I C 123/16 – Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu – 2017-05-05 116 fragmentów Premium

2017-05-05 » zasądza od pozwanego kwotę (karę umowną)

albowiem roboty w terenie zostały wykonane do dnia 01 czerwca 2016 ...

żadnych uwag co do terminu wykonania. W toku procesu pełnomocnik pozwanego ...

stosunku do terminu wynikającego z umowy, było spowodowane niedostarczaniem na czas ...

miarkowanie kary umownej, wynikającej z umowy poprzez jej obniżenie do poziomu ...

w kilkudziesięciu przetargach publicznych i wykonał około dwudziestu inwestycji w postaci ...

G. zawarła z Samorządem Województwa (...) umowę o przyznaniu pomocy NR (...)- (...)- (...) w ...

lata 2007-2013. Do wskazanej umowy strony w dniu 09 lipca ...

Warunków Zamówienia oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Wynikało ...

położonych na terenie Gminy G., wykonanie robót towarzyszących: ziemnych i odtworzeniowych ...

określono również, że ostateczny termin wykonania i zgłoszenia do odbioru przedmiotu umowy to dzień 01 czerwca 2015 ...

wiedzy i doświadczenia, wynikającego z : wykonania w ciągu ostatnich 5 lat ...

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i wreszcie znajdują się ...

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia W ogłoszeniu wskazano również ...

których były m.in. wzór umowy, formularz cenowy z wykazem lokalizacji ...

przedmiotu zamówienia oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wynikało ...

że zbiorniki oczyszczalni muszą być wykonane jako monolityczne z włók szklanego ...

warunków zamówienia zawartych w projekcie umowy. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym uczestniczyło ...

swojej ofercie pozwany zobowiązał się wykonać we wskazanym terminie tj. do ...

SIWZ (w tym z warunkami umowy) i nie wnosi do niej ...

załącznikami k. 20-42, wzór umowy k. 42-49, kserokopia opisu ...

50-56, kserokopia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowalnych k ...

uzasadnieniem k. 67-78, kserokopia umowy o przyznanie pomocy k. 128 ...

D. z siedzibą w L. umowę nr (...).2015 r., której treść odpowiadała projektowi umowy, który stanowił załącznik do Specyfikacji ...

Zamówienia i którą to treść umowy pozwany w swej ofercie zaakceptował. W trakcie realizacji umowy została ona trzykrotnie zmieniana. Dwukrotnie ...

przydomowych oczyszczalni ścieków stanowiących przedmiot umowy. Zgodnie z umową wykonawca zobowiązał się do wykonania 173 sztuk biologicznych przydomowych oczyszczalni ...

W efekcie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany był do wykonania 168 sztuk oczyszczalni. W zawartej ...

rozważył wyszczególnione poniżej warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty ...

środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte wykonanie zobowiązań opisanych w niniejszej umowie ...

z kolei oświadczył, że posiada zabezpieczone środki finansowe na realizacje zadania objętego niniejszą umową. W podpisanej umowie zamawiający powierzył, a wykonawca przyjął do wykonania roboty budowlane w rozumieniu ustawy ...

ofertą, które stanowią integralną część umowy. Zgodnie z umową podstawą wykonania robót była dokumentacja projektowa, w ...

przedmiary robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Zakres prac ...

i towarzyszące, urządzenie placu budowy, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury kolidującej z nowobudowanymi ...

oraz inne prace konieczne do wykonania przedmiotu umowy nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną ...

realizacji wszystkich robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. Strony w umowie zobowiązały się, że zostanie ona wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami ...

przez strony przed zawarciem niniejszej umowy oraz z zasadami wiedzy technicznej ...

potwierdził, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności zapoznał ...

zgłasza zastrzeżeń i zobowiązał się wykonać przedmiot umowy w zakresie rzeczowym zgodnym z ...

W ramach otrzymanego wynagrodzenia, po wykonaniu robót budowlanych, wykonawca zobowiązał się ...

wyszczególnionymi w § 10 ust. 5 umowy. W umowie wykonawca zobowiązał się wykonać i zgłosić do odbioru przedmiot umowy w terminie do dnia 01 ...

czerwca 2015 r. Za datę wykonania przedmiotu umowy zamawiający uzna dzień zgłoszenia do ...

Odbiory robót budowlanych] ust. 5 umowy. Brak któregokolwiek z wymienionych dokumentów ...

do dokonywania odbiorów prac wskazanych umową w terminach, określonych w umowie ...

wypłaty wynagrodzenia podwykonawcom, do zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy po upływie okresu rękojmi za ...

wady. Wykonawca zobowiązał się do wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacją ...

wprowadzenia na plac budowy. Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń własnych ...

Materiały i urządzenia, z których wykonany zostanie przedmiot umowy muszą być nieużywane i fabrycznie ...

dokumentacji projektowej. Wykonawca zgodnie z umową zobowiązany był posiadać i na ...

przez Podwykonawców. Wykonawca zobowiązał się zabezpieczyć na własny koszt dostawę energii ...

powstałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. Dokumenty zawierające wyniki i opracowania ...

testy materiałów wykonawca zobowiązał się wykonać na własny koszt. Wykonawca zobowiązany ...

Strony ustaliły, że zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy zapłaci wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone ...

złotych). Wartość wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu, jeżeli w toku wykonania robót nastąpi ograniczenie zakresu robót ...

koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności: koszty wszelkich ...

realizacji robót, obsługi geodezyjnej przedmiotu umowy; robociznę (w tym wynagrodzenie Podwykonawców ...

koniecznych do prowadzenia robót i należytego wykonania przedmiotu umowy. Zapłata wszelkich należności wynikających z umowy będzie następowała przelewem na wskazany ...

odbioru robót. Wynagrodzenie wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy, określone umowie, rozliczane będzie w trzech etapach: po wykonaniu co najmniej 30% zakresu robót ...

z harmonogramem rzeczowo-finansowym; po wykonaniu dalszych 30% zakresu robót (łącznie ...

harmonogramem rzeczowo-finansowym; rozliczenie całości umowy nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy i spisaniu protokołu odbioru. Podstawą ...

wykonawcę faktury VAT, za roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym, na ...

dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót. Podstawą sporządzenia zestawienia wartości wykonanych robót, będą protokoły odbiorów częściowych ...

rzeczowo-finansowym. Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej ...

o protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy, zatwierdzony przez zamawiającego, na kwotę ...

dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć ...

do protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy protokół skutecznego rozruchu technicznego i ...

a także pozostałe dokumenty potwierdzające wykonanie obowiązków umownych. W przypadku wykonywania części robót będących przedmiotem umowy przez podwykonawców, wykonawca obowiązany jest ...

określone w umowie. Strony zawartej umowy ustaliły, że wykonawca zapłaci zamawiającemu ...

za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 2 Umowy - w 0,6% wynagrodzenia brutto ...

określonego w § 6 ust. 1 Umowy (§ 14 ust. 1 ). Wykonawca wyraził ...

należnego mu wynagrodzenia, a strony umowy ustaliły że wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz że zmiana umowy może nastąpić w razie zaistnienia ...

Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez strony ...

oferta pozwanego k. 80, kserokopia umowy nr (...).2015 z dnia 23 ...

82, kserokopia aneksu nr (...) do umowy z dnia 30 października 2014 ...

221 ). Pozwany przystąpił do realizacji umowy z kilkudniowym opóźnieniem z przyczyn ...

Zgodnie z zawartą przez strony umową to pozwany miał prawo wyboru ...

zamówiony i odebrany towar. Przedmiot umowy zgodnie z jej postanowieniami był ...

w związku z opóźnieniem realizacji umowy pozwany Z. D. zwrócił się ...

towaru oraz o przedłużenie terminu wykonania umowy z powodu rzekomych opóźnień w ...

terminu wynikającego z łączącej strony umowy. W trakcie realizacji zamówienia zdarzały ...

nie było nikogo. Do dnia wykonania umowy to jest do dnia 01 ...

2015 r. pozwany Z. D. wykonał budowę 127 sztuk z pośród ...

ustalone w umowie wynagrodzenie za wykonanie umowy. Pozwany Z. D. nie uiścił ...

dowód: kserokopia protokołu nr (...) odbioru wykonanych robót z dnia 30 czerwca ...

88-97, kserokopia protokołu odbioru wykonanych robót nr 2/15 z ...

kserokopia korekty do protokołu odbioru wykonanych robót nr 2/15 z ...

k. 106-109, protokół odbioru wykonanych robót nr 1/15 k ...

kserokopia korekty do protokołu odbioru wykonanych robót nr 1/15 k ...

oświadczenia kierownika k. 120, kserokopia umowy o nadzór inwestorski k. 121 ...

483 § 1 k.c. strony umowy mogą w niej zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę ...

na wypadek niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się z umowy przez którąkolwiek z jej stron ...

wymiarze surogatem odszkodowania w sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Ma zatem na ...

przez wierzyciela wobec niezgodnego z umową zachowania dłużnika ( por. wyrok S ...

poniesienia szkody oraz tego, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek okoliczności ...

z dłużnikiem, a także fakt niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania ( por. wyrok S.N ...

wypadek uchybienia przez pozwanego terminowi wykonania prac będących przedmiotem tego porozumienia ...

określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. Pomiędzy ...

pozwany opóźnił się z ostatecznym wykonaniem prac, objętych umową w ilości 18 dni ( termin ...

w treści § 2 ust. 2 umowy o roboty budowlane zostało zawarte ...

postanowienie, iż wykonawca zobowiązuje się wykonać i zgłosić do odbioru przedmiot umowy w terminie do dnia 1 ...

z zapisem § 14 ust. 1 umowy, na podstawie którego zamawiający dokonał ...

świetle bowiem przytoczonego zapisu § 14 umowy oczywistym wydaje się, że nawet ...

termin ten był istotnym warunkiem umowy, który może podlegać modyfikacji jedynie ...

co do tego, że termin wykonania inwestycji jest dość krótki ( 68 ...

przesunięciu, bo stanowi istotny element umowy, którego dotrzymanie warunkuje uzyskanie dotacji ...

znów odwołać się do treści umowy, będącej źródłem zobowiązania, w której ...

ust. 11 strony postanowiły, że wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy, a wykonawca odpowiada za działania ...

zobowiązanie zostało w aspekcie wartościowym wykonane w całości. Fakt opóźnienia nie ...

z dwóch przesłanek : po pierwsze wykonania w całości lub znacznej części ...

przede wszystkim funkcją stymulującą prawidłowe wykonanie zobowiązania. Wskazywana już na wstępie ...

nie budziło wątpliwości, że pozwany wykonał w znacznej części zobowiązanie, wynikające z umowy z dnia 23 marca 2015 ...

dnia 1 czerwca 2015 r. wykonał montaż 127 przydomowych oczyszczalni, spośród ...

etapie postępowania przetargowego, kiedy wzór umowy stanowił załącznik do specyfikacji istotnych ...

także stopień niepewności co do należytego wykonania świadczenia w oznaczonym terminie (uzasadniony ...

podnieść, że procentowe porównanie zakresu niewykonanych w terminie prac ( około 25 ...

powoda argument , że w terminie wykonał przeważającą część umówionych prac i ...

po stronie uprawnionego, wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, to sama dysproporcja pomiędzy ...

sferze interesów wierzyciela, wynikającego z nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika. Po stronie ...

X Ga 100/10 – Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi – 2010-04-30 44 fragmenty Premium

2010-04-30 » oddala skargę

ono wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu ...

oferty, lecz nie była ona zabezpieczona wadium. Krajowa Izba Odwoławcza uznała ...

dokonania ponownej oceny ofert była zabezpieczona wadium, a także ocena tej ...

wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu. Krajowa ...

sprawdzenia ważności oferty ... pod względem zabezpieczenia wadium. ... na wezwanie zamawiającego z ...

dzień 29 października 2009r. zabezpieczona wadium. Krajowa Izba Odwoławcza uznała ...

wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu. Zgodnie ...

prowadzić do stawiania zarzutu niedochowania należytej staranności i naruszenia obowiązku ustawowego ...

wadium zawsze, gdy nie zawarto umowy w sprawie zamówienia publicznego, gdy ...

z winy zamawiającego wykonawca nie zabezpieczył oferty na czas niezbędny do zawarcia umowy. Niezależnie od uznania bezzasadności stawianych ...

że z uwagi na zawarcie umowy z wybranym wykonawcą, które nastąpiło ...

2009r., uchylającego zakaz zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu, postępowanie ...

jeszcze zakończone i nie zawarto umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wskazując ...

gwarancyjną i stanowi dla zamawiającego zabezpieczenie przed odmową podpisania umowy, złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub przed celowym nieuzupełnieniem wymaganych ...

niezbędne jest by oferta była zabezpieczona wadium od momentu wybrania jej ...

jako najkorzystniejszej do czasu podpisania umowy, a także, gdy zamawiający wzywa ...

Oznacza to konieczność zapewnienia ciągłości zabezpieczenia, gdy z przyczyn określonych w ...

pkt 2 i 3 ustawy zabezpieczenie to wygasło. Z uwagi na funkcję gwarancyjną zapewnienie ciągłości zabezpieczenia ofert wadium leży przede wszystkim ...

wniesione) "na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu", co ...

art. 181 ust.2a zabezpiecza zamawiającego przed sytuacją wygaśnięcia wadium ...

kontroli uprzedniej nie można zawrzeć umowy w sprawie zamówienia publicznego (art ...

do sytuacji, gdy zamawiający zawiera umowę nieważną ex legę, konieczne jest ...

że czynności zamawiającego podjęte wskutek wykonania zaleceń pokontrolnych ... mają walor tożsamy ...

sprawie oferta odwołującego nie była zabezpieczona wadium w chwili gdy zamawiający ...

na mocy ustawy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego po ...

w szczególności prowadzących do nieważności umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaakceptowanie ...

sposób kwalifikowany, tj. skutkujący nieważnością umowy, pomimo iż uchybienia te zostały ...

że z uwagi na zawarcie umowy z wybranym wykonawcą nie ma ...

upływem ważności wadium do przedłużenia zabezpieczenia bądź ustanowienia nowego, przy czym ...

czy i na jaki termin zabezpieczenie to powinno być przedłużone lub ...

jedynie o czasie niezbędnym do zabezpieczenia postępowania o zawarcie umowy. Oznacza to, że ustawodawca nie ...

wykonawców, których oferty nie są zabezpieczone wadium przez cały okres związania ...

do zakończenia postępowania o zawarcie umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu, zgodnie ...

oferent zobligowany był zapewnić ... ciągłość zabezpieczenia oferty, ponieważ brak zabezpieczenia przede wszystkim oferenta pozbawia zdolności ...

przepisów i ewentualnej nieważności zawartej umowy, jednak cały czas w korespondencji ...

podnosił, że oferta ... nie jest zabezpieczona wadium i podlega odrzuceniu. Według ...

ważności wadium, nie kwestionował też zabezpieczenia oferty wadium. Wzywał do uzupełnienia ...

twierdząc, że oferta ... jest właściwie zabezpieczona. Co do zarzutu naruszenia przepisów ...

wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu". Prawidłowo ...

wadium zawsze, gdy nie zawarto umowy w sprawie zamówienia publicznego, gdy ...

w tym momencie nie była zabezpieczona wadium. Nie miało zatem miejsca ...

rozstrzygnięciu protestu a przed zawarciem umowy, jej wszczęcie zawiesza bieg terminu ...

jeszcze zakończone i nie zawarto umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie ...

odwołanie Izba może: 1) nakazać wykonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego, 2 ...

XXIII Ga 1313/15 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2015-10-14 80 fragmentów Premium

2015-10-14 » I. zmienia zaskarżony wyrok: - w punkcie 1 i oddala odwołanie; - w punkcie 2 i zasądza kwotę (...)

postępowania, z uwagi na zaniechanie zabezpieczenia przez tego wykonawcę oferty wadium ...

udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego ...

imieniu partnera konsorcjum i konsorcjum umowy z zamawiającym w sprawie zamówienia ...

wystawianych przez lidera za roboty wykonane w konsorcjum, 10) uzyskania w ...

publicznego, lub w przypadku podpisania umowy z zamawiającym do ostatecznego zakończenia ...

ustaliła, iż bezsporne jest, że umowa konsorcjum przedłożona przez przystępującego na ...

Z § 4 ust. 5 tej umowy wynika, że wadium w imieniu ...

Z § 5 ust. 2 tejże umowy wynika, że przez cały okres trwania umowy wszyscy partnerzy konsorcjum są zobowiązani ...

w konsorcjum, związani są postanowieniami umowy oraz ponoszą wobec zamawiającego solidarną ...

zobowiązania związane z realizacją kontraktu. Umowa ta jest zawarta w celu ...

realizacji kontraktu - § 1 ust. 1 umowy. W umowie brak postanowień dotyczących ...

jego wątpliwości, co do możliwości wykonania zamówienia. Zamawiający zastosował trzy kryteria ...

zamawiający nie jest zobowiązany do należytego badania i oceny ofert oraz ...

tego wykonawcy gwarancja wadialna nie zabezpiecza oferty Konsorcjum (...), lecz ofertę (...) sp ...

publicznego na etapie przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne, stąd nie ...

formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenia pieniężne na rzecz beneficjenta ...

z treści pełnomocnictwa konsorcjalnego oraz umowy nie wynika, że lider miał ...

zamawiający nie jest zobowiązany do należytego badania i oceny ofert oraz ...

procedurą, zawarcia w imieniu wykonawców umowy w sprawie zamówienia publicznego. Skarżący ...

stwierdził, iż przedmiotowa gwarancja obejmuje zabezpieczenie zamawiającego w przypadku zaistnienia okoliczności ...

się o udzielenie zamówienia publicznego umowy w konsorcjum, ich odpowiedzialność wobec ...

niniejszej sprawie doszło do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na ...

3,9 km" oraz niezawarcie umowy w sprawie wskazanego zamówienia publicznego ...

potwierdził, że przedmiotowa gwarancja obejmuje zabezpieczenie zamawiającego w stosunku do całego ...

iż pod względem kwalifikacji prawnej umowa konsorcjum została zrównana z umową spółki cywilnej, z którą wykazuje ...

z którą w większości przypadków umowa konsorcjum i pełnomocnictwa udzielane liderowi ...

z o.o. nie została zabezpieczona wadium i ww. wykonawcy nie ...

o udzielenie zamówienia publicznego została zabezpieczona wadium, a tym samym nie ...

celu wadium oraz oznacza brak zabezpieczenia oferty wadium, co skutkuje wykluczeniem ...

potwierdził, że gwarancja wadialna obejmuje zabezpieczenie roszczeń Skarbu Państwa - (...) w stosunku ...

wykonawcy, który jest w stanie należycie wykonać zamówienie. Konsorcjum wykonawców (...) S.A ...

to za sobą brak prawidłowego zabezpieczenia oferty wykonawców poprzez wadium. Pismem ...

ta została uzyskana na podstawie umowy wiążącej (...) sp. z o.o ...

podmioty, które zawarły ze sobą umowę tzw. konsorcjum, w treści gwarancji ...

przeciwnym razie powoduje to brak należytego zabezpieczenia oferty, a w konsekwencji niezłożenie ...

uchylać się od zapłaty sumy zabezpieczenia, gdy umowa zostanie niezawarta wskutek działań lub ...

określoną sumę albo ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty (wadium). Jedną z ...

się o udzielenie zamówienia związanych umową konsorcjum oznaczałoby konieczność wymienienia ich ...

trzeba przede wszystkim wskazać co zabezpiecza wadium. Kwestia ta uregulowana jest ...

została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na ...

ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało ...

on był umocowany do zawarcia umowy w razie wyboru oferty Konsorcjum ...

pkt 3, jak również niepodpisanie umowy lub nie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub niezawarcie umowy z przyczyn leżących po stronie ...

one dotyczyły. W sytuacji bowiem niewykonania przez Lidera Konsorcjum wezwań lub ...

przystąpienia przez niego do zawarcia umowy zamawiający miałoby prawo złożyć oświadczenie o niewykonania przez (...) sp. z o.o ...

dokumentów, informacji, czy wreszcie zawarcia umowy obowiązek ten obciąża wszystkich uczestników konsorcjum, a wobec tego niewykonanie tych obowiązków przez któregokolwiek uczestnika, zwłaszcza lidera konsorcjum oznacza niewykonanie tych obowiązków przez wszystkich uczestników ...

wykładnia jest sprzeczna z istotą umowy konsorcjum, które tworzone jest właśnie ...

iż w sytuacji w której umowa stanie się niemożliwa do podpisania ...

równoznaczna z niemożliwością podpisania tej umowy przez lidera konsorcjum (tak też ...

ustawy PZP oznacza możliwość zawarcia umowy jedynie ze wszystkimi uczestnikami konsorcjum ...

zamawiający, albowiem odpowiedzialność konsorcjantów za wykonanie obowiązków związanych z udziałem w ...

z czynności prawnej. W zakresie zabezpieczonego przez wadium obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy odpowiedzialność solidarną ustanawia art. 141 ...

oznacza, iż w pozostałym zakresie zabezpieczonym przez wadium odpowiedzialność współkonsorcjantów nie ...

konsekwencje uchylenia się od zawarcia umowy jest objęta treścią zobowiązania związanego ...

w przypadku, gdy do zawarcia umowy nie dojdzie z przyczyn po ...

sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej "umowami", stosuje się przepisy ustawy z ...

zgodnie z którym jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań ...

została przyjęta, mogą dochodzić zawarcia umowy. Ponieważ w przedmiotowym przypadku ważność umowy, zgodnie z art. 139 ust ...

wierzytelność), którego treścią jest zawarcie umowy. Prawo to ma charakter majątkowy ...

towarzyszy jednocześnie zobowiązanie do zawarcia umowy z zamawiającym. Ostatecznie więc zobowiązanie ...

solidarnej odpowiedzialności współkonsorcjantów za zawarcie umowy, co tym bardziej potwierdza wniosek ...

ustawy PZP wszelkie obowiązki, których niewykonanie może spowodować powstanie po stronie ...

konsorcjum łącznie obciąża obowiązek zawarcia umowy. Zwłaszcza w tym ostatnim kontekście ...

konsorcjum zobowiązuje zamawiającego do zawarcia umowy ze wszystkimi uczestnikami konsorcjum łącznie ...

i nie jest dopuszczalnym zawarcie umowy jedynie z niektórymi jego uczestnikami ...

oferty konsorcjum doszło do zerwania umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego ...

na złożeniu oświadczenia o zawarciu umowy mają charakter świadczenia niepodzielnego. W ...

stwierdzić, iż odpowiedzialność konsorcjum za wykonanie świadczeń, których uchybienie może spowodować ...

odpowiadających jak dłużnik solidarny może wykonać zobowiązanie ze skutkiem dla współdłużników ...

na przyczynę zaniechania, będzie oznaczać niewykonanie go przez każdego z uczestników ...

formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta ...

abstrakcyjny, tzn. jest oderwana od umowy łączącej zamawiającego z wykonawcą (stosunku ...

względu na to, czy nastąpił zabezpieczony rezultat (G. Tracz (w:) S ...

16/93), zgodnie z którą umowa gwarancji bankowej opatrzona klauzulami "nieodwołalnie ...

oraz "na pierwsze żądanie" jest umową samodzielną, nieakcesoryjną i ponadto abstrakcyjną. Umowa gwarancji bankowej opatrzona powyższymi klauzulami ...

skutkuje tym, iż w sposób należyty zabezpiecza ona interesy zamawiającego na wypadek ...

na fakt, iż winę za niewykonanie obowiązków przez (...) sp. z o ...

gwarancja bankowa w sposób nieprawidłowy zabezpiecza interesy zamawiającego. W konsekwencji ma ...

uczestnik obrotu cywilnoprawnego w praktyce wykona ciążące na nim zobowiązanie wynikające ...

będzie zobowiązany do wypłaty kwoty zabezpieczenia. Oddzielnie natomiast należy odnieść się ...

XIII GC 103/13/KR – Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach – 2014-02-04 80 fragmentów Premium

2014-02-04

2010 r. zawarł z pozwanym umowę, na mocy której zobowiązał się do wykonania prac budowlano - montażowych, w postaci wykonania i montażu konstrukcji stalowej oraz wykonania warstwy nośnej dachu hali wraz ...

się do zapłaty wynagrodzenia. Powód wykonał należący do niego zakres prac w sposób należyty i kompletny pomimo, że pozwany ...

wyłącznie po stronie pozwanego, terminy wykonania poszczególnych robót były przeciągane i ...

to z koniecznością w aneksowania umowy. Ukończenie robót miało nastąpić w ...

dalszym ciągu utrudniała powodowi możliwość wykonania robót w terminie. Po przekazaniu ...

wpływu na prawidłowość, czy jakość wykonania całego przedmiotu umowy, jednakże uniemożliwiających powodowi uzyskanie protokołu ...

do otrzymania wynagrodzenia za prawidłowo wykonane prace. Usterki dotyczyły powłoki antykorozyjnej ...

000 zł upustu od wartości wykonanych prac. Pozwany wystawił na rzecz ...

wartości zatrzymanej kaucji gwarancyjnej (§14 umowy). W odpowiedzi pozwany wniósł o ...

tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy przez powoda. Pozwany dokonał kompensaty ...

dowodem na ukończenie prac i wykonanie umowy przez powoda. Wadliwie wykonane prace nie mogły bowiem być ...

powodowi karę umowną za nieterminowe wykonanie umowy, którą następnie potrącił z należnościami ...

od nakazu zapłaty, stwierdził, że wykonał roboty w terminie, a mianowicie ...

a nie 0,2% wartości umowy netto za każdy dzień opóźnienia ...

ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zawarły umowę nr (...) , na podstawie której powód zobowiązał się do wykonania i montażu na rzecz pozwanego, konstrukcji stalowej oraz wykonania warstwy nośnej dachu hali z ...

montażowych, a także odbiór robót wykonanych zgodnie z umową i zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace (§ 3 ust. 1 umowy). Natomiast do zakresu obowiązków powoda ...

pozwanemu do ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, po uprzednim sprawdzeniu, przez Inspektora Nadzoru, poprawności ich wykonania oraz przekazanie pozwanemu dokumentacji powykonawczej ...

i rękojmi (§ 3 ust. 2 umowy). Za wykonanie przedmiotu umowy powodowi przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe w ...

i Inspektora Nadzoru protokołu odbioru wykonanych robót oraz przekazanie wszystkich wymaganych ...

6 ust. 1 i 2 umowy). W przypadku stwierdzenia wad, które ...

ich usunięcie (§ 9 ust. 3 umowy). Strony przewidziały w umowie kary ...

powoda z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości umowy netto za każdy dzień opóźnienia ...

netto całkowitego wynagrodzenia umownego (§ 9 umowy). Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym terminowego usuwania wad ...

14 ust. 1 i 3 umowy) Dowód: odpisy KRS stron k ...

19 i k.84-87, umowa stron k. 20-27 W ...

ustalony odrębnie, tak jak termin wykonania konstrukcji w rejonie doków. W ...

zawarty został aneks nr (...) do umowy z 1 września 2010 r ...

powód wnioskował do pozwanego o zabezpieczenie pozostałych na terenie budowy elementów ...

k.29, aneks nr (...) do umowy z 24.11.2010 r ...

zakres prac do pozostałych do wykonania, jednakże powód uzależniał rozpoczęcie robót ...

możliwe zamontowanie konstrukcji zgodnie z umową i projektem, a więc powód ...

siebie pozwany. Prace nie zostały wykonane w terminie określonym w aneksie ...

strony po raz kolejny aneksowały umowę i postanowiły, że z uwagi ...

jest zamontowanie konstrukcji zgodnie z umową i projektem. Ustalono, że montaż ...

Do podpisania obydwu aneksów do umowy doszło dlatego, że nie dało się wykonać prac w trybie przewidzianym umową, gdyż pozwany nie przygotował frontu ...

robót, w tym nie zostały wykonane prace, które winny być wykonane przed przystąpieniem do montażu konstrukcji ...

k.31, aneks nr (...) do umowy k.32, wysłuchanie informacyjne powoda ...

do usunięcia i terminem na wykonanie poprawek, a dokument taki nie ...

sporządzony, wbrew zapisom łączącej strony umowy. Wskazane usterki powód usunął i ...

52-53 Proces budowlany, dotyczący umowy stron z dnia 1 września ...

odbioru ukończenie prac związanych z wykonaniem wzmocnień uszkodzonych blach trapezowych dachu ...

w ramach usterek gwarancyjnych i wykonanie wzmocnienia blach trapezowych. 15 lutego ...

tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie prac objętych umową, przekroczenie terminu wyniosło 307 dni ...

z § 9 pkt 1 a) umowy, a więc wynosiła ona 0 ...

dni = 608.167 zł, wartość umowy 990.500 zł x 10 ...

bowiem z aneksem nr (...) do umowy prace miały zostać ukończone do ...

prawidłowość lub jakość całego przedmiotu umowy. W takim stanie rzeczy powód ...

zatem powód opóźnił się z wykonaniem umowy, a nota była wystawiona prawidłowo ...

sparwie było, iż strony łączyła umowa o roboty budowlane, uregulowana w ...

art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje ...

oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z ...

że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę ...

sumy (kara umowna). W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się ...

wyznaczony w aneksie nr (...) do umowy termin do ich zakończenia, ustalony ...

z treścią § 6 ust. 2 umowy, pozwany miał obowiązek przystąpić do ...

zgłoszenia gotowości. Mimo tych zapisów umowy, w tym zakresie pozwany nie wykonał swojego obowiązku i nie przystąpił ...

ogniskach korozji w powłoce antykorozyjnej wykonanej konstrukcji (o niewielkich, w stosunku ...

wadą istotną, nie stanowiła o niewykonaniu umowy zgodnie z jej treścią i ...

prawidłowość, czy też jakość przedmiotu umowy, wady, które z pewnością nie ...

były wadami istotnymi. Równocześnie zapisy umowy w § 2 wskazywały, iż przez ...

m.in. co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz ...

ma obowiązek odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Strony umowy o roboty budowlane nie mogą ...

braku jakichkolwiek usterek. Taka interpretacja umowy prowadziłaby do wniosku, że każde ...

zobowiązania, w tym przypadku do wykonania i montażu konstrukcji stalowej dachu ...

również pozwany rozróżniał pojęcie braku wykonania prac oraz ich wykonanie, ale z usterkami, skoro w ...

umownej - osobno za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy i osobno za opóźnienie w ...

kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, bo te zostały wykonane w terminie i zgłoszone do ...

290). Te okoliczności powodowały przedłużenie wykonania prac, a obciążały pozwanego, zaś ...

z treścią § 2 ust. 2 umowy, w przypadku opóźnienia terminu rozpoczęcia ...

powodowi należy się wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w umówionym przez strony terminie ...

14 ust. 1 i 3 umowy, to także w tej części ...

powód nie opóźnił się z wykonaniem przedmiotu umowy, ani też nie pozostawał w ...

z usuwaniem wad i usterek wykonanego przedmiotu umowy. Jeżeli strony umowy o roboty budowlane postanowiły, że wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty i tworzona jest tzw. kaucja gwarancyjna będąca zabezpieczeniem kosztów usunięcia wad z tytułu ...

należące do przedmiotowo istotnych postanowień umowy o roboty budowlane, powinny być traktowane jako osobna umowa stron regulująca ich stosunki wynikające ...

wykonawcy robót budowlanych. Ta odrębna umowa stanowi podstawę prawną stosunków stron już po wykonaniu umowy o roboty budowlane. Jeżeli w ...

należnego bezspornie wynagrodzenia wykonawcy za wykonane roboty budowlane, a po upływie ...

zatrzymanej kaucji gwarancyjnej, zgodnie z umowa o jej utworzeniu (wyrok Sądu ...

na mocy § 14 ust. 3 umowy (k.27). Biorąc pod uwagę ...

w sprawie okoliczności faktyczne, wykonywanie umowy, w tym brak współpracy pozwanego w wykonywaniu umowy i brak odbioru wykonanych prac, mimo ich prawidłowego zgłoszenia ...

powód nie opóźnił się w wykonaniu przedmiotu umowy, ani też w usuwaniu wad ...

I C 164/16 – Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu – 2016-08-25 149 fragmentów Premium

2016-08-25

A. z siedzibą we W. umowę nr (...)/bud. (...). Powód w drodze ...

zgodę. W rezultacie negocjacji strony umowy wprowadziły do niej aneksami nr ...

budowlanych pod warunkiem wprowadzenia do umowy zapisu nakazującego podwykonawcy w dalszych umowach podwykonawczych stosowanie terminów płatności nie ...

Zapis ten został wprowadzony do umowy aneksem nr (...). Do dnia 30 ...

oraz oświadczeniami powoda o samodzielnym wykonaniu prac przyjmował, nie zgłaszając żadnych ...

ryczałtowych i oświadczeniem o samodzielnym wykonaniu prac doręczył generalnemu wykonawcy. Generalny ...

bezspornym fakt, iż w całości wykonał powierzone mu roboty budowlane zgodnie ...

bez zastrzeżeń, obiekt odebrano jako wykonany prawidłowo i jako sprawny został ...

upływu terminu płatności wynikającego z umowy oraz faktury VAT z dnia ...

przekraczała wartość zaakceptowanej przez nią umowy, pomimo że faktycznie jest ona ...

zł. Pomimo bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych przez powoda prac ani generalny ...

powołanych w pozwie aneksów do umowy. Na uzasadnienie swojego stanowiska strona ...

po akceptacji przez nią treści umowy zawartej z powodem, strony tej umowy w drodze aneksu nr (...) zmieniły zakres umowy uwzględniając wynagrodzenie do kwoty nie ...

strony pozwanej, w dacie, gdy umowa o podwykonawstwo podlegała procesowi akceptacji ...

500 zł netto. Wynagrodzenie za wykonanie instalacji określone umową podstawową opiewające pierwotnie na kwotę ...

na podstawie przedłożonej do akceptacji umowy akceptowała wykonywanie robót w zakresie ...

żadne inne kwoty za roboty wykonane w ramach umowy, co powoduje zdaniem strony pozwanej ...

odpowiedzialność na podstawie samej tylko umowy podwykonawczej bez aneksów o wartość ...

ramami rzeczowo - finansowymi wynikającymi z umowy podstawowej wraz z aneksem nr ...

odpowiada tylko za wynagrodzenie za wykonane przez podwykonawcę roboty, nie zaś ...

istocie nie jest współdłużnikiem w wykonaniu zobowiązania. Powód wyraził zgodę na dokonanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej, a dokonane ...

zatrzymanie (potrącenie) części wynagrodzenia tytułem zabezpieczenia stanowiło uproszczenie rozliczeń między powodem ...

wykładania dodatkowych środków na dokonanie zabezpieczenia. Potrącenie z wynagrodzenia kwot tytułem zabezpieczenia powinno być kwalifikowane jako kompensata ...

należnego powodowi wynagrodzenia na poczet zabezpieczenia, środki te definitywnie traciły charakter ...

wynagrodzenia, a stanowiły kwotę gotówkowego zabezpieczenia wykonania kontraktu. Z upływem umówionych terminów miał nastąpić zwrot zabezpieczenia gotówkowego, a nie wynagrodzenia. Kaucja ...

Na podstawie aneksu nr (...) do umowy generalny wykonawca i powód uzgodnili ...

zostanie 3 % wartości brutto przedmiotu umowy, jeżeli powód nie przedłoży gwarancji ...

o zapłatę kwot zatrzymanych tytułem zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji i ...

konsekwencjami finansowymi. Bez uzyskania wymaganej umową zawartą z generalnym wykonawcą dokumentacji ...

mogłaby rozliczyć robót objętych przedmiotem umowy, co implikowało konieczność przeniesienia obowiązków ...

A. z siedzibą we W. umowę o roboty budowlane nr (...). Przedmiot umowy stanowiło wykonanie przez (...) Przedsiębiorstwo Budownictwa (...) S.A ...

Na mocy § 12 ust. 2 umowy za pomocą podwykonawców mogły zostać wykonane: instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne ...

wody chłodniczej i ogrzewania, instalacje zabezpieczenia p. poż., instalacje teletechniczne, ślusarka ...

specjalistyczne. Do zawarcia przez wykonawcę umowy z podwykonawcą niezbędna była zgoda ...

strony pozwanej po przedłożeniu jej umowy z podwykonawcą lub projektu takiej umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie umowy (§ 12 ust. 3 umowy). Dowód: - umowa o roboty budowlane nr (...) z ...

firmą (...) zawarł z generalnym wykonawcą umowę nr (...)/bud. (...). Powód zobowiązał się do wykonania kompletnych instalacji wewnętrznych wody lodowej ...

we W. (§ 1 ust. 1 umowy). Zakończenie realizacji umowy nastąpić miało do dnia 15 ...

2013 r. (§ 2 ust. 1 umowy). Za wykonanie przedmiotu umowy powodowi przysługiwać miało wynagrodzenie ryczałtowe ...

podatku VAT (§ 3 ust. 1 umowy). Wynagrodzenie miało zostać obniżone o wartość robót zaniechanych, niewykonanych lub z wykonania, których powód zrezygnował (§ 3 ust. 5 umowy). Rozliczenie miało następować na podstawie ...

faktur częściowych, wystawianych wg stanu wykonania grupy robót zgodnie z harmonogramem ...

wynagrodzenia powoda (§ 4 ust. 1 umowy). Podstawę wystawienia faktur przez powoda ...

wbudowane materiały (§ 4 ust. 2 umowy). Do protokołu zaawansowania robót należało ...

za zwłokę (§ 4 ust. 4 umowy). Zapłata za wykonane roboty następować miała w terminie ...

dokumentami odbiorowymi (§ 4 ust. 5 umowy). Rozliczenie całości wymagalnego wynagrodzenia powoda ...

faktury stronie pozwanej. W celu zabezpieczenia roszczeń generalnego wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy, powód w terminie 14 dni od podpisania umowy miał wnieść zabezpieczenie w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego ...

lub ubezpieczeniowej (§ 3 ust. 2 umowy). 70 % zabezpieczenia miało zostać zwrócone powodowi w ...

wodnoprawnego na użytkowanie, a 30 % zabezpieczenia w ciągu 15 dni po ...

i rękojmi (§ 4 ust. 10 umowy). Powodowi przysługiwało uprawnienie do zmian rodzaju materiałów i technologii wykonania robót po uzyskaniu pisemnej zgody ...

z tego tytułu oszczędności strony umowy miały rozdzielić pomiędzy sobą z ...

elementów równoważnych (§ 10 ust. 7 umowy). Umowa została przedłożona stronie pozwanej przez ...

pozwana wyraziła zgodę na zawarcie umowy z powodem pod warunkiem wprowadzenia ...

zapisu nakazującego powodowi w dalszych umowach podwykonawczych stosowania terminów płatności nie ...

zgłoszone przez nią uwagi do umowy wprowadzone zostaną w drodze aneksu. Zawarcie umowy nr (...)/bud. (...) poprzedzały prowadzone przez ...

r. zmodyfikowano § 3 ust. 1 umowy poprzez dodanie regulacji przewidującej, iż ...

nr 1 do aneksu, za wykonanie przedmiotu umowy powodowi przysługiwać miało zmienione wynagrodzenie ...

lipca 2012 r. wykreśleniu z umowy nr (...)/bud. (...) uległy § 3 ust ...

a na ich miejsce strony umowy wprowadziły nowe regulacje. § 3 ust. 2 umowy w nowym brzmieniu przewidywał, iż ...

faktury stronie pozwanej. W celu zabezpieczenia roszczeń generalnego wykonawcy w okresie ...

tytułu faktury końcowej wnieść miał zabezpieczenie w wysokości 3 % wartości brutto przedmiotu umowy w formie gwarancji bankowej lub ...

terminie generalny wykonawca utworzyć miał zabezpieczenie gotówkowe poprzez zatrzymanie 3 % wartości brutto umowy z faktury końcowej (§ 1 aneksu ...

Wedle zmienionego § 4 ust. 10 umowy zatrzymana przez generalnego wykonawcę kaucja ...

wysokości 3 % wartości brutto przedmiotu umowy podlegała zwolnieniu w ciągu 30 ...

z tytułu rękojmi, gwarancji i należytego wykonania umowy (§ 3 aneksu). W myśl nowego § 4 ust. 1 umowy rozliczenie następować miało na podstawie ...

raz w miesiącu, wg procentowego wykonania grupy robót zgodnie z harmonogramem ...

mogła przekroczyć 90 % stanu potwierdzonego wykonania umów, a suma wartości tych ...

r. zmodyfikowano § 4 ust. 5 umowy nr (...)/bud. (...) poprzez dodanie żądanego ...

r. zmieniono dotychczasowy termin realizacji umowy ustalając nowy termin zakończenia prac ...

kolejnej modyfikacji § 3 ust. 1 umowy nr (...)/bud. (...) zgodnie, z którą ...

podatku VAT. Jako przyczynę zmiany umowy wskazano dokonanie przez generalnego wykonawcę ...

D. oraz wyłączenie z zakresu umowy zakupu glikolu o wartości 19 ...

tych powód nie weryfikował. Dowód: - umowa nr (...)/bud. (...) z 7 lipca ...

9 lipca 2012 r. do umowy nr (...)/bud. (...), k. 220, - aneks ...

12 lipca 2012 r. do umowy nr (...)/bud. (...), k. 221, - aneks ...

27 lipca 2012 r. do umowy nr (...)/bud. (...), k. 222, - złożony ...

21 maja 2013 r. do umowy nr (...)/bud. (...), k. 223, - aneks ...

12 listopada 2013 r. do umowy nr (...)/bud. (...), k. 224, - pismo ...

dnia powód sporządził oświadczenie o wykonaniu prac własnymi siłami. Należność została ...

dnia powód sporządził oświadczenie o wykonaniu prac własnymi siłami. Należność została ...

dnia powód sporządził oświadczenie o wykonaniu prac własnymi siłami. Należność została ...

r. powód sporządził oświadczenie o wykonaniu prac własnymi siłami. Generalny wykonawca ...

dnia powód sporządził oświadczenie o wykonaniu prac własnymi siłami. Należność została ...

dnia powód sporządził oświadczenie o wykonaniu prac własnymi siłami. Należność nie ...

należne mu w związku z wykonanymi i odebranymi robotami wynagrodzenie do ...

oświadczył, iż w oparciu o umowę nr (...)/bud. (...) wraz z późniejszymi ...

brutto każdej faktury. Z tytułu umowy powodowi przysługiwać miały niewymagalne wówczas ...

339,25 zł zatrzymanych tytułem zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi. Zgodnie z umową z innych tytułów potrącona została ...

przekracza wartość zaakceptowanej przez nią umowy nr (...)/bud. (...), albowiem nie zaakceptowała ...

aneks nr 2 aneksów do umowy zwłaszcza, gdy aneksy nr (...) nie ...

dnia zapłaty, tytułem należności za wykonanie kompletnych instalacji wewnętrznych wody lodowej ...

zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Przyjęcie tej odpowiedzialności ...

wykonawców wynagrodzenia należnego podwykonawcom za wykonane prace budowlane. Zabezpieczeniem interesów inwestora jest zaś uzależnienie ...

inwestora zgody na zawarcie konkretnej umowy podwykonawczej ze zindywidualizowanym podmiotem, o ...

wynagrodzenia należnego podwykonawcy wynikającego z umowy podwykonawczej. Jej wyrażenie nie powoduje ...

inwestora odpowiedzialnością solidarną za realizację umowy (zapłatę wynagrodzenia), której nie jest ...

stroną, na równi z zawierającym umowę podwykonawczą wykonawcą wobec podwykonawców za ...

do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane przez niego roboty. Inwestor odpowiada ...

W. przy pl. (...), na podstawie umowy łączącej ją z firmą (...) S ...

celu zawarty został przez strony umowy nr (...)/bud. (...) aneks nr (...), który ...

wykonawcą, które modyfikowały pierwotnie zawartą umowę nr (...)/bud. (...) w zakresie wysokości ...

stronę pozwaną z generalnym wykonawcą umowa o roboty budowlane wymagała jedynie zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą i nakładała na ...

do akceptacji zawartej z podwykonawcą umowy lub jej projektu (§ 12 ust. 3 umowy), pomijając kwestie ewentualnej późniejszej modyfikacji ...

inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą ...

od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...

wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub ...

cudzy dług, interes inwestora został zabezpieczony poprzez obowiązek przedstawienia mu stosownej ...

w jego dzienniku budowy, odbieranie wykonanych przez niego robót, oraz dokonywanie ...

robót należy do istotnych elementów umowy i inwestor winien o nich ...

inwestora wymaga nie tylko sama umowa zawierana z podwykonawcą, ale każda ...

uznać należy, iż wolą stron umowy o roboty budowlane z dnia ...

65 § 2 k.c. w umowach należy raczej badać, jaki był ...

zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej ...

tekstu, lecz także inne postanowienia umowy, a zarazem uwzględnić pozatekstowe okoliczności, np. rokowania poprzedzające zawarcie umowy, cele umowy, rozumienie tekstu, zachowanie stron itd ...

jaki strony chciały osiągnąć zawierając umowę. Chodzi tu o cel wspólny ...

i zaakceptowany przez drugą stronę umowy, zindywidualizowany w warunkach konkretnej umowy (np. gospodarczy), który nie jest ...

1677755). Tym samym pomimo, iż umowa zawarta pomiędzy generalnym wykonawcą a ...

regulacje podlegały modyfikacji. Wolą stron umowy nr (...) (...) była zatem nie tylko ...

wyraziła zgodę jedynie na modyfikację umowy nr (...)/bud. (...) w zakresie określonym ...

zaakceptowana. Zawierające zmiany istotnych warunków umowy takich, jak wynagrodzenie powoda, czy ...

przekraczało wartość zaakceptowanej przez nią umowy, wskazując jednocześnie, iż nigdy nie ...

nr 2. Natomiast na zmiany umowy określone aneksem nr (...) strona pozwana ...

że niewyrażenie zgody na modyfikację umowy w zakresie zmiany sposobu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy wpływał na ważność odpowiedzialności gwarancyjnej ...

zł brutto. Niezłożenie przez powoda zabezpieczenia w formie wynikającej z pierwotnego brzmienia umowy skutkować mogło co najwyżej możliwością ...

na podstawie § 3 ust.2 umowy z 02 lipca 2012 r ...

wykonawcy zakresu przyjętych na siebie umową nr (...)/bud. (...) zobowiązań w postaci zakupu glikolu. Strony wskazanej umowy, jak wynika właśnie z treści ...

do brzmienia § 3 ust. 5 umowy nr (...)/bud. (...) należne powodowi wynagrodzenie ...

wartość robót wartość robót zaniechanych, niewykonanych lub z wykonania, których zrezygnował. Wobec powyższego wynagrodzenie ...

nr (...)/bud. (...) strony ustaliły, iż zabezpieczenie roszczeń generalnego wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania przez powoda przedmiotu umowy stanowić będą stosowne gwarancje bankowe ...

bądź ubezpieczeniowe (§ 3 ust. 2 umowy). Zmiana tego zapisu, a tym samym możliwość dokonania zabezpieczenia w formie gotówkowej poprzez zatrzymanie 3 % wartości brutto umowy z faktury końcowej dokonana została ...

jak już ustalono, wolą stron umowy nr (...) (...) tj. strony pozwanej i ...

nr (...) skutkowała koniecznością uznania modyfikacji umowy nr (...)/bud. (...) dokonanych tymże dokumentem ...

nieważne. Tym samym w zakresie zabezpieczenia wykonania umowy przez powoda wiążącymi były zapisy ...

2 i § 4 ust. 10 umowy w pierwotnym brzmieniu. Wobec tego ...

nie podlegało pomniejszeniu o wysokość zabezpieczenia (kaucji gwarancyjnej) i było w ...

zatrzymania części wynagrodzenia z tytułu zabezpieczenia roszczeń na okres gwarancji i ...

nie łączy z wykonawcą ani umowa gwarancyjna ani też nie przysługują ...

gwarancyjnych czy innego rodzaju gotówkowych zabezpieczeń prawidłowego wykonania umów przez podwykonawców. Strona pozwana ...

2012 r., aneks nr (...) do umowy nr (...)/bud. (...)) zwiększenie jego wynagrodzenia ...

objęte zakresem zawartej przez niego umowy z generalnym wykonawcą, co nie ...

strona pozwana zgodę na modyfikację umowy w tym zakresie wyraziła w ...

wykonawcy modyfikacji zawartej z powodem umowy poprzez obniżenie należnego podwykonawcy wynagrodzenia ...

należne mu w związku z wykonanymi i odebranymi robotami wynagrodzenie do ...

339,25 zł zatrzymanej tytułem zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji i ...

żadne inne kwoty za roboty wykonane w ramach umowy, okazały się całkowicie błędne. Strona ...

finansowego. Jak wynika z treści umowy łączącej powoda z generalnym wykonawcą ...

atestów na wbudowane materiały. Strony umowy nr (...)/bud. (...) uzgodniły dodatkowo, że ...

od dokonania innych czynności, poza wykonaniem robót objętych umową, w szczególności przedłożenia odpowiedniej dokumentacji ...

pozwalających na uznanie, iż wymagane umową nr (...)/bud. (...) dokumenty rozliczeniowe nie ...

powód otrzymał w całości przewidziane umową nr (...)/bud. (...) w brzmieniu pierwotnym ...

zł - 23 985 zł). Za wykonane prace powód otrzymał dotychczas wynagrodzenie ...

II C 630/15 – Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi – 2016-02-02 21 fragmentów Premium

2016-02-02

następuje: Pozwany ogłosił zamówienie o wykonanie robót remontowych pod nazwą Remont ...

pozwanego o przesunięcie terminu zawarcia umowy na 15 maja 2014 roku ...

zgody na przesunięcie terminu zawarcia umowy. Pracownicy obu stron prowadzili korespondencję ...

pozwanego w sprawie, terminie zawarcia umowy to jest 13 maja 2014 ...

stawiła się w celu podpisania umowy. W dniu 14 maja 2014 ...

niestawiennictwo w wyznaczonym do podpisania umowy 13 maja 2014 roku i ...

przedstawienie gwarancji, nie będzie podpisania umowy. Podani wyżej przedstawiciele powódki zawezwali ...

przy ul. (...) w celu zawarcia umowy na wykonanie robót remontowych, dalej, ze osoba ...

Dyrektor (...) w Ł., odmówiła podpisania umowy. Przedstawiciele powódki dysponowali wtedy gwarancją ...

pismo powódki o zmianę terminu umowy k. 23, e-mail i ...

notarialny k. 57,58,59, umowa k. 62-64, pisma stron ...

z uwagi na nie wniesienie zabezpieczenia i nie stawienie na podpisanie umowy w wyznaczonym terminie tj. do ...

wybrana pkt 1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na ...

pkt 2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy". Zdaniem Sądu przepis ten został ...

nie stawiła się do podpisania umowy w wyznaczonym terminie a decyzja ...

wniosła o przesunięcie terminu zawarcia umowy lecz otrzymała wyraźną odmowę, jest ...

Powódka stawiła się na podpisanie umowy ale już po terminie albo ...

publicznych a więc nie wniesienie zabezpieczenia. Nie zmienia tej oceny fakt ...

wpływu na ustalenie daty podpisania umowy. W tym względzie niezrozumiałe jest ...

maja 2014 roku tj zawarcia umowy a jednocześnie złożona do akt ...

świadczą o intencji nie podpisania umowy zgodnie z jej własną ofertą ...

II Ca 762/07 – Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy – 2008-01-24 39 fragmentów Premium

2008-01-24 » 1. uchyla punkt 1 (pierwszy) postanowienia i nakazuje zamawiającemu powtórzenie czynności badania i oceny ofert;

1) nie dysponował pracownikami zdolnymi wykonać to zamówienie. W tym przypadku ...

zamawiającego, iż spółka ta dysponuje umową przedwstępną z ... z dnia 7.08.2007 r. umową z ... z dnia 4.08.2007 r. oraz umową zawartą z ... z dnia 6 ...

Wskazano w tym przypadku na umowy przedwstępne na zakup autobusów, w ...

Zamówienia (SIWZ) zamawiający wymagał, aby umowa przedwstępna potwierdzała daty odbiorów autobusów ...

1.3.1. SIWZ, Takie umowy przez spółkę ... nie zostały przedstawione ...

osobami o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania zamówienia na dzień otwarcia ofert ...

w zakresie dysponowania taborem, że umowa będzie wykonywana z wykorzystaniem autobusów SOLARIS pozyskanych na podstawie umowy przedwstępnej z dnia 1 sierpnia ...

i autobusów MAN pozyskanych według umowy z dnia 4 sierpnia 2007 ...

w imieniu Konsorcjum oferty oraz (...) umowy z zamawiającym po wygraniu przetargu ...

w ich imieniu, a następnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy". Powyższe umocowanie wynika z załączonego ...

w imieniu Konsorcjum oferty oraz umowy z zamawiającym, a także do ...

w ich imieniu, a następnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie upoważniało, w tym przypadku ...

istoty sprawy. Wskazywał na treść umowy z dnia 6 sierpnia 2007 ...

kontraktu. Podkreślał, że w § 3 umowy strony postanowiły, że liderem i ...

o.o. Skoro zatem przedmiotowa umowa upoważniała ... sp. z o.o ...

nie odniósł się do powołanej umowy stron z dnia 6 sierpnia ...

o niezbędnych kwalifikacjach koniecznych do należytej realizacji zamówienia, są niezgodne z ...

oferta z najniższą ceną jednostkową wykonania zamówienia. Nie sposób się z ...

całego kontraktu w tym wzoru umowy dołączonej do SIWZ przewyższa wyżej ...

02 zł. Dla porównania wartość wykonania umowy przez skarżących wyliczona według tego ...

2000 r. jak i kopie umowy Konsorcjum z tego samego dnia ...

Konsorcjum. W § 3 ust. 1 umowy Konsorcjum wskazano bowiem, że "Postanowienie ...

do wniesienia wadium, a następnie zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu". Pełnomocnictwo załączone do oferty ...

Jest to więc niezależny od umowy Konsorcjum dokument, określający w sposób ...

podpisania oferty i do podpisania umowy po wygraniu przetargu, a nadto ...

imieniu Konsorcjum oraz do dokonania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Pełnomocnictwo to nie ma charakteru ...

publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Uszło ...

i... w Rudzie Śląskiej zawarły umowę Konsorcjum i w § 3 tej umowy postanowiły, że ... pełni funkcję pełnomocnika ...

związanych z opisywanym w § 1 umowy postępowaniem w sprawie kontraktów. Strony ...

do wniesienia wadium, a następnie zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu. Postanowienia umowy w powyższym zakresie zgodne były ...

wyboru najkorzystniejszej oferty do zawarcia umowy na wykonanie prac finansowanych ze środków publicznych ...

także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w ...

sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie podlegają wykluczeniu ...

i wybór najkorzystniejszej oferty, terminów wykonania zamówienia, przedmiotu zamówienia, itp. Weryfikację ...

strony oraz datę zawarcia stosownej umowy, zaś umowa przedwstępna winna określać potwierdzenie daty ...

strony oraz datę zawarcia stosownej umowy. Jako kryterium udzielenia zamówienia wskazano ...

o taborze i wskazała na umowę przedwstępną z... z dnia 1 ...

miasta Bydgoszczy, informując, że dysponuje umową przyrzeczenia na korzystanie z zaplecza ...

wyboru oferty najkorzystniejszej do zawarcia umowy. Rozstrzygając sprawę merytorycznie Sąd Okręgowy ...

XXIII Ga 2031/15 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2016-04-08 34 fragmenty Premium

2016-04-08 » I. zmienia zaskarżony wyrok w pkt. 1 i oddala odwołanie w całości; II. zmienia zaskarżony wyrok w pkt 2 (...)

na rozprawie przez skarżącego z umowy konsorcjum z dnia 21 lipca ...

i M. L. nie została zabezpieczona wadium i ww. wykonawcy nie ...

o udzielenie zamówienia publicznego została zabezpieczona wadium, a tym samym nie ...

celu wadium oraz oznacza brak zabezpieczenia oferty wadium, co skutkuje wykluczeniem ...

zobowiązania względem zamawiającego przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego; 5 ...

firmą (...) w W., nie została zabezpieczona wadium i ww. wykonawcy nie ...

o udzielenie zamówienia publicznego została zabezpieczona wadium w sposób prawidłowy, a ...

o. w S. nie została zabezpieczona wadium i ww. wykonawcy nie ...

o udzielenie zamówienia publicznego została zabezpieczona wadium w sposób prawidłowy, a ...

dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z umowy konsorcjum z dnia 21 lipca ...

celu wadium oraz oznacza brak zabezpieczenia oferty wadium, co winno skutkować ...

ci odpowiadają solidarnie za zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, co ...

zamówienia publicznego, jest w pełni zabezpieczona; 3. art. 380 § 1 k ...

wskazano wyłącznie pełnomocnika konsorcjum nie zabezpiecza interesów zamawiającego w przypadku ziszczenia ...

oraz zawierać informację, iż stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz zamawiającego i ...

czy wreszcie do zawarcia samej umowy, obowiązek wynikający z wezwania obciąża ...

wykonawców nie jest możliwe zawarcie umowy wyłącznie z jednym z nich ...

postępowaniu. Odnosząc się do kwestii zabezpieczenia interesów zamawiającego, nie sposób nie ...

formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta ...

którym w tym przypadku była umowa łącząca zamawiającego z wykonawcą. Wypłata ...

na fakt, że winy za niewykonanie obowiązku przez konsorcjum nie ponosi ...

uznać, że odpowiedzialność konsorcjantów za wykonanie obowiązków związanych z udziałem w ...

solidarności dłużników. W odniesieniu do zabezpieczonego przez wadium obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy odpowiedzialność solidarną przewiduje art. 141 ...

Sądu Okręgowego, w pozostałym zakresie zabezpieczonym przez wadium odpowiedzialność współkonsorcjantów również ...

zgodnie z którym jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań ...

została przyjęta, mogą dochodzić zawarcia umowy. Przenosząc powyższe, na grunt postępowania ...

od zamawiającego zawarcia z nimi umowy. Prawo to ma charakter majątkowy ...

konsorcjum zobowiązuje zamawiającego do zawarcia umowy ze wszystkimi jego uczestnikami. Nie jest dopuszczalne zawarcie umowy jedynie z niektórymi jego uczestnikami ...

obciąża wspólne zobowiązanie do zawarcia umowy z zamawiającym, które także odpowiednio ...

solidarnej odpowiedzialności współkonsorcjantów za zawarcie umowy. Co za tym idzie, gwarancja ...

ma wpływu na obniżenie poziomu zabezpieczenia interesów zamawiającego. Takie ukształtowanie świadczeń ...

dłużnicy solidarni. Odpowiedzialność konsorcjum za wykonanie świadczeń, których uchybienie może spowodować ...

jak dłużnik solidarny, ma możliwość wykonania zobowiązania ze skutkiem dla współdłużników ...

na przyczynę zaniechania, będzie oznaczać niewykonanie go przez każdego z uczestników ...

X GC 924/13 – Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi – 2017-05-11 114 fragmentów Premium

2017-05-11 » zasądza od spółek kwotę

dniu 1 października 2011 roku umowę, której przedmiotem było wybudowanie budynku ...

dostarczonego przez pozwaną spółkę. Powód wykonał zlecone mu prace, co skutkowało ...

tego pozwany odmówił zapłaty za wykonane prace. Nadto z uwagi na ...

zobowiązany zapisem 12 ust. 1 umowy. Jednocześnie brak uzyskania gwarancji ubezpieczeniowej ...

suma obejmuje zatem wynagrodzenie za wykonane przez niego prace i zużyte materiały w związku z wykonaniem zawartej umowy. Ponadto roszczeniem pozwu objęte jest ...

żądanie zapłaty za prace dodatkowe wykonane przez powoda w okresie maj ...

Prace te były niezbędne do wykonania dalszych robót na terenie budowy ...

przy wywozie ziemi. Dodatkowo powód wykonał w porozumieniu z pozwanym zmianę ...

między stronami doszło do zawarcia umowy o roboty budowlane, zgodnie, z ...

przewidzianej w § 3 ust. 7 umowy. Za nienależną pozwany uznał również ...

złotych żądaną przez powoda za wykonanie prac dodatkowych i wynikającą z ...

nadzoru. Ponadto powód wbrew postanowieniom umowy nigdy nie wystawił faktury obejmującej ...

2011 roku strony sporu zawarły umowę na mocy, której pozwany jako ...

ul. (...) na działce nr (...). Przedmiot umowy miał zostać wykonany na podstawie dostarczonej przez zamawiającego ...

prac dostarczone projekty wykonawcze (§ 1 umowy). Strony ustaliły, że rozpoczęcie prac ...

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy w nieprzekraczalnym terminie siedmiu dni ...

gotowości do obioru. Za termin wykonania przedmiotu umowy strony przyjęły sporządzenie i podpisanie ...

robót w którym zostanie stwierdzone należyte wykonanie umowy. Stwierdzenie wad podczas rozpoczętego odbioru ...

niezbędny na usunięcie usterek (§ 2 umowy). Szacunkową wartość prac strony określiły ...

miesiącu, wykonawca był zobowiązany zgłosić wykonany etap prac do odbioru inspektorowi ...

nadzoru inwestorskiego jakości i rodzaju wykonanych prac wykonawca zobowiązany był przedłożyć ...

zapłaty za poniesione wydatki (§ 3 umowy). Zgodnie z zapisem § 7 umowy wykonawca udzielił trzyletniej gwarancji jakości na przedmiot umowy wręczając dokument gwarancyjny w zakresie ...

z kaucji gwarancyjnej. W § 12 umowy wykonawca zobowiązał się do zawarcia ...

000,00 złotych w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń w okresie trwania ...

przypadku pokrycia kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy, był uprawniony do zatrzymania należytej kwoty zabezpieczenia poprzez potrącenie jej najbliższych faktur ...

aż do osiągnięcia pełnej kwoty zabezpieczenia. (umowa k. 35-45) W trakcie ...

następnie powód wystawiał fakturę za wykonane prace. (zeznania świadka G. W ...

ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, wskazano ...

że zastosowane naświetlenia dachowe w wykonanym przez powoda obiekcie nie posiadają ...

obiektu, pomimo stwierdzenia zgodności jego wykonania z projektem budowlanym. Charakter stwierdzonych ...

którym stwierdzono występowanie wad w wykonanych przez powoda pracach, wyszczególnionych w ...

w karcie gwarancyjnej zgodnie z umową zawartą pomiędzy inwestorem a wykonawcą ...

protokołu wpisano również, że strony umowy ustaliły, że pozwany wstrzyma się ...

gwarancji ubezpieczeniowych opisanych w § 12 umowy. (protokół odbioru końcowego wraz z ...

o pozwoleniu na użytkowanie). Za wykonane na rzecz pozwanego prace objęte umową z dnia 1 października 2011 ...

powoda o dokonanie płatności za wykonane prace. (pismo i faktury k ...

7 ust. 2 łączącej strony umowy z dnia 1 października 2011 ...

zawarła z T. Z. (1) umowę o roboty budowlane, na mocy ...

nawierzchnią z kostki brukowej, uprzednio wykonanej przez powodową spółkę na mocy umowy z dnia 1 października 2011 ...

kwotę 51.500,00 złotych. (umowa k. 356-359, protokół odbioru ...

podmiotowi trzeciemu naprawy nawierzchni brukowej, wykonanej uprzednio przez powoda w oparciu o łączącą strony umowę z dnia 1 października 2011 ...

i potrąceniu k. 334) W wykonanym przez powoda w oparciu o łączącą strony umowę z dnia 1 października 2011 ...

który może wskazywać na brak wykonania przełożenia kostki. Ewentualny koszt wymiany ...

ujawnienia wad w pracach budowlanych wykonanych przez powoda, ich zakresie oraz ...

w części. Strony sporu łączyła umowa o roboty budowlane. Zgodnie z ...

art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje ...

oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z ...

realiach niniejszej sprawy na mocy umowy z dnia 1 października 2011 ...

roku powód zobowiązał się do wykonania na rzecz pozwanego wszystkich prac ...

w Ł. przy ul. (...). Za wykonane prace powód wystawił wobec pozwanego ...

do trzech zagadnień, a mianowicie: ⚫ wykonania przez powoda prac dodatkowych nierozliczonych ...

strona powodowa nie wykazała ani wykonania prac objętych zgłoszonym roszczeniem ani tym bardziej kosztów wykonania tych prac. Z zebranego w ...

i powoda ustalić, że zostały wykonane prace ujęte w załączonych kosztorysach ...

przede wszystkim czy były objęte umową. Świadkowie (za wyjątkiem B. G ...

je pod kątem ich rzeczywistego wykonania jak i ilości. Zgodnie z ...

4 i 5 łączącej strony umowy zapłata za wykonane przez powoda prace następowała w ...

przedłożył oddzielnych faktur za rzekomo wykonane przez siebie prace dodatkowe Jednocześnie ...

zapłaty nie dotyczyły robót, za wykonanie których zostały już uprzednio wystawione ...

to powód winien udowodnić ich wykonanie i wartość (por. art. 6 ...

o kwestię istnienia faktycznej potrzeby wykonania przez powoda prac stanowiących w ...

z pominięciem przewidzianej łączącą strony umową procedury akceptacji przez inspektora nadzoru ...

części dotyczącej usterek i wadliwego wykonania prac nie wymieniał wad dotyczących ...

oznacza braku odpowiedzialności powoda za wykonanie prac zgodnie z projektem i ...

prace budowlane objęte łączącą strony umową z dnia 1 października 2011 roku zostały przez powoda wykonane w całości. Okoliczność ta została ...

opinii. Zgodnie z § 7 zawartej umowy o roboty budowlane wykonawca udzielił ...

jakości, natomiast w myśl § 12 zabezpieczenie ewentualnych roszczeń gwarancyjnych miała stanowić ...

odrębną, uboczną w stosunku do umowy głównej, umowę o charakterze akcesoryjnym. Jeżeli strony umowy o roboty budowlane postanowiły, że wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty i tworzona jest tzw. kaucja gwarancyjna będąca zabezpieczeniem kosztów usunięcia wad z tytułu ...

należące do przedmiotowo istotnych postanowień umowy o roboty budowlane, powinny być traktowane jako osobna umowa stron regulująca ich stosunki wynikające ...

wykonawcy robót budowlanych. Ta odrębna umowa stanowi podstawę prawną stosunków stron już po wykonaniu umowy o roboty budowlane. Jeżeli w ...

należnego bezspornie wynagrodzenia wykonawcy za wykonane roboty budowlane, a po upływie ...

zatrzymanej kaucji gwarancyjnej, zgodnie z umowa o jej utworzeniu. Nawet jeśli ...

została ona udzielona w ramach umowy o roboty budowlane, jest odrębnym ...

Strona powodowa w myśl § 12 umowy zobowiązała się do przedstawienia tzw ...

jest zbliżona w konstrukcji do umowy ubezpieczenia uregulowanej w art. 805 ...

z brzmieniem powołanego przepisu, przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w ...

praktykę, z uwzględnieniem potrzeb gospodarczych, umowy nienazwanej, według ogólnej zasady swobody ...

Zakłady ubezpieczeń oferujące możliwość zawarcia umowy gwarancyjnej, wskazują na takie jej ...

wadium w postępowaniu przetargowym, beneficjentem umowy gwarancyjnej jest zamawiający. W orzecznictwie ...

1867/09). Gwarancja ubezpieczeniowa jest umową o charakterze abstrakcyjnym, nie akcesoryjnym ...

reguły ustanowieniu na rzecz uprawnionego zabezpieczenia jego wierzytelności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Instytucja ta ukształtowana w ...

ustaliły w umowie, iż dla zabezpieczenia roszczeń gwarancyjnych pozwanego powód przedstawi ...

nadużycia prawa z uwagi na zabezpieczenie swoich interesów poprzez dokonanie odbioru ...

z zaoferowanego mu innego sposobu zabezpieczenia (w postaci weksla) nie stanowi ...

1 ]k.c. strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według ...

się nie tylko do treści umowy, ale również do celu stosunku ...

gwarancji ubezpieczeniowej (k-132). Takie zabezpieczenie roszczeń gwarancyjnych inwestora nie stanowi ...

zasad współżycia społecznego, bowiem udzielenie zabezpieczenia należytego wykonania robót może nastąpić także poprzez ...

15, Lex). Treść poszczególnych fragmentów umowy jest dla stron zrozumiała i ...

nie kwestionowała innego rozumienia postanowień umowy, niż wynika to z jej ...

iż strony związane są zawartą umową i jej postanowieniami ukształtowanymi zgodnie ...

353[1] kc strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według ...

jedynie wtedy, gdy jakieś postanowienia umowy są niejasne i budzą wątpliwości ...

co do zamiaru stron zawierających umowę. W przedmiotowej sprawie natomiast treść umowy co do prawa zatrzymania części ...

gwarancji udzielonej przez powoda na wykonane prace rozpocznie swój bieg w ...

sierpnia 2015 r. Aktualnie w wykonanym przez powoda obiekcie nadal występują ...

7 ust. 2 łączącej strony umowy z dnia 1 października 2011 ...

kosztami. Z przedstawionej przez pozwanego umowy zawartej z T. Z. wynika ...

51.500,00 złotych brutto (umowa k-356, i faktura vat ...

i k-582). Zgodnie z umową wykonawca zastępczy miał oczyścić kostkę ...

przełożenie, to najwyraźniej nie zostało wykonane oczyszczenie objęte ta umową. Biorąc zaś pod uwagę okoliczność ...

nieco ponad pół roku od wykonanej naprawy, nawet bez oceny biegłego ...

aby pozwany przed przystąpieniem do wykonania zastępczego wnioskował o zabezpieczenie dowodu w zakresie co najmniej ...

ich kwestionowanie przez powoda oraz zabezpieczenie dowodu). Mając na względzie powyższe ...

do zakresu, ilości i prawidłowości wykonania zastępczego, a z drugiej strony ...

agresywnej chemii), bardziej racjonalne byłoby zabezpieczenie podstawy i klapy wyciągów spalin ...

wszystkich klap na nowo. Koszty wykonania zastępczego, do pokrycia których zobowiązany ...

W przedmiotowej sprawie strony podpisały umowę, w której wprowadziły udzielenie przez ...

2012 r.). W razie wadliwego wykonania robót budowlanych inwestorowi przysługuje wybór ...

przesłanek tej odpowiedzialności, tj. fakt nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę, rodzaj i wysokość ...

oraz istnienie związku przyczynowego pomiędzy nienależytym wykonaniem umowy a szkodą (wyrok Sądu Apelacyjnego ...

tytułu rękojmi oraz z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania są od siebie niezależne ...

tytułu żądał obniżenia wynagrodzenia za wykonane prace budowlane o koszt usunięcia ...

tytułu pozostałej części wynagrodzenia za wykonane prace budowlane wynikające z załączonych ...

iż dokonana przez strony modyfikacja umowy w protokole z dnia 13 ...

VIII GC 473/15 – Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie – 2016-02-01 34 fragmenty Premium

2016-02-01

powoda z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek ujawnionych w związku z wykonaniem przez spółkę (...) prac, zabezpieczone zostały gwarancjami udzielonymi przez pozwaną ...

nr (...) dotyczyły prac związanych z wykonaniem dachu. W lutym 2014 r ...

one wyłącznie prace związane z wykonaniem dachu. Pozwana zarzuciła, że domagając ...

należności z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek, a ...

winien przedłożyć dokumenty potwierdzające zastępcze wykonanie robót. Powód nie wykazał zaś ...

zobowiązanego. Na podstawie prywatnego kosztorysu wykonania prac przedstawionego przez powoda nie ...

wniosku, że prace te zostały wykonane jak również, czy strony łączyła umowa określonej treści jak i tego ...

czy i w jakim zakresie umowa ta została zrealizowana. Nienależnie od ...

należności z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usnucia wad. Nadto powód nie ...

gwarancji umożliwiającego weryfikację prawidłowości pierwotnie wykonanych prac. Pozwana wskazała też na ...

gwarancji, gwarant w związku z umową , która zostanie zawarta pomiędzy beneficjentem ...

W myśl pkt 2 gwarancja zabezpiecza roszczenie beneficjenta w stosunku do ...

zobowiązanego z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek, ujawnionych ...

należności z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek, o ...

oferty w trybie przetargu ograniczonego umowę nr (...) na " (...) w S. k ...

Etap I)". Zgodnie z § 3 umowy termin zakończenia ustalono na dzień ...

2011 r. Wstępne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony określiły na kwotę 4 ...

186.283,71 zł. dowód: umowa k. 14-19, harmonogram k ...

gwarancji, gwarant w związku z umową, która została zawarta pomiędzy beneficjentem ...

dotyczy wyłącznie prac związanych z wykonaniem dachu, gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo ...

000 zł pobranej na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z protokołem odbioru ostatecznego ...

z ograniczoną odpowiedzialnością w S., umowy Nr (...), której przedmiotem było zamówienie ...

przystąpiła do realizacji prac objętych umową nr (...) na "(...) w S. k ...

wady i usterki w pracach wykonanych przez spółkę (...). bezsporne W piśmie ...

S.. Powołując się na zapis umowy nr (...) powód wezwał spółkę do ...

przeglądu gwarancyjnego związanego z realizacją umowy nr (...) powód wezwał spółkę (...) do ...

jednoznacznie, ze przedmiotowe prace zostały wykonane należycie i były wolne od wskazanych ...

przesłał w załączeniu kosztorys inwestorski wykonany przez Zakład (...) w S. na ...

zawarciem przez powoda ze spółką (...) umowy o wykonanie prac związanych z budową laboratorium ...

Nie kwestionowane były okoliczności związane wykonaniem umówionych prac spółkę (...), ujawnieniem wad ...

z gwarancji. Strona powodowa w należyty sposób wykazała, że zaszły wszystkie ...

od ważności i skuteczności postanowień umowy łączącej powódkę i wykonawcę prac ...

pozwanej na ocenę, czy prace wykonane przez spółkę (...) pierwotnie zostały wykonane należycie i były wolne od wad ...

gwarancji bądź beneficjent wykorzystał udzielone zabezpieczenie do innych celów niż wynikające ...