XXV C 1598/16 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2019-01-03 211 fragmentów Premium

2019-01-03 » oddala powództwo

wykonawca z pozwanym jako zamawiającym umowę nr (...), w ramach zamówienia publicznego ...

dokumentacji projektowej, przygotował ofertę na wykonanie zleconego zamówienia publicznego "modernizacja i ...

toku realizacji zlecenia, wynikła konieczność wykonania dodatkowych robót budowalnych, w zakresie ...

przetargowej. Powód poinformował pozwanego o wykonaniu prac dodatkowych, obejmujących roboty budowlano ...

umownie ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie prac ujętych w SIWZ oraz ...

na konsensusie stron, dotyczącym ich wykonania i ewentualnego wpływu ich wartości ...

albowiem powód przystępując do ich wykonania nie mógł wiedzieć, że nie ...

zobowiązany, tym bardziej, iż konieczność wykonania części robót zaistniała na skutek ...

wycena. Dodatkowo podkreślił, iż nie wykonanie robót dodatkowych przez powoda pociągałoby ...

odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z § 54 umowy z 6 maja 2013 roku ...

zakres zobowiązań powoda, wynikających z umowy zawartej z pozwanym, stanowi przedmiot ...

przekraczały zakresu robót do których wykonania zobowiązał się powód za wynagrodzeniem ...

odbioru budynku (§ 6 ust. 4 umowy). Wskazał również, że także roboty ...

być uznane za niewynikające z umowy albowiem brak inwentaryzacji konstrukcji dachu ...

wynagrodzenia za prace, których konieczności wykonania się nie spodziewał. Podkreślił, że ...

warstw podłoża oraz posadzki parteru, wykonanie fundamentów, demontaż istniejących ścian, demontaż ...

istniejącego; roboty budowlano - konstrukcyjne obejmujące: wykonanie stropów nad parterem wraz z ...

na parterze i I piętrze, wykonanie pomieszczeń laboratoryjnych na parterze i wykonanie pomieszczeń laboratoryjnych i pomieszczenia socjalnego na dobudowanym poziomie, wykonanie korytarzy oraz klatki schodowej z ...

podnośnikiem dla niepełnosprawnych łączącym kondygnacje, wykonanie modernizacji istniejącej struktury budowlanej przez wykonanie elewacji i docieplenie adaptowanych zewnętrznych ...

ścian murowanych w wymaganym zakresie, wykonanie ścian, podwieszanych sufitów i wykonanie nowej posadzki na wszystkich kondygnacjach oraz klatce schodowej, wykonanie połączenia korytarza, wykonanie ślusarki drzwiowej i okiennej klatki schodowej, wykonanie na dachu konstrukcji stalowych pomostów pod centrale wentylacyjne, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej, termicznej ...

sanitarne: roboty demontażowe starych instalacji, wykonanie nowych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody z cyrkulacją, wykonanie oraz uruchomienie nowych instalacji wewnętrznych ...

istniejące przyłącza, sieci wewnętrzne i umowy dostawy mediów, wyposażenie w instalacje ...

elektryczne: roboty demontażowe starych instalacji, wykonanie nowych przyłączeń oraz ułożenie kabli zewnętrznych, wykonanie oraz uruchomienie nowych instalacji wewnętrznych ...

istniejące przyłącza, sieci wewnętrzne i umowy dostawy mediów, wyposażenie budynku w ...

zawierać wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania robót, ujętych w załączonej dokumentacji ...

i w SIWZ oraz wzorze umowy wraz z wartością materiałów i ...

było przewidzieć w chwili zawierania umowy (dowód: pkt 12.3 SIWZ ...

wszystkie koszty wynikające z technologii wykonania robót i załączonej dokumentacji i ...

z robotami faktycznie koniecznymi do wykonania. Czy składając ofertę zweryfikować przedmiary ...

też korzystając z nieprecyzyjnych zapisów umowy roboty pominięte w przedmiarach traktować ...

zawierać wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania robót" (dowód: kopia pisma z ...

ww. zamówienia publicznego, została zawarta Umowa nr (...) (okoliczność bezsporna; dowód: odpis Umowy nr (...) - k. 19-25v ...

k. 217-298). Na podstawie Umowy, Zamawiający stosownie do ustaleń przetargowych ...

zlecił a Wykonawca przyjął do wykonania zadanie pn. "Modernizacja i przebudowa ...

istniejącymi instalacjami. Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami ...

techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy (dowód: §1 Umowy - k. 19). Zakres zamówienia obejmował ...

zagospodarowanie (porządkowanie) terenu (dowód: §2 Umowy - k. 19). Integralną część składową Umowy stanowiły: 1/ Specyfikacja Istotnych Warunków ...

kosztorys ofertowy Wykonawcy (dowód: §4 Umowy - k. 19v). Ponadto w sprawach nieuregulowanych umową strony uzgodniły, iż mają zastosowanie ...

przenoszące te normy ( d: §5 Umowy - k. 19v). Wykonawca zobowiązał ...

się w szczególności do: terminowego wykonania robót zgodnie z umową, harmonogramem, pozwoleniem na budowę i dokumentacją projektową; wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją ...

uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami dozoru ...

6 pkt 2 i 4 Umowy - k. 19v). Wykonawca oświadczył ...

5/ innych danych potrzebnych do wykonania robót (dowód: §8 Umowy - k. 20). Wykonawca zobowiązał się ...

na eksploatację (dowód: §21-23 Umowy - k. 21). Strony ustaliły wynagrodzenie ...

ryczałtowe za realizację całego przedmiotu umowy na kwotę (...)zł brutto. Strony ...

Wykonawcy (dowód: §39 i §40 Umowy - k. 22v). Strony uzgodniły ...

faktury z uwzględnieniem zapisów § 48 Umowy (dowód: § 47 Umowy - k. 23v). Wykonawca zobowiązał ...

Zamawiającemu kar umownych: za opóźnienie wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 0,3% wynagrodzenia ...

na usunięcie wad (dowód: §54 Umowy - k. 24-24v). Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagały pod rygorem nieważności sporządzenia aneksu do umowy i podpisania go przez obie strony (dowód: §61 Umowy - k. 25). Wykonawca sporządził ofertę ...

natrafiał na praktyczne problemy, konieczność wykonania robót, które nie zostały ujęte ...

powykonawczy za roboty dodatkowe nieobjęte Umową, zawierający roboty budowalno-instalacyjne na ...

konieczności uwzględnienia nakładów finansowych na wykonanie instalacji automatyki. W opublikowanych materiałach ...

cotygodniowych naradach w trakcie realizacji Umowy. W przypadku kosztorysu na roboty ...

budynku (k. 165). Podnosił, że wykonanie otworów w takich elementach było ...

uwagi na konieczność wykonywania dodatkowych zabezpieczeń przed uszkodzeniem sąsiednich płyt i ...

na konieczność rozbiórki, a po wykonaniu otworów w płytach dachowych, konieczność ...

cm płyta cementowo-wiórowa - sposób wykonania dachu opisany w zakresie konstrukcji ...

wcześniej konstrukcja zadaszenia budynku wymusiła wykonanie indywidualnych konstrukcji pod wentylatory i ...

w przedmiarze i dokumentacji. Przepusty wykonane ze stali nierdzewnej nie są ...

pojawiła się informacja o konieczności zabezpieczenia pomieszczenia na czas robót i wykonania robót odtworzeniowych. Inwestor oraz Projektant ...

po raz drugi czerpnie. Pierwotnie, wykonane zgodnie z dokumentacją, zostały zdyskwalifikowane ...

wskazał, że w/w roboty wykonano na żądanie Zamawiającego oraz, że ...

lokalnej przed złożeniem oferty. Należało wykonać posadzkę zgodnie ze sztuką budowalną ...

Prace naprawcze były wynikiem nie zabezpieczenia pomieszczenia na czas robót. Pomieszczenie ...

dewastacji odpowiednio je zabezpieczając lub wykonać prace w jego obrębie ostrożnie ...

przewodów 1,0%. Przewody skroplinowe wykonać z rury PP. Instalację podłączyć ...

po raz drugi czerpie. Pierwotnie, wykonane zgodnie z dokumentacją, zostały zdyskwalifikowane ...

Przewody wywiewne z digestorium należy wykonać z materiału chemoodpornego - PEHD lub ...

wynikała wiedza Wykonawcy o konieczności wykonania prac || 1. || Poz. 1-6 ...

58 - 00:19:50 - "symbole wykonane na tym rysunku noszą cechy ...

wiedział co ma w zakresie umowy do wykonania", "W opinii technicznej i na ...

rozumieć wszystkie prace budowlane z wykonaniem okładzin z płyt g-k ...

3 STB - (k. 78-79) "Wykonanie robót" płyty gipsowo-kartonowe; || || 3 ...

5.2. - 5.3.3. (...)Wykonanie robót" stolarka okienna - (k. 82 ...

budowlano-konstrukcyjnych, obejmujący m.in. wykonanie ścian, podwieszanych sufitów i nowej ...

1/ pkt 5.3.2 (...)Wykonanie robót" - szczegółowy opis technologicznego wykonania robót - (k. 75) - w tym ...

budowlano-konstrukcyjnych, obejmujący m.in. wykonanie ścian, podwieszanych sufitów i nowej ...

k. 1197) "Roboty polegające na wykonaniu nowych rurociągów instalacyjnych (woda, c ...

przewody wody zimnej i ciepłej wykonać z rur polipropylenowych łączonych przez ...

wody projektuje się z rur wykonanych || z polipropylenu", || || 2/ Projekt Budowlany ...

wszystkie prace budowlane związane || z wykonaniem robót rozbiórkowych zgodnie || z ustaleniami ...

z uwzględnieniem ponownego montażu po wykonaniu; || || 3/ pkt 3.3.1 ...

przewody wywiewne z digestorium należy wykonać z materiału chemoodpornego nr. (...) lub ...

w kierunku odwodnienia przewody skroplinowe wykonać z rury PP" - ustna opinia ...

przewodów 1,0%. Przewody skroplinowe wykonać z rury PP. || 9. || Poz ...

przewody wywiewne z digestorium należy wykonać || z materiału chemoodpornego nr. (...) lub ...

te przewody nawiewne miały być wykonane z materiałów chemoodpornych", "To było ...

K. - ( k. 1278) - Jeżeli przewody wykonane były z materiału chemoodpornego to analogicznie musiały być wykonane tłumiki, ustalono jedynie jak wykonać technicznie tłumiki aby zapewnić właściwe ...

brak materiału z którego zostaną wykonane tłumiki". || || 6/ protokół z Rady ...

dotyczącą materiału z którego zostaną wykonane tłumiki i materiału przewodów na ...

przewody wywiewne z digestorium należy wykonać || z materiału chemoodpornego nr. (...) lub ...

nawiewnych w pomieszczeniach laboratoriów należy wykonać izolację termiczną z wełny mineralnej ...

przewodów - || w opisie jest zaprojektowane wykonanie izolacji, z opisu wynika czego ...

sporządzonego przez powoda, dodatkowe koszty wykonania nieobjętej zamówieniem automatyki przy centralach ...

200), nie wykraczają poza zakres Umowy gdyż wykonane zostały po to aby spełnić ...

751-765, 837-866; odpis Umowy nr (...) - k. 19-25v ...

tytułu robót wykraczających poza zakres umowy (...) z 06 maja 2013 roku ...

wystawienia z uwagi na treść Umowy łączącej strony. Ponadto brak jest ...

problemów powstałych w toku realizacji Umowy, zakresu spornych między stronami robót ...

że informował zamawiającego o konieczności wykonania prac dodatkowych, pozwany wymuszał na powodzie ich wykonanie, by za chwilę wskazać, że ...

pozwanego, że prace wykraczają poza umowę. Ponadto świadek zeznawał, że zamawiający ...

o specyfice opisanej w przedmiocie umowy (zmiana tłumików ze stalowych na ...

zamawiającemu na radach budowy konieczność wykonania robót dodatkowych. Wręcz przeciwnie z ...

Ilości określonych materiałów bądź faktycznie wykonanych robót, różniły się od tych ...

dowodową ale również z postanowieniami umowy, w której jednoznacznie wskazano, że ...

ponownie wyszedł poza zakres zleconego wykonania opinii odnosząc się do projektu ...

materiały przewodów na dachu zostaną wykonane, ustalenie w trakcie realizacji umowy trasy odprowadzania spalin (k. 1099 ...

brak precyzyjnych rozwiązań projektowych spowodował wykonanie robót dodatkowych (k. 1104). Wskazując ...

zakres był uszczegóławiany na etapie wykonania co jego zdaniem oznacza, iż ...

wykonawca wiedział, co ma do wykonania i mógł określić zakres zleconych ...

za sprzeczną zarówno z zapisami umowy §2 jak również celu zawarcia umowy o wynagrodzeniu ryczałtowym, nie można ...

nie tylko nie uwzględnił specyfiki umowy, w której strony przyjęły rozliczenie ...

uwzględnił zapisów SIWZ oraz postanowień umowy, w których to określono które ...

że przewody nawiewne miały być wykonane z materiałów chemoodpornych. Również zdaniem ...

zapisów z dokumentacji przetargowej z umowy zawartej przez strony, biegły błędnie ...

powyższe prowadzi do zniekształcenia postanowień umowy a de facto również oznacza ...

przez biegłego oceny prawnej postanowień umowy, z której wprost z § 2 ...

kanwie niniejszego postępowania, wobec treści Umowy, rozmiaru zamówienia publicznego poza sporem pozostawało, iż strony łączyła umowa o remont budynku do którego ...

fakt, iż strony w § 39 Umowy ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu Umowy w kwocie 2 334 540 ...

zawierać wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania robót, ujętych w załączonej dokumentacji ...

i w SIWZ oraz wzorze umowy wraz z wartością materiałów i ...

było przewidzieć w chwili zawierania umowy (pkt 12.3 SIWZ - k ...

objąć swoją ofertą, przy dochowaniu należytej staranności, wszelkie roboty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w którym ustalono ...

stosowania w drodze analogii do umowy o roboty budowalne ww. przepisu umowy o dzieło zob. uchwałę SN ...

strata; czy też z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania przez zamawiającego - przesłanki stosowania ...

stosowane w drodze analogii do umowy o roboty budowlane, zostało ukształtowane ...

zamówienie wynagrodzenia za prace nieobjęte umową. Zdarza się też niekiedy, że dochodzi do wykonania stanowiących korzyść majątkową dla zamawiającego ...

dokonania przez strony stosownej zmiany umowy. W takich wypadkach przyjmuje się ...

przez przyjmującego zamówienie zapłaty za wykonane roboty na podstawie przepisów o ...

na korzystaniu przez zamawiającego z wykonanych robót budowlanych i materiałów stanowiących ...

sposób modelowy, wynagrodzenia z tytułu wykonania przez wykonawcę robót dodatkowych, w związku z realizacją umowy o roboty budowlane, w której ...

procesu inwestycyjnego nie powstanie konieczność wykonania robót dodatkowych, wykraczających poza prace ...

w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. W ...

w stosunku do zamówienia podstawowego (umowy) mogą być realizowane, co do ...

zaistnieć okoliczności faktyczne skutkujące koniecznością wykonania "robót dodatkowych" w rozumieniu przepisu ...

z.p. nieobjętych zamówieniem podstawowym (umową), niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których przeprowadzenie stało się konieczne ...

i bez których niemożliwe byłoby wykonanie zamówienia podstawowego (osiągnięcia zamierzonego umową rezultatu). Istotą zamówień dodatkowych na ...

pojęcie "robót dodatkowych" na gruncie umowy o roboty budowlane z wynagrodzeniem ...

powstałe w związku z realizacją umowy, powinny zostać zakwalifikowane jako "prace ...

były one związane wprost z wykonaniem zamówienia podstawowego (umowy), a ich realizacja jest niezbędna do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zaś wykonawcy przysługuje ...

się w przedmiocie zamówienia podstawowego (umowy). Finansowanie przez zamawiającego tego typu ...

stałość, a rzeczywisty rozmiar prac wykonanych w następstwie udzielenia zamówienia publicznego ...

wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru ...

formie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarów ...

nie zostało udzielone, mimo faktycznego wykonania robót, które powinny być objęte ...

którym przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie określonego przedmiotu zamówienia. W sytuacji ...

gdyż prace te powinny być wykonane przez wykonawcę w ramach umowy podstawowej z ryczałtowym wynagrodzeniem. Wykonawca ...

w swojej ofercie, a których wykonanie winien był przewidzieć dla realizacji ...

należy jako niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, ich wykonanie stało się konieczne na skutek ...

i konieczne czynności dla ich wykonania. Niemożność zmiany umówionego wynagrodzenia ryczałtowego ...

koniecznych czynności, niezbędne koszty ich wykonania i w konsekwencji wartość robót ...

lub przy zawieraniu jakiejkolwiek innej umowy, kalkulując z jednej strony wysokość ...

osiągnąć w ramach realizacji tejże umowy. Z tych przyczyn przy ocenie ...

robót budowlanych, jakie miały zostać wykonane za uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe, nie ...

do obowiązków inwestora w ramach umowy o roboty budowlane należy dokonanie ...

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (art ...

ekonomiczne, dokonuje szacunkowego określenia wartości wykonanych robót, zakładanego zysku i na ...

ustawy szereg obowiązków przedkontraktowych, których wykonanie ma zagwarantować przystępującemu do przetargu ...

co do związania się konkretną umową (z uwagi na przejmowane ryzyko ...

gdy chodzi o określenie przedmiotu umowy, dopuszczalność jego modyfikacji już po zawarciu umowy, ale też określenie wysokości wynagrodzenia ...

przedkontraktowym albo po przystąpieniu do wykonania umowy, w miarę postępu prac. Obowiązek ...

z projektu budowlanego przy zachowaniu należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru ...

istnieje możliwość uchwycenia robót, których wykonanie jest technologicznie konieczne do wykonania określonego elementu budowlanego opisanego w ...

przetargowej zawarcia wszelkich robót, których wykonanie konieczne jest do uzyskania określonego ...

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ...

do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest ...

powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem ...

oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z ...

zawierać wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania robót" (zob. pytanie 45 - k ...

punktu widzenia robót, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy o ile wykonanie tych robót zważywszy na projekt ...

ofertach roboty technologicznie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a które nie ...

dokumentacji projektowej, powód przy dochowaniu należytej staranności, oczekiwanej od podmiotu profesjonalnie ...

ofercie wszystkich robót potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia, nie był w ...

jako roboty dodatkowe, nie objęte Umową, co stanowiło warunek sine qua ...

Roboty mieszczące się w zakresie umowy o roboty budowlane z wynagrodzeniem ...

z czerwca 2012 roku. Sposób wykonania robót w tej części, potwierdza ...

Roboty mieszczące się w zakresie umowy o roboty budowlane z wynagrodzeniem ryczałtowym. Wykonanie tychże robót wynikało z obowiązku ...

Roboty mieszczące się w zakresie umowy o roboty budowlane z wynagrodzeniem ryczałtowym. Wykonanie tychże robót wynikało z obowiązku ...

Roboty mieszczące się w zakresie umowy o roboty budowlane z wynagrodzeniem ryczałtowym. Konieczność wykonania przepustów instalacyjnych przechodzących przez ściany ...

wynikała z projektu budowlanego. Ich wykonanie ze stali nierdzewnej w tulejach ...

Roboty mieszczące się w zakresie umowy o roboty budowlane z wynagrodzeniem ...

Roboty mieszczące się w zakresie umowy o roboty budowlane z wynagrodzeniem ryczałtowym. § 6 ust. 4 Umowy - powód miał wykonać wszystkie roboty zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót jak i ...

Roboty mieszczące się w zakresie umowy o roboty budowlane z wynagrodzeniem ...

rozbiórkowych oraz ewentualnych robót odtworzeniowych, zabezpieczenie sprzętu wynikało wprost z dokumentacji kontraktu. Wykonanie wskazywanych przez powoda robót w ...

dla ustawienia stempli deskowania nowo wykonanego stropu żelbetonowego || 8. || Poz. 25 ...

Roboty mieszczące się w zakresie umowy || o roboty budowlane z wynagrodzeniem ryczałtowym. Wykonanie instalacji skroplin || z materiału chemoodpornego ...

budynku, a także dokumentacji projektowej. Wykonanie instalacji skroplin a następnie jej ...

Roboty mieszczące się w zakresie umowy o roboty budowlane z wynagrodzeniem ...

Roboty mieszczące się w zakresie umowy o roboty budowlane z wynagrodzeniem ...

materiału, z którego miały zostać wykonane tłumiki akustyczne. Skoro jednakże przewody ...

iż również tłumiki winny zostać wykonane z takiego samego materiału. Pozycja ...

Roboty mieszczące się w zakresie umowy || o roboty budowlane z wynagrodzeniem ...

które miały zostać użyte do wykonania systemu wentylacji jak i klimatyzacji ...

Roboty mieszczące się w zakresie umowy o roboty budowlane z wynagrodzeniem ...

które miały zostać użyte do zabezpieczenia kanałów wentylacji i klimatyzacji. Materiały ...

znaczenie, odpowiada również zapisom postanowień umowy z 6 maja 2013 roku ...

W myśl powołanego przepisu w umowach należy raczej badać, jaki był ...

zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej ...

do ustalenia na podstawie postanowień umowy. Mimo że argumenty językowe (gramatyczne ...

decydującego znaczenia, to prawidłowa wykładnia umowy mającej formę pisemną nie może ...

Stosując zaprezentowane reguły wykładni do umowy zawartej przez strony w dniu ...

należało mieć na uwadze tekst umowy - szczególnie postanowienia zawarte w § 1 ...

zakres rzeczowy". Analizując zapis § 1 umowy wskazać należy, iż poza nazwą ...

w/w prace podlegały natomiast wykonaniu z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami ...

techniczną, etyką zawodową i postanowieniami umowy. Określając przedmiot zamówienia i zakres ...

J. K., że zakres przedmiotu umowy został wyznaczony wyłącznie przez jeden ...

już sama analiza zapisów § 2 umowy prowadzi do odmiennego wniosku. W ...

koniecznych do osiągnięcia celu zawartej umowy został wyznaczony i opisany we ...

oraz wiedzę odnośnie stosowanych technologii wykonania robót budowalnych czy sanitarnych. Zaznaczyć ...

355 § 2 k.c. ocena należytej staranności powoda w zakresie prowadzonej ...

stanie w oparciu o postanowienia umowy jak również załączone dokumenty techniczne, ustalenia zakres robót podlegających wykonaniu, dla którego to elementu przedmiar ...

VIII Ga 277/16 – Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie – 2016-09-30 46 fragmentów Premium

2016-09-30

pisma wskazano, że strony łączyła umowa o roboty budowlane. Strona pozwana nie wykonała umowy w terminie, wzywana do zapłaty nie usunęła wad przedmiotu umowy, zaś zgodnie z treścią umowy strona pozwana z tego tytułu ...

miarkowanie kary umownej albowiem przedmiotowe niewykonane prace stanowią jedynie część pracy ...

z ograniczoną odpowiedzialnością w K. umowę z dnia 16 sierpnia 2014 roku. Przedmiotem umowy była budowa zjazdu drogi powiatowej ...

betonowej, budowa odcinka kanalizacji deszczowej, wykonanie odrzutów wody kanalizacyjnej, budowa odcinka ...

doświadczenie niezbędne do zgodnego z umową wykonania zobowiązań w umowie określonych (§ 3 ust 2 umowy). Strony zdefiniowały pojęcie siły wyższej ...

Zamawiający wzywał ustnie wykonawcę do wykonania opisanych w protokole odbioru poprawek ...

2015 roku spoinowanie nie zostało wykonane w sposób poprawny. Wykonawca wykonał kilka czynności dla zamawiającego nie wchodzących w zakres pierwotnej umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia. Na podstawie ...

było sporne, że strony zawarły umowę o roboty budowalne, które zostały ...

w zasadniczej części przez pozwaną wykonane, za swoją pracę pozwana otrzymała ...

art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje ...

oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z ...

Podstawowym zarzutem był fakt niemożności wykonania prac przez pozwanego w terminie ...

że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę ...

1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się ...

zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary ...

uwadze treść § 3 ust. 2 umowy (karta 11) miał na uwadze ...

doświadczenie niezbędne do zgodnego z umową wykonania zobowiązań określonych w umowie, że ...

zaś zapoznała się z przedmiotem umowy. Wobec powyższego wyjaśnienia ze sprzeciwu ...

które w świetle przywołanego fragmentu umowy powinny być mu znane. Pozwany ...

że powód zataił miejsce wykonywania umowy albo panujące w Polsce warunki ...

być znane pozwanej przed podpisaniem umowy. Jednocześnie pozwana zobowiązała się do wykonania przedmiotu umowy w terminie, znając ten termin ...

nie wskazała, że prac nie wykonała w terminie z winy powoda ...

ostateczny odbiór prac nie został wykonany, dzieło oddano z wadami, które ...

w stosunku do wartości przedmiotu umowy. Wartość umowy to 305.000 złotych, zaś ...

fakt, że przedmiotowy obszar wadliwego wykonania spoinowania nie był znaczny, zaś ...

wskazały, że koszt robocizny za wykonanie takich prac poprawkowych przy użyciu ...

wskazanym terminie) prace nie zostały wykonane. Mając wymienione okoliczności na uwadze ...

zobowiązanie jest w znacznej części wykonane albo gdy kara umowna jest ...

tę okoliczność, że kostka została należycie wyspoinowana, zaś strona powodowa odmawiała ...

iż pozwany w znacznej mierze wykonał zobowiązanie na rzecz powódki, niemniej ...

jej robót. W ocenie pozwanej, wykonała w całości zlecone jej prace ...

i nie mogą stanowić o niewykonaniu przez pozwaną zobowiązania; 2. naruszenie ...

ustaleniami Sądu. Wartości robót niepoprawnie wykonanych przez pozwaną wynoszą 500 zł ...

nie zostało w prawidłowy sposób wykonane. Zasądzona kwota 13.000 zł ...

26 krotność wartości robót, źle wykonanych przez pozwaną. Zdaniem skarżącej, zasądzona ...

do wysokości kosztów niezbędnych do wykonania prac, jest błędne. Na rozprawie ...

za opóźnienie w usunięciu usterek wykonanych prac, co prawidłowo ustalił i ...

zobowiązanie jest w znacznej części wykonane albo gdy kara umowna jest ...

oceniać przez pryzmat interesów, jakie zabezpiecza. W orzecznictwie wskazuje się, że ...

mieć na uwadze wartość całej umowy zawartej przez strony i wykonanej przez pozwaną. Wartość wykonanych prac to 305.000 złotych ...

stanowi 0,16% wartości całej umowy - wykonanej prawidłowo i terminowo. Wprawdzie zastrzeżenie ...

ewentualną szkodą, a wartością całej umowy oraz wysokością naliczonej kary umownej ...

kary miało zdyscyplinować pozwaną do wykonania obowiązku usunięcia usterki. Zaznaczyć wyraźnie ...

całkowitym oderwaniu od wartości całych wykonanych prac oraz wartości grożącej powodowi ...

stanowi 1,6% wartości całej umowy i dziesięciokrotność grożącej powodowi szkody ...

skali usterki oraz zakresu całości wykonanych prac jest to kwota, która ...

XII Ga 314/11 – Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku – 2011-07-14 26 fragmentów Premium

2011-07-14 » I. Zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że: a) w punkcie 1 (pierwszym) oddala odwołanie b) w punkcie 2 (drugim) (...)

dalej Zamawiającym), prowadzi postępowanie na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Kompleksowe wykonanie robót budowlano - montażowych dla: zadania ...

skutek ujawnionej w trakcie wykonywania umowy wady dokumentacji projektowej, 2) art ...

dodatkowych robót budowlanych, których konieczność wykonania ujawni się na etapie wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego, będących ...

wadliwej dokumentacji projektowej, której obowiązek należytego przygotowania spoczywa na Zamawiającym, 3 ...

swobody umów i ukształtowanie warunków umowy w sposób naruszający właściwość stosunku zobowiązaniowego umowy wzajemnej, 4) art. 647 Kodeksu ...

stosunku prawnego, który przybiera postać umowy o roboty budowlane poprzez bezpodstawne ...

Krajową Izbę Odwoławczą usunięcia postanowienia umowy uregulowanego w subklauzuli 1.8 ...

5 do SIWZ zawiera Akt umowy. W §1 aktu umowy cenę za wykonanie robót budowlanych określono jako ryczałtową ...

Zgodnie z §3, na treść umowy składają się między innymi warunki ...

kompletność, dokładność i wystarczalność dla wykonania Robót i Dokumentów Wykonawcy oraz ...

i wystarczalność Dokumentacji Projektowej dla wykonania Robót i Dokumentów Wykonawcy. Wykonawca ...

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Zgodnie ...

nie nadaje się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne ...

okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić ...

jest, że Zamawiający chce się zabezpieczyć na wypadek zaistnienia takich błędów ...

uwzględniając odwołanie może wyłącznie nakazać wykonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego lub ...

roboty budowlane lub zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - opisu przedmiotu zamówienia ...

Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy winien być tożsamy z jego ...

do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Podniesiony w odwołaniu ...

na zakres świadczenia wynikającego z umowy, a usunięcie go nie wpłynie ...

zarzucać Zamawiającemu, że poszczególne elementy umowy mu nie odpowiadają. Zgodnie z ...

c., Wykonawca ma swobodę zawarcia umowy. Żaden przepis prawa nie nakłada ...

ani zmuszania Zamawiającego do zawarcia umowy, której treść mu nie odpowiada. Nie może zatem kwestionować umowy wyłącznie dlatego, że uważa, iż ...

Wykonawcy. Subklauzula 1.8 Warunków Umowy wbrew twierdzeniom Wykonawcy zawartym w ...

w cenie oferty. Składając ofertę zabezpiecza zatem swoje interesy kalkulując cenę ...

wyborze najkorzystniejszej oferty musi zawrzeć umowę na warunkach przedstawionych we wzorze umowy i zapłacić wskazaną przez Wykonawcę ...

II C 801/12 – Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi – 2014-12-23 289 fragmentów Premium

2014-12-23 » zasądza od pozwanego kwotę (...)

dnia zapłaty tytułem wynagrodzenia za wykonanie zadania inwestycyjnego pt. "Roboty budowlane ...

fakt, iż pozwany odstąpił od umowy wzajemnej i jakiekolwiek rozliczenia mogą ...

k.c. W terminie przewidzianym umową, strona powodowa nie wykonała przedmiotu umowy. Jest to oczywiste z samego ...

nich jednoznacznie nie tylko fakt niewykonania całości przedmiotu umowy w terminie, ale również wykonanie części oddanej w sposób wadliwy ...

wad z rygorem odstąpienia od umowy w przypadku jego bezskutecznego upływu ...

kwietnia 2012 r. pozwany od umowy odstąpił. Niezależnie od powyższego pozwany ...

iż doszło do odbioru końcowego umowy. Przedstawiony przez stronę powodową dokument ...

gwarantowanego zasilania; - przyłącze energetyczne jako wykonane niezgodnie SIWZ i Programem Funkcjonalno ...

na niewłaściwy dobór. Zapis dotyczący "wykonania poprawnie i zgodnie z umową" w protokole odbioru końcowego został ...

której wykonawca odnosi się do wykonanego zadania i prezentuje jedynie stanowisko wykonawcy (powoda). Uwagi do wykonanych robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia ...

odebrane (bezsporne) części robót obejmujące wykonanie zadania inwestycyjnego. W protokole odbioru ...

wymienione powyżej prace budowlane jako nienależycie wykonane i w części niewykonane oraz projektowe jako niewykonane i za te roboty odmówił ...

01.2012r. o niewłaściwym wykonaniu sieci elektrycznej (niezgodnie z dokumentacją ...

przyjęcia z uwagi, iż dotyczy niewykonanego zakresu prac budowlanych i projektowych ...

zapłaty przez pozwanego za wszystkie wykonane prace. Pismo z dnia 6 ...

zapisów protokołu odbioru końcowego, SIWZ, umowy i PFU, a zawiera jedynie ...

się od dokonania zapłaty za wykonane prace- dotyczy bowiem prac nie objętych umową. Podniósł, że zgodnie z art ...

zgodnie z zawartą między stronami umową (...), strona pozwana była zobowiązana do ...

pkt 2 lit c)/ -oraz wykonania /§ 1 pkt 2 lit f ...

zamówienie w trybie "zaprojektuj i wykonaj", w którym powód ma obowiązek ...

szczególności nie dotyczyło (...) w Ł.. Umowa nie była jedynym dokumentem określającym ...

wykonawcy, gdyż prace miały być wykonane na warunkach określonych w złożonej ...

4 PFU/ obowiązkiem wykonawcy było wykonanie systemu zasilania gwarantowanego złożonego m ...

iż wprost przewidziany w postanowieniach umowy - nie może by kontestowany przez ...

zakresie wymogów prawa oraz postanowień umowy musi by oceniany jako podmiotu ...

Skutkiem powyższego argumentacja powoda, iż wykonanie systemu zasilania gwarantowanego jawiło się dopiero w toku wykonywania umowy, w związku ze zmianami zasad ...

do sieci jest zarzutem chybionym. Umowa dotyczy wyłącznie (...), zapis jest jednoznaczny ...

zrozumiały dla profesjonalisty, zaś obowiązek wykonania dwóch niezależnych punktów zasilających dla ...

wątpliwośc . Zdaniem pozwanego, dokonywanie wykładni umowy w sposób oczywiście sprzeczny z ...

wprawdzie cel był elementem podpisanej umowy, ale nawet sugerowana, choć nie ...

się od obowiązków wynikających z umowy. Stosownie do wyroku Sądu Najwyższego ...

nakaz kierowania się przy wykładni umowy jej celem. Nie jest konieczne ...

drugiej". Trudno uznać, by zapis umowy podpisywanej w wyniku zakończenia procedury ...

techniczne przed przystąpieniem do ich wykonania. Pozwany wskazał, iż powód nie ...

zresztą działanie sprzeczne z celem umowy, gdyż utrata zasilania w (...) powodowałby ...

okoliczności w tej sprawie. Celem umowy było uzyskanie funkcjonującego (...) w tym ...

pozwanego fakt, iż powód nie wykonał dwu odrębnych punktów zasilania nie ...

podstawach tj. iż: - powód miał wykonać zadanie w oparciu o zasadę "zaprojektuj i wykonaj", - zamówienie dotyczyło (...), a nie odnosiło ...

się do (...), - powód dokonał wykładni umowy w sposób sprzeczny z gramatycznym ...

Powód wskazał, że dokonał wykładni umowy w sposób zgodny z jej ...

nie wynika ani z treści umowy, ani z SIWZ ani de ...

z punktów nie mówi o wykonaniu zasilania dwustronnego (...). W rozdziale IV ...

powoda zgodnie z PFU dotyczył wykonania jedynie zasilania zapasowego obiektu (...). Jest ...

powoda, zgodnie z PFU było wykonanie instalacji zasilania zapasowego. Zasilanie dwustronne ...

w dziale pt. "Zalecenia odnośnie wykonania prac budowlanych" w poz. 1 ...

W zakresie wymogu zaprojektuj i wykonaj powód podniósł, iż powód wykonał obiekty zgodnie z dokumentacją dostarczoną ...

pozwanego, a następnie przyłącze zostało wykonane zgodnie z projektem. Dowodem na ...

2011 oku, do których podpisał umowę nr (...) z dnia 10 sierpnia ...

przez pozwanego warunki przyłączenia wykluczały wykonanie na ich podstawie projektu przyłącza innego, aniżeli został wykonany, a także wykonania innego przyłącza aniżeli wynikało z ...

wyposażenia na potrzeby funkcjonowania (...) zostały wykonane poprawnie i zgodnie z umową numer (...). Na tym protokół zakończono ...

listopada 2011 roku podpisał dodatkową umowę nr (...) na bazie nowo uzyskanych ...

nowo uzyskanych warunków i nowej umowy nie zlecił powodowi żadnych dodatkowych prac. Powód deklarował wykonanie prac dodatkowych zgodnie z nową umową (zapis pkt 4 str. 5 ...

notatki). W aspekcie rozumienia celu umowy i zgodnej woli stron powód ...

że autorem SIWZ, PFU i umowy był reprezentowany przez pozwanego (...) w ...

i treść. Ani SIWZ, ani umowa nie opisuje szczegółowo opisu wykonania przyłącza, odsyłając blankietowo do PFU ...

przyłącze do (...). § 1 pkt 1 umowy określający przedmiot i cel umowy obejmuje też zapis o wykonaniu linii kablowej zasilającej (...) wraz z ...

to ich adresat, który podpisuje umowę na zasadzie przystąpienia do ostatecznie zredagowanej umowy i akceptując opracowane przez drugą ...

bardziej, iż w sprawie rozumienie umowy nie było sporne do 2 ...

podniosła, że wbrew poglądom powoda, wykonana przezeń instalacja nie stanowi wykonania umowy nawet przy założeniu korzystania z ...

wskazał, iż skutkiem jest fakt niewykonanie zasilania z dwóch źródeł nawet ...

za prace twierdząc, iż je wykonał, pozwany stwierdził, iż żądanie to ...

podstaw właśnie ze względu, iż wykonanie nie odpowiada umowie nawet, gdyby ...

które były wiadome obu stronom umowy - Wojewódzkie Centrum (...) ma nieprzerwanie działać ...

podstawowej okoliczności - jaki jest cel umowy. To nie są jednostki, których ...

przeczy przyjęciu koncepcji, iż podpisując umowę, powód pozostawał w przekonaniu, iż ...

gdy takie były warunki przyłączeniowe. Umowa zawarta była w chwili, gdy ...

w celu zidentyfikowania rozumienia zapisów umowy to taki właśnie wniosek należy wyciągnąć - w dniu zawierania umowy zakładano istnienie dwu źródeł, gdyż ...

przyjmowania założeń na etapie podpisywania umowy. Z ostrożności procesowej pozwany podniósł ...

zakończenia prac, ani data wypowiedzenia umowy, ani data poszczególnych odbiorów prac ...

na podstawie § 7 pkt 2 umowy. Roszczenie to zostało przez pozwanego ...

inwestycji , projekt swoim zakresem obejmował wykonanie: rozdzielnicy RG, instalacji siły, oświetlenia ...

od porażeń. Projekt nie obejmował wykonania opracowania zasilania obiektu. Zasilanie projektowanego ...

Pożarnej w Ł. została zawarta umowa, której przedmiotem było użyczenie części ...

trzykondygnacyjny oznaczony nr 12. Przedmiotem umowy było użyczenie części wyżej opisanej ...

rozdzielni głównej nieruchomości w celu wykonania złącza kablowego z tablicą pomiarową ...

budynku do potrzeb (...) zgodnie z umową użyczenia - obejmował : - prace rozbiórkowe i ...

oddanej w użyczenie powierzchni budynku, - wykonanie złącza kablowego z tablicą pomiarową ...

kVA w obudowie dźwiękochłonnej (dowód: umowa użyczenia z 18.05.2011 ...

siedzibą w W. została zawarta umowa nr (...) , której przedmiotem było wykonywanie ...

na potrzeby funkcjonowania (...). Na podstawie umowy inwestor- pozwany zlecił, a wykonawca ...

Centrum (...) w Ł. ul. (...)" obejmującą wykonanie "pod klucz" linii kablowej zasilającej ...

konstrukcyjne i inwentaryzacje budowlane, e) wykonać dokumentację projektowo-kosztową i uzyskać wymagane pozwolenia, f) wykonać zaprojektowany zakres prac, w tym ...

inwestora, g) uzyskać odbiór przedmiotu umowy i jego dopuszczenie do użytkowania ...

zamawiającemu protokółem zdawczo-odbiorczym, i) wykonać dokumentację powykonawczą, j) wykonać audyt energetyczny -na rzecz Inwestora ...

funkcjonalno-użytkowym dla (...) w Ł.. Umowa przewidywała rozpoczęcie prac 15 lipca ...

inwestorowi w tym dniu przedmiotu umowy . W § 4 strony ustaliły następujące ...

odbiór częściowy, c) odbiór końcowy. Umowa stanowiła, że z czynności odbiorów ...

przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy objętego niniejszą umową potwierdzone protokołem odbioru końcowego (świadectwo ...

będzie datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Ustalono również, że odbiorom będą ...

spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego wykonawca ...

szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót. Zgodnie z umową, inwestor miał powoła specjalną komisję ...

dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności ...

świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty. Zapisano, że ...

ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego ...

ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy. Ustalono, że jeżeli w toku ...

niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, inwestor odmówi odbioru z przyczyn ...

z jego przeznaczeniem, odstąpić od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ...

które nie były przewidziane niniejszą umową, wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te ...

się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, koszty badań dodatkowych obciążają wykonawcę ...

Jeśli chodzi o płatności (§ 5 umowy) ustalono, że ostateczna, całkowita wartość prac objętych umową wynosi: 1.209.000 zł ...

określona w § 5 pkt. 1 umowy wyrażona w PLN jest stałą ...

miał prawo korekty wartości przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia lub rezygnacji ...

a) w wypadku odstąpienia od umowy przez inwestora z przyczyn, za ...

10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, b) za zwłokę w oddaniu ...

a) w wypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn, za ...

wysokości faktycznie poniesionej szkody (dowód: umowa k. 10-21 akt). W ...

strony zawarły aneks nr (...) do umowy Nr (...) z dnia 30 czerwca ...

podstawie § 5 pkt 4 tej umowy i przedstawionego przez wykonawcę harmonogramu ...

finansowego wprowadzono następujące zmiany do umowy: - dotychczasowy zapis § 5 pkt. 1 umowy zastąpiono zapisem "ostateczna, całkowita wartość prac objętych niniejszą umową wynosi: cena netto: 1.194000 ...

ww. kwoty wartości prac objętych umową nastąpiło w związku z rezygnacją ...

w salach operacyjnych (...). Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie (dowód: aneks ...

r. zawarto aneks nr (...) do umowy Nr (...) z dnia 30 czerwca ...

licencja 1 szt. W§2 umowy zapisano, że wartość umowy nie ulega zmianie. Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie (dowód: aneks ...

nr (...) k. 54-55 akt). Umowa nie była jedynym dokumentem określającym ...

wykonawcy, gdyż prace miały być wykonane na warunkach określonych w złożonej ...

istotnych warunków zamówienia (SIWZ), ani umowa nie opisują szczegółowo wykonania przyłącza, odsyłając w tym zakresie ...

wyposażenia na potrzeby funkcjonowania (...). Termin wykonania zamówienia określono do dnia 16 ...

Straży Pożarnej w Ł. , a wykonany przez (...) Spółkę z o.o ...

funkcjonującego (...) dla woj. (...) w celu wykonania ustawowych zadań systemu powiadamiania ratunkowego ...

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ...

instalacja zasilania napięciem gwarantowanym - system (...), -zabezpieczenie obiektu i wybranych pomieszczeń (...) (autoryzacja ...

gwarantowanego należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie prawidłowego zasilania urządzeń klimatyzacyjnych, których ...

zawarli zapisu, że ma być wykonane przez inwestora zasilanie główne. Autorzy ...

programu nie konsultowali z wykonawcą wykonania przyłącza energetycznego (dowód: zeznania świadka ...

56:56). W momencie podpisywania umowy z powodem tj. 30.06 ...

przyłączenia, ani nie posiadał podpisanej umowy na przyłącze. Nie zatrudnił też ...

energetyki, który mógłby zweryfikować zapisy umowy i programu funkcjonalno-użytkowego w ...

dowód: okoliczność bezsporna). Powód podpisując umowę z pozwanym , tak zinterpretował jej ...

już przyłącza. Dla powoda zapisy umowy, programu funkcjonalno-użytkowego były jasne - do wykonania było jednostronne zasilanie rezerwowe. Do ...

i uzyskanie zezwolenia, oraz podpisanie umowy na przyłącze z zakładem energetycznym ...

je powodowi na podstawie odrębnej umowy (dowód: zeznania świadka M. Z ...

2011 roku, do których podpisał umowę nr (...) z dnia 10 sierpnia ...

przez pozwanego warunki przyłączenia wykluczały wykonanie na ich podstawie projektu przyłącza innego aniżeli został wykonany, a także wykonania innego przyłącza aniżeli wynikało z ...

4 kV, stanowiącymi załącznik do umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej ...

było omówienie bieżących spraw dotyczących wykonania przedmiotu umowy i stopnia zawansowania robót. W ...

Ł. w Ł. została zawarta umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej ...

w umowie podmiotem przyłączanym. Przedmiotem umowy było przyłączenie do sieci dystrybucyjnej ...

stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy. Podmiot przyłączany określił planowaną ilość ...

do dnia przyłączenia gotowości do wykonania przyłączenia. Do zgłoszenia należało dołączyć oświadczenie o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z obowiązującymi ...

instalacji i podmiot przyłączany, - zawarcia umowy obejmującej swoim zakresem świadczenie usługi ...

dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej (umowy kompleksowej) albo umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz umowy sprzedaży energii elektrycznej, najpóźniej w ...

w § 1 ust. 5 (dowód: umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej ...

wstrzymaniu prac z powodu źle wykonanego przyłącza energetycznego. W dzienniku nie ...

listopada 2011 roku podpisał dodatkową umowę nr (...) na zasilanie rezerwowe na ...

nowo uzyskanych warunków i nowej umowy nie zlecił powodowi żadnych dodatkowych prac. Powód zadeklarował wykonanie prac dodatkowych zgodnie z nową umową po kosztach własnych bez marży ...

2011 roku k. 156-157, umowa z ZE z dnia 25 ...

gniazd wtykowych" wskazano, że dla zabezpieczenia instalacji gniazd wtykowych DATA projektuje ...

Ł. urządzeń - zgodnie z zawartą umową (dowód: protokół zdawczo- odbiorczy k ...

takie przedstawił powodowi wraz z umową, którą podpisał z ZE (dowód ...

energetycznej dotyczącego rozbieżności w sprawie wykonania systemu zasilania gwarantowanego (...), bryg. M ...

kontynuowanie prac budowlanych związanych z wykonaniem przyłącza energetycznego w obecnie zaprojektowanym ...

wpisów w dzienniku budowy dotyczących wykonania prac wyznaczonych do I części ...

a (...) S.A. została zawarta umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej ...

Wojewódzkiego Centrum (...) - zasilanie rezerwowe . Przedmiotem umowy było przyłączenie do sieci dystrybucyjnej ...

stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy. Podmiot przyłączany określił planowaną ilość ...

20.12.2011r. (dowód: umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej ...

obiektu (...) winno być zaprojektowanie i wykonanie przyłącza zapasowego [str.6 pkt ...

drugiego przyłącza powód zaproponował pozwanemu wykonanie tych prac bez marży, po ...

jednak nie zawarł aneksu do umowy i nie zlecił tych prac ...

odebrane podczas wcześniejszych odbiorów częściowych: - wykonanie projektu budowlanego, -roboty rozbiórkowe, - roboty ...

uwagi i nieprawidłowościach zapisano - przyłącze wykonane niezgodnie z SIWZ (brak uwzględnienia ...

Odnośnie pozycji: - "a)" stwierdził prawidłowe wykonanie instalacji elektrycznej, C., KD zgodnie ...

Zamontowany pożarowy wyłącznik prądu został wykonany zgodnie z projektem i przekazaną ...

stwierdził, że projekt przyłącza energetycznego wykonany został zgodnie z umową nr (...) i przekazanymi przez zamawiającego ...

06.07.2011r i umową przyłączeniową nr (...) dnia 10.08.2011r. Wykonanie projektu przyłącza energetycznego w oparciu ...

stwierdził, że przyłącze energetyczne zostało wykonane zgodnie z umową nr (...) i przekazanymi przez zamawiającego ...

06.07.2011r i umową przyłączeniową nr (...) z dnia 10.08.2011r i wykonanym na podstawie tych dokumentów projektem przyłącza energetycznego. Wykonane przyłącze energetyczne zostało podłączone do ...

2012r. nie została podpisana umowa na dostawę energii elektrycznej przez ...

prądotwórczy został dobrany zgodnie z umową nr (...) i zamówiony jako agregat ...

inwestorowi. (...) został dobrany zgodnie z umową nr (...) i zainstalowany w pomieszczeniu ...

wyposażenia na potrzeby funkcjonowania (...) zostało wykonane poprawnie i zgodnie z umową nr (...). Obie strony podpisały protokół ...

wyposażenia na potrzeby funkcjonowania (...) zostały wykonane poprawnie i zgodnie z umowa numer (...). Na tym protokół zakończono ...

2012 r. tytułem wynagrodzenia za wykonanie zadania inwestycyjnego pt. "Roboty budowlane ...

2012r. z uwagi na niewykonanie przez powoda zadania inwestycyjnego (dowód ...

do zapisów § 4 pkt 3 umowy z dnia 30 czerwca 2011 ...

zamawiający, pod rygorem odstąpienia od umowy, wezwał do przystąpienia do prac ...

2012 r. Wskazał, że poprawne wykonanie prac zgodnie z PFU i SIWZ wymaga wykonania m.in. następujących czynności: -dokumentacji ...

większą moc, którą dobiera projektant, -wykonania zasilania rezerwowego z sieci elektroenergetycznej ...

automatycznym układem przełączającym nr 1; -wykonania fundamentu agregatu w pobliżu budynku ...

System zasilania gwarantowanego" w PFU), -wykonania układów automatycznych zrzutów mocy obwodów ...

podjąć czynności zmierzające do odstąpienia umowy, oraz obciążenia wykonawcy karami umownymi ...

powodowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2012 r. umowy nr (...) na realizację zadania inwestycyjnego ...

16 września 2012 r. nie wykonał wszystkich prac. Zakres wad i ...

usterek, pod rygorem odstąpienia od umowy. Zamawiający wyznaczył ostateczny termin wykonania robót do dnia 5 kwietnia ...

ani w wyznaczonym terminie nie wykonał koniecznych robót budowlanych związku z ...

k.c. do odstąpienia od umowy. Jednocześnie na dzień 16 kwietnia ...

2012r. z uwagi na niewykonanie przez powoda zadania inwestycyjnego (dowód ...

dokumentów prowadzi do wniosku, że umowa zawarta pomiędzy stronami w § 1 ...

funkcjonalno -użytkowym. W dacie zawarcia umowy nie było jeszcze warunków przyłączeniowych ...

i nie przewidywały zasilania rezerwowego. Umowa zawarta pomiędzy stronami w dniu ...

na przyłącze energetyczne. Rzeczywiste koszty wykonania przyłącza kablowego wyniosły około 226 ...

220,63 zł, a koszty wykonania projektu przyłącza - około 6.154 ...

dla branży elektrycznej w temacie wykonania zasilania obiektu w energię elektryczną ...

on parametry techniczne i sposób wykonania zasilania. Dokument nie przewiduje zasilania ...

on parametry techniczne i sposób wykonania zasilania rezerwowego. Warunki są analogiczne ...

i zawierał: - formalne zgody na wykonanie przyłącza energetycznego, nie powoływał się ...

na żadne pozwolenie na budowę; - wykonany był w oparciu o jedne ...

technicznego punktu widzenia możliwe byłoby wykonanie zasilania rezerwowego obiektu (...) już na etapie realizowania umowy. Konieczne jednak było porozumienie stron ...

Istnieje kilka sposobów rozwiązania problemu wykonania zasilania rezerwowego dla obiektu (...). Wariant ...

miejsca zainstalowania generatora. Dla jego wykonania należałoby zrealizować następujące inwestycje: - nowy ...

prądotwórczego w pobliże budynku (...). Dla wykonania tego zadania należałoby zrealizować następujące ...

do tzw. "zrzutu mocy". Dla wykonania tego zadania należałoby zrealizować następujące ...

go w pomieszczeniu agregatu, lub wykonanie, lub wykonanie jednego układu (...) dla trzech linii ...

by jednak tak zrobić. Dla wykonania tego zadania należałoby zrealizować następujące ...

lecz pod mniejszym obciążeniem. Dla wykonania tego zadania należałoby zrealizować następujące ...

uzgodnienia formalno - prawne, - zamiast układu (...) wykonanie odpowiedniej szafy automatyki, - dołożenie drugiego ...

z niektórych odbiorów). Szacunkowe koszty wykonania zasilania rezerwowego w zależności od ...

wyniosły około 41.000 zł . Wykonany układ nie jest jednak zgodny ...

pomieszczeń. Instalacje kontroli dostępu należało wykonać, wykorzystując zamki elektromagnetyczne w drzwiach ...

napięciem gwarantowanym - wykorzystanie zasilaczy centralnych (...), - zabezpieczenie obiektu i wybranych pomieszczeń (...) (autoryzacja ...

jest firma (...), miał podstawy, aby wykonać jedno przyłącze energetyczne. Program funkcjonalno ...

Warunki te mówiły wyraźnie o wykonaniu jednego przyłącza. Rozbieżności w interpretacji ...

zaakceptowany przez Rzeczoznawcę Do spraw Zabezpieczeń Przeciwpożarowych mgr W. K.. Uwagę ...

budowie. Jeżeli inwestor widział nieprawidłowości wykonania inwestycji, to powinien poprzez swojego ...

dokonać wpisów powstrzymujących prace. Koszty wykonania projektu przyłącza energetycznego w wysokości ...

wniosek można wyciągnąć porównując koszty wykonania projektu budowlanego (32 000,00 ...

przyłącza. Nakład pracy potrzebny na wykonanie całego projektu budowlanego jest kilkakrotnie ...

niż nakład pracy potrzebny do wykonania projektu samego przyłącza, natomiast cena ...

kwietnia 2013 r. w trybie zabezpieczenia dowodu w sprawie III Co ...

budowlanego. Inspektor jest pomocny przy wykonaniu umowy. On pełnił rolę nadzoru projektu i wykonania." wyraźnie wskazują, że pozwany sam ...

analizując ofertę powoda i zawierając umowę korzystał z pomocy inspektora nadzoru ...

zorientowałby się, że ma być wykonane jedno przyłącze. Błędy pozwanego, niejasności ...

niefrasobliwego podejścia do realizacji postanowień umowy była decyzja o przesunięciu agregatu ...

Między stronami procesu została zwarta umowa określona jako" Roboty budowlane i ...

kodeksu cywilnego regulujące ten rodzaj umowy. Podstawową regulację prawną omawianej umowy stanowią przepisy art. 647-658 ...

inwestorowi obiektu powstałego w wyniku wykonania ustalonego zakresu robót, a inwestor ...

i do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Umowa o roboty budowlane wskazywana jest ...

innych określeń, w szczególności jako umowa o realizację inwestycji budowlanej, umowa o wykonanie budynku, umowa o wykonanie remontu budynku (por. art. 658 k.c.). Od umowy o roboty budowlane należy odróżnić inną, poprzedzającą ją zwykle umowę o wykonanie projektu budynku (obiektu), którą inwestor ...

zawiera z projektantem. Na treść umowy o roboty budowlane składają się ...

część, terminy przekazania dokumentacji, terminy wykonania robót oraz terminy ich odbioru ...

por. szczegółowe wyliczenie obowiązków stron umowy: J. Strzępka (w:) System prawa ...

7, 2001, s. 306-307). Umowa o roboty budowlane ma charakter konsensualny, odpłatny i jest umową rezultatu. Stanowi umowę pochodną od umowy o dzieło, od której wyodrębniła ...

swojego rozwoju historycznego jako osobna umowa nazwana. Obowiązki inwestora podzielić można ...

przygotowaniem robót budowlanych, z ich wykonaniem oraz z zapłatą wynagrodzenia. Przepis ...

oryginalnego projektu). Czynności przygotowawcze poprzedzają wykonanie inwestycji i objęte są obowiązkiem inwestora. Niewykonanie czynności przygotowawczych powoduje niemożność wykonania umowy. Czynności przygotowawcze obejmują: po pierwsze ...

z podmiotami dokonującymi tych czynności (umowa o wykonywanie prac projektowych, umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego, umowa o prace projektowe w budownictwie, umowa o wykonywanie nadzoru autorskiego). Dodatkowe umowy zawiera inwestor mający dokumentację i ...

wykonawcy polegają przede wszystkim na wykonaniu obiektu zgodnie z umową i normami prawa budowlanego, zabezpieczeniu placu budowy oraz na oddaniu ...

c. regulację prawną dotyczącą omawianej umowy stosuje się odpowiednio do umowy o wykonanie remontu budynku lub budowli . W ...

projektem, który stanowi część składową umowy. W razie opieszałości oraz niestarannego ...

wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy jeszcze przed upływem terminu do wykonania budynku na podstawie art. 656 ...

sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, inwestor po upływie terminu dodatkowego może od umowy odstąpić oraz może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie budynku innej osobie, na koszt ...

jego ogólnie rozumiany zysk. Ponieważ umowa o roboty budowlane jest zawsze umową wzajemną i odpłatną, niedopuszczalne byłoby ...

stanowi ekonomiczną przesłankę zawarcia omawianej umowy i ten charakter umowy sprawia, że jeżeli przeprowadzone roboty nie doprowadzą do wykonania obiektu budowlanego, z przyczyn leżących ...

wykonawcy zysku wynikającego z zawarcia umowy. Wynagrodzenie wykonawcy musi być dokładnie ...

określenia wynagrodzenia wynika z istoty umowy o roboty budowlane, która wyklucza ...

zawartej przez strony. Przepisy dotyczące umowy o roboty budowlane nie zawierają ...

stosowania przepisów odnoszących się do umowy o dzieło (art. 630-632 ...

stosowany w drodze analogii do umowy o roboty budowlane; W. Białończyk ...

wynagrodzenia ryczałtowego w przepisach dotyczących umowy o roboty budowlane nie oznacza ...

podlega już zwiększeniu, ponieważ do umowy o roboty budowlane nie stosuje ...

630-632 k.c., dotyczących umowy o dzieło, które pozwalają wyjątkowo ...

647 k.c. formułuje definicję umowy o roboty budowlane, a art ...

objętych projektem stanowiącym część składową umowy, czyli wprowadza domniemane rozszerzenie (rozwinięcie ...

uwzględnieniu charakteru i ogólnych cech umowy, konkretny zakres praw i obowiązków ...

jest określany przez treść danej umowy (por. I CKN 728/98 ...

przedmiotowej sprawy należy podnieść, że: - umowa zawarta pomiędzy stronami w § 1 ...

pozwany jako inwestor opracował projekt umowy o roboty budowlane, specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zlecił wykonanie (...) Spółce z o.o. w ...

obiektu (...) winno być zaprojektowanie i wykonanie przyłącza zapasowego [str.6 pkt ...

powód zapoznając się z projektem umowy o roboty budowlane, specyfikacją istotnych ...

2011 roku, do których podpisał umowę nr (...) z dnia 10 sierpnia 2011 roku, -powód wykonał pracę zgodnie z uzyskanymi warunki ...

na potrzeby (...), -w dacie zawarcia umowy między stronami o roboty budowlane ...

również wskazuje na interpretacje zapisów umowy co do przedmiotu i zakresu ...

pozwany nie zatrudnił przygotowując projekt umowy, projekt funkcjonalno-użytkowy, ani te ...

c. powód dokonał poprawnej interpretacji umowy, iż jego zadaniem jako wykonawcy ...

obiektu (...) winno być zaprojektowanie i wykonanie przyłącza zapasowego. Prace wymienione w ...

wcześniejszych odbiorów częściowych: i tak wykonanie projektu budowlanego, roboty rozbiórkowe, roboty ...

co do zakresu i przedmiotu umowy. Opóźnienie w zakończeniu całej inwestycji ...

potwierdzał on - w ocenie Sądu- wykonanie przez powoda świadczenia zgodnego z przedmiotem umowy. Zresztą odbiór tych prac mógł ...

do tego, iż roboty zostały wykonane, ale także, że nastąpiło to zgodnie z umową (por. I ACa 1900/05 ...

c. zawarte jest domniemanie, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązana nastąpiło na skutek okoliczności ...

z dłużnikiem, a także fakt niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (por. V CK 869 ...

i wykazał, że swoje świadczenie wykonał zgodnie z umową i nie może odpowiadać za ...

konsekwencje. Podobnie jak w przypadku umowy o dzieło, tak i przy ...

odbioru prac, bowiem powód nie wykonał swoich obowiązków umownych. Dalsze prace powoda- bez ankesowania umowy co do wykonania kolejnego przyłącza- nie znajdują uzasadnienia ...

w ustalonym stanie faktycznym sprawy. Umowa o roboty budowlane charakteryzuje się ...

treścią wykonawca zobowiązany jest do wykonania określonych umową robót, zaś inwestor do ich ...

c.). Niewątpliwie wynikające z tej umowy roszczenie wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia ...

powstaje z chwilą zrealizowania przedmiotu umowy oddania go, a zatem wykonania obciążającego go zobowiązania niepieniężnego, rodzącego ...

po stronie inwestora obowiązek odebrania wykonanych robót. Zasada powiązania przy tego ...

obowiązku zapłaty wynagrodzenia z przyjmowaniem wykonanych robót wynika z art. 647 ...

strony mogą określić wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane (podstawa i dodatkowe ...

roboty budowlane nie rozlicza stron umowy tej części robót ze skutkiem ...

powoduje zmiany zobowiązań stron tej umowy, przedmiotem zobowiązania wykonawcy jest nadal ...

całego umówionego wynagrodzenia. Końcowe (po wykonaniu częściowym i etapowym) rozliczenie robót ...

powód ze względu na prawidłowe wykonanie umowy, uchybienie terminowi oddania całości inwestycji ...

do odstąpienia przez pozwanego od umowy po jej prawidłowym wykonaniu (art. 491§ k.c.). przez ...

26, LEX nr 1232233). Powód wykonał swoje zobowiązanie zgodnie z umową i w dniu 24 września ...

w kolejnych miesiącach bezzasadnie żądał wykonania obowiązków nie ujętych w umowie ...

Zważywszy , że w dacie zawarcia umowy pozwany nie miał warunków przyłączeniowych ...

X Ga 260/08 – Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu – 2009-09-29 17 fragmentów Premium

2009-09-29

publicznych, tj. zarzut złożenia oferty niezabezpieczonej wadium. Ustalono, że zamawiający w ...

w spornym postępowaniu wymagana kwota zabezpieczenia wadialnego ofert została faktycznie wniesiona, a oferta ... była skutecznie zabezpieczona, poprzez fakt spoczywania na rachunku ...

uwagi na złożenie oferty nie zabezpieczonej wadium. W oparciu o powyższe ...

należy uznać za niedopuszczalną formę zabezpieczenia oferty, co w konsekwencji skutkuje ...

woli, którym jest zapewnienie o wykonaniu przedmiotu zamówienia w zakresie określonym ...

sformułowana w taki sposób, żeby umowa mogła dojść do skutku bez ...

oferta musi zawierać istotne postanowienia umowy (essentialia negotii) konieczne do ukształtowania treści umowy. W postępowaniu dotyczącym zamówień publicznych ...

i pozostałych kwestii istotnych dla wykonania zamówienia. Pełnomocnik skarżącej spółki podkreślił ...

bowiem elementów przedmiotowo istotnych proponowanej umowy, nie zawiera żadnych elementów, które tę umowę charakteryzują i indywidualizują. Funkcją wadium jest zabezpieczenie zawarcia umowy, która to funkcja jest widoczna ...

przetargowego uchyla się od zawarcia umowy. Dalszymi argumentami przemawiającymi za prezentowanym ...

skardze nie podnoszono już zarzutu nienależytego umocowania uczestnika postępowania. Pismem z ...

takich regulacji. Celem tym jest zabezpieczenie interesów zamawiającego, co ma miejsce wówczas, gdy środki na zabezpieczenie znajdą się w dyspozycji zamawiającego ...

z uwagi na fakt, że wykonanie wyroku stało się zbędne. Wniosek ...

została spełniona funkcja wadium i zabezpieczony interes zamawiającego. Sąd Okręgowy zważył ...

określoną sumę pieniędzy lub odpowiednie zabezpieczenie zapłaty tej sumy, od której ...

taki cel uważa się bowiem zabezpieczenie interesów zamawiającego poprzez materialne zagwarantowanie podpisania umowy ze strony wykonawcy, którego oferta została wybrana. Stanowi ono zabezpieczenie ciążącego na oferencie obowiązku zawarcia umowy. Skoro zatem pieniądze stanowiące taką ...

przez pryzmat celu wadium, jest zabezpieczony, czy też wyrok ... głoszący, że ...

I Ca 257/16 – Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu – 2016-07-06 50 fragmentów Premium

2016-07-06 » oddala apelację

o. z/s w W. umowę nr (...).272.1.2013 na ...

gminy. Stosownie do § 2 zawartej umowy wykonawca miał realizować usługę objętą przedmiotem umowy w terminie od 1 lipca ...

r. Wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia miało wynieść ...

1/18 ww. kwoty. Przedmiotem umowy był zasadniczo odbiór poszczególnych frakcji ...

poz. 21). Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązał się przedłożyć Gminie dokumenty ...

Stosownie do § 5 pkt 10 umowy powódka zobowiązała się do uzyskania ...

676). W § 9 ust. 1 umowy strony ustaliły, że wiążącą ich ...

umowne. W § 9 ust. 2 umowy określono wysokość kary umownej dla poszczególnych przypadków niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania. W § 9 ust. 3 ...

on poinformowany, że zgodnie z umową za zapewnienie wymaganego poziomu przez ...

00 zł i zgodnie z umową karą tą zostanie obciążony wykonawca ...

5 623,00 zł za niewykonanie obowiązku w zakresie osiągnięcia wymaganego ...

sporem pozostawało, że strony łączyła umowa zawarta wskutek przeprowadzenia postępowania o ...

W przedmiotowym przypadku strony zawarły umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów ...

ustawą, jak i łączącą strony umową. Potrącenie dokonane przez Gminę spełniało ...

kary, tj. § 9 ust. 3 umowy, stanowiącego, że zamawiający zastrzega, że ...

mając na względzie fakt, że umowa została zawarta w formie pisemnej ...

tekst dokumentu, oraz okoliczność, że umowa została zawarta w trybie przepisów ...

stanowisku pozwanej, z okoliczności, iż umowa została przygotowana przez Gminę nie wynika, że powinno się umowę interpretować na niekorzyść pozwanej Gminy ...

stanowi, iż dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności ...

kary umownej w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest spowodowane okolicznościami, za ...

powódki w § 9 ust. 3 umowy łączącej ją z pozwaną wypływa ...

odpowiedzialności wykonawcy za sam skutek nienależytego wykonania umowy w zakresie obowiązku określonego w ...

5 ust. 1 pkt 10 umowy, który przewiduje, że wykonawca zobowiązuje ...

wprowadzenia wskazanego postanowienia, polegający na zabezpieczeniu interesów zamawiającego na wypadek nieosiągnięcia ...

9 ust. 3 łączącej strony umowy, było uzależnione od winy dłużnika ...

winy, jeżeli w chwili zawarcia umowy dłużnik wie o tym, że ...

w ogóle lub w sposób należyty zobowiązania, które w umowie podejmuje ...

komunalne. Co więcej, na podstawie umowy łączącej strony to na pozwanej ...

winę pozwanej twierdzenie, że możliwość wykonania ciążącego na niej obowiązku jest ...

się co do możliwości jego wykonania, a w tym przypadku czy ...

a) uznania, że powódka podpisując umowę z pozwaną winna była uzyskać ...

powódka nie zgłaszając zastrzeżeń do umowy w trybie ustawy o zamówieniach ...

powinna przeprowadzić pogłębioną analizę prawną umowy i przewidzieć różnicę pomiędzy instytucją ...

umownym nie powoduje, że treść umowy należy tłumaczyć na korzyść kontrahenta ...

podmiotowe do jednostronnego ustalenia warunków umowy. W myśl przepisów ustawy Prawo ...

ma prawo tak uregulować treść umowy, aby możliwym było zrealizowanie zamówienia ...

w § 9 ust. 3 wskazanej umowy wynika wprost, że w przypadku ...

po jego stronie. Konstrukcja § 9 umowy jest przejrzysta - w ust. 1 ...

oraz odwołanie się do systematyki umowy. Sąd Okręgowy doszedł do przekonania ...

postanowień umownych w sytuacji, kiedy umowa jest sformułowana w sposób jasny ...

i ust. 3 łączącej strony umowy, mamy do czynienia z instytucją ...

iż zastrzeżenie kar umownych w umowach w sprawach zamówień publicznych jest ...

działalności gospodarczej, które występuje, gdy umowę zawierają dwaj przedsiębiorcy. Zamawiający może tym dodatkowym ryzykiem za nienależyte wykonanie zamówienia obciążyć wykonawców, gdy nie ...

nie mógł ciążyć obowiązek, którego wykonanie od niej nie zależało, nie ...

zdolna sprostać obowiązkom wynikającym z umowy. Natomiast, mając na względzie praktykę ...

można stwierdzić, iż celem przedmiotowej umowy, zamierzonym przez Gminę i wiadomym ...

powodu nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie zobowiązania. Na marginesie można zauważyć ...

i zważyć na etapie zawierania umowy, jakie są jej możliwości pozwalające wykonać zobowiązanie. W chwili obecnej należy ...

obowiązki umowne zgodnie z treścią umowy i jest za wykonanie tych obowiązków odpowiedzialna, bez względu ...

Skarżąca nie wykazała zatem, iż nienależyte wykonanie zobowiązania jest skutkiem okoliczności, za ...

X GC 643/16 – Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi – 2016-11-10 70 fragmentów Premium

2016-11-10 » oddala powództwo

odebranie przez pozwanego Miasto Ł. należycie wykonanego dzieła (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) będącego przedmiotem umowy o prace projektowe tj. umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu konserwatorskiego ...

z odsetkami oraz protokolarne odebranie należycie wykonanego dzieła (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) będącego przedmiotem umowy o prace projektowe tj. umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu konserwatorskiego ...

pozwany podniósł, że powód nie wykonał należycie umowy, przedstawione projekty renowacji kamienic zostały ...

ostatecznie spowodowało odstąpienie pozwanego od umowy (art. 494 k.c.) i ...

zamówień publicznych, strony zawarły dwie umowy, przedmiotem których było wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych remontów konserwatorskich ...

Zamówienia SIWZ ul. (...) k. 31-, umowa z dnia 31 maja 2012 roku (...) (...) k. 55-59, umowa z dnia 6 czerwca 2012 ...

k. 60-65). Zgodnie z umowami pozwany/zamawiający Miasto Ł. zobowiązało ...

zapłaty kwot kolejno: -z tytułu umowy z dnia 31 maja 2012 ...

46 408 zł , -z tytułu umowy z dnia 6 czerwca w ...

dołączone do przedmiotowej sprawy). Po wykonaniu dokumentacji projektowo- kosztorysowych powód/wykonawca ...

2.2012r. odstąpił od umowy dotyczącej ul. (...) z uwagi na ...

12r. (zn.(...)) odstąpił od umowy dot. ul.(...) z uwagi na ...

w uznaniu przez pozwanego wadliwości wykonanych dokumentacji. Powód wezwał jednocześnie pozwanego do uznania prawidłowości wykonania dokumentacji technicznej. W załączeniu pisma ...

do zapłaty kwot zgodnie z umowami. Realizując zapisy umów, powód wystawił ...

zgodnie z § 5 ust. 8 umowy z dnia 31 maja 2012 roku i umowy z dnia 6 czerwca 2012 ...

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ...

do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Składa się ona ...

powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem ...

oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z ...

do wykreowania ceny oferty oraz wykonania robót budowlanych. Projekty wykonawcze w ...

uczestniczącym w postępowaniu publicznym o wykonanie robót budowlanych. Stanowią one dla ...

wybranemu wykonawcy i stanowią podstawę wykonania robót, ich kontroli oraz odbioru ...

dokumentacji powykonawczej. Pozwany podkreślał, że wykonana przez (...) dokumentacja nie określająca w ...

zakresu wielu prac koniecznych do wykonania przy remoncie elewacji, w żaden ...

określał jednoznacznie zakresu przewidzianych do wykonania prac. Pozwany podkreślał, iż rozbieżności ...

konserwatorskich. Zadaniem wykonawcy prac jest wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową ...

wymagał ujęcia w zakresie dokumentacji wykonania izolacji poziomych i pionowych zawilgoconych ...

uwagi pozwany poczynił co do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu konserwatorskiego ...

uwzględnił remontu wejścia do kantoru, -zabezpieczenia ścian preparatem antygrafitii, -źle zaprojektował izolację poziomą ścian, -zaplanował wykonanie tynków szlachetnych, a następnie pomalowanie farbą, co czyniło niecelowym wykonanie tynków szlachetnych , -nie określił zakresu ...

daszku wykusza, -nie podał technologii wykonania izolacji przeciwwilgociowej, ani termicznej daszku ...

20:40-00:34:20). Nienależyte wykonanie umowy przez powoda spowodowało, że pozwany ...

Skoro zatem powód twierdził, iż umowa o dzieło została przez niego należycie wykonana, to powinien powyższe twierdzenie udowodnić ...

w Ł.. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określały umowy oraz opis przedmiotu zamówienia, przy czym wykonane dokumentacje projektowe miały być zgodne ...

w budynków (§ 2 ust 3 umowy ). Strony określiły termin realizacji przedmiotu ...

i przedmiot świadczenia pozwanej, należało umowę zawartą między stronami zakwalifikować jako umowę o dzieło. W odniesieniu do umowy o dzieło, podobnie jak w wypadku umowy sprzedaży, ustawodawca przewidział w formie ...

za wady szczególną ochronę strony umowy, "obciążonej" wadami świadczenia. W art ...

s. 103-113; A. Zimny, Umowa..., s. 23). Przepis art. 637 ...

które znajdują odpowiednie zastosowanie do umowy o dzieło . W miejsce częściowo ...

generalna zasada odpowiedniego stosowania do umowy o dzieło przepisów o rękojmi ...

wypadku wystąpienia niezgodności dzieła z umową powinny być stosowane przepisy ustawy ...

odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową (zob. m.in. Z. Radwański ...

1). Mając na uwadze, iż umowy miedzy stronami zostały zawarte przed ...

charakter niematerialny należy w wypadku umowy o dzieło odróżnić wadę dzieła ...

n., a także T. Grzeszak, Umowa..., s. 8 i n.). W ...

odpowiednich regulacjach odnoszących się do umowy sprzedaży, nie wprowadzono podziału na ...

wątpliwości, iż rękojmia w wypadku umowy o dzieło dotyczy obu rodzajów ...

s. 440-441). Z perspektywy umowy o dzieło zasadnicze znaczenie praktyczne ...

z kryteriów pozwalających na odróżnienie umowy o dzieło od umowy o świadczenie usług jest możliwość ...

o nieprzydatności materiałów do prawidłowego wykonania dzieła zgodnie z art. 634 ...

skutki występowania wad". Wyraźne odróżnienie niewykonania od nienależytego wykonania zobowiązania może wywoływać ogólne wątpliwości ...

T. Pajor, Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1982, s. 102 ...

2, s. 438; A. Klein, Wykonanie umowy i odpowiedzialność (w:) Instytucje prawne ...

nr 11, poz. 132). Jednak wykonanie dzieła obciążonego wadami nie może ...

w każdym przypadku utożsamiane z niewykonaniem umowy o dzieło (zob. wyrok SN ...

W takiej sytuacji powstanie stan niewykonania zobowiązania do momentu przedstawienia przez ...

dla roszczenia o wynagrodzenie za wykonanie dzieła. Oddanie dzieła nie powoduje ...

w wyznaczonym terminie pod rygorem wykonania zastępczego, a nie odmowy przyjęcia ...

Praktyka sądowa w sprawach o wykonanie zobowiązań wynikających z umów o ...

Odpowiedzialność..., s. 101; S. Włodyka, Wykonanie zastępcze jako sposób sanowania wadliwości ...

prawo: 1) do odstąpienia od umowy - jeżeli wady są istotne, 2 ...

z prawa do odstąpienia od umowy (zob. wyrok SN z dnia ...

albo uprawnienie do odstąpienia od umowy, natomiast przepis art. 637 k ...

wartości dzieła, jakiego na podstawie umowy zamawiający miał prawo oczekiwać (zob ...

sprawy wynika jednoznacznie, że dzieło wykonane przez powoda miało liczne wady ...

Pozwany zasadnie zatem odstąpił od umowy na podstawie art. 494 k ...

2015r. " o protokolarne odebranie należycie wykonanego dzieła (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) będącego przedmiotem umowy o prace projektowe tj. umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu konserwatorskiego ...

wraz z odsetkami protokolarne odebranie należycie wykonanego dzieła (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) będącego przedmiotem umowy o prace projektowe tj. umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu konserwatorskiego ...

k.c. roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z ...

w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. Zgodnie z ...

termin przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o roboty budowlane, którego podstawą ...

I ACa 1044/14 – Wyrok SO – 2015-03-25 94 fragmenty Premium

2015-03-25 » I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że: 1) oddala powództwo, 2) zasądza od powodów (...)

przysługuje im wynagrodzenie z tytułu umowy zawartej z A. J. na ...

Inwestora,którym była pozwana Gmina. Umowa została wykonana w całości.Końcowy odbiór został ...

Powód nie wywiązał się z umowy i nie zakończył realizacji umowy do 30 kwietnia 2011 roku ...

i przekazania w użytkowanie przedmiotu umowy jest datowany na 3 listopada 2011 roku.Umowa z podwykonawcą z 7 lipca ...

od rodzaju robót. Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy wyniosło 166 dni, gdyż odbiór ...

sobą 8 października 2009 roku umowę o roboty budowlane.Przedmiotem umowy była budowa zespołu budynków socjalnych ...

Ż. zawarł z A. J. umowę zatytułowaną "umowa z podwykonawcą". Umowa była następnie zmieniana aneksami. Ostatecznie przedmiot umowy określony został jako "budowa osiedla ...

maja 2011 roku zmieniono stronę umowy w ten sposób, że w ...

i J. Ż..Z tytułu wykonania umowy, podwykonawcom przysługiwało wynagrodzenie w kwocie ...

gotowości do odbioru robót, zakres umowy nie był zrealizowany. Trwały prace ...

do 10 sierpnia 2011 roku wykonano jeszcze szereg prac, szczególnie zewnętrznych.Za wykonanie instalacji grzewczej nie była odpowiedzialna ...

końcowego podpisany przez obie strony umowy i przedstawiciela inwestora bez zastrzeżeń ...

w zakresie odmowy odbioru przedmiotu umowy, jeżeli przedmiot wykazuje wady, które ...

czerwca 2011 roku ograniczono zakres umowy odnośnie brakujących elementów wyposażenia, choć ...

roboty za odebrane". Według pisemnej umowy nie do powodów należało uzyskanie ...

nie wszystkie prace wynikające z umowy zawartej pomiędzy pozwanymi czyli Gminą ...

i przekazania w użytkowanie przedmiotu umowy jest datowany na 3 listopada ...

nie powstał dokument harmonogramu realizacji umowy w zakresie powiązania pomiędzy poszczególnymi czynnościami do wykonania.A. J. dostarczał materiały dla ...

ma dokumentów określających precyzyjnie termin wykonania i uruchomienia instalacji Legallet. Potwierdzono ...

opóźnienie realizacji elementów związanych z wykonaniem instalacji Legallet i że było ...

stronami.Aneksem strony zmieniły zakres umowy. Wyłączono prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznych, roboty fundamentowe fundamentów ...

podłogowego Legallet. Zatem zdaniem biegłego, wykonanie robót przez powoda zależało w ...

a odnośnie robót budowlanych od wykonania robót fundamentowych fundamentów płytowych z ...

w zakresie robót elektrycznych pracami wykonanymi przez powoda zarówno, w zakresie ...

dostaw elementów niezbędnych do realizacji umowy. Na 30 kwietnia 2011 roku ...

do 14 czerwca 2011roku. Wykonanie tych prac pozostających w gestii pozwanego ad. 2, uzależniało wykonanie dróg i zagospodarowanie terenu. Do 10 sierpnia 2011 roku wykonano roboty drogowe i brukarskie, prace ...

placach,było to jednak z umowy wyłączone. Odbiór 10 sierpnia 2011 ...

wyposażenia.Nie uzupełniono barierek, nie wykonano znaków i oznaczeń poziomych, konieczne ...

prac powoda był szerszy niż umowa. Obejmował zakres działań zmierzających do ...

robót elektrycznych,robót związanych z wykonaniem instalacji Legallet (próby szczelności w ...

wielkości wpływu tempa i opóźnień wykonania instalacji Legallet na tempo i termin prac wykonanych przez powodów.Opóźnienia w wykonaniu instalacji Legallet skutkowały tym, iż ...

wykonywanie poprawek w robotach już wykonanych. Powodowie nie mieli zatem możliwości zrealizowania przedmiotu umowy w taki sposób aby w ...

pozwanego ad. 2, których to wykonanie przypadało na okres późniejszy. Istniały ...

elementy robót, które nie były wykonane przez powódkę, a których realizacja ...

powyższych elementów stanowiących część przedmiotu umowy. Dokumentacja nie zawiera zapisów w zakresie terminów wykonania poszczególnych elementów i zakresu robót ...

wykonywanych prze powoda jest niemożliwe.Wykonania wszystkich prac zewnętrznych, do których ...

Przedstawiono dokumentację powykonawczą potwierdzającą prawidłowość wykonania poszczególnych etapów systemu Legallet. Zdaniem ...

datą 11 sierpnia 2011 roku.Wykonano próby instalacji na zimno i ...

wynagrodzenie zgodne z kontraktem, który wykonali. Do odbioru robót doszło 10 ...

to, że powodowie mieli do wykonania prace po zakończeniu montażu systemu ...

nie powstał dokument - harmonogram realizacji umowy w zakresie powiązania pomiędzy poszczególnymi czynnościami do wykonania, skutkuje na niekorzyść pozwanych, bo ...

nie mieli możliwości zrealizowania przedmiotu umowy, w taki sposób aby w ...

nie ponoszą winy w opóźnionym wykonaniu zobowiązania (art. 471 kc). Naliczanie ...

gdy dłużnik ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Zdaniem Sądu Okręgowego, jako ...

sierpnia 2011 roku.Powodowie mieli wykonać prace oznaczone umową i nie ponoszą też odpowiedzialności ...

jest możliwość odmowy odbioru przedmiotu umowy jeżeli przedmiot wykazuje wady, które ...

z chwilą odbioru obiektu.Strony umowy o roboty budowlane nie mogą ...

Inwestor wyraził zgodę na zawarcie umowy wykonawcy z podwykonawcą. Jednak ta ...

jakichkolwiek ustaleń co do zakresu umowy wiążącej strony (w szczególności co ...

wynagrodzenia przysługującego powodom na podstawie umowy oraz należnej stawki VAT, wysokości ...

przez pozwanego A. J., terminowości wykonanych prac przez powodów oraz zawinienia ...

c., domniemania winy powodów w nienależytym tj. opóźnionym wykonaniu zobowiązania; sprzeczność istotnych ustaleń faktycznych ...

polegającą na uznaniu, że powodowie wykonali prace zgodnie z umową w terminie 10 sierpnia 2011 ...

do wniosku, że roboty były wykonane z opóźnieniem dopiero 3 listopada ...

uznaniu, iż powodom zgodnie z umową przysługiwało wynagrodzenie w zasądzonej wysokości ...

uznanie, że brak harmonogramu realizacji umowy w zakresie powiązania pomiędzy pracami ...

przez pozwanego opóźniły im realizację umowy; naruszenie prawa materialnego, a to ...

art.481 K.c. oraz (...) umowy poprzez ich błędną wykładnię i ...

2011 r. nie spełniał warunków umowy, roboty nie były wykonane a przede wszystkim powodowie nie ...

mającego spełnić świadczenie nie stanowi wykonania uprawnienia kształtującego, nie wypływa bowiem ...

Roszczenie takie jest przecież wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia, jeśli więc opóźnienie dotyczy ...

nie miał racji twierdząc, jakoby umowa o roboty budowlane zawarta dnia ...

pomiędzy pozwanymi została inkoroporowana do umowy z podwykonawcą z dnia 7 ...

łączącej powodów z A. J.. Umowa ta stanowiła tylko załącznik do umowy z podwykonawcą; w tym drugim ...

czynność prawna określająca zadanie, którego wykonanie (z ograniczeniem przyjętym w aneksie ...

przedmiotowego zadania opisany został w § (...) umowy zawartej pomiędzy obojgiem pozwanych. Natomiast ...

decyzji na użytkowanie" zawarte w § (...) umowy z 8 października 2009 r ...

Wykonawcy, czyli na A. J. (umowa z 8 października 2009 r ...

powodów z pozwanym A. J. umowa z podwykonawcą nie daje żadnych ...

stanu uzyskania przedmiotowej decyzji administracyjnej; umowa ta zawierała odrębne, szczegółowe regulacje dotyczące kwestii odbioru robót ((...) umowy z 7 lipca 2010 r ...

jakoby Sąd Okręgowy nie poczynił należytych ustaleń co do zakresu umowy wiążącej strony (a tym bardziej ...

J. i kwestii zawinienia opóźnienia wykonania robót. Sąd Okręgowy wskazał w ...

o której mowa w § (...) h) umowy i wobec tego nie domagali ...

odjęte od kwoty ryczałtowej z umowy. Zgodzić się należy z pozwanym ...

że zapłacił powodom z tytułu wykonania przedmiotowej umowy 1.577.094,08 zł ...

nie zignorował domniemania, iż niewłaściwe wykonanie zobowiązania było zawinione przez dłużników ...

zarzut, iż brak harmonogramu realizacji umowy łączącej powodów z pozwanym A ...

przez każdą ze stron tej umowy nie był okolicznością obciążającą wyłącznie ...

wielkości wpływu tempa i opóźnień wykonania instalacji Legallet, dostaw materiałów w ...

niezawinioną przez powodów przyczyną opóźnienia wykonania zobowiązania. Wbrew twierdzeniom apelującego, Sąd ...

robót, z uwagi na zakres wykonanych prac oraz wyłącznie estetyczny, porządkowy ...

Wobec braku harmonogramu prac stron umowy z podwykonawcą z dnia 7 ...

ostatecznego rozliczenia końcowego z tytułu wykonania przedmiotu umowy nie stała się wymagalna, wobec ...

przedwczesne. Przemawia za tym treść umowy z podwykonawcą, gdzie w ust ...

wynagrodzenia za zakończenie etapu robót wykonanych, jak i w ust.(...)) odnoszącym ...

się do rozliczenia końcowego, strony umowy zastrzegły, że wypłata nastąpi (niezależnie ...

w logicznym związku zapisu ust.(...)) umowy. Podwykonawcy wyrazili tam zgodę na ...

A zatem, zgodny zamiar stron umowy z 7 lipca 2010 r ...

jest, że Wykonawca chciał się zabezpieczyć przed taką możliwością przez zawarcie ...

związania omówionymi wyżej ustaleniami przedmiotowej umowy powodowie, co jest bezsporne, nie ...

otrzymał od powodów wynagrodzenia za wykonane roboty, mimo wystawienia faktury na ...

tego, iż powodowie ignorowali postanowienia umowy z 7 lipca 2010 r ...

chwili obecnej swego obowiązku z umowy łączącej ich z pozwanym A ...

spełniony uzgodniony przez strony tej umowy warunek skutkujący wymagalnością roszczenia powodów ...

I C 1612/14 – Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu – 2014-11-13 132 fragmenty Premium

2014-11-13

wskazał, że strony łączyła zawarta umowa o roboty budowlane nr (...) z ...

mocy, której pozwany zlecił powodowi wykonanie boiska lekkoatletycznego w ramach zadania ...

w P.". Na podstawie niniejszej umowy płatności za wykonane prace miały następować etapowo na ...

również aneksy do w/w umowy o roboty budowlane, przy czym ...

dokonał wymagalnej płatności za realizację umowy, w związku z czym wystosowano ...

za jego bezpośrednią zgodą, do wykonania znacznej części robót budowlanych powód zawarł umowę o podwykonawstwo z Firmą Usługowo ...

roku nr (...) P.. Podwykonawca miał wykonać wszystkie niezbędne roboty w celu wykonania całego przedmiotu umowy z wyłączeniem robót, które bezpośrednio miał wykonać powód. W trakcie realizacji robót ...

otrzymuje od Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane prace realizowane w ramach zawartej umowy o podwykonawstwo, pomimo odebrania ich ...

do zapłaty należności z tytułu wykonanych prac na rzecz Podwykonawcy. Następnie ...

zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę, co skutkowało podjęciem ...

fakturę żądając zapłaty za realizację umowy w przedmiocie robot budowlanych. Jednakże ...

było bezzasadne, bowiem Podwykonawca nie wykonał zleconych prac zgodnie z zawarta umową pomiędzy nim a powodem. W ...

protokół odbioru, który potwierdzałby faktyczne wykonanie robót budowlanych przez Podwykonawcę i ...

nie zostały przez niego nigdy wykonane w całości i zgodnie z umową. Po trzecie, jak wskazał powód ...

imieniu którego, w zakresie realizacji umowy, działają T. Ł., Wicestarosta, oraz ...

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów - umowę o roboty budowlane nr (...) w ...

KRS powoda (k. 6-9); umowa o roboty budowlane nr (...) z ...

40-40v). Przedmiotem zawartej umowy było wykonanie zadania pn. "Budowa boiska lekkoatletycznego ...

niezbędną infrastrukturą techniczną w P..". Umowa obejmowała swoim zakresem: budowę boiska ...

robót budowlanych stanowiły integralne części umowy, jak dokumentacja projektowa, specyfika istotnych ...

ofertowe (§ 1 ust. 1-3 umowy z dn. 30.10.2012 ...

nr (...)). Strony ustaliły, iż termin umowy dotyczący zakończenia robót i zgłoszenia ...

2 ust. 1 pkt 2 umowy). Strony ustaliły wynagrodzenie kosztorysowe z tytułu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 3.483.726 ...

z uzyskaniem stosownych certyfikatów (§ 4 umowy). Zgodnie z § 6 ust. 2 umowy strony przewidziały przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę na rzecz innych ...

W ust. 3 strony niniejszej umowy zastrzegły, że do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcami ...

od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej części ...

wyraził zgodę na zawarcie takiej umowy. Ustęp 4 umowy wskazuje na formę umowy Wykonawcy z podwykonawcami, która powinna ...

z dalszymi podwykonawcami (ust. 5 umowy). Rzeczona umowa o roboty budowlane z dnia ...

ramach działalności stron postępowania. Dowód: umowa o roboty budowlane nr (...) z ...

Ż. (k. 16). Do powyższej umowy o roboty budowlane strony w ...

zmiany zasad wypłacenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu budowy. Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianom. Następnie aneksem ...

48). Jeszcze przed zawarciem głównej umowy o roboty budowlane nr (...) z ...

dniu 5 września 2012 roku umowę nr (...)/P. w przedmiocie wykonania inwestycji pn. "Budowa boiska lekkoatletycznego ...

przy ul. (...) w P..". Zawarta umowa pomiędzy powodem a FUH (...) miała ...

główny Wykonawca) z pozwanym (Inwestor) umowy o roboty budowlane oraz wyrażenia ...

jako Podwykonawcy. Na mocy postanowień umowy nr (...)/P. z dnia 5 ...

2012 roku ustanowiono, iż Podwykonawca wykona wszelkie niezbędne roboty w celu wykonania całego przedmiotu wyżej opisanej inwestycji z wyłączeniem robót, które wykona powód, a mianowicie dostawy i ...

i montażu wyposażenia sportowego. Termin wykonania zamówienia podzielono na 3 (trzy ...

a ostateczne zakończenie prac objętych umową przewidziano do dnia 20 kwietnia 2013 roku. Dowód: umowa nr (...) P. z dnia 5 ...

upoważniania Wykonawcy przekazał Inwestorowi kopię umowy zawartą z Podwykonawcą FUH (...) na wykonanie całości przedmiotu zawartej umowy z wyłączeniem dostawy i montażu ...

żadnych zastrzeżeń co do przedstawionej umowy o podwykonawstwo w zakresie całościowego wykonania inwestycji przez FUH (...) w przewidzianym ...

14 dni od dnia przekazania umowy. Tym samym wyraził zgodę i aprobatę na zawartą umowę nr (...)/P. z dnia 5 ...

z przebiegiem i realizacją przedmiotu umowy o roboty budowlane z dnia ...

od Wykonawcy należnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, bowiem Wykonawca uchyla ...

Inwestora o braku aneksu do umowy nr (...)/P. zawartej w dniu ...

roku strony dokonały odbioru szeregu wykonanych robót budowlano-montażowych związanych z ...

M. Kopernika w P.. Jakość wykonanych robót przez Wykonawcę została uznana ...

ani zastrzeżeń co do całości wykonanej inwestycji. Przy każdym częściowym odbiorze ...

Wykonawcy, którzy zatwierdzali zestawienia wartości wykonanych robót związanych z wykonaniem zleconej inwestycji. Protokołem z dnia ...

stwierdzono, że Wykonawca przekazał Zamawiającemu, wykonamy w 100%, przedmiot umowy, w tym sprawdzoną i zaakceptowaną ...

PZLA. Tym samym strony zrealizowały umowę o roboty budowlane nr (...) zawartą ...

potwierdzając że prace budowlane zostały wykonane w całości, a sporządzony protokół ...

zamówienie uzupełniające stanowiło realizację dodatkowej umowy nr (...) z dnia 20 czerwca ...

2013 roku. Dowód: protokoły odbioru wykonanych robót nr 1 z dn ...

63-69v); protokół odbioru wykonanych robót końcowy z dn. 25 ...

Wykonawcy całego należnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na obiekcie zgodnie ...

z postanowieniami zawartej pomiędzy nimi umowy z dnia 5 września 2012 ...

pozostała do zapłaty kwota tytułem wykonanych robót wynosi 393.425,55 ...

rzecz Wykonawcy ze względu na wykonanie uzupełniających robót budowlanych związanych z ...

z tytułu faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 393.434,55 ...

zł oraz należność z tytułu wykonania robót uzupełniających w kwocie 37 ...

393.424,55 zł tytułem wykonania całości prac budowlanych zgodnie z umową z dnia 5 września 2012 ...

r. wraz z zestawieniem za wykonane roboty uzupełniające (k. 79-80 ...

461,26 zł tytułem realizacji umowy o roboty budowlane nr (...) z ...

nie otrzymał należnej zapłaty za wykonanie robót budowlanych w związku z ...

rzecz Podwykonawcy, należnej zgodnie z umową Wykonawcy za wykonanie inwestycji. Jednocześnie Zamawiający wskazał, że ...

tym z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty uzupełniające, uznaje za bezzasadne ...

robót uzupełniających zgodnie z zawartą umową o roboty uzupełniające nr (...) z ...

przez Podwykonawcę tytułem ostatecznego rozliczenia wykonanych robót budowlanych w ramach powstałej ...

stanem rzeczy, pozwany uznał, że umowa o roboty budowlane z dnia ...

w sprawach majątkowych dotyczących zawartej umowy o roboty budowlane nr (...) z ...

zawarli aneks nr 1 do umowy nr (...)/P. z dnia 5 ...

całości prac objętych w/w umową przewidziano do dnia 20 czerwca ...

iż zlecone roboty nie zostały wykonane w prawidłowy sposób, w szczególności ...

nawierzchni, których wyniki potwierdziły wadliwe wykonanie robót. Nadto powód wykrył inne usterki i wady wykonanych robót budowlanych, do których usunięcia ...

Podwykonawcę wyznaczając stosowny termin do wykonania prac naprawczych do dnia 22 ...

Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości oraz usterki wykonanych robót budowlanych były odnotowywane w ...

uwagi na pojawiające się usterki wykonanych prac budowlanych, jednocześnie zaznaczając, iż brak wykonania robót naprawczych spowoduje obciążenie Podwykonawcy kosztami wykonania niezbędnych prac przez powierzenie ich wykonania innym podmiotom. Pomimo ciągłych monitów ...

10.05.2013 r. do umowy nr (...)/P. z dn. 5 ...

2013 r. na okoliczność nieprawidłowego wykonania podbudowy asfaltobetonowej (k. 192-193 ...

dokonanej przez firmę (...) stwierdzający nieprawidłowe wykonanie podbudowy asfaltobetonowej (k. 152-188 ...

PZLA, który miał potwierdzić prawidłowość wykonania spadków podbudowy asfaltobetonowej, co pozwoliłoby ...

nierówności i rozbieżności w grubościach wykonanej nawierzchni asfaltobetonowej. Jednocześnie wskazał, iż ...

spowoduje zwiększenie zużycia materiałów do wykonania nawierzchni. Ponadto powód zaznaczył, iż ...

doszło do sporządzenia protokołu odbioru wykonania podbudowy asfaltobetonowej bieżni lekkoatletycznej wskutek ...

27.07.2013 r. odbioru wykonania podbudowy asfaltobetonowej (k. 196-197 ...

198). W związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy, pozwany wezwał powoda do zapłaty ...

w kwotą następuje z tytułu nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane nr (...) z ...

bezpodstawnie i niezgodnie z obowiązującą umową pomiędzy w/w stronami. Dowód ...

na załączonych dokumentach prywatnych obejmujących umowy łączące strony w przedmiocie określenia ...

art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje ...

oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z ...

Podstawowym uprawnieniem zamawiającego jest uzyskanie wykonanego obiektu budowlanego, który stanowi materialny ...

w umówionej przez strony wysokości. Umowa o roboty budowlane ma charakter konsensualny, odpłatny i jest umową rezultatu. Na treść umowy o roboty budowlane składają się ...

stosunkiem zobowiązaniowym , którego źródłem była umowa o roboty budowlane, gdzie po ...

Zamawiający, zaś obiektem budowlanym do wykonania na podstawie przedłożonego projektu zgodnie z umową o roboty budowlane z dnia ...

podwykonawców. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą ...

od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...

wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub ...

że wyraził zgodę na zawarcie umowy (§ 2), przy czym do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana ...

Ponadto ustawodawca wskazał wprost, iż umowy, o których mowa w § 2 ...

na przyjęcie zasady, iż zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i ...

zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę (§ 5). Przepis art ...

wykonawcy, względnie wykonawców częściowych, za umowy zawierane z podwykonawcami oraz dalszymi ...

z którym bezpośrednio zawarli oni umowę na wykonanie części robót, zmuszając inwestora do ...

zgodzić się z twierdzeniem, że umowa o podwykonawstwo, choć powiązana z umową zawartą pomiędzy inwestorem a wykonawcą ...

podwykonawcy wyznacza przede wszystkim treść umowy zawartej z wykonawcą. Odpowiedzialność inwestora ...

przez niego zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, ma charakter dodatkowej gwarancji ...

inwestor - wykonawca. Rozwiązanie tej ostatniej umowy nie zwalnia wykonawcy od obowiązków wypływających z umowy o podwykonawstwo. Analogicznie ocenić trzeba skutki odstąpienia inwestora od umowy łączącej go z wykonawcą. Wskazana ...

wynagrodzenie należne podwykonawcy za roboty wykonane w ramach umowy o podwykonawstwo. Przyjęcie odmiennej interpretacji ...

Sąd Najwyższy wskazał, iż dostatecznym zabezpieczeniem interesów inwestora jest jego wiedza ...

o wyrażenie zgody na zawarcie umowy podwykonawczej zindywidualizowanej podmiotowo (z oznaczonym podwykonawcą) i przedmiotowo (obejmującej wykonanie określonych robót), może żądać wyjaśnień ...

do osoby podwykonawcy lub postanowień umowy) czy złożenia samej umowy, jej projektu lub innych dokumentów ...

uzyskanie zgody inwestora na nawiązanie umowy, na podstawie której wykonuje prace ...

wiedzy o istotnych postanowieniach zatwierdzanej umowy. Inwestor może wyrazić wolę na zawarcie umowy przez wykonawcę z podwykonawcą w ...

w jego dzienniku budowy, odbieranie wykonanych przez niego robót oraz dokonywanie ...

jest konieczne przedstawienie inwestorowi ani umowy z podwykonawcą, czy też jej ...

nie musi znać treści całej umowy (jej projektu), wystarczająca jest znajomość ...

tych elementów, które konkretyzują daną umowę i decydują o zakresie solidarnej ...

roku nr (...) (§ 6 ust. 2 umowy) oraz w umowie o podwykonawstwo ...

1 ust. 1 i 3 umowy). Z przytoczonych umów wynika jednoznacznie ...

robotach budowlanych, co więcej, postanowienia umowy z dnia 30 października 2012 roku nr (...) przewidywały możliwość wykonania przedmiotu umowy również przez Podwykonawcę. Natomiast umowa o podwykonawstwo z dnia 5 ...

z Podwykonawcą przed zawarciem głównej umowy o roboty budowlane pomiędzy powodem ...

zgody przez Inwestora odnośnie powierzenia wykonania inwestycji w określonym zakresie przez ...

wyrażenie zgody przez Inwestora na wykonanie robót przez Podwykonawcę w celu realizacji przedmiotu umowy skutkowało ex lege powstaniem solidarnej ...

w zakresie jego wynagrodzenia za wykonane prace budowlane. Odnosząc się do ...

1 k.c. Podwykonawca po wykonaniu zleconych robót budowlanych wystawił fakturę ...

faktura nie świadczy o fakcie należycie wykonanych robót budowlanych. Jednocześnie jednak stwierdzić ...

do zapłaty wynagrodzenia na podstawie umowy z wykonawcą, może podnieść jedynie ...

są tu roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy) lub też zarzuty, które ze ...

w ocenie powoda doszło do nienależytego wykonania umowy. Jednakże trzeba podkreślić, iż opisana ...

przeciwko Podwykonawcy w związku z nienależytym wykonaniem umowy łączącej powoda z Podwykonawcą. Pozwany ...

VIII Ga 238/17 – Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie – 2017-07-07 81 fragmentów Premium

2017-07-07

ul. (...) w S. w ramach umowy nr (...). Wyjaśniła, że dochodzona kwota stanowi część należności za wykonane prace objęte fakturą nr (...), która ...

w S. zawarła ze spółką (...) umowę, która obejmowała realizację prac w ...

etap II - zagospodarowanie terenu został wykonany i rozliczony protokołem przejściowym oraz ...

jako podwykonawcę inwestycji aneksem do umowy z dnia 21 maja 2015 ...

Pozwana podniosła, że prace objęte umową zawartą pomiędzy powódką a spółką (...) zostały jednak wykonane w okresie do dnia 31 ...

zgody na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą, natomiast powódka nie dochowała należytej staranności w zgłoszeniu pozwanej faktu ...

na realizowanie prac w ramach umowy nr (...) wskazując, że inwestorem przedsięwzięcia ...

przez powódkę protokole nr (...) na wykonanie robót wskazanych w fakturze, której ...

na realizowanie prac w ramach umowy nr (...) wskazując, że inwestorem przedsięwzięcia ...

pozwana wskazała, że na protokole wykonanych robót drogowych z dnia 6 ...

nie przedstawiła żadnego protokołu stwierdzającego wykonanie robót objętych fakturą nr (...). Sprawa ...

z siedzibą S. (jako wykonawcą) umowę o roboty budowlane w zakresie ...

przy ul. (...) na oś. Bukowe". Umowa obejmowała wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr (...) (pierwszy ...

odbioru). W § 3 ust. 5 umowy strony ustaliły, że wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem ...

Wykonawca był zobowiązany przedstawić zamawiającemu umowę z podwykonawcą lub jej projekt ...

wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie. Strony umowy postanowiły, że jeżeli zamawiający w ...

że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą (§ 3 ust. 5 pkt 2). Według treści umowy, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w umowie ...

co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Strony umowy ustaliły, że bez zgody zamawiającego ...

umożliwić podwykonawcy wejścia na teren umowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne ...

postępowanie wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy (§ 3 ust. 5 pkt 7 ...

siedzibą w S. (jako wykonawcą) umowę o roboty budowlane, której przedmiotem było wykonanie prac na os. ul. (...) w ...

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy (§ 3 ust. 1 umowy). Należne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wraz z materiałem strony ustaliły ...

zł netto (§ 5 ust. 1 umowy), powiększoną o obowiązujący podatek od ...

zgodnie z załączonym harmonogramem (§ 6 umowy). W ramach umowy strony przewidziały odbiory częściowe robót ...

do wystawiania faktur częściowych za wykonanie danego rodzaju robót, odbiory robót ...

gotowości odbioru miało być faktyczne wykonanie robót. Odbioru dokonać miał kierownik ...

7 ust. 6). Za datę wykonania przez wykonawcę zobowiązania wynikającego z umowy przyjęto datę odbioru stwierdzoną w ...

8). Zgodnie z załącznikiem do umowy prace obejmować miały m.in ...

w S. fakturę VAT tytułem wykonanych robót zagospodarowania terenu (etapu I ...

spółki (...) sporządzony został protokół częściowego wykonania robót drogowych w okresie od ...

samym dniu sporządzony został protokół wykonanych robót drogowych polegających na odbudowaniu ...

spółce (...) fakturę VAT nr (...) tytułem wykonanych robót budowlanych przy ul. (...) w ...

spółce (...) fakturę VAT nr (...) tytułem wykonanych robót budowlanych przy ul. (...) w ...

w S. fakturę VAT tytułem wykonanych robót zagospodarowania terenu (etapu II ...

Spółdzielni mieszkaniowej (...) w S. o zabezpieczenie należności dla spółki (...) oraz przymuszenie ...

się z terminowych płatności za wykonane usługi związane z inwestycją przy ...

i spółka (...) zawarły aneks do umowy o roboty budowlane z dnia ...

w formie pisemnej zamawiającemu, załączając umowę zawartą ze spółką (...), że jest ...

etap I oraz II. Przedmiotowa umowa stanowiła załącznik do aneksu. W ...

spółki (...) sporządzony został protokół częściowy wykonanych robót w okresie od dnia ...

Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w S. o zabezpieczenie należności dla spółki (...) oraz przymuszenie ...

wystawiła spółce (...) fakturę VAT tytułem wykonanych robót budowlanych przy ul. (...) w ...

płyt drogowych. Prace te zostały wykonane. W dniu 31 lipca 2015 ...

spółce (...) fakturę VAT nr (...) tytułem wykonanych robót budowlanych polegających na ułożeniu ...

brak płatności faktur wstrzymuje realizację umowy do czasu uregulowania zaległych płatności ...

spółkę (...). Wskazała, że roboty objęte umową zostały wykonane w okresie do dnia 31 ...

siedzibą w S. - jako wykonawcą - umowę o roboty budowlane w zakresie ...

że spółka (...) zawarła ze spółką (...) umowę, której przedmiotem było wykonanie przez powódkę jako podwykonawcy robót ...

2015 roku aneksu nr (...) do umowy (...)/ C./2013, to jednak w ...

podstawę do przyjęcia, że powódka wykonała całość zleconych jej przez spółkę (...) prac budowlanych objętych umową z dnia 1 stycznia 2014 ...

wykonawcy), to zaakceptowała ich pełne, należyte wykonanie. Sąd Rejonowy wskazał, że wszystkie prace wykonane przez powódkę, zostały potwierdzone protokołami ...

od dnia zawarcia aneksu do umowy z generalnym wykonawcą - również wprost ...

to podstawę do przyjęcia, że wykonanie prac drogowych przez ten podmiot ...

S. wyraziła zgodę na zawarcie umowy z tym właśnie podwykonawcą. W ...

pisma. Formułując kolejny aneks do umowy - w dniu 21 maja 2015 ...

zawartą z generalnym wykonawcą ( spółką (...)) umowę, że jest podwykonawcą z zakresem ...

być wyrażona zarówno przed zawarciem umowy, w czasie jej zawarcia, jak ...

factum, w tym także po wykonaniu w całości umowy przed podwykonawcę. Istotne jest jedynie ...

czy inwestor skorzystał na robotach wykonanych przez podwykonawcę (czy był ich ...

odpowiedzialność, jakim jest sam fakt wykonania robót budowlanych w ramach zadania ...

o.o. nie przedstawiła żadnej umowy z powodem na wykonanie jakichkolwiek robót. Umowę taką przedstawił pozwanej dopiero powód ...

informacji pozwana aneksem nr (...) do umowy, wprowadziła zapis dotyczący powoda jako ...

prac a także innych warunków umowy zawartej pomiędzy spółką (...) a generalnym ...

jego prac i innych elementów umowy przypisać inwestorowi. Podobnie świadek D ...

dotyczyło to podmiotów "wpisanych do umowy, zaś powódka nie była wpisana ...

w ramach ustaleń dokonywanych w umowach o świadczenie usług, do których ...

aneksu nr (...) do łączącej ich umowy. Mocą tego aneksu w § 9 ...

inwestor wprowadził podwykonawcę - spółkę (...) do umowy, czyniąc o tym stosowny zapis ...

że zapoznał się z treścią umowy podwykonawcy z generalnym wykonawcą, która ...

przedmiotowej inwestycji w zakresie pierwotnej umowy jak i kolejnych prac, skoro ...

jakim te prace już zostały wykonane. Tak sformułowany zapis w kontekście ...

sposób zgłoszony i wprowadzony do umowy pomiędzy inwestorem a generalnym wykonawcą ...

zostały już na moment zgłoszenia wykonane to jednak wciąż trwały dalsze ...

post factum, a zatem po wykonaniu umowy. Za dopuszczalnością wyrażenia takiej zgody, w tym także po wykonaniu umowy w całości opowiedział się Sąd ...

sposób milczący) zarówno przed zawarciem umowy, w czasie jej zawierania, jak ...

inwestora także już po zawarciu umowy przez wykonawcę i podwykonawcę. Kontynuacją ...

sposób dorozumiany także po zawarciu umowy przez wykonawcę z podwykonawcą. W ...

w tym także już po wykonaniu w całości umowy przez podwykonawcę (por. także wyrok ...

o podwykonawcy już po zawarciu umowy przez powódkę z generalnym wykonawcą ...

się w aneksie nr (...) do umowy łączącej ją z generalnym wykonawcą ...

zjawisku niewypłacania wynagrodzenia podwykonawcom za wykonane prace, dlatego też kwestia wyrażenia ...