Powód wskazał, że strony zawarły umowę, której przedmiotem była naprawa torów ...
przekroczenie terminu realizacji prac. Przyczyną niewykonania prac w terminie były bowiem ...
zgłoszenia wszystkich prac objętych przedmiotem umowy do odbioru końcowego. Odbiór ten ...
powodowej. Powód nie dotrzymał terminu wykonania umowy, z przyczyn leżących jedynie po ...
wskutek uzgodnienia nowych terminów do wykonania opóźnionych robót. Pkt 9.2 ...
za datę odbioru końcowego przedmiotu umowy uznaje się późniejszą z dat ...
niepozwalające pozwanemu na ocenę prawidłowego wykonania robót, także brak jakiegokolwiek wymaganego ...
lub stwierdzenie jego niezgodności z umową lub stanem faktycznym mogły być ...
lub uznania opóźnienia w wykonywaniu umowy. Pismem z dnia 23 lipca ...
2014 r. pozwany zlecił powodowi wykonanie stwierdzonych usterek, następnie w tym ...
2014 r. dokonano odbioru prac wykonanych przez powoda, który wystawił fakturę ...
z tytułu wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie prac. W dniu 5 listopada ...
kwotę 73 431 zł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania na okres rękojmi i gwarancji ...
pierwszej instancji zakwalifikował łączącą strony umowę jako umowę o roboty budowlane w rozumieniu ...
usunięciu usterek i niedoróbek oraz wykonaniu dokumentacji powykonawczej. Ponadto z notatki ...
c. stanowi, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się ...
robót, gdyż skutecznie wykazał, że nienależyte wykonanie przez niego zobowiązania, nastąpiło na ...
w zasadzie w kontekście całej umowy charakter wykonania prac porządkowych w obrębie terenu ...
będących przedmiotem naprawy na podstawie umowy z dnia 22 maja 2014 ...
zapłaty z tytułu rękojmi za nienależyte wykonanie, czy też z tytułu gwarancji ...
że powód dokonał korekty wartości umowy; - art. 233 § 1 k.p ...
uznania, że doszło do zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia. W oparciu ...
dowodu z dokumentu w postaci umowy w zakresie, w jakim w ...
za datę końcowego odbioru Przedmiotu Umowy uznaje się późniejszą z dat ...
tj. całego i kompleksowego Przedmiotu Umowy lub datę potwierdzenia przez (...) (pozwanego ...
sprawdzić, czy jego roboty zostały wykonane w sposób kompletny i czy ...
braki niepozwalające (...) na ocenę prawidłowego wykonania robót przez (...) (powód), także brak ...
lub stwierdzenie jego niezgodności z umową lub stanem faktycznym mogą być ...
zakończenie wszystkich prac objętych Przedmiotem Umowy oraz, że przed datą 8 ...
usunięcie usterek i niedoróbek oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, 5) wadliwą ocenę ...
odmowy dokonania odbioru całego Przedmiotu Umowy, 3) wady i usterki wskazane ...
nieistotnymi, umożliwiającymi korzystanie z Przedmiotu Umowy, oraz że nie stoją na ...
4, 9.5, 9.6 (...) umowy, pozwany nie był uprawniony do ...
odmowy dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy z uwagi na wady i ...
przyczyn, dla jakich powód nie wykonał w terminie prac obciążają pozwanego ...
Sądu pierwszej instancji co do wykonania przez powoda wszystkich prac uzgodnionych ...
k.c. przy dokonywaniu wykładni umowy łączącej strony, doprowadził do wadliwego ...
że żądaniu zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace pozwany przeciwstawił wierzytelność wzajemną ...
23 lipca 2014 r. termin wykonania prac został przedłużony do dnia ...
usunięciu usterek i niedoróbek oraz wykonaniu dokumentacji powykonawczej proszę zgłaszać całość ...
prace zostały zakończone zgodnie z umową. Nie budzi wątpliwości, iż inspektor ...
2014 r., gdyby prace zostały wykonane w sposób zgodny z umową do dnia 8 sierpnia 2014 ...
dniu istniało szereg prac do wykonania (np. asfaltowanie przejazdów) oraz usterek ...
Nie było jeszcze przy tym wykonanej dokumentacji powykonawczej. Rację ma zatem ...
r. zasadnicza część prac została wykonana. Z pewnością jednak istniały wówczas ...
pozwalał na przyjęcie, że powód wykonał umowę na dzień 8 sierpnia 2014 ...
r. Strony ustaliły, iż datą wykonania umowy będzie data dokonania przez pozwanego ...
sprawdzić, czy jego roboty zostały wykonane w sposób kompletny i czy ...
wad w robotach i natychmiast wykonać ewentualne roboty końcowe i poprawki ...
za datę odbioru końcowego przedmiotu umowy uznaje się późniejszą z dat ...
jest przyjęcie, iż doszło do wykonania umowy. Przed odbiorem prac powód powinien ...
6. o.w.u.). Data wykonania umowy - to moment usunięcia usterek stwierdzonych ...
c. To samo dotyczy powiązania wykonania umów z przekazaniem dokumentacji powykonawczej ...
8 sierpnia 2014 r. prace wykonane przez powoda były dotknięte usterkami ...
też w tym dniu do wykonania umowy w rozumieniu pkt 6.6 ...
ustalonym w umowie terminie na wykonanie prac. Nie ma sporu, że ...
wniosku o przedłużenie terminu na wykonanie umowy, zaszły tego rodzaju okoliczności - niezależne ...
z odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu prac, wykazując, że nastąpiło to ...
powykonawczej (co warunkowało przyjęcie, że umowa została wykonana) nie nastąpiło przed dniem 29 ...
zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary ...
przede wszystkim funkcję motywującą do wykonania umowy w terminie. Należy zauważyć, że ...
usterek powstałych w związku z wykonanymi pracami, wobec czego zaistniała przesłanka ...
ważności i skutków prawnych zawartej umowy, do zapłacenia każdej żądanej przez ...
przypadku gdyby R. M. nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania z tytułu rękojmi ...
lub gwarancji jakości wynikającej z umowy. (...) S.A. zobowiązany był przedstawić ...
stwierdzające, że R. M. nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania z tytułu rękojmi za ...
lub gwarancji jakości wynikające z umowy. Oświadczenie powinno być przedstawione za ...
rachunek beneficjenta. Prace objęte przedmiotem umowy zostały wykonane w sposób wadliwy, w związku ...
kamerami monitoringu. Powyższe naprawy zostały wykonane przez R. M. w 2013 ...
wskazując, iż R. M. nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania z tytułu rękojmi za ...
lub gwarancji jakości wynikające z umowy. Pozwany decyzją z dnia 9 ...
ważności i skutków prawnych zawartej umowy, do zapłacenia każdej żądanej przez ...
przypadku gdyby R. M. nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania z tytułu rękojmi ...
lub gwarancji jakości wynikającej z umowy". Powód zobowiązany był przedstawić Ubezpieczycielowi ...
stwierdzające, że R. M. nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania z tytułu rękojmi za ...
lub gwarancji jakości wynikające z umowy. Analiza powyższych zapisów gwarancji ubezpieczeniowej ...
zł jedynie w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z tytułu rękojmi za ...
lub gwarancji jakości wynikającej z umowy przez wykonawcę robót. Innymi słowy ...
w sytuacji ujawnienia się wad wykonanych przez R. M. robót, które ...
iż istotnie przedmiotowe roboty zostały wykonane w sposób wadliwy. Z zeznań ...
te usterki zostały przez firmę (...) wykonane w 2013 r., o czym ...
wykazała, iż R. M. nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązanie z tytułu rękojmi ...
co za tym idzie potrzeba wykonania zastępczego, w niniejszym przypadku uzasadniały ...
nie wykazała jaka była wartość wykonanych przez G. M. prac, nie ...
nawet żadnego oświadczenia, że wartość wykonanych prac wynosiła 69.495,00 ...
Powoda szkody z tytułu nie wykonania obowiązków gwarancyjnych i rękojmianych przez ...
z gwarancji a stosunkiem podstawowym - Umową, który gwarancja miała zabezpieczać, 7 ...
pierwszej instancji: R. M. nie wykonał naprawy części przewodów grzewczych objętych ...
w zakresie uznania, że usterki wykonanych robót zostały przez R. M ...
niej, że zawieranie przez bank umowy gwarancyjnej opatrzonej tak restrykcyjnymi klauzulami ...
do coraz szerszego stosowania instytucji umowy gwarancyjnej także przez inne podmioty ...
obowiązany jest wskazać przyczynę uzasadniającą wykonanie świadczenia przez gwaranta; w doktrynie ...
ważności i skutków prawnych zawartej umowy, zapłacenia każdej żądanej przez powoda ...
przypadku gdyby R. M. nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania z tytułu rękojmi ...
lub gwarancji jakości wynikającej z umowy o roboty budowlane. Ponadto powód ...
stwierdzające, że R. M. nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania z tytułu rękojmi za ...
lub gwarancji jakości wynikających z umowy o roboty budowlane. Powyższą interpretację ...
na dachu i zostały one wykonane w okresie podpisywania protokołu (k ...
grzejnych" na dachu pod rygorem wykonania zastępczego na koszt i ryzyko ...
o tym, że usterki zostały wykonane wcześniej przez R. M.. Strona ...
i miała prawo oczekiwać ich wykonania. W konsekwencji powództwo podlegało uwzględnieniu ...
lub gwarancji jakości wynikających z umowy o roboty budowlane. Problematyka ta ...
gwarancja stała się narzędziem uzyskania nienależytych korzyści, albo gdy wykorzystywana jest ...
z zapisem § 10 ust. 3 umowy mógł skutecznie domagać się od ...
kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości ...
umownej z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości ...
2 pkt 2 łączącej strony umowy, zgodnie z którym za zakończenie ...
w umowie został zachowany "termin wykonania umowy", a całość dokumentacji została przekazana ...
dla przyjęcia prac całościowych objętych umową nr (...) (a nie data 18 ...
10 pkt 3 łączącej strony umowy wykonawca miał zapłacić zmawiającemu karę ...
wysokości 0,5% wartości netto umowy określonej w § 4 za każdy ...
oznacza, że o opóźnieniu w wykonaniu usługi można mówić wyłącznie do ...
wygórowana (stanowiłaby 58% wartości całej umowy). Z uwagi na powyższe pozwana ...
kary zastrzeżonej za odstąpienie od umowy (w § 10 pkt 1 umowy w którym strony ograniczyły wysokość ...
wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej umowy. (k. 197-198) W piśmie ...
2 ust. 2 łączącej strony umowy twierdzenia jakoby powód dochował terminu ...
dokumentacji, są sprzeczne z brzmieniem umowy i jej celem, zasadami logiki ...
że w § 2 ust. 2 umowy strony ustaliły, że za zakończenie ...
dokumentów składających się na przedmiot umowy, w tym dokumentacji dla potrzeb ...
podstawą kar miała być wartość umowy netto. Powód podniósł także, iż ...
o wartości 129.600 zł wykonała zobowiązanie po terminie. Powód wskazał ...
związku z § 4 ust. 1 umowy z dnia 6 sierpnia 2015 ...
2015 r. (§ 2 ust. 1 umowy). Strony uznały, że za zakończenie ...
urządzania lasu (§ 2 ust. 2 umowy), przy czym w opisie przedmiotu ...
4 ust. 1 i 2 umowy). W § 1 ust. 4 umowy postanowiono, że obszar, na którym ...
Nadleśnictwa Ł. (§ 3 ust. 1 umowy). Zakończone prace terenowe oraz kameralne ...
odbiorowi prac (§ 3 ust. 2 umowy). Kontrole i odbiory miały być ...
być poprzedzony sprawdzeniem zgodności ich wykonania z wymogami wyszczególnionymi w opisie ...
iż zamówienie uzna się za wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu ...
w terminie (§ 10 ust. 3 umowy). Strony postanowiły także, iż zamawiającemu ...
należności Wykonawcy (§ 10 ust. 6 umowy). Pozwana wykonywała prace z pomocą ...
z załącznikami - k. 23-78, umowa nr (...) z dnia 6 sierpnia ...
się zadanie realizowane na podstawie umowy. W odpowiedzi na powyższe, pismem ...
r., pozwana wskazała, że przewiduje wykonanie prac zgodnie z harmonogramem. Pismem ...
że w związku z realizacją umowy nr (...) w dniu 23 grudnia ...
pomiaru wytypowanych obszarów pod odkrywki, wykonania odkrywek podstawowych i pomocniczych wraz ...
i wydania decyzji. Łączna wartość wykonanych zadań została określona na kwotę ...
zamawiającego dopiero po pozytywnej kontroli wykonanej przez Nadleśnictwo Ł.. Strony ustaliły ...
umowne za niedotrzymanie terminu realizacji umowy od dnia 25 grudnia 2015 ...
zgodnie z § 10 pkt 3 umowy, które zostaną potrącone z faktury ...
że w związku z nieterminowym wykonaniem umowy i wynikającą z tego koniecznością ...
r. planowany jest odbiór terenowy wykonanych prac. dowód: - pismo Szefa Wydziału ...
na podstawie zawartej przez strony umowy oraz wskazanie terminu usunięcia usterek ...
zakresu robót i terminu ich wykonania pozostawia się Zamawiającemu, zaś z ...
widzenia Nadleśnictwa Ł. prace urządzeniowe wykonane zostały częściowo i dotyczą tylko ...
dotyczącej gruntów leśnych, prace zostały wykonane poprawnie. Komisja postanowiła odebrać prace ...
protokół zdawczo - odbiorczy w sprawie wykonania pracy geodezyjnej polegającej na weryfikacji ...
prac wykonywanych na podstawie przedmiotowej umowy z dnia 6 sierpnia 2015 ...
umownej naliczonej z tytułu nieterminowego wykonania umowy. Nota została doręczona pozwanej w ...
z tytułu naliczonych za nieterminowe wykonanie umowy kar umownych. Pozwany odebrał oświadczenie ...
dniu 6 sierpnia 2015 r. umowy o dzieło. Zgodnie z tym ...
wysokości 0,5% wartości netto umowy określonej w § 4 za każdy ...
powstaje wyłącznie w wyniku zawarcia umowy. Dalsza analiza powołanego przepisu nakazuje ...
P. Machnikowskiego, źródło: Legalis). Za niewykonanie zobowiązania pieniężnego kara umowna nie ...
tego tytułu ponosi druga strona umowy. Zastrzeżenie takiej wyolbrzymionej kary może ...
umownej albo gdy w treści umowy wskazują podstawy do definitywnego określenia ...
ust. 3 zawartej przez strony umowy postanowienie kształtujące karę umową nie jest skuteczne, a w ...
tym uwagę, że wynikającej z umowy stron nieprawidłowości określenia kary umownej ...
poniósł powód w związku z wykonaniem przez pozwaną zobowiązania po terminie ...
że kara umowna - zgodnie z umową - powinna podlegać naliczeniu wyłącznie od ...
prac, które zostały przez pozwaną wykonane z opóźnieniem. Takie rozumowanie pozwanej ...
zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary ...
opóźnienie pozwanej dotyczyło jedynie części umowy, której wartość odpowiadała kwocie 129 ...
zaledwie około 10% wartości całej umowy). W tej sytuacji naliczanie kary ...
pozwana nie uchylała się od wykonania całości zobowiązania i współdziałała z ...
opóźnienia pozwanej w realizacji części umowy poniósł szkodę i to w ...
wartości choćby zbliżonej do wartości umowy, która zrealizowana została z opóźnieniem ...
ust. 3 pkt 2) wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 procentowego ...
ustawy Odwołujący wskazał postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do Specyfikacji, a ...
w załączniku nr 1 do umowy, bez ograniczeń, w wyniku wprowadzonych ...
oraz zastrzeżenie w § 5 wzoru umowy kar umownych wyłącznie na rzecz ...
ust. 3 pkt 2 wzoru umowy wprowadza niejednoznaczność co do ilości ...
Odnośnie określonych w § 5 wzoru umowy kar umownych, Odwołujący wskazał jako ...
wyłącznie na rzecz Zamawiającego, chociaż wykonanie usługi uzależnione będzie w pewnych ...
konieczne było zamieszczenie we wzorze umowy zapisu przewidującego zmiany w trakcie ...
ust. 3 pkt 2 wzoru umowy nie narusza zasad dotyczących uczciwej ...
Odnośnie żądania modyfikacji zapisu wzoru umowy w zakresie kar umownych Zamawiający ...
ono bezprzedmiotowe, gdyż we wzorze umowy jednoznacznie określono, iż Zamawiający nie ...
będzie naliczał kar umownych za niewykonanie zamówienia z przyczyn, za które ...
publicznych poprzez zastrzeżenie we wzorze umowy możliwości zmiany zakresu świadczenia w ...
uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z wykonaniem usługi (cena ryczałtowa). Zdaniem Krajowej ...
Izby Odwoławczej wprowadzone we wzorze umowy zastrzeżenie co do możliwości zmiany ...
w załączniku nr 1 do umowy w trakcie realizacji zamówienia, nie ...
na celu zmodyfikować dłużnika do wykonania świadczenia niepieniężnego w sposób zgodny ...
z treścią zobowiązania. Postanowienia wzoru umowy nie zawierają zastrzeżenia wskazującego, że ...
na skutek wprowadzenia do wzoru umowy zapisu o karach umownych. Podnoszone ...
jaką poniósłby w przypadku nie wykonania zamówienia z przyczyn leżących po ...
wątpliwość co do zakresu przedmiotu umowy oraz uniemożliwia rzetelne skalkulowanie ceny ...
i krzywdzące dla wykonawcy postanowienia umowy w zakresie kar umownych nie ...
ust. 1 pkt 1 wzoru umowy; art. 192 ust. 2 ustawy ...
ust. 1 pkt 1 wzoru umowy oraz poprzez nie wskazanie przyczyn ...
na skutek wprowadzenia do wzoru umowy zapisu o karach umownych. Skarżący ...
3 pkt 2 ze wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do ...
ust. 3 pkt 2 wzoru umowy, nie zasługuje natomiast na uwzględnienie ...
Zamawiający ma obowiązek - przy zachowaniu należytej staranności - eliminować oferty stanowiące czyn ...
kwestionowane przez skarżącego zapisy wzoru umowy nie prowadzą do nierównego traktowania ...
zawarł w kwestionowanych postanowieniach wzoru umowy sformułowań, które mogłyby wskazywać na ...
ust 3 pkt 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do ...
skarżący, iż wprowadzona do wzoru umowy klauzula ma wpływ na sposób ...
na wykonawcę został nałożony obowiązek wykonania usługi w systemie ciągłym, całodobowo ...
wynagrodzenia, gdyż zgodnie z treścią umowy wynagrodzenie płacone będzie przez Zamawiającego ...
za te usługi, które zostaną wykonane przez wykonawcę). W ocenie Sądu ...
ust 3 pkt 2 wzoru umowy wymaga modyfikacji, a nie - jak ...
żąda skarżący - usunięcia z treści umowy. Zapis ten w obecnym kształcie ...
zmian i zamieścić w treści umowy stosowny zapis (że zakres przedmiotu ...
do czyszczenia, a w treści umowy znalazłby się zapis, że przedmiot ...
pod uwagę fakt, że ewentualne niewykonanie umowy przez Zamawiającego (poprzez zmniejszenie ilości ...
Wątpliwości skarżącego odnośnie treści wzoru umowy - i w konsekwencji podnoszone przez ...
doprowadzić aż do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. Pewne zmiany ilościowe ...
aby powodowały konieczność odstąpienia od umowy i miały znaczenie dla "interesu ...
że miał prawo odstąpić od umowy w sytuacji, gdy powód nie ...
czynności, by żadna ze stron umowy nie poniosła straty. Kwestionował także ...
Zgodnie z § 2 ust. 1 umowy, termin rozpoczęcia przedmiotu umowy strony ustaliły nie później niż ...
faktur (k. 23). Powód w wykonaniu powyższego porozumienia uregulował zaległe należności ...
Sądu Rejonowego, pozwany odstąpił od umowy, zwracając się jednocześnie do powoda ...
do realizacji zadań wynikających z umowy, wykonawca odmówił jednak wprowadzenia na ...
niego prac związanych z przedmiotem umowy z dnia 28 listopada 2013 ...
W związku z odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy powód w ...
641,31 zł z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania innych umów i wezwał pozwanego ...
dniu 28 listopada 2013 r. umowy o roboty dociepleniowe, jak też ...
obciążenia pozwanego karą umowną za niewykonanie umowy. W ocenie Sądu Rejonowego nie ...
sposób uznać, iż odstąpienie od umowy przez pozwanego było spowodowane okolicznościami ...
faktu konsekwencji finansowych. Między stronami umowy nie miała miejsca żadna sytuacja ...
z kolei, że odstąpił od umowy z tego powodu, że na ...
iż na dzień odstąpienia od umowy powód zalegał z płatnością jedynie ...
zwrotu kaucji gwarancyjnej z tytułu wykonania dwóch innych umów (k. 92 ...
pozwanego na dzień odstąpienia od umowy, tj. 14 kwietnia 2014 r ...
Pozwany już w dniu podpisywania umowy wiedział, że powód nie wywiązuje ...
zdecydował się na zawarcie kolejne umowy, nie żądając przy tym dogodniejszych ...
zapłaty zaliczki, czy dodatkowych form zabezpieczenia wykonania umowy (zeznania pozwanego k. 92). W ...
przyczyną odstąpienia przez niego od wykonania przedmiotowej umowy z dnia 28.11.2013 ...
pieniężne, aby przystąpić do realizacji umowy (zeznania pozwanego k. 92). W ...
uznał, iż przyczyny odstąpienie od umowy leżały wyłącznie po stronie pozwanego ...
kary umownej, gdyż w poprzednich umowach wynosiła ona 10 %. Stanowisko to ...
z braku roztropności jednej strony umowy, wyciągać negatywnych konsekwencji procesowych dla ...
kwoty niż przysługująca mu z umowy, kwestionowana przez pozwanego zasadność potrącenia ...
wyłączną winę za odstąpienie od wykonania umowy ponosi pozwany w sytuacji, gdy ...
dzień odstąpienia przez pozwanego od umowy zalegał mu z rozliczeniem poprzednich ...
4 lutego 2013 r. oraz umowy nr (...) z dnia 10 kwietnia ...
w porównaniu do tej samej umowy zawartej z innym wykonawcą Panem ...
dotyczącego płatności; ⚫ pominięcie faktu, iż umowa podpisana z innym wykonawcą Panem ...
10% tak, jak w poprzednich umowach z pozwanym; 6) naruszenie przepisów ...
uzasadnieniu, iż przyczyny odstąpienia od umowy leżały wyłącznie po stronie pozwanego ...
to powód skutecznie odstąpił od umowy. W sytuacji unormowanej przepisem art ...
k.c. odstąpienie bowiem od umowy musi być poprzedzone wyznaczeniem drugiej ...
odnoszących się jednak do przedmiotowej umowy) i powołaniem się na tzw ...
także oświadczeniem o odstąpieniu od umowy z dnia 28 listopada 2013 ...
wykonawca zmuszony jest odstąpić od umowy", z drugiej propozycję polubownego odstąpienia ...
jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego, wynikającego z umowy nr (...) z dnia 28 listopada ...
że o ile do zawarcia umowy konieczne jest zgodne oświadczenie woli ...
odniesieniu do prawa odstąpienia od umowy o przeniesienie praw autorskich M ...
tylko interesy strony odstępującej od umowy, ale także by nie prowadziły ...
jednostronne oświadczenie o rezygnacji z umowy na podstawie art. 491 k ...
konkretnego terminu na spełnienie świadczenia. Umowa zatem nadal obowiązywała. Dopiero powód ...
potraktowane będzie jako odstąpienie od umowy z winy wykonawcy, ze wszystkimi ...
mowa w § 8 ust. 3 umowy (k.27). W dniu 7 ...
do realizacji zadań wynikających z umowy, wykonawca odmówił jednak wprowadzenia na ...
niego prac związanych z przedmiotem umowy z dnia 28 listopada 2013 ...
to powód skutecznie odstąpił od umowy, dopełniając przesłanek z art. 491 ...
wyłączną winę za odstąpienie od wykonania umowy ponosi pozwany w sytuacji, gdy ...
dzień odstąpienia przez pozwanego od umowy zalegał mu z rozliczeniem poprzednich ...
4 lutego 2013 r. oraz umowy nr (...) z dnia 10 kwietnia ...
należy rozpatrywać w oderwaniu od umowy z tej samej daty, dającej ...
zobowiązaniem wzajemnym wynikającym z danej umowy (literalna treść art.491 k ...
powodu odstąpienia przez niego od umowy wzajemnej. Zresztą argumentacja w tym ...
z kolei, że odstąpił od umowy z tego powodu, że na ...
iż na dzień odstąpienia od umowy powód zalegał z płatnością jedynie ...
zwrotu kaucji gwarancyjnej z tytułu wykonania dwóch innych umów. Powyższe nie ...
innych umów łączących strony oraz umowy z innym podwykonawcą nie odpowiada ...
który miał powstać na podstawie umowy nr (...) zawartej w dniu 01 ...
Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad umowę, której przedmiotem była budowa odcinka ...
konsorcjum zawarli z Gminą S. umowę, której przedmiotem było określenie warunków ...
imieniu powódki w zakresie dotyczącym umowy zawartej ze Skarbem Państwa w ...
x 4,5 metrów, (dowód: umowa - k. 36 - 38) . Umowa o korzystanie z określonych dróg ...
powstałych w czasie trwania niniejszej umowy uszkodzeń nawierzchni tras opisanych w ...
w załączniki nr 4 do umowy poprzez uzupełnienie podbudowy w miejscach ...
wezwania do ich usunięcia. Po wykonaniu naprawy szkód powstałych w wyniku ...
wykonawca, w punkcie 6.4 umowy zobowiązała się do wniesienia w ...
30 dni od dnia podpisania umowy zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej na ...
zł, ważnej przez czas trwania umowy powiększony o jeden miesiąc oraz ...
Na naprawionej podbudowie miała zostać wykonana nakładka bitumiczna o grubości minimum ...
związku z zobowiązaniem wynikającym z umowy z dnia 01 marca 2012 ...
W. wystawiła gwarancję bankową dobrego wykonania umowy Gminie S., zobowiązując się do ...
się z zobowiązań wynikających z umowy oraz nie zaspokoił roszczeń beneficjenta ...
z tego tytułu zgodnie z umową, (dowód: gwarancja bankowa - k. 42 ...
o długości 34 metrów był wykonany z betonu asfaltowego i jego ...
drogi - k. 87 - 92) . Sposób wykonania naprawy uszkodzonych w trakcie budowy ...
odtworzenia, wynikający z ogólnych postanowień umowy z dnia 01 marca 2012 ...
betonowej przy K. W., należy wykonać oczyszczenie i spryskanie emulsją asfaltową ...
pomiędzy DK (...) a istniejącym chodnikiem), wykonanie nawierzchni z kruszywa o grubości ...
i spryskaniu emulsją asfaltową oraz wykonaniu nakładki bitumicznej o grubości 4 ...
i spryskanie emulsją asfaltową oraz wykonanie nakładki z masy bitumicznej od ...
żadnych zastrzeżeń co do sposobu wykonania poboczy. Był to ostatni przegląd ...
prace naprawcze na odcinku (...) zostały wykonane terminowo oraz bez zastrzeżeń, pod ...
prace naprawcze na odcinku (...) ustalono wykonane terminowo oraz bez zastrzeżeń, pod ...
zabrudzenie elewacji, podniosła pobocze i wykonała również ustalone prace na zatoczce ...
koło C. W., choć ich wykonanie nie wynikało z zawartej umowy, (dowód: dokumentacja zdjęciowa - k. 45 ...
grudnia 2013 roku strony nie wykonały inwentaryzacji dróg i nie spisały ...
godziny 12.00. Wezwał do wykonania następujących prac: nałożenia nakładki asfaltowej ...
kruszywem poboczy wskazanych w umowie, wykonania nakładki asfaltowej w miejscowości G ...
skorzysta z pkt 6.4. umowy z dnia 01 marca 2012 ...
w powyższej wiadomości ani nie wykonała prac w niej wskazanych, gdyż ...
powódka nie wywiązała się z umowy i nie zaspokoiła roszczeń z ...
000,00 złotych tytułem kosztów wykonania zastępczego, (dowód: pismo - k. 113 ...
tytułem sumy gwarancyjnej II, stanowiącej zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji, (dowód ...
kwoty, którą została w ramach wykonania gwarancji bankowej obciążona przez (...) Bank ...
października 2014 roku T. S. wykonał zdjęcia fragmentów wyremontowanych tras. Podczas ...
opisano to w punkcie 1 umowy i zamiast wykonać naprawę drogi o szerokości 4 ...
długości 882 metrów bieżących, powódka wykonała jezdnie o średniej szerokości 4 ...
k. 776 - 792) . Powódka nie wykonała naprawy fragmentu odcinka znajdującego się ...
który nie był wskazywany do wykonania w protokole z dnia 27 ...
strony nie negowały. W zakresie umowy łączącej strony oraz dalszych ustaleń ...
pomiędzy stronami w trakcie wykonywania umowy, na podstawie zeznań świadków: P ...
pozwanej dokonywał ustaleń dotyczących sposobu wykonania napraw i nadzorował prace prawie ...
wyrazem oceny świadka w zakresie wykonania umowy przez powódkę. Jego zeznania są ...
okoliczności ustalenia wad w pracach wykonanych przez powódkę, ponieważ świadkowie w ...
wiedzy co do zakresu prac wykonanych przez powódkę ani ustaleń pomiędzy ...
powstania, mając na uwadze treść umowy i cel umowy. Zatem zeznania tych świadków niewiele ...
nieprzekonywujące. Biegły wskazał, iż przedmiotem umowy było odtworzenie dróg używanych przez ...
nie brał pod uwagę celu umowy, a także, co jest najistotniejsze ...
tym sensie, że na podstawie umowy zlecenia zobowiązana jest zwrócić bankowi ...
podstawy prawnej, wymaga przeanalizowania treści umowy z dnia 01 marca 2012 ...
formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta ...
żądania zapłaty, bank ten (gwarant) wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta ...
wierzytelność przyszła, wymagalna z chwilą niewykonania oznaczonego w gwarancji świadczenia lub ...
banku wobec beneficjenta jest fakt niewykonania przez osobę trzecią oznaczonego świadczenia ...
tego zobowiązania musi wskazywać treść umowy. Zawarcie w umowie gwarancji wzmianki ...
abstrakcyjnego charakteru i wskazuje, że umowa ta ma charakter kauzalny, a ...
w orzecznictwie poglądem, taka redakcja umowy gwarancji wskazuje na jej abstrakcyjny ...
więc na zarzuty wynikające z umowy łączącej beneficjenta gwarancji, czyli stron ...
samodzielnego zobowiązania gwaranta określa sama umowa gwarancji; gwarant płaci własny, a ...
miesięczny termin gwarancji jakości na wykonane prace naprawcze. Ponadto strony nie ...
zaś pod uwagę treść postanowień umowy i mając na uwadze art ...
gwaranta było udzielenie gwarancji na wykonane prace naprawcze na okres 6 ...
przewidzianym w niej terminie (zawarcie umowy gwarancji bankowej). Mając powyższe na ...
pozwana, zgodnie z treścią zawartej umowy, upoważniona była do występowania do ...
gwarancji o wypłatę sumy gwarancyjnej. Umowa z dnia 01 marca 2012 ...
terminie 7 dni zadeklarowanych kosztów wykonania zastępczego oraz niedokonania przez wykonawcę ...
kar umownych. Zgodnie z treścią umowy obowiązki z punktu 5 ust ...
naprawie powstałych w czasie trwania umowy uszkodzeń nawierzchni tras opisanych w ...
w załączniki nr 4 do umowy poprzez uzupełnienie podbudowy w miejscach ...
powódka wywiązała się z warunków umowy z dnia 01 marca 2012 ...
w załączniku numer 2 do umowy i później, dopiero w protokole ...
protokołu odbioru robót, który potwierdziłby wykonanie wszystkich prac opisanych w protokole ...
listopada 2013 roku o prawidłowym wykonaniu robót na trasach A,C ...
że wszystkie roboty naprawcze zostały wykonane terminowo i bez zastrzeżeń, z ...
protokole nie wspomniano o konieczności wykonania jeszcze innych robót, o których ...
której powódka zobowiązana była do wykonania dodatkowych prac naprawczych. We wskazanej ...
używanych przez powódkę w czasie umowy. W toku tego procesu pozwanej ...
Ponadto pozwana próbowała wykazać fakt niewykonania umowy dowodem z opinii M. W ...
różnych użytkowników, do ustalenia, że umowa nie została wykonana w zakresie prac wskazanych w ...
już Sąd podkreślił, droga objęta umową była cały czas użytkowana, a ...
na wiosnę 2014 roku pozwana wykonała w ramach prac zastępczych za ...
tego, że pobocze nie zostało wykonane zgodnie z umową, zwłaszcza w kontekście wniosków płynących ...
pozwanej podczas kopania rowów zniszczyli wykonane już pobocza i zniszczone nieumiejętnie ...
niniejszej sprawie powódka wykazała, że wykonała swoje zobowiązanie z protokołu z ...
formalnych wymagań wezwania powódki do wykonania umowy, w której strony jasno i ...
i prawnie skuteczne wezwanie do wykonania prac, zwłaszcza, że odbiorcy tych ...
odnosiła się do gwarancji na wykonane przez powódkę prace. Przede wszystkim ...
że wezwała powódkę zgodnie z umową do naprawienia wad w okresie ...
nie wywołał skutków wynikających z umowy, nie doprowadził do powiadomienia powódki ...
pozwana nie mogła przystąpić do wykonania zastępczego. Mimo wyraźnego oświadczenia, że ...
się na słuszny zarzut naruszenia umowy i bezpodstawnego uruchomienia gwarancji bankowej ...
lub w niedługim czasie po wykonaniu robót. Wskazał, że tylko badanie ...
czy warstwa nakładki asfaltowej została wykonana z deklarowanej przez powódkę receptury ...
wypłaty sumy gwarancyjnej na podstawie umowy gwarancji nie może być traktowane ...
obowiązki pomiędzy podmiotami, które zawarły umowę. Naruszenie tych postanowień przez jedną ...
pomiędzy stronami zobowiązania wynikającego z umowy. Tym bardziej jest ona uzasadniona ...
na treść tzw. stosunku podstawowego (umowy pozwanej gminy z powódką), gdyż ...
sierpnia 2011 r. strony zawarły umowę najmu, przedmiotem której była realizacja ...
150 dni w wydaniu przedmiotu umowy i kwoty 1 mln zł ...
11 umowny wobec odstąpienia od umowy na podstawie § 2 ust. 9 umowy. W sprzeciwie od wydanego w ...
prawną żądania jako niewynikającą z umowy z 31 sierpnia 2011 r ...
prawo powódki do odstąpienia od umowy. Przywołując akcesoryjny charakter kary umownej ...
umownej. Konkludując pozwana wskazała, ze umowa wygasła i nie było prawa ...
szkody w związku z ewentualnym niewykonaniem umowy. Na koniec pozwana zarzuciła, że ...
dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wynikających z umowy najmu. W odpowiedzi na sprzeciw ...
powódka wskazała przede wszystkim, że umowa łącząca strony wymagała dla swej ...
szkoda z tytułu odstąpienia od umowy za jeden rok wynosi ok ...
Na koniec powódka zaprzeczyła, aby umowa stała się "nieważna lub bezskuteczna ...
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zabezpieczył majątek spółki (...) przez ustanowienie zarządu ...
a w szczególności do zapewnienia należytej ochrony jego majątku (ust. 3 ...
sierpnia 2011 r. strony podpisały umowę (z podpisami notarialnie poświadczonymi), na ...
handlowo-usługowej (§ 1 ust. 2); umowa została zawarta na okres 20 ...
6 ust. 1 i 2 umowy strony wskazały, że szacunkowy czynsz ...
netto. W § 2 ust. 3 umowy wskazano, że pozwana przekaże powódce ...
kolei w § 2 ust. 9 umowy wskazano, że w przypadku opóźnienia ...
grudnia 2013 r. odstąpić od umowy poprzez pisemne oświadczenie złożone pozwanej ...
Wreszcie w § 10 ust. 3 umowy strony uzgodniły, że wszelkie zmiany ...
datą pewną pod rygorem nieważności (umowa, k. 28 i n.). Pozwana ...
30 i n.). Podpisując tę umowę powódka poniosła określone koszty (choćby ...
jednocześnie z chwilą podpisania powyższej umowy powódka zaprzestała poszukiwania lokalizacji na ...
daty z § 2 ust. 3 umowy, tj. 30 maja 2013 r ...
na podstawie § 2 ust. 8 umowy) i 1 mln zł (na podstawie § 2 ust. 11 umowy), w terminie 14 dni od ...
to pismo z odstąpieniem od umowy, załączając stosowne noty księgowe. Przesyłka ...
przedstawiciele pozwanej odnieśli wrażenie, że umowa będzie zmieniona bez kar. Z ...
w niniejszej sprawie pozwana, po zabezpieczeniu jej majątku w trybie art ...
skutków nieważności i odstąpienia od umowy), ani też nie była bezskuteczna ...
tunc i w wyniku jego wykonania umowę traktuje się jakby nigdy nie ...
oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy powoduje więc, że sytuacja prawna ...
wraca do stanu sprzed zawarcia umowy, tak jakby jej w ogóle ...
zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. Warunki ...
spełnione - w § 2 ust. 9 umowy wskazano, że w wypadku nieoddania ...
powódka ma prawo odstąpić od umowy. Niewykonanie obowiązku przez pozwaną nie było ...
więc powódka miała prawo od umowy odstąpić (niezasadny jest więc zarzut ...
prawo powódki do odstąpienia od umowy); jak zaś zostanie wykazane poniżej ...
oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy; warunek z tego przepisu również ...
niezastrzeżenie w § 2 ust. 9 umowy rygoru niezachowania formy pisemnej, a ...
zakresie oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie zostało obłożone jakąkolwiek sankcją ...
zgodna z formą zawarcia samej umowy). Jednocześnie oświadczenie to zostało doręczone ...
Skoro więc powódka odstąpiła od umowy najmu z 31 sierpnia 2011 ...
prawnego także po odstąpieniu od umowy (vide: wyrok SN z dnia ...
że odstąpienie przez powódkę od umowy najmu z 31 sierpnia 2011 ...
umowne powstałe przed odstąpieniem od umowy ani nie podważyło podstawy naliczenia ...
zastrzeżonej na wypadek odstąpienia od umowy właśnie. Brak było także podstaw ...
dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wynikających z umowy najmu. Przede wszystkim pozwana nie ...
petendo, ugoda, czy też zmiana umowy w zakresie podstawy naliczania kar ...
przepisy Kodeksu cywilnego o skutkach niewykonania zobowiązań, a zwłaszcza mający podstawowe ...
tego, w § 2 ust. 9 umowy wskazano, że odstąpienie od umowy przez powódkę na podstawie tego ...
pozwana nie ponosiła odpowiedzialności za niewykonanie umowy. Pamiętać bowiem należy, że - zgodnie ...
zł z § 2 ust. 8 umowy. Zapis ten zastrzegał karę umowną ...
zaś w § 2 ust. 3 umowy wskazano, że przekazanie lokalu nastąpi ...
to z całą pewnością, wobec niewykonania tego obowiązku przez pozwaną w ...
do odstąpienia przez powódkę od umowy w październiku 2013 r. upłynęło ...
zastrzeżonej w § 2 ust. 8 umowy kwocie maksymalnej 180 tys. zł ...
zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary ...
nie zostało w jakiejkolwiek części wykonane - nie przekazała ona powódce lokalu ...
tego względu należy przypomnieć, że umowa najmu została zawarta na 20 ...
okres na jaki została zawarta umowa, wynosił 5.712 tys. € netto ...
za cały okres na jaki umowa została zawarta) czynszu umownego netto ...
przez cały okres, na jaki umowa została zawarta (20 lat od ...
stanu faktycznego, powódka odstąpiła od umowy i jednocześnie wezwała pozwaną do ...
zł z § 2 ust. 8 umowy, w którym to przepisie strony ...
doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, że kara ta płatna była ...
mln z § 2 ust. 11 umowy, to w przywołanym przepisie strony ...
sprowadzały się do odstąpienia od umowy oraz kary umownej i zarzutu ...
bez rusztowań nie można było wykonać robót związanych z remontem (...) Mimo ...
uzasadnieniu wskazała, że strony łączyła umowa z dnia 6.08.2014 ...
prowadzący działalność gospodarczą. Zgodnie z umową powód był zobowiązany do zapewnienia ...
i innych urządzeń niezbędnych do wykonania robót na swój koszt. Pozwany ...
08.2014 roku została zawarta umowa pomiędzy wykonawcą Z. B., prowadzącym ...
mocy której powód zobowiązał się wykonać remont dachu budynku mieszkalnego przy ...
ust. 2 uregulowano, że przedmiot umowy obejmuje w szczególności: remont (...) na ...
2 ust. 3 pkt. 3 umowy postanowiono, że wszystkie materiały, urządzenia ...
i inne urządzenia niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad. Natomiast ...
8 ust. 1 i 2 umowy strony ustaliły, że obowiązująca ich ...
strony ustaliły, że zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu ...
powód skupił się na technologii wykonania robót remontowych dachu. Poprosił o ...
ulicy (...) w S. na mocy umowy z dnia 6.08.2014 ...
którym stwierdzono, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją pod względem ...
Komisja postanowiła uznać roboty za wykonane bez wad i odebrane od ...
czasu zapewnienia balustrady bądź innego zabezpieczenia chroniącego pracownika przed upadkiem z ...
Rejonowy stwierdził, iż strony zawarły umowę o dzieło jak również to ...
kc Sąd Rejonowy wskazał, że należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej ...
tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności ...
materiały i sprzęt niezbędny do wykonania dzieła. Również powód sporządził kosztorys ...
c. Obowiązek kalkulowania kosztów odpowiedniego zabezpieczenia robót nie jest dodatkową pracą ...
a nawet gdyby zaliczyć konieczność zabezpieczenia robót do prac, o których ...
1 k.c., to brak należytej staranności w przygotowaniu kosztorysu nie ...
tego, czy prace można było wykonać bez rusztowania, albowiem dowód ten ...
2014 r. doszło do zmiany umowy na roboty budowlane i powstania ...
zasługuje na uwzględnienie, mimo że należycie wykonał on swoje zobowiązanie, postępował w ...
przedstawionych dowodów, zwłaszcza łączącej strony umowy, której reguły nie tylko zostały ...
i zakres jego oddziaływania na umowę zawartą między stronami. Powód nie ...
aby strona pozwana zaakceptowała zmianę umowy poprzez wyrażenie zgody na podwyższenie ...
8 wynagrodzenia brutto. Sposób zmiany umowy został przez strony określony w ...
M. (vide: pkt 2 § 8 umowy k-30). Kosztorys ofertowy jest ...
celem jest przedstawienie oferty cenowej wykonania robót budowlanych. Opracowywany jest na ...
potrzeby przetargu (lub negocjacji) na wykonanie robót budowlanych przez każdego z ...
o cenie robót budowlanych, których wykonania chce się podjąć uczestnik przetargu ...
niniejszej sprawy, w świetle brzmienia umowy stron i innych dowodów przedstawionych ...
powoda, jako profesjonalistę, składającego ofertę wykonania robót określonych w umowie, zawartej ...
się również rusztowanie niezbędne do wykonania remontu(...). Tym bardziej, że powód ...
BHP oraz "Warunkami f technicznymi wykonania i odbioru robót zgodnie z ...
2 pkt 3 ppkt 1 umowy k-28). Nadto w realiach ...
użytkowania oraz do potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a ...
prawa upoważniony do dokonywania zmian umowy. Odnosząc się natomiast do zarzutu ...
na rzecz pozwanego na podstawie umowy zawartej w dniu 4 stycznia ...
dotyczących pozwanego - zmianie uległ sposób wykonania przedmiotu umowy z dnia 4 stycznia 2013 ...
odbioru twierdząc, że nie zostały wykonane wszystkie prace i nie usunięto ...
2013 roku. Odbiór prac objętych umową z dnia 29 kwietnia 2013 ...
588,82 złote za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy z dnia 4 stycznia 2013 ...
kary umownej naliczonej na podstawie umowy z dnia 4 stycznia 2013 ...
113,93 złote za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy z dnia 29 kwietnia 2013 ...
kar umownych z wynagrodzeniem za wykonanie robót budowlanych. W ocenie powódki ...
wobec pozwanego zostały w całości wykonane, co uzasadnia zastosowanie dyspozycji z ...
art. 484 § 2 k.c. Umowy z dnia 4 stycznia 2013 ...
2013 roku zostały przez powódkę wykonane w całości i pozwany nie ...
W jej ocenie uzależnienie w umowach o roboty budowlane rozliczenia finansowego ...
nieograniczonego zlecił powodowi na podstawie umowy nr (...) z dnia 4 stycznia ...
11 złotych brutto. Pierwotny termin wykonania umowy ustalony na dzień 30 kwietnia ...
żadnych zapytań w zakresie treści umowy i nie kwestionował jej zapisów ...
robót i wyznaczał termin na wykonanie brakujących prac. Wobec powyższego, twierdzenia ...
że przyczyny opóźnienia w realizacji umowy leżą po stronie pozwanego nie ...
był zmianą dotychczasowego sposobu wykonywania umowy. Umowa z załącznikami stanowiła o ilości ...
związane z nasadzeniami nie były wykonane. Polecił również powodowi dostawcę nasadzeń ...
jeden dzień. Opóźnienie w zakresie wykonania prac związanych z oświetleniem zewnętrznym ...
kolejnego zamówienia powodowi zgodnie z umową zawartą w dniu 29 kwietnia ...
ustawy Prawo zamówień publicznych. Termin wykonania zamówienia strony ustaliły na dzień ...
prac wykonywanych w ramach tej umowy. Umowa ta również zawierała zastrzeżenie kary ...
razie zwłoki w przekazaniu prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy. Pozwany naliczył kary umowne, a ...
potracił z wynagrodzenia powoda za wykonaną umowę. Zdaniem pozwanego nieuzasadniony jest zarzut ...
nadal trwały i nie został wykonany ich pełen zakres określony w ...
treści zobowiązania, a więc jest wykonane zgodnie z projektem i zasadami ...
wskazał, że za wszelkie prace wykonane ponad zakres umów z dnia ...
roku udzielił pozwanemu pozwolenia na wykonanie nowego ogrodzenia działki nr (...) obręb ...
budowlany i udzielił pozwolenia na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie ...
w ramach ogłoszonego przetargu oferując wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową 671 ...
pytań, zastrzeżeń dotyczących dokumentacji, projektu umowy, warunków określonych w siwz. Powód ...
zapoznawał się z zakresem prac wykonanych przez poprzedniego wykonawcę. (dowód: oferta ...
in. niezachowania terminu realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1% od wynagrodzenia ...
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji ...
wymagała zaś, zgodnie z zapisami umowy - pisemnego uzasadnienia zmian zatwierdzonego przez ...
że zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy mogą być wprowadzone jedynie w ...
odbioru końcowego miało być faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy ...
6 ust. 1, 4-6 umowy). Nadto strony przewidziały, że w ...
umownych za zwłokę przewidzianych w (...) umowy. (dowód: umowa Nr (...) k. 11-14) Przekazanie ...
wnosił o przedłużenie terminu realizacji umowy do dnia 25 czerwca 2013 ...
wnosił o przedłużenie terminu realizacji umowy do dnia 25 czerwca 2013 ...
roku strony zawarły aneks do umowy z dnia 4 stycznia 2013 ...
z którym zmieniły termin realizacji umowy z dnia 30 kwietnia 2013 ...
roku k. 16, aneks do umowy Nr (...) z dnia 4 stycznia ...
stanowiących załącznik nr 1 do umowy w postaci murku oporowego przy ...
wystawionej faktury VAT. Termin realizacji umowy strony ustaliły na dzień 25 ...
umowne analogiczne, jak w przypadku umowy zawartej w dniu 4 stycznia ...
okoliczności, w których termin realizacji umowy mógł ulec zmianie i warunki ...
analogiczne do tych wynikających z umowy zawartej w dnia 4 stycznia ...
kar umownych za zwłokę. (dowód: umowa zawarta w dniu 29 kwietnia ...
do odbioru końcowego roboty objęte umową i projektem. Dnia 25 czerwca ...
i nie został doprowadzony do należytego stanu, nie uzupełniono gruntem do ...
zgodnie z § 6 ust. 6 umowy stwierdził, że odmawia dokonania odbioru ...
słupkach murowanych z cegły klinkierowej wykonano niezgodnie z projektem. Kierownik budowy ...
do zastrzeżeń pozwanego dotyczący jakości wykonanych robót. Tego samego dnia Inspektor ...
odbioru końcowego robót wynikających z umowy zawartej w dniu 4 stycznia ...
robót budowlanych realizowanych w ramach umowy z dnia 4 stycznia 2013 ...
spoiny przy cokołach były nieestetycznie wykonane, 12. połączenia przęseł nie licowały ...
i ruszty prowadzenia bram nie zabezpieczono powłokami ochronnymi, a ruszty prowadzenia ...
ogrodzenia nie zawierały od środka zabezpieczeń, 19. w miejscu dokonania odkrywki ...
podbicie fundamentu cokołu nie zostało wykonane właściwie, 20. pod czapami we ...
niepełne i prace były nieestetycznie wykonane, 24. fuga w zakończeniach profili ...
33. rekultywacja terenu nie została wykonana właściwie, 34. z budynku drukarni ...
cegły klinkierowej. Komisja wyznaczyła termin wykonania wskazanych zaleceń i stwierdzonych usterek ...
usterek stwierdzonych podczas odbioru robót wykonanych na podstawie umowy zawartej w dniu 4 stycznia ...
do odbioru robót wynikających z umowy zawartej w dniu 29 kwietnia ...
złotych tytułem wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z umowami zawartymi w dniach 4 stycznia ...
zawartych umów: wierzytelności z tytułu umowy zawartej w dniu 4 stycznia ...
29 złotych), wierzytelności z tytułu umowy z dnia 29 kwietnia 2013 ...
kwietnia 2013 roku zawarły dwie umowy o roboty budowlane. Pierwsza z ...
907 ze zm.). W ramach umowy zawartej w dniu 4 stycznia ...
roku powód zobowiązał się do wykonania wszelkich robót budowlanych wynikających z ...
bez których nie można byłoby wykonać zamówienia. Wskazane dokumenty stanowiły załączniki ...
wniosek powoda ustaliły nowy termin wykonania przedmiotu zamówienia tj. 25 czerwca ...
budynku drukarni. Strony ustaliły termin wykonania umowy na dzień 25 czerwca 2013 ...
złotych brutto. W ocenie Sądu umowa ta nie stanowiła rozszerzenia zakresu ...
aby strony zawarły aneks do umowy z dnia 4 stycznia 2013 ...
jego przedmiotem był jedynie termin wykonania przedmiotu umowy dnia 4 stycznia 2013 roku ...
strony zdecydowały o zawarciu kolejnej umowy. Takie działanie stron było korzystne ...
co oznacza, że w ramach umowy powód był zobowiązany wykonać określony zakres prac wynikający z ...
nieprzystąpienia zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy. Pozwany naliczył kary umowne z ...
powodowi z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. W ocenie Sądu ...
się do ustalenia czy powód wykonał umowy o roboty budowlane zawarte w ...
z tytułu nieterminowego przekazania prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy, a co za tym idzie ...
miarkowanie należnych kar umownych. Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje ...
oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z ...
m.in. co do jakości wykonanych robót , w tym ewentualny wykaz ...
na celu zarówno potwierdzenie ich wykonania co do zakresu i jakości ...
wynagrodzenia, bądź wskazuje na jego niewykonanie lub nienależyte wykonanie w całości lub w części ...
odnosi się tylko do robót wykonanych w całości i bez wad ...
tylko wtedy, gdy roboty zostały wykonane w całości i nie mają ...
2007 roku wyjaśnił, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą ...
odbioru końcowego wykonawca - w myśl umowy zawartej w dniu 4 stycznia ...
odbioru końcowego miało być faktyczne wykonanie robót potwierdzone w dzienniku budowy ...
inspektora nadzoru budowanego o faktycznym wykonaniu robót. Po dniu 25 czerwca ...
twierdził, że w toku realizacji umowy zawartej 4 stycznia 2013 roku ...
i uzgodnieniami czynionymi z inwestorem, wykonał roboty budowlane. W toku wykonywania ...
L. R., który na podstawie umowy z powodem koordynował prace na ...
umów na rzecz pozwanego zostały wykonane do 25 czerwca 2013 roku ...
twierdził, że w toku realizacji umowy świadomie zamontowano płaskowniki ogrodzenia niezgodne ...
się na § 6 ust. 5 umowy wnioskował do pozwanego o powołanie ...
tym dniem inspektor potwierdził faktyczne wykonanie robót. Wprawdzie w piśmie tym ...
gotowości do odbioru nie wskazał umowy, której zgłoszenie dotyczy. Pozwany nie ...
należy, że cześć robót z umowy zawartej w dniu 29 kwietnia ...
rodzaju, że musiały one być wykonane przed wykonaniem robót z umowy z dnia 4 stycznia 2013 ...
inwestycję, której zakres określały dwie umowy: z dnia 4 stycznia 2013 ...
wskazywał poszczególne nieprawidłowości w realizacji umowy, co znalazło potwierdzenie w pozostałym ...
jedynie zapis wskazujący na wady wykonanych robót. Brak w nim oświadczenia ...
biegłego z zakresu budownictwa rodzaj niewykonanych prac stwierdzonych podczas odbioru w ...
byłby warunkowy odbiór robót objętych umową z jednoczesnym wskazaniem terminu usunięcia ...
nie kwestionował. Dokonując oceny stanu wykonanych prac biegły opierał się również ...
pozwanego zdjęć, twierdząc, że zostały wykonane w innym czasie aniżeli ten ...
i wykorzystanie zgodnie z celem umowy. Pamiętać bowiem trzeba, że samo ...
normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbiera im cechy właściwe ...
gdy roboty budowlane nie zostały wykonane z sytuacją gdy są one ...
umownej za niedotrzymanie terminu realizacji umowy warunkowanej przedstawieniem robót do odbioru ...
476/12). Strony w § 6 umowy przewidziały, iż zamawiający może odmówić ...
dzień zwłoki w przekazaniu "prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy". W ocenie Sądu wolą stron ...
strony wskazały usterki w przedmiocie umowy, a mimo to doszło do ...
odbioru robót od ich bezusterkowego wykonania. Ujawnienie wad robót budowlanych nie ...
może być natomiast utożsamiane z niewykonaniem umowy o roboty budowlane, skutkującym uprawnieniem ...
naliczania kary umownej za nieterminowe wykonanie zamówienia. Przedmiot obu umów miał ...
takiej gotowości miało być faktyczne wykonanie robót potwierdzone w dzienniku budowy ...
odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie jest gotowy do odbioru ...
wskazano wady i usterki w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiający nie odmówił dokonania odbioru ...
M. wskazał, że zostały one wykonane niezgodnie z projektem oraz w ...
przewidzianego w § 6 ust. 13 umowy - nie odmówił odbioru robót. Przęsła ...
zakresu budownictwa J. B. po wykonaniu wizji lokalnej, analizie notatki pozwanego ...
przez pozwanego stwierdził, że charakter niewykonanych prac wskazanych przez pozwanego miał ...
byłby warunkowy odbiór robót objętych umową z jednoczesnym wskazaniem terminu usunięcia ...
nieusuwalnych. Analiza § 6 ust. 14 umowy wskazuje, że strony przewidziały kary ...
miejsce w razie, gdy przedmiot umowy nie jest gotowy do odbioru ...
z nieruchomości, po drugie, strony umowy podczas odbioru robót nie uznawały ...
jedynie § 5 pkt 4 b umowy, nie wskazała § 6 pkt 14 umowy. Podobnie rzecz się miała w ...
karą umowną wskazała również jedynie (...) umowy. Analiza "końcowego protokołu odbioru robót ...
celu usunięcia stwierdzonych usterek. Strony umowy mogą przewidzieć kary umowne za ...
i usterek stwierdzonych w przedmiocie umowy. Pozwany, po zgłoszeniu gotowości do ...
przewidzianym w § 6 ust. 6 umowy tj. w terminie 14 dni ...
powód pozostawał w zwłoce w wykonaniu umowy. W okresie późniejszym wykonywał prace ...
z tego tytułu na podstawie (...) umowy za okres od 10 lipca ...
że realizując zawarte z pozwanym umowy pozostawał w zwłoce, albowiem nie ...
ma mobilizować dłużnika do prawidłowego wykonania zobowiązania. Kara umowna w tym ...
c., według którego dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią ...
W zakresie dotyczącym realizacji wskazanej umowy skarżąca była zobowiązana do zachowania ...
charakter wykonywania wszystkich wynikających z umowy obowiązków (uchwała SN, z 18 ...
budowy, które mogłyby wpłynąć na niewykonanie ich w ustalonym terminie. W ...
Zakres robót, które miały być wykonane zgodnie z umową zawartą w dniu 4 stycznia ...
ogrodzenia. W początkowym etapie realizacji umowy pozwany podejmował czynności zmierzające do ...
długości 252 cm miały być wykonane z pionowych prętów stalowych długości ...
zamienne, w których uwzględniając prace wykonane przez powoda wskazano sposób mocowania ...
te nie były objęte przedmiotem umowy zawartej w dniu 4 stycznia ...
twierdzić jednocześnie, że były przedmiotem umowy, ale obejmować miały jedynie powierzchnię ...
utrzymywał, że w okresie wykonywania umowy, jak i po dniu 25 ...
dniu 4 stycznia 2013 roku umowy. Takie stanowisko niewątpliwie nie znajduje ...
a powód jako strona zawartej umowy był zobowiązany również do uporządkowania ...
1 pkt 3 lit d umowy z dnia 4 stycznia 2013 ...
1 pkt 2 lit d umowy z dnia 30 kwietnia 2013 ...
a więc przed upływem terminu wykonania umowy. Umowa z dnia 4 stycznia 2013 ...
się z dokumentacją projektową i wykonanie robót zgodnie z ta dokumentacją ...
wysokość kar umownych ustaloną w umowach (5.461,11 złotych netto ...
za jeden dzień zwłoki z umowy z dnia 4 stycznia 2013 ...
za jeden dzień zwłoki z umowy z dnia 29 kwietnia 2013 ...
za stawiennictwo do sądu i wykonaną pracę. Kwota ta odpowiada nakładowi ...
Oddziałem (...) w G. a pozwanym umowa nr (...) . Usługi miały być świadczone ...
zobowiązany był do rozpoczęcia realizacji umowy od dnia 30 listopada 2017 ...
jednostek zgłaszające nieprawidłowości w wykonywaniu umowy. Powód dwukrotnie wzywał pozwanych do ...
7 ust. 1 pkt. 2 umowy zawartej w dniu 27 listopada ...
zaliczono koszt zrealizowanych w ramach umowy czynności. ( pozew k. 4-8 ...
brak podstaw do odstąpienia od umowy i nałożenia kary umownej albowiem ...
do przewidzenia nawet przy zachowaniu należytej staranności. W dniu 30 listopada ...
śmiertelnie postrzelił innego pracownika. Prokuratura zabezpieczyła m.in. magazyn sprzętu i ...
znacząco utrudniło wykonawcy realizację przedmiotowej umowy. Wykonawca podjął wszelkie możliwe w ...
by zrealizować obowiązki wynikające z umowy a ewentualne uchybienia nie miały ...
istotnego znaczenia dla realizacji celów umowy. Wskazywane uchybienia nie miały charakteru ...
miały wpływu na realizację celów umowy. W okresie świadczenia usług przez ...
o. z siedzibą w W. umowę nr (...) - w ramach zamówienia publicznego ...
G.. Pozwani na podstawie tej umowy przyjęli do realizacji ochronę osób ...
Jednostki Wojskowej Nr (...)., (...) w E.. Umowę zawarto na czas określony od ...
Na mocy zawartej pomiędzy stronami umowy, w skład specjalistycznych uzbrojonych formacji ...
zamawiający zastrzegł sobie prawo realizowania umowy w latach 2019 i 2020 ...
ust. 3 za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za ...
kontroli lub meldunek. Aneksem do umowy nr (...) z dnia 30 listopada ...
podwykonawcy (...) Sp. z o.o. wykonanie części umowy w zakresie działania Grupy Interwencyjnej ...
w E. przy ul. (...). (dowód: umowa nr (...) na wykonanie usługi w zakresie ochrony osób ...
9-54, aneks nr (...) do umowy nr (...) k. 55) W dniu ...
pozwanego przez innego. Żandarmeria Wojskowa zabezpieczyła miejsce wypadku oraz sprzęt stanowiący ...
wzywając do przystąpienia do realizacji umowy z dnia 27 listopada 2017 ...
pracy na miesiąc grudzień i wykonany niezgodnie ze wzorem. Ponadto, instrukcja ...
Oddział (...) w G. odstąpił od umowy nr (...) z dnia 27 listopada ...
myśl § 7 ust. 1 zawartej umowy, karę umowną w wysokości 2 ...
Pozwane wystawiły powodowi fakturę za wykonane usługi na kwotę 121171,43 ...
2018r. (dowód: odstąpienie od umowy k. 98-99, pismo z ...
go z dłużnikiem oraz fakt niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, w związku z którym ...
bezspornym było, iż strony zawarły umowę, na mocy której pozwany zobowiązał ...
wykazania , iż do odstąpienia od umowy przez zamawiającego doszło z przyczyn ...
od kwestionowania zasadności odstąpienia od umowy, a co za tym idzie ...
nałożenia kary umownej, upatrywał przyczyn nienależytego wywiązania się z obowiązków umownych ...
mający wpływu na realizację celów umowy, bowiem w okresie świadczenia usług ...
go z dłużnikiem oraz fakt niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, w związku z którym ...
zaistniały podstawy do odstąpienia od umowy z przyczyn za które wykonawca ...
umownej. Zauważyć bowiem należy, że umowa z dnia 27 listopada 2017 ...
procesie bezpośrednio poprzedzającym zawarcie przedmiotowej umowy siłą rzeczy winien był złożyć ...
wykonawca nie będzie wykonywał przedmiotu umowy z wymaganą starannością oraz realizował ...
przedmiotowej sprawie. Zgodnie z zawartą umową, pozwany zobowiązał się do zapewnienia ...
w stosunku do prawidłowego wykonywania umowy. Podkreślenia w tym miejscu wymaga ...
do powstania uchybień w wykonywaniu umowy przez pozwane spółki jednakże nawet ...
miało to wpływu na realizowanie umowy. Zawnioskowani świadkowie nie potwierdzili również ...
bez wpływu na realizację zawartej umowy, a w szczególności braki w ...
jednakże pozwane podjęły się realizacji umowy w okresie zimowym w północno ...
wyposażenia, do którego obligowała pozwanego umowa zawarta między stronami takiego jak ...
miałyby pewnie wpływu na realizację umowy to jednak znaczne nagromadzenie tych ...
że zaraz po rozpoczęciu wykonywania umowy ze służby odeszła znaczna część ...
za rzetelne i zgodne z umową wykonywanie obowiązków przez pozwane spółki ...
miały one wytworzyć wrażenie, że umowa była realizowana przez pozwane w ...
nie przystąpił do prawidłowej realizacji umowy nr (...) z dnia 27 listopada ...
2017 r. pozwany nie zapewnił należytej ochrony, zatem uznać należy, iż ...
Sądu, doszło do skutecznego wypowiedzenia umowy warunkującego jednocześnie naliczenie kary umownej ...
zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary ...
kary umownej. W ramach przesłanek wykonania zobowiązania w znacznej części lub ...
takie okoliczności jak znaczny stopień wykonania zobowiązania czy też wreszcie znikomość ...
Powód nie poniósł z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania przez pozwane żadnych nakładów ...
pewnością miał wpływ na realizację umowy. Pozwane starały się i zaangażowały ...
zgodnie z § 3 ust. 3 umowy całkowitą wartość umowy na lata 2018-2010 strony ...
22 zł za rok 2019. Umowa została zawarta na czas określony ...
zamawiający zastrzegł sobie prawo realizowania umowy w latach 2019 i 2020 ...
na realizację zadania stanowiącego przedmiot umowy. Natomiast kara umowna została zastrzeżona ...
wynagrodzenia brutto ustalonego dla całej umowy, przy braku pewności czy faktycznie ...
na realizację a następnie "ratowanie" umowy. Dlatego w ocenie Sądu zasadnym ...
20 % kwoty należnej na podstawie umowy, od której to należało odjąć ...
7 ust. 1 pkt. 2 umowy z dnia 27 listopada 2017 ...
2018r. Potrącenia należności za wykonane usługi w kwocie 121 171 ...