VI GC 400/13 – Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie – 2014-03-20 63 fragmenty Premium

2014-03-20

pozwu wskazał, że strony łączyła umowa w zakresie robót drogowych, sanitarnych ...

którym oświadczył o odstąpieniu od umowy. Jako, że odstąpienie to było ...

pozwanemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Mając to na uwadze, powód ...

Nadto powód zaznaczył, iż wskutek niewykonania przez pozwanego umowy, poniósł on duże szkody albowiem ...

iż skutecznie odstąpił od przedmiotowej umowy. Zaznaczył również, że postanowienia umowy w zakresie umownego prawa odstąpienia ...

z uprawnienia do odstąpienia od umowy, są nieważne z mocy art ...

skuteczność oświadczenia o odstąpieniu od umowy winna być rozpatrzona w świetle ...

Odnośnie odstąpienia od w/w umowy przez powoda pozwany stwierdził, iż ...

W ocenie pozwanego odstąpienie od umowy zarówno oparte na umowie jak ...

pozwanego oznacza, że odstąpienie od umowy w postaci stosunku obligacyjnego powoduje ...

przyjmuje się taki stan jakby umowa nie była zawarta. W konsekwencji ...

skuteczność odstąpienia przez pozwanego od umowy była już przedmiotem ustaleń Sądu ...

doszło do skutecznego odstąpienia od umowy przez pozwanego. W ocenie powoda ...

kary umownej, a odstąpienie od umowy nie niweczy żądania zapłaty kar ...

dniu 14 czerwca 2012 r. umowę nr (...), na mocy której pozwany ...

podjął się na zlecenie powoda wykonania robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym ...

szczegółowo określonych w harmonogramie (dowód: umowa k. 16-19). Strony zastrzegły w § 13 pkt 1 umowy prawo odstąpienia od umowy na rzecz zamawiającego oraz wykonawcy ...

karę w § 14 [pkt 1 umowy umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia ...

umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z ...

oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy. W związku z powyższym naliczył ...

zapłaty kwestionując skuteczność odstąpienia od umowy (dowód: pismo pozwanego k. 40 ...

8-15,48 20-22) umowa nr (...) (k. 16-19) korespondencja ...

tym pisma dot. odstąpienia od umowy- (k. 20-21,22,23 ...

podnieść, że skuteczność odstąpienia od umowy nr (...) przez pozwanego była już ...

skutecznego odstąpienia od w/w umowy przez spółkę (...). Należy mieć tu ...

Budowlanego odnośnie odstąpienia od przedmiotowej umowy w kontekście warunków określonych w ...

czym zamawiający może od zawartej umowy odstąpić bez wyznaczania dodatkowego terminu ...

z uprawnienia do odstąpienia od umowy uwarunkowane jest dokonaniem oceny, czy ...

LexisNexis). Strony niniejszego postępowania zawarły umowę o roboty budowlane. W § 24 ...

zł) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z ...

zaś w § 13 pkt 1 umowy powód mógł odstąpić od umowy jeżeli pozwany nie wniósł w terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; nie podjął się realizacji robót ...

przez zamawiającego do rozpoczęcia przedmiotu umowy; wykonawca pomimo uprzednich zastrzeżeń inspektora ...

wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje ...

umowie prawo do odstąpienia od umowy przez zamawiającego dotyczy innych sytuacji ...

c. stosuje się także do umowy o roboty budowlane. Według art ...

bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła, jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia ...

umówionym. Natomiast żadna z przewidzianych umową sytuacji, w których możliwe było odstąpienie od umowy, nie odnosi się do niemożliwości ...

strony nie uregulowały odstąpienia od umowy przez powódkę w sytuacji, w ...

z pozwanym, że odstąpienie od umowy przez powoda na podstawie art ...

1 k.c. wyłącza § 14 umowy. W § 17 umowy strony postanowiły bowiem, że w ...

Kodeksu cywilnego. Treść łączącej strony umowy nie wskazuje, by wymienione w niej przypadki odstąpienia od umowy przez zamawiającego miały charakter zamknięty ...

przepisów k.c. Dlatego § 17 umowy należy rozumieć jako odesłanie także ...

wynika jednak wprost z treści umowy, zatem ciężar wykazania, że w ...

że powód mógł odstąpić od umowy na podstawie art. 635 k ...

przy czym skuteczność odstąpienia od umowy przez inwestora na tej podstawie ...

doktrynie i orzecznictwie, odstąpienie od umowy nie powoduje wygaśnięcia obowiązku zapłaty ...

tj. ułatwienie stronie odstępującej od umowy realizacji roszczeń odszkodowawczych, a nie ...

akcesoryjny charakter (ścisłe związanie z umowa). Kara umowna ma bowiem służyć ...

naprawieniu szkody wyrządzonej na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania. Ma to zastosowanie zarówno ...

gdy prawo do odstąpienia od umowy i naliczania kary umownej zastrzeżone ...

z odstąpieniem przez niego od umowy na podstawie art. 635 k ...

po stronie pozwanego. W § 14 umowy strony postanowiły bowiem, że pozwany ...

karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z ...

to wyraźnie łączy odstąpienie od umowy z przyczynami, za które odpowiedzialność ...

że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę ...

zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 471 k.c ...

dla wierzyciela konsekwencję wynikającą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania, jak i z umiejscowienia ...

przepisów działu stanowiącego o skutkach niewykonania zobowiązania. Kara umowna należy się ...

na ogólnych zasadach wykazując, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nie jest przez niego ...

oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy z przyczyn ujętych w art ...

zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane. Powołany przepis art. 484 § 2 ...

pozwanemu oraz okoliczność, iż pozwany wykonał pewien zakres prac, daje oczywistą ...

pod uwagę okoliczności sprawy, zakres wykonanych prac oraz przyczyny porzucenia prac ...

XXIII Ga 930/15 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2015-09-04 19 fragmentów Premium

2015-09-04 » I. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 1.4.4 i oddala odwołanie w tej części; II. oddala skargę w pozostałym zakresie

M, którego oferta nie została zabezpieczona w sposób prawidłowy wymaganym wadium ...

normą nakładało na niego obowiązek wykonania wskazanych czynności zgodnie z żądaniem ...

186 ust. 3 Pzp przez niewykonanie wszystkich czynności wynikających z uwzględnionego ...

że kolejne odwołanie dotyczy czynności wykonanych, powtórzonych, czy też unieważnionych zgodnie ...

nie jest w sposób prawidłowy zabezpieczona wadium, tzn. zabezpieczenie nie odpowiada warunkom wynikającym z ...

z klauzulą rzeczywistego zrealizowania się zabezpieczonego rezultatu, natomiast przesłanką materialną jest rzeczywiste zrealizowanie się zabezpieczonego rezultatu. W ocenie Skarżącego treść ...

postanowień stanowiących o istocie ustanowionego zabezpieczenia. Przedmiotowa gwarancja w jego ocenie ...

świadczenia pieniężnego do kwoty udzielonego zabezpieczenia z tytułu wadium w postępowaniu ...

tj. a) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub b) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na ...

w ofercie lub c) zawarcie umowy w prawie zamówienia publicznego stało ...

1. tablica 1 można je wykonać z betonu zwykłego najniższej klasy ...

stali zbrojeniowej. Element ma zostać wykonany z betonu klasy B30 ...

w zarzucie 2b do wykonania różnego rodzaju prac (murowanie, przyklejanie ...

Jakiekolwiek odstępstwa w kształtowaniu rezultatu zabezpieczenia, które zawężają zakres odpowiedzialności gwaranta ...

zaś, wykonując swoje obowiązki z należytą starannością, mierzoną zawodowym charakterem prowadzonej ...

formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta ...

najkorzystniejszej oferty w okresie istnienia zabezpieczenia wadialnego nie uniemożliwia późniejszego wykluczenia ...

i rodzajem robót do których wykonania mają zostać zastosowane. Zgodnie zaś ...

wielkiej ilości materiałów uwzględnianych do wykonania zamówienia, zastosować zasadę wynikającą z ...

X GC 27/14 – Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach – 2015-05-18 59 fragmentów Premium

2015-05-18

on, że zawarł z pozwaną umowę na budowę zlewni ścieków na ...

097.000 zł Powód miał wykonać prace etapami w terminach określonych ...

zapłacić 56% wartości kontraktu po wykonaniu stanu surowego zamkniętego inwestycji, 19% wartości kontraktu po wykonaniu 30% wykończenia wnętrz, W dniu ...

zakres prac jaki pozostał do wykonania. Pozwana nie zapłaciła powodowi kwoty ...

i podwykonawcą. Powód odstąpił od umowy z końcem października 2011 żądając natychmiastowego rozliczenia wszystkich wykonanych prac etapu II i III ...

od tego momentu zaczęła zawierać umowy bezpośrednio o z podwykonawcami powoda ...

jaką poniosła w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez powoda. Pozwana wskazała, że ...

nie były dotrzymywane kolejne terminy wykonania poszczególnych etapów robót, mimo, iż ...

Powód nigdy nie odstąpił od umowy, ani nie została ona rozwiązana ...

z § 1 pkt 1.1 umowy. Pozwana został obciążona przez inwestora ...

zł tytułem kary za nieterminowe wykonanie zlewni ścieków i kwota ta ...

dnia 18 lutego 2011 roku umowę polegającą na budowie zlewni ścieków ...

terenie przepompowni Przedwiośnie która obejmowała wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ...

określono w dokumentach w postaci umowy, warunków szczególnych do umowy , wymagań realizacyjnych, harmonogramie robót oraz ...

31 maja 2011 roku. Za wykonane prace przysługiwało powodowi wynagrodzenie ryczałtowe ...

wystawione na podstawie świadectwa częściowego wykonania robót, świadectwa wykonania robót budowlanych oraz protokołu końcowego ...

podpisane przez osoby odpowiedzialne za wykonani umowy, o których mowa w § 8 umowy po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru ...

z ramienia inwestora.. W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozwana potrącała kwoty 5 % wynagrodzenia ...

specyfikowanej przez powoda. Alternatywną formą zabezpieczenia było dostarczenie na gwarancji bankowej ...

innymi w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia ...

terminu wyznaczonego w umowie na wykonanie przedmiotu umowy. Powodowi przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia w zapłacie ...

cesja ) wierzytelności powoda wynikająca z umowy nie mogły nastąpić bez uzyskania ...

ustaliły termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy na dzień 31 października 2011 ...

i ustaliły nowy harmonogram . /dowód: umowa wraz z warunkami szczególnymi wymaganiami ...

Wartość wynagrodzenia określonego w § 4 umowy ulegnie zmniejszeniu o wartość materiałów ...

prawo powoda do odstąpienia od umowy bez skutków prawnych w przypadku ...

inwestor i pozwana dokonała odbioru wykonanych robót w postaci stanu surowego ...

ścieków (...) co stanowiło 56% wartości umowy bez bramy i drzwi wejściowych ...

27 zł. /dowód: protokół odbioru wykonanych robót k 61,62/ Powód ...

wysokości 228.292 zł za niewykonanie umowy w terminie umówionym. Za okres ...

budowy. Pozwana wezwała powoda do wykonania do dnia 7 października 2011 ...

inwestycji i zapłaty za część wykonanych prac. Po opuszczeniu placu budowy ...

przez powoda pozwana zawierała bezpośrednio umowy z podwykonawcami /dowód: zeznania M ...

faktura VAT k 127, potwierdzenie wykonania operacji k 129 -132 / Od ...

października 2011 sporządzono załącznik do umowy w którym strony określiły zakres robót do wykonania. /dowód załącznik nr 1 k ...

pozwana zawarła z M. L. umowę o pełnienie funkcji kierownika budowy ...

wstrzymaniem prac przez inwestora /dowód umowa k 192 e - mail k ...

2012 roku wezwała powoda do wykonania do dni 1 marca 2012 ...

Pozwana wskazała, że całość robót wykonanych w okresie 4 kwartał 2011 ...

kwot dokonano na podstawie zapisów umowy z dnia 18 lutego 2011 ...

oraz aneksu nr 2 do umowy z dnia 2 września 20011 ...

31 grudnia 2011 roku za niewykonanie umowy w terminie umownym. Powód wskazał ...

2 września 2011 roku do umowy z dnia 18 lutego 2011 ...

wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez skutków prawnych w przypadku ...

budowy, a jedynie odstąpił od umowy zgodnie z przysługującym mu prawem ...

2/2011. Powodem odstąpienia od umowy był brak całości zapłaty za ...

800,00 zł za nieterminowe wykonanie umowy. /dowód nota k 150.151 ...

stronami pozostaje bezsporne że zawarły umowę o roboty budowlane., która została w części wykonana przez powoda. Spór w niniejszej ...

złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy i w związku z tym ...

powodowi karę umowną za nieterminowe wykonanie umowy w wysokości 228.292 zł ...

przysługiwało mu prawo odstąpienia od umowy, a tym samym pozwana miała ...

Powód wskazywał, że odstąpił od umowy z pozwaną w związku z ...

nie wykazał, że odstąpił od umowy z pozwaną. Pozwana zaprzeczyła, ze ...

roku oświadczenie o odstąpieniu od umowy to było ono przedwczesne ponieważ ...

zgodnie z §7 ust 4 umowy zmienionym aneksem nr 2 dopiero ...

zatem w chwili odstąpienia od umowy przez powoda termin 30-dniowy ...

nie miał prawa odstąpić od umowy. Należy wskazać ponadto, że podwykonawcy ...

teza powoda o odstąpieniu od umowy telefonicznie, pozostawiając na marginesie jej ...

podstawie art. 647 kc. oraz umowy wraz z załącznikami. O kosztach ...

II Ca 425/16, II Cz 523/16 – Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. – 2016-08-08 25 fragmentów Premium

2016-08-08

r. Skarb Państwa - (...) (Zamawiający) zawarł umowę numer (...) z konsorcjum firm (Wykonawcą ...

zobowiązał się do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych zamówienia pod nazwą ...

i roboty budowlane miały zostać wykonane w ciągu 33 miesięcy i ...

od daty podpisania w/w Umowy. Kontrakt pod nazwą "Projekt i ...

z siedzibą w J. (Wykonawcą) umowę numer (...). Zamawiający zlecił, a Wykonawca zobowiązał się do wykonania na kontrakcie ((...)) pod nazwą "Projekt ...

zlecenie (...) (Inwestora) robót polegających na wykonaniu montażu, demontażu, usunięcia, zeskładowania, zabezpieczenia i dozorowania tymczasowego oznakowania na ...

przejął wszelkie obowiązki wynikające z Umowy Głównej podjęte przez Zamawiającego w związku z wykonaniem w/w zakresu prac. W ...

dla realizacji następujących robót: kompleksowego wykonania montażu, demontażu, usunięcia, zeskładowania, zabezpieczenia i dozorowania tymczasowego oznakowania na ...

który sporządził notatkę służbową. Powód wykonał dokumentację fotograficzną miejsca zdarzenia oraz ...

który sporządził notatkę służbową. Powód wykonał dokumentację fotograficzną miejsca zdarzenia oraz ...

to podmiot zobowiązał się do wykonania oraz utrzymania tymczasowej organizacji ruchu ...

szczególności uznaje się, że obowiązek należytej dbałości o życie i zdrowie ...

wlocie ulicy (...), objęta była treścią umowy numer (...) zawartej w dniu 03 ...

w P.). Na podstawie tejże umowy Zamawiający powierzył, a Wykonawca zobowiązał się do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych zamówienia pod nazwą ...

z siedzibą w J. (Wykonawcą) umowę numer (...). Zamawiający zlecił, a Wykonawca zobowiązał się do wykonania na kontrakcie ((...)) pod nazwą "Projekt ...

zlecenie (...) (Inwestora) robót polegających na wykonaniu montażu, demontażu, usunięcia, zeskładowania, zabezpieczenia i dozorowania tymczasowego oznakowania na ...

przejął wszelkie obowiązki wynikające z Umowy Głównej podjęte przez Zamawiającego w związku z wykonaniem w/w zakresu prac. Z ...

dniu 03 września 2009 r. umowę numer (...) ze Skarbem Państwa (...). W ...

ustawy, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Na podstawie art. 23 ust ...

Zamawiającego i tylko w zakresie wykonania umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W niniejszej sprawie pozew wniosła ...

Zamawiającego i tylko w zakresie wykonania umowy, a nie wobec osób trzecich ...

powoda wynika z faktu niedołożenia należytej staranności i nie utrzymaniu drogi ul. (...) w należytym stanie technicznym związanym z prowadzoną ...

za usługę dla pełnomocnika substytucyjnego, umowa zlecenia) by go poniósł, co ...

prowadził roboty budowlane związane z wykonaniem zamówienia pod nazwą "Projekt i ...

budowy zaistniała szkoda na skutek nienależytej dbałości o nawierzchnię drogi to ...

XXIII Zs 12/23 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2023-09-26 76 fragmentów Premium

2023-09-26

znacznym stopniu i zakresie nie wykonał oraz nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonywanej ...

kar umownych) oraz odstąpienia od umowy oraz nie przyznał, że analogiczne ...

wykluczenia zaistniały w odniesieniu do umowy zwartej ze Szpitalem w P ...

w znacznym stopniu lub zakresie nienależycie wykonał i długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, co ...

umownych) oraz odstąpienia od tej umowy (umowa na rzecz Zakładu (...) w P ...

wykluczenia zaistniały w odniesieniu do umowy zwartej ze Szpitalem w P ...

w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana ...

w związku z tą wcześniejszą umową?" (...) sp. z o.o. sp ...

w zakresie okoliczności odstąpienia od umowy numer (...) zawartej 7 grudnia 2020 ...

Trudno oczekiwać, aby Zamawiający powierzył wykonanie zamówienia wykonawcy, który został uznany ...

przez innego zamawiającego za podmiot nienależycie wykonujący umowę, bez dokonania szczegółowych wyjaśnień wykonawcy ...

w zakresie realizowanych umów, jeśli umowy te zakończyły się przed czasem ...

oświadczył, że "W związku z nienależytym wykonaniem umowy zamawiający uprawniony jest do naliczenia ...

17 ust. 1 pkt 1 Umowy, za okres opóźnienia, tj. od ...

z przekroczeniem przez Wykonawcę terminów wykonania Umowy oraz poszczególnych punktów harmonogramu, a ...

także naruszeniem obowiązków wynikających z Umowy, w tym nie złożeniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający działając na podstawie § 10 ...

pkt 1, 2 i 15 Umowy nalicza kary umowne w wysokości ...

znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z ...

w zakresie okoliczności odstąpienia od umowy numer (...) zawartej 7 grudnia 2020 ...

o.o. sp. k. wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego nałożono ...

ww. pytanie była sytuacja dotycząca umowy numer (...). W opinii Izby nie ...

do przekonania, że w przypadku umowy numer (...) zakończenie realizacji przedmiotu Umowy (zgodnie z używaną w niej ...

aneksu numer 1 do ww. umowy zawartego w dniu 23 lipca ...

26 zł było opóźnienie w wykonaniu świadczenia, do wykonania którego (...) sp. z o.o ...

był zobowiązany na podstawie tej umowy. Również w przypadku umowy numer (...) zakończenie robót budowlanych nie ...

ust.1 pkt 2) tej umowy (w brzmieniu ustalonym aneksem numer ...

z przekroczeniem przez Wykonawcę terminów wykonania Umowy oraz poszczególnych punktów harmonogramu, a ...

także naruszeniem obowiązków wynikających z Umowy, w tym nie złożeniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy". W ocenie Izby zażądanie kary umownej tytułem opóźnienia w wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego wprost ...

umów, w tym przyczyn ich niewykonania w ustalonych terminach. Krajowa Izba ...

w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana ...

w związku z tą wcześniejszą umową?" w przypadku, gdy wykonawca znalazł ...

doszło do rozwiązania przed czasem" umowy nr (...), jak również, iż "w ...

sporze. Spółka (...) skutecznie odstąpiła od umowy z zamawiającym i nie ponosi ...

sp. k. związaną w wykonywaniem umowy numer (...) zawartej 7 grudnia 2020 ...

a sytuacją związaną z wykonywaniem umowy zawartej ze Szpitalem w P. numer (...) czy umowy zawartej z Zakładem (...) w P ...

pytaniu tym zrównane jest rozwiązanie umowy przed czasem (jak w przypadku umowy numer (...)) z żądaniem zapłaty kary ...

porównywalnej sankcji") w związku z umową (dwie ostatnie umowy). Wszystkie te trzy umowy są umowami w sprawie zamówienia publicznego, we ...

w zakresie okoliczności odstąpienia od umowy numer (...), a nie był zobowiązany ...

umownych w związku z ww. umowami numer (...) oraz numer (...). Dalej Izba ...

w zakresie okoliczności odstąpienia od umowy numer (...), przy jednoczesnym nieprzedstawieniu informacji ...

informacji o odstąpieniu przez (...) od umowy numer (...). Krajowa Izba Odwoławcza nie ...

oświadczenia o odstąpieniu od ww. umowy w części niewykonanej (ex nunc) do dnia złożenia ...

przez Zakład (...) w P. od umowy numer (...) w chwili, w której ...

przez Zakład (...) w P. od umowy numer (...), gdyż z żadnego przepisu ...

P. oświadczenie o odstąpieniu od umowy było pozorne w rozumieniu przepisów ...

znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz że umowa ta została wypowiedziana albo że odstąpiono od tej umowy albo że w związku z tą umową zażądano zapłaty odszkodowania (przez co ...

także karę umowną), doszło do wykonania zastępczego albo zrealizowano uprawnienia z ...

wady. Konieczne jest stwierdzenie, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie albo długotrwałe nienależyte wykonywanie istotnego zobowiązania wynikającego z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego przez ...

sp. k. leżą przyczyny nieterminowego wykonania zobowiązań wynikających z umów numer ...

znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z umowy numer (...) bądź w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z umowy numer (...). W opinii Izby w ...

znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z umowy numer (...) bądź w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z umowy numer (...), a w konsekwencji, że ...

odwoławczego; ewentualnie, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do ...

orzeczenia w niniejszej sprawie, gdy umowa została zawarta w okolicznościach dopuszczonych ...

w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana ...

w związku z tą wcześniejszą umową?" W konsekwencji zobowiązany był na ...

wszystkich informacji mogących wykazać, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania skutkujące nałożeniem kary umownej ...

w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana ...

w związku z tą wcześniejszą umową?". Wykonawca wspólnie ubiegający się o ...

pytanie i załączył wyjaśnienia dotyczące umowy numer EX.28.58.2020 ...

Sprawa ta dotyczyła odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego. Skarżący ...

znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z ...

istotnego wymogu w ramach wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejszej umowy z podmiotem zamawiającym lub wcześniejszą umową w sprawie koncesji, które doprowadziły ...

do wcześniejszego rozwiązania tej uprzedniej umowy, odszkodowań lub innych porównywalnych sankcji ...

c. kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Przepis art. 483 ...

form naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania - ze swojej istoty zastępuje ...

na których z uwagi na nienależyte wykonanie istotnego zobowiązania umownego nałożono karę ...

kary umownej powstaje pomiędzy stronami umowy spór co do jej zasadności ...

w JEDZ wskazano na wcześniejsze umowy w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsze umowy z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsze umowy w sprawie koncesji rozwiązane przed ...

sankcje związane z tą wcześniejszą umową. Pytanie nie wskazuje czy to ...

Podkreślenia wymaga, że odstąpienie od umowy także jest jednostronnym oświadczeniem jednej ze stron umowy. Obowiązkiem Wykonawcy było natomiast wyjaśnienie ...

odniesieniu do okoliczności odstąpienia od umowy z Wojewódzkim (...) w Ł.. Za ...

leżących po stronie Wykonawcy, czy niewykonanie lub nienależyte wykonanie albo długotrwałe nienależyte wykonanie nastąpiło w znacznym stopniu lub ...

istotnego zobowiązania wynikającego z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji. Niewątpliwie w przedmiotowym postępowaniu ...

tożsamy charakter jak odstąpienie od umowy, o którym informacje przekazał wraz ...

pkt 4, jest wystarczająca do wykonania zamówienia. Możliwość oceny przesłanki wykluczenia ...

ustawy PZP należało uznać za nienależycie uargumentowany i nietrafny. Krajowa Izba ...

X GC 1002/13 – Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi – 2017-07-20 128 fragmentów Premium

2017-07-20

zwrotu 5% kaucji gwarancyjnej zabezpieczającej należyte wykonanie umowy z dnia 28.05.2012 ...

tytułem niezapłaconej części należności za wykonane prace zgodnie z fakturą VAT ...

zwrotu 5% kaucji gwarancyjnej zabezpieczającej należyte wykonanie umowy z dnia 28.05.2012 ...

zapłaty tytułem niezapłaconej należności za wykonane prace zgodnie z fakturą VAT ...

zwrotu 5% kaucji gwarancyjnej zabezpieczającej należyte wykonanie umowy z dnia 28.05.2012 ...

dniu 28.05.2012 r. umowę o podwykonawstwo, i z tego ...

tytułu dochodzi części wynagrodzenia za wykonane prace, pomniejszonego o zatrzymane kaucje ...

5% kaucji gwarancyjnej zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Pozostałe 5% kaucji gwarancyjnej zabezpieczającej ...

jego rzecz kwot wskazanych w umowach przekazu wyczerpuje wszelkie roszczenia powoda ...

pozwanej Spółki. W okresie obowiązywania umowy osobami umocowanymi, do reprezentowania pozwanej ...

nieuprawnioną. Powód wskazał także, że umowa przekazu na którą powołała się ...

przez K., zaś celem zawartej umowy przekazu była jedynie zgodna na ...

podniósł, że pozwany nie zaprzeczył wykonaniu tych prac, a ponadto jak ...

wynika z zawartej pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane osoba ta ...

26 listopada 2012 r. w wykonaniu umowy przekazu, została zaliczona na poczet ...

podniósł, że o fakcie nieobjęcia umową przekazu należności dochodzonych w niniejszym ...

co prawda w dniu zawarcia umowy przekazu tylko w zakresie faktur ...

natomiast wymagalna dopiero po zawarciu umowy przekazu. Powyższe pozostaje w zgodzie z § 2 pkt 4 umowy przekazu, z którego wynika że ...

kodeksu cywilnego". W dniu zawarcia umowy przekazu powodowi nie przysługiwało jeszcze ...

spłaty wierzytelności przez (...) w wyniku umowy przekazu (wyciąg z listy wierzytelności ...

dniu 28.05.2012 r. umowę o podwykonawstwo (dowód: umowa o podwykonawstwo (...) z dnia 28 ...

o. z siedzibą w W. umowę o wykonawstwo robót budowlanych , na podstawie której miała wykonać dla najemcy M. E. na ...

o wykonawstwo. Natomiast na podstawie umowy o podwykonawstwo powód zobowiązał się do wykonania projektu i instalacji tryskaczowej podstropowej ...

w załączniku nr 1 do umowy- specyfikacja techniczna, załącznik nr 2 ...

a załącznik nr 3 do umowy -zawierał prace podwykonawcy (dowód: umowa k. 12-15. Ustalono termin realizacji prac: wykonanie projektu instalacji tryskaczowej do dnia ...

sierpnia 2012 r. Zgodnie z umową za wykonanie w/w prac ustalono wynagrodzenie ...

realizacji robót dodatkowych jest żądanie wykonania takich robót przedstawione zleceniobiorcy przez ...

odpowiedniego protokołu przez strony. Strony umowy określiły także w umowie zasady ...

i ich wysokość. Integralną część umowy stanowiły także Ogólne warunki Umowne ...

1) ze strony pozwanego (dowód: umowa k. 12-15). Natomiast w ...

stosowanych przez pozwaną w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy z każdej wystawianej faktury VAT ...

zafakturowanej kwoty netto. W celu zabezpieczenia usunięcia wad i usterek stwierdzonych ...

faktury. Łącznie pozwana zgodnie z umową mogła zatrzymać 10% kwoty zafakturowanej ...

usterek wskazanych na (...). Kaucja zabezpieczająca należyte usunięcie usterek i wad w ...

adnotacje 00.41.46). Za wykonane prace powód wystawił trzy faktury ...

tytułem niezapłaconej części należności za wykonane prace oraz kwoty 8.278 ...

prace objęte tymi fakturami zostały wykonane i nie było co do nich zastrzeżeń. terminy umowne wykonania prac zostały dochowane przez powoda ...

09.52) W trakcie wykonywania umowy okazało się, że istnieje konieczność wykonania jeszcze innych robót niż te, które zostały objęte umową zawartą pomiędzy powódką a pozwaną ...

wycenił i po zaakceptowaniu oferty, wykonał. Dotyczyło to głównie dodatkowych tryskaczy ...

Te prace nie wynikały z umowy i projektu, lecz do pozwanego zwracał się o ich wykonanie inwestor. Po ich wycenie oferty ...

1) polecał powodowi te prace wykonać. L. F. (1) zawsze działał ...

1) polecał powodowi te prace wykonać. L. F. (1) zawsze działał ...

stanowiącej załącznik do maila zlecającego wykonanie tych prac , przesłanego powodowi w ...

00.22.15). Z tytułu wykonanych prac dodatkowych, których jednostronny odbiór ...

złotych tytułem niezapłaconej należności za wykonane prace dodatkowe oraz kwoty 1 ...

faktura k-29). Wszystkie prace wykonane przez stronę powodową zostały odebrane ...

za znaczną część prac objętych umową, a także nie dokonała zwrotu ...

uwag do jakości i terminowości wykonanych prac przez powoda. Nie było ...

o. otrzymała całość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotowego obiektu w Ł. i ...

że prace na obiekcie zostały wykonane i odebrane jeszcze w 2012 ...

z wystawionych faktur VAT tytułem należytego wykonania umowy i w związku z tym ...

powódka, pozwana i spółka (...) zawarły umowę przekazu, w której powódka oświadczyła, że z tytułu wykonania określonych robót budowlanych na działkach ...

64) W spotkaniu dotyczącym zawarcia umowy przekazu uczestniczył T. M. (1 ...

M. B. został przesłany projekt umowy przekazu, negocjowana była natomiast wysokość kwot. Umowa przekazu została najpierw podpisana przez ...

Powód po raz pierwszy zakwestionował umowę przekazu po dokonanej przez (...) płatności ...

negocjacji i po przesłaniu projektu umowy przekazu strona powodowa nie wnosiła ...

15.30-00.20.46). Umowy przekazu były skierowane do firm ...

firm nie podpisała umów przekazu. Umowa przekazu miała zamykać rozliczenia z ...

akceptuje go jako rozliczenia całości umowy, to nie doszłoby do podpisania tej umowy i zapłaty (zeznania pozwanego k ...

K. dotyczącego dalszych płatności. Te umowy przekazu były skierowane do firm ...

jeszcze kolejne firmy podpisały takie umowy przekazu w 2013 r., a ...

253, adnotacje 00.28.31). Umowy przekazu zawierane przez pozwaną z ...

bezsporna). Strony zawarły także drugą umowę o podwykonawstwo w dniu 28.05.2012 r. umowę o podwykonawstwo (...) z dnia 28 ...

r., na podstawie której miała wykonać dla najemców Banta i R ...

umowie o wykonawstwo. Zgodnie z umową za wykonanie w/w prac ustalono wynagrodzenie ...

pozwany i (...) zawarły podobnej treści umowę przekazu z tytułu robót budowlanych ...

Banta i R. (z drugiej umowy), a obejmujące również roszczenie z ...

niezapłaconych należności za roboty objęte umową uznając, że umowa przekazu obejmowała jedynie wymagalne i ...

należności a zaspokojenie roszczeń z umowy przekazu może dotyczyć tylko takich wierzytelności, zaś interpretacja postanowień umowy wymaga zbadania celu i zamiaru ...

rozstrzygającego tamtą sprawę zatem postanowienia umowy przekazu należało interpretować jako dotyczące ...

uznając, iż § 2 pkt 4 umowy przekazu, zawartej w odniesieniu do tamtej umowy o roboty budowlane, zmierza do zmiany umowy o roboty budowlane, której skutkiem ...

poprawiania występujących niezgodności dokumentacji z wykonanymi pracami, a według pozwanego ujawniło ...

dokumentów, z których wynikałyby braki wykonania prac objętych projektami (np. przywołany ...

dokumenty wzywające powoda do poprawienia/wykonania tych prac jako objętych umową). Z korespondencji mailowej L. F ...

bowiem znaczenie ma rozumienie tej umowy przez powoda i pozwanego. Istotnymi ...

z urzędu jest wiadomym, iż umowy przekazu zostały zakwestionowane przez cztery ...

przed tutejszym Sądem z racji umowy prorogacyjnej). Sąd pominął zeznania świadków ...

powódka i pozwana Spółka (...) zawarła umowę o podwykonawstwo określonych robót związanych ...

jest także to, że powódka wykonała powierzone jej prace w sposób ...

sporem pozostaje, że powódka za wykonane na podstawie w/w umowy prace otrzymała tylko część wynagrodzenia ...

80 złotych, w wyniku realizacji umowy przekazu przez K., zaś kwota ...

okoliczność udowodnioną należy także uznać wykonanie przez powoda prac dodatkowych na ...

oraz Spółką (...) doszło do zawarcia umowy, nazwanej umową przekazu, w której powódka oświadczyła ...

i skutków zawartej przez strony umowy określonej jako umowy przekazu. W zeznaniach świadka A ...

powoda karami umownymi za nieterminowe wykonanie prac, jednakże pozwany nie podnosił ...

oświadczeń woli stron w tych umowach, należało odwołać się do obiektywnej ...

błędnie zdają się przyjmować, że umowa z dnia 31 października 2012 roku była umową przekazu (a więc umową nazwaną). W umowach tych bowiem oprócz przekazania powódce ...

tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo aby uchylić spór istniejący ...

mogą mieć na celu zapewnienie wykonania roszczeń (vide teza z uzasadnienia ...

powódce wynagrodzenia) i zapewnienia ich wykonania (zapłaty przez Spółkę (...), jako przekazanego ...

błędu przy zawieraniu z pozwanym umowy w dniu 31 października 2012 ...

wykazanie, że w chwili podpisywania umowy przekazu strony, a szczególności - powódka ...

prace powódki wykonywane na podstawie umowy z dnia 28 maja 2012 ...

9.11.1 Ogólnych Warunków Umowy. W ocenie sądu jednoznacznie przemawia ...

uznaniu, że w dniu podpisania umowy określonej jako przekaz strony zgodnie ...

Sąd dostrzega, że w samych umowach przekazu wskazano, że z tytułu wykonania określonych robót budowlanych powódce przysługują ...

Oczywistym jest, że powyższe zapisy umowy byłyby zbędne, gdyby strony umowy miały na myśli globalnie wszelkie ...

całość wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy i objętego trzema już wystawionymi ...

Podkreślić także należy, iż przedmiotowe umowy zostały sformułowane w sposób jasny ...

do których trwały jeszcze negocjacje. Umowy przekazu, jako umowy mieszane, zostały zawarte w ramach ...

1 k.c. strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według ...

dniu 31 października 2012 r. umową nazwaną przekazem). Sąd Apelacyjny wskazał ...

podwykonawcy z którą była związana umowami, generalnego wykonawcy i wreszcie inwestora ...

c., do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą ...

od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...

wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub ...

że wyraził zgodę na zawarcie umowy (zdanie drugie). Zgodnie z art ...

647 1 § 4 k.c. umowy o których mowa m.in ...

1 § 5 k.c., zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i ...

zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Z kolei regulacja ...

Apelacyjnego wskazana wyżej, a zawarta umowach przekazu regulacja § 1 pkt 4 ...

generalnego wykonawcy i podmiotu zawierającego umowę z podwykonawcą za zapłatę wynagrodzenia ...

rozmiaru wynagrodzenia podwykonawcy wynikającego z umowy, na której zawarcie inwestor udzielił ...

w jakikolwiek sposób nie wykazała nienależytego wykonania zobowiązania przez Spółkę (...). W świetle ...

który termin zwrotu już nastąpił. Umowa kaucji gwarancyjnej nie została ustawowo ...

przy tym, że tego rodzaju umowa ma odrębny charakter względem umowy o roboty budowlane, sama zaś ...

w pojęciu wynagrodzenia. Głównymi cechami umowy kaucji są kauzalność, jako prawna ...

przekazany już w momencie zawierania umowy, by umowa kaucji mogła dojść do skutku ...

został spełniony, bowiem kwoty służące zabezpieczeniu należytego wykonania umów oraz roszczeń wynikających z ...

a więc w toku realizacji umowy. Tym samym działanie polegające na ...

nie świadczyło o zawarciu oddzielnej umowy kaucji. W tej sytuacji zatrzymane ...

tożsamy z tym, jaki przyświeca zabezpieczeniu w drodze kaucji gwarancyjnej, mogły ...

część należnego powodowi wynagrodzenia za wykonane w ramach podwykonawstwa roboty budowlane ...

wykonawcy powoduje nieważność zawartego w umowach przekazu wyłączenia stosowania art. 647 ...

wynagrodzenia blisko o połowę, przy wykonaniu przez Spółkę (...) pełnego zakresu prac ...

przeciwko powodowej Spółce, celem zawarcia umowy uchybiającej dyspozycji także art. 58 ...

generalnemu wykonawcy pełne wynagrodzenie za wykonane roboty, a zobowiązań wobec podwykonawców ...

ocenie Sądu niewątpliwie strona powodowa wykonała swoje świadczenie w całości, a ...

III Ca 315/18 – Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi – 2018-05-18 12 fragmentów Premium

2018-05-18 » oddala apelację

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, są ...

Gwoli przypomnienia wadium jest formą zabezpieczenia interesu prawnego zamawiającego, w związku z zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego ...

jako najkorzystniejsza (wzmocnienie obowiązku zawarcia umowy przez wykonawcę, którego oferta została ...

wykonawca jest nią związany. Wadium zabezpiecza przed odmową zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na ...

niewniesienia przez tego wykonawcę wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało ...

rzeczy w ocenie pozwanego stanowił nienależyte wykonanie zobowiązania, co w konsekwencji spowodowało ...

w ocenie zamawiającego nie stanowią należytego zadośćuczynienia wezwaniu, albowiem są błędne ...

niewłaściwe, nie wykazujące w sposób należyty okoliczności, o których mowa w ...

której wykonawca celowo, nie dochowując należytej staranności wymaganej w stosunkach tego ...

sytuacji, gdy wykonawca nie wypełni należycie wezwania zamawiającego, stwarza pole do ...

przeoczyć, że te okoliczności zostały należycie udokumentowane, przez co Sąd Rejonowy ...

racji dyspozytywnego charakteru tego przepisu, umowa spółki, bądź też uchwała wspólników ...

VIII GC 401/12 – Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie – 2014-04-02 98 fragmentów Premium

2014-04-02

że łączyła ją z pozwaną umowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ...

powykonawczej również stwierdzono nieprawidłowości w wykonaniu umowy polegające na braku stosownych dokumentów ...

Powyższe zdaniem powódki przesądziło o niewykonaniu Termin na ich usunięcie ustalono ...

obciążył pozwaną zgodnie z § 9 umowy (...) 341/2/2/2011 karą ...

nie dopuściła się zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, nadto podniosła zarzut, że ewentualne nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło w wyniku okoliczności ...

umownej zważywszy na fakt, że umowa została wykonana w całości. W związku z ...

do czynienia z opóźnieniem w wykonaniu samej umowy lecz ewentualnie zobowiązań wynikających z ...

miejsce choćby w przypadku błędnie wykonanej dokumentacji, która musiała być poprawiana ...

z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. umowę nr (...), której przedmiotem była: Budowa ...

wykonawczymi. Pozwana zobowiązała się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową składająca ...

zgodnie z zakresem rzeczowym przedmiotu umowy wskazanym w SIWZ oraz dokumentacji ...

Pozwana w § 5 pkt 8 umowy zobowiązała się usunąć wady i ...

ujawnione w trakcie odbioru. Za wykonanie przedmiotu umowy strony uzgodniły wynagrodzenie ryczałtowe w ...

Strony ustaliły termin zakończenia przedmiotu umowy nie później niż do dnia ...

oświadczenie kierownika budowy, że prace wykonane zostały zgodnie z dokumentacją projektową ...

7 pkt 9 za datę wykonania przez pozwaną przedmiotu umowy strony miały uznawać datę odbioru ...

karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z przyczyn leżących po ...

ust. 7). Pozwana udzieliła także zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie polisy ubezpieczeniowej (§ 10). Aneksem nr (...) do umowy zawartym w dniu 20 września ...

budowę strony przedłużyły termin realizacji umowy wyznaczając go do dnia 30 listopada 2011 r. Dowód: umowa z dnia 16 maja 2011 ...

26), weksel (k.27), gwarancja należytego wykonani umowy (k.28-29), gwarancja należytego usunięcia wad lub usterek (k ...

kolizyjnym odcinku. Mapy geodezyjne zostały wykonane i przekazane powódce. Zmiany te ...

protokół techniczny odbioru końcowego przedmiotu umowy, w którym stwierdzono szereg usterek ...

R.; brak betonowego odciążenia przepompowni wykonanego w formie wylanej warstwy betonu ...

głównej; brak betonowego odciążenia przepompowni wykonanego w formie wylanej warstwy betony ...

w której stwierdzono nieprawidłowości w wykonaniu umowy przez pozwaną dotyczące także braków ...

wejście na plac budowy i wykonanie prac. Dowód: zawiadomienie z dnia ...

nie usunięto wszystkich usterek przedmiot umowy został wykonany w całości, zgodnie z zakresem umowy. Pozwana z tytułu wykonanych robót wystawiła powódce faktury VAT ...

wynagrodzenie zapłaciła. Pozwolenie na użytkowanie wykonanej w ramach umowy łączącej strony sieci kanalizacyjnej uzyskano ...

2012 r. Dowód: protokół odbioru wykonanych robót z dnia 20 grudnia ...

k.32), protokół częściowy odbioru wykonanych robót z dnia 21 listopada ...

r. (k.33), protokół częściowy wykonanych robót z dnia 11 października ...

usunięto wodę ze studni kanalizacyjnych, wykonano właściwe zesprzęglenie pompy przepompowni głównej ...

z drogi na posesje nr (...), wykonano właściwe zesprzęglenie pompy przepompowni głównej ...

ogrodzenia przy posesji nr (...), nie wykonano pierścienia odciążającego studzienkę kanalizacyjną przy posesji nr (...), nie wykonano dolnego stopnia na studzienkach kanalizacji tłocznej, nie wykonano betonowego odciążenia przepompowni, nie wykonano właściwego spadku kanalizacji na odcinkach ...

kanalizacyjnych zamontowanych w jezdniach, nie wykonano betonowego odciążenia przepompowni. Przy studzienkach ...

rodzimych będą występowały zapadliska. Brak wykonania betonowych pierścieni wokół przepompowni oraz ...

kwoty wynagrodzenia brutto wynikającej z umowy od dnia 1 stycznia 2012 ...

dokumentów niezbędnych do odbioru przedmiotu umowy oraz nieusunięcie wad wskazanych w ...

wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy łączącej strony. Zgodnie z ustaleniami ...

9 ust. 2 lit. a) umowy. Podstawę materialnoprawną powództwa stanowi zatem ...

9 ust. 2 lit. a) umowy w związku z art. 483 ...

maja 2011 r. strony zawarły umowę nr (...), której przedmiotem była budowa ...

C.. Nie budził wątpliwości fakt wykonania przez pozwaną robót objętych umową w terminie w pełnym zakresie ...

od powódki wynagrodzenie w ustalonej umową wysokości. Nadto poza sporem pozostawała ...

sama okoliczność wystąpienia wad w wykonanym przedmiocie umowy oraz ich rodzaj. Z zebranego ...

materiału dowodowego jednoznacznie wynika, że wykonany przez pozwaną przedmiot umowy posiadał wady. Powyższe zostało przede ...

inwestycyjnego zgodnie oświadczyły, że w wykonanym obiekcie zarówno w B. jak ...

odtworzenia podjazdów asfaltowych. Wady przedmiotu umowy polegały także na braku właściwej ...

iż termin do usunięcia wad wykonanych prac ustalono do dnia 13 ...

znajdują uzasadnienia twierdzenia pozwanej, że wykonała ona prace związane z usunięciem ...

ogrodzenia przy posesji nr (...), nie wykonano pierścienia odciążającego studzienkę kanalizacyjną przy posesji nr (...), nie wykonano dolnego stopnia na studzienkach kanalizacji tłocznej, nie wykonano betonowego odciążenia przepompowni, nie wykonano właściwego spadku kanalizacji na odcinkach ...

bezspornym jest fakt oddania przedmiotu umowy do użytkowania jak i fakt ...

że pozwana nie wywiązała się należycie z warunków umowy wobec tego po stronie powodowej ...

9 ust. 2 lit. a) umowy. Z treści tego postanowienia wynika ...

nie dopuściła się zwłoki w wykonaniu umowy zawartej 16 maja 2011 r ...

należy przyznać pozwanej, że termin wykonania przedmiotu umowy pierwotnie wyznaczony na dzień 31 ...

spór nie dotyczy zwłoki w wykonaniu umowy przez pozwaną w ogólności ale ...

w usunięciu wad już po wykonaniu tej umowy, stwierdzonych w protokole odbioru końcowego ...

zgodnie z którym w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się ...

zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary ...

być wyłącznie wola samych stron umowy. Jest to więc określona przez strony umowy sankcja cywilnoprawna na wypadek niewykonania, czy też nienależytego wykonania zobowiązania. Może ona dotyczyć niewykonania zobowiązania. Może też dotyczyć nienależytego wykonania zobowiązania, przy czym w tym przypadku może chodzić o nienależyte wykonanie zobowiązania w ogólności, jak i ...

konkretnych uchybień w zakresie sposobu wykonania zobowiązania (co do miejsca, co ...

jej zastrzeżenie wyłącznie na wypadek niewykonania, czy też nienależytego zobowiązania o charakterze niepieniężnym. W ...

rekompensować ogół skutków, jakie towarzyszą niewykonaniu zobowiązania w sferze interesów wierzyciela ...

zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 471 k.c ...

umownej nie jest szkoda, lecz niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, za które ponosi odpowiedzialność ...

toku procesu wykazywać, że wskutek niewykonania, czy też nienależytego wykonania zobowiązania poniosła szkodę. Podporządkowanie kary ...

okolicznościach ciąży obowiązek wykazania, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek okoliczności ...

art. 471 k.c.) stanowi niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z przyczyn, za które ...

odmiennych postanowień w umowie. Postanowienia umowy mogą modyfikować granice odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania i rozszerzać je także ...

konstrukcję domniemanej winy w przypadku nienależytego wykonania zobowiązania. Strony w niniejszym procesie ...

nie wykazała, że przekroczenie terminu wykonania prac poprawkowych powstało wskutek okoliczności ...

w trakcie realizacji prac objętych umową z dnia 16 maja 2011 ...

wad i usterek w przedmiocie umowy z powodu wykonania prac niezgodnie ze sztuką budowlaną ...

rodzimych będą występowały zapadliska ponieważ wykonano je z materiałów, które nie ...

9 ust. 2 lit. a) umowy powódka naliczyła pozwanej karę umowną ...

pozwana pozostawała w zwłoce w wykonaniu zobowiązania. Natomiast nie budzi zastrzeżeń ...

kary umownej oraz, że nastąpiło nienależyte wykonanie umowy, przy czym nie ulega wątpliwości ...

wynika, że zobowiązania tego nie wykonano także do dnia orzekania w ...

zobowiązanie jest w znacznej części wykonane albo gdy kara umowna jest ...

zaistnieje wtedy, gdy dłużnik nie wykona zobowiązania lub wykonana je nienależycie, a wierzyciel nie poniesie szkody ...

presji, żeby on swoje zobowiązanie wykonał w sposób należyty zatem wysokość kary powinna działać ...

wysokością kary umownej a wartością wykonanego zobowiązania jako miernika oceny wysokości ...

nieusuniętych i ich znaczenie dla umowy, tym samym Sąd korzystając tzw ...

umowna została zastrzeżona i wystarczająco zabezpiecza interesy powódki. Podzielić bowiem trzeba ...

kary powołujące się na fakt wykonania umowy łączącej strony w całości. Wszystkie ...

pozwanej całość wynagrodzenia wynikającego z umowy. Co istotne mimo stwierdzonych wad ...

nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy. Nie można pominąć również faktu ...

znaczenie dla korzystania z przedmiotu umowy nie jest znaczna zatem w ...

fakt, że w świetle postanowień umowy kara umowna naliczona zostałaby w ...

wysokości z powodu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy. Natomiast umowa będąca przedmiotem niniejszego procesu została wykonana w całości, prace zostały odebrane ...

nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy. Niemniej jednak powyższe nie zmienia faktu, że umowa powinna być wykonana należycie, powódka ma prawo oczekiwać od ...

odpowiedniej staranności przy wykonywaniu przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami i sztuką ...

trwały powoduje, że niewątpliwie konsekwencje nienależytego wykonania umowy pozwana powinna ponieść. Nie zasługują ...

w którym miała być wykonywana umowa, a przy tym pozwana w ...

bowiem ogół skutków, jakie towarzyszą niewykonaniu zobowiązania w sferze interesów wierzyciela ...

wyżej powodów, w kontekście całokształtu umowy, zakresu jej wykonania i charakteru wad, Sąd uznał ...

niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania (art. 455 k.c.). Wobec ...

I C 1738/14 – Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu – 2015-09-25 75 fragmentów Premium

2015-09-25

gospodarczej 18 października 2011 zawarli umowę o podwykonawstwo numer (...) (...) z Generalnym ...

której inwestorem była Politechnika (...). Przedmiotem umowy było zadanie pod nazwą Centrum ...

zlecenie generalnego wykonawcy, przyjął do wykonania dostawę, montaż i uruchomienie dźwigu ...

kolei stanowiło wynagrodzenie za 40% wykonanych robót. 06 lipca 2012 strona ...

wspólnikami, to jest zgodnie z umową spółki cywilnej z 25 maja ...

powoda ad. 2, wskazując, że umowa, z której powodowie wywodzą swoje ...

powodem ad. 1. W komparycji umowy wprost wskazano, iż (...) S.A ...

reprezentowany przez M. T. zawarł umowę z T. B., prowadzącym działalność ...

samym określono wprost, że stroną umowy jest powód ad. 1, zaś ...

Na etapie zgłoszenia i realizacji umowy nie przedłożono żadnego dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia umowy przez (...) S.A. ze wspólnikami ...

spółki cywilnej, zarówno w komparycji umowy, jak i na pieczątce powoda ...

647 1 § 5 k.c. umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta ...

1, który nie stanowił strony umowy numer (...) z 18 października 2011 ...

VAT wystawiona została niezgodnie z umową (...) (...) z 18 października 2011. Stosownie ...

do treści § 13 ust. 2 umowy, podwykonawca zobowiązany jest do dostarczenia ...

określonych w § 12 ust. 3 umowy, co pozwala podważyć wymagalność jej ...

zw. z § 1 ust. 27 umowy) i uzasadnia oddalenie powództwa w ...

zw. z § 13 ust. 1 umowy, obowiązek zapłaty należności w świetle ...

Środowisko, o czym stanowi § 4 umowy numer (...) (...) zawartej pomiędzy Konsorcjum Wykonawców ...

konsekwencjami finansowymi. Bez uzyskania wymaganej umową dokumentacji, objętej obowiązkiem sprawozdawczym, zgodnie ...

7 ust. 2 pkt a umowy z 26 kwietnia 2010 powód ...

mógł rozliczyć robót objętych przedmiotem umowy, czyli dokonać płatności za nie ...

uregulowane w § 9 ust 20 umowy konsorcjum wykonawców i nie może ...

za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane roboty budowlane, nie odpowiada natomiast ...

w B. (NIP (...)), (REGON (...)) zawarli umowę (...) (...) o roboty budowlane z (...) S ...

W." przy ul. (...). Na podstawie umowy (...) S.A. w T. zleciła powodom, jako podwykonawcy do wykonania dostawę, montaż i uruchomienie dźwigu ...

Zgodnie z § 2 ust. 1 umowy zakres robót obejmował: a) Opracowanie ...

określa załącznik numer (...) do niniejszej umowy, będący jej integralną częścią. c ...

instrukcji obsługi i eksploatacji dla wykonanych układów, instalacji i urządzeń. Na podstawie § 1 ust. 27 umowy powodowie zobowiązali się do tworzenia ...

miejsce data rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy. Miesięczny raport o realizacji robót ...

niezbędne do ustalenia zakresu robót wykonanych w miesiącu, którego raport dotyczy ...

zakończenia wszystkich robót objętych przedmiotem umowy, potwierdzony podpisanym przez generalnego wykonawcę ...

2012. Termin odbioru ostatecznego przedmiotu umowy jest terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy pomiędzy zamawiającym i generalnym wykonawcą ...

to 31 lipca 2012. Za wykonanie prac objętych umową powodowie mieli otrzymać wynagrodzenie w ...

niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu umowy (§ 11 umowy). Rozliczenie za wykonane prace miało nastąpić faktur VAT ...

a) faktura zaliczkowa 20% wartości umowy po podpisaniu umowy po otrzymaniu przez generalnego wykonawcę ...

prac częściowymi fakturami VAT za wykonane i odebrane roboty, przy czym ...

zamontowanego sprzętu. (§ 12 i 13 umowy). Dodatkowo powód został zobowiązany do ...

w T. " (§ 21 ust. 3 umowy). Z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy powodowie zobowiązali się w terminie ...

wniesienia 10 % wynagrodzenia brutto (§ 15 umowy). Strony ustaliły ponadto ryczałtową kwotę ...

0,4 % wartości brutto przedmiotu umowy z tytułu opłat za media ...

rzecz podwykonawcy (§ 7 ust. 4 umowy). Strony umowy postanowiły, że z czynności odbioru ...

użytkowej, eksploatacyjnej lub estetycznej przedmiotu umowy, albo nie dokonując odbioru, zażąda od Podwykonawcy wykonania robót po raz drugi na ...

za szkody wynikłe z opóźnienia wykonania przedmiotu umowy w terminie pierwotnie wyznaczonym w ...

ul. (...) pełniła pozwana Politechnika (...). (dowód: umowa spółki k. 51; umowa (...) (...) z 18 października 2011 k ...

J. S. sporządzili protokół odbioru wykonanych przez powodów robót numer (...) na podstawie umowy numer (...) w okresie od 04 ...

osobowy. Komisja stwierdziła, że zakres wykonanych przez powodów robót jest zgodny z zapisami umowy, roboty zostały wykonane zgodnie z umową, dokumentacją techniczną oraz zatwierdzonym harmonogramem realizacji robót. Jakość wykonanych robót została oceniona jako dobra ...

robót i stanowił odbiór częściowy wykonanych robót. Do wykonanych robót zgłoszono uwagi: dokończyć montaż ...

Czynności te nie mogły być wykonane z uwagi na brak wykonania przez generalnego wykonawcę zabudowy szybu ...

W protokole wyszczególniono wszystkie prace wykonane przez powoda w okresie objętym ...

zł brutto. (dowód: protokół odbioru wykonanych robót z 16 maja 2012 ...

dźwigu osobowego typu (...) zgodnie z umową (...) (...). Obiekt: (...) Centrum (...) przy ul. (...).17 ...

zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Przyjęcie tej odpowiedzialności ...

nie płacenie im wynagrodzenia za wykonane prace budowlane. Zabezpieczeniem interesów inwestora jest zaś uzależnienie ...

inwestora zgody na zawarcie konkretnej umowy podwykonawczej ze zindywidualizowanym podmiotem, o ...

wynagrodzenia należnego podwykonawcy wynikającego z umowy podwykonawczej. Jej wyrażenie nie powoduje ...

inwestora odpowiedzialnością solidarną za realizację umowy (zapłatę wynagrodzenia), której nie jest ...

stroną na równi z zawierającym umowę podwykonawczą wykonawcą wobec podwykonawców za ...

do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane przez niego roboty. Inwestor odpowiada ...

że T. B. przystąpił do umowy o podwykonawstwo z 18 października ...

braku uważnej lektury zarówno samej umowy, jak i załączonych do pozwu ...

identyfikujące podmiot gospodarczy przystępujący do umowy, nie tylko z samej nazwy ...

budzić żadnych wątpliwości, iż stroną umowy z 18 października 2011 byli ...

stron było przystąpienie ich do umowy z generalnym wykonawcą, z tym ...

B., posiadający umocowanie wynikające z umowy spółki do jej reprezentowania, czynności ...

aktywność ograniczała się do podpisania umowy. Powodowie realizują projekty gospodarcze wyłącznie wspólnie, działając w ramach umowy spółki cywilnej. Jednocześnie należy mieć ...

na względzie przy analizie postanowień umowy, iż jej treść przygotowana była ...

ul. (...) jako podwykonawca, na podstawie umowy łączącej ich z (...) S.A ...

stronami zakres oraz wartość robót wykonanych przez powodów w ramach tego ...

postępu robót. Jak wynika z umowy łączącej powoda z generalnym wykonawcą ...

od dokonania innych czynności, poza wykonaniem robót objętych umową, w szczególności przedłożenia odpowiedniej dokumentacji ...

wykonawcy protokół odbioru robót budowlanych wykonanych przez niego w okresie od ...

było wymagalne (§ 12 pkt 5 umowy), co potwierdza zarówno potwierdzenie salda ...

związku z różną podstawą odpowiedzialności (umowa i ustawowa odpowiedzialność gwarancyjna) ustalane ...

zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę co do zasady ...

XXIII Zs 16/24 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2024-05-09 42 fragmenty Premium

2024-05-09 » zmienia zaskarżony wyrok i oddala odwołanie

oferta Konsorcjum nie została prawidłowo zabezpieczona wadium, ponieważ Konsorcjum wniosło wadium ...

nieuczciwej konkurencji, przez przeniesienie kosztów wykonania robót istotnych do kosztów wykonania robót rozbiórkowych branży konstrukcyjno-budowlanej ...

1 roboty budowlanej (1 inwestycji - umowy) polegającej na budowie lub przebudowie ...

1 roboty budowlanej (1 inwestycji - umowy) polegającej na budowie lub przebudowie ...

1 roboty budowlanej (1 inwestycji - umowy) polegającej na budowie lub przebudowie ...

oferta Konsorcjum nie została prawidłowo zabezpieczona wadium i nakazuje zamawiającemu unieważnienie ...

ofertą; 9.8.2. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 9 ...

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ...

ofertę (zwaną dalej: "OFERTĄ") na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: "Przebudowa ...

PLN (siedem milionów złotych) jako zabezpieczenie płatności wadium przez OFERENTA na ...

została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na ...

OFERCIE, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; III. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało ...

nastąpi wcześniej, jeżeli: a. Płatności wykonane na podstawie GWARANCJI osiągną wartość ...

oferta Konsorcjum nie została prawidłowo zabezpieczona wadium, ponieważ Konsorcjum wniosło wadium ...

przez pośrednika ubezpieczeniowego w administrowaniu umowami ubezpieczenia lub umowami gwarancji ubezpieczeniowych i ich wykonywaniu ...

produktów lub składek z tytułu umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej, w przypadku gdy ...

stanie pośrednio lub bezpośrednio zawrzeć umowę ubezpieczenia lub umowę gwarancji ubezpieczeniowej za pośrednictwem stron ...

jedynie brokerem, to zawiera on umowę nie jako zakład ubezpieczeń, ale ...

jest w rzeczywistości gwarantem tej umowy. Jeśli tym zakładem byłaby spółka ...

że zamawiający nie uzyskał skutecznego zabezpieczenia złożonej oferty i nie uznała ...

że oferta Konsorcjum (...) nie została zabezpieczona wadium. Izba stanęła na stanowisku ...

w postaci gwarancji ubezpieczeniowej jest zabezpieczenie roszczeń zamawiającego w przypadku niewywiązania ...

że złożona zamawiającemu gwarancja nie zabezpiecza jego interesów. Odwołujący generalnie nie neguje możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia na terytorium państwa trzeciego ...

i uważa, że samo zawarcie umowy nie stanowi wykonywania czynności ubezpieczeniowych ...

szereg innych czynności związanych z zabezpieczeniem roszczeń zamawiającego poczytuje się właśnie ...

strony wybór prawa właściwego i umowa prorogacyjna nie przesądzają, w jakim ...

Przystępujący stanowczo podkreśla, że wystarczającym zabezpieczeniem dla zamawiającego jest poddanie egzekucji ...

wydaje się być niewystarczające dla zabezpieczenia roszczeń zamawiającego, jeżeli weźmie się ...

właściwego do oceny ważności samej umowy. Także co do tych elementów ...

pod sygn. akt (...); 2. udzielenie zabezpieczenia roszczenia Skarżących dochodzonego niniejszą skargą ...

postanowienia o ustanowieniu zakazu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w ...

doręczenie Skarżącym postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności; 4 ...

przepisanych; 2) odrzucenie wniosku o zabezpieczenie, na podstawie art. 373 k ...

powyżej: 3) oddalenie wniosku o zabezpieczenie w całości, na podstawie art ...

Sąd Okręgowy odrzucił wniosek o zabezpieczenie jako niedopuszczalny. Na rozprawie dnia ...

oferta Skarżących nie została prawidłowo zabezpieczona wadium. Sąd Okręgowy ocenił wskazywane ...

oferta Konsorcjum nie została prawidłowo zabezpieczona wadium, ponieważ Konsorcjum wniosło wadium ...

oferta Konsorcjum nie została prawidłowo zabezpieczona wadium, ponieważ Konsorcjum wniosło wadium ...

Wykonawcę gwarancja wadialna w sposób należyty zabezpieczała interesy Zamawiającego. Złożona gwarancja ...

w Polsce. Gwarancja ubezpieczeniowa jest umową nienazwaną wykształconą pod wpływem praktyki ...

prawa polskiego nie regulują treści umowy gwarancji ubezpieczeniowej. W nauce zaś ...

Co więcej sam fakt, że umowę gwarancji poddano prawu polskiemu (wybór ...