I C 769/13 – Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy – 2013-10-31 106 fragmentów Premium

2013-10-31

zamówieniach publicznych. Przedmiotem zamówienia było "Wykonanie wentylacji oraz klimatyzacji pomieszczeń bloku ...

dokumentacji projektowo - kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jak również ...

a bez których nie można wykonać zamówienia; miały to być m ...

in. następujące koszty: podatku VAT, wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i ...

likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania ...

gruntu, zagęszczenia gruntu, przekopów kontrolnych, wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji ...

geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu ...

i innych czynności wynikających z umowy, jak również wszelkich innych niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia ...

ograniczając się do analizy kosztów wykonania robót budowlanych objętych umową. Po dokonanej analizie projektu pismem ...

kopia oferty - k. 111 - projekt umowy wraz z załącznikami - k. 112 ...

28 lipca 2012 roku zawarły umowę nr (...) w trybie ustawy z ...

przetargu nieograniczonego. Zgodnie z: - § (...): - ust. (...)umowy: przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie wentylacji oraz klimatyzacji pomieszczeń bloku ...

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych; - ust. (...) umowy: zakres rzeczowy przedmiotu umowy określała dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr (...)do umowy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr (...)do umowy oraz oferta wykonawcy, która jest załącznikiem nr(...)do umowy; - ust.(...) umowy: zakres rzeczowo - finansowy robót budowlano ...

finansowy opracowany przez wykonawcę niniejszej umowy na podstawie dokumentacji projektowej; - § (...)ust.(...)umowy: wykonawca zobowiązał się wykonać zakres przedmiotu umowy określony w § (...) umowy w terminie do 12 tygodni ...

daty przekazania placu budowy; - § (...): - ust.(...) umowy: za wykonanie przedmiotu umowy strony wstępnie ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe ...

062.301,17 zł; - ust. (...)umowy: wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty ...

dokumentacji projektowo - kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jak również ...

a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in. następujące koszty: podatku VAT, wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i ...

likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania ...

gruntu, zagęszczenia gruntu, przekopów kontrolnych, wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji ...

geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu ...

i innych czynności wynikających z umowy, jak również wszelkich innych niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia ...

wpłynąć na cenę zamówienia; - § (...): - ust.(...) umowy: każda ze stron może odstąpić od umowy w przypadkach w niej wskazanych ...

określonych w przepisach prawa; - ust. (...) umowy: zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 1) w ...

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym ...

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; zamawiający w tym przypadku może od umowy odstąpić w terminie 30 dni ...

pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części umowy do momentu odstąpienia od jej ...

wykonawcę robót budowlanych z naruszeniem umowy. Dowód: - kopia umowy nr (...) - k. 6 - 23 Przedstawiciele ...

powódki dopiero po podpisaniu powyższej umowy przystąpili do szczegółowej analizy dokumentacji ...

zamierzała zlecić realizację części powyższej umowy. Pozwany w odpowiedzi wskazał, że ...

w ofercie przetargowej zobowiązała się wykonać umowę własnymi siłami i odmówił zaakceptowania ...

przejęcie placu budowy do rozwiązania umowy przez pozwanego, powódka na terenie budowy nie przystąpiła do wykonania żadnych prac związanych z realizacją umowy, ograniczając się do ustawienia kontenera ...

urządzeń wchodzących w skład przedmiotu umowy. Zamawiający zobowiązał się do ustosunkowania ...

oparciu, o który powinien być wykonany przedmiot umowy, jest niekompletny. Podniosła w powyższym ...

co miało umożliwić jej prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. Powołała się na § (...) ust. (...) pkt (...) umowy i wskazała, iż oczekuje odpowiedniego przedłożenia terminu wykonania przedmiotu umowy co najmniej o okres od ...

natychmiastowego rozpoczęcia prac związanych z wykonaniem klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń bloku ...

wykonawcę montażu instalacji zgodnie z umową i projektem wykonawczym, gdyż instalacja ...

nagrzewnic; - biorąc pod uwagę zapis umowy mówiący o jednej końcowej fakturze za wykonanie prawidłowo działającego całego systemu, wykonawca ...

bez gwarancji częściowego rozliczenia za wykonane prace przy obecnej sytuacji, braku ...

warunkując możliwością częściowego rozliczenia za wykonane prace i dostarczone urządzenia. Pozwany ...

pozwanego, iż w jej ocenie wykonanie w pełni poprawnie działającego całego ...

wentylacyjnych, a więc realizacji przedmiotu umowy. W związku z tym ponownie ...

natychmiastowego rozpoczęcia prac związanych z wykonaniem klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń bloku ...

powódkę do przystąpienia do realizacji umowy. Dowód: - zeznania świadka A. R ...

2012 roku wzywała pozwanego do należytego wykonania obowiązków przewidzianych w art. 647 ...

upływu wyznaczonego terminu odstąpi od umowy z przyczyn po stronie zamawiającego ...

2012 roku pozwany odstąpił od umowy z dnia 21 sierpnia 2012 roku nr (...)na wykonanie wentylacji oraz klimatyzacji pomieszczeń bloku ...

Wskazał, iż przyczyną odstąpienia od umowy jest nieprzystąpienie przez powodową firmę do realizacji umowy i braku jakiegokolwiek postępu w ...

powódka nie przystąpiła do realizacji umowy i mając na uwadze duże ...

oświadczyła pozwanemu, iż odstępuje od umowy zawartej w dniu 21 sierpnia ...

zamawiającego. Jako przyczynę odstąpienia od umowy wskazała bezskuteczny upływ terminu wyznaczonego ...

168 Pozwany po odstąpieniu od umowy zrealizował świadczenia z gwarancji bankowej ...

takiego dowodu w świetle postanowień umowy łączącej strony, tj. brzmienia § (...) ust ...

jako niezasadne. Zgodnie z § (...) ust. (...) umowy łączącej strony powódka zobowiązała się do wykonania robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą "Wykonanie wentylacji oraz klimatyzacji pomieszczeń bloku ...

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Strony ...

sierpnia 2012 roku zawarły zatem umowę o roboty budowlane. W myśl ...

art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje ...

oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z ...

jest, że powódka po podpisaniu umowy z dnia 21 sierpnia 2012 ...

na jej podstawie nie można wykonać przedmiotu umowy. W związku z powyższym swoje ...

wobec strony pozwanej żądań zmiany umowy w zakresie terminu realizacji oraz wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych elementów jakie w jej ocenie musiały być wykonane dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Uwzględniając powyższe należy przyjęć, iż ...

nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne ...

okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić ...

znaczenia wobec brzmienia § (...) ust. (...) i (...) umowy z dnia 21 sierpnia 2012 ...

wynika z nich, iż za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w ...

dokumentacji projektowo - kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jak również ...

a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in ...

zamówienia". Analizując brzmienie powyższego paragrafu umowy należy dojść do wniosku, że ...

strony nie przewidziały przy zawieraniu umowy, a koniecznymi do jej wykonania. To jednak należy do istoty ...

wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru ...

jednak brzmienie ostatniego zdania § (...) ust. (...) umowy. Wyraźnie z niego wynika, iż ...

jakiej sporządzenie w toku realizacji umowy mogłaby zlecić powódka, a obowiązek ...

z powołanego już brzmienia § (...) ust. (...) umowy. Za takim rozumieniem takiego zapisu przemawiają także okoliczności zawarcia umowy, w tym w szczególności brzmienie ...

warunków zamówienia. Strony łączącą ich umowę o roboty budowlane zawarły w ...

strona ubiegająca się o zawarcie umowy ma możliwość zapoznania się z projektem przyszłej umowy, a także dokumentacją projektową w oparciu o jaką ma wykonać przedmiot umowy. Postępowanie to otwiera także możliwość ...

na nie już po zawarciu umowy z dnia 21 sierpnia 2012 ...

sprawdzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót, jak również ...

powyżej postanowienie § (...) ust.(...) zdanie ostatnie umowy. Położenie nacisku na sprawdzenie dokumentacji ...

można było wyeliminować przed podpisaniem umowy. Na ten aspekt starannego działania ...

W ocenie Sądu powołane postanowienia umowy w istotny sposób modyfikują obowiązki ...

Taką modyfikację treści postanowień nazwanej umowy o roboty budowlane należy uznać ...

zajmującym się wykonywaniem instalacji objętych umową jaka łączyła strony, to nie ...

analiza dokumentacji projektowej przed podpisaniem umowy mogła doprowadzić przedstawicieli powódki do ...

wniosku, iż w jej ocenie umowa nie może być wykonana. Między stronami w niniejszym postępowaniu ...

były tego typu, że uniemożliwiały wykonanie umowy, tj. oddanie instalacji, która zdolna ...

byłaby do uruchomienia. Chodziło o wykonanie prac, które warunkowały prawidłowe działanie przedmiotu umowy. W związku z tym to ...

badania powyższej dokumentacji przed podpisaniem umowy. Nie było zatem potrzeby stwierdzania ...

bezkrytycznym odtwórcą projektu, ale musi wykonać zadanie przy uwzględnieniu zasad wiedzy ...

które powodują, że nie można wykonać przedmiotu umowy, a więc istotnych braków dokumentacji, które uniemożliwiają wykonanie sprawnie działającej instalacji co jest celem umowy. Takie braki powinny być dostrzeżone ...

wiedzy specjalistycznej. Uwzględniając zatem treść umowy łączącej strony nie można zgodzić ...

zlecania sporządzania prac projektowych dla wykonania robót nie objętych pierwotnym projektem ...

go z wielokrotnie cytowanego § (...) ust.(...) umowy z dnia 21 sierpnia 2012 ...

z powyższym problemem w realizacji umowy było to, czy powódka, pomimo ...

wad dokumentacji, powinna przystąpić do wykonania umowy, czy też mogła wstrzymać się ...

zakreślonego pozwanemu terminu - odstąpić od umowy. Biorąc powyższe pod uwagę, rację ...

stronie pozwanej, iż powódka podpisując umowę o wskazanej treści wzięła na siebie odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy. Braki w dokumentacji mogły być dostrzeżone przed podpisaniem umowy i w tym czasie można ...

zorientowała się już po podpisaniu umowy, że należy wykonać dodatkowe elementy, to sama powinien zlecić wykonanie projektu w tym zakresie i wykonać na tej podstawie wykonać prace dodatkowe na własny koszt ...

o roboty budowlane przepisów regulujących umowę o dzieło. I choć nowsze ...

stosowania w drodze analogii do umowy o roboty budowlane także przepisów ...

art. 640 k.c. do umowy o roboty budowlane i przyznaniem ...

wykonawcy uprawnienia do odstąpienia od umowy z przyczyn niewspółdziałania zamawiającego przy wykonywaniu umowy. W razie bowiem zmiany stosunków ...

oddania robót budowlanych zgodnie z umową, może on poszukiwać ochrony swoich ...

wynagrodzenia ryczałtowego, a nawet rozwiązania umowy (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu ...

pozwany nie wyrażał zgody na wykonanie robót dodatkowych i sporządzenie aneksu do umowy, mogła zatem konieczne w jej ocenie prace dodatkowe wykonać na własny koszt i w ...

jednak powódka powinna przystąpić do wykonania umowy, a w zasadzie nie zrobiła ...

powyższym pozwany zasadnie odstąpił od umowy na podstawie jej § (...) ust. (...) pkt, widząc nierealność dotrzymania terminu wykonania umowy. O kosztach procesu na rzecz ...

II Ca 1340/13 – Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie – 2014-10-27 201 fragmentów Premium

2014-10-27

maksymalnie 5 pkt) i termin wykonania prac (także 5 %, również maksymalnie ...

wykonawców. W. J. (1) zaoferował wykonanie całości robót za kwotę 41 ...

dni kalendarzowych oraz udzielenie na wykonane prace pięcioletniej gwarancji. Była to ...

niż W. J. (1), proponując wykonanie prac w terminie dwudziestu dni ...

dni. Dwie oferty zawierały deklarację wykonania prac w 40 dni, dwie ...

zawarł z pozwanym jako zamawiającym umowę z dnia 6 maja 2009 roku nr (...) dotyczącą wykonania prac remontowych dachu sali gimnastycznej ...

w S.. Do faktycznego podpisania umowy doszło w dniu 13 maja ...

rozpoczęcia prac związanych z realizacją umowy. Wykonawca zobowiązał się na mocy kontraktu do wykonania prac zgodnie z dokumentacją przetargową ...

zasadami wiedzy technicznej. Wynagrodzenie za wykonanie prac strony uzgodniły na zaoferowaną ...

obejmuje wszelkie roboty konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, choćby rozmiarów i ...

było przewidzieć w czasie zawarcia umowy, a które byłyby konieczne do wykonania w celu umożliwienia użytkowania i ...

zgodnie z przepisami. Zakres objętych umową prac został określony przez strony w specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych ( (...)), specyfikacji ...

pomocniczy. Zobowiązał się ponadto do wykonania wszelkich robót niezbędnych dla osiągnięcia ...

7 maja 2009 roku, zaś wykonane w ciągu dwudziestu jeden dni ...

daty rozpoczęcia. Przy okazji podpisywania umowy strony zmieniły termin rozpoczęcia i ...

końcowego miały być roboty objęte umową. Zamawiający zobowiązał się do wyznaczenia ...

J. (1). Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy miała nastąpić na podstawie faktury ...

protokołu usunięcia wad. W § 11 umowy strony przewidziały kary umowne. Wykonawca ...

za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia ...

niż 25 % wynagrodzenia. Zmiana postanowień umowy wymagała zachowania formy pisemnej pod ...

rygorem nieważności (§ 14 pkt 1 umowy). Jednocześnie w umowie strony zastrzegły ...

niedopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy oraz wprowadzenie do niej nowych ...

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany są korzystne dla ...

poprawkowe lub uzupełniające miały być wykonane przez wykonawcę w terminie wyznaczonym ...

do (...) stanowiła szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ("szczegółowa ...

ramach remontu dachu budynku zostanie wykonane m.in. rozebranie blacharki z ...

ogniowych, pasa nadrynnowego i rynien, wykonanie nowej blacharki z blachy tytanowo- cynkowej, zastrzegała przy tym wykonanie połączeń blacharskich na murach ogniowych ...

azbestowo- cementowych, reperację kominów z wykonaniem nowych tynków oraz czapki betonowej ...

to jest kosza stalowego, jako zabezpieczenia przed upadkiem z drabiny, która miała być wykonana zgodnie z normami DIN 14094 ...

stanowiła ponadto szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych związanych ...

W. J. (1) przed zawarciem umowy opracował harmonogram robót z dnia ...

do 14 maja miał zostać wykonany demontaż starej instalacji odgromowej, od ...

do 2 czerwca miało zostać wykonane pokrycie i obróbka blacharska oraz ...

remontowanym budynku na skutek braku należytego zabezpieczenia remontowanej połaci dachu. W dniu ...

do nadzorowania robót. Podczas wizji wykonane zostały zdjęcia placu budowy obrazujące ...

zostały zakończone prace związane z wykonaniem instalacji odgromowej. Podczas wizji wykonane zostały zdjęcia placu budowy obrazujące ...

robót remontowych konieczne jest ponadto wykonanie prac dodatkowych, które nie były objęte umową - usunięcie starego podłoża betonowego na dachu łącznika, wykonanie nowej wylewki betonowej oraz pokrycie ...

papą podkładową termozgrzewalną. Roboty te wykonał w całości przed dniem 5 ...

uniemożliwiały kontynuowanie prac oraz konieczność wykonania robót dodatkowych z uwagi na ...

jak i odgromowych. Podczas wizji wykonane zostały zdjęcia placu budowy obrazujące ...

roku poinformował pisemnie zamawiającego, że wykonał prace dodatkowe na dachu łącznika ...

podkładowej termozgrzewalnej. Zwrócił się o zabezpieczenie środków na roboty dodatkowe, które ...

dokonać odbioru, zgłosiła zastrzeżenia do wykonanych prac, wskazując, że blacharka na ogniomurze nad wejściem jest wykonana z kilku elementów, a nie ...

brak jest ponadto szczelności z wykonanym poszyciem; nie zostały wykonane czapki kominowe; kosz osłonowy drabiny ...

istniejącym murem jest nieszczelne i wykonane niezgodnie ze sztuką budowlaną; papa ...

instalacją odgromową i konieczne jest wykonanie pomiarów instalacji odgromowej oraz rysunku ...

ryczałtowy, zaś obowiązkiem wykonawcy było wykonanie wszelkich koniecznych robót, w tym ...

nieprzewidzianych, ale wynikających z prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. W dniu 24 czerwca 2009 ...

dokonać odbioru, zgłosiła zastrzeżenia do wykonanych prac, wskazując między innymi, że nie zostały wykonane czapy kominowe, rysunek instalacji odgromowej ...

1 lipca 2009 roku poleciała wykonanie czap kominowych i poprawienie koryta ...

13:00. Podczas czynności odbiorowych wykonano ponadto zdjęcia zrealizowanych prac. W ...

czerwca 2009 roku, nie zostały wykonane. (...) zawiadomił W. J. (1) pismem ...

roku, że w związku z niewykonaniem przedmiotu umowy (brakiem realizacji do dnia 1 ...

2009 roku) odstępuje od odbioru wykonania przedmiotu umowy. Poinformowano powoda, że w przypadku wykonania przedmiotu umowy winien ponownie dokonać pisemnego zgłoszenia ...

wezwał W. J. (1) do wykonania przedmiotu umowy i jego zgłoszenia na piśmie ...

wskazując, że nie zostały dotąd wykonane czapki kominowe i nie usunięto ...

Zamawiający wezwał jednocześnie wykonawcę dl wykonania przedmiotu umowy w sposób wolny od wad ...

upływie powierzy poprawienie i dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i ...

szlichty betonowej na łączniku i wykonanie zupełnie nowego podłoża. Wskazał, że ...

W. J. (1) ostatecznie zakończył wykonanie robót objętych umową oraz prac dodatkowych i w ...

robót stwierdzone zostało, że roboty wykonano w sposób wolny od wad ...

zadaniowa w pomieszczeniach biurowych. Za wykonane prace powód wystawił fakturę VAT ...

groszy. Obejmowała ona prace objęte umową stron na kwotę 50 518 ...

na powierzchni 194 m 2, wykonanie na tej samej powierzchni warstwy ...

na powierzchni 360 m 2, wykonanie z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej kołnierzy ...

także zakup materiałów niezbędnych dla wykonania przewidzianych w nim prac. (...) w ...

robót dodatkowych była uwzględniona do wykonania w specyfikacji technicznej (...) lub (...) (m ...

demontaż zbędnych urządzeń z dachu, wykonanie kołnierzy z papy na płaszczyźnie ...

użyciu papy, rozebranie starych i wykonanie nowych kominów, poprawienie mocowania wspornika drabiny dachowej); wykonania części prac zamawiający nie potwierdził ...

nie zgłoszono ich potrzeby po wykonaniu odkrywki (usunięcie starego podłoża betonowego oraz wykonanie nowego wraz pokrycie papą termozgrzewalną ...

były one objęte wynagrodzeniem ryczałtowym; wykonanie części prac zanegował (rozebranie czapek ...

się wynagrodzenie, gdyż zostały one wykonane w ramach umowy, bądź też w ogóle nie zostały wykonane. Zamawiający odesłał powodowi fakturę VAT ...

zmniejszył kwotę żądanego wynagrodzenia za wykonane prace o wartość robót dodatkowych. (...) na podstawie postanowień umowy (§ 11 ust. 1 i ust ...

za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy na z uwagi na 52 ...

roku. (...) wypłacił tytułem wynagrodzenia za wykonane przez W. J. (1) prace objęte umową nr (...) kwotę 40 166 złotych ...

roku fakturę VAT nr (...) za wykonanie robót dodatkowych, opiewającą na kwotę ...

zawartego przez strony kontraktu jako umowy o wykonanie remontu budynku, jako że nie został sporządzony projekt wykonania prac, nie było uzyskiwane także ...

instancji zważył, że w przypadku umowy zawartej przez strony procesu nie ...

na budowę. Ponadto przepisy regulujące umowę o roboty budowlane nie przewidują ...

Sąd Rejonowy podkreślił, że strony umowy uzgodniły, że powód otrzyma wynagrodzenie ...

obowiązywało powoda przez okres realizacji umowy bez względu na ewentualną potrzebę wykonania prac dodatkowych. Ten sposób określenia ...

jest możliwy w przypadku zawarcia umowy o dzieło. Stąd też umowa ta została uznana przez sąd za umowę o dzieło. Dalej Sąd meritii ...

J. (1) przekroczył termin dla wykonania tychże prac, co uzasadniało naliczenie ...

opóźnieniem wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy. Sąd ten stwierdził, że spór ...

czy poza zakresem robót objętym umową powód wykonał także prace, które nie były ...

wykonawcy wynagrodzenie ponad kwotę przewidzianą umową. Strona powodowa wskazywała, że opóźnienie ...

prac było związane z koniecznością wykonania robót, których potrzeby realizacji wykonawca ...

w stanie przewidzieć przy zawieraniu umowy, nadto wyniknęło z przyczyn leżących ...

gniazdo kaczek i nie współpracował należycie z wykonawcą podczas realizacji prac ...

instancji zważył, że strony zawarły umowę w formie pisemnej. Stosownie do treści § 14 pkt 1 umowy zmiany umowy wymagały formy pisemnej pod rygorem ...

prawnie skutecznym sposobem zmiany treści umowy w odniesieniu do zakresu przewidzianych nią robót, terminu ich wykonania i wysokości należnego wykonawcy wynagrodzenia ...

formie pisemnej czyli w formie umowy zmieniającej treść pierwotnego kontraktu. Nie ...

doszło jednakże do zawarcia takiej umowy, a zatem pozostał wiążący dla ...

stanie przewidzieć na etapie zawierania umowy. Zawarta przez strony umowa w sposób wyraźny i jednoznaczny ...

obejmuje wszelkie roboty konieczne dla wykonania przedmiotu zamówienia, choćby ich rozmiarów ...

było przewidzieć w czasie zawarcia umowy (§ 2 umowy). Sąd I instancji uznał, że ...

pracy oraz kosztów koniecznych do wykonania przedmiotowej umowy. Powyższe doprowadziło ten Sąd do ...

mogłaby domagać się zmiany zakresu umowy i wysokości wynagrodzenia. Skuteczność takiego ...

powoływał się jedynie na potrzebę wykonania prac ujętych w kosztorysie z ...

robót jedynie prace związane z wykonaniem podłoża cementowego w miejsce zniszczonej ...

prace, które nie były przewidziane umową. Natomiast część ujętych w treści ...

w ogóle nie mogła zostać wykonana przez powoda. Sąd uznał, że ...

jednoznacznie, jakie roboty mają zostać wykonane. Stąd też jedynie wykonanie owego podkładu betonowego w miejsce ...

adresem zamawiającego, jako że zawarcie umowy z wynagrodzeniem ryczałtowym nie stanowi ...

przez wykonawcę korzyści finansowych. Konieczność wykonania prac dodatkowych mogła stanowić natomiast ...

do zmiany zakresu prac przewidzianych umową, terminu ich zakończenia oraz wysokości ...

dodatkowych, a nawet ich faktyczne wykonanie przez powoda nie skutkują zmianą treści łączącej strony umowy i nie mogą stanowić oparcia ...

czas, jaki jest konieczny dla wykonania przez niego przewidzianych w umowie ...

aż dziewięciu z nich zadeklarowało wykonanie remontu w czasie nie krótszym ...

związane określonym w kontrakcie terminem wykonania robót remontowych. Wykonawca zaś przekroczył ...

Nie zostało udowodnione, aby konieczność wykonania prac, które określał jako dodatkowe ...

do przewidzenia jeszcze przed podpisaniem umowy. Powód jest specjalistą z zakresu ...

określić zakres prac koniecznych do wykonania oraz czas niezbędny na ich ...

uwzględniając także margines błędu. Brak należytej staranności w tym zakresie obciąża ...

na uznanie, że przekroczenie terminu wykonania prac zostało spowodowane okolicznościami leżącymi ...

sąd nie uznał, by potrzeba wykonania prac związanych z podłożem cementowym ...

zeznał, że przedłużyło to czas wykonania prac o około miesiąc. Tymczasem ...

Wtedy już było nie tylko wykonane nowe podłoże, ale musiała być ...

zostały ukończone prace związane z wykonaniem instalacji odgromowej. W ocenie sądu ...

stare, zniszczone podłoże cementowe, ale wykonał nowe i ułożył na nie ...

pokrycie papowe. Tym samym konieczność wykonania nowego podłoża mogła spowodować opóźnienie ...

kaczek, co miało utrudniać powodowi wykonanie prac i na co wskazywał ...

tym zatem problemu utrudniającego realizację umowy. Skoro miało to być aż ...

przy objęciu obiektu na potrzeby wykonania prac i nie wyraził żądania ...

że kaczki nie przeszkodziły mu wykonać do tej daty wszystkich robót ...

które jego zdaniem wynikały z umowy. Gniazdo kaczek wobec powyższego mogło ...

skutecznie zakończenie prac, nie były wykonane czapy kominowe, co prowadzi do wniosku, że umowa nie została przez niego zrealizowana ...

że jego brak stanowił o niewykonaniu przedmiotu umowy. Wykonanie czap kominowych było przewidziane w ...

stanowiło niezbędny wymóg. Gdyby wykonawca wykonał czapy nieprawidłowo, to mogłaby powstać ...

wadliwości tych prac, ale ich niewykonanie może być rozpatrywane jedynie w aspekcie wykonania przez powoda obowiązków kontraktowych oraz ...

prace te zostały zrealizowane, wykonawca wykonał w pełnym zakresie przedmiot umowy i uzyskał możliwość dokonania skutecznego ...

jakiego rodzaju czapy mają być wykonane. Gdyby bowiem powód zrobił jakikolwiek ...

dyskutować na temat tego, czy wykonał on te prace prawidłowo, czy ...

decyzji co do tego, jak wykonać ten element kominów. Skoro jednak ...

dopuścił się opóźnienia w realizacji umowy z dnia 6 maja 2009 ...

przez Sąd, iż strony łączyła umowa o dzieło, nie zaś o ...

roboty dodatkowe, oraz iż powód wykonał przedmiot umowy z opóźnieniem, 2. naruszenie art ...

poprzez uznanie, iż strony łączyła umowa o dzieło, nie zaś o ...

roboty dodatkowe, oraz iż powód wykonał przedmiot umowy z opóźnieniem, 4. naruszenie art ...

za wiarygodne, iż strony łączyła umowa o dzieło, nie zaś o ...

roboty dodatkowe, oraz iż powód wykonał przedmiot umowy z opóźnieniem, 5. naruszenie prawa ...

c. poprzez błędne przyjęcie, iż umowa stron stanowi umowę o dzieło, nie zaś o ...

rozpatrywanej sprawie, wyczerpane zostały znamiona umowy o roboty budowlane, inwestor- pozwany ...

obiekt po przeprowadzeniu robót remontowych, wykonanych zgodnie ze sztuką budowlaną. Tymczasem ...

budynku wykonywane przez powoda, jako wykonanie dzieła. Zdaniem strony powodowej było ...

tym, iż jej przedmiotem było wykonanie robót budowlanych, zaś merytoryczna zawartość postanowień umowy wykracza w istotnych kwestiach poza ...

nie wymagało dowodzenia, jaki charakter umowy łączy strony, skoro wynika to ...

wszystkie władze pozwanego (...) o konieczności wykonania określonych robót dodatkowych, bez których ...

rodzaju prace dodatkowe muszą być wykonane. Pozwany nigdy nie zgłosił zastrzeżeń, co do potrzeby wykonania prac dodatkowych zgłoszonych przez powoda ...

sposób ma nastąpić zgłoszenie konieczności wykonania robót dodatkowych oraz w jaki ...

je zatwierdzić. Powód sygnalizował potrzebę wykonania robót dodatkowych pozwanemu, niezbędnych do ...

i zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania całej inwestycji. W niniejszej sprawie ...

do podjęcia negocjacji poprzedzających zawarcie umowy w sprawie zamówienia dodatkowego. Nie doszło też do zawarcia umowy w formie pisemnej. Mimo to powód przystąpił do wykonania robót dodatkowych, licząc na zawarcie umowy i wypłatę wynagrodzenia. Roboty te zostały wykonane i odebrane przez inwestora, co ...

nie dopuścił się zwłoki w wykonaniu inwestycji. Przesunięcie terminu realizacji spowodowane ...

cały okres biegu umownego terminu umowy. Bezzasadne jest zatem obciążanie powoda karą za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, skoro wynikły one z przyczyn ...

sporne pozostawało ustalenie charakteru prawnego umowy łączącej powoda ze stroną pozwaną ...

dla sprawy było ustalenie, czy umowa łącząca pozwanego i powoda była umową o dzieło, czy też należało ją uznać za umowę o roboty budowlane. Przystępując do ...

przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Podstawową cechą umowy o dzieło jest ustalenie, iż umowa ta należy do umów rezultatu tzn. że oceny wykonania umowy dokonuje się przez pryzmat osiągnięcia ...

art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje ...

oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z ...

w orzecznictwie, zasadniczym kryterium rozróżnienia umowy o dzieło i umowy o roboty budowlane jest ocena ...

w tej sprawie w przypadku umowy zawartej przez strony procesu nie ...

Powyższe uniemożliwiło więc zakwalifikowanie tejże umowy jako umowy o wykonanie remontu budynku. Tym bardziej nie ...

to możliwe, że przepisy regulujące umowę o roboty budowlane nie przewidują ...

Jeżeli powód twierdzi, że zawarta umowa jest umową o roboty budowlane powinien wykazać, że umowa zawiera cechy pozwalające na takie ...

że zgłoszone roszczenie wynika z umowy o roboty budowlane. Obowiązkowi temu ...

jest uznanie, że strony łączyła umowa o dzieło ze wszystkimi z ...

przez strony w momencie zawierania umowy. Spełnienie przez strony umowy wzajemnych świadczeń wymaga z jednej ...

dniu 20 lipca 2009 roku, wykonał prace remontowe, które ostatecznie zrealizował ...

wynagrodzenia. Jednakże przekroczenie terminu realizacji umowy powodowało uzasadnione naliczenie przez pozwanego ...

opóźnieniem wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy. Strony postępowania zawały umowę w dniu 6 maja 2009 ...

przystąpił do realizacji prac. Termin wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą wynosił 21 dni. Termin jej wykonania upływał więc z dniem 2 ...

więc w tej sytuacji, że umowy w terminie nie wykonał. Ustalony w kontrakcie termin przekroczył ...

apelacji wskazywał, że opóźnienie w wykonaniu prac było od niego niezależne i związane z koniecznością wykonania prac dodatkowych. Tym nie mniej ...

do przewidzenia jeszcze przed podpisaniem umowy. W sytuacji, gdy powód jest ...

określić zakres prac koniecznych do wykonania oraz czas niezbędny na ich przeprowadzenie. Brak należytej staranności obciąża powoda i pozwala ...

na uznanie, że przekroczenie terminu wykonania prac zostało spowodowane okolicznościami leżącymi ...

nie można uznać, aby potrzeba wykonania prac związanych z podłożem cementowym ...

iż w tym przypadku konieczność wykonania nowego podłoża mogła spowodować opóźnienie ...

tyle istotna w trakcie realizacji umowy, by powód upatrywał w niej ...

które wpłynąć mogą na opóźnienie wykonanie zamówienia. Stąd też - w ocenie ...

również żądanie zapłaty z tytułu wykonania prac dodatkowych. W ocenie tego ...

obejmowało wszystkie roboty konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, choćby rozmiarów i ...

było przewidzieć w czasie zawarcia umowy, a które byłyby konieczne do wykonania w celu umożliwienia użytkowania i ...

wyższego. Ustalenie ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie robót remontowych wyklucza więc w ...

te są naturalną konsekwencją przedmiotu umowy i w naturalny sposób z ...

powinien przewidzieć jako konieczne do wykonania mimo, że dokumentacja ich nie ...

sprawie powód potwierdził, że specyfikacja wykonania i odbioru prac jest kompletna ...

Powód zobowiązał się nadto do wykonania wszelkich robót niezbędnych dla osiągnięcia ...

więc gdy pojawiła się potrzeba wykonania prac dodatkowych, nieobjętych zestawieniem robót ...

powód nie mógł uzależnić ich wykonania od podwyższenia wynagrodzenia. Okoliczność ta ...

I instancji, że strony zawarły umowę w formie pisemnej. W świetle § 14 tejże umowy jedynym skutecznym sposobem zmiany jej ...

zakresu przewidzianych robót, terminu ich wykonania i wysokości należnego wykonawcy wynagrodzenia ...

zgłaszał zastrzeżeń co do potrzeby wykonania prac dodatkowych zgłoszonych przez powoda ...

robót jedynie prace związane z wykonaniem podłoża cementowego w miejsce zniszczonej ...

prace, które nie były przewidziane umową. Pozostałą zaś część stanowiły takie ...

której nie można było przewidzieć wykonanie zamówienia groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą ...

może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. Z taką sytuacją w okolicznościach ...

W zakresie robót związanych z wykonaniem podłoża cementowego powód nie wskazał ...

w zakresie wynikającym z treści umowy, to przyjął na siebie ryzyko ...

adresem zamawiającego, jako że zawarcie umowy z wynagrodzeniem ryczałtowym nie stanowi ...

I C 1807/13 – Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie – 2014-05-29 80 fragmentów Premium

2014-05-29

należącym do Liceum. Na podstawie umowy z dnia 8.09.2010 ...

prac powodowi, który je następnie wykonał, a co zostało potwierdzone w ...

jednak powodowi wynagrodzenia należnego za wykonane prace. Nie wystawił także faktury ...

Pozwany wskazał, że prace, objęte umową z wykonawcą nr (...) z dnia ...

powoda, którego łączyła z wykonawcą umowa z dnia 8.09.2010 ...

z bardzo dużym opóźnieniem w wykonaniu robót, pozwany dokonał odstąpienia od umowy zawartej z wykonawcą w oparciu ...

16 ust. 2 in fine umowy. Podniósł, iż odstąpienie od umowy ma moc wsteczną, powoduje nie tylko wygaśnięcie umowy ale powrót do stanu, jaki ...

podmiotowi, z którym łączyła go umowa o wykonanie robót, tj. Spółce (...) bowiem skoro ...

umowny, to skutek odstąpienia od umowy ex tunc pomiędzy inwestorem a ...

dniu 31.08.2010 r. umowę o roboty budowlane z firmą ...

nie została formalnie przedstawiona jej umowa pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą. Prace objęte umową z dnia 31.08.2010 ...

W związku z opóźnieniem w wykonaniu robót, pozwany dokonał odstąpienia od umowy zawartej z firmą (...) w oparciu ...

ust. 2 in fine tej umowy. Poza sporem pozostaje także okoliczność ...

otrzymał wynagrodzenia od inwestora za wykonane prace. Ewentualne kary umowne naliczone za niewykonanie w terminie robót byłyby bowiem ...

z o.o. na podstawie umowy zawartej w dniu 8.09 ...

podwykonanie prac związanych z realizacją umowy z Powiatem (...), które obejmowały m ...

in.: ukształtowanie terenu, odwodnienie boiska, wykonanie podbudowy pod boisko wielofunkcyjne, wykonanie prac ziemnych przy boisku do piłki plażowej, wykonanie chodnika z kostki betonowej, wykonanie obrzeży betonowych wokół boiska wielofunkcyjnego ...

zakres prac, będących przedmiotem tej umowy określony został w kosztorysie ofertowym ...

dokumentacji projektowej stanowiących załączniki do umowy ( § 1 ust. 1 i 2 umowy). Strony ustaliły, że termin zakończenia ...

10.2010 r., w tym wykonanie podbudowy pod nawierzchnię poliuretanową do ...

1 b). Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych ( § 7 ust. 1). W § 8 umowy strony ustaliły za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 221 ...

19 zł brutto. W § 10 umowy zawarto zapis dotyczący kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w tym m.in. za opóźnienie z wykonaniu przedmiotu umowy i za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie ...

przysługiwało również prawo odstąpienia od umowy m.in. w sytuacji, gdy ...

się z zakończeniem robót objętych umową tak dalece że nie jest ...

zakończył je w terminie. Dowód: umowa nr (...)/W.-LO z dnia ...

5-10 Część robót objętych umową z dnia 31.08.2010 ...

firmę (...) sp. z o.o. wykonana Wartość tych prac określona została ...

w W. nie znała treści umowy zawartej pomiędzy wykonawcą robót a ...

znała zakresu prac jakie miał wykonać podwykonawca. Nie miała informacji dotyczących ...

boiska do piłki plażowej zostały wykonane przez nowego wykonawcę w 2012 ...

W. do zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace w kwocie 117.335 ...

14 Zakres robót związanych z wykonaniem boiska wielofunkcyjnego w miejsce istniejącego ...

działce nr (...) obejmował: ukształtowanie terenu, wykonanie płyty boiska wielofunkcyjnego, wykonanie płyty boiska dla piłki plażowej, wykonanie chwytaczy piłek, wykonanie chodnika z kostki betonowej, wykonanie obrzeży betonowych wokół boiska wielofunkcyjnego ...

art. 647 k.c. poprzez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje ...

oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z ...

podwykonawców. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą ...

od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...

wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub ...

że wyraził zgodę na zawarcie umowy (§2). Stosownie do art. 647 ...

1 §5 k.c. zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i ...

zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Zgoda inwestora, o ...

c. na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą ...

od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...

wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub ...

cudzy dług, interes inwestora został zabezpieczony poprzez obowiązek przedstawienia mu stosownej ...

w jego dzienniku budowy, odbieranie wykonanych przez niego robót, oraz dokonywanie ...

sposób dorozumiany czynny) na zawarcie umowy wykonawcy z podwykonawcą jest skuteczna, gdy dotyczy konkretnej umowy, której istotne postanowienia decydujące o ...

nie musi znać treści całej umowy lub jej projektu, a jego znajomość istotnych postanowień umowy podwykonawczej, decydujących o zakresie jego ...

na wyrażenie zgody na zawarcie umowy podwykonawczej (wyrok SN z dnia ...

jakikolwiek sposób zgody na zawarcie umowy przez (...) sp. z o.o ...

temat skonkretyzowanego zakresu robót objętych umową podwykonawczą oraz ustalonego wynagrodzenia za ...

wiedzy odnośnie ustalonej ceny za wykonanie robót. Okoliczności te przesądzają o ...

powodowi jako podwykonawcy z tytułu wykonania robót stosownie do art. 647 ...

zresztą powód nie kwestionował, iż umowa z dnia 31.08.2010 ...

z o.o. nie została wykonana z winy podwykonawcy - firmy (...) sp ...

o.o. Strony nie przedłożyły umowy łączącej inwestora z wykonawcą, co ...

ust. 2 in fine tej umowy, na który powołuje się pozwany ...

szczególności czy ewentualne odstąpienie od umowy nastąpić miało zgodnie z ustaleniami ...

ze skutkiem ex nunc. Strony umowy o roboty budowlane, zastrzegając prawo odstąpienia od umowy, mogą bowiem ustalić jego skutki ...

i obowiązki stron w razie wykonania tego prawa inaczej niż przewiduje ...

mogą ustalić, że odstąpienie od umowy ma status ex nunc i ...

na zamiar stron odstąpienia od umowy z dnia 31.08.2010 ...

w zakresie stwierdzenia zgodności z umową i równowartości wykonanych już prac, które to ustalenia ...

w przypadku zamiaru odstąpienia od umowy ze skutkiem ex tunc byłoby ...

obowiązku ewentualnej zapłaty za już wykonane prace i potrącenia w razie ...

umownych za opóźnienie w ich wykonaniu . Niezależnie od powyższego, w ocenie ...

Sądu, odstąpienie przez pozwanego od umowy z dnia 31.08.2010 ...

jedynie z powodu opóźnienia w wykonaniu prac, mogło odnieść jedynie skutek ...

w szczególności §5 powołanego artykułu. Umowa o podwykonawstwo stanowi umowę odrębną od umowy zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą ...

jest z nią związana. Odrębność umowy o podwykonawstwo przejawia się przede ...

do formy, treści zobowiązania, skutków niewykonania lub nienależytego wykonania. Następstwem zgody inwestora na zawarcie umowy między wykonawcą a podwykonawcą jest ...

istocie nie jest współdłużnikiem w wykonaniu zobowiązania. Wynikają stąd znaczące różnice ...

a stosunki wewnętrzne wynikające z umowy inwestor - wykonawca oraz postanowienia wykraczające ...

świadczenie ciążące na wykonawcy z umowy wykonawca - podwykonawca pozbawione są znaczenia ...

Legalis 606437). Ponadto zadanie objęte umową z sierpnia 2010 r. tylko ...

to o podzielności świadczeń objętych umową z dnia 31.08.2010 ...

czego strony nie kwestionowały prace wykonane przez powoda zostały następnie wykorzystane ...

o zapłatę wynagrodzenia należnego za wykonane roboty, po potrąceniu jednakże należności ...

z naliczeniem kar umownych przewidzianych umową za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, których wysokość zbliżona była ...

skutecznie domagać się wynagrodzenia za wykonane roboty. Roszczenie powoda nie znajduje ...

V ACa 267/10 – Wyrok SO – 2010-09-28 39 fragmentów Premium

2010-09-28 » oddala apelację

zł tytułem reszty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. Podniósł, że zasadność ...

za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy. Według powoda opóźnienie wynikało z ...

kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy. Zaskarżonym wyrokiem Sąd Okręgowy w ...

na podstawie oferty powoda zawarły umowę o roboty budowlane, której przedmiotem ...

w G. Strony uzgodniły termin wykonania robót na trzy miesiące od daty zawarcia umowy tj. na 21 października 2008 ...

rzecz zamawiającego za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0 ...

r. strony zawarły aneks do umowy, na mocy którego zmieniono koordynatora ...

powód wystąpił o przedłużenie terminu wykonania umowy do 31 października 2008 r ...

wyraził na to zgody. Zakres wykonanych prac był większy niż przewidziany ...

robót i wydłużyło to czas wykonania prac o około 3 tygodnie ...

2008 r. prace nie były wykonane i pozwany odmówił dokonania ich ...

powód zgłosił do odbioru prace wykonane na podstawie umowy i prace dodatkowe. Pozwany wyznaczył ...

kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy o 22 dni i pismem ...

z § 10 ust. 1 A umowy, kara umowna zastrzeżona była za ...

więc odbiorowi podlegał przedmiot całej umowy zgodnie z § 11 umowy i bez znaczenia były przeprowadzane ...

umownego brutto określonego w § 5 umowy tj. kwoty 946.743,78 ...

na jej rażące wygórowanie oraz wykonanie zobowiązania w całości. Już współczynnik ...

tytułu żadnej szkody. W okresie wykonania robót występowały opady atmosferyczne przekraczające ...

nie wykazał, że było możliwe zabezpieczenie prac powoda przed opadami. Ponadto powód wykonał prace blacharskie w zakresie większym ...

znaczenie dla oceny przyczyn opóźnienia wykonania prac. Pozwany nie wykazał aby ...

może być zastrzeżona w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zakres odpowiedzialności z tytułu kary ...

może bronić się zarzutem, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za ...

k.c. nie ma charakteru umowy bezwzględnie obowiązującej. Stosownie bowiem do ...

przyjąć w umowie odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania także z powodu oznaczonych ...

W § 10 ust. 1 A umowy strony zastrzegły o sposób wyraźny ...

podnosić zarzutu, że opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy powstało na skutek okoliczności, za ...

podstawą miarkowania kary umownej jest wykonanie zobowiązania w znacznej części oraz ...

na zwłokę lub opóźnienie w wykonaniu zobowiązania nie może być co do zasady wykonanie zobowiązania w znacznej części. Od ...

w której pomimo opóźnienia w wykonaniu zobowiązania jest ono wykonane w tak znacznej części, że wierzyciel może korzystać z wykonanego przedmiotu umowy. W niniejszej sprawie skarżący nie ...

upływu umówionego terminu oddania przedmiotu umowy było w znacznej części wykonana i pozostały do wykonania tylko drobne roboty zewnętrzne co ...

dysponent robót mogli korzystać z wykonanych przez powoda robót w niezakłócony ...

relacja pomiędzy wysokością wynagrodzenia za wykonanie zobowiązania a wysokością kary umownej zastrzeżonej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z uwzględnieniem okresu opóźnienia jak ...

około 24 % okresu realizacji przedmiotu umowy to jednak należy mieć na ...

normy oraz to, że powód wykonał prawa dodatkowe, nie objęte przedmiotem ...

które stanowiły podstawę ustalenia terminu wykonania przedmiotu umowy. Jak wskazano powyżej te niezawinione ...

pozwany z tytułu opóźnienia w wykonaniu zobowiązania nie poniósł żadnej szkody ...

powyżej powód opóźnił się w wykonaniu przedmiotu umowy o 22 dni i opóźnienie ...

nieuzasadnionym obniżeniem wynagrodzenia powoda za wykonanie robót. W ocenie Sądu Apelacyjnego ...

przesłanki miarkowania kary umownej tj. wykonanie zobowiązania o znacznej części w ...

II Ca 698/15 – Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie – 2015-11-26 40 fragmentów Premium

2015-11-26

z o. o. w S. umowę generalną, określającą warunki współpracy w ...

wad i usterek, w celu zabezpieczenia zobowiązania wynikającego z nieusunięcia wad ...

61 miesięcy. W ramach tej umowy pozwany zawarł z przedsiębiorcą (...) Sp ...

dniu 21 grudnia 2009 roku umowę numer (...) gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia ...

wad i usterek wynikających z wykonania umowy z dnia 8 stycznia 2010 ...

o. o. w S., dotyczącej wykonania 265 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy H.. Umowa została zawarta na czas od ...

943,01 zł. Postanowienie § 2 umowy stanowiło, iż gwarancja zabezpiecza roszczenia beneficjenta - powoda w stosunku ...

rękojmi za wady wynikające z umowy. Zgodnie z § 3 gwarancji gwarant ...

z o. o. w terminie wykonał roboty będące przedmiotem umowy zawartej z powodem, tj. 265 ...

robot stwierdziła, że roboty zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z projektem budowlanym ...

usterki i wadliwości nie zostały należycie usunięte. W dniach 16-17 ...

natychmiastowego usunięcia usterek, (...) spółka (...) nie wykonała. Wójt Gminy M. K. w ...

we W. sporządzenie kosztorysu ofertowego wykonania remontu przydomowych oczyszczalni ścieków na ...

w dalszym ciągu nie funkcjonowały należycie. Z powyższego kosztorysu sporządzonego w ...

protokołu stwierdzającego bezusterkowy odbiór przedmiotu umowy. Odwołanie od tej decyzji również ...

iż przedmiot gwarancji dotyczy jedynie zabezpieczenia roszczeń w przypadku niewłaściwego usunięcia ...

zasadne. Sąd Rejonowy wskazał, że umowa gwarancji ubezpieczeniowej nie została uregulowana ...

w ramach swobody umów. Stronami umowy gwarancji ubezpieczeniowej są gwarant oraz ...

zakład ubezpieczeń. Na podstawie tej umowy gwarant zobowiązuje się zapłacić gwarantariuszowi ...

i wierzycielem (beneficjentem gwarancji) oraz umowa - zlecenie gwarancji ubezpieczeniowej, zawierana pomiędzy ...

ubezpieczeń (gwarantem). Strony mogą ukształtować umowę gwarancji ubezpieczeniowej jako umowę o charakterze abstrakcyjnym bądź kauzalnym ...

rzeczywiście wystąpiła. Zobowiązanie gwaranta z umowy gwarancji ubezpieczeniowej nie jest zobowiązaniem ...

że z pozwanym łączyła go umowa gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad ...

wykazał wiarygodnymi dowodami, że po wykonaniu zadania przez spółkę (...), po odbiorze ...

z uwagi na ich wadliwe wykonanie. Wykonawca, mimo podjętych czynności w ...

oczyszczalni, jednak ostatecznie w sposób należyty tego nie wykonał. W związku z powyższym argument pozwanego, że umowa gwarancji obejmowała niewłaściwe usunięcie wad ...

gwarancja stała się narzędziem uzyskania nienależytych korzyści albo gdy wykorzystywana jest ...

wolą stron gwarancji ubezpieczeniowej było zabezpieczenie roszczeń powstałych z tytułu niewłaściwego ...

rękojmi za wady wynikające z umowy. Gwarant zobowiązał się zapłacić kwotę ...

Po drugie, wykonawca nie wykonując należycie zobowiązań z udzielonej gwarancji bądź ...

o upoważnienie przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika. Wobec ...

stwierdzić, że powstało roszczenie pieniężne zabezpieczone gwarancją ubezpieczeniową, a pozwany nie ...

Wysokość roszczenia powoda wobec wykonawcy, zabezpieczonego gwarancją ubezpieczeniową, nie była przedmiotem ...

usterek, ale nie uczynił tego należycie, zaś nie przysługuje wtedy, gdy ...

jest nieracjonalna, gdyż z niewłaściwym wykonaniem zobowiązania gwarancyjnego mamy do czynienia ...

wspomnianego postanowienia z rozróżnienia pomiędzy niewykonaniem zobowiązania a nienależytym wykonaniem zobowiązania jest nietrafne, bowiem gwarancja ...

było objęcie gwarancją tylko przypadku nienależytego wykonania określonego zobowiązania a nie przypadku niewykonania zobowiązania, tekst gwarancji powinien zostać ...

wątpliwości interpretacyjnych co do treści umowy, należy je rozstrzygać na niekorzyść ...

skutków na niekorzyść drugiej strony umowy i absolutnie nie jest tak ...

przydomowych oczyszczalni ścieków, ale pomimo wykonania określonych czynności nie zdołał usunąć tych wad lub usterek należycie. Takie zachowanie mieści się wprost ...

II Ca 1057/13 – Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie – 2014-06-06 127 fragmentów Premium

2014-06-06

z pozwanym R. P. (1), umowę nr (...) zgodnie z którą R ...

P. (1), przyjął do realizacji wykonanie kompleksowej wymiany dachu i wybudowanie ...

garażu z ociepleniem. W § 2 umowy strony określiły termin rozpoczęcia robót ...

czerwca 2007 roku. W § 4 umowy przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ...

funkcji kierownika budowy. W § 11 umowy strony ustaliły, że obowiązującą je ...

kary umowne. Na mocy kolejnej umowy nr (...) z dnia 11 lutego ...

roku pozwany przyjął do realizacji wykonanie ocieplenia budynku i pokrycie tynkiem ...

elewacji oraz osadzenie parapetów. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w ...

wysokości 28.000 zł. Obie umowy zostały sporządzone według wzoru, który ...

zawierającej przykłady umów. Pozwany przeczytał umowy i nie kwestionował żadnych zawartych ...

zakres robót, które podjął się wykonać, pozostałą część umów pozostawiając taką, jaką przygotowali powodowie. Obie umowy R. P. (1) zawarł zarówno ...

kary umownej w obu ww. umowach została ustalona przez powodów i ...

większość prac została przez pozwanego wykonana, ponieważ jednak wstawiono większe okno ...

zaproponował zlecenie mu dodatkowych prac - wykonania wiaty na podwórzu, jednak zaoferowana ...

powodów i zażądał dopłaty za wykonane prace kwoty 12.000 złotych ...

1) z placu budowy został wykonany przez inspektora nadzoru, H. K ...

dniu 27 kwietnia 2007 roku. Umowę o wykonanie remontu dachu w budynku przy ...

obejmującego całkowity demontaż dachu z zabezpieczeniem dachówek oraz, o ile zajdzie ...

roku. Zgodnie z § 12 tej umowy strony ustaliły wynagrodzenie na kwotę ...

marca 2011 roku, że do wykonania remontu dachu zużyto materiały za ...

brutto. R. P. (1) nie wykonał całości prac objętych umową z 26 stycznia 2007 roku ...

połaci dachowych na nową, nie wykonał obróbek blacharskich lukarny, rynien i ...

Łączny koszt prac objętych ww. umową, których nie wykonał pozwany, przy uwzględnieniu przeciętnych cen ...

889,94 zł brutto. Roboty wykonane przez pozwanego na podstawie umowy z dnia 26 stycznia 2007 ...

Usunięcie ww. wad nie wymagało wykonania wszystkich prac poprawkowych, które zostały ...

Ł. H. w postaci oryginału umowy nr (...) zawartych pomiędzy Ł. H ...

roszczenia przywołali § 11 pkt A umowy z 26 stycznia 2007 roku ...

strony stosunku zobowiązaniowego przyjął, iż umowa z 26 stycznia 2007 roku ...

powodowie wywodzili swoje roszczenie, była umową o roboty budowlane, nie zaś umową o dzieło. Przywołując dyspozycję art ...

wskazał, iż podstawowym kryterium rozróżnienia umowy o dzieło i umowy o roboty budowlane jest ocena ...

wymagań Prawa budowlanego. Jeżeli przedmiotem umowy jest remont budynku czy budowli ...

części, to zachowuje ona postać umowy nazwanej o roboty budowlane, jeżeli ...

zł. Mając na uwadze, iż umowa z 26 stycznia 2007 roku ...

powodowie wywodzili swoje roszczenie, była umową o roboty budowlane, a nie umową o dzieło, niezasadny był w ...

Zdaniem Sądu Rejonowego pozwany nie wykonał w pełni umowy z 26 stycznia 2007 roku ...

pozostawał więc w zwłoce z wykonaniem umowy poczynając od momentu zejścia z ...

wynikającej z § 11 pkt A umowy. Podobnie, wskazał Sąd Rejonowy, uprawnienie ...

przyjąć, iż R. P. (1) wykonał umowę. Wówczas, od momentu zgłoszenia mu ...

mowa w § 11 pkt B umowy z 26 stycznia 2007 roku ...

wynikającej z § 11 pkt B umowy. Bezspornym było wedle ustaleń Sądu ...

że ostatnie prace związane z wykonaniem umów pozwany R. P. (1) wykonał w listopadzie 2007 roku. Badając, czy przedmiot umowy został w całości wykonany przez pozwanego, Sąd oparł się ...

szereg prac, których pozwany nie wykonał, mimo że były objęte umową z 26 stycznia 2007 roku ...

zakresie odnoszącym się do zakresu niewykonanych prac budowlanych. Według wyliczeń biegłego A. M. łączny koszt wykonania prac objętych ww. umową, których nie wykonał pozwany, przy uwzględnieniu stanu przeciętnych ...

mowa w § 11 pkt A umowy z 26 stycznia 2007 roku ...

udowodnił tego, że opóźnienie w wykonaniu umowy nastąpiło bez jego winy. Zawnioskowany ...

umownej, nadal istniały przeszkody w wykonaniu przez niego w całości zobowiązania ...

wzywającego do usunięcia usterek w wykonaniu umowy i upływie wyznaczonego tam terminu ...

na podstawie § 11 pkt B umowy z 26 stycznia 2007 roku ...

podstawie § 11 pkt B ww. umowy wyniosłaby 37.500 zł. Odnosząc ...

wierzyciela, jakie miał on w wykonaniu zobowiązania (wyrok Sądu Apelacyjnego w ...

Kara umowna wywodzona na podstawie umowy z 26 stycznia 2007 roku ...

pozwany otrzymał na podstawie tej umowy. Z dowodów zgromadzonych w niniejszej ...

tych prac, których pozwany nie wykonał, oraz koszty usunięcia usterek, obliczone ...

że realna szkoda powodów spowodowana nienależytym wykonaniem umowy przez pozwanego była wyższa niż ...

biegłego. Za szkodę wynikającą z umowy z 26 stycznia 2007 roku ...

sposób nie zobowiązał się do wykonania tego rodzaju czynności. W aktach ...

dotyczą one wydatków związane z nienależytym wykonaniem przez pozwanego umowy z 26 stycznia 2007 roku ...

ustalenie wysokości kosztów przeznaczonych na wykonanie prac przez A. K. nie ...

przepis stanowi, że w razie niewykonania łub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się ...

koszty prac, których pozwany nie wykonał, naprawę usterek i wykonanie remontu oraz koszty zakupu koniecznych ...

powodów powstała w wyniku nie wykonania całości zobowiązania przez pozwanego, na ...

podkreślili, że pozwany przystąpił do umowy z powodami jako podmiot profesjonalny ...

oczekiwano starannego działania i prawidłowego wykonania przedmiotowych robót i nie dość że nie wykonał wszystkich robót, za które przyjął ...

dowód zakupu materiałów koniecznych do wykonania przedmiotowego remontu. W związku z ...

faktycznych polegający na przyjęciu, iż umowa łącząca R. P. (1) z ...

powodami, wykonywana przez pozwanego, była umową o roboty budowlane, podczas gdy w rzeczywistości była to umowa o dzieło, a w konsekwencji ...

odniesieniu ogółem do prac objętych umową z dnia 26 stycznia 2007 roku - że pozwany nie wykonał prac objętych umową w całości, że braków stwierdzonych ...

interpretację postanowienia § 11 pkt. B umowy z dnia 26 stycznia 2007 ...

w przypadku uznania, iż pozwany wykonał powierzone mu prace w całości ...

nie został spełniony warunek, przewidziany umową, ustalenia przez strony terminu usunięcia ...

byłoby uznanie tych prac za wykonanie umowy o dzieło. W przedmiotowej sprawie ...

budowlanych lub prac remontowych od umowy o dzieło. Przede wszystkim, powodowie ...

07) pozwany zauważył, że w wykonanie przedmiotowych prac nie były zaangażowane ...

podejmowanych w toku realizacji przedmiotowej umowy, zwłaszcza w zakresie wymiany dachu ...

ustalenia Sądu, jakoby pozwany nie wykonał w całości umowy z dnia 26 stycznia 2007 ...

Sąd okoliczności, że na przedmiot umowy składały się dwa rodzaje prac ...

polegające na wymurowaniu garażu. Odnośnie wykonania remontu dachu pozwany wskazał, że ...

I instancji zanegował twierdzenie o wykonaniu przez pozwanego prac w tym ...

twierdzenie pozwanego o tym, iż wykonał on swoje zadanie całościowo, że ...

można mieć wyłącznie do jakości wykonania, nie zaś do wykonania jako takiego. Sąd I instancji ...

są istotne, w rzeczywistości dach wykonany przez pozwanego spełniał swoje funkcje ...

nim został on na nowo wykonany przez innego przedsiębiorcę. Ponadto w ...

prace polegające na wymurowaniu garażu wykonał w całości przed datą zejścia ...

zasadniczo, można było uznać za wykonane w listopadzie 2007 roku. Pozwany ...

zostać usunięte usterki w pracach wykonanych przez pozwanego, stąd założenie Sądu ...

stanowić mógłby § 11 pkt. B umowy z dnia 26 stycznia 2007 roku jest błędne. Przedmiotowa umowa nie uprawniła bowiem powodów do ...

aby pozwany był zwłoce z wykonaniem tego zadania. ( k. 777 - 780 ...

faktycznych polegający na przyjęciu, iż umowa łącząca strony, była umową o roboty budowlane, podczas gdy ...

w jego ocenie była to umowa o dzieło, co w konsekwencji ...

dokonał analizy treści łączącej strony umowy i w powiązaniu z art ...

wskazał, iż podstawowym kryterium rozróżnienia umowy o dzieło i umowy o roboty budowlane jest ocena ...

brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia umowy stanowił, iż remont istniejących obiektów ...

Odnośnie zarzutu pozwanego, iż w wykonanie prac nie były zaangażowane osoby ...

błędnie przyjął że pozwany nie wykonał prac objętych umową w całości, podczas gdy wedle ...

Rejonowy dla oceny czy pozwany wykonał całość prac powołał fachowy podmiot ...

których pozwany zobowiązany był je wykonać, a których to nie zrealizował ...

na styku połaci dachowych, nie wykonano obróbek blacharskich lukarny, nie wykonano rynien i rur spustowych na lukarnie, oraz nie wykonano otynkowania komina w przestrzeni poddasza ...

wynagrodzenia ustalił, iż pozwany nie wykonał całości prac i że nie ...

w swej opinii prace nie wykonane przez pozwanego oraz prace obarczone ...

biegły określił jako wady w wykonaniu umowy, pozwany nie kwestionował ocen biegłego ...

zakresie odnoszącym się do zakresu niewykonanych prac budowlanych. Również do wcześniejszej ...

potwierdził fakt istnienia braków w wykonaniu umowy, na które powoływali się obaj ...

własną wersję wyceny kosztów ich wykonania. Oczywistym jest, iż decydujące znaczenie ...

czy mamy do czynienia z niewykonaniem całości prac czy wyłączenie z ...

jednoznacznie uznać, iż pozwany nie wykonał całości prac, albowiem były one ...

Rejonowy postanowienia § 11 pkt B umowy, pozwany wskazywał bowiem, iż strony umowy nie ustaliły terminu usunięcia usterek ...

go do usunięcia usterek w wykonaniu umowy i upływie wyznaczonego terminu, pozwany ...

na podstawie § 11 pkt B umowy z 26 stycznia 2007 roku ...

że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę ...

1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się ...

zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary ...

lecz sankcją cywilnoprawną na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (por. T. Wiśniewski (w ...

umowna jest surogatem odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego (wyrok SA w ...

poniesionej przez wierzyciela na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (wyrok SN z dnia ...

pozwanego kary umownej z tytułu niewykonania prac w terminie. Powodowie zażądali ...

należy się wierzycielowi w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niezależnie od tego, w ...

wysokości doznał szkody na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (wyrok SN z dnia ...

kara, zostanie w znacznej części wykonane lub gdy kara umowna będzie ...

umownej, jakimi są funkcja stymulująca wykonanie zobowiązania, funkcja represyjna w postaci sankcji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz funkcja kompensacyjna, polegająca na ...

bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku ...

kary umownej żądanej na podstawie umowy z 26 stycznia 2007 roku ...

pozwany otrzymał na podstawie tej umowy. Ponadto wskazać należy, na co ...

zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, co oznacza zaspokojenie w istotnym ...

bowiem z opinii biegłego, pozwany umowę wykonał w około 90 %. Mając na ...

one wyłącznie wydatków związanych z nienależytym wykonaniem przez pozwanego umowy z 26 stycznia 2007 roku ...

pozostające w związku przyczynowym z niewykonaniem umowy przez pozwanego oraz odnoszące się ...

okazało się oceną miarodajną i należycie uargumentowaną. Mają powyższe na względzie ...

IV C 479/16 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2017-01-11 59 fragmentów Premium

2017-01-11

o. we W. została zawarta umowa konsorcjum, zgodnie z którą liderem ...

i zgodnie z § 2. tejże umowy pełnomocnikiem konsorcjum ustanowiono lidera, czyli ...

o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykonania umowy konsorcjum, a także do dokonywania ...

faktycznych, w tym do podpisania umowy z zamawiającym, podejmowania zobowiązań wobec ...

zamawiającego w sprawach związanych z wykonaniem zobowiązań finansowych zamawiającego, w szczególności ...

roszczeniami. W ust. 4. § 2. umowy strony oświadczyły, że czynności faktycznie ...

lider konsorcjum jest zobowiązany do należytego wykonania umowy. Oprócz tej umowy konsorcjum, została zawarta jeszcze druga umowa o współpracy, na mocy której ...

rzecz konsorcjum opłat wynikających z umowy. W takiej sytuacji N. zobowiązała ...

spółek a pozwanym została zawarta umowa z dnia 08.04.2015 ...

k. 15). Na mocy § 1. umowy ustalono przedmiot umowy, którym był zakup i dostawa ...

dowodowe pełnomocnika pozwanego o dostarczenie umowy ramowej w trybie art. 222 ...

czasie zeznań potwierdziła, że taka umowa była i potwierdziła, że zawierała ...

przesłuchania świadków na okoliczność oceny umowy konsorcjum, dlatego że w ocenie ...

potrzebne, bo Sąd dokonał oceny umowy konsorcjum na podstawie treści tej umowy, jak i też całego materiału ...

tylko klasyczny obrót długami np. umowa cesji, ale zabronione są też wszystkie umowy, na mocy których miałaby przejść ...

medycznej na inny podmiot tj.: umowa poręczenia, różnego rodzaju umowy finansowe, czy umowa ubezpieczenia. Wszelkie tego typu umowy są umowami zabronionymi. Chociaż w obrocie gospodarczym powszechnie przyjęte są umowy, kiedy dostawca zabezpiecza się przed niewypłacalnością swojego dłużnika ...

zamawiającego) i zawiera tego typu umowy, czy to właśnie już po cesji wierzytelności, czy też umowy ubezpieczenia, czy jakiekolwiek umowy mające na celu zabezpieczenie kondycji finansowej dostawcy towarów przed ...

ustawy, pomimo że są to umowy powszechnie zawierane i zgodne z ...

powstaniu, bo najpierw została zawarta umowa konsorcjum, a zatem umowa pomiędzy Szpitalem a obydwiema spółkami ...

tutaj wątpliwość, czy tego typu umowę konsorcjum również można uznać za umowę, o której mowa w art ...

w konkluzji ww. orzeczenia zaliczył umowę konsorcjum, zawartą pomiędzy wierzycielem o wykonanie określonego świadczenia a podmiotem niewspółrealizującym ...

prawo do wynagrodzenia z tej umowy ze strony publicznego zakładu opieki ...

zapłatę. Przy czym w konstrukcji umowy przekazu dłużnik nie ma obowiązku ...

podmiotowi, stąd uznaje się taką umowę konsorcjum za umowę nieważną w świetle art. 54 ...

Pierwsza to jest tego typu umowa, kiedy przedmiot zamówienia jest na ...

nie jest w stanie go wykonać osobiście, samodzielnie i zakłada konsorcjum ...

kiedy jeden podmiot nie może wykonać tej drogi sam, a wykonuje ...

sytuacji Sąd Najwyższy stwierdza, że umowa konsorcjum nie jest umową nieważną w trybie art. 54 ...

1. ustawy. Natomiast wszelkie inne umowy jako takie, w ocenie Sądu Najwyższego należy uznać za umowy nieważne w świetle powyższego przepisu i za taką właśnie umowę Sąd Okręgowy uważa umowę konsorcjum w niniejszej sprawie, bo ...

wynika ewidentnie z samej treści umowy konsorcjum. Z § 2. wynika, że ...

jest (...), które odpowiada za prawidłowe wykonanie umowy, co więcej to (...) jest producentem ...

a z § 2. ust. 3. umowy wynika, że pełnomocnik konsorcjum jest ...

kwestie prawne realizował. Zgodnie z umową konsorcjum, lider był upoważniony do ...

kwestii prawnych, czyli np. analiza umowy. W tej umowie ewidentnie N ...

stronę powodową, że była to umowa ramowa, na mocy której określono ...

nie ulega najmniejszej wątpliwości, że umowa konsorcjum to jest właśnie taka umowa, o której mowa w wyroku ...

pozwanej. Pierwszy to taki, że umowa konsorcjum była nieważna. I tu Sąd przyznaje rację - umowa konsorcjum była nieważna, ale to nie czyni umowy zawartej między konsorcjum a Szpitalem ...

części dotyczącej podmiotu zawierającego tą umowę. W ocenie Sądu, wynika to również z umowy konsorcjum, w której głównym podmiotem ...

finansowe. A zatem to, że umowa konsorcjum jest nieważna, nie czyniło ...

w ocenie Sądu, nieważnej całej umowy zawartej między konsorcjum a Szpitalem ...

Nawet gdyby uznać tę za umowę za nieważną, to należałoby zasądzić ...

bo nawet, jeżeli uznamy ww. umowę za nieważną z powodów czysto ...

formalnych, to przypomnieć należy, że umowa została podpisana w kwietniu 2015 ...

rzecz firmy (...) kwoty za prawidłowo wykonaną umowę tj. za dostarczenie towaru. No ...

w przypadku uznania, że ta umowa jest nieważna, czego Sąd nie ...

Sąd uznał ostatecznie, że ta umowa nieważna jest tylko w części ...

nie całą kwotę, bo ta umowa o współpracę polega na tym ...

otrzymał pieniądze w ramach nieważnej umowy, i dopiero po wyegzekwowaniu tych ...

z zasadami współżycia społecznego oraz umową, żeby Szpital dostawał towary za darmo. Zgodnie z umową Szpital otrzymał towar i zgodnie z umową powinien za ten towar zapłacić ...

ocenie Sądu, nie można uznać umowy konsorcjum za sprzeczną z zasadami ...

współżycia społecznego, albowiem jest to umowa jaką powszechnie zawierają podmioty w ...

dłużnika. Jest to jak najbardziej umowa zgodna z zasadami współżycia społecznego ...

społecznego. Ponieważ Sąd Najwyższy uznał umowę konsorcjum za umowę, o której mowa w art ...

również Sąd Okręgowy musiał tą umowę uznać za nieważną, ale nie ...

uzasadnieniu, nie może zawrzeć jakiejkolwiek umowy chroniącej jej przed niewypłacalnością wierzyciela ...

należy, że w momencie zawierania umowy konsorcjum, nie było znane orzeczenie ...

w ten sposób, że wszelkie umowy po powstaniu wierzytelności są zakazane ...

wierzyciela doszło w momencie podpisania umowy. A zatem firma (...) zawierając tego typu umowę mogła być przekonana, że jest to umowa wyłączona z treści art. 54 ...

miała wiedzy o tym, że umowa o takiej konstrukcji, czyni tę umowę nieważną. W ocenie Sądu sprzeczna ...

X GC 1148/13 – Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi – 2015-02-19 176 fragmentów Premium

2015-02-19

7 czerwca 2013 r. zawarł umowę nr (...), z aneksem nr (...) z 1 lipca 2013 r. Umowa była następstwem udzielenia powodowi zamówienia ...

zamówień publicznych. Na podstawie ww. umowy pozwany zlecił powodowi wykonanie kotłowni gazowej oraz instalacji gazowej ...

z opisem technicznym, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar ...

z wynikiem pozytywnym wskazując na wykonanie kotłowni zgodnie z projektem. Powód ...

wywiódł, że zamawiający w świetle umowy stron winien był dokonać ostatecznego ...

zgłoszenia przez wykonawcę gotowości zdania wykonanych robót. Powód podał, że na ...

skutek nie wyznaczenia terminu odbioru wykonanych robót, w dniu 26 sierpnia ...

powykonawczy z ilością i obmiarem wykonanych robót - kotłownia gazowa wraz z ...

na brak spełnienia wymogów z umowy. Odnosząc się do ww. stanowiska ...

obowiązkowi odbioru robót wynikającemu z umowy i art.647 k.c ...

oświadczając, że to nie powód wykonał zlecone mu prace, a wykonawcą ...

maja 2012 r. strony zawarły umowę o roboty budowlane, zaś umową z 7 czerwca 2013 r. pozwany zlecił powodowi wykonanie robót dodatkowych z tzw. wolnej ...

o pracach dodatkowych "koniecznych do wykonania", przy czym część tych prac była już wcześniej objęta umową pierwotną. Pozwany podał następnie, że ...

października 2013 r. odstąpił od umowy o roboty budowlane oraz naliczył ...

83 zł. Stwierdził, że roboty wykonał podmiot trzeci, nie zgłoszony powodowi ...

wykazania tejże bezusterkowości, zaś pozwany wykonaniu bez usterek zaprzecza. Pozwany zaprzeczył ...

do odbioru prac zgodnie z umową, czego zdaniem pozwanego nie stanowił ...

z (...) Sp. z o.o. umowę o podwykonawstwo, niemniej jak wskazał ...

realizacji inwestycji zarówno na podstawie umowy 7 maja 2012 r., jak i umowy z 7 czerwca 2013 r. wykonał szereg robót dodatkowych, które były niezbędne do prawidłowej realizacji umowy nr (...). Podał, że wielokrotnie zwracał ...

stronie pozwanej uwagę na konieczność wykonania tych prac i wynikającą z tego konieczność aneksowania umowy co do zakresu robót i terminu ich wykonania, lecz pozwany ograniczył się do ...

na brak skuteczności odstąpienia od umowy z racji nie spełnienia przesłanek ...

przy tym, że w myśl umowy stron kara ta stanowiła sankcję za odstąpienie od umowy, mającą wynagrodzić szkodę powstałą na ...

doszło do skutecznego odstąpienia od umowy, zaś do opóźnienia w jej wykonaniu doszło z przyczyn niezależnych od ...

podał, że pozwany korzysta z wykonanej kotłowni, a nie uiścił umówionego ...

przez Administrację (...) Ł. (...) w Ł. umowę nr (...) z dnia 7 czerwca 2013 r. Umowa była następstwem udzielenia powodowi zamówienia ...

Prawo zamówień publicznych. W § 1 umowy pozwany zlecił powodowi wykonanie kotłowni gazowej wraz z instalacją ...

z opisem technicznym, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót - stanowiące załączniki do umowy. Stwierdzono, że umowa jest nieważna w części wykraczającej ...

określony przedmiot zamówienia. W § 2 umowy termin rozpoczęcia robót określono na ...

niż 7 dni od podpisania umowy, zakończenie ostateczne robót - do dnia ...

błędów dokumentacji projektowej, powodujących konieczność wykonania dokumentacji zamiennej, - wystąpienia robót dodatkowych ...

mają one wpływ na termin wykonania umowy, - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie technologii wykonania robót, - braku dostępu do lokali ...

do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, - innych okoliczności niezależnych od stron, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków ...

uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania proponowanych przez zamawiającego lub wykonawcę ...

Zgodnie z § 2 ust.7 umowy, ostatecznego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia ...

zgłoszenia przez wykonawcę gotowości zdania wykonanych robót i ich ostatecznego rozliczenia ...

końcowego przedmiotu zamówienia jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną. Jako ...

odniesieniu do robót objętych przedmiotem umowy podano kierownika budowy P. Ż.. W § 5 umowy wynagrodzenie kosztorysowe brutto powoda strony ...

ceny robót podano w § 6 umowy. W § 7 umowy wprowadzono kary umowne, m.in ...

odbioru lub za opóźnienie terminu wykonania ustalonego w harmonogramie rzeczowo-terminowym ...

w wysokości 0,2% wartości umowy z VAT za każdy dzień ...

Prawa zamówień publicznych dopuści zmianę umowy z przyczyn tożsamych ze wskazanymi w § 2 umowy. W § 14 postanowiono, że wykonawca ...

należności przysługujących im na podstawie umowy o roboty budowlane, zawarte za ...

prawa żądania od zamawiającego odsetek (umowa, k.10-16). Do umowy został w dniu 1 lipca ...

W chwili zawarcia z pozwanym umowy nr (...) z dnia 7 czerwca ...

i będącą w trakcie realizacji umowę z dnia 7 maja 2012 r., której przedmiotem było wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ...

lewa oficyna i budynek gospodarczy. Umowa z 7 maja 2012 r ...

k.117-129). Przed zawarciem umowy z 7 czerwca 2013 r ...

stanowiące uzupełnienie robót wynikających z umowy zawartej w trybie przetargowym, strony ...

brutto za demontaż starej i wykonanie nowej instalacji gazowej w budynku ...

taką też kwotę wpisano do umowy z 07.06.2013 r ...

Powód przystąpił do robót objętych umową z 07.06.2013 r. jednocześnie realizując roboty z umowy wcześniejszej. Roboty objęte umową z 07.06.2013 r. (wykonanie kotłowni gazowej wraz z instalacją ...

lokali na czas niezbędny do wykonania robót, a powód miał jedynie ...

w trakcie robót zaszła konieczność wykonania szeregu robót dodatkowych, co było związane także z wykonaniem kotłowni i instalacji gazowej, ale ...

instalacji gazowej, zaszła ponadto potrzeba wykonania dodatkowych robót elektrycznych w kotłowni ...

zamówił powód i została ona wykonana. Wykonanie tej opinii przesunęło w czasie ...

zmieniły się, natomiast została ona wykonana jako rura zewnętrzna, a nie ...

budynku. Skutkowało to zmniejszeniem kosztu wykonania w tej części (brak konieczności ...

rury), lecz również przedłużeniem czasu wykonania, albowiem konieczne było w związku z tym wykonanie zmiany projektu, co przekazano projektantowi ...

podstawie obu umów) konieczne było wykonanie robót dodatkowych dotyczących podłóg, schodów ...

we wszystkich lokalach nie zostały wykonane, albowiem pozwany jako inwestor zabrał ...

09 s.). Roboty w zakresie wykonania kotłowni gazowej wraz z instalacją ...

P. B. (1) - zgodnie z umową stron. P. B. na bieżąco ...

P. B. dotyczyły m.in. wykonania przyłączy gazowych do wszystkich lokali ...

które nie są konieczne do wykonania (zezn. śwd. P. B., e ...

21 m. 01 s.). Powód wykonał wszystkie prace w zakresie kotłowni ...

budowlanych, albowiem rozwiązano z powodem umowę z 07.05.2012 r ...

z wynikiem pozytywnym wskazując na wykonanie kotłowni zgodnie z projektem (dziennik ...

podanym w § 2 ust.7 umowy terminie 10 dni od daty ...

budowy - przez wykonawcę gotowości zdania wykonanych robót pozwany nie dokonał ani ...

nie zostały spełnione warunki z umowy - protokół ostatecznego odbioru, protokoły prób ...

odstępuje od zawartej z powodem umowy o roboty budowlane nr (...)z ...

karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wynagrodzenia wynoszącego co do tej umowy 1.808.538,26 zł ...

co do zakresu robót faktycznie wykonanych, co dało kwotę wynoszącą 200 ...

ramach negocjacji stron przed zawarciem umowy, tj. 5,33%; współczynnik ten ...

kotłowni i instalacji gazowej nie wykonał żadnych robót nie objętych zamówieniem ...

lokatorów (możliwość kradzieży lub zniszczenia). Wykonanie podejść gazowych we wszystkich lokalach ...

miało miejsce w trakcie robót. Wykonanie podejść pod gazomierze w wersji ...

powoda obejmuje tylko prace faktycznie wykonane i faktyczną wartość materiałów. Zarzucanych ...

robót powoda wpłynęły na termin wykonania przez powoda robót objętych umową z 07.06.2013 r ...

wypowiedzieć, jakie prace zostały faktycznie wykonane i jaka była ich wartość ...

do faktu, zakresu i czasu wykonania robót. Sąd zważył, co następuje ...

art.647 k.c., przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje ...

oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z ...

2, do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą ...

od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...

wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub ...

że wyraził zgodę na zawarcie umowy (zdanie drugie). Zgodnie z § 4 cyt. przepisu, umowy o których mowa m.in ...

art. 647 1 § 5, zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i ...

zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. W myśl § 6 ...

było żądanie zasądzenia należności za wykonane roboty budowlane, skierowane przez wykonawcę ...

jest zatem odpowiedzialnością z tytułu umowy o roboty budowlane. Ustawowe przesłanki ...

Inwestor odpowiada wobec wykonawcy za wykonane przez tegoż wykonawcę roboty budowlane, o ile wykonane one zostały zgodnie z projektem ...

że odpowiedzialność pozwanego za roboty wykonane przez powoda nie ma żadnego związku z umowami o podwykonawstwo, zawartymi przez powoda w ramach wykonania robót w obiekcie w Ł. przy ul. (...), w szczególności umową, jaką powód zawarł z (...) Sp ...

o. (jej przedmiotem było właśnie wykonanie kotłowni gazowej z instalacją gazową ...

jako wykonawcy z tytułu zawartej umowy, co nie wyłącza możliwej odpowiedzialności ...

do domagania się zapłaty za wykonane roboty budowlane z tym uzasadnieniem, że roboty te zostały wykonane nie przez powoda a przez ...

że (...) Sp. z o.o. wykonała roboty jako podwykonawca powoda, czy ...

roboty nie objęte w ogóle umową z powodem, a wykonane przez inny podmiot - spółkę (...). Przy ...

stwierdzić należy ponownie, że zawarcie umowy podwykonawczej przez powoda nie wpływa ...

wymaga odniesienia się do zakresu wykonanych robót budowlanych, co było przedmiotem ...

odnoszą żadnego skutku prawnego postanowienia umowy z 7 czerwca 2013 r ...

należności przysługujących podwykonawcom na podstawie umowy o roboty budowlane, zamawiający ma ...

odpowiedzialności wobec podwykonawców. Postanowienia § 14 umowy należy uznać za zmierzające ewidentnie ...

kosztorysy powykonawcze nie odpowiadają zakresowi wykonanych robót, - że część prac dodatkowych ...

powoda jako prace konieczne do wykonania była już wcześniej objęta umową pierwotną, - że wszelkie inne prace ...

wykazania tejże bezusterkowości, zaś pozwany wykonaniu bez usterek zaprzecza, - że zaprzecza ...

do odbioru prac zgodnie z umową, czego zdaniem pozwanego nie stanowił ...

października 2013 r. odstąpił od umowy o roboty budowlane nr (...) z ...

co następuje. Co do zakresu wykonanych robót podstawowym dowodem w sprawie ...

zapoznania się i analizy pisemnej umowy stron z 07.06.2013 ...

r. oraz potwierdzenia stanu faktycznie wykonanego (wizja lokalna z udziałem stron ...

jaki był faktyczny zakres robót wykonanych przez powoda - przy pomocy podwykonawcy ...

wynikające z pierwotnego kosztorysu i umowy stron. Biegły podał, że nie ...

rozważać, czy prace mogły być wykonane taniej, bowiem wskaźniki cenowe określają ...

240.000 zł mogły być wykonane także np. za 140.000 ...

podstawą określania wartości prac faktycznie wykonanych, także dodatkowych, w oparciu o ...

prawidłową wysokość wynagrodzenia za roboty wykonane. Następnie biegły dokonał korekty cenowej ...

wynagrodzenia powoda - za prace faktycznie wykonane - ponad wynagrodzenie uzgodnione z pozwanym ...

wynegocjowane przez pozwanego przy zawarciu umowy. Mając to na uwadze Sąd ...

stanowiły roboty dodatkowe - nie objęte umową z 07.06.2013 r ...

co do objęcia robót dodatkowych umową pierwotną, nie został w procesie ...

do kolejnego zarzutu pozwanego, że umowa w zakresie robót dodatkowych była ...

że zakres robót - dotyczący przedmiotu umowy - był większy lub mniejszy od ...

dotyczyły przedmiotu zleconego powodowi, tj. wykonania kotłowni gazowej wraz z instalacją ...

przez pozwanego orzecznictwa zasady dotyczące wykonania robót poza umową. Umowy w sprawach zamówień publicznych normowane ...

nie miały miejsca zmiany postanowień umowy (brak robót dodatkowych, tj. nie objętych umową, w zakresie przedmiotu tej sprawy ...

uzgodnione z pozwanym zmiany sposobu wykonania robót (zmiana sposobu wyprowadzania spalin ...

żadna z robót nie została wykonana przez powoda samowolnie; wszystkie one ...

przedmiotem prac, a ponadto ich wykonanie było uzgadniane z reprezentującym na ...

P. B. (1), który zlecał wykonanie konkretnych czynności jako niezbędnych dla ...

technicznej w budownictwie, wręcz powinien wykonać wszelkie czynności niezbędne z punktu ...

zamiennych, i w efekcie nie wykonał robót z osiągnięciem zakładanego wyniku ...

byłoby postawienie powodowi zarzutu braku należytej staranności. Zarzut pozwanego, że powodowi ...

Istotnie, w § 2 ust.7 umowy podano, że warunkiem zapłaty jest ...

Jak wszakże wynika z § 7 umowy, strony wprowadziły kary umowne, m ...

odbioru lub za opóźnienie terminu wykonania ustalonego w harmonogramie rzeczowo-terminowym ...

w wysokości 0,2% wartości umowy z VAT za każdy dzień ...

świetle innego postanowienia tej samej umowy) było oddanie przedmiotu umowy (odbiór końcowy), czym innym zaś ...

zagrożeniem karą umowną, a roboty wykonane przez powoda podlegały odbiorowi - z racji ich wykonania. Jeżeli w ramach tegoż odbioru ...

do odbioru prac zgodnie z umową, czego zdaniem pozwanego nie stanowił ...

wskazanego w § 2 ust.7 umowy. Trudno było oczekiwać od powoda ...

sierpnia 2013 r. Wobec zatem wykonania robót budowlanych w zakresie wynikającym ...

był do zapłacenia wynagrodzenia za wykonane roboty. Pozwany zgłosił w związku ...

odstąpienia przez pozwanego od - innej - umowy z powodem. Należy stwierdzić, że ...

że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę ...

484 k.c., w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się ...

zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary ...

przepisów dotyczących kary umownej (skutki niewykonania zobowiązań), należy stwierdzić że w ...

występują przesłanki odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania w rozumieniu art.471 ...

działanie lub zaniechanie dłużnika stanowiące niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, - związek przyczynowy pomiędzy niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania a szkodą, - wina dłużnika ...

toteż nie był związany żadną umową dotyczącą dalszego przekazania obiektu i ...

działaniem lub zaniechaniem dłużnika stanowiącym niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania a szkodą nie można ...

w tym procesie na fakt nienależytego wykonania zobowiązania z innej umowy (nr (...) z 07.05.2012 ...

że o zapłatę za roboty wykonane w ramach umowy nr (...) toczy się w tut ...

stwierdzenia, czy istotnie powód nie wykonał zobowiązania objętego tą inną umową. To zaś będzie postawą do ...

podstawy do odstąpienia od tejże umowy, a więc i naliczenia kary ...

się działania lub zaniechania stanowiącego niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Owym działaniem powoda miało ...

pozwanego o naliczeniu kary umownej, niewykonanie zobowiązania przez powoda z umowy nr (...) do 15.09.2013 r. Powód takiemu niewykonaniu zobowiązania zaprzecza wskazując dodatkowo na ...

racji odstąpienia przez pozwanego od umowy z 2012 r.) oraz terminowego wykonania wszystkich prac. Z uwagi na ...

działania lub zaniechania dłużnika stanowiącego niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Jeżeli pozwany pragnął wykazać ...

czy wszystkie roboty objęte wcześniejszą umową stron zostały wykonane, i wyliczyć podstawowy termin wykonania robót, które faktycznie wykonano. Centralne znaczenie ma natomiast kwestia ...

1 k.c., strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według ...

ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Umowa zatem nie powinna stać w ...

jako zasadę, że wprowadzenie do umowy elementów naruszających ww. zasadę, w tym wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, na które druga ...

z przytoczonymi zasadami odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, odnoszącymi się również do ...

cały czas zamieszkiwali lokatorzy. Z umowy istotnie wynikało, że roboty miały ...

lokali na czas niezbędny do wykonania robót, jedynie z pomocą organizacyjną ...

zaś przez powoda. Na czas wykonania tej opinii prowadzenie robót nie ...

zasadniczym znaczeniu dla terminu realizacji umowy, był problem przełożenia rury odprowadzającej ...

roboty powoda. Konieczne było ponadto wykonanie robót dodatkowych, które wpłynęły na ...

zobowiązany, tak jak do stwierdzenia wykonania prac objętych inną umową, jak i określania możliwego terminu wykonania faktycznych prac z tejże innej umowy (por. wyżej), oraz do stwierdzania ...

Fakt, czy istotnie roboty objęte umową nr (...) z 07.05.2012 r. zostały wykonane czy nie, będzie możliwy do ...

w tej sprawie, że powód wykonał roboty o określonej wartości, a ...

pozwem kwoty za roboty faktycznie wykonane, tj. kwoty 189.076,50 ...

11.2013 r. Zgodnie z umową należność za wykonane roboty miała być płatna w ...

opłata sądowa od wniosku o zabezpieczenie dowodu wynosząca 40 zł, - zaliczka ...

III Ca 1163/14 – Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi – 2014-12-29 176 fragmentów Premium

2014-12-29

7 czerwca 2013 r. zawarł umowę nr (...), z aneksem nr (...) z 1 lipca 2013 r. Umowa była następstwem udzielenia powodowi zamówienia ...

zamówień publicznych. Na podstawie ww. umowy pozwany zlecił powodowi wykonanie kotłowni gazowej oraz instalacji gazowej ...

z opisem technicznym, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar ...

z wynikiem pozytywnym wskazując na wykonanie kotłowni zgodnie z projektem. Powód ...

wywiódł, że zamawiający w świetle umowy stron winien był dokonać ostatecznego ...

zgłoszenia przez wykonawcę gotowości zdania wykonanych robót. Powód podał, że na ...

skutek nie wyznaczenia terminu odbioru wykonanych robót, w dniu 26 sierpnia ...

powykonawczy z ilością i obmiarem wykonanych robót - kotłownia gazowa wraz z ...

na brak spełnienia wymogów z umowy. Odnosząc się do ww. stanowiska ...

obowiązkowi odbioru robót wynikającemu z umowy i art.647 k.c ...

oświadczając, że to nie powód wykonał zlecone mu prace, a wykonawcą ...

maja 2012 r. strony zawarły umowę o roboty budowlane, zaś umową z 7 czerwca 2013 r. pozwany zlecił powodowi wykonanie robót dodatkowych z tzw. wolnej ...

o pracach dodatkowych "koniecznych do wykonania", przy czym część tych prac była już wcześniej objęta umową pierwotną. Pozwany podał następnie, że ...

października 2013 r. odstąpił od umowy o roboty budowlane oraz naliczył ...

83 zł. Stwierdził, że roboty wykonał podmiot trzeci, nie zgłoszony powodowi ...

wykazania tejże bezusterkowości, zaś pozwany wykonaniu bez usterek zaprzecza. Pozwany zaprzeczył ...

do odbioru prac zgodnie z umową, czego zdaniem pozwanego nie stanowił ...

z (...) Sp. z o.o. umowę o podwykonawstwo, niemniej jak wskazał ...

realizacji inwestycji zarówno na podstawie umowy 7 maja 2012 r., jak i umowy z 7 czerwca 2013 r. wykonał szereg robót dodatkowych, które były niezbędne do prawidłowej realizacji umowy nr (...). Podał, że wielokrotnie zwracał ...

stronie pozwanej uwagę na konieczność wykonania tych prac i wynikającą z tego konieczność aneksowania umowy co do zakresu robót i terminu ich wykonania, lecz pozwany ograniczył się do ...

na brak skuteczności odstąpienia od umowy z racji nie spełnienia przesłanek ...

przy tym, że w myśl umowy stron kara ta stanowiła sankcję za odstąpienie od umowy, mającą wynagrodzić szkodę powstałą na ...

doszło do skutecznego odstąpienia od umowy, zaś do opóźnienia w jej wykonaniu doszło z przyczyn niezależnych od ...

podał, że pozwany korzysta z wykonanej kotłowni, a nie uiścił umówionego ...

przez Administrację (...) Ł. (...) w Ł. umowę nr (...) z dnia 7 czerwca 2013 r. Umowa była następstwem udzielenia powodowi zamówienia ...

Prawo zamówień publicznych. W § 1 umowy pozwany zlecił powodowi wykonanie kotłowni gazowej wraz z instalacją ...

z opisem technicznym, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót - stanowiące załączniki do umowy. Stwierdzono, że umowa jest nieważna w części wykraczającej ...

określony przedmiot zamówienia. W § 2 umowy termin rozpoczęcia robót określono na ...

niż 7 dni od podpisania umowy, zakończenie ostateczne robót - do dnia ...

błędów dokumentacji projektowej, powodujących konieczność wykonania dokumentacji zamiennej, - wystąpienia robót dodatkowych ...

mają one wpływ na termin wykonania umowy, - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie technologii wykonania robót, - braku dostępu do lokali ...

do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, - innych okoliczności niezależnych od stron, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków ...

uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania proponowanych przez zamawiającego lub wykonawcę ...

Zgodnie z § 2 ust.7 umowy, ostatecznego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia ...

zgłoszenia przez wykonawcę gotowości zdania wykonanych robót i ich ostatecznego rozliczenia ...

końcowego przedmiotu zamówienia jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną. Jako ...

odniesieniu do robót objętych przedmiotem umowy podano kierownika budowy P. Ż.. W § 5 umowy wynagrodzenie kosztorysowe brutto powoda strony ...

ceny robót podano w § 6 umowy. W § 7 umowy wprowadzono kary umowne, m.in ...

odbioru lub za opóźnienie terminu wykonania ustalonego w harmonogramie rzeczowo-terminowym ...

w wysokości 0,2% wartości umowy z VAT za każdy dzień ...

Prawa zamówień publicznych dopuści zmianę umowy z przyczyn tożsamych ze wskazanymi w § 2 umowy. W § 14 postanowiono, że wykonawca ...

należności przysługujących im na podstawie umowy o roboty budowlane, zawarte za ...

prawa żądania od zamawiającego odsetek (umowa, k.10-16). Do umowy został w dniu 1 lipca ...

W chwili zawarcia z pozwanym umowy nr (...)z dnia 7 czerwca ...

i będącą w trakcie realizacji umowę z dnia 7 maja 2012 r., której przedmiotem było wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ...

lewa oficyna i budynek gospodarczy. Umowa z 7 maja 2012 r ...

k.117-129). Przed zawarciem umowy z 7 czerwca 2013 r ...

stanowiące uzupełnienie robót wynikających z umowy zawartej w trybie przetargowym, strony ...

brutto za demontaż starej i wykonanie nowej instalacji gazowej w budynku ...

taką też kwotę wpisano do umowy z 07.06.2013 r ...

Powód przystąpił do robót objętych umową z 07.06.2013 r. jednocześnie realizując roboty z umowy wcześniejszej. Roboty objęte umową z 07.06.2013 r. (wykonanie kotłowni gazowej wraz z instalacją ...

lokali na czas niezbędny do wykonania robót, a powód miał jedynie ...

w trakcie robót zaszła konieczność wykonania szeregu robót dodatkowych, co było związane także z wykonaniem kotłowni i instalacji gazowej, ale ...

instalacji gazowej, zaszła ponadto potrzeba wykonania dodatkowych robót elektrycznych w kotłowni ...

zamówił powód i została ona wykonana. Wykonanie tej opinii przesunęło w czasie ...

zmieniły się, natomiast została ona wykonana jako rura zewnętrzna, a nie ...

budynku. Skutkowało to zmniejszeniem kosztu wykonania w tej części (brak konieczności ...

rury), lecz również przedłużeniem czasu wykonania, albowiem konieczne było w związku z tym wykonanie zmiany projektu, co przekazano projektantowi ...

podstawie obu umów) konieczne było wykonanie robót dodatkowych dotyczących podłóg, schodów ...

we wszystkich lokalach nie zostały wykonane, albowiem pozwany jako inwestor zabrał ...

09 s.). Roboty w zakresie wykonania kotłowni gazowej wraz z instalacją ...

P. B. (1) - zgodnie z umową stron. P. B. na bieżąco ...

P. B. dotyczyły m.in. wykonania przyłączy gazowych do wszystkich lokali ...

które nie są konieczne do wykonania (zezn. śwd. P. B., e ...

21 m. 01 s.). Powód wykonał wszystkie prace w zakresie kotłowni ...

budowlanych, albowiem rozwiązano z powodem umowę z 07.05.2012 r ...

z wynikiem pozytywnym wskazując na wykonanie kotłowni zgodnie z projektem (dziennik ...

podanym w § 2 ust.7 umowy terminie 10 dni od daty ...

budowy - przez wykonawcę gotowości zdania wykonanych robót pozwany nie dokonał ani ...

nie zostały spełnione warunki z umowy - protokół ostatecznego odbioru, protokoły prób ...

odstępuje od zawartej z powodem umowy o roboty budowlane nr (...)z ...

karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wynagrodzenia wynoszącego co do tej umowy 1.808.538,26 zł ...

co do zakresu robót faktycznie wykonanych, co dało kwotę wynoszącą 200 ...

ramach negocjacji stron przed zawarciem umowy, tj. 5,33%; współczynnik ten ...

kotłowni i instalacji gazowej nie wykonał żadnych robót nie objętych zamówieniem ...

lokatorów (możliwość kradzieży lub zniszczenia). Wykonanie podejść gazowych we wszystkich lokalach ...

miało miejsce w trakcie robót. Wykonanie podejść pod gazomierze w wersji ...

powoda obejmuje tylko prace faktycznie wykonane i faktyczną wartość materiałów. Zarzucanych ...

robót powoda wpłynęły na termin wykonania przez powoda robót objętych umową z 07.06.2013 r ...

wypowiedzieć, jakie prace zostały faktycznie wykonane i jaka była ich wartość ...

do faktu, zakresu i czasu wykonania robót. Sąd zważył, co następuje ...

art.647 k.c., przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje ...

oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z ...

2, do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą ...

od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...

wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub ...

że wyraził zgodę na zawarcie umowy (zdanie drugie). Zgodnie z § 4 cyt. przepisu, umowy o których mowa m.in ...

art. 647 1 § 5, zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i ...

zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. W myśl § 6 ...

było żądanie zasądzenia należności za wykonane roboty budowlane, skierowane przez wykonawcę ...

jest zatem odpowiedzialnością z tytułu umowy o roboty budowlane. Ustawowe przesłanki ...

Inwestor odpowiada wobec wykonawcy za wykonane przez tegoż wykonawcę roboty budowlane, o ile wykonane one zostały zgodnie z projektem ...

że odpowiedzialność pozwanego za roboty wykonane przez powoda nie ma żadnego związku z umowami o podwykonawstwo, zawartymi przez powoda w ramach wykonania robót w obiekcie w Ł. przy ul. (...), w szczególności umową, jaką powód zawarł z (...) Sp ...

o. (jej przedmiotem było właśnie wykonanie kotłowni gazowej z instalacją gazową ...

jako wykonawcy z tytułu zawartej umowy, co nie wyłącza możliwej odpowiedzialności ...

do domagania się zapłaty za wykonane roboty budowlane z tym uzasadnieniem, że roboty te zostały wykonane nie przez powoda a przez ...

że (...) Sp. z o.o. wykonała roboty jako podwykonawca powoda, czy ...

roboty nie objęte w ogóle umową z powodem, a wykonane przez inny podmiot - spółkę (...). Przy ...

stwierdzić należy ponownie, że zawarcie umowy podwykonawczej przez powoda nie wpływa ...

wymaga odniesienia się do zakresu wykonanych robót budowlanych, co było przedmiotem ...

odnoszą żadnego skutku prawnego postanowienia umowy z 7 czerwca 2013 r ...

należności przysługujących podwykonawcom na podstawie umowy o roboty budowlane, zamawiający ma ...

odpowiedzialności wobec podwykonawców. Postanowienia § 14 umowy należy uznać za zmierzające ewidentnie ...

kosztorysy powykonawcze nie odpowiadają zakresowi wykonanych robót, - że część prac dodatkowych ...

powoda jako prace konieczne do wykonania była już wcześniej objęta umową pierwotną, - że wszelkie inne prace ...

wykazania tejże bezusterkowości, zaś pozwany wykonaniu bez usterek zaprzecza, - że zaprzecza ...

do odbioru prac zgodnie z umową, czego zdaniem pozwanego nie stanowił ...

października 2013 r. odstąpił od umowy o roboty budowlane nr (...) z ...

co następuje. Co do zakresu wykonanych robót podstawowym dowodem w sprawie ...

zapoznania się i analizy pisemnej umowy stron z 07.06.2013 ...

r. oraz potwierdzenia stanu faktycznie wykonanego (wizja lokalna z udziałem stron ...

jaki był faktyczny zakres robót wykonanych przez powoda - przy pomocy podwykonawcy ...

wynikające z pierwotnego kosztorysu i umowy stron. Biegły podał, że nie ...

rozważać, czy prace mogły być wykonane taniej, bowiem wskaźniki cenowe określają ...

240.000 zł mogły być wykonane także np. za 140.000 ...

podstawą określania wartości prac faktycznie wykonanych, także dodatkowych, w oparciu o ...

prawidłową wysokość wynagrodzenia za roboty wykonane. Następnie biegły dokonał korekty cenowej ...

wynagrodzenia powoda - za prace faktycznie wykonane - ponad wynagrodzenie uzgodnione z pozwanym ...

wynegocjowane przez pozwanego przy zawarciu umowy. Mając to na uwadze Sąd ...

stanowiły roboty dodatkowe - nie objęte umową z 07.06.2013 r ...

co do objęcia robót dodatkowych umową pierwotną, nie został w procesie ...

do kolejnego zarzutu pozwanego, że umowa w zakresie robót dodatkowych była ...

że zakres robót - dotyczący przedmiotu umowy - był większy lub mniejszy od ...

dotyczyły przedmiotu zleconego powodowi, tj. wykonania kotłowni gazowej wraz z instalacją ...

przez pozwanego orzecznictwa zasady dotyczące wykonania robót poza umową. Umowy w sprawach zamówień publicznych normowane ...

nie miały miejsca zmiany postanowień umowy (brak robót dodatkowych, tj. nie objętych umową, w zakresie przedmiotu tej sprawy ...

uzgodnione z pozwanym zmiany sposobu wykonania robót (zmiana sposobu wyprowadzania spalin ...

żadna z robót nie została wykonana przez powoda samowolnie; wszystkie one ...

przedmiotem prac, a ponadto ich wykonanie było uzgadniane z reprezentującym na ...

P. B. (1), który zlecał wykonanie konkretnych czynności jako niezbędnych dla ...

technicznej w budownictwie, wręcz powinien wykonać wszelkie czynności niezbędne z punktu ...

zamiennych, i w efekcie nie wykonał robót z osiągnięciem zakładanego wyniku ...

byłoby postawienie powodowi zarzutu braku należytej staranności. Zarzut pozwanego, że powodowi ...

Istotnie, w § 2 ust.7 umowy podano, że warunkiem zapłaty jest ...

Jak wszakże wynika z § 7 umowy, strony wprowadziły kary umowne, m ...

odbioru lub za opóźnienie terminu wykonania ustalonego w harmonogramie rzeczowo-terminowym ...

w wysokości 0,2% wartości umowy z VAT za każdy dzień ...

świetle innego postanowienia tej samej umowy) było oddanie przedmiotu umowy (odbiór końcowy), czym innym zaś ...

zagrożeniem karą umowną, a roboty wykonane przez powoda podlegały odbiorowi - z racji ich wykonania. Jeżeli w ramach tegoż odbioru ...

do odbioru prac zgodnie z umową, czego zdaniem pozwanego nie stanowił ...

wskazanego w § 2 ust.7 umowy. Trudno było oczekiwać od powoda ...

sierpnia 2013 r. Wobec zatem wykonania robót budowlanych w zakresie wynikającym ...

był do zapłacenia wynagrodzenia za wykonane roboty. Pozwany zgłosił w związku ...

odstąpienia przez pozwanego od - innej - umowy z powodem. Należy stwierdzić, że ...

że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę ...

484 k.c., w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się ...

zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary ...

przepisów dotyczących kary umownej (skutki niewykonania zobowiązań), należy stwierdzić że w ...

występują przesłanki odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania w rozumieniu art.471 ...

działanie lub zaniechanie dłużnika stanowiące niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, - związek przyczynowy pomiędzy niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania a szkodą, - wina dłużnika ...

toteż nie był związany żadną umową dotyczącą dalszego przekazania obiektu i ...

działaniem lub zaniechaniem dłużnika stanowiącym niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania a szkodą nie można ...

w tym procesie na fakt nienależytego wykonania zobowiązania z innej umowy (nr (...) z 07.05.2012 ...

że o zapłatę za roboty wykonane w ramach umowy nr (...) toczy się w tut ...

stwierdzenia, czy istotnie powód nie wykonał zobowiązania objętego tą inną umową. To zaś będzie postawą do ...

podstawy do odstąpienia od tejże umowy, a więc i naliczenia kary ...

się działania lub zaniechania stanowiącego niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Owym działaniem powoda miało ...

pozwanego o naliczeniu kary umownej, niewykonanie zobowiązania przez powoda z umowy nr (...) do 15.09.2013 r. Powód takiemu niewykonaniu zobowiązania zaprzecza wskazując dodatkowo na ...

racji odstąpienia przez pozwanego od umowy z 2012 r.) oraz terminowego wykonania wszystkich prac. Z uwagi na ...

działania lub zaniechania dłużnika stanowiącego niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Jeżeli pozwany pragnął wykazać ...

czy wszystkie roboty objęte wcześniejszą umową stron zostały wykonane, i wyliczyć podstawowy termin wykonania robót, które faktycznie wykonano. Centralne znaczenie ma natomiast kwestia ...

1 k.c., strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według ...

ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Umowa zatem nie powinna stać w ...

jako zasadę, że wprowadzenie do umowy elementów naruszających ww. zasadę, w tym wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, na które druga ...

z przytoczonymi zasadami odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, odnoszącymi się również do ...

cały czas zamieszkiwali lokatorzy. Z umowy istotnie wynikało, że roboty miały ...

lokali na czas niezbędny do wykonania robót, jedynie z pomocą organizacyjną ...

zaś przez powoda. Na czas wykonania tej opinii prowadzenie robót nie ...

zasadniczym znaczeniu dla terminu realizacji umowy, był problem przełożenia rury odprowadzającej ...

roboty powoda. Konieczne było ponadto wykonanie robót dodatkowych, które wpłynęły na ...

zobowiązany, tak jak do stwierdzenia wykonania prac objętych inną umową, jak i określania możliwego terminu wykonania faktycznych prac z tejże innej umowy (por. wyżej), oraz do stwierdzania ...

Fakt, czy istotnie roboty objęte umową nr (...) z 07.05.2012 r. zostały wykonane czy nie, będzie możliwy do ...

w tej sprawie, że powód wykonał roboty o określonej wartości, a ...

pozwem kwoty za roboty faktycznie wykonane, tj. kwoty 189.076,50 ...

11.2013 r. Zgodnie z umową należność za wykonane roboty miała być płatna w ...

opłata sądowa od wniosku o zabezpieczenie dowodu wynosząca 40 zł, - zaliczka ...

X GC 56/14 – Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi – 2017-05-18 111 fragmentów Premium

2017-05-18

w terminowym usunięciu wad w wykonanych robotach budowlanych i ujętych w ...

uzasadnieniu pozwu Gmina wskazała, że umową nr (...) z dnia 15 lipca 2009 roku zleciła pozwanemu wykonanie prac budowlanych dotyczących przebudowy i ...

powódka dokonała odbioru końcowego przedmiotu umowy. W wykonanych przez powoda praca ujawniono wady ...

rażąco wygórowaną jej wysokość ora wykonanie przez pozwanego napraw w znacznym ...

pozwany potwierdził zawarcie z powódką umowy nr (...) z dnia 15 lipca ...

oraz fakt udzielenia gwarancji na wykonane prace budowlane. Stwierdził, że nie ...

2009 roku strony sporu zawarły umowę nr (...) na mocy, której Gmina ...

z Biblioteką". Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określały: kosztorys ofertowy i oferta wykonania, specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz ...

załącznikami, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Termin oddania zamawiającemu przedmiotu umowy strony ustaliły do dnia 31 ...

się zrealizować roboty będące przedmiotem umowy z materiałów wykonawcy (zakupionych przez ...

miał protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. Strony ustalił ponadto, że formą ...

umowne: - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy ...

publicznych, - z tytułu przekroczenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia lub zwłoki w ...

pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Do podstawy naliczenia kar umownych ...

podatku Vat. Gwarancja wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia wynosi 5 lat ...

a nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający zastrzegł ...

usunięcia i uniemożliwiałyby użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może żądać wykonania go po raz drugi lub powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt wykonawcy ...

Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę skutecznego złożenia ...

odbioru końcowego będzie spisany protokół. (umowa k. 13-17, harmonogram płatności ...

w którym stwierdzono, że roboty wykonano zgodnie z projektem technicznym i ...

użytku oraz, że roboty zostały wykonane w terminie. Nie stwierdzono przy ...

pozwanego wraz z następującymi terminami wykonania napraw: zastoiny wody na tarasie ...

oraz z dachu oranżerii zostały wykonane, jednakże strony ustaliły, że skuteczność ...

pozwanego k. 56) Na mocy umowy nr (...) z dnia 14 października ...

powódka zleciła Ł. Ż. (1) wykonanie remontu dachu nad oranżerią w ...

listopada 2013 r. Powódka za wykonane prace zapłaciła wykonawcy kwotę 17.220,00 złotych brutto. (umowa k. 57-60, faktura Vat ...

w terminowym usunięciu wad w wykonanych przez pozwanego w oparciu o umowę z dnia 15 lipca 2009 ...

w terminowym usunięciu wad w wykonanych przez pozwanego w oparciu o umowę z dnia 15 lipca 2009 ...

zwrotne poświadczenie odbioru k.92) Wykonane przez pozwanego prace budowlane w ...

budynku powódki, w oparciu o umowę z dnia 15 lipca 2009 ...

wady, które występowały od początku wykonania robót jak i ujawniły się ...

już zdegradowana, całkowity brak w wykonaniu szczelin dylatacyjnych i wypełnień elastycznych ...

połączeniu z okładziną podłogową, rak wykonania systemowych szczelin dylatacyjnych w progach ...

się jak i braku szczelności wykonanych powierzchni balkonów i tarasów zewnętrznych ...

technicznej w budownictwie co do wykonania elementów izolacji poziomych dachu i ...

nad pomieszczeniem oranżerii, powód zlecił wykonanie prac naprawczych wykonawcy zastępczemu. Wykonanie przedmiotowych prac ograniczyło przeciekanie wód ...

było, że strony sporu łączyła umowa o roboty budowlane z dnia ...

której powód zlecił pozwanemu do wykonania prace polegające na przebudowie i ...

na Gminny (...) z Biblioteką. Pozwany wykonał powierzone mu prace, co zostało ...

użytkowania obiektu ujawniano nieprawidłowości w wykonanych przez pozwanego pracach, o czym ...

do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które ...

że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę ...

kary umownej (§ 2). W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się ...

zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary ...

sprawia, że w każdym wypadku nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązania bez znaczenia dla powstania ...

z dłużnikiem, a także fakt niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (tak Sąd Najwyższy w ...

kary umowne w każdym wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, bez znaczenia dla rozstrzygnięcia ...

spowodowały niedotrzymanie przez dłużnika terminu wykonania zobowiązania. W uzasadnieniu powołanego orzeczenia ...

powstaje wówczas, gdy dłużnik nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązanie, a więc gdy ...

zobowiązaniowego oraz jego treść, fakt niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, jak również poniesioną szkodę ...

Nie musi natomiast udowadniać, że wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek okoliczności ...

zawarte jest, bowiem domniemanie, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązana nastąpiło na skutek okoliczności ...

przerzucony został obowiązek wykazania, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek okoliczności ...

zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie zwalnia dłużnika z ...

z punktu widzenia wierzyciela samo niewykonanie zobowiązania jest szkodą a umówiona ...

dodatkowym zastrzeżeniem umownym, wprowadzanym do umowy w ramach swobody kontraktowania, mającym ...

w wyniku zawartej przez nie umowy i służy realnemu wykonaniu zobowiązań. Skłania ona tym samym ...

samym na siebie gwarancję jego wykonania. Treścią zastrzeżenia kary umownej jest ...

określonej kwoty pieniężnej w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Zapłata kary umownej stanowi ...

stosunku do dłużnika w wypadku niewykonania przez niego lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn, za które ...

lecz sankcją cywilnoprawną na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (por. T. Wiśniewski (w ...

gdy strony już przy zawieraniu umowy przewidują karę umowną przewyższającą wysokość ...

umowna jest surogatem odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego (wyr. SA w ...

poniesionej przez wierzyciela na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (wyr. SN z dnia ...

ważnym zadaniem kary umownej jest zabezpieczenie wykonania zobowiązania, tym samym zwiększenie realności wykonania zobowiązania oraz ułatwienie naprawienia szkody ...

ma mobilizować dłużnika do prawidłowego wykonania zobowiązania (zob. P. Drapała (w ...

zastrzeżona oraz że doszło do nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązania (zob. P. Drapała (w ...

zastrzeżenia kary umownej może być umowa, przy czym nie jest konieczne ...

by była to ta sama umowa, której naruszenie rodzi obowiązek zapłaty ...

z trzech grup zdarzeń: a) niewykonania zobowiązania, b) nienależytego wykonania zobowiązania w ogólności, c) konkretnych uchybień w zakresie sposobu wykonania zobowiązania (np. co do jakości ...

można przewidzieć odrębną karę za niewykonanie, a odrębną za nienależyte wykonanie zobowiązania (por. T. Wiśniewski (w ...

działania osób, którym powierzył on wykonanie zobowiązania. Z uwagi na powyższe ...

przyjmuje się domniemanie prawne, iż niewykonanie zobowiązania w terminie nastąpiło z ...

więc podnosi przekroczenie terminu w wykonaniu przedmiotu umowy, natomiast na dłużniku spoczywa obowiązek ...

może bronić się zarzutem, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za ...

fine k.c. domniemanie, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które ...

obowiązku zapłaty kary umownej od niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn, za które ...

10 ust. 2 łączącej strony umowy z dnia 15 lipca 2009 ...

powodowi z tytułu przekroczenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia lub zwłoki w ...

pokryłyby szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Stwierdzono również, że do podstawy ...

trakcie użytkowania budynku wad w wykonanych przez niego pracach budowlanych i ...

strony skutecznie podważone) wynika, że wykonane przez pozwanego w oparciu o umowę z dnia 15 lipca 2009 ...

udowodnił), nie jest prawidłowym sposobem wykonania. Jednocześnie przedłożony pozwanemu projekt (wykonany przez pracownika powoda!) przełożenia kostki ...

na wykonawstwo zastępcze, bez przeprowadzenia zabezpieczenia dowodu pozbawiła się prawa do ...

należy (za biegłym), że po wykonanej naprawie zastępczej nadal występuje wada ...

dokonał usunięcia (w myśl postanowienia umowy) tych wad w części, tj ...

w treści łączącej strony sporu umowy z dnia 15 lipca 2009 ...

roku kary umownej z tytułu nienależytego jej wykonania, przejawiającego się w zwłoce w ...

w okresie gwarancji udzielonej na wykonane przez pozwanego prace. Zgodnie jednakże ...

zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary ...

umownej. Przesłankami miarkowania są znaczne wykonanie zobowiązania przez dłużnika oraz rażące ...

sprawy, a zatem uwzględniając przedmiot umowy, okoliczności, na jakie kara umowna ...

naliczenia kary, wagę i zakres nienależytego wykonania umowy, stopień winy, charakter negatywnych skutków ...

ogólnych, okres opóźnienia w terminowym wykonaniu umowy do czasu jej trwania (wyrok ...

sprawy, a zatem uwzględniając przedmiot umowy, okoliczności, na jakie kara umowna ...

naliczenia kary, wagę i zakres nienależytego wykonania umowy, stopień winy, charakter negatywnych skutków ...

ogólnych, okres opóźnienia w terminowym wykonaniu umowy do czasu jej trwania (wyrok ...

sprawy, a zatem uwzględniając przedmiot umowy, okoliczności, na jakie kara umowna ...

naliczenia kary, wagę i zakres nienależytego wykonania umowy, stopień winy, charakter negatywnych skutków ...

ogólnych, okres opóźnienia w terminowym wykonaniu umowy do czasu jej trwania (wyrok ...

w znacznej części przez dłużnika wykonane. Oznacza to, że interes wierzyciela, jaki miał on w wykonaniu zobowiązania, został zaspokojony w części ...

powstałej po stronie wierzyciela wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Szkodę tę należy rozumieć ...

przypadkach, w których dłużnik za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania ponosi odpowiedzialność na zasadzie ...

umownej, jakimi są funkcja stymulująca wykonanie zobowiązania, funkcja represyjna w postaci sankcji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, lecz przede wszystkim funkcja kompensacyjna ...

powoda pozwanemu w oparciu o umowę z dnia 15 lipca 2009 roku zostały w całości wykonane, co też zostało przez strony ...

wartość netto robót budowlanych objętych umową tj. 2.300.271,17 ...

rozważań zauważyć można, iż za wykonanie zastępcze naprawy pokrycia dachu oranżerii ...

ich usunięcia. Jednakże okoliczność, iż umowa nie przewiduje także górnej granicy ...

tytułu zwłoki w usunięciu wad wykonania tylko niektórych prac w ramach ...

terenu wokół budynku i braku zabezpieczenia dowodu w zakresie skuteczności usunięcia ...

a jednocześnie mając na względzie wykonanie przez pozwanego wszystkich prac objętych łączącą strony umową i części występujących wad, możliwość ...