VIII GC 170/12 – Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie – 2014-08-22 119 fragmentów Premium

2014-08-22

II oddala powództwo w stosunku do Gminy M. S.; III zasądza ...

35 zł. Powódka wykonała prace do 22 września 2009 r., co ...

powstała konieczność dostosowania wykonanego fundamentu do dostarczonego obiektu. T. L. zatrzymała ...

kwoty 305.123,11 zł. Do zapłaty pozostała kwota 171.875 ...

S. w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty potrąciła naliczoną karę umowną ...

na mocy umowy zobowiązana była do zapłaty kary umownej w razie ...

zakończenia robót, nie zaistniały podstawy do naliczenia kary umownej. Ponadto pozwana ...

umowną dopiero po wezwaniu jej do zapłaty, po tym jak pozwana ...

wpłaty dokonanej przez pozwaną gminę do zapłaty pozostała kwota 171.730 ...

a pozwaną T. L. dotarły do pozwanej dopiero wraz z odpisem ...

001,05 zł. Zaprzeczyła, aby do zwłoki w realizacji robót budowlanych ...

ułożona trawa i wykonana podbudowa do poliuretanu. W ocenie pozwanej po dostarczeniu kontenera pozostałe do wykonania prace powinny zająć powódce od 3 do 6 dni. Pozwana zaprzeczyła, aby ...

przed wszczęciem postępowania) z pozostała do zapłaty należnością powódki. Sąd ustalił ...

przedmiotem umowy miał nastąpić, stosownie do §2 ust. 2, nie później ...

jak w złożonej przez pozwaną ofercie z dnia 28 kwietnia 2009 r. Pozwana w treści oferty, w pkt 10 wskazała, ze ...

podwykonawcom. Na mocy aneksu nr (...) do umowy, datowanego na 14 sierpnia ...

69 - pełnomocnictwo k. 149-150 - oferta z załącznikami k. 434-435, 436-564 - aneks nr (...) do umowy k. 691 - zeznania świadka ...

przedmiotem umowy miał nastąpić, stosownie do §2 ust. 2, nie później ...

Pozwana T. L. była uprawniona do wstrzymania się ze zwrotem części ...

ulegał wydłużeniu o czas potrzebny do usunięcia wad (§6 ust. 1 ...

T. L., nie zwracano się do nich o wyrażenie zgody na ...

od 15 czerwca 2009 r. do 29 czerwca 2009 r., zaakceptowany ...

od 1 sierpnia 2009 r. do 22 sierpnia 2009 r., zaakceptowany ...

Pozwana T. L. zobowiązana była do dostarczenia powódce obiektu socjalnego - kontenera ...

i dostarczenie jednego z obiektów do S., na ul. (...). Dostawa i montaż miała zostać zakończona do 21 sierpnia 2009 r. (§3 ...

2009 r. k. 79-82 - oferta k. 83-94 - protokół odbioru ...

zatem konieczność dostosowania fundamentów budynku do nowej wersji kontenera, a także ...

przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych do innego niż w projekcie zagospodarowania ...

2009 r. k. 79-82 - oferta k. 83-94 - dokumentacja projektowa ...

w wymiarach kontenera w stosunku do pierwotnego projektu. Wykonane było również ...

zmiany fundamentów i dostosowania ich do nowej sytuacji. Zmiany te zostały ...

12 dni. Łączny czas potrzebny do posadowienia obiektu na fundamentach z uwzględnieniem dostosowania przyłączy instalacyjnych do nowych warunków wynosił 14 dni ...

powyżej zakresie powinny być zakończone do 28 sierpnia 2009 r. wyliczenie ...

8 września 2009 r. przystąpiono do odbioru końcowego obiektu sportowego przy ...

boisk, ułożenia nawierzchni trawiastej boiska do piłki nożnej oraz układania polbruku ...

że obiekt nie nadaje się do odbioru końcowego. Podczas przeglądu z ...

wyposażenia sportowego i uzupełnienia linii do tenisa. W przeglądzie brali udział ...

2009 r. obiekt został zgłoszony do użytkowania. W wykazie usterek stwierdzono, że należy zamontować poręcze do podjazdu dla niepełnosprawnych, zamontować słupek ogrodzeniowy, słupki do siatkówki, słupy z fundamentami do tenisa, piłkochwyty, uzupełnić wykończenie brodzików ...

sterowanie oświetlenia zewnętrznego, wyprostować słup do koszykówki i dostarczyć atesty na ...

stwierdził, że obiekt jest zdatny do użytkowania. Obecnie nie występuje już ...

L. i Gminę M. S. do zapłaty kwoty 220.908,69 ...

powódka spółka Motel zwróciła się do pozwanej gminy o wypłacenie wynagrodzenia ...

14 października 2009 r. Załącznik do tego pisma stanowiła kopia umowy ...

pozwaną T. L.. Dowód: - wezwanie do zapłaty k. 95-96 - pismo ...

dnia 23 października 2009 r. do pozwanej gminy o przelanie należności ...

zaległości w zapłacie w stosunku do poprzednika prawnego powódki. Pozwana cofnęła ...

41 dni. Wezwała spółkę Motel do zapłaty kwoty 213.691,31 zł. Odnosząc się do wezwania do zapłaty kwoty 121.380,73 ...

kompensacie z należnościami jej przysługującymi do zapłaty na jej rzecz pozostaje ...

pozwana T. L. wezwała powódkę do usunięcia usterek, stwierdzonych w obiekcie ...

z trawy w narożniku boiska do piłki nożnej oraz montażu narożnego ...

od pozwanej Gminy M. S. do pozwanej T. L. z dnia ...

zapleczu socjalnym, dostarczenie wyposażenia boiska do tenisa oraz brak atestu na ...

ponowiła wezwanie pozwanej T. L. do usunięcia wady w postaci zapadania ...

nawierzchni z trawy na boisku do piłki nożnej w piśmie z ...

Skutkowało to ponownym wezwaniem powódki do usunięcia usterki przez pozwaną. Dowód ...

również nie powziął wątpliwości co do ich prawdziwości. Ustalając stan faktyczny ...

wiary twierdzeniom wskazanego świadka co do tego, że przed dostarczeniem kontenera ...

i J. B. (1) co do kwestii związanych z ujawnieniem podwykonawcy ...

w ograniczonym zakresie przyczyniły się do poczynienia ustaleń faktycznych, a to ...

na brak wiedzy świadków co do okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy ...

się w sposób drobiazgowy zarówno do treści zgromadzonych dokumentów, jak i ...

obowiązujące przepisy. Strony zgłosiły zastrzeżenia do sporządzonej w formie pisemnej opinii, do których biegły odniósł się składając wyjaśnienia na rozprawie. Strony nie zgłaszały dalszych zarzutów do opinii, nie wnosiły o dopuszczenie ...

biegłego czy też z dodatkowych wyjaśnień. Z tego względu należało uznać ...

C. opinia mogła stanowić podstawę do poczynienia ustaleń faktycznych w niniejszej ...

roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu ...

technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy ...

z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego ...

podstawie którego powódka zobowiązana była do zapłaty kary umownej za zwłokę ...

Nie kwestionowała także, że doszło do opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych ...

jednak, że nie było podstaw do obciążania powódki karą umowną za ...

w wykonaniu robót, gdyż faktycznie do opóźnienia tego doszło z przyczyn ...

Zgromadzony materiał dowodowy daje podstawy do uznania, że do opóźnienia w zakończeniu prac doszło ...

Powyższe spowodowało konieczność dostosowania fundamentów do dostarczonego obiektu, a nadto uzasadniało ...

prac wchodzących w zakres umowy do momentu montażu kontenera. Jak wynika ...

zakończenia prac. Nie ma podstaw do uznania, aby powódka była w ...

prac przed otrzymaniem kontenera i do tego momentu nie wykonała wszystkich ...

a dotyczących zakresu prac możliwych do zrealizowania po montażu kontenera i czasu niezbędnego do ich wykonania. Biegły ustalił, że ...

mające na celu dostosowanie fundamentów do kontenera o zmienionych parametrach, jak ...

także prace dostosowujące przyłącza instalacyjne do nowych warunków . Nie mógł umknąć ...

dniu wynikało z faktu, że do dnia 21 września 2009 r ...

samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są ...

powyżej ustaleń nie było podstaw do przyjęcia, aby po stronie pozwanej ...

1 pkt a umowy przesłanki do jej naliczenia. Z tych przyczyn ...

Pozwana wskazywała na zaistnienie podstaw do obniżenia wynagrodzenia o kwotę 100 ...

wnioski nie mogły stanowić podstawy do dokonania ustaleń faktycznych w niniejszej ...

było wyciągnąć jakichkolwiek wniosków co do charakteru wad ujawnionych w pracach ...

o koszty wykonania nawierzchni boiska do piłki nożnej, określone w kosztorysie. Takie teoretyczne wyliczenia, nie oparte ...

Ostatecznie zatem brak było podstaw do przyjęcia, że prace wykonane przez ...

Tym samym nie zaistniały podstawy do obniżenia wynagrodzenia powódki z tej ...

które biegły wskazywał w odniesieniu do słupka czy zapadania trawy były nieznaczne w stosunku do łącznej wysokości wynagrodzenia - biegły określił ...

867,45 zł w odniesieniu do naprawy nawierzchni i 1.415 ...

tym strony były zgodne co do wysokości sumy zwróconej powódce przez ...

pozwana T. L. uprawniona była do potrącenia z każdej faktury 10 ...

tym stanowisko strony powodowej co do tego, że w związku z ...

2009 r., stąd z pewnością do chwili obecnej upłynął 30- dniowy ...

momentu jego podpisania, uprawniający powódkę do domagania się zwrotu 70% wartości ...

zgłaszała żadnych zarzutów- ani co do wysokości odsetek, ani co do terminu początkowego ich naliczania, stąd ...

c., przy czym w odniesieniu do odsetek naliczonych od kwoty zaległych ...

647 1 § 2 k.c. do zawarcia przez wykonawcę umowy o ...

06, Lex nr 276247). Zgoda, do której nie stosuje się rygorów ...

że ich zeznania miały - co do zasady - potwierdzać wersję zdarzeń korzystną ...

miała ona możliwość odniesienia się do tego faktu. Sama strona powodowa ...

zatrudniony przez pozwaną T. L. do pełnienia tej funkcji. Ponadto świadkowie nie byli uprawnieni do akceptacji podwykonawcy, nie było to ...

rolą. Nie ma zaś dostaw do przyjęcia, aby fakt związania T ...

przekonaniu Sądu nie ma podstaw do uznania, aby zgoda pozwanej gminy ...

dorozumiany. Wyjątkowo istotne w odniesieniu do wskazanego sposobu wyrażenia zgody jest ...

nie miała podstawowej wiedzy co do treści i charakteru stosunku prawnego ...

można było wyprowadzić wnioski co do tego, że inwestor wiedział, iż ...

J. M. byli świadomi co do roli powódki. Podobne przeświadczenie miał ...

na uwadze między innymi treść oferty przedstawionej przez pozwaną T. L ...

J. B. (1). Z treści oferty wynika, że pozwana nie wypełniła ...

z podwykonawcą na etapie składania oferty, niezrozumiałe byłoby ujawnianie tego faktu ...

umowa ta została dołączona dopiero do pisma skierowanego do gminy wraz z wezwaniem o ...

2009 r. Pozostała korespondencja kierowana do pozwanej gminy przez powódkę, zawierająca ...

uznał, że brak jest podstaw do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności inwestora za ...

powództwo zostało oddalone w stosunku do pozwanej Gminy M. S.. Konsekwencją ...

rzecz powódki kosztów procesu, stosownie do brzmienia art. 98 § 1 i ...

toku postępowania wydatki, które co do zasady winny obciążać stronę powodową ...

toku postępowania ponosić. Stosownie jednak do brzmienia art. 113 ust. 2 ...

I C 298/14 – Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie – 2015-04-03 119 fragmentów Premium

2015-04-03

powództwo w całości w stosunku do pozwanego Skarbu Państwa - (...) w O ...

dnia 24 grudnia 2013 r. do dnia zapłaty, IV. oddala powództwo w stosunku do W. G. (1) w pozostałym ...

dnia 9 października 2013 r. do dnia zapłaty, 2) 91.800 ...

dnia 27 listopada 2013 r. do dnia zapłaty, 3) 14.529 ...

dnia 27 listopada 2013 r. do dnia zapłaty, 4) 34.560 ...

dnia 27 grudnia 2013 r. do dnia zapłaty, wraz z kosztami ...

w tym także roboty dodatkowe, do dnia dzisiejszego nie otrzymał wynagrodzenia ...

zakres robot budowlanych będących podstawą oferty kosztorysowej, poza tym inwestor był ...

o oddalenie powództwa w stosunku do niego w całości oraz o ...

złożoną w toku postępowania przetargowego ofertą i oświadczeniem o realizowaniu umowy ...

Karnym w D." w terminie do dnia 31 października 2013 r. Składając ofertę w postępowaniu przetargowym pozwany ad ...

2013 r. - k. 221-228; oferta pozwanego ad 1 wraz z ...

pierwszy zobowiązał się jako podwykonawca do wykonania i przekazania pozwanemu ad ...

oraz przedmiarem robot będącymi podstawą do sporządzenia oferty oraz zasadami wiedzy technicznej i do usunięcia wszystkich wad występujących w ...

treścią umowy powód zobowiązał się do zakończenia robót do dnia 20 października 2013 r ...

i 4.). Podwykonawca zobowiązał się do zapłaty kar umownych m. in ...

podstawie protokołów odbioru robót, ewentualnie kosztorysów powykonawczych z uwzględnieniem potrąceń wynikających ...

zamawiającego. Wykonawca zobowiązany był przystąpić do odbioru częściowego w terminie 7 ...

2013 r. - k. 18-25; oferta cenowa powoda - k. 30) Powodowa ...

pracowników pozwanego ad 2 - upoważniony do składania w jego imieniu oświadczeń ...

i października 2013 r. doszło do czasowego zastoju w realizowaniu prac ...

realizacji prac, inwestor zwrócił się do pozwanego ad 1 o wyjaśnienie przyczyn zaistniałej sytuacji. W dniu ...

i podwykonawcy. Wedle treści protokołu, do wyżej wskazanego dnia powód wykonał ...

dokonały inwentaryzacji materiałów budowlanych należących do powoda, a jednocześnie niewbudowanych i ...

zł). Jednocześnie powód zwrócił się do pozwanego ad 1 o przedłużenie ...

umowy o 11 dni, tj. do dnia 31 października 2013 r ...

swoich pracowników oraz zatrudnił osadzonych do wykonywania robót pomocniczych. ( dowód : pismo ...

ustaleniem, że wykonawca zobliguje się do usunięcia usterek do dnia 29 listopada 2013 r ...

na wydłużenie terminu usuwania usterek do dnia 6 grudnia 2013 r ...

konieczności wykonania innych prac (doszło do kompensacji wynagrodzeń w tym zakresie ...

za roboty wykonane od 4 do 24 września 2013 r. Wartość ...

od 25 września 2013 r. do 12 listopada 2013 r., opiewający ...

od 13 listopada 2013 r. do 5 grudnia 2013 r. o ...

15.000 zł (termin płatności do 8 października 2013 r.), dotyczy ...

tego samego dnia); termin płatności do dnia 26 listopada 2013 r ...

tego samego dnia); termin płatności do 26 listopada 2013 r., faktura ...

grudnia 2013 r.), termin płatności do dnia 26 grudnia 2013r ...

powód wezwał pozwanego ad 1 do uregulowania zaległości wynikających z faktury ...

kilkukrotnie wzywał pozwanego ad 1 do zapłaty. W odpowiedzi na wezwania do zapłaty pozwany ad 1 podawał ...

z czym podwykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych. Poza tym ...

na stanowisku, że nie doszło do częściowego odbioru prac zrealizowanych przez ...

w związku brak było podstaw do wystawienia faktur VAT (żądanie przedwczesne ...

2013 r. - k. 55; wezwanie do zapłaty z dnia 15 grudnia ...

1, strona powodowa zwróciła się do pozwanego ad 2 - inwestora o ...

z czym brak jest podstaw do żądania wypłaty zaległego wynagrodzenia bezpośrednio ...

Sąd zważył, co następuje: Co do zasady powództwo zasługiwało na uwzględnienie, jednakże tylko w stosunku do pozwanego wykonawcy głównego. Przedmiotem żądania ...

sprowadziło się w pierwszej kolejności do ustalenia, czy istnieją podstawy do zasądzenia od pozwanego ad 2 ...

pozwany ad 1 uprawniony był do naliczenia kar umownych za opóźnienie ...

ją konkretne relacje zawodowe). Przechodząc do omówienia pierwszej spornej kwestii, a ...

sam podwykonawca, nie zwrócili się do tego pozwanego o wyrażenie zgody ...

r., ten ostatni zwrócił się do inwestora o zapłatę zaległego wynagrodzenia ...

pozwanego inwestora sprzeciwu, uprzednio doszło do dorozumianego zaakceptowania faktu, iż umowa ...

powyższego Sąd rozpoznający sprawę doszedł do przekonania, że strona powodowa nie ...

pierwsze, brak jest jakichkolwiek podstaw do poczynienia ustaleń, że pozwanemu inwestorowi ...

tym zakresie). Po drugie natomiast, do wyrażenia omawianej zgody nie wystarcza ...

natomiast w skład organu uprawnionego do reprezentowania pozwanego ad 2, nie posiadał też stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania Skarbu Państwa, a w rezultacie nie był upoważniony do udzielania wiążących decyzji w imieniu ...

stało się dokonanie ustaleń zmierzających do wykazania tego, że np. przekazał ...

Dyrektora tej jednostki. W rezultacie do wyrażenia omawianej zgody "czynnej" uprawniony ...

własnych interesów, powinien samodzielnie wystąpić do pozwanego inwestora o wyrażenie zgody ...

mogli zorientować się, że mają do czynienia z pracownikami podwykonawcy. Uwzględniając ...

Sąd oddalił powództwo w stosunku do pozwanego ad 2 (punkt I wyroku). Kolejną kwestią do rozpoznania w sprawie stała się ...

ilości zrealizowanych prac, co doprowadziło do powstania całkowitego chaosu i licznych ...

nie miał żadnych wątpliwości co do tego, że powodowi należy się ...

wynagrodzenia za prace budowlane zrealizowane do dnia 24 września 2013 r ...

000 zł, co oznacza, że do zapłaty pozostała kwota 14.484 ...

nimi protokoły odbiory robót (co do faktury nr (...) - por. k. 32 ...

przedmiotowa faktura została opłacona co do kwoty 24.000 zł, jednak ...

w omawianym zakresie odnosiła się do problematyki określenia zakresu prac wykonanych ...

od 25 września 2013 r. do 20 października 2013 r. Nie ...

zachowanie powoda, w którym składałby do pozwanego ad 1 wyżej opisane ...

wnioski w sytuacji, gdyby doszło do faktycznego zaprzestania wykonywania przez niego ...

wyżej opisane okoliczności Sąd doszedł do przekonania, że powód realizował umowę ...

go z pozwanym ad 1 do dnia 20 października 2013 r ...

zaś po tym dniu doszło do faktycznego zakończenia łączącego strony stosunku ...

zgody wykonawcy na przedłużenie terminu do zakończenia prac przez powodową spółkę ...

dotychczas zrealizowane prace, stanowiło podstawę do zaprzestania dalszej realizacji umowy de ...

umowy, która miała zostać wykonana do dnia 31 października 2013 r ...

i jego pracownikom. Odnosząc się do problematyki roli, jaką spełniał w ...

o pracę przez powodową spółkę do końca 2013 r. Powyższe nie ...

wynagrodzenie za prace budowlane wykonane do dnia 20 października 2013r ...

uznania, iż wspomniany E. R. do końca realizacji umowy świadczył usługi ...

to i tak brakowałoby podstaw do uwzględnienia żądania za prace wykonane ...

bardziej, że nigdy nie doszło do formalnego odbiór omówionych prac budowlanych ...

względów Sąd nie znalazł podstaw do dopuszczenia wnioskowanego przez pozwanego ad ...

Jak już wyżej wskazano, co do zasady powodowi należy się wynagrodzenie za zrealizowanie prac budowlanych do dnia 20 października 2013 r ...

odbioru robót wykonanych przez powoda do tej właśnie daty. Brak stosownej ...

odbiór prac z k. 32) do dnia 20 października 2013 r ...

i października 2013 r. doszło do przestoju w wykonywaniu prac budowlanych ...

jako instalacja odgromowa. Odnosząc się do pierwszego składnika omawianego wynagrodzenia, wskazać ...

powstałe przy robieniu wykopów potrzebnych do ocieplenia budynku poniżej poziomu gruntu ...

w zakresie instalacji odgromowej najpóźniej do dnia 31 października 2013 r ...

nie może być wątpliwości co do zasadności żądania pozwu w omawianym ...

września 2013 r. potwierdził, że do tego dnia zrealizowano prace do kwoty 2.200 zł. W ...

roboty budowlane wykonane przez powoda do dnia 24 września 2013 r ...

VAT nr (...) z terminem płatności do dnia 26 listopada 2013 r ...

głównego. Uwzględniając powyższe Sąd doszedł do przekonania, że należne powodowi wynagrodzenie ...

czy strona pozwana była upoważniona do naliczenia stronie powodowej kar umownych ...

a mianowicie miał ją wykonać do dnia 20 października 2013 r ...

realizowania umowy, co oznacza, że do tego dnia zostały zakończone wszelkie ...

wykonawca główny nie zwracał się do strony powodowej o dokonanie stosownych ...

20 października 2013 r. doszło do faktycznego zakończeni stosunku zobowiązaniowego między ...

14 listopada 2013 r. (zgłoszone do odbioru 31 października 2013 r ...

powyższego brak jest jakichkolwiek podstaw do uznania, że strona powodowa opóźniła ...

o przedłużenie terminu realizacji umowy do dnia 31 października 2013 r ...

bezspornym jest, że powód wystosował do wykonawcy głównego stosowne pismo, które ...

z tą różnicą, że stosownie do art. 484 § 1 k.c ...

obiektywne okoliczności, uzasadniające przedłużenie terminu do realizacji umowy, stanowiły podstawę do złożenia stosownego wniosku przez pozwanego ...

ad 1 nie zwrócił się do pozwanego inwestora o wyrażenie takiej ...

zgody, przez co zmuszony został do znacznego przyspieszenia prowadzonych prac budowlanych ...

G. (1) nie był zmuszony do uiszczania kar umownych na rzecz ...

wyżej wskazane okoliczności, Sąd doszedł do przekonania, że nie zaistniały podstawy do naliczenia kar umownych, albowiem zaistniałe ...

ustalić taki czasookres, albowiem doszło do faktycznego przejęcia dalszej realizacji umowy ...

w tym odnoszących się co do zakresu wykonanych prac i ich ...

z czym zaistniały wszelkie podstawy do dokonania spornych należności. Mając na ...

dnia 24 grudnia 2013 r. do dnia zapłaty (punkt III wyroku ...

strona przegrywająca sprawę w stosunku do pozwanego ad 2, winien jest ...

Skarbu Państwa, wszelkie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej ...

kosztach procesu powstałych w stosunku do pozwanego ad 1, Sąd zastosował zasadę rozdzielenia kosztów odpowiednio do wyniku sprawy (art. 100 k ...

kwot z tytułu poniesionych kosztów do wysokości należności niższej i w ...

IX Ga 233/09 – Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie – 2009-11-26 154 fragmenty Premium

2009-11-26 » I . zmienia zaskarżony wyrok w pkt 1 i 2 oraz w pkt 4 ppkt 2 w ten sposób, że : w pkt 1 odwołanie oddala; (...)

P... w W... zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego ...

zgodnie z załącznikiem nr 6 do regulaminu, zarówno program funkcji podstawowej ...

treść. P... nie zastosowała się do ww. wymogu umieszczając w programach ...

wymienione w załączniku nr 6 do regulaminu. Jako przykład odwołujący przywołał ...

bowiem tytuł okładki brzmi "Opis do projektu koncepcyjnego L... oraz siedziby ...

Pzp, a wszystkie prace przekazane do oceny sądu konkursowego powinny być ...

formie. W przeciwnym wypadku dochodzi do naruszenia zasady anonimowości - sąd konkursowy ...

jak wywodził odwołujący, stanowi podstawę do odrzucenia pracy P... zgodnie z ...

koncepcyjnych, które następnie mogłyby służyć do realizacji dwóch odrębnych inwestycji, tj ...

prawa tak, aby w stosunku do każdego z budynków mogła zostać ...

drogę ewakuacyjną należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać równocześnie ...

ich usytuowanie jest założenie, że do celów ewakuacji mogą służyć otwarte ...

z dopuszczeniem podniesienia bryły budynku do wysokości obiektów planowanych na działkach ...

odpowiedzi na pytanie nr 6. Wyjaśnienie to zostało zawarte w odpowiedzi ...

nie w załączniku nr 6 do regulaminu, stąd zgodność pracy konkursowej ...

180 ust. 2 ustawy Pzp. Do postępowania toczącego się w wyniku ...

pełnić swoją funkcję. Jedynym możliwym do uwzględnienia zarzutem na obecnym etapie ...

stanowią regulację szczególną w stosunku do postanowień Działu II ustawy Pzp. Zastosowanie do konkursu przepisów odnoszących się do postępowań o udzielenie zamówień publicznych ...

stanowi o opisie pracy ograniczonej do 6 stron oraz o dodatkowym ...

P... nie wypełnił wymagań co do formy i treści pracy przez ...

koncepcyjnych, które stanowią wstępny materiał do przyszłej realizacji dwóch odrębnych, niezależnych ...

poglądem zamawiającego dotyczącym możliwości zastosowania do konkursu art. 89 ust. 1 ...

ustawy Pzp. Przyjęcie tezy, że do konkursu znajdują zastosowanie wyłącznie te przepisy, do których wyraźnie odsyła ustawa Pzp prowadziłoby, zdaniem odwołującego, do wniosku, że do konkursu nie znajdowałyby również zastosowania ...

prowadzenia dokumentacji czy oceny złożonych ofert - prac konkursowych). Jednakże, w ocenie ...

ustawy Pzp nie znajduje zastosowania do konkursów, to i tak zarzuty ...

ustawy Pzp nie znajdował zastosowania do konkursu, to właśnie postanowienia regulaminu ...

184 ust. 2 ustawy Pzp. Do postępowania odwoławczego przystąpienie po stronie ...

października 2009 r. zamawiający złożył do Urzędu Zamówień Publicznych pismo procesowe ...

za tym idzie, uzyskanie zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z ...

techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorysami inwestorskimi Lubelskiego Centrum Konferencyjnego oraz ...

Marszałkowskiego w Lublinie. Odnosząc się do polemiki stron postępowania w zakresie zastosowania do konkursu art. 89 ust. 1 ...

ustawy Pzp Izba przychyliła się do stanowiska, które zajął skład orzekający ...

stanowią regulację szczególną w stosunku do postanowień Działu II ustawy Pzp ...

o udzielenie zamówienia publicznego. Zastosowanie do konkursu przepisów odnoszących się do postępowań o udzielenie zamówień publicznych ...

przepisach dotyczących konkursu uregulowania analogicznego do art. 89 ustawy Pzp, zastosowanie ...

przewidziane w załączniku nr 6 do regulaminu. Izba ustaliła, iż istotnie ...

Lublinie" oraz treść obejmującą maksymalnie do sześciu stron A4 tekstu ...

należało wypełnić załącznik nr 6 do regulaminu konkursu przedstawiający założenia funkcjonalno ...

treści opisu, a także dołączenie do pracy konkursowej materiałów dodatkowych zostanie ...

pkt 22.1. regulaminu konkursu. Do opisu załączone zostały, zgodnie z ...

zamawiający umożliwił uczestnikom konkursu wprowadzenie do treści przedmiotowego załącznika pomieszczeń dodatkowych ...

odwołującego, wzór załącznika nr 6 do regulaminu konkursu nie został opracowany ...

tym miejscu regulaminu zastrzeżeń co do modyfikacji treści tytułu pracy konkursowej ...

tekstu opisu, a także dołączenie do pracy konkursowej materiałów dodatkowych ponad ...

za nie spełniającą wymagań co do treści prac konkursowych, zatem nie stanowi podstawy do odrzucenia pracy. Odwołujący nadto przyznał ...

dróg ewakuacji. Izba przychyliła się do stanowiska odwołującego stwierdzając, iż istotnie ...

projekt koncepcyjny będzie stanowił podstawę do wykonania takich opracowań, jak aktualizacja ...

stanowi jedynie pewien pomysł, bazę do dalszych opracowań. Tym samym, projekt ...

także złożone przez przystępującego uwagi do ww. opinii sporządzone przez H... - rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń pożarowych z dnia ...

oraz przygotowane przez P... - rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń pożarowych z dnia ...

z dopuszczeniem podniesienia bryły budynku do wysokości obiektów planowanych na działkach ...

P... z wymaganiami zamawiającego co do treści pracy konkursowej, praca ta ...

nie prowadzi, w ocenie Izby, do konieczności unieważnienia konkursu, bowiem nie ...

wyroku. O kosztach orzeczono stosownie do wyniku sprawy, na podstawie art ...

ze skargą podmiot, który przystąpił do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego ...

objawiającą się przyjęciem, iż prawo do odrzucenia prac konkursowych wypływające z ...

sprzeczne ustalenia faktyczne w stosunku do zebranego w postępowaniu materiału dowodowego ...

Odwoławcza błędnie przyjęła, iż stosownie do dyspozycji pkt 24 regulaminu konkursu ...

pracę któregokolwiek z wymagań co do prac o ... ". Skoro zatem w ...

było wniosku sądu konkursowego co do odrzucenia pracy konkursowej nr 018 ...

zamawiający nie musi uzyskać bodźca do działania ze strony sądu konkursowego ...

w postaci wniosku o odrzucenie oferty. Sytuacja wystosowania do zmawiającego przez sąd konkursowy wniosku ...

została złożona przez uczestnika niezaproszonego do złożenia prac lub uczestnik złożył ...

te trzy przypadki uprawniają zamawiającego do dokonania czynności odrzucenia pracy konkursowej ...

tylko sąd konkursowy jest uprawniony do wyboru najlepszej pracy - zaś zamawiający ...

cały konkurs. Jedynym tedy możliwym do uwzględnienia zarzutem na tym etapie ...

4 ustawy zamawiający zapewnia, że do rozstrzygnięcia konkursu przez sąd konkursowy ...

wyrok KIO cofa każde postępowanie do etapu badania i oceny ofert/wniosków. Inaczej jest natomiast w ...

gdzie dokonanie badania i oceny ofert przez sąd konkursowy jest czynnością ...

czy dana praca spełnia przesłanki do odrzucenia czy też nie, nie ...

Odwoławcza uwzględniając zarzut odwołującego co do braku cofnięcia danej kondygnacji o ...

z dopuszczeniem podniesienia bryły budynku do wysokości obiektów planowanych na działkach ...

budynku i nie odnosi się do każdej następującej po sobie kondygnacji ...

celu publicznego - co potwierdza załączona do przedmiotowej skargi ilustracja. Interpretując postanowienia ...

w sposób bezsporny potwierdza dołączony do skargi rysunek techniczny. Dla lepszego ...

zdobyli trzy pierwsze nagrody skarżący do skargi dołączył dowód w postaci ...

Izba Odwoławcza, treści wymogu co do tego, iż fasada każdej kondygnacji ...

powinna być cofnięta w stosunku do fasady poprzedniej kondygnacji o 1 ...

te które zastosowano w stosunku do pozostałych prac naruszyła podstawową zasadę ...

formalne, sąd konkursowy prawidłowo przystąpił do następnego etapu postępowania, oceniając prace ...

uchybienie zasadom praworządności, przez nie wyjaśnienie istotnych okoliczności odnoszących się do zasadności i spójności argumentacji odwołania ...

tylko sąd konkursowy jest uprawniony do oceny spełniania przez uczestników konkursu ...

traktowania i anonimowości - w stosunku do wszystkich prac i wszystkich uczestników ...

Izba Odwoławcza, treści wymogu co do tego, iż fasada każdej kondygnacji ...

powinna być cofnięta, w stosunku do fasady poprzedniej kondygnacji o 1 ...

te które zastosowano w stosunku do pozostałych prac, naruszyła podstawową zasadę ...

Zarzuty podniesione w odwołaniu zmierzały do ponownej oceny merytorycznej, przez Krajową ...

ocena prac konkursowych) należy wyłącznie do sądu konkursowego, zgodnie z art ...

postępowaniu konkursowym nie jest uprawniona, do zastępowania sądu konkursowego składającego się ...

pracy z przedmiotem konkursu należała do wyłącznej kompetencji sądu konkursowego. Zatem ...

wymogów dotyczących cofnięcia elewacji należała do wyłącznej kompetencji sądu konkursowego, który ...

zamówień publicznych skorzystała też uprawnienie do zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego, po stronie zamawiającego ...

ust. 1 przysługuje jej prawo do wniesienia skargi do sądu. Skarżąca spółka ma też ...

doznałaby uszczerbku, bowiem utraciłaby prawo do uzyskania zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z ...

techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorysami inwestorskimi Lubelskiego Centrum Konferencyjnego oraz ...

W odpowiedzi na skargę przystępującego do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego ...

odpowiedziach na skargi . Stosownie bowiem do przepisu art. 382 kpc sąd ...

sprawy, lecz równocześnie jest uprawniony do pominięcia nowych faktów i dowodów ...

przez nią materiał procesowy wystarczy do uzasadnienia jej roszczenia lub obrony ...

profesjonalnych pełnomocników procesowych, a okoliczności do których te wnioski się odnoszą ...

w nich przywołanych . Przechodząc jednak do rozpoznania poszczególnych zarzutów zawartych w ...

skardze zamawiającego, a odnoszące się do naruszenia przez KIO przepisów procesowych ...

dowodów nie może ograniczać się do niektórych tylko przesłanek, lecz powinna ...

sprzeczne ustalenia faktyczne w stosunku do zebranego w postępowaniu materiału dowodowego ...

to wprost tylko i wyłącznie do jednej dodatkowej kondygnacji, a nie do np. kilku dodatkowych kondygnacji. W ...

sporne, że praca konkursowa przystępującego do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego ...

były one również w stosunku do siebie przesunięte . Należy nadto wskazać ...

najwyżej jedna kondygnacja, w stosunku do której istniały tylko pewne określone ...

tak jak to przyjęła KIO do innych jeszcze kondygnacji . Należy także ...

każdej kolejnej kondygnacji, w stosunku do poprzedniej kondygnacji, która w tym ...

1,5 m w stosunku do poprzedniej płaszczyzny fasady to nie ...

odnosiło się tylko i wyłącznie do tej jednej dodatkowej kondygnacji, a ...

odnosił się ten wymóg również do poprzedzającej daną kondygnację innej kondygnacji, a nie np. do całej pozostałej fasady budynku . W ...

ustawy przez zamawiającego. Przed przystąpieniem do oceny zasadności kolejnych podniesionych w ...

ustawie trzeba wskazać, że stosownie do przepisu art. 113 ust. 1 ...

zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powołanym do oceny spełniania przez uczestników konkursu ...

konkursu ( ust. 2 ) . Stosownie zaś do zapisu z ust. 3 tego ...

tylko sąd konkursowy jest uprawniony do oceny spełniania przez uczestników konkursu ...

z powyższego przepisu jest ciałem, do którego wyłącznych kompetencji należy merytoryczna ...

stanowiących podstawę nadawania uprawnień niezbędnych do opracowania prac konkursowych, jeśli są ...

wymaganych przepisami ustawy informacji niezbędnych do podjęcia takiej decyzji. Sąd konkursowy ...

przypadku . Takie sformułowanie ograniczenia praw do wnoszenia środków ochrony prawnej na ...

być składane wyłącznie w odniesieniu do działań lub zaniechań kierownika zamawiającego ...

jest niezależny ( por. także komentarz do art. 113, ustawy z dnia ...

się on tylko i wyłącznie do ślepego akceptowania decyzji proponowanych przez sąd konkursowy .Stosownie do przepisu art. 114 tej ustawy ...

musi się ono wcale tylko do tych czynności ograniczać .Sąd konkursowy ...

np. zmuszony przez sąd konkursowy do podejmowania decyzji, które nie są ...

Izbę Odwoławczą ( por też komentarz do art. 114, art. 114 ustawy ...

więc zarzuty skarg sprowadzające się do tego, że kierownik zamawiającego był ...

związany decyzjami sądu konkursowego co do rozstrzygnięcia konkursu są niezasadne i ...

zasadne zarzuty skarg sprowadzające się do tego, że ocena dokonana przez ...

a tym samym, że doszło do naruszenia podstawowej zasady obowiązującej przy ...

jak również zarzuty odnoszące się do zaniechania porównawczego zapoznania się z ...

sąd konkursowy pracy konkursowej przystępującego do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego ...

ocena sądu konkursowego odnosząca się do innych prac konkursowych .Izba ustalała ...

działań sądu konkursowego w stosunku do innych prac konkursowych, ocena kryteriów ...

tym w szczególności tych prac, do których nie odnosiło się wprost ...

że decyzja zamawiającego odnosząca się do innych prac konkursowych będąca następstwem ...

Izbą, jak również w stosunku do tych prac w toku tegoż ...

że zamawiający może dokonać czynności, do której został zobowiązany zaskarżonym orzeczeniem ...

w ustawie . Zamawiający w stosunku do merytorycznych decyzji sądu konkursowego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu stosownie do przepisu art. 114 ustawy może ...

przez sąd konkursowy. W stosunku do tych decyzji może natomiast podjąć ...

zamawiający nie jest natomiast uprawniony do samodzielnej oceny prac konkursowych oraz do ustalania ostatecznych wyników konkursu w ...

orzeczenia KIO nie jest uprawniony do dokonywania takiej oceny projektów, która należy do wyłącznej kompetencji sądu konkursowego . Organy te są uprawnione jedynie do ustalenia czy warunki konkursu zostały ...

wyrokiem przez Izbę nie prowadziła do konieczności unieważnienia konkursu, bowiem nie ...

podejmuje jedynie ostateczne decyzje co do samych efektów postępowania konkursowego przeprowadzonego ...

tym przypadku by się sprowadzało do tego, że również powinny być ...

celem ustalenia czy w stosunku do nich sąd konkursowy nie zastosował ...

kryteriów oceny co w stosunku do pracy, która winna zostać odrzucona ...

należała wcześniej tylko i wyłącznie do kompetencji sądu konkursowego i w ...

konkursowego w zakresie odnoszącym się do prac konkursowych . W niniejszym przypadku ...

jak wskazano wyżej nie należą do uprawnień zamawiającego lecz do uprawnień sądu konkursowego i zamawiający ...

orzeczenie KIO winno się odnosić do przedmiotu zaskarżenia, a nie do innych decyzji zamawiającego, a tym ...

również w zakresie odnoszącym się do zakresu objętego wniesionymi skargami nie ...

I C 24/15 – Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu – 2018-03-22 184 fragmenty Premium

2018-03-22 » 1. zasądza od pozwanej Gminy S. na rzecz powódki (...); 2. umarza postępowanie w zakresie dotyczącym (...); 3. oddala powództwo w pozostałej części dotyczącej żądania zapłaty

dnia 10 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku ...

dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty, - 143 073,11 ...

dnia 14 października 2016 roku do dnia zapłaty, b) 11 737 ...

dnia 10 marca 2014 roku do dnia zapłaty oraz z kosztami ...

roku Przewodniczący Wydziału skierował sprawę do postępowania zwykłego. W odpowiedzi na ...

sprawy gospodarczej i przekazał ją do rozpoznania Wydziałowi Cywilnemu Sądu Okręgowego ...

dnia 11 października 2016 roku do dnia zapłaty. W piśmie tym ...

jednak upoważniony przez powódkę jedynie do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych oraz do składania oświadczeń woli w imieniu ...

minuta od 01:11:33 do 01:26:37 i k ...

minuta od 00:32:29 do 00:47:25) . Strony w ...

odcinku oś skrzyżowania z DK (...) do nowobudowanej trasy głównej (...) - 882 metrów ...

odcinek oś skrzyżowania z DK (...) do granicy lasu - 1025 metrów bieżących ...

obiektu (wiaduktu) nr 8, na (...) do skrzyżowania w miejscowości G. - odcinek ...

inwestycji w ciągu drogi gminnej do skraju lasu od strony Z ...

nr (...), odcinek od nowobudowanej trasy (...) do skrzyżowania w miejscowości G. - odcinek ...

określony, od dnia jej podpisania do dnia 25 listopada 2013 roku ...

powiadomieniu, pod warunkiem, że najpóźniej do dnia 25 listopada 2013 roku ...

1.3 powódka zobowiązała się do naprawienia powstałych w czasie trwania ...

określonej w załączniki nr 4 do umowy poprzez uzupełnienie podbudowy w ...

się w czasie jej trwania do rozpoczęcia usuwania wszelkich zgłoszonych przez ...

od chwili doręczenia pisemnego wezwania do ich usunięcia. Po wykonaniu naprawy ...

nie przystąpienia którejkolwiek ze stron do podpisania protokołu, druga strona upoważniona została do jednostronnej oceny stanu robót i ...

w pisemnym wezwaniu, upoważniona została do zlecenia wykonania tych czynności podmiotowi ...

6.4 umowy zobowiązała się do wniesienia w terminie 30 dni ...

38) . W załączniku numer 2 do umowy z dnia 01 marca ...

a następnie wyprofilować i zagęścić do wymaganych wartości parametrów zagęszczenia i ...

miała podlegać wyprofilowaniu i zagęszczeniu do wymaganych wartości parametrów zagęszczenia i ...

umowy Gminie S., zobowiązując się do zapłacenia na jej rzecz kwoty do łącznej wysokości 300 000,00 ...

okresie od dnia wystawienia gwarancji do dnia 25 grudnia 2013 roku ...

lub nienależytego wykonania umowy i do wysokości 90 000,00 zł ...

dnia 26 grudnia 2013 roku do dnia 26 maja 2014 roku ...

określające kwotę żądania i odniesienie do odpowiedniej sumy gwarancyjnej oraz zawierające ...

k. 42 - 43) . Przed przystąpieniem do realizowania budowy drogi (...) na trasie ...

krajową numer (...) w miejscowości W. do miejscowości P., na długości pierwszych ...

oraz nierówności podłużne i poprzeczne do 7 cm, a beton asfaltowy ...

dobry. Nawierzchnię od 0-082 do 0-150 km opisano jako ...

o szerokości od 1,01 do 1,80 metra są w ...

krajową numer (...) w miejscowości N. do skrzyżowania z drogą gminną (...) na ...

drogą gminną (...) w miejscowości G. do początku budowy nowego odcinka drogi do (...), na długości 0-370 metra ...

o szerokości od 1,0 do 1,8 metra opisano jako ...

początku budowy nowego odcinka drogi do (...) do skrzyżowania z drogą powiatową nr ...

0 metry; od 1+130 do km 1+500 - 4,0 ...

metry; od km 1+500 do jej końca - 4,50 metra. Wskazano, że do km 1+360 na jezdni ...

o nawierzchni tłuczniowej przy L. do skrzyżowania z drogą gminną (...) w ...

nierówności oraz ubytki w nawierzchni do 10 cm głębokości. Odcinek drogi od 0+420 do 1+020 km posiadał jezdnię ...

szerokości od 1,0 metra do 1,80 metra oceniono jako ...

minuta od 00:16:03 do 00:52:47; M. K ...

minuta od 00:53:28 do 01:10:59; M. P ...

minuta od 01:39:34 do 01:47:14, T. S ...

minuta od 01:47:11 do 01:59:28) . W dniu ...

naprawy dróg wykorzystywanych przez powódkę do transportu materiałów do budowy drogi (...). Pod pismem podpisał ...

połowie odcinka trasy. W odniesieniu do trasy (...) przewidziano demontaż kostki brukowej ...

odtworzenie nawierzchni bitumicznej na wjeździe do sklepu (...) (pomiędzy DK (...) a istniejącym ...

cm na długości od chodnika do wjazdu bramowego posesji za sklepem ...

zawałowanie całego odcinka od chodnika do granicy inwestycji poprzez ścięcie "garbów ...

oraz umycie części elewacji przylegającego do trasy (...) sklepu oraz ogrodzenia betonowego ...

masy bitumicznej od skrzyżowania G. do najbliższego skrzyżowania usytuowanego na zachód ...

minuta od 00:16:03 do 00:52:47; M. K ...

minuta od 00:53:28 do 01:10:59; M. P ...

minuta od 01:39:34 do 01:47:14, T. S ...

minuta od 01:47:41 do 01:59:28) . W dniu ...

nie miał żadnych zastrzeżeń co do sposobu wykonania poboczy. Był to ...

minuta od 00:53:28 do 01:10:59) . Kierujący robotami ...

minuta od 00:16:03 do 00:52:47; M. K ...

minuta od 00:53:28 do 01:10:59; P. M ...

minuta od 01:11:33 do 01:26:37 i k ...

minuta od 00:32:29 do 00:47:25; A. M ...

minuta od 01:27:09 do 01:38:43) . W trakcie ...

minuta od 01:11:33 do 01:26:37 i k ...

minuta od 00:32:29 do 00:47:25; M. P ...

minuta od 01:39:34 do 01:47:14) . Pomimo tego ...

W tym czasie wójt rozsyłał do urzędów w Polsce i instytucji ...

miejsce robót i nie mając do tego uprawnień instruował zatrudnionych tam ...

We wrześniu 2012 roku doszło do spotkania wójta z dyrektorem budowy ...

M., podczas którego obaj doszli do porozumienia co do dalszej współpracy. Jednak po krótkim ...

minuta od 01:11:33 do 01:26:37 i k ...

minuta od 00:32:29 do 00:47:25; A. M ...

minuta od 01:27:09 do 01:38:43; T. J ...

minuta od 00:16:03 do 00:52:47) . W dniu ...

warunkiem, że wykonawca w terminie do dnia 06 grudnia 2013 roku podniesie prawe pobocze do wysokości krawędzi jezdni; prace naprawcze ...

warunkiem, że wykonawca w terminie do dnia 06 grudnia 2013 roku ...

warunkiem, że wykonawca w terminie do 06 grudnia 2013 roku odtworzy ...

k. 44) . Powódka wykonała prace, do których zobowiązała się w protokole ...

roku w zakreślonym terminie, czyli do dnia 06 grudnia 2013 roku ...

minuta od 01:27:09 do 01:38:43; T. J ...

minuta od 00:16:03 do 00:52:47; M. P ...

minuta od 01:39:34 do 01:47:14; T. S ...

minuta od 01:47:41 do 01:59:28) . Po zakończeniu ...

dzień 16 grudnia 2013 roku do godziny 12.00. Wezwał do wykonania następujących prac: nałożenia nakładki ...

376) . Powódka nie odniosła się do żądań zawartych w powyższej wiadomości ...

minuta od 00:16:03 do 00:52:47; P. M ...

minuta od 01:11:33 do 01:26:37 i k ...

minuta od 00:32:29 do 00:47:25) . Pismem z ...

które tego samego dnia wpłynęło do powódki, pozwana wezwała ją do przekazania kwoty 113 545,15 ...

Bank S.A. w W. do wypłacenia kwoty 113 545,15 ...

poinformowała pozwaną, że żądanie skierowane do (...) Bank S.A. jest nieuzasadnione i wezwała pozwaną do natychmiastowego wycofania żądania skierowanego do banku w ramach realizacji gwarancji ...

na gminnej drodze od trasy (...) do tzw. starej (...), która odpowiadała trasie ...

które łącznie ważyły około 5 do 6 ton oraz koparką o ...

której kopano rów, jest ograniczenie do 5 ton, (dowód: zeznania świadków ...

minuta od 02:00:18 do 02:07:31; W. G ...

minuta od 02:08:09 do 02:16:16) . W dniu ...

pkt 6.1 umowy, wezywał do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych wad wykonania ...

133) . Powódka nie odniosła się do roszczeń kierowanych przez pozwaną. P ...

minuta od 01:11:33 do 01:26:37 i k ...

minuta od 00:32:29 do 00:47:25) . Pismem z ...

kwietnia 2014 roku, które wpłynęło do powódki w tym samym dniu ...

pozwana wezwała dyrektora P. M. do przekazania kwoty 90 000,00 ...

Bank S.A. w W. do zapłaty na swoją rzecz kwoty ...

czerwca 2014 roku, które wpłynęło do pozwanej tego samego dnia, powódka wezwała ją do zapłaty 90 074,80 zł ...

minuta od 01:47:41 do 01:59:28) . Powódka dokonała ...

i który nie był wskazywany do wykonania w protokole z dnia ...

pozwaną z gwarancji bankowej co do kwoty 90 000,00 zł i co do kwoty 113 545,15 zł ...

dnia 04 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku ...

dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty. W punkcie 2 ...

z odsetkami i wezwał powódkę do ich zwrotu pismem z dnia ...

w zakresie naprawy tras oddanych do korzystania powódce, Sąd poczynił ustalenia ...

napraw i nadzorował prace prawie do samego końca - do kiedy nie utracił upoważnienia wydanego ...

się niepamięcią w zakresie istotnych do rozpoznania sprawy okoliczności. Na takich ...

ponieważ nie wnosiły one nic do sprawy ponad to, co wynikało ...

Nie miał też wiedzy co do zakresu prac wykonanych przez powódkę ...

zeznania tych świadków niewiele wnoszą do sprawy, są nieprecyzyjne, lakoniczne, a ...

biegłego. Sąd pominął dowód z kosztorysu przedstawionego przez pozwaną ze stycznia ...

Nie może zatem stanowić podstawy do ustalenia, że w okresie gwarancji doszło do ujawnienia się wad, również dlatego ...

gdyż wnioski te nie zmierzają do wyjaśnienia spornych i istotnych okoliczności w ...

jako oczywiście spóźniony i prowadzący do przewlekania postępowania. Mógł on być ...

kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a ...

gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. Bezpodstawne wzbogacenie ...

jakiejś wartości z jednego majątku do drugiego (patrz wyrok Sądu Najwyższego ...

c. wyznacza trzy podstawowe przesłanki do powstania roszczenia o zwrot wzbogacenia: po pierwsze musi dojść do wzbogacenia majątku jednej osoby, uzyskanego ...

przesunięcie korzyści z majątku zubożonego do majątku wzbogaconego (patrz wyrok Sądu ...

ani wola osoby wzbogaconej, gdyż do bezpodstawnego wzbogacenia może dojść nawet ...

Sądu nie ma wątpliwości co do dwóch pierwszych przesłanek bezpodstawnego wzbogacenia ...

pozwanej, w wyniku którego doszło do zrealizowania gwarancji bankowej, odbyło się ...

prawnego, legitymizującego przesunięcie korzyści majątkowej do majątku wzbogaconego (przysporzenie majątkowe dokonywane ...

zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania ...

a tym podmiotem dochodzi więc do zawarcia umowy zlecenia, w której bank zobowiązuje się do zawarcia umowy gwarancji. Istotą tej ...

zapewnieniu dokumentami załączonymi przez beneficjenta do sporządzonego we wskazanej formie żądania ...

nie wynika możliwość odnoszenia się do treści stosunku podstawowego. Umowa gwarancji ...

w dokumencie gwarancji, odnoszącymi się do samej treści wezwania, zapłaci kwotę ...

miesięcy, który nie odnosi się do rękojmi za wady. Należy w ...

przez bank (gwaranta) stwarza podstawę do roszczenia regresowego wobec zleceniodawcy (dłużnika ...

upoważniając tym samym odbiorcę przekazu do przyjęcia świadczenia, a przekazanego do jego spełnienia na rachunek przekazującego ...

1 k.c .). Odnosząc to do stosunków prawnych związanych z gwarancją ...

wskazał przy tym, że odwołanie do przekazu jest potrzebne, żeby dostrzec ...

jej udzieleniu (list gwarancyjny), będącego ofertą spełnienia wobec niego świadczenia pieniężnego ...

beneficjent zwróci się o to do banku (przyjęcie oferty), mając spełnione warunki prawne określone ...

treścią zawartej umowy, upoważniona była do występowania do wystawcy gwarancji o wypłatę sumy ...

określonej w załączniki nr 4 do umowy poprzez uzupełnienie podbudowy w ...

bitumiczna. Gmina była również upoważniona do zlecenia wykonania tych czynności podmiotowi ...

została przez pozwaną skutecznie wezwana do usunięcia powstałych w naprawionych drogach ...

przeprowadzenia z urzędu dowodów zmierzających do wyjaśnienia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy ...

zaoferowany przez strony postępowania prowadzi do konkluzji, że powódka wywiązała się ...

odzwierciedlenie w załączniku numer 2 do umowy i później, dopiero w ...

wiedzę specjalistyczną i który został do tego umocowany, konsultowała szczegóły naprawy ...

dnia 27 listopada 2013 roku - do dnia 06 grudnia 2017 roku ...

napisany w tydzień po dacie, do której powódka zobowiązana była do wykonania dodatkowych prac naprawczych. We ...

wiadomości wójt nie odniósł się do jakości prac, do których wykonania powódka zobowiązała się ...

pominąć, że wójt wielokrotnie występował do powódki z różnymi żądaniami, wyrażała ...

prac, co doprowadziło m.in. do przerywanie prac przez wójta i ...

i jej mieszkańców, przychylała się do stawianych przez niego roszczeń, co ...

gwarancji bankowej nie została wykonana do dnia wskazanego w protokole odbioru ...

27 listopada 2013 roku, czyli do dnia 06 grudnia 2013 roku ...

zakresie za niewiarygodne oraz nieprzydatne do budowania stanu faktycznego, wobec ich ...

późniejszym czasie przez różnych użytkowników, do ustalenia, że umowa nie została ...

z 27 listopada 2013 roku do wyżej wskazanego dnia. Z tych samych względów nieprzydatna do czynienia takich ustaleń jest również ...

że w ten sposób doprowadziła do zniszczyła dowodów na potwierdzenie tego ...

zniszczone nieumiejętnie uzupełniali, co doprowadziło do ich degradacji już w styczniu ...

listopada 2013 roku nie należała do obowiązków wynikających z umowy. Z ...

pozwana nie miała podstawy prawnej do uruchomienia gwarancji i powinna zwrócić ...

spełnia formalnych wymagań wezwania powódki do wykonania umowy, w której strony ...

formalne i prawnie skuteczne wezwanie do wykonania prac, zwłaszcza, że odbiorcy ...

drugiej sumy, która odnosiła się do gwarancji na wykonane przez powódkę ...

wezwała powódkę zgodnie z umową do naprawienia wad w okresie gwarancji. Wcześniejsze rozważania dają podstawę do stwierdzenia, że również e - mail ...

wynikających z umowy, nie doprowadził do powiadomienia powódki o wadach, a ...

tym nie zaczął biec termin do ich naprawy. Powódka nie mogła ustosunkować się do wezwania, bo go nie otrzymała ...

to pozwana nie mogła przystąpić do wykonania zastępczego. Mimo wyraźnego oświadczenia ...

nie mogą być zdjęcia dołączone do odpowiedzi na pozew, gdyż nie ...

jakiegokolwiek dowodu, który dawałby podstawę do stwierdzenia, że uszkodzenia podłoża (być ...

pozwanej za gołosłowne, co prowadzi do wniosku, że pozwana nie miała także podstaw prawnych do uruchomienia gwarancji na wady w ...

takiej relacji, z jaką mamy do czynienia w niniejszej sprawie. Z ...

dnia 10 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku ...

dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty, na podstawie art ...

c., gdyż pozwana otrzymała wezwanie do jej zapłaty w terminie 3 ...

c., gdyż pozwana otrzymała wezwanie do jej zapłaty w dniu 13 ...

VIII GC 327/16 – Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy – 2018-05-25 49 fragmentów Premium

2018-05-25

dnia 12 sierpnia 2016 r. do dnia zapłaty; II. oddala powództwo ...

dnia 12 sierpnia 2016 r. do dnia zapłaty, a także zwrotu ...

nią. Powód przyjął, że roboty do wykonania których zobowiązana była pozwana ...

dokonanie miarkowania kary umownej, maksymalnie do wysokości 5% podstawy jej obliczenia ...

za które nie ponosiła odpowiedzialności. Do wykonania tych prac pozwana mogła ...

pracownicy powoda byli kiedykolwiek zmuszeni do dokończenia robót za pozwaną. Powód ...

nie zgłaszała także reklamacji co do wykonanej przez nawierzchni z kostki ...

umownej (76.568 zł) prowadzi do uznania tej ostatniej za rażąco ...

Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz załączonej do nich dokumentacji technicznej - stanowiących część ...

technicznego nieruchomości i zakresu niezbędnych do wykonania prac (dokumentacji technicznej udostępnionej w postępowaniu przetargowym) oraz kosztorysie ofertowym (ofercie wykonawcy), które miały stanowić załączniki do ww. umowy (§ 1 ust. 1 ...

umowy, a zakończyć w terminie do dnia 16 sierpnia 2013 r ...

zawiadomić powoda o osiągnięciu gotowości do odbioru. O terminie odbioru pozwana ...

powód (jako wykonawca) zobowiązał się do wykonania na rzecz Gminy P ...

nastąpić miało w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2013 r ...

W tej dacie przystąpiono również do robót rozbiórkowych i ziemnych. Roboty ...

lipca 2013 r. pozwana przystąpiła do wykonywania prac umówionych z powodem ...

v.) Przed przystąpieniem przez pozwaną do wykonywania umówionych prac wstępne przygotowanie ...

a także ich przykrycia) należało do powoda. Pozwana wykonywała natomiast także ...

i olejów, a w odniesieniu do całej powierzchni nawierzchni wyregulowania, zamulenia ...

reprezentujący pozwaną pełnomocnik zwrócił się do powoda o spotkanie w sprawie ostatecznego wyjaśnienia i rozliczenia łączącej strony umowy ...

r. pełnomocnik powoda wezwał pozwaną do zapłaty kwoty 82.102,50 ...

otrzymanie ww. pisma z wezwaniem do zapłaty, a w dniu 17 ...

prace, w zakresie w jakim do ich wykonania zobowiązana była pozwana ...

kary umownej było usprawiedliwione co do zasady - jak ostatecznie uznał Sąd ...

tej ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość ...

rzeczywiście jest podmiotem, w stosunku do którego należy powyższą ustawę stosować ...

Nr 223, poz. 1778), wdrażając do prawa krajowego postanowienia dyrektywy 89 ...

189 k.p.c., natomiast do unieważnienia umowy zasadniczo uprawniona jest ...

pkt 3 przyznaje prawo wystąpienia do sądu z żądaniem unieważnienia umowy ...

jednak nie udowodniła. Odnosząc się do jej twierdzeń dotyczących mającego obciążać ...

zeznań świadka E. S. co do rozpoczęcia ww. prac dopiero "około ...

o wcześniejsze umożliwienie jej dostępu do placu budowy, aby uwolnić się ...

możliwe w umówionym terminie, tj. do dnia 16 sierpnia 2013 r ...

powodem, iż nie nastąpił on do dnia 7 listopada 2013 r., skoro pozwana do tej daty bezspornie nie powiadomiła powoda o gotowości do odbioru przedmiotu umowy (jak to ...

trzeba, że usunięcie wątpliwości co do sposobu organizacji robót, także gdy ...

nie wskazanego przez strony co do zasady nie jest bowiem obowiązkiem ...

259 ) uznać trzeba, że co do zasady sąd powinien podjąć z ...

W konsekwencji powyższej argumentacji co do zasady nie można było zakwestionować prawa powoda do naliczenia kary umownej na podstawie ...

umownej jest przejawem prawa sądu do ingerencji w stosunki umowne równorzędnych ...

kryterium relacji wysokości kary umownej do rozmiaru odszkodowania, jakie należałoby się ...

jest surogatem, nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia uprawnionego (zob. wyrok ...

uzasadniać przyjęcie, że w stosunku do wartości przedmiotu umowy kara jest ...

i wymaga dokonania wnikliwej oceny, do jakich granic taka ingerencja jest ...

powód mógł się domagać stosownie do postanowienia § 7 ust. 2 lit ...

w okresie od połowy sierpnia do końca października 2013 r.). Skoro ...

w ocenie Sądu musi prowadzić do jej zmniejszenia na podstawie art ...

umownej było więc zmotywowanie pozwanej do podjęcia starań w celu terminowego ...

sporne, że pozwana była wzywana do jego spełnienia jeszcze przed procesem ...

znalazł przy tym Sąd podstaw do zastosowania w sprawie postanowienia § 15 ...

VIII Ga 6/17, VIII Ga 7/17 – Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie – 2017-03-13 99 fragmentów Premium

2017-03-13

w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu Szczecin ...

ograniczoną odpowiedzialnością w S. wniosła do Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w ...

umowy, wzywając jednocześnie R. P. do zapłaty 29.200 zł z ...

Zachód w Lublinie przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu Szczecin-Centrum ...

odstąpił od umowy i wezwał do zapłaty pozostałej części wynagrodzenia oraz ...

ramach której pozwany zobowiązał się do realizacji przedmiotu umowy, podzielonego na ...

oraz wykonanie usług dodatkowych, niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na ...

oraz wykonanie usług dodatkowych, niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na ...

S.. Pozwany zobowiązał się także do współdziałania z inwestorem w trakcie ...

zawartych w nim rozwiązań oraz do sprawowania, w ramach odrębnego zlecenia ...

pozwany zobowiązany był m.in. do wykonania przedmiotu umowy, w zakresie ...

Zadania nr 2 - w terminie do 120 dni od daty podpisania ...

budowlanego oraz przedmiar robót i kosztorys inwestorski miał zostać sporządzony przed ...

został zakres prac powierzonych pozwanemu do wykonania (z uwagi na inną ...

podpisania umowy oraz podwyższenie wynagrodzenia do kwoty 146.000 zł powiększonej ...

roku R. P. wezwał powódkę do zapłaty nieuregulowanej kwoty 36.832 ...

roku pozwany ponownie wezwał powódkę do zapłaty kwoty 36.832 zł ...

12.000 zł w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 roku ...

wpłaty. Pozwany zobowiązał się także do wykonania dalszych prac projektowych dla ...

faktur wystawionych przez wykonawcę, stosownie do zasad określonych w umowie, zgodnie ...

w umowie (...). Pozwany zobowiązał się do wykonania każdego z poszczególnych etapów ...

strony postanowiły, że pozwany przystąpi do realizacji etapu I po dokonaniu ...

12.000 zł w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 roku ...

wstępie porozumienia, pozwany będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn ...

z powódką. Jednocześnie wezwał powódkę do zapłaty kwoty 29.200 zł ...

i po dwukrotnej awizacji zwrócone do nadawcy, jako niepodjęte w terminie ...

przedstawione warunki, przygotuje nowy aneks do umowy. W propozycjach wskazał, że ...

faktur wystawionych przez wykonawcę, stosownie do zasad określonych w umowie, zgodnie ...

a pozwanym dochodziło już wówczas do wzajemnych animozji. R. P. przez ...

że przekaże projekt branży konstrukcyjnej do dnia 6 grudnia 2013 roku, a architektonicznej do dnia 13 grudnia 2013 roku ...

możliwe. Powódka wezwała także pozwanego do zapłaty kwoty 13.800 zł ...

ona od umowy, a ponadto do zapłaty kwoty 29.200 złotych ...

z powódką, wzywając ją jednocześnie do zapłaty w terminie 7 dni ...

zakwalifikować jako umowę o dzieło, do której zastosowanie znajdują przepisy art ...

wskazanej umowy i wezwał powódkę do zapłaty pozostałej części wynagrodzenia oraz ...

nawet jeśli pozwany miał podstawy do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od ...

tego, czy oświadczenie pozwanego doszło do powódki, dalsze postępowanie pozwanego jednoznacznie ...

wpłat i sporządzenie nowego aneksu do umowy, ale przede wszystkim wynika ...

mając na uwadze liczne odwołania do kontraktu stron z dnia 11 ...

18 września 2013 roku, prowadzą do wniosku, że pozwany zawierając wskazane ...

art. 635 k.c. Nawiązując do jego treści wyjaśnił, że wykonanie ...

skuteczność jest uzależniona od dojścia do adresata w taki sposób, że ...

wystąpiły zdarzenia, które uprawniały powódkę do złożenia przedmiotowego oświadczenia. Za kluczowe ...

że nie czuł się zobowiązany do wykonania pierwszego etapu porozumienia z ...

kwestii pozaumownych, które skłoniły go do zaprzestania współpracy z powódką, nie ...

nie podjął jakichkolwiek czynności zmierzających do formalnego odstąpienia, wypowiedzenia, czy rozwiązania ...

popadł w zwłokę uprawniającą powódkę do odstąpienia od umowy na podstawie ...

stronie. W konsekwencji Sąd doszedł do wniosku, że powódka skutecznie odstąpiła ...

2012 roku zawierała zobowiązanie pozwanego do wykonania szerszego zakresu prac, które ...

k.c., powódka uzyskała uprawnienie do żądania od drugiej strony zwrotu ...

jedynie zakresu prac powierzonych pozwanemu do wykonania w treści zawartego w ...

stronie powodowej zaktualizowało się uprawnienie do żądania zwrotu wpłaconej na ten ...

lit f) umowy, uprawniającą powódkę do naliczenia kary umownej. Pomimo powyższych ...

wskazano, że wartość pozostałych pozwanemu do wykonania prac ustalona została na ...

od umowy - powódka była uprawniona do naliczenia kary umownej o wartości ...

W tym zakresie odwołał się do orzecznictwa i wskazał na ogólną ...

Sąd nie miał wątpliwości co do istnienia wzajemnej wymagalnej wierzytelności po ...

pomniejszeniu o kwotę 4305 zł do kwoty 15.335 zł. W odniesieniu do zgłoszonego pismem z dnia 5 ...

maja 2013 roku odpadła podstawa do naliczenia kary umownej z uwagi ...

powódkę. Całokształt powyższych okoliczności doprowadził do uwzględnienia pozwu co do kwoty 15.335 zł i ...

poczynione w oparciu o przedstawione do akt sprawy dokumenty, których rzetelności ...

w związku ze złożeniem pozwu do tzw. e-sądu, 17 zł ...

zaskarżonej części i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Wyrokowi zarzuciła: 1 ...

umówionego wynagrodzenia ustalonego ostatecznie aneksem do umowy w wysokości 146.000 ...

jego aktywności i oświadczeń prowadzi do wniosku, że zastrzeżona kara umowna ...

dokonanie błędnej, dowolnej oceny co do tego, że istniały okoliczności przemawiające ...

dokonanie błędnej, dowolnej oceny co do tego, że uzasadnione było uwzględnienie zarzutu potrącenia, co do kwoty 4.305 zł, w ...

sytuacji gdy prawidłowa ocena prowadzi do wniosku, że zarzut ten nie ...

udowodniony, biorąc pod uwagę, że do skutecznego wykonania dzieła w zakresie ...

konieczne jest przeniesienie praw autorskich do niego, 9. naruszenie przepisów postępowania ...

jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu. Nadto ...

skutecznie odwołane pomimo tego, że do powoda nie doszło oświadczenie o ...

cofnięte po tym jak doszło do powoda, f) art. 483 § 1 ...

stosunku prawnego powód był uprawniony do naliczenia kary umownej, gdy porozumienie ...

też odesłania w tym zakresie do umowy (...), g) art. 498 § 1 ...

powinna mu wyznaczyć dodatkowy termin do wykonania zobowiązania z zagrożeniem, że ...

upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy, i) art ...

uznanie, że powódka była uprawniona do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia pozwanemu dodatkowego terminu do wykonania zobowiązania, w sytuacji gdy ...

r. było skuteczne, co doprowadziło do błędnego ustalenia stanu faktycznego sprawy ...

powód legitymował się podstawą prawną do naliczenia kar umownych, c) art ...

że kontrola instancyjna orzeczenia doprowadziła do jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania z uwagi na ...

Sądu Rejonowego - k. 221) doszło do cofnięcia przez pozwanego jego oświadczenia ...

których cofnięcie takiego oświadczenia, co do zasady, jest w ogóle niedopuszczalne ...

oświadczenia o odstąpieniu od umowy do jego adresata skutki oświadczenia nie ...

nastąpieniu skutku odstąpienia, zgodę strony, do której skierowane zostało oświadczenie o ...

odstąpieniu należy traktować jako przyjęcie oferty zawarcia umowy kreującej taki sam ...

zarówno przedmiot, jak i strona, do której to oświadczenie miałoby być ...

przesądza o tym, że doszło do wyrażenia przez niego zgody na ...

rozważań Sądu I instancji, co do tego, czy oświadczenie pozwanego o ...

determinują nie tylko uprawnienie pozwanego do obciążenia powódki karami umownymi przewidzianymi umową (które pozwany zgłosił do potrącenia - patrz uzupełnienie sprzeciwu do nakazu zapłaty k. 77v ...

uznał, że w istocie doszło do uchybienia Sądu Rejonowego polegającego na ...

zaś odniesienia się przez sąd do materialnych zarzutów strony co do żądania pozwu przesądza o niezbadaniu ...

Sąd Rejonowy uznając, że doszło do cofnięcia oświadczenia o odstąpieniu od ...

podstawy materialnej istnienia wierzytelności przedstawionej do potrącenia. Wyjaśnić należy, że kontrola ...

rozstrzygnięcie sądu nie odnosi się do tego co było przedmiotem sprawy ...

zaniechał ustosunkowania się (zbadania i wyjaśnienia) do zarzutów pozwanego, związanych z ewentualną ...

przy tym hipotetycznie odniósł się do podstaw materialnych złożenia oświadczenia w ...

wyrok uchylono i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania sądowi I instancji ...

zobowiązany jest zbadać, czy doszło do skutecznego złożenia przez pozwanego oświadczenia ...

XII C 653/18 – Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu – 2020-08-10 124 fragmenty Premium

2020-08-10 » I. zasądza od pozwanej na rzecz powoda (...); II. oddala powództwo w pozostałym zakresie;

dnia 27.01.2017 r. do dnia zapłaty; II. oddala powództwo ...

dnia 16.01.2017 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie ...

na to, że złożył najkorzystniejszą ofertę. Zgodnie z założeniami, umowa między ...

nie udostępnił wszystkich pomieszczeń przeznaczonych do remontu, a jednocześnie oświadczył, że ...

projekt nie reguluje wszystkich koniecznych do wykonania elementów. Przedstawiona przez pozwaną ...

strony, powód zwracał się wielokrotnie do pozwanej o przedstawienie właściwych rozwiązań ...

powód wyjaśnił, że kiedy przystąpił do wykonywania wykopów fundamentów pod nowo ...

gruntów (nośnych), uprzednio wymienianych, przystąpiono do wykonywania ław fundamentowych. Dążąc do przyspieszenia tempa prac, powód wystąpił do pozwanej z wnioskiem o wyrażenie ...

po akceptacji pozwanej mógł doprowadzić do wyeliminowania istniejących obiektywnie problemów, wznowienia ...

prac budowlanych i ich zakończenia do końca marca 2017 r. Powód ...

10.2016 r. pozwana skierowała do powoda oświadczenie o odstąpieniu od ...

W takiej sytuacji był zmuszony do zejścia z placu budowy i ...

pozbawiony możliwości wykonywania robót budowlanych. Do tego wszystkiego pozostał bez możliwości ...

170 046, 11 zł. Składając ofertę na wykonanie przedmiotu umowy, wyliczył ...

z koniecznością pozostawania w gotowości do realizacji umowy. Łączna kwota poniesionych ...

2017 r. powód wezwał pozwaną do zapłaty 451 762, 75 zł ...

w odpowiedzi na otrzymane wezwanie do zapłaty wezwała powoda do zapłaty kar umownych z tytułu ...

2016 r. było nieskuteczne. Prawo do odstąpienia od umowy zastrzeżone zostało ...

zarzuty są bezpodstawne. Odnosząc się do opóźnienia w zakresie podpisania umowy ...

z uczestników postępowania wniósł odwołanie do Krajowej Izby Gospodarczej przy Urzędzie ...

z postępowania i odrzucenia jego oferty oraz wyboru A. Z. (1 ...

Istotnych Warunków Zamówienia. Odnosząc się do zarzutu przeszkód dotyczących prac elektrycznych ...

drzewa, których nie mógł wyciąć do dnia 16.10.2016 r ...

iż okres lęgowy ptaków trwa do dnia 15.10. i w ...

nieprawdą jest, że powód wystąpił do pozwanej o zmianę technologii, mając ...

pozwanej są niezasadne, tak co do zasady, jak i kwoty. W ...

to powód był wielokrotnie wzywany do ich odebrania. Pismem z dnia ...

nadzoru autorskiego. Projektant zobowiązał się do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją ...

wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji - zgłoszonych przez ...

inspektora nadzoru inwestorskiego, a następnie do przeniesienia praw autorskich majątkowych do dokumentacji na zasadach określonych w ...

okresie od dnia 16.10. do końca lutego, przy czym wykonanie ...

już robót oraz problemów realizacyjnych do rozwiązania. Do przetargu przystąpiło pięć podmiotów, w ...

uczestnik K. N. wniósł odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Na posiedzeniu ...

2016 r. będzie mógł przystąpić do realizacji inwestycji. Ostatecznie jednak zawarcie ...

2016 r. pozwana zwróciła się do powoda o przedłożenie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy. / dowód: pismo z ...

łącznikiem, 2) dostosowania budynku istniejącego do przepisów ppoż.; 3) budowy i ...

budynek istniejący i blok sportowy) do przepisów ppoż., w tym: wydzielenie ...

już robót oraz problemów realizacyjnych do rozwiązania; - 49 - przedkładać sprawozdania miesięczne ...

obrazujące postęp prac w stosunku do harmonogramu robót, zgodnie z załącznikiem B do SIWZ. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu ...

scalonych, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy (§ 7 ust. 1). Na ...

okres 14 dni, w stosunku do terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym (...)do umowy; 2) wykonawca opóźniał się ...

miał prawo złożyć w terminie do 60 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do odstąpienia lub w przypadku terminów ...

wskazano, że powód przejął obiekt do wykonania zamówionych robót i zobowiązał się do ich prowadzenia zgodnie z zawartą ...

mogła zostać zamknięta i oddana do remontu, albowiem znajdowała się tylko ...

powód wraz z pracownikami przystąpił do realizacji zadania. / dowód: protokół wprowadzenia ...

okresie po dniu 16 października do końca lutego, natomiast wykonywanie prac ...

2016 r. zamawiający wniósł zastrzeżenia do projektu umowy, wskazując, że zwraca ...

harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do umowy. Pisemnie tego samego dnia ...

1) drogą e-mailową uwagi do projektu, wskazując m.in. na ...

w PW arch. w stosunku do PB ze względu na brak ...

nie zwrócił uwagi projektantowi co do nieprawidłowości i błędów w przekazanej ...

szkoły, przy wykonywaniu otworu okiennego do nowoprojektowanej portierni wykonawca stwierdził, że ...

uwagi na brak wolnych sal, do których mogłaby przenieść istniejące gabinety ...

scalonych w celu dostosowania ich do prowadzonych prac oraz możliwości finansowania ...

wykonywania prac w wykopie doszło do opóźnienia w związku z częstymi ...

od 02.10.2016 r. do 12.10.2016 r.). Konieczne ...

postęp prac. Wykonawca został wezwany do pilnego zwiększenia zaangażowania oraz przyspieszenia tempa prac, nadto do przedłożenia raportu dwutygodniowego i sprawozdania ...

2016 r. powód zwrócił się do Zarządu Inwestycji Miejskich o spotkanie ...

przerywając odprowadzenie wód deszczowych, otwory do pozostałej części kanalizacji zaślepiono pianką ...

związku z brakiem możliwości przystąpienia do robót przez firmę, która uprzednio ...

deklarowała wykonania prac żelbetonowych, przystąpił do poszukiwania innych technologii na wykonanie tych prac; - przystąpił do próby naprawczej polegającej na zmianie ...

10.2016 r. przedstawi ostateczną ofertę na wykonanie szkieletu budynku wraz ...

r. będzie wylewany chudy beton; - do końca października 2016 r. przedstawi ...

10.2016 r. w nawiązaniu do pisma z dnia 13.10 ...

robót budowlanych na obiekcie - przystąpił do ostatecznych negocjacji z firmą (...) w ...

10.2016 r. wraz z ofertą współpracy - k. 181; pismo z ...

realizuje zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem do umowy. We wrześniu winny być ...

z powyższym wykonawca został wezwany do pilnego zwiększenia zaangażowania, przyspieszenia tempa ...

miesięcznego sprawozdania z realizacji robót. Do chwili złożenia oświadczenia Zarząd nie ...

i ewakuacyjnych, nie może przystąpić do prac związanych z system oddymiania ...

poinformował zamawiającego i zwrócił się do niego o interwencję i pomoc ...

zostało złożone przy braku przesłanek do jego złożenia oraz w sytuacji ...

Podnoszone przez wykonawcę okoliczności co do zasady nie stały na przeszkodzie ...

niezapłaconymi. Strony ustaliły, że ogółem do zapłaty - za wszystkie branże pozostaje ...

leżących po stronie wykonawcy, stosownie do § 8 ust. 1 pkt 4 ...

935, 02 zł. Wezwała powoda do dobrowolnej zapłaty wskazanej kwoty w ...

zawinione. Zwrócił uwagę, że szczegółowe wyjaśnienie przyczyn opóźnienia i braku współpracy ...

2017 r., powód wezwał pozwaną do zapłaty 451 762, 75 zł ...

69 zł brutto. / dowód: wezwanie do zapłaty z dnia 10.01 ...

dniu 17.01.2017 r. do (...) Towarzystwa (...) wpłynęło żądanie Gminy W ...

2017 r., (...) Towarzystwo (...) wezwało powoda do zwrotu kwoty 274 975, 02 ...

58 i 232-233; wezwanie do zapłaty z dnia 17.03 ...

odstąpieniem od umowy pozwana skierowała do powoda wezwanie do zwrotu przekazanej dokumentacji projektowej oraz do zabrania z placu budowy pozostawionego ...

budowlanych. Pozwana ponowiła to wezwanie do powoda pismem z dnia 27.04.2017 r. Do tego czasu na placu budowy ...

etapie (prace budowlane nie doszły do etapu, w którym mogły się ...

odniósł się w żaden sposób do informacji i problemów poruszanych przez ...

związana z gotowością przedsiębiorstwa powoda do wykonania robót objętych inwestycją realizowaną ...

zyskowi na poziomie 10 %, według kosztorysów ofertowych: - umowa o roboty budowlane ...

roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu ...

technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy ...

z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego ...

okres 14 dni, w stosunku do terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr (...) do umowy. Pozwana w swoim piśmie ...

realizuje zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem do umowy i wskazała na roboty ...

usprawiedliwione, co więcej zachodzą podstawy do uznania w ogóle przywołanego postanowienia ...

wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w ...

upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy; może również ...

odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Widać zatem, iż ...

ustawodawca założył uprawnienie inwestora (zamawiającego) do odstąpienia od umowy w związku ...

umowy poprzez: - wyznaczenie dodatkowego terminu do wykonania zaległych robót pod rygorem ...

nie wyznaczyła powodowi dodatkowego terminu do wykonania robót przewidzianych na wrzesień ...

budynku, to tym samym doszło do opóźnienia w realizacji robót zewnętrznych ...

się opady mogły stanowić przeszkodę do prowadzenia prac. Biegły P. A ...

innego rozwiązania problemu przenikania wody do wykopu, ale zaznaczył, że nie ...

granicą fundamentów, co stanowi przeszkodę do budowy, a także nie można ...

że inwestycja miała zostać zrealizowana do 10.08.2017 r., czyli ...

znaczne. Następnie należy odnieść się do harmonogramu rzeczowo-finansowego. Treść tego ...

inwestorowi zbyt daleko idące uprawnienie do odstąpienia od umowy w razie ...

przez wykonawcę, ogranicza się wyłącznie do odstąpienia przez inwestora (zamawiającego). Uprawnienie do odstąpienia od umowy o takiej ...

zastrzegła wyłącznie dla niej uprawnienie do odstąpienia od umowy. Taka sytuacja ...

skorzystanie przez pozwaną z uprawnienia do odstąpienia od umowy w okolicznościach ...

jako nadużycie tego uprawnienia. Stosownie do art. 471 kc powód może ...

usprawiedliwione w zakresie kosztów gotowości do wykonania przedmiotu umowy obejmujących koszty ...

przez inwestora, przygotowanie i złożenie oferty przez wykonawcę. Wysokość dokonanych wypłat ...

zysku. Gdyby powód doprowadził roboty do końca i otrzymał pełne, przewidziane ...

wskazuje, aby zachodziła inna przeszkoda do dokończenia inwestycji poza oświadczeniem pozwanej ...

że usprawiedliwione jest szacowanie możliwego do osiągnięcia zysku z tego rodzaju ...

70 zł. Brak jest podstaw do uwzględnienia żądania w zakresie wartości ...

wynika, że pozwana wzywała powoda do zabrania materiałów z terenu budowy ...

przeszkód, aby utrudniano mu dostęp do terenu w celu odebrania materiałów ...

zamówienie, wówczas mogą się nadawać do innego użytku, w innym miejscu. Możliwe też, że doszło do rozpakowania, zużycia części, pozostałość może się już nie nadawać do użytku, np. nie może być ...

składnika szkody. Powód zobowiązany był do przedłożenia gwarancji na etapie zawarcia ...

2017 r. Powód wezwał pozwaną do zapłaty pismem z dnia 10 ...

14 dniach od doręczenia wezwania do zapłaty, czyli od dnia 27 ...

ma dość standardowy charakter, należy do kategorii typowych spraw na tle ...

III.K.199/15 – Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku – 2017-10-31 713 fragmentów Premium

2017-10-31

1), celem zabezpieczenia wykonania zobowiązania do wypłaty zysku, na mocy uchwały ...

która to uchwała została przekazana do księgowości spółki (...) celem wprowadzenia do ksiąg rachunkowych w dniu 17 ...

05.09.2005 r. prokury do prowadzenia przedsiębiorstwa, poprzez nadużycie udzielonych ...

o. z siedzibą w B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej ...

błąd przedstawiciela tej spółki co do swoich faktycznych możliwości wywiązania się ...

zapłaty za zakupiony materiał budowlany do budowy dachów na podstawie faktur ...

od 06.08.2012r. do 21.11.2012r. w ...

jawną (...) z siedzibą w B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej ...

błąd przedstawiciela tej spółki co do swoich faktycznych możliwości wywiązania się ...

od 20.08.2012 r. do 27.09.2012 r. w ...

Usługi (...) z siedzibą w O. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej ...

pomocą wprowadzenia go błąd co do swoich faktycznych możliwości wywiązania się ...

od 21.07.2012 r. do 29.08.2012 r. w ...

o. z siedzibą w B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ...

przedstawiciela spółki w błąd co do swoich faktycznych możliwości wywiązania się ...

od 26.03.2012 r. do 24.09.2012 r. w ...

j. (...) z siedzibą w B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości ...

wprowadzenia go w błąd co do swoich faktycznych możliwości wywiązania się ...

zobowiązania zapłaty za zakupione materiałów do instalacji sanitarnych na podstawie faktur ...

od 23.11.2012 r. do 04.01.2013 r. w ...

o. z siedzibą w K. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej ...

w błąd przedstawiciela spółki co do swoich faktycznych możliwości wywiązania się ...

od 12.04.2012 r. do 29.10.2012 r. w ...

jawną (...) z siedzibą w Z. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej ...

w błąd przedstawiciela spółki co do swoich faktycznych możliwości wywiązania się ...

od 08.10.2012 r. do 28.01.2013 r. w ...

1) prowadzącego Zakład (...) w O. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej ...

w błąd przedstawiciela spółki co do swoich faktycznych możliwości wywiązania się ...

od 31.08.2012 r. do 05.11.2012 r. w ...

o. z siedzibą w B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej ...

w błąd przedstawiciela spółki co do swoich faktycznych możliwości wywiązania się ...

od 19.10.2012r. do 17.11.2012r. w ...

jawną (...) z siedzibą w B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej ...

w błąd przedstawiciela spółki co do swoich faktycznych możliwości wywiązania się ...

od 31.07.2012 r. do 06.12.2012 r. w ...

jawną (...) z siedzibą w B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej ...

w błąd przedstawiciela spółki co do swoich faktycznych możliwości wywiązania się ...

od 13.06.2012 r. do 09.10.2012 r. w ...

prowadzącego działalność gospodarczą (...) w B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej ...

w błąd przedstawiciela spółki co do swoich faktycznych możliwości wywiązania się ...

od 16.07.2012 r. do 30.10.2012 r. w ...

o. z siedzibą w T. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości ...

w błąd przedstawiciela spółki co do swoich faktycznych możliwości wywiązania się ...

od 29.09.2012 r. do 26.11.2012 r. w ...

z siedzibą w W. Mazowieckiem do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej ...

w błąd przedstawiciela spółki co do swoich faktycznych możliwości wywiązania się ...

od 21.08.2012 r. do 14.01.2013 r. w ...

Usługi (...) z siedzibą w B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej ...

wprowadzenia go w błąd co do swoich faktycznych możliwości wywiązania się ...

od 06.06.2012 r. do 15.06.2012 r. w ...

o. z siedzibą w Z. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej ...

w błąd przedstawiciela spółki co do swoich faktycznych możliwości wywiązania się ...

od 07.09.2012 r. do 17.09.2012 r. w ...

o. z siedzibą w B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej ...

w błąd przedstawiciela spółki co do swoich faktycznych możliwości wywiązania się ...

od 29.06.2012 r. do 22.08.2012 r. w ...

jawną (...) z siedzibą w B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej ...

w błąd przedstawiciela spółki co do swoich faktycznych możliwości wywiązania się ...

od 12.10.2012 r. do 11.01.2013 r. w ...

gospodarczą (...) z siedzibą w M. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ...

wprowadzenia go w błąd co do swoich faktycznych możliwości wywiązania się ...

od 15.10.2012 r. do 08.04.2013 r. w ...

gospodarczą (...) z siedzibą w B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ...

wprowadzenia go w błąd co do swoich faktycznych możliwości wywiązania się ...

od 04.06.2012 r. do 21.11.2012 r. w ...

gospodarczą (...) z siedzibą w B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ...

wprowadzenia go w błąd co do swoich faktycznych możliwości wywiązania się ...

c. (...) z siedzibą w B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ...

wprowadzenia go w błąd co do swoich faktycznych możliwości wywiązania się ...

od 08.08.2012 r. do 18.09.2012 r. w ...

o. z siedzibą w B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ...

w błąd przedstawiciela spółki co do swoich faktycznych możliwości wywiązania się ...

Zakład (...) z siedzibą w B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ...

wprowadzenia go w błąd co do swoich faktycznych możliwości wywiązania się ...

od 20.12.2012 r. do 08.02.2013 r. w ...

c. z siedzibą w B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ...

tej spółki w błąd co do swoich faktycznych możliwości wywiązania się ...

od 17.10.2012 r. do 31.10.2012 r. w ...

A. z siedzibą w B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ...

wprowadzenia go w błąd co do swoich faktycznych możliwości wywiązania się ...

od 29.06.2012 r. do 31.10.2012 r. w ...

Transport (...) z siedzibą w B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ...

wprowadzenia go w błąd co do swoich faktycznych możliwości wywiązania się ...

od 30.06.2012 r. do 31.01.2013r. w ...

c. z siedzibą w B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ...

przedstawiciela spółki w błąd co do swoich faktycznych możliwości wywiązania się ...

od 06.07.2012r. do 28.08.2012r. w ...

jawną (...), z siedzibą w B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ...

przedstawiciela spółki w błąd co do swoich faktycznych możliwości wywiązania się ...

od 25.09.2012r. do 29.10.2012r. w ...

G., prowadzącego Specjalistyczne (...) w B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ...

wprowadzenia go w błąd co do swoich faktycznych możliwości wywiązania się ...

od 02.06.2012r. do 29.11.2012r. w ...

Przedsiębiorstwo (...) z siedzibą w J. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ...

wprowadzenia go w błąd co do swoich faktycznych możliwości wywiązania się ...

budowlane w postaci parkietu, cokołów do parkietu i parapetów drewnianych na ...

od 15.09.2012r. do 31.01.2013r. w ...

siedzibą w B., nie zgłosiła do Sądu wniosku o ogłoszenie upadłości ...

dnia 3 stycznia 2013 r. do dnia 20 maja 2013 r ...

przy czym B. S. (1) do dnia 31 stycznia 2013 r ...

mocy ustawy i udzielonej prokury do zajmowania się sprawami majątkowymi i ...

umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie należących do PW (...) sp. z o.o ...

w wysokości 800 000 zł, do czego wspomniana spółka rzekomo miała ...

dnia 13.02.2013 r. do dnia 20.05.2013 r ...

k.k. (w brzmieniu obowiązującym do 30.06.2015 r. wskazanego ...

jej czynów od III - go do XXXIII-go uznaje za winną ...

dnia 26 marca 2012 r. do dnia 8 kwietnia 2013 r ...

wymienione osoby fizyczne i prawne do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości ...

wprowadzając ich w błąd co do możliwości wywiązania się przez ww ...

dnia 27.09.2012 r. do dnia 17.10.2012 r ...

o. z siedzibą w C. do sprzedaży materiałów budowlanych do budowy dachów, zgodnie z wystawionymi ...

od 06.08.2012 r. do 21.11.2012 r. doprowadziła ...

jawną (...) z siedzibą w B. do wykonania prac budowlanych, zgodnie z ...

od 20.08.2012 r. do 27.09.2012 r. w ...

prowadzącego działalność pod nazwą "Usługi(...) do wykonania prac budowlanych w postaci ...

od 10.07.2012 r. do 29.08.2012 r. doprowadziła ...

o. z siedzibą w B. do sprzedaży materiałów budowlanych w postaci ...

od 26.03.2012 r. do 24.09.2012 r. doprowadziła ...

j. (...) z siedzibą w B. do sprzedaży materiałów do instalacji sanitarnych zgodnie z wystawionymi ...

od 23.11.2012 r. do 04.01.2013 r. doprowadziła ...

o. z siedzibą w K. do sprzedaży materiałów budowlanych zgodnie z ...

od 12.04.2012 r. do 29.10.2012 r. doprowadziła ...

jawną (...) z siedzibą w Z. do sprzedaży materiałów budowlanych zgodnie z ...

od 8.10.2012 r. do 28.01.2013 r. doprowadziła ...

prowadzącego działalność pod nazwą "Zakład (...) do sprzedaży materiałów budowlanych zgodnie z ...

od 31.08.2012 r. do 31.12.2012 r. doprowadziła ...

o. z siedzibą w B. do sprzedaży materiałów budowlanych zgodnie z ...

od 19.10.2012 r. do 17.11.2012 r. doprowadziła ...

jawną (...) z siedzibą w B. do sprzedaży materiałów budowlanych zgodnie z ...

od 19.07.2012 r. do 06.12.2012 r. doprowadziła ...

jawną (...) z siedzibą w B. do sprzedaży materiałów budowlanych i wykonania ...

od 13.06.2012 r. do 09.10.2012 r. doprowadziła ...

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) do sprzedaży materiałów i wykonania prac ...

od 16.07.2012 r. do 30.10.2012 r. doprowadziła ...

o. z siedzibą w T. do sprzedaży materiałów budowlanych zgodnie z ...

od 29.09.2012 r. do 26.11.2012 r. doprowadziła ...

o. z siedzibą w W.do sprzedaży materiałów budowlanych zgodnie z ...

od 21.08.2012 r. do 14.01.2013 r. doprowadziła ...

działalność gospodarczą pod nazwą Usługi (...) do wykonania prac budowlanych zgodnie z ...

od 06.06.2012 r. do 15.06.2012 r. doprowadziła ...

o. z siedzibą w P. do sprzedaży materiałów budowlanych i wykonania ...

od 07.09.2012 r. do 17.09.2012 r. doprowadziła ...

o. z siedzibą w B. do sprzedaży materiałów budowlanych zgodnie z ...

od 29.06.2012 r. do 22.08.2012 r. doprowadziła ...

jawną (...) z siedzibą w B. do sprzedaży materiałów budowlanych zgodnie z ...

od 12.10.2012 r. do 11.01.2013 r. doprowadziła ...

Firma (...) z siedzibą w M." do wykonania prac budowlanych na podstawie ...

od 15.10.2012 r. do 08.04.2013 r. doprowadziła ...

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) do wykonania prac budowlanych na podstawie ...

od 04.06.2012 r. do 21.11.2012 r. doprowadziła ...

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) do wykonania prac porządkowych na podstawie ...

c. (...) z siedzibą w B. do wykonania prac ziemnych ładowarką zgodnie ...

od 8.08.2012 r. do 18.09.2012 r. doprowadziła ...

o. z siedzibą w B. do sprzedaży materiałów budowlanych zgodnie z ...

Usługowy (...) z siedzibą w B. do sprzedaży towaru i wykonania prac ...

od 20.12.2012 r. do 8.02.2013 r. doprowadziła ...

c. z siedzibą w B. do wykonania na podstawie umowy z ...

od 17.10.2012 r. do 31.10.2012 r. doprowadziła ...

A. z siedzibą w B. do sprzedaży materiałów budowlanych zgodnie z ...

od 29.06.2012 r. do 31.10.2012 r. doprowadziła ...

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) do wykonania usług transportowych zgodnie z ...

od 30.06.2012 r. do 31.01.2013 r. doprowadziła ...

c. (...) z siedzibą w B. do wynajęcia i ustawienia rusztowań zgodnie ...

od 9.08.2012 r. do 28.08.2012 r. doprowadziła ...

jawną (...), z siedzibą w B. do sprzedaży płytek ceramicznych i kabin ...

od 25.09.2012 r. do 29.10.2012 r. doprowadziła ...

G., prowadzącego Specjalistyczne (...) w B., do wykonania prac zagospodarowania terenu zielenią ...

od 28.09.2012 r. do 29.11.2012 r. doprowadziła ...

Usługowe (...) z siedzibą w J. do sprzedaży materiałów budowlanych w postaci parkietu, cokołów do parkietu i parapetów drewnianych zgodnie ...

k.k. (w brzmieniu obowiązującym do 30.06.2015 r. wskazanego ...

od 15 kwietnia 2012 r. do dnia 31 stycznia 2013 r ...

siedzibą w B. nie zgłosiła do sądu gospodarczego wniosku o upadłość ...

k.k. (w brzmieniu obowiązującym do 30.06.2015 r.) w ...

k.k. (w brzmieniu obowiązującym do 30.06.2015 r.) w ...

inżynierem budownictwa, co predestynowało ją do prowadzenia właśnie tego rodzaju działalności ...

w B. potwierdza fakt, że do jej prowadzenia B. S. (1 ...

większych inwestycji. Można stwierdzić, iż do 2010 r. wspomniana spółka kolejne ...

Nie mając w tym czasie do wykonania innych robót, chcąc utrzymać ...

faktem było, że wskutek przystąpienia do wykonania tych zleconych robót budowlanych ...

się uzyskać B. S. (1) do realizacji była rozbudowa SP ZOZ ...

in. określiły, że wszystkie faktury do opłacenia będzie wystawiał lider konsorcjum ...

podmiotu gospodarczego było jedynie preludium do właściwych działań bowiem B. S ...

jako nie zagrożonej (czyli możliwej do wyegzekwowania), pracownicy (...) Banku S.A ...

sobie sprawę, że natychmiastowe przedstawienie do zapłaty tak dużych pieniędzy dla ...

spłaty tego kredytu w terminie do 30.06.2012 r. Jednocześnie ...

z 3 500 000 zł do 3 200 000 zł. Przedstawienie ...

kredytu w tak krótkim okresie do spłaty z jednoczesnym obniżeniem jego ...

też weksle umożliwiające pociągnięcie jej do osobistej finansowej odpowiedzialności. Z drugiej ...

z o.o. była zobowiązana do złożenia w terminie 14 dni, czyli do 14 kwietnia 2012 r. wniosku ...

uczyniła tego kierując ww. spółką do dnia 31.01.2013 r ...

zleconych prac i dostarczania niezbędnych do ich ukończenia materiałów. To zaś ...

zachęcała ich w ten sposób do kontynuowania współpracy. Dotyczyło to w ...

z osobistych sympatii pani prezes do danych przedsiębiorców. Wskazać należy, że ...

roboty czy sprzedaż materiałów, które do kolejnych inwestycji nie były już ...

dostawca materiałów nie był potrzebny do kontynuowania inwestycji. Podkreślenia jednakże wymaga ...

już w grudniu 2011 r. Do powyższego dodać należy, że wszyscy ...

dalszą działalność swej spółki praktycznie do końca jej operacyjnej działalności. Chronologicznie ...

04.2012 r. ponownie doszło do zakupu tych materiałów przez PW ...

który zmusił B. S. (1) do spłaty kredytu w tym czasie ...

nazwać, kolejne partie materiałów niezbędnych do zakończenia inwestycji. I tak w ...

zwodzeniem przez ww. kobietę co do terminu zapłaty zaległych faktur wspólnik ...

odzyskanie wierzytelności. Po bezskutecznym wezwaniu do zapłaty (...) sp. j. w dniu ...

20.11.2012 r. złożyła do sądu pozew o zapłatę (k ...

z o.o. - (...) sp. j. (...). Do 12.04.2012 r. z ...

kłopoty zdołała go przekonać go do wznowienia dostaw i dalszego ciągłego ...

2378, 10974, 10985v-10988). Do powyższego należy dodać, że wszystkie ...

S. (1) posunęła się i do tego. Pierwszym ze wspomnianych podmiotów ...

o.o. może składać pozew do sądu (k. 5 714, 11269 ...

których na zlecenie tej spółki do tamtej pory już kilkanaście zamontował ...

VAT nr (...) z terminem płatności do 23.10.2012 r. (k ...

11.2012 r. wysłał wezwanie do zapłaty. Jedyne co tym uzyskał ...

barku zapłaty skierował on sprawę do sądu (k. 5632- 5400). Kolejnym wprowadzonym w błąd co do zamiaru braku zapłaty za wykonaną ...

15.01.2013 r. pozew do sądu (k. 6400). Łączna wartość ...

korzystania z rusztowań była niezbędna do prowadzenia robót budowlanych o pewnym ...

Dokumenty te wskazywały kolejne kwoty do zapłaty jak zwykle z odroczonym ...

kredyt obrotowy, co nastąpiło aneksem do umowy kredytowej z dnia 20 ...

nie sposób zmusić panią prezes do szybszej spłaty tak dużej kwoty ...

jak zwykle otrzymają zapłatę. Zaufanie do PW (...) sp. z o.o. było do tego stopnia, że dostawę z ...

też narzędzia typu pędzle, wałki do malowania itp. Jakkolwiek bowiem nie ...

trzy tygodnie później wysłał wezwanie do zapłaty. Skutkiem tych działań było ...

r. części tej należności. Jednakże do zapłaty pozostało jeszcze 6 000 ...

2012 r. wystosował przesądowe wezwanie do zapłaty. Mimo to wspomniana kwota ...

r. J. R. (2) wniósł do sądu pozew o jej zapłatę ...

zwodzenia wspólników tej spółki co do możliwości finansowych PW (...) sp. z ...

działań włącznie ze skierowaniem pozwu do sądu wyniosła 7 768,06 ...

i wspólników kolejnych przedsiębiorstw co do wypłacalności swej spółki. Wskazać w ...

przystał na powyższe warunki przyjmując do realizacji zlecenie z 6.08 ...

to doraźny zakup w należącym do tej spółki sklepie, a nie ...

PW (...) zakupili jeszcze w należącej do tej spółki hurtowni towar o ...

nabywać w tej hurtowni niezbędne do wykończenia prowadzonych inwestycji w dużych ...

zapłaty. To zaś było niezbędne do zakończenia prowadzonych inwestycji. Dlatego B ...

przyjęte przez pracowników (...) sp. j. do realizacji. Termin płatności tych faktur ...

monitów i skierował ostatecznie sprawę do sądu, lecz mimo korzystnego rozstrzygnięcia ...

R. (1) szybko wziął się do pracy i za kolejne etapy wykonanych prac zaczął przedstawiać do zapłaty rachunki. Jednakże jedynie pierwszy ...

dostarczeniem J. R. (1) niezbędnych do wykonania jego pracy materiałów, do czego w umowie zobowiązała się ...

kontraktu zwiedziony mężczyzna zobowiązał się do wykonania kolejnych zleconych mu prac ...

Nie zmienia to faktu, że do dnia 29.11.2012 r ...

jego straty ograniczyły się wyłącznie do wskazanej w dwóch ww. fakturach ...

standardowo pomimo wezwań i złożenia do sądu powództwa nie udało się ...

Oczywistym zaś jest, że niezbędnym do zakończenia prowadzonych robót kierowana przez ...

1) spółka musiała dysponować potrzebnymi do tego materiałami budowlanymi. Tak więc ...

po pisemnych monitach, rozmowach, wezwaniach do zapłaty, już po złożeniu pozwu do sądu o zapłatę, pracownicy (...) sp ...

6304-6308) pomniejszające ww. należność do kwoty 88 946,29 zł ...

o.o. istotnie się pogłębiła. Do tego stopnia, że (...) Bank S ...

1000 000 zł. Pozostała zaś do zapłaty kwota 2 837 200 ...

pani prezes zobowiązała się spłacić do 30.11.2012 r. Oczywistym ...

porozumienia z B. S. (1). Do powyższego należy dodać, że sytuacja ...

o. prowadziła rozpoczęte budowy dążąc do ich ukończenia choćby w części ...

ww. spółki mogło prowadzić tylko do zaciągania kolejnych zobowiązań bez najmniejszych ...

bo nie miała czym opłacić. Do powyższego dodać należy, iż te ...

sp. z o.o. tylko do pewnego momentu płaciło za pobrany ...

z o.o. zwróciła się do ww. przedsiębiorcy o wykonanie i ...

dwie budowy - przy ul. (...) i do szpitala wojewódzkiego. Po krótkich negocjacjach strony doszły do porozumienia i nastąpiła realizacja kontraktu ...

cesji po czym skierował sprawę do sądu o zapłatę (k. 2340 ...

dlatego że ów, w przeciwieństwie do wyżej wymienionego, dopiero w 2012 ...

od 1.08.2012 r. do 15.10.2012 r. W ...

opisany sposób zachęciła ww. podwykonawcę do wykonania i tej roboty budowlanej ...

M. O. szybko wziął się do pracy i w terminie wykonał ...

trzeba czekać. Mężczyźnie wskazano, że do PW (...) sp. z o.o ...

nr (...) i po pisemnym wezwaniu do jej zapłacenia skierował sprawę do sądu (k. 4241-4263). Wprzódy ...

na podstawie pierwszej, majowej umowy. Do powyższego należy dodać, że ów ...

sposób przez B. S. (1) do podpisania drugiego, opiewającego na kwotę ...

po kolejnych przedsiębiorców, z którymi do tej pory prowadzona przez nią ...

powodowały one, że w stosunku do tego przedsiębiorstwa B. S. (1 ...

działania pani prezes był zbliżony do wcześniejszego. Przez pewien czas zwodziła ...

ukończony ich etap przybliża ją do spłaty należnych dla (...) Banku pieniędzy ...

zł faktury nr (...) nie doprowadziło do zapłaty. Brak informacji wspólników (...) -u ...

należność pomimo upływu miesięcznego terminu do jej zapłaty. Dopiero później zorientowawszy ...

lawinowo rosła ilość przesądowych wezwań do zapłaty gdyż dotychczasowi kontrahenci PW ...

pieniędzy zdecydowali się kierować sprawy do sądu. Znaczna ich część nie ...

PW (...) sp. z o.o. do sądu o zapłatę przez dosłownie ...

kwocie 800 000 zł netto do wypłaty, a A. S. (1 ...

sp. z o.o., mający do niej wierzytelność w kwocie 800 ...

utworzenie kolejnych 1000 udziałów przeznaczonych do objęcia i objętych przez B ...

obdarowany już kilka lat wcześniej. Do powyższego należy dodać, że z ...

Natomiast druga umowa odwoływała się do rzekomego wyrażenia przez nią w ...

4118-4120). Powyższe czynności prowadzące do zmiany formy działalności PW (...) sp ...

zapłaty należnych im kwot wierzycieli do ich egzekwowania ze wspomnianej wierzytelności ...

oni jako akcjonariusze S.A. (...). Do powyższego należy już tylko dodać ...

tj. poprzez zamianę nadającej się do egzekwowania wierzytelności w kwocie 3 ...

22 § 2 k.s.h. Do powyższego należy dodać, że jakkolwiek ...

sp. k. w postaci oferowanych do sprzedaży mieszkań był zabezpieczony hipoteką ...

więc mimo, iż nie doszło do klasycznej konfuzji (zejścia się wierzyciela ...

od 3.01.2013 r. do 20.05.2013 r. B ...

zaspokojenie swych należności. Odnosząc się do wysokości wierzytelności oraz ilości wierzycieli ...

miejscu zaznaczyć, że w stosunku do dwóch oszukanych przez B. S ...

na podstawie następujących dowodów: częściowych wyjaśnieniach oskarżonej B. S. (1) (k ...

PW (...) sp. z o. o. do Sądu Okręgowego z 17.04 ...

S. A. (k.24) wezwania do zapłaty od (...) S. A. i ...

o (k. 29-32) wezwania do podpisania protokołu odbioru robót od ...

10.2011 r. z aneksem (do umowy z 29.07.2012 ...

j. (k. 179-182), wezwania do zapłaty (k. 183), umowa przelewu ...

PW (...) sp. z o. o. do (...) sp. z o. o. (k ...

k. 2983-2986), aneksu nr (...) do umowy ze Szpitalem (...) z dnia ...

PW (...) sp. z o. o. do Szpitala (...) z 21.02.2013 ...

faktury korygującej nr (...) dyspozycji płatności do Szpitala (...) (k. 267) faktur z ...

PW (...) sp. z o. o. do (...) sp. z o. o. z ...

k. 348-353), informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2012 r ...

aneksami (k. 564-568), wezwania do zapłaty wystawionego przez (...) sp. z ...

656, 657, 983, 984 wezwania do zapłaty od przedsiębiorstwa (...) (k. 634 ...

k. 709-726) przedsądowego wezwania do zapłaty (k. 727-730), statutu ...

744), wydruku wiadomości e-mail do (...) sp. z o. o.(k ...

o. o. (k. 935), wezwania do zapłaty wierzytelności na rzecz (...) sp ...

robót; 942-944 aneksu nr (...) do umowy PW (...) sp. z o ...

k. 974), pisma Komornika sądowego do spółki (...) (k. 986, 987), informacji banku do Komornika sądowego (k. 990), informacji ...

k. 1831-1834), kopii wezwania do zapłaty (k. 1835), kopii faktury ...

A. G. (k. 1837), kopii oferty przetargowej (k. 1886-1887), kopii pisma Wojewódzkiego Szpitala (...) do (...) Banku S. A. z dnia ...

k. 1889), kopii aneksu nr (...) do umowy przelewu wierzytelności z dnia ...

k. 1895), kopii załącznika nr(...) do umowy przelewu wierzytelności (k. 1896), kopii potwierdzenia przyjęcia do wiadomości zawiadomienie o przelewie (k ...

PW (...) sp. z o. o. do Szpitala (...) (k. 1898), kopia oświadczenia ...

1899-1900), kopii pism Szpitala (...) do PW (...) sp. z o.o ...

1919, 1921, 1923), kopii wezwań do zapłaty (k.1925-1926), kopii ...

1927), kopii pisma Wojewódzkiego Szpitala (...) do PW (...) sp. z o. o ...

r. (k. 2070), kopii aneksu do umowy Szpitala z PW (...) sp ...

2071-2072), kopii pism PHU (...) do PW (...) sp. z o. o ...

13 (k. 2106), kopii wezwań do zapłaty (k. 2107-2109), kopii ...

od 1.06.2012 r. do 31.05.2013 r. (k ...

od 1.06.2012 r. do 31.05.2013 r. (k ...

od 05.05.2011 r. do 31.05.2012 r. (k ...

od 05.05.2011 r. do 31.05.2012 r. (k ...

PW (...) sp. z o. o. do (...) sp. z o.o. (k ...

k. 3411-3414), kopii wezwania do zapłaty (k. 3415), kopii rachunków ...

kopii pisma J. R. (1) do PW (...) sp. z o. o ...

od 1.01.2013 r. do 18.04.2013 r. (k ...

4226), kopii pism (...) w B. do E. J.; 5451-5453 kopii pisma E. J. do (...) w B.; 5454 sprawozdania finansowego ...

k. 6389-6394), kopii wezwania do zapłaty od firmy (...) sp. j ...

J. Z. (k. 6735), wezwania do zapłaty (k. 6736-6737), pisma ...

PW (...) sp. z o. o. do J. Z. (k. 6738), pisma (...) w B. do pełnomocnika J. Z. (k. 6739 ...

o.; 7212-7217 kopii wezwań do zapłaty na rzecz (...) sp. z ...

przez (...) ; 7569-7577 kopii wezwania do zapłaty, faktury i zestawienia prac ...

7590-7595), umowy, faktur, wezwania do zapłaty i korespondencji A. B ...

k. 10318) kopii ostatecznego wezwania do zapłaty (k. 10319), kopii pisma ...

PW (...) sp. z o.o. do (...) (k. 10321), kopii pozwu o ...

10482, 10484), kopii aneksu nr (...) do umowy przelewu wierzytelności (k. 10511 ...

faktur od listopada 20114 r. do końca lutego 2013 r. (k ...

S. (1) nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej przestępstw. Wyjaśniając ...

jej stopniowy rozwój. Odnosząc się do początku inkryminowanego czasu przyznała, że ...

składane w imieniu kierowanej spółki oferty zawierały minimalny zysk po to ...

oferowana cena. W dalszej części wyjaśnień B. S. (1) skoncentrowała się ...

dostarczony i zamontowany sprzęt medyczny do centralnej sterylizatorni na oddziale chirurgii ...

podejmowała kroki prawne celem pociągnięcia do finansowej odpowiedzialności biuro projektowe stwierdzając ...

o. była zła, zwróciła się do inwestorów, by pieniądze wypłacali bezpośrednio ...

przed zawarciem umowy pożyczki wyjechała do Zjednoczonych Emiratów Arabskich celem uzyskania ...

razu wypłaca on duże zaliczki. Do Polski przywiozła ze sobą list ...

syna w ogóle nie dopuszczała do decydowania o sprawach spółki. Był on jedynie przygotowywany do przejęcia tej przedsiębiorstwa w przyszłości ...

S. (1) ustosunkowała się także do zeznań niektórych świadków jak i ...

bank. Z kolei ustosunkowując się do zeznań pracownika spółki (...) B. S ...

stwierdzono, że będzie mogła przedstawić do realizacji dopiero po przekazaniu sterylizatorni do eksploatacji. Jednakże chwilę później wyjaśniła ...

swych dokumentach i dostarczy ją do sądu (k. 11449), co nie ...

11 450). Jednocześnie ustosunkowując się do zeznań świadka J. G. (1 ...

11 449v). Odnosząc się do zaś twierdzeń A. B. (1 ...

k. 11 319). Ustosunkowując się do opinii biegłej stwierdziła, że (...) sp ...

bank przejął wszystkie przeznaczone lokale do sprzedaży i "hurtem" sprzedał je ...

B. S. (1) wartość przeznaczonych do sprzedaży mieszkań starczyła by ze ...

dług. W ostatniej części swych wyjaśnień złożonych 8.09.2017 r ...

S. (1) nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Swe wyjaśnienia ograniczył do poparcia słów swej matki jednocześnie ...

po czym skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Sąd zważył, co następuje Jedynie niewielka część wyjaśnień B. S. (1) zasługuje na ...

spółki począwszy od 2010 roku, do tego stopnia, że spowodowało na ...

r. jej "zalew" przesądowymi wezwaniami do zapłaty i pozwami o zapłatę ...

Za wiarygodne należało tez uznać wyjaśnienia B. S. (1) o jej ...

z o.o. poprzez przystępowanie do publicznych przetargów. Jak również wskazany ...

Podobnie należy uznać za prawdziwe wyjaśnienia o zaciągnięciu przez ww. spółkę ...

S.A. kredytu, który doprowadził do cesji wierzytelności z tytułu wykonywanych ...

majątkiem S.A. (...) były oferowane do sprzedaży mieszkania, które później jak ...

pozostałym zakresie Sąd odmówił wiarygodności wyjaśnieniom B. S. (1) i jej ...

to wyłącznie depozycje oskarżonej skoro wyjaśnienia A. S. (1) ograniczyły się jedynie do ich poparcia. W ocenie Sądu ...

podpisywała niekorzystne dla niej umowy. Do tego stopnia, że B. S ...

S. (1) rozpoczęła czynności zmierzające do usunięcia z PW (...) sp. z ...

danej wysokości długi w stosunku do podwykonawców, usługodawców, czy dostawców materiałów ...

sprawy. Ewentualne powstanie nadającej się do potrącenia wierzytelności w świetle wyjaśnień oskarżonej mogło nastąpić dopiero po ...

lat od oddania tych budów do użytkowania. Nie bez znaczenia będzie ...

się poprzez lidera konsorcjum, którym do 28.02.2013 roku było ...

z konsorcjantem, mimo zapisu zobowiązującego do rozliczenia się z nim w ...

ujawnia, że od tego momentu do samego końca 2012 roku B ...

nie wypłaciła żadnej z przedstawionych do zapłaty przez konsorcjanta 23 faktur ...

VAT powodując wzrost tego długu do wysokości 2 173 887,86 ...

egzekucji. Zbliżone dowody odnoszą się do oceny daty powstania i oceny ...

224). Są nimi pisma wzywające do zapłaty za zakupiony towar i ...

519 547,25 zł wobec do PW (...) sp. z o.o ...

w opisie przypisanego czynu powiększona do wskazanej na wstępie kwoty. Do powyższego należy dodać, że zeznania ...

w imieniu przedsiębiorstwa (...) prawnik kierował do PW (...) sp. z o.o. pisemne wezwania do zapłaty (k. 10 661, 634-635). Do powyższego należy dodać, że E ...

tego świadka. W tym co do kilkukrotnie większej wartości tego zlecenia ...

938), w tym przedsądowego wezwania do zapłaty z 20.11.2012 ...

majątku pozwanej (k. 1206-1225). Do powyższego należy tylko dodać, że przesądowe wezwanie do zapłaty zostało skierowane do PW (...) sp. z o.o ...

umowy (k. 564-566), aneksów do umowy (k. 567, 568), faktur ...

i zleciła jej uruchomienie urządzeń do klimatyzacji. Strony uzgodniły, że zapłata ...

informację, że po złożeniu pozwu do sądu A. S. (1) w ...

nie podpisanych pism procesowych - zarzutów do nakazu zapłaty, by ostatecznie podnieść ...

PW (...) sp. z o.o. do zamontowania dostarczonej przez spółkę (...) instalacji ...

świadka S., jak i przedłożone do akt faktury VAT (k. 179 ...

było zaufanie, jakie miał on do kierowanej przez B. S. (1 ...

2013 r. wystosowano ostateczne wezwanie do zapłaty (k. 183). Podobnie jak ...

15 416,54 zł posiada do PW (...) sp. o.o. (...) prowadzący ...

1924). Ich uzupełnieniem jest wezwanie do zapłaty z dnia 29.11 ...

żądaną kwotę (k. 6168-6175). Do powyższego należy dodać, że J ...

56 848,76 zł należy do S. H. (1) . Jej wysokość ...

ujawnia, iż zobowiązał się on do dostarczenia i ułożenia wykładzin na ...

potwierdzają zaś kopie przesądowych wezwań do zapłaty z dni: 05.09 ...

dokumenty składa się wydruk maila do ww. świadka (k. 2127, 2130), kopia wyceny oferty (k. 2128), kopia zamówienia (k ...

2376) po uprzednim przedsądowym wezwaniu do zapłaty z dnia 29.11 ...

pozew skutkował wydaniem w stosunku do PW (...) sp. o.o. Nakazu ...

rzecz się ma w stosunku do wskazanego w sentencji wyroku piętnastego ...

który posiada wierzytelność w stosunku do PW (...) sp. z o.o ...

k. 2342-2350), 2352), wezwanie do zapłaty oraz Nakaz Zapłaty z ...

kupiecki kredyt (k. 11073v). Do powyższego należy dodać, iż wezwanie do zapłaty do PW (...) sp. z o.o ...

kwotę jak wskazana na wstępie. Do powyższego należy dodać, że pozostałe ...

A. S. (1) podnosił wierzytelność do potrącenia w postaci naliczenia przez ...

co najwyżej niewiele po terminie. Do powyższego należy dodać, że treść wezwania do zapłaty (k. 2491) jak i wezwania do podpisania protokołu odbioru robót (k ...

mimo zobowiązania sądu i kierowanych do niej wezwań nie przedstawiła potwierdzających ...

A. I. (1) odnosi się do spółki cywilnej jej męża i ...

5050). Następnym przedsiębiorstwem posiadającym wierzytelność do PW (...) sp. z o.o ...

dnia 31.07.2012 r. do dnia 6.12.2012 r ...

konsekwencji zakończyło się wniesieniem pozwu do sądu (k. 3148-3170). Zasadność ...

całości wierzytelności ukazuje kopia wezwania do zapłaty (k. 6397) oraz kopia ...

Zakład (...) Przedsiębiorca ten posiada wierzytelność do ww. spółki w kwocie 74 ...

ww. świadka - w postaci kopii oferty (k. 6729-6730), umowy zawartej ...

735) jak też przesądowego wezwania do zapłaty z dnia 27.11 ...

PW (...) sp. z o. o. do J. Z., z którego wynika ...

przeszkadzało jej synowi podnieść zarzutów do ww. nakazu zapłaty celem opóźniania ...

o.o. bez uciekania się do składania nie podpisanego środka zaskarżenia. Do powyższego należy dodać, że finalnie ...

dnia 26.04.2012 r. do dnia 25.09.2012 r ...

k. 7099-7110), przedsądowe wezwanie do zapłaty z dnia 3.01 ...

sądowym wezwaniu. Różnicą w stosunku do pozostałych wierzycieli było to, że ...

majątku zdecydował się na złożenie do Sądu Rejonowego w Białymstoku wniosku ...

żądania jak i przesądowe wezwanie do zapłaty (k. 5251) oraz Nakaz ...

sp. z o.o. należy do (...) s.c. (...) z siedzibą w ...

k. 3444-3436). Kserokopia wezwania do zapłaty (k. 3 450) wraz ...

istnienie i okoliczności powstania wierzytelności do PW (...) sp. z o.o ...

prace przy przebudowie szpitala dermatologicznego, do dnia 30.11.2012r ...

te jak i pismo skierowane do B. S. (1) (k. 3416 ...

nie zapewnienia dostaw materiałów niezbędnych do wykonania zleconych robót świadek przerwał ...

oskarżonej udało się go namówić do podjęcia prac na terenie szpitala ...

02.2013 r. wystosował wezwanie do zapłaty (k. 3415) po czym ...

brak w reprezentacji doprowadził wpierw do zawieszenia postępowania (k. 3409), a następnie do uchylenia ww. nakazu zapłaty (k ...

kwocie 639 017,90 zł do PW (...) sp. z o.o ...

jest faktura korygująca odnosząca się do pierwszej z tych faktur (k ...

S. (1), który wniósł zarzuty do ww. nakazu podnosząc brak reprezentacji pozwanej (k. 5326- 5334). Do powyższego należy dodać, że pisemne ...

przedmiotem analizy w kontekście oceny wyjaśnień oskarżonej odnoszących się do wyposażenia sterylizatroni. W tym jednakże ...

jest powyższy opis odnoszący się do istnienia ww. wierzytelności. O ile ...

materiały hydroizolacyjne, które oni oferowali do sprzedaży jako ogólnobudowlana hurtownia. Zeznania ...

zeznań świadka jak też wezwanie do zapłaty (k. 8552-3) ujawnia ...

się przedmiotowego nakazu. Kolejną wierzytelność do PW (...) sp. z o.o ...

v-11 191) poparte przedłożonymi do sprawy dokumentami (k. 7224-7230 ...

Nadto zawarte tam jest wezwanie do zapłaty z dnia 5.04 ...

02013 r. i przedsądowe wezwanie do zapłaty z dnia 22.04 ...

k. 7212-7217) oraz wezwań do zapłaty (k. 7218-7219). Innymi ...

wystawione w okresie od 11 do 17 września 2012 r. Z kolei ostateczne przesądowe wezwanie do zapłaty miało miejsce w dniu ...

wspomniany mężczyzna powstała w zbliżony do powyższego sposób. Wskazują na to ...

on połowę należnej kwoty i do zapłaty pozostało 15 750 zł ...

r. (k. 6995), przesądowe wezwanie do zapłaty z dnia 26.03 ...

pozostałej części należnego mu wynagrodzenia. Do powyższego należy dodać, że w ...

wykonanie tych prac (k. 7026). Do powyższego należy dodać, że w ...

rzecz się ma w odniesieniu do wykonującej od wielu lat prace ...

w B.. I jak zwykle do pewnego momentu wszystko szło dobrze ...

podnosząc potrzebę naliczenia kar umownych do potrącenia, a nadto nie otrzymanie ...

k. 11 033). Następną wierzytelność do PW (...) sp. z o.o ...

r. (k. 7511-12), aneksu do umowy (k. 7513), obie nieopłacone ...

na wstępie tych rozważań kwotę. Do powyższego dodać należy, że zeznania ...

prace wykonał on w okresie do 21.06.2012 r. i ...

robót. Dopiero znaczny upływ terminu do jej zapłaty i bezskuteczność monitów ...

powyższe wskazując, że przesądowe wezwanie do zapłaty nastąpiło w dniu 21 ...

06.2012 r. jeszcze pięciokrotnie do dnia 22.08.2012 r ...

ani złotówki za resztę wykonywanych do końca miesiąca stycznia 2013 r ...

3) trzema oddzielnymi pozwami złożonymi do sądu gospodarczego zażądał zapłaty za ...

bez wątpienia miał upływ czasu Do powyższego wskazać należy, iż pozwy do sądu A. B. (3) złożył ...

8.01.2013 r. złożył do sądu pozew (k. 4148) co ...

reprezentacji pozwanej (k4161-4215). Do powyższego należy dodać, że dowody ...

kwocie 90 508,32 zł do PW (...) sp. z o.o ...

pismach procesowych oskarżony uciekał się do kłamstw byle tylko opóźnić możliwość ...

wydania orzeczenia zasądzającego należne roszczenie. Do powyższego należy dodać, że ostateczne przesądowe wezwanie do zapłaty M. O. w sprawie ...

porozumieć K. S. kierował pisma do zarządu PW (...), że jest przygotowany do odbioru, lecz jego monity nic ...

budowy W. G. składał zastrzeżenia do jakości wykonanych prac. Przez parę ...

on dopuszczony przez ww. kierownika do wykonania poprawek, których ów sobie ...

jest to, że w przeciwieństwie do niego on był wieloletnim zleceniobiorcą ...

Natomiast dwie następne wskutek przygotowania do oddania inwestorowi sali gimnastycznej zespołu ...

jest także, że przesądowe wezwanie do zapłaty K. K. (1) wystosował ...

uskuteczniał procesową obstrukcję. Czterdziesta wierzytelność do PW (...) sp. z o.o ...

siedzibą w B.. Jej wierzytelność do PW (...) sp. z o.o ...

Uzupełnieniem powyższego jest przesądowe wezwanie do zapłaty z dnia 22.10 ...

jakość ukazuje materiał zdjęciowy dołączony do przez A. B. (2) (k ...

Zdaniem A. B. (2) niechęć do podpisania protokołu odbioru wiązała się ...

połowę. W ten sposób pozostała do zapłaty wierzytelność w wysokości 3 ...

12.12.2012 r. złożyć do sądu pozew. (k. 5603). Można ...

uzupełniania braków formalnych przedłużał postępowanie do tego czasu, że mógł podnieść ...

sekwencja wydarzeń - od monitów, pozwu do sądu, nakazu zapłaty, złożeniu przez ...

k. 11131v). Gdy wreszcie do niego doszło kierownik budowy W ...

superlatywach co zmusiło W. G. do podpisania protokołu (k. 11 148 ...

faktur (k. 5474-5478), wezwanie do zapłaty z 11.12.2012 ...

o zawieszeniu postępowania (k. 5574). Do powyższego należy dodać, że w ...

Istotnym jest, iż przesądowe wezwanie do zapłaty (...) S.A. wystosowała w ...

r. (k. 5903), a pozew do sądu złożyła w dniu 20 ...

hurtowni materiałów to jedynie dodatek do powyższego. (...) S.A. stanowił bezpośrednią ...

Potwierdzone są one kserokopiami dostarczonymi do akt faktur (k. 8574-8577 ...

od 29.06.2012 r. do 31.10.2012 r. Dopełnieniem ...

6400-1) po uprzednim wezwaniu do jej uiszczenia w dniu 11 ...

reprezentacji. To jak zwykle doprowadziło do zawieszenia postępowania (k. 6484). Do powyższego należy dodać, że T ...

usługi. Następna wierzytelność również należy do usługodawcy i wieloletniego kooperanta PW ...

od 30.06.23012 r. do 31.01.2013 r. na ...

wynajem rusztowań, choć bez przerwy do samego końca faktycznego istnienia je ...

6499-6501), choć przesądowe wezwanie do zapłaty zostało wystosowane już 11 ...

tok postępowania, co oczywiście doprowadziło do jego zawieszenia (k. 6551-6552). W przeciwieństwie do wyżej powyższego kolejny, prowadzący pod ...

wskazaną kwotę, nie zostały opłacone. Do powyższego należy dodać, że z ...

r. Tym niemniej pisemne wezwanie do zapłaty wystosował on już 21 ...

z o.o. przysługuje prawo do spółdzielczego lokalu użytkowego przy ul ...

od 12 grudnia 2012 r. do 14 marca 2013 r. spowodował ...

z o.o. i doprowadził do zawieszenia postępowania z powodu wskazanych ...

kwocie 22 432,14 zł do ww. spółki Spółdzielnia (...) z siedzibą ...

k. 7650-7652), ostatecznego wezwania do zapłaty (k. 7654). Zeznania ww ...

na jej wykonanie i dostarczenie do bloków przy ul. (...) W świetle ...

ww. spółdzielnia zdecydowała się złożyć do sądu pozew o zapłatę co ...

faktura korygująca, pomniejszająca wartość sprzedaży do ww. kwoty, a wystawiona wskutek ...

pisma procesowego wymuszał wzywanie go do uzupełnienia tych formalnych braków, czym ...

wciąż odwlekała moment skierowania sprawy do sądu. Zeznania świadka znajdują jednoznaczne ...

o. co jak zwykle doprowadziło do zawieszenia postępowania (k. 8961-8961 ...

R. D. (1). Mężczyzna ów do 2014 r. jako osoba fizyczna ...

v-11397v) oraz złożone do akt dokumenty. Są nimi zamówienie ...

k. 8794-8797) i aneksy do niej (k. 8798-8800). Przede ...

została opłacona. Uzupełnienie stanowią wezwania do zapłaty z dni 22.10 ...

000 zł. Pozostała zaś należność do dni dzisiejszego nie została opłacona ...

rzecz się ma w odniesieniu do faktur przedstawionych przez podwykonawców - skoro ...

część prawomocnie orzekła wspomniane kwoty do zapłaty od następcy prawnego PW ...

organu reprezentującego pozwaną, co prowadziło do zawieszenia tych postępowań. Nie sposób ...

jest wykańczanie wnętrz (malowanie, szpachlowanie). Do powyższego należy dodać, że skoro ...

przez świadka S. dyskusje co do jakości jego prac trwały jeszcze ...

że nie dopuszczenie K. S. do poprawy istniejących bądź nie niedoróbek ...

ujawnione wyżej dowody ukazują, iż do dnia 20 maja 2013 r ...

występowała jako wspólnik posiadający wierzytelność do PW (...) sp. z o.o ...

2013 r., kiedy przygotowywała się do sporządzenia sprawozdania finansowego spółki to ...

861). Świadek kategorycznie podkreśliła, że do tego momentu nie słyszała o ...

drogą e-mailową zwróciła się do wspomnianego prawnika o przekazanie jej ...

by go wydrukowała i przekazała do ponownego podpisania przez panią prezes ...

Nie ma więc żadnych podstaw do przyjęcia, że zeznania te są ...

miała zostać wypłacona w terminie do 30.09.2011 r. Powyższe ...

z 15.07.2011 r. do teczki za 2011 r., której ...

o. (...) z siedzibą w B.. Do powyższego należy dodać, że z ...

utworzenie kolejnych 1000 udziałów przeznaczonych do objęcia i objętych przez B ...

tragicznym położeniu finansowym, nękanej wezwaniami do zapłaty i pozwami o zapłatę ...

kapitał zakładowy został wyłącznie pokryty do wysokości 25 000 zł (k ...

w 2007 r. oskarżeni powołali do życia (...) sp. z o.o ...

tym KRS (K. 2235v). Do powyższego należy dodać, że jak ...

oskarżeni zostali w niej odpowiadającymi do niewielkich kwot komandytowych komandytariuszami - B. S. (1) do 5 000 zł, a A. S. (1) do 1.000 zł (k. 2241 ...

zł, znacznie większych niźli realny do wyegzekwowania jej majątek. O żadnym ...

nim 13.02.2013 r. do Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w ...

Białymstoku wniosek o wyznaczenie biegłego do zbadania planu przekształcenia (k.7970 ...

2013 r. podpisali też aneks do tej umowy, który miał umożliwić ...

k. 8024). Istotnym jest, że do zawarcia wszystkich tych umów B ...

i szybko ponownie podjęli kroki do przekształcenia upadającej spółki w inną ...

i bez przerwy brak organu do reprezentacji pozwanej, co pozwala wyciągnąć ...

czynności prawne bez właściwego umocowania. Do powyższego dodać jedynie należy, że ...

czynności tego dnia chcąc doprowadzić do przekształcenia ściganej w tym czasie ...

zapewniając notariusza, iż jej umocowanie do reprezentacji nie wygasło, co znalazło ...

doprowadzili 19.04.2013.r do zmiany formy prawnej tej spółki ...

A. (...) wyraziła zgodę upoważniając syna do wykonania postanowień tej umowy. W ...

3 201 991,38 zł do S.A. (...) sp.k. w ...

odpowiedzialny za jej długi. Doprowadzenie do tej prawnej fikcji spowodowało, że ...

skuteczną egzekucję przedmiotowej wierzytelności spadły do zera. Próba jej egzekwowania od ...

nią solidarnie. Jak wynika z wyjaśnień oskarżonej realny majątek ww. spółki ...

składał się wyłącznie z oferowanych do sprzedaży mieszkań, które wówczas zajął ...

w którym znajdowały się oferowane do sprzedaży mieszkania, obciążony był hipoteką ...

działań oskarżonych sprowadziły się dokładnie do tego samego. Potwierdzeniem powyższego są ...

PW (...) sp. z o.o. do (...) sp. z o.o. w ...

powiązane, co podkreśliła biegła. Dodając do powyższego, że niemożliwe byłoby objęcie ...

zarejestrowane w KRS, a zatem do 20.05.02013 r. należność ...

być tym samym wątpliwości co do słuszności powyższych wniosków pomimo braków ...

polega to na utracie zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych ...

poprzez uznanie, że utrata zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych ...

wymienionej przesłankę odnoszącą się wyłącznie do osób prawnych, a taką był ...

od 8 231,39 zł do 42 545,61 zł). Jednakże ...

przekazywania konsorcjantowi jego wynagrodzenia i do końca działalności jej spółki to ...

czy monity nie były potrzebne do przyjęcia, że spółka ta domaga ...

inwestycji i opóźnienia, nie wystąpiła do sądu z powództwem o zapłatę ...

od 31.03.2012 r. do 31.12.2012 r. każda ...

wzrosła przynajmniej kilkukrotnie. W odniesieniu do R. P. (3) (PPHU (...)) z 37 448,36 zł do 92 999,68 zł, w odniesieniu do (...) sp. z o.o. z 42 545,61 zł do 76 286,45 zł. Najbardziej ...

tych należności nastąpił w stosunku do (...) sp. j. (...). Z kwoty 8 ...

z paroma zastrzeżeniami. W odniesieniu do przeprowadzonej w nich analizy przesłanki ...

07.2017 r. innego terminu do złożenia wniosku o upadłość. Okoliczność ...

w której wskazała ona, że do tego momentu nie dokonała analizy ...

już 92,5 % (k. 9197). Do powyższego dodać należy, że opinia ...

2012 r. płatności były uregulowane do wysokości 99,7% (k. 9200 ...

14 dni, a więc najpóźniej do 14 kwietnia 2012 r. złożyć ...

błędnie miesięczny, zamiast dwutygodniowego, termin do złożenia wniosku o upadłość od ...

nie jak obecnie miesięczny termin do dokonania tej czynności. Istotniejszym jest ...

o rachunkowości (k. 11423v). Do powyższych rozważań należy dodać, że ...

trzem kontrahentom, wskazując, również, że do początku 2012 r. następował sukcesywny ...

przepisy obligowały zarząd ww. spółki do dokonania odpisu aktualizującego w 2011 ...

ratalną spłatę. Powyższa okoliczność prowadzi do wniosku, że mimo cesji wierzytelności ...

ten temat uświadamiając oskarżoną co do złej sytuacji finansowej kierowanej przez ...

r. (k. 3736-3740), aneks do ww. umowy z 16.12 ...

A. obniżył linię kredytową z do 3 200 000 zł (co finalnie miało nastąpić do 31.03.2012 r.) przy ...

z uwagi na wysokość przedstawionej do spłaty należności zobowiązanie do jej całkowitej spłaty skoro standardowy ...

300 000 zł linię kredytową. Do powyższego należy dodać, że oboje ...

a więc bardzo szybkiej egzekucji do kwoty 5 000 000 zł ...

wykonane przez (...) S.A. doprowadzając do długu w łącznej wysokości 2 ...

6, 10 785-10 790). Do powyższego należy dodać, że jak ...

umów, mocą których zobowiązywali się do wykonywania robót budowlanych ona w ...

nazywała je przejściowymi, uspokajała co do pewności zapłaty tak długo jak ...

oświadczyła, że może kierować sprawę do sądu (k. 11 250v ...

to zdecydowali to włączał się do działań oskarżony, który w wyżej ...

podpisać z nią ugodę co do sposobu dalszej spłaty należnych mu ...

decydując się na podpisanie aneksu do umowy. B. S. (1) zaś ...

było zatem jakiejkolwiek racjonalnej podstawy do przyjęcia, że kierowana przez nią ...

prac tj. grudnia 2011 r. do sierpnia 2012 r. otrzymywali pieniądze ...

z Z. z zakończonej budowy do B.. Oczywiście mimo wcześniejszych obietnic ...

pracowników (...) Banku, która pchnęła oskarżoną do podjęcia próby "skredytowania" jego spłacenia ...

o.o. inwestycji cudzym mieniem. Do powyższego należy dodać, że w ...

dowiedział się, kiedy udał się do Urzędu Miejskiego w B. w ...

kolejny. Z kolei w odniesieniu do wierzytelności spółki (...) zeznania jej prezesa ...

rzecz się miała w odniesieniu do spółki (...), która nie mogła być ...

uczciwie. I jakkolwiek w odniesieniu do ich przedsiębiorstw nie można było ...

w zakresie tych prac zgłosi do inwestora jej przedsiębiorstwo jako podwykonawcę ...

wprowadzenie go w błąd co do pewności zapłaty i osiągnięcie celu jakim było skłonienie go do wykonania przez (...) robót na rzecz ...

adresata czy wręcz przekopiować je do nowo tworzonego pliku - pisma. Jeżeli ...

wskazano pomimo rzekomych zastrzeżeń co do jego pracy oskarżona zlecała K ...

S. kolejne roboty. Co więcej, do pierwszej części prac nikt nie miał do K. S. zastrzeżeń a kolejne ...

dowodów nie pozostawia wątpliwości co do zamiaru, z jakim od początku ...

miejscu zasadnym jest odnieść się do twierdzeń wyżej wymienionej odnośnie twierdzeń ...

Ł. (k. 11360v-11362). Do akt została złożona kserokopia tego ...

dalszy etap oszukiwania kontrahentów co do zamiaru zapłaty. Analiza tego dokumentu ...

95% udziałów tej spółki. Z wyjaśnień oskarżonych ani przedłożonych dokumentów nie ...

Wszystkie te okoliczności upoważniają Sąd do stwierdzenia, że ta część wyjaśnień B. S. (1) jest po ...

za prawdziwą. Podobnie należy ocenić wyjaśnienia oskarżonej kierowane m.in. do W. C. (k. 10 940 ...

tylko tak można określić ww. wyjaśnienia jak i ww. dokumenty oskarżona ...

wiedzy organów Wymiaru Sprawiedliwości co do podstawowych zasad obowiązujących w obrocie ...

2012 r. Przypomnieć należy, że do dnia 22.06.2012 r ...

dni później, oskarżona podpisywała aneks do wspomnianej umowy, dający jej prolongatę ...

bardzo dużego przecież kredytu zaledwie do końca sierpnia 2012 r. z ...

przecież choćby wysłania swoich pracowników do tego kraju, utrzymanie ich i ...

za nierealne (k.10 790). Do powyższego należy dodać, że pytana ...

i jej męża T. S. do (...) wyłącznie jako turystyczną wycieczkę, którą ...

przedstawionych zarzutów, wykorzystać ów fakt do tworzenia linii obrony B. S ...

2012 r. zlecono mu wykonanie kosztorysu budowy apartamentowca w (...) (k. 10 ...

4071-4972), która potwierdziła przyjazd do siedziby PW (...) sp. z o ...

pierwotnym celem było skłonienie podwykonawców do kontynuowania prac i nie dochodzenia ...

zasadnym jest także odnieść się do wyjaśnień B. S. (1) dotyczących zapłaty ...

ukazują, że pierwsza dostawa sprzętu do centralnej sterylizatorni dla PW (...) sp ...

w maju 2012 r. aneksu do ww. umowy PW (...) sp. z ...

kolejne 300 000 zł. i do zapłaty pozostawało 2 900 000 zł do 30.08.2012 r. Nie ...

B. S. (1), odnoszącej się do momentu wymagalności zapłaty za tę ...

z o.o. zobowiązało się do wzniesienia budynku, dostarczenia urządzeń, jak ...

przekazanego przez ww. szpital opłaconych do PW (...) sp. z o.o ...

poz. 1). Istotnym jest, że do niej jak i o pozostałych ...

protokołu częściowego odbioru robót dołączonego do faktury nr (...) obala kolejną część wyjaśnień B. S. (1). Mianowicie, iż ...

za zmianę sposobu doprowadzenia pary do nagrzewnic w centralnej sterylizatorni. Punkt ...

protokołu zatytułowany "instalacja ciepła technologicznego do nagrzewnic" (k. 11 471- 11475 ...

odbioru robót przeczy dalszym jej wyjaśnieniom, mianowicie o nie płaceniu przez ...

od 317 664,15 zł do 408 500 zł, jak też ...

innego sprzętu - m.in. suszarka do narzędzi i sprzętu anestezjologicznego (poz ...

Nie inaczej jest w odniesieniu do dwóch innych wystawionych przez PW ...

k. 11 476) i dołączony do niej protokół częściowego odbioru robót ...

dostawę czterech sterylizatorów i suszarki do narzędzi i sprzętu anestezjologicznego (k ...

sterylizatorów) oraz instalację ciepła technologicznego do nagrzewnic (k. 11 483 pkt ...

10775-10 785, 10 750). Do powyższego należy dodać, iż nie ma wątpliwości co do opłacenia ich wszystkich co wskazują ...

przedstawiało inwestorowi za nie faktury do zapłaty. Potwierdzają to też zeznania ...

tej spółki, a zatem osoby do której musiała ona mieć zaufanie ...

obala wiarygodność kolejnej części jej wyjaśnień. Zważyć też należy, że ów ...

Zeznania te więc również obalają wyjaśnienia oskarżonej o konieczności poniesienia 400 ...

na niewielki zakres prac dodatkowych. Do powyższego należy tu dodać, iż ...

ww. ochrony radiologicznej tych pomieszczeń. Do powyższego dodać należy, że prócz ...

rzecz się ma w odniesieniu do wskazywanego przez B. S. (1 ...

zeznania J. G. (1), który do dnia rozprawy nawet nie widział ...

zamiana specyfikacji części urządzeń potrzebnych do centralnej sterylizatorni spowodowała podwyższenie kosztów ...

że i w tym zakresie wyjaśnienia oskarżonej są nieprawdziwe, a ona ...

sposób usprawiedliwia doprowadzenie kierowanej spółki do upadłości poprzez cenowe "szarżowanie" w składanych ofertach, mocno niedoszacowanych dla jej przedsiębiorstwa ...

na materiały w momencie wygrania oferty od razu była przez nią ...

cenie, na postawie której kalkulowano ofertę. Sytuacje, w których nie udało ...

skoki" nietrudno było przewidzieć, a ofertę na rozbudowę szpitala konsorcjum wygrało ...

wyraz sympatii Z. W. (2) do wieloletniej chlebodawczyni, której była jednym z najbliższych współpracowników. Dodać do powyższego należy, że pytana konkretnie ...

duża ilość to w odniesieniu do ogólnej sumy inwestycji (24 000 ...

2) ukazuje, że urządzenia sterylizujące do szpitala wojewódzkiego PW (...) sp. z ...

niż skalkulowało to w przedłożonej ofercie (k. 10 599v). Dodać ...

i wykazania błędów formalnych w ofertach dwóch innych konkurentów ( spółek (...)), którzy ...

treść ich depozycji ujawnia sympatię do B. S. (1), co sąd ...

w przetargach publicznych "niedoszacowanych" cenowo ofert. Co w konsekwencji po podjęciu się ich wykonania doprowadziło do zapaści finansowej (k. 10 585 ...

przez niego według przyjętych zasad oferta na rozbudowę szpitala wojewódzkiego została ...

10 813). W realiach tej oferty oznaczało to jej obniżenie o ...

drugorzędnych okoliczności sprawy. Mianowicie przygotowanie kosztorysów w PW (...) sp. z o ...

tego zlecenia. Potwierdza to jej wyjaśnienia o "walce" o otrzymanie zleceń ...

od 3 stycznia 2013 r. do 20 maja 2013 r. działając ...

ukazuje ogromną konsekwencję w dążeniu do celu jakim było wyprowadzenie tych ...

k.k. Wskazać należy, że do 31 stycznia 2013 r. oskarżona ...

mieli wiedzę, iż są zobowiązani do dbania o interesy i upoważnieni do zajmowania się sprawami majątkowymi PW ...

prawnej. Wcześniejsze zaś wywody upoważniają do przyjęcia, iż tymi zachowaniami wyczerpali ...

gdy egzekucja dopiero dłużnikowi grozi. Do popełnienia tego czynu nie jest ...

2012 r. wierzyciele składali pozwy do sądu bądź przesądowymi wezwaniami do zapłaty żądali natychmiastowego uregulowania należności ...

orzeczenia sądowe się pojawią. Dodać do tych rozważań wypada, iż w ...

1 k.k. (tak komentarz do Kodeksu Karnego pod red. A. Zola do art. 300 teza 112 Wydanie ...

także pogląd judykatury odnoszący się do możliwości przyjęcia kumulatywnej kwalifikacji powyższych ...

zostały przekazane przez oskarżoną odpłatnie. Do powyższego należy dodać, że prócz ...

uwzględniona zostanie wartość szkody. Niezbędnym do powyższego jest dodać, że do zbycia udziałów (...) sp. z o ...

07.2011 r. zawierającej zobowiązanie do wypłacenia oskarżonej dywidendy z tytułu ...

od 26.03.2012 r. do 8.04.2013 r. działając ...

w pkt II sentencji wyroku do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości ...

przedstawicieli tych podmiotów gospodarczych co do wypłacalności PW (...) sp. z o ...

świetle zeznań B. Ł. aneks do umowy z grudnia 2011 r ...

warunkach i faktyczne przedstawienie go do ratalnej spłaty, co miało miejsce ...

ze świadomością przedstawiania jej kredytu do znacznie szybszej spłaty wraz istotnym ...

oskarżenia czynu od III - go do XXIII - go stanowią jedno przestępstwo ...

od 15.04.2012 r. do 31.01.2013 r. w ...

z o.o. nie zgłosiła do sądu gospodarczego wniosku o upadłość ...

również potwierdza zasadność oznaczenia warunków do zgłoszenia upadłości na dzień 31 ...

wierzytelności wyłącznie się pogłębiało prowadząc do zaprzestania regulowania jakichkolwiek zobowiązań tej ...

i ujemnej wartości jej udziałów. Do powyższego dodać należy, iż ówczesne ...

moment złożenia przez oskarżoną rezygnacji. Do powyższych rozważań należy dodać, że w stosunku do dwóch pierwszych czynów Sąd zastosował ...

k. jest to możliwe, gdy do ww. daty nie. Powyższa okoliczność ...

woli i upór w dążeniu do popełnienia przestępstwa został uznany za ...

złotych należy uznać za adekwatne do ww. okoliczności i we właściwy ...

dobrze ją znali i mieli do niej zaufanie. Oskarżona zamiast ogłosić ...

były kwotami znaczącymi, które doprowadziły do istotnych kłopotów finansowych ich przedsiębiorstwa ...

okoliczności ukazuje, iż brak podstaw do zastosowania wobec B. S. (1 ...

indywidualnej i generalnej uzasadniły sięgnięcie do zasady asperacji ukierunkowanej jednakże w ...

część kwot stanowiła realną możliwą do odzyskania wartość. Z tym jedynie zaznaczeniem, że w stosunku do dwóch przedsiębiorstw, którym udało się ...

Sąd orzekł ów obowiązek zobowiązując do zapłaty tych kwot solidarnie oboje ...

B. S. (1) w stosunku do pokrzywdzonych czynem II - gim w ...