I C 134/14 – Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu – 2016-12-09 152 fragmenty Premium

2016-12-09

r. w B. została zawarta umowa nr (...) pomiędzy zamawiającym Gminą B ...

B.". Prace budowlane miały być wykonane zgodnie z projektem budowlanym, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do umowy, harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 4 do umowy oraz obowiązującymi przepisami i normami ...

do 30 czerwca 2014 r. Umowa nr (...) przewidywała wynagrodzenie ryczałtowe, którego ...

315.139,05 zł netto. Umowa w § 6 ust 1 stanowiła, że wykonawca może zlecić wykonanie robót będących przedmiotem umowy podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. Ust. 2 § 6 umowy stanowił, że wykonawca oświadcza, że ...

zamówienia samodzielnie. W § 11 zawartej umowy strony ustaliły, że stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 1. Zamawiającemu ...

przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym ...

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić ...

wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub ...

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli zamawiający powiadomi wykonawcę, iż ...

wykonawcy. Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy powinno mieć formę pisemną pod ...

uzasadnienie. W przypadku odstąpienia od umowy wykonawcę oraz zamawiającego obciążają następujące ...

dni od daty odstąpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiającego sporządzi ...

przerwane o ile odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które ...

zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca ...

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. Jeżeli wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym ...

wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt wykonawcy. W § 12 zawartej umowy strony przyjęły, że obowiązującą formę ...

tytułów: 1) Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z ustalonym harmonogramem Wykonawca ...

zwłoki, 2) Za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy wykonawca zapłaci karę umowną w ...

wad, 4) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy ...

ust 1., 5) przypadku zawarcia umowy wbrew postanowieniom 9 ust, 5 ...

1 w przypadku odstąpienia od umowy z winy zamawiającego z zastrzeżeniem ...

umownych. W § 12 ust. 5 umowy strony przewidziały, że wykonawca nie ...

w związku z realizacją niniejszej umowy. W § 13 ust. 1 zawartej umowy strony ustaliły, że wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 284.762,10 ...

ubezpieczeniowej. W § 14 ust. 1 umowy strony przyjęły, że zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu ...

piśmie, pod rygorem nieważności. Zawarcie umowy pomiędzy pozwanym a powodem zostało ...

ustawy- Prawo zamówień publicznych. Wzór umowy zawarty przez strony był załącznikiem ...

o.o. W. przed zawarciem umowy nie zgłaszała do powoda Gminy ...

zastrzeżeń w związku z treścią umowy. Dodatkowym warunkiem podpisania umowy z wybranym w przetargu wykonawcą ...

przez niego jeszcze przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego jej wykonania. Jak wynika z treści gwarancji ...

w Ł. w związku z umową zawartą pomiędzy beneficjentem a zobowiązanym ...

762,10 zł. Gwarancja stanowiła zabezpieczenie roszczenia beneficjenta w stosunku do zobowiązanego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez zobowiązanego kontraktu, zgodnie z ...

wystawienia gwarancji. Ważność gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu określono na okres od ...

lipca 2014 r., (dowód: kserokopia umowy nr (...) z dnia 10 sierpnia ...

20-28, kserokopia aneksu do umowy k. 29, kserokopia umowy gwarancyjnej k. 48-49). W ...

i zaplecza. Ze względu na wykonanie robót fundamentowych w okresie zimowy ...

mocy przerobowych w celu terminowego wykonania zadania kilkukrotnie w Dzienniku Budowy ...

w W. zawarli aneks do umowy z dnia 10 sierpnia 2012 ...

zmienili § 2 ust. 3 tejże umowy w ten sposób, że ustalili ...

harmonogramu rzeczowo-finansowego organizacji i wykonania robót nie częściej niż 1 ...

nie wyraziła zgody na zmianę umowy z wykonawcą i cesję ekspektatywy ...

w W., albowiem nie zostały wykonane wszystkie elementy tej części budowy ...

dokończono stropu nad parterem, nie wykonano zakończenia wieńca obwodowego stropu oraz ...

oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy nr (...) z dnia 10 sierpnia ...

zgodnie z obowiązującym harmonogramem i wykonania zobowiązania zgodnie z zawartą umową. Powód jednocześnie oświadczył pozwanemu P ...

wynikających z harmonogramu robót oraz wykonania zobowiązania zgodnie z umową, powód rozważy możliwość odstąpienia od umowy z winy pozwanego P.U ...

złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy nr (...) z przyczyn zależnych od ...

z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy nr (...) wezwał P.U.H ...

w § 9 ust. 1 wskazanej umowy z dnia 10 sierpnia 2012 ...

umownej z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu nr (...) z dnia 09 ...

zł wynikającej z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu. W dniu 03 lutego ...

wypłaty żądanego świadczenia, ( dowód: kserokopia umowy nr (...) z dnia 10 sierpnia ...

20-28, kserokopia aneksu do umowy k. 29, kserokopia umowy gwarancyjnej k. 48-49, kserokopia ...

kserokopia oświadczenia o odstąpieniu od umowy pozwanego k. 31-33, kserokopia ...

kserokopia oświadczenia o odstąpieniu od umowy powoda k. 43-44, kserokopia ...

przetargu nieograniczonego zawarła z (...) Budowlaną (...) umowę na dokończenie wykonania i oddania do użytku sali ...

Gimnazjum w B., (dowód: kserokopia umowy nr (...) k. 159-171). Ustalony ...

aktach sprawy w postaci kserokopii umowy zawartej przez strony, kserokopii aneksu do umowy oraz pism sporządzonych i wymienionych ...

strony przyznawały, że doszło do niewykonania zobowiązania przez pozwanego P.U ...

im uprawnienia do odstąpienia od umowy. Strony różniły się wyłącznie w kwestii przyczyn niewykonania zobowiązania przez pozwanego oraz oceny ...

złożonych oświadczeń o odstąpieniu od umowy i prawa powoda do dochodzenia ...

pracownicy ustnie wyrażali zgodę na umowę cesji ekspektatywy należności zawartą między ...

kiedykolwiek wyrażali zgodę na zawarcie umowy cesji ekspektatywy wierzytelności. Nadto znamiennym ...

okoliczności, a zgodnie z zapisem umowy zawartej przez strony zmiana jej ...

wykonawcy o odstąpieniu od przedmiotowej umowy. Z dowodu w postaci dziennika ...

mocy przerobowych w celu terminowego wykonania zadania. Znamienne w tym zakresie ...

może wynikać m. in. z umowy. Tak też było w niniejszej ...

dniu 10 sierpnia 2012 r. umowa nr (...), na podstawie której Gmina ...

B.. Prace budowlane miały być wykonane w oparciu o projekt techniczny ...

do 30 czerwca 2014 r. Umowa nr (...) przewidywała wynagrodzenie ryczałtowe, którego ...

złożyły oświadczenia o odstąpieniu od umowy nr (...) zawartej w dniu 10 ...

skutecznie, zgodnie z zapisami zawartej umowy, czy istotnie istniały wskazane przez ...

oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy nr (...) z dnia 10 sierpnia ...

ekspektatywy wierzytelności wynikających z rozliczenia umowy nr (...) z dnia 10 sierpnia ...

o.o. w W. "nieterminowe wykonanie zobowiązania (art. 491 k.c ...

się przez zamawiającego zwłoki w wykonaniu zobowiązania". Niemożliwość świadczenia umowy przez Wykonawcę w świetle art ...

tj. sytuacji, w której objęte umową świadczenie umowy przez wykonawcę nie może być ...

zachęcał wykonawcę do odstąpienia od umowy, twierdząc, że w zaistniałej sytuacji ...

złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy podała, że zamawiający odmawiając dokonania ...

zgłoszenia o gotowości odbioru robót wykonanych z ponad 7 dniowym terminem ...

4 oraz zapłaty za roboty wykonane zgodnie z §5 ust. 5 w/w umowy. Jednocześnie wykonawca wskazał, że pomimo ...

żaden sposób zobowiązany do zmiany umowy z wykonawcą-pozwanym i wyrażenia ...

przez wykonawcę. Strony w § 14 umowy konkretnie przewidziały i szczegółowo wymieniły ...

nich może żądać zmiany postanowień umowy. Wskazanych przez pozwanego okoliczności uzasadniających ...

wyrażenia takiej zgody. Z treści umowy (§ 12 ust. 5) jednoznacznie wynika ...

w związku z realizacją niniejszej umowy. Warto zaznaczyć, że wzór umowy zawarty przez strony był załącznikiem ...

o.o. W. przed zawarciem umowy znała jej treść i nie ...

zgodziły się na taką treść umowy i zawarty w niej zakaz ...

w związku z realizacją niniejszej umowy, to strona pozwana nie mogła ...

ust. 3 zawartej przez strony umowy jasno wynikało, że fakturowanie częściowe ...

oraz słupów w ścianach. Nie wykonanie wszystkich wymienionych prac powodowało, że ...

powołanym wyżej § 2 ust. 3 umowy łączącej strony postępowania zamawiający nie ...

złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy nr (...) z dnia 10 sierpnia ...

w przedmiocie opóźnień i nie wykonania inwestycji pod nazwą Budowa sali ...

zmianę konstrukcji dachu sali sportowej. Wykonany przez pozwanego P.U.H ...

zachęcał wykonawcę do odstąpienia od umowy, przekonując że w zaistniałej sytuacji ...

o.o. w W. do wykonania prac budowlanych zgodnie z ustalonym ...

złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Przypomnieć trzeba, że na realizację ...

pozyskał dotację zewnętrzne i nieterminowe wykonanie zadania mogło spowodować utratę tych środków i konieczność jego wykonania jedynie przy uwzględnieniu własnych funduszy ...

w W. o odstąpieniu od umowy było pozbawione podstaw, a tym ...

że nawet po jego złożeniu umowa nr (...) r. z dnia 10 ...

złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy okazały się sprzeczne z ustalonym ...

wszystkich zobowiązań przyjętych na podstawie umowy. Taka ocena oświadczenia pozwanego P ...

w W. o odstąpieniu od umowy powodowała, że za bezzasadną uznać ...

z o.o. w W. umowę gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu nr 998-A184197 ...

stosunku do zobowiązanego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy dotyczącej budowy sali gimnastycznej z ...

w B.. Nieskuteczne odstąpienie od umowy przez pozwanego P.U.H ...

gwaranta wynikających z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu. Gwarant nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązał się zabezpieczyć roszczenie beneficjenta w stosunku do zobowiązanego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu. Okolicznością bezsporną zaś jest ...

o.o. w W. nie wykonał kontraktu objętego gwarancją. Reasumując zupełnie ...

w W. skutecznie odstąpił od umowy z winy powoda. Zgoła odmienienie ...

Gminy B. o odstąpieniu od umowy nr (...). Bezspornie pozwany P.U ...

jeżeli nie przystąpi do realizacji umowy powód rozważy możliwość odstąpienia od umowy z winy pozwanego. Zaznaczyć w ...

mocy przerobowych w celu terminowego wykonania zadania kilkukrotnie w Dzienniku Budowy ...

wykonawcy o odstąpieniu od przedmiotowej umowy. Znamienne w tym zakresie wydają ...

przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli wykonawca nie rozpoczął roboty ...

wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub ...

miała prawo odstąpić od przedmiotowej umowy i z tego prawa skutecznie skorzystała. Ponieważ odstąpienie od umowy przez powoda nastąpiło z winy ...

z § 12 ust. 4 zawartej umowy, który stanowił, że za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy ...

określonego w § 9 ust 1 umowy. Z uwagi na fakt, iż ...

beneficjentowi z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu nr 998-A184197 ...

o.o. w W. nie wykonał kontraktu objętego gwarancją na skutek ...

umownej za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynika z art. 483 ...

484 § 1 kc w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się ...

jest bowiem zastrzeżoną przez strony umowy sankcją cywilnoprawną, ustalaną na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Zastrzeżenie kary umownej zależy wyłącznie od woli stron umowy. Strony mogą zatem zastrzec karę ...

dodatkowy czynnik mobilizujący dłużnika do wykonania zobowiązania. Jeżeli w umowie strony ...

umownej na wypadek zwłoki w wykonaniu zobowiązania, w przypadku spóźnienia się ...

odpowiedzialnością kontraktową, czyli odpowiedzialnością za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy (kontraktu). Dlatego dłużnik zobowiązany do ...

może się bronić stwierdzeniem, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za ...

przekonania, że do odstąpienia od umowy doszło z przyczyn leżących po ...

zgodnie z § 12 ust. 4 umowy łączącej strony, kary umownej było ...

po stronie wierzyciela szkody wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (por. chociażby wyroki Sądu ...

kara, zostanie w znacznej części wykonane lub gdy kara umowna będzie ...

kary umownej jest funkcja stymulująca wykonanie zobowiązania, funkcja represyjna w postaci sankcji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz funkcja kompensacyjna, polegająca na ...

259/06, LEX nr 398369). Wykonanie zobowiązania "w znacznej części" oznacza ...

istotnym zakresie interesu wierzyciela, ocena wykonania zobowiązania w znacznej części może ...

zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, przesądzające znaczenie ma jedynie porównanie stopnia wykonania tego elementu świadczenia, z którym ...

o stwierdzenie, iż zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części, jeżeli pomimo ...

bądź brak szkody, czy wartość wykonanego z opóźnieniem zobowiązania do wysokości ...

wysokością kary umownej a wartością wykonanego z opóźnieniem zobowiązania jako miernika ...

umowna, zostało w znacznej części wykonane. Strona powodowa określiła, iż zakres prac wykonanych przez pozwanego P.U.H ...

złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy a tym samym dzień zakończenia ...

pozwanego, określił zakres prac budowlanych wykonanych przez pozwanego P.U.H ...

złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na około 30 % całości zobowiązania ...

jest bliższa rzeczywistemu zakresowi prac wykonanych przez P.U.H.P ...

o. w W. wynikające z umowy nr (...) z dnia 10 sierpnia 2012 r. było wykonane w znacznej części. Odnosząc się ...

W. ze swej winy nie wykonał w zakreślonym terminie zobowiązania, wynikającego z łączącej strony umowy, co skutkowało naliczeniem przez powoda ...

Ustalona w § 12 ust. 4 umowy wysokość kary umownej wynosząca 10% wartości umowy brutto biorąc pod uwagę stanowisko ...

że powód w wyniku wypowiedzenia umowy nie poniósł żadnej szkody. W ...

związane z przygotowaniem rozliczenia robót wykonanych przez pozwanego P.U.H ...

wykonawca miał mniej czasu na wykonanie pracy, co miało istotny wpływ ...

zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie zwalnia dłużnika z ...

do powoda Gminy B. za niewykonanie zobowiązania wynikającego z umowy nr (...) z dnia 10 sierpnia ...

stosunku do powoda na podstawie umowy gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu nr 998-A184197 ...

III Ca 1274/18 – Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach – 2019-01-02 123 fragmenty Premium

2019-01-02 » oddala apelację

dniu 14 czerwca 2010 r. umowę nr (...), której przedmiotem było wykonanie robót budowlanych w ramach "(...) W ...

3 pkt 7 zobowiązał się wykonać roboty budowlane, które na mocy umowy przyjął do realizacji według projektu ...

robót udzielił inwestorowi (zlecającemu) na wykonane przez siebie prace rękojmi oraz ...

1 i § 6 ust. 1 umowy). W związku z zawarciem umowy o roboty budowlane, jako zabezpieczenie roszczeń zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót, na zlecenie wykonawcy tych ...

częściowym odstąpieniu od w/w umowy. W związku z przerwaniem prac, spowodowanych odstąpieniem od umowy, powód jako wykonawca, miał obowiązek należycie zabezpieczyć teren budowy oraz prace już wykonane przed ich zniszczeniem lub pogorszeniem ...

17 i § 12 ust. 5 umowy). Podczas wizji terenu Mauzoleum Martyrologii ...

dniu 11 lipca 2011 strony umowy sporządziły protokół, w którym ustalono konieczność wykonania w trybie awaryjnym systemu odprowadzenia ...

I inwestycji. (...) W. ustaliło, iż wykonanie w/w prac powinno nastąpić ...

do pozwanego inwestora z propozycją wykonania rowu odwadniającego, zabezpieczonego geowłókniną, celem zabezpieczenia m. in. przed zalewaniem wodą ...

I Etapu, zrealizowanych w ramach umowy Nr (...) oraz z prośbą o wyznaczenie terminu, kiedy mogą wykonać w/w prace. W dniu ...

do usunięcia wad, wynikających z wykonania izolacji tego budynku w sposób ...

dokumentacją techniczną, a stwierdzonych w wykonanych przez niego robotach budowlanych, w ...

2014 r. wyraził zgodę na wykonanie napraw w okresie wiosennym, pod ...

określenia rodzaju izolacji oraz prawidłowego wykonania ściany domykającej schody. Nadto wykonawca ...

Poza tym stwierdził, iż prace wykonał zgodnie z projektem. Wobec takiego ...

powołaniem na § 5 ust. 3 umowy o roboty budowlane Nr (...) z ...

zobowiązań z tytułu rękojmi z umowy o roboty budowlane z dnia ...

robocze, które muszą zostać specjalnie zabezpieczone przed przesiąkaniem wody gruntowej i ...

i odpowiednio pielęgnowany. Wykonawca nieprawidłowo zabezpieczył i uszczelnił przerwy technologiczne w betonowaniu. Nie wykonał prawidłowych izolacji przeciwwodnych, czego skutkiem ...

ten nie jest prawidłowy do wykonania izolacji przeciwwodnej. Takie rozwiązanie jest ...

i stanowi ewidentną wadę robót wykonanych przez w/w Spółkę, do ...

W celu usunięcia nieprawidłowości w wykonaniu budynku technicznego oraz ścian oporowych ...

obiektu do stanu zgodnego z umową koniecznym jest podjęcie napraw, których ...

sprawie, (...) Bank (...) S.A. jako zabezpieczenie roszczeń zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót, w dniu 18 lipca ...

z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót w ramach "(...) W. w ...

usunięcia stwierdzonych wad budynku technicznego wykonanego przez zleceniodawcę gwarancji polegających na nieprawidłowym (niezgodnym z dokumentacją) wykonaniu izolacji przeciwwodnej budynku, co powodowało ...

wady fizyczne budynku, wynikające z umowy o roboty budowlane z dnia ...

odpowiedzialność za stwierdzone usterki w wykonanym obiekcie budowlanym. Natomiast, jak wynika ...

o. sp. komandytowa w K. wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, przekazaną ...

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonane prace zawierają wady i usterki ...

konstrukcyjno -materiałowe i hydroizolacje. Założono wykonanie hydroizolacji bezpowłokowej w części oraz ...

specjalnej warstwy uszczelniającej. Na odpowiednie zabezpieczenie obiektu przed wilgocią wpływa szereg ...

montaż stosownych elementów uszczelniających, - dobór należytej mieszanki betonowej, prawidłowe jej ułożenie ...

wilgocią i wodą gruntową poprzez wykonanie całej konstrukcji z betonu wodoszczelnego ...

przed wilgocią i zawsze należy zabezpieczyć ściany dostępnymi na rynku masami ...

do jego wewnętrza. Zakres nieprawidłowości wykonanych prac jest znaczny. Prostopadle do ...

samochodów znajdują się mury oporowe wykonane jako żelbetowe wylewane bez warstwy ...

zarówno glonów jak też wadliwie wykonanego betonowania występują w podszybiu i ...

tym w rozkuciach pęknięć oraz wykonanie doszczelnienia ścian metodą zbliżoną do ...

instalacji przez ściany i stropy, wykonanie na powierzchni ściany szczelinowej warstwy ...

poziomych cienkościennej elastycznej izolacji mineralnej, wykonanie nowych posadzek (warstwa złuszczonej farby ...

usunięcia, po osuszeniu wyczyszczeniu i wykonaniu warstwy podkładowo-szczepnej a następnie ...

Po doszczelnieniach koniecznym stanie się wykonanie prób ciśnieniowych, a następnie zasypanie ...

systemie tzw. białej wanny. Nieprawidłowo zabezpieczył i uszczelnił przerwy technologiczne w betonowaniu. Nie wykonał prawidłowych izolacji przeciwwodnych czego skutkiem ...

instalacjami i urządzeniami. Roboty betonowe wykonane zostały w sposób nieodpowiedni, przez ...

projektując ciągi komunikacyjne na nasypie wykonanym na stropie budynku. Dokumentacja zgromadzona ...

robót wskazują, że nieprawidłowo został wykonany nasyp wokół budynku i murów ...

w sprawie niniejszej), doszło do nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane, w związku ...

Wobec tego, że powód nie wykonał swoich obowiązków wynikających z przepisów o rękojmi za wady wykonanych robót budowlanych, mimo wielu pisemnych ...

18 lipca 2011r. na zabezpieczenie zobowiązań z tytułu rękojmi w ...

przez (...) Bank (...) S.A. na zabezpieczenie roszczeń (...) W. względem powoda z ...

rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy Nr (...) z dnia 14 czerwca ...

wady fizyczne przedmiotu w/w umowy, a które następnie w razie ...

z tytułu rękojmi, wynikającej z Umowy o Roboty budowlane Nr (...), zawartej ...

w szczególności dokumentów w postaci umowy o roboty budowlane oraz gwarancji ...

o. jako wykonawcą zawarta została umowa, na podstawie której wykonawca zobowiązał się do wykonania robót budowlanych w zakresie realizacji ...

M." (k. 23 - 43). Do umowy tej strony zawarły cztery Aneksy ...

nr 1 stanowiący integralną część umowy. Stosownie do § 3 pkt 7 w/w umowy wykonawca zobowiązał się wykonać roboty budowlane, które na mocy umowy przyjął do realizacji według projektu ...

przerwane, wykonawca zobowiązany będzie do należytego zabezpieczenia terenu budowy oraz prac już wykonanych. Wykonawca robót udzielił również inwestorowi na wykonane przez siebie prace rękojmi oraz ...

końcowego robót (§ 5 i § 6 umowy). W § 5 w/w umowy wykonawca udzielił zamawiającemu rękojmi na wykonane prace na okres 5 lat ...

5 ust. 3 w/w umowy w ramach udzielonej rękojmi za ...

ramach gwarancji (§ 6 w/w umowy). W przypadku nieusunięcia przez wykonawcę ...

i gwarancji jakości, zamawiający zleci wykonanie prac naprawczych innemu podmiotowi na ...

ryzyko wykonawcy (§ 10 w/w umowy). W § 11 ust. 4 tej umowy wskazano, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30% wartości, określonej ...

w § 11 p.1 niniejszej umowy, obowiązuje przez okres realizacji niniejszej umowy oraz przez okres obowiązywania rękojmi na prace objęte niniejszą umową. Bezspornym jest, że, gwarant czyli ...

Gwarancję Bankową Nr (...), w celu zabezpieczenia roszczenia pozwanego względem powoda z ...

rękojmi, wynikającej z w/w Umowy o Roboty Budowlane Nr (...). Według ...

ze wskazaniem na czym polegało niewykonanie tych zobowiązań zgodnie z Umową (k. 59). Zgodnie bowiem z § 2 ust. 1 Umowy o Linię Gwarancyjną Nr (...), zawartej ...

Gwarancyjnej, Bank wystawiać będzie gwarancje należytego wykonania umowy, rękojmi i jakości, przetargowe (Gwarancja ...

2011r. Celem ustalenia prawidłowości wykonania umowy przez powoda oraz charakteru i ...

oględzin stwierdziła nieprawidłowości w sposobie wykonania prac związanych z wykonaniem I Etapu prac w postaci ściany murów oporowych wykonanych w systemie ścian szczelinowych, której ...

zarówno glonów, jak też wadliwie wykonanego betonowania, znajduje się w podszybiu ...

przeciwwodna, wbrew twierdzeniom powoda, została wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową przekazana ...

tzw. białej wanny. Nieprawidłowo wykonawca zabezpieczył i uszczelnił przerwy technologiczne w betonowaniu, nie wykonał prawidłowych izolacji przeciwwodnych, czego skutkiem ...

urządzeniami. Roboty betonowe z kolei wykonane zostały w sposób nieodpowiedni, przez ...

oraz zapadnięcia. Również nieprawidłowo został wykonany nasyp wokół budynku i murów ...

Z powyższego jednoznacznie wynika, że wykonane przez powoda roboty mają istotne ...

ulega wątpliwości, że obowiązek prawidłowego zabezpieczenia wykonanych robót zarówno przez ich zniszczeniem ...

18 lipca 2011r. na zabezpieczenie zobowiązań z tytułu rękojmi była ...

usunięcia zgodnie z postanowieniami § 5 Umowy o roboty budowlane z dnia ...

zgłoszenia, zgodnie z § 5 zawartej Umowy o Roboty Budowlane. Już w ...

się o wskazanie terminu do wykonania prac naprawczych (k.297). Pismo ...

gwarancyjny po 24 miesiącach gwarancji, wykonanych prac części I Zadania inwestycyjnego ...

aby uznane prace naprawcze zostały wykonane wiosną. Pozostałe usterki i wady zakwestionowała, podnosząc iż prace wykonała zgodnie z projektem i sztuką ...

2013r. wyraziło zgodę na wykonanie prac naprawczych na wiosnę 2013 ...

r., gdzie wyraziło zgodę na wykonanie prac naprawczych w terminie wiosennym ...

że prace te zostały prawidłowo wykonane, skoro wady i usterki pojawiły ...

Przeprowadzona przez wykonawcę odkrywka, została wykonana bez udziału inwestora, który zbyt ...

izolacji budynku technicznego (odkrywka została wykonana ręcznie przy użyciu łopaty, na ...

wszelką wątpliwość, że izolacja została wykonana wadliwie. Z powodu zakwestionowania przez inwestora prawidłowości wykonania tej odkrywki, w dniu 25 ...

rodzaju użytej izolacji oraz sposobu wykonania ściany domykającej schody. Ponadto wykonawca ...

czego jednak nie złożył, nie wykonał też odkrywki w ustalonym zakresie ...

jednakże nie zgłosił on pozwanemu wykonanej przez siebie naprawy do budynku ...

że były wyznaczone terminy do wykonania prac naprawczych, który bezskutecznie upłynął ...

środków z Gwarancji Bankowej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, udzielonej ...

brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia umowy tj. 14 czerwca 2010r. ), przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje ...

oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami ...

zapłaty umówionego wynagrodzenia. Wykonawca z umowy o roboty budowlane ponosi odpowiedzialność ...

zmienia fakt, że strony zawarły umowę z uwzględnieniem ustawy o zamówieniach ...

brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia umowy o roboty budowlane tj. 14 ...

znalazły to wyraz w § 13 umowy o roboty budowlane z dnia ...

mają pełną swobodę kształtowania postanowień umowy w toku postepowania o zamówienie ...

brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia umowy o roboty budowlane tj. 14 ...

2010r.), przewidywał możliwość ustanowienia zabezpieczeń umowy, w tym min. poprzez udzielenie ...

ustawy). W niniejszej sprawie dla zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za ...

brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia umowy o roboty budowlane 14 czerwca ...

sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu, stosuje się ...

brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia umowy tj. 14 czerwca 2010r ...

że obowiązujący w dacie zawarcia umowy (tj. 14 czerwca 2010r ...

i usterek (co przewidywał § 5 umowy o roboty budowlane z dnia ...

r.). Obowiązujący w dacie zawarcia umowy przepis art. 637 k.c ...

Wady występujące w zakresie prac wykonanych przez inwestora w ramach Zadania ...

brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia umowy) - żądając usunięcia stwierdzonych wad przy wykonaniu Zadania I. Należy jeszcze dodać ...

brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia umowy), zależna była wyłącznie od woli ...

uszkodzenia obiektu w przypadku wadliwego zabezpieczenia lub konserwacji. Wobec nie usunięcia ...

18 lipca 2011r., na zabezpieczenie zobowiązań z tytułu rękojmi, kwoty ...

wad, czego ta jednak nie wykonała (oświadczenie zawierające wezwanie do wypłaty ...

17 lipca 2011r. jako zabezpieczenie roszczeń zamawiającego z tytułu rękojmi ...

za wady robót, w ramach umowy o roboty budowlanej z dnia ...

zawierające oświadczenie, że nie zostały wykonane umowne zobowiązania z tytułu rękojmi ...

ze wskazaniem, na czym polegało niewykonanie tych zobowiązań zgodnie z umową. Powyższy kształt zobowiązania gwaranta wobec ...

na nieprawidłowym, niezgodnym z dokumentacją wykonaniu izolacji przeciwwodnej budynku, co spowodowało ...

k.126). Wykonawca - spółka (...) nie wykonała prac naprawczych, wad nie usunęła ...

I ACa 309/17 – Wyrok SO – 2017-09-14 109 fragmentów Premium

2017-09-14 » oddala apelację

z tytułu zawartej z pozwanymi umowę o roboty budowlane, wskazując, że ...

wysokość została pomniejszona o kwotę zabezpieczenia wynoszącą 7.362 złotych. W ...

procesowego. Pozwani przyznali, że powódka wykonała swoje zobowiązanie w całości oraz ...

kar umownych za opóźnienie w wykonaniu umów. Wskazali w tej mierze ...

roku zawarta została przez strony umowa w której powódka, jako wykonawca, zobowiązała się wykonać roboty budowlane związane z odnowieniem ...

W paragrafie 3 ustęp 1 umowy wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 10 listopada ...

1 strony postanowiły, że za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie umowne brutto ...

i inwestora bezusterkowy protokół odbioru wykonanych robót. W paragrafie 6 punkt ...

strony postanowiły, że rozliczenie przedmiotu umowy i płatność wynagrodzenia określonego w ...

kwota 72.000 brutto po wykonaniu 35 % robót objętych niniejszą umową, kwota 72.000 złotych brutto po wykonaniu 70 % robót objętych niniejszą umową, pozostała kwota należnego wynagrodzenia zostanie zapłacona po wykonaniu i dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Podstawą do rozliczenia miał być ...

za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia. Powódka wykonując umowę wystawiała faktury częściowe, z których ...

faktury vat obejmujące wynagrodzenie za wykonanie umowy w dniach 10 września, 8 ...

wykonywanych przez powódkę na mocy umowy z dnia 30 lipca 2014 ...

roku. Sporządzony został protokół odbioru wykonanych robót. W protokole wskazano datę ...

za pobór prądu, pobór wody, zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Kwota wynagrodzenia wyliczona w protokole ...

że została wystawiona zgodnie z umową z dnia 30 lipca 2014 ...

kary umownej obliczonej zgodnie z umową z dnia 30 lipca 2014 ...

kary umownej naliczonej zgodnie z umową numer (...) z dnia 18 lipca ...

tytułem kar umownych, zgodnie z umową numer (...) z dnia 18 lipca ...

punkt 1 oraz zgodnie z umową z dnia 30 lipca 2014 ...

wystąpiły przeszkody w realizacji przedmiotu umowy, które spowodowały przesunięcie terminu zakończenia ...

Powódka wykonywała roboty na podstawie umowy z pozwanymi z dnia 30 ...

takiej sytuacji niezbędne było ponowne wykonanie ustawienia rusztowań i ponowne wykonanie robót okładzinowych w tych miejscach ...

poprzednie warstwy elewacji zostały źle wykonane, co spowodowało, że doszło do ...

malowaniu dwóch już pomalowanych ścian. Wykonanie nowych daszków z poliwęglanu było ...

wniosek, aneks nr (...) do własnej umowy z tym podmiotem, początkowo przedłużający termin wykonania robót do dnia 23 grudnia ...

z dodatkowymi wymianami okien oraz wykonania robót dodatkowych związanych z poprawnym wykonanie wyprawy elewacyjnej, a następnie aneks nr (...) do wzmiankowanej umowy, przedłużający termin wykonania robót do dnia 31 stycznia ...

w związku ze stwierdzeniem konieczności wykonania daszków wejściowych do klatek schodowych, łącznie z wykonaniem obróbek blacharskich, które to roboty ...

objęte zamówieniem podstawowym a ich wykonanie wpłynęło na harmonogram pracy, nadto ...

stała się terminowa realizacja przedmiotu umowy. Inspektor nadzoru C. P. (1 ...

w postaci aneksów nr (...) do umowy dotyczącej tej samej budowy, pomiędzy ...

w przeważającym zakresie dotyczyły powódki (umowa pozwanych z drugim wykonawcą dotyczyła ...

godził się na przedłużenie terminu wykonania robót mimo braku ku temu ...

własnych wierzytelności z tytułu kar umowy za opóźnienie w wykonaniu przez powódkę umowy, z której powódka wywodziła dochodzone roszczenie, ale też innej umowy, której w toku niniejszej rozprawy ...

kary umownej za opóźnienie w wykonaniu umowy strona z dnia 30 lipca ...

karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przez powódkę przedmiotu umowy. Opóźnienie to należy z kolei ...

chodzi o każde niedotrzymanie terminu wykonania umowy, a tylko takie, które jest ...

prawda w § 16 pkt 1 umowy stron, na który powołali się ...

umownej bez względu na przyczynę niewykonania w terminie zobowiązania musiałaby być ...

od odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu robót wynikających z umowy z dnia 30 lipca 2014 ...

prawda nie doszło do zmiany umowy pomiędzy stronami, a w umowie ...

P. (1) (§ 5 pkt 1 umowy) poinformował prezesa zarządu powódki, że aneksowanie umowy pomiędzy pozwanymi a inwestorem w zakresie przedłużenia terminu wykonania robót jest wiążące również dla ...

wydłuża termin wywiązania się z umowy przez powódkę. Oczywiście powyższe oświadczenie ...

się z robotami, które ma wykonać właśnie powódka i co do ...

inwestor zgodnie przyjęli, że ich wykonanie w pierwotnym terminie nie może ...

co do przebiegu robót i należytego wykonywania umowy przez powódkę, stanowi zawiadomienie o ...

o obiektywnych uwarunkowaniach przedłużenia terminu wykonania robót świadczą też wnioski pozwanej ...

inwestora o zawarcie aneksów do umowy. Zawarcie wymienionych aneksów jest potwierdzeniem ...

przedstawionych przez powódkę, jako skutkujących wykonaniem robót po terminie określonym w ...

na podstawie aneksu nr (...) do umowy pomiędzy pozwanymi a inwestorem). Potwierdza ...

w nich przyczyn przedłużenia terminu wykonania robót. W świetle powyższego, Sąd ...

wskazanych w nich przyczyn zmian umowy pomiędzy pozwanymi a inwestorem, a ...

przyjęcie, że opóźnienie powódki w wykonaniu robót na podstawie umowy z pozwanymi nie było zawinione ...

ich karą umowną na podstawie umowy z dnia 30 lipca 2014 ...

na podstawie § 16 pkt 1 umowy. Termin taki nie wynika też ...

ile wezwanie nie wskazuje daty wykonania zobowiązania, to powinno być ono ...

więc stwierdzić, że strony zawarły umowę, w której zastrzegły karę umowną ...

prezesa zarządu powódki, że aneksowanie umowy pomiędzy pozwanymi a inwestorem w zakresie przedłużenia terminu wykonania robót jest wiążące również dla ...

umownej na wypadek opóźnienia w wykonaniu robót, a nie na wypadek ...

umownej za okres opóźnienia w wykonaniu przez powoda robót budowlanych, ponad ...

sąd, że pomimo zastrzeżenia zmiany umowy pod rygorem nieważności pierwszeństwo winno ...

jako przesłanka do możliwości zmiany umowy bez zastrzeżonej formy [przesunięcie terminu ...

kary umownej za opóźnienie w wykonaniu prac; V/ naruszenie art. 498 ...

z tytułu zawartej przez strony umowy o roboty budowlane z dnia ...

umownej z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy. Sąd Okręgowy - wbrew zarzutom apelacji ...

prezesa zarządu powódki, że aneksowanie umowy pomiędzy pozwanymi a inwestorem w zakresie przedłużenia terminu wykonania robót jest wiążące również dla ...

odwołał się wprost do treści umowy łączącej strony. Z jej § 5 ...

przedstawicielem zamawiającego ustanowionym do nadzoru wykonania umowy i do jego odbioru będzie ...

samym w świetle powyższych postanowień umowy ustalenie przez sąd pierwszej instancji ...

w tym także przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy z dnia 30 lipca 2014 roku. Powyższa umowa przy ustaleniu granic umocowania C ...

imieniu pozwanych oświadczenia, że aneksowanie umowy pomiędzy pozwanymi a inwestorem w zakresie przedłużenia terminu wykonania robót dotyczy także terminu wykonania robót przewidzianego w umowie łączącej ...

nie doszło do skutecznej zmiany umowy stron w tym zakresie. W ...

sądu pierwszej instancji dotyczących przyczyn niewykonania robót budowlanych w umówionym terminie ...

1) co do skutków aneksowania umowy pomiędzy pozwanymi a inwestorem oznaczać ...

przez sąd pierwszej instancji przyczyny niewykonania w terminie świadczenia przez powodów ...

z jednej strony z potrzeby wykonania prac dodatkowych, zaś z drugiej ...

pozwanych w postaci aneksów do umowy zawartej pomiędzy pozwanymi a inwestorem ...

tych aneksach przedłużających pozwanym termin wykonania robót budowlanych na rzecz inwestora ...

z jednej strony na konieczność wykonania dodatkowych prac w postaci wymiany zwiększonej liczby okien, poprawienia wykonania wyprawy elewacyjnej, wykonania daszków wejściowych do klatek schodowych ...

prawnego nie zawarły aneksu do umowy. Z okoliczności sprawy wynika, że ...

nie domagał się przedłużenia terminu wykonania umowy w sposób formalny - tym bardziej ...

w tym zakresie aneksów do umowy pomiędzy pozwanymi a inwestorem i ...

mogła mieć wpływ na termin wykonania robót. Konkludując, sąd odwoławczy doszedł ...

strony zastrzegły, że zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod ...

prawnie do zmiany umówionego terminu wykonania robót budowlanych przez pozwanych. Jednocześnie ...

w sposób skuteczny zmieniły termin wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy z dnia 30 lipca 2014 ...

pierwszej instancji prawidłowo ustalił, że niewykonanie przez powoda świadczenia na rzecz ...

przewidzianą w § 16 pkt. 1 umowy z dnia 30 lipca 2014 ...

roku z tytułu "opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy". Wbrew zarzutom apelacji - w tym ...

z tytułu kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nie jest uwarunkowana poniesieniem ...

przysługuje wierzycielowi jedynie wtedy, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem okoliczności, za które ...

zapłaty kary, gdy wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania było następstwem okoliczności, za ...

k.c. dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności ...

kontraktową przyjmując odpowiedzialność także za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z przyczyn od niego niezależnych ...

przez Sąd Okręgowy wykładnia § 16 umowy stron prowadząca do przyjęcia przez ...

umownego rozszerzenia odpowiedzialności powoda za niewykonanie umowy w umówionym terminie bez względu ...

ustalone zwyczaje, przy czym w umowach należy raczej badać, jaki był ...

zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej ...

tym także tych zawartych w umowach. Mianowicie, w pierwszej kolejności sąd ...

dającej prymat zgodnej woli stron umowy. Przejście do drugiego etapu, tj ...

ustalenia, że w chwili zawierania umowy strony w sposób odmienny rozumiały ...

do ww. drugiej fazy wykładni umowy gdyż strony odmiennie rozumiały jej ...

na niekorzyść strony, która zredagowała umowę [vide Sąd Najwyższy w wyroku ...

pod uwagę przy dokonywaniu wykładni umowy to przede wszystkim: zgodny zamiar stron i cel umowy, literalne brzmienie spornego postanowienia oraz całej umowy, kontekst słowny, w jakim postanowienie ...

kontekst sytuacyjny towarzyszący zawarciu danej umowy, przykładowo: czynności dokonywane przez strony przed zawarciem umowy, a związane już z jej zawarciem, czas, miejsce, przedmiot umowy, doświadczenie jej stron w obrocie ...

W rozpoznawanej sprawie analiza postanowień umowy uzasadnia przyjęcie, że strony zastrzegły ...

umowne na wypadek opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy na ogólnych zasadach kreujących odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie zobowiązania. Przede wszystkim w treści umowy nie zastrzeżono, iż odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy ma charakter gwarancyjny. Co więcej, w § 18 umowy zastrzegających możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ...

kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, tylko wówczas, gdyby było ono ...

wezwanie dłużnika przez wierzyciela do wykonania zobowiązania bezterminowego należy potraktować jako ...

XII Ga 219/17 – Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie – 2017-06-23 131 fragmentów Premium

2017-06-23 » oddala skargę

się do zawartej między stronami umowy z dnia 3 lipca 2014 ...

przy jej realizacji w opóźnieniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do umówionego terminu ...

informowaniu zamawiającego o stanie realizacji umowy i istniejącym zagrożeniu wystąpienia zwłoki ...

zamawiający wstrzymał się z realizacją zabezpieczenia należytego wykonania umowy w celu podjęcia próby sądowego ...

zamawiającego sposób realizacji przez wykonawcę umowy z dnia 03 lipca 2014 ...

Pzp. Opinia zamawiającego dotycząca sposobu wykonania poprzedniego zamówienia nie może być ...

realizacji poprzedniego kontraktu (...) wskazała zawarcie umowy prawie 7 miesięcy po otrzymaniu ...

zamawiającego, zgłaszane w trakcie realizacji umowy. W ocenie (...) nie można również ...

sposób nierzetelny informowała o terminowości wykonania zamówienia. Zarzuciła, iż zamawiający w ...

sposób nierzetelny informowała o terminowości wykonania umowy. Z ostrożności wskazała, że zarówno sama umowa dostawy, jak i późniejsze ustalenia ...

na bieżąco aktualizowane harmonogramy realizacji umowy. W ocenie (...), to na zamawiającym ...

ten sposób uniknąć odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy, którego się dopuściła. W związku ...

przypadek nierzetelnego zachowania wykonawcy dotyczy umowy zawartej z zamawiającym, zamawiający posiada ...

o wstrzymanie możliwości skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, złożenie do arbitrażu pozwu o ...

zamawiający uzyskał z gwarancji stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy, odmowę zapłaty pozostałej części kar ...

nie tylko fakt opóźnienia realizacji umowy dostawy, ale również stanowisko zamawiającego ...

informowania zamawiającego o stanie realizacji umowy i istniejącym zagrożeniu wystąpienia zwłoki ...

o wyborze oferty a zawarciem umowy o dofinansowanie odwołujący kilkukrotnie składał ...

aby przedłużający się termin zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego miał ...

2014r. doszło do zawarcia umowy dostawy z terminem realizacji wyznaczonym ...

09.2015r, integralną część umowy stanowił harmonogram dostaw. Dalej zamawiający ...

bez wpływu na termin realizacji umowy. Kolejno zamawiający twierdził, że w ...

maksymalnej wysokości, w terminach przewidzianych umową dostawy, pozostawał w uzasadnionym przekonaniu ...

pierwszej połowy roku 2015, że umowa dostawy realizowana jest bez zakłóceń ...

starał się monitorować postęp w wykonaniu umowy, zaś przedstawiciele wykonawcy regularnie składali ...

o możliwości niedotrzymania końcowego terminu wykonania dostaw, dotarły do zamawiającego pośrednio ...

o zagrożeniu niedotrzymania końcowego terminu wykonania umowy, zamawiający w sposób szczególnie dokładny ...

sierpnia 2015r. (...) zaproponowała (...) podpisanie umowy o współpracy. Umowa ta została podpisana w dniu ...

budowie tramwajów. Dla potrzeb realizacji umowy zawartej pomiędzy (...) a wykonawcą, (...) wyraziła ...

zatrudnienia przy produkcji pojazdów. W wykonaniu tych ustaleń 41 pracowników zamawiającego ...

zawarcia aneksu zmieniającego termin realizacji umowy. Nadto w ocenie zamawiającego przyczyną opóźnienia był nienależycie prowadzony proces produkcji, a to ...

brak podstawowych narzędzi, brak zachowania należytej jakości montażu i jego sprawdzania, nienależyte zabezpieczenie tramwaju, skutkujące uszkodzeniami w toku ...

podpisany protokół odbioru końcowego, potwierdzający wykonanie umowy. Opóźnienie w dostawie ostatniego wagonu ...

klauzuli 17.1-17.9 umowy wskazał, iż do odbioru pierwszego ...

istocie dotyczyły bądź to przewidzianego umową procesu uzgadniania bądź też zaistniałych ...

zwykłej nieumiejętności lub niedbałości w wykonaniu zamówienia. W ocenie zamawiającego rzeczywistą ...

logistycznych i organizacyjnych do ich należytej realizacji. Przed podpisaniem umowy z zamawiającym, (...) podpisała umowy na dostawy około 170 pojazdów z pokrywającym się czasem wykonania dostaw, zaś po podpisaniu umowy dostawy, (...) zawarła kolejne kontrakty na ...

że tak późny termin zawarcia umowy uniemożliwił wywiązanie się z umowy w zakresie terminu dostaw, to ...

od umów dostaw, (...) zawarła również umowy na modernizacje taboru. Powyższe, w ...

dostaw, a tym samym bez należytego zabezpieczenia interesów zamawiających. Nadto wskazał, iż ...

innych zamawiających wynika, że (...) zrealizowała umowy zawarte w latach 2013-2015 ...

inspekcji przewidzianą w klauzuli 9 umowy dostawy, oddelegowując grupę specjalistów kontrolujących ...

zamawiający wskazał, iż brak realizacji umowy zgodnie z harmonogramem spowodował kumulację ...

tym idzie, z brakiem osiągnięcia należytego standardu wykonania pojazdów. Zamawiający otrzymał finalnie gorszy produkt. O braku należytej staranności wykonania, skutkującej dostarczeniem gorszej jakości tramwajów ...

do zapisu klauzuli 20.3 umowy zamawiający wskazał, iż wykonawca przez cały okres realizacji umowy, w sposób rażący naruszał ciążący ...

na bieżąco monitorował postęp w wykonaniu umowy dostawy, przedstawiciele wykonawcy regularnie składali ...

dostawę poszczególnych wagonów, termin końcowy wykonania zamówienia, przypadający na dzień 15 ...

informacji o występujących opóźnieniach, deklarując wykonanie 50 % umowy w terminie do 17 listopada ...

dostarczonych pojazdów, jak i brak należytej realizacji obowiązku informacyjnego skutkowało powstaniem ...

okolicznością bezsporną i stanowi przejaw nienależytego wykonania umowy, zaś zgromadzone dowody wskazują w ...

Ma natomiast wykazać, że termin wykonania zobowiązania bezskutecznie minął. W ocenie ...

na dostawy zagraniczne. Niedotrzymanie terminu wykonania umowy miało miejsce nie tylko w ...

zamawiającego, ale również w innych umowach. W ocenie zamawiającego zaciągnięcie zobowiązania ...

bez uwzględnienia realnych możliwości realizacji umowy, zaciąganie kolejnych zobowiązań pomimo braku ...

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie oraz wykazać powyższe za ...

nieprawidłowe, niedokładne lub niskie jakościowo wykonanie umowy lub jej części może ewentualnie ...

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie. Izba stanęła na stanowisku ...

przekonania, że na termin realizacji umowy dostawy miały znaczący wpływ opóźnienie w podpisaniu umowy, wymagania zamawiającego niesprecyzowane w siwz ...

takie oświadczenie jednocześnie potwierdzała gotowość wykonania zamówienia w zakreślonym przez zamawiającego ...

przez czas opóźnienia w zawarciu umowy, jednakże w dacie składania tych ...

rozprawy wskazywał, że od podpisania umowy towarzyszyła mu obawa, związana z ...

w przekonaniu o realności terminu wykonania zamówienia, zdając sobie jednocześnie sprawę ...

związane z opóźnieniem w zawarciu umowy doszła do przekonania, że termin realizacji umowy, pomimo, iż był terminem krótkim ...

7-miesięczne opóźnienie w podpisaniu umowy nie oznaczało automatycznego opóźnienia w ...

dostawie, jednak wydłużenie okresu podpisania umowy miało niewątpliwie wpływ na realizację umowy, ponieważ spowodowało "skonsumowanie buforów zapasu ...

ocenie Izby, w momencie zawarcia umowy, terminowa realizacja kontraktu była możliwa ...

które ostatecznie w toku realizacji umowy wystąpiły. W zakresie wymagań zamawiającego ...

dochowanie terminu realizacji i przebieg umowy. Zamawiający twierdził bowiem, że wymagania ...

w konsekwencji ostateczny termin realizacji umowy. Izba wskazała, iż zeznania świadków ...

się do treści aneksów do umowy i ich wpływu na termin ...

jednak zamawiający. Wskazała, iż treść umowy zezwalała na dokonywanie uzgodnień pomiędzy ...

zakresie, opisanym w pkt 17 umowy. Podkreśliła, że nie może uchodzić ...

wyniku znacznego opóźnienia w zawarciu umowy harmonogram realizacji dostawy jest bardzo ...

zamawiającego powodowało po stronie (...) konieczność wykonania dodatkowych czynności, które wymagały nakładu ...

także pociągają za sobą konieczność wykonania dodatkowych czynności. W ocenie Izby ...

7-miesięcznym opóźnieniem w podpisaniu umowy doprowadziło do wystąpienia niezawinionego opóźnienia ...

w stanie dochować ostatecznego terminu wykonania kontraktu, co potwierdza treść zeznań ...

pogłębienie się opóźnienia w realizacji umowy, przy czym w ocenie Izby ...

zobowiązana treścią pkt. 20. 3 umowy, tym niemniej w toku realizacji ...

zamawiającego przyczyn opóźnienia w realizacji umowy (zaciągnięcie nadmiernej ilości zobowiązań oraz nienależycie prowadzony proces produkcji) Izba stwierdziła ...

że przyczyną opóźnienia w realizacji umowy było zawinione działanie (...), polegające na ...

na zawinienie wykonawcy w zakresie nienależytego sposobu prowadzenia procesu produkcji. W ...

niedobór wskazywałby, że terminowa realizacja umowy dostawy nie była możliwa. W ...

przedłużającym się oczekiwaniem na podpisanie umowy z (...), (...) zaczęła proces pozyskiwania nowych ...

W zakresie prowadzenia w sposób nienależyty procesu produkcji Izba wskazała, iż ...

zaangażowani pracownicy (...), to ostateczny termin umowy dostawy nie byłby dotrzymany. W ...

z przedłużającym się terminem zawarcia umowy, nie przesądza, że pozostałe przyczyny ...

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie. Reasumując, Izba potwierdziła naruszenie ...

szczególności poprzez przyjęcie, że: (a) umowa o zamówienie publiczne z dnia ...

b) skarżący w trakcie realizacji umowy z dnia 3 lipca 20 ...

znaczący wpływ na termin realizacji umowy; (d) przyjęcie, że realizacja obowiązku ...

przedstawicieli skarżącego o stanie realizacji umowy; (e) uznanie, że naruszenie obowiązku ...

Pzp poprzez pominięcie przy ocenie należytej staranności zawodowego charakteru działalności przeciwnika ...

materiału dowodowego poprzez przyjęcie, że umowa została zawarta z siedmiomiesięcznym opóźnieniem ...

stanu faktycznego dotyczące przebiegu realizacji umowy w istocie nie były sporne ...

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w ...

ulega wątpliwości, że opóźnienie stanowi nienależyte wykonanie zobowiązania, jednakże, o ile odpowiedzialność ...

obowiązków zawodowych, jak również, by nienależyte wykonanie zobowiązania w tym zakresie było ...

dalej idący, aniżeli wykazanie faktu nienależytego wykonania zobowiązania (w realiach niniejszej sprawy ...

ust. 5 pkt 2 Pzp nienależytego wykonania zobowiązania nie można automatycznie traktować ...

zamawiającym spoczywał ciężar udowodnienia, że niewykonanie umowy w terminie winno zostać zakwalifikowane ...

twierdząc, iż to samo zdarzenie (nienależyte wykonanie zobowiązania) może wywołać skutki na ...

zamówień publicznych. Wszak uchybienie terminowi wykonania zobowiązania skutkujące odpowiedzialnością kontraktową, czy ...

może być automatycznie uznane za nienależyte wykonanie zobowiązania będące skutkiem zamierzonego działania ...

od właściwego dla niej miernika należytej staranności. Przez rażące niedbalstwo rozumie ...

ma skarżąca, iż przy ocenie należytej staranności przeciwnika skargi należy mieć ...

traktowane jako równoznaczne z niedochowaniem należytej staranności, o której mowa w ...

wykonawcy i wykazania, że nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, przy czym nastąpiło to ...

zamówienia. Tym samym jakiekolwiek nieprawidłowe wykonanie umowy nie jest automatycznie równoważne z ...

postaci. Opóźnienie, choć niewątpliwie stanowi nienależyte wykonanie zobowiązania, nie może automatycznie być ...

było wykazanie, że przed zawarciem umowy wykonawca dopuścił się rażącego niedbalstwa ...

wykonawcę co do możliwości zrealizowania umowy w terminie, z tym, że ...

tożsamym okresie, co realizacja (...) została wykonana z opóźnieniem, z tym, że ...

tym, że z chwilą podpisania umowy przeorganizowała proces produkcji i po ...

się na długo przed zawarciem umowy, przy czym z uwagi na ...

2014r. tj. przed popisaniem umowy, przy czym (...) podjęła ryzyko poniesienia ...

kosztów, pomimo braku pewności, że umowa zostanie zawarta. Zdaniem Sądu Okręgowego ...

zapewnienie w aneksie nr (...) do umowy, skoro został on zawarty w ...

sierpnia 2015r. została zawarta umowa z (...), w oparciu o którą ...

sama w sobie dowodzić braku należytego przygotowania, w szczególności przy uwzględnieniu ...

regulacji pkt 20 ust. 3 umowy " jeżeli w jakimkolwiek momencie w trakcie wykonywania umowy, Dostawca lub Podwykonawca (y) napotkają ...

przedłużyć czas potrzebny Dostawcy na wykonanie zobowiązań, za odszkodowaniem lub bez ...

przez strony na drodze zmian Umowy." Niewątpliwie przeciwnik skargi nie uczynił ...

odpowiadało rzeczywistemu stanowi rzeczy, skoro umowa przewidywała wypłatę drugiej i trzeciej ...

i dwunastu miesiącach od zawarcia umowy, jednakże pod warunkiem wykazania przez ...

zasadnie została wydatkowana na realizację umowy. Oczywistym, zatemjest, że uruchomienie płatności ...

z wypłatą, w szczególności, że umowa uzależniała wypłatę od wykazania jej ...

do zarzutu dotyczącego terminu zawarcia umowy, to, choć zgodzić należy się ...

do pogłębienia opóźnienia w realizacji umowy, przy czym w omawianym zakresie ...

musiała uwzględniać uwag (...) tam, gdzie umowa tego nie wymagała, pozostaje w ...

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nienależycie wykonał zamówienie. Przyjęcie powyższego stanowiska skutkowało ...

VIII GC 392/14 – Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie – 2016-10-25 160 fragmentów Premium

2016-10-25

ją z pozwaną (jako podwykonawcą) umowa o wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu elewacji budynku w Ś., wynagrodzenie ...

dniach opóźnienia). Ponadto prace zostały wykonane wadliwe, a powódka wyznaczyła termin ...

stanowisko pozwana przyznała, że zawarła umowę z powódką, jednakże podniosła, iż ...

wbrew twierdzeniom powódki oraz postanowieniom umowy materiały wykorzystane do jej realizacji ...

zaś miało wpływ na jakość wykonanych robót. Wskazała też, że strony zawarły aneks do umowy, którym postanowiły, że powódka zakupi ...

to powódka spowodowała opóźnienie w wykonaniu robót. Pozwana nie zgodziła się ...

Wobec tego pozwana twierdziła, że wykonała w zakreślonym jej terminie usunięcie ...

i usterek zleciła także pozwanej wykonanie robót dodatkowych, co również wpłynęło ...

w rzeczywistości z ich wadliwego wykonania przez pozwaną, ale przede wszystkim z wadliwie wykonanej usługi piaskowania - przygotowania podłoża pod ...

p.c. z uwagi na wykonanie zobowiązania oraz z uwagi na ...

którego prace remontowe objęte były umową z dnia 30 sierpnia 2011 ...

k. 51). Remont budynku objętego umową z dnia 30 sierpnia 2011 ...

z J. S., jako podwykonawcą, umowę, na mocy której podwykonawca miał wykonać (stosownie do § 1) roboty branży ogólnobudowlanej polegające na wykonaniu elewacji budynku V. z materiałów ...

podwykonawcy w zakresie i technologią wykonania zgodnymi z dokumentacją projektową, stanowiącą ...

nr 4. Zgodnie z § 2 umowy podwykonawca miał rozpocząć roboty dnia ...

podejmowania decyzji dotyczących realizacji przedmiotu umowy, pełniącego bezpośredni nadzór nad podległymi mu pracownikami. W § 7 umowy, zatytułowanym "materiały", strony postanowiły, że koszty materiałów użytych do wykonania niniejszej umowy ponosi podwykonawca i wykonawca zgodnie ...

150.000 zł netto, za wykonanie robót będących przedmiotem niniejszej umowy oraz za wszystkie materiały i ...

przez podwykonawcę, a niezbędne do wykonania robót. W § 11 ust. 1 umowy wskazano, że wykonawca będzie przystępował ...

robót do odbioru. W § 15 umowy ustanowiono kary umowne: w § 15 ...

natomiast w § 15 ust. 4 umowy wskazano, że podwykonawca zapłaci wykonawcy ...

usunięcie wady lub usterki. Dowód: umowa z 30.08.2011 r ...

powołanym w § 1 ust. 1 umowy załącznikiem nr 2 - Ofertą Podwykonawcy ...

n. obrzeża betonowe wraz z wykonaniem opaski żwirowej, o. wykonanie obmurówki wieńca dachu pod montaż ...

dekoracyjnych ceramicznych na naczółkach, q. wykonanie 2 szt. daszków małych w ...

powołanym w § 1 ust. 1 umowy załącznikiem nr 3 do umowy, zatytułowanym "Lista materiałów", - wykonawca miał ...

dostarczyć: 1) całość materiałów do wykonania renowacji elewacji, w tym w ...

nr 2 i 3 do umowy z 30.08.2011 r ...

swoją żonę J. S. - ustną umowę, na podstawie której przedsiębiorstwo (...) miało wykonać na rzecz firmy (...) piaskowanie elewacji ...

S. umówili się, że za wykonane w ramach tej umowy prace K. B. zapłaci spółka ...

także faktury za materiały do wykonania elewacji, które zgodnie z umową z 30 sierpnia 2011 r ...

przedsiębiorstwo (...) wynagrodzenia należnego zgodnie z umową J. S.. B. S. ani ...

wykorzystywane w ramach robót objętych umową J. S.. Dowody: faktura nr ...

budowlanych w obrębie daszków, których wykonanie zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy z dnia 30 sierpnia 2011 ...

S., zawarły aneks nr (...) do umowy z dnia 30.08.2011 ...

4 oraz § 9 ust. 1 umowy. Nowy § 7 ust. 4 otrzymał ...

Wykonawca dostarczył podwykonawcy materiały do wykonania prac elewacyjnych o łącznej wartości ...

z brzmieniem jak poniżej. Za wykonanie robót będących przedmiotem niniejszej umowy oraz za wszystkie materiały i ...

przez podwykonawcę, a niezbędne do wykonania robót, podwykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe ...

zapisano również, że pozostałe zapisy umowy pozostały bez zmian. Zapisano również ...

stron. Dowód: aneks nr (...) do umowy z 30.08.2011 r ...

odpowiedzialnością. Dowód: aneks nr (...) do umowy z 30.08.2011 r ...

i niezgodności to: 1) do wykonania obróbka elewacji przy zamontowanych drzwiach ...

elementami dekoracyjnymi (elewacja); 9) do wykonania opaska wokół budynku zgodnie z projektem (elewacja); 10) do wykonania lakierowanie podbitki ganku (elewacja); 11 ...

siatki itp. (elewacja); 14) do wykonania wymiana obróbek blacharskich na ganku wraz z wykonaniem pokrycia dachówką (ganek); 15) obróbki ...

przy klatce schodowej do wymiany - wykonanie niestaranne, blachy pogięte, bez zachowania ...

którym spółka (...) zleciła J. S. wykonanie dodatkowego montażu trzech elementów dekoracyjnych ...

i usterek w robotach objętych umową na podstawie jej § 15 ust ...

w całości lub ich stan wykonania nie pozwala na uznanie ich za wykonane zgodnie z umową, c) część zgłoszonych wad została ...

wady, stwierdzając jednocześnie, że jakość wykonania tych robót nie jest zadowalająca oraz odbiega od postanowień umowy. W protokole spisano ustalenia końcowe ...

odbioru: a) przedmiot odbioru został wykonany w okresie 30 sierpnia 2011 ...

do sierpnia 2012 r. b) umowa pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą, zawarta ...

z uwagi na obniżoną jakość wykonanych robót elewacyjnych obniżone zostaje należne ...

pozostającego do wypłaty zgodnie z umową w wysokości 2.729,57 ...

netto z kwoty zatrzymanej stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy, na co podwykonawca wyraża zgodę ...

części wynagrodzenia oraz zwrot części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, która zostanie zwrócona podwykonawcy w ...

8, 9, 10, 12 zanotowano " wykonane", dla wad lub niezgodności opisanych ...

stwierdzonych wad i usterek, objętych umową z dnia 30 sierpnia 2011 ...

8, 9, 10, 12 zanotowano " wykonane". Fakt niesporny, nadto: przesłuchanie prezesa ...

zastrzeżonej w § 15 ust. 4 umowy 30 sierpnia 2011 r. umowy o roboty budowlane w wysokości ...

że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę ...

do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które ...

przesłanek: po pierwsze - dłużnik nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie, po drugie - powstała szkoda ...

361 § 1 k.c.) - między niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania przez dłużnika a powstaniem ...

a zatem szkoda jest następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez dłużnika. Ciężar udowodnienia, że ...

dojdzie do określonego w umowie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, to dłużnik poniesie ...

udowodnić, iż zawarł z dłużnikiem umowę, w której zastrzeżono karę umowną na wypadek danego rodzaju niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, oraz że do tego niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego doszło. Nie ma ...

się bronić poprzez wykazanie, iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego nastąpiło wskutek okoliczności ...

dłużniku spoczywa ciężar udowodnienia, że wykonał zobowiązanie w znacznej części bądź ...

jej zastrzeżenie w umowie za nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego, tj. za nieterminowe ...

14 grudnia 2011 r. zmieniły umowę z dnia 30 sierpnia 2011 ...

określone w § 9 ust. 1 umowy miało wynieść 98.444,57 ...

J. S., w celu realizacji umowy łączącej ją i powódkę. Kiedy ...

drugi płacąc ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie robót przez J. S., które ...

postanowień zawartych w aneksie do umowy były rozbieżne - dokonując wykładni oświadczeń ...

65 § 2 k.c. w umowach należy raczej badać, jaki był ...

zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej ...

65 § 2 k.c. - cel umowy i poszczególnych jej postanowień. Podkreślić ...

cel zawarcia aneksu nr (...) do umowy z dnia 30 sierpnia 2011 ...

rozliczeniem końcowym materiałów budowlanych do wykonania robót objętych umową, które zostały zakupione przez wykonawcę ...

i przekazane podwykonawcy [pozwanej] do wykonania prac". W związku z powyższym do § 7 umowy, zatytułowanego "materiały", dodano ust. 4 ...

wykonawca dostarczył podwykonawcy materiały do wykonania prac elewacyjnych o łącznej wartości ...

z kolei § 9 ust. 1 umowy, który w pierwotnym brzmieniu stanowił ...

jedynie, że wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót będących przedmiotem niniejszej umowy oraz za wszystkie materiały i ...

przez podwykonawcę, a niezbędne do wykonania robót, wynosi 150.000 zł ...

związek między zawarciem aneksu do umowy, o takiej właśnie treści, a ...

wynagrodzenie umowne dla pozwanej za wykonanie robót było ryczałtowe, to B ...

poprzez obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego z umowy łączącej strony. Wspomnieć należy w ...

które obciążały pozwaną i które wykonał jej podwykonawca, a za które ...

powódka, zgodnie z wcześniejszą ustną umową stron. Dokument ten (karta 47 ...

przez powódkę poprzez obniżenie zastrzeżonych umową kar. Należy natomiast założyć, że ...

tego, aby wyceniona przed zawarciem umowy wartość robót pozwanej na kwotę ...

powódka uiściła pozwanej z tytułu wykonania umowy, uwzględniająca płatności dokonane przez powódkę ...

umownej z § 15 ust. 4 umowy stanowiła pierwotnie ustalona (niezmieniona) kwota ...

zgodnie z § 15 ust. 4 umowy - od kwoty wynagrodzenia brutto, co ...

wskazywała na ustne zgłoszenie odbioru wykonanych usterek, które miałoby mieć miejsce ...

dotyczy wszystkich usterek. Co więcej umowa stron nie przewidywała procedury ustnego ...

11 ust. 1 i 3 umowy zastrzeżono bowiem obowiązek pisemnego zgłoszenia ...

zastrzeżono karę umowną na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego - jak również, że ...

wreszcie do tego, iż wadliwe wykonanie robót było spowodowane m.in ...

prowadzone przez Z. B. (1) wykonało wadliwie piaskowanie elewacji. Przechodząc do ...

nie mieścił się w określonym umową zakresie robót budowlanych przedsiębiorstwa pozwanej ...

8, 9, 10, 12 zanotowano " wykonane". Zarówno protokół wad i niezgodności ...

dla których w kolumnie (...) zapisano "wykonane"). Sposób obrony pozwanej w niniejszym ...

w załączniku nr 2 do umowy nazwanym "Oferta podwykonawcy" (na który powołuje się umowa w § 1 ust. 1 i ...

m), obrzeża betonowe wraz z wykonaniem opaski żwirowej (lit. n), wykonanie 2 szt. daszków małych w ...

strony zamieściły adnotację o treści " wykonane", obejmują: wykonaną obróbkę elewacji przy zamontowanych drzwiach ...

poszczególne kolory elewacji, rura spustowa - wykonano poprawiony montaż, poprawione malowanie elewacji ...

styku z cementowymi elementami dekoracyjnymi, wykonaną opaskę wokół budynku, wykonane lakierowanie podbitki ganku, wykonane pokrycie blachą daszku od strony ...

strony zamieściły adnotację o treści " wykonane", mieszczą się w zakresie robót ...

w załączniku nr 2 do umowy. Był to jeden z dwóch ...

jak tylko wykonawcę, któremu zlecono wykonanie elewacji budynku. Tym samym pozwana ...

S. protokole w kolumnie (...) zapisano "wykonane"), nie mieściły się w zakresie ...

zakresem łączącej ją z powódką umowy o roboty budowlane. Przechodząc do ...

1) - którym Sąd dał wiarę - umowa o wykonanie piaskowania została zawarta z jego ...

męża B. S.. Tym niemniej umowa o wykonanie piaskowania łączyła J. S. (pozwaną) i K. B.. Umowa ta została zawarta w formie ...

wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Przepis powyższy stosuje ...

uwagę, iż piaskowanie ścian pozwana wykonała zlecając tą czynność podwykonawcy K ...

zatem skutecznie się bronić, iż nienależyte wykonanie przez nią umowy - poprzez nieterminowe usunięcie wad i ...

poprzez swojego pełnomocnika B. S. - wykonanie tych prac. Mając na uwadze ...

i tak ewentualna wadliwość prac wykonanych przy piaskowaniu zgodnie z art ...

dla których w kolumnie (...) zapisano " wykonane"), dotyczyły nie tylko poprawek prac ...

w usuwaniu usterek przy nieprawidłowo wykonanych obróbkach blacharskich oraz pracach związanych z wykonaniem opaski, na które piaskowanie tynku ...

że nie ma obowiązku zawierania umowy, którą proponuje inny podmiot. Tym ...

zgodziła się w ramach dodatkowej umowy do wykonania za dodatkowym wynagrodzeniem dalszych prac ...

za terminowość zobowiązań wynikających z umowy z 30 sierpnia 2011 r ...

terminowość zobowiązań wynikających z dodatkowej umowy. Także i ten zarzut pozwanej ...

i usterek (co pozwana miała wykonać w okresie od 16 grudnia ...

głównych robót, które pozwana miała wykonać zgodnie z umową do dnia 31 października 2011 ...

dni opóźnienia w zakończeniu realizacji umowy. Pozwana podnosząc omawiany argument wprost ...

stosownie do treści łączącej strony umowy (por. załącznik nr 3, karta ...

a zatem całość materiałów do wykonania renowacji elewacji - miała być dostarczona ...

części uzasadnienia, aneks nr (...) do umowy (w którym wskazano, iż powódka ...

nie miał na celu zmiany umowy między stronami co do tego ...

na koszt powódki materiałów do wykonania robót pozwanej. Tym samym obrona ...

zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary ...

to zostało w znacznej części wykonane, czy też że kara umowna ...

elementami dekoracyjnymi, czy też niedokładnie wykonanymi liniami odcinającymi poszczególne kolory elewacji ...

pozwanej zostało w znacznej części wykonane, a niewielka część, w której nie zostało wykonane, została objęta ugodą stron, regulującą ...

wady, stwierdzając jednocześnie, iż jakość wykonania tych robót jest niezadowalająca, a ...

zobowiązanie pozwanej należy uznać za wykonane w znacznej części oraz za ...

zobowiązania pozwanej, która nie została wykonana. Wystąpiły więc obie przesłanki do ...

umownej, jakimi są funkcja stymulująca wykonanie zobowiązania, funkcja represyjna w postaci sankcji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz funkcja kompensacyjna, polegająca na ...

powódce kary (naliczonej zgodnie z umową w kwocie 197.415 zł ...

strony kwotą obniżenia wynagrodzenia za niewykonanie przez powódkę pozostałych usterek wymienionych ...

między stronami w toku realizacji umowy, w szczególności zaś aneks nr (...) do umowy z dnia 30 sierpnia 2011 ...

ustalono przede wszystkim treść ustnej umowy między pozwaną i K. B ...

który jako podwykonawca pozwanej miał wykonać część prac przygotowawczych przy elewacji ...

że następnie zgodnie z ustną umową wynagrodzenie należne K. B. miało ...

zaakceptowany przez pozwaną aneks do umowy, pomniejszający o kwotę wskazaną w ...

B. (1) o podwykonawczym charakterze umowy o piaskowanie i przyjętym sposobie ...

pozwanej związane były z niedokładnym wykonaniem robót, nie było natomiast zastrzeżeń ...

mieszczą się one w określonym umową zakresie jego robót. Co więcej ...

zmierzały wyłącznie do oceny sposobu wykonania robót przez Z. B. (1 ...

umowie zakresem robót, które miała wykonać pozwana, nadto by biegły ustalił ...

w załączniku nr 2 do umowy) jako obróbki blacharskie zawierają w ...

2 wskazano, iż pozwana miała wykonać dwa rodzaje daszków nad wejściami ...

jedynie zamontować, zaś blaszane także wykonać i co do nich również ...

do zakresu robót pozwanej należy wykonanie opaski żwirowej wokół budynku. Tym ...

warunki pogodowe nie pozwalały na wykonanie prac przy usuwaniu usterek. Co ...

być udzielona w drodze wykładni umowy. Między stronami w toku procesu ...

XVIII C 1988/15 – Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu – 2017-01-19 345 fragmentów Premium

2017-01-19 » 1. zasądza od pozwanej (...); 2. w pozostałej części powództwo oddala

kar umownych naliczonych na podstawie umowy nr 25/2014 z dnia ...

wykonawcy w terminowym przekazaniu przedmiotu umowy, w tym opóźnienia i zwłoki ...

z tytułu częściowego odstąpienia od Umowy przez zamawiającego z winy wykonawcy ...

sprawie. Pozwana wskazała, że istotnie wykonanie remontu dachu zostało zakończone przez ...

w późniejszym niż to przewidywała umowa terminie, ale przyczynami opóźnienia jego ...

trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa pomiędzy Komendą Miejską Państwowej Straży ...

etap V". Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych ...

2014 r. i postanowieniami ww. umowy, dokumentacją techniczną opisującą przedmiot zamówienia ...

stanowiącą załącznik nr 2 do umowy, wiedzą techniczną i wymogami ustawy ...

stanowiącą załącznik nr 1 do umowy (§ 1 ust 1). Przedmiot umowy miał być wykonywany na terenie ...

ust. 2). Stosownie do § 2 umowy, przedmiot umowy obejmował: przygotowanie terenu budowy i ...

Nadto, wszystkie prace miały być wykonane z uwzględnieniem uregulowań dotyczących obiektów ...

wykonawczym, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - zastosowanie znajduje ...

wykonawczy, a następnie specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz pozostała ...

się z warunkami realizacji przedmiotowej umowy i nie wnosi do nich ...

w załączniku nr 2 do umowy; zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki wynikające z umowy zawartej między stronami z najwyższą ...

powstania opóźnień w realizacji przedmiotu umowy (§ 3 ust. 4 pkt 2 ...

5). W § 4 ust. 3 umowy Wykonawca oświadczył, iż zapoznał się ...

nieruchomości, na której miały być wykonane roboty oraz oświadczył, że otrzymane ...

warunków i czasu koniecznego do należytego wykonania zadania oraz pozwoliły na dokonanie ...

kompletności dokumenty stanowiące załączniki do umowy i nie stwierdził żadnych błędów ...

braków, które mogą wpłynąć na należyte wykonanie zobowiązania. Wykonawca dokonał oględzin budynku ...

okoliczności, które mogą wpłynąć na należyte wykonanie zobowiązania (§ 4 ust. 5 i ...

6). Wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania do dnia 31 lipca ...

r. (§ 9 ust. 1). Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązał się do zapłaty ...

obejmowało wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu umowy (§ 11 ust. 1-3). Wykonawca oświadczył, że przed zawarciem umowy zapoznał się z warunkami określonymi ...

9). W § 12 ust. 1 umowy pozwana oświadczyła, że przy realizacji niniejszej umowy nie zamierza współpracować z podwykonawcami ...

Stosownie do § 13 Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, celem pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w wysokości 10% ceny całkowitej ...

983,01 zł, a ww. zabezpieczenie miało zostać wniesione w formie ...

dokumentu potwierdzającego wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowił załącznik nr 4 do umowy (§ 13 ust. 1-2). W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, m.in. z tytułu roszczeń ...

uprawniony był do skorzystania z zabezpieczenia i przeznaczenia go na pokrycie ...

W treści § 16 ust. 1 umowy strony przewidziały następujące odbiory przedmiotu umowy: końcowy, gwarancyjny i pogwarancyjny (ostateczny ...

dopuszcza się odbiorów częściowych przedmiotu umowy i przedmiot umowy zostanie odebrany protokołem odbioru końcowego po jego całkowitym wykonaniu z należytą starannością i po zgłoszeniu go ...

mowa w §11 ust. 2 umowy, do czasu usunięcia wad w ...

9). W § 20 ust. 1 umowy nr 25.2014 strony zastrzegły ...

zwłokę w terminowym przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% (za ...

przerwy), 4. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy ...

wysokości 10%, 5. w przypadku niewykonania lub nienależytego (wykonania) umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy ...

o których mowa w § 12 umowy w wysokości 10%, 7. za ...

o których mowa w § 12 umowy w wysokości 0,1% (za ...

za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są ...

12 ust. 6 i 11 umowy w wysokości 20%, 9. za ...

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany ...

12 ust. 8 i 11 umowy w wysokości 20%, 10. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo zgodnie z obowiązkiem ...

określonego w § 11 ust. 2 umowy w stosunku do każdego ze ...

z wynagrodzenia określonego w § 11 umowy, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy ...

w SIWZ. Zmiana postanowień zawartej umowy mogła nastąpić wyłącznie za zgodą ...

wskazanych w § 21 ust. 5 umowy, innych niż zawinione przez Wykonawcę ...

prawo żądać przedłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu stanowi ...

żądania zwalniało stronę ze skutków niewykonania zobowiązania w terminie umówionym. Termin ...

działania ww. czynników. W § 22 umowy przewidziano umowne prawo odstąpienia od umowy. W myśl ust. 1, zgodnie ...

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym ...

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od ...

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Zamawiającemu - stosownie do § 22 ust ...

do odstąpienia, również częściowego, od umowy: 1. jeżeli zostanie wydany nakaz ...

ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy, 6. wykonywania przez Wykonawcę swoich obowiązków w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego ...

ich wykonywania, 7. wykonywania niniejszej umowy przez Wykonawcę w sposób sprzeczny ...

naprawczego, 9. wykonywania przedmiotu niniejszej umowy przez osoby nie posiadające wymaganych ...

siły wyższej niemożliwe stanie się wykonanie wszystkich robót lub istotnych części ...

o takim charakterze, 13. jeżeli wykonanie zamówienia lub jego części wiąże ...

istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie Zamawiającego ...

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 15. w razie konieczności dokonania ...

sumę większą niż 55 wartości umowy wskazanej w §§ 11 ust. 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ...

W § 28 punktach 1-4 umowy strony wyjaśniły znaczenie pojęć użytych ...

skutkami której nie sposób się zabezpieczyć i której nie sposób uniknąć ...

i miało istotny wpływ na wykonanie zadania. Ponadto - w odniesieniu do ...

cechę zmniejszającą wartość lub użyteczność wykonanych robót lub ich części, materiałów ...

a ponadto jakichkolwiek części robót wykonanych niezgodnie z projektem budowlanym lub ...

przepisami, wiedzą techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót oraz innymi dokumentami wymaganymi ...

prawa. Okoliczności bezsporne, nadto dowód: umowa nr 25/2014 z dnia ...

104, 310-336). Integralną częścią umowy z dnia 3 kwietnia 2014 ...

stanowiły katalogu zamkniętego robót do wykonania. Wskazano, że wszelkie wątpliwości dotyczące ...

zamówienie obejmuje w szczególności: kompleksowe wykonanie pokrycia dachu wraz z obróbkami ...

jest zobowiązany przewidzieć, wycenić i wykonać wszystkie roboty niezbędne do wykonania kompletnego zadania (pkt 3.2 ...

spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat ...

do SIWZ - do załączenia wykazu wykonanych i zakończonych robót budowlanych zawierającego ...

nazwę inwestora, przedmiot, wartość, datę wykonania wraz z załączeniem dowodów określających, że roboty te zostały wykonane w należyty sposób oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej ...

do formularza ofertowego przedłożyła wykaz wykonanych i zakończonych robót budowlanych, w którym wskazała, że wykonała w okresie od października do ...

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zastrzeżono, że warunek ten ...

ofercie, którą zaakceptował powód - zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie ...

robót) jako osoby zdolne do wykonania zamówienia. Jednakże pismem z dnia ...

W czasie rozmów poprzedzających zawarcie umowy przedstawiciele powoda nie składali pozwanej obietnicy dokonania zmiany umowy w zakresie terminu jej realizacji ...

Rewitalizacja zabytkowej strażnicy (...)2 KM - wykonanie krycia dachu". Nadzór wykonawcy, konserwatora ...

wartością danego elementu oraz terminem wykonania. W ramach: ⚫ I etapu prac ...

lipca 2014 r. - miały być wykonane roboty podstawowe i uzupełniające od ...

Wykonawca - już w dacie zawarcia umowy z 3 kwietnia 2014r ...

jej strony dochowanie umówionego terminu wykonania przedmiotu umowy. Dowód: zeznania świadków B. W ...

dni przed upływem terminu realizacji umowy - pozwana wniosła o przesunięcie terminu ...

oraz z łączącymi strony zapisami umowy. Nadto wskazał, że w okresie ...

robót okoliczności - stosownie do § 21 umowy łączącej strony - znajdują zastosowanie w ...

a) - i) wskazała na roboty wykonane, a wg niej nieprzewidziane w ...

o podjęcie decyzji w przedmiocie wykonania krycia w ww. miejscu. Inspektor ...

dokonanie odbioru pokrycia (nieczytelne) dachu wykonanego z papą według dokumentacji w ...

W. B. zgłosił do odbioru wykonanie pokrycia na wieży południowej z ...

a ponadto poprosił o zamontowanie zabezpieczeń przeciw gołębiom na parapetach 14. okien. Dokonanie ww. zabezpieczeń potwierdzono wpisem pracowników pozwanej w ...

w zakresie krycia połaci południowej wykonano w 85%, a stare spoiny ...

i wyskrobane; ponadto odnotowano częściowe wykonanie krycia świetlika dachowego klatki schodowej ...

25.06.2014 r. odnotowano wykonanie pokrycia połaci południowej w 95%, wskazując dodatkowo na wykonanie krycia wieżyczki od strony południowej ...

co znacznie utrudniło i spowolniło wykonanie robót w zakresie pokrycia struktonitem ...

zakładali kaski i stosowali dodatkowe zabezpieczenia. Wykonawca stwierdził jednak - wobec uwag ...

uzupełniających), które są niezbędne do wykonania. W związku z toczącą się ...

prawa, jak i łączącej strony umowy. Wskazano, że zmiana terminu zakończenia ...

wystąpiła jakakolwiek przesłanka z § 21 umowy, albowiem - w trakcie realizacji zamówienia ...

obietnicy złożonej pozwanej odnośnie aneksowania umowy w zakresie terminu jej wykonania. Ponadto pozwana zakwestionowała przyjęty przez ...

pozwanej żadnych gwarancji odnośnie aneksowania umowy. Dowód: pismo pozwanej z dnia ...

że opóźnienia związane z realizacją umowy są wynikiem szeregu zawinień powoda ...

braku współuczestnictwa w trakcie realizacji umowy oraz w następstwie nie otrzymania ...

że P. B. ma podpisaną umowę z inwestorem o pełnienie funkcji ...

2014 r. - wskazał, że zawarł umowę z zamawiającym na wykonanie projektu rewitalizacji budynków powoda, a ...

stanowisko, że nie przedłoży harmonogramu wykonanych robót pokrycia dachu, a z ...

uwag ze stronny Wykonawcy odnośnie wykonania zadania. Wykonawca oświadczył, że w ...

strony górnej krawędzi oraz montaż zabezpieczeń - kolczatek przeciw gołębiom. Wobec powyższego ...

2014r. - winno to być wykonane tak jak w przypadku kalenicy ...

kierownikiem robót uzgodnienia odnośnie szczegółów wykonania połaci dachowych pomiędzy oknami, jednakże ...

obrobieniem okien na mansardzie północnej wykonano w oparciu o posiadaną wiedzę ...

in., że prosi o montaż zabezpieczeń przeciw gołębiom. W Dzienniku Budowy ...

dzień 1.08.2014r.: - wykonanie krycia strona południowa 95%, - wykonanie krycia strona północna 98%, - wykonanie montażu ław kominiarskich wzdłuż kalenicy ...

uzgodniono z kierownikiem budowy szczegóły wykonania połaci dachowych pomiędzy oknami, a kalenicę wykonano wg uzgodnień z dnia 25 ...

k. 337-355). W celu należytego wykonania umowy wykonano również następujące prace: usunięto uszkodzoną ...

wyprofilowania płaszczyzny, w oknach połaciowych - wykonano nowe kołnierze z blachy z ...

z częściową naprawą lub wymianą, wykonano dodatkowe obrobienie czoła okien i ...

została dostarczona na etapie zawierania umowy, a wykonawca miał i nadal ...

nadzorem autorskim), celem uszczegółowienia sposobu wykonania elementów połaci dachu. Pozwana chciała wykonać umowę własnymi siłami, bez pomocy podwykonawców ...

24 września 2014 r. stwierdzono niewykonanie przez pozwaną elementów budowy takich ...

24.09.2014r. stwierdzono wykonanie robót krycia połaci dachowych: - od ...

Przedstawiciel nadzoru inwestorskiego wniósł o wykonanie wykończenia połaci dachowych według uzgodnień ...

Odnotowano również, że pozwana nie wykonała całej dokumentacji powykonawczej. Z treścią ...

z wizją lokalną wskazał na niewykonanie jednolitego krycia struktonitem (ułożenie w ...

13 października 2014 r. Stwierdzono wykonanie uwag z protokołu z dnia ...

2014r. inspektor nadzoru potwierdził wykonanie procedury przeglądu i odbioru krycia ...

jednostki, stwierdzając, że roboty zostały wykonane niekompletnie: brak wykończenia daszku nad ...

i iż wszystkie prace są wykonane prawidłowo, a jedynie Inwestor, Inspektor ...

Konserwator stawiali żądania niezgodne z umową i przepisami. Ponadto pozwana zakwestionowała samo przekroczenie terminu wykonania robót z powodu niewykonania umownego zobowiązania. W takim stanie ...

pod rygorem częściowego odstąpienia od umowy w trybie § 22 ust. 2 pkt 2 umowy z dnia 3 kwietnia 2014 ...

14 dni - zamawiający odstąpi od umowy i wezwie pozwaną do wykonania obowiązków wynikających z § 22 ust. 5 umowy oraz do dokonania wzajemnego rozliczenia ...

do zakończenia robót dachowych według umowy oraz sporządzonych uprzednio protokołów odbioru ...

pozwana przekazała powodowi uzasadnienie odmowy wykonania dodatkowych robót, które - w jej ocenie - nie były objęte umową. W przedmiotowym piśmie pozwana argumentowała ...

brak szczegółowej dokumentacji wykonawczej; nieprawidłowe wykonanie daszku, które było "wymyślone" przez ...

budowy W. W. o zgodności wykonanej rewitalizacji dachu powoda z umową oraz certyfikaty na: gwoździe, wkręty ...

co do jakości i zakresu wykonanych robót" i przesłała w załączeniu ...

pod rygorem całkowitego odstąpienia od umowy w trybie § 22 ust. 2 pkt 2 umowy z dnia 3 kwietnia 2014 ...

4 i 6 oraz 7 umowy, złożył pozwanej oświadczenie w przedmiocie częściowego odstąpienia od Umowy nr 25/2014 z dnia ...

Stwierdzono, że Wykonawca częściowo nie wykonał przedmiotu umowy tj. nie wykonał w sposób należyty daszku oraz nie dostarczył kompletnej ...

względu na niewykonywanie przez pozwaną umowy w okresie od co najmniej ...

robót po wezwaniu przez zamawiającego, wykonanie daszku nad tarasem w sposób ...

wiedzy technicznej, a także wykonywanie umowy przez wykonawcę w sposób sprzeczny ...

brak współpracy z zamawiającym i niewykonanie istotnej części umowy, oświadczono jak we wstępie. Wobec ...

na podstawie § 22 ust. 5 umowy - sporządzono szczegółowy protokół inwentaryzacji robót ...

dokonano rozpoznania cenowego w zakresie niewykonanych prac budowlanych i umniejszono kwotę ...

30 grudnia 2014 r. - po wykonaniu daszku nad tarasem przez innego ...

ust. 1 pkt 1-5 umowy karami umownymi w łącznej wysokości ...

w zakresie której odstąpiono od umowy. Ww. fakturę powód odesłał jako ...

dowodu na zgodność bądź niezgodność wykonania przez pozwaną prac zgodnie z Umową nr 25/2014. Podobnie, ograniczoną ...

czy strony współpracowały przy wykonywaniu umowy. Z ostrożnością należało również podejść ...

dokumentację wykonawczą do projektu budowlanego wykonanego przez architekta P. B.. Według ...

było, co skutkowało tym, że umowa była wykonywana zgodnie z wiedzą ...

zakres, metody i sposób prawidłowego wykonania wszystkich robót, dostaw aparatów i ...

zakresie przedłożony przez powoda dokument umowy z 3.04.2014r ...

brak dokumentacji wykonawczej wpływał na wykonanie przez pozwaną umowy tj. na termin i sposób jej wykonania. Sąd nie dał zasadniczo wiary ...

brak tej dokumentacji uniemożliwiał terminowe wykonanie umowy i jakoby Zamawiający nie współpracował ...

wobec powstałych wątpliwości - przy wykonywaniu umowy. Uwagi w tym zakresie nie ...

w sposób znaczący wpłynął na wykonanie umowy w terminie. Sąd nie zgadza ...

inspektora nadzoru wiążących wskazówek odnośnie wykonania pewnych elementów prac. Chodziło m ...

2014r. Z. P. potwierdza wykonanie kalenicy wg uzgodnień z dnia ...

inwestora na bieżąco monitorował stan wykonania i prawidłowość wykonania prac remontowych na dachu, co ...

inspektor nadzoru prosi o zamontowanie zabezpieczeń przeciw gołębiom. Oznacza, to - w ...

P.), w ocenie Sądu, za niewykonanie umowy w terminie w ww. zakresie ...

nie powód, który współpracował przy wykonaniu umowy w tej części. Pozwana - jako ...

wykonawczej na termin i sposób wykonania umowy, to wskazać należy , że pozwana ...

świadkowie przedstawiali niespójnie główną przyczynę niewykonania umowy w terminie. Świadek B. W ...

początku było wiadomo, że termin wykonania nie jest realny i z ...

względu pozwana rozważała nawet niepodpisanie umowy. Świadkowie B. W., W. W ...

że duży wpływ na termin wykonania umowy miała konieczność wykonania prac "uzupełniających" (poprawienie ułożenia papy ...

Wykonawca nie będzie w stanie wykonać umowy w terminie 4 miesięcy, gdyż ...

jako mające wpływ na termin wykonania umowy. W ocenie Sądu, z ww ...

że nie będzie w stanie wykonać przedmiotu umowy w zakreślonym terminie. Pozwana miała ...

r. w sprawie przesunięcia terminu wykonania umowy na dzień 30.09.2014 ...

warunków atmosferycznych na opóźnienie w wykonaniu umowy, jak i na brak współpracy ...

to jednak jedynie próbą usprawiedliwienia niewykonania przez nią umowy w terminie. W kontekście powyższego ...

obietnicę zawarcia aneksu terminowego do umowy (zważywszy, że od początku termin wykonania umowy był w jej ocenie nierealny ...

miały miejsce jeszcze przed podpisaniem umowy nr 25/2014 rozmowy z ...

przedstawicielami powoda o możliwości zmiany umowy w tym zakresie, jednakże zdaniem ...

obietnic" czy nawet zawarcie "dżentelmeńskiej umowy" w tym zakresie. Obie strony ...

szczególności wynikały z faktu zawarcia umowy w trybie przetargowym (zastosowanie znajdowały ...

r. Prawo zamówień publicznych). Nadto umowa w sposób szczegółowy wskazywała przypadki ...

których możliwa była zmiana terminu wykonania umowy. W kontekście tego, jak i ...

sposób przyjąć, że pozwana zawarła umowę zakładając, że bez względu na ...

że doszło do takiej "dżentelmeńskiej" umowy doszło, to w ocenie Sądu ...

po kilku dniach, podczas, gdy należyta staranność wymagała, aby adnotacje czynić ...

o jaki ewentualnie wydłużyło to wykonanie umowy. Jeśli zaś chodzi o opady ...

atmosferyczne i ich wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, to w ocenie Sądu, również ...

o wpływie ww. opadów na wykonanie prac, co - w ocenie Sądu ...

to w jakim ew. stopniu) wykonanie spornej umowy umówionym terminie (6 kc w ...

a nie wynika z treści umowy łączącej strony. W § 10 tej umowy wskazano osoby odpowiedzialne za kontakty ...

którym wskazuje, że na podstawie umowy jest autorem projektu budowlanego, jak ...

sprawował nadzór autorski na podstawie umowy z Zamawiającym. Podkreślić należy, że ...

autorskiego. Powód nie przedłożył również umowy o nadzór autorski zawartej z ...

r. (vide: Dziennik Budowy), dotyczącego wykonania kalenicy na wieży, to pozwana ...

powód nie wykazał, że pozwana wykonała daszek nad tarasem głównym z ...

wozownią w sposób niezgodny z umową. Wskazać należy, że jak wynika ...

K. (2) daszek ten został wykonany na początku realizacji umowy (przeciwnym zeznaniom W. B. - jako ...

tym jakiegokolwiek szkicu, daszek ten wykonała zgodnie z posiadaną wiedzą w ...

ww. dowodów wyżej wskazany sposób wykonania daszku jest prawidłowy i kompletny ...

tj. inspektor nadzoru od czasu wykonania umowy w tej części do dnia ...

tym zakresie. Gdyby daszek był wykonany wadliwie, to z całą pewnością ...

miała jednak miejsca. Kwestia prawidłowości wykonania daszku pojawiła się dopiero w ...

10.2014r.) daszek za wykonany prawidłowo, skoro nie zgłaszał żadnych ...

poprawność wg. zasad sztuki budowlanej wykonania przedmiotu umowy. Pozwana podnosiła zaś, że MKZ zgłosił uwagi do wykonania daszku na sugestię przedstawiciela powoda ...

że sporny element robót został wykonany niezgodnie z umową, tj. niewykończenie zewnętrznym opierzeniem z ...

wywodził skuteczność częściowego odstąpienia od umowy z dnia 3.04.2014 ...

tych nie wynika kiedy zostały wykonane, w jakich okolicznościach i z ...

można wykluczyć, że powstał przed wykonaniem umowy przez pozwaną). Wątpliwości w tym ...

kwietnia 2014 r. została zawarta umowa pomiędzy Komendą Miejską Państwowej Straży ...

etap V". Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych ...

2014 r. i postanowieniami ww. umowy, dokumentacją techniczną opisującą przedmiot zamówienia ...

stanowiącą załącznik nr 2 do umowy, wiedzą techniczną i wymogami ustawy ...

stanowiącą załącznik nr 1 do umowy (§ 1 ust 1). Nie budzi ...

ograniczenia sposobu kontraktowania, gdyż zawarcie umowy następuje w trybie ofertowym według wzorca umownego (umowa adhezyjna). Zakres praw i obowiązków stron wyznacza wyłącznie treść umowy, a dokumenty postępowania przetargowego tylko ...

polegających na tym, że treść umowy nie podlega negocjacjom. Zamówienie przygotowuje ...

kc może uzasadniać zarzut niedochowania należytej staranności zawodowej (por. wyroki Sądu ...

zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem ...

poprzez odesłanie włączona do treści umowy. Poza przepisami ww. ustawy p.z.p., zapisami samej umowy, do stosunku prawnego łączącego strony ...

Wykonawcy w terminowym przekazaniu przedmiotu Umowy (110 dni x 0,1 ...

związku z częściowym odstąpieniem od umowy (§ 20 ust 1 pkt 4 ...

że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego nastąpi przez zapłatę ...

Zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie zwalnia dłużnika z ...

osoby którymi posługiwał się przy wykonaniu zobowiązania, powstałe z innych przyczyn ...

wezwaniu dłużnika przez wierzyciela do wykonania (por.m.in. wyroki Sądu ...

interes wierzyciela polegający na terminowym wykonaniu zobowiązania. Przyjęto, że dopiero element ...

zastrzegły w § 20 ust. 1 umowy nr 25.2014 kary umowne ...

zwłokę w terminowym przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% (za ...

opóźnienia), 4. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy ...

Bezspornym było, że pozwana nie wykonała przedmiotu mowy - remontu dachu w ...

Sądu pozwana nie wykazała, że niewykonanie umowy w umówionym terminie było następstwem ...

odpowiedzialności. Pozwana podnosiła, że na niewykonanie umowy w terminie wpływ miały takie ...

wykonawczej, brak współpracy powoda w wykonaniu zobowiązania, konieczność wykonania prac uzupełniających w celu prawidłowego wykonania zobowiązania. W pierwszej kolejności wskazać ...

oferty, a jeszcze przed podpisaniem umowy liczyła się z tym, że termin jej wykonania (30.07.2014r.) jest ...

pozwana zapoznała się z przedmiotem umowy, technologią wykonania nowego poszycia dachu (krycie struktonitem), terminem wykonania umowy już w momencie zapoznania się ...

doświadczenia zawodowego Wykonawcy- dołączyła wykaz wykonanych i zakończonych robót budowlanych,w którym wskazała, że wykonała w okresie od października do ...

i powinna realnie ocenić możliwość wykonania umowy w proponowanym terminie. Co więcej ...

Pozwana występując jako strona przedmiotowej umowy była zobowiązana do zachowania należytej staranności z uwzględnieniem zawodowego - profesjonalnego ...

kc). Zważywszy na tryb zawarcia umowy, znajdujące do niej zastosowanie rygoryzmy ...

p.z.p. oraz treść umowy, która w sposób szczegółowy regulowała ...

miała świadomość, że umówiony termin wykonania przedmiotu umowy, na który się dobrowolnie zgodziła ...

terminowego czy nawet jakiejkolwiek "dżentelmeńskiej umowy" są indyferentne prawnie. W umowie strony dopuściły możliwość zmiany umowy w formie aneksu również w ...

wskazanych w § 21 ust. 5 umowy, innych niż zawinione przez Wykonawcę ...

w umowie. Pozwana podnosiła, że wykonała pewne prace uzupełniające, które były niezbędne do wykonania zasadniczego przedmiotu umowy (m.in. prostowanie kalenicy, dodatkowe ...

prace nie mieszczące się w wykonaniu przedmiotu umowy. Należy podzielić to stanowisko powoda ...

prac (mający wpływ na czasokres wykonania przedmiotu umowy) nie był jej znany. Wskazać ...

dowodów, z których wynika, że wykonała jakiekolwiek prace nieprzewidziane w umowie ...

stan poszycia dachowego i przewidziany umową zakres prac. Pozwana, w szczególności ...

nie wykazała, aby zaszła konieczność wykonania jakichkolwiek robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, a których wykonanie stało się konieczne na skutek ...

Wykonawca, w § 4 ust. 3 umowy Wykonawca oświadczyła, iż zapoznała się ...

nieruchomości, na której miały być wykonane roboty oraz oświadczyła, że otrzymane ...

warunków i czasu koniecznego do należytego wykonania zadania oraz pozwoliły na dokonanie ...

okoliczności, które mogą wpłynąć na należyte wykonanie zobowiązania. Powyższe oświadczenia niosą ze ...

żadne przesłanki do zmiany terminu umowy. W § 21 ust. 5 strony ...

prawo żądać przedłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu stanowi ...

żądania zwalniało stronę ze skutków niewykonania zobowiązania w terminie umówionym. Termin ...

skutkami której nie sposób się zabezpieczyć i której nie sposób uniknąć ...

i miało istotny wpływ na wykonanie zadania. W warunkach rozpoznawanej sprawie ...

mające miejsce w czasie wykonywania umowy, a których jednak nie można ...

to miało wpływ na czas wykonania przedmiotu umowy. Z powyższych względów, wobec braku ...

o jaki ewentualnie wydłużyło to wykonanie umowy. Jak wynika zatem z ustaleń ...

z tym, że wykonując przedmiot umowy w umówionym terminie może zdarzyć ...

atmosferyczne i ich wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, to w ocenie Sądu, również ...

o wpływie ww. opadów na wykonanie prac, co - w ocenie Sądu ...

to w jakim ew. stopniu) wykonanie spornej umowy umówionym terminie (6 kc w ...

zmianę, w szczególności przesunięcie terminu wykonania umowy do dnia 30.09.2014 ...

te miały istotny wpływ na wykonanie zadania. Jak już wyżej wskazano, pozwana winna zadbać o należytą - dostosowaną do istniejących warunków - organizację ...

kilka dni przed umówionym terminem wykonania umowy, tj. we wpisie w Dzienniku ...

wykonawczej, a niezbędnej do prawidłowego wykonania zadania. W ocenie Sądu, choć ...

ta nie miała wpływu na niewykonanie przez pozwaną zasadniczego przedmiotu umowy - tj. remontu dachu - w terminie ...

Sądu - wbrew twierdzeniom pozwanej - Zamawiający należycie współpracował z Wykonawcą przy wykonywaniu umowy (art. 354 § 2 kc). Wnioski ...

rozstrzygnięcia pewnych kwestii dotyczących sposobu wykonania niektórych elementów prac, co dotyczyło ...

inspektor nadzoru prosi o zamontowanie zabezpieczeń przeciw gołębiom. Oznacza, to - w ...

P.), w ocenie Sądu za niewykonanie umowy w terminie w ww. zakresie ...

powód, który współpracował również przy wykonaniu umowy w tej części. Pozwana - jako ...

wpisy inspektora nadzoru dotyczące wskazówek wykonania innych elementów przedmiotu umowy. W ocenie Sądu, nie zaistniała ...

uniemożliwiał pozwanej prawidłowego i terminowego wykonania zasadniczego przedmiotu umowy - remont dachu. Z tego względu ...

zwłoce w terminowym przekazaniu przedmiotu umowy. W tej dacie - jak wynika ...

Przedstawiciel nadzoru inwestorskiego wniósł o wykonanie wykończenia połaci dachowych według uzgodnień ...

Odnotowano również, że pozwana nie wykonała całej dokumentacji powykonawczej. Jednocześnie - w ...

z wizją lokalną wskazał na niewykonanie jednolitego krycia struktonitem (ułożenie w ...

Jedynym elementem, którego pozwana nie wykonała do dnia 13.10.2014 ...

głównym z wozownią, twierdząc, że wykonała go zgodnie z umową i sztuką budowlaną. W ocenie ...

świadków, że element ten został wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną - płytki ...

8m[2], co było wykonane w ciągu jednego dnia. Pozwana ...

poprawiła łączenie zwodów pionowych. Nieprawidłowe wykonanie ww. elementów (nawet pomijając instalację ...

odgromową) zmniejszało wartość i użyteczność wykonanych robót ze względu na cel ...

samy stanowiło "wadę" w rozumieniu umowy z 3.04.2014r. (§ 28 pkt. 4 umowy). Nawet, gdyby uznać, że ww ...

pozwanej jako Wykonawcy w niewadliwym wykonaniu umowy wynosił od 1.08.2014 ...

16 ust. 2 pkt. 1 umowy), a zatem był on możliwy dopiero po należytym wykonaniu wszystkich elementów umowy (§ 16 ust. 2 pkt. 2 umowy). Dopiero zatem, w ocenie Sądu ...

dokumentacji powykonawczej nie stanowiło elementu wykonania przedmiotu umowy (§ 20 pkt. 1 ust. 1 ...

ani nie stanowiło wady przedmiotu umowy (§ 20 pkt. 1 ust. 2 ...

20 pkt. 1 ust. 1 umowy przewiduje karę umowną za opóźnienie ...

zwłokę w terminowym przekazaniu przedmiotu umowy, zaś przedmiot umowy został określony w § 1 umowy (por. § 1 , § 11 umowy). Wprawdzie wykonawca miał obowiązek załączenia ...

16 ust. 2 pkt. 7 umowy), ale nie było to przedmiotem umowy. Tylko zaś opóźnienie lub zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy z § 1 uzasadniało naliczanie kary ...

uniemożliwiał pozwanej prawidłowego i terminowego wykonania zasadniczego przedmiotu umowy - remontu dachu (§ 1 umowy), to jednak brak tej dokumentacji utrudniał wykonanie dokumentacji powykonawczej, którą sporządza się ...

Miejskiego Konserwatora Zabytków, skoro odmówiła wykonania daszku w sposób wskazany przez ...

zaś, że odmowa przez Wykonawcę wykonania wykończenia spornego daszku w sposób ...

dokumentacji powykonawczej nie stanowiło elementu wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający w dniu 13.10 ...

zwłokę w terminowym przekazaniu przedmiotu umowy na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 1 umowy oraz za opóźnienie lub zwłokę ...

20 ust. 1 pkt. 1 umowy w wysokości 48.087,42 ...

Pozwana wskazywała, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, m.in. z tytułu roszczeń ...

uprawniony był do skorzystania z zabezpieczenia i przeznaczenia go na pokrycie ...

związku z częściowym odstąpieniem od umowy (§ 20 ust 1 pkt 4 ...

z ustaleń Sądu, Zamawiający, wobec niewykonania przez Wykonawcę daszku według wskazówek ...

pod rygorem częściowego odstąpienia od umowy w trybie § 22 ust. 2 pkt 2 umowy z dnia 3 kwietnia 2014 ...

pod rygorem całkowitego odstąpienia od umowy w trybie § 22 ust. 2 pkt 2 umowy z dnia 3 kwietnia 2014 ...

4 i 6 oraz 7 umowy, złożył pozwanej oświadczenie w przedmiocie częściowego odstąpienia od Umowy nr 25/2014 z dnia ...

Stwierdzono, że Wykonawca częściowo nie wykonał przedmiotu umowy tj. nie wykonał w sposób należyty daszku oraz nie dostarczył kompletnej ...

powinien udowodnić zasadność odstąpienia od umowy, czyli udowodnić okoliczności faktyczne uzasadniające ...

wykazał, że odmowa przez Wykonawcę wykonania wykończenia spornego daszku w sposób ...

czy sposób w jaki pozwana wykonała daszek był prawidłowy. Pozwana skutecznie ...

dowodziła, że daszek nad tarasem wykonała prawidłowo. Przypomnieć z całą stanowczością ...

tj. inspektor nadzoru od czasu wykonania umowy w omawianej części do dnia ...

tym zakresie. Gdyby daszek był wykonany wadliwie, to z całą pewnością ...

miała jednak miejsca. Kwestia prawidłowości wykonania daszku pojawiła się dopiero w ...

10.2014r.) daszek za wykonany prawidłowo, skoro nie zgłaszał żadnych ...

złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w części argumentował: 1. niewykonywaniem umowy w okresie co najmniej od ...

ten jest nieuzasadniony, gdyż pozwana wykonała daszek już w maju 2014 ...

w jej ocenie był on wykonany w sposób kompletny i zgodny ...

było podstaw do odstąpienia od umowy na tej podstawie. Nie zaistniała zatem sytuacja "niewykonywania" umowy. 2. wykonaniem daszku w sposób rażąco niezgodny ...

nie udowodnił, że daszek został wykonany w sposób niezgodny z przepisami ...

bardziej nie udowodnił, że został wykonany w sposób rażąco niezgodny z ...

w pozostałej części daszek był wykonany nieprawidłowo. 3. wykonywaniem umowy przez wykonawcę w sposób niezgodny ...

brak współpracy z Zamawiającym i niewykonanie istotnej części umowy. Podobnie jak powyższe, ta podstawa odstąpienia od umowy jest nieuzasadniona. Powód nie wskazał ...

z jakiego względu uważa, że umowa była "wykonywana" (w zakresie daszku ...

zaś "wykonywanie" odnosi się do umowy jeszcze niewykonanej, a do 13.10.2014 ...

już powyżej wskazano daszek był wykonany w maju 2014r. Nie ...

do sposobu wykonywania czy tez wykonania daszku aż do dnia 2 ...

10.2014r. Odstępujący od umowy w tej części nie wykazał ...

aby wskazywany przez niego sposób wykonania daszku wynikał z jakiejkolwiek dokumentacji ...

pozwanej. Wobec braku takowych pozwana wykonała ten element budowy zgodnie z ...

również wskazać, aby pozwana nie wykonała "istotnej" części umowy, albowiem wartość tej części prac ...

zaledwie 0,49 % wartości całej umowy, a - jak sam powód wskazał ...

nie miał zastrzeżeń co do wykonania umowy w pozostałej części - cyt. "finalnie pozwana wykonała prace zgodnie z umową (...)", Reasumując powyższe, w ocenie Sądu ...

zaistniały przesłanki do odstąpienia od umowy na podstawie § 22 ust. 2 ...

3, 4, 6 i 7 umowy z 3.40.2014r ...

22 są nieadekwatne do treści umowy. § 22 nie ma przede wszystkim ...

złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ustęp 5 dotyczy obowiązków dodatkowych ...

rozliczeń w przypadku odstąpienia od umowy. Nawet, gdyby uznać, że w ...

2014r. Zamawiający odstąpił od umowy w części dotyczącej daszku nad ...

r., jak i odstąpienie od umowy w części nie było uzasadnione ...

IX Ga 646/20 – Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie – 2020-11-13 115 fragmentów Premium

2020-11-13 » oddala skargę

w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana ...

w związku z tą wcześniejszą umową?", podczas gdy informacja ta jest nieprawdziwa wobec rozwiązania umowy pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr ...

tym zakresie wskazywał także na umowę: "Budowa drogi wojewódzkiej od drogi ...

formule "zaprojektuj i wybuduj", jednakże umowy tej nie łączył z zarzutem ...

4 ustawy P.z.p., umowa ta nie była brana pod ...

podstawowych zdarzeń związanych z rozwiązaniem umowy rozbudowy drogi nr (...) przedstawiona w ...

dowodów, przedstawia się następująco: 1) umowa została zawarta w dniu 5 ...

złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie ...

uprawniony jest do odstąpienia od umowy, jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się ...

jest prawdopodobne aby zdołał je wykonać w czasie umówionym, oraz wskazując ...

kwestionujące zasadność wymienionego odstąpienia od umowy; 4) w dniu 20 marca ...

do odstąpienia od wyżej wymienionej umowy z przyczyn leżących po stronie ...

o odstąpieniu od wyżej wymienionej umowy, a następnie przekształcił powództwo wnosząc ...

I. powyższe wskazuje na rozwiązanie umowy w wyniku nieprawidłowości przy jej ...

istnienia podstaw do odstąpienia od umowy przez inwestora. Ugoda zawiera m ...

swoje oświadczenia o odstąpieniu od umowy i oświadczają, że rozwiązują ją ...

wykonawcy gwarancję bankową złożoną jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które to wyczerpują wzajemne roszczenia ...

ich wyniku doszło do rozwiązania umowy. To, że strony zapisały w ugodzie, że rozwiązanie umowy zamiast wcześniejszego odstąpienia od niej ...

że fakt, jakim jest rozwiązanie umowy wobec nieprawidłowości przy jej realizacji ...

z obowiązku notyfikacji faktu rozwiązania umowy zamawiającemu w analizowanym postępowaniu. Wynika ...

umówiły się wprawdzie, że rozwiązują umowę na zasadzie porozumienia stwierdzając, że ...

nie ponosi winy za rozwiązanie umowy, jednakże przepis art. 24 ust ...

do jego winy w rozwiązaniu umowy. Po trzecie, z ugody wynika ...

warunkach oznacza obowiązek zapłaty za wykonanie tej dokumentacji, musi rodzić pytania ...

umownej, ponieważ ta zgodnie z umową wynosiłaby ponad 3 mln zł ...

ta stanowi rodzaj odszkodowania za niewykonanie umowy. Krajowa Izba Odwoławcza podniosła, że ...

w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana ...

w związku z tą wcześniejszą umową?" odpowiedział przecząco. W konsekwencji wykonawca ...

pomimo zaistnienia nieprawidłowości przy realizacji umowy rozbudowy drogi (...), jest rzetelnym wykonawcą ...

ugodzie zostało zapisane, że rozwiązanie umowy nastąpiło na zasadzie porozumienia stron ...

w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana ...

w związku z tą wcześniejszą umową?" Urząd wskazał, że "W tym ...

zakresie realizacji przez niego wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji. W przypadku zaistnienia takich ...

odpowiedzialności/winy po którejkolwiek stronie umowy o zamówienie publiczne. Ten aspekt ...

doszło do rozwiązania przed czasem umowy rozbudowy drogi (...). Nadto materiał dowodowy ...

rażącego niedbalstwa. Wykonawca (...), jako strona umowy miał świadomość istnienia nieprawidłowości przy realizacji umowy, jak również faktu rozwiązania umowy oraz faktu zapłaty wyżej wymienionej ...

się z odstąpieniem od tej umowy przez inwestora, odstąpieniem od umowy przez tego wykonawcę oraz wytoczeniem ...

iż mimo faktu przedwczesnego rozwiązania umowy i zapłaty na rzecz inwestora ...

badana kwestia odstąpienia od wymienionej umowy rozbudowy drogi (...) przez inwestora, Izba ...

w zakresie podstaw odstąpienia od umowy przez inwestora, nadto tamto postępowanie ...

ta potwierdza fakt przedwczesnego rozwiązania umowy oraz nakłada na wykonawcę (...) obowiązek ...

w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy. Nawet zatem jeśli przyjąć (nie ...

cofnięciu oświadczenia o odstąpieniu od umowy), że strony zdecydowały o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron, rezygnując z ...

p. Zatajając fakt przedwczesnego rozwiązania umowy z inwestorem, przystępujący dopuścił się ...

Brak poinformowania zamawiającego o rozwiązaniu umowy dotyczącej rozbudowy drogi (...), oraz o ...

nieprawidłowościami istniejącymi przy realizacji tej umowy, nie pozwolił na przeprowadzenie przez ...

wyłącznie na fakcie rozwiązania wcześniejszej umowy zawartej z wykonawcą, ale musi ...

także wykazać, że do rozwiązania umowy (zasądzenia odszkodowania) doszło z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Oznacza to, że zamawiający musi ...

jakiego obowiązku wynikającego z wcześniejszej umowy wykonawca nie wykonał. Ponadto zobowiązany jest wykazać, że ...

umowie zobowiązanie, którego wykonawca nie wykonał lub wykonał nienależycie, było dla tej umowy istotne, jak również, że nastąpiło ...

wystąpiły nieprawidłowości przy realizacji wcześniejszej umowy, w wyniku których doszło do rozwiązania umowy lub zapłaty określonej kwoty odszkodowania ...

do braku nieprawidłowości przy realizacji umowy rozbudowy drogi (...). W ocenie I ...

że przystępujący zataił fakt rozwiązania umowy rozbudowy drogi (...) w okolicznościach wskazujących ...

w związku z przedwczesnym zakończeniem umowy (w postępowaniu przed zamawiającym okoliczność ...

dniu 9 stycznia 2018 r. (umowa została zawarta w dniu 5 ...

jego zdaniem niemożnością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, że ...

netto oraz wydłużenie terminu realizacji umowy o dodatkowe 12 miesięcy. Ponadto ...

przesłanek w nim wymienionych, tj. niewykonanie albo nienależyte wykonanie w istotnym stopniu, z przyczyn ...

leżących po stronie wykonawcy, wcześniejszej umowy o zamówienie publiczne lub umowy koncesji, zawartej z zamawiającym, o ...

4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. Wprawdzie przepis ...

przewiduje odpowiedzialność wykonawcy za rozwiązanie umowy, jeżeli nastąpiło to z przyczyn ...

okazałoby się np. że przyczyny niewykonania umowy były tego rodzaju, że przystępujący ...

budowy przez cały czas realizacji umowy. W swojej ofercie wykonawca (...) wskazał ...

w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana ...

w związku z tą wcześniejszą umową" jest przejawem wprowadzenia zamawiającego w ...

dokumencie JEDZ informacji o rozwiązaniu umowy nr (...) z 5 października 2016 ...

postępowania, pomimo, że rozwiązanie tej umowy odbyło się za zgodą stron ...

i nie było następstwem jej nienależytego wykonywania przez skarżącego, o czym ...

dokumencie JEDZ informacji o rozwiązaniu umowy nr (...) z 5 października 2016 ...

w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana ...

w związku z tą wcześniejszą umową" może być oderwana od przesłanek ...

w G. a skarżącym rozwiązującej umowę nr (...) z 5 października 2016 ...

przeczy istnieniu nieprawidłowości w realizacji umowy i nie przeczy temu, że ...

zawarciu, przebiegu realizacji i rozwiązaniu umowy nr (...) z 5 października 2016 ...

chronologia zaistniałych związanych z rozwiązaniem umowy pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr ...

na nieprawidłowości przy wykonywaniu tej umowy - które to naruszenie miało wpływ ...

skarżącego dot. powodów opóźnień w wykonaniu fazy projektowej umowy pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr ...

nieprawidłowości - uzasadniających konieczność notyfikowania rozwiązania umowy, gdy tymczasem całościowa analiza materiału ...

w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana ...

w związku z tą wcześniejszą umową?", podczas gdy informacja ta jest nieprawdziwa wobec rozwiązania umowy pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr ...

jego stanowiska argumentacja jest logiczna, należycie i wystarczająco umotywowana. Odmienna ocena ...

Izba Odwoławcza, wynika jednoznacznie, że: umowa nr (...) na "Rozbudowę drogi wojewódzkiej ...

złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie ...

opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, że zdoła je wykonać w czasie umówionym, tj. do ...

zakwestionował zasadność wymienionego odstąpienia od umowy a w dniu 20 marca ...

inwestora prawa do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie ...

r. oświadczenia o odstąpieniu od umowy nr (...), przekształcił w powództwo o ...

przy uwzględnieniu treści dokumentów tyczących umowy nr (...), zawartych w aktach o ...

do jednoznacznego wniosku, że rozwiązanie umowy nastąpiło w wyniku nieprawidłowości przy ...

po 15 miesiącach od podpisania umowy (pismo z dnia 8 stycznia ...

uzasadniania czynnikami zewnętrznymi braku realizacji umowy zgodnie z jej postanowieniami, nie ...

stron, stanowiły rzeczywisty powód rozwiązania umowy z dnia 5 października 2016 ...

dojście do porozumienia przez strony umowy i procesu, wysuwające wzajemne roszczenia z tytułu niewykonania umowy, doszły do porozumienia, nie przekreśla ...

cofnięciu oświadczeń o odstąpieniu od umowy i - w ich miejsce - oświadczenie ...

wypłaconą przez wykonawcę zamawiającemu za niewykonanie umowy. Takie wnioski Krajowej Izby Odwoławczej ...

zgodny zamiar stron i cel umowy, ale także stosownie do nienasuwającego ...

przez Izbę, że na gruncie umowy zawartej pomiędzy (...) Spółką z ograniczoną ...

przez zamawiającego o odstąpieniu od umowy, przedwczesnego rozwiązania umowy sporu sądowego zakończonego zapłatą - niewynikającą z żadnych zapisów umowy i ustawy i niewyjaśnioną co ...

w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana ...

w związku z tą wcześniejszą umową?" odpowiedział przecząco ( (...)). W konsekwencji - co ...

pomimo zaistnienia nieprawidłowości przy realizacji umowy rozbudowy drogi nr (...) z dnia ...

Gdańsku, ujęto zapis, że rozwiązanie umowy nastąpiło na zasadzie porozumienia stron ...

zakresie realizacji przez niego wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji. W przypadku zaistnienia takich ...

leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w stopniu rażącym wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o ...

4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. Wykonawca wypełnia ...

Skoro zamawiający wymienił w SIWZ niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie ...

C JEDZ informacji o rozwiązanych umowach a to właśnie w tym ...

w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana ...

w związku z tą wcześniejszą umową?" jest całkowicie jednoznaczne. Nie nasuwa ...

że w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy z podmiotem zamawiającym odpowiedź na ...

czy winy po którejkolwiek stronie umowy o zamówienie publiczne a ten ...

uzależniona od faktu przedwczesnego rozwiązania umowy z winy którejkolwiek ze stron ...

zdarzenia polegającego na wcześniejszym rozwiązaniu umowy. W tych okolicznościach Krajowa Izba ...

w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana ...

w związku z tą wcześniejszą umową?" w świetle okoliczności sprawy - wskutek ...

I C 188/16 – Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu – 2016-12-29 67 fragmentów Premium

2016-12-29 » oddala powództwo

krótki okres między dniem podpisania umowy, to jest 29 grudnia 2015 ...

mogły być podjęte przed podpisaniem umowy. Podkreślił równocześnie, że dopiero po zawarciu umowy mógł podjąć starania o odbiór ...

trwa do 30 dni. Warunkiem wykonania umowy było uzyskanie odbioru magazynu. Z ...

tych przyczyn, jego zdaniem, wykonywanie umowy w terminie do 1 stycznia ...

odmawiając zmiany terminu rozpoczęcia wykonywania umowy, naruszył treść art. 354 § 2 ...

że w zaistniałych warunkach wykonywanie umowy poczynając od dnia 1 stycznia ...

że uchylał się od zawarcia umowy, względnie uchybił obowiązkowi złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Tym samym zatrzymanie wadium przez ...

Zamówienia (dalej SIWZ), odmówił zawarcia umowy oraz nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zarzucił też brak legitymacji czynnej ...

Warunków Zamówienia wskazano, że termin wykonania zamówienia dla zakresu podstawowego obejmuje okres od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od ...

składania ofert. Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem (pkt XVI. ppkt. 1 SIWZ). Zabezpieczenie miało być złożone w siedzibie ...

odpowiedzialnością w C. (członkiem konsorcjum) umowę konsorcjum celem realizacji powyższego zamówienia (dalej konsorcjum (...)). (dowód: umowa konsorcjum k. 265) Powód jako ...

dokonał zakupu sprzętu niezbędnego do wykonania umowy, w postaci m. in. pałek ...

grudnia 2015 r. termin podpisania umowy. Z ramienia konsorcjum nie zgłosiła ...

żadna osoba umocowana do podpisania umowy. Powód wystosował pismo do pozwanego ...

w którym wskazano, że zawarcie umowy w dniu 29 grudnia 2015 ...

00. Złożono jednocześnie propozycję zawarcia umowy ze wskazaniem późniejszej daty rozpoczęcia ...

Pozwany wyznaczył kolejny termin podpisania umowy na dzień 30 grudnia 2015 ...

także nie doszło do podpisania umowy. Powód konsekwentnie wnioskował o zmianę terminu rozpoczęcia wykonywania umowy. (bezsporne, a nadto dowody: pismo ...

że powód zrezygnował z zawarcia umowy i wybrał jako najkorzystniejszą ofertę ...

lider konsorcjum ustanowił ubezpieczeniową gwarancję należytego wykonania kontraktu, która była ważna w ...

z uwagi na odmowę zawarcia umowy oraz niewniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W dniu 12 stycznia 2016 ...

wymagań technicznych magazynu i sposobu zabezpieczenia broni i amunicji złożone przed zawarciem właściwej umowy o wykonanie usługi, o ile poparte są jakimkolwiek oświadczeniem zleceniodawcy. Na wykonanie czynności protokolarnego stwierdzenia takich wymagań ...

w grudniu 2015 r. nie wykonali żadnych czynność zleconych przez Wydział ...

magazynów broni, czyli przed podpisaniem umowy, ponieważ twierdzenie to pozostaje w ...

czasu na przygotowanie do realizacji umowy, a także odnośnie rozmów z ...

pierwsze, najprawdopodobniej dojdzie do podpisania umowy z drugim z nich, skoro ...

w którym miała zostać podpisana umowa. Za nieistotne uznano zeznania świadków ...

lidera, mogło podjąć się wykonywania umowy od dnia 1 stycznia 2016 ...

celu realizacji obowiązków wynikających z umowy. Innymi słowy, należało ustalić, czy ...

nie uchylało się od zawarcia umowy nadto czy powódka jako lider ...

oferty, uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia ...

albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia. W pozostałych wypadkach zapłacone wadium ...

należy niezwłocznie zwrócić, a ustanowione zabezpieczenie wygasa. Jeżeli organizator aukcji albo ...

przetargu uchyla się od zawarcia umowy, ich uczestnik, którego oferta została ...

c., który stanowi, że przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć ...

ust. 2 p.z.p.). Umowa konsorcjum nie jest uregulowana w polskim prawie, stanowi zatem umowę nienazwaną. W orzecznictwie i doktrynie uznaje się, że umowa taka jest zbliżona do umowy spółki cywilnej. Podobnie jak w ...

ten uzasadnia odpowiednie stosowanie do umowy konsorcjum przepisów KC o spółce ...

zobowiązanie konsorcjum wobec drugiej strony umowy ukształtowane zostało wyraźnie nie jako ...

postępowaniu zmierzającym do udzielenia i wykonania zamówienia publicznego, jako umów spółki cywilnej. Uznanie konkretnej umowy konsorcjalnej za umowę spółki cywilnej jest możliwe wtedy ...

niej dostrzec wszystkie cechy konstrukcyjne umowy spółki cywilnej (tak Sąd Najwyższy ...

przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym. Tę umowę konsorcjum należy zatem uznać za umowę obejmującą współpracę gospodarczą, w ramach ...

takiego rozporządzenia doszło na podstawie umowy z dnia 28 kwietnia 2016 ...

w § 3 ust. 2 tej umowy stwierdzić trzeba, że (...) - OCHRONA sp ...

był obowiązek złożenia przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Powództwo podlega oddaleniu już tylko ...

że konsorcjum (...) nie złożyło powyższego zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami SIWZ. Nie ...

ma przy tym znaczenia, czy zabezpieczenie to było ustanowione oraz czy ...

powoda miał ze sobą to zabezpieczenie w dniu 30 grudnia 2015 ...

r. Istotne jest to, że zabezpieczenie to nie zostało złożone zgodnie ...

p., ponieważ zamawiający odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na ...

powoda, co pozwoli na podpisanie umowy na przełomie listopada - grudnia 2015 ...

30 dni na przygotowanie do wykonania umowy. Zauważyć trzeba, że powód jest ...

z tym, że do zawarcia umowy nie dojdzie wczśniej niż w ...

30 dni od czasu podpisania umowy do rozpoczęcia jej realizacji, to ...

procesu twierdzi, że od zawarcia umowy niezbędny czas do rozpoczęcia jej ...

podjęcie możliwe było przed podpisaniem umowy. Wbrew twierdzeniom powoda, warunkiem wszczęcia ...

poz. 922), nie jest podpisanie umowy o świadczenie usług ochrony. W ...

wymagań magazynu broni przed zawarciem umowy z pozwanym. Powód ostatecznie dowiedział ...

zbyt późno wyznaczonym terminem podpisania umowy. Pozwany prawidłowo prowadził przetarg oraz ...

o wyborze jego oferty. Podpisanie umowy możliwe było po uprawomocnieniu się ...

wyboru. Pozwany wyznaczył termin podpisania umowy na 29 grudnia 2015 r ...

się wykonywania obowiązków wynikających z umowy stąd nie przystąpiło do jej ...

1 k.c.), przy zachowaniu należytej staranności powód mógł przystąpić do realizacji umowy z dniem 1 stycznia 2016 ...

na zmianę terminu rozpoczęcia wykonywania umowy, podkreślić trzeba, że zarówno pozwany ...

zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści ...

możliwość zmiany terminu rozpoczęcia wykonywania umowy mogłaby wpłynąć na złożenie innych ...

składania ofert do rozpoczęcia wykonywania umowy wynosił około półtora miesiąca. Był ...

nielojalnie współdziałał z dłużnikiem w wykonaniu zobowiązania. Mając na uwadze wcześniejsze ...

VIII GC 143/16 – Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie – 2016-11-02 74 fragmenty Premium

2016-11-02

W uzasadnieniu wskazał, że przedmiotem umowy łączącej strony (Zamawiającego pozwanego i ...

powoda - Wykonawcę) o nr (...) było wykonanie przebudowy (...) na (...) (...)m w S ...

W miarę wykonywania robót objętych umową powódka wystawiała na rzecz pozwanej ...

sporządzono protokół odbioru końcowego z wykonania robót elektrycznych dla zadania inwestycyjnego ...

okres na który udzielono dodatkowego zabezpieczenia w kwocie 16200 zł w ...

przez głównego wykonawcę z powódką umowy na zlecenie jej części robót ...

nie wchodziły one w zakresie umowy na zawarcie której wyraziła zgodę ...

rzecz K. związanych z realizacją umowy na rozbudowę (...) z dniem 30 ...

wykonawca nie rozliczył należności za wykonane przez powódkę roboty. Zatajając tą ...

z siedzibą w S. zawarły umowę nr (...) na przebudowę (...) w S.. Spółka zobowiązała się do wykonania wszystkich prac zgodnie z projektem ...

września 2013 roku. W §9 umowy strony przewidziały, że do zawarcia ...

ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu pisemnej umowy z podwykonawcą lub jej parafowanego ...

określony będzie zakres zamówienia, termin wykonania, terminy płatności oraz zapis stanowiący ...

że do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest ...

14 dni od dostarczenia mu umowy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu ...

że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Wykonawca został zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu pisemnej umowy zawartej z podwykonawcą w terminie ...

nieotrzymania wynagrodzenia od wykonawcy za wykonane prace po upływie 10 dni ...

zapłatę wynagrodzenia za zakres zamówienia wykonanego przez podwykonawcę. Zapisy te - zgodnie ...

przekazał podwykonawcy tytułem wynagrodzenia za wykonane prace opłacone przez zamawiającego - z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca udzielił na wykonane roboty 36-miesięcznej gwarancji licząc ...

daty końcowego odbioru robót. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy zabezpieczenie w kwocie 319000 zł - na ...

terminu zakończenia zamówienia - dla kwoty zabezpieczenia 319000 zł oraz do dnia ...

roku. Bezsporne, a nadto dowód: - umowa nr (...) z 20.08. (...). - k ...

100-103; - aneksy nr (...) do umowy (...) - k. 104-107; (...) spółka z ...

odpowiedzialnością w S., jako zamawiającą, umowę nr (...). W ramach umowy Zamawiający zlecił, a Wykonawca przyjął do wykonania, na warunkach specyfikacji istotnych warunków ...

branża elektryczna. Przedmiotem zamówienia było wykonanie wszystkich niezbędnych robót instalacyjnych w ...

wymiana instalacji elektrycznej I piętra, wykonanie innych robót ujętych w przedmiarach robót, wykonanie wszelkich innych robót opisanych dokumentacją ...

nieujętych w przedmiarach robót oraz wykonanie wszelkich innych robót i prac ...

są robotami dodatkowymi. Na podstawie umowy (...) spółka z o.o. zobowiązała ...

spółki z o.o. za wykonane prace po upływie 10- dni ...

zapłatę wynagrodzenia za zakres zamówienia wykonanego przez (...) spółkę z o.o ...

ilości robót. Wykonawca udzielił na wykonane roboty 36-miesięcznej gwarancji licząc ...

daty końcowego odbioru robót. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy (...) spółka z o.o. wniosła zabezpieczenie - na okres do dnia, który ...

terminu zakończenia zamówienia - dla kwoty zabezpieczenia 54000 zł oraz do dnia ...

dla kwoty 16200 zł. Na wykonane roboty (...) spółka z o.o. udzieliła Wykonawca wniósł tytułem należytego wykonania umowy zabezpieczenie w kwocie 319000 zł - na ...

terminu zakończenia zamówienia - dla kwoty zabezpieczenia 319000 zł oraz do dnia ...

zgodę na zawarcie przez K. umowy nr (...), czemu dano wyraz w ...

wyraża zgodę na zawarcie niniejszej umowy". Bezsporne, a nadto dowód: - umowa nr (...) z 29.11.2012 ...

prac przebudowy Ratusza powstała konieczność wykonania robót dodatkowych - szybu windowego i sali multimedialnej. Umową nr (...) zawartą 30 kwietnia 2013 ...

zleciła (...) spółce z o.o. wykonanie - na warunkach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonanie instalacji elektrycznej (...) oraz okablowania instalacji ...

zamówienia uzupełniającego do zadania objętego umową (...) z 20 sierpnia 2012 roku ...

07.2016r. - k. 193; - umowa (...) z 30.04.2013r ...

z siedzibą w S. tytułem wykonanych w ramach umowy nr (...) prac wystawiła pozwanej (...) spółce ...

protokolarnie stwierdziła odbiór końcowy robót - wykonania robót elektrycznych dla zadania inwestycyjnego ...

zgodnie uznały, że praca została wykonana zgodnie z umową i dokonały rozliczenia w kwocie ...

faktur. Po upływie terminów obowiązywania zabezpieczeń należytego wykonania umowy przez (...) spółkę z o.o., zabezpieczenia wygasły i zostały zwrócone wykonawcy ...

odpowiedzialną za zobowiązania wynikające z umowy nr (...) - do zapłaty kwoty 173870 ...

o. jako podwykonawcy spółki (...) przy wykonaniu robót elektrycznych w ramach przebudowy ...

otrzymał pełne wynagrodzenie za wszystkie wykonane roboty, a Gmina jako Inwestor ...

c., stosownie do którego zawierający umowę z podwykonawcą inwestor i wykonawca ...

zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Zgodnie z art ...

c. do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane w podwykonawcą ...

od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...

wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub ...

że wyraził zgodę na zawarcie umowy (zd. 2). Z powyższego wynika ...

inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą ...

inwestor wyraziła zgodę na zawarcie umowy przez wykonawcę tj. pozwaną (...) spółkę ...

pracownikami gminy co do sposobu wykonania prac. W toku całej współpracy - po wykonaniu prac przez (...) spółkę z o ...

przez powódkę robót. Co do wykonania prac nieobjętych pierwotną umową, tj. wykonania instalacji elektrycznej (...) oraz okablowania instalacji ...

powódce jako podwykonawcy prac przy wykonaniu instalacji elektrycznej i okablowania instalacji ...

że prace dodatkowe objęte tą umową realizuje powódka i są one ...

stanowisku, iż zgoda inwestora na umowę między wykonawcą a podwykonawcą, do ...

dorozumiana zgoda inwestora na zawarcie umowy wykonawcy i podwykonawcy (art. 647 ...

inwestor wyraził wolę na zawarcie umowy przez wykonawcę z podwykonawcą w ...

stanowiących rozszerzenie prac objętych pierwotną umową, odbierał wykonane przez niego roboty i kontaktował ...

te miały swoje oparcie w umowach zawartych przez strony, a nadto ...

9 pkt 2 i 3 umowy nr (...) - nie poinformowała pozwanej Gminy ...

został po prostu przeniesiony z umowy łączącej pozwanych ((...)) do umowy łączącej wykonawcę z powódką ((...)). Niezależnie ...

zapłatę wynagrodzenia za zakres zamówienia wykonanego przez (...) B., trudno w oparciu o przedstawione umowy przyjąć, by powódka zobowiązała się ...

braku płatności względem Gminy. Zawarcie umowy przez powódkę z pozwaną spółką ...

zapłatę wynagrodzenia za zakres zamówienia wykonanego przez powódkę należy uznać za ...

c., zgodnie z którym zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i ...

zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę, ma charakter bezwzględnie ...

podwykonawcy Sąd uznał zawarcie w umowach łączących strony ograniczenie tej odpowiedzialności ...

w aktach sprawy, w tym umowy łączące inwestora z wykonawcą, wykonawcę ...

XXIII Zs 93/23 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2023-10-24 56 fragmentów Premium

2023-10-24

w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana ...

w związku z tą wcześniejszą umową?", gdy tymczasem informacja ta była ...

kar umownych w toku realizacji umowy numer (...) z 9 kwietnia 2021 ...

leżących po ich stronie, długotrwale nienależycie wykonywali istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia - Kontrakt S ...

brak ustanowienia i utrzymywania ważnego zabezpieczenia należytego wykonania i przez brak zawarcia i utrzymywania ważnej umowy ubezpieczenia w ramach Kontraktu S ...

umownych w toku realizacji przedmiotowej umowy. Zamawiający wskazywał, że tym samym ...

w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana ...

w związku z tą wcześniejszą umową?" Wykonawcy wspólnie ubiegający się o ...

że mając na uwadze zapisy Umowy Nr (...) z dnia 09.04 ...

w pkt 5.21.4 Umowy. Powyższe okoliczności obligują Zamawiającego do ...

kary zgodnej z Art. 16 Umowy Nr (...) łącznie dla wszystkich Etapów objętych niniejszą Umową (...) zgodnie z art. 16 Umowy, pkt. 16.1.1.b ...

przez Wykonawcę terminowi ustanowienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nr (...) z dnia 9 kwietnia ...

tytułu uchybienia terminowi ustanowienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. We wnioskach i opinii Wykonawca ...

do tego fakt zapewnienia ciągłości zabezpieczenia. Ponadto podaje, że w jego ...

16.1.1 lit. y Umowy oraz że okoliczności faktyczne sprawy ...

Zamawiający wskazuje, że Wykonawca wniósł zabezpieczenie w postaci ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i ...

jako gwarancji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, zaś na okres od 30 ...

przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad usterek. Po dniu ...

r. Wykonawca nie ustanowił nowego zabezpieczenia w postaci gwarancji należytego wykonania umowy. Od dnia 30.10.2021 ...

tj. przez okres 466 dni zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie było. Dopiero w dniu ...

którego wprowadzono zmianę pierwotnej treści zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w ten sposób, że w ...

08.2023 r. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu. Jak wskazuje Wykonawca, po ...

aneksu nr (...) do ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i ...

2021 r., zapewnił on ciągłość zabezpieczenia. Nie zmienia to jednak faktu ...

do dnia ustanowienia Aneksu nr (...) zabezpieczenia należytego wykonania umowy (z uwzględnieniem okresu o którym ...

mowa w pkt 10.12) Umowy nie było". Następnie Krajowa Izba ...

umowną z tytułu braku ciągłości zabezpieczenia należytej realizacji Umowy. Argumentacja w znacznym stopniu stanowiła ...

jakiejkolwiek szkody z powodu braku zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ww. okresie. Nie doszło bowiem do sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, która uprawniałaby go do skorzystania z tego zabezpieczenia (...) Stopień winy dłużnika — Wykonawcy również ...

co do skutków braku ciągłości zabezpieczenia należytej realizacji Umowy, nie zwalniała Wykonawców wspólnie ubiegających ...

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w ...

zaniedbania w zakresie braku gwarancji należytej realizacji Umowy. W treści opinii wprosi wskazano ...

umownych w związku z realizacją Umowy nr (...) z dnia 9 kwietnia ...

w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana ...

w związku z tą wcześniejszą umową?", z uwagi na naliczenie (...) S ...

odwoławczego; ewentualnie, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do ...

orzeczenia w niniejszej sprawie, gdy umowa zostanie zawarta w okolicznościach dopuszczonych ...

przed Krajową Izbą Odwoławczą zapewnił należyte zachowanie zasady kontradyktoryjności, bez konieczności ...

o.o. w ramach realizacji umowy o zamówienie publiczne numer (...) z ...

c., Sąd Okręgowy uznał za nienależycie uargumentowany. Kolejno Sąd Okręgowy odniósł ...

znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z ...

istotnego wymogu w ramach wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejszej umowy z podmiotem zamawiającym lub wcześniejszą umową w sprawie koncesji, które doprowadziły ...

do wcześniejszego rozwiązania tej uprzedniej umowy, odszkodowań lub innych porównywalnych sankcji ...

c. kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Przepis art. 483 ...

form naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania - ze swojej istoty zastępuje ...

na których z uwagi na nienależyte wykonanie istotnego zobowiązania umownego nałożono karę ...

mająca charakter odszkodowawczy. Określane w umowach kary mogą bowiem pełnić różne ...

musi dojść do: (1) do niewykonania lub nienależytego wykonania bądź długotrwałego nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z umowy, (2) musi ono dotyczyć znacznego zakresu umowy albo być naruszeniem znacznego stopnia ...

postaci wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z ...

pkt. 16.1.1.b) Umowy numer (...) z dnia 9 kwietnia ...

umownej z tytułu braku ubezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 1 000,00 ...

oświadczenie woli jednej ze stron umowy, zgodnie z jej postanowieniami. W ...

surogat należnego wierzycielowi odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, jak i ma mobilizować ...

do jego prawidłowego i pełnego wykonania. Jak wynika z przedstawionej dokumentacji ...

umowna doprowadziła ostatecznie do dokonania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a Zamawiający nie poniósł jakiejkolwiek szkody z powodu braku zabezpieczenia należytego wykonania umowy w spornym okresie. Nie doszło bowiem do sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, która uprawniałaby go do skorzystania z tego zabezpieczenia. Stopień winy dłużnika — Wykonawcy również ...

w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana ...

w związku z tą wcześniejszą umową?", albowiem nie została na nich ...