dnia 29 marca 2013r. do dnia zapłaty oraz kwotę 7 ...
nie przedstawił jej jako inwestorowi do zatwierdzenia umowy z podwykonawcą. Sąd ...
dokonania przez pozwaną gminę wyboru oferty (...) G. K. (1) w dniu ...
technicznej na warunkach wskazanych w ofercie z dnia 26 stycznia 2010 ...
braku zadeklarowania w pkt 6 oferty przetargowej, że będzie korzystał z ...
r. minuta 00:02:24 do 00:31:16) Powód przejął ...
J. w okresie od kwietnia do października 2010r. Na jej ...
r. minuta 01:51:30 do 02:07:51) Prace na ...
były wykonywane zgodnie z harmonogramem do połowy sierpnia 2010r. W ...
25zł wraz ze szczegółowym kosztorysem, stanowiący załącznik do pierwszej faktury zapłaconej na rzecz ...
K. (1) (protokół wraz z kosztorysem - k. 249-255) Po bezskutecznym ...
r. minuta 00:46:28 do 01:00:43, zeznanie świadka ...
r. minuta 00:02:24 do 00:31:16, zeznania stron ...
r. minuta 00:47:03do 02:00:19) W dniu ...
w miejscowości J. gmina Ł." do kwoty należności wynikającej z wyroku ...
została powiadomiona o przekazaniu praw do wierzytelności. (pismo - k.94) Protokół ...
r. minuta 01:01:01 do 01:07:22). W dniu ...
wystąpiła o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 336.651 ...
90zł należnej tytułem pozostałego do wypłaty po potrąceniu kar umownych ...
bezpośrednio na rzecz powoda, ale do gminy zgłosiło się zbyt wielu ...
2014 minuta 01:23:50 do 02:00:19). Kosztorysy scalone do umowy z 24 lutego 2010 ...
2014 minuta 00:03:56 do 00:41:41) Powód otrzymał ...
r. minuta 00:02:24 do 00:31:16). W dniu ...
grudnia 2012r. powód wystąpił do pozwanego z przedsądowym wezwaniem do zapłaty kwoty 431.140,83 ...
lub za pomocą podwykonawców. § 2. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o ...
zgodę na zawarcie umowy. § 3. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z ...
że wykonawca nie przedstawił pozwanemu do akceptacji umowy z powodem jako ...
jest to jednak wystarczająca przesłanka do zwolnienia inwestora z odpowiedzialności z ...
a w szczególności ten zobowiązujący do przedstawienia dokumentacji. Nieistotne jest źródło ...
wyżej wskazano bezspornie pozwany aż do otrzymania pozwu nie miał przedstawionego ...
Nadto (...) G. K. (1) w ofercie przetargowej nie zadeklarował udziału w ...
Oczywiście inspektor nadzoru został powołany do nadzorowania kwestii technicznych, a nie ...
w trakcie trwania procesu inwestycyjnego, do urzędu Gminy wpłynęła pisemna informacja ...
jest podwykonawcą (pismo - k. 87). Do informacji powód nie załączył co ...
udziałem, którego celem było doprowadzenie do kontynuowania prac oraz, na którym ...
jedynie na istnienie wątpliwości co do kwestii formalnych na rzecz kogo ...
podwykonawcy, nawet jeżeli wprost się do tego nie zobowiązała. Zakres i ...
Ido protokółu na podkładce z kosztorysu ofertowego (karta 98-99, 256 ...
r. minuta 00:02:24 do 00:31:16) nie zakwestionował ...
robót budowlanych. Potwierdził nadto umocowanie do podpisania umowy przez J. M ...
niezapłaconych sąd uznał za udowodnioną do wysokości 403.051,65zł ...
zgodnie z ryczałtem a niezafakturowane). Do tej kwoty powództwo jest zasadne ...
ryczałt lub rozwiązać umowę. Przesłanek do podwyższenia wynagrodzenia powód jednak nie ...
zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w ...
budowlane na warunkach wskazanych w ofercie z dnia 06 lipca 2012 ...
000,00 zł, w terminie do 31 października 2012 r. Wartość ...
szatniowego (bez instalacji) zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosiła 117 252,14 ...
ogrzewania i wentylacji wynosiła według kosztorysu inwestorskiego 32 433,35 zł ...
jezdnych, placów i parkingów, boisk do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki ...
Boisko - O. 2012", stanowiącego załącznik do umowy, za wynagrodzeniem ryczałtowym w ...
i wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych do poziomu "0", odebrane protokołem z ...
uzyskać informację, czy podwykonawcy zdążą do końca roku z wykonaniem prac ...
środków w ściśle określonych terminach. Do pozwanej Gminy dochodziły już informacje ...
przedmiocie zakresu prac, jakie wykonają do końca 2012 roku, oraz ich ...
w zakresie budynku sanitarno-szatniowego do wykonania do końca roku 2012: dach stan ...
została zapłacona spółce (...) ani złożona do depozytu sądowego. Kierownik budowy S ...
2016 r. i odnosząc je do poszczególnych pozycji kosztorysu inwestorskiego na łączną kwotę 69 ...
okiennej o wartości ujętej w kosztorysie inwestorskim na łączną kwotę 23 ...
2012 r. spółka (...) zwróciła się do pozwanej Gminy o wypłacenie m ...
500 000,00 zł należnej do zapłaty zgodnie z fakturą VAT ...
połowie grudnia 2012 r. przyjeżdżał do urzędu pozwanej Gminy w celu ...
przetarg na wykonanie robót pozostałych do dokończenia zgodnie z wykonaną inwentaryzacją ...
i odebrana. Powódka zwracała się do pozwanej Gminy o zapłatę kwoty ...
o bezpodstawnym wzbogaceniu. Odnosząc się do podstawy z art. 647 k ...
może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata ...
Niezależne od tego, czy doszło do złożenia przez ówczesnego wójta pozwanej ...
woli w zakresie zobowiązania się do bezpośredniej zapłaty powódce za prace ...
ustalenia zakresu robót w odniesieniu do budynku sanitarno-szatniowego jako wykonywanego ...
podwykonawcy. Wiedza pozwanej Gminy co do przedmiotowej okoliczności istniała już przed ...
po tym dniu dopuściła powódkę do wykonywania przedmiotowych prac, wójt i ...
wykonanie nieprzewidzianego w projekcie ani kosztorysie okna włazowego w dachu, co ...
sprawie materiał dowodowy daje podstawę do przyjęcia, że pozwana Gmina wyraziła ...
bez przeszkód mogła zwrócić się do pełnomocnika powódki, z którym miała ...
1712712 i powołane tam orzecznictwo). Wyjaśnienia przy tym wymaga, że dorozumiane ...
3 u.s.g. Zobowiązanie do zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace ...
te, o wartości ujętej w kosztorysie inwestorskim na łączną kwotę 23 ...
13,01 % ogółu robót z kosztorysu ([23 958,71 : 184 113 ...
włazowego nieprzewidzianego w projekcie i kosztorysie byłaby to kwota 33 603 ...
wynagrodzenie na podstawie umowy, co do której zgromadzony materiał dowodowy nie ...
powódkę prac wyliczonej na podstawie kosztorysu inwestorskiego - 23 958,71 zł ...
ma tu znaczenia okoliczność, że kosztorys inwestorski na łączną kwotę 184 ...
spółką (...), zaś zgodnie z załączoną do niej dokumentacją wartość w ramach ...
nigdy zapłacona spółce (...) ani złożona do depozytu sądowego. Dochodzoną kwotę Sąd ...
dnia 20 marca 2013r. do 22.12.2014r. i ...
dnia 23 grudnia 2014r. do 31.12.2015r. oraz ...
z o.o. miała wykonać do 31.12.2012r. i ...
faktu, że powódka wzywała pozwaną do zapłaty za wykonane po 06 ...
od daty otrzymania pisma tj. do 19.03.2013r, - faktu ...
dnia 20.03.2013r do 22.12.2014r i ...
dnia 23.12.2014r do 31.12.2015r oraz ...
na wadliwym przyjęciu, że doszło do spełnienia przesłanek wyrażenia zgody przez ...
wygórowana wobec ceny przyjętej w kosztorysie inwestorskim za ten sam zakres ...
i przekazanie sprawy Sądowi instancji do ponownego rozpoznania. Sąd Okręgowy zważył ...
należało uchylić a sprawę przekazać do ponownego rozpoznania. W ocenie Sądu ...
Okręgowego w niniejszej sprawie doszło do nierozpoznania istoty sprawy. W orzecznictwie ...
Sądu Najwyższego przyjmuje się, że do nierozpoznania istoty sprawy dochodzi wówczas ...
w rozstrzygnięciu nie odniósł się do tego, co było przedmiotem sprawy ...
wszystkich dowodów, które mogły służyć do należytego rozpoznania sprawy lub nie ...
CSK 330/10, niepubl.). Co do zasady zatem przez pojęcie "nierozpoznanie ...
uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Oceny, czy sąd ...
materialnoprawną. Podkreślenia jednakże wymagało, iż do nierozpoznania istoty sprawy dochodzi w ...
pozwie oraz nie odniósł się do podstawy prawnej roszczenia ( vide: postanowienie ...
Sąd Rejonowy nie odniósł się do zarzutów strony pozwanej. Stosownie do art. 647 1 § 5 k ...
roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Do zawarcia przez podwykonawcę umów z ...
wykonawca zwraca się z wnioskiem do zamawiające o wyrażenie zgody na ...
kwestii przez sąd apelacyjny, prowadzi do pozbawienia stron możliwości zgłoszenia ewentualnych ...
przekazał sprawę Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania pozostawiając temu Sądowi ...
publicznych - pzp). Ostatecznie zamawiający wybrał ofertę ... S.A. z z siedzibą ...
siedzibą w W. wniósł odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, zarzucając zamawiającemu ...
postępowanie poprzez wybór jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez ... S.A., wykluczenie ...
i odrzuceniu złożonej przez skarżącego oferty na podstawie art. 89 ust ...
ustawy pzp oraz zaniechaniu wyboru oferty zamawiającego jako najkorzystniejszej. Wyrokiem Krajowej ...
wymagany formularz na stronie 48 oferty wskazując w nim wytwórnię ... , ul ...
transporcie ogólnodostępnymi na rynku termosami do przewozu MMA. KIO uznała, iż ...
zamawiający nie sformułował wymagania co do maksymalnej odległości, w jakiej powinna ...
miejsca wykonania zamówienia, co prowadzi do pewnej uznaniowości w ocenie spełniania ...
przez Izbę w sposób szczegółowy do treści tych opinii jest niemożliwe ...
jego weryfikację pod kątem zdolności do realizacji zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu ...
przedmiotu zamówienia - cena podana w ofercie jest jedynie umówionym wynagrodzeniem, a ...
umożliwia zatem dostosowanie wysokości wynagrodzenia do rzeczywistego zakresu i kosztów wykonanych ...
treść złożonych w tym zakresie wyjaśnień wskazuje, że wycena pozycji była ...
na zastrzeżenie jako niejawnych zarówno wyjaśnień odwołującego ... , jak i części informacji ...
odrzucenia złożonej przez tego wykonawcę oferty. Informacja o wynikach postępowania zawiera ...
polegające na przyjęciu, że treść oferty Skarżącej nie odpowiada treści Specyfikacji ...
polegające na przyjęciu, że treść oferty Skarżącej nie odpowiada treści Specyfikacji ...
równego traktowania wykonawców, gdy tymczasem do naruszenia wskazanej zasady doszło, skoro ...
przez Skarżącą, mimo iż doszło do naruszenia przepisów ustawy, które miało ...
jej wyniku wybór jako najkorzystniejszej oferty skarżącego; b. ewentualnie zmianę zaskarżonego ...
nie nakłada na wykonawcę składającego ofertę w niniejszym postępowaniu obowiązku skalkulowania ...
w związku z wykonaniem robót, do których cena ta się odnosi ...
poszczególnych SST), by mogło dojść do rozliczenia robót ("Podstawa płatności"). Następnie ...
robót opisanych w pozycji przedmiaru, do której odnosi się dana cena ...
Przy wynagrodzeniu kosztorysowym elementem co do zasady niezmiennym pozostaje ustalona na ...
trybie zamówień publicznych sprowadza się do stwierdzenia, że jeśli Zamawiający ma ...
jednostkowe w sposób opisany w wyjaśnieniach z dnia 30 października 2014 ...
k.c. Jedną podstawą prawną do odrzucenia oferty skarżącego była rzekoma niezgodność jej ...
z jakim konkretnie zapisem SIWZ oferta skarżącego miałaby być niezgodna, ani ...
było, aby wykonawcy w złożonych ofertach określili ceny jednostkowe poszczególnych pozycji ...
jednostkowe stanowić będą element konieczny do rozliczenia rzeczywiście zrealizowanych ilości robót ...
w jednej pozycji TER) przeniósł do innych pozycji Tabeli elementów rozliczeniowych ...
przeczytanie i interpretacja SIWZ prowadzi do wniosku, że jego wolą było ...
3. SIWZ, wykonawca obliczając cenę oferty i uzupełniając ceny jednostkowe poszczególnych ...
i koszty z nimi związane do innych pozycji. To działanie spowodowało ...
nie uwzględnił wszystkich czynności koniecznych do wykonania poszczególnych pozycji w Tabeli ...
rozliczenia robót. Powyższe prowadzi bowiem do sytuacji, w której w przypadku ...
będzie mniejsza niż ilość rzeczywista do wykonania stwierdzona w obmiarze - to ...
wtedy Zamawiający zbyt mało odejmuje). Do postępowania po stronie zamawiającego pismem ...
Zamawiający bowiem zarówno w uzasadnieniu do wyboru najkorzystniejszej oferty, jak i w odpowiedzi na ...
odwołanie prezentuje jednolite stanowisko, co do tego, jak należy interpretować postanowienia ...
podstawie wysnuwa wniosek, iż jej oferta nie powinna podlegać odrzuceniu na ...
zatem opisem świadczenia, od zgodności oferty ze specyfikacją. Specyfikacje Techniczne Wykonania ...
w SIWZ powoduje, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji. W ...
całość rozstrzyga także o zgodności oferty ze specyfikacją, a zatem opisem ...
wysnuwać wniosek o zgodności jej oferty ze specyfikacją, zupełnie nie zwracając ...
jest to możliwe, kiedy mamy do czynienia z wynagrodzeniem kosztorysowym. Po ...
żeby nie dochodziło w praktyce do problemów, kiedy to rozliczenie okaże ...
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, do której nawiązuje ustawa Pzp, znamiona ...
reguły, normy postępowania, odwołujące się do zasad słuszności, moralności, etyki, norm ...
panuje utrwalony pogląd uzależniający uprawnienie do wniesienia środka odwoławczego od istnienia ...
najważniejszych warunków dopuszczalności skargi, trudne do obrony byłoby bowiem założenie, że ...
Odnosząc się w dalszej kolejności do skargi ... S.A. z siedzibą ...
jej wyniku wybór jako najkorzystniejszej oferty skarżącego, podnieść należy że nawet ...
nawet że wygrywający przystąpił już do wykonywania zadania. Skarga w tym ...
trybie pzp nie jest uprawniony do wydania postulowanego rozstrzygnięcia. Nawet procedura ...
nieważności exnunc, to odwołując się do treści art. 192 ust. 3 ...
Sąd nie może orzekać co do zarzutów, których nie podniesiono w ...
jej nawet w skardze skierowanej do Sądu. Chybiona jest argumentacja skarżącego ...
dokonać przez Sąd wyboru najkorzystniejszej oferty konieczne jest wcześniejsze unieważnienie umowy ...
jednym zdaniu logicznym treść możliwych do wydania orzeczeń wskazanych przez ustawodawcę ...
naruszenia przez zamawiającego poprzez odrzucenie oferty skarżącego przepisów ustawy prawo zamówień ...
ogranicza zakres kognicji Sądu Okręgowego do badania wyłącznie tych zarzutów, które ...
decyzji KIO w zakresie odrzucenia oferty skarżącego, poza zainteresowaniem Sądu pozostawały ...
skarżącego z przetargu. Przed przystąpieniem do badania związanych z tym wnioskiem ...
zamówienia, co skutkowało koniecznością odrzucenia oferty ... S.A. na podstawie art ...
11.3.3. SIWZ kompletna oferta powinna zawierać tabelę elementów rozliczeniowych ...
13 SIWZ ... SA zobowiązany był do określenia cen jednostkowych za wykonanie ...
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. W wyjaśnieniach z dnia 30.10.2014 ...
dla danej pozycji. Dodatkowo z wyjaśnień ... SA wynika że część cen ...
to wpływ na wysokość ceny oferty ... SA. Przed wydaniem powyższej decyzji ...
WZDW w P., po otwarciu ofert, pismem z dnia 24.10 ...
2014 r. wezwał skarżącego ... SA do złożenia wyjaśnień dotyczących ustalenia cen jednostkowych w ...
Rozliczeniowych. W szczególności wnosił o wyjaśnienie odrębnie dla każdej pozycji, czy ...
SST. Dalej zamawiający wezwał o wyjaśnienie ustalenia cen dla kolejnych 5 ...
swojej wycenie fakt złożenia najkorzystniejszej oferty cenowej na kontrakcie S5 ...
jednostkowa została skalkulowana na podstawie ofert podwykonawców oraz własnego doświadczenia na ...
rzeczywiste nakłady i koszty niezbędne do wykonania jednostki obmiarowej. Ceny jednostkowe ...
innych elementów i pozycji z kosztorysu ofertowego. W zakresie ostatnich 8 ...
SST a także na podstawie ofert podwykonawców oraz własnego doświadczenia na ...
było pomiędzy stronami sporu co do tego że specyfikacja istotnych warunków ...
konsekwencji w postaci odrzucenia jego oferty (k. 29-30). W skardze ...
nie nakłada na wykonawcę składającego ofertę obowiązku skalkulowania ceny jednostkowej w ...
w związku z wykonaniem robót do których cena ta się odnosi ...
było, aby wykonawcy w złożonych ofertach określili ceny jednostkowe poszczególnych pozycji ...
jednostkowe stanowić miały element konieczny do rozliczenia rzeczywiście zrealizowanych ilości robót ...
związane z nimi koszty przeniósł do innych pozycji TER, czyli błędnie ...
przeczytanie i interpretacja siwz prowadzi do wniosku, że jego wolą było ...
sprawy podstawą odrzucenia przez zamawiającego oferty ... S.A. był zarzut sztucznego ...
mieć bowiem istotne znaczenie stosownie do treści art. 229 kpc i ...
konsekwencji w postaci odrzucenia jego oferty (k. 29-30). Ewentualne wycenienie ...
świadczy wiec o niezgodności treści oferty z treścią siwz. Nie jest ...
nie nakłada na wykonawcę składającego ofertę w niniejszym postępowaniu obowiązku skalkulowania ...
wykonawcę w związku wykonaniem robót, do których cena ta się odnosi ...
skarżącego wynika jednoznacznie, że doszło do sytuacji w której uznał on ...
pozycji) - zamawiający zatem był zobligowany do wykazania obu tych okoliczności. Skarżący ...
kosztorysowym charakterze prac wywodzić, że oferta skarżącego tego charakteru nie spełniała ...
dla podjęcia zdecydowanej czynności odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówień ...
innych elementów i pozycji z kosztorysu ofertowego. W zakresie kilku pozycji ...
braku dowodów przeciwnych, uprawniały Sąd do poczynienia ustaleń, że jedynym działaniem ...
lub usług. Sposób postępowania by do takiej minimalizacji kosztów doprowadzić, stanowi ...
art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień o transferze technologii ...
stron sporu. Jak wynikało z wyjaśnień skarżącego składanych w toku sprawy ...
o ww. księgę zasad, doszło do obniżenia ceny za wspólne prace ...
jednak, w jaki konkretnie sposób do minimalizacji kosztów doszło, gdyż zdradziłby ...
pakiet informacji praktycznych "know-how". Do szczegółowego opisywania sposobu postępowania nie ...
i warunków płatności zawartych w ofercie. Skarżący odpowiedział natomiast w stopniu ...
ilością informacji, mógł wezwać oferenta do dalszych wyjaśnień. Jak już wyżej wskazywano, brak ...
sprowadzał się zatem w rzeczywistości do ustalenia, czy specyfikacja istotnych warunków ...
każdego potencjalnego wykonawcy sporządzenia takiej oferty, która w poszczególnych pozycjach Tabeli ...
jak również czy dawała podstawy do dokonywania jednego tylko sposobu obliczenia ...
sprawie wątpliwe, że skoro odrzucenie oferty skarżącego przez zamawiającego nastąpiło na ...
pkt 2. pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada ...
treść zapisów siwz, z którymi oferta jest w postulowanym zakresie niezgodna ...
bowiem porównanie zawartości obu dokumentów (oferty i siwz) w rozważanym zakresie ...
decyzji. Z kolei stwierdzenie, że oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny ...
być wskazaniem konkretnych miejsc w ofercie, w których błędy występują i ...
swoje "intencje" oraz odwołuje się do "całościowego przeczytania" i odpowiedniej "interpretacji ...
przedsiębiorstwa. Jedyne zapisy odnoszące się do sposobu obliczenia cen jednostkowych znajdują ...
siwz: "Opis sposobu obliczenia ceny oferty". Zgodnie z pkt 13 ust ...
i ilości jednostek, z dokładnością do 0,01 PLN dla wszystkich ...
stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku ...
kc); pomijając nawet brak podstaw do rozszerzania zapisów siwz o zapisy ...
ocenie Sądu Okręgowego, możliwe były do przyjęcia w takiej sytuacji co ...
na przegranej pozycji i prowadzi do zawyżenia ostatecznej ceny ofertowej a ...
należy rozumieć - preferuje zamawiający, prowadzi do stosunkowego rozdzielenia kosztów, które mogą ...
sprawie, że przy kosztorysowym charakterze oferty konieczne było przyjęcie sposobu opisanego ...
wartości prac każdej z pozycji do wartości łącznej prac wspólnych (podstawa ...
każdej z pozycji w stosunku do ilości łącznej wspólnych prac (podstawa ...
zamiarem zamawiającego było zobowiązanie oferenta do podzielenia tych kosztów na każdą ...
sposób. Nawet zakładając zobowiązanie wykonawcy do stosunkowego rozdzielenia tych kosztów (co ...
to za cenę wyjątkowo zbliżoną do ceny wyliczonej przez zamawiającego, różniącą ...
w skrajnych przypadkach mogłoby doprowadzić do sytuacji gdy za roboty pomiarowe ...
zamawiający nie wskazał miejsc w ofercie skarżącego i TER, w których ...
zawyżył". Sąd nie znajduje podstaw do takiej konstatacji, nie są też ...
zostałyby poniesione gdyby nie doszło do grupowania działań i minimalizacji kosztów ...
określona w TER używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia robót dodatkowych ...
how oraz uwzględniać w cenie oferty uzyskiwanych rabatów bądź upustów. Taka ...
przetargu jest wręcz skłonienie oferentów do czynienia oszczędności, ograniczania własnych strat ...
pomocy zasad rządzących konkurencją uzyskać ofertę wykonania zadania jak najmniejszym kosztem ...
przypomnieć należy że stwierdzenie, że oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny ...
być wskazaniem konkretnych miejsc w ofercie, w których błędy występują i ...
których błędy wystąpiły, odwołując się do niewłaściwego wypełnienia TER i zawyżania ...
przyjąć, że skarżący posiadał uprawnienie do kształtowania cen w opisywany przez ...
Wobec powyższego uprawniony był także do dokonania zsumowania cen jednostkowych TER ...
2 siwz, i przeniesienia sumy do zbiorczego zestawienia kosztów. Tak dokonanemu ...
dnia 6.11.2014 r. ofertę wykonawcy ... S.A. z siedzibą ...
jedno z żądań odwołującego i do tego wyłącznie w sprawie o ...
zamówień ublicznych w zakresie odrzucenia oferty ... S.A., Sąd uznał że ...
razie prawidłowego procedowania zamawiającego odrzucenie oferty by nie nastąpiło. O kosztach ...
z o.o. podczas gdy oferta ta podlegała odrzuceniu jako nieodpowiadająca ...
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. zaniechaniu czynności ujawnienia ...
formularza cenowego złożonego wraz z ofertą przez wykonawcę N. - F. - T ...
7 ustawy poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy N. - F. - T. w ...
w trakcie badania i oceny ofert, jak również zaniechania przekazania przez ...
dokonania ponownego badania i oceny ofert, odrzucenia oferty wykonawcy N. - F. - T. na ...
dokonania ponownego badania i oceny ofert i wykluczenie wykonawcy N. - F ...
Formularza cenowego złożonego w ramach oferty przez wykonawcę N. - F. - T ...
Pzp stanowi, że podczas otwarcia ofert podaje się informacje dotyczące ceny ...
istotnych warunków zamówienia - prowadził wprost do zaistniałej sytuacji, tj. zastrzeżenia elementów ...
T. zasadnie utajniło w swojej ofercie informacje wskazujące na oferowane rozwiązanie ...
w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyż i te ...
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania ...
wykonawca może zastrzec, że część oferty nie może być udostępniona w ...
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania ...
ich poufności. Skoro zastrzeżone w ofercie konsorcjum (...) -T. informacje spełniały powyższe ...
w różnym czasie zwracał się do wykonawców o uzasadnienie dla utajnienia ...
tych względów dopiero dokonanie oceny ofert w warunkach utajnienia treści oznaczonych ...
zgody na dokonanie poprawy złożonej oferty przez konsorcjum (...) - T. miało charakter ...
zgodny z dokumentacją przetargową, zostaną do niego wprowadzone zmiany w trybie ...
pkt 3 ustawy Pzp, lub do wniesienia zastrzeżeń. Zgoda konsorcjum (...) - T ...
przeniesienia praw autorskich w odniesieniu do oprogramowania dedykowanego dla danego Systemu ...
żąda tych praw w odniesieniu do oprogramowania stanowiącego komponenty tego systemu ...
nie będą ograniczać prawa zamawiającego do przebudowy/modyfikacji/ rozbudowy systemu i ...
zmiany wprowadzone przez odwołującego konsorcjum (... ) do wzoru umowy licencyjnej, z uwagi ...
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia do zaakceptowania przez wykonawców, lub zaskarżenia ...
wzór umowy przesłany przez zamawiającego do obligatoryjnej akceptacji wykonawców jest wadliwy ...
i narusza prawo w odniesieniu do ustawy o prawie autorskim i ...
obecnym etapie postępowania brak podstaw do rewidowania jej postanowień. Zarzut naruszenia ...
F. - T. złożył przez to ofertę, której treść jest niezgodna z ...
uwzględnił w złożonej przez siebie ofercie w Tabeli 4 - "opis okres ...
I., albowiem sprowadzała się jedynie do dopisania owych 10 dni w ...
tej normie. Ferowana niezgodność treści oferty z SIWZ była zatem wynikiem ...
nie spowodowała istotnej zmiany treści oferty, gdyż nie ingerowała w zakres ...
za ten element zamówienia przyjmowany do rozliczeń stron według wzoru umowy ...
wyciągów z SIWZ - w odniesieniu do wymagań dyktowanych polityką bezpieczeństwa sieci ...
skalkulowanie oznaczonego elementu, a cena oferty ogółem, gdyż zgodnie z art ...
nieprzydatny, gdyż w kwestii, czy oferta wykonawcy zawiera rażąco niską cenę ...
gdyż zawierają one tak odniesienia do przyjętej metodyki/organizacji budowy systemu ...
konsorcjum, w którym N. należy do jednych z największych operatorów telekomunikacyjnych ...
plik pism załączony przez odwołującego do odwołania. Nie może przeczyć temu ...
sposób uprzywilejowany konsorcjum (...) - T., względem oferty odwołującego. Zarzut naruszenia art. 7 ...
w trakcie badania i oceny ofert, nie znalazł potwierdzenia. Takie ogólne ...
w odwołaniu przepisów tej ustawy, do tego finalnie mające wpływ na ...
Przeciwnika skargi (Zamawiającego), co doprowadziło do błędnego ustalenia stanu faktycznego; 3 ...
biegłego, jak również nie dopuszczenie do sformułowania wniosków dowodowych dotyczących treści ...
znaczenie dla sprawy i zmierzających do udowodnienia podniesionych zarzutów; 5) § 22 ...
formularz cenowy złożony wraz z ofertą wykonawcy N. - F. - T. zawiera ...
uznanie, że brak jest podstaw do odrzucenia oferty wykonawcy N. - F. -T. w ...
uznanie, że brak było podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu ...
odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą do naruszenia przepisów prawa procesowego w ...
z której korzystały, wypowiedzenia co do ich stanowiska odnośnie każdego z ...
był to dowód nie zmierzający do jej rozstrzygnięcia , a po wtóre ...
ust ustawy Prawo zamówień publicznych do konkretyzowania zarzutów czyniąc je odmiennymi ...
sprawy. Zatem odnosząc zarzut skargi do treści protokołu posiedzenia i rozprawy ...
że w pierwszej kolejności aż do zamknięcia rozprawy( vide kart 27 ...
za własne. Zamawiający ograniczając dostęp do tej części formularza, nie naruszył ...
Niewątpliwie bowiem, nie było podstaw do ujawnienia tej treści powołanego dokumentu ...
nie znalazł podstaw dla odrzucenia oferty, wykluczenia tego wykonawcy z postępowania ...
jednoznaczna i zawiera wprost odniesienie do treści pisma zamawiającego z dnia ...
zaistniała podstawa dla odrzucenia jego oferty. Nie było również podstaw dla ...
skardze. Umowa licencyjna stanowiła załącznik do SIWZ, zatem zawierała treść dookreśloną ...
W ocenie Sądu nie doszło do zmian treści oferty w jej istotnym kształcie. Znamienna ...
de facto wykonawcy zobligowani byli do wliczenia 10 dni tytułem tzw ...
zamawiającym, a wykonawcą, negocjacji dotyczących oferty oraz jakiejkolwiek zmiany jej treści ...
dopuścił po stronie zamawiającego prawo do dokonywania poprawek, oczywistych omyłek pisarskich ...
innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ...
powodujących istotnych zmian w treści oferty oraz zmian wymagań zawartych w ...
prawa skorzystał, brak jest podstaw do kwestionowania jego prawidłowego postępowania. Za ...
uzyska zysk w ramach przedstawionej oferty. Nadto okoliczności związane z możliwościami ...
toku postępowania skargowego, skarżący złożył do akt umowę zawartą pomiędzy zamawiającym ...
załączników w pozycjach od 1 do 15 m.in. formularz cenowy ...
że formularz ten został dołączony do umowy w pełnej jego treści ...
na załącznik nr 1A do umowy, zawierający opis robót, jednostki ...
organizacją (...) w dniach od 6 do 16 czerwca 2014 roku, w ...
ograniczenie przedmiotu umowy w stosunku do zakresu określonego w (...), zaś wykonawca ...
w załączniku nr 1A do umowy, że podany w nim ...
powódki, powtarzając argumentację odnoszącą się do jej rozumienia umowy stron z ...
o wielkości zamówienia. Po wyborze oferty powódki strony zawarły w dniu ...
1 ust. 2). Zakres prac do wykonania miał być każdorazowo protokołami ...
obsłużone elementami znaków drogowych należącymi do zamawiającego. Powódka wskazała, że informacja ...
potrzebna w celu prawidłowego skalkulowania oferty. Pozwana oświadczyła, że nie ma ...
samej jednostce redakcyjnej. Także załącznik do tej umowy, zawierający obmiary, wskazywał ...
z załącznikami (k. 59-111); - wyjaśnienie pytań ze strony zamawiającego (k ...
Powódka złożyła pisemne zastrzeżenia co do wpisu w kolumnie "data wykonania ...
użytkowników dróg, zwrot pobranych materiałów do miejsca wskazanego przez zamawiającego na ...
ruchu od czasu jej wdrożenia do czasu jej demontażu. Pozwana odpowiedziała ...
następnych załącznika nr 1A do umowy jako utrzymanie, montaż i ...
130, 156-158) - pismo powódki do pozwanej z dnia 6 czerwca ...
powódka ponowiła swoje stanowisko co do interpretacji przedmiotu zamówienia i stwierdziła ...
też obmiary powykonawcze i sporządziła kosztorysy powykonawcze. Na tej podstawie powódka ...
98 złotych z terminem płatności do dnia 30 lipca 2014 roku ...
faktury nr (...). Dowody: - pisma powódki do pozwanej z dnia 16.06 ...
sierpnia 2014 roku pozwana skierowała do powódki protokoły konieczności dotyczące wykonania ...
4 umowy stron. Powódka zgłosiła do odbioru oznakowanie pionowe w dniu ...
złotych. Pozwana oświadczyła w piśmie do powódki z dnia 8 września ...
k. 323-325); - pisma powódki do pozwanej z dnia 31 07 ...
2014 (k. 268-270); - zgłoszenie do odbioru (k. 287); - jednostronny protokół ...
odbioru z obmiarami powykonawczymi i kosztorysami powykonawczymi oraz adnotacjami o odmowie ...
odbioru z obmiarami powykonawczymi i kosztorysami powykonawczymi (k. 271-285). W ...
jej zawarcia, to jednak należy do oceny prawnej. Zostanie ona przedstawiona ...
służyły zatem ustaleniu szczegółów co do treści dokumentów postępowania o udzielenie ...
jednej z osób przygotowujących dokumenty do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...
inne niż poprzednia, stanowiące podstawę do innego postępowania pozwanej w sprawie ...
kształtować wielkość zamówienia w stosunku do określonego w tym postępowaniu przedmiotu ...
w związku z identycznością co do istoty w tej i poprzedniej ...
zmianą postanowień umownych w stosunku do umowy z dnia 28 grudnia ...
świadkowie nie twierdzili, że doszło do uzgodnień pomiędzy stronami w sprawie ...
Rozważania w tym zakresie należą do oceny prawnej, zostaną więc przedstawione ...
że pozwana wysyłała swoich pracowników do wykonywania nadzoru nad tym oznakowaniem ...
i tabliczka pod znakiem należąca do pozwanej (k. 339). Powyższe daje ...
pozwanej. Faktury, obmiary powykonawcze i kosztorysy powykonawcze nie miały istotnego znaczenia ...
strony nie toczyły sporu co do wartości czynności, za które powódka ...
21 maja 2014 roku co do oznakowania, które montowała i demontowała ...
pozwanej usługi, które miały prowadzić do konkretnego rezultatu, a więc montażu ...
ten sposób, że odnosiło się do czynności obejmujących utrzymanie oznakowania pionowego ...
nią oznakowania z elementów należących do pozwanej. Jak już była mowa ...
mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Potencjalny wykonawca ma mieć możliwość ...
odpowiada i czy chce złożyć ofertę (por. wyrok Sądu Okręgowego w ...
publicznego. Pytanie to odnosiło się do zakładanej liczby projektów tymczasowej organizacji ...
pozwana uniemożliwiła powódce sporządzenie dokładnej oferty cenowej, nie tylko poprzez niewiedzę ...
ilości projektów, ale i co do zakresu zastosowania oznakowania z materiałów ...
być rozumiane jako dające prawo do ograniczenia ilościowego, polegającego na powierzeniu ...
organizacji. Tłumaczenie pozwanej, że zmierzała do ograniczenia wydatkowania środków publicznych i ...
zakupiła własne oznakowanie oraz pojazdy do wykonywania nadzoru nad oznakowaniem własnymi ...
zmiana przedmiotu zamówienia w stosunku do jego opisu określonego w dokumentach ...
pozwanej, nie wyłącza prawa powódki do otrzymania wynagrodzenia za wykonania przedmiotu ...
przepisu. Co więcej, gdyby doszło do zmiany umowy z tego względu ...
albo - jak w niniejszej sprawie - do niezgodności protokołów konieczności z określonym ...
powyższe uwagi i odnosząc je do stosunku prawnego nawiązanego przez strony ...
w sprawach zamówień publicznych - co do zakresu świadczenia wykonawcy - powinna ściśle ...
treści sporządzonej uprzednio SIWZ i oferty złożonej następnie przez uczestnika postępowania ...
niż jego zobowiązania zawarte w ofercie (tak w uzasadnieniu wyroku Sądu ...
wynagrodzenie na podstawie faktur dołączonych do pozwu i pisma zawierającego rozszerzenie ...
dni następnych od upływu terminów do zapłaty tych kwot. Uwzględniając powództwo ...
Safader-Skwarlińska Protokolant: Beata Krenc do rozpoznaniu w dniu 4 lutego ...
zamawiającemu powtórzenie badania i oceny ofert z uwzględnieniem jednakowych mnożników cen ...
że zgodnie z treścią powyższego wyjaśnienia zamawiający wymagał podania wyłącznie iloczynu ...
charakterze ryczałtowym ceny określonej w ofercie. Cena za utrzymanie czystości terenów ...
zamówień publicznych poprzez orzeczenie co do zarzutów, które nie były zawarte ...
dokonania ponownego badania i oceny ofert z uwzględnieniem jednakowych mnożników cen ...
Krajową Izbą Odwoławczego według załączonego do tego postępowania rachunku - faktury VAT ...
Krajowa Izba Odwoławcza orzekła co do zarzutów, których odwołujący nie zawarł ...
proteście. Zarzuty protestującego sprowadzały się do wykazania, że zamawiający naruszył ustawowy ...
1 pkt 3 pzp. Odrzucenie oferty na tej podstawie (art. 89 ...
to nie można było odrzucić oferty. Protestujący zatem w ogóle nie ...
i 2 pzp i odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust ...
wzorca ustawowego dotyczącego zakwalifikowania rozbieżności oferty jako błędu w obliczeniu ceny ...
to zamawiający nie był obowiązany do rozpatrywania protestu przez pryzmat takiego ...
pzp nie mogła orzekać co do takiego zarzutu. Krajowa Izba Odwoławcza ...
ryczałtowym. Brak było natomiast podstaw do orzekania przez Izbę o tym ...
że potwierdziły się zarzuty co do naruszenia przez zamawiającego art. 89 ...
podstawy prawnej i faktycznej odrzucił ofertę przeciwnika skargi na podstawie art ...
dotyczące konieczności zastosowania reguł poprawiania ofert są jedynie konsekwencją zgodzenia się ...
przez skarżącego w skardze wniesionej do tutejszego Sądu Okręgowego podnieść należy ...
4 ust. 1 ustawy zmieniającej do postępowań o udzielenie zamówienia i ...
dniu wejścia w życie zmian do ustawy prawo zamówień publicznych stosować ...
zamówień publicznych, poprzez orzeczenie co do zarzutów, które nie były zawarte ...
Odwoławcza nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte ...
ust. 3 zakaz orzekania co do zarzutów, które nie były zawarte ...
Po pierwsze, skład orzekający, co do zasady, musi orzekać w zakresie ...
Nie może bowiem orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte ...
ustawy. Protestujący wskazał, że jego oferta została bezzasadnie odrzucona na podstawie ...
wykonawcę w załączniku nr 1 -ofercie. Wymienione przez wnoszącego protest artykuły ...
od wykonawców określonych dokumentów i wyjaśnień (art. 26 ust. 4). Wydaje ...
ostatnich zarzutów, odnosił je wyłącznie do oferty innego podmiotu - ... sp. z o ...
na odrzuceniu złożonej przez niego oferty. Skoro odwołujący podniósł na etapie ...
protestacyjnego zarzut bezzasadnego odrzucenia jego oferty o udzielenie zamówienia publicznego i ...
to nie ma podstaw prawnych do uznania, że zarzut ten jest ...
odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą. Oferta odrzucona została na podstawie art ...
kolejności zajęła się zarzutem odrzucenia oferty odwołującego (strona 5 uzasadnienia, k ...
Uznanie, że złożona przez odwołującego oferta nie naruszyła art. 89 ust ...
zł, to należało ją dodać do pozostałych kwot. Taka omyłka powinna ...
nie może stanowić podstawy odrzucenia oferty (art. 89 ust. 6 a ...
uzasadnienia stanowią logiczne następstwo naruszeń do jakich doszło w trakcie postępowania ...
i udzielenie zamówienia publicznego. Przechodząc do rozważenia zasadności drugiego złożonego zarzutu ...
Izby omyłka w obliczeniu ceny oferty dotyczy niewłaściwego sumowania cen za ...
zamawiający, że nie dopuszczał składania ofert częściowych i nie przewidywał części ...
to taką kwotę należało dodać do pozostałych. Niewątpliwe oczywisty błąd w ...
że sposób obliczenia skalkulowanej ceny oferty za świadczenie usług w okresie ...
tym sformułowana została wątpliwość co do prawidłowości tego załącznika, bowiem według ...
miał być od 1 listopada do 31 marca , a w tabelce ...
3 tabeli nie odnosi się do warunków zimowych. Powyżej przytoczone okoliczności ...
odniósł się w sposób jednoznaczny do zapytania o treść załącznika nr ...
Krajowa Izba Odwoławcza, w odniesieniu do 4 wiersza tabelki stanowiącej załącznik ...
jednostkowej netto i powierzchni.". W wyjaśnieniu tym brak jest informacji o ...
jakiekolwiek wątpliwości dotyczące treści składanych ofert. Ponadto wydaje się, że zamawiający ...
punkt 2. SIWZ - Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym ...
nie będzie w stanie wybrać oferty oferującej najniższą cenę. Przypomnienie zamawiającemu ...
Odwoławczą zaskarżonego wyroku nie doszło do naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień ...
Oddział w S. i przystępującego do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego ...
siedzibą w D. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego ...
w S. unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej dla części 16. i ...
zdarzenia, które doprowadziły sąd okręgowy do przekonania, że nie można pozostawić ...
odpowiedzialnością, które zarzucało wadliwą ocenę oferty P. D.: 1. poprzez zaniechanie ...
rozstrzygnięty. Ocena kalkulacji ceny w ofercie P. D. na część 16 ...
2909/20 sprowadził się co do zgodności kalkulacji ceny przyjętej przez ...
stwierdzono, że decyzja o odrzuceniu oferty P. D. w części 16 ...
wykonaniu wyroku ponownie dokonał oceny ofert, wybrał ofertę P. D. i udzielił mu ...
jest już wykonywana. Spór co do sposobu kalkulacji ceny przez wykonawcę ...
takie stwierdzenie nie mogło doprowadzić do umorzenia postępowania skargowego (jak tego ...
chciał odwołujący), gdyż wówczas doszłoby do uprawomocnienia się wyroku Krajowej Izby ...
skutek rozstrzygnięcia już sporu co do sposobu kalkulacji ceny na podstawie ...
był przez radcę prawego dlatego do kosztów tego postępowania należało zaliczyć ...
dnia 14 października 2014r. do dnia zapłaty, II. oddala powództwo ...
dnia 14 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r ...
dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty. Ewentualnie, na wypadek ...
której, jako wykonawca zobowiązał się do zaprojektowania sieci kanalizacji sanitarnej w ...
brutto. Umowa miała zostać zrealizowana do dnia 30 listopada 2006 r ...
utrudnień, które znacząco przyczyniły się do wydłużenia realizacji umowy i uniemożliwiły ...
przez powoda na etapie składania oferty, zwłoka pozwanej w wydawaniu decyzji ...
koncepcji sieci kanalizacyjnej powód tworząc ofertę w postępowaniu przetargowym przyjął, że ...
udział w postępowaniu przetargowym, których oferty znalazły się na drugim i ...
była prowadzona po działkach należących do Gminy L., nie mógł również ...
przedmiotowe i podmiotowe w stosunku do działek, na których projektowana była ...
Pozwany zakwestionował żądanie pozwu co do zasady i co do wysokości. Wskazał, że opisał przedmiot ...
typu zadań i przy składaniu oferty powinien uwzględnić wszystkie czynniki mogące ...
wykonanie robót pierwotnie przedstawionych w ofercie powoda, a zmiany dotyczące zwiększenia ...
a których wykonanie było niezbędne do realizacji zadania strony uzgadniały osobne ...
nie mogło się to przyczynić do znaczącego wydłużenia realizacji umowy i ...
mocy której powód zobowiązał się do wykonania projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji ...
1:1000 w zakresie niezbędnym do opracowania projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji ...
projektem kanalizacji; c) Opracowanie materiałów do wydania decyzji o warunkach zabudowy ...
odprowadzaniem ścieków z tych miejscowości do zaprojektowanej oczyszczalni ścieków w W ...
przetargu nieograniczonego, w wyniku którego oferta powoda została wybrana ze względu ...
na podstawie którego opracowana została oferta powoda jako wykonawcy. Dla celów ...
realizacją projektu, załącznik nr 6 do SIWZ zawierał dane demograficzne informujące ...
i opis przedmiotu zamówienia. Tworząc ofertę w postępowaniu przetargowym powód przyjął ...
przetargowego powód nie zwracał się do pozwanej o wyjaśnienie treści SIWZ ani nie zgłaszał ...
w przedmiocie ilości kilometrów magistrali do zaprojektowania. Dowód: umowa nr (...) k ...
etapami. W ramach wykonywania umowy do powoda należało uzyskanie zgód mieszkańców ...
Gminy L. było uzyskanie prawa do dysponowania terenem jeszcze przed procedowaniem ...
uzyskiwania zgód miały także zmiany do jakich dochodziło w prawie własności ...
projektowych zmieniał się w stosunku do pierwotnie przyjętego. Wiązało się to ...
z koniecznością podłączenia tych nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. W przypadku zlecenia ...
na podstawie którego wprowadzono zmiany do umowy z dnia 27 lipca ...
miejscowości. (§1) Powódka miała opracować do 30 czerwca 2008 r. dokumentację ...
przedłużyły końcowy termin realizacji umowy do dnia 30 września 2008 r ...
2004 r.) Porozumienie zobowiązywało powódkę do uzgadniania trasy kanalizacji sanitarnej na ...
aneks nr 1 z dnia do umowy z dnia 27 lipca ...
i złożeniu jej w terminie do 7 dni od daty przyjęcia ...
dnia 9 maja 2007 r. do umowy z dnia 27 lipca ...
Gminy L. decyzji, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ...
Wójt natomiast był organem władnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ...
przedsięwzięć oraz przedsięwzięć nie wskazanych do właściwości innych organów. Wobec wydania ...
przygotować dla pozwanej nowe materiały do uzyskania nowej decyzji środowiskowej dla ...
H.. Umowa obejmowała opracowanie map do celów projektowych dla miejscowości B ...
objętych umową obejmował aktualizację map do celów projektowych dla miejscowości G ...
14 marzec 2008 r. - przekazano kosztorysy inwestorskie oraz przedmiar (protokół przekazania ...
2009 r. - przekazano projekt wykonawczy, kosztorysy inwest przedmiary robót, specyfikacje techniczne ...
przekazano projekt wykonawczy, (...), prz robót, kosztorys inwestorski (protokół zdawczo-odbiorczy z ...
wykonawczy zasilania energetycznego, przedmiary i kosztorysy (protokół zdawczo-odbiorczy z dnia ...
C., D. P. i tranzyt do W. (umowny termin oddania 31 ...
w zasadniczych częściach zgodne co do przebiegu realizacji przedmiotu umowy, przeszkód ...
występowały przy jej wykonywaniu, formułowania oferty przez powoda, prowadzonych z pozwanym ...
realiach niniejszej sprawy, w odniesieniu do zasadniczej części powództwa (za wyjątkiem ...
że po zawarciu umowy doszło do takiej zmiany stosunków, której strona ...
szerszym niż zakładany pierwotnie w ofercie, co zdaniem powoda wiązało się ...
w/w miejscowości. Przy czym do zakresu umowy podlegającego wykonaniu przez ...
w zakresie obejmującym projektowaną sieć. Do wykonawcy zgodnie z pkt 4 ...
także innych prac projektowych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz ...
zamówienia. Zapisy SIWZ odnoszące się do opisu przedmiotu zamówienia i jego ...
zostały w identycznym brzmieniu przeniesione do umowy z dn. 27.04 ...
projektowych w załączniku nr 6 do SIWZ zawarto dane demograficzne informujące ...
w swojej branży, dlatego przygotowując ofertę, dysponując wiedzą specjalistyczną w zakresie ...
zakresie szerszym niż zakładany w ofercie była wynikiem opisu przedmiotu zamówienia ...
projektowych dotyczących przyjęcia przy tworzeniu oferty, że sieć kanalizacyjna będzie realizowana ...
tej okoliczności uznać za niemożliwą do przewidzenia. Powód będący doświadczonym podmiotem ...
ani nie zwracał się o wyjaśnienie treści SIWZ, czy sprecyzowanie obszaru ...
podpisywania przez właścicieli załączników graficznych do umowy wejścia w teren działki ...
uwagę. Kwestie uzyskiwania zgód należą do typowych czynności wykonywanych w toku ...
art. 632 § 2 k.c. do rażącej straty podkreśla, że chodzi ...
r., V CSK 2/13,). Do zakresu tego uregulowania nie należy ...
jak i subiektywne, odwołujące się do rozmiarów prowadzonej przez wykonawcę działalności ...
zakres prac projektowych w stosunku do pierwotnie zakładanego powód nie otrzymał ...
zwiększenia zakresu prac w stosunku do pierwotnie przyjętego miały swoje odzwierciedlenie ...
a których wykonanie było niezbędne do realizacji zadania strony uzgadniały osobne ...
te ustalały wynagrodzenie powoda stosownie do przyjętych przez strony uzgodnień. W ...
wydłużonym okresem realizacji przedmiotowej umowy. Do kosztów tych powód zaliczył : koszty ...
niż przewidziany i wyceniony w ofercie poniósł on stratę, konieczne byłoby ...
wynagrodzenia, a także odniesienie się do ogólnego stanu przedsiębiorstwa wykonawcy. Dopiero ...
stawki podatku VAT z 22 do 23% dokonanej przez ustawodawcę z ...
2 k.c. tak co do zasady jak i wysokości. W ...
które uniemożliwiły mu prawidłowe oszacowanie oferty, zwłoka w wydawaniu decyzji lokalizacyjnych ...
stronę powodową nie daje podstaw do przypisania odpowiedzialności pozwanemu za powstałe ...
w całości i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w ...
dnia 20 grudnia 2006 r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu ...
dnia 5 marca 2009 r. do dnia zapłaty, oddalił powództwo w ...
polecenia inwestora, wykonawca był zobowiązany do zmniejszenia, bądź pominięcia robót stanowiących ...
polecenia inwestora, wykonawca był zobowiązany do zawieszenia robót lub wskazanej ich ...
związanych z przedmiotem umowy. Przystąpienie do wykonywania robót, o których mowa ...
nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu do niniejszej umowy, sporządzonego w oparciu ...
z § 5 umowy warunkiem zgłoszenia do odbioru końcowego miało być całkowite ...
7 umowy wykonawca był zobowiązany do zapłaty zamawiającemu kary umownej za ...
robót dodatkowych. Powód określił w kosztorysach wartość prac dodatkowych na kwoty ...
610,67 zł tj. łącznie do kwoty 74.923,64 zł ...
dnia 10 września 2006 roku do 5 października 2006 roku. Dnia ...
dnia 21 sierpnia 2006 roku do dnia 25 października 2006 roku ...
roboty dodatkowe, a łączna wartość kosztorysu wykonawczego określono na: 162.820 ...
2006 roku powód wezwał pozwanego do zapłaty kwoty 47.868,65 ...
poinformował również, że będzie zmuszony do zlecenia niewykonanych przez powoda robót ...
z K. J. i wezwał do dokonania odbioru. Sąd wskazał, że ...
dnia 27 października 2006 roku do dnia 24 listopada 2006 roku ...
wykonane prace: pokrycie dachu (wartość kosztorysu wykonawczego 69.998,00 zł ...
zakończenia robót określonej w umowie do daty odbioru końcowego. Sąd ustalił ...
2006 roku powód wezwał pozwanego do zapłaty kwoty 56.120,00 ...
przez drugą stronę, dokumentów załączonych do akt sprawy. Sąd w oparciu ...
że zwracał się o aneks do umowy uwzględniający roboty dodatkowe i ...
odpowiedzialności kontraktowej sprawia, że zobowiązany do zapłaty tej kary może się ...
5 grudnia 2006 roku zweryfikowały kosztorys ofertowy będący załącznikiem umowy nr ...
określiły przedmiot umowy a w kosztorysie ofertowym określiły konkretnie wartość wykonywanych ...
przez powoda, co przedstawia zweryfikowany kosztorys ofertowy, z którego została wykreślona ...
postanowienia umownego pozwany uprawniony był do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia ...
powodowi oświadczeniu jest skuteczne jedynie do tej kwoty. W świetle powyższych ...
powoda względem pozwanego ulega umorzeniu do kwoty 45.246,50 zł ...
dnia 20 grudnia 2006 roku do dnia zapłaty. Pozwany zarzucił natomiast ...
konstrukcja owej kary zbliżona jest do skonstruowanej w tym samym paragrafie ...
na konstrukcję owej kary analogiczną do skonstruowanej przez strony kary za ...
VI Gospodarczy wniosek o zawezwanie do próby ugodowej Przedsiębiorstwa (...) P sp ...
w faktury. Jednakże powód zawezwał do próby ugodowej jedynie w sprawie ...
dnia 05 marca 2009 roku do dnia zapłaty na mocy art ...
co doprowadziło sąd I instancji do niezasadnego przyjęcia, że w dniu ...
i zmniejszając należne powodowi wynagrodzenie (do robót faktycznie przez niego wykonanych ...
skutecznej zmiany umowy także co do zmniejszenia podstawy obliczania wartości kary ...
dokumentach pochodzących od pozwanego złożonych do akt niniejszej sprawy, w tym ...
toku niniejszego postępowania wynika, iż do dnia rozprawy z 20 lipca ...
pomimo zgłoszenia przez pełnomocnika powoda do protokołu rozprawy z dnia 26 ...
wadliwe przyjęcie przez Sąd, że do zwłoki powoda określonej postanowieniem § 7 ...
dokonanie przez Sąd ustaleń co do przyczyn przekroczenia przez powoda pierwotnie ...
czy roboty budowlane określone w kosztorysach otrzymanych przez kierownika robót świadka ...
od 26 września 2006 r. do 9 października 2006 r. miały ...
czy wykonanie ww. robót objętych kosztorysami powodowało konieczność wstrzymania przez (...) Sp ...
pomimo zgłoszenia przez pełnomocnika powoda do protokołu rozprawy z dnia 26 ...
oparta na analizie dokumentacji, wpisach do dziennika budowy i korespondencji między ...
oraz dokumenty złożone przez powoda do akt sprawy w dniu 2 ...
to świadczenie ekwiwalentne w stosunku do wysokości zastrzeżonych na rzecz zamawiającego ...
dnia 5 marca 2009 r. do dnia zapłaty, tzn.; za ostatnie ...
wymaga aby wnioskodawca w zawezwaniu do próby ugodowej jedynie ,,oznaczył zwięźle ...
2006 r. zmianą wartości umowy (kosztorys ofertowy z dnia 5 grudnia ...
dnia 20 grudnia 2006 r. do dnia zapłaty, rozstrzygnięcie o kosztach ...
I instancji oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Ponadto, wniósł o ...
apelacyjnym, według norm przepisanych, stosownie do rozstrzygnięcia. Sąd Okręgowy zważył, co ...
że celem postępowania sprawdzającego jest wyjaśnienie przez sąd pierwszej instancji szeroko ...
tym jednak wypadku powoda ) prowadzącym do częściowego oddalenia powództwa ( a jak ...
powyższymi wskazówkami Sąd Okręgowy doszedł do wniosku, że w sprawie, w ...
zarzutów obu apelacji sprowadza się do oceny czy powód ponosi odpowiedzialność ...
a zatem, czy istniały podstawy do naliczenia kary umownej przez pozwanego ...
z opóźnieniem 27-dniowym, co do tej okoliczności strony nie pozostawiały ...
postanowienia umowy wykonawca był zobowiązany do zapłaty zamawiającemu kary umownej za ...
w realiach niniejszej sprawy doszło do obrazy art. 479(12) § 1 ...
pozwie i poparł dokumentami dołączonymi do niego twierdzenia, które zezwoliły Sądowi ...
dodatkowe pozostawały niezależne w stosunku do pierwotnego zakresu prac i nie ...
odpowiedzi na pozew dały podstawę do przyjęcia, iż potrzeba powołania dowodu ...
przedprocesowa stron, a także zawezwanie do próby ugodowej, odpowiedź na pozew ...
twierdzenia i wnioski dowodowe wniósł do Sądu I Instancji pismem procesowym ...
26.10.2012 r., co do którego powód zgłosił zastrzeżenie w ...
i nie dawał wystarczających podstaw do rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Sąd Rejonowy ...
czy wykonanie ww. robót objętych kosztorysami powodowało konieczność wstrzymania przez (...) Sp ...
lub części prac. Powód co do tego postanowienia zgłosił także zastrzeżenie ...
zawarte w odpowiedzi na pisemne oferty pozwanego z dnia 26.09 ...
na które zostały sporządzone pisemne kosztorysy podpisane przez strony. Sąd Rejonowy ...
rozpoznanie sprawy bez odniesienia się do tego, co w istocie stanowiło ...
przeprowadzenie powyższych dowodów nieuchronnie doprowadziło do naruszenia art. 227 k.p ...
dalszej kolejności Sąd odniósł się do zarzutu apelacji powoda naruszenia art ...
i 2(2), który zmierza do zakwestionowania przyjętego przez Sąd Rejonowy ...
przytoczonego postanowienia, która doprowadziła Sąd do ustalenia, że wspomniana kara jest ...
dnia 20 grudnia 2006 r. do dnia zapłaty, pozwany zaś w ...
bowiem tylko takie zaufanie adresata do znaczenia oświadczenia woli, które jest ...
zwyczaje językowe używane w środowisku, do którego należą strony, a dopiero ...
Przede wszystkim Sąd ograniczył się do badania tylko kontekstu językowego, co ...
kwestionując stanowisko powoda, ograniczył się do zarzutu jego nieważności § 7 ust ...
stron Sąd nie podjął próby wyjaśnienia rozumienia tego pojęcia przez strony ...
wymogów, jakie powinno spełniać zawezwanie do próby ugodowej aby mogło stanowić ...
wyrażono zasadne zapatrywanie, że zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg terminu ...
zwięzłego oznaczenia sprawy. W zawezwaniu do próby ugodowej, zgodnie z art ...
dniu 3 grudnia 2009 r. do Sądu Rejonowego w Gdyni zawezwanie do próby ugodowej jedynie w sposób ...
ust. 1 pkt a uprawnienie do naliczenia kary umownej, a skoro ...
kara umowna należy się, co do zasady w zastrzeżonej wysokości, bez ...
w umowach w wysokości zbliżonej do przewidywanej szkody. To sprawia, że ...
wartość ostateczna zweryfikowana została ww. kosztorysem ofertowym nie może stanowić jej ...
wysokość została ustalona w odniesieniu do wartości całych robót. Z kolei ...
żaden sposób nie odniósł się do zarzutu powoda miarkowania kary umownej ...
Zważyć należy, że powód zmierzający do obniżenia kary umownej wykazywał zasadność ...
Sąd Rejonowy nie odniósł się do merytorycznego zarzutu powoda, który jako ...
powyższej przedstawione okoliczności dały podstawę do stwierdzenia, iż Sąd Rejonowy nie ...
rozpoznaniu sprawy Sąd zobligowany jest do przeprowadzenia dowodów zaoferowanych przez powoda ...
głównej strony, czy doszło, więc do zmiany umowy, czy stanowiły kilka ...
w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w ...
na odcinku od ulicy S. do granic L. .W części III ...
930. zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę Przedsiębiorstwa Produkcji Handlu i Obrotu ...
w okresie od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r ...
7% podatku VAT w odniesieniu do robót budowlano - montażowych oraz remontów ...
z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych, urządzenie i zagospodarowanie ...
że dla zastosowania w stosunku do wyżej wymienionych robót preferencyjnej 7 ...
zdaniem protestującego było odrzucenie jego oferty, która zawierała prawidłową stawkę podatku ...
stycznia 2005r. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w L ...
7% stawki VAT w odniesieniu do robót budowlanych polegających ma budowie ...
miasta, dlatego tez inwestycję zakwalifikowano do realizacji w ramach budownictwa mieszkaniowego ...
stawki 7%. Wykonawca protestujący złożył do akt odpowiedź naczelników Urzędów Skarbowych ...
gdzie zajęto stanowiska negatywne co do zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT ...
przy obliczaniu ceny oraz, że oferta jest nieważna na podstawie odrębnych ...
przez zaniechanie oddalenia odwołania, bowiem oferta była niezgodna ze specyfikacją istotnych ...
nieprawidłowy informację Urzędu Skarbowego co do prawidłowości 7% stawki podatku VAT ...
budownictwa mieszkaniowego skutkuje brak podstaw do zastosowania stawki 7% na podstawie ...
podatku od towarów i usług. Do zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT ...
zakończeniu postępowania tj. wyborze najkorzystniejszej oferty oraz została wydana w oparciu ...