V Ga 328/20 – Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie – 2021-02-05 33 fragmenty Premium

2021-02-05 » oddala skargę

zaś strony rolą wadium jest zabezpieczenie zamawiającego przed niesolidnym wykonawcą oraz zabezpieczenie zawarcia umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego. W związku z ...

gwaranta. Celem wadium jest realne zabezpieczenie zapłaty na rzecz zamawiającego swego rodzaju kary za nienależyte zachowanie wykonawcy w postępowaniu o ...

winno być stosunkowo łatwe, a zabezpieczenie wniesione przez uczestników przetargu powinno ...

oświadczenia Gwaranta wskazuje, że nie zabezpiecza ona w pełni interesu Zamawiającego ...

w sposób istocie zawiera niewystarczający zabezpiecza interesy Zamawiającego, bowiem w istocie ...

w określonych przypadkach na podstawie umowy jaka zostaje zawarta między gwarantem ...

ubezpieczeniowej złożonej przez Skarżącego, nie zabezpiecza w pełni interesu Zamawiającego w ...

jednoznacznie wynikało, iż gwarancja wadialna zabezpiecza interesy Zamawiającego w całym okresie ...

ubezpieczeniowej złożonej przez skarżących, nie zabezpiecza w pełni interesu zamawiającego w ...

jednoznacznie wynikało, iż gwarancja wadialna zabezpiecza interesy zamawiającego w całym okresie ...

z prawem zachowaniami utrudniającymi zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego (por ...

Z istoty wadium wynika, że zabezpiecza ono złożoną ofertę do momentu zawarcia umowy, a zatem przez cały okres ...

przez wybranego wykonawcę od zawarcia umowy oraz kompensacyjną, jako zryczałtowanego odszkodowania ...

tym, że jeżeli od zawarcia umowy uchyla się wykonawca, którego oferta ...

albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia zapłaty wadium. Funkcja kompensacyjna polega ...

że w razie odmowy zawarcia umowy przez wykonawcę, którego oferta została ...

albo przez zaspokojenie z przedmiotu zabezpieczenia wadium. Przepis art. 46 PZP ...

które stanowią przeszkody do zawarcia umowy, leżące po stronie wykonawcy. Należy ...

5 PZP konsekwencje odmowy zawarcia umowy przez wykonawcę, którego oferta została ...

do dochodzenia zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia (por. wyrok SN z dnia ...

funkcja rękojmi determinuje to, iż zabezpieczenie musi być realne, a nie ...

podkreśla się w orzecznictwie, że zabezpieczenie potencjalnych interesów zamawiającego przed niesumiennym ...

mówić o wadium, które skutecznie zabezpiecza ofertę. Z przytoczonych powyżej podglądów ...

jednoznaczności i realności ustanowionego nią zabezpieczenia na wypadek ewentualnego uchylania się ...

przez wybranego wykonawcę od zawarcia umowy. W realiach niniejszej sprawy poza ...

jednocześnie upływ terminu do zawarcia umowy przez oferenta, który wygrał przetarg ...

oświadczenia woli o odmowie zawarcia umowy. Gdyby natomiast w tej kwestii ...

uznanie, że odmówił on zawarcia umowy objętej zamówieniem publicznym mogłoby nastąpić ...

złożenie oświadczenia wykonawcy o zawarciu umowy), a jednocześnie udzielona przez tego ...

do sytuacji, w której zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało ...

należy, że funkcja wadium jako zabezpieczenia zawarcia umowy w sprawie takiego zamówienia aktualizuje ...

sytuacji, gdy wykonawca odmówił podpisania umowy w okresie związania ofertą. Wyklucza ...

ważności gwarancji wadialnej przy zawieraniu umowy o jej ustanowieniu. Ponieważ jak ...

I C 323/14 – Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie – 2014-11-28 129 fragmentów Premium

2014-11-28

między stronami doszło do zawarcia umowy o wykonanie usług architektonicznych i inżynieryjnych w ...

budowę. Wykonawca zrealizował wynikające z umowy prace, za które wystawił faktury ...

Pozwany odmówił zapłaty należności za wykonane prace, wskazując, że dokonał ich ...

i oszacował zakres i czas wykonania prac na podstawie błędnej dokumentacji ...

uległ znacznemu zwiększeniu, a terminy wykonania poszczególnych etapów robót nie mogą ...

w dniu (...) pozwany odstąpił od umowy i obciążył wykonawcę karami umownymi za nieterminowe zrealizowanie przedmiotu umowy, jak również za odstąpienie od umowy z tej przyczyny. Powód wskazał ...

wypadek zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu umowy nie przysługuje stronie odstępującej od umowy wzajemnej w sytuacji, gdy w ...

w związku z odstąpieniem od umowy. Ponadto złożenie przez wierzyciela upadłościowego ...

I etapu prac w ramach umowy z dnia (...) nie było konsekwencją ...

wykonawcę, nanoszone w trakcie realizacji umowy, nie stanowią zmiany tej umowy, o ile nie naruszają założeń ...

mimo opóźnień terminowa realizacja całej umowy była możliwa, a termin realizacji umowy nie został zachowany z uwagi ...

kar umownych za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych etapów prac (k. 71 ...

przeprowadzenia przetargu nieograniczonego do zawarcia umowy nr (...) . Przedmiotem umowy było wykonanie usług architektonicznych i inżynieryjnych w ...

i zamawiającym, - etap II - fazę wykonania robót budowlanych składającą się m.in. z wykonania robót na podstawie opracowanej i ...

zgodnie z pozwoleniem budowlanym, niniejszą umową, harmonogramem rzeczowo-finansowym robót budowlanych ...

wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i (...), wykonania robót pomocniczych, przygotowawczych i porządkowych ...

termin zakończenia II etapu (faza wykonania robót budowlanych) - zakończenie robót zaplanowane ...

użytkowanie) - zaplanowane do dnia (...) Za wykonanie zamówienia objętego umową strony uzgodniły, że wykonawcy należy ...

złotych brutto. Zgodnie z § 11 umowy zamawiający miał prawo naliczyć wykonawcy ...

karę umowną: - za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy w wysokości ...

na usunięcie wad. Odstąpienie od umowy mogło nastąpić: - przez zamawiającego, bez ...

jeżeli wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że wątpliwe będzie ...

w związku z odstąpieniem od umowy i powierzeniem jej wykonywania innemu wykonawcy. (dowód: umowa nr (...)) W formularzu ofertowym składanym ...

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków umowy oferent - w celu zapoznania się ...

budowlanych i sporządziła kalkulację kosztów wykonania zamówienia, nie spełnia wymogów zawartych ...

dokumentacji projektowej dla inwestycji objętej umową z dnia (...) (dowód: pismo z ...

projektowych. Wskazał, że zgodnie z umową faza projektowa powinna być zakończona ...

jest konieczność wprowadzenia zmiany do umowy w zakresie terminu realizacji umowy, a taka zmiana jest zmianą ...

z ustaleń i zobowiązań zawartej umowy oraz niezwłocznego przedłożenia kompletnej dokumentacji ...

Jednocześnie spółka sporządziła ofertę na wykonanie robót dodatkowych poza zakresem przedmiotu umowy nr (...) z dnia (...), wyliczając wartość ...

do wywiązania się z warunków umowy nr (...) w terminie do dnia ...

dokumentacja zawiera luki i została wykonana nienależycie. (dowód: pismo z dnia (...), k ...

prośbą o przesunięcie realizacji zawartej umowy nr (...) o 5 miesięcy. Wniosek ...

związane z terminem i kosztem wykonania robót budowlanych objętych umową nr (...). (...) Sp. z o.o ...

konsorcjum zaproponowała wydłużenie terminu realizacji umowy. Pozwany oświadczył, że wyraża wstępną ...

przedłużenie terminu realizacji II etapu umowy do dnia (...) oraz III etapu umowy do dnia (...) ale zaznaczył, że ...

podstawowym warunkiem zawarcia aneksu do umowy zmieniającego termin jest uzyskanie zgody ...

ukończenie I etapu prac objętych umową nr (...) z dnia (...) (dowód: protokół ...

112v.) W związku z wykonanymi pracami (...) Sp. z o.o ...

z terminem płatności zgodnym z umową. (dowód: faktury VAT, k. 22 ...

sił i środków niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. Zdaniem pozwanego, powinno się zwiększyć ...

zorganizowanie robót na drugą zmianę, zabezpieczenie frontu pracy pracownikom znajdującym się ...

jego ocenie, nie jest możliwe wykonanie pełnego zakresu przedmiotu umowy do dnia (...) Zakończenie robót w ...

prac objętych II etapem. Do wykonanych robót zaliczono m.in. instalacje ...

II etapu prac wynikającego z umowy nr (...) (za okres od (...) naliczono ...

tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz wierzytelność w kwocie 603 ...

podstawie § 11 ust. 1 pkt umowy nr (...), tj. z tytułu odstąpienia od umowy. Ostatecznie postanowieniem z dnia (...) po ...

kary umownej za odstąpienie od umowy. (dowód: zgłoszenie wierzytelności, k. 57 ...

poza zakres rzeczowy i kosztowy umowy pierwotnej. Wyrokiem z dnia (...) (...) w ...

projektowych i budowlanych na podstawie umowy nr (...). Na powyższą sumę składały ...

za odstąpienie przez LB od umowy z winy pozwanego. (dowód: pismo ...

w niniejszym postępowaniu należności za wykonane prace na podstawie umowy nr (...) z dnia (...) w oparciu ...

będącej liderem konsorcjum z tytułu wykonanych prac nie istnieją z uwagi ...

umownej za nieterminową realizację przedmiotu umowy. Poza sporem pozostawała okoliczność, że ...

złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, powołując się na § 8 ust ...

12 ust. 3a tejże umowy, a następnie z tego tytułu ...

umowne: 1. za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy, 2. za ...

złotych z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty, wskutek czego - zdaniem pozwanego ...

realizację II etapu prac objętych umową nr (...). Słusznie wskazywał powód w ...

tytułu zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w sytuacji jednoczesnego nałożenia kary umownej za odstąpienie od umowy na skutek okoliczności, za które ...

kumulowana kara umowna przewidziana za nienależyte wykonanie zobowiązania, np. kara umowna za zwłokę w wykonaniu zobowiązania i kara umowna za niewykonanie zobowiązania. Nie sposób bowiem jednocześnie ...

tych kar jest uzależnione, tj. wykonać, choćby w sposób nienależyty, i nie wykonać tego samego zobowiązania. Wierzyciel nie ...

one wykluczają. Wskutek odstąpienia od umowy (na podstawie upoważnienia ustawowego, jak ...

stan, który należy zakwalifikować jako niewykonanie zobowiązania, skoro strona, która odstąpiła od umowy, może dochodzić naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Z tego względu, że odstąpienie od umowy powoduje przekształcenie się stanu zwłoki lub opóźnienia w stan niewykonania zobowiązania strona może dochodzić kary ...

przewidzianej na wypadek odstąpienia od umowy, tj. kary przewidzianej na wypadek niewykonania zobowiązania z wyłączeniem możliwości równoczesnego ...

opóźnienia jako jednej z postaci nienależytego wykonania zobowiązania. W uzasadnieniu tej uchwały wskazano, że zakresy pojęć "niewykonanie zobowiązania" oraz "nienależyte wykonanie zobowiązania" nie są tożsame. Stan opóźnienia lub zwłoki w wykonaniu zobowiązania, który już ustał, stanowi jedną z postaci nienależytego wykonania zobowiązania; gdy dłużnik spóźnia się z wykonaniem zobowiązania i z tej przyczyny wierzyciel odstępuje od umowy, dochodzi do niewykonania zobowiązania. Konstrukcja kary umownej z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania, a ściślej, za szkodę powstałą w następstwie nienależytego wykonania zobowiązania, w tym obejmującą opóźnienie lub zwłokę w wykonaniu zobowiązania, zakłada, że dojdzie do wykonania zobowiązania, ale w sposób nienależyty (np. co do terminu), natomiast ...

konstrukcji kary umownej na wypadek niewykonania zobowiązania leży założenie, że zobowiązanie nie zostanie wykonane. Jeżeli więc umowa przewiduje karę umowną za zwłokę lub opóźnienie w wykonaniu zobowiązania oraz karę umowną na wypadek odstąpienia od umowy, oznacza to, że pierwsza z ...

zwłoką - jako jednych z postaci nienależytego wykonania zobowiązania, które jednak zostanie wykonane - natomiast drugi rodzaj kary umownej ...

szkodę doznaną przez wierzyciela wskutek niewykonania zobowiązania, w następstwie odstąpienia od umowy, chociażby przyczyną wykonania tego uprawnienia była wcześniejsza zwłoka ...

przyjęcia stanowiska, że zakresy pojęć nienależytego wykonania zobowiązania oraz niewykonania zobowiązania nie są tożsame jest ...

rozróżnienia odpowiedzialności za szkodę spowodowaną nienależytym wykonaniem zobowiązania oraz za szkodę spowodowaną niewykonaniem zobowiązania. W razie odstąpienia od umowy wchodzi w rachubę odpowiedzialność za szkodę spowodowaną niewykonaniem zobowiązania, która pochłania odpowiedzialność za ...

szkodę, wcześniej doznaną, z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania, które miało miejsce przed odstąpieniem od umowy. Na podstawie powyższej uchwały należy ...

stwierdzić, że wobec odstąpienia od umowy pismem z dnia (...) pozwany nie ...

tytułu zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy. Kara ta, będąc zastrzeżoną na wypadek nienależytego wykonania zobowiązania, została niejako pochłonięta z uwagi na odstąpienie od umowy. Innymi słowy, jeżeli miało miejsce odstąpienie od umowy, w grę wchodzi jedynie kara umowna za odstąpienie od umowy. W tych okolicznościach należało rozważyć ...

był uprawniony do odstąpienia od umowy z dnia (...) Kwestia ta ma ...

w przypadku skutecznego odstąpienia od umowy pozwany byłby pozbawiony prawa obciążenia ...

z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy i tym samym skutecznego przedstawienia ...

i § 12 ust. 3a umowy nr (...) z dnia (...) pozwany jako ...

był uprawniony do odstąpienia od umowy, bez wyznaczenia dodatkowego terminu, oraz powierzenia realizacji umowy innemu wykonawcy, jeżeli wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że wątpliwe będzie ...

w tym zakreślonym umownie terminie umowa nie została wykonana. Niemniej jednak powód wskazywał, że zachowanie terminu wykonania nie było możliwe z uwagi ...

nich przypadał na dzień (...), zaś umowę realizowano w systemie "zaprojektuj i ...

przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy ...

a późnej realizuje roboty według wykonanego przez siebie projektu. Jak przyjmuje ...

związanymi z opracowaniem oferty na wykonanie zamówienia. Oferta ta bowiem nie ...

zawierać niezbędną rezerwę finansową na wykonanie dodatkowych robót, których nie oszacowano ...

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ...

zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. W przypadku procesu ...

zadań mu powierzonych. Ryzyko nieprawidłowego wykonania robót budowlanych związanych z błędami ...

zakresie wymiarów, wydajności, materiałów konstrukcyjnych, zabezpieczenia, trwałości obiektu itp. Dopiero przygotowanie ...

Na podstawie specyfikacji istotnych warunków umowy oraz programu funkcjonalno-użytkowego wykonawca ...

za jakie był w stanie wykonać przedmiot umowy. Być może inny wykonawca, którego ...

i przedstawił inną, wyższą, cenę wykonania zamówienia, zakładając np. że trzeba ...

jest przy tym, że na wykonanie I etapu prac obejmującego fazę ...

3 miesiącach od daty zawarcia umowy nr (...), wykonawca zasugerował konieczność zmiany ...

ukończy całą inwestycję w terminie umową zakreślonym. Choć były organizowane spotkania ...

możliwe wydłużenie terminu zakończenia wykonywania umowy. Co ważne, z dołączonych do ...

i środków niezbędnych do terminowego wykonania zamówienia - m.in. zwiększenia przerobów ...

odmiennie upatrywali przyczyn opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy oraz różnie oceniali charakter programu ...

stronami postępowania w trakcie realizacji umowy, oraz wszystkich ujawnionych w sprawie ...

zadania ((...)) nie zostały w całości wykonane prace z II etapu, zaś ...

opóźnienie wynosiło 2 miesiące, a umowa obejmowała również III etap, który ...

z uwagi na opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy nie było realne zachowanie pierwotnie ...

pozwanej prawo do odstąpienia od umowy na podstawie § 8 ust. 2 ...

i § 12 ust. 3a umowy nr (...) z dnia (...) Uregulowanie zawarte ...

a dotyczące możliwości odstąpienia od umowy przez zamawiającego, odpowiada swoją treścią ...

jest odstąpienie przez zamawiającego od umowy o dzieło także po upływie terminu do wykonania dzieła. Nie ma więc znaczenia ...

że oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało złożone dzień po upływie ...

inwestycji. Zagadnienie skutków odstąpienia od umowy niejednokrotnie było analizowane w literaturze ...

wsteczną, powoduje nie tylko wygaśnięcie umowy, ale powrót do stanu, jaki ...

fikcja prawna polegająca na uznawaniu umowy za niezawartą. Te same skutki ...

rozliczeń stron po odstąpieniu od umowy, oderwaną od jej postanowień, nakładając ...

powrót do stanu sprzed zawarcia umowy, co współgra z regulacją art ...

07, LEX nr 287713). Przy umowach wzajemnych, w których świadczenia stron ...

odmienny skutek ustawowego odstąpienia od umowy, a mianowicie, że stosunek prawny ...

sprawie. Poza sporem jest, że umowa nr (...) z dnia (...) nie należała ...

też nie świadczenia wykonawcy z umowy o roboty budowlane, która to ...

czynienia z częściowym odstąpieniem od umowy. Za tym wnioskiem przemawia przede ...

nie wspomniał o odstąpieniu od umowy wyłącznie w tej części, w jakiej nie została ona wykonana. Co więcej, pozwany naliczył karę umowną za odstąpienie od umowy od wartości całego zadania będącego przedmiotem umowy z dnia (...) (wynagrodzenie ryczałtowe wynosiło ...

z uprawnienia do odstąpienia od umowy i z niego skorzystał, składając ...

umowną z tytułu odstąpienia od umowy w oparciu o § 11 ust ...

Kara umowna za odstąpienie od umowy nie została przedstawiona do potrącenia ...

powód dysponuje wierzytelnością z tytułu wykonania prac objętych umową nr (...), a pozwany wierzytelnością z ...

kary umownej za odstąpienie od umowy. Wobec nieskutecznego potrącenia dokonanego pismem ...

wierzytelność z tytułu wynagrodzenia za wykonane prace nie wygasła i mogła ...

powód na okoliczność wynagrodzenia za wykonane prace, które nie zostało uiszczone ...

została częściowo opłacona, a częściowe wykonanie zobowiązania jest przykładem uznania niewłaściwego ...

oddaniu II etapu prac objętych umową nr (...). Przedstawienie przez pozwanego do ...

wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonane prace. Mając powyższe okoliczności na ...

do terminu płatności zgodnego z umową. Stosownie do zapisu § 5 ust. 6 umowy nr (...) płatność miała być dokonywana ...

VI GC 228/13 – Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie – 2015-01-27 279 fragmentów Premium

2015-01-27

zawarł z (...) SA w W. umowę o roboty budowlane, przedmiotem której ...

r. (...) SA zawarł z powodem umowę podwykonawczą w zakresie w/wym ...

jej treścią powód był zobowiązany wykonać roboty bitumiczne na budowanym odcinku ...

w załączniku nr 1 do umowy, tj. kosztorysie rozliczeniowym podwykonawcy. W ...

Rozliczenie za roboty przez niego wykonane następowało na podstawie faktur częściowych ...

r. roboty drogowe objęte powyższą umową zostały odebrane przez komisję odbioru ...

że komisja uznała inwestycję za wykonaną poprawnie, a jakość odebranych robót ...

wraz z dokumentami określającymi ilość wykonanych robót w danym miesiącu kalendarzowym ...

tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie robót w ramach innej umowy podwykonawczej, tj. umowy z dnia 26.10.2010 ...

2013r. z tytułu kosztów wykonania zastępczego w ramach realizacji umowy podwykonawczej z dnia 28 lutego ...

zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę, na podstawie umowy z dnia 28 lutego 2011 ...

miał wiedzę o treści tej umowy, na co wskazuje min. oświadczenie ...

poinformował go, że zawarł dwie umowy z podwykonawcą, tj. (...) Przedsiębiorstwem (...), a mianowicie umowę z dnia 26.10.2010 ...

poinformowany był o treści tej umowy, a przynajmniej miał możliwość z ...

przez inwestora, że do zawarcia umowy z podwykonawcą potrzebna była jego ...

w W. miał prawo zawrzeć umowy z podwykonawcami, ale jedynie zgodnie ...

techniczne. Podkreślił, że zgodnie z umową o realizację inwestycji zawartą pomiędzy ...

została potrącona w związku z nienależytym wykonaniem robót przez powoda, a część ...

wynikających z usuwania usterek oraz wykonania zastępczego przy robotach bitumicznych. To ...

odmówił powyższego ze względu na nienależyte wykonanie umów podwykonawczych, jak też z ...

powodowej pozwany zarzucił, że odnośnie umowy podwykonawczej z dnia 26.10 ...

11.2010r. Zgodnie z umową powód obowiązany był realizować tą umowę zgodnie z harmonogramem przez pozwanego ...

przedstawi harmonogram rzeczowo finansowy realizacji umowy. Harmonogram ten przedstawiony został w ...

75 % czasu przewidzianego na realizację umowy, a wykonano jedynie 25 % jej przedmiotu. W ...

ze wskazaniem ilości robót do wykonania) w miesiącu sierpniu 2011r. i z zapewnieniem, że umowa zostanie wykonana zgodnie z harmonogramem, a termin ...

pozwanemu zakończenie robót z tej umowy, jednak na ten dzień nie wykonał warstwy ścieralnej na drodze głównej ...

uwagi na to, że przedmiot umowy nie był gotowy do przeprowadzenia ...

min. rozmywające się skarpy, niewłaściwie wykonane nawierzchnie na drogach serwisowy oraz ...

Powód roboty bitumiczne z tej umowy wykonywał jeszcze w pierwszych miesiącach ...

paragrafu 7 pkt 1 tej umowy. Mając to na względzie pozwany ...

podstawie paragrafu 16 ust 1 umowy nr (...) naliczył kary umowne za nieterminowe wykonanie robót w maksymalnej wysokości 10 % wartości umowy, ponieważ liczba dni zwłoki wykraczała ...

ustaliły, że prace objęte tą umową wykonane zostaną w nieprzekraczalnym terminie do ...

Także w toku realizacji tej umowy, z uwagi na zwłokę w jej wykonaniu, a także wadliwie jej wykonywanie ...

wzywał powoda do przyspieszenia realizacji umowy, zwiększenia dostaw materiału oraz zwiększenia ...

przedstawiając minimalne ilości robót do wykonania w miesiącu sierpniu. Pismem z ...

pozwany wskazał powodowi na zagrożenie niewykonania odpowiedniej ilości robót w nadchodzącym ...

powód oświadczył, że na poczet wykonania umowy nr (...) może dostarczyć maksymalnie 9 ...

było ilością wystarczającą do terminowego wykonania umowy, bowiem zapotrzebowanie określone zostało na ...

opóźnienie powoda w realizacji tej umowy oraz brak podejmowania z jego ...

2011 z winy powoda. Zawarcie umowy z firmą (...) było niezbędne do ...

zł. Nadto pozwany odnośnie tej umowy zarzucił, że nienależyte jej wykonywanie spowodowało powstanie licznych wad w przedmiocie umowy i konieczność wielkokrotnych napraw. Pomimo, iż przedmiot umowy winien być zakończony do dnia ...

na dodatkowe braki w przedmiocie umowy, które powód winien zakończyć przed ...

wyznaczonym dniem odbioru. Za nieterminowe wykonanie przedmiotu tej umowy pozwany naliczył karę umowną na ...

podstawie paragrafu 16 ust 1 umowy w kwocie 2.143.439 ...

stosunku do niego wynikającą z umowy podwykonawczej z dnia 28.02 ...

Pozwany zarzucił, że powód nie wykonał całości robót objętych umowami, szereg prac wykonanych było nieprawidłowo i wymagały one poprawek, a dużej części wykonania od początku. Przedstawiony przez powoda ...

protokół odbioru prac których dotyczyła umowa pierwsza jest dokumentem sporządzonym pomiędzy ...

wykonawcą a inwestorem, stwierdzającym ich wykonanie, ale już po realizacji całości ...

rzeczywistości powód robót nie ukończył, wykonał je nieprawidłowo i w ogóle ...

tym bardziej, że na podstawie umowy nr (...) był on zobowiązany do kompleksowego wykonania drogi od podstaw wraz z ...

w celu prawidłowego i terminowego wykonania umowy z dnia 28.02.2011 ...

kary umownej za zwłokę w wykonaniu obu umów podwykonawczych. Odnosząc się ...

powinno zostać obniżone wynagrodzenie z umowy, ponieważ w tym zakresie roboty ...

w stosunku do wartości z umowy podmiot zobowiązany powinien zostać obciążony ...

miał możliwości i potencjału do wykonania robót w terminie, pomimo tego ...

ułożenie mas bitumicznych na podstawie umowy podwykonawczej ze spółką (...) SA". Żadne ...

kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu obu umów, jak też ...

podała, że fakt prawidłowego jej wykonania potwierdza nie tylko protokół odbioru ...

przez (...) SA należności z tytułu wykonania tej umowy w całości. Wyjaśniła, że pismem ...

odbioru roboty drogowe objęte tą umową. W odpowiedzi na powyższe zgłoszenie ...

drogowych poprzez naniesienie rzeczywistej niwelety wykonanej już drogi na projekt. Taki ...

postanowienia paragrafu 3 pkt 5 umowy nr (...) i postanowienia paragrafu 7 umowy nr (...) dot. odbioru robót wykonanych przez powoda. Na pozwanym spoczywał ...

zawierać ustalenia co do zakresu wykonanych robót, ich jakości, ewentualnych usterek ...

innego uprawnienia. Pozwany podkreślił, że wykonał przedmiot umowy nr (...) w dacie zgłoszenia go ...

zadość wszystkim swoim obowiązkom z umowy tej wynikającym. Ewentualne usterki nie ...

natomiast wpływu na ocenę dotyczącą wykonania w powyższej dacie tego obowiązku ...

16-dniowe opóźnienie w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy nr (...) nastąpiło na skutek okoliczności ...

ponosi odpowiedzialności. W trakcie realizacji umowy natrafiła bowiem na szereg zdarzeń uniemożliwiających jej wykonanie w umówionym terminie. Zdarzenia te ...

powód niezwłocznie przystąpił do realizacji umowy, na co wyraźnie wskazują zapisy ...

zatwierdzeniem tych recept, zmiana technologii wykonania stabilizacji przez pozwanego w sposób istotny wypłynęły na termin wykonania prac przez powoda. Powyższe utrudnienie ...

Plan Zapewnienia Jakości PZJ na wykonanie dolnej i górnej warstwy stabilizacji ...

przyczynę wpływającą na opóźnienie w wykonaniu umowy nr (...). Również brak właściwej obsługi ...

strona powodowa była gotowa do wykonania umowy przed upływem umówionego terminu, tj ...

ponosi odpowiedzialność. Odnosząc się do umowy nr (...) strona powodowa przede wszystkim ...

do potrącenia wynikającej z tej umowy. Podkreślił, że roboty drogowe nią objęte zostały wykonane prawidłowo, czego potwierdzeniem jest nie ...

wierzytelności. Oświadczył, że przedmiot tej umowy został wykonany w dniu 26.09.2012 ...

procedury odbioru zgodnie z postanowieniami umowy, dopuszczając się tym samym naruszenia ...

spoczywających wynikających z postanowień tej umowy. Strona powodowa podkreśliła, że 26-dniowe opóźnienie wykonaniu przedmiotu umowy nr (...) nastąpiło na skutek okoliczności ...

jej placu budowy. Do realizacji umowy nr (...) strona powodowa planowała przystąpić ...

okolicznością, która wpłynęła na opóźnienie wykonania umowy nr (...) była konieczność dokonania napraw ...

dnia 14.06.2012r/. wykonał niezbędne naprawy głębokie. W rezultacie ...

nie powyższe okoliczności, wszystkie ustalone umową prace zostałyby zakończone w terminie ...

26- dniowego opóźnienia powoda w wykonaniu umowy. Strona powodowa podniosła również, że ...

nie przysługiwało uprawnienie do powierzenia wykonania dzieła innej osobie na koszt ...

7 ust 3 pkt b umowy nr (...). Norma art. 636 kc ...

sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, co w niniejszej sprawie nie ...

drugą stronę do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczyć jej w tym ...

następujących uprawnień, tj. może od umowy odstąpić albo może powierzyć poprawienie ...

z ugruntowaną liną orzeczniczą terminowość wykonania dzieła nie mieści się na ...

użytym w nim pojęciu "sposobu wykonania dzieła", który jeśli jest wadliwy albo sprzeczny z umową daje zamawiającemu prawo do skorzystania z tzw. wykonania zastępczego. Skutki opóźnienia się z wykonaniem dzieła poddane są bowiem regulacji ...

7 ust 3 pkt b umowy nr (...) powód podkreślił, że postanowienie ...

również temu, by opóźnienie realizacji umowy nr (...) w 2011r powstało ...

bowiem nie miała ona możliwości wykonania prac w ilościach zaplanowanych na ...

W związku z konicznością realizacji umowy nr (...) do końca października 2011 ...

na odcinek drogi objętej zakresem umowy nr (...) w powyższym okresie powód ...

ustalił w sprawie co następuje: Umową z dnia 16 września 2010 ...

zamawiający - zlecił (...) SA w W. wykonanie robót w zakresie budowy drogi ...

techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Umowa ta zawierała min. subkazulę 4 ...

podwykonawców, w której ustalono, że umowy z podwykonawcami wymagają każdorazowo zgody ...

zostały zapłacone - Inżynier Kontraktu, po należytej konsultacji z zamawiającym poświadczy do ...

o niedokonywanie przez wykonawcę płatności. Umowa powyższa wykonywana była przez podwykonawców dowód: umowa nr (...) k. 103 do 127 Odnośnie umowy z dnia 26.10.2010r.-dalej umowy podwykonawczej nr 1 (...) SA w ...

z o.o. w L. umowę podwykonawczą, której przedmiotem były roboty ...

z budową drogi dojazdowej objętej umową wcześniej wskazaną, jednak w zakresie ...

określonym w załączniku do tej umowy, tj. kosztorysie rozliczeniowym podwykonawcy. dowód: umowa k. 316 do 324, kosztorys ...

załącznik nr 1 do tej umowy k. 325 do 328 W ...

zamawiającemu przy udziale wykonawcy przedmiotu umowy wraz z pełną dokumentacją powykonawczą ...

dokonanie odbioru i ocenę prawidłowego wykonania robót. Zgodnie z paragrafem 7 umowy odbiór robót winien być dokonany ...

innych dokumentach stanowiących załączniki do umowy. Z czynności odbioru sporządzony miał ...

odbioru stwierdzi się, że przedmiot umowy lub jego część nie osiągnął ...

ustępie trzecim. W paragrafie 16 umowy ustalono natomiast obowiązek zapłaty na ...

podwykonawcę kar umownych za nieterminowe wykonanie robót w wysokości 0,1 ...

wysokości analogicznej. W paragrafie 18 umowy, tj. w jej postanowieniach końcowych ...

wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w ...

r., a zgodnie z ustaleniami umowy roboty miały zostać zakończone do ...

wynagrodzenie należne powodowi z tej umowy zostało mu zapłacone, jak również ...

że wbrew obowiązkowi wynikającemu z umowy - pozwany (...) SA nie dostarczył powodowi ...

nie dokonały formalnej zmiany treści umowy w tym zakresie, co daje ...

nie zostały zakończone, tj. nie wykonano do tego dnia warstwy ścieralnej ...

wobec czego odbiór robót, wobec niewykonania przedmiotu umowy, jest niemożliwy. dowód: pismo k ...

które w ocenie generalnego wykonawcy wykonane zostały przez powoda niezgodnie z ...

odbioru zakres robót przewidziany przedmiotową umową został zrealizowany, a w terminach ...

Drogowych poprzez naniesienie rzeczywistej niwelety wykonanej już drogi na projekt. W ...

jego ocenie roboty objęte przedmiotową umową nie zostały zakończone w terminie ...

w jego ocenie, powód tą umowę wykonał), co dało mu podstawę do obciążenia powoda karą umową za zwłokę w wykonywaniu umowy w kwocie 859.551,72 ...

442 Powód przyznał, że termin wykonania przez niego prac w ramach przedmiotowej umowy w stosunku do ustalonego przekroczony ...

umownym harmonogramu realizacji prac, - braku należytej obsługi geodezyjnej, nie udostępniania frontu ...

dokumentacji technicznej w toku wykonywania umowy Powód o powyższych utrudnieniach informował ...

w kilometrażu drogi objętej tą umową była spowodowana przyjęciem nieprawidłowej technologii wykonania robót w projekcie inwestycji, a ...

następnie była przedmiotem dodatkowego zlecenia wykonania tych robót powodowi przez pozwanego ...

przewidzieć i żaden inny sposób zabezpieczenia terenu robót przed zalewaniem nie ...

że opóźnił się z ostatecznym wykonaniem umówionych prac ( pismo procesowe k ...

żadnych istotnych przeszkód do realizacji umowy przez stronę powodową zarówno w ...

było jednak przeszkód do realizacji umowy. Powód dostał pełną dokumentację geologiczną ...

natomiast zeznał, że jeszcze jesienią wykonano roboty zamienne, których nie zabezpieczono przez zimą, nie wykonano też robót odprowadzających wodę - a ...

pozwala na przyjęcie, że brak należytej obsługi geodezyjnej uniemożliwiał wykonywania prac ...

okres zwłoki (opóźnienie kwalifikowane) w wykonaniu prac w zakresie tej umowy przez powoda. Odnośnie umowy z dnia 28.02.2011r. - dalej umowy podwykonawczej nr 2 Umową tą powód - jako podwykonawca zobowiązał się do wykonania robót bitumicznych związanych z "budową ...

zmniejszeniu w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Przyjęły też w paragrafie 7 ...

dot. całości lub części przedmiotu umowy i powinien nastąpić niezwłocznie po ...

odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy lub jego część nie osiągną ...

zostały ustalone w ust 3 umowy. W paragrafie 13 umowy ustalono natomiast przypadki w których ...

będą mogli odstąpić od zawartej umowy. I tak min. wskazano sytuacje ...

z tego uprawnienia i zlecić wykonanie przedmiotu umowy niezrealizowanego przez podwykonawcę - osobie trzeciej. W paragrafie 16 umowy natomiast wskazano przypadki, w których ...

ich zapłaty min. za nieterminowe wykonanie robót w wysokości 0,5 ...

ceny umownej brutto. Integralną częścią umowy miały być jej załączniki, tj ...

przedłożyły do akt sprawy przedmiotową umowę wraz z załącznikiem nr 1 ...

że w momencie zawarcia tej umowy, tj. 28.02.2011r ...

harmonogramu ogólnego, stanowiącego część aktu umowy z dnia 15.09.2010 ...

rozpocząć prace przy realizacji tej umowy dopiero w maju 2011r ...

przeszło trzech miesiącach od zawarcia umowy, napotykając w trakcie ich realizacji ...

że prace przy realizacji niniejszej umowy były prowadzone równocześnie z realizacją drugiej umowy - co powodowało, że podwykonawca miał ...

korespondencji, ponaglał powodowego podwykonawcę w wykonaniu robót, wzywając go kolejnymi pismami ...

na minimalne ilości robót do wykonania w miesiącu sierpniu 2011r ...

wskazał powodowi również na zagrożenie niewykonania określonej ilości robót w nadchodzącym ...

stwierdzając, że niezbędne dla ich wykonania jest zapewnienie przez powoda ilości ...

r. oświadczył, że na poczet wykonania przedmiotowej umowy może dostarczyć maksymalnie 9 tys ...

spółki zeznał, że przy zawieraniu umowy wiadomo było jaką ilość masy bitumicznej trzeba na jej wykonanie dostarczyć i powód miał na ...

moce, jednak opóźnienia w realizacji umowy spowodowały, iż pozwany, po początkowym ...

firma nie będzie w stanie zabezpieczyć dostaw w ilości żądanej w ...

jaka była konieczna do jej wykonania w terminie. dowód: zeznania świadków ...

ilość masy bitumicznej przy zawieraniu umowy potrzebna do jej realizacji była ...

K. zeznali nadto, że niemożliwość wykonania przez powoda zadania inwestycyjnego w ...

że opóźnienia w realizacji przedmiotowej umowy spowodować mogą niewykonanie tzw. kamienia milowego, tj. określonej ...

wskazując na zagrożenie terminu ich wykonania ze względu na obawę nieosiągnięcia ...

bitumicznej - pozwany (...) SA zawarł kolejną umowę podwykonawczą z Przedsiębiorstwem (...), tj. umowę z dnia 20 września 2011 ...

r. i na podstawie tej umowy firmie tej zapłacił kwotę 917 ...

dochowania tzw. kamienia milowego. dowód: umowa z dnia 20.09.2011 ...

nim prace na rok 2012 wykona terminowo. W harmonogramie przesłanym przez ...

jednak, że stwierdzono istotne wady wykonanej wcześniej warstwy wiążącej podbudowy i ...

także dalszego odrębnego zlecenia powód wykonał roboty poprawkowe (wykonywała je także ...

możliwości realizacji prac objętych przedmiotową umową, co skutkowało opóźnieniem w jej wykonaniu. Świadek T. R. (inżynier kontraktu) zeznał, że wadliwą podbudowę wykonała firma (...) i jedynie w pewnym ...

Powód zgłosił do odbioru roboty wykonane na podstawie przedmiotowej umowy pismem z dnia 31 sierpnia ...

tym wskazanym, zakreślając mu termin wykonania powyższego na dzień 8 października ...

powód nieterminowo roboty przewiedziane tą umową wykonał (a właściwie nie wykonał ich do końca) naliczył kary ...

poniesionych przez niego, celem prawidłowego wykonania umowy, tj. kosztów wykonawstwa zastępczego firmy ...

że w stosunku do terminu wykonania prac ustalonego w umowie, potwierdzenie ich wykonania przez pozwanego na dzień 26 ...

w zakładanym terminie i koniecznością wykonania robót poprawkowych. Materiał dowodowy zgromadzony ...

że powód mógł przystąpić do wykonania prac z tej umowy po około trzech miesiącach od ...

od niego niezależne. Odnośnie kosztów wykonania zastępczego. Jak wskazano wyżej, w ...

13 regulującym kwestie odstąpienia od umowy przyjęto, że wykonawcy w określonych ...

przysługuje takie uprawnienie oraz zlecenie wykonania robót osobie trzeciej. W paragrafie ...

W niniejszym przypadku, przy realizacji umowy podwykonawczej nr 2 - pozwany (...) SA ...

20 września 2011r. kolejnej umowy podwykonawczej z Przedsiębiorstwem (...), na mocy ...

której realizowana była faktycznie część umowy, którą miał wykonać powód. Przyczyny zaangażowania tej firmy ...

12.01.2012r. dowód: umowa podwykonawcza i pismo z 12 ...

do odpowiedzi na pozew. dowód: umowa z dnia 20.09.2001 ...

i oparcia zarówno w zapisach umowy łączącej strony, jak też w ...

temu by opóźnienie w realizacji umowy nr (...) w 2011r. powstało ...

ilości. Powód w chwili podpisania umowy posiadał potencjał techniczny wymagany do realizacji umowy nr (...), zapewniający płynność tempa wykonania poszczególnych etapów robót. dowód: zeznania ...

zeznał natomiast, że dla oceny wykonania kamienia milowego było właściwie wszystko ...

jedno, gdzie zakładany przerób będzie wykonany, a więc, czy na jednym ...

ta wynikała wyłącznie z jednej umowy zawartej z inwestorem. Strona pozwana, choć kwestionowała jakość prac wykonanych przez powoda, to jednak co ...

nie wskazywała na wadliwość ich wykonania lecz jedynie na zwłokę w ...

do zmiany sposobu dotychczasowego wykonywania umowy, zakreślając odpowiedni termin, pod rygorem ...

kar umownych za zwłokę w wykonaniu obu umów, jak również kwotę ...

zł. Kara umowna za nieterminowe wykonanie robót objętych umową z dnia 26.10.2010 ...

a kara umowna za nieterminowe wykonanie robót objętych umową z dnia 28 lutego 2011 ...

wysokości przewidzianej w obu tych umowach (uzasadnienie odpowiedzi na pozew i ...

R. J., iż przyczyny opóźniające wykonanie umowy podwykonawczej nr 1 tkwiły wyłącznie ...

warunków meteorologicznych w czasie realizacji umowy nie pozwoliła na przyjęcie, aby ...

trzeba przyjmować, że powód zawierając umowę, której czas wykonywania przypadał na ...

mogli pozostawać obiektywni. Odnośnie natomiast umowy podwykonawczej nr 2 - w świetle ...

nie było żadnych przeszkód, aby umowa wykonana była przez powoda w terminie ...

treścią do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowalne z podwykonawcą ...

od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...

wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub ...

że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Na tle tego przepisu istnieje ...

dorozumiana zgoda inwestora na zawarcie umowy z podwykonawcą wyrażona w sposób ...

czynny jest skuteczna - gdy dotyczy umowy, której istotne postanowienia są znane ...

wpisów w dzienniku budowy, odbieranie wykonanych prac, czy też dokonywanie innych ...

wyrażenia zgody przez inwestora na umowę podwykonawczą w taki właśnie sposób ...

skuteczność zgody inwestora na zawarcie umowy z podwykonawcą wyrażona w taki ...

jest uzależniona od przedstawienia mu umowy lub jej projektu oraz wiedzy ...

jak i podwykonawcę łączącej ich umowy, wobec wyrażenia przez inwestora w ...

tak jak wynika to z umowy zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w niniejszym przypadku). Umowa o podwykonawstwo, choć powiązana z umową zawieraną pomiędzy inwestorem a wykonawcą ...

podwykonawcy wyznacza przede wszystkim treść umowy zawartej z wykonawcą, a odpowiedzialność ...

takiej sytuacji, gdy należności ustalone umową, którą zawarł z wykonawcą zostały ...

na niewyczerpanie procedur wynikających z umowy, którą zawarł z wykonawcą - należało ...

przyjęcia, że jedynie w przypadku umowy nr (...), tj. umowy z dnia 26 października 2010 ...

16-dniowej zwłoki w jej wykonaniu, co uzasadniało, w świetle zapisów tej umowy, naliczenie przez pozwanego wykonawcę kar ...

umownych w wysokości ustalonej tą umową, a więc 0,1 % za ...

stosowanie do § 6 ust 1 umowy oraz załącznika do niej stanowiącego ...

oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami ...

zawrzeć ustalenia co do jakości wykonanych robót, w tym, ewentualny wykaz ...

przypadku, gdy przedmiot zamówienia został wykonany niezgodnie z projektem i zasadami ...

r., zaś w przypadku drugiej umowy podwykonawczej - w dniu 31.08 ...

przede wszystkim na usterki w wykonanych przez powoda robotach. W tym ...

wyraźnie podkreślić, że na gruncie umowy o roboty budowalne można przyjąć, że niewykonanie zobowiązania ma miejsce jedynie wówczas ...

ich wykorzystanie zgodnie z celem umowy, albo odbiera im cechy właściwe ...

wady świadczyć mogą tylko o nienależytym wykonaniu zobowiązania, co daje inwestorowi podstawę ...

O ile jedynie odnośnie pierwszej umowy podwykonawczej powód sam przyznał, że ...

przed tą datą roboty objęte umową nie były wykonane, a więc zgłoszenie ich do ...

jak też roboty z drugiej umowy w dniu 31.08.2012 ...

roboty na ten czas zostały wykonane ale także, że nastąpiło to zgodnie z umową. Pozwany natomiast (generalny wykonawca) nie ...

sposób, aby po pierwsze, przedmiot umowy nie został zrealizowany w tym ...

jak i ustalenia w obu umowach podwykonawczych co do zasad odbioru ...

że inwestycja realizowana na podstawie umowy zawartej przez generalnego wykonawcę z ...

wykonywaniu (oprócz 16 dni realizacji umowy podwykonawczej nr 1 ) - należało uznać ...

według niego zostały one ostatecznie wykonane - co w rezultacie dało mu ...

zwłokę w maksymalnej, przewidzianej tymi umowami wysokości, choć całe zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w przewidzianym umową zawartą z inwestorem terminie. Oczywiście nie można wykluczyć sytuacji niewykonania przez podwykonawcę przedmiotu obu umów ...

to możliwe, ze względu na niewykonanie (a nie nienależyte wykonanie) zobowiązania przez powoda, czego w ...

obu umów, a więc zarówno umowy podwykonawczej nr 1, którą powód ...

realizował w całości, jak też umowy nr (...) - wykonanej częściowo z uwagi na zaangażowanie ...

do odbioru (choćby częściowego) robót wykonanych przez podwykonawcę. Pozwany odnośnie tej umowy nie wykazał również, aby powód ...

miał stanowić załącznik do tej umowy. Trzeba też zaznaczyć, że w ...

jedynie za przekroczenie terminu ostatecznego wykonania całości robót. Pozwany (...) SA, w ...

Okręgowego, nie wykazał również by wykonanie części tej umowy do dnia 31.08.2012 ...

w stosunku do terminów przewidzianych umową. Twierdzenie bowiem strony powodowej, że ...

zrealizować w terminach wynikających z umowy - żadnymi wiarygodnymi dowodami nie zostało ...

niewątpliwie wynikało, że powód zawierając umowę miał w pełni zdolność do jej wykonania (a więc wyprodukowania i położenia ...

dużych opóźnień przy wykonywaniu tej umowy, spowodowało w rezultacie konsekwencje w ...

ilości masy bitumicznej, która umożliwiałaby wykonanie większej ilości robót w krótkim ...

wbrew stanowisku prezentowanemu przez pozwanych umowa zawarta z podwykonawcą nie wskazywała ...

te ustalenia wynikały jedynie z umowy jaką inwestor zawarł z generalnym ...

tylko i wyłącznie z treści umowy podwykonawczej. Podkreślić należy również, że ...

że już w dacie zawarcia umowy z podwykonawcą, tenże nie miał ...

przewidziany w umowie na ich wykonanie. Reasumując, w ocenie Sądu powodowy ...

popadł w zwłokę przy wykonywaniu umowy podwykonawczej nr 2, a fakt, że w części umowa ta została zrealizowana przez firmę ...

obaw generalnego wykonawcy niedotrzymania warunków umowy łączącej go z inwestorem, co ...

wynikające z zawartej przez niego umowy. Odnosząc się natomiast do umowy podwykonawczej nr 1 - to tak ...

że powód jako profesjonalista zawierając umowę, która realizowana miała być również ...

dostatecznych podstaw do przyjęcia, że nienależyta obsługa geodezyjna spowodowała, iż powód ...

nie mógł wykonywać robót objętych umową, jak też by zaistniały inne ...

jak wyżej wskazano odnośnie tej umowy Sąd uznał, że powodowy podwykonawca ...

pozwem wzajemnym kwota stanowi koszt wykonania zastępczego - nie zaś odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy. Wykazując wysokość żądania pozwany powołał ...

się jedynie na dowód z umowy zawartej z firmą (...), jak również ...

na okoliczność, że zakres prac wykonanych przez B. w pełni odpowiadał ...

tym pracom, które w ramach umowy miał wykonać powód (pozwany wzajemny). Słuszny jest ...

Jak wynika bowiem z treści umowy, w jej paragrafie 7 ust ...

w razie zwłoki dłużnika w wykonaniu zobowiązania czynienia, wierzyciel może, zachowując ...

żądać upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika - a ...

sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym ...

wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić, albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt ...

niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie. Sprzeczność z umową w rozumieniu powołanego wyżej przepisu ...

dzieła (robót budowlanych), które skutkuje wykonaniem wadliwym i niezgodnym z umową. Terminowość wykonania dzieła nie mieści się natomiast ...

może być uznawana za przejaw "wykonania dzieła w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową" (tak: min Sąd Najwyższy w ...

wzajemnego zarówno w oparciu o umowę zawartą pomiędzy stronami, jak też ...

jedynie o dowody w postaci umowy wraz z wydrukiem ilości wykonanych prac) należałoby uznać za niewykazane ...

1 kc i paragrafu 16 umowy z dnia 26 lutego 2011r. i umowy z dnia 26 października 2010 ...

jak zobowiązani do tego z umowy. Zakres odpowiedzialności inwestora opartej na ...

XII Ga 10/09 – Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku – 2009-02-18 47 fragmentów Premium

2009-02-18 » I. zmienia zaskarżony wyrok: (...)

usługi przez cały okres trwania umowy (48 miesięcy). Natomiast Zamawiający, odrzucając ...

warunków udziału w postępowaniu, gdyż wykonane usługi wykazane przez tego wykonawcę ...

której dojdzie do zawarcia nieważnej umowy z mocy prawa, co bez ...

3 pkt IV Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Zamawiający zaznaczył ...

zapisami zawartymi w § 4 projektu umowy rozliczenia między stronami oparte będą ...

wskazał, iż przedmiotowe postępowanie na wykonanie usług utrzymania porządku w obiektach ...

czynności dojdzie do zawarcia nieważnej umowy z mocy prawa, co bez ...

2009 roku Zamawiający zawarł z ... umowę w sprawie zamówienia publicznego objętego ...

zawarcia przez Zamawiającego w/w umowy. Dalej Skarżący wskazał, iż Prezes ...

w postępowaniu, uniemożliwiającym zawarcie ważnej umowy. Jako dowody powyższych twierdzeń Skarżący ...

realizacji nieważnej w świetle prawa umowy. Zamawiający wnosił o odrzucenie skargi ...

po zwróceniu wadium została zawarta umowa pomiędzy Zamawiającym a ... w sprawie ...

określona suma albo ustanowienie odpowiedniego zabezpieczenia jej zapłaty (por. art. 45 ...

c). Wadium ma na celu zabezpieczenie interesów zamawiającego poprzez materialne zagwarantowanie podpisania umowy ze strony wykonawcy, którego oferta ...

termin związania ofertą; 2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy; 3) zamawiający unieważnił postępowanie o ...

wniesienia protestu jest zakaz zawarcia umowy. Trwa on aż do ostatecznego ...

dokonywania jakiejkolwiek czynności przez zamawiającego. Umowa zawarta wbrew zakazowi wynikającemu z ...

wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla ...

tym samym może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. Powyższa ...

bez wpływu na możliwość zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W ...

UZP 1353/08) zamawiający podpisał umowę z wybranym przez siebie wykonawcą ...

Izby Odwoławczej w momencie, gdy umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie ...

wykonywana, a może nawet już wykonana, stało się przedmiotem analizy Sądu ...

zawarcie przez zamawiającego z wykonawcą umowy na wykonanie prac stanowiących przedmiot zamówienia publicznego ...

innego uczestnika przetargu, chyba że umowa została wykonana. Sąd Najwyższy uznał w tym ...

orzeczeniu, że zawarcie przez zamawiającego umowy na wykonanie prac stanowiących przedmiot zamówienia publicznego ...

określenia także na przypadek zawarcia umowy przez zamawiającego. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwiają ...

zawarcie w trakcie postępowania sądowego umowy na realizację zamówienia publicznego oznacza ...

określenia także na przypadek zawarcia umowy przez zamawiającego. Podkreślenia wymaga, że ...

nie orzeka ani o nieważności umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ...

w międzyczasie dojdzie do zawarcia umowy, ani o ewentualnym odszkodowaniu. Tak unieważnienie umowy zawartej w drodze przetargu, jak ...

wybranym przez niego wykonawcą, tj. ... umowy, stwierdzić należy, że de facto ...

orzeczenia przez Sąd o nieważności umowy w sprawie zamówienia publicznego, do ...

a jak wyżej wskazano unieważnienie umowy zawartej w drodze przetargu, jak ...

z wybranym przez niego wykonawcą umowy, Sąd Okręgowy pozostawił bez rozpoznania ...

usługi przez cały okres trwania umowy (48 miesięcy). Natomiast Zamawiający, odrzucając ...

Załączniku nr 4 "Specyfikacja techniczna wykonania i obioru" (strona 7) Zamawiający ...

kolei § 2 ust. 1 projektu umowy (Załącznik nr 5 do Specyfikacji ...

48 miesięcy od daty podpisania umowy. W § 4 projektu umowy przewidziano zaś podanie ogólnej wartości umowy oraz wynagrodzenie miesięczne. W umowie ...

charakter stały przez okres trwania umowy. Wynagrodzenie to może być jedynie ...

w okresie 48 miesięcznym trwania umowy, to Odwołujący uwzględnił te wytyczne ...

całego 48 miesięcznego okresu trwania umowy). Również sam Zamawiający do obliczenia ...

następującego po postępowaniu, tj. realizacji umowy. Jednym z obligatoryjnych elementów specyfikacji ...

cały 48 miesięczny okres trwania umowy. Tym samym stwierdzić trzeba, że ...

zmówienia, wynikającą ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru usług (wg zał ...

cały 48 miesięczny okres trwania umowy. Nie można również zapominać, że ...

w postępowaniu, uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. Z tych względów Sąd Okręgowy ...

VIII GC 74/14 – Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy – 2015-04-02 128 fragmentów Premium

2015-04-02

powód podał, że pozwany zawarł umowę o roboty budowlane w trybie ...

J. (W. 107, (...)-(...) Ś.) na wykonanie prac związanych z realizacją zadania ...

w Ś.. Powód natomiast zawarł umowę z J. K. (1) na wykonanie instalacji grzewczej w Zespole Szkół ...

zlecone powodowi zostały przez niego wykonane i odebrane protokolarnie. Za wykonane prace powód (zgodnie z par 4 pkt 3 umowy nr (...)) wystawił głównemu wykonawcy dwie ...

sprawie pozwany dokonywał odbioru prac wykonanych przez stronę powodową, o czym ...

odpowiedzialności inwestora od przedłożenia dokumentacji (umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...

przedmiot świadczenia wykonawcy w ramach umowy o roboty budowlane. Okolicznością usprawiedliwiającą ...

wykonawcy. W niniejszej sprawie prace wykonane w Zespole Szkół (...) w Ś. zgodnie z umową powoda z wykonawcą mieściły się ...

przedmiotu świadczenia wykonawcy w ramach umowy o roboty budowlane Powód podkreślił ...

z uwagi na zagrożenie terminowości wykonania prac oraz, w późniejszym okresie ...

w razie uzyskania przez powoda zabezpieczenia roszczeń, pozwany dokona zapłaty należności ...

wykonawcy od inwestora. Powód uzyskał zabezpieczenie, jednak kwota należności nie została mu wypłacona, a samo zabezpieczenie musiało zostać zwolnione. Na spotkaniu ...

wiedzą na temat istnienia kolejnej umowy między głównym wykonawcą a powodem ...

jako podwykonawcę i oczekiwał, że wykona on prace objęte zadaniem inwestycyjnym ...

nie wyrażał zgody na zawarcie umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą oraz ...

23.05.2013 r. o wykonanie zadania p.n. (...) Zespołu Szkół ...

ust. 1 zapisano, że wykonawca wykona przedmiot zamówienia bez pomocy podwykonawców ...

w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy, wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę ...

brak swojej zgody na zawarcie umowy z podwykonawcami za nie budzący ...

o wyrażenie zgody na zawarcie umowy z jakimkolwiek wykonawcą, nie informował ...

także pozwanego o treści jakiejkolwiek umowy z podwykonawcą albo o istotnych postanowieniach takiej umowy. Także powód nie występował do ...

zgodę, nie przedstawiał projektu takiej umowy. Pozwany podał, że z treścią umowy łączącej powoda z J. K ...

rodzajów zgody inwestora na zawarcie umowy przez wykonawcę z podwykonawcą, powołując ...

z siedzibą w W., zawarli umowę Nr (...).273.10.2013 o ...

jako wykonawca) ustaliły, że wykonawca wykona przedmiot umowy bez pomocy podwykonawców. W § 5 ...

zobowiązał się do przedłożenia zamawiającemu umowy z podwykonawcą wraz z częścią zamówienia dotyczącą wykonania robót budowlanych przez podwykonawcę, zaś ...

w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy. Także w formularzu ofertowym J ...

zlecony przez pozwanego zakres robót wykona we własnym zakresie, bez udziału podwykonawców. dowód: umowa, k. 49-53 akt, formularz ...

1) z tytułu wynagrodzenia za wykonane prace w ten sposób, że ...

na rzecz firmy (...), stosownie do umowy cesji wierzytelności zawartej pomiędzy tą ...

r. powód, jako wykonawca, zawarł umowę (...) z J. K. (1) (zamawiający), na wykonanie remontu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania ...

K. (1) powodowi prace zostały wykonane w sposób prawidłowy i odebrane protokolarnie. Za wykonane prace powód wystawił J. K ...

157.440,00 zł. dowód: umowa, k.9-11 akt, protokół ...

k.17 akt. Przed zawarciem umowy z dnia 31 lipca 2013 ...

ze względu na zagrożenie terminowości wykonania prac przez J. K. (1 ...

jedynie podmiotowi, z którym zawarł umowę tj. J. K. (1), jako ...

zamiarze J. K. (1) zawarcia umowy z powodem, jednak ani powód ...

1) nie przedłożyli pozwanemu projektu umowy, którą ostatecznie zawarli dzień później ...

nie poinformowali pozwanego o zawarciu umowy z dnia 31 lipca 2013 ...

nie przedłożono dokumentacji związanej z wykonaniem tej umowy, jak również samej umowy, nie został też pozwany poinformowany ...

wysokości wynagrodzenia, jakie z tytułu umowy podwykonawczej uzyskać miał powód. Wiedzę ...

2013 r., tj. już po wykonaniu prac przez powoda. Podczas przedmiotowego ...

zł tytułem wynagrodzenia za prace wykonane przy inwestycji realizowanej przez Powiat ...

z treścią tego przepisu, zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i ...

zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Jednakże obarczeniu inwestora ...

odpowiedzialnością wobec podwykonawców musi towarzyszyć zabezpieczenie jego interesu przez uzależnienie zawarcia ...

oraz przez uzależnienie możliwości zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą ...

c do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą ...

od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...

wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub ...

że wyraził zgodę na zawarcie umowy. W orzecznictwie utrwalił się przy ...

wykonawcę zgody inwestora na zawarcie umowy z podwykonawcą. Droga pierwsza, którą ...

przypadku przedstawienie mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...

że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Podzielić należy pogląd, że we ...

konieczne przedstawienie inwestorowi przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...

o osobie podwykonawcy oraz treści umowy zawartej pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą ...

wiedzy, natomiast niezbędne jest, aby umowa została zindywidualizowana podmiotowo i przedmiotowo ...

inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą ...

od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...

wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub ...

cudzy dług, interes inwestora został zabezpieczony poprzez obowiązek przedstawienia mu stosownej ...

1) o tym, że zawarł umowę z powodem i czy została pozwanemu przedstawiona przez wykonawcę umowa jaką zawarł z powodem lub ...

wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub ...

wątpliwość co do zapłaty za wykonane przez niego prace (k-25 ...

że wykonawca ma zamiar zawrzeć umowę z podwykonawcą, jednakże nie ulega ...

powód nie przedłożyli pozwanemu projektu umowy jaką ostatecznie zawarli w dn ...

przedłożona żadna dokumentacja związana z wykonaniem tej umowy. Umowy wykonawcy z powodem nie przedłożono ...

nie wyraził zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą. Z notatki bowiem ...

jedynie podmiotowi, z którym zawarł umowę tj. J. K. (1). Wynika ...

wyjaśniła zasady jakie wynikają z umowy z wykonawcą, dotyczące ewentualnego wejścia ...

wszelkie konsekwencje zawarcia mimo tego umowy przez J. K. i powoda ...

do rozstrzygnięcia pomiędzy stronami tej umowy. Powód potwierdził w złożonych zeznaniach ...

własne ryzyko decyzję o zawarciu umowy z J. K.. Jak zaś ...

powód zeznał, że przed zawarciem umowy z J. K. (4) pytał ...

powód zdecydował się na zawarcie umowy z J. K. i rozpoczęcie ...

się mimo tego na zawarcie umowy z J. K., gdyż w ...

nie wyraził zgody na zawarcie umowy wykonawcy w z podwykonawcami. Ponadto, w treści umowy jaką pozwany zawarł z J ...

prawo zamówień publicznych, w § 5 umowy strony zapisały, ze wykonawca wykona przedmiot zamówienia bez pomocy podwykonawców ...

zgodnie z § 5 ust. 3 umowy przedłożyć pozwanemu umowy z podwykonawcą wraz z częścią zamówienia dotyczącą wykonania robót budowlanych przez podwykonawcę (k ...

zgodnie z § 5 ust. 5 umowy, w przypadku zmiany lub ustanowienia ...

w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy, wykonawca zobowiązany był uzyskać zgodę ...

115). Zatem pozwany w treści umowy z wykonawcą określił już warunki ...

aby wykonawca mógł wykonywać przedmiot umowy przez podwykonawców. Warunki te nie ...

jako podwykonawca nie przedłożyli treści umowy powoda z wykonawcą ani żadnej dokumentacji dotyczącej tej umowy, należało w dalszej kolejności ocenić ...

pozwany miał wiedzę o treści umowy zawartej pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą ...

miał możliwość poznania tych postanowień umowy wykonawcy z podwykonawcą, które wyznaczają ...

zapoznania się z takimi postanowieniami umowy podwykonawczej, niewątpliwie bowiem mają one ...

sposób dorozumiany czynny) na zawarcie umowy wykonawcy z podwykonawcą jest skuteczna wtedy, gdy dotyczy konkretnej umowy, której istotne postanowienia decydujące o ...

nie musi znać treści całej umowy lub jej projektu, a jego znajomość istotnych postanowień umowy podwykonawczej, decydujących o zakresie jego ...

zgody inwestora jest znajomość treści umowy zawartej między wykonawcą i podwykonawcą ...

taki sposób musi dotyczyć konkretnej umowy, o określonej treści zawartej ze ...

musi wyrazić zgodę na konkretną umowę (jej projekt), z której wynika ...

inwestora przynajmniej z tymi postanowieniami umowy wykonawcy z podwykonawcą, które określają ...

ma dotyczyć zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą, a więc konkretnej umowy, o określonej treści, zawartej lub ...

z góry zgoda blankietowa na umowę o jakiejkolwiek treści z jakimkolwiek ...

wtedy, gdy będzie dotyczyła konkretnej umowy. (zob. też wyrok Sądu Apelacyjnego ...

inwestora co do istotnych postanowień umowy o roboty budowlane zawartej przez ...

dorozumiała, musi bowiem dotyczyć konkretnej umowy o określonej treści, uzgodnionej ze ...

na treść zawieranej z nim umowy. Zgoda inwestora jest wymagana dla ...

między nimi doszło do zawarcia umowy w dn. 31.07.2013 ...

że powód nie przedstawił projektu umowy pozwanemu oraz że pozwany nie ...

nie informował pozwanego o zawarciu umowy z J. K., a w ...

2013 r. czyli już po wykonaniu prac przez powoda, w spotkaniu ...

zostali oni zgłoszeni inwestorowi do wykonania tego zadania, a pozwany dopiero ...

ukończone w terminie i w należyty sposób z punktu widzenia funkcjonowania ...

została do wiadomości treść jego umowy z J. K. (1). Powód ...

aby potwierdzić jego znajomość treści umowy powoda z wykonawcą. W świetle ...

inwestor wyraził zgodę na zawarcie umowy o roboty budowlane wykonawcy z ...

że nie znał istotnych postanowień umowy wykonawcy z podwykonawcą, podwykonawca powinien ...

ustnie ani pisemnie, na zawarcie umowy podwykonawczej wykonawcy z powodem. Nie ...

wszystkim znajomość inwestora istotnych postanowień umowy o roboty budowlane zawartej przez ...

jego syn wyrazili opinię, że wykonanie zakresu robót jest niemożliwe przy ...

otrzymać J. K. zgodnie z umową z pozwanym. Na spotkaniu tym ...

szczególności, że znał istotne postanowienia umowy jaką zawarł powód z J ...

przede wszystkim dotyczące przedmiotu tej umowy, wysokości wynagrodzenia należnego powodowi i ...

o jego wiedzy o przedmiocie umowy powoda z J. K. i ...

wykazał aby treść istotnych postanowień umowy z dn. 31.07.2013 ...

pozwanemu znany był zakres przedmiotowy umowy jaka powoda wiązała z J ...

że nie wyraził zgody na wykonanie prac przez podwykonawcę, również w ...

że nie znał istotnych postanowień umowy wykonawcy z podwykonawcą, podwykonawca powinien ...

ustnie, ani pisemnie) na zawarcie umowy podwykonawczej z powodem. Nie zachodziły ...

wszystkim znajomość inwestora istotnych postanowień umowy o roboty budowlane zawartej przez ...

wykazał, by pozwany znał treść umowy podwykonawczej, a przynajmniej jej istotne ...

Skoro więc powód chciał się zabezpieczyć przed ryzykiem, że mimo wykonania robót, wynagrodzenia od generalnego wykonawcy ...

się z treścią istotnych postanowień umowy podwykonawczej, czego nie uczynił. Jeżeli ...

że inwestor wyraził zgodę na wykonanie przez niego prac na tej ...

inwestycji i znał istotne postanowienia umowy jaką podwykonawca zawarł z wykonawcą ...

zdawać sobie sprawę, że jego umowa z wykonawcą musi być poparta ...

X Ga 354/07 – Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu – 2008-02-14 74 fragmenty Premium

2008-02-14 » oddala skargę

błędnie uznając, że Wykonawca ten nienależycie wykonał inne wcześniejsze zamówienie, tj. roboty ...

Przypisanie więc Protestującemu odpowiedzialności za nienależyte wykonanie tamtego zamówienia nie miało oparcia ...

związku przyczynowego między szkodą a nienależytym wykonaniem zamówienia. W ocenie Protestującego bowiem ...

drugą przyczynę wykluczenia, tj. brak zabezpieczenia oferty wadium. Zamawiający, ustalony w ...

nim w maju bieżącego roku umowę o zamówienie publiczne na przebudowę ...

wykazał, że szkoda była wynikiem nienależytego wykonywania prac rozbiórkowych i polegała ...

okresie zimowym, powstałych na skutek nienależytego wykonania prac rozbiórkowych. Powstała szkoda nie ...

oraz umorzenie postępowania było następstwem wykonania zamówienia i tym samym bezprzedmiotowości ...

wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została ...

dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które ...

przyczyną rozszczelnienia przewodów kominowych było nienależyte prowadzenie prac rozbiórkowych sąsiedniego budynku ...

nie zawiera wymogu by potwierdzenie nienależytego wykonania umowy wynikało jedynie z prawomocnego wyroku ...

celu ochronę Zamawiającego przed zawarciem umowy z nierzetelnym wykonawcą, jednakże podstawą ...

łącznego istnienia trzech przesłanek: 1) niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia przez wykonawcę, 2) wystąpienia szkody wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, 3) wyrządzenie szkody miało ...

szkoda jaką Odwołujący wyrządził swoim nienależytym działaniem Zamawiającemu to równowartość ... jaką ...

z postępowania z powodu braku zabezpieczenia oferty wadium, Zespół Arbitrów uznał ...

uznano udowodnienie przez Zamawiającego faktu nienależytego wykonania zamówienia, wyrządzenia mu szkody oraz ...

wyrządził Zamawiającemu szkodę, nie wykonując należycie w sposób zawiniony zamówienia publicznego ...

przyczyną rozszczelnienia przewodów kominowych było nienależyte prowadzenie prac rozbiórkowych, podczas gdy ...

udostępniona oferentom jako podstawa do wykonania rozbiórki, prowadzenie ruchu tranzytowego z ...

ekspertyzy", z których wynikałoby jednoznacznie nienależyte wykonanie prac rozbiórkowych przez skarżącego - pomimo ...

w budynku przy ul. ... było wykonanie (nienależyte) robót przez skarżącego - bez określenia na czym nienależyte wykonanie miało polegać oraz mimo odmiennych ...

ekspertyza udostępniona Oferentom jako podstawa wykonania prac rozbiórkowych, prowadzenie ogromnego ruchu ...

oraz że przed przystąpieniem do zabezpieczenia ochranianego budynku wszelkie prace należy ...

skarżącemu, że dostrzeżono brak sprecyzowania zabezpieczenia budynku sąsiadującego, podane opisy są ...

jest rysunków i szkiców dotyczących zabezpieczeń budynku sąsiadującego i terenów przyległych ...

do prac rozbiórkowych bez uprzedniego wykonania wstępnych robót rozbiórkowych oraz odsłonięć ...

wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, gdy szkoda ta nie została ...

zamówienie publiczne wykluczony, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które ...

zamówień publicznych przewidziano pewnego rodzaju zabezpieczenie dla przedsiębiorców. Wprowadzając wskazany rygoryzm ...

wcześniej realizowały zamówienia w sposób nienależyty (tak J. Baehr (w:) T ...

dotyczy bowiem podmiotów, które nie wykonały lub nienależycie wykonały zamówienie wskutek okoliczności, za które ...

wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie (z własnej winy), o ile ...

dobrowolnego naprawienia szkody wyrządzonej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia publicznego, istnieją daleko idące ...

ewentualnej szkody doszło w wyniku nienależytego wykonania zamówienia publicznego przez skarżącego Wykonawcę ...

szkody lub przyczyny jej powstania (niewykonanie zamówienia lub wykonanie je nienależyte, ewentualnie okoliczności związane z ponoszeniem odpowiedzialności za owo niewykonanie lub wykonanie nienależyte). Taka sytuacja zaistniała w niniejszej ...

z braku utrzymania budowli w należytym stanie, ani z wady w ...

wynikiem braku utrzymania budowli w należytym stanie lub z wady w ...

jest brak utrzymania budowli w należytym stanie lub wada w budowie ...

wskutek braku utrzymania budowli w należytym stanie lub wady w budowie ...

Natomiast brak utrzymania budowli w należytym stanie lub wada w budowie ...

z braku utrzymania budowli w należytym stanie, ani z wady w ...

wynikiem braku utrzymania budowli w należytym stanie, ani wady w budowie ...

które należały jednoznacznie zakwalifikować jako nienależyte wykonanie zobowiązania, naruszające wzorzec ustanowiony w ...

przez tegoż Wykonawcę (kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny ...

winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub ...

nie można mówić o powierzeniu wykonania czynności innemu podmiotowi w pełnym ...

profesjonalistę, więc on beze mnie wykona powierzone prace prawidłowo. Jeżeli jednak ...

wyrządzenie przez Wykonawcę szkody, wskutek niewykonania zamówienia lub wykonania go nienależycie (chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które ...

do jej powstania doszło wskutek nienależytego wykonania zamówienia, bo tylko w tym ...

sposobu rozbiórki można mówić o nienależytym wykonaniu zobowiązania, a w przypadku pozytywnej ...

dalszej kolejności ocenić, czy ewentualne nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które ...

Zdaniem Sądu Okręgowego Wykonawca nie wykonał należycie zobowiązania polegającego na rozbiórce budynku ...

bowiem pamiętać, że dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią ...

w stosunkach danego rodzaju, a należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej ...

Okręgowego - Wykonawca nie wykazał się należytą starannością na etapie przystąpienia do ...

niewykazanie, że te badania były wykonane) jest prawnie indyferentne dla sytuacji ...

a w przypadku braku możliwości wykonania prac w sposób wskazany przez ...

wskazany sposób nie można było wykonać. Skarżący jednakże przystąpił do przetargu, a następnie wykonania zobowiązania, podejmując ryzyko w takim ...

szkody, która powstała w wyniku nienależytego wykonania umowy, wskutek okoliczności za które Skarżący ...

sytuacji, gdy szkoda powstała wskutek nienależytego wykonania, a nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które ...

ponosi odpowiedzialności. Jeżeli więc przy nienależytym wykonaniu zobowiązania takie okoliczności, za które ...

uczestnikom postępowania w przypadku obowiązku należytego zbadania przedmiotu rozbiórki przez Wykonawcę ...

fakt powstania szkody w wyniku nienależytego wykonania zamówienia publicznego przez tegoż Wykonawcę ...

a jednocześnie odpowiada za niedochowanie należytej staranności może z pozoru wyglądać ...

mimo ścisłego nadzoru Wykonawca nie wykonał tego, co powinien był wykonać (tu: sprawdzenia łączeń), a więc ...

wierzytelności Skarżącego wobec Gminy za wykonane prace, należy zauważyć, że nie ...

tytułu powstałej szkody, wskazując na należyte wykonanie zobowiązania i brak okoliczności, za ...

oświadczyła, że prace rozbiórkowe firma wykonała zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym ...

pokryje. Podniosła, że Firma ... deklaruje wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających dla normalnego ...

wykonując inne zamówienie publiczne, nie wykonał należycie tamtego zamówienia w zakresie rozbiórki ...

budynku przy ul. ... co stanowi nienależyte wykonanie zobowiązania, skutkujące obowiązkiem naprawienia szkody ...

postępowania nie wykazał, by to nienależyte wykonanie zobowiązania było następstwem okoliczności, za ...

wskazano wyżej zdaniem Sądu niezachowanie należytej profesjonalnej staranności na etapie przystąpienia ...

VI GC 33/15 – Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie – 2015-10-21 68 fragmentów Premium

2015-10-21

5 lipca 2014r. zawarły umowę, na mocy której powód jako wykonawca zobowiązał się wykonać roboty budowlane w postaci dostawy ...

wysokości 300.000 zł. Powód umowę wykonał - pozwany odebrał roboty protokołem z ...

31 października 2014r. Powód wykonał roboty na kwotę 692.588 ...

przyznał fakt zawarcia z powodem umowy z dnia 5 lipca 2014 ...

przez pozwanego, ale odzwierciedlał wartość wykonanych przez powoda robót. Pozwany dalej ...

gotowości do odbioru częściowego zakresu wykonanych prac za wrzesień 2014r ...

jest forma pisemna, jaką wymaga umowa. Skoro zatem nie doszło do ...

także, że odstąpienie powoda od umowy było bezskuteczne, a zatem naliczenie ...

więcej robót aniżeli było wówczas wykonanych. Pozwany podniósł także, że w ...

oparciu o szacunkowe ustalenia procentowego wykonania i zaawansowania poszczególnych elementów części ...

z wierzytelnością powoda, z tytułu wykonanych i odebranych robót budowlanych, które ...

kary umownej za odstąpienie od umowy z żądaną przez powoda kwotą ...

11 zł brutto z tytułu wykonania przez powoda robót objętych umową łączącą strony z dnia 5 ...

lipca 2014r. strony zawarły umowę nr (...), na mocy której pozwany ...

aluminiowej. Strony ustaliły, iż przedmiot umowy zostanie wykonany w dniu 31 października 2014 ...

T.. Strony zastrzegły, że za wykonanie przedmiotu umowy pozwany zapłaci powodowi wynagrodzenie ustalone ...

Nadto w § 6 pkt. 1 umowy ustalono, że odbiór robót przewidzianych umową nastąpi protokołami częściowymi zaawansowania robót w okresach miesięcznych za wykonane elementy robót oraz protokołem odbioru ...

po zakończeniu realizacji całości przedmiotu umowy. Powód został zobowiązany do pisemnego ...

odbioru częściowego lub końcowego przedmiotu umowy. Nieuzasadniona odmowa przystąpienia przez pozwanego ...

wystawienia faktury VAT. W § 7 umowy strony ustaliły warunki płatności. Dopuszczono ...

częściowe rozliczenie robót będących przedmiotem umowy na podstawie protokołu zaawansowania robót ...

odbioru robót zgodnie z zakresem wykonanych robót, podpisanego przez pozwanego, faktury ...

faktury. W § 9 pkt.1 umowy zastrzeżono odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Powód zobowiązany został zapłacić pozwanemu ...

umowną min. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od powoda w wysokości 15% wartości umowy netto robót niewykonanych. W umowie strony zastrzegły sobie także prawo odstąpienia od umowy w wymienionych w § 10 umowy przypadkach. W dniu 30 lipca ...

aneks nr (...) do w/w umowy, w zakresie ewentualnej zmiany zakończenia robót. Dowody: umowa z dnia 5.07.2014 ...

8-15); aneks nr (...) do umowy (k. 16). W dniu 30 ...

powód sporządził jednostronny protokół częściowo wykonanych robót objętych umową z dnia 5 lipca 2014 ...

r. W protokole tym stwierdził wykonanie robót ma kwotę 472.174 ...

podpisały obustronny protokół zaawansowania robót wykonanych w okresie od 30 sierpnia ...

w protokołach był przez powoda wykonany. Roboty wykonywane przez powoda nie ...

odstąpił od zawartej z pozwanym umowy z uwagi na niewywiązanie się ...

kary umownej za odstąpienie od umowy, z uwagi na to, że odstąpienie od umowy nastąpiło z winy powoda. Dowody ...

2015r. pozwany odstąpił od umowy łączącej strony z uwagi na ...

w sposób jednoznaczny, iż powód wykonał zakres prac objęty w umowie ...

że powód zakres prac objętych umową wykonał, a jego roboty nie powodowały ...

spornych protokołach był przez powoda wykonany. Co więcej świadek opisał jak ...

po odstąpieniu przez powoda od umowy zakazał mu odbierania jakiejkolwiek dokumentacji ...

dokumentacji min. o odstąpieniu od umowy z uwagi na zmianę siedziby ...

przez powoda, że powód nie wykonał robót objętych umową. Co więcej za niespójne należało ...

przyczyn odmowy zapłaty powodowi za wykonane roboty. Świadek raz zeznawał, że ...

zapłacono powodowi bo prac nie wykonał, a raz, że wykonał ale wadliwie i z opóźnieniami ...

sprawie było zawarcie przez strony umowy o roboty budowalne z dnia ...

z treści § 3 pkt. 7 umowy, zgodnie z którym pozwany oświadczył ...

materiały w celu realizacji przedmiotu umowy, zapłatę za zaangażowane przez powoda ...

potencjał techniczny do realizacji przedmiotu umowy oraz za zapłatę za wszystkie wykonane w ramach umowy roboty budowlane wykonane przez powoda. Nadto pozwany oświadczył, że ma zagwarantowane i zabezpieczone środki finansowe na realizację przedmiotu umowy w szczególności na zapłatę określonego umową wynagrodzenia powodowi. Spór w przedmiotowej ...

2014r. Zawarta przez strony umowa w § 6 reguluje kwestię dokonywania ...

robót w okresach miesięcznych za wykonane elementy robót. Powyższe jak wynika ...

którym zaznaczano szacunkowo (procentowo) zakres wykonanych przez powoda prac. Nie były ...

byłoby przyjąć ile robót powód wykonał. Pozwany, podnosząc w tym zakresie zarzuty, iż powód wykonał mniej robót aniżeli roboty wskazane ...

wskazać, że powód wykazał zakres wykonanych robót. Potwierdzają to nie tylko ...

to objął swym zakresem roboty wykonane w okresie od 30 sierpnia ...

jakie w tym czasookresie zostały wykonane roboty oraz wysokość należnego wynagrodzenia ...

zatem (art. 6 kc), iż wykonał wskazane w tym protokole roboty ...

umownej za odstąpienie powoda od umowy. Po pierwsze zarzut ten dotyczył ...

karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 15% wartości netto przedmiotu umowy. Zgodnie zaś z § 9 ust. 1 umowy kara umowna mogła być naliczona ...

wysokości 15% wartości netto robót niewykonanych. Trzecią kwestią jaką należy poruszyć jest odstąpienie od umowy zarówno powoda jak i pozwanego ...

tym, że to powód od umowy odstąpił pierwszy. Odstąpienie to nastąpiło ...

Powód jako przyczynę odstąpienia od umowy podał brak zapłaty przez pozwanego ...

było skuteczne. Powód odstępując od umowy skorzystał z przysługującego mu prawa ...

z treści § 10 ust. 2 umowy (k. 14), gdzie zastrzeżono wprost ...

iż powód ma prawo od umowy odstąpić jeżeli pozwany nie będzie ...

z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. Biorąc pod uwagę ...

w regulacje umowną odstąpić od umowy już w listopadzie 2014r., albowiem pozwany zaakceptował wykonane przez powoda roboty, objęte protokołem ...

którego nie zapłacił. Pozwany od umowy odstąpił pismem z dnia 15 ...

iż pozwany mógł odstąpić od umowy to w niniejszym postepowaniu nie ...

dlaczego nie zapłacono powodowi za wykonane roboty. Świadek zarzucał tylko, że ...

inwestor poniósł szkodę na skutek niewykonania robót przez powoda, poniósł szkodę ...

ażeby od zawartej z powodem umowy odstąpić. Mając na uwadze powyższe ...

I ACa 647/14 – Wyrok SO – 2014-11-14 120 fragmentów Premium

2014-11-14 » oddala apelację

listopada 2011 r. została zawarta umowa pomiędzy pozwanym Gminą T., a ...

J. G., której przedmiotem było wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla (...) w ...

r. W § 2 pkt 1 umowy opisano zakres robót, wskazując, że ...

ułożenie po ułożeniu sieci cieplnej; wykonanie rurociągu sieci ciepłowniczej pomiędzy (...) a ...

Ponadto w § 2 pkt 3 umowy ustalono, że jej przedmiot będzie wykonany na warunkach określonych w umowie ...

ofertowym, które stanowią załącznik do umowy oraz dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, decyzjach o ...

profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, a w pkt 3 zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, warunkami ...

ofertą, i ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami sztuki ...

że w przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym ...

wolno ich realizować bez zmiany umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. W kolejnym podpunkcie 8 wykonawca ...

dodatkowego wynagrodzenia zobowiązał się do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, towarzyszących, zabezpieczających koniecznych do wykonania zadania i wynikających z zakresu ...

pkt 2 ppkt 1. Strony umowy postanowiły, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w okresie od ...

30 dni od daty podpisania umowy). W § 9 umowy zawarte są zapisy dotyczące naliczania ...

kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. Ustalono między innymi, że wykonawca ...

karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia ...

umowie ustalono wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu umowy w wysokości 436.085,75 ...

realizacji przedmiotowej inwestycji, miały być wykonane w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego ...

w terenie i sprawdziliśmy warunki wykonania przedmiotu umowy." W dalszej części formularza: "w ...

SIWZ, a są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy." Projekt budowlany przewidywał, że system ...

4. Instalacja - podbasenie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót określa wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót realizowanych przy ...

umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji kolektorów słonecznych i pomp ...

kultury. Punkt 2 Specyfikacji dotyczy wykonania robót i projektant w podpunkcie ...

błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, a o ich wykryciu powinien ...

lub poprawek. Jeżeli w trakcie wykonania robót okaże się koniecznym uzupełnienie ...

celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych i pomp ...

tymczasowe i towarzyszące, które należy wykonać w ramach zadania podlegającego procedurze ...

konstrukcji wsporczych i stelaży kolektorów, zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji wsporczych narażonych ...

kosztów. Są to między innymi: wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, towarzyszących i zabezpieczających koniecznych do wykonania zadania i wynikających z zakresu ...

zamówienia; wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje ...

tego samego paragrafu opisującego przedmiot umowy zamawiający zleca wykonawcy przeprowadzenie wizji ...

jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami ...

dokładnie sprawdzić w terenie warunki wykonania przedmiotu urnowy. 3. Z uwagi ...

konieczne wg oferenta do prawidłowego wykonania zadania, bez których zamówienie nie ...

dokumentacji projektowej, a niezbędne do wykonania zadania, m.in.: (...) usunięcia ewentualnych ...

przygotowania jego oferty i podpisania umowy na roboty. (...)" Po przystąpieniu do realizacji umowy w dniu 5 grudnia 2011 ...

wykonawca poinformował zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i wymienił zakres ...

dodatkowych kosztach związanych z koniecznością wykonania specjalnej konstrukcji do montażu solarów ...

nie zostały do tej pory wykonane. Na spotkaniu w dniu 29 ...

z mocowaniem konstrukcji solarów został wykonany przez projektanta i należy go ...

instalacyjne, które nie zostały jeszcze wykonane do tej daty. Pismem z ...

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ...

niezwłoczne przedstawienie aneksu terminowego oraz umowy na roboty dodatkowe. Wykonawca załączył ...

VAT nr (...) oraz należności za wykonane roboty dodatkowe. Pozwana Gmina nie ...

projektów budowlanych wraz ze specyfikacja wykonania i odbioru robót; pozwolenia na budowę; ekspertyzy technicznej; zawartej umowy wraz z załącznikami, między innymi ...

Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; nadzoru nad ...

rozliczenia inwestycji. Przyczyną zwłoki w wykonaniu robót było zawinione zachowanie wykonawcy, wynikające z: nienależytego zapoznania się z dokumentacją na ...

konstrukcji wsporczej pod kolektory; braku należytego zapoznania się ze specyfikacja istotnych ...

montażu solarów. Na niedotrzymanie terminu umowy miało wpływ opóźnienie w rozpoczęciu ...

a później wykonawca przed podpisaniem umowy posiadał wystarczająco dużo czasu aby ...

powoda prawidłowo. Przyczyny zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy leżą po stronie wykonawcy. Wykonawca nadmiernie przeciągał wykonanie robót z powodu braku chęci ...

obowiązujące na rynku. Powód podpisał umowę na realizacje zadania mając świadomość ...

uwagę okoliczność, że po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy przez ...

natomiast zobowiązany zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót do ścisłej ...

tym pkt 2.3 (...), a umowa w § 11 pkt 3 ustala ...

przy realizacji przedmiotowej inwestycji zostaną wykonane w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego ...

po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy wszelkie braki w dokumentacji stawały ...

1 i § 2 pkt 3 umowy projekt jest częścią dokumentów umowy. Pomimo tego, że powód oświadczył ...

do innych pozycji kosztorysu ofertowego, wykonanego w oparciu o przedmiar zamawiającego ...

warunków udziału w postępowaniu, projektu umowy itd. Sąd Okręgowy zaznaczył, iż ...

w sposób odpowiedni, z zachowaniem należytej staranności. W tym kontekście Sąd ...

To wykonawca wykazał się brakiem należytego zapoznania ze specyfikacją istotnych warunków ...

precyzowała zakres robót, obejmujący także wykonanie instalacji wspornikowej pod montaż kolektorów ...

2 k.c., choć dotyczy umowy o dzieło, to może mieć ...

zastosowanie w drodze analogii do umowy o roboty budowlane. Przepis ten dopuszcza zmianę umowy przez sąd przez podwyższenie umówionego ...

której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła za umówionym wynagrodzeniem, groziłoby ...

form umownego określenia wynagrodzenia za wykonane dzieła. Decydując się na przyjęcie ...

robót budowlanych wykonywanych na podstawie umowy zawartej w trybie zamówienia publicznego ...

k.c. określa dopuszczalność zmiany umowy. Zmiana umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia będzie ...

dało się przewidzieć chwili zawarcia umowy, zaś wynagrodzenie ulegnie zmianie, jeżeli ...

umowie ustalono wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu umowy, a wszelkie roboty dodatkowe, które ...

przewidziane przy realizacji przedmiotowej inwestycji, wykonane miały być w ramach ustalonego ...

zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót do ścisłej ...

tym pkt 2.3 (...), a umowa w § 11 pkt 3 ustala ...

przy realizacji przedmiotowej inwestycji zostaną wykonane w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego. Przedmiot umowy został jasno określony w § 2 umowy jako "dostawa i montaż instalacji solarnej dla krytej pływalni". Wykonanie konstrukcji stalowej to prace towarzyszące ...

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a wykonanie umowy o roboty budowlane na dotychczasowych ...

Sąd i instancji uznał, że wykonanie wsporników objęte było wynagrodzeniem ryczałtowym ...

kary umownej, a wykonawca nie wykonał w terminie świadczenia. Zaznaczył również ...

odmiennej woli stron, wina w niewykonaniu zobowiązania jest podstawową przesłanką roszczenia ...

wierzyciel nie musi udowadniać, że wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek okoliczności ...

wyłączną winę za zwłokę w wykonaniu umowy. Powód nie wykazał, aby niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy było następstwem okoliczności, za które ...

równowartość robót przez niego rzeczywiście wykonanych i których strona pozwana nie ...

polegający na niesłusznym przyjęciu, iż wykonanie i zamontowanie dodatkowej konstrukcji stalowej ...

objęte było podstawowym zakresem przedmiotu umowy; 3. rażące naruszenie przepisów postępowania ...

wyłączną winę za zwłokę w wykonaniu umowy, podczas gdy prawidłowa ocena zgromadzonego ...

zawartej w wyniku jego udzielania umowy było wykonanie i zamontowanie dodatkowej konstrukcji wsporczej ...

instancji wywiódł z wykładni postanowień umowy łączącej strony. Lektura uzasadnienia zarzutu ...

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zupełnie ...

bezsporną okoliczność, że ostatecznie zawarł umowę o określonej treści, a jej postanowienia obligowały go do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, towarzyszących, zabezpieczających koniecznych do wykonania zadania i wynikających z zakresu ...

Ponadto zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, stanowiącą integralną część umowy na zasadzie odesłania z § 2 ...

odwołali się do tych warunków umowy stron, czego skarżący zdaje się ...

zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie zwalnia dłużnika z ...

strony pozwanej na skutek nieterminowego wykonania umowy spoczywał na powodzie, który okoliczności ...

wykonywania po terminie wynikającym z umowy prac instalacyjnych całkowicie niezwiązanych z ...

wynikały z niedostatecznej znajomości zawartej umowy, niewłaściwego przygotowania do realizacji robót ...

materialnego dokonał błędnych ustaleń, iż wykonanie dodatkowej konstrukcji wsporczej wchodzi w zakres przedmiotu umowy i tym samym nie przysługuje powodowi zapłata za jej wykonanie. Tego rodzaju argumentacja dowodzi jedynie ...

polemikę z przyjętą interpretacją postanowień umowy wiążącej strony. Nie dostarczają przy ...

publicznego, jak i treść § 2 umowy z dnia 24 listopada 2011 ...

i dokumenty określające warunki jego wykonania. Projekt budowlany jest jedynie jednym ...

prace mieściły się w przedmiocie umowy, a co więcej można było je wykonać bez dodatkowego projektu ( vide opinia ...

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Stawiany ...

wyłącznie na etapie poprzedzającym zawarcie umowy, a nie na etapie jej wykonania. Sąd Apelacyjny nie kwestionuje, że ...

wynika, że proces przygotowania zamówienia wykonany został przez stronę pozwaną poprawnie ...

a następnie z ustalonego przedmiotu umowy jednoznacznie wynikało, że wykonanie instalacji wspornikowej pod montaż kolektorów ...

należy zatem jeszcze przed zawarciem umowy. Skutkiem zapytań jest niejednokrotnie modyfikacja ...

być podstawą zarzucenia wykonawcy niedochowania należytej staranności wymaganej od przedsiębiorcy przez ...

je zgłosić jeszcze przed zawarciem umowy. Obowiązkiem jego było dopytanie o ...

2.3 (...), czy też nieważności umowy z dnia 24 listopada 2011 ...

dokumentów przetargowych, jak i samej umowy. Rozstrzyganie o zgodności bądź niezgodności ...

Z kolei wzruszenie już zawartej umowy odbywa się w trybie art ...

tym zakresie swoistą procedurę unieważnienia umowy między innymi z uwagi na ...

występuje zatem wyłącznie nieważność względna umowy. W rezultacie umowa obarczona wadami opisanymi m.in ...

innego postępowania sądowego, ustalać nieważności umowy zawartej w trybie zmówienia publicznego ...

wynagrodzenia, stanowiły element zamówienia i umowy. Co prawda zgodzić należy się ...

apelującego poglądami judykatury, według których wykonanie robót nieprzewidzianych w umowie uzasadnia ...

również realizację prac polegających na wykonaniu i zamontowaniu konstrukcji stalowej. Prace ...

pkt 3 zawartej między stronami umowy, z którego wynika, że wynagrodzenie ...

sobie sprawę z konsekwencji podpisania umowy w takim brzmieniu. Interpretacja zaprezentowana ...

wyraźnej opozycji do tekstu pisemnej umowy. Tymczasem, jak zgodnie przyjmuje się w orzecznictwie, jeśli umowa została zawarta na piśmie, wykładnia ...

się jedynie wtedy, gdy postanowienia umowy są niedostatecznie jasno sformułowane (vide ...

dokładnie przewidzieć w dacie zawarcia umowy (wyrok SN z 21 lutego ...

XXV C 514/12 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2017-05-17 195 fragmentów Premium

2017-05-17 » zasądza od Skarbu Państwa (...) kwotę

z łączącej ją z GDDKiA umowy z dnia 29 października 2010 r. o wykonanie robót polegających na rozbudowie drogi ...

wskazano, że powódka, jako wykonawca, wykonała roboty, które były niezbędne dla ...

powódka nie otrzymała zapłaty za wykonane prace, co spowodowało konieczność wystąpienia ...

pozwanego ad. 1 powódka powinna wykonać czynności i roboty, za które ...

zapłaty, w ramach łączącej strony umowy i w cenie określonej w ...

tym etapie powinna ujawnić konieczność wykonania ścianek szczelnych i zgłosić ją ...

przygotowaną ofertę wykonawcy. Potwierdził, że wykonanie ścianek szczelnych było zasadne, ale ...

był przewidzieć w ofercie koszty zabezpieczeń. Poza tym powód nie dochował ...

zgłaszania faktów powodujących przedłużenie czasu wykonania robót lub warunkujących dodatkowe wynagrodzenie ...

jako dodatkowe, a konieczne do wykonania, zostaną potraktowane jako dodatkowe i ...

prace, które są przedmiotem sprawy wykonane zostały przez spółkę (...) i to ...

powód podtrzymał dotychczasową argumentację, że wykonane przez niego roby nie były ...

naprawę szkody poniesionej w wyniku nienależytego wykonania przez pozwanego ad. 1 w ...

wskazała, że równowartość zaprojektowanych i wykonanych przez nią konstrukcji oporowych w ...

bez podstawy prawnej. Spółka powodowa wykonała ścianki szczelne w celu dbałości ...

Kontraktu Dokumentację Projektową Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Kosztorys ...

podpisali 12 lipca 2010 r. umowę Konsorcjum nr (...). Liderem konsorcjum została ...

że nie zamierzają zawierać żadnej umowy spółki, ani też nie wskazywali ...

wolę wyodrębnienia osobnej masy majątkowej (umowa konsorcjum k. 3086-3093, porozumienie ...

Krajowych i Autostrad, jako zamawiającym, umowę nr (...) o wykonanie robót polegających na rozbudowie drogi ...

2 ww. mowy, integralną część umowy stanowiły następujące załączniki: a) Szczególne ...

dalej SIWZ); d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; e ...

93zł (pkt 4.1 umowy). Wykonawca zobowiązał się wykonać roboty najpóźniej do 31 maja 2012 r. (pkt 5 umowy) W pkt 7. umowy przewidziano formę pisemną dla jakichkolwiek ...

treści kontraktu pod rygorem nieważności (umowa k 55- 56). B. (...) S ...

GDDKiA 27 października 2010 r. umowę nr (...) na zarządzanie kontraktem o ...

realizacją robót. Na podstawie tej umowy (...) S.A. działała jako konsultant ...

zgodność wykonywanych robót zgodnie z umową, projektem oraz zasadami sztuki bu ...

5.1. Warun-ków Ogólnych Umowy (dalej: WOU) za zarządzanie kontraktem ...

Podwy-konawców przepisów i postanowień Umowy stanowiących integralną część Umowy na Zarzą-dzanie Kontraktem. Funkcje ...

ile takie okażą się konieczne (umowa (...) (...)- (...), aneks do umowy k. 2777-2779, WOU k ...

projektowa określająca zakres prac do wykonania została przygotowana przez Inwestora tj ...

jak również nie wskazano konieczności wykonania konstrukcji oporowych umożliwiających połówkową realizację ...

Ponadto przewidziano w niej całościowe wykonanie obiektu (najlepiej widać to w ...

przewiduje etapowania bu-dowy. Należy wykonać w jednym etapie pełny zakres ...

tego tom XI dokumentacji - takie zabezpieczenie było konieczne. (opinia biegłego k ...

obiektach zaprojektowano ścianki, ale dla zabezpieczenia innych elementów budowli, np. przy ...

mowy o tym, że należy wykonać ścianki szczelne. W dokumentacji wykonania wiaduktu był zapis, że roboty należy wykonać w całości, a w dokumentacji ...

rozbieżności w dokumentacji projektowej uniemożliwiają wykonanie robót, wykonawca zwrócił się do ...

jezdni głównej z opisem sposobu wykonania obiektów inżynierskich o symbolach (...); (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...). Zaznaczono ...

na jedni głównej jest uprzednie wykonanie konstrukcji zabezpieczającej skarpę w pasie ...

objęta przedmiotem zamówienia i której wykonanie może nastąpić, zgodnie z ustawą ...

w sytuacji nieobjęcia przedmiotem zamówienia wykonania konstrukcji zabezpieczającej skarpę w pasie ...

pomiędzy jezdniami poinformowania Wykonawcy, po należytej konsultacji z Zamawiającym, o tym ...

p.z.p.) w zakresie wykonania konstrukcji zabezpieczającej skarpę w pasie ...

zakresu rzeczowego, co dotyczy też zabezpieczenia skarp w pasie rozdziału. Inżynier ...

jednoznacznie określa, iż roboty należy wykonać w jednym etapie bez żadnego ...

Podkreślono, że roboty związane z zabezpieczeniem skarpy nie są opisane w ...

nowe zamówienie. Niezależnie, wykonawca zlecił wykonanie projektu opisującego wykonanie zabezpieczenia i etapowania robót na obiektach ...

zgodnie z STWiORB (...). wybór metody wykonania wykopów oraz zapewnianie bezpieczeństwa konstrukcji ...

zaproponowane przez wykonawcę w projekcie zabezpieczenia nasypów za przyczółkami rozwiązanie za ...

dodatkowego zamówienia jest bezprzedmiotowa, gdyż zabezpieczenie wykopów jest szczegółowo opisane w (...) natomiast wykonanie i rozliczenie ścianek szczelnych opisuje ...

że w projekcie nie przewidziano zabezpieczenia dla drugiej nitki ruchu, w ...

k.). F. (...) SA zleciła firmie (...) wykonanie projektów technologicznych dla poszczególnych obiektów ...

dodatkowych robót zabezpieczających. Firma ta wykonała: - projekt technologiczny ścianek szczelnych ścianek ...

prośbą o zatwierdzenie ww. projektów zabezpieczenia nasypów i wykopów dot. poszczególnych ...

omówienia problemów związanych z realizacją umowy. Następnie w piśmie z 25 ...

publicznych. Mianowicie, roboty w zakresie wykonania ścianek szczelnych nie stanowią części ...

zawsze nowym zamówieniem objętym nową umową. W dalszej części pisma wykonawca ...

objęta przedmiotem zamówienia i której wykonanie może nastąpić po udzieleniu nowego ...

opisem przedmiotu zamówienia i oczekują wykonania ich w ramach umowy podstawowej. W związku z tym ...

ekwiwalentnej wartości robót budowlanych obejmujących wykonanie ścianek szczelnych w pasie rozdziału ...

jezdni głównej DK (...), na których wykonanie Zamawiający nie zamierza udzielić nowego ...

2011 r. stwierdził, że kwalifikacja zabezpieczenia sąsiednich budowli poprzez budowę ścianek ...

cały kontrakt, w tym pod wykonanie obiektów inżynierskich (...); (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) a wykonawcy przekazano ...

wykonywania prac i zatwierdzili projekty zabezpieczeń wykopów z przyczółkami do ww ...

uprawniony do dodatkowej zapłaty za zabezpieczenie sąsiednich budowli i utrzymania stateczności ...

powinna, bowiem, obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, zgodnie z zapisami SIWZ. Jednocześnie ...

kontynuowania Robót w całym zakresie umowy zgodnie z Warunkami Kontraktu (pismo ...

podtrzymała swoje stanowisko podkreślając, że wykonanie konstrukcji zabezpieczającej skarpę w pasie ...

wykonawca na własny koszt zlecił wykonanie Projektu ścianek szczelnych zabezpieczających jezdnie na czas etapowego wykonania przepustów występujących na trasie rozbudowy ...

pismo Inżyniera k. 2124). (...) SA wykonała ścianki szczelne w ramach poszczególnych ...

2087) Wykonawca w 2011 r. wykonał także ścianki szczelne w pasie ...

w wysokości ekwiwalentnej do wysokości wykonanych robót budowlanych obejmujących projektowanie i wykonanie kotwionych ścianek szczelnych w wysokości ...

brakach w dokumentacji i konieczności wykonania robot nieobjętych kontraktem, Inżynier z ...

przez pracowników Politechniki G. dotyczącą wykonania konstrukcji oporowych (ścianek szczelnych) w ...

ścianek szczelnych, a zaprojektowane i wykonane przez wykonawcę ścianki szczelne są ...

i przeprowadzenie konsultacji ze stronami umowy w trybie Subkaluzuli (...) Warunków Kontraktu ...

spotkaniu tym stwierdziła, że prace wykonane przez (...) SA nie są robotami ...

opracowania przez wykonawcę jako element zabezpieczenia wykopów i sąsiednich budowli. Natomiast ...

zgodnie z kontraktem podstawowym, bez umowy uzupełniającej. Namawiał też pozostałych członków ...

że kontrakcja ścianek szczelnych została wykonana zgodnie z art. 3 prawa ...

uznał, że ma prawo żądać wykonania tych ścianek w ramach umowy podstawowej, to wykonawca ma prawo żądań odpowiedniego ekwiwalentu za wykonaną pracę (pismo (...) z 08 września ...

jego zdaniem, obowiązek ująć cenę wykonania ścianek szczelnych oraz wskazanie numerów ...

wykonawcy przysługuje postepowanie wynikające z umowy i rozdziału 3 Szczególnych Warunków ...

przedstawiła do akceptacji Projekt Wykonawczy zabezpieczenia wykopu pod przepust (...), (...) (etap II ...

przypadku takich konstrukcji. Opracowanie koncepcji wykonania konstrukcji. Zaprojektowanie techniczne konstrukcji i ...

że w zaistniałej sytuacji należało wykonać wspomniane kon-strukcje oporowe. Ponadto ...

projektowe. (...) W celu uniknięcia uszkodzeń wykonanej drogi spowodowanego osiadaniem nasypów analizowaną ...

Będzie ona stanowiła trwały element wykonanego Zadania (opinia uzupełniająca PG k ...

którym wyliczył, że całościowy koszt wykonania ścianek szczelnych i związanych z ...

do Inżyniera Kontraktu o zatwierdzenie wykonanych prac w zakresie zabicia ścianek ...

do żadnej dodatkowej płatności za wykonanie ścianek szczelnych w pasie rozdziału ...

ścianki szczelne stanowiące niezbędny element zabezpieczenia wykopu zostały wykonane przez wykonawcę przy połówkowej realizacji ...

i GDDKiA nie kwestionowali prawidłowości wykonanych robót. Po zakończeniu prac ścianki ...

sprawie do-datkowej płatności za wykonanie ścianek w pasie rozdziału pomiędzy ...

porozumienia w zakresie płatności za wykonane prace objęte roszczeniem nr 3 ...

pierwszej kolejności należało ustalić, czy wykonane przez powoda ścianki szczelne znajdowały ...

a przez to i część umowy. Należało też określić, czy zgodnie z zawartą umową powód miał obowiązek wykonać te ścianki w ramach określonego umową świadczenia. Aby poczynić te ustalenia ...

niejako pomocniczo stwierdzić przebieg realizacji umowy. Należy podkreślić, że osią sporu ...

przedmiotem sporu, w szczególności zawarcie umowy czy przeprowadzenie konkretnych robót budowlanych ...

4630) niejako mimochodem podkreślały prawidłowość wykonanej dokumentacji architektoniczno-budowlanej. Szczególne kontrowersje ...

Dla przykładu biegły raz określa wykonanie ścianek jako roboty dodatkowe, zaś ...

przez powoda, obrazujący wartość prac wykonanych przy ściankach. Prawidłowość pierwszego stwierdzenia ...

analizując również ilości i rodzaje wykonanych prac. Tylko w tym niewielkim ...

XI dokumentacji, stanowiącej przecież część umowy. Przedstawiona przez powoda prywatna ekspertyza ...

w dokumentacji budowlanej. Prawidłowość techniczna wykonania tych ścianek nie była przedmiotem ...

stron. Wartość robót związanych z wykonaniem ścianek Sąd (M.) ustalił na ...

Sąd zwrócił uwagę, że ilości wykonanych prac, w szczególności powierzchnia ścianek ...

osoba złożyła oświadczenie o wartości wykonanych prac, to można domniemywać, ze ...

sprawie niniejszej było zagadnienie, czy wykonanie przez powoda ścianki szczelne mieściło ...

zakresie jego zobowiązania wynikającego z umowy o roboty budowlane zawartej w ...

budowa ścianek nie była objęta umową z dnia 29 października 2010 ...

z projektu wykonawczego (II.). Prace wykonane przez powoda powinny zostać rozliczone ...

i pozwany Skarb Państwa łączyła umowa z 29 października 2010 r ...

A.). Zawarta w ten sposób umowa nie należy do odrębnego typu ...

ją według przepisów przewidzianych dla umowy o roboty budowlane. Wynagrodzenie powoda ...

tzw. ślepego kosztorysu. Ścianki szczelne wykonane przez powoda były elementem, który umożliwiał wykonanie prac przy nasypach obiektów inżynieryjnych ...

drogi (por. załącznik graficzny). Ich niewykonanie skutkowałoby zawaleniem się pozostałej części ...

robót objętych projektem stanowiącym część umowy. Tymczasem Sąd ustalił, że ścianki ...

najlepiej przedstawia rysunek biegłego C. wykonany dla wiaduktu (...). (k. 4852 i ...

prostopadła do osi drogi i zabezpiecza tor biegnący pod wiaduktem na ...

niezbędne ze względu na konieczność wykonania dużych wykopów pod fundamenty podpory ...

miała 290 m2, ścianka wykonana przez powoda miała powierzchnię niemal ...

rodzaju można potraktować jako element zabezpieczenia wykopów czy skarp, które to ...

którymkolwiek miejscu projektu budowlanego przewidziano wykonanie takiego wykopu czy skarpy, które ...

drogi. Wynika stąd brak potrzeby zabezpieczenia skarpy nasypu: przy budowaniu go ...

tej części podziela) powoda obciążało zabezpieczenie wzmiankowanych wykopów pod fundamenty podpory wiaduktu czy też wykonanie ścianki szczelnej zabezpieczającej tory. Natomiast ...

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ...

XI dokumentacji stanowił również część umowy jako część dokumentacji projektowej wskazanej ...

że tom XI dokumentacji został wykonany przez osoby nieuprawnione. Jednak podpisani ...

należy uznać, że takie rozumienie umowy łączącej strony byłoby sprzeczne z ...

którym wykonawca miałby zaprojektować i wykonać 2 kilometry drogi dojazdowej o ...

postaci drobnego druku na formularzu umowy. Powód nie mógł spodziewać się ...

oczekuje dodatkowych świadczeń w postaci wykonania ścianek szczelnych, skoro w innych umowach tego rodzaju konstrukcje były wyraźnie ...

konstrukcje oporowe nie były objęte umową, ma zasadnicze znaczenie dla określenia ...

tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności ...

nie sposób dopatrzeć się braku należytej staranności. Jakkolwiek procedura przetargowa i ...

konsekwencji roszczenie powoda wynikające z umowy byłoby uzasadnione. Jednak jak już ...

ich wzniesienie nie stanowiło realizacji umowy. Dlatego też zdaniem Sądu ich ...

1 i 2 kc). Zawarcie umowy w trybie przepisów o zamówieniach ...

bezpodstawnym wzbogaceniu, w szczególności jeśli umowa dotycząca zamówienia okazała się nieważna ...

sytuacji nieobjęcia świadczenia projektem i umową - także w przypadku umówienia wynagrodzenia ...

przedmiotem sporu, że wyłącznie powód wykonał kosztem swego majątku ścianki szczelne ...

ta nie miała charakteru tymczasowego: wykonane ścianki pozostały wbudowane w nasypach ...

pozwanego ich wybudowanie jest objęte umową i spotka się z zapłatą ...

umówionego pod rygorami wynikającymi z umowy, w szczególności kar umownych. Spełnienie ...

uniknięcie przymusu związanego z rozwiązaniem umowy i dochodzeniem kar z tego ...

został wzbogacony: w razie objęcia umową także ścianek opisanych w pozwie ...

wiąże się z faktem, że umowa z pozwanym Skarbem Państwa została ...

stanęły do przetargu w ramach umowy konsorcjum. Zdaniem pozwanych członkowie konsorcjum ...

w sprawach o zapłatę za wykonane prace mają legitymację łączną, a ...

legitymację konsorcjum z charakteru tej umowy, która miałyby mieć zasadnicze cechy ...

nie sposób się zgodzić. Przez umowę spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują się ...

odrębny stosunek prawny wynikający z umowy nienazwanej, zaś kwestie legitymacji każdorazowo ocenianie na podstawie umowy konsorcjum (tak SN w wyroku ...

stworzenie - w ramach swobody umów - umowy spółki sprzecznej z istotą stosunku ...

353(1) kc nakazuje traktowanie umowy konsorcjum jako odrębnego typu umowy nienazwanej, dopuszczalnego w świetle powołanego ...

jednak zwrócić uwagę, że strony umowy konsorcjum posługują się odrębną nazwą umowy i określają swoje zobowiązania w ...

strony wyraźnie wskazują, że celem umowy nie jest powołanie żadnej spółki. Zawarcie umowy spółki wiąże się przecież także ...

przykładowo uzyskania kredytu, gdyż popularnym zabezpieczeniem w przypadku umów zawartych na ...

syndyk powinien przecież wobec rozwiązania umowy konsorcjum (traktowanej jako spółka cywilna ...

Sadu Najwyższego, w którym odrębność umowy konsorcjalnej przyjmowana jest już niemal ...

r. Sąd Najwyższy potwierdził ważność umowy cesji wierzytelności dokonanej przez konsorcjanta ...

wynagrodzenie innych konsorcjantów z tytułu wykonanej umowy. Oba te wyroki pośrednio przemawiają właśnie za odrębnością umowy konsorcjum i umowy spółki cywilnej. Wypada również zauważyć ...

orzecznictwo i doktryna kwestionowały odrębność umowy konsorcjum jako umowy nienazwanej - inaczej aniżeli organy podatkowe ...

konsorcjum wypowiadając się o zmianie umowy konsorcjum na spółkę w toku ...

rozważań można dodać, że wyodrębnienie umowy konsorcjum na gruncie prawa i ...

Inaczej - podobnie jak w przypadku umowy leasingu (traktowanej niegdyś jako odrębny typ umowy przez sądy cywilne, zaś jako ...

wątpliwości. Podsumowując zarzut braku legitymacji: umowa konsorcjum powinna obecnie być traktowana jako odrębny typ umowy nienazwanej, zaś stosowanie do niej ...

nieuzasadnione. Tym samym przez zawarcie umowy konsorcjum nie powstaje żaden majątek ...

że zobowiązuje ich do tego umowa konsorcjum. Zatem zarzut braku łącznej ...

okresu dni, to Czas na Wykonanie nie będzie przedłużony, Wykonawca nie ...

gruncie prawa polskiego nie został należycie wyjaśniony ani w doktrynie, ani ...

może być traktowana jako: 1) umowa o zwolnienie z długu, 2 ...

lub 3) termin zawity (por. Umowy budowlane: wzory FIDIC na gruncie ...

co do objęcia ścianek szczelnych umową stron zostały zgłoszone już w ...

płatność za ścianki nastąpi po wykonaniu obmiarów, na zasadach przewidzianych dla ...

następnym wyjaśnieniu inżynier uznał, że wykonanie ścianek w myśl specyfikacji mieści ...

wiec w sprawie niniejszej - po wykonaniu i odebraniu ścianek. Jeśli termin ...

mogło zostać uwzględnione, mimo iż wykonanie ścianek przez powoda w sytuacji ...

odmowy ich sfinansowania na etapie wykonania umowy mieści się w pojęciu szkody ...

inwestor (tu: pozwany) w ramach umowy o roboty budowlane zobowiązuje się ...

do naprawienia szkody powstałej z niewykonania lub niewłaściwego wykonania swojego zobowiązania, chyba że doszło ...

Pozwany jako zamawiający jest stroną umowy o roboty budowlane, a więc ...

do dostarczenia go z zachowaniem należytej staranności. Jak już powiedziano sporządzenie ...

równowartości prac z tytułu dodatkowo wykonanych - ale nieumieszczonych w projekcie - części ...

biorąc pod uwagę, że powód wykonał sporne prace korzystając z pomocy ...

kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu ...

podmiotów, które zawarły z zamawiającym umowę po przeprowadzeniu procedury przetargowej. Zatem ...

M. C. w ramach realizacji umowy. Przypomnijmy, że spółka pełniła funkcję ...

warunków FIDIC. Zgodnie z warunkami umowy decyzje inżyniera kontraktu nie pociągają ...

skutkowym z odmową zapłaty za wykonane prace. W świetle zmienionych umową warunków FIDIC decyzja o uznaniu ...

Skarbu Państwa wynikał on z umowy o zarządzanie kontraktem (B.). Istnienie ...

żadnego przepisu prawa ani postanowienia umowy nie wynikał obowiązek sporządzenia opinii ...

Polegała na sprzeczności w sposobie wykonania poszczególnych budowli nie tyle pod ...

ujawnił się dopiero na etapie wykonania, ponieważ był możliwy do zauważenia ...

II Ca 802/18 – Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy – 2019-02-26 46 fragmentów Premium

2019-02-26

grudnia 2015 roku do zwarcia umowy nr (...), której przedmiotem była produkcja ...

DVD we wskazanych formatach. Przedmiotowa umowa była zawarta w ramach realizacji ...

N. (...) (...). Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 35 dni od ...

2016 roku ( § 3 pkt 2 umowy). Wykonanie umowy nastąpiło w dniu 29 kwietnia ...

filmowych na nośnikach elektronicznych. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany był zapłacić Wykonawcy ...

00 zł, zaś rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie realizowane na podstawie faktur ...

z siedzibą w M. ( § 7 umowy). Zgodnie z § 9 pkt 1 umowy z tytułu nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary umowne za nieterminowe zrealizowanie przedmiotu umowy w wysokości (...)wynagrodzenia łącznego brutto ...

w W.- jako L. tytułem zabezpieczenia - zgodnie z § 10 pkt.1 umowy. Na podstawie pkt 3 Zamawiający ...

zobowiązany jest do zwrotu kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dniu od wykonania umowy i podpisania bez zastrzeżeń wszystkich ...

współpracy z Wykonawcą. Po podpisaniu umowy 1 grudnia 2015 roku pierwszy ...

Spółce kary umowne za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy. (...) Sp. z o.o. do ...

bezspornym było, że strony łączyła umowa o produkcję filmu instruktażowego dla ...

z którego treścią, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się ...

zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary ...

spełnienie przesłanek odpowiedzialności kontraktowej, czyli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania będącego następstwem okoliczności, za ...

może bronić się zarzutem, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które ...

zapłaty kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Strony postanowiły, że w razie nieterminowego wykonania umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy ...

wierzyciela. Przesłankami miarkowania są znaczne wykonanie zobowiązania przez dłużnika oraz rażące ...

presji, żeby on swoje zobowiązanie wykonał w sposób należyty, a taką funkcję kara umowna ...

zaistnieje wtedy, gdy dłużnik nie wykona zobowiązania lub wykonana je nienależycie, a wierzyciel nie poniesie szkody ...

do miarkowania kary umownej jest "wykonanie zobowiązania w znacznej części". Oznacza ...

zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, przesądzające znaczenie ma jedynie porównanie stopnia wykonania tego elementu świadczenia, z którym ...

Sąd pierwszej instancji wskazał, że umowa została zrealizowane przez powodową spółkę ...

nie otrzymałby wynagrodzenia za faktycznie wykonane prace. Skoro zatem istniały warunki ...

zniweczyć, skoro do opóźnienia w wykonaniu zobowiązania rzeczywiście doszło. Dlatego też ...

szczególności zapisy zawartej między stronami umowy oraz dowód z zeznań świadka ...

d. pominięcie faktu, że nieterminowe wykonanie umowy przez stronę powodową spowodowało u ...

województwa (...)"; e. pominięcie faktu zawarcia umowy w trybie postępowania przetargowego, w ...

warunków zamówienia oraz możliwości terminowego wykonania umowy; f. brak ustaleń, co do ...

jego niezastosowanie i dokonanie wykładni umowy z 1 grudnia 2015 r ...

6, 8, § 3 i § 4 umowy z 1 grudnia 2015 r ...

stron, złożonych oświadczeń, terminu realizacji umowy i braku należytej staranności strony powodowej, jako wykonawcy ...

publicznych, w sytuacji, gdy zawarcie umowy ze stroną powodową nastąpiło w ...

pominięcie § 2 ust. 1 powyższej umowy w zw. z art. 634 ...

zł, w skutek nieterminowej realizacji umowy, co uniemożliwiało zakwalifikowanie wynagrodzenia, jako ...

kc w zw. z § 7 umowy, poprzez wadliwe ustalenie terminu wymagalności ...

uznał, że skoro zobowiązanie zostało wykonane po terminie wynikającym z umowy, to co do zasady kara ...

zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary ...

stanowi odstępstwo od zasady realnego wykonania zobowiązania, należy stosować wykładnię zawężającą ...

nie podnosi odpowiedzialności / k.(...)/. Z umowy przedłożonej w sprawie nie wynika ...

S.; k. (...)verte /. Ponadto termin wykonania umowy wypadał na okres świąteczno-noworoczny ...

dochodzić do faktycznego przedłużenia terminu wykonania umowy. Nie poczyniono w tym przedmiocie ...

przy ocenie winy w nieterminowym wykonaniu zobowiązania. Przy czym w pierwszej ...

należy zatem zbadać wolę stron umowy, czy faktycznie taka jest istota ...

9 pkt 1 lit. a umowy, skuteczności potrącenia kar umownych, na ...

czy nie doszło do przedłużenia umowy oraz ewentualnego zawinienia w opóźnieniu jej wykonania. Następnie przeprowadzi postępowanie dowodowe w ...