września 2014 r. strony zawarły umowę, której przedmiotem było dostarczenie i ...
faktury określające wynagrodzenia za część wykonanych prac. Podpisanie protokołu było równoznaczne ...
co do jakości i terminowości wykonanych robót. W dniu 22 lipca ...
pozwany oświadczył, że wszystkie prace wykonano zgodnie z umową, powód odpowiedział, iż brak podstaw ...
fakt, iż nierzetelnie i nieterminowo wykonał swoje obowiązki umowne, wskutek czego ...
Pozwany podkreślił, że zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo - finansowym, prace ...
dniu 4 listopada 2014 r. Wykonanie przedmiotu umowy powinno zostać zakończone do dnia ...
a deklaracje odnośnie do termonów wykonania prac spotkały się z aprobatą ...
z o.o. spółką komandytową umowę o roboty budowlane, na mocy ...
Stanowiła załącznik nr 1 do umowy między stronami. Dowód: umowa o roboty budowlane k. 219 ...
249, oferta k. 51 - 65, umowa z 4.09.2014 r ...
zlecającego) w/w oferty, zawarły umowę nr (...). Stosunek umowny pomiędzy stronami ...
3 ust. 3): 1) przedmiotowa umowa, 2) projekt wykonawczy (...) nr (...) (załącznik ...
swojego odzwierciedlenia w treści przedmiotowej umowy lub innych dokumentach wymienionych w ...
kwalifikacje i sprzęt do ich wykonania. Posługiwanie się podwykonawcą wymagało pisemnej ...
załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Ponadto w miejscach uzgodnionych między ...
zamontowane, wykonawca zobowiązany był do zabezpieczenia i złożenia niezamontowanych elementów na ...
zlecenia lub aneksu do niniejszej umowy podpisanego przez osoby upoważnione do ...
ust. 6). W paragrafie 6 umowy strony ustaliły szczegółowy sposób rozliczenia ...
harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszej umowy (§ 6 ust.3). Wykonawca uprawniony ...
powstał spór w kwestii jakości wykonanych prac lub dostaw lub w ...
pełnego wynagrodzenia z tytułu prac wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego (§ 6 ...
możliwość ich użytkowania zgodnie z umową i przeznaczeniem, jak również jeżeli ...
ust. 10). W paragrafie 9 umowy zostały określone zasady rękojmi i ...
należności wykonawcy wynikających z niniejszej umowy, jak też z jakichkolwiek innych ...
10 ust. 6). Integralną część umowy stanowiły załączniki: - załącznik nr 1 ...
ustalenia techniczne stron (§ 18). Dowód: umowa k. 24 - 43, załączniki k ...
strony sporządziły aneks nr (...) do umowy, na mocy którego został zmieniony ...
wymienionego w § 5 ust. 1 umowy zmniejszy się o kwotę 58 ...
wjechał ciężki sprzęt. Zgodnie z umową, w celu umożliwienia montażu, pozwany ...
adekwatna do zleconego zadania. Fundamenty wykonane przez pozwanego miały duże odchyłki ...
z o.o. chciał zerwać umowę, ponieważ prace wykonywał przy użyciu ...
grząski grunt zagrażał stabilności maszyn. Umowa nie została zerwana na prośbę ...
przy niższej części budynku, miał wykonać doki i podwaliny. Wykonał te race pod koniec stycznia ...
a powinien zakończyć miesiąc wcześniej. Wykonanie ścian nie było możliwe dopóki ...
ścian. Prace te miały być wykonane do końca stycznia 2015 r ...
wystąpił problem z zasilaniem - wysiadały zabezpieczenia w rozdzielni. Przez pewien czas ...
maja 2016 r. Na termin wykonania umowy miały wpływ także zmiany projektowe ...
maja 2016 r. Zgodnie z umową pozwany był zobowiązany wpłacać powodowi ...
roboty dodatkowe i wydłużenie terminu wykonania prac. Dowód: protokoły z narad ...
sporządzony protokół odbioru końcowego robót wykonanych przez powoda na rzecz pozwanego ...
inwestora oraz sztuką budowlaną. Jakość wykonanych prac oceniono jako dobrą, prace ...
10 maja 2016 r. Za wykonane roboty powód wystawiał pozwanemu faktury ...
zł za montaż zgodnie z umową z 4 września 2014 r ...
zł za montaż zgodnie z umową i protokołem zaawansowania robót z ...
faktury. Faktura dotyczyła robót określonych umową i protokołem zaawansowania robót z ...
na podstawie § 10 ust. 5 umowy. Przedstawiciel pozwanego oświadczył, że ma ...
twierdzeniom świadka, iż przekroczenie terminu wykonania umowy nastąpiło z winy powoda. Protokoły ...
innego wynika bowiem z treści umowy łączącej strony. Pozbawione wiarygodności były ...
przez powoda faktur oraz zakresu wykonanych robót. Ponadto ocenił prace powoda ...
podwykonawca. Twierdzenia świadka są błędne - umowa nakładała na pozwanego obowiązek utwardzenia ...
powoda, gdyż ostatecznie pozwany wymienił zabezpieczenia. O trudnościach z zasilaniem była ...
spowodowane przez powoda. Wystąpiła konieczność wykonania prac dodatkowych i zamiennych. Świadkowie ...
beton, ponieważ był przygotowany pod wykonanie posadzki. Pozwany nie przygotował innego ...
chodziło o błoto i wykopy wykonane przez pozwanego. Sąd uznał za ...
Z. wyjaśnił, że przed podpisaniem umowy z pozwanym, pracownicy powoda obejrzeli ...
ładna pogoda. Zgodnie z zapisem umowy powód miał prawo oczekiwać, iż ...
inwestor zapłacił pozwanemu za prace wykonane przez powoda. Pozwany przyniósł powodowi ...
było to, że strony łączyła umowa o roboty budowlane z dnia ...
zapłaty wynagrodzenia twierdząc, iż powód wykonał prace nierzetelnie i nieterminowo, wobec ...
10 ust. 5) za nieterminowe wykonanie prac - 32 dni opóźnienia. Zaznaczył ...
59 dni, jednakże, zgodnie z umową, wysokość kary umownej nie mogła ...
W świetle § 7 ust. 9 umowy niewątpliwie podpisanie przez obie strony ...
naliczeniu kar umownych. Gdyby powód wykonał prace nierzetelnie znalazłoby to odzwierciedlenie ...
jako datę rozpoczęcia realizacji tej umowy i datę rozpoczęcia robót - datę ...
dni od dnia podpisania omawianej umowy. Natomiast datę zakończenia ustalono na ...
kolei z aneksu nr (...) do umowy zawartej między (...) sp. z o ...
pozwanym wynika, że powstała konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych oraz ...
również sporządziły aneks do swojej umowy. Następnie należy podkreślić, iż z ...
robót nie świadczył o prawidłowym wykonaniu prac, albowiem same strony tak ...
strony miały świadomość przedłużenia terminu wykonania robót i godziły się na ...
rzeczowo - finansowego, nawet tego do umowy łączącej go z inwestorem. Ustalone ...
strony ostatecznie przedłużyły termin realizacji umowy i nie uzgodniły jednoznacznego terminu ...
dowodu w zakresie wykazania nieterminowego wykonania prac przez powoda spoczywał na ...
że powód opóźnił się w wykonaniu prac, a tym samym przyjąć ...
zwrócić uwagę, że zgodnie z umową łączącą strony, zlecający miał prawo ...
powstał spór w kwestii jakości wykonanych prac lub dostaw lub w ...
pozwanego opóźnienia powoda w realizacji umowy, pozwanemu nie należały się żadne ...
uznać należy za uzasadnione. Powód wykonał zlecone mu roboty budowlane, które ...
tytułu ma prawo żądać określonego umową wynagrodzenia. Mając na względzie powyższe ...
cytostatycznych na terenie (...) na podstawie umowy nr (...)/z zawartej w dniu ...
co do zakresu robót objętych umową a zakresem opracowanym w projektach ...
powódki brak było opracowania sposobu zabezpieczenia konstrukcji dachu przy montażu nowego ...
przekazaną od projektanta o braku wykonania projektu wykonawczego. Według powódki roboty ...
2010r. powódka złożyła wypowiedzenie umowy z winy zamawiającego, a w ...
własne oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie ...
umownych. Powódka wyjaśniła, że za wykonany zakres robót wystawiła FV nr ...
stanowi prawdziwą przesłankę odstąpienia od umowy. Pozwany podniósł, że wielokrotnie odnosił ...
że nie był zobowiązany zawartą umową do wykonania takiego opracowania, a sama powódka ...
z placu budowy, kolejna firma wykonała prace związane z wentylacją bez ...
swych prac po odstąpieniu od umowy, a także na zawarty w ...
projekt budowlany oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. W skład ...
z powódką, występującą jako wykonawca umowę nr (...), której przedmiot obejmował modernizację ...
budowlanym i przedmiarem robót. Przedmiot umowy miał być zrealizowany w terminie ...
dnia przekazania placu budowy. Za wykonania umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w ...
określone ryczałtowo niezależnie od rozmiaru wykonanych robót. W dniu 2 listopada ...
złożenia pisma pod rygorem rozwiązania umowy. W odpowiedzi pozwany poinformował, że ...
06.11.2010r. rozwiązuje umowę z dnia 24.08.2010 ...
księgową z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie ...
wyszczególnienia rodzaju i zakresu robót wykonanych przez spółkę A- (...) w związku ...
2010r. pozwany odstąpił od umowy z przyczyn leżących po stronie ...
12.2010r. Ponadto za wykonanie części prac związanych z modernizacją ...
zł brutto. Tytułem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie ...
2) lit. c i d umowy karą umowną w wysokości 9 ...
710,09 zł. Zgodnie z umową z dnia 7 grudnia 2010 ...
Istotnym jest, że do zawarcia umowy doszło w wyniku wyboru w ...
j.t.). Na mocy zawartej umowy powódka domagała się zasądzenia od ...
tytułem nieuregulowanej należności za część wykonanych prac oraz kwoty 9 818 ...
w związku z odstąpieniem od umowy z winy pozwanego. Pozwany sprzeciwił ...
własnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie ...
zastrzeżeń odnośnie dołączonej do akt umowy stron nr (...) z dnia 24 ...
między stronami w trakcie realizacji umowy oraz po zakończeniu prac. Zdaniem ...
wydarzeń związanych z zawarciem i wykonaniem umowy przez powódkę, bez większych luk ...
powódkę oświadczenia o odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie ...
pozwanego. Ewentualna zasadność odstąpienia od umowy przez powódkę determinowała bowiem dalsze ...
powódkę, odstąpienie przez pozwanego od umowy i naliczenie powódce kary umownej ...
powodowej podstawą do odstąpienia od umowy był brak przedstawienia przez pozwanego ...
zakończenie. Sąd zaznaczył, że postanowienia umowy z dnia 24 sierpnia 2010 ...
zgodnie z którym jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego ...
będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Ponadto w myśl art. 491 ...
stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć ...
jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie ...
będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia ...
po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ...
zaistnieć podstawa do odstąpienia od umowy w razie stwierdzenia przez Sąd ...
dokumentacja nie pozwalała na prawidłowe wykonanie zobowiązania. Nie ulega przy tym ...
w jakim doszło do zawarcia umowy. Otóż zaznaczyć wypada, że przepisy ...
przed wyborem oferty i zawarciem umowy. Sąd zaznaczył, że zapytania dotyczące ...
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Według ...
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ...
do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest ...
publicznego doprowadziło ostatecznie do zawarcia umowy odpowiadającej wymogowi z art. 144 ...
dostępnych dokumentów wynika, że (...) SA wykonało prace objęte zamówieniem na podstawie ...
zaś pozwala przyjąć, że przyczyną niewykonania prac objętych umową z dnia 24.08.2010 ...
powódkę argumenty o braku możliwości wykonania wentylacji mechanicznej bez projektu wykonawczego ...
oświadczenie powódki o odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie ...
umownej w ramach odstąpienia od umowy z winy pozwanego. Rozpatrując istotę ...
kolei odstąpienie przez zamawiającego od umowy z dnia 24 sierpnia 2010 ...
2 lit c i d. umowy zamawiający miał prawo odstąpić od umowy zgodnie z art. 492 k ...
nie dokończyła prac objętych przedmiotem umowy z dnia 24.08.2010 ...
wstrzymaniu prac i odstąpieniu od umowy spowodowane było niesłusznym żądaniem wobec ...
zarówno dokumentacja przetargowa, jak i umowa stron. W takiej sytuacji Sąd ...
oświadczenie pozwanego o odstępowaniu od umowy wywarło zamierzone skutki prawne wobec ...
Zamówień Publicznych. Powódka podniosła również nienależyte rozważenie całości zebranego w sprawie ...
tytułem nieuregulowanej należności za część wykonanych prac. Powódka wskazała, iż domaga ...
samej wysokości z powodu rozwiązania umowy z winy zamawiającego. Powódka zakwestionowała ...
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ...
jak również zamieszczony przedmiar robót wykonany ze szczególną starannością. Powódka powołała ...
zamawiający nie dokonał wyceny z należytą starannością, gdyż przedmiar z racji ...
zasadność odstąpienia przez powódkę od umowy. Zdaniem pozwanego wszelkie wątpliwości, które ...
sądowym. Składając ofertę i podpisując umowę powódka przyjęła warunki opisane w ...
o uzyskaniu pozwolenia na budowę. Umowa o dzieło w zakresie zadań ...
658 k.c., stanowiące podtyp umowy o roboty budowlane. Wprawdzie remont ...
być wykonywany także na podstawie umowy o dzieło ale nie sposób ...
112/08), do umów o wykonanie remontu, niezależnie od tego, czy ...
Sąd odwoławczy odmiennej kwalifikacji prawnej umowy łączącej strony nie miało jednakże ...
nie stanowił przeszkody do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, po drugie nie uprawniał powódki ...
w konsekwencji do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie ...
w jakim doszło do zawarcia umowy". Otóż całościowy wywód Sądu Rejonowego ...
zasadniczą kwestię, a mianowicie istnienie umowy cywilnoprawnej pomiędzy stronami. Zdaniem Sądu ...
być oceniane przez pryzmat wskazanej umowy. Umowa ta wyraźnie wymieniała dokumentację, która ...
z prawa do odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej obciążającej ...
wykonywanych robót wskazując na niemożność wykonania robót bez projektu wykonawczego, czy ...
wykazał, że istniała obiektywna niemożliwość wykonania robót budowlanych. Odnieść się tutaj ...
nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne ...
nie nadaje się do prawidłowego wykonania robót, a więc zawiera wady ...
była wadliwa w sposób uniemożliwiający wykonanie powierzonego zakresu robót. Zwrócić jeszcze ...
iż prace powierzone w ramach umowy powódce zostały dokończone przez inny ...
że dopiero na etapie realizacji umowy inżynier kontraktu D. R. oceniła ...
jest ona niewystarczająca dla prawidłowego wykonania umowy. Cytowane przez skarżącą w uzasadnieniu ...
że odstąpienie przez pozwanego od umowy i obciążenie powódki karą umowną ...
uzasadniającej odstąpienie przez pozwanego od umowy. Analiza materiału dowodowego prowadzi do ...
uzasadniona realizacja praw wynikających z umowy. Całkowicie nieuzasadniony okazał się zarzut ...
z ograniczoną odpowiedzialnością w S. umowę, której przedmiotem była przebudowa zespołu ...
z zapisami aneksu do tej umowy część zakresu umownego prac w ...
z o.o. w S. umowę o dostawę materiału i roboty ...
r. doszło do odbioru końcowego wykonanych prac, w związku z czym ...
że ze Spółką (...) łączyła ją umowa (...) z dnia 1 września 2010 ...
odbioru robót, które miały być wykonane przez powódki. Wskazała, że protokół ...
3 ust. 1 pkt 4 umowy łączącej pozwaną (...) spółkę z ograniczoną ...
nie była zapoznana z treścią umowy łączącej powódki i pozwaną Spółką ...
15 listopada 2010 r. (...) zawarła umowę z powódkami. Nie wyraziła zgody ...
nie wyraziła zgody na zawarcie umowy w dniu 15 listopada 2010 ...
spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, to umowa ta nie wiąże Gminy M ...
ograniczoną odpowiedzialnością w S. jako umowy o roboty budowlane, albowiem według ...
wskazuje, że ma ona charakter umowy o działo, co oznacza, że ...
stanowisko przyznała, że strony łączyła umowa o dostawę materiału i roboty ...
że do dokonania zmian zawartej umowy zastrzeżono formę pisemną pod rygorem ...
Zgodnie z postanowieniami w/w umowy kierownikiem budowy ustanowionym przez Spółkę ...
umówiły się również, że przedmiot umowy może być wykonywany przez współwykonawców ...
w formie spółki cywilnej zawarły umowę, której przedmiotem było wykonanie przez J. T. i J ...
jako generalny wykonawca w ramach umowy (...)/10 z dnia 13 września ...
możliwie najkrótszym terminie po zgłoszeniu wykonania prac oraz dostawy przez (...) s ...
c. Ustalono również, iż za wykonanie przedmiotu umowy J. T. i J. H ...
fakturę za realizację etapu I umowy, tj. dostawę sztucznej trawy na ...
tym samy dniu przeprowadzono odbiór wykonania prac. W dniu 02 maja ...
Gmina M. S. odstąpiła od umowy nr (...) z dnia 13 września ...
podpisanego przez obie strony, dotyczącego wykonania montażu boiska z zasypaniem piaskiem ...
wykonawcy, względnie wykonawców częściowych, za umowy zawierane z podwykonawcami oraz dalszymi ...
treści aneksu do w/w umowy wynika, że Gminie M. S ...
Informacje te stanowią najistotniejsze elementy umowy zawartej między powódkami a Spółką ...
S. o zawarciu w/w umowy z podwykonawcą. Sąd Rejonowy stanął ...
wbrew twierdzeniom pozwanej Gminy, że umowa powódek z (...) spółką z ograniczoną ...
647 1 § 1 k.c. Wykonanie przez powódki umowy zostało potwierdzone protokołem odbioru z ...
obciąża powódek albowiem zgodnie z umową z dnia 15 listopada 2011 ...
S., a więc również prac wykonanych przez powódki. W tym zakresie ...
realizację przez nie etapu I umowy. Świadek ten nie wskazał przy ...
M. S. zgłaszała zastrzeżenia do wykonanych przez powódki prac. Pozwana również ...
zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez powódki jako podwykonawcę, 2 ...
że dokonany został skutecznie odbiór wykonanych robót przez pozwaną (...) spółkę z ...
c. wymaga aby inwestorowi przedstawiono umowę z podwykonawcą lub jej projekt ...
nie wyraziła zgody na zawarcie umowy w dniu 15.11.2010 ...
pomiędzy powódkami a pozwaną (...), to umowa ta nie rodzi odpowiedzialności pozwanej ...
podwykonawcy, obowiązują tylko strony tej umowy, a nie powstaje solidarna odpowiedzialność ...
Tymczasem inwestor nie znał treści umowy o podwykonawstwo, a zatem wyrażona ...
zarzuty dotyczące niedokonania odbioru robót wykonanych przez powódki. Brak udziału w ...
z treści aneksu nr (...) do umowy nr (...) z dnia 13.09 ...
ani obowiązku przedstawiania jej projektu umowy pomiędzy głównym wykonawcą a powódkami ...
podwykonawcy od przedłożenia mu projektu umowy zawartej z podwykonawcą wraz z ...
M. S. odpisu protokołu odbioru wykonanych przez powódki prac. Nie jest ...
iż dokonany został skutecznie odbiór wykonanych robót przez generalnego wykonawcę. Skarżący ...
uwagi na brak odmiennych postanowień umowy w tym zakresie należy uznać ...
nie może obciążać powódek, albowiem umowa pomiędzy nimi a generalnym wykonawcą ...
S., w tym również prac wykonanych przez nie. W świetle powyższego ...
na nieprzedstawieniu jej, jako inwestorowi, umowy łączącej podwykonawców z głównym wykonawcą ...
odpowiedzialności wobec nich jako podwykonawców umowy o roboty budowlane. Sąd Okręgowy ...
ma znaczenia czy przedstawiono mu umowę łączącą podwykonawcę z głównym wykonawcą ...
wyraźnie oświadcza, że część robót wykona określony podwykonawca oraz oznacza istotę ...
gruncie przedmiotowego przepisu, przedstawienie mu umowy (jej projektu) pomiędzy wykonawcą a ...
wyraźne oświadczenie, w którym zaakceptował wykonanie przez powódki, jako podwykonawców, określonego ...
wprost z aneksu nr (...) do umowy z dnia 13.09.2010 ...
inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą ...
od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...
wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub ...
cudzy dług, interes inwestora został zabezpieczony poprzez obowiązek przedstawienia mu stosownej ...
w jego dzienniku budowy, odbieranie wykonanych przez niego robót, oraz dokonywanie ...
S. okoliczność prowadzenia odbioru robót wykonanych przez powódkę bez udziału jej ...
wynagrodzenia. Powódki były zobowiązane do wykonania części robót budowlanych zleconych głównemu ...
czyli głównego wykonawcy. Powódki zgłosiły wykonanie powierzonych im prac, a główny ...
również ponosić konsekwencji przeprowadzenia odbioru wykonanych przez siebie robót bez udziału ...
umowie. Jak wynika z treści umowy zawartej pomiędzy głównym wykonawcą a ...
3 ust. 1 pkt 4 umowy o dostawę materiału i roboty ...
wykonywanych przez powódki na podstawie umowy z dnia 15.11.2010 ...
zostały udowodnione żadne nieprawidłowości w wykonaniu robót powierzonych powódkom. Należało przy ...
że doszło do nieprawidłowości w wykonaniu robót przez podwykonawcę, natomiast nie ...
do nich dojść już po wykonaniu prac. Samo kwestionowanie formalnej prawidłowości ...
powoduje, że oferta (...) nie byłaby zabezpieczona do końca terminu przewidzianego przez ...
wadium wniesione w taki sposób należycie zabezpieczało interes Zamawiającego, gdyż zgodnie ...
poczet wadium gwarancja bankowa nie zabezpiecza w pełni interesu Zamawiającego i ...
poczet wadium gwarancja bankowa nie zabezpiecza w pełni interesu Zamawiającego i ...
poczet wadium gwarancja bankowa nie zabezpiecza w pełni interesu Zamawiającego i ...
i że celem wadium jest zabezpieczenie wykonania umowy, dla której przetarg zorganizowano. Funkcje ...
przyjmuje się, że wadium ma zabezpieczyć prawidłowy przebieg postępowania o udzielenie ...
Gwaranta, wynika, że wadium nie zabezpiecza w pełni interesu Zamawiającego w ...
oceny, czy przedłożone wadium dostatecznie zabezpiecza jego interes w postępowaniu, a ...
powoduje, że oferta (...) nie byłaby zabezpieczona do końca terminu przewidzianego przez ...
wadium wniesione w taki sposób należycie zabezpieczało interes Zamawiającego, gdyż zgodnie ...
poczet wadium gwarancja bankowa nie zabezpiecza w pełni interesu Zamawiającego i ...
poczet wadium gwarancja bankowa nie zabezpiecza w pełni interesu Zamawiającego i ...
poczet wadium gwarancja bankowa nie zabezpiecza w pełni interesu Zamawiającego i ...
i że celem wadium jest zabezpieczenie wykonania umowy, dla której przetarg zorganizowano. Funkcje ...
przyjmuje się, że wadium ma zabezpieczyć prawidłowy przebieg postępowania o udzielenie ...
Gwaranta, wynika, że wadium nie zabezpiecza w pełni interesu Zamawiającego w ...
oceny, czy przedłożone wadium dostatecznie zabezpiecza jego interes w postępowaniu, a ...
wyniku co najmniej rażącego niedbalstwa nienależycie wykonał zamówienie publiczne, a nadto w ...
przewidział w złożonej ofercie, iż wykona zamówienie w okresie 669 dni ...
r.), zaś zgodnie z warunkami wykonania zamówienia określonymi w rozdziale VII ...
dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy; 5. art. 226 ust. 1 ...
technicznych. Na zlecenie (...) w S. wykonały je dwa niezależne podmioty: (...) Sp ...
grudnia 2021 r. do czasu wykonania prac naprawczych. Konieczne prace naprawcze ...
Ekspertyzy jednoznacznie wskazują na konieczność zabezpieczenia konstrukcji" wskazuje się, że " to ...
zataił ww. okoliczności i fakt nienależytego wykonania zamówienia przed zamawiającym i złożył ...
toczy się proces sądowy dotyczący nienależytego wykonania zamówienia, nakazuje uznać, iż zachodzą ...
w wykonywane zamówienie oraz prawidłowość wykonania zamówienia. Tym bardziej, że protokoły ...
niejako przyznaje się do wadliwego wykonania zamówienia, nie znajduje akceptacji. Okoliczność ...
z pozwem o zapłatę, przewiduje zabezpieczenie określonych środków w przypadku negatywnego ...
że z faktu, iż takie zabezpieczenie przewidział wykonawca, nie można wywodzić ...
przekazany mu projekt budowlany, robotę wykonał, która została odebrana bez uwag ...
on zdolność techniczną polegającą na "wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat ...
technicznej prac budowalnych, polegających na wykonaniu co najmniej jednego budynku mieszkalnego ...
spełniania ww. warunku oraz wykazania należytego wykonania robót przewidzianych tym warunkiem. Na ...
na rzecz którego roboty zostały wykonane poprzez zwrot "Inwestycja własna (...) Sp ...
na rzecz którego roboty zostały wykonane. Na marginesie wskazać trzeba, że ...
wykazano, by w jej ramach wykonano co najmniej jeden garaż podziemny ...
rzeczowo-finansowego wynika, iż (...) zamierza wykonać przedmiot zamówienia w okresie od ...
wynika, iż wykonawca ten zaoferował wykonanie zamówienia w terminie dłuższym niż ...
będzie rozliczany określony zakres prac wykonanych na inwestycji. Skoro bowiem zamawiający ...
odwoławczego po stronie zamawiającego) wykazując wykonanie inwestycji, o których mowa w ...
nadto, że uczestnik ten wykazał należyte wykonanie inwestycji, które wskazał w złożonym ...
odwoławczego po stronie zamawiającego) zaoferował wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z ...
wniosku, ze uczestnik ten zaoferował wykonanie zamówienia w ciągu 669 dni ...
z o. o. w sposób nienależyty wykonała umowę o zamówienie publiczne na rzecz ...
o udzielenie zamówienia ofercie, iż wykona zamówienie w okresie 669 dni ...
r.), zaś zgodnie z warunkami wykonania zamówienia określonymi w rozdziale VII ...
dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, w związku z czym jego ...
do ustalenia, że uczestnik zaoferował wykonanie zamówienia w ciągu 660 dni ...
wniosku, że uczestnik ten zaoferował wykonanie zamówienia w ciągu 669 dni ...
wykazu robót zostały przez niego wykonane należycie mimo, że z przeprowadzonego postępowania ...
zawartego tam warunku, jeśli wykaże wykonanie inwestycji polegającej na wybudowaniu zespołu ...
każdej z nich, wykonawca ten wykonał co najmniej jeden budynek o ...
KIO wynika, że uczestnik zaoferował wykonanie zamówienia w ciągu 669 dni ...
Ewentualnie skarżący, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do ...
orzeczenia w niniejszej sprawie, gdy umowa została zawarta w okolicznościach dopuszczonych ...
przepisów ustawy oraz o unieważnienie umowy wobec ziszczenia się przesłanki jej ...
o. o., została już zawarta umowa wykonanie zamówienia publicznego w dniu 28 ...
Pzp uznać należy, iż zawarcie umowy nie naruszało przepisów Pzp, bowiem ...
3 Pzp, uwzględniając skargę, jeżeli umowa została zawarta oraz zachodzi jedna ...
zwrot świadczeń spełnionych na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu albo nałożyć karę ...
obronności i bezpieczeństwa, albo jeżeli umowa została zawarta w okolicznościach dopuszczonych ...
Mając na uwadze okoliczność zawarcia umowy wskazać należy, iż w niniejszej ...
naruszenia przepisów ustawy oraz unieważnienia umowy wobec ziszczenia się przesłanki jej ...
zakresie ostatniego z nich (unieważnienie umowy) Sąd Odwoławczy z uwagi na ...
w konsekwencji czego żądanie unieważnienia umowy nie mogło być przedmiotem orzekania ...
uwzględniając odwołanie, Izba może jeżeli umowa została zawarta oraz zachodzi jedna ...
457 ust. 1 Pzp unieważnić umowę, zaś umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający z ...
naruszeniem ustawy udzielił zamówienia, zawarł umowę ramową lub ustanowił dynamiczny system ...
niemożliwa jest ocena przesłanki unieważnienia umowy wnikająca z art. 471 ust ...
podniesione przez skarżącego żądanie unieważnienia umowy. Na marginesie zaznaczyć należy, iż ...
błąd przy podawaniu informacji o nienależytym wykonaniu innego zamówienia publicznego, co do ...
czy dokumentacji stanowiącej podstawę realizacji umowy. Strony mogą dokonywać odmiennej oceny ...
o.o.) wynikającego z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego wywodzi ...
odszkodowanie za szkodę powstałą wskutek nienależytego wykonania inwestycji tj. Szkoły Podstawowej w ...
o. o. za szkodę wywołaną nienależytym wykonaniem inwestycji, zaś zauważenia wymaga, iż ...
i w momencie pozwania przewiduje zabezpieczenie określonych środków na wypadek uzyskania ...
uznać należy twierdzenia skarżącego, iż zabezpieczenie w sprawozdaniu finansowych środków na ...
posiada zdolność techniczną polegającą na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat ...
technicznej prac budowalnych, polegających na wykonaniu co najmniej: a) jednego budynku ...
doświadczenia budowlanego w oparciu o wykonane inwestycje własne. Takowe wyłączenie nie ...
że inwestycje te zostały prawidłowo wykonane, na co wskazują m.in ...
środków dowodowych: wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ...
rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn ...
w P., co również potwierdza wykonanie przez przystępującego inwestycji zgodnie ze ...
jedynie kryterium cenowe, zaś termin wykonania zamówienia został określony przez zamawiającego ...
z konsekwencji precyzyjnie ustalanego terminu wykonania zamówienia, a w konsekwencji go ...
załączniku do oferty terminu realizowania umowy przez 669 dni, a w ...
kryterium zaoferowanej przez nich ceny wykonania zamówienia. W zakresie zaś zarzutów ...
opozycyjnych twierdzeniach w stosunku do należytej oceny dokonanej przez Izbę, dlatego ...
zapłaty pozostałej części wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane w budynku Zakładu ...
siedzibą w O. (zamawiający) zawarł umowę z (...) Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością ...
2 § 1 zastrzeżono, że wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów za wyjątkiem stolarki ...
drewnianej, którą dostarczy zamawiający. Zamawiający wykona w swoim zakresie rozbiórkę stropu ...
bądź pominięcia robót stanowiących przedmiot umowy w zakresie wskazanym przez zamawiającego ...
wskazał, że zgodnie z § 2 umowy termin rozpoczęcia robót określono na ...
obowiązkiem wykonawcy było przyjęcie i wykonanie ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych lub ...
awarii, a związanych z przedmiotem umowy. Przystąpienie do wykonywania robót, o ...
na podstawie aneksu do niniejszej umowy, sporządzonego w oparciu o obustronnie ...
w drodze negocjacji. Należność za wykonane roboty miała być realizowana na ...
podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy przez strony i inwestora. Następnie ...
ustalił, że zgodnie z § 5 umowy warunkiem zgłoszenia do odbioru końcowego ...
być całkowite zakończenie prac objętych umową, przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz z ...
wysokości 1 % wynagrodzenia za przedmiot umowy ustalonego w § 4, za każdy ...
dnia ósmego. Zgodnie z § 8 umowy przedstawicielami zamawiającego na budowie byli ...
dodatkowych. Protokół ten obejmowała prace wykonane od dnia 10 września 2006 ...
roku został sporządzony protokół odbioru wykonanych robót w okresie od dnia ...
sporządzone zostało ponadto zestawienie wartości wykonanych robót. Ponadto Sąd ustalił, że ...
fakturą VAT nr (...) z tytułu wykonanych robót remontowo - budowlanych na kwotę ...
powód poinformował, że roboty objęte umową zostały zakończone i zwrócił się ...
2006 roku sporządzono protokół odbioru wykonanych robót w okresie od dnia ...
oraz K. W.. Protokół obejmował wykonane prace: pokrycie dachu (wartość kosztorysu ...
282,03 zł), minus nie wykonana konstrukcja stalowa (-23.827,90 ...
miały zostać usunięte zgodnie z umową. Wartość wykonanych robót strony zgodnie wyceniły na ...
określiły wartość robót wynikających z umowy pisemnej oraz kwota 74.923 ...
przez strony, że z tytułu wykonania przez powoda robót budowlanych pozwany ...
zwłokę, wynoszącą 27 dni w wykonaniu przedmiotu umowy. Wartość kary umownej ustalona została ...
7 ust 1 lit a umowy. Liczba dni, za które naliczono ...
zwracał się o aneks do umowy uwzględniający roboty dodatkowe i przesunięcie ...
było częściowo zasadne. Zdaniem Sądu umowa zawarta między stronami dnia 18 ...
2006 roku odpowiada kodeksowej regulacji umowy o roboty budowlane zgodnie z ...
zł tytułem zapłaty za część wykonanych zgodnie z umową pisemną prac, za które pozwany ...
umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy. Sąd powołując się na § ust ...
Sąd podkreślił, że zgodnie z umową termin zakończenia robót został wyznaczony ...
między stronami pozostawało, że przedmiot umowy został oddany z opóźnieniem. Pozwany ...
wynagrodzenie przewidziane w umowie za wykonanie robót w kwocie 279.923 ...
natomiast zarzucił, że opóźnienie w wykonaniu umowy nastąpiło z przyczyn od niego ...
stanowisko pozwanego, że opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy nastąpiło z przyczyn od powoda ...
umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy. Pozwany jako podstawę naliczenia kary ...
przyjął wynagrodzenie określone w § 4 umowy, jednakże Sąd zwrócił, uwagę, iż ...
bezsporne było to, iż przedmiot umowy nie został wykonany przez powoda w całości i ...
stron zmniejszony. Wobec zmniejszenia zakresu umowy pomniejszeniu uległo również należne powodowi ...
przyjęta za zakres robót określony umową, który został następnie przez strony ...
2006 roku umowie określiły przedmiot umowy a w kosztorysie ofertowym określiły ...
2006 roku strony zmodyfikowały zawartą umowę ograniczając zakres prac wykonywanych przez ...
wykreślona część pozycji. Ogólną wartość wykonanych robót ostatecznie określono na kwotę ...
zł. Wobec dokonania modyfikacji wartości wykonanych robót przez strony podstawy wyliczenia ...
ustalona wartość robót lecz wartość wykonanych robót (którą strony wspólnie ustaliły ...
Zgodnie z § 7 ust 2 umowy kary umowne, o których mowa ...
nie znajduje podstaw w treści umowy co oznacza, że powodowi przysługują ...
postanowieniu umownym § 7 ust 4 umowy strony posłużyły się określeniem "kara ...
art. 58 k.c. nieważne, umowa natomiast pozostaje ważna w pozostałych ...
zw. z § 4 ust. 1 umowy nr (...) z dnia 18 sierpnia ...
z pominięciem zamiaru i celu umowy stron oraz treści zamieszczonych w ...
w zwłoce z oddaniem przedmiotu umowy i gdy dla obu stron ...
zmiany zakresu robót i zakończenia umowy stron) i zmniejszając należne powodowi ...
do robót faktycznie przez niego wykonanych), strony dokonały również ustaleń, a ...
konsekwencji - ważnej i skutecznej zmiany umowy także co do zmniejszenia podstawy ...
tego, iż dokonując powyższej zmiany umowy stron, zawartej przez nie w ...
zw. z § 4ust. 1 umowy stron z dnia 18 sierpnia ...
I instancji spowodowało opóźnienie w wykonaniu prac, podczas gdy pozwana spółka ...
rozmowy i korespondencję odnośnie terminowości wykonanych przez powoda prac budowlanych" (str ...
materiałów powodującym rzekomo opóźnienie w wykonaniu prac, albowiem zarzut ten nie ...
7 ust- 1 lit. a) umowy z dnia 18 sierpnia 2006 ...
robót dodatkowych realizowanych w ramach umowy NR (...) z dnia 18 sierpnia ...
2006 r., a także czy wykonanie ww. robót objętych kosztorysami powodowało ...
iż postanowienie § 7 ust. 4 umowy nr (...) z dnia 18 sierpnia ...
odszkodowawcza, odsetki i odstąpienie od umowy", było określenie stopy odsetek umownych ...
7 ust. 1 lit. a) umowy); - naruszenie prawa materialnego, tj. art ...
r.), wystawionej w oparciu o umowę (...) z dnia 18 sierpnia 2006 ...
lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia, a przepis art. 185 ...
grudnia 2006 r. zmianą wartości umowy (kosztorys ofertowy z dnia 5 ...
o którym stanowi postanowienie § 4 umowy (...) z dnia 18 sierpnia 2006 ...
za wykonywane w ramach przedmiotowej umowy roboty dodatkowe, które jednak nie ...
strony wymienione w postanowieniu § 4 umowy jako składnik wynagrodzenia uwzględniany przy ...
zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, a naliczona kara jest rażąco ...
okoliczności, które w świetle zapisu umowy w § 7 ust. 1 lita ...
wyjaśniały przyczyny zakończenia realizacji przedmiotu umowy z opóźnieniem 27-dniowym, co ...
sporze. W myśl ww. postanowienia umowy wykonawca był zobowiązany do zapłaty ...
wysokości 1 % wynagrodzenia za przedmiot umowy ustalonego w § 4, za każdy ...
a jedynie to, iż termin wykonania zobowiązania upłynął bezskutecznie. Dłużnik, który ...
potrąceniu wskazywał na zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy przez powoda, jednakże nigdy wcześniej ...
miały żadnego wpływu na terminowość wykonania prac objętych umową z dnia 18.06.2006 ...
robót dodatkowych realizowanych w ramach umowy nr (...) z dnia 18 sierpnia ...
przez (...) Sp. z o.o. wykonania całości lub części prac. Powód ...
powód twierdził, że opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy nie było zawinione, albowiem pozwany ...
stanowiły one trzy niezależne dodatkowe umowy o roboty budowlane zawarte w ...
i stron, a także postanowień umowy i jest istotna z tego ...
zakończenia prac budowlanych zleconych powodowi umową główną. W tym celu w ...
na termin zakończenia robót przewidzianych umowa główną. Zaniechanie przeprowadzenia dowodu z ...
przewidzianej w postanowieniu § ust. 4 umowy "kary" za opóźnienie w zapłacie ...
umowną", nie uwzględnia dyrektyw wykładni umowy (art. 65 k.c.). Nie ...
kontrowersji postanowienie § 7 ust. 4 umowy wykładni na podstawie art. 65 ...
po złożeniu oświadczenia, np. sposób wykonania umowy (por. wyrok Sądu Najwyższego z ...
bowiem ponieść strona, która zredagowała umowę (por. wyrok Sadu Najwyższego z ...
przez Sąd interpretacja spornego postanowienia umowy nie odpowiada przedstawionym wyżej wymaganiom ...
jego nieważności § 7 ust. 4 umowy, zeznający w sprawie świadkowie w ...
oraz tego, kto sporządził tekst umowy. Wszystko to spowodowało, że Sąd ...
z reguły jest określana w umowach w wysokości zbliżonej do przewidywanej ...
tym należy, że w sytuacji wykonania umowy potwierdzonej ww. protokołem, której wartość ...
natomiast stanowi rozliczenie stron z wykonanego przez powoda przedmiotu umowy. Art. 484 § 2 k.c ...
jej wysokości z wartością nie wykonanej tylko części zobowiązania. Możliwość miarkowania ...
ramach prowadzonej przez nie działalności. Wykonanie większości robót przy akceptacji strony ...
jawnej (...) w G. w ramach umowy faktoringowej nr (...) z 14 maja ...
8 października 2012 r. rozwiązała umowę faktoringową, a pozwany nie dokonał ...
przypadku na faktora) w celu zabezpieczenia. Przelane wierzytelności zatem nadal stanowią ...
zawarł 14 maja 2010 r. umowę faktoringową nr (...) z (...) Sp. j ...
stanie rozliczeń związanych z realizacją umowy (lit. c); finansowaniu nabytych wierzytelności ...
kontrahentów (pkt 4). W ramach umowy w zakresie czynności określonych w ...
klienta na faktora na podstawie umowy faktoringowej) w liście kontrahentów (ust ...
Stosownie do § 4 ust. 1 umowy nr (...) z dniem jej podpisania ...
w stosunku do kontrahentów objętych umową, jak również praw do wszystkich ...
w stosunku do kontrahentów objętych umową, których nabycie następuje z chwilą ...
dochodzenia wierzytelności określono w § 9 umowy i tak, zgodnie z jej ...
na zasadach ogólnych (ust. 7). Umowa została zawarta na czas nieokreślony ...
okresu wypowiedzenia (ust. 2). Rozwiązanie umowy miało przy tym nie mieć ...
postępowania likwidacyjnego. W przypadku wypowiedzenia umowy w tym trybie faktor miał ...
w załączniku nr 1 do umowy (§ 10 ust. 1). Zgodnie z ...
w ust. 12, a następnie umowa miała ulec rozwiązaniu z dniem ...
mowa w § 7 ust. 1 umowy) miała zostać obniżona do kwoty ...
W załączniku nr 1 do umowy faktoringowej nr (...) z 14 maja ...
Wskazano nadto, że postanowienia § 4 umowy nie będą miały zastosowania do ...
od klienta przed dniem zawarcia umowy, na podstawie umowy faktoringu standardowego nr (...) z 13 ...
2008 r. z późniejszymi zmianami. Umowa wraz z załącznikami została następnie ...
rzecz Banku (...) na podstawie zawartej umowy faktoringowej, wobec czego wszystkie należności ...
się pojawiać adnotacja "Zgodnie z umową faktoringową wierzytelność została przelana na ...
z załącznikiem nr 3 do umowy faktoringowej nr (...). Pozwany zapłacił 28 ...
Sp. j. w G., że umowa faktoringowa nr (...) z 14 maja ...
niego kwota finansowania w ramach umowy faktoringowej stała się w całości ...
przez bank finansowania w ramach umowy faktoringowej wynosiła 1.062.167 ...
otrzymania oświadczenia banku o rozwiązaniu umowy. Spłata miała zostać dokonana na ...
tym postępowaniu wierzytelność z tytułu umowy faktoringowej nr (...) z 14 maja ...
we W. nabył na podstawie umowy sprzedaży wierzytelności w ramach transakcji ...
S.A. wierzytelności z tytułu umowy faktoringowej nr (...) z 14 maja ...
upadłości spółki (...) będącej zgodnie z umową faktoringową nr (...) z 14 maja ...
rozstrzygnięcia sprawy. Podstawowym dowodem była umowa nr (...) z 14 maja 2010 ...
pozwalające na przyjęcie, że strony umowy faktoringowej zgodnie postanowiły, że w ...
rozstrzygnięcie w zakresie oceny prawnej umowy faktoringowej nie wiązało jednak Sądu ...
oraz samego powoda, na podstawie umowy z cedentem. Żądanie powoda, jako ...
i 2 k.c. z "umową sprzedaży wierzytelności w ramach transakcji ...
r., oparte było o postanowienia umowy faktoringu nr (...) z 14 maja ...
niego, na mocy wskazanej wyżej "umowy sprzedaży wierzytelności w ramach transakcji ...
faktorantem zobowiązał się w ramach umowy sprzedaży do zapłaty za zakupione ...
nie kwestionował), zaś na mocy umowy faktoringowej nr (...) (jej § 4 ust ...
tych wierzytelności. Sąd wskazał, że umowa faktoringu należy do umów nienazwanych ...
realizację usługi) składających się na umowę faktoringu, która stanowi formę kredytowania ...
innych, dodatkowych usług. Faktoring jako umowa nienazwana swoje oparcie w przepisach ...
716-722), to jej definicja umowy faktoringu może kierunkować określenie jej ...
Okręgowy wskazał, że faktoringiem jest umowa zawarta między dostawcą (faktorantem) a ...
faktora własność wierzytelności wynikających z umowy dotyczącej sprzedaży dóbr przez faktoranta ...
wierzytelności. Zatem pomimo tego, że umowa faktoringu zawierana jest przez dwie ...
dłużnika. Powołana w niniejszej sprawie umowa faktoringu nr (...) łącząca Bank (...) i ...
przy tym co do zasady umowa faktoringu niepełnego (nieprawidłowego), zaś na ...
jej § 16 ust. 7 tej umowy, w przypadku zgłoszenia wniosku o ...
umowie "klientem") przekształcała się w umowę faktoringu pełnego (prawidłowego), czego skutkiem ...
stronami nie był sam charakter umowy łączącej bank z upadłą spółką ...
cel, w jakim na mocy umowy faktoringowej nr (...) z 14 maja ...
rozumieniu art. 81 k.c. Umowa wskazanego typu, zawarta bez zachowania ...
n. Ostatecznie Sąd uznał, że umowa faktoringowa nr (...) takiego wymogu nie ...
tym niemniej o ile pierwotnie umowa ta w ramach faktoringu niepełnego ...
charakter zabezpieczający (§ 8 ust. 1 umowy faktoringowej przenosił ciężar ryzyka niewypłacalności ...
na podstawie § 16 ust. 7 umowy faktoringowej nr (...) w przypadku ziszczenia ...
4 ust. 1 i 2 umowy faktoringowej przelew wierzytelności na faktora ...
u.n., stanowiącego że postanowienia umowy zastrzegające na wypadek ogłoszenia upadłości ...
to nie wykluczał on rozwiązania umowy poprzez jej wypowiedzenie czy odstąpienie ...
dopuszczalne klauzule zastrzegające prawo rozwiązania umowy na wypadek, gdy druga strona ...
nieważną takiego ukształtowania przez strony umowy faktoringowej nr (...), że w przypadku ...
4 ust. 1 i 2 umowy faktoringowej nr (...) jeszcze przed ogłoszeniem ...
ust. 1 i 2 powołanej umowy, została przelana (zgodnie z art ...
wierzytelności, a ponadto pozwany został należycie powiadomiony o dokonaniu przelewu wierzytelności ...
stronami umowie możliwości odstąpienia od umowy, jeżeli zostanie złożony wniosek o ...
konsekwencji skutkowało uznaniem postanowienia zawartej umowy za ważne i mogące stanowić ...
faktora do wstrzymania się z wykonaniem obowiązku dokonania na rzecz faktoranta ...
się w granicach zaskarżenia. W wykonaniu tych obowiązków w niniejszej sprawie ...
brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia umowy faktoringu i złożenia wniosku o ...
konstrukcję faktoringu niepełnego wynikającą z umowy między upadłym i poprzednikiem prawnym ...
jako wypełniającą cechy przelewu na zabezpieczenie. Zdaniem skarżącego w związku z ...
niniejszej sprawie, nieważne są postanowienia umowy zastrzegające na wypadek ogłoszenia upadłości ...
ten otrzymał następujące brzmienie: postanowienia umowy zastrzegające na wypadek złożenia wniosku ...
interesów upadłego faktoranta) zmiany treści umowy w przypadku złożenia wniosku o ...
W świetle §16 ust 7 umowy w brzmieniu nadanym jej od ...
wypłacalności klienta, ale też zmianę umowy jeśli chodzi o cenę, za ...
przekształceniu stosunku faktoringu w pełny) umowa ulegała rozwiązaniu, chyba że faktor ...
ogóle zastosowania. Wobec przedstawionej treści umowy należy mieć też na względzie ...
uchyleniu tych skutków, (gdyby rozwiązanie umowy i "przekształcenie" praw do nabytych ...
treści praw stron i rozwiązanie umowy ze złożeniem takiego wniosku, miało ...
zmiany stosunku prawnego i rozwiązania umowy na wypadek upadłości klienta a ...
1 k.c. Z treści umowy faktoringu i okoliczności sprawy nie ...
bez zastrzeżenia §16 pkt. 7) umowy strony nie zawarłyby tej umowy. Stąd też przyjąć należy, że ...
k.c. w pozostałym zakresie umowa faktoringu zachowała ważność. Niemniej jednak ...
i uwzględnienia apelacji. Wyeliminowanie z umowy postanowienia §16 pkt. 7) powoduje ...
jako powstałe w czasie obowiązywania umowy faktoringu) co oznacza, że faktor ...
zaliczki na poczet ceny (§6 umowy). Faktorant natomiast zgodnie z §8 ...
chwilą ziszczenia się przesłanek określonych umową (zapłaty opisanych należności na rzecz ...
a zatem dojściu do skutku umowy przelewu zwrotnego). W tym świetle ...
ustawy dotyczące zastawu i wierzytelności zabezpieczonych zastawem. Norma ta została dodana ...
lub prawa przelanego w celu zabezpieczenia korzysta jedynie z tzw. prawa ...
odrębności, jeśli chodzi o zaspokojenie zabezpieczonych roszczeń w stosunku do upadłego ...
prawo upadłościowego regulującymi zaspokojenie roszczeń zabezpieczonych zastawem. Oznacza to, że w ...
przypadku przelewu wierzytelności w celu zabezpieczenia roszczeń syndyk posiada legitymację czynną ...
objętej przelewem dokonanym w celu zabezpieczenia wierzytelności. Zatem od momentu ogłoszenia ...
wierzytelnością). Wierzytelność objęta przelewem na zabezpieczenie dokonanym przez upadłego może być ...
wynikłych z finansowania (zgodnie z umową faktoringu) wierzytelności służącej faktorantowi względem ...
o przelewie zwrotnym miało służyć zabezpieczeniu uzyskania zwrotnego świadczenia z tytułu ...
pod pojęciem przelewu "w celu zabezpieczenia wierzytelności" w rozumieniu art. 70 ...
jest ustalany w toku wykonywania umowy faktoringu (jest pochodną wartości wierzytelności ...
dłużnika (dłużników) nabywanych na podstawie umowy faktoringu i wierzytelności) oraz faktoring ...
nabycie wierzytelności przez faktora w wykonaniu umowy faktoringu nie jest definitywne, lecz ...
przykład takiej sytuacji określa się umowę faktoringu, w której faktor nie ...
to miejsce w niniejszej sprawie, wykonanie tego obowiązku może jednak faktor ...
cel) do konstrukcji przelewu na zabezpieczenie. Faktorant będzie mógł bowiem domagać ...
spełnieniem własnego świadczenia wynikającego z umowy do czasu uzyskania zaspokojenia roszczenia ...
o świadczenie przez drugą stronę, umowy. Dopuszczalność kreowania umownego prawa zatrzymania ...
być utożsamiana z przelewem na zabezpieczenie. W tym przypadku bowiem dłużnik ...
obowiązku zwrotu świadczeń spełnionych w wykonaniu umowy. W ocenie Sądu Apelacyjnego w ...
do stosunku prawnego wynikłego z umowy faktoringu wziąć należy pod uwagę ...
relacji prawnych łączących strony tej umowy. Umowa taka z jednej strony zawiera ...
faktorem i faktorantem. W jej wykonaniu dochodzi zaś do szeregu czynności ...
nabywania przez faktora wierzytelności faktoranta). Umowa ta zawiera zatem postanowienia dotyczące ...
stanowiskiem apelującego, że wynikający z umowy faktoringu niepełnego przelew wierzytelności ma ...
prawny faktora) na podstawie zawartej umowy faktoringu niepełnego jest wierzycielem pozwanego ...
więc z innego tytułu (z umowy faktoringu) niż roszczenia kierowane wobec ...
świetle złożonej do akt sprawy umowy) wierzyciel podejmuje zapobiegliwie działania zmierzające ...
Jak wskazywano wyżej, zgodnie z umową faktoringu faktor ma bowiem opisane ...
Apelacyjnego) decyzji co do zawarcia umowy, stwierdzić też trzeba, że z ...
prawa do dochodzenia wierzytelności z umowy sprzedaży objętej sporem w niniejszej ...
wniosków wynikających z treści §8 umowy faktoringu a wskazujących na to ...
A. S. w S. zawarł umowę z GRUPĄ 3J Spółka ...
im. A. (...) w S. Z." (umowa nr (...)). Powód J. K. prowadzi ...
dniu 5 stycznia 2011 r. umowę z Grupą 3J Spółką ...
r. Wynagrodzenie kosztorysowe powoda za wykonanie przedmiotu umowy wynieść miało 751.829 zł ...
239,50 zł. Wartość robót wykonanych przez powoda wyniosła łącznie 123 ...
aby generalny wykonawca zapłacił za wykonanie prac na budynku pozwanego przedkładając ...
635 k.c. odstąpił od umowy nr (...) zawartej z GRUPĄ 3 ...
do ustalenia zakresu i wartości wykonanych robót budowlanych, za które powód ...
wszystkich podwykonawców po odstąpieniu od umowy. Postanowieniem z dnia 31 stycznia ...
powoda wówczas graficznego zaznaczenia zakresu wykonanych robót, w obliczu faktu, iż ...
i podwykonawca D. S. wykazywali wykonanie częściowo identycznych zakresów robót. Po ...
porozumienia o rozliczeniu robót budowlanych wykonanych w okresie do 7 listopada ...
rozliczenia prac ujętych w ramach umowy nr (...) (tj. umowy powoda jako podwykonawcy z wykonawcą ...
następujący: a. Kosztorys na roboty wykonane odebrane i zafakturowane na kwotę ...
netto; b. Kosztorys na roboty wykonane, a nieodebranych i niezafakturowanych na ...
z powyższym określono należność za wykonane roboty na kwotę 13.043 ...
oświadczenia wartość robót związanych z wykonaniem i rozebraniem ścianek na polecenie ...
J S.A. wobec rozwiązania umowy porzuciła budowę nie przeprowadziła inwentaryzacji ...
inwestor wyraził zgodę na zawarcie umowy o roboty budowlane wykonawcy z ...
że nie znał istotnych postanowień umowy wykonawcy z podwykonawcą, podwykonawca powinien ...
iż pozwany znał istotne postanowienia umowy, którą podwykonawca-powód zawarł z ...
pozwany chciał wynagrodzić podwykonawcę za wykonane przez niego prace, które weszły ...
Sam pozwany zatem rozdzielił nieważność umowy zawartej przez generalnego wykonawcę z ...
zapłaty tej części wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty, której nie ...
1 § 5 k.c. : zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i ...
zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Sąd Rejonowy oddalając ...
skoncentrował swe rozważania na ważności umowy zawartej przez powoda z generalnym ...
2 do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą ...
od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...
wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub ...
że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Analiza tego przepisu w kontekście ...
pozwany nie znał istotnych postanowień umowy, którą podwykonawca zawarł z generalnym ...
generalny wykonawca był znaczny. Przedmiotem umowy była rozbudowa środkowej części budynku ...
w S. - Z.. Wykonawca zlecił wykonanie prac budowlanych podwykonawcom, między innymi ...
nie poinformował pozwanego o treści umowy zawartej z powodem, aby pozwany ...
Powód również nie zadbał o zabezpieczenie swoich interesów. Wiedział kto jest ...
lub braku sprzeciwu) inwestora na umowę miała być notatka ze spotkania ...
spotkania było sprawa płatności za wykonane roboty budowlane zgodnie z projektem ...
z notatki nie wynika jaka umowa łączyła podwykonawcę z generalnym wykonawcą ...
również jakie roboty zostały już wykonane. Pozwany powziął (po dwóch miesiącach ...
znał zakresu prac, które miał wykonać powód. Pamiętać należy, że podwykonawców ...
mieć prawo świadomego zaakceptowania zakresu umowy zawartej przez generalnego wykonawcę z ...
nie dowiedział się o treści umowy zawartej przez powoda z generalnym ...
odstąpienia przez powoda od tej umowy, to jest do dnia 30 ...
już żadnego znaczenia. Ponadto treść umowy i zakres wykonanych prac nie była pozwanemu znana ...
znał nadal zakresu robót, objętych umowami podwykonawczymi, dlatego zwrócił się do ...
roboty budowlane, objęte dotychczasowym zakresem umowy z generalnym wykonawcą" (k. 112 ...
wiedzy pozwanego o istotnych postanowieniach umowy, zawartej przez powoda z generalnym ...
wtedy, gdy wyraził zgodę na umowę wykonawcy z podwykonawcą ( por. wyrok ...
uchylił się od rozliczenia robót wykonanych przez powoda na jego rzecz ...
nie jest uzależniona od ważności umowy zawartej z generalnym wykonawcą, ani ...
jedynie do prac, które zostały wykonane na rzecz inwestora nie zaś ...
tym na rzecz wykonawcy poza umową o roboty budowlane. Zdaniem Sadu ...
że świadczenie powoda polegało na wykonaniu prac wykończeniowych (w tym na ...
c. za wynagrodzenie podwykonawcy za wykonaną przez niego część robót pozostaje ...
za całość prac budowlanych objętych umową. Powód za prace wykończeniowe wnętrz ...
rozebranie ścianek działowych. Przedmiotem zaś umowy zawartej z podwykonawcą nie było ...
odpowiada za prace nie objęte umową z generalnym wykonawcą. W sytuacji ...
tytułu rękojmi lub z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania. W takim wypadku świadczenie ...
prac, które nie zostały objęte umową zawartą z generalnym wykonawcą. Powód ...
do rozliczenia pozostają czynności objęte umową i za te prace pozwany ...
które nie były zgodne z umową i uznał zasadność roszczeń powoda ...
pozwany nie wyraził zgody na umowę zawartą przez powoda z generalnym ...
podał, że nigdy nie akceptował umowy zawartej przez powódkę z Generalnym ...
łączyła go z powódką żadna umowa (ani pisemna, ani ustna), a ...
zawartych umów ze spółką (...), nadto umowy takie nigdy nie zostały mu ...
też uwagę, że z treści umowy pozwanego (...) oraz Generalnego wykonawcy - spółki ...
uzyskanie zgody inwestora na nawiązanie umowy, na podstawie której wykonywała prace ...
dokumentacją, która dotyczy przedmiotu tej umowy, zaś w okolicznościach niniejszej sprawy ...
R. (...) z siedzibą w M. umowę na realizację remontu kapitalnego i ...
C. (...) w P.. Przed zawarciem umowy pozwany Przygotował Specyfikację Istotnych Warunków ...
ofercie części zamówienia (zakres), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, przy czym ...
SIWZ nr 9 zamieszczono projekt umowy z wykonawcą, gdzie w § 3 ...
że do zawarcia przez wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda ...
od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...
wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub ...
ze wyraził zgodę na zawarcie umowy. W § 3 ust. 3 umowy z dnia 6 listopada 2012 ...
potwierdzone w § 3 ust 3 umowy z dnia 6 sierpnia 2013 roku. W § 10 umowy z 6 listopada 2012 r ...
co J. P. (1). Treść umowy została umieszona na stronach internetowych ...
bezsporna, a nadto dowód: kopia umowy z dnia 6 listopada 2012 ...
roku (k. 110-119), kopia umowy z dnia 6 sierpnia 2013 ...
szczególnym uwzględnieniem k. 161 - wzór umowy, dot. podwykonawcy(k. 150-169 ...
z o.o. w M. umowę nr (...), na podstawie której realizowała ...
P.". W § 3 ust. 14 umowy zamawiający (spółka (...)) zobowiązał się, że ...
gotowości do odbioru. Dowód: kopia umowy z dnia 23 kwietnia 2013 ...
Powódka wykonywała roboty zgodnie z umową zawartą z przedsiębiorstwem (...), jednak żaden ...
nie przedstawiła pozwanemu do wiadomości umowy łączącej ją z (...). Dowód: zeznania ...
200, 201-212), protokół odbioru wykonanych robót (k. 213), kopie notatek ...
jej posiadaniu. Powódka, po zrealizowaniu umowy wystawiła spółce (...) faktury na łączną ...
zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez (...) sp. z o.o ...
ustawy o zamówieniach publicznych i umowę łączącą Inwestora z Wykonawcą, wskazał ...
na podstawy do odstąpienia od umowy ze spółką (...) w sytuacji podtrzymania ...
dług oraz wystawił weksel na zabezpieczenie. Z tego porozumienia zrealizował około ...
zapłacił powódce pozwany (...) na podstawie umowy cesji wierzytelności z 5 marca ...
nie uregulował należności związanych z wykonaniem umowy, mimo że U. (...) zapłacił na ...
P. oświadczenie o odstąpieniu od umowy z dniem ogłoszenia upadłości, tj ...
ogłoszenia upadłości nie została jeszcze wykonana - co zostało dokonane za zgodną ...
Dowód : oświadczenie (...) o odstąpieniu od umowy (k. 214-215). Powódka domagała ...
inwestycji i działających na podstawie umowy zawartej ze spółką (...)). Powódka we ...
wyrażał zgody na zawarcie jakiejkolwiek umowy na podwykonawstwo w zakresie robót ...
nie akceptuje zawartej przez spółkę umowy na podwykonawstwo i nie uznaje ...
podmiot najbardziej zainteresowany powinien wykazać należytą staranność w celu uzyskania zgody ...
U. (...) w P. na zawarcie umowy na podwykonawstwo. Skoro więc (...) takiej ...
Poza pracami wykonywanymi na podstawie umowy ze spółką (...) powódka wykonywała w ...
między innymi z powódką i umowy cesji wierzytelności, co pozwoliło na ...
powódka wykonywały prace na podstawie umowy zawartej ze spółką (...) i których ...
powierzania prac podwykonawcom wiedział, że umowy w tym zakresie nie zrealizuje ...
jakoby Inwestor wiedział, że Wykonawca wykona osobiście tylko prace budowlane, a ...
prace wykonywać będą wbrew treści umowy podwykonawcy, to jaki był sens ...
Inwestorowi- czy to przed zawarciem umowy czy też po jej zawarciu ...
łączyła go z powódką żadna umowa, nie miała żadnej wiedzy na ...
łączącej powódkę z Wykonawcą i umowy tej nie akceptował, stąd brak ...
wyraził zgodę na zawarcie tej umowy. W ocenie Sądu zarzut pozwanego ...
Inwestora na zawarcie przez Spółkę (...) umowy z powódką na podwykonawstwo w ...
że do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą ...
od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...
wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub ...
zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Z przedstawionych wyżej ...
inwestorowi solidarnej odpowiedzialności za prace wykonane przez podwykonawcę jest wyrażenie przez ...
zgody na zawarcie przez wykonawcę umowy z podwykonawcą. Może nastąpić to ...
dostateczny ujawnia jego wolę akceptacji umowy zawartej z podwykonawcą (art. 60 ...
jest skuteczna, gdy dotyczy konkretnej umowy, której istotne postanowienia, decydujące o ...
się przez pozwanego z postanowieniami umowy łączącej ją z Wykonawcą lub ...
zapoznania się z postanowieniami tej umowy. Powódka nie twierdziła nawet aby ...
oglądania danej zawartości) opublikowana została umowa zawarta w ramach zamówienia publicznego ...
że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania jakiejkolwiek części robót podwykonawcy. Powódka ...
miała więc świadomość, iż strony umowy o roboty budowlane wspólnie ustaliły ...
sama nie była w stanie wykonać przedmiotu umowy, z uwagi na brak wykwalifikowanych ...
o istnieniu podwykonawcy i treści umowy łączącej ją z wykonawcą. To ...
mogą nie tylko podwykonawcy, których umowy są objęte zgodą inwestora, ale ...
o woli zaakceptowania przez inwestora umowy, na podstawie której podmiot ten ...
zatem pozwany (...) zawarł ze spółką (...) umowę, w której wykonawca oświadczył, że ...
jakichkolwiek prac podwykonawcom, a żadna umowa pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą nie ...
możliwości zapoznania się z postanowieniami umowy istotnymi z punktu widzenia zakresu ...
przyjmuje wyrażając zgodę na zawarcie umowy, Realna możliwość oznacza stan, w ...
czy zapozna się z treścią umowy. Inwestor nie ma natomiast obowiązku ...
tego pisma nie została dołączona umowa, z której treścią pozwany miałby ...
wynagrodzenia. Powódka, od daty zawarcia umowy (tj. od kwietnia 2013 roku ...
Inwestora, domagając się zapłaty za wykonane prace i powołując się na ...
pertraktacji chęć zapłaty za część wykonanych przez podwykonawców robót przy zapewnieniu ...