10.2009 r. gwarancję ubezpieczeniową należytego wykonania umowy i usunięcia wad. Zgodnie z ...
347, 16 zł z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez (...) S.A. W dniu ...
do wypełnienia zobowiązania wynikającego z umowy nr (...) z dnia 12.08 ...
Wskazał, iż treść gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy i usunięcia wad z dnia ...
jako beneficjenta gwarancję ubezpieczeniową zabezpieczającą należyte wykonanie przez (...) S.A. we W ...
w tym wezwaniu terminie nie wykonał swojego zobowiązania z tego tytułu ...
zobowiązanego nie wyznaczając terminu do wykonania pokrycia dachu i oczekiwał natychmiastowego ...
powrotu na plac budowy celem wykonania umowy. Ani treść wezwania do zapłaty ...
wezwania w wyznaczonym terminie nie wykonał swojego zobowiązania z tego tytułu ...
kwota stanowi roszczenie z tytułu niewykonania umowy z 27.10.2009 r ...
pozwanego, iż powód zaniechał wskazania należytej reprezentacji w wezwaniu z dnia ...
wbrew obowiązkowi nie złożył wymaganych umową gwarancji oświadczeń w wezwaniu do ...
uprzedniego pisemnego wezwania zobowiązanego do wykonania zobowiązania ani żadnej informacji, czy ...
zobowiązanemu zakreślono jakikolwiek termin do wykonania zobowiązania, ani też nie zawiera ...
zobowiązany w zakreślonym terminie nie wykonał umówionego zobowiązania. Ponadto powód nie ...
z wykładnią literalną i funkcjonalną umowy gwarancji. Powód błędnie powołuje się ...
również przedłożona w żadnej przewidzianej umową gwarancji formie. Nie przedłożono bowiem ...
rezultatu, a występujące przecieki zalewają wykonane posadzki oraz wykładziny ścian. Ponieważ ...
i skutecznych działań zmierzających do wykonania pokrycia dachu w sposób umożliwiający ...
10.2010 r. - odstąpienia od umowy poinformowało, że argumentacja w nim ...
7 pkt 2 ppkt 6 umowy nr (...) z dnia 12.08 ...
wynikających z § 24 pkt 2 umowy nr (...). / dowód: pisma - k. 17 ...
fomrie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta ...
wyznaczył swojemu dłużnikowi termin do wykonania zobowiązania i termin ten upłynął ...
te nie zawierały wezwania do wykonania konkretnych czynności przewidzianych w umowie ...
do reprezentacji powoda nie zostało należycie potwierdzone. Przewidziane w § 3 gwarancji ...
że zobowiązany swego obowiązku nie wykonał, dołączenie uwierzytelnionych kopii wezwań do ...
ale jednocześnie uzyskanie tak pewnego zabezpieczenia nakłada na beneficjenta konieczność ścisłego ...
odwołania do potwierdzenia realnego stnau niewykonania zobowiązania przez zlecającą gwarancję spółkę ...
r., nie może już odnieść należytego skutku. Wymaganej pierwotnie czynności wierzyciela ...
gwaranta. Zgłoszone przez powoda żądanie wykonania przez pozwanego zobowiązania mającego wynikać ...
Z. M., złożyło ofertę na wykonanie robót budowlanych o wartości 5 ...
osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za ...
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wskazania zakresu czynności ...
ich na placu budowy, podpisywania umowy na roboty budowlane, a także ...
wybrana, po pierwsze, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na ...
który uchyla się od zawarcia umowy. Sąd Okręgowy podkreślił, że bezsporne ...
Znaczenie ma natomiast, że oferent wykonał wezwanie do uzupełnienia oferty w ...
sytuacji, gdy wykonawca nie wypełni należycie wezwania zamawiającego, stwarza pole do ...
osoby uchylającej się od zawarcia umowy, co wymaga podkreślenia z uwagi ...
Spółka Jawna w S. w wykonaniu warunku określonego w Rozdziale (...) SIWZ ...
przedłożyła pozwanemu dokumenty w postaci umowy o zamówienia wraz z fakturami ...
przez spółkę (...) w związku z wykonanymi dostawami. Pozwany (...) Szpital (...) w S ...
które w jej ocenie potwierdzają należyte wykonanie realizowanych na rzecz (...) dostaw. Pozwany ...
a nie przesądzają o jego należytym wykonaniu. Pozwany uznał, że (...) Spółka Jawna ...
terminie przesłała dokumenty w postaci umowy o zamówienia wraz z fakturami ...
przez spółkę (...) w związku z wykonanymi dostawami. Okoliczności tej nie kwestionował ...
w każdej sytuacji, gdy wykonawca nienależycie wypełni wezwanie zamawiającego stwarza pole ...
dokumenty, które jej zdaniem dowodziły należyte wykonanie dostaw. Jednakże nawet jeśli zamawiający ...
w ocenie zamawiającego nie stanowią należytego zadośćuczynienia wezwaniu, albowiem są błędne ...
niewłaściwe, nie wykazujące w sposób należyty okoliczności, o których mowa w ...
której wykonawca celowo, nie dochowując należytej staranności wymaganej w stosunkach tego ...
jednakże ocenione przez zamawiającego jako nienależyte, niewłaściwe, nie spełniające wymagań na ...
sytuacji, gdy wykonawca nie wypełni należycie wezwania zamawiającego, stwarza pole do ...
w celu uzyskania, a następnie wykonania zamówienia umawiają się o wspólny ...
podmiot, z którym zawarta została umowa w tym zakresie cieszący się ...
nich działalności gospodarczej. Z kolei Umowa konsorcjum jest umową nienazwaną mającą swe oparcie w ...
konsorcjum, spółka cywilna). Dopuszczalność zawierania umowy konsorcjum wynika z zasady swobody ...
nie ma osobowości prawnej; jest umową pomiędzy dwoma podmiotami lub większą ...
przedsięwzięcia. W wyniku zawarcia takiej umowy nie powstaje osobny byt prawny ...
posiadają wyłącznie członkowie tworzący konsorcjum. Umowa konsorcjum może stanowić podtyp spółki ...
Podała, że w trakcie wykonywania umowy doszło do opóźnień z przyczyn ...
przedawnienia. Pozwana zarzuciła powódce, że nienależycie przygotowała się do realizacji zadania ...
zobowiązana była do zapłaty po wykonaniu 100 % danej pracy. Dodatkowo pozwana ...
czynnej po stronie powodowej, albowiem umowa została zawarta z konsorcjum składającym ...
jawną z siedzibą w S.. Umowa była w znacznej części finansowana ...
konsorcjum zostało zawiązane na podstawie umowy z dnia 20.12.2006 ...
i zawrzeć z pozwaną odrębne umowy na dostawę mediów, przy czym ...
płatności za media. W ramach umowy konsorcjum zobowiązało się po zakończeniu ...
podpisania protokołu odbioru. W § 12 umowy zapisano, że w przypadku wystąpienia ...
w kosztorysach ofertowych wykonawcy. Procedura wykonania tych robót obejmować miała spisanie ...
zamawiającego i spisanie aneksu do umowy. Powódka jako lider konsorcjum zobowiązana ...
koordynacji) realizacji zadań objętych przedmiotem umowy z zamawiającym oraz do nadzoru ...
Inżynierem kontraktu, wskazanym w § 4 umowy o roboty budowlane, była spółka ...
istotnych warunków zamówienia do powyższej umowy rozpoczęcie realizacji zamówienia ustalono na ...
w tych budynkach zobowiązali się zabezpieczyć ciągłość przygotowania C.W.U ...
do montażu technologii kotłowni z wykonaniem instalacji elektrycznych, budowy instalacji c ...
powódce za prace związane z wykonaniem sieci gazowej. Pismem z dnia ...
o wcześniejszą zapłatę za dotychczas wykonane prace związane z prowizorycznym ogrzewaniem ...
za obiekty dopiero po ich wykonaniu w 100 % może skutkować brakiem ...
zarządu pozwanej do zapłaty za wykonane prace kwoty minimalnej 950.000 ...
do zapłaty za pierwszy etap wykonanych robót. W dniu 7 września ...
zgodnie z harmonogramem. Wykonawca wstrzymywał wykonanie prac z uwagi na brak ...
pozwanej. W związku z opóźnieniem wykonania prac R. O. (1) przeprowadził ...
pozwaną a powódką została zawarta umowa o świadczenie usług eksploatacyjnych przedmiotem ...
pozwaną do zapłaty za dotychczas wykonane prace. W dniu 3 marca ...
oświadczyły, że w związku realizacją umowy (...) z dnia 9 marca 2007 ...
porozumieniu. Na podstawie opisanej wyżej umowy o świadczenie usług eksploatacyjnych powódka ...
w nim, że prace zostały wykonane w terminie od 9 marca ...
pozwoleniem na budowę i warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych, wyniki ...
kosztów z tytułu robót tymczasowych wykonanych w celu zapewnienia ogrzewania zastępczego ...
ugodowej i zapłatę za roboty wykonane na postawie umowy (...). W piśmie z dnia 18 ...
sprawę o zapłatę z tytułu wykonania umowy nr (...). W oparciu o tak ...
wzbogaceniu, wskazując, iż strony zawarły umowę o prace dodatkowe, która - wobec ...
nieważna. Została jednak przez powoda wykonana i z tego tytułu domaga ...
wyraźnie wskazano, że najpierw zostaną wykonane nowe elementy systemu cieplnego, a ...
zapis paragrafu 11 ust. 1 Umowy, wskazujący, że wynagrodzenie miało być ...
płatności należności w toku realizacji umowy nie uprawniał Wykonawcy do wstrzymywania ...
tym zapis §14 ust 1 Umowy nakładający na Wykonawcę określone obowiązki ...
przy tym, by jakikolwiek zapis umowy wskazywał na ustalenie takiego prawa ...
dokonywane zgodnie z procedurą przewidzianą umową (§12). Pozwana miała bowiem możliwość ...
i demontażu instalacji tymczasowej były wykonane przez nią jako Lidera Konsorcjum ...
postaci instalacji tymczasowej zostało bowiem wykonane w październiku 2007 roku. Zgodnie ...
k.c. roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z ...
w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. Wniosek o ...
zamontowanie instalacji tymczasowej było objęte umową stron, która to umowa była nieważna z uwagi na ...
grzewczej tymczasowej zostały przez nią wykonane, podczas gdy okoliczność ta jest ...
łącznie (z uwagi na zawarcie umowy konsorcjum) co determinuje też odpowiedzialność ...
przez Sąd I instancji, iż wykonanie tymczasowej instalacji grzewczej stanowiło realizację ...
z tytułu realizacji robót objętych umową nr (...) z dnia 09.03 ...
zdecydowała o opóźnieniu w wykonywaniu umowy nr (...) z dnia 09.03 ...
podjęła czynności zmierzających do rozwiązania umowy a także z uwagi na ...
iż weryfikacja ustalała ostatecznie wartość wykonanych prac, a sam zakres prac ...
Powód podniósł, iż łącząca strony umowa, SIWZ oraz spójne zeznania świadków ...
na zapisach umownych wynikających z umowy nr (...) z dnia 9 marca ...
2007 roku, której przedmiotem było wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Instalacja ...
Zamówienia, z których wynika, że umowa miała być wykonywana - jak wskazano ...
stoczni. W tejże Specyfikacji strony umowy przewidziały także określoną kolejność czynności ...
2 ust 2 pkt 1 umowy nr (...) z dnia 9 marca ...
bowiem, że wykonawca zobowiązał się wykonać także wszelkie roboty tymczasowe, które ...
tymczasowego ogrzewania jako wynikających z umowy z dnia 9 marca 2007 ...
Z postanowienia § 12 ust 1 umowy wynikało, że w przypadku robót ...
w sytuacjach wystąpienia prac nieobjętych umową. Co do tymczasowej instalacji grzewczej ...
co spowodowało z kolei konieczność wykonania przez wykonawcę tymczasowego ogrzewania. Wbrew ...
finansowym, jak wynikało to z umowy stron - § 11 ust 1, z ...
I instancji, iż w świetle umowy stron (§ 14 ust 1) nawet ...
Stosownie do § 14 ust 1 umowy wykonawca zobowiązany był uprzedzić pisemnie ...
o czasie o jaki termin wykonania robót może ulec przesunięciu. Z ...
w oparciu o powyższe zapisy umowy były podejmowane. Analogiczne uwagi należy ...
pozwana uzyskała, na podstawie nieważnej umowy nienależne świadczenie. Odnosząc się do ...
zamówienia z wolnej ręki na: ,, Wykonanie usługi przewozu koleją około 9 ...
na tym, że zamawiający negocjuje umowę z jednym, z góry wybranym ...
stanowiska co do treści przyszłej umowy przekazywać sobie na piśmie, to ...
opartych na przetargowym modelu zawarcia umowy. Również jako chybiony oceniono zarzut ...
w którym strony negocjują treść umowy, przesłanki odrzucenia oferty nie mają ...
istotny i konieczny element przyszłej umowy i niewątpliwie musiała być porównywana ...
wadą prawną uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy o zamówienie publiczne. Odnosząc się ...
którego wynika, iż ustalono treść umowy, w tym ceny i warunki ...
się co do wszystkich postanowień umowy, co jednoznacznie potwierdzono w protokole ...
do istotnych i koniecznych postanowień umowy. Zaprzeczeniem stanowiska odwołującego jest fakt ...
postępowanie o zamówienie publiczne na " wykonanie usługi przewozu koleją około 9 ...
trybie z wolnej ręki na: " Wykonanie usługi przewozu koleją około 9 ...
innym wykonawcą, bez zamiaru zawarcia umowy, jedynie w celu "uzyskania informacji ...
poprzez uznanie, że negocjowanie warunków umowy, bez zamiaru jej zawarcia, oraz ...
w całości oraz unieważnienie postępowania "Wykonanie usługi przewozu koleją około 9 ...
pozwala zamawiającemu żądać złożenia oferty wykonania zamówienia od potencjalnego oferenta, w ...
Prawa zamówień publicznych zakazu zawarcia umowy z P ... S.A w ...
ręki do zamówienia publicznego na wykonanie usługi przewozu koleją około 9600000 ...
10 /TPK/ZP/2007 na wykonanie usługi przewozu koleją około 9600000 ...
z nim w zakresie zawarcia umowy przewozu koleją węgla energetycznego w ...
strony uzgodnią wszystkie postanowienia przyszłej umowy, dochodzi do jej zawarcia, jeżeli ...
zamierza po przeprowadzeniu negocjacji zawrzeć umową w trybie zamówienia z wolnej ...
między innymi również jako podmiot należycie dbający o swoje interesy gospodarcze ...
trybie z wolnej ręki na wykonanie usługi przewozu koleją około 9 ...
upoważnień. Podczas negocjacji ustalono brzmienie umowy, w tym w szczególności: termin ...
10.2007 r. Zarówno projekt umowy jak i załączniki zostały zaparafowa ...
że z ww. pozwaną zawarła umowę nr (...) z dnia 16 stycznia ...
w W. przy ul. (...); przedmiotowa umowa została zawarta za zgodą inwestora ...
za pisemną zgodą stron. Za wykonanie robót strony uzgodniły wynagrodzenie w ...
za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy powstałą z winy podwykonawcy należna ...
r. strony wprowadziły zmiany do umowy, poprzez określenie wysokości wynagrodzenia powódki ...
strony zawarły aneks nr (...) do umowy, dokonując kolejnej zmiany wynagrodzenia powódki ...
podała, że podczas realizacji przedmiotu umowy wystąpiły utrudnienia związane z działaniami ...
zakończenia prac; część prac została wykonana jeszcze w dniu podpisania protokołu ...
wzywała pozwaną (...) S.A. do wykonania robót budowlanych, których zakończenie warunkowało ...
r. komisyjnie odebrano odbiór robót wykonanych w okresie od 16.01 ...
do zwrotu kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. kwoty 105.450,07 ...
powódka zobowiązała się zrealizować przedmiot umowy do dnia 30 maja 2012 ...
S.A. podała, że przedmiot umowy został zakończony w dniu 27 ...
podała, że w ww. przepisie umowy zostało wyraźnie postanowione, że podwykonawca ...
na przyczynę. Pozwana podała, że umowa przewiduje miarkowanie kar umownych z ...
powódka zobowiązała się zakończyć przedmiot umowy do dnia 30.05.2012 ...
jest równoznaczne z zakończeniem przedmiotu umowy. Oświadczyła, że zgłoszenie gotowości do ...
gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy. Pozwana podała, że powódka nie ...
choćby dlatego, że nie były wykonane wskazane przez pozwaną prace. Dodatkowo ...
stwierdziła, że aneks nr (...) do umowy stanowi podsumowanie robót w celu ...
stwierdziła, że skoro zgodnie z umową wszelkie jej zmiany wymagały formy ...
ustalony w aneksie nr (...) do umowy (sprzeciw od nakazu zapłaty, k ...
powódkę z pozwaną (...) S.A. umowy z 16.01.2012 r ...
A. Następnie pozwana (...) przedstawiła postanowienia umowy z dnia 1 czerwca 2011 ...
Wywiodła, że w świetle brzmienia umowy inwestora z wykonawcą wymagać należałoby ...
na zmianę tak istotnych warunków umowy jak zmiana zakresu prac, skutkująca ...
2012 r. oświadczyła o rozliczeniu wykonanych prac, zaś w oświadczeniu z ...
terminie 30 dni od dnia wykonania całości lub części robót; w ...
Pozwana (...) wskazała na wynikający z umowy powódki z (...) S.A. obowiązek ...
nieprawidłowościach związanych z płatnościami za wykonane prace, co miało na celu ...
umownych za opóźnienie w zrealizowaniu umowy przez powódkę. Zdaniem pozwanej (...), z ...
opóźnienia powódki w realizacji przedmiotu umowy i zasadności naliczenia kar umownych ...
protokole końcowym potwierdziła, że prace wykonała do 27 czerwca 2012 r ...
prac, niemniej zdaniem pozwanej (...), treść umowy powódki z (...) S.A. świadczy ...
w odniesieniu do oddania przedmiotu umowy strony postanowiły, że kara umowna ...
że powódka przekroczyła termin z umowy z (...) S.A. jednocześnie pozwana ...
uprawniona do żądania przesunięcia terminów wykonania prac, pod warunkiem pisemnego powiadomienia ...
za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, powódka wskazała na treść stosownego ...
przy tym, że ostatecznie podpisana umowa różni się od wersji przedstawionej ...
o opóźnieniu w oddaniu przedmiotu umowy. Ponadto powódka wskazała, że również ...
za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy, której to zwłoki powódka się ...
S.A. aneksów nr (...) do umowy, powódka zaprzeczyła twierdzeniom pozwanej (...), aby ...
część wynagrodzenia, zatrzymana tytułem gwarancji wykonania umowy. Żądanie zwrotu kaucji nie jest ...
w momencie zaistnienia warunków z umowy, tj. z chwilą dokonania odbioru ...
zawarła z pozwaną (...) S.A. umowę nr (...) z 16 stycznia 2012 ...
w załączniku nr 1 do umowy), na budowie Marketu Budowlanego (...) w ...
stycznia 2012 r. a zakończenia wykonania robót - 31 marca 2012 r ...
praktyką pozwanej (...) S.A. w umowach z podwykonawcami jest wprowadzanie do ...
karami umownymi za opóźnienie projekt umowy został przekazany przez (...) S.A ...
wprowadzonych do projektu przez powódkę, umowa została podpisana m.in. z ...
inwestorem (...) Sp. z o.o. umowy o roboty budowlane z dnia ...
tj. (...) S.A. może zlecać wykonanie części robót podwykonawcom, z określeniem ...
na powyższe, tj. przedstawienia projektu umowy z podwykonawcą i nie zgłoszenia ...
58 s.). Aneksem nr (...) do umowy powódki z (...) S.A., zawartym ...
r., strony wprowadziły zmiany do umowy, poprzez określenie dodatkowego zakresu robót ...
dotyczyła wprowadzenia do załącznika do umowy piątej pozycji - roboty dodatkowe instalacji ...
2012 r. (aneks nr (...) do umowy, k.47-48, załącznik nr ...
Prace objęte aneksami nr (...) do umowy powódki z pozwaną (...) S.A ...
przy powyższej rampie miała do wykonania oświetlenie w postaci lamp z ...
dostarczano poprzez dowożenie rampą. Do wykonania samej nawierzchni rampy konieczna była ...
pracownicy powódki mogli powrócić celem wykonania dalszego fragmentu maty. Prace powódki ...
dochodziło do sytuacji, w której wykonane już prace musiały być powtarzane ...
Dotyczyło to w szczególności ponownego wykonania instalacji odgromowej na dachu obiektu ...
nie zapewnienia powódce warunków do wykonania robót powódki, oraz pomimo umówionej ...
a powódką zmiany terminu końcowego wykonania prac powódki, tj. przesunięcia tegoż ...
zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego wykonanych instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Z ...
datą podpisania aneksu nr (...) do umowy powódki z (...) S.A., oświadczenie ...
zostały zrealizowane w całości, tj. wykonano wszystkie roboty elektryczne w obiekcie ...
prace powódki w obiekcie (...) zostały wykonane w okresie od 16 stycznia ...
57 zł) a kwotą 5% zabezpieczenia, tj. 131.812,60 zł ...
fakt, że 10% wartości netto umowy wynosi 263.625,20 zł ...
co łącznie z kwotą zwrotu zabezpieczenia wynosi 359.172,26 zł ...
powódce wykonywania jej robót po wykonaniu wylewki. Świadek K. Z. zeznał ...
art.647 k.c., przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje ...
oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z ...
2, do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą ...
od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...
wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub ...
art. 647 1 § 5, zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i ...
zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. W myśl § 6 ...
zawartej przez nią z podwykonawcą umowy o roboty budowlane, natomiast odpowiedzialność ...
jest zatem odpowiedzialnością z tytułu umowy o roboty budowlane, w tym ...
4 k.c. wymaga dla umowy z podwykonawcą formy pisemnej pod ...
1 k.c., statuującym dla umowy o roboty budowlane formę pisemną ...
dowodowych na okoliczność faktycznego nie wykonania robót budowlanych, ani nawet nie ...
faktycznych ustalił, że obiekt został wykonany w całości i oddany do ...
z tytułu opóźnienia w realizacji umowy. Należy stwierdzić, że brak jest ...
484 k.c., w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się ...
zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary ...
przepisów dotyczących kary umownej (skutki niewykonania zobowiązań), należy stwierdzić że w ...
wynagrodzenie (...) S.A. - z tytułu wykonania wszystkich robót, tj. wszystkich branż ...
a (...) S.A., stanowiących całość (umowa z aneksami), w procesie nie ...
A. o naliczeniu kary umownej, wykonanie zobowiązania przez powódkę po terminie ...
dokonała zgłoszenia robót możliwych do wykonania w wynikającym z umowy (aneksowanej w dniu 31 marca ...
odbioru w terminie wynikającym z umowy stron. Po drugie, i ma ...
strony, utrzymujące że powódka nie wykonała robót w terminie (pozwana (...) w ...
do stanowiska (...) S.A. o wykonaniu robót przez powódkę z opóźnieniem ...
wywodzą, że powódka winna była wykonać prace tego samego dnia, a ...
zakresów) nie mogły być fizycznie wykonane w dniu podpisania aneksu. Należy ...
4 k.c. statuuje dla umowy zawartej przez wykonawcę z podwykonawcą ...
nawet jeżeli strony negocjowały wcześniej wykonanie robót z aneksu nr (...), powódka ...
rozpoczynania ww. robót przed podpisaniem umowy z pozwaną (...) S.A. W ...
r. wszystkie prace musiały być wykonane. Po 14.06.2012 r ...
skądinąd było odrębną instytucją z umowy (...) S.A. z powódką) oraz ...
stwierdzony w drodze pomiaru (po wykonaniu projektowanego oświetlenia) brak osiągnięcia wymaganych ...
aneksu nr (...) zostały przez powódkę wykonane niezwłocznie - częściowo w okresie do ...
12 ust.1 pkt a umowy) karą umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (a nie za zwłokę, tj ...
treści obowiązków stron wynikających z umowy o podwykonawstwo, zawartej przez pozwaną ...
odwołania się do sformułowań tejże umowy. W § 12 ust.1 lit. a umowy, na którą powołała się pozwana ...
za zwłokę w oddaniu przedmiotu Umowy powstałą z winy Podwykonawcy - w ...
zwłoce", w treści ww. fragmentu umowy podano wyraźnie, że musi ona ...
manipulacji faktami, a konkretnie - treścią umowy o podwykonawstwo. Nie budzi wątpliwości ...
wskazanych - zgodnego zamiaru i celu umowy. Pominięcie części porozumienia umownego nigdy ...
dodatkowo do treści cyt. § 12 umowy stron warto natomiast zauważyć, że ...
karze umownej za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania. Zdaniem Sądu sposób argumentacji ...
1 k.c., strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według ...
ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Umowa zatem nie powinna stać w ...
jako zasadę, że wprowadzenie do umowy elementów naruszających ww. zasadę (w ...
bezwzględnie wyraźnego wprowadzenia go do umowy. Nie byłoby natomiast możliwe przyjęcie ...
przez powódkę terminu wynikającego z umowy powódki z (...) S.A. - właśnie ...
bądź wzywała powódkę do przyspieszenia wykonania robót (żądała jedynie, by roboty ...
że instalacja ta była wcześniej wykonana, a należało robić ją ponownie ...
77), albowiem odbiór obiektu z wykonaniem poprawek nastąpił. Dodać należy, że ...
odpowiedzialności, zwracając uwagę na treść umowy, jaką zawarła z pozwaną (...) S ...
o zawarciu przez (...) S.A. umowy o podwykonawstwo z powódką, a ...
o zawarciu aneksów nr (...) do umowy z 16.01.2012 r ...
sprawie), do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą ...
od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...
wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub ...
że wyraził zgodę na zawarcie umowy (zdanie drugie). Zgodnie z art ...
647 1 § 4 k.c., umowy o których mowa m.in ...
1 § 5 k.c., zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i ...
zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. W myśl art ...
o zgodzie inwestora na zawarcie umowy z podwykonawcą. Wszelkie warunki owej ...
wymóg zgody inwestora na zawarcie umowy z podwykonawcą przez wykonawcę; przepis ...
od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...
wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub ...
że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Przepis art. 647 1 k ...
statuuje w stosunku do zawarcia umowy z podwykonawcą czynną zgodę inwestora ...
że zgoda inwestora na zawarcie umowy o roboty budowlane z podwykonawcą ...
od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...
wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub ...
cudzy dług, interes inwestora został zabezpieczony poprzez obowiązek przedstawienia mu stosownej ...
w jego dzienniku budowy, odbieranie wykonanych przez niego robót, oraz dokonywanie ...
w ustawowym terminie od uzyskania umowy lub jej projektu (art. 647 ...
jednak inwestor otrzymał od wykonawcy umowę z podwykonawcą lub jej projekt ...
że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Nie ma jakichkolwiek podstaw do ...
dorozumiana zgoda inwestora na zawarcie umowy wykonawcy i podwykonawcy ( (...) § 2 zdanie ...
czynny jest skuteczna, gdy dotyczy umowy, której istotne postanowienia, decydujące o ...
wiedzy o istotnych postanowieniach zatwierdzanej umowy, jest odosobnione i nie może ...
że część danych dotyczących postanowień umowy może być przedstawiona [inwestorowi] po ...
do uzależniania jej od przedstawienia umowy oraz, że nie musi być ...
Co się zaś tyczy treści umowy wykonawcy z podwykonawcą, jak wskazuje ...
konieczne nie tylko przedstawianie inwestorowi umowy lub jej projektu, ale nawet ...
faktyczna wiedza o warunkach tejże umowy; należy stwierdzić, że art. 647 ...
jest o zgodzie na zawarcie umowy, a nie na jej warunki ...
możliwość zapoznania się z treścią umowy wykonawcy z podwykonawcą (por. wyrok ...
chwili zażądać okazania mu takiej umowy i niezwłocznie zgłosić w sposób ...
jest niesporne, że powódka zawarła umowę o podwykonawstwo z 16.01 ...
zawarciu aneksów nr (...) do tejże umowy. Zdaniem Sądu wywody (...) o niewiedzy ...
pomiędzy robotami realizowanymi na podstawie umowy z 16.01.2012 r ...
że wszystkie roboty powódki zostały wykonane, żadna z nich nie była ...
że zostały zawarte aneksy do umowy. Biorąc pod uwagę profesjonalny charakter ...
te, oczywiście bezspornie znając treść umowy z 16.01.2012 r ...
wiedzy o jakimkolwiek aneksie do umowy należy uznać za zupełnie pozbawione ...
względu, że zgodnie z pierwotną umową z 16.01.2012 r ...
co wynikało z aneksu do umowy) była inwestorowi znana. Inną jest ...
informacji o treści aneksów do umowy łączącej wykonawcę (...) S.A. z ...
część wynagrodzenia, zatrzymaną tytułem gwarancji wykonania umowy. Żądanie zwrotu kaucji nie było ...
w momencie zaistnienia warunków z umowy, tj. z chwilą dokonania odbioru ...
może dojść np. do nie zabezpieczenia danych przez pozwanego do późniejszego ...
Akcyjną we W. (uczestnik konsorcjum) umowę konsorcjum celem przystąpienia do nieograniczonego ...
Lider konsorcjum miał reprezentować strony umowy przed zamawiającym, podpisywać dokumenty w ...
Nadto lider był zobowiązany do należytego wykonania umowy z zamawiającym w zakresie przyjmowania ...
monitoringu zadłużenia oraz windykacji należności. Umowa weszła w życia w chwili ...
związanych z realizacją jej celów (umowa konsorcjum - k. 209-210). W ...
konto wykonawcy wskazane na fakturze (umowa - k. 26-31). W dniu ...
Akcyjną we W. (uczestnik konsorcjum) umowę konsorcjum celem przystąpienia do nieograniczonego ...
Lider konsorcjum miał reprezentować strony umowy przed zamawiającym, podpisywać dokumenty w ...
Nadto lider był zobowiązany do należytego wykonania umowy z zamawiającym w zakresie przyjmowania ...
monitoringu zadłużenia oraz windykacji należności. Umowa weszła w życia w chwili ...
związanych z realizacją jej celów (umowa konsorcjum - k. 211-212). W ...
konto wykonawcy wskazane na fakturze (umowa - k. 32-37). W dniu ...
Akcyjną we W. (uczestnik konsorcjum) umowę konsorcjum celem przystąpienia do nieograniczonego ...
Lider konsorcjum miał reprezentować strony umowy przed zamawiającym, podpisywać dokumenty w ...
Nadto lider był zobowiązany do należytego wykonania umowy z zamawiającym w zakresie przyjmowania ...
monitoringu zadłużenia oraz windykacji należności. Umowa weszła w życia w chwili ...
związanych z realizacją jej celów (umowa konsorcjum - k. 213-214). W ...
konto wykonawcy wskazane na fakturze (umowa - k. 38-43). W dniu ...
Akcyjną we W. (uczestnik konsorcjum) umowę konsorcjum celem przystąpienia do nieograniczonego ...
Lider konsorcjum miał reprezentować strony umowy przed zamawiającym, podpisywać dokumenty w ...
Nadto lider był zobowiązany do należytego wykonania umowy z zamawiającym w zakresie przyjmowania ...
monitoringu zadłużenia oraz windykacji należności. Umowa weszła w życia w chwili ...
związanych z realizacją jej celów (umowa konsorcjum - k. 215-216). W ...
Do swoich ofert konsorcjum dołączało umowę konsorcjum (dokumentacja przetargowa - k. 202 ...
płatności w związku z przedmiotowymi umowami. Sąd Okręgowy zważył, co następuje ...
do zarzutu pozwanego, iż przedmiotowe umowy sprzedaży zostały zawarte tylko przez ...
przez pozwanego dokumenty, w tym umowy konsorcjum i pełnomocnictwa. Na etapie ...
wygrały. Faktem jest, że pod umowami sprzedaży znajduje się jedynie podpis ...
Nie oznacza to jednak, że umowa została zawarta tylko przez ten ...
konsorcjum jest upoważniony do podpisania umowy o realizację zamówienia publicznego, czyli ...
powyższego nie ulega wątpliwości, że umowy sprzedaży zostały zawarte przez spółki ...
konsorcjum. Pozwany podnosił także, że umowa konsorcjum zawarta pomiędzy (...) Spółką Akcyjną ...
we wspólnym imieniu. Z istnienia umowy konsorcjum nie musi wynikać współuczestnictwo ...
wskazał jednoznacznie, że to postanowienia umowy nienazwanej zawiązującej konsorcjum rozstrzygają w ...
dostarczone towary, jednocześnie ustaliły, że umowy konsorcjum obowiązują do całkowitego zakończenia ...
ocenie Sądu zawarcie pomiędzy powodami umowy konsorcjum nie stanowiło - wbrew stanowisku ...
wierzytelnościami. W związku z tym umowa ta była ważna. Powyższe stanowisko ...
korzyści i wspólnego ponoszenia ryzyka. Umowa konsorcjalna wyróżnia się tym, iż ...
Beck 2014). Istotna grupa postanowień umowy konsorcjalnej dotyczy sposobu koordynowania wspólnych ...
sprawy nie ulega wątpliwości, że umowy zawarte pomiędzy (...) Spółką Akcyjną we ...
Spółką Akcyjną we W. są umowami konsorcjum, zawartymi w celu przystąpienia ...
o przepisy Prawa zamówień publicznych. Umowy te zostały zawarta celem realizacji ...
należności za dostarczone towary, czy wykonane usługi, czego konsekwencją jest prowadzenie ...
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i ...
do wspólnego zawarcia przez nich umowy, przyjmuje się, że nie pojedynczy ...
podzielić stanowiska pozwanego o pozorności umowy konsorcjum, jej sprzeczności z zasadami ...
konsorcjum stanowiło czynność pozorną, skoro umowy te były przez obie strony ...
w stosunku do drugiej strony umowy), a czynność jest podejmowana tylko ...
współwierzycielami - co wynika z istoty umowy konsorcjum, w której nie uregulowane ...
realizacji wspólnego zamierzenia w postaci wykonania zamówienia, pozostawiony był ich własnym ...
publicznych. Przystąpienie przez powódkę do umowy konsorcjum nie jest sprzeczne z ...
zobowiązania tego podmiotu wynikającą z umowy zawartej z wierzycielem (tak Sąd ...
z długu ma zatem postać umowy, musi być zaakceptowane przez dłużnika ...
tego podmiotu bądź też jako należycie umocowany pełnomocnik. Przenosząc powyższe rozważania ...
2014 roku stanowiłoby ofertę zawarcia umowy o zwolnienie z długu nie ...
oświadczenie o przyjęciu oferty zawarcia umowy o zwolnienie z długu pod ...
mogłyby zostać zakwalifikowane jako zawarcie umowy między A. a pozwanym Szpitalem ...
oświadczenia o przyjęciu oferty zawarcia umowy. Podobnie nie zostało wykazane, aby ...
a pozwanym została skutecznie zawarta umowa o zwolnieniu pozwanego z długu ...
tego zakładu, a także zawarł umowę o świadczenie usług windykacyjnych względem ...
odpowiedzialnością z siedzibą w E. umową konsorcjum w celu realizacji zamówienia ...
natomiast z § 19 ust. 5 umowy z dnia 31 października 2005 ...
odpowiedzialnością z siedzibą w E., umowę nr (...) o zamówienie pod nazwą ...
r. Zgodnie z postanowieniami tej umowy wykonawca miał m.in. usuwać ...
w sposób logiczny i są należycie umotywowane. Biegły w swej uzupełniającej ...
doszło do wypadku, nie był należycie zabezpieczony przez Konsorcjum zgodnie z umową z dnia 7.07.2008 ...
z siedzibą w E., zawierając umowę nr (...) z dnia 7.07 ...
z załącznikiem nr 4 do umowy chodnik przy ul. (...) został zaliczony ...
kolejności odśnieżania. Na podstawie tej umowy Konsorcjum zobowiązało się do prac ...
1 Załącznika nr 1 do umowy - k.133), obejmujących m.in ...
S., pozwana uzyskała informację i wykonała prace związane z usuwaniem zjawiska ...
jezdniach. (...) Konsorcjum, który zgodnie z umową wewnętrzną między członkami Konsorcjum wykonywać ...
na nim obowiązków wynikających z umowy, nie utrzymując chodnika przy ul ...
w E., które zgodnie z umową konsorcjum ponosić miało odpowiedzialność za ...
E. powierzyła bowiem na podstawie umowy z dnia 7.07.2008 ...
2013r. nr 907), za wykonanie umowy wykonawcy ubiegający się wspólnie o ...
stosunków wewnętrznych pomiędzy stronami tej umowy i nie może uchylać stosowania ...
w E. zgodnie z zapisami umowy konsorcjum regulującej zakres obowiązków członków ...
i placów należały zgodnie z umową konsorcjum do Przedsiębiorstwa (...) sp. z ...
ono ponosi winę za jego nienależyty stan. Z niewiadomych natomiast względów ...
zamówień publicznych, ani z zapisów umowy konsorcjum, czy też umowy z dnia 31.10.2005 ...
nie można z faktu istnienia umowy konsorcjum. Wszelkie bowiem regulacje umowne ...
prawidłowo się wskazuje, iż zapisy umowy konsorcjum oraz umowy z dnia 31.10.2005 ...
Sąd Rejonowy prawidłowo wskazał na umowę z dnia 7 lipca 2008 ...
konsorcjum jest stosunkiem obligacyjnym kreowanym umową, w wyniku której powstaje stosunek ...
dla osiągnięcia celu, dla którego umowa została zawarta. K. zobowiązują się ...
gospodarczego jest podstawowym atrybutem konsorcjum. Umowa konsorcjum nie jest uregulowana w ...
konsorcjanci we własnym imieniu zawierają umowy ze swoimi kontrahentami, które zmierzają ...
oferty przetargowej, ujawnienie konsorcjantów realizujących umowę zawartą dnia 7 lipca 2008 ...
Konsorcjum i § 10 pkt 5 umowy Nr (...) z dnia 31 października ...
publicznego i zawarcia z nimi umowy dotyczącej tego zamówienia. Podmioty wspólnie ...
udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy. Jest to zatem odpowiedzialność kontraktowa ...
art. 355 k.c. określa należytą staranność dłużnika jako staranność ogólnie ...
jego zaangażowania i dbałości o wykonanie zobowiązania. Jest to pewne minimum ...
gdyby zobowiązania nie udało się wykonać. Podkreślić trzeba, że nie ma ...
dotyczącego obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób pełniących wskazane ...
dotyczył sformułowania wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących funkcje ...
czynności były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Jednakże słusznie zwrócił ...
czynności były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W ocenie Izby ...
do czynienia z koniecznością zawarcia umowy o pracę, dla której charakterystyczne ...
jest obowiązkiem Konsultanta wynikającym z umowy. Wykonanie tych czynności wchodzi w zakres ...
zostanie opłacone zgodnie z § 4 umowy. W zależności od etapu na ...
4 ust. 4 lit e umowy zasada płatności do wysokości 90 ...
odczytał brzmienie § 13 ust. 26 umowy w oderwaniu od § 13 ust ...
Zgodnie z § 13 ust. 25 umowy: "Konsultant jest zobowiązany do wspomagania ...
z nim § 13 ust. 26 umowy napisano, że: "Konsultant będzie przyjmował ...
zgodnie z § 13 ust. 29 umowy Konsultant ma prowadzić; b) jest ...
Odwołującego zapis § 13 ust. 26 umowy nie nakłada na niego obowiązku ...
wykonawcą w zakresie rozliczeń za wykonane roboty. Zgodzić należało się z ...
pojętego "Zarządzania kontraktem. Jak wskazano umowa z Konsultantem została skonstruowana w ...
do sytuacji nieuzasadnionego wstrzymywania odbiorów wykonanych robót, a w konsekwencji do ...
osób Personelu Kluczowego na podstawie umowy o pracę, co doprowadziło do ...
jest co do: sposobu jej wykonania, czasu i miejsca jej wykonywania ...
zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób Personelu Kluczowego ...
4, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Konsultanta. Do ...
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane ...
w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu ...
zamówienia wymagań zatrudnienia na podstawie umowy o pracę jest wyrazem woli ...
pracy pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Jednakże czynności wykonywane ...
być one wykonywane w ramach umowy o pracę. W konsekwencji ocenić ...
można w ogóle mówić o umowach śmieciowych. Wystarczy bowiem dokonać oceny ...
sposób nie odzwierciedla zapisów wzoru umowy, ponieważ wszystkie paragrafy dotyczą ogólnie ...
przedmiotu zamówienia (w tym wzoru umowy) nie określa czynności (obowiązków) poszczególnych ...
Kontraktu (§11 ust. 2 wzoru umowy w zw. z Subklauzulą 3 ...
jedynie dbałością o prawidłowość realizacji Umowy). Żaden element Opisu Przedmiotu Zamówienia ...
wskazania, na czym miałoby polegać wykonanie czynności przez poszczególnych członków Personelu ...
z zatrudnieniem w oparciu o umowę o pracę. Odnosząc się do ...
na jakiekolwiek zwolnienia, Treść wzoru umowy i SIWZ pozwala uznać, że ...
na §11 ust. 14 wzoru umowy należy uznać ją za chybioną ...
Kierownika Projektu w (...) do wykonywania Umowy (z wyłączeniem Głównego Technologa oraz ...
nie będą w okresie trwania Umowy podejmowali innych zajęć zarobkowych, niezwiązanych ...
zakresem wykonywanych obowiązków w ramach Umowy, chyba że Zamawiający wyrazi na ...
Kluczowy będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w celu realizacji ...
do czynności zarobkowych kolidujących z należytą realizacją Zamówienia. Jak z kolei ...