X GC 1031/14 – Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi – 2016-06-23 20 fragmentów Premium

2016-06-23

stanowi roszczenie z tytułu gwarancji zabezpieczenia zapłaty wadium przez zobowiązanego - oferenta ...

S. w przedmiocie zamówienia na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci ...

ma za zadanie jedynie potwierdzić należyte wykonanie usługi/roboty, która została umieszczona ...

na zamówienie publiczne w zakresie wykonania zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci ...

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu» zgodnie z umową nr (...).08.03.00-10 ...

Sp. z o.o., w wykonaniu obowiązku zapłaty wadium przedłożyła "Gwarancję ...

SIWZ zamieściła informacje z opisem wykonanych rodzajów robót budowlanych, które to ...

od pozwanej roszczenia na podstawie umowy o gwarancję ubezpieczeniową zawartej w ...

jako gwarantem. W świetle powyższej umowy na pozwanej spoczywał obowiązek zapłaty ...

wykonawca nie jest zdolny do wykonania zamówienia według kryteriów przyjętych przez ...

od rzeczywistej zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia. Wykonawca nawet posiadający wszelkie ...

niewynikających z niezachowania przez nią należytej staranności. Z drugiej zaś, powódka ...

zostało doręczone adresatowi w sposób należyty, umożliwiający mu zapoznanie się z ...

treścią w czasie, który umożliwiłby wykonanie jego dyspozycji w wyznaczonym terminie ...

przez (...) Sp. z o.o. należytej staranności w dążeniu do efektywnego ...

wadium w postępowaniu przetargowym, beneficjentem umowy gwarancyjnej jest zamawiający. Jest ona ...

którzy uchylają się od zawarcia umowy, bądź nie wnoszą zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 46 ust. 5 u ...

sytuacji, gdy wykonawca nie wypełni należycie wezwania zamawiającego, stwarza pole do ...

zamawiającego), badaniu podlegają także przyczyny niewykonania wezwania, bowiem obowiązek zatrzymania wadium ...

zamawiającego nie powstaje wówczas, gdy niewykonanie wezwania było następstwem okoliczności, na ...

X GC 900/14 – Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi – 2015-05-28 18 fragmentów Premium

2015-05-28

polegającego na celowym i umyślnym niewykonaniu wezwania pozwanego do złożenia dokumentów ...

Wykonawcy, że oferowane urządzenia zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi na obszarze ...

Wykonawcy, że oferowane urządzenia zostały wykonane zgodnie z normami, a w ...

Zamawiającemu licencji w zakresie objętym umową, a sam przedmiot licencji nie ...

którzy uchylają się od zawarcia umowy, bądź nie wnoszą zabezpieczenia należytego wykonania umowy" (M. S., Podstawy zatrzymania wadium ...

podlegają zatem badaniu przyczyny nie wykonania wezwania, bowiem obowiązek zatrzymania wadium ...

nie zachodzi w przypadku, gdy niewykonanie wezwania było następstwem okoliczności, na ...

oświadczeń badaniu podlegają także przyczyny niewykonania wezwania, bowiem obowiązek zatrzymania wadium ...

zamawiającego nie powstaje wówczas, gdy niewykonanie wezwania było następstwem okoliczności, na ...

polegające na celowym i umyślnym niewykonaniu wezwania zamawiającego do złożenia dokumentów ...

wszystkie okoliczności, którymi wykonawca tłumaczy niewykonanie wezwania o uzupełnienie oświadczeń i ...

sytuacji, gdy wykonawca nie wypełni należycie wezwania zamawiającego, stwarza pole do ...

w sytuacji, gdy dołożyli oni należytej staranności w uzyskaniu określonych dokumentów ...

rozważania instytucji zatrzymania wadium jako zabezpieczenia przed zmowami przetargowymi, a nie ...

w sytuacji, gdy dołożyli oni należytej staranności w uzyskaniu określonych dokumentów ...

sytuacji, gdy wykonawca nie wypełni należycie wezwania zamawiającego, stwarza pole do ...

z przyczyny krótkiego terminu na wykonanie wezwania czy to wystąpienia rozbieżności ...

i na tej podstawie nie wykonać wezwania zamawiającego, jednakże nie mogło ...

I C 1328/12 – Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu – 2014-12-18 46 fragmentów Premium

2014-12-18

doszło do przewrócenia się nieprawidłowo zabezpieczonego znaku drogowego, który uderzył następnie ...

prowadzona była w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Gminą W.- Zarządem ...

złamanie kompresyjne trzonu (...) kręgosłupa. Powód wykonał szereg dalszych badań, w tym ...

stronami pozwanymi w niniejszej sprawie umowę, której przedmiotem była budowa (...)od ...

W. była prowadzona na podstawie umowy pomiędzy Gminą W. a pozwanymi ...

że zawarte przez strony pozwane umowy konsorcjalne opierały się na ścisłym ...

pozwanej (...) Budownictwo S.A. należało wykonanie robót mostowych, zaś Partnera, pozwanego ...

dnia, w którym przy dołożeniu należytej staranności poszkodowany mógł dowiedzieć się ...

w tym wszelkie oznakowanie, były wykonane w sposób prawidłowy. Pozwanemu nie ...

jakieś zarobki. Powód nie przedstawił umowy o pracę, z której wynikałaby ...

wypadkiem, jak również okres trwania umowy. Wskazał także pozwany, że różnica ...

prowadzona była w oparciu o umowę numer (...) z dnia 14 marca ...

W zakres robót powierzonych do wykonania wykonawcy wchodziła między innymi organizacja ...

973,73 zł netto. Dowód: - umowa nr (...) z dnia 14 marca ...

S.A. łączyła z firmą (...) umowa konsorcjum o wspólnym przedsięwzięciu z ...

2005 r. wraz z szczegółową umową konsorcjum z 13 marca 2006 ...

wykonywanie samej inwestycji (ust. 1 umowy konsorcjum). Celem umowy było łączne uczestnictwo jej stron ...

Liderem zostało (...) Przedsiębiorstwo (...) (ust. 2 umowy konsorcjum). Strony zobowiązały się do ...

obowiązki stron lub wykonywanie postanowień umowy konsorcjum (ust. 2.4 i 2.5 umowy konsorcjum). Dokonano podziału ról do wykonania w ramach inwestycji w ten ...

roboty drogowe (ust. 3.7 umowy konsorcjum). Postanowiono nadto, że uczestnicy ...

wobec Zamawiającego solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ust. 4 umowy konsorcjum). Uzgodniono zasady koordynacji działań ...

części kontraktu (ust. 2 szczegółowej umowy konsorcjum). Dowód: - umowa konsorcjum z 20 czerwca 2005 ...

r., k. 64 - 67 - szczegółowa umowa konsorcjum z 13 marca 2006 ...

za znaki informacyjne związane z zabezpieczeniem ruchu drogowego odpowiadała co do ...

K. (1). Również komisyjnie odbierano wykonaną według projektu organizację ruchu zastępczego ...

włożony w kratownicę i dodatkowo zabezpieczony workami z piaskiem. Pod wpływem ...

podstawę znaku, co skutkowało osłabieniem zabezpieczenia. W wyniku silnego podmuchu wiatru ...

dokonano niezbędnej diagnostyki, w tym wykonano RTG czaszki i kręgosłupa. Stwierdzono ...

02.2007 r. w (...) Ośrodku (...) wykonano badanie rezonansu magnetycznego, które wykazało ...

dniu 27.02.2007 r. wykonane zostało badanie radiologiczne w Centrum ...

deliktowej ze względu na powierzenie wykonania inwestycji poprzednikowi (...) spółki (...) - przedsiębiorcom trudniącym się wykonaniem czynności objętych inwestycją. Wiedzę o ...

którym powód mógł przy dochowaniu należytej staranności ustalić, kto jest odpowiedzialny ...

można stawiać powodowi zarzutu niedołożenia należytej staranności w ustalaniu osoby odpowiedzialnej ...

ponosi odpowiedzialności. Pozwani na podstawie umowy wiążącej ich z Gminą W ...

możliwości postawienia im zarzutu braku należytej staranności. Wyłączyć mogło ją jedynie ...

znak na powoda czy zniszczyła zabezpieczenia znaku. Za szkodę odpowiada zarówno ...

które miały służyć ostatecznie prawidłowemu wykonaniu inwestycji. Termin konsorcjum odnoszony jest ...

razie udzielenia zamówienia wspólnie wykonuje umowę, ponosząc w tym zakresie solidarną ...

konsorcjum jest stosunkiem obligacyjnym kreowanym umową, w wyniku której powstaje stosunek ...

dla osiągnięcia celu, dla którego umowa została zawarta. K. zobowiązują się ...

gospodarczego jest podstawowym atrybutem konsorcjum. Umowa konsorcjum nie jest uregulowana w ...

cywilnym, jest zatem traktowana jako umowa nienazwana kreowana treścią umowy w ramach swobody kształtowania stosunku ...

koniecznych dla tej realizacji było wykonanie ruchu zastępczego na czas podejmowanych ...

zamawiającego (Gminy W.) za prawidłowość wykonanej inwestycji, co dotyczyło wszystkich prac ...

jej naprawienia. Pozwani nie dochowali należytej staranności w zakresie właściwego montażu ...

niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. W okolicznościach niniejszej sprawy, powód ...

XXV C 1682/15 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2016-05-31 204 fragmenty

2016-05-31 » oddala powództwo

przedmiotowym pozwem kwota wynika z wykonanych na rzecz pozwanego dodatkowych prac przy realizacji umowy z dnia 23 sierpnia 2013 ...

udzielnie zamówienia publicznego strony zawarły umowę, na mocy której powód zobowiązał się do wykonania zadania pod nazwą: ,,Zaprojektowanie i ...

tj. placu manewrowego występuje konieczność wykonania robót dodatkowych - tj. nieprzewidzianych przez ...

Warunków Zamówienia (SIWZ), w zakresie wykonania placu manewrowego powód był zobowiązany do wykonania podbudowy z zagęszczonego kruszywa 20 ...

okazało się, że konieczne było wykonanie większego zakresu robót ziemnych polegających ...

z powyższym powód zmuszony był wykonać roboty dodatkowe o wartości dochodzonej ...

stanowił opis przedmiotu zamówienia do wykonania i wyceny przez powoda, a w którym przewidziano wyłącznie wykonanie utwardzenia poprzez zastosowanie 20 cm ...

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ...

stanowiącego drogę i plac manewrowy wykonano 3 odwierty (nr 5, 6 ...

uwzględnienia w zakresie robót do wykonania i wyceny usunięcia podziemnego zbiornika ...

zakres robót, który ma być wykonany w ramach zawartej umowy. Wskazał również, że przedmiotowe prace były konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zaś pozwany nie ...

przez powoda roboty (nie objęte umową, SIWZ, ani ofertą) nie są ...

prace te zostały w całości wykonane przez podwykonawcę — firmę (...) R. M ...

rożni się od klasycznej konstrukcji umowy o roboty budowlane, w ramach ...

z postanowieniem § 1 ust. 4 umowy wykonawca zobowiązał się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia ...

postano­wienie § 1 ust. 4 umowy stanowiło o istocie zobowiązania powoda ...

ryzyka związanego z realizacją przedmiotu umowy. Po­nadto - strona pozwana podkreśliła ...

zobowiązany był do świadczenia z należytą profesjonaliście sta­rannością, co dodatkowo ...

pozwany wskazał, że żadne prace wykonane w celu osiągnięcia rezul­tatu ...

zostało określone jako ryczałt (§ 5 umowy) przez co obejmowało całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia. Ryczałtowe wynagrodzenie zapobiega ...

powyższe, zdaniem pozwanego, żadne prace wykonane w celu osiągnięcia rezul­tatu ...

formularzami, tj. wzorem oferty, wzorem umowy, wzorem Kosztorysu ofertowego, wymaganych oświadczeń ...

która miała obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w tomie ...

II-IV SIWZ, tj. koszty wykonania wszelkich prac wynikających z zastosowanego ...

robót odtworzeniowych podbudowy i nawierzchni, wykonania ew. instalacji elektrycznych, odwodnienia terenu ...

określił rodzaju robót jakie należało wykonać. Jednocześnie pozwany wskazał, że ruch ...

pow. 1000 m[2] poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości ...

w zakresie odnoszącym się do wykonania placu manewrowego. (okoliczność bezsporna - d ...

k. 360). Wraz z projektem umowy, (...), SIWZ-em oraz opisem przedmiotu ...

m. Otwory nr 1-4 wykonano w miejscach pod budowę magazynu ...

ziemne należy prowadzić tak, aby zabezpieczyć grunty spoiste w wykopie przed ...

przekazane dokumenty były wystarczające do wykonania projektu i realizacji inwestycji. Przekazane ...

dniu 23 sierpnia 2013 r. umowę nr (...), którą powierzył powodowi wykonanie zadania pod nazwą "Zaprojektowanie i ...

manewrowym w m. M.". (d: umowa - k. 121--133). Zgodnie z § 1 umowy powód zobowiązał się do: a ...

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ...

użytkowego; b) opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ( (...)), zgodnie ...

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ...

z infrastrukturą towarzyszącą. Integralną część umowy stanowiły również: oferta wykonawcy wraz ...

robót. Wykonawca zobowiązał się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia ...

w ust. 1 w/w umowy, niezależnie od tego, czy wynikają ...

1 ust. 3 w/w umowy. (d: umowa § 1 ust. 1-4 - k ...

realizować przedmiot zamówienia z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru ...

w zgodzie z postanowieniami zawartej umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami ...

oraz zasadami wiedzy technicznej (d: umowa § 1 ust. 5 - k. 122 ...

termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy. (d: umowa § 3 ust. 1, 2, 4 ...

136). Strony ustaliły wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 624.520,20 ...

wykonawczy) ze Specyfikacjami Technicznymi Warunków Wykonania i Odbioru (...) wraz z nadzorem ...

497 740 zł netto za wykonanie robót budowlano - montażowych związanych z ...

ofercie Wykonawcy. Uzgodnione przez strony umowy wynagrodzenie objęło całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, o których mowa ...

miało charakter wynagrodzenia ryczałtowego. (d: umowa § 5 ust. 1-3 - k ...

podwykonawców, zasady odbioru robót, gwarancje, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, odstąpienie od umowy i prawa autorskie (d: umowa - k. 123-133). Zamawiający zobowiązał ...

ust. 1, § 11 ust. 1 umowy k. 125-126) Odnośnie zakresu ...

one dotyczyły prac wyburzeniowych i wykonania nawierzchni, wykonania instalacji elektrycznej i przyłącza. (d: § 13 ust. 1 umowy k. 127) Strony wskazały w ...

przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy m.in. w następująco opisanym ...

zakresie i przypadku: - zakres przedmiotu umowy oraz sposób wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej ...

zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zmiana dokumentacji projektowej, zaistnienie ...

zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne ...

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagały formy pisemnej pod rygorem nieważności (d: umowa § 20 ust. 1-2 pkt ...

dniu 22 sierpnia 2013 r. umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego na ...

ramienia (...) był A. P.. (d: umowa nr (...) - k. 118-120, dziennik ...

k. 355v). Przy wykonywaniu umowy nr (...) z dnia 23 sierpnia ...

wykonywał nawierzchnię asfaltową na podbudowie wykonanej przez Pana R., który nie ...

takich rozmiarach, która pozwoliłyby to wykonać. Natomiast firma (...) dysponowała własną wytwórnią ...

problemów w trakcie realizacji przedmiotu umowy nr (...) z dnia 23 sierpnia ...

co wiązało się z koniecznością wykonania głębszego korytowania (40 cm zamiast ...

r. inspektor nadzoru nie potwierdził wykonania dodatkowych prac, jednocześnie wskazał, że ...

sposób w jaki powinny być wykonane prace aby nie dochodziło do ...

etapie robót przygotowawczych w ramach wykonania placu (ok. 1000 m[2 ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia obejmowała wykonanie podbudowy grubości 20 cm z ...

wykonawca na zlecenie inspektor nadzoru wykonał dalsze korytowanie placu o 20 ...

nie objęte SIWZ i zakresem umowy. Dodatkowo, w ramach robót rozbiórkowych budynku inwentarskiego (objętych umową), wykonawca stwierdził pod poziomem fundamentów ...

zgodnie z zaleceniem inspektora nadzoru wykonano odkrywkę zbiornika, zasypanie piaskiem, tłuczniem ...

dodatkowe, nieobjęte SIWZ i zakresem umowy. Zamawiający nie uwzględnił wskazanych prac ...

jako roboty dodatkowe nieobjęte zawartą umową, co wynikało m.in. z rodzaju zawartej umowy, a także z braku potwierdzenia ...

budowy zgłosił ponownie do odbioru wykonane prace, co zostało potwierdzone przez ...

229-230). Do ostatecznego odbioru wykonanych robót doszło w dniu 11 grudnia 2013 r. Prace wykonano zgodnie z umową przy ogólnej ocenie wykonanych prac na poziomie dobry. Wykonawcy ...

których dotyczy żądanie powinny być wykonane w ramach wynagrodzenia określonego zawartą umową. ( d: pismo z dnia 30 ...

przez strony dokumenty, w tym: umowę nr (...) z dnia 23 sierpnia 2013 r., umowę o nadzór inwestorski nr (...), dokumentację ...

przedsięwzięcia, ogólny zarys oczekiwanych do wykonania robót oraz zawierała parametry, które ...

był zobowiązany w ramach realizacji umowy w trybie projektuj i buduj ...

ich ilość jest konieczna do wykonania inwestycji. W tym zakresie została ...

inwestycji na podstawie dokumentacji, której wykonanie należało w całości do powoda ...

przekazania powodowi, skalkulowania oferty oraz wykonania umowy, sposobu wykonywania umowy, czy też informowania powoda o ...

możliwym ustalenie ani zakresu rzekomo wykonanych prac dodatkowych, ani też ich ...

i rodzaju materiałów zużytych do wykonania tychże prac. Zeznania świadków w ...

powoda dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, której ...

na którą roboty związane z wykonaniem podbudowy były planowane, to 30 ...

uwadze treść zawartej pomiędzy stronami umowy oraz postanowienia ukształtowane w innych ...

pow. 1000 m[2] poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości ...

zakres, rodzaj robót, które miał wykonać. Co istotne dla określania tych ...

problemy wynikłe przy realizacji przedmiotu umowy w związku z pojawieniem się ...

świadka zbiorników wpływających na konieczność wykonania dodatkowych prac i poniesienia w ...

dodatkowych kosztów przy realizacji przedmiotu umowy ale również przez opiekuna projektu ...

zbiorniki, które wpływałyby na realizację umowy w taki sposób, że koniecznym ...

poniesienie dodatkowych kosztów i/lub wykonanie dodatkowych prac, tj. takich, które ...

nie wynikałyby z samej treści umowy - czy to zawartej pomiędzy zamawiającym ...

on nie znać), czy też umowy pomiędzy nim jako podwykonawcą, a ...

tychże elementów było objęte zakresem umowy pomiędzy wykonawcą a inwestorem. Świadek ...

Wskazał on wręcz, że: "miałem umowę z I.. Nie pamiętam czy ...

nie było osoby zaprzeczającej rzekomo wykonanym przez powoda dodatkowym pracom, to ...

p.c.) przede wszystkim zakres wykonanych prac, a także ich wartość ...

i jakich materiałów lub surowców, wykonała ona (strona powodowa) rzekome dodatkowe ...

studniach a także rzeczywistych przyczyn wykonania wzmocnienia, czy wymiany gruntu, na ...

usługę nadzoru pełnił na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym nie mniej ...

związane są stricte z zapewnieniem wykonania obiektu zgodnie ze sztuką budowlaną ...

Nie zakwestionował również faktu konieczności wykonania wzmocnienia gruntu co jednak związane ...

okoliczność ustalenia czy występowała konieczność wykonania robót dodatkowych objętych kosztorysem powoda w celu prawidłowego wykonania przez powoda umowy z dnia 23 sierpnia 2013 r. /zasadności wykonania przez powoda robót dodatkowych/ wraz ...

użyte przy sporządzaniu oferty na wykonanie zadania podstawowego (wniosek sformułowany w ...

w zakresie ustalenia czy wartość wykonanych robót dodatkowych stanowi stratę na wykonaniu kontraktu objętego umową Nr (...) (wniosek w piśmie - k ...

strony odzwierciedlać ilość i wartość wykonanych prac dodatkowych. Jednakże strona powodowa ...

dowodów wskazujących, w jakim wymiarze wykonane zostały prace dodatkowe), na podstawie ...

wielkości prac w istocie zostały wykonane, w jakim czasie zostały one ...

wiedziałem, że wykonawca coś takiego wykonał. Ilość 44 m[3] to ...

ma na celu ułatwienie sądowi należytej oceny zebranego w sprawie materiału ...

wątpliwości rozwiać, że powód nie zabezpieczył w toku wykonywania przez siebie ...

ile i jakie w rzeczywistości wykonał on prace dodatkowe. Nasuwa się ...

wliczając w to ewentualnej rozbiórki wykonanego magazynu soli oraz placu manewrowego ...

otworów, celem zbadania głębokości rzekomo wykonanych prac dodatkowych przez powoda, ich ...

pokryć swoim zakresem niemalże cały wykonany plac manewrowy. Powstanie tego rodzaju ...

umożliwiającej w przybliżeniu oszacowanie rozmiaru wykonanych przez powoda prac byłoby niezbędne ...

Strona powodowa kontestowała bowiem prawidłowość wykonanych badań geotechnicznych w postaci wykonanych siedmiu odwiertów właśnie z racji ...

że aby biegły mógł rzetelnie wykonać swoją opinię koniecznym byłoby pokrycie ...

szacunków) na jakich swoją ofertę wykonania zamówienia oparł powód, które byłyby ...

pozwanej w tym sensie, że wykonanie prac ponad wskazane w tym ...

ani też dokumentacji technicznej, której wykonanie należało do jego obowiązków, pomimo ...

wniosek celem wykazania, czy wartość wykonanych robót dodatkowych stanowi stratę na wykonaniu kontraktu objętego umową Nr (...). Biegły celem wydania takowej ...

w § 5 pkt 1-3 umowy jednoznacznie wynika, bowiem że wynagrodzenie ...

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ...

odnośnie inwentaryzacji ustawodawca założył jej wykonanie jeżeli przewidziane zostały m.in ...

od rozwiązania przyjętego w projekcie wykonanym przez zamawiającego. Na rozprawie w ...

co było wykonywane celem realizacji umowy z dnia 23 sierpnia 2013 ...

powodowa nie wykazała w sposób należyty, ani istnienia roszczenia, ani też ...

Powód powoływał się na konieczność wykonania prac dodatkowych na rzecz pozwanego ...

powód nie otrzymał, a których wykonanie wynikało z przyczyn zależnych wyłącznie ...

wskazać należy, że do zawarcia umowy nr (...) z dnia 23 sierpnia ...

1009/13, Legalis nr 741578). Umowy zawierane w tym systemie są ...

zrealizować aby dany obiekt został wykonany. Stosownie do § 19 pkt. 4 ...

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ...

wysokości wynagrodzenia, a które zostały wykonane dwa lata wcześniej i obejmowały ...

było, że określone w § 5 umowy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę brutto 624 520 ...

ponosi z tytułu realizacji przedmiotu Umowy ( § 5 ust. 3). Ustalone przez ...

rozmiaru i kosztów robót objętych umową. Przedmiotowe koszty powód zobowiązany był ...

że powód zobowiązał się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia ...

w ust. 1 w/w umowy, niezależnie od tego, czy wynikały ...

1 ust. 3 w/w umowy (umowa § 1 ust. 1-4 - k ...

bez wątpienia uzgodnione przez strony umowy wynagrodzenie objęło całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, o których mowa ...

utylizacji tych materiałów, ubezpieczenia itp. (umowa § 5 ust. 1-3 - k ...

należy, że poprzez zobowiązanie do wykonania przedmiotu umowy, powód zobligowany był do wykonania wszystkich niezbędnych czynności oraz prac ...

które prowadziły do realizacji przedmiotu umowy. Dodać także wypada, iż zarówno ...

możliwość dokonania zmian postanowień tejże umowy m.in. w następująco opisanym ...

zakresie i przypadku: zakres przedmiotu umowy oraz sposób wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej ...

zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zmiana dokumentacji projektowej, zaistnienie ...

zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne ...

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagały formy pisemnej pod rygorem nieważności (umowa § 20 ust. 1-2 pkt ...

miała instrumenty wynikające z samej umowy, które dawały jej możliwość pisemnej zmiany umowy, oczywiście w porozumieniu z Zamawiającym ...

oraz inspektora nadzoru, sporządzenie protokołu, wykonanie fotografii etc. Innymi słowy koniecznym ...

podjęła starań zmierzających do zmiany umowy. Ponadto z ustaleń faktycznych w ...

wyżej przykładowo wymienionych czynności, celem zabezpieczenia własnych interesów poprzez wyposażenie się ...

określenia zakresu prac koniecznego do wykonania, co wynika nie tylko ze ...

powód przejął na siebie ryzyko wykonania takich prac aby doszło do ...

mieszczą się wszystkie prace do wykonania. W ocenie Sądu w przypadku tej konkretnej umowy powód nie jest uprawniony powoływać ...

też ograniczył je wyłącznie do wykonania podbudowy i dwóch warstw asfaltowych ...

której maxymalnie powód będzie zobowiązany wykonać roboty. Regułą w postępowaniu cywilnym ...

z przytaczanych okoliczności faktycznych - zawarta umowa, wykonanie prac dodatkowych oraz ich zakres, czas i sposób ich wykonania, poniesione w związku z tym ...

wynikającym z zawartej przez siebie umowy w trybie "zaprojektuj i zbuduj ...

które umożliwiałyby obciążenie kosztami ich wykonania, pozwanego. Co do pierwszej kwestii ...

jako elementu, który był objęty umową i w jej ramach podlegał ...

które z prac związanych z wykonaniem stabilizacji są pracami, które nie były objęte umową, skoro jak już zaznaczono wynagrodzenie ...

ulegała uplastycznieniu z w chwilą niezabezpieczenia jej przed wodą. Powyższe oraz brak zabezpieczenia gruntu po zerwaniu wierzchniej warstwy przed wodą, skutkowało koniecznością wykonania dalszych prac. Niezależnie od powyższego ...

dowodów, które umożliwiałyby ustalenie zakresu wykonanych robót. Świadek J. S. wskazuje ...

de facto stronie powodowej za wykonane prace zgodnie z zawartą umową - w tym zakresie strona powodowa ...

uwadze postanowienia zawartej między stronami umowy, a także jej rozliczenia, uznać ...

wzbogacenie miało nastąpić na skutek wykonania prac dodatkowych, za które jak ...

dodatkowych, które wykraczałyby poza zakres umowy z dnia 23 sierpnia 2013 ...

zasadne byłoby po pierwsze złożenie umowy podwykonawczej, z której wynikałaby pierwotna ...

a także ewentualnie aneks do umowy, na mocy którego Wykonawca i podwykonawca zmieniliby zapisy pierwotnej umowy, wykazując tym samym kwotę, która realnie stanowiła koszt wykonania prac, na które powód się ...

powód ani nie przedstawił takiej umowy ani też nie wykazał, za jaką kwotę podwykonawca wykonał roboty wskazywane przez powoda. Faktem ...

ramach zysków gdyby na dane umowy opiewała umowa. Oznacza to, iż wartością zubożenia ...

co powód faktycznie zapłacił za wykonanie spornych prac. Zwiększenie ryczałtu art ...

wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru ...

której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą ...

może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. Wynagrodzenie ryczałtowe jest jedną z ...

form umownego określenia wynagrodzenia za wykonanie dzieła. Strony decydując się na ...

może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę (wyrok Sądu Najwyższego z 25 ...

zastosowanie w drodze analogii do umowy o roboty budowlane i stanowić ...

robót budowlanych wykonywanych na podstawie umowy zawartej w trybie zamówienia publicznego ...

k.c. określa dopuszczalność zmiany umowy. Zmiana umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia będzie ...

się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zaś wynagrodzenie ulegnie zmianie jeżeli ...

obiektywnie przewidzieć w dacie zawarcia umowy. Na gruncie tego przepisu wykluczone ...

tj. słaba nośność gruntów i wykonanie z tego powodu przez wykonawcę ...

realizacji zadania w oparciu o umowę skonstruowaną w systemie "zaprojektuj i ...

że powód nie udowodnił, aby wykonał w rzeczywistości dodatkowe prace, ani ...

pozwie na podstawie wiążącej strony umowy, a dopiero w sytuacji braku ...

nazwanych, czyli do przepisów regulujących umowy o roboty budowlane, a zatem ...

niniejszej zaś sprawie z zawartej umowy wynikało jednoznacznie, że to wykonawca ...

wobec czego powód przystępując do wykonania dokumentacji projektowej mógł również w ...

przypadku uznania ich za niewystarczające wykonać własne badania geotechniczne, geologiczne czy ...

którym ceną ogólną objęte było wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej ...

bowiem informacje potrzebne do właściwego wykonania umowy, na co w swoich zeznaniach ...

ziemne należy prowadzić tak, aby zabezpieczyć grunty spoiste w wykopie przed ...

zaistnieć i że podczas realizacji umowy dojść może do uplastycznienia się ...

za roboty dodatkowe nie objęte umową. Art. 632 § 2 k.c ...

wynagrodzenia za przedmiot robót objętych umową, nie może natomiast znaleźć zastosowania ...

robót budowlanych nie objętych zakresem umowy. W tej części stron nie ...

I ACa 52/16 – Wyrok SO – 2016-03-31 9 fragmentów Premium

2016-03-31 » I. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie pierwszym tylko o tyle, że (...) i w pozostałej części oddala powództwo; II. oddala apelację w pozostałym zakresie;

uzupełnienia dokumentów wówczas powódka zdołałby wykonać zobowiązanie do uzupełnienia dokumentów w ...

r., przy uwzględnieniu obowiązku dołożenia należytej staranności przez obie strony postępowania ...

niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania, począwszy od 6.07.2012 ...

p. obligatoryjne wstrzymanie możliwości zawarcia umowy do czasu prawomocnego zakończenia postępowania ...

wówczas, gdy wykonawca nie wypełni należycie wezwania zamawiającego, ale tylko wtedy gdy niewykonanie wezwania było następstwem zawinienia wykonawcy ...

który uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Przyczyni się to (jak wynika ...

sytuacji, gdy wykonawca nie wypełni należycie wezwania zamawiającego, stwarza pole do ...

wykorzystanie instytucji wadium, jako sposobu nienależytego przysporzenia. Nie bez znaczenia dla ...

wniosku, że powódka nie dochowała należytej staranności w świetle art. 355 ...

X Ga 332/09 – Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu – 2009-09-02 80 fragmentów Premium

2009-09-02 » oddala skargę

Konsorcjum przypisało sobie doświadczenie w wykonaniu usługi odpowiadającej wymogom SIWZ, co ...

charakterze do przedmiotu zamówienia - obejmującej wykonanie minimum jednego arkusza mapy w ...

iż "Wykonawca w przedstawionym wykazie wykonanych usług podał, że zrealizował dla ...

potrzeb Bazy Danych Topograficznych (...) oraz wykonanie wydruków zawartości bazy danych zgodnie ...

przez Zamawiającego, ponieważ nie dotyczyła wykonania pełnego zakresu tematycznego TBD (komponentu ...

całe województwo opolskie, opracowanie zostało wykonane w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych ...

niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia, ponieważ wszystkie usługi dotyczące wykonania minimum jednego arkusza ...przedstawione w wykazie wykonanych usług nie spełniają wymogów stawianych ...

potrzeb Bazy Danych Topograficznych (... oraz wykonanie wydruków zawartości bazy danych zgodnie ...

pismem uzyskanym z ... o faktycznie wykonanym zakresie prac uczestnika konsorcjum ...W ...

przez zamawiającego, ponieważ nie dotyczy wykonania pełnego zakresu tematycznego ... w ujęciu ...

przez Zamawiającego, ponieważ nie dotyczy wykonania pełnego zakresu tematycznego TBD (komponentu ...

Geodezji i Kartografii o faktycznie wykonanym zakresie prac uczestnika konsorcjum: ... o ...

Kartografii, z którego wynika faktycznie wykonany zakresie prac uczestnika konsorcjum ... oraz ...

Zamawiający uważa, że firma ... nie wykonała faktycznie prac składających się na ...

w ...r. było konsorcjum firm ... (umowa konsorcjum, oferta, pełnomocnictwo, zgłoszenie roboty ...

dwóch wykonawców działających na podstawie umowy konsorcjum, obaj wykonawcy uzyskują doświadczenie ...

ponoszą solidarną odpowiedzialność za jej wykonanie i wspólnie uzyskują niezbędne doświadczenie ...

wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Nie można zatem zamówienia wykonanego wspólnie przez członków konsorcjum dzielić ...

przez Zamawiającego, ponieważ nie dotyczy wykonania pełnego zakresu tematycznego TBD (komponentu ...

iż Odwołujący się w Wykazie wykonanych usług wskazał jako własne doświadczenie ...

Warunek udziału w postępowaniu o wykonanie zamówienia publicznego dotyczący doświadczenia, o ...

z wcześniej zawartymi przez wykonawcę umowami. W związku z tym istnienie odpowiedzialności solidarnej konsorcjantów za wykonanie umowy wynikające z brzmienia art. 141 ...

się pełnym doświadczeniem wynikającym z wykonanego przez konsorcjum zamówienia. Tym samym ...

nabywa jednak doświadczenia odnośnie prac wykonanych przez innych konsorcjantów". Nieprawdą jest ...

charakterze do przedmiotu zamówienia, obejmującą wykonanie minimum jednego arkusza mapy w ...

podobnym charakterze rozumie się prace wykonane według Wytycznych technicznych "Baza Danych ...

przedmiotowego warunku należało przedstawić "wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech ...

przedmiot zamówienia, z podaniem ilości wykonanych arkuszy (powierzchni arkuszy), przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów ...

potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie, sporządzonych w formie wykazu i ...

Odwoławcza ustaliła, że w wykazie wykonanych usług Odwołujący się wskazał dwie ...

definicją Zamawiającego. Pierwsza z nich, wykonana na zlecenie Głównego Geodety Kraju ...

Bazy Danych Topograficznych (TBD) oraz wykonanie wydruków zawartości bazy danych zgodnie ...

44 arkuszy z obszaru ... Druga, wykonana na zamówienie ... polegała na "zebraniu ...

zakresie oceny potrzeb infrastruktury transportu, wykonaną na rzecz Ministerstwa Transportu ... Krajowa ...

przez Zamawiającego, ponieważ nie dotyczyła wykonania pełnego zakresu tematycznego TBD (komponentu ...

Zamawiający wezwał "do uzupełnienia wykazu wykonanych usług." Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła ...

w zakresie referencji" dotyczącej usługi wykonanej dla Marszałka Województwa ..., gdyż "stoi ...

całe województwo opolskie, opracowanie zostało wykonane w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych ...

niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia, ponieważ wszystkie usługi dotyczące wykonania minimum jednego arkusza TBD przedstawione w wykazie wykonanych usług nie spełniają wymogów stawianych ...

Geodezji i Kartografii o faktycznie wykonanym zakresie prac uczestnika konsorcjum ... Dowodem ...

przez Zamawiającego, ponieważ nie dotyczy wykonania pełnego zakresu tematycznego TBD (komponentu ...

przez Zamawiającego, ponieważ nie dotyczy wykonania pełnego zakresu tematycznego TBD (komponentu ...

o tym, zdaniem Zamawiającego, treść umowy trójstronnej z dnia ... w której ...

dokonywanie przez Zamawiającego oceny dokumentów umowy i protokołów odbiorów częściowych robót ...

Zamawiającego w celu sprawnej i należytej realizacji kontraktu. Natomiast w Formularzu ...

praktyka wskazywania pełnomocnika jako strony umowy, to jednak w okolicznościach badanego ...

z którego wynika, iż zamówienie wykonało konsorcjum, a nie jedynie firma ...

podstawę faktyczną wywodziło z przedmiotowej umowy konsorcjum i związanego z nią ...

podmiot, który składa ofertę, zawiera umowę i ją realizuje. Konsekwencją przyjęcia ...

tak, to nie sposób po wykonaniu zamówienia, odmówić uczestnikowi konsorcjum doświadczenia ...

należy potwierdzać za pomocą wykazu wykonanych (bądź wykonywanych w odniesieniu do ...

iż chodzi tylko o fizyczne wykonanie czynności. Nie można zapominać, że "wykonanie" ma wykazać wykonawca, a nie ...

Izby Odwoławczej ograniczyć doświadczenia do wykonanych zadań. Tym bardziej, jeśli idzie ...

wykonawca, który daje gwarancję jego należytego wykonania. Jednakże jakie doświadczenie stanowi tę ...

których doświadczenie w postaci faktycznie wykonanych czynności odpowiada oczekiwaniom Zamawiającego. Krajowa ...

obowiązek opierać się na Wykazie wykonanych usług i protokołach odbioru robót ...

przez Przystępującego. Tymczasem z Wykazu wykonanych usług wynika, iż drugie referencyjne ...

iż przedmiotowa usługa "nie dotyczy wykonania pełnego zakresu tematycznego TBD (komponentu ...

wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia wystarczy być uczestnikiem konsorcjum ...

a zbędne jest jego bezpośrednie wykonanie przez wykonawcę ubiegającego się o ...

Bazy danych Topograficznych (TBD) oraz wykonanie wydruków zawartości bazy danych zgodnie ...

niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia, ponieważ wszystkie usługi dotyczące wykonania minimum jednego arkusza TBD przedstawione w wykazie wykonanych usług nie spełniają wymogów stawianych ...

Bazy Danych Topograficznych (TBD) oraz wykonanie wydruków zawartości bazy danych zgodnie ...

że zbędne jest jego bezpośrednie wykonanie przez wykonawcę ubiegającego się o ...

Konsorcjum w sensie jurydycznym jest umową nienazwaną typu joint venture, zawieraną ...

zamówienia publicznego są strony tej umowy (zob. J. Lic, Konsorcjum w ...

być przygotowany na ewentualność obowiązku wykonania całego zadania z zakresu zamówienia ...

konsorcjantów, obejmującej także roszczenie o wykonanie umowy zgodnie z treścią zobowiązania (J ...

W przypadku odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania roszczenie odszkodowawcze, jak podkreśla ...

stosunku zobowiązaniowego (tu: wynikającego z umowy), a więc znajduje zastosowanie tylko ...

uznać za roszczenie wynikające z umowy, jednakże kształt tego roszczenia zostaje ...

nimi zadań faktycznych) ciąży obowiązek wykonania całego zamówienia publicznego. Prawidłowe wykonanie tego zadania jest więc w ...

w ramach realizacji zamówienia publicznego. Wykonanie zamówienia jest więc sumą funkcjonalnie ...

tej sytuacji nie sposób po wykonaniu zamówienia odmówić uczestnikowi konsorcjum doświadczenia ...

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający może żądać wykazu wykonanych, w przypadku świadczeń okresowych lub ...

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów ...

te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie. Z treści wskazanego przepisu nie ...

wynika, by prace miały być wykonane samodzielnie lub bezpośrednio (faktycznie) w ...

dyspozycja tego przepisu obejmuje także wykonanie prac przez konsorcjum, którego członkiem ...

wspólnej, a wręcz solidarnej realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, jest ...

XXIII GCo 9/16 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2016-03-02 27 fragmentów Premium

2016-03-02 » oddala wniosek

siedzibą w W. o udzielenie zabezpieczenia postanawia: oddalić wniosek. SSO Alicja ...

w W. - wniósł o udzielenie zabezpieczenia skardze na orzeczenie Krajowej Izby ...

dokonania czynności w postaci zawarcia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ...

interes prawny w żądaniu udzielenia zabezpieczenia wyraża się w dążeniu do ...

W., ewentualnie podpisania przez Zamawiającego umowy z (...) sp. z o.o ...

możliwości w uniemożliwieniu Zamawiającemu zawarcia umowy z innym wykonawcą do czasu ...

KIO nie uchyla możliwości zawarcia umowy. Wnioskodawca ponadto wskazał, że jeżeli Zamawiający doprowadzi do zawarcia umowy to nie będzie mógł już ...

że w przypadku zawarcia przedmiotowej umowy, wnioskodawca będzie mógł jedynie wystąpić ...

zważył, co następuje: Wniosek o zabezpieczenie podlega oddaleniu. Zgodnie z art ...

1 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub ...

oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny istnieje wówczas, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie ...

w sprawie. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia Sąd uwzględni interesy stron lub ...

takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie ...

1]kpc i nast. dotyczące zabezpieczenia znajdują odpowiednie zastosowanie również w ...

wniosku i w efekcie udzielenia zabezpieczenia muszą zachodzić łącznie obie wymienione ...

uprawdopodobnienia choćby jednej z przesłanek zabezpieczenia musi bowiem skutkować oddaleniem wniosku ...

c. interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub ...

uprawdopodobnił interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Wnioskodawca wskazał, że brak udzielenia zabezpieczenia doprowadzi do zawarcia umowy z (...) sp. z o.o., a więc umowa nie będzie już mogła zostać ...

nie stoi na przeszkodzie zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zakaz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w ...

nie obowiązuje już zakaz zawarcia umowy. Może więc dojść do sytuacji ...

skargę na orzeczenie KIO a umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie ...

jej wykonywanie albo została już wykonana. Sąd Najwyższy w uchwale z ...

zawarcie przez zamawiającego z wykonawcą umowy na wykonanie prac stanowiących przedmiot zamówienia publicznego ...

innego uczestnika przetargu chyba, że umowa została wykonana (sygn. akt III CZP 73 ...

W razie zaś samego zawarcia umowy wnioskodawcy służą roszczenia o odszkodowanie ...

wiarygodne w jakimś procencie, ani zabezpieczenie go w takim stosunku (postanowienie ...

w przyszłości. Niedopuszczalne jest bowiem zabezpieczenie roszczeń, które mogą powstać dopiero ...

II Ca 266/16 – Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie – 2016-06-16 3 fragmenty Premium

2016-06-16 » oddala skargę

wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy, a żadne z zarzucanych przez ...

dni w związku z koniecznością zabezpieczenia wadium i ewentualnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla spółki, jednak jednocześnie zaznaczył ...

wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Konkludując ...

I C 1819/12 – Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze – 2015-04-30 162 fragmenty Premium

2015-04-30

zawarła z pozwaną Gminą K. umowę o roboty budowlane, której przedmiotem było wykonanie adaptacji budynku byłego dworca i ...

1 zawierał z Gminą K. umowy na wykonanie dodatkowych prac związanych z realizacją ...

inwestycji, a także aneksy do umowy z 11.01.2010 r. zmieniające termin wykonania przedmiotu umowy oraz zakres i harmonogram wykonywanych ...

wykonawca inwestycji zawarła z powodem umowę o roboty budowlane, na podstawie ...

inwestycji i zobowiązał się do wykonania wskazanych w załączonym do wyżej wymienionej umowy kosztorysie robót budowlanych, zaś pozwany ...

płaciła powodowi część wynagrodzenia po wykonaniu określonego w kosztorysie etapu założonych ...

ustalił, że generalny wykonawca jako zabezpieczenie będzie potrącał z poszczególnych faktur ...

i odbioru zadania inwestycyjnego. Termin wykonania robót przez powoda został ustalony ...

za każdy dzień zwłoki. Po wykonaniu całości prac budowalnych powód wystawił ...

umownych ustalonych na podstawie pkt (...) umowy zlecenia nr(...) z 19.02 ...

zwłokę 70 dni w terminie wykonania robót było bezzasadne. Podniósł, że ...

powód zgłosił gotowość do odbioru wykonanych prac już w dniu 15 ...

r., co oznacza, że przedmiot umowy został przez niego wykonany już w tej dacie. Niezależnie ...

się o wydłużenie terminu na wykonanie prac m.in. z powodu konieczności wykonania prac dodatkowych wymagających zmiany zakresu ...

dostaw materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania kolejno zaplanowanych prac budowlanych, czy ...

prac, tym bardziej, że powód wykonał prace będące przedmiotem umowy w całości, a nieznaczne opóźnienie ...

mu całość wynagrodzenia zgodnie z umową. W odpowiedzi na pozew (k ...

wystawiona przez powoda wbrew postanowieniom umowy, albowiem zarówno faktury cząstkowe, jak ...

czy też na opóźnienia w wykonaniu poszczególnych zakresów robót, a powód ...

okoliczności te skutkowały opóźnieniem w wykonaniu inwestycji zawinionym przez powoda. Zaprzeczyła ...

według norm przepisanych. Zarzuciła, że umowa powoda z pozwanym ad.1 ...

ta dotyczyła wyłącznie robót objętych umową pozwanych z 11.01.2010 ...

1 zawierając z Gminą kolejne umowy z 30.05.2011 r ...

2011 r., choć zlecił powodowi wykonanie prac objętych tymi umowami nie zwracał się do Gminy ...

w zakończeniu robót zgodnie z umową. Sąd ustalił następujący stan faktyczny ...

z ograniczoną odpowiedzialnością w B. umowę nr (...) w wyniku przeprowadzonego postępowania ...

oraz zagospodarowanie terenu, ustalając termin wykonania robót budowlanych do 31 października ...

2011 r. Zgodnie z §10 umowy do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą ...

2010 r. zgodnie z §10 umowy wyraziła zgodę na zawarcie przez ...

podwykonawcami, w tym na zawarcie umowy z powodem M. L. w ...

robót budowlanych. Aneksem nr (...) do umowy z 26.10.2011 r. termin wykonania robót budowlanych ustalono do 16 ...

którym wskazano na opóźnienie w wykonaniu robót wynikające z opóźnienia w wykonaniu przyłączy energetycznego i gazowego (nie objętego umową), w tym konieczności zmiany projektu ...

maja 2011 r. pozwani zawarli umowę nr (...) o dostawę i roboty ...

konieczne dla realizacji zadania objętego umową z 11.01.2010 r ...

września 2011 r. pozwani zawarli umowę nr (...) o wykonanie prac wykończeniowych koniecznych dla realizacji zadania będącego przedmiotem umowy z 11.01.2010 r ...

w §1 ust.2 tej umowy w terminie do 31.10 ...

który aneksem nr (...) do tej umowy przedłużono do 16.12.2011 r. (dowód: umowa nr (...) z 11.01.2010 ...

2011 r. k 394-395; umowa z 12.09.2011 r ...

1 Gminie K. k 54; umowa nr (...) z 30.05.2011 ...

działalność gospodarczą pod nazwą Firma (...) umowę- zlecenie nr (...), na podstawie której powód miał wykonać roboty budowlane w zakresie inwestycji ...

zł. Pozwany ad. 1 za wykonane prace miał zapłacić powodowi wynagrodzenie ...

określonych w kosztorysie- załączniku do umowy z 19.02.2010 r ...

zawartych w "kosztorysie załączniku do umowy" na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru ...

z rozliczeniem materiałów powierzonych do wykonania na podstawie przedstawionych obmiarów kierownikowi budowy wykonanych prac- w terminie 30 dni ...

jego przedstawiciela. W pkt 11 umowy strony ustaliły, że na zabezpieczenie należytego wykonania robót pozwany ad. 1 zatrzyma 5 % wartości przedmiotu umowy, potrącanych z faktur wykonawcy, a zwrot zabezpieczenia nastąpi co do 70% w ...

warunków odbioru w pkt 13 umowy strony ustaliły, że wykonawca zgłosi ...

przypadku wadliwego lub/i usterkowego wykonania robót do czasu usunięcia wad ...

wykonawcę. Zgodnie z pkt 14 umowy wykonawca miał zapłacić zamawiającemu kary ...

umowne: 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w ...

robót, 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w ...

gwarancji i 10% wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących ...

15 października 2011 r. (dowód: umowa- zlecenie nr (...) z 19.02 ...

k 74; kosztorys załącznik do umowy z 19.02.2010 r ...

1 wzywał powoda do przyspieszenia wykonania robót, miał też zastrzeżenia co ...

ilości pracowników wykonujących prace objęte umową, wskazując na zagrożenie w terminowym wykonaniu prac, uwagi o niedostatecznej obsadzie pracowników powoda realizujących umowę zagrażającą terminowemu wykonaniu prac kierownik budowy T. Z ...

opóźnienie w realizacji robót objętych umową z 3.02.2010 r ...

2011 r. W czasie wykonywania umowy- zlecenia z (...) powód wystawiał faktury ...

każdej faktury zatrzymywał 5 % tytułem zabezpieczenia. W protokołach częściowych odbioru stwierdzano wykonanie robót przez powoda zgodnie z umową, projektem i kosztorysem. W protokołach ...

zawierając z powodem aneks do umowy. Powód pismem z 3.10 ...

1, że uważa za niemożliwe wykonanie przez niego umowy w terminie do 15.10 ...

ad. 1 monitował powodowi zagrożenie wykonania prac w terminie. (dowód: zdjęcia ...

odpowiedzialnością w B. wynagrodzenie za wykonane prace budowlane. Jednocześnie pozwany ad ...

całość wynagrodzenia za prace objęte umowami pozwanych. (dowód: faktury wraz z ...

1 zakończenie prac budowlanych objętych umową stron i gotowość do odbioru ...

o zakończeniu realizacji zadania objętego umowami z 11.01.2010 r ...

zgodność zakresu robót z zawartą umową oraz wykonanie prac zgodnie ze sztuką budowlaną ...

powoda dokonali odbioru robót objętych umową- zlecenia (...) z 19.02.2010 ...

parapetów przy oknach powód miał wykonać wiosną 2012 r., zaś w ...

wystawił fakturę VAT nr (...) za wykonane prace objęte umową nr (...) po dokonanym odbiorze końcowym ...

że w związku z nieterminowym wykonaniem umowy na podstawie pkt (...) umowy obciążyła go karą umowną w ...

nr (...) oraz z tytułu zwrotu zabezpieczenia, wzywając powoda do zapłaty pozostałej ...

treścią art. 647 kc przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje ...

oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami ...

a inwestor zobowiązuje się do wykonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności ...

sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu , jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy umowy o dzieło. W przeciwieństwie do umowy zlecenia jest ona umową rezultatu, nie zaś umową starannego działania. Kwestiami specyficznymi rozróżniającymi umowę o dzieło od umowy o roboty budowlane jest ocena realizacji inwestycji na podstawie umowy o roboty budowlane stosownie do ...

wykonawcą w zakresie przygotowania i wykonania przedmiotu świadczenia, przejawiająca się w ...

o dzieło nie występują, a umowy o roboty budowlane dotyczą inwestycji ...

większych rozmiarach, obiektów. Istotą ponadto umowy o dzieło jest pewien indywidualny ...

na określone dzieło jest jego wykonanie w wyznaczonym terminie. Może wykonywać ...

że dzieło to ma mieć należytą jakość. Dzieło nie musi być ...

co innego wynika z zapisów umowy. Jeśli przyjmujący zmówienie nie wykonuje ...

on równocześnie odpowiedzialność za właściwe wykonanie dzieła oraz odpowiada za powstałe ...

zapłacić wynagrodzenie przyjmującemu zamówienie a wykonane dzieło, wynagrodzenie zaś należy do essentialia negotii tej umowy. Stosownie do treści art. 642 ...

1 kc w braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie ...

świadczeń częściowych. Podkreślić należy, iż umowa o roboty budowlane jest umową wzajemną wobec czego obowiązkowi oddania ...

zamawiającego i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Umowa o roboty budowlane charakteryzuje się ...

nakłada na przyjmującego zamówienie obowiązek wykonania i oddania dzieła (art. 642 ...

obowiązek odebrania dzieła, które przyjmujący wykonał zgodnie ze swym zobowiązaniem (art ...

następuje także wówczas, jeżeli z umowy inaczej nie wynika, gdy przyjmujący ...

biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o dzieło, Przegląd Prawa Handlowego ...

6, str. 6-13). Z umowy stron wynikało, że odbiór robót ...

rzeczy zgodnie z celem zawartej umowy, jeżeli czyni dzieło niezdatnym do ...

6 kc nie wykazał, aby wykonane przez powoda roboty budowlane były ...

sytuacji gdy roboty budowlane zostały wykonane przez przyjmującego zamówienie powoda zgodnie ...

z treścią zobowiązania wynikającego z umowy oraz wydane zgodnie z tym ...

jego wydania (oddania), będące quasi-umową, a w wielu umowach o dzieło przybierającą wprost postać sformalizowanej umowy. Wykonanie umowy o dzieło poprzez jego zaoferowanie ...

ma miejsce wtedy, gdy nastąpiło wykonanie dzieła oznaczonego w umowie w ...

na jego przeznaczenie, określone poprzez umowę przez zamawiającego, nawet tylko przez ...

że nie nastąpiło w ogóle wykonanie umowy przez wykonawcę. W takiej sytuacji ...

przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy (zob. wyrok SN z dnia ...

nr 1169343). W wypadku gdy wykonanie lub wydanie dzieła nastąpiło niezgodnie z treścią stosunku prawnego umowy o dzieło, zamawiający nie ma ...

uchyla się od odbioru prawidłowo wykonanego i wydanego dzieła, popada w ...

ad.1 wobec drobnych usterek wykonanych prac budowalnych, wymagających jedynie poprawek ...

odmowy zapłaty powodowi wynagrodzenia za wykonane prace objęte umową nr (...). Nie może przy tym ...

zgody na wykonywanie prac objętych umowami z 30 maja 2011 r ...

zważyć przy tym należy, że umowy te nie zawierały regulacji takiej jak §10 umowy z 11.01.2010 r ...

2 kc (inwestora na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami ...

że wyraził zgodę na zawarcie umowy (art. 6471 § 2 zdanie drugie ...

w odniesieniu do prac objętych umowami pozwanych z 30.05.2011 ...

zmieniony w drodze innych postanowień umowy. Uchybienie temu obowiązkowi powoduje nieważność umowy - w części dotyczącej powierzenia jej ...

inwestora nie jest warunkiem ważności umowy zawartej przez wykonawcę z podwykonawcami ...

na zawarcie przez wykonawcę (generalnego) umowy z podwykonawcą, Radca Prawny 2005 ...

inwestora jest wymagana dla ważności umowy zawartej przez wykonawcę z podwykonawcami ...

jednak uzależniona ani od ważności umowy z podwykonawcą, ani od jego ...

zawarcie, ale od samego faktu wykonania przez podwykonawcę robót na jego ...

wykonawcy, względnie wykonawców częściowych, za umowy zawierane z podwykonawcami oraz dalszymi ...

z którym bezpośrednio zawarli oni umowę na wykonanie części robót, zmuszając inwestora do ...

wynika jedynie z okoliczności zawarcia umowy wykonawcy z podwykonawcą, ale z faktu wykonania robót przez podwykonawcę na rzecz ...

od jego zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami ...

za zapłatę wynagrodzenia za ich wykonanie. Przepis art. 6471 § 5 kc ...

zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę". Przesłanka odpowiedzialności wykonawcy ...

postaci oświadczenia woli o zawarciu umowy z podwykonawcą. Zakres tej odpowiedzialności ...

lub ważności "ostatecznego" zawarcia tej umowy, ale przede wszystkim od okoliczności wykonania robót budowlanych przez podwykonawcę. Natomiast ...

za wynagrodzenie podwykonawcy z tytułu wykonania przez niego robót, a podstawową ...

postępowaniem wykonawcy, który uniemożliwił faktyczne wykonanie robót (por. zwłaszcza art. 655 ...

w sytuacji nieważności lub bezskuteczności umowy wykonawcy z podwykonawcą, ale stworzenie skutecznego zabezpieczenia zapłaty wynagrodzenia dla podmiotu, który wykonał prace budowlane na rzecz inwestora ...

aspekcie czasowym najpierw zostaje zawarta umowa między inwestorem i wykonawcą, której ...

także podstawowe elementy treści późniejszej umowy wykonawcy z podwykonawcą. Ta druga umowa zawiera bowiem liczne odesłania do treści wskazanej umowy pierwotnej (zwłaszcza co do zakresu robót i projektu budowlanego). Umowa i stosunek obligacyjny wykonawcy z ...

realizowana jest na podstawie wskazanej umowy pierwotnej. Struktura tej sytuacji obejmuje ...

że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę ...

określonej sumy (kara umowna). Kara umowa wbrew swej nazwie, nie jest ...

lecz sankcją cywilnoprawną na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Najistotniejszą funkcję, jaką pełni ...

jest bowiem surogatem odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego. Jednocześnie ważnym zadaniem kary umownej jest zabezpieczenie wykonania zobowiązania, tym samym zwiększenie realności wykonania zobowiązania oraz ułatwienie naprawienia szkody ...

ma mobilizować dłużnika do prawidłowego wykonania zobowiązania. Zastrzeżenie kary umownej jest ...

zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 471 kc). Z ...

obowiązek świadczenia kary umownej, drugą - niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania lub pojedynczego obowiązku, za ...

z dłużnikiem, a także fakt niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (wyrok SN z dnia ...

art. 471 kc, wina w niewykonaniu zobowiązania jest podstawową przesłanką roszczenia ...

LEX nr 137571). W konsekwencji, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania musi być następstwem okoliczności ...

musi z niedołożenia przez dłużnika należytej staranności (art. 472 kc), czyli ...

wierzyciel nie musi udowadniać, że wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek okoliczności ...

zawartym w art. 471 kc niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązana następuje na skutek okoliczności ...

dłużniku ciąży obowiązek wykazania, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek okoliczności ...

do art.471 kc - że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które ...

z dłużnikiem, a także fakt niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. (por: wyrok Sądu Najwyższego ...

zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie zwalnia dłużnika z ...

dłużnik, który zdaniem wierzyciela nie wykonał lub wykonał w sposób nienależyty zobowiązanie, może doprowadzić do wyłączenia ...

to przez udowodnienie rzeczywistej przyczyny niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a nadto, że nie ...

też przez wykazanie, że przy wykonaniu zobowiązania dołożył należytej staranności. W niniejszej sprawie poza ...

sporem było, że M. L. wykonał roboty budowlane objęte umową nr (...) po określonym aneksem nr (...) do tej umowy terminie tj. po 15 października ...

pracowników powoda nie gwarantująca terminowego wykonania prac, jak też uchybienia w ...

kary umownej określonej w pkt (...) umowy nr (...). Za zasadną jednak Sąd ...

mając na uwadze zapis pkt (...) umowy nr (...) nakazujący powodowi zgłoszenie odbioru ...

1 winien był bowiem odebrać wykonane przez M. L. prace. Zatem ...

zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, lub gdy kara jest rażąco ...

dowodowe wykazało, że powód zawierając umowę nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń do jej treści przy podpisaniu umowy. Powód jako profesjonalista znał zasady ...

podpisanego kontraktu. W toku realizacji umowy, jak wynika z dokumentów oraz ...

podkreślano, że istnieje zagrożenie terminu wykonania umowy. Strony umowy nr (...), w tym powód, miały realną możliwość zakwestionowania warunków umowy, a w szczególności rodzaj i ...

że powód, nie zakwestionował warunków umowy i nie podnosił, że kara ...

wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki jest ...

921,11 zł) oraz 70% zabezpieczenia, które winno być zwrócone powodowi ...

r., zaś co do 70% zabezpieczenia w kwocie 24005,94 zł ...

XII C 653/18 – Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu – 2020-08-10 139 fragmentów Premium

2020-08-10 » I. zasądza od pozwanej na rzecz powoda (...); II. oddala powództwo w pozostałym zakresie;

najkorzystniejszą ofertę. Zgodnie z założeniami, umowa między stronami miała zostać podpisana ...

rozpoczęte przed okresem wakacyjnym. Finalnie umowa została podpisana w dniu 29 ...

2016 r. W ramach zawartej umowy powód miał wybudować nowe czterokondygnacyjne ...

nie reguluje wszystkich koniecznych do wykonania elementów. Przedstawiona przez pozwaną dokumentacja ...

opóźnieniem i wskazywało na możliwość wykonania wycinki po okresie lęgowym, tj ...

spowodowały opóźnienie prac ziemnych. Powód zabezpieczył wykonane wykopy poprzez pompowanie wody. Dopiero ...

powoda oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W takiej sytuacji był zmuszony ...

pozostali na tzw. przestoju. Za wykonane prace powód wystawił pozwanej faktury ...

11 zł. Składając ofertę na wykonanie przedmiotu umowy, wyliczył zysk w wysokości 10 ...

i niespodziewaną decyzję o zerwaniu umowy poniósł koszty zabezpieczenia i uprzątnięcia placu budowy, koszty ...

pozostawania w gotowości do realizacji umowy. Łączna kwota poniesionych przez niego ...

umownych z tytułu odstąpienia od umowy. Zdaniem powoda, złożone przez pozwaną ...

r. oświadczenie o odstąpieniu od umowy nr (...) z dnia 29.06 ...

nieskuteczne. Prawo do odstąpienia od umowy zastrzeżone zostało w sytuacjach przewidzianych ...

robót w sposób sprzeczny z umową. Zdaniem powoda, wykonywał on umowę w sposób prawidłowy, akcentując na ...

zagrożenia dla dochowania końcowego terminu umowy. Powód wskazał, że złożone przez ...

pozwaną oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało złożone dla pozoru i ...

miało na celu wykorzystanie zapisów umowy celem uwolnienia się od odpowiedzialności ...

podał, że z tytułu realizacji umowy miał otrzymać wynagrodzenie w kwocie ...

do opóźnienia w zakresie podpisania umowy, pozwana wskazała, że jeden z ...

27.06.2016 r., natomiast umowa z powodem została zawarta w ...

r. Tym samym, późniejsze zawarcie umowy nie miało wpływu na sposób ...

które w istocie uniemożliwiały powodowi wykonanie robót. Ponadto kontakt z projektantem ...

miał możliwości znalezienia podwykonawców na wykonanie robót w technologii przewidzianej w ...

czym zmiany technologii stanowiłyby zmianę umowy o zamówienie publiczne. Ponadto nie ...

były znaczne, a zalewanie wykopów wykonanych przez powoda było spowodowane działaniem ...

deszczową i odpowiednio jej nie zabezpieczył. Co więcej ilość pracowników powoda ...

Pozwana podniosła, że odstąpiła od umowy z powodem z przyczyn leżących ...

opóźnieniu ponad 14 dni w wykonaniu podkładów betonowych, ław fundamentowych wraz ...

utraconego zysku wskutek odstąpienia od umowy powód pomija zupełnie, iż otrzymał ...

niższy wskutek uznania zapłaty za wykonane roboty. Jednocześnie nie jest zasadne ...

marży zysku w wysokości 10 %. Umowa została zawarta w wyniku postępowania ...

pomiędzy odstąpieniem przez pozwaną od umowy a kosztami biura i pracowników ...

pełnomocnika S. S. (1), zawarli umowę nr (...) o prace projektowe i ...

do końca lutego, przy czym wykonanie prac dotyczących usuwania drzew poza ...

tj. przedkładania dwutygodniowych raportów z wykonanych robót, określających zaawansowanie prac wraz ...

na każdy dzień, z zaznaczeniem wykonanych już robót oraz problemów realizacyjnych ...

Warunków Zamówienia - k. 23-42; umowa nr (...) (...) z dnia 26.03 ...

powód był przekonany, że podpisanie umowy z zamawiającym nastąpi niezwłocznie, a ...

realizacji inwestycji. Ostatecznie jednak zawarcie umowy zostało odsunięte w czasie. Dopiero ...

przedłożenie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy. / dowód: pismo z dnia 09 ...

pod nazwą (...) jako wykonawca zawarli umowę nr (...) o wykonanie robót budowlano-montażowych. Powód zobowiązał się wykonać roboty budowlane polegające na rozbudowie ...

pozwoleniu na użytkowanie. Zakres przedmiotu umowy obejmował roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ...

naprawcze, roboty budowlane i wykończeniowe, wykonanie instalacji sanitarnych, wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych i przeciwpożarowych ...

terenu: budowa drogi pożarowej z wykonaniem nowego zjazdu na ul. (...) i ...

10.2017 r. (§ 2). Za wykonanie przedmiotu umowy powód miał otrzymać wynagrodzenie ryczałtowe ...

12 - zorganizować roboty budowlane oraz zabezpieczyć teren budowy w sposób nie ...

48 - przedkładać dwutygodniowe raporty z wykonanych robót określające zaawansowanie prac wraz ...

podziałem na każdy dzień, zaznaczeniem wykonanych już robót oraz problemów realizacyjnych ...

B do SIWZ. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy miało odbywać się na podstawie ...

wystawionych za zakończone elementy przedmiotu umowy ujęte w tabeli elementów scalonych ...

stanowiącej załącznik nr 2 do umowy (§ 7 ust. 1). Na przedmiot umowy wykonawca udzielił 61-miesięcznej gwarancji ...

następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy; gwarancja miała obejmować wady materiałowe ...

w robociźnie (§ 9 ust. 1 umowy). Niezależnie od przyczyn określonych w ...

cywilnym, zamawiający mógł odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli ...

nie wykonywał robót zgodnie z umową lub pisemnymi zastrzeżeniami zamawiającego albo ...

dni lub opóźniał się z wykonaniem robót przez okres 14 dni ...

harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym (...)do umowy; 2) wykonawca opóźniał się z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy o okres dłuższy niż 14 ...

mowa w § 3 ust. 1 umowy. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy lub jej części zamawiający miał ...

projektową autorstwa (...). Strony przyjęły, że wykonanie robot elektrycznych powód powierzy podwykonawcy ...

584 188,50 zł. / dowód: umowa nr (...) z dnia 29.06 ...

278, 280 / W dacie zawarcia umowy wykonawca przedłożył dokumenty dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj.: - gwarancję ubezpieczeniową należytego wykonania kontraktu na kwotę 300 000 ...

że powód przejął obiekt do wykonania zamówionych robót i zobowiązał się ...

ich prowadzenia zgodnie z zawartą umową. Roboty miały być wykonywane w ...

zamawiający wniósł zastrzeżenia do projektu umowy, wskazując, że zwraca się o ...

rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do umowy. Pisemnie tego samego dnia powód poinformował o niemożliwości wykonania prac elektrycznych zgodnie z dokumentacją ...

a następnie akceptację tego sposobu wykonania bądź podania innego rozwiązania. / dowód ...

branży elektrycznej; - brak jest możliwości wykonania pomieszczenia 0.05 na parterze ...

046, 11 zł brutto za wykonanie następującego zakresu robót: - roboty ziemne ...

2016 r. - k. 153; świadectwo wykonania robót - k. 154 / Powód otrzymał ...

części kanalizacji zaślepiono pianką; nie wykonano prowizorycznego spięcia istniejących kanalizacji deszczowej ...

przez firmę, która uprzednio deklarowała wykonania prac żelbetonowych, przystąpił do poszukiwania innych technologii na wykonanie tych prac; - przystąpił do próby ...

naprawczej polegającej na zmianie technologii wykonania prac konstrukcyjnych i prowadzi negocjacje ...

r. przedstawi ostateczną ofertę na wykonanie szkieletu budynku wraz z obudową i przedstawi nową koncepcję wykonania, o powyższym na spotkaniu w ...

oświadczyła powodowi, iż odstępuje od umowy nr (...) o wykonanie robót budowlano-montażowych z przyczyn ...

zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem do umowy. We wrześniu winny być wykonane następujące roboty: - podkłady betonowe, - ławy ...

13 ust. 1 pkt 1 umowy z dnia 29.06.2016 ...

oświadczenie pozwanej o odstąpieniu od umowy zostało złożone przy braku przesłanek ...

in., że przesłanką odstąpienia od umowy były opóźnienia przy wykonywaniu robót ...

wykonawcą w związku z robotami wykonanymi a niezapłaconymi. Strony ustaliły, że ...

203, 69 zł brutto. Prace wykonane przez podwykonawców obejmowały: - roboty elektryczne ...

w związku z odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po stronie ...

8 ust. 1 pkt 4 umowy, nalicza karę umowną z tytułu odstąpienia od części umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego ...

że przeszkody w realizacji przedmiotu umowy skutkujące opóźnieniem po stronie powoda ...

uzasadniające odstąpienie przez zamawiającego od umowy zostały opisane w oświadczeniu o ...

stanowisko dotyczące zasadności odstąpienia od umowy i wysokości naliczonych kar. Poinformowała ...

Inwestycji Miejskich - beneficjenta gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu nr (...), o czym Towarzystwo ...

w związku z odstąpieniem od umowy pozwana skierowała do powoda wezwanie ...

pozostały podstawy zbrojenia (niezalane betonem) wykonane przez podwykonawcę, prefabrykaty, bloczki betonowe ...

W chwili złożenia odstąpienia od umowy, prace w zakresie rozmieszczenia zbrojenia ...

w trakcie realizacji inwestycji, powód wykonał prace dodatkowe nieobjęte umową, polegające na przesunięciu przejścia, wykucia ...

nie przez nie została rozwiązana umowa z powodem, zaś występujące problemy ...

z gotowością przedsiębiorstwa powoda do wykonania robót objętych inwestycją realizowaną na ...

poziomie 10 %, według kosztorysów ofertowych: - umowa o roboty budowlane: - 3 799 ...

Z. (2) zawarł z Bankiem (...) umowę o kredyt rewolwingowy - kredyt obrotowy ...

skutek odstąpienia przez pozwaną od umowy z dnia 29.06.2016 ...

w ramach udzielenia zamówienia publicznego - umową o roboty budowlane. Zgodnie z art. 647 kc przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje ...

oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z ...

umówionego wynagrodzenia. Przedmiotem łączącej strony umowy były roboty budowlane obejmujące rozbudowę ...

oświadczyła powodowi, iż odstępuje od umowy nr (...) o wykonanie robót budowlano-montażowych z przyczyn ...

13 ust. 1 pkt 1 umowy z dnia 29.06.2016 ...

możliwość odstąpienia przez zamawiającego od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli ...

nie wykonuje robót zgodnie z umową lub pisemnymi zastrzeżeniami zamawiającego albo ...

dni lub opóźnia się z wykonaniem robót przez okres 14 dni ...

finansowym, stanowiącym załącznik nr (...) do umowy. Pozwana w swoim piśmie podniosła ...

zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem do umowy i wskazała na roboty, które miały zostać wykonane we wrześniu 2016 r., a ...

wskazuje, iż pozwana odstąpiła od umowy na skutek opóźnienia powoda w wykonaniu robót. Powód zakwestionował to wypowiedzenie ...

uznania w ogóle przywołanego postanowienia umowy za nieskuteczne, a to wobec ...

oraz wobec sprzeczności przywołanego postanowienia umowy z dobrymi obyczajami (zasadami współżycia ...

kc. W przypadku umów o wykonanie usług takich, jak umowa o dzieło lub umowa o roboty budowlane ustawodawca pozostawił ...

podstaw, trybu, terminów odstąpienia od umowy. Ustawowe reguły odstąpienia od umowy w związku z uchybieniem terminowi wykonania robót przedstawiają się następująco: - art ...

stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć ...

jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie ...

będzie uprawniona do odstąpienia od umowy; może również bądź bez wyznaczenia ...

po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ...

bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Widać zatem, iż ustawodawca ...

inwestora (zamawiającego) do odstąpienia od umowy w związku z nieterminową realizacji umowy poprzez: - wyznaczenie dodatkowego terminu do wykonania zaległych robót pod rygorem odstąpienia od umowy i odstąpienie po upływie tego terminu, - odstąpienie od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu - jeżeli ...

wyznaczyła powodowi dodatkowego terminu do wykonania robót przewidzianych na wrzesień 2016 r. Odstąpiła od umowy z powołaniem się na opóźnienie ...

stropu, czy też trudności w wykonaniu instalacji, itp. Nie można czynić ...

budynku A, skoro trzeba było wykonać prace w okresie wakacyjnym tak ...

się - nie z winy powoda - wykonanie robót wewnątrz istniejącego budynku, to ...

Zasadne jest przypisanie pozwanej braku należytego współdziałania przy wykonywaniu umowy (art. 354 § kc i art ...

w pełnym zakresie, a także niewykonania obowiązku inwestora dostarczenia kompletnej, rzetelnej ...

2016 r., czyli po terminie wykonania robót ziemnych, fundamentów, ale sytuacja ...

wartości robót, jakie miały zostać wykonane w poszczególnych miesiącach. Określenie rzeczowego ...

stanowiło podstawę rozliczenia robót. Natomiast umowa z dnia 29.06.2016 ...

kolejnych części wynagrodzenia. Odstąpienie od umowy jest najdalej idącą konsekwencją uchybienia terminowi wykonania robót budowlanych. Podstawową sankcją powinno ...

idące uprawnienie do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia stanu wyłącznie ...

robót bez zagrożenia dla realizacji umowy. Co więcej, należy zwrócić uwagę, że umowa w § 13 w ogóle nie ...

zamawiającego). Uprawnienie do odstąpienia od umowy o takiej postaci należy uznać ...

wyznaczone naturą (właściwością) zobowiązania z umowy o roboty budowlane, a przez ...

wobec sprzeczności z dobrymi obyczajami. Umowa została przygotowana przez pozwaną jako ...

niej uprawnienie do odstąpienia od umowy. Taka sytuacja narusza reguły lojalności ...

z uprawnienia do odstąpienia od umowy w okolicznościach, w jakich zostało ...

pozwanej naprawienia szkody doznanej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Bezzasadne odstąpienie od umowy jest również jej nienależytym wykonaniem. Roszczenie powoda jest usprawiedliwione w zakresie kosztów gotowości do wykonania przedmiotu umowy obejmujących koszty utrzymania zatrudnienia oraz ...

w związku z nagłym rozwiązaniem umowy o roboty budowlane nie było ...

przedłożenia gwarancji na etapie zawarcia umowy czy też rozpoczęcia robót, czyli ...

zupełnie niezależnie od tego, czy umowa zostałaby zrealizowana w pełni czy ...

też rozwiązana przed terminem. Ponadto zabezpieczenia typu gwarancyjnego dotyczą ewentualnych roszczeń związanych z jakością wykonanych robót i podlegają zwolnieniu po ...