W.. Natomiast powód na podstawie umowy o roboty budowlane z 22 ...
wykonawcy zadania polegającego na kompleksowym wykonaniu robót budowlano-montażowych wentylacji i ...
że strona pozwana zaakceptowała treść umowy powoda z generalnym wykonawcą oraz ...
na jej zawarcie. Potwierdzenie zaawansowania wykonanych przez powoda robót następowało w ...
odstąpienia przez stronę pozwaną od umowy z generalnym wykonawcą w dniu ...
2012 r. Podkreślił, że, wobec niewykonania przez generalnego wykonawcę wszystkich robót ...
jedynie roszczesnie o zwrot wniesionego zabezpieczenia), za co solidarną odpowiedzialność ponosi ...
jako inwestor zadanie, w którego wykonaniu brał udział powód, jak również ...
na zawarcie przez generalnego wykonawcę umowy z powodem. Strona pozwana wskazała ...
powód oraz generalny wykonawca przewidzieli zabezpieczenie gotówkowe w wysokości 10 % wynagrodzenia ...
zostać zmienione na niepieniężną formę zabezpieczenia (gwarancję bankową lub ubezpieczeniową). W ...
nie tylko literalna treść postanowień umowy z podwykonawcą, lecz również funkcja ...
wynagrodzenia generalnego wykonawcy zgodnie z umową łączącą strony. Nadto strona pozwana ...
że roszczenie o zwrot 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy (kwoty 112.677,88 zł ...
przez siebie działalności gospodarczej, zawarł umowę o roboty budowlane z (...) S ...
dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do umowy. Dowód: - umowa nr (...) z 22 lutego 2011 ...
podwykonawcy k. 83 - aneks do umowy oraz pisma powoda, k. 93 ...
inwestor wyraziła zgodę na zawarcie umowy przez (...) S.A. z powodem ...
2011 r., k. 92 Za wykonanie prac objętych umową powód miał otrzymać wynagrodzenie w ...
prac częściowymi fakturami VAT za wykonane i odebrane roboty, przy czym ...
niż raz na miesiąc. Dowód: - umowa nr (...) z 22 lutego 2011 ...
przez powoda rachunek bankowy. Dowód: - umowa nr (...) z 22 lutego 2011 ...
gwarancji jakości (§ 15 ust. 1 umowy). Zabezpieczenie to mogło zostać złożone w ...
zakończenia robót (§ 15 ust. 3 umowy). Zabezpieczenie w formie pieniężnej miało zostać ...
rzecz podwykonawcy (§ 15 ust. 4 umowy). Dowód: - umowa nr (...) z 22 lutego 2011 ...
61 - 82 Kwota stanowiąca 70 % zabezpieczenia miała zostać zwrócona w ciągu ...
a pozostała część stanowić miała zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości ...
kwot stanowiących część lub całość zabezpieczenia następować miał na podstawie pisemnego ...
wystąpienia podwykonawcy (§ 15 ust. 2 umowy). Dowód: - umowa nr (...) z 22 lutego 2011 ...
bezsporne, nadto dowód: - protokoły odbiory wykonanych robót wraz z fakturami VAT ...
bezsporne, nadto dowód: - protokoły odbiory wykonanych robót wraz z fakturami VAT ...
bezsporne, nadto dowód: - protokoły odbiory wykonanych robót wraz z fakturami VAT ...
T. w przedmiocie odstąpienia od umowy z wyłącznej winy wykonawcy, a ...
stronę pozwaną zgody na zawarcie umowy przez generalnego wykonawcę inwestycji (...) S ...
o zwrot kaucji wniesionej jako zabezpieczenie wykonania umowy, gdyż całość wynagrodzenia została już ...
1). Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą ...
inwestora (§ 2 zd. 1). Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i ...
zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę (§ 5). W ramach ...
który wszak nie jest stroną umowy zawieranej z podwykonawcą - nie może ...
roszczenie o zwrot zatrzymanej jako zabezpieczenie części wynagrodzenia, które to roszczenie ...
rozgraniczenie. Wskazuje się jednak, że umowa kaucji jest umową realną, w której dawca kaucji ...
się do zwrotu pobranej kwoty. Umowa ta wymaga zatem przeniesienia własności ...
musi jednak oznaczać, że ustanowione zabezpieczenie nie ma charakteru kaucji. Możliwa ...
oraz ustalone zwyczaje (§ 1). W umowach należy zaś raczej badać, jaki ...
zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej ...
którym wymienia się wskazane sposoby zabezpieczenia stanowi rozwinięcie ustępu pierwszego, w ...
strony z góry zakładały, że zabezpieczenie będzie tworzone poprzez stosowne zmniejszenie ...
ewentualnych roszczeń związanych z nieprawidłowym wykonaniem umowy. Przy tym samo posłużenie się ...
formie gotówkowej), a w braku wykonania tego obowiązku generalny wykonawca będzie ...
wynagrodzenie płacone częściowo przekroczy kwotę zabezpieczenia. W takim wypadku wola stron ...
w umowie trzy alternatywne sposoby zabezpieczenia, tj.: 1) kaucję pieniężną o ...
15 ust. 3 i n. umowy. Z zaoferowanego materiału dowodowego nie ...
dokonały wyboru tego pierwszego sposobu zabezpieczenia. Strony nie przedstawiły żadnych dokumentów ...
stron było w istocie ustanowienie zabezpieczenia poprzez wstrzymanie płatności wynagrodzenia, a ...
dacie odbioru końcowego. Z treści umowy oraz dalszych zaoferowanych przez stronę ...
konsensusu co do charakteru wnoszonego zabezpieczenia, gdyż strony nie zaoferowały żadnych ...
protokołu negocjacji wynika jedynie kwota zabezpieczenia, terminy oraz mowa jest o ...
o obowiązku przeniesienia posiadania kwoty zabezpieczenia na rzecz generalnego wykonawcy. Z ...
na uwadze, że kwoty stanowiące zabezpieczenie nie były jeszcze wymagalne w ...
jednoznaczne w świetle wiążącej powoda umowy i co w niniejszej sprawie ...
jak ocenia się charakter wniesionego zabezpieczenia). Nie było zatem potrzeby, żeby ...
dopiero po dacie odbioru końcowego wykonanych przez podwykonawcę prac. W ocenie ...
umieszczona na ostatnim protokole odbioru wykonanych robót, podpisanym przez powoda i ...
części uzasadnienia, że wskazane sposoby zabezpieczenia roszczeń nie są regulowane normatywnie ...
celu zwrócenie uwagi na istnienie zabezpieczenia i określenie jego wysokości, w ...
z którym za przyjęciem, że zabezpieczenie miało stanowić kaucję gwarancyjną przemawia ...
może być wyłączony na rzecz zabezpieczenia o innym charakterze. Brak również ...
którym w razie wątpliwości wniesione zabezpieczenie powinno być traktowane jako kaucja ...
iż celem stron było ustanowienie zabezpieczenia w postaci zatrzymania części wynagrodzenia ...
związku z dokonaną kwalifikacją prawną zabezpieczenia pozbawiona doniosłości jest poruszana przez ...
jedynie, gdyby Sąd uznał, że zabezpieczenie to miało w istocie charakter ...
jednoznaczne w świetle wiążącej powoda umowy - której treść była rzecz jasna ...
wymagalności roszczenia o zwrot ustanowionego zabezpieczenia i odsetek. Z treści art ...
zatrzymania części wynagrodzenia z tytułu zabezpieczenia roszczeń na okres gwarancji i ...
upadłości. W niniejszej sprawie część zabezpieczenia (w wysokości 30 %) miała zostać ...
generalnego wykonawcy w zakresie 70 % zabezpieczenia stało się wymagalne 30 dni ...
z o.o. w S. umowę, na mocy której wykonawca zobowiązał się wykonać na rzecz powoda inwestycję pod ...
233 450, 64 zł tytułem niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy oraz kwoty 70 035, 19 ...
odstąpił od zawartej z nim umowy. Postanowieniem z dnia 05.11 ...
gwarancji wskazując, iż dotyczy ona niewykonania umowy oraz wskazując ogólną kwotę, jakiej ...
upadłość wykonawcy jest tożsama z niewykonaniem umowy. Ostatecznie powód pismem z dnia ...
Źródłem stosunku zobowiązaniowego gwarancji jest umowa między gwarantem a beneficjentem, a ...
jako że gwarancja z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy była ważna w okresie od ...
który zupełnie bezpodstawnie odstąpił od umowy. Z tych wszystkich względów żądanie ...
fizyczne i usterki związane z wykonaniem umowy, kwoty do wysokości 70 035 ...
fizyczne i usterki związane z wykonaniem umowy - pkt 1.1 i 1 ...
wad fizycznych i usterek związanych wykonaniem umowy przez zleceniodawcę w pkcie 3 ...
gdy zleceniodawca nie wypełnił warunków umowy z powodu okoliczności, za które ...
9.1. W/w kwotę zabezpieczenia wykonawca zobowiązał się wnieść w ...
całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem, w ...
2. Zamawiający miał odstąpić od umowy w przypadku ogłoszenia upadłości wykonawcy ...
wykonawcy - § 14.1.a. / dowód: umowa z dnia 13.09.2011 ...
S. oświadczenie o odstąpieniu od umowy nr (...) z dnia 13.09 ...
jako podstawę § 13.1 tej umowy, wskazując, że zostało to spowodowane ...
tego Przedsiębiorstwa wręczono odstąpienie od umowy z dnia 13.09.2012 ...
stosunku do zleceniodawcy z tytułu niewykonania umowy. Dodał, iż kwota żądania opisana ...
do stwierdzenia, iż zleceniodawca nie wykonał umowy. Pozwany powołał się na wyłączenie ...
gwaranta do wypłacenia z tytułu niewykonania umowy przez zleceniodawcę na podstawie pktu ...
o.o. w S. nie wykonał umowy na wykonanie zadania "(...)" oraz pismo wykonawcy z ...
o.o. o odstąpieniu od umowy nr (...) na podstawie art. 98 ...
stosunku do zleceniodawcy z tytułu niewykonania umowy, a własnoręczność podpisu Burmistrza B ...
Gminy B., że zleceniodawca nie wykonał umowy, a kwota przysługująca z tego ...
formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta ...
sp. z o.o. nie wykonało zobowiązania wynikającego z umowy z dnia 11.09.2011 ...
tego Przedsiębiorstwa wręczono odstąpienie od umowy z dnia 13.09.2012 ...
pozwanego do wypłaty z tytułu niewykonania umowy przez zleceniodawcę kwoty 303 485 ...
z jego kontrahentem w ramach umowy o roboty budowlane. Ponadto powód ...
że zobowiązany swego obowiązku nie wykonał, dołączenie uwierzytelnionych kopii wezwań do ...
ale jednocześnie uzyskanie tak pewnego zabezpieczenia nakłada na beneficjenta konieczność ścisłego ...
odwołania do potwierdzenia realnego stanu niewykonania zobowiązania przez zlecającą gwarancję spółkę ...
pod wezwaniem nadal nie został należycie poświadczony. Ten wymóg spełniało dopiero ...
r., nie może już odnieść należytego skutku. W okresie obowiązywania gwarancji ...
do pozwanego skutecznego wezwania do wykonania gwarancji, wobec czego zobowiązanie pozwanego ...
roszczenia. Zgłoszone przez powoda żądanie wykonania przez pozwanego zobowiązania mającego wynikać ...
wynagrodzenia należnego powódce za usługi wykonane na podstawie umowy z dnia 30 kwietnia 2007 ...
utracone na skutek nie wykonywania umowy przez pozwanego oraz kaucji. Nadto ...
2007 r. z (...) - jako zamawiającym, umowę numer (...) (część pierwsza), której przedmiotem ...
udostępnionych przez zamawiającego. Przed zawarciem umowy A. F. (1) szczegółowo zapoznała ...
dokładnie określiły w dalszych postanowieniach umowy /§ 7 ust. 3/, wskazując terminy ...
090 zł /§ 5 ust. 1/. Zabezpieczenie to miało służyć pokryciu roszczeń ...
się ze szczegółowymi warunkami realizacji umowy wskazanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków ...
2007 r. z (...) - jako zamawiającym, umowę numer (...) (część druga), której przedmiotem ...
wydawniczego, a także odstąpienia od umowy były identyczne jak w umowie ...
1). Strony przystąpiły do realizacji umowy. Zamawiający przekazał wykonawcom zasady redakcyjne ...
wykonywaniem standardowych numerów (...), nieterminowo realizując umowę bez względu na to, czy ...
zamówień. Przez cały okres obowiązywania umowy A. F. (1) i J ...
rezultatów. W początkowym okresie obowiązywania umowy wykonawcy zwracali się z telefonicznymi ...
pozostawali w opóźnieniu z realizacją umowy. Wobec nawarstwiających się zaległości przez ...
1) do terminowego wykonywania postanowień umowy z dnia 30 kwietnia 2007 ...
ponawiało interwencje o terminowe wykonywanie umowy. Pismem z dnia 12 października ...
terminowego wywiązywania się z postanowień umowy, informując o dużych zaległościach /około ...
jednocześnie przyznając fakt nieterminowego realizowania umowy. W treści kolejnego pisma J ...
się na rażące niedotrzymywanie warunków umowy, polegające na niewykonywaniu składu i ...
bardzo niską wydajnością. Z tytułu wykonanych usług (...) wystawiła faktury VAT: nr ...
w wysokości 20% wartości brutto wykonania danego numeru. Wystawiając noty księgowe ...
przysługującego A. F. (1) za wykonanie usług objętych umową. I tak, zamawiający wystawił: notę ...
zł tytułem opóźnień w wykonywaniu umowy, potrącając kwotę 31. 720 zł ...
dokonanego potrącenia wygasło. Z tytułu wykonanych usług (...) wystawił faktury VAT: nr ...
tym wynagrodzenia z tytułu świadczeń wykonanych w ramach umowy z dnia 30 kwietnia 2007 ...
1) co do nieterminowego wykonywania umowy przez A. F. (1) i ...
materiałów, a wreszcie w postanowieniach umowy i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ...
przez wykonawców z terminowego wykonywania umowy, która to ocena nie znajduje ...
z terminowego realizowania łączącej strony umowy. Natomiast przedstawione przez świadka powody ...
na okoliczność nieterminowego realizowania zawartej umowy, kierowania próśb o wstrzymanie dostawy ...
a także przyczyn nieterminowego realizowania umowy. W ocenie Sądu pierwszej instancji ...
pozostają w sprzeczności z dokumentami - umową, SIWZ, notami obciążeniowymi, korespondencją pomiędzy ...
sprawie Sąd ten ocenił również umowy zawarte przez Centrum z P ...
konkretnymi wyliczeniami i zestawieniami. Biegły wykonał opinię wariantowo, w zgodzie z ...
roszczeń upatrywał w nieterminowym wykonywaniu umowy przez pozwanych, co upoważniało go ...
kar umownych zastrzeżonych w obu umowach na wypadek nieterminowego spełnienia świadczenia ...
1) opóźniali się w realizowaniu umowy. Powyższa okoliczność wynika ze szczegółowych ...
jednak samego faktu nieterminowej realizacji umowy. Opóźnienie wynika również z samego ...
kary umowne, zgodnie z zapisami umowy, a następnie dokonywano potrąceń z ...
składu znacznie wykraczała poza ramy umowy, a przede wszystkim brak płynności ...
Sądu pierwszej instancji takie sformułowania umowy jednoznacznie wskazują, że przewidywane było ...
pozwani nie wywiązywali się z umowy także w zakresie, który sami ...
kwartału od momentu rozpoczęcia realizacji umowy, pozwani nie osiągnęli wydajności, którą ...
ilościach jednorazowo i z terminowości wykonania ich składu i łamania wykonawcy ...
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia . Każde z pozwanych prowadzi ...
składania oferty, jak i podpisywania umowy pozwani mieli pełną świadomość tego ...
zasobami pracowników dysponują, znali warunki umowy, w tym jej § 1 ust ...
pozwanych z odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie umowy. Celem tego prawa jest zapewnienie ...
zmian co do warunków zawartej umowy /art. 144 p.z.p ...
ale też akceptacja wszystkich warunków umowy i zobowiązanie się do terminowego ...
ich zażądać od zamawiającego. Brak należytej staranności w tym względzie obciąża ...
profesjonalistę przystającego na zaproponowane warunki umowy. Z tych też względów - w ...
Sądu Okręgowego - niedotrzymanie terminów realizacji umowy było przede wszystkim wynikiem ryzyka ...
z odpowiedzialności za nieterminowe wykonywanie umowy. Pozwani twierdzili, że Centrum nie ...
materiałów, przyczyny opóźnienia w realizacji umowy. Również z zeznań świadków A ...
że skoro w chwili zawarcia umowy, jak i przez cały czas ...
na możliwość realizacji zamówienia. Zakres umowy był znany stronom, zaś wykonawcy ...
technicznym i osobowym do właściwego wykonania zamówienia. Tymczasem pozwana A. F ...
przyznała, że przystępując do realizacji umowy "uczyła się na żywym materiale ...
spowodowane tym opóźnienia w realizacji umowy mieściły się w ryzyku związanym ...
pozostawania w opóźnieniu z realizacją umowy. Sąd podkreślił, iż pozwani nie ...
499 k.c. i § 9 umowy. Centrum dokonało wszelkich wymogów wskazanych ...
pisemnymi wezwaniami do terminowego wykonywania umowy, zaś wysokość naliczonych kar znajduje ...
zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary ...
bądź jest zbliżona do wartości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku ...
winy pozwanych w nieterminowym realizowaniu umowy, Sąd pierwszej instancji zauważył, że ...
były na realizowanie zamówienia objętego umową. Pozwani ponieśli w tym celu ...
w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu za wykonane usługi pozwani nie tylko nie ...
zarzutem stawianym pozwanym było nieterminowe wykonanie usług łamania i składu przedstawianych ...
tytułu usług świadczonych na podstawie umowy z dnia 30 kwietnia 2007 ...
pozwany nie odstąpił bezpodstawnie od umowy, w ocenie Sądu Okręgowego nie ...
zdaniem Sądu upatrywać w postanowieniach umowy z dnia 30 kwietnia 2007 ...
pozwany wzajemny niezasadnie odstąpił od umowy mogło stanowić punkt wyjścia w ...
F. nie wywiązywała się z umowy, albowiem przez cały czas jej ...
Przepisem określającym przesłanki odstąpienia od umowy jest art. 491 § 1 k ...
stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć ...
jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie ...
będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Można bowiem bez wyznaczenia terminu ...
po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ...
ma przeszkód, aby odstąpić od umowy bez uprzedniego wyznaczenia dodatkowego terminu ...
zasadnego i skutecznego odstąpienia od umowy z przyczyn, za które winę ...
żądanie odszkodowania za bezpodstawne zerwanie umowy jest nieuzasadnione, co skutkowało oddaleniem ...
karami umownymi potrąconymi z kwoty zabezpieczenia w następujących enumeratywnie wskazanych w ...
zastrzeżono, że w przypadku rozwiązania umowy przez zmawiającego z winy wykonawcy ...
mowa w § 3 ust. 1 umowy - pkt 2.3. Zdaniem Sądu ...
Sądu podstawy zatrzymania przez powoda zabezpieczenia nie stanowi też pkt 2 ...
określono wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy na kwotę 1 030 900 ...
206 180 zł. Powódka wzajemna wykonała usługi, za które należne jej ...
pozwalałby pozwanemu na zatrzymanie kwoty zabezpieczenia uiszczonej przez powódkę na jego ...
i nieuzasadnione uznanie, że treść umowy - jej § 5 i § 9 jak ...
wpłaconego przez A. F. (1), zabezpieczenia w wysokości 103.090,00 ...
kary umownej, związaną z rozwiązaniem umowy, - art. 484 § 2 k.c ...
w zupełnym oderwaniu od treści umowy łączącej strony oraz w sposób ...
w miarkowaniu zastrzeżonej przez strony umowy kumulatywnej kary umownej z całkowitym ...
1) przez cały okres obowiązywania umowy zatrudniał minimum 8 pracowników, a ...
wystarczający do wykonywania obowiązków nałożonych umową; d) bezpodstawne przyjęcie, że w ...
sposób, że: a) z treści umowy zawartej pomiędzy powódką a pozwanym ...
łamaniem i składem (...), podczas gdy umowa nie daje podstaw do takiego ...
iż na powstanie opóźnień w wykonaniu umowy nie miało wpływu wadliwe określenie ...
metod korekt, przekazywanie zamówień do wykonania w trybie pilnym czy niestandardowych ...
oni przyczyny opóźnień w realizacji umowy przez Powoda; - nieuwzględnienie zeznań świadka ...
z którego wynikał sposób rozumienia umowy przez powódkę, a do którego ...
dlaczego nie dopuścił dowodu z umowy łączącej Pozwanego z innymi wykonawcami ...
wynagrodzenia należnego powódce na podstawie umowy oraz poprzez uznanie, że w ...
tego, by przed odstąpieniem od umowy Pozwany musiał wyznaczyć mu termin ...
się będzie ilość przekazywanych (...) do wykonania, jak również nie musi być ...
że w ramach obowiązku dochowania należytej staranności, to na powódce ciążył ...
dotyczy on okresu sprzed zawarcia umowy; e) naruszenie art. 58 § 1 ...
że postanowienie § 9 ust. 1 umowy w zakresie w jakim Sąd ...
z sumy wynagrodzeń wynikających z umowy na rzecz Powoda jest ważne ...
pomimo tego, że taki zapis umowy jest niezgodny z zasadami współżycia ...
k.c. poprzez uznanie, że umowa nie została wykonana w sposób prawidłowy wyłącznie z ...
wskazuje, że do opóźnień w wykonaniu umowy co najmniej przyczynił się pozwany ...
że pozwany skutecznie odstąpił od umowy, gdy tymczasem nie zostały spełnione ...
tego dokumentu (czyli stwierdzenia, że umowa została podpisana) ani jego wiarygodności ...
ale o interpretację postanowień tej umowy w aspekcie możliwości zastosowania określonych ...
w § 5 oraz w § 9 umowy, uznając, że nie stanowią one ...
umowne mogły być potrącone z zabezpieczenia. Nie ulega wątpliwości, iż nie ...
mowa w § 3 ust. 1 umowy. Sąd pierwszej instancji uznał, iż ...
pozwalałyby pozwanemu na zatrzymanie kwoty zabezpieczenia uiszczonej przez A. F.. Trafnie ...
określonych w § 7 ust. 3 umowy jest odrębna od kary umownej ...
trybu w jakim zostały zawarte umowy, w oparciu o które jest ...
wysokością kary umownej a wartością wykonanego z opóźnieniem zobowiązania jako miernika ...
wykonywania przez nich prac przewidzianych umową. Sąd Apelacyjny nie podzielił stanowiska ...
z uwagi na specyfikę przedmiotu umowy i wydatkowanie środków publicznych wykluczona ...
że celem nadrzędnym była szybkość wykonania zamówienia. Jak wskazano wyżej - w ...
pomimo częściowego (a nawet całkowitego) wykonania zobowiązania wykonawca byłby zmuszony zapłacić ...
przewyższającą wartość przewidzianego wynagrodzenia za wykonane prace. Taka zaś sytuacja miała ...
apelacji stwierdzeniami, iż zawierając w umowach łączących strony klauzule dotyczące kar ...
publicznego i podpisując z zamawiającym umowę po wygraniu tego przetargu. Stanowisko ...
się do kwestii prawidłowości wykonywania umowy przez wykonawców A. F. i ...
by pozostawali w zwłoce w wykonaniu umów, podnosząc zarzuty dotyczące prawidłowości ...
jak i etapu samego wykonywania umowy przez zamawiającego. Zarzuty te zostały ...
przez Zamawiającego co do charakteru umowy. Powódka A. F. podnosiła również ...
powołując się na brzmienie samej umowy - uznał, iż przystępując do przetargu ...
i decydując się na podpisanie umowy A. F., działając jako profesjonalista ...
dla wykonawcy zobowiązanie się do wykonania składu i łamania przekazywanych, w ...
zakresie winna sygnalizować przed zawarciem umowy, korzystając z trybu określonego w ...
stabilności zapisów SIWZ i samej umowy, równocześnie jednak stwierdza wprost, że ...
szczególny tryb postępowania poprzedzającego zawarcie umowy oraz regulujący zasady jej realizacji ...
nie był przygotowany w sposób należyty do wykonywania przyjętego na siebie ...
już na początkowym etapie wykonywania umowy, iż liczba ta nie jest ...
podstawie § 9 ust. 1.1 umowy, jak i ich potrącenie z ...
uprawniało zamawiającego do odstąpienia od umowy. Prowadzi to do wniosku, iż ...
skutku w świetle postanowień § 9 umowy, w których strony jednoznacznie dopuściły ...
powód podał, że na podstawie umowy o roboty budowlane z 22 ...
listopada 2011 zobowiązał się do wykonania na rzecz generalnego wykonawcy (...) Przedsiębiorstwa ...
przy placu (...) we W.. Za wykonanie przedmiotu umowy przez powoda strony ustaliły wynagrodzenie ...
inwestycja została ukończona. Z tytułu wykonania umowy powód wystawił generalnemu wykonawcy faktury ...
dorozumiany wyraził zgodę na zawarcie umowy z powodem bądź akceptował jego ...
wiedzy na temat ewentualnego zawarcia umowy, aneksów oraz ich treści. Generalny ...
jako podwykonawca na podstawie zawartej umowy. Pozwany wielokrotnie w pismach kierowanych ...
powodem pozwany posiadł dopiero po wykonaniu przez powoda robót budowlanych określonych ...
odpowiada tylko za wynagrodzenie za wykonane przez podwykonawcę roboty, nie zaś ...
należnego powodowi wynagrodzenia na poczet zabezpieczenia, środki te definitywnie traciły charakter ...
finansowego oraz oświadczenia o wyłącznym wykonaniu robót w siłach własnych lub ...
jego wysokości. Tytułem wynagrodzenia za wykonane prace wystawiono faktury VAT na ...
do pozwu wynika, że strony umowy o podwykonawstwo umówiły się na ...
46.410 zł brutto za wykonanie całości robót określonych umową stron. Z uwagi na fakt ...
aby strony miały ograniczyć zakres umowy podstawowej oraz robót dodatkowych. Strona ...
tytułu opóźnienia strony powodowej w wykonaniu umowy. Skoro odpowiedzialność inwestora ma charakter ...
dochodził kary umownej. Na podstawie umowy o podwykonawstwo za każdy dzień ...
88 zł. Aneksem nr (...) do umowy nowy termin zakończenia robót strony ...
powodowa dopuściła się opóźnienia w wykonaniu robót za okres 55 dni ...
celach ewidencyjnych (§ 12 ust. 5 umowy). (dowód: umowa o roboty budowlane nr (...) z ...
zł brutto (§ 3 ust. 1 umowy). Rozliczenie miało następować na podstawie ...
4 ust. 1 i 2 umowy). Podstawą wystawienia faktur przez powoda ...
wbudowane materiały (§4 ust. 3 umowy). Do protokołu zaawansowania robót należało ...
naliczania odsetek (§ 4 ust. 5 umowy). Rozliczenie całości wymagalnego wynagrodzenia powoda ...
każdej faktury powoda. W celu zabezpieczenia roszczeń generalnego wykonawcy w okresie ...
rękojmi generalny wykonawca utworzyć miał zabezpieczenie gotówkowe poprzez zatrzymanie z faktury ...
2011 zawarto aneks nr (...) do umowy nr (...). § 1 aneksu nr (...) nadano ...
nowe brzmienie § 3 ust. 2 umowy. Na jego mocy generalny wykonawca ...
od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy i przedłożeniu przez stronę powodową ...
generalnym wykonawcą ustanowionej w celu zabezpieczenia roszczeń generalnego wykonawcy w okresie ...
wysokości 3 % wartości brutto przedmiotu umowy ustanowionej do dnia zapłaty wynagrodzenia ...
1 ust. 1 aneksu). Za wykonanie robót dodatkowych ustalono łączne wynagrodzenie ...
2012 podpisano aneks nr (...) do umowy nr (...). W dniu podpisania aneksu ...
7 grudnia 2011 roku do umowy nr (...) k. 34, 35, aneks ...
28 maja 2012 roku do umowy nr (...) k. 36, aneks nr ...
25 lipca 2012 roku do umowy nr (...) k. 37, 38, zeznania ...
i generalnego wykonawcy było przyspieszenie wykonania prac, co spowodowało powierzenie części ...
generalnego wykonawcy. Prace powoda zostały wykonane i odebrane. Odbiór końcowy inwestycji ...
2012 zgłoszono do odbioru część wykonanych przez powoda prac, a wpisem ...
stycznia 2012. W okresie tym wykonane zostały roboty w zakresie ścian ...
410.675,13 zł. Wartość wykonanych robót zaakceptowana została przez menadżera ...
lutego 2012. W okresie tym wykonane zostały roboty w zakresie ścian ...
399.673,56 zł. Wartość wykonanych robót zaakceptowana została przez menadżera ...
marca 2012. W okresie tym wykonane zostały roboty w zakresie ścian ...
266.747,40 zł. Wartość wykonanych robót zaakceptowana została przez menadżera ...
kwietnia 2012. W okresie tym wykonane zostały roboty żelbetowe stanu surowego ...
111.344,83 zł. Wartość wykonanych robót zaakceptowana została przez menadżera ...
kwietnia 2012. W okresie tym wykonane zostały roboty żelbetowe stanu surowego ...
przez generalnego wykonawcę wynagrodzenia za wykonane jako podwykonawca prace w umowie ...
powód wspierał jego pracowników w wykonaniu części prac stanu surowego budowy ...
wynikających z aneksu nr (...) do umowy nr (...) z 22 listopada 201 ...
dnia zapłaty, tytułem należności za wykonane prace budowlane w ramach inwestycji ...
inwestora zgody na zawarcie konkretnej umowy podwykonawczej ze zindywidualizowanym podmiotem, o ...
wynagrodzenia należnego podwykonawcy wynikającego z umowy podwykonawczej. Jej wyrażenie nie powoduje ...
inwestora odpowiedzialnością solidarną za realizację umowy (zapłatę wynagrodzenia), której nie jest ...
stroną na równi z zawierającym umowę podwykonawczą wykonawcą wobec podwykonawców za ...
do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane przez niego roboty. Inwestor odpowiada ...
bezpośrednio po zawarciu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą. Przy czym niezbędnym ...
przez wykonawcę zawartej z podwykonawcą umowy lub jej projektu celem weryfikacji ...
generalnym wykonawcą. § 12 ust. 3 umowy o roboty budowlane nr (...) z ...
skuteczności zawarcia przez generalnego wykonawcę umowy z jakimkolwiek podwykonawcą wymóg uzyskania ...
miała zostać wyrażona po przedłożeniu umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...
podwykonawcy na terenie inwestycji, odbieranie wykonanych przez wykonawcę robót, czy też ...
wynikającego z zawartej z pozwanym umowy obowiązku uprzedniego zgłaszania każdego z ...
przez pracowników powoda. Strona powodowa wykonała prace żelbetowe, izolacyjne, zbrojarskie i ...
roboty zastrzeżone były do wyłącznego wykonania przez generalnego wykonawcę, osoby je ...
generalnego wykonawcę ze stroną powodową umowy o podwykonawstwo świadczą również działania ...
podwykonawcy stanowi znajomość essentialia negotii umowy zawartej z podwykonawcą. Strona pozwana ...
powierzonych stronie powodowej, terminów ich wykonania, czy też wysokości ustalonego wynagrodzenia ...
powodowa wspierała jego pracowników w wykonaniu części prac stanu surowego budowy ...
i listopada 2011 roku natomiast umowa nr (...) zawarta została dopiero 22 ...
bez zawartej z generalnym wykonawcą umowy o podwykonawstwo. Wskazane wyżej okoliczności ...
na zawarcie przez generalnego wykonawcę umowy ze stroną powodową, a tym ...
wymaganej zgody inwestora na zawarcie umowy z podwykonawcą skutkuje natomiast jej ...
podmiot zobowiązany do tego z umowy. Wniosku takiego nie można wysnuć ...
zatem stanowisko, iż zatrzymana jako zabezpieczenie część wynagrodzenia po ziszczeniu przewidzianych ...
stronę powodową faktury VAT. Natomiast zabezpieczenie z tytułu gwarancji i rękojmi ...
należnego stronie powodowej wynagrodzenia tytułem zabezpieczenia. Regulacja takowa miała na celu ...
zatem w rzeczywistości zapłatę kwoty zabezpieczenia i winno zostać wobec tego ...
zatem zwrot nie wynagrodzenia, a zabezpieczenia gotówkowego. Z uwagi na fakt ...
Pomimo, iż stanowisko to akceptuje wykonanie przez podwykonawcę prac nawet wobec ...
w jakiej wysokości oraz czy zabezpieczenie nie zostało przez generalnego wykonawcę ...
z tytułu opóźnienia w realizacji umowy nr (...). Potrącenie należności jest świadczeniem ...
dłużnika solidarnego, który był stroną umowy zawartej z wierzycielem. Odmienne stanowisko ...
kar umownych określonych w treści umowy zawartej pomiędzy stroną powodową a ...
że łączyła go z pozwaną umowa z dnia 4 czerwca 2012 r. o wykonanie robót budowlanych drogi leśnej nr ...
toku prac zawarto aneks do umowy, w którym przedłużono termin zakończenia ...
dostarczyła powodowi materiał niezbędny do wykonania umowy. Na skutek takiego zachowania prace ...
co też zdaniem powoda utrudniało wykonanie powierzonych prac. Powód podał, że ...
z uwagi na opóźnienie w wykonaniu prac w kwocie 135 959 ...
na usunięcie usterek, zaś § 12 umowy umożliwia nałożenie kar umownych tylko ...
tym powód wszystkie swoje prace wykonał w terminie do 20 listopada ...
usterki, których powód nie miał wykonać do 20 listopada 2012 r ...
robót według aneksu nr (...) do umowy, gdyż nie został on przez ...
plac budowy w dniu podpisania umowy i to powód dysponował zbyt ...
szkody. Pozwana zaprzecza by powód wykonał prace poprawkowe do dnia 20 ...
1). Powód zobowiązał się do wykonania w ramach tego zadania zakresu ...
rozpoczęcia prac: od dnia podpisania umowy (ust. 1), zaś termin zakończenia ...
ust. 2 prace będące przedmiotem umowy miały się rozpocząć w ciągu ...
zakresie realizacji robót stanowiących przedmiot umowy była J. T., a przedstawicielem ...
Strony ustaliły, że za przedmiot umowy powodowi przysługuje wynagrodzenie w kwocie ...
protokół odbioru, który podpisują strony umowy (ust. 2). Jeżeli w toku ...
o którym mowa w § 8 umowy, tj. 6 275,06 zł ...
naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy (ust. 1). Pozwana zastrzegła karę ...
o którym mowa w § 8 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej ...
ust. 2 pkt c). Dowód: umowa z dnia 4 czerwca 2012 ...
przekazany powodowi w dniu zawarcia umowy tj. 4 czerwca 2012 r ...
Ponieważ powód opóźniał się z wykonaniem zleconych mu robót na co ...
k 135). Powód roboty objęte umową z dnia 4 czerwca 2012 ...
21 maja 2012 r. zawarła umowę o roboty budowlane polegające na ...
z Nadleśnictwem Ś.. Strony tej umowy termin zakończenia robót ustaliły na ...
E. M.. Zgodnie z tą umową pozwana miała zapłacić Nadleśnictwu Ś ...
załącznik nr 1 (k.31), umowa nr (...) z dnia 21 maja ...
w postaci braku zagęszczenia, braku wykonania przyczółków, zniszczenia nawierzchni przez samochody ...
związku z licznymi usterkami oraz niewykonaniem w całości robót odstąpiła od ...
odbioru. Wskazano przy tym, że niewykonanie usunięcia usterek w wyznaczonym terminie ...
naliczeniem kar umownych zgodnie z umową. Protokół został podpisany przez B ...
3 grudnia 2012 r. zostały wykonane na odcinku 960 mb prawidłowo ...
się z terminu groziło naruszeniem zabezpieczenia gwarancyjnego. Protokół został podpisany przez ...
z § 12 pkt 2 c umowy z dnia 4 czerwca 2012 ...
kwietnia 2013 r. odstąpił od umowy z dnia 4 czerwca 2012 ...
złotych z tytułu wynagrodzenia za wykonanie robót drogowych w zakresie drogi ...
usunięciu wad stwierdzonych w przedmiocie umowy. W świetle dokonanych ustaleń faktycznych ...
czerwca 2012 r. strony zawarły umowę o roboty budowlane, której przedmiotem ...
sama okoliczność wystąpienia wad w wykonanym przedmiocie umowy, jak i ich charakteru oraz ...
potrąciła z wynagrodzeniem powoda za wykonaną pracę karę umowną w kwocie ...
135 959,72 zł ponieważ wykonał on wszystkie swoje prace poprawkowe ...
toku prowadzonych prac przedłużono termin wykonania umowy, a wyliczona kara umowna zmierza ...
poniesionej szkody. Z treści § 3 umowy wynika, że termin zakończenia prac ...
ujawniła powodowi wolę zmiany postanowień umowy w tym zakresie. Bez znaczenia ...
w jakim twierdziła, że terminu wykonania prac nie przedłużono okazały się ...
nie dotyczy bowiem zwłoki w wykonaniu umowy przez powoda w ogólności ale ...
w usunięciu wad już po wykonaniu tej umowy, której termin - jak wyżej wskazano ...
naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności w pkt 2 ...
o którym mowa w § 8 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej ...
polegały na braku zagęszczenia, braku wykonania przyczółków, braku zagęszczenia poboczy poza ...
znajdują uzasadnienia twierdzenia powoda, że wykonał on prace związane z usunięciem ...
Powód twierdził przy tym, że wykonał wszystkie prace poprawkowe do dnia ...
2012 r. roboty nie zostały wykonane. Nadto potwierdziła okoliczność, że termin ...
zostały usunięte. Wskazywali wprawdzie, że wykonali prace w terminie ale przeświadczenie ...
a w tej sprawie o wykonaniu robót poprawkowych w terminie. Stanowisku ...
nieterminowe usunięcie usterek w przedmiocie umowy, ustalając tą zwłokę na okres ...
na to, że roboty poprawkowe wykonał w wyznaczonym w protokole terminie ...
że powód nie wywiązał się należycie z warunków umowy wobec tego po stronie pozwanej ...
w § 12 pkt 2 c umowy. W oparciu o powyższe postanowienie ...
z kwotą wynagrodzenia powoda za wykonane prace . Odnosząc się do kwestii ...
zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary ...
konkretnych uchybień w zakresie sposobu wykonania zobowiązania (co do miejsca, co ...
z art. 471 kc) stanowi niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z przyczyn, za które ...
nie wykazał, że przekroczenie terminu wykonania prac poprawkowych powstało wskutek okoliczności ...
wykonywaniu podstawowych prac będących przedmiotem umowy, natomiast powód w żaden sposób ...
nie ponosi winy w nieterminowym wykonaniu prac poprawkowych, które stwierdzono w ...
spór nie dotyczy zwłoki w wykonaniu umowy przez powoda w ogólności ale ...
zobowiązanie jest w znacznej części wykonane albo gdy kara umowna jest ...
presji, żeby on swoje zobowiązanie wykonał w sposób należyty zatem wysokość kary powinna działać ...
wysokością kary umownej a wartością wykonanego zobowiązania jako miernika oceny wysokości ...
pkt 2 c łączącej strony umowy kara umowna została zastrzeżona w ...
konsumuje należne powodowi wynagrodzenie za wykonane roboty, które powód ustalił na ...
zwłaszcza, że zobowiązanie powoda zostało wykonane w znacznej części i jak ...
w przetargu nieograniczonym, powódka zaoferowała wykonanie przedmiotowego zamówienia za łączną cenę ...
uzasadnieniu wyroku, na podstawie przedmiotowej umowy powódka zobowiązała się do zrealizowania ...
wynikających z Harmonogramu Robót (§ 3 umowy). Integralną częścią umowy była: oferta część II SIWZ ...
warunki ogólne dla umów o wykonaniu robót budowlanych - część V SIWZ ...
projekt architektoniczno - budowlany niezbędny do wykonania przedmiotu umowy. Zgodnie z pkt 1.2 ...
przyległe do drogi, rozbudowa lub zabezpieczenie, w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych ...
zmuszona była do zmiany technologii wykonania koniecznych robót na technologię zastosowania ...
zgodnie z § 2 pkt 2 umowy, kwota umówionego wynagrodzenia zawiera wszelkie ...
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników ...
3 wykonawca nie może odmówić wykonania robót, których nie przewidział w ...
przewidzenia, lub w odniesieniu do wykonania których nie uzyskał jednoznacznego wymogu ...
którą to składały się: koszty wykonania zabezpieczenia wykopu ściankami szczelnymi z grodzic ...
294 776,08 zł, koszty wykonania studni głębinowych wraz z pompowaniem ...
27 207,24 zł, koszty wykonania dokumentacji badań podłoża w wysokości ...
były robotami tymczasowymi, niezbędnymi do wykonania robót podstawowych zawartych w projekcie ...
za które w świetle zapisów umowy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Przedmiotowy ...
do projektu, pod kątem możliwości wykonania przez nią przewidywanych robót, jak ...
na własną odpowiedzialność inną technologię wykonania pompowni, przy jednoczesnym braku posiadania ...
powódka miała możliwość przewidzenia konieczności wykonania robót oraz dodatkowych czynności, o ...
podstaw do przyjęcia odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy pozwanego. W tym stanie rzeczy ...
ziemne wskazano: "Roboty ziemne należy wykonać (...). Przewody kanalizacyjne układać w wykopie ...
powódka miała możliwość przewidzenia konieczności wykonania robót oraz dodatkowych czynności, o ...
na etapie postępowania przetargowego technologii wykonania wykopów pod pompownię), podczas gdy ...
powódka miała możliwość przewidzenia konieczności wykonania robót oraz dodatkowych czynności, o ...
inwestycji, przepompownia ścieków winna być wykonana według instrukcji montażu producenta (k ...
Również przy określeniu sprzętu do wykonania zewnętrznych sieci stwierdzono, że wykonawca ...
że projekt winien określać metodologię wykonania robót i takowej na ma ...
nie ma wpływu na obowiązek wykonania umowy, to nie ustalenie faktyczne, lecz ...
bowiem jest to ocena treści umowy stron oraz dołączonych do niej ...
w myśl § 2 ust. 3 umowy stron Wykonawca nie może odmówić wykonania robót, których nie przewidział w ...
przewidzenia, lub w odniesieniu do wykonania których nie uzyskał jednoznacznego wymogu ...
ani żądać z tytułu jej wykonania przesunięcia terminu odbioru. Zatem przy ...
że powódka mogła przy dołożeniu należytej staranności właściwej dla profesjonalisty w ...
przewidzieć określone prace niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia i je zrealizowała ...
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Rację ...
niepewnością co do technologii ich wykonania i zakresu niezbędnych prac. W ...
występuje woda, co oznacza konieczność wykonania odwodnienia, z dokumentacji powinno wprost ...
art. 355 § 2 k.c., należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej ...
obrocie powszechnym, lecz chodzi o należytą staranność zawodową, której wzorce są ...
dotyczą. Co przy tym istotne, należyta staranność dłużnika w zakresie prowadzonej ...
mogą zaistnieć przy wykonywaniu przedmiotu umowy. Ocena ryzyka powinna być możliwa ...
opisany w § 2 ust. 3 umowy stron. Możliwość przewidzenia określonych prac ...
mimo to powódka podjęła się wykonania kosztorysu i złożenia oferty ze ...
prace objęte żądaniem pozwu zostały wykonane, zatem uznać należy za niedopuszczalne ...
wszelkich ryzyk związanych z koniecznością wykonania dodatkowych prac oraz że jakkolwiek ...
powodowej. W § 11 pkt 4 umowy strony uzgodniły, że w przypadku ...
Natomiast w § 11 pkt 5 umowy wskazano, że strony zastrzegają możliwość ...
w uzasadnionych przypadkach. W § 12 umowy strony ustaliły, że wykonawca udziela ...
winno nastąpić w formie protokolarnej. Umowa była następnie trzykrotnie aneksowana w ...
przez stronę pozwaną w całości wykonane, zakończone i następnie odebrane. W ...
gwarancji ujawniły się wady przedmiotu umowy i w konsekwencji strona powodowa ...
stronę pozwaną z zobowiązania, z wykonania zastępczego. Ostatecznie wezwano do usunięcia ...
wynikających z protokołu gwarancyjnego zostały wykonane prace w zakresie 2 punktów ...
osiadanie budynku. Mimo tego zaproponowano wykonanie tych prac pod koniec okresu ...
poszczególnych usterkach w postaci "do wykonania przez pozwanego" należy rozumieć jako ...
Śródmieścia w Łodzi wniosek o zabezpieczenie dowodu w postaci ekspertyzy biegłego ...
174/11, dopuścił w trybie zabezpieczenia dowód z opinii biegłego. W ...
stronę pozwaną wad wykonywania przedmiotu umowy. Wezwanie strona pozwana odebrała w ...
wierzytelności tytułem kar umownych z umowy o roboty budowalne z wierzytelnością ...
Ł. ujawniły się wady przedmiotu umowy. W związku z wykryciem usterek ...
w terminowym usunięciu wady przedmiotu umowy o roboty budowlane staje się ...
zwłokę w usunięciu wady przedmiotu umowy o roboty budowlane, naliczaną za ...
nie na dzień oddania przedmiotu umowy. Pozwany w treści wniesionego w ...
poszczególnych usterkach w postaci "do wykonania przez pozwanego" należy rozumieć jako ...
stosownie do § 13 pkt 2 umowy w wysokości 0,1% umowy, czyli 4.853,93 zł ...
wskutek zaniechania strony pozwanej tj. niewykonania obowiązku gwarancyjnego i nie usunięcia ...
toku procesu nie pojawił się należycie zgłoszony i uzasadniony zarzut, aby ...
gwarancji bankowej i miał możliwość wykonania prac poprawkowych we własnym zakresie ...
związku z § 13 pkt 1 umowy. Strona pozwana otrzymał wezwanie do ...
wiedzy biegłego, stanowi wystarczające i należyte odniesienie się do wiarygodności dowodu ...
co pozwalało na szczegółową ocenę wykonania elewacji i sporządzenie dokumentacji fotograficznej ...
prawidłowo ustalił, że zgodnie z umową stron terminy rękojmi i gwarancji ...
apelację, że skarżący myli wady wykonanych przez siebie prac z następstwami ...
pewnością powyższe usterki dotyczyły nieprawidłowo wykonanych prac budowlanych przez stronę pozwaną ...
treści stosunku prawnego wynikającego z umowy o roboty budowlane z mocy ...
A. S., E.A. Z., Umowa o roboty budowlane, Cz. 1 ...
355 § 2 k.c. Wzorzec należytej staranności ujęty w art. 355 ...
oczekiwania osoby zawierającej z nim umowę zazwyczaj są wyższe niż w ...
umownej. Przesłankami miarkowania są znaczne wykonanie zobowiązania przez dłużnika oraz rażące ...
swą podstawę w § 12 ust. umowy stron z dnia 24 stycznia ...
za zwłokę w usunięciu wad wykonania przedmiotu umowy, stwierdzonych w okresie gwarancji, po ...
wad, a tym samym nie wykonała przyjętego na siebie umową zobowiązania. Także wysokość kar umownych ...
Zgodnie z § 12 ust. 2 umowy stron z dnia 24 stycznia ...
powodowa Spółka w uzyskaniu przedmiotowego zabezpieczenia przedstawił szczegółowo Sąd I instancji ...
tylko terminowe, ale i rzetelne wykonanie umowy o roboty budowlane i zapobiega ...
Gwarancja ubezpieczeniowa jest zbliżona do umowy ubezpieczenia unormowanej w art. 805 ...
że gwarancja ubezpieczeniowa jest formą zabezpieczenia, której treść opiera się na ...
na pierwsze żądanie - a więc umowa pozbawiona ryzyka kontraktowego, nie pozwalająca ...
oceniane jako współdziałanie w realizacji umowy w rozumieniu art. 354 k ...
8 czerwca 2011 roku, a zabezpieczenie to obowiązywało od dnia 31 ...
zasobu wskazując, że aneks do umowy współpracy z dnia 1 sierpnia ...
niniejszym postępowaniu, gdyż aneks do umowy o współpracy oznaczony nr (...) został ...
wskazała, że już z samej umowy o współpracę wynika, ze (...) zamierza ...
na gruncie cywilnoprawnym względem zamawiającego umowy o współpracy z dnia 1 ...
r. i aneksu do tej umowy datowanego na dzień 20 października ...
do ustawy. Ponadto zdaniem Izby umowa o współpracy, aneks datowany na ...
kontraktów, a przez ich częściowe wykonanie budować swoja renomę wiarygodnego i ...
ma on pozyskać dla E. zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej wysokości, ale to ...
poszczególne usługi nie oznacza, że umowa o współpracę jest nieodpłatna, przeciwnie ...
tajemnicą przedsiębiorstwa w załącznikach do umowy o współpracę - sam fakt takiego ...
z pkt II.1. odtajnionej umowy o współpracę. Zarzut naruszenia art ...
E. załączył jednocześnie do wyjaśnień umowę o współpracy i aneks do ...
przez wykonawcę E. (załączników do umowy z dnia 1 sierpnia 2014 ...
poprzez bezpodstawne przyjęcie, że: a) umowa z dnia 1 sierpnia 2014 ...
dotyczące przekazania potencjału ekonomicznego, tj. umowę o współpracę z dnia 1 ...
sierpnia 2014 r., aneks do umowy o współpracy datowany na dzień ...
podmiotu przez wykonawcę E. przy wykonaniu zamówienia nakazując zamawiającemu wezwanie E ...
wywodzenia, iż tylko szczególny rodzaj umowy / złożone w jakiejś szczególnej formie ...
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. W tym miejscu należy ...
wymaganego potencjału markuje ten potencjał umową o współpracy, która nie odnosi ...
winy pozwanego i zaniechania podpisania umowy z powodem, w którym to ...
został on zaproszony do podpisania umowy, co w konsekwencji spowodowało znaczną ...
powód został zaproszony do zawarcia umowy na dzień 23 lipca 2015 ...
od dnia zaproszenia do zawarcia umowy, do jej realizacji. Z tego ...
u pozwanego w celu podpisania umowy, dowiedział się jednak, że pozwany ...
wyboru oferty najkorzystniejszej i zawrzeć umowę z powodem. Pozwany podjął również ...
że nie można było zawrzeć umowy ze względu na zaistnienie tzw ...
brakiem możliwości przewidzenia, że termin wykonania zamówienia stanowiący jedno z kryteriów ...
do naliczenia kar umownych. Realizacja umowy była zatem możliwa. W ocenie ...
którym stawił się na podpisanie umowy było jego zdaniem sprzeczne z ...
na uchylanie się od zawarcia umowy przez pozwanego. Powód określając podstawę ...
kryteriów oceny ofert był termin wykonania zamówienia. Wskazał, że dokonał wyboru ...
powód został zaproszony do zawarcia umowy na dzień 23 lipca 2015 ...
lipca 2015 r. wniósł o zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W dniu 21 lipca 2015 ...
możliwością braku dojścia do zawarcia umowy. W związku więc z tym ...
stronami nie doszło do zawarcia umowy, żądanie naprawienia szkody w reżimie ...
także uchylaniem się od zawarcia umowy, każda odmowa jej zawarcia. Pozwany ...
nie wykazał również, by dla wykonania zamówienia w terminie, niezbędnym było ...
nabycia urządzeń elektronicznych przed zawarciem umowy. Strata wynikająca z nabycia urządzeń ...
koszt czynności zlecanych, a następnie wykonanych w celu przygotowania oferty i ...
że to pozwany ustalił termin wykonania zamówienia jako jedno z kryteriów ...
był rozstrzygnąć postępowanie i zawrzeć umowę z jednym z oferentów gdyż ...
porównywalne i umożliwiały zawarcie ważnej umowy. Powód zajął więc stanowisko, że ...
powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leżało w interesie ...
niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą zawarcie umowy. W ocenie powoda w zakresie ...
zamówienia publicznego. Bez natomiast podpisania umowy nie sposób podjąć decyzji o ...
kryteriów oceny ofert był termin wykonania zamówienia. W ocenie pozwanego powód ...
niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego. Nie jest więc ...
że brak zawarcia przez pozwanego umowy z jakimkolwiek podmiotem był wynikiem ...
pozwany rzeczywiście nie miał zamiaru umowy tej zawrzeć, a wniosek taki ...
nie można domagać się zawarcia umowy w sprawie zamówień publicznych w ...
pozwanego w postępowaniu o zawarcie umowy w trybie zamówienia publicznego nie ...
być przedmiotem nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, został ...
to, że sposób określenia terminu wykonania zamówienia, w tym zwłaszcza biorąc ...
powód w ofercie wskazał termin wykonania umowy, dlatego też to on ponosi ...
tych urządzeń jeszcze przed zawarciem umowy. W odniesieniu do powołanego przez ...
wyborze oferty miał być termin wykonania zamówienia, z maksymalną możliwą do ...
05 sierpnia 2015 r. Za wykonanie zamówienia w terminie do dnia ...
ruchową" - k. 78-82; wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego załącznik ...
treści żadnych zastrzeżeń. Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie ...
z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego za ...
oraz ostateczne wezwanie do podpisania umowy (zeznania A. K. przesłuchanego w ...
po zaproszeniu powoda do zawarcia umowy. Decyzja w tym przedmiocie została ...
z uwagi na bliski termin wykonania zamówienia (zeznania świadka M. K ...
4.231,20 zł tytułem zabezpieczenia wykonania umowy została przelana z rachunku (...) Sp ...
powoda na umówiony termin podpisania umowy, został on poinformowany o unieważnieniu ...
przelana na rachunek (...) tytułem zwrotu zabezpieczenia (wydruk potwierdzenia operacji - k. 197 ...
1 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna ...
zamawiający nie przewidywał, że termin wykonania zamówienia stanowiący jedno z kryterium ...
pierwotna niemożność świadczenia, a zawarcie umowy czy też dalsze prowadzenie przedmiotowego ...
powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie ...
najkorzystniejszej i zawarcia z nim umowy. Zamawiający wniósł o unieważnienie czynności ...
zawiadamiającego jako najkorzystniejszej oraz zawarcie umowy z zawiadamiającym. W piśmie tym ...
S. w W. do zawarcia umowy i zapłaty uzasadnionych kosztów uczestnictwa ...
utraconych korzyści (wezwanie do zawarcia umowy i zapłaty z dnia 16 ...
11 p.z.p.). Zawarcie umowy mogło nastąpić w drodze przetargu ...
oraz ostateczne wezwanie do podpisania umowy. Powód przedłożył do akt sprawy ...
niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. W sprawie powód w dniu ...
że po zaproszeniu do zawarcia umowy, postępowanie zostało ostatecznie unieważnione z ...
powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie ...
powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie ...
okoliczności; 3) prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie ...
dalsze prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym ...
także wykazać, że przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wcześniej przewidzieć ...
powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie ...
na możliwość zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy, nie są wystarczającą podstawą do ...
wady a brakiem możliwości zawarcia umowy) (Komentarz do art. 93 PZP ...
wyboru swojej oferty i zawarcia umowy. Konsekwencją jest nawet możliwość żądania ...
zastępczego oświadczenia woli w celu wykonania umowy, bowiem procedura zamówienia publicznego opiera ...
1 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna ...
zamawiający nie przewidywał, że termin wykonania zamówienia stanowiący jedno z kryterium ...
pierwotna niemożność świadczenia, a zawarcie umowy czy też dalsze prowadzenie przedmiotowego ...
bezpodstawnie uchylił się od zawarcia umowy. Powód odwoływał się również do ...
przetargu uchyla się od zawarcia umowy, ich uczestnik, którego oferta została ...
zmierzające do bezpodstawnego nie zawarcia umowy (Wyrok SN z dnia 26 ...
uchylaniem się każda odmowa zawarcia umowy. Każdorazowo przy dokonaniu kwalifikacji odmowy ...
3 k.c. jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań ...
została przyjęta, mogą dochodzić zawarcia umowy. W związku z tym wykonawca ...
roszczeniem o zawarcie z nim umowy o treści odpowiadającej warunkom określonym ...
oświadczenia woli w celu zawarcia umowy. Tymczasem w sprawie niniejszej powód ...
drugiej zaś nie żądał zawarcia umowy, lecz skierował względem pozwanego roszczenie ...
momentu zaproszenia powoda do zawarcia umowy przez pozwanego, powziął on kroki ...
że zostanie z nim zawarta umowa i będzie ją wykonywać za ...
z.p.), a także unieważnienia umowy (art. 146 p.z.p.) czy odstąpienia od umowy (art. 145 p.z.p ...
procedury zamówieniowej z zawartą już umową i bezwzględnie wiązać z oczekiwaniem ...
które niesie ze sobą zawarcie umowy. Jeżeli wykonawca uznaje to za ...
objętego zamówieniem przed datą podpisania umowy, stanowiła ryzyko po jego stronie ...
05 sierpnia 2015 r. Za wykonanie zamówienia w terminie do dnia ...
liczby punktów za tak szybkie wykonanie zamówienia. W ocenie Sądu pochopne ...
zamówienia przed terminem faktycznego podpisania umowy, nie mogło zostać usprawiedliwione presją ...
z brakiem możliwości odwołania, zawarcie umowy można traktować jako pewnik. Pozwany ...
b ustawy z uwagi na niezabezpieczenie oferty wadium gwarantującym jego wypłatę ...
w tym w przypadku niewniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W dniu 7 grudnia 2017 ...
gwarancja bankowa wniesiona przez odwołującego zabezpiecza interesy zamawiającego i upoważnia go ...
oraz ustalonych zwyczajów wynika, iż zabezpiecza ona możliwość zatrzymania wadium we ...
oferty przez zamawiającego: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na ...
określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało ...
3 ustawy, okoliczność uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z ...
wadium w przypadku, gdy podpisanie umowy stało się niemożliwe z przyczyn ...
do Banku z wnioskiem o zabezpieczenie wadialne oferty składanej w konkretnym ...
cel wniesienia wadium był więc zabezpieczony nie tylko przy uwzględnieniu wykładni ...
gwarancja bankowa wniesiona przez odwołującego zabezpiecza interesy zamawiającego i upoważnia go ...
ustawy, gdyż oferta odwołującego była zabezpieczona wadium. Potwierdził się także zarzut ...
oraz ustalonych zwyczajów wynika, iż zabezpiecza ona możliwość zatrzymania wadium we ...
się w pojęciu "do zawarcia umowy nie doszło z przyczyn leżących ...
o. była w sposób prawidłowy zabezpieczona wadium, podczas gdy z materiału ...
treści dokumentów wadialnych wynika, iż zabezpieczenie takie nie było prawidłowe i ...
2018r. doszło do zawarcia umowy między Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju ...
198b ust. 2 ustawy. Niewykonanie tego obowiązku zważywszy na rationem ...
dotyczące podmiotu, ponieważ każde niewniesienie zabezpieczenia, niezależnie od tego kto lub ...
których nie doszło do zawarcia umowy muszą powstać po jego stronie ...
2017r., nie stanowiłoby uzupełnienia zabezpieczenia, albowiem wykładnia zapisów gwarancji i ...