V Ca 3382/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 ...
przeciwko (...) Sp. z o.o. w W. na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 2 października 2014 ...
złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania w instancji odwoławczej; 3. nakazać pobrać ...
Najwyższą Izbę Kontroli z siedzibą w W., o udzielenie zamówienia publicznego o ...
wartości równej lub przekraczającej wyrażona w złotówkach równowartość kwoty 134 000 ...
dla dostaw lub usług prowadzonym w trybie przetargu neograniczonego, na dostawę ...
na potwierdzenie spełniania warunków, wymogów w zakresie dokumentów przedmiotowych oraz sposobu ...
wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia zawarł w poniższych postanowieniach SIWZ i załączników ...
do SIWZ: "5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ...
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór wg Załącznika nr ...
2 wykaz należycie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych ...
również należycie wykonywanych głównych zamówień w okresie ostatnich trzech lat przed ...
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ...
Załącznika nr 4 do SIWZ), W wykazie jako główne zamówienia należy ...
zamówienia potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.2 SIWZ ...
3 dowody potwierdzające, że przedstawione w ww. wykazie zamówienia zostały wykonane ...
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go ...
itp.) oraz odpowiednie dokumenty określone w pkt 6.1.2 - 6 ...
SIWZ. Wykazy, o których mowa w pkt. 6.1.2 i ...
i doświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1.2 SIWZ ...
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ...
podmioty, które będą brały udział w realizacji zamówienia. 6.3.3 ...
Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 6.3.1, musi ...
1) dokumenty, o których mowa w pkt 6.3.1, tj ...
wykonywaniu zamówienia - musi być złożone w formie oryginału, inne dokumenty, za ...
realizacji zamówienia -muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej ...
to musi być ono złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie ...
oferowanego urządzenia, o którym mowa w pkt 3.1.1 SIWZ ...
Dopuszcza się dołączenie takiej dokumentacji w języku angielskim bez tłumaczenia na ...
10.1. Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, w sposób czytelny i trwały, na ...
Załącznik nr 9 do SIWZ. W przypadku sporządzenia oferty przez Wykonawcę ...
będzie stanowić treść oferty i w związku z tym nie podlega on uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ...
z ofertą muszą być złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie ...
dowolnym nośniku elektronicznym. 10.6. W przypadku uzupełniania przez Wykonawcę jakichkolwiek ...
najmniej takich jakie zostały opisane w Tabeli nr 1. W tabeli poniżej znajduje się kolumna ...
Nie ma obowiązku załączania dowodu w przypadku, gdy podmiotem na rzecz ...
Wykonawca wcześniej wykonywał zamówienie wskazane w niniejszym wykazie był Zamawiający (NIK ...
1) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych zamówień ...
wyjaśnień dotyczących treści SIWZ i w spornym zakresie udzielił odpowiedzi na ...
danych, które stanowią systemy działające w środowisku wirtualnym." Na pytanie nr ...
16 o treści "Warunki udziału w postępowaniu pkt 5.1.2 ...
uzna za spełnienie warunku określonego w pkt 5.1.2. SIWZ ...
wykonania (...) co najmniej 2 zamówień, w tym każde z nich polegające ...
jednego lub większej liczby urządzeń (w zamach jednego zamówienia) do przechowywania ...
200 000,00zł. brutto w ramach każdego zamówienia? Powyższe stanowi ...
się do jednego urządzenia, natomiast w dalszej części zamawiający używa liczy ...
v S. 5.1 (wyszczególnione w OPZ) na urządzenia będące przedmiotem ...
nr 23 o treści "Zamawiający w OPZ podał "Urządzenia muszą umożliwiać ...
S. P., czy urządzenia "samo w sobie" powinno mieć możliwość integracji ...
znajduje się wykaz zamówień, gdzie w poz. 1 wskazano "Dostawa i ...
200 000,00 zł brutto w okresie od 25.09.2012 ...
z o.o. z siedzibą w P. przez wykonawcę (...) S.A. z siedzibą w K.", a w poz. 2 wskazano "Dostawa i ...
200 000,00 zł brutto w okresie od 30.06.2014 ...
z o.o. z siedzibą w W. przez (...) S.A. z siedzibą w K.". Na str. 9 załączono ...
dystrybutora rozwiązań (...), że wdrożenia wymienione w załączniku nr 4 zostały wykonane ...
zasobów przez (...) SA dla S. w postaci wiedzy i doświadczenia oraz ...
zapasowych danych. Będą brali udział w realizacji zamówienia. Zobowiązanie zostało podpisane ...
33 znajduje się dokumentacja techniczna w języku angielskim. Na str. 36 ...
oświadczenie i zobowiązanie do działania w imieniu firmy (...). Na str. 5 ...
oświadczono, iż zaoferowano urządzenie (...), a w poz. 5 i 14 zawarto ...
znajduje się wykaz dostaw, gdzie w poz. 1 oświadczono Dostawa i ...
200 000,00 zł brutto w okresie 20.12.2012r ...
na rzecz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w W. przez (...) sp. z o.o., a w poz. 2 Dostawa i wdrożenie ...
200 000,00 zł brutto w okresie 17.12.2013r ...
Komisji Nadzoru Finansowego z siedzibą w W. przez F. (...). Na str. 12 ...
członka zarządu i prokurenta figurujących w odpisie z KRS F. załączonym ...
podmiotu trzeciego dotyczące wdrożeń wymienionych w poz. 1 i 2 wykazu ...
charakterze, ponieważ wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Zamawiający wskazał ...
zamówienia muszą potwierdzać spełnianie warunku. W takim przypadku zamawiający wezwał też ...
wykonywanie tych uzupełnionych nowych zamówień . W tym samym dniu zamawiający wezwał ...
też odwołującego do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ...
Zamawiający wezwał także wykonawcę H. w trybie art. 26 ust. 3 ...
uzupełnienia dowodu potwierdzającego, że przedstawione w poz. 1 wykazu zamówienia zostało ...
zamówienia muszą potwierdzać spełnianie warunku. W takim przypadku zamawiający wezwał też ...
wykonywanie tych uzupełnionych nowych zamówień . W dniu 2 września 2014r ...
przedmiotu umowy wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie 245 997,54zł ...
umowy przez podpisanie protokołu przejęcia -przekazania, którego wzór stanowi załącznik nr ...
lub niekompletności wykonania przedmiotu umowy. W dniu 2 września 2014r ...
V. of (...), (...) 5.4, zaś w dniu 4 września 2014r ...
wskazał, str. (...) (...).pdf. 750 snapshotów. W dniu 2 września 2014r ...
z o.o. z siedzibą w R., przez (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. i poz. 3 dostawa i ...
z o.o. z siedzibą w W. z dnia 10 czerwca 2014 ...
zarządu potwierdzające wdrożenie i dostawę w firmie Biuro (...) dwóch urządzeń (...) (...) 2500 ...
zobowiązanie S. na rzecz S. w zakresie udostępnienia wiedzy i doświadczenia ...
zapasowe V. (...). Z oświadczenia A. W. Dyrektora Generalnego (...) sp. z o ...
Uwzględnieniu podlegają następujące zarzuty zgłoszone w odwołaniu: Po pierwsze zarzut naruszenia ...
ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych przez bezprawne i ...
obowiązku odrzucenia przez zamawiającego oferty w sytuacji, gdy jej treść nie ...
nie nadaje się do poprawy w trybie art. 87 ust. 2 ...
1 do siwz zd. 1 w związku z odpowiedzią na pytanie ...
wyjaśnienia treści siwz zawarte tak w odpowiedzi na pytanie 17 jak ...
najmniej takich jakie zostały opisane w tabeli. Zatem postanowienia siwz i ...
wątpliwości nie budziło oświadczenie tak w wierszu 5 tabeli nr 2 ...
załącznika nr 9 do siwz w ofercie odwołującego, a podstawą odrzucenia ...
paramterów technicznych parametrów technicznych wskazanych w wypełnionej Tabeli nr 2 na ...
jedynie dokumentacja ' ( techniczna urządzenia oferowanego w jego przypadku (...) 2500, a nie ...
wraz z narzędziami do backupu. W żaden jednak sposób z odpowiedzi ...
nieprawidłowo ustalił treść siwz i w konsekwencji nie prawidłowo ocenił treść ...
ust 1. pkt 2) ustawy prawo zamówień publicznych przez brak uzasadnienia ...
prawną odrzucenia, ale nie opisał w sposób jednoznaczny podstawy faktycznej odrzucenia ...
zamawiającego art. 91 ust. 1 w.w. ustawy przez błędne zastosowanie kryterium ...
do każdej z ofert złożonych w postępowaniu przez wszystkich wykonawców. Art ...
z kryteriami oceny ofert zawartymi w siwz. W przedmiotowym postępowaniu jedynym kryterium oceny ...
oferty, które nie podlegały odrzuceniu w trybie art. 24 ust. 4 ...
art. 89 ust. 1 ustawy. W przedmiotowym postępowaniu taka sytuacja nie ...
oferty odwołującego i odrzucając ją w sposób nieprawidłowy ustalił krąg wykonawców ...
przez sobie kryteriami oceny ofert. W tym stanie rzeczy należało uznać ...
art. 7 ust. 1 ustawy prawo zmówień publicznych przez naruszenie zasady ...
przechowywania danych), doprowadził do sytuacji, w której nierówno ocenił ofertę odwołującego ...
1 ustawy. Pozostałe zarzuty podniesione w odwołaniu przez (...) sp. z o ...
i 3 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych. O kosztach rozstrzygnęła ...
192 ust. 9 i 10 w.w. ustawy stosownie do wyniku spraw ...
dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania ...
od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich ...
błedną interpretację oświadczenia zamawiającego wyrażoną w pkt 6.6 SIWZ i ...
z tego warunku wynika, że w przypadku, gdy do wykonywania kopii ...
Skargę jest zasadna. Wszystkie podniesine w niej zarzuty zasługują na uwzględnienie ...
się do pierwszego zarzutu podniesionego w skardze, wskazać należy, że zgodnie ...
z treścią pkt 6.6 w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy ...
oferowanego urządzenia, o którym mowa w pkt 3.1.1 SIWZ ...
Formularz oferty". Z powyższego sformułowania w ocenie Sądu Okręgowego jasno wynika ...
będzie stanowić treść oferty i w związku z tym nie podlega on uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ...
jako niezgodnej z treścią SIWZ. W ppkt 5 tej tabeli wskazane ...
urządzenia spełniają każdy parametr opisany w tabeli, co z kolei miało ...
stanowisko KIO, że Odwołujący miał prawo wyłożyć je tak, że skoro mowa w nich o urządzeniach to nie ...
jeżeli urządzenia do osiągnięcia wskazanych w tabeli parametrów potrzebowały dodatkowych narzędzi ...
im wykonanie kopii zapasowych opisanych w ppkt 5 tabeli, tak samo ...
na pytanie 17 i 23 w żaden sposób nie zmieniają powyższego ...
tego czy możliwe jest wykazanie w.w. parametru dodatkowym narzędziem (bo samo ...
aby spełniało ono wymaganie zawarte w pkt 5 tabeli. Trzeba też ...
że nie było kwestią sporną w niniejszym postępowaniu, to, że spółka ...
dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań wyszczególnionych w Tabeli nr 2 przez oferowane ...
tej dokumentacji technicznej nie przedstawiła. W związku z tym, po otwarciu ...
z kryteriów wskazanych przez zamawiającego w powyższej tabeli, to tym bardziej ...
nieuprawnioną inną interpretację postanowień SIWZ. W związku z tym, prawidłowo Zamawiający ...
Uprawnienie zamawiającego do odrzucenia oferty, w przypadku, gdy jej treść nie ...
zarzut, że wbrew ustaleniom KIO w informacji o odrzuceniu oferty (...) sp ...
dokładnie wskazując, jakie były wymagania w SIWZ, jaka dokumnetacja została przez ...
pkt Tabeli nr 2 zwartej w Załączniku nr 9 do (...) sp ...
ust. 1 Prawa zamówień publicznych. W całym postępowaniu Zamawiający zapewnił zachowanie ...
zażądałby jakiejkolwiek innej dokumnetacji lub w jakikolwiek inny sposób w stosunku do (...) sp. z o ...
jak wynika z dokumnetacji zebranej w aktach sprawy, nie miała miejsca ...
jak już wyżej wskazano, zostali w ten sam sposób wezwani do ...
Odwołujący się, nie wywiązując się w sposób prawidłowy z wezwania, sam ...
Podkreślić jeszcze raz należy, iż w ocenie Sądu Okręgowego nie doszło ...
ma wpływ na wynik postępowania. W niniejszej sprawie taka sytuacja nie ...
wyboru oferty, była cena oferowana. W pkt 13.2 Zamawiający wskazał ...
osiągając zdecydowanie najmniejszą ilość punktów w stosunku do oferty wygranej. Dlatego ...
386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 198a ust. 2 w zw. z art. 198f ...
na podstawie § 10 pkt 4 w zw. z § 5 rozporządzenia Ministra ...
dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców ...
rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 75 000 zł ...
II Ca 265/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 ...
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. przeciwko zamawiającemu Miastu Ż ...
2017r. Krajowa Izba Odwoławcza w sprawie 286/17 orzekła, że ...
z o.o. z/s w S. i 2.2 .zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę ...
z o.o. z siedzibą w S. wniósł w dniu 13 lutego 2017 r ...
nie czyniła zadość żądaniom wskazanym w odwołaniu z dnia 2 stycznia ...
r., chociaż Zamawiający uznał je w całości. Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie ...
art. 387 § 1 K.c. w zw. z art. 14 Pzp ...
przez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, oraz ...
o udzielenie zamówienia, a także w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji ...
o nazwie (...) (dalej: oprogramowanie "P."), w sytuacji braku udostępnienia przez Zamawiającego ...
jest niemożliwe do oszacowania, co w konsekwencji uniemożliwia przygotowanie należytej wyceny ...
jednocześnie, że producent oprogramowania firma (...), w związku z tym, że opis ...
dotyczy oprogramowania tego producenta, będzie w stanie przedstawić ofertę indywidualnie spełniającą ...
zamówienia, mając na uwadze ustanowione w postępowaniu kryteria oceny ofert (oferowana ...
złożenie wszystkim wykonawcom porównywalnych ofert. W celu należytego wykonania przez Wykonawcę ...
komunikacyjnych -postanowienia 2.6 SIWZ w zw. z 2.1 SIWZ w zw. z 1.5 SIWZ ...
które posiadają pełną wiedzę techniczną w przedmiocie specyfikacji technicznej i funkcjonalnej ...
użytkowanych przez Zamawiającego urządzeń, a w związku z tym, że opis ...
zamówienia, mając na uwadze ustanowione w postępowaniu kryteria oceny ofert (oferowana ...
d. wobec ustanowienia wymogu aby, w przypadku wykonania integracji zgodnie z ...
oferty odpowiadającej wymaganiom Zamawiającego. Ponadto w związku z tym, że opis ...
Rozdział 13 SIWZ), będą oni w stanie przedstawić ofertę indywidualnie spełniającą ...
zamówienia, mając na uwadze ustanowione w postępowaniu kryteria oceny ofert (oferowana ...
przesłania danych z systemu monitoringu w pojeździe do serwera zajezdniowego, bez ...
na to, że przedmiotem zamówienia w zakresie pojazdów, nie jest system ...
wizyjnego wraz z rejestratorami wideo w pojazdach, a dostawa komputerów sterujących ...
5) f. wobec ustanowienia wymogu, w przypadku zastąpienia obecnie używanych (...) nowymi ...
zamówienia, mając na uwadze ustanowione w postępowaniu kryteria oceny ofert (oferowana ...
zamówienia, mając na uwadze ustanowione w postępowaniu kryteria oceny ofert. Powyższe ...
przez Zamawiającego (...) postanowienia rozdziału 5, w tym 5.2.6 SIWZ ...
Zamawiający jedynie nieistotnej zmiany SIWZ w przedmiotowym zakresie, poprzez usunięcie nazwy ...
wskazująca na rozwiązanie konkretnego producenta, w tym istotne parametry charakteryzujące tablice ...
urządzeń konkretnego producenta, który będzie w stanie przedstawić ofertę indywidualnie spełniającą ...
Zamawiającego, mając na uwadze ustanowione w postępowaniu kryteria oceny ofert (oferowana ...
oraz "działania gwarancyjne i serwisowe w okresie gwarancji wykonywane są środkami ...
z oprogramowaniem i urządzeniami będącymi w posiadaniu Zamawiającego). Przedmiotowe urządzenia nie ...
przedmiotu zamówienia, a zostały dostarczone w ramach innych zadań i przez ...
kosztów gwarancji (ilości awarii urządzeń w ciągu ostatnich trzech lat, ich ...
producent urządzeń firma (...) i (...) jest w stanie określić koszty serwisu gwarancyjnego ...
i zintegrowanie z zamawianym Systemem. W przypadku nie możności ich zintegrowania ...
wizji urządzeń znajdujących się obecnie w pojeździe jest niewystarczające do pozyskania ...
postanowienia zgodnie z którym "Zamawiający w ramach postępowania przetargowego zakupił 7 ...
marki S. (...), które będą wyposażone w elementy system informacji pasażerskiej firmy ...
system monitoringu współpracujący z autokomputerami w postaci nakładki informacyjnej o linii ...
2017 r.", oraz "Operator zakupił w 2016 r. 4 szt. nowych ...
1 szt. (...)), które wyposażone są w elementy systemu informacji pasażerskiej firmy ...
system monitoringu współpracujący z autokomputerami w postaci nakładki informacyjnej o linii ...
wizji urządzeń znajdujących się obecnie w pojeździe jest niewystarczające do pozyskania ...
producenta pojazdów objętych gwarancją, wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ ...
jest niemożliwe do oszacowania, co w konsekwencji utrudnia należyte przygotowanie i ...
oferty odpowiadającej wymaganiom Zamawiającego. Firma (...) w 11 pojazdach z 35 posiada ...
będąc bezpośrednim dostawcą przedmiotowych urządzeń w ramach innego zamówienia prowadzonego przez ...
wyłącznie po stronie Wykonawcy, instalacje w pojazdach objętych gwarancją należy wykonać ...
jest niemożliwe do oszacowania, co w konsekwencji utrudnia należyte przygotowanie i ...
oferty odpowiadającej wymaganiom Zamawiającego. Firma (...) w 11 pojazdach z 35 posiada ...
będąc bezpośrednim dostawcą przedmiotowych urządzeń w ramach innego zamówienia prowadzonego przez ...
nakazanie Zamawiającemu opisania przedmiotu zamówienia w sposób, który będzie jednoznaczny i ...
lub otwartego interfejsu wymiany danych, w tym zgody producenta i dostawcy ...
transmisji danych odnośnie wymogu określonego w ust. 3.6 SIWZ oraz ...
zakresem przedmiotowego zamówienia oraz określonego w ust. 13.1 i 13 ...
pojazdów, albo zapewnienia przez Zamawiającego przekazania wykonawcom zgody producenta pojazdów na ...
mozaikowych z podświetleniem LED wyposażonych w odnawialne źródła energii, zwanych dalej ...
z implementacją i konfiguracją systemu w opisanej funkcjonalności i do realizacji ...
przesyłania danych z systemu monitoringu w pojeździe do serwera zajezdniowego, nie ...
realizacji, stanowiące kryteria oceny ofert. W uzasadnieniu Odwołujący wskazywał, iż opis ...
producenta pojazdów objętych gwarancją ((...)), wymienionych w załączniku nr 1 do siwz ...
środków pozwalających na kierowanie roszczeń w stosunku do tych podmiotów, jak ...
spoczywa obowiązek opisu przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy mieli ...
realizacji oraz mogli przygotować ofertę w zakresie wszystkich kryteriów jej oceny ...
z o.o. z siedzibą w O. (zwany dalej (...)). W piśmie procesowym złożonym do akt ...
odwołanie, wnosząc o jego oddalenie w całości (pismo z 23.02 ...
r., poz. 2164 ze zm.), w brzmieniu po nowelizacji dokonanej ustawą ...
2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ...
który może być zainteresowany udziałem w postępowaniu odwoławczym zmierzającym do ukształtowania ...
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz). W ocenie Izby, na tym etapie ...
podmiotów prawa do wzięcia udziału w postępowaniu inicjowanym odwołaniem jednego z ...
faktu możliwości przyszłego złożenia oferty w konkretnym postępowaniu można wywodzić wniosek ...
ofert, nie można obecnie ustalić w jaki sposób kwestionowane postanowienia siwz ...
interes przystępującego po stronie zamawiającego w uzyskaniu rozstrzygnięcia nie jest właściwym ...
uzasadniają jego wysiłki i kroki w tym, aby wspomóc Zamawiającego na ...
zapisy siwz naruszają przepisy wskazane w odwołaniu, gdyż będzie to dopiero ...
sam fakt dopuszczenia do udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawcę zgłaszającego przystąpienie ...
Gdyby przyjąć argumentację Odwołującego, należałoby w każdym przypadku uznawać, iż przystąpienie ...
ukształtowania korzystnych dla niego warunków, w tym złagodzenia pewnych wymagań, których ...
Przystępując do rozpoznania odwołania, Izba w pierwszej kolejności zobowiązana była do ...
mającą szanse na wysoką punktację w kryteriach oceny ofert. W świetle powyższego Izba uznała, że ...
zarzutów. Na podstawie dokumentacji postępowania, w treści siwz po modyfikacji z ...
02.2017 r., stanowisk prezentowanych w pismach procesowych i ustnie na ...
i funkcjonalnych urządzeń już zamontowanych w autobusach, w których mają być montowane elementy ...
r.). Jak sam Zamawiający wskazał w piśmie procesowym, zmiana jaką dokonał ...
informacji pasażerskiej i ich montaż w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz ...
także dostawy oprogramowania wraz z licencjami do realizacji funkcji systemu, a ...
przetwarzanie dostarczanych przez nie danych. W przypadku braku możliwości podłączenia istniejących ...
komunikacją miejską Wykonawca musi uwzględnić w ofercie dostawę, wraz z montażem ...
podłączenie się do istniejącej infrastruktury w autobusie poprzez wymianę obecnie używanych ...
nowych elementów infrastruktury (tu: autokomputery) w celu zapewnienia obsługi wyłącznie systemu ...
informacji pasażerskiej, pozostawiając pozostałe elementy w takim stanie funkcjonalnym jaki jest ...
otwarte standardy wymiany danych. Zamawiający w załączniku nr 6 do siwz ...
negatywny wpływ na użyteczność tablic w zakresie jasności oraz potencjalnej wielkości ...
zasilania, tj. wielkości paneli fotowoltaicznych w stosunku do wielkości tablic (odpowiedź ...
5000 cd/m 2 występująca w tablicach montowanych na przystankach, nie ...
1000 cd/m 2 nawet w pochmurne dni sprawowałoby kłopoty z ...
być sprzedane z zyskiem. Odwołujący w mailu z 11.02.2017 ...
danych. Produkt P. został nagrodzony w 2014 r. Medalem Targów (...) jako ...
zasilania, co jest natomiast konieczne w tablicach diodowych. Odwołujący na rozprawie ...
przyznał, iż może zaoferować produkt w tej technologii, co wymagałoby dodatkowe ...
Jeszcze przed modyfikacją siwz Zamawiający w pkt 13.1. siwz wymagał ...
Zamawiający zadeklarował gotowość wsparcia wykonawcy w kontaktach z (...), lecz nie bierze ...
wniosek o wyrażenie stosownej zgody przekazał do wypełnienia formularz ze szczegółowymi ...
odpowiedzi i oczekuje na decyzję (...) w zakresie wyrażenia zgody na dokonania ...
stanowiącą element dokumentacji postępowania przetargowego, w której producent autobusu (o wartości ...
zgody, ale także inne okoliczności, w tym fakt, że to wykonawca ...
wyrazić zgodę na ich montaż w pojeździe - dwa pisma z 16 ...
S. zastrzegł konieczność jego udziału w zabudowie systemu na pojazdach, wskazując ...
koszt przygotowania dokumentacji warunków zabudowy w kwocie 2328,00 PLN (koszt ...
z 13.02.2017 r. przekazał pismem z dnia 14.02 ...
kontaktów m.in. z (...). Odwołujący w dniu 11 lutego 2017 r ...
wyrażenie zgody na montaż urządzeń w autobusach na adres : (...) i do ...
przedłożył na rozprawie dodatkowe dowody w postaci: - opinii technicznej dr inż ...
dotyczące siwz podmiotu trzeciego, tj. (...) w S. z dnia 23.02 ...
ze wzorem umowy tego zamawiającego w postępowaniu na system telematyczny - etap ...
uznał, że odwołanie podlega oddaleniu w całości. W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż ...
dnia 3.02.2017 r, w której zakres dokonanych zmian, jaki ...
Odwołującego nie mogła być dowodem w sprawie, chociażby z tej przyczyny ...
systemu z urządzeniami innych producentów, w tym m.in. (...) Sp. z ...
technicznej umożliwiającej przeprowadzenie integracji. Ponadto, w siwz nie było wprost stwierdzone ...
tego aby złożyć ofertę na niezależny system dedykowany do obsługi informacji ...
zasadniczo zmienia ocenę zarzutu braków w opisie przedmiotu zamówienia. Nie można ...
dodatkowo wzmocniona wyjaśnieniami Zamawiającego złożonymi w odpowiedzi na odwołanie oraz ustnie ...
zainteresowany wykorzystaniem urządzeń znajdujących się w pojazdach powinien zatem ustalić, czy ...
również czy same urządzenia są w stanie technicznym umożliwiającym ich dalszą ...
dalece specjalistycznej wiedzy, aby zastąpić w roli eksperta wykonawcę mającego zainstalować ...
bezpodstawnym zarzut opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji ...
nie są konieczne do wykorzystania. W ocenie Izby, opis przedmiotu zamówienia ...
się do opis przedmiotu zamówienia w elemencie dotyczącym tablic informacji pasażerskiej ...
zaoferowanie tablic ledowych. Izba oceniając w tym zakresie odwołanie miała na ...
obu technologii, a także narzucone w siwz źródło zasilania w energię odnawialną, jakim mają być ...
stanowią warunek rozliczenia dofinansowania inwestycji. W ocenie Izby przekonujące i zasadne ...
słonecznych i/lub turbin wiatrowych w celu zasilenia tablic informacji pasażerskiej ...
iż przy tablicach np. wykonanych w technologii ledowej pobór mocy decyduje ...
3,4 m 2, jest w zupełności wystarczający, aby zapewnić zasilanie ...
jest widoczny, gdyż płytki pozostają w danym położeniu również po przerwaniu ...
Odwołujący, może być również zastosowana w jego tablicach, co wymagałoby jednak ...
takich tablic. Ponownie podnoszona i w tym elemencie opisu przedmiotu zamówienia ...
To czy Odwołujący będzie wstanie w krótszym terminie wykonać zamówienie, niż ...
podmiotów, które zamierzają dostarczyć autokomputery, w tym również (...), na co wskazuje ...
załączenia już do oferty i w tym zakresie jedynie Izba dokonała ...
10 Prawa zamówień publicznych oraz w oparciu o przepisy § 3 i ...
dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości sposobu pobierania wpisu ...
od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich ...
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. zarzucając zaskarżonemu wyrokowi naruszenie ...
przez KIO z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego, oparcia się ...
przedstawionym przez Zamawiającego, która doprowadziła w rezultacie do błędnego zastosowania lub ...
tj. art. 190 ust. 6 w zw. z art. 190 ust ...
na rozprawie przez Skarżącego dowodów, w tym stanowiska innych Zamawiających, wyciągu ...
istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w zakresie stwierdzenia czy Zamawiający naruszył ...
czynności zgodnie z żądaniami zawartymi w odwołaniu; (4) przepisów prawa materialnego ...
art. 387 § 1 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 PZP ...
poprzez niewłaściwe zastosowanie tych przepisów w stanie faktycznym sprawy i wobec ...
przedmiotu zamówienia nie został dokonany w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący; • uznaniem ...
opis przedmiotu zamówienia został dokonany w sposób umożliwiający sporządzenie oferty; • uznaniem ...
niemożliwego podczas gdy: ■ wobec ustanowienia w SIWZ wymogu współpracy (integracji) dostarczanych ...
oferty i realizację zamówienia; ■ przewidziana w SIWZ możliwość zwrócenia się przez ...
producenta i dostawcy oprogramowania zamontowanego w urządzeniach Zamawiającego firmy (...) z O ...
tj. integrację dostarczanych przez Wykonawcę w ramach zamówienia urządzeń z istniejącym ...
oraz udzieleniem zgody na integrację, w związku z czym opis przedmiotu ...
oprogramowania konkretnego producenta, który jest w stanie złożyć ofertę spełniającą warunki ...
braku posiadanych danych nie będzie w stanie przedstawić oferty; ■ nałożony obowiązek ...
nałożenie na wykonawców wymogu przedstawienia w składanej ofercie zgody pisemnej producenta ...
zgody firmy (...) na zamontowanie dostarczanych w ramach zamówienia nowych urządzeń tj ...
narusza wskazane przepisy, bowiem firma (...) w 11 pojazdach na 35 posiada ...
dowodów z dokumentów znajdujących się w aktach postępowania odwoławczego prowadzonego przed ...
wraz z załącznikami, stanowiska pisemnego (...) w S. z dnia 23 lutego ...
zarzut nr 8) ma zapewnić w jego ocenie równe warunki dla ...
skoro zamawiający uwzględnił zarzuty odwołania w całości, to zobowiązany jest do ...
nie odnosi się do sposobu, w jaki zamawiający zamierza wykonać swoje ...
rola zamawiającego stałaby się marginalna. W dalszej kolejności należało stwierdzić, iż ...
przykład takiego ograniczenia wskazany został w wyroku Sądu Najwyższego z dnia ...
V CK 97/03), która w tym zakresie może być traktowana jako lex specialis w stosunku do regulacji k.c ...
stosowania przepisów k.c. zawarte w art. 14 i 139 ustawy ...
konkurencji naruszają, a także sytuacje, w których naruszenia konkurencji nie występują ...
czynności postępowania o udzielenie zamówienia w świetle wypełnienia zasady zachowania konkurencji ...
tego typu należy więc przeprowadzać w odniesieniu do konkretnych okoliczności i ...
etc.), postawienie dodatkowych warunków udziału w postępowania czy rozbudowanie kryteriów oceny ...
wiedzę (kwow-how), doświadczenie itp.. W szczególności na przykład nie istnieje ...
ich oferty, nie będą mogli w ogóle konkurować o uzyskanie zamówienia ...
dla nich mniej opłacalny lub w ogóle nie do przyjęcia (por ...
zdaniem skarżącego zostały naruszone, to w tej kwestii należało odnieść się ...
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015 ...
że przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za ...
przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą ...
wykorzystać dotychczasowy dorobek orzecznictwa. Zawarta w art. 7 ust. 1 u ...
etapie postępowania, np. przez umożliwienie w tym samym czasie dostępu do ...
tego rodzaju naruszeń może dojść w sposób bezpośredni jak i pośredni ...
por. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 lipca ...
konkurencji jest naruszony wtedy, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zamawiający użyje ...
dostawcę lub konkretny produkt, działając w ten sposób niezgodnie z obowiązkiem ...
publiczne (por. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 kwietnia ...
określenia przedmiotu zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, należy ...
jednoznaczności (por. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 27 maja ...
wskazujące na fakt, iż nie w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia ...
przedmiot zamówienia wszyscy wykonawcy działający w danej branży, co nie jest ...
jak i wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 23 stycznia ...
431/09). Określenie przedmiotu zamówienia w sposób obiektywny, z zachowaniem zasad ...
art. 188 ust. 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych z uwagi na ...
dowodów (por. wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 5 maja ...
Ga 44/08). Przykładowo, użycie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogu ...
zamówienia (por. Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 9 listopada ...
CA 587/05) Analogicznie, jak w odwołaniu, zarzuty wykonawcy naruszenia art ...
i funkcjonalnych urządzeń już zamontowanych w autobusach, w których mają być montowane elementy ...
informacji pasażerskiej i ich montaż w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (na ...
urządzenia innych przedsiębiorców nie uczestniczących w niniejszym postępowaniu, por. k. 169 ...
również (...) spółka z o.o. w O. nie będzie musiała ponieść w odniesieniu do tych 11 autobusów ...
A. K., k. 172/v.). W sprawie było bowiem bezspornym, że ...
jednak nie miała zasadniczego znaczenia w sprawie) czy ostatecznie również uczestnik ...
nią objęte (sporne 11 sztuk), w sytuacji, gdy zrezygnuje on z ...
informacji pasażerskiej z istniejącymi już w autobusach urządzeniami, ze względu na ...
173). Skarżący nie podważył zatem w sposób skuteczny tego stanowiska, zaprezentowanego ...
uczestnika po raz pierwszy już w piśmie z dnia 24.02 ...
por. s. 9 tego pisma). W konsekwencji nie sposób zaaprobować sposobu ...
zamawiający zobowiąże się mu zwrócić w przyszłości) określonych wydatków związanych z ...
świadka A. K., k. 173), w tym od skarżącego zależy, jaką ...
stwierdzić. Zasad rozkładu ciężaru dowodu w postępowaniu odwoławczym nie zmienia brzmienie ...
dowodowego" nie oznacza jednak, że w ogóle brak jest obowiązku udowodnienia ...
Dla przykładu wskazać można, iż w szczególności dla wykazania możliwości naruszenia ...
okoliczności związanych z danym zamówieniem, w szczególności takich jak kształt i ...
i dyskryminując innych. Siłą rzeczy w zamówieniach publicznych, nie ma i ...
przetwarzanie dostarczanych przez nie danych. W przypadku braku możliwości podłączenia istniejących ...
komunikacją miejską Wykonawca musi uwzględnić w ofercie dostawę, wraz z montażem ...
należało ze stanowiskiem KIO wyrażonym w uzasadnieniu wyroku z dnia 28 ...
systemu z urządzeniami innych producentów, w tym m.in. (...) Sp. z ...
jeżeli przedmiot zamówienia określony jest w sposób wskazujący na konkretny produkt ...
125275). . Zakaz, o którym mowa w art. 29 ust. 2 ustawy ...
dostawcę) lub konkretny produkt, działając w ten sposób wbrew zasadzie obiektywizmu ...
Panasiuk, A. Mikołajczyk, T. Siedlecki, Prawo zamówień publicznych z komentarzem, Oficyna ...
Warszawa 2004, s. 97-98, Prawo zamówień publicznych. Komentarz pod red ...
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Olsztynie z 2015-10-23 ...
słowa "lub równoważne" (postanowienie TS w sprawie C-59/00 B ...
s. I- (...), pkt 21-24). W każdym przypadku zaleca się wykorzystanie ...
opisu dotyczącego wykonania lub zastosowania. W sprawie D. (wyrok TS w sprawie C-45/87 Komisja ...
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2016-04-15). W niniejszy przypadku nie mamy do ...
na alternatywne sposoby wykonania zobowiązania, w zależności od możliwości technicznych, wiedzy ...
systemu z dotychczasowymi podsystemami działającymi w autobusach zamawiającego. Zamawiający nie może ...
2 (...), co akurat wpisuje się w coraz powszechniejszą tendencję na rynku ...
Okręgowy się zgadza, że nie w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia ...
przedmiot zamówienia wszyscy wykonawcy działający w danej branży, co nie jest ...
konkurencji (por. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 23 stycznia ...
431/09, wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 5.05 ...
że przedmiot zamówienia został określony w sposób sprzeczny z zasadami ustawowymi ...
UZP/ZO/0-175/05). W niniejszym przypadku skarżący mógł wystąpić ...
interwenienta ubocznego o udostępnienie mu w sposób odpłatny niezbędnych do implementacji ...
urządzeniami, czy też jak podał w toku rozprawy przed KIO w dniu 24.02.2017r ...
udostępnienia opisu parametrów istniejących urządzeń, w zakresie wymiany danych, co miałoby ...
uczestnik - interwenient uboczny kierując się w swojej działalności również osiąganiem dodatniego ...
skarżącemu (por. jego stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 24.02 ...
k. 95-97), jednak skarżący w ogóle nie zwrócił się do ...
50 protokołu rozprawy przed KIO w dniu 24.02.2017r ...
oraz art. 6 kodeksu cywilnego w związku z art. 14 Pzp ...
nie wykazał żadnym środkiem dowodowym, w szczególności dowodem z opinii właściwego ...
Nawet, gdyby to uczynił, to w świetle zaprezentowanego stanowiska nie stanowi ...
należało uwagę, iż każdy przedsiębiorca, w zależności od wielu czynników, może ...
koszty wykonania danego zamówienia, nawet w sytuacji, gdyby mieli zastosować identyczną ...
wartość zamówienia, lecz kalkulacja ta w żaden sposób nie została wiarygodnie ...
z opinii właściwego biegłego sądowego. W konsekwencji Sąd Okręgowy nie dopatrzył ...
pozwolił Sądowi Okręgowemu utwierdzić się w przekonaniu, co do istoty problematyki ...
naruszenia art. 190 ust.6 w zw. z art. 190 ust ...
innych zamawiających), gdyż po pierwsze w postępowaniu odwoławczym prowadzonym na podstawie ...
akt KIO 2135/14), a w odniesieniu do pozostałych dokumentów ich ...
iż prezentowane przez nich stanowiska w sprawie są zasadne, a Izba ...
stwierdzi, iż powoduje to sprzeczność w sensie dowodowym, uniemożliwiającym przyznanie racji ...
przez skarżącego zamówienia, ale wyłącznie w ramach implementacji własnych rozwiązań, z ...
skarżący podjął realne starania uzyskania w sposób odpłatny od spółki z ...
niedozwolonym. Wskazać również należało, iż w świetle przywołanego już orzecznictwa nie ...
które są jeszcze nią objęte. W konsekwencji skarga, jako bezzasadna podlegała ...
fust.2 P.z.p. w zw. z art. 198a ...
z.p.k.p.c. w zw. z art. 98§1 i3 kpc w zw. z art. 99kpc ...
dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców ...
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z ...
orzeczenia sądów polubownych, dlatego też w niniejszej sprawie zastosowanie powinien znaleźć ...
dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców ...
1804). (por. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 17 kwietnia ...
XII Ga 254/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 ...
staż. Beata Krenc po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2008 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy ze ...
od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 6 czerwca ...
złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym. Sygn. akt XII ...
ww. ... spółkę z o.o. W uzasadnieniu swego rozstrzygnięcia Krajowa Izba ...
urządzeń do dystrybucji roztworu mocznika w przypadku autobusów z silnikiem wymagającym ...
6 miesięcy przed terminem odbioru, w pkt. 1.4 Zamawiający określił ...
wyposażony we wskaźnik poziomu płynu ", w punkcie 4 SIWZ określającym miejsce ...
stwierdził, że wymaga dostarczenia autobusów w 5 dostawach cząstkowych, przy czym ...
wyrównawczych płynów eksploatacyjnych obok siebie w wydzielonej od silnika komorze z ...
napędu wentylatora, o ile występuje). W wypadku zaoferowania autobusu niespełniającego powyższego ...
opisem, kwestie związane z odbiorem, przekazaniem dokumentacji niezbędnych do rejestracji pojazdu ...
zezwoleń i świadectw dopuszczających zainstalowany w pojedzie zespół do obrotu i ...
treści specyfikacji wraz z modyfikacją " w ramach odpowiedzi na pytanie 22 ...
złożyły: ... S.A. z siedzibą w Słupsku na kwotę 54.274 ...
z o.o. z siedzibą w Wolicy na kwotę 50.006 ...
zł, ... S.A. z siedzibą w Bolechowie - Osiedle na kwotę 50 ...
z o.o. z siedzibą w Nadarzynie na kwotę 52.227.376,50 zł. W wyniku tego Komisja przetargowa uznała ...
eksploatacyjnych jest zgodne z SIWZ. W związku z czym Zamawiający zwrócił ...
art. 87 ust. 1 ustawy -Prawo Zamówień Publicznych o udzielenie wyjaśnień ...
ofert: ... S.A. z siedzibą w Bolechowie - Osiedlu w dniu 9 kwietnia 2008 r ...
T.2 odnośnie usytuowania silnika w autobusie dwunastometrowym i osiemnastometrowym, oraz ...
z o.o. z siedzibą w Wolicy w dniu 10 kwietnia 2008 r ...
przez Zamawiającego. Wykonawca wyjaśnił, że w obydwu oferowanych pojazdach Urbino 12 ...
tyłu pojazdu po lewej stronie, w zabudowie wieżowej. Odnośnie umiejscowienia zbiorników ...
eksploatacyjnych będą umiejscowione obok siebie w wydzielonej od silnika komorze z ...
Wykonawca zastrzegł, iż informacje zawarte w załączniku nr 1 (opis) stanowią ...
przedsiębiorstwa ... S.A. z siedzibą w Bolechowie w rozumieniu art. 11 ust. 4 ...
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz ...
z o.o. z siedzibą w Wolicy wyjaśniła, iż zastosowane przez ...
filtrów paliwowych, olejowych oraz powietrza) w miejscu najmniej narażonym na zanieczyszczenia ...
zastosowanych rozwiązań, oraz jego zdjęcia. W dniu 12 maja 2008 r ...
z o. o. z siedzibą w Wolicy, w związku z nie udostępnieniem jej ...
się do Zamawiającego o udostępnienie w/w dokumentów jako stanowiących część oferty ...
do ... S.A. z siedzibą w Bolechowie, będąc zobowiązanym do zbadania ...
nie ujawnianą do wiadomości publicznej w stosunku, do której Wykonawca podjął ...
wewnątrz - organizacyjnych:celem zachowania jej w poufności. Jednocześnie biorąc pod uwagę ...
zaworów płynów eksploatacyjnych. Wcześniej tj. w dniu 14 maja 2008 r ...
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wolicy wniósł protest na czynności ...
że Zamawiający wbrew przepisom ustawy -Prawo Zamówień Publicznych, a w szczególności art. 7 ust. 1 ...
nie udostępnił wykonawcom biorącym udział w postępowaniu treści odpowiedzi wykonawcy ... S ...
9 kwietnia 2008 r. zawartej w załączniku nr 1, pomimo iż ...
objęcia ochroną, jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej ...
uznanie oferty Protestującego za najkorzystniejszą. W uzasadnieniu protestu wskazał, że zgodnie ...
przed wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający w trybie art. 87 ust. 1 ...
przez Protestującego oraz ... S.A. w kwestii rozwiązania technicznego - T7 ...
jednoczłonowych). Zamawiający miał zaś przyznawać w ramach oceny parametrów technicznych oferowanych ...
wyrównawczych płynów eksploatacyjnych obok siebie w wydzielonej komorze z dostępnością z ...
wymaganych wraz z ofertą, złożonych w odpowiedzi na zapytanie z dnia ...
S.A. dodatkowe 5 pkt w ocenie kryterium T.7 jak ...
do rodzaju zbiorników. Powyższe oświadczenie w ocenie Protestującego nie mogło zatem ...
płynów eksploatacyjnych umiejscowione obok siebie w wydzielonej od silnika komorze z ...
nie posiadają więc takiej funkcjonalności w chwili złożenia oferty. Krajowa Izba ...
przez ... S.A. kryterium określonego w pkt. T.7 a to ...
Pzp. ... S.A. zaoferował bowiem w ten sposób de facto sprzedaż ...
takiego parametru funkcjonalnego do stanu, w którym parametr ten byłby spełniony ...
przez ... S.A. jako Wykonawcę. W dniu 16.05.2008r ...
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wolicy. W uzasadnieniu swego przystąpienia ... S.A ...
przesądza jedynie o prowadzeniu postępowania w języku polskim. Wolą ustawodawcy nie ...
można uznać za Protestującym, iż w ofercie można się odnosić tylko ...
albowiem normalnym następstwem cyklu gospodarczego w każdej branży jest otrzymanie zamówienia ...
Ponadto zanegował twierdzenia Protestującego, iż w swojej ofercie ... S.A. jako ...
dostawy ... S.A. nie będzie w stanie spełnić tego w kontekście całości budowy autobusu wymogu ...
tym, że zachodzą przesłanki, aby w danej chwili uznać, iż informacje ...
był już produkowany i eksploatowany w chwili składania oferty. Dostosowanie zaś ...
do twierdzenia, że wprowadzenie zmian w usytuowaniu zbiorników eksploatacyjnych stanowiłoby zaś ...
problem, który mógłby spowodować opóźnienie w dostawie autobusów. Krajowa Izba Odwoławcza ...
z o.o. z/s w Wolicach na oddalenie protestu przez ...
Zamówień Publicznych podtrzymując swoje stanowisko w prawie i wnosząc o: powtórzenie czynności ...
oferta ... S.A. posiada oceniane w pkt. T.7 pkt. 14 ...
przyznanie mu dodatkowej ilości punktów w ww. kryterium. Zamawiający powinien przy ...
przez ... S.A. spełnieniu parametru "w przyszłości". Ta okoliczność naraża Wykonawcę ...
Solaris Turbino 18 do stanu w którym będą posiadać odpowiedni parametr ...
z o.o. z/s w Wolicach wnosząc o oddalenie odwołania ...
będzie spełniał wszystkie wymagane parametry w tym wymagane rozwiązania techniczne, co ...
rozpoczęciem postępowania przetargowego czy też w dniu składania ofert. Na podstawie ...
prawa. Krajowa Izba Odwoławcza oceniając w trybie art. 191 ust.3 ...
z o.o. z/s w Wolicach zarzut niedopuszczalnej zgodnie z ...
rozstrzygnięcia tego zarzutu. Modyfikacja SIWZ w zakresie wykazu oświadczeń i dokumentów ...
jest, bowiem objęta zakazem przewidzianym w art. 38 ust.5 Pzp ...
a co więcej przepis ten w ogóle się do niej nie ...
odnosi. Zdaniem doktryny taka modyfikacja w żaden sposób nie narusza art ...
konkurencji. KIO uznała dalej, że w przedmiotowym stanie faktycznym bezsprzecznie miała ...
ale nie sposobu oceny ofert w podkryterium T.7 ale dokumentów ...
co jest dopuszczalne. Tym samym w ocenie KIO Zamawiający pismem z ...
treści specyfikacji wraz z modyfikacją" w ramach odpowiedzi na pytanie 22 ...
z kolei miało być oceniane w podkryterium T.7. Nowy zapis był więc w swej treści tożsamy z zapisem ...
z ofertą a złożonych dopiero w odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego z ...
oświadczenia zgodne ze wzorem zawartym w załączniku nr 5 i 6 ...
się do podkryterium T.7. W sposób jednoznaczny deklaruje bowiem dostarczenie ...
wymaganych przez Zamawiającego. Działanie Zamawiającego w trybie art. 87 ust.1 ...
treści złożonych przez nich ofert - w kwestii rozwiązania technicznego - T7 ...
Stąd też kontekście zapisów SIWZ w tym załącznika nr 7 Klauzula ...
Zamawiający nie naruszył więc i w tym kontekście przepisów ustawy Pzp ...
autobusów oferowanych przez ... S.A. w zakresie kryterium T.7 wymaga ...
wymagał zaoferowania produktu istniejącego już w dniu składania ofert a wręcz ...
z o.o. z/s w Wolicach zaskarżając go w całości i zarzucając: 1.wadliwe ...
jest dostawa autobusów produkowanych (dostępnych w sprzedaży) na dzień składania ofert ...
S.A. punkty za oceniane w kryterium "rozwiązania techniczne" rozwiązanie pn ...
wyrównawczych płynów eksploatacyjnych obok siebie w wydzielonej od silnika komorze z ...
precyzyjnie określił sposób oceny ofert w kryterium "rozwiązania techniczne"; 5.wadliwe ...
5 ustawy Pzp, iż dokonana w toku postępowania modyfikacja dokumentu "szczegółowa ...
na rzecz Skarżącego kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego wg ...
wyrównawczych płynów eksploatacyjnych obok siebie w wydzielonej od silnika komorze z ...
uzyskania zamówienia. Skarżący zaś już w trakcie postępowania wywołanego protestem podnosił ...
S.A. na piśmie wyjaśnienia w którym stwierdził m.in., że ...
dostępne na dzień składania ofert w oferowanych (produkowanych) przez wykonawców autobusach ...
autobusu, który jest już produkowany. W przeciwnym wypadku zażądałby dostarczenia świadectwa ...
nie do oferty, lecz najpóźniej w dniu dostawy autobusu. Dostosowanie, zatem ...
S.A. autobusu do stanu, w którym parametr ten byłby spełniony ...
Tym samym zarzucił, że Zamawiający w sposób niedopuszczalny trybem art. 38 ...
również i tych parametrów, których w produkowanych przez siebie autobusach nie ...
bowiem dokumentu, o którym mowa w art. 36 ust.1 Pzp ...
kosztów postępowania wg norm przepisanych w tym kosztów zastępstwa procesowego. Zamawiający ...
są prawidłowe. Dlatego też Zamawiający w pełni podziela stanowisko KIO. Dodatkowo ...
przeświadczenie Skarżącego, że każda zmiana w konstrukcji pojazdu jest związana z ...
dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych ...
ww. przepisów wynika, że zmiany w konstrukcji autobusu polegające na zmianie ...
pojazdu. Ponadto Zamawiający wskazał, że w żadnym miejscu przepisy SIWZ nie ...
był już produkowany i eksploatowany w chwili składania oferty. Gdyby tak ...
było to wówczas znalazłby się w nich stosowny zapis który jednoznacznie ...
jak to czynił już niejednokrotnie w poprzednich prowadzonych postępowaniach przetargowych. Powołał ...
tramwajowego ... S.A. z/s w Bolechowie - Osiedle w odpowiedzi na skargę złożył pismo ...
wniesienia skargi żądając oddalenia skargi w całości oraz zasądzenia na jego ...
przepisanych. Zdaniem uczestnika ... S.A. w świetle istniejącego stanu faktycznego oraz ...
do swojego układu komunikacyjnego, wyposażone w szereg cech indywidualizujących dany egzemplarz ...
znaczenie dla producenta ma, zatem w zakresie możliwości przeróbek swojego pojazdu ...
Dlatego tez założenie Skarżącego, iż w ramach złożonej oferty można posługiwać ...
udzielania zamówień publicznych, ale także prawom rynkowym oraz zasadom logiki i ...
wskazał, że posiada wszelkie wymagane prawem homologacje typu pojazdu dla modeli ...
i 18, które były oferowane w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. Wystawione one ...
i tym samym spełnione zostały w całości wymagania Zamawiającego. Mając zaś ...
na uwadze przepisy dotyczące homologacji w tym dyrektywy WE, ustawy z ...
dnia 20.10.1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia ...
dnia 24.10.2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów i ...
dla wykazania zasadności swojego stanowiska w tej kwestii dołączył do odpowiedzi ...
r. z Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie oraz pisma z dnia ...
wiedzę o jego potencjale technologicznym. W dotychczas produkowanych modelach autobusów Solaria ...
miała miejsca niedopuszczalne modyfikacja SIWZ w zakresie sposobu oceny ofert poprzez ...
szczegółowej kompletacji autobusu". Uzupełnienie, bowiem w toku postępowania załączników do SIWZ ...
5 Pzp modyfikacji. Kluczowe, bowiem w tym zakresie przepisy znajdują się w pkt. 14.3 i 14 ...
przedstawione we wszystkich pismach składanych w niniejszej sprawie. Sąd Okręgowy zważył ...
zarzuty podnoszone przez skarżącego zarówno w proteście z dnia 13 maja ...
na trzech zagadnieniach. Po pierwsze, w ocenie skarżącego zamawiający dokonał modyfikacji ...
istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) w sposób sprzeczny z art. 38 ...
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U ...
ponad te, które zostały określone w SIWZ i które zostały złożone ...
z ofertą przez przystępującego ... SA w Bolechowie - Osiedle. Po trzecie, skarżący ...
wymogów stawianych przez SIWZ, albowiem w momencie jej składania ... SA nie ...
innymi, zdjęć zastosowanych rozwiązań. Ponadto, w ocenie skarżącego, oświadczenie ... SA dotyczące ...
o udzielenie zamówienia określone zostały w art. 22 ust. 1 pzp ...
spełnienie tego wymagania określone zostały w § 1 ust. 1 rozporządzenia), czy ...
spełnienie tego wymagania określone zostały w § 1 ust. 3 rozporządzenia), czy ...
istniejące już warunki. Chodzi tutaj w szczególności o takie warunki i ...
je dokumenty jak: koncesje, zezwolenia, licencje, aktualne odpisy z rejestru, aktualne ...
i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. W celu oceny sytuacji ekonomiczne i ...
dotyczących powyższych warunków zawarte zostały w załączniku nr 3 i załączniku ...
do konkluzji, zgodnie z którą w żadnym z powyższych zakresów zamawiający ...
modyfikacji, która dotyczyłaby warunków udziału w postępowaniu, bądź też sposobu oceny ...
zamawiający zobowiązany jest do zawarcia w SIWZ opisu kryteriów, którymi będzie ...
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Analizując stan faktyczny, podkreślić ...
Należy interpretować poszczególne postanowienia SIWZ w połączeniu z innymi postanowieniami tej ...
dokumentami. Z dokładnej analizy wynika, w sposób, który nie budzi wątpliwości ...
wybór oferty najkorzystniejszej zawarte zostały w punkcie 14 SIWZ ("Kryteria oceny ...
że nie doszło do modyfikacji w zakresie kryteriów oceny, a jedynie ...
z wymaganiami SIWZ (obok siebie w wydzielonej od silnika komorze z ...
treści SIWZ. Zamawiający dokonał ułatwienia w technicznym aspekcie dla składających oferty ...
1 pzp. Skarżący wskazał, że w punkcie 8.2. SIWZ zamawiający ...
żądać dodatkowych dokumentów. Prosząc więc w piśmie z dnia 09 kwietnia ...
oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Innymi słowy mówiąc ...
się na treść oferty. Wyjaśnienia w zakresie dokumentów podmiotowych są uzyskiwane ...
jak rozumieć określoną treść oferty. W sprawie niniejszej procedura przyjęta przez ...
09 kwietnia 2008 r. ZKM w Gdańsku sp. z o.o ...
SA z zapytaniem o treści: "W nawiązaniu do treści kryterium - rozwiązania ...
wyjaśniającego wynikała z faktu, że w świetle załączonych do oferty ... SA ...
że obie oferty posiadają oceniane w punkcie T.7. rozwiązanie techniczne ...
do samego spełnienia warunków przewidzianych w SIWZ, gdyż z samej oferty ...
wywody prowadzą do konkluzji, że w istocie zamawiający nie żądał nowych ...
art. 26 ust. 3 pzp (w brzmieniu, które obowiązuje od 11 ...
r.) zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń ...
wszystkie dokumenty, które zostały określone w art. 25 ust. 1 pzp ...
które mają potwierdzić warunki udziału w postępowaniu (art. 25 ust. 1 ...
analizy dokumentów spełniających kryteria określone w art. 25 ust. 1 pkt ...
pzp. Odnośnie do dokumentów określonych w art. 25 ust. 1 pkt ...
pzp, to określone zostały szczegółowo w § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów ...
maja 2006 r. Chodzi tutaj w szczególności o takie dokumenty jak ...
wyrównawczych płynów eksploatacyjnych mieściła się w ramach określonych przez art. 26 ...
dotyczyła dokumentów, które zostały określone w § 3 punkt 1 rozporządzenia. Należy ...
dokumentów, które nie byłyby określone w SIWZ, a jedynie pragnął wyjaśnić ...
ich wyjaśnienia była zgodna z prawem i prawidłowa. Zamawiający nie naruszył ...
ani art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 ust. 1 pzp w zw. z § 3 ust. 1 ...
wymogów stawianych przez SIWZ, albowiem w momencie jej składania ... SA nie ...
je wyprodukować. Intencją zamawiającego było, w ocenie skarżącego, aby autobus już ...
wymogami SIWZ, tj. obok siebie w wydzielonej od silnika komorze z ...
inne rozwiązania techniczne), podczas gdy w autobusach skarżącego wymóg ten był ...
zbiornik występował we wskazanej konfiguracji w produkowanych wcześniej przez oferentów autobusach ...
te powinny spełniać omawiany wymóg w momencie jego dostawy. Analizując szczegółowo ...
zajmujących się udzielaniem homologacji zmiany w zakresie instalacji zbiorników wyrównawczych płynów ...
omawiane rozwiązanie techniczne znajdowało się w wyprodukowanych już autobusach. Skarżący wybiórczo ...
04 kwietnia 2008 r. i w ten sposób wypaczył jego sens ...
wówczas skarżący uważał, że zawarcie w piśmie zamawiającego słowa "zdjęcia" oznacza ...
samym uznać należało, że zawarcie w odpowiedzi na zapytanie zamawiającego rysunków ...
konieczność przeprowadzenia istotnych zmian konstrukcyjnych). W odpowiedzi na powyższy zarzut ... SA ...
prototyp autobusu Solaris Urbino powstał w terminie 6 miesięcy, tym bardziej ...
już modelu może zostać przeprowadzono w terminie nieporównywalnie krótszym. Żaden uczestnik ...
odwołujący nie wykazał, aby zmiana w zakresie umiejscowienia zbiorników wyrównawczych wymagała ...
XIX Ga 425/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 ...
odwołującego (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej ...
przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w W. z dnia 3 sierpnia 2009 ...
od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) Spółki Akcyjnej w K. kwotę 3.600,00 ...
tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu skargowym. Sygn. akt XIX ...
istotnych warunków zamówienia, (...) rozpoznawała sprawę w zakresie objętym odwołaniem. Z kolei ...
Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: (...) w okresie ostatnich 3 lat przed ...
Wymienione usługi mogą być realizowane w ramach różnych umów". Zdaniem odwołującego ...
i jak słusznie wskazał odwołujący w proteście - przedmiotem tego postępowania jest ...
1. świadczyli we wskazanym czasie w przeszłości usługi o wskazanej wartości ...
2. świadczyli we wskazanym czasie w przeszłości usługi o wskazanej wartości ...
z nich wykonawcy mają wykazać w jakiś wymaganych proporcjach (np. nie ...
aby zamawiający uznał spełnienie warunku. W toku rozprawy odwołujący oświadczył, że ...
wykonywania przeglądów okresowych pojazdów kolejowych w ramach obowiązków związanych z dzierżawą ...
Ruch I to (...) wskazała, iż w proteście odwołujący domagał się określenia ...
może już stawiać zarzutu, że w postanowieniach SIWZ nie ma wymogu ...
należności z tytułu pozostawania wagonów w dyspozycji zamawiającego (przetrzymywanie wagonów) to ...
nadał odpowiednio następujące brzmienie: "3) w związku z realizacją przewozów Wykonawcy ...
i odbiorcą będzie zamawiający, który w związku z tym będzie ponosił ...
zatem także za pozostawienie wagonów w dyspozycji zamawiającego) jest wystarczające do ...
SIWZ również nie powoduje uszczerbku w interesie prawnym odwołującego i nie ...
poprzez wkalkulowanie przez każdego wykonawcę w cenę ofertową odpowiednio wysokiego ryzyka ...
wykonawcy na realizację usługi (np. w pierwszym roku zamawiający wyczerpuje limit ...
realizacji usługi). Jak wskazał zamawiający w rozstrzygnięciu protestu gwarantowany poziom 70 ...
do każdych kolejnych 12 miesięcy w toku realizacji całego zamówienia. Co ...
okresem wypowiedzenia to (... ) ustaliła, że w proteście odwołujący domagał się rezygnacji ...
nieokreślony. Rozwiązanie umowy może nastąpić w każdym czasie za porozumieniem stron ...
realizacji podstawowej umowy, jak zostało w dalszej części zapisu przywołane. Odmienne ...
umowy najmu poza sytuacjami określonymi w tej umowie, czego obawiał się ...
zamawiającym a wykonawcą i strony w tym zakresie będą mogły jeszcze ...
świadczenie niemożliwe, co nie leży w interesie zamawiającego. Podkreśliła też Krajowa ...
interesu prawnego we wniesieniu odwołania w tym zakresie. Co do zarzutu ...
cio dniowym terminie zapłaty przewidział w opracowanych przez siebie istotnych postanowieniach ...
pkt.2 ppkt.6) oraz w postanowieniu rozdziału XVIII pkt.1 ...
Interes wykonawcy, będącego stroną umowy, w której przewidziano 60-cio dniowy ...
próby nie podejmował zresztą zamawiający w przedmiotowym postępowaniu. Wobec powyższego skład ...
umowy to zdaniem odwołującego zawarte w Istotnych postanowieniach umowy warunki dopuszczalności ...
tożsamy z jego obowiązkiem zawartym w ofercie") i art.142 ust ...
mas przeznaczonych do przewozów i w związku z tym zmian zakresu ...
3) zmiany miejsca świadczenia usług w zakresie wykonywania remontów bieżących infrastruktury ...
wpłynąć na realizację niniejszej umowy w zakresie powodującym konieczność dokonania zmian ...
P. Ruch II spowodowane zawartymi w przyszłości porozumieniami lub umowami związanymi ...
2. zmiana miejsca wykonania usług w zakresie wykonania remontów bieżących infrastruktury ...
pierwotny. Wobec tego nie można w ogóle mówić o naruszeniu przepisu ...
potrzebną mu do podjęcia decyzji w ubieganiu się o udzielenie zamówienia ...
publicznego pod warunkiem jej przewidzenia w ogłoszeniu lub SIWZ oraz określenia ...
zamówienia, czy czasu jej trwania. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia ...
przedmiotowego zamówienia (KWK (...) Ruch II w W.). W ocenie składu orzekającego I., wbrew ...
jego decyzji (jak wskazano np. w pkt.7.1.b (... ) rozpoczęcie ...
zweryfikowane przez rynek potencjalnych wykonawców, w tym przez odwołującego, czego efektem ...
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W oparciu o poczynione ustalenia, Krajowa ...
Pzp zdanie pierwsze orzekł jak w sentencji. O kosztach postępowania odwoławczego ...
wniósł wykonawca zaskarżając przedmiotowy wyrok w całości i zarzucając mu naruszenie ...
wadliwą ocenę postanowień SIWZ przewidzianych w punkcie X podpunkt 2.1 ...
obowiązek przedstawienia dokumentów potwierdzających, że w okresie ostatnich 3 lat przed ...
oraz 29 ust.2 Pzp w ten sposób, iż zamawiający w sposób ograniczający uczciwą konkurencję oraz ...
przez wykonawców dokumentów potwierdzających, że w okresie ostatnich 3 lat przed ...
oraz wykonywaniu przewozów kolejowych rzeczy, w sytuacji kiedy przedmiotem zamówienia, nie ...
zawiera wadliwą ocenę postanowień SIWZ w punkcie III lit.B punkt ...
i 140 ust.3 Pzp w ten sposób, iż nie jest ...
powinny zostać skalkulowane oraz ujęte w ofercie. Przedmiot zamówienia powinien być ...
umożliwiał wykonawcom prawidłowe skalkulowanie ceny w ofercie, bez narażania się na ...
Załącznika Nr 1 do SIWZ w postaci "Szczegółowego zakresu zamówienia", które ...
należności z tytułu pozostawania wagonów w dyspozycji Zamawiającego - któremu to postanowieniu ...
oraz art.487 k.c. w zw. z art.14 Pzp ...
Pzp poprzez skonstruowanie tych zapisów w sposób sprzeczny z zasadami współżycia ...
stron umowy wzajemnej, a także w sposób uniemożliwiający prawidłowe skalkulowanie ceny ...
wadliwą ocenę postanowień SIWZ przewidzianych w punkcie IV lit.B punkt ...
Załącznika Nr 1 do SIWZ w postaci "Szczegółowego zakresu zamówienia", które ...
wadliwą ocenę postanowień SIWZ przewidzianych w punkcie V punkt 2.4 ...
Załącznika Nr 1 do SIWZ w postaci "Szczegółowego zakresu zamówienia", które ...
umowy najmu mienia zamawiającego, określonego w punkcie V punkt 1.1 ...
art.142 ust.1 Pzp w ten sposób, iż umożliwia zamawiającemu ...
najmu z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, w sytuacji kiedy zamówienie udzielane jest ...
wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia, w postaci nastawni CZ, nastawni CZ ...
że narusza przepisy art.9 w zw. z art.5, art ...
7 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 13 ...
Załącznika Nr 9 do SIWZ w postaci "Istotnych postanowień, które zostaną ...
z art.144 Pzp, natomiast w rzeczywistości zmierzają do obejścia przepisów ...
stawia warunek wykonania lub wykonywania, w okresie ostatnich trzech lat, usług ...
zł brutto. Z tym, iż w sposób nieuzasadniony sprzeczny z zasadą ...
wynika, iż praktycznie, z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ...
000.000,00 zł. Zamawiający, w sposób bezzasadny, wbrew treści Załącznika ...
możliwość wzięcia przez nich udziału w postępowaniu, kiedy faktycznie tylko jednym ...
Ruchem II, bowiem wykonywanie przewozów w obrębie bocznicy kolejowej Ruch II ...
które nie jest wymagane posiadanie licencji na wykonywanie prze wozów kolejowych ...
o transporcie kolejowym. Rozstrzygnięcie protestu w tym zakresie przez zamawiającego poprzez ...
krąg wykonawców mogących wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ...
przewozów kolejowych rzeczy. Skarżący się w żaden sposób nie może zgodzić ...
się z twierdzeniem Zamawiającego, iż w zakresie pojęć : utrzymywanie i remonty ...
stanowiska skarżącego, nie rozpoznając jednak w rzeczywistości istoty zaskarżenia tego punktu ...
oznacza iż warunkiem możliwości uczestniczenia w postępowaniu jest spełnienie jednej z ...
alternatywą rozłączną, dopuścił możliwość udziału w postępowaniu dla tych wykonawców, którzy ...
wykonawca, który wyłącznie świadczy usługi w zakresie utrzymywania i remontów infrastruktury ...
30 mln może wziąć udział w postępowaniu. Pomimo tego, iż ten ...
zasad określających warunki udziału wykonawców w postępowaniu, przy szczególnym uwzględnieniu co ...
zasadę równego traktowania wykonawców, wyrażoną w art.7 ust.1 Pzp ...
dnia 12 października 2005r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji ...
1771, z późno zm.), a w szczególności § 13 ust. 1 pkt ...
utrzymaniem i utrzymania pojazdu kolejowego, w tym dokumentację zawierającą opisy czynności ...
o zamówienie publiczne, obejmujące także w swym przedmiocie, dzierżawę pojazdów kolejowych ...
przez zamawiającego pojazdu kolejowego, a w szczególności lokomotyw, dla których okresy ...
Załącznika Nr 1 do SIWZ, w dalszym ciągu narusza przepisy art ...
obowiązek ponoszenia przez wykonawcę kosztów w razie zaistnienia przetrzymywania wagonów na ...
tytułu nie przysługują żadne należności. W rozstrzygnięciu protestu odnośnie tego punktu ...
właśnie z pozostawaniem wagonów wykonawcy w dyspozycji zamawiającego. Załącznik Nr 5 ...
określa niezbędne minimalne ilości sprzętu, w tym wagonów kolejowych, którymi dysponować ...
Właśnie ze stwierdzeń zamawiającego zawartych w rozstrzygnięciu protestu, że będzie on ...
jak i odbiorcą, to oczywistym w rezultacie jest zatem, iż zamawiający ...
może dochodzić do takich sytuacji, w których nawet cały skład na ...
i rozmrożenia węgla znajdującego się w wagonach. W konsekwencji wskutek decyzji zamawiającego, cały ...
ponad ilość określoną przez zamawiającego w Załączniku Nr 5 do SIWZ ...
i rozładunku, wykonawca nie jest w stanie jednoznacznie skalkulować kosztów przewozu ...
oraz art. 487 K.c. w zw. z art. 14 Pzp ...
Pzp. Ad.4 skargi. Zamawiający w zaskarżonym postanowieniu, oświadczył, że minimalna ...
umowy, z tym, iż zamawiający w punkcie VI punkt 1 Załącznika ...
ilość, którą nie można, nawet w przybliżony sposób oszacować. Biorąc nadto ...
70 % maksymalnej ilości deklarowanej, ale w rzeczywistości zmniejszenie do poziomu kilku ...
19 protestu, to jest postanowienia w zakresie możliwości wypowiedzenia przez zamawiającego ...
Załącznika Nr 9 do SIWZ w postaci "Istotnych postanowień, które zostaną ...
przy uwzględnieniu zaproponowanych przez Zamawiającego w zmianach do SIWZ, karach umownych ...
Tabeli Nr 5, znajdujących się w Załączniku 1 do SIWZ, dodatkową ...
4, która określa przewidywaną ilość w okresie roku (tj. 12 miesięcy ...
Załącznika nr 1 do SIWZ, w ten sposób, iż "oświadcza, że ...
z treścią wyroku Zespołu Arbitrów (...) w tym zakresie, iż gwarantowany poziom ...
do każdych kolejnych 12 miesięcy w toku realizacji usługi. Takie stwierdzenie ...
Mając powyższe na uwadze, skarżący w dalszym ciągu podtrzymuje swój zarzut ...
zamawiającego umów najmu na wymienione w punkcie V punkt 1.1 ...
prace manewrowe ), a także usług w zakresie prowadzenia ruchu kolejowego oraz ...
usługi zostały określone przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do SIWZ w punkcie III lit C., D ...
nie określony". Tak sformułowany zapis w dalszym ciągu pozwala zamawiającemu na ...
wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia, w postaci nastawni CZ, nastawni CZ ...
z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ...
ustawowych terminów wypowiedzenia. Zespół Arbitrów (...) w zaskarżonym wyroku przesądził o braku ...
iż sam dokonał sprecyzowania zapisu w specyfikacji, iż "umowa najmu zostanie ...
skargi. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 13 ...
9 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych nieważne są czynności ...
3 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych jej postanowienia należy ...
do umowy, która zostanie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu pomiędzy wykonawcą ...
Art. 5 i art. 6 w/w ustawy wskazuje, że jeżeli zapłata ...
usługę nie może zostać dokonana w terminie 30 dni od daty ...
31 dnia do dnia oznaczonego w umowie jako termin zapłaty, 2 ...
następnego dnia po dniu oznaczonym w umowie jako termin zapłaty do ...
nie można wyłączyć lub ograniczyć w drodze czynności prawnej. Ustalenie umowie ...
że ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych miała na celu ...
tylko z art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych ale również z ...
Jak słusznie wskazał Zespół Arbitrów w uzasadnieniu wyroku z dnia 21 ...
9 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych nieważne są czynności ...
tylko narusza art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych ale także jest ...
tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, zaś złożona przez niego ...
z warunkami udzielania zamówienia określonymi w specyfikacji. Innymi słowy przez zakres ...
świadczenia należy rozumieć jego rozmiar. W przedmiotowym postępowaniu rozmiar świadczenia jest ...
tym większy jest rozmiar świadczenia. W przedmiotowym zamówieniu, wyznacznikiem rozmiaru świadczenia ...
się zatem, iż postanowienia specyfikacji, w tym zakresie zgodne są z ...
mas przeznaczonych do przewozów i w związku z tym zmianie zakresu ...
4.800.000 ton, przewidzianych w SIWZ przez Zamawiającego, jako maksymalna ...
dopuszczalna modyfikacja treści zawartej umowy. W pierwszym wypadku dochodzi do niedopuszczalnego ...
zawarcia umowy na czas określony. W drugim natomiast do obejścia art ...
art. 58§1 K.c. w związku z art. 139 ust ...
P. Ruch II spowodowane zawartymi w przyszłości porozumieniami lub umowami związanymi ...
które mogą być przez niego przekazane w celu realizacji inwestycji budowy elektrowni ...
uzasadniać, tak daleko idącą ingerencję w treść wiążącej strony umowy, co ...
dające się przewidzieć i obiektywnie niezależne od zamawiającego. Według skarżącego nie ...
umowy pod warunkiem jej przewidzenia w ogłoszeniu lub w SIWZ oraz określenia jej warunków ...
może przez strony zostać oznaczony w sposób dowolny, byleby tylko wskazywał ...
nie są to zdarzenia pewne. W konsekwencji zaproponowane przez zamawiającego okoliczności ...
wykonawca posiada oczywisty interes prawny w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia, który to ...
aby odpowiadały wymogom regulacji zawartej w przepisach prawa zamówień publicznych, ewentualnie ...
rzecz skarżącego zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa przez profesjonalnego ...
SA Oddział KWK (...) Ruch I w B. i Ruch II w W. w okresie 36 miesięcy". Bezspornym też ...
wykonawca (...) Spółka z o.o. w W. złożył protest wobec treści postanowień ...
art.180 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych protest powinien wskazywać ...
Załącznika nr 1 do SIWZ w postaci "Szczegółowego zakresu zamówienia do ...
nałożenia na Zamawiającego albo wykonawcę, w ramach obowiązków związanych z dzierżawą ...
aby odpowiadały wymogom regulacji zawartej w przepisach Prawa zamówień publicznych. Rozstrzygając ...
postanowień istotnych warunków zamówienia. Tymczasem w odwołaniu wykonawca zarzucił, iż dokonana ...
przez zamawiającego pojazdu kolejowego a w szczególności lokomotyw, dla których okresy ...
Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że w takich okolicznościach wykonawca nie ma ...
interesu prawnego we wniesieniu odwołania w tym zakresie skoro zamawiający protest ...
rozstrzygnięcia protestu odnośnie postanowień przewidzianych w punkcie V ppkt 2.4 ...
Załącznika nr 1 do SIWZ w postaci "Szczegółowego zakresu zamówienia" do ...
umowy najmu mienia Zamawiającego określonego w pkt.V punkt 1.1 ...
nieokreślony. Rozwiązanie umowy może nastąpić w każdym czasie za porozumieniem stron ...
z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ...
że rozwiązanie umowy może nastąpić w każdym czasie za porozumieniem stron ...
upływem terminu związania umową zawartą w wyniku zamówienia publicznego wymagana była ...
rozwiązanie umowy najmu zostało wykluczone. W skardze zarzucił wykonawca, iż wyrok ...
wadliwą ocenę postanowień SIWZ przewidzianych w punkcie X ppkt.2.1 ...
obowiązek przedstawienia dokumentów potwierdzających, że w okresie ostatnich 3 lat przed ...
ust.2 Pzp, bowiem zamawiający w sposób ograniczający uczciwą konkurencję oraz ...
traktowanie wykonawców przewidział możliwość złożenia w/w dokumentów wyłącznie do usług polegających ...
oraz wykonywaniu przewozów kolejowych rzeczy, w sytuacji kiedy przedmiotem zamówienia nie ...
którzy: świadczyli we wskazanym czasie w przeszłości usługi o wskazanej wartości ...
którzy świadczyli we wskazanym czasie w przeszłości usługi o wskazanej wartości ...
z nich wykonawcy mają wykazywać w jakiś wymaganych proporcjach. Zatem np ...
jest spełnieniem postawionego warunku udziału w postępowaniu. Możliwe jest także wykonanie ...
oświadczył - może wykonać. Sąd Okręgowy w pełni aprobuje ten pogląd Krajowej ...
Załącznika nr 1 do SIWZ w postaci "Szczegółowego zakresu zamówienia do ...
9 do SIWZ) wynika, iż w sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie ...
bocznicami wykonawca poniósł szkodę np. w skutek przetrzymania przez zamawiającego wagonów ...
Załącznika nr 1 do SIWZ w postaci "Szczegółowego zakresu zamówienia do ...
niż 70% maksymalnej ilości deklarowanej w załączniku, w czasie trwania umowy są sprzeczne ...
modyfikując treść tabeli nr 4 w pkt.III lit.E załącznika ...
do SIWZ, tabeli nr 5 w pkt. III lit. F załącznika ...
do każdych kolejnych 12 miesięcy w toku realizacji całego zamówienia, a ...
uwzględniając protest przewidziano również, że w przypadku niewykonania przez wykonawcę przewozów ...
zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości niewykonanych usług ...
dla każdej pozycji przedmiotów zawartych w tabeli nr 4 i tabeli ...
postępowaniem bez jakichkolwiek gwarancji zamawiającego. W punkcie 17 protestu wykonawca zarzucił ...
przepisów ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, a wydłużenie terminu ...
9 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych nieważne są czynności ...
art.58 k.c. i w konsekwencji stanowi przesłankę unieważnienia postępowania ...
Arbitrów i wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Takie stanowisko skarżącego jest ...
do podmiotów o których mowa w ustawie o finansach publicznych i ...
nie zaprzeczył. Zatem jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy ...
umowy pod warunkiem jej przewidzenia w ogłoszeniu lub SIWZ oraz określenie ...
Sąd Okręgowy się nie zgadza. W załączniku nr 9 do SIWZ ...
zostaną wprowadzone do umowy i w pkt.VI załącznika nr 1 ...
warunki wprowadzenia zmian postanowień umowy w zakresie zmiany terminu realizacji części ...
czas przeznaczony do przewozów i w związku z tym zmian zakresu ...
P. Ruch II spowodowane zawartymi w przyszłości porozumieniami lub umowami związanymi ...
są sprzeczne z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie zmierzają ...
art.198 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. O kosztach postępowania ...
VIII Ga 7/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 ...
sąd. Joanna Witkowska po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2017 roku w Szczecinie na rozprawie sprawy z ...
1 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. przeciwko R. P. o ...
wyroku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 18 lipca ...
1203/14 uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ...
kosztami postępowania. Uzasadniając wskazała, że w dniu 11 czerwca 2012 roku ...
Pozwany nie wykonał przedmiotu umowy w terminie i w związku z tym pismem z ...
na to, że pozwany popadł w zwłokę z wykonaniem części zobowiązania ...
części wynagrodzenia oraz kary umownej w kwocie 29.200 zł. Pozwany ...
jego rzecz zapłaty części wynagrodzenia, w związku z czym strony zawarły ...
r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, wydanym w sprawie X GC 1203/14 ...
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. kwotę 15.335 zł ...
stycznia 2014 roku, oddalił powództwo w pozostałym zakresie oraz zniósł wzajemnie ...
rozstrzygniecie Sąd poprzedził ustaleniem, że w dniu 11 czerwca 2012 roku ...
1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. (jako zamawiający) zawarła z ...
P. (jako wykonawcą) umowę nr (...), w ramach której pozwany zobowiązał się ...
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w S. przy ul. (...), dz. ew ...
in. do wykonania przedmiotu umowy, w zakresie wykonania koncepcji architektonicznej dla ...
1 i Zadania nr 2 - w terminie do 120 dni od ...
decyzji o pozwoleniu na budowę. W § 5 umowy strony ustaliły, że ...
przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 122.000 zł powiększone ...
płatne po zatwierdzeniu koncepcji architektonicznej w zakresie Zadania 1, c) etap ...
płatne po zatwierdzeniu koncepcji architektonicznej w zakresie Zadania 2, d) etap ...
2. Płatności miały być dokonywane w terminie 7 dni od daty ...
doręczenia przez pozwanego faktury VAT. W § 6 strony zastrzegły kary umowne ...
przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego, zamawiający ...
przyczyn leżących po stronie zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego. Aneksem ...
etapu V zadania nr 2, w terminie 5 dni, pod rygorem odstąpienia od umowy. W dniu 26 lutego 2013 roku ...
1, tj. inwestycji przy ul. (...) w S., a także wykonania projektu ...
miał zostać wykonany przez pozwanego w terminie 14 dni od dokonania ...
z koncepcją), łącznie z zatwierdzeniem w decyzji o pozwoleniu na budowę ...
stanowią 40% wartości wynagrodzenia wskazanego w umowie (...) z dnia 11 czerwca ...
wykonawcę, stosownie do zasad określonych w umowie, zgodnie z podziałem procentowym ...
wykonania każdego z poszczególnych etapów w terminie 30 dni po wystawieniu ...
wpłaty kwoty 12.000 zł w terminie do dnia 30 kwietnia ...
roku. Strony postanowiły także, że w przypadku braku zapłaty przez powódkę ...
przyczyn leżących po stronie zamawiającego. W piśmie z dnia 30 maja ...
zwrócone do nadawcy, jako niepodjęte w terminie. W dniu 10 czerwca 2013 roku ...
pozwanego kwotę 15.000 zł. W dniu 2 sierpnia 2013 roku ...
poczet kontynuowania projektu przy ul. (...) w S.. W dniu 9 sierpnia 2013 roku ...
zaliczki na poczet wykonania umowy w zakresie Zadania nr 1, z ...
z koncepcją), łącznie z zatwierdzeniem w decyzji o pozwoleniu na projektu ...
budynku C, D, E, F. W treści porozumienia wskazano, że prace ...
stanowią 40% wartości wynagrodzenia wskazanego w umowie (...) z dnia 11 czerwca ...
wykonawcę, stosownie do zasad określonych w umowie, zgodnie z podziałem procentowym ...
etap 1 - 12% wynagrodzenia wskazanego w umowie (...), przy czym wpłata z ...
dnia 2 sierpnia 2013 roku w wysokości 13.800,00 zł ...
się wykonać każdy z etapów w terminie 30 dni od wystawienia ...
rozliczenie należności za etap poprzedni. W porozumieniu powódka oświadczyła, że zleca ...
ostatecznie nie wykonał prac ustalonych w treści porozumienia z dnia 18 ...
się na spotkania na budowie. W dniu 28 listopada 2013 roku ...
dla inwestycji przy ul. (...) i w związku z tym w dniu 13 grudnia 2013 roku ...
tak dalekie, że wykonanie prac w umówionym terminie nie jest możliwe ...
spełnionego tytułem wynagrodzenia za prace, w zakresie których odstąpiła ona od ...
winy wykonawcy, wynikającej z wystawionej w dniu 30 grudnia 2013 roku ...
2013 (łącznie 43.000 zł) w terminie 7 dni. Pismem z ...
wzywając ją jednocześnie do zapłaty w terminie 7 dni kwoty 69 ...
000 zł z tytułu naruszenia praw autorskich poprzez wykorzystanie bez zgody ...
pozwanego wizualizacji osiedla przy ul. (...) w S. (Zadanie nr 1 zgodnie ...
dnia 13 grudnia 2013 roku. W odpowiedzi powódka poinformowała pozwanego, że ...
powódka wcześniej odstąpiła od umowy w części niewykonanej. W dniu 5 kwietnia 2016 roku ...
o potrąceniu przysługujących mu należności w łącznej kwocie 44.530 zł ...
treść art. 635 k.c. w zw. art. 494 § 1 k.c. w zw. 483 k.c. w zw. z § 6 ust. 1 ...
dnia 11 czerwca 2012 roku, w którym strony zastrzegły karę umowną ...
przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego. Sąd ...
części wynagrodzenia oraz kary umownej w kwocie 29.200 zł oraz ...
o odstąpieniu od umowy i w konsekwencji zasadności żądania zwrotu wzajemnych ...
umownej oraz jej wysokości, a w dalszej kolejności - zasadność zgłoszonych przez ...
przez niego czynność odniosła skutek. W tym zakresie wyjaśnił, że nawet ...
nie tylko treść korespondencji mailowej, w której pozwany proponował sposób rozliczenia ...
dalszej współpracy, znajdująca wyraz choćby w treści porozumienia z dnia 18 ...
że pozwany zawierając wskazane porozumienie, w sposób konkludentny anulował (cofnął) złożone ...
uzależniona od dojścia do adresata w taki sposób, że mógł się ...
mając na uwadze, że pozwany w toku postępowania przyznał, że otrzymał ...
oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w dalszej kolejności Sąd badał, czy ...
uznał zeznania samego pozwanego, który w toku przesłuchania przyznał, że późną ...
wycofać się z realizacji prac w zakresie objętym porozumieniem oraz oświadczył ...
stanowiły prawnych przesłanek zakończenia umowy, w szczególności nie były podstawą dla ...
kontraktem czynności. Sąd dostrzegł, że w tym czasie - w zakresie prac objętych porozumieniem dla ...
z realizacją obowiązującego kontraktu popadł w zwłokę uprawniającą powódkę do odstąpienia ...
635 k.c. Opóźnienie pozwanego w realizacji umowy zostało spowodowane wyłącznie ...
leżących wyłącznie po jego stronie. W konsekwencji Sąd doszedł do wniosku ...
łączącej ją z pozwanym umowy w zakresie objętym porozumieniem. Sąd ocenił ...
Zadania nr 2 i otrzymał w związku z tym należne mu ...
od umowy przestaje ona wiązać, w związku z czym, na podstawie ...
prac powierzonych pozwanemu do wykonania w treści zawartego w dniu 18 września 2013 roku ...
realizacji których powódka uiściła zaliczkę w wysokości 13.800 zł, a ...
wpłaconej na ten cel kwoty. W dalszej kolejności Sąd rozstrzygał o ...
zasadności żądania zapłaty kary umownej w wysokości 29.200 zł, ustalonej ...
leżących po stronie pozwanego. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy potwierdził, że ...
wyłącznie zachowanie pozwanego, który to w wyniku podjęcia jednostronnej i niepopartej ...
realizacji. Zdaniem Sądu takie działanie w pełni wyczerpywało dyspozycję § 6 ust ...
powództwo nie może zostać uwzględnione w całości, albowiem odstąpienie od umowy ...
dnia 18 września 2013 roku. W tym stanie rzeczy Sąd uznał ...
jego wysokość powinna zostać ustalona w oparciu o wartość tych prac ...
odstąpiła. Mając na uwadze, że w treści porozumienia wskazano, że wartość ...
wysokość kary umownej należało ustalać w ramach kwoty 58.400 zł ...
c. dokonał oceny żądania pozwu w kontekście tego zarzutu. Wyjaśnił, że ...
przez pryzmat interesów jakie zabezpiecza. W tym zakresie odwołał się do ...
że powódka nie wywodziła, aby w związku z niewykonaniem przez pozwanego ...
umową, a nadto projekt zamienny. W ocenie Sadu nie można więc ...
przyjąć, że nie angażował się w wykonanie przedmiotu umowy. Dostrzegł również ...
odstąpieniu od umowy i naliczeniu w związku z tym kary umownej ...
i naliczanej kary nie dochodził. W tym kontekście obciążenie pozwanego pełną ...
umownej jawiłoby się jako niesprawiedliwie. W powyższych okolicznościach Sąd uznał za ...
stymulacyjny i represyjny. Prezentując rozważania w przedmiocie zgłoszonego przez pozwanego zarzutu ...
do kwoty 15.335 zł. W odniesieniu do zgłoszonego pismem z ...
200 zł tytułem kary umownej w związku z dokonanym przez pozwanego ...
wobec braku wykazania wierzytelności wymienionych w tym oświadczeniu należało je uznać ...
dotyczące kwoty 15.330 zł w ogóle nie zostało wykazane. Złożone ...
mogło wywołać jakichkolwiek skutków prawnych w uwagi na fakt, że skutki ...
335 zł i oddalenia powództwa w pozostałym zakresie. O odsetkach orzeczono ...
pozwu. Ustalenia faktyczne zostały poczynione w oparciu o przedstawione do akt ...
B. oraz reprezentantów powódki i w częściowo pozwanego. Twierdzeniom pozwanego dotyczącym ...
p.c., który stanowi, że w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań ...
rozdzielone. Pismem złożonym na rozprawie, w dniu 4 lipca 2016 roku ...
powiększonej o koszt usług płatniczych w związku ze złożeniem pozwu do ...
kwota 2.400 zł określona w § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra ...
dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie ...
bowiem podatek ten nie wchodzi w skład niezbędnych kosztów procesu strony ...
uwzględnieniu, że powódka wygrała postępowanie w 35 %, a pozwany w 65% okazały się porównywalne, a ...
przy tym uwzględniając, że zakres w jakim każda ze stron wygrała ...
zł i zasądzenia kosztów postępowania, w tym zastępstwa adwokackiego za postępowanie ...
tj. art. 635 k.c. w zw. z art. 494 § 1 k.c. w zw. z art. 483 § 1 ...
dotyczy wyłącznie części dotychczas niewykonanej, w sytuacji kiedy prawidłowa wykładnia wskazuje ...
1 pkt 2 k.c. w zw. z art. 498 § 1 ...
niewłaściwej interpretacji drugiego z nich, w sytuacji gdy zgłoszenie zarzutu potrącenia ...
art. 484 § 2 k.c. w zw. z art. 5 k ...
umownej możliwe jest m.in. w oparciu o zasady współżycia społecznego ...
ciążył obowiązek wykazania poniesienia szkody, niezależnie od faktu, że taką szkodę ...
obciążenie pozwanego całą karą umowną w sytuacji, gdy ten stał na ...
na pozwanym ciążył ciężar dowodu w zakresie udowodnienia okoliczności przemawiających za ...
do kwoty 4.305 zł, w sytuacji gdy prawidłowa ocena prowadzi ...
że do skutecznego wykonania dzieła w zakresie projektu architektonicznego konieczne jest ...
tj. art. 53 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 1 ust ...
samego projektu konieczne jest przeniesienie praw autorskich do niego, 9. naruszenie ...
i 2 k.p.c. w zw. z art. 98 § 3 ...
pomimo, że mieścił się on w graniach przewidzianych przez ustawodawcę, nadto ...
powództwa wynikało z oceny Sądu, w szczególności w zakresie miarkowania kary umownej. Pozwany ...
2012 r. nie wywołało skutku w postaci wygaśnięcia tej umowy, b ...
1 zd. 1 k.c. w zw. z art. 14 oraz ...
Sądowym poprzez ich niezastosowanie i w konsekwencji nieustalenie, czy oświadczenie z ...
błędną wykładnię oświadczeń woli zawartych w treści porozumienia z dnia 18 ...
r. będące faktyczna podstawą wzajemnych praw i obowiązków stron, nie zawierało ...
karach umownych, czy też odesłania w tym zakresie do umowy (...), g ...
1 i 2 k.c. w zw. z art. 499 k ...
jego niezastosowanie i nieuwzględnienie, że w przypadku zwłoki powstałej po stronie ...
wykonania zobowiązania z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu ...
prawdopodobne, żeby zdołął ukończyć dzieło w terminie umówionym, 2) naruszenie przepisów ...
wynika, że pozwany wygrał sprawę w 65%, a powód w 35%, b) art. 233 § 1 ...
przez brak wszechstronnego rozważenia zebranego w sprawie materiału dowodowego i nieustalenie ...
r. strony tej umowy były w dalszym ciągu związane jej postanowieniami ...
k.p.c. przez niewskazanie w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku faktów, które ...
sąd uznał za udowodnione, a w szczególności czy oświadczenie pozwanego z ...
z zarzutami podtrzymały stanowiska zaprezentowane w wywiedzionych środkach zaskarżenia. Sąd Okręgowy ...
następuje. Apelacje okazały się uzasadnione w tym znaczeniu, że kontrola instancyjna ...
doprowadziła do jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania z ...
przez pozwanego jego oświadczenia, zawartego w piśmie z dnia 30 maja ...
tak m.in. Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 18 czerwca ...
oświadczenia, co do zasady, jest w ogóle niedopuszczalne (por. wyrok Sądu ...
518/08, Lex nr 570131). W tym drugim orzeczeniu wskazano, że ...
pismo k. 57-57v) w przekonaniu, że stanowi ono nową ...
dnia 18 września 2013 r. W tym kontekście należy zwrócić uwagę ...
odstąpieniu od umowy dowiedział się w toku procesu (zeznania D. R ...
należało uznać ustalenie Sądu Rejonowego w powyższym zakresie za nieuprawnione. Zrozumiałą ...
dnia 18 września 2013 r.. W szczególności wpływają na ocenę, czy ...
jak wynikająca z umowy zawartej w dniu 11 czerwca 2012 r ...
kar umownych, albo przewidywało je w innej wysokości. Dopiero po objęciu ...
umowy powódka odstąpiła i czy w związku z tym przysługuje jej ...
to według jakiej podstawy naliczonych. W świetle powyższych rozważań Sąd Okręgowy ...
zakreślone stanowiskami stron uznał, że w istocie doszło do uchybienia Sądu ...
pozwu przesądza o niezbadaniu sprawy w zakresie jej istoty. Sąd Rejonowy ...
przepisów proceduralnych, które determinują rozważania w zakresie prawa materialnego i ostatecznie ...
co było przedmiotem sprawy, zaniechał w ogóle zbadania materialnej podstawy żądania ...
faktycznej i prawnej niż zgłoszona w pozwie, nie uwzględnił (nie rozważył ...
albo merytorycznych zarzutów strony (tak w uzasadnieniu wyroku z dnia 16 ...
15/11). Zdaniem Sądu Okręgowego w przedmiotowej sprawie nie zbadano skuteczności ...
o odstąpieniu od umowy, co w przypadku pozytywnej weryfikacji miało wpływ ...
której powódka odstąpiła (czy zastrzeżono w niej kary umowne za odstąpienie ...
obejmuje również i taką sytuację, w której sąd zaniechał ustosunkowania się ...
przynajmniej nie dał temu wyrazu w pisemnych motywach rozstrzygnięcia, kwestii skuteczności ...
do podstaw materialnych złożenia oświadczenia w tym przedmiocie. Mając na uwadze ...
p.c., wyrok uchylono i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania sądowi ...
na gruncie obowiązującej strony umowy. W dalszej kolejności, przez pryzmat tak ...
dnia 18 września 2013 r., w szczególności ustali, czy stanowiło ono ...
nową umowę o treści odpowiadającej w pełnym zakresie umowie z dnia ...
powinien pominąć oświadczenia pozwanego zawartego w piśmie z dnia 30 maja ...
akt I Ca 131/15 W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 ...
z o.o. z siedzibą w W. i obciąża kosztami postępowania odwoławczego ...
z o.o. z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa - Izby Celnej w P. kwotę 1.200,00 ...
tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu przed Sądem Okręgowym. I ...
z 13.12.2014 r.). W trakcie tego postępowania w dniu 16 lutego 2015 r ...
formalnych dla skutecznego zastrzeżenia informacji w nim zawartych; 3. zaniechaniu odtajnienia ...
wpływ na wysokość ceny, a w konsekwencji zaniechanie odrzucenia oferty ww ...
odwołujący zarzucił zamawiającemu Izbie Celnej w P. naruszenie przepisów ustawy z ...
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z ...
1, art. 26 ust. 3 w zw. z 24 ust. 2 ...
4, art. 90 ust. 3 w zw. z art. 89 ust ...
i pkt 4 ustawy Pzp. W konsekwencji odwołujący wniósł o nakazanie ...
odrzucenia złożonej przez niego oferty. W uzasadnieniu zgłoszonych zarzutów żądań odwołujący ...
czynności badania i oceny ofert w sposób sprzeczny z zapisami specyfikacji ...
zamówienia (SIWZ) oraz przepisami prawa. W zakresie zarzutu I, tj. zaniechania ...
zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, iż ...
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (1). W pierwszej kolejności odwołujący podnosił, iż ...
podstaw do zastrzeżenia informacji zawartych w Wykazie osób jako stanowiących tajemnicę ...
przedsiębiorstwa wskazując na konieczność wykazania w terminie składania ofert podstaw do ...
postępowania, jak miało to miejsce w przedmiotowym postępowaniu. Ponadto odwołujący podnosił ...
nie oferty wykonawcy. Zamawiający obligatoryjnie w każdym przypadku powinien zbadać, czy ...
lub organizacyjny, czy też inny. W następnej kolejności zamawiający powinien ustalić ...
wskazań poczynionych przez Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 21 października ...
74/05, gdzie podniesiono, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ...
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr ...
bezskuteczności zastrzeżenia, o którym mowa w art. 96 ust 4 tej ...
jedynie na oświadczeniu wykonawcy - akceptując w sposób nieuprawniony zastrzeżenie jako tajemnicę ...
przedsiębiorstwa." Odwołujący wskazywał, że P. w swoich wyjaśnieniach uzasadniał, iż powodem ...
zaakceptować pogląd, że specjaliści wskazani w Wykazie nie komunikują swojego doświadczenia ...
stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej zawarte w wyroku z 6 grudnia 2010 ...
wykonawca zobowiązany był wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed ...
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co ...
Systemu Kontroli Tranzytu (...) 2 (2). W ocenie odwołującego żadna z ww ...
ogłoszenia z następujących względów: 1. w odniesieniu do usługi dotyczącej (...) odwołujący ...
nie pozwala na uznanie, iż w ich wyniku doszło do powstania ...
jest systemem zainstalowanym (wdrożonym) jedynie w Izbie Celnej w Ł., a opis warunku wymagał ...
roku 2015. Dodatkowo informujemy, że w 2014 r. nie planujemy także ...
10-2014-r-o-zmianach-w-planowanym-harmonogramie-wdrożenia-systemu-ncts ...
Odwołujący argumentował, że opis warunku w sposób jednoznaczny wskazywał, iż system ...
warunku wiedzy i doświadczenia, a w konsekwencji winien był wykluczyć tego ...
Odwołujący wskazywał, że wobec zajścia w stosunku do oferty wykonawcy P ...
wezwania ww. wykonawcy do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 ...
zaniechania dokonania również tej czynności. W zakresie zarzutu III, tj. zaniechania ...
rozumianą jako dającą się ująć w określonych jednostkach pieniężnych (wycenić). Wobec ...
czego zaniechał naruszając przepisy prawa. W zakresie zarzutu IV, tj. nieprawidłowej ...
z SIWZ, odwołujący wyjaśniał, że w postępowaniu złożono 6 poniżej wymienionych ...
o.o. ul. (...) 8-12 (...)-(...) W.: cena brutto 3.382.500 ...
2. (...) S.A. ul. (...) 04- (...) W. cena brutto 2.478,700 ...
o.o. Al. (...)/U15 (...)-(...) W. cena brutto 1.389.900 ...
6. P. S... SA. ul. (...) (...)-(...) W.; cena brutto 947.100,00 ...
029 060,30 - 95,97%. W tym zakresie odwołujący podnosił, że ...
każdy z ww. wykonawców dożył w zakreślonym terminie. Jednakże odwołującemu nie ...
nie zawiera rażąco niskiej ceny. W ocenie odwołującego wysokość ceny złożonej ...
mających wpływ na realizację zamówienia w każdym etapie (zaprojektowanie i wdrożenie ...
przedłożonych wyjaśnień powinna utwierdzić zamawiającego w przekonaniu, iż cena oferty nie ...
pozwoli na należyte wykonanie zamówienia w kształcie wynikającym z SIWZ. Za ...
na poziomie wyższym niż odwołujący, w sposób rozważny i uczciwy wyceniając ...
błędną ocenę sytuacji wykonawcy P. w niej zaprezentowaną, tj: a) znajomość ...
informatycznych, które mogą być wykorzystane w realizacji zamówienia, uznał odwołujący za ...
wykorzystane. O ile wykonawca P. w swych wyjaśnieniach nie powołał się ...
niż związany z polityką fiskalną. W tym zakresie odwołujący wskazywał na ...
in. na największym przejściu granicznym w Polsce (K.). Znajomość tych systemów ...
świadczenie usług wsparcia utrzymania systemów w ramach e-C.. Zdaniem odwołującego ...
sposób realizacji usług wsparcia systemów w ramach e-C. diametralnie różni ...
świadczenia znacznej części tych usług w pięciu wskazanych przez zamawiającego lokalizacjach ...
świadczenie usług wsparcia utrzymania systemu w okresie 24 miesięcy po dokonania ...
za wykonanie usług rozwoju systemu w wymiarze 100 osobodni, co daje ...
są zdarzeniami przyszłymi i niepewnymi, w kosztach związanych z ich świadczeniem ...
realizacją pozostałego zakresu zamówienia, bowiem w przypadku nie skorzystania z nich ...
związane z realizacją zamówienia wynosiły w sumie 693 000,00 zł, w tym 154 000,00 zł ...
Nadto odwołujący zauważył, że dodatkowo w powyższej kwocie wykonawca P. zobowiązany ...
uwadze, iż wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu są znaczącymi podmiotami na ...
mogłoby przełożyć się na różnice w jego cenie. Przyjmując nawet najniższą ...
41 tygodni od podpisania umowy, w tym: analiza i opracowanie projektu ...
11 tygodni, tj. 55 dni), w sumie 190 dni od podpisania ...
możliwe zapoznanie się z nią w inny sposób jak w miejscu jej przechowywania (5 lokalizacji ...
się na określoną wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych. Mając na uwadze ...
oraz testowych. b) Koszty szkoleń. W ramach realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany ...
warunki przeprowadzenie szkoleń szczegółowo opisane w SIWZ (liczebność grup, standardy lokalizacji ...
koszty z tym związane oscylują w granicach 8.000 zł. Z ...
popełniono błąd przy jej kalkulacji. W zakresie zarzutu IV.3. odwołujący ...
nią wszystkich elementów kalkulacyjnych wymaganych w SIWZ, co w jego ocenie stanowi podstawę do ...
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego w dniu 20 lutego 2015 r ...
Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrując odwołanie w granicach podnoszonych zarzutów stosownie do ...
postępowania obciążyła zamawiającego Izbę Celną w P., 2.1. zaliczyła na ...
zasądziła od zamawiającego Izby Celnej w P. na rzecz odwołującego T ...
łączną 18 600,00 zł., w tym tytułem zwrotu: a) kosztów ...
pełnomocnika - 3 600,00 zł. W uzasadnieniu powyższego rozstrzygnięcia Krajowa Izba ...
rezerwacji obsługi granicznej wywozowej eBooking (...). W zakresie wiedzy i doświadczenia wymaganego ...
niżej. Warunek, o którym mowa w ppkt 1.1.2 niniejszego ...
Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed ...
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jednej ...
spełniony warunek, o którym mowa w ppkt 1.1.2 niniejszego ...
warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed ...
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich ...
Załącznik nr 4 do SIWZ). W rozdziale V SIWZ punkt 7 ...
osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, w tym 1) kierownikiem projektu, 2 ...
nie więcej niż 2 funkcje w zespole, za wyjątkiem kierownika projektu ...
spełniania przez Wykonawców warunków określonych w SIWZ metodą "spełnia" łub "nie ...
podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w Rozdziale VI SIWZ. Niespełnienie któregokolwiek ...
Finansów potwierdziło, że wykonawca P. w okresie od 11.05.2010 ...
wdrożył (...) Przemieszczania oraz Nadzoru (...) Akcyzowych ((...)) w zakresie I i II cyklu ...
przez Ministerstwo Finansów Izbę Celną w Ł., potwierdzający należyte wykonania umowy ...
Wykonawcę, jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy z dnia 16 ...
późn. zm.), powinny być zawarte w ofercie w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych ...
które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej ...
Przystępujący P. S... S.A. w dokumentach oferty zastrzegł w trybie art. 8 ust. 3 ...
że zawiera on tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ...
związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty wykonania przedmiotu zamówienia ...
Odbioru Etapu II bez zastrzeżeń, w pracochłonności 100 osobodni wraz wymaganą ...
prac oraz świadczenie usług opisanych w (...) oraz (...) zostaną obliczone po wyborze ...
wykonanie prac, o których mowa w ust. 2 pkt 2.1 ...
całości prac, o których mowa w ust. 2 pkt 2.3 ...
całości prac, o których mowa w ust. 2 pkt 2.2 powyżej w maksymalnym zakresie, tj. wymiarze 100 ...
warstwą centralną systemu eBT umiejscowioną w (...) nie otrzyma punktów za to ...
o.o. Al. (...)/U15 (...)-(...) W. cena brutto 1.389.900 ...
P. S... S.A. ul. (...) (...)-(...) W.; cena brutto 947.100,00 ...
uzasadnienia do objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy z dnia 16 ...
Wykonawca P. S... S.A. w odpowiedzi z dnia 3 lutego ...
z o.o. - do złożenia w trybie art. 90 ust. 1 ...
mających wpływ na wysokość ceny. "W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym ...
co wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i ...
Odwołujący oraz przystępujący takie wyjaśnienia w zakreślonym terminie złożyli. Obaj wykonawcy ...
4 lutego podał takie uzasadnienie. "W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym ...
o.o. o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących elementów ...
o.o. złożyła pismem znak (...) w wyznaczonym terminie tj. do dnia ...
z o.o. posiada doświadczenie w realizacji i utrzymaniu systemów informatycznych ...
systemów, które będą wymagały modyfikacji w ramach realizacji zamówienia, przez co ...
na temat budowy tych systemów. W świetle powyższego, posiadana wiedza i ...
wpływ na wysokość oferowanej ceny. W konsekwencji brak jest podstaw do ...
względu na rażąco niską cenę. " "W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym ...
S... SA. o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących elementów ...
S.A złożyła pismem znak (...) w wyznaczonym terminie tj. do dnia ...
doświadczenie Wykonawcy we wdrażaniu systemów w środowisku Centrum Przetwarzania Danych MF ...
P. Systemu Informatyczne S.A. w związku z realizacją ww. systemów w ramach programu e-C. posiada ...
informatyczne, które mogą być wykorzystane w realizacji przedmiotowego zamówienia. Fakt, iż ...
świadczy już usługę utrzymania wytworzonych w ramach e-C. systemów może ...
obniżenie kosztów utrzymania systemu eBooking (...). W świetle powyższego, posiadana wiedza i ...
wpływ na wysokość oferowanej ceny. W konsekwencji brak jest podstaw do ...
na rażąco niską cenę. " Zamawiający w dniu 5 lutego 2015 r ...
powiadomił wykonawców o wynikach przetargu, w tym o wyborze oferty P ...
zajęła 2 miejsce - 61,33 w ramach kryterium ceny i architektura ...
wykazał legitymację do wniesienia odwołania w rozumieniu art. 179 ust. 1 ...
oferta została oceniona jako druga w kolejności. Był zatem uprawniony, aby ...
brak było podstaw do zachowania w poufności dokumentu Wykazu osób w ofercie P. S... SA. (...), że ...
dokument, jako objęty tajemnicą przedsiębiorstwa w trybie art. 8 ust. 3 ...
zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, iż ...
przystępujący P. S... S.A. w żaden sposób nie uzasadnił powodów ...
których uznawał, że Wykaz osób w jego ofercie może być traktowany ...
prawnych. Podkreślono, że wykonawca uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ...
nich się stosować. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązująca od 19 ...
przedsiębiorstwa - wskazując na konieczność wykazania w terminie składania ofert podstaw do ...
informacja podlega ujawnieniu. Podkreślono, że w interesie wykonawcy leżało zachowanie należytej ...
wykazać spełnienie łącznych przesłanek statuowanych w art. 8 ust. 3 ustawy ...
Wskazano także, że stwierdzony brak w zakresie nie wykazania, że utajniony ...
lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI SIWZ lub którzy ...
i dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI SIWZ zawierające błędy ...
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ...
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane ...
lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy ...
objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa oznaczonych informacji w ofercie wykonawcy nie należy do ...
dokumentów, które mogłyby podlegać uzupełnieniu w wyżej opisanym trybie art. 26 ...
utajnienia Wykazu osób było bezprzedmiotowe. W ocenie I. z powyższych względów ...
była ocena, czy dane zawarte w Wykazie osób wykonawcy P. S ...
przedmiot ich objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa w oparciu art. 11 ust. 4 ...
tekst jedn. z późn. zm.) w związku z art. 8 ust ...
dla objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa informacji w Wykazie osób wykonawcy P. przesądził ...
uwzględnienia dalszych zarzutów odwołania. Również w ocenie I. zarzut II., tj ...
nieprawidłowej oceny oferty wykonawcy P. w zakresie wymaganej wiedzy i doświadczenia ...
1.2 nie znalazł potwierdzenia. W tym zakresie wskazano, że wykonawca ...
komunikacją opartą o wymianę komunikatów (...). W ocenie I. wbrew stanowisku odwołującego ...
wdrożenie dopiero będzie miało miejsce. W zamówieniach na systemy informatyczne odróżnia ...
informatyczny jest zobowiązany wdrożyć go w terminie umownym. Produkcyjne udostępnienie systemu ...
Zamawiający - Ministerstwo Finansów Izba Celna w Ł. wystawiło przystępującemu w dniu 1.12.2014 r ...
nie został przez P. wdrożony. W ocenie I. protokół odbioru końcowego ...
systemu oraz wyjaśnienie Izby Celnej w Ł. pozostają spójne i stanowią ...
wykonawcę P. spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia. Izba ...
są gotowe jeszcze inne rozwiązania w ramach projektu eCło, które zamawiający ...
zamówił odrębnie od innych dostawców. W tym, np. system przyjmowania informacji ...
2 nie został wdrożony, a w konsekwencji nie wykazał, że zamawiający ...
z postępowania z tej przyczyny. W ocenie I. także zarzut III ...
wykonawcę P. nie znalazł potwierdzenia. W tym zakresie Izba miała na ...
zastrzegł złożone przez siebie wyjaśnienia w odniesieniu do elementów własnej oferty ...
informacji o tym samych charakterze w ofertach konkurentów. Podkreślone zostało, iż ...
8 ust. 3 Pzp implementuje w tym zakresie dyrektywy UE z ...
zgodnie z tą interpretacją (por. w tej mierze m.in. Sąd Najwyższy w uchwale z 19 listopada 2010 ...
9, poz. 127). Podkreślono, że w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE ...
z orzecznictwem sądowym, informacja wchodzi w zakres pojęcia tajemnicy przedsiębiorstwa, kiedy ...
osób. Zdaniem I. informacje zawarte w zastrzeżonych wyjaśnieniach kalkulacji ceny oferty ...
danej informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ...
że przede wszystkim informacje zawarte w ww. dokumentach miały charakter organizacyjny ...
inne informacje posiadające wartość gospodarczą w rozumieniu art. 11 ust. 4 ...
96, LEX 56452). Tym samym w ocenie I. wobec spełnienia wymogów ...
oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i ...
lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30 ...
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów ...
mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 1) oszczędności metody wykonania ...
oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Izba ...
oraz odwołującego do złożenia wyjaśnień w tym zakresie. W ocenie I. utajnione wyjaśnienia wykonawcy ...
które są znane zamawiającemu działającemu w tym postępowaniu z upoważnienia Ministra ...
zarówno przystępujący jak i odwołujący w tworzeniu systemów informatycznych i ich ...
się na oszczędności kosztowe przynajmniej w zakresie związanym z tworzeniem systemu ...
była zbliżona, mimo że i w tym zakresie mogą zostać przyjęte ...
natomiast odwołujący ma większe doświadczenie w zakresie systemów lokalnych, np. sterowania ...
dla służb celnych mają rozeznanie w ich funkcjonowaniu, co ułatwia prace ...
było wiadome, jakie projekty wcześniej w ramach eCło wykonywał P., gdyż ...
informatycznych, które mogą być wykorzystane w realizacji zamówienia, w opinii I. może wpływać na ...
oferty. Mimo, że doświadczenie zdobyte w ramach realizacji systemów e-C ...
usług wsparcia i utrzymania systemów w ramach e-C. mogło zostać ...
obniżenie kosztów utrzymania systemu eBooking (...). W pełni wiarygodne były zatem wyjaśnienia ...
systemów informatycznych, gotowe rozwiązania techniczne w tym zakresie przekładają się na ...
przez odwołującego sposób rozliczeń podany w SIWZ za etapy zamówienia, nie ...
wdrożyć i utrzymywać przez oznaczony w umowie czas. Od rozwiązań projektowych ...
przez wykonawcę będzie zależało przynajmniej w pewnym stopniu, użycie infrastruktury sprzętowej ...
i wdrożenia elementów systemu i w związku z tym wykazał jakie ...
miejsca jej udostępnienia nie zostały w SIWZ oznaczone. Podkreślono, że zarzuty ...
szkoleń, które według odwołującego oscylują w granicach 8.000 zł nie ...
nią wszystkich elementów kalkulacyjnych wymaganych w SIWZ, co stanowi podstawę do ...
niezgodnej z istotnymi postanowieniami SIWZ - w żaden sposób nie zostały przez ...
Pzp, - art. 26 ust. 3 w zw. z 24 ust. 2 ...
przystępujący wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu; 2. art. 8 ust ...
wpływ na wysokość ceny, a w konsekwencji zaniechanie odrzucenia oferty ww ...
wykonawcy P. ze wskazywanej przyczyny. W ocenie I. postępowanie dowodowe potwierdziło ...
9 i 10 ustawy Pzp. W tym przedmiocie Izba zaliczyła na ...
dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania ...
od odwołania oraz rodzaju kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich ...
zamawiający Skarb Państwa - Izba Celna w P., zarzucając naruszenie przepisu art ...
pkt 3 P.z.p. w związku z art. 182 ust ...
formalnych dla skutecznego zastrzeżenia informacji w nim zawartych, pomimo, iż zarzut ...
kosztów postępowania według norm przepisanych. W uzasadnieniu skargi zamawiający wskazał, że ...
z.p. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia ...
przedsiębiorstwa (...) osób, to należy ustalić w jakim momencie zamawiający obowiązany był ...
terminie podstaw do zastrzeżenia informacji w nim zawartych. Zgodnie ze znowelizowanym ...
stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Jednocześnie skarżący w tym miejscu zgodził się z ...
to, iż otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23.01.2015r. i w tym też dniu zamawiający obowiązany ...
T... Sp. z o.o. w dniu 23.01.2015r ...
T... Sp. z o.o. w dniu 30.01.2015r ...
co zostało potwierdzone własnoręcznym podpisem w protokole z udostępnienia do wglądu ...
30.01.2015r.), i w tym też dniu uzyskał informację ...
przedsiębiorstwa. Zatem zdaniem skarżącego już w dniu 30.01.20l ...
A skoro odwołanie zostało wniesione w dniu 16.02.2015r ...
stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej zawarte w uzasadnieniu wyroku z dnia z ...
14, przy analogicznym stanie fatycznym, w którym wskazane zostało, że: "z ...
skorelowany jest obowiązek udostępniania informacji. W sytuacji, gdy wykonawca poweźmie wiedzę ...
od tego właśnie momentu wykonawca - w ocenie którego zastrzeżenie to nie ...
3). Okoliczności, o których mowa w tym przepisie stanowią negatywną przesłankę ...
r., sygn. KIO 1258/14 w którym Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła ...
utajnienia dokumentów, jednak osobnej decyzji w tym zakresie nie ogłasza się ...
stanowiących podstawę do wniesienia odwołania w tym zakresie. Jeżeli bowiem przed ...
zamawiającego uznane za tajemnice przedsiębiorstwa. W takim wypadku termin do zakwestionowania ...
przedsiębiorstwa zaczyna biec od dnia, w którym wykonawcy nie udostępniono do ...
stanowisko zajęła Krajowa Izba Odwoławcza w postanowieniach z dnia 09.05 ...
r., sygn. 791/11 oraz w wyroku z dnia 0i ...
sygn. KIO 1308/11. Natomiast w zakresie podnoszonego skutku, jaki powoduje ...
r., sygn. KIO 1241/14 w którym wskazano, że: "Termin wyznaczony w art. 182 ust. 2pkt ...
skarżący wskazał, że z kolei w uzasadnieniu wyroku z dnia 29 ...
przepisu art. 180 ust. 1 w zw. z art. 182 ust ...
p.z.p., bowiem pozwalałoby w istocie na obejście prawa" Zdaniem ...
2 pkt 3 Pz.p. w związku z art. 182 ust ...
odtajnienia Wykazu osób był zgłoszony w terminie, to i tak nie ...
nie wykazał, że naruszenie przepisu w tym zakresie mogło mieć jakikolwiek ...
wynik postępowania o udzielenie zamówienia. W odpowiedzi na skargę przeciwnik skargi ...
z o.o. z siedzibą w W. wniósł o: 1) odrzucenie skargi w całości jako bezprzedmiotowej i umorzenie ...
Skargi kosztów postępowania, wg. norm prawem przepisanych. Uzasadniając swoje stanowisko przeciwnik ...
skarżącego nie zasługują na uwzględnienie. W pierwszej kolejności przeciwnik skargi uzasadniając ...
dnia 26 lutego 2015 r. w zakresie nakazanych Zamawiającemu przez Izbę ...
r., Zamawiający poinformował Wykonawców, że w wykonaniu wyroku Krajowej Izby Odwoławczej ...
P. S... SA. z siedzibą w W., do przedstawienia uzasadnienia objęcia tajemnicą ...
P. S... SA. z siedzibą w W.. Tym samym, wobec zastosowania się ...
zdolnymi do wykonania zamówienia, określonego w R.. V ust. 7 Specyfikacji ...
ponieważ jego oferta została sklasyfikowana w rankingu ofert na pozycji nr ...
przez tego wykonawcę i wniesienia w dniu 19 marca 2015 r ...
sygn. akt: KIO 537/15). W tej sytuacji, w ocenie przeciwnika skargi, przychylenie się ...
skarżącego i zmiana zaskarżonego wyroku w całości, poprzez oddalenie odwołania złożonego ...
weryfikacją czynności dokonanych przez zamawiającego w rezultacie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej ...
198a ust. 2 PZP, w postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia ...
zbędne lub niedopuszczalne. Powyższa argumentacja, w ocenie Przeciwnika skargi uzasadnia wniosek ...
umorzenie postępowania. Jednocześnie z ostrożności, w razie nieuwzględnienia przez Sąd wniosku ...
KIO 306/15), zostało wniesione w terminie, co powoduje że Izba ...
ust. 2 pkt 3 PZP w zw. z art. 182 ust ...
wniesione po upływie terminu określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych. Z kolei art ...
do chwili wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu jest uprawniony do podejmowania ...
weryfikacją zasadności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w ofercie Wykonawcy i ewentualnie do ...
Izba Odwoławczej zawarte m.in. w: wyroku z dnia 28 lutego ...
Z reguły odbywa się to w toku badania i oceny ofert ...
dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie ...
Przepis art. 179 ust. 1 w zw. z art. 180 ust ...
stanowi podstawy do wniesienia odwołania w terminie zakreślonym w art. 182 ust. 3 pkt ...
13), gdzie zostało stwierdzone, że: "(...) Prawo dopuszcza takie rozwiązanie, żeby nawet ...
3 p.z.p., ale w późniejszym terminie podyktowanym względami organizacyjnymi ...
Najdalej jednak winny zostać ujawnione w dniu przesłania informacji o wyborze ...
do zawarcia umowy ramowej, tj. w terminie umożliwiającym złożenie odwołania na ...
jej dokumentów." Zdaniem przeciwnika skargi w okolicznościach rozpatrywanej sprawy nie można ...
że skarżący zdaje się pomijać w treści swojego pisma znaczącą okoliczność ...
Spółki (...) S... SA. z siedziba w W., pod względem oceny zasadności zastrzeżenia ...
osób jako tajemnicy przedsiębiorstwa, bowiem w tym właśnie dniu zamawiający wystosował ...
przeciwnika skargi, odwołujący nie mógł w dniu 30 stycznia 2015 r ...
stanowią dokumentów, które podlegają uzupełnieniu w określonym trybie. Izba stwierdziła również ...
tajemnicę przedsiębiorstwa nie później niż w terminie składania ofert (tj. w dniu 22 stycznia 2015 r ...
etapie postępowania. Z tego wynika, w ocenie przeciwnika skargi, że Spółka ...
zapoznając się z dokumentacją przetargową w dniu 30 stycznia 2015 r ...
bądź braku zasadności utajnienia przez w/w Spółkę załączonego do oferty Wykazu ...
przeciwnika skargi dopiero po otrzymaniu w dniu 9 marca 2015 r ...
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca T... był ...
uprawniony do wystąpienia z odwołaniem w trybie art. 182 ust. 1 ...
pkt 1 PZP. Tym samym, w ocenie przeciwnika skargi, przytoczonych przez ...
a jednocześnie Zamawiający zakończył bądź w ogóle nie podejmował czynności mających ...
p.z.p., o tyle w razie braku takiego zawiadomienia znajdzie ...
z.p. Początkiem biegu terminu w tym ostatnim przypadku będzie zawsze ...
sygn. akt: KIO 1380/14), w uzasadnieniu którego stwierdzone zostało, że ...
Przepis art. 179 ust. 1 w zw. z art. 180 ust ...
stanowi podstawy do wniesienia odwołania w terminie z art. 182 ust ...
przez zamawiającego wobec oferty wykonawcy, w tym ostatecznie przez dokonanie jej ...
otwiera również udzielona jednoznaczna odpowiedź przekazana w sposób wskazany w art. 27 ust. 1 p ...
zamawiający odmawia ujawnienia oznaczonych dokumentów w ofertach." wyrok Krajowej Izby Odwoławczej ...
jego zaniechanie. Odmienna jest sytuacja, w której wykonawca jeszcze przed ogłoszeniem ...
do wyjaśnienia przyczyn zastrzeżenia informacji. W tym wypadku można mówić o ...
polegającej na odmowie udostępnienia informacji w wyniku powzięcia przez niego decyzji ...
wstępie Sąd Okręgowy wskazuje, że w pełni podziela ustalenia faktyczne poczynione ...
i wywody tej I. zawarte w pisemnych motywach zaskarżonego orzeczenia dotyczące ...
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz ...
P.z.p.). Drugim środkiem, w razie oddalenia lub odrzucenia odwołania ...
skarga do sądu od wydanego w tym przedmiocie orzeczenia. Zgodnie z ...
ust. 2 P.z.p., w postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia ...
zamówień publicznych nie stanowią inaczej. W przepisach przedmiotowej ustawy brak jest ...
szczegółowych unormowań dotyczących umorzenia postępowania. W art. 198f ust. 3 ...
Podobnie ogólne sformułowanie znajduje się w art. 386 § 3 k.p ...
wywołanego wniesieniem skargi należy poszukiwać w ogólnej normie zawartej w art. 355 § 1 k.p ...
wymienia się skuteczne cofnięcie pozwu. W doktrynie i w orzecznictwie do innych przyczyn zbędności ...
lub śmierć jednego z małżonków w sprawie o rozwód, natomiast za ...
lub 1113 k.p.c.). W kontekście przytoczonych wskazań, wykonanie zaskarżonego ...
skargą wyroku (...) nie mieści się w powyższej ustawowej kategorii umorzenia postępowania ...
jak zasadnie podkreślił Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z dnia 14 ...
do systemu prawnego środka odwoławczego w postaci skargi na wyrok arbitrów ...
unijnego. Sąd Najwyższy podkreślił, że w dyrektywie Rady Wspólnot (...) 89/665 ...
dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych ...
się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na ...
zaleca się wprowadzenie kontroli sądowej w postępowaniu o zamówienia publiczne lub ...
zostało, iż stanowisko, że zawarcie w trakcie postępowania sądowego umowy na ...
i umorzenie, czyniłby tę kontrolę w dużym stopniu iluzoryczną. Jednocześnie pozbawiałby ...
przetargu prawa do sądu zagwarantowanego w art. 45 Konstytucji, ograniczając je ...
o zamówienia przekraczające wartości wskazane w art. 182 ust. 2 pkt ...
z o.o. z siedzibą w W.. Jak wynika z uzasadnienia przedmiotowego ...
Izba Odwoławcza spośród wywiedzionych przez w/w wykonawcę w odwołaniu zarzutów za zasadny uznała ...
kosztami postępowania zamawiającego Izbę Celną w P., zaliczeniem na poczet kosztów ...
zasądzeniem od zamawiającego Izby Celnej w P. na rzecz odwołującego T ...
z.p. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia ...
argumentację Krajowej Izby Odwoławczej poczynioną w zakresie dotyczącym dokonanych zarówno przez ...
z.p. nie wymagał wykazania w terminie w nim określonym, iż zastrzeżone informacje ...
podniesiona przez przeciwnika skargi argumentacja w tym względzie wraz z powołanymi ...
Obecnie niedochowanie powyższego wymogu określonego w znowelizowanym przepisie art. 8 powinno ...
T... Sp. z o.o. w dniu 23.01.2015r ...
T... Sp. z o.o. w dniu 30.01.2015r ...
co zostało potwierdzone własnoręcznym podpisem w protokole z udostępnienia do wglądu ...
30.01.2015r.), i w tym też dniu uzyskał informację ...
więc skarżący zauważył, że już w dniu 30.01.2015r ...
także stwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, więc od ...
postępowania, co powoduje iż podjęte w tym zakresie przez zamawiającego czynności ...
terminu do jego wniesienia uprawnienie w tym względzie wygasło. Gdyby zarzut ...
zgłoszony obok innych zarzutów, wniesionych w ustawowym terminie, winien być na ...
przepisu art. 180 ust. 1 w zw. z art. 182 ust ...
P.z.p., bowiem pozwalałoby w istocie na obejście prawa. W tym stanie rzeczy oraz mając ...
niezasadnie przyjęła do rozpoznania zawarty w odwołaniu zarzut wykonawcy zgłoszony po ...
pkt 3 P.z.p. w związku z art. 182 ust ...
XXIII Zs 152/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 ...
odwołującego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. z udziałem: przeciwnika skargi ...
od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. na rzecz przeciwnika skargi ...
Polskie Sieci Elektroenergetyczne spółki akcyjnej w K. kwotę 5.400,00 ...
pkt 1 przez wszczęcie postępowania w trybie z wolnej ręki mimo ...
spełnienia przesłanek, o których mowa w ww. przepisie, 2. art. 16 ...
uzasadnienie wyboru tego trybu wskazane w ogłoszeniu było bardzo ogólne i ...
obecnie przez System D. zainstalowany w Krajowej Dyspozycji Mocy oraz pięciu ...
dotychczasowego wykonawcy (tj. (...)) byłby zakup w trybie konkurencyjnym nowego systemu. Odwołujący ...
uznał, że dla osiągnięcia celu w postaci modernizacji Systemu D., nie ...
rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze w stosunku do aktualizacji oprogramowania S ...
Jednak zdaniem odwołującego celem samym w sobie nie była modernizacja posiadanego ...
trzecim. Jednakże wskazana przesłanka ma w ocenie odwołującego charakter pozorny, ponieważ ...
zidentyfikował rozsądne rozwiązanie alternatywne/zastępcze w postaci dostawy i wdrożenia nowego ...
z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z ...
Dialogu Technicznego wskazał, że celem przekazania Wstępnej Specyfikacji Wymagań jest pozyskanie ...
dotyczących wstępnego opisu przedmiotu zamówienia. W tym celu zwrócił się o ...
wymagań zawartych we Wstępnej Specyfikacji, w szczególności przez przypisanie ich do ...
zbyt ogólnikowe, wymagające doprecyzowania np. w kontekście innych wymagań (wskazać jakich ...
przygotowaną dokumentację, aby wszcząć postępowanie w trybie konkurencyjnym na zakup systemu ...
powiązań z innymi systemami zamawiającego. W odniesieniu do powyższego odwołujący uznał ...
z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, czy z przyczyn technicznych ...
pracy KSE mogłaby być zaimplementowana w rozwiązaniach innych wykonawców, niż (...) jeśli ...
tylko zamawiający postawiłby odpowiednie wymagania w OPZ. Dostarczenie systemu innego wykonawcy ...
zamawiającemu funkcjonalności oraz postawić wymagania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości ...
zakupu nowego systemu S./E. w ramach np. przetargu nieograniczonego. 3 ...
Nowy system mógłby być dostarczony w takim samym czasie, co modernizacja ...
D. to 24 miesiące, a w takim samym czasie możliwe byłoby ...
Zamawiający mógłby od razu zakupić w ramach postępowania infrastrukturę sprzętowo-programową ...
to o tyle istotne, że w tym postępowaniu będzie ona zakupywana ...
D. będzie wymagała głębokich zmian w stosunku do systemu posiadanego obecnie ...
innego wykonawcę byłby systemem zbudowanym w oparciu o posiadane przez tych ...
wymagań cyberbezpieczeństwa. Odwołujący zaznaczył, że w myśl OPZ wiele modułów podlega ...
obecnie przez system D. zainstalowany w Krajowej Dyspozycji Mocy oraz pięciu ...
i sterowania infrastrukturą sieci elektroenergetycznej. W każdym przypadku proces wdrożenia systemu ...
dotychczasowego dostawcy) odbywa się równolegle w stosunku do istniejącej wersji systemu ...
systemem dotychczasowego czy nowego dostawcy. W konsekwencji brak przyczyn technicznych o ...
Odwołujący wskazał ponadto, że zamawiający w uzasadnieniu wyboru trybu wskazał także ...
rozwiązywaniu problemów technicznych i wyłącznie w przypadku aktualizacji Systemu D. możliwe ...
jest rozsądne rozwiązanie alternatywne/zastępcze, w postaci dostarczenia systemu przez innego ...
okoliczności nie stanowi przyczyny technicznej w rozumieniu art. 214 ust. 1 ...
sprowadzają się do uznania, że (...), w przekonaniu zamawiającego, jest najlepszym wykonawcą ...
z odwołującym dotyczącej przedmiotu zamówienia w postępowaniu. 3. Opinii Izby (...)Towarzystwa ...
4. Zaproszenia Odwołującego do udziału w Dialogu Technicznym z 11 kwietnia ...
2015 r. o unieważnieniu postępowania w trybie z wolnej ręki, tj ...
sieciowych Energy Management Systems (E.) w Obszarowych Dyspozycjach Mocy". 6. Opracowania ...
rzeczywistego dla celów sterowania dyspozytorskiego w K." (J. S., Stowarzyszenie (...)) na ...
konkurencyjnym na modernizację systemu S. w B.. 9. Ogłoszenia o udzieleniu ...
upgrade) systemu sterowania dyspozytorskiego D. w (...) i (...) o funkcjonalności M.. 10 ...
do (...) sp. z o.o. w W. - zaproszenia do złożenia oferty na ...
S. (dowód objęty tajemnicą przedsiębiorstwa). W piśmie z dnia 25 października ...
r. (...) sp. z o.o. w W. poparł stanowisko odwołującego. Wywiódł ponadto ...
naturalny lub techniczny (technologiczny). Natomiast w odniesieniu do przedmiotu zamówienia na ...
przynajmniej kilka podmiotów posiadających doświadczenie w tworzeniu i aktualizacji tego systemów ...
techniczne, funkcjonalne i niefunkcjonalne zamawiającego. W protokole dialogu zamawiający wskazał m ...
in.: 1. wymagania, które zmodyfikował w opracowanej specyfikacji w oparciu o przebieg Dialogu (pkt ...
wymaganej funkcjonalności; 2. zagadnienia, które w jego ocenie wymagałyby modyfikacji systemów ...
bez konieczności wykonania fundamentalnych zmian w oprogramowaniu tego systemu, jego architekturze ...
że nawet gdyby wymagane zmiany w systemach oferowanych przez innych niż ...
zakres, złożoność oraz stopień ingerencji w dotychczasowe rozwiązanie. Przystępujący uznał, że ...
że wprowadzenie takich zmian jest w ogóle możliwe. Po zakończeniu dialogu ...
niż (...) uczestnicy dialogu nie byliby w stanie wdrożyć w oferowanych przez siebie systemach S ...
E. wymaganych przez zamawiającego rozszerzeń w terminie zgodnym z harmonogramem. Art ...
umożliwiła zamawiającemu udostępniania tego oprogramowania, w tym kodów źródłowych i jego ...
te są prawdziwe, to ochrona praw wyłącznych, o którą chodzi w art. 214 Pzp nie może ...
umów, które zapewniają ochronę tych praw. Akceptowanie takiej sytuacji powodowałoby bowiem ...
z rygorów udzielania zamówień wskazanych w Pzp. Dostawa i wdrożenie całkowicie ...
S./E. stanowi przy tym w ocenie przystępującego rozsądne rozwiązanie alternatywne ...
na tyle szeroki, że zamawiający w razie jej przeprowadzenia otrzyma i ...
wraz tłumaczeniem na język polski. W dniu 11 października 2021 r ...
przystąpiła (...) sp. z o.o. w P. i wniosła o dopuszczenie ...
r. o wyborze jako najkorzystniejszej w postępowaniu oferty złożonej przez (...) (postępowanie ...
a (...) S.A. z siedzibą w P.. 8. Sporządzonego w języku holenderskim dokumentu wraz z ...
punktu 8.3 tego dokumentu. W odpowiedzi na odwołanie zamawiający wskazał ...
E.. Wiedza i doświadczenia zdobywane w czasie pracy z system są ...
wskazał, że zostało to potwierdzone w toku dialogu technicznego. Unikatowość poszczególnych ...
ostatnia modernizacja (aktualizacja) miała miejsce w latach 2006 - 2009. Była dokonana ...
o. na podstawie umowy zawartej w trybie zamówienia publicznego z wolnej ...
2005 r. znak: (...). System działa w oparciu o oprogramowanie S., do ...
wykonywania zadań Operatora Systemu Przesyłowego w zakresie zarządzania pracą Krajowego Systemu ...
wdrożenie nowego systemu S./E., w którym mógł wziąć udział każdy ...
pełnej obsługi aktualnych procesów biznesowych w zakresie funkcjonalności o krytycznym lub ...
dostawców tych systemów nie był w stanie zagwarantować, że wdrożenie nowego ...
samym nie stanowiłyby produktów zamiennych w znaczeniu pełnej zastępowalności obsługi procesów ...
nie stanowi zawężenia parametrów zamówienia w rozumieniu art. 214 ust. 1 ...
mechanizmy dystrybucji danych między procesami w systemie (wewnętrzna szyna transmisji danych ...
której znajomość ma kluczowe znaczenie w diagnostyce systemu oraz daje maksymalną ...
procedur działania oraz nawyków użytkowników (w szczególności dyspozytorów) oraz mapowania/konwersji ...
charakter ewolucyjny i jest dokonywany w związku z potrzebami klientów użytkujących ...
zakresu spełnienia wymagań zamawiającego, a w chwili obecnej rynek nie oferuje ...
obsługi aktualnych procesów biznesowych zamawiającego, w tym mających priorytet krytyczny lub ...
bardzo ważny, które są dostępne w ramach dedykowanych rozszerzeń aktualnie wykorzystywanego ...
więc że nowy system będzie w stanie efektywnie zastąpić istniejący system ...
in.: obsługa wymiany danych planistycznych w zakresie m.in. rejestru wyłączeń ...
Estymatora Stanu oraz Rozpływu Mocy w formacie EPC), - zaimplementowania polskiej normy ...
pozwalającej na pozyskiwanie i przetwarzanie w czasie rzeczywistym informacji o stanie ...
wykorzystywanych rutynowo przez dostawcę rozwiązania. W przypadku nowego systemu procedury te ...
E. operatorów europejskich i krajowych. W przypadku wdrożenia rozwiązania innego dostawcy ...
podkreślił znaczenie doświadczenia służb dyspozytorskich w pracy na dotychczasowym systemie. Wywiódł ...
wiedzieć, jak ten model powstał. W konsekwencji wdrożenie nowego systemu będzie ...
obciążone błędami wynikającymi z działania w oparciu o stare przyzwyczajenia. Stanowiłoby ...
zł. Uznał też, że jeśli w ogóle zmiany w systemach innych dostawców byłyby możliwe ...
ich implementacja nie byłaby możliwa w ramach typowego projektu wdrożeniowego. Ich ...
zakres, złożoność oraz stopień ingerencji w bazowe rozwiązanie wykluczały z przyczyn ...
poprawnego wdrożenia wszystkich wymaganych modyfikacji w celu spełnienia wymagań zamawiającego, bez ...
czasu. Podczas posiedzenia przed KIO w dniu 25 października 2021 r ...
następujących dokumentów: 1. Oświadczenia właściciela praw autorskich do Oprogramowania S. PL ...
upgrade) sytemu sterowania dyspozytorskiego D. w (...) i O. o funkcjonalność M ...
wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki przy ...
upgrade) systemu sterowania dyspozytorskiego D. w K.i O. o funkcjonalność ...
r. (...) sp. z o.o. w W. ustosunkował się do zarzutów odwołania ...
i wniósł o oddalenie odwołania. W uzasadnieniu podkreślił różnicę pomiędzy nowym ...
a unowocześnionym systemem. Wywiódł, że w przypadku nowego systemu trzeba zaprojektować ...
natomiast aktualizacji/modernizacji istniejącego systemu. W przypadku systemu D., który został ...
przez (...), sposób implementacji został zaprojektowany w ramach projektu pierwszego wdrożenia oraz ...
użytkowania obecnego systemu. Komponenty są w procesie rozwoju oprogramowania z czasem ...
te procesy mają miejsce jedynie w przypadku implementacji nowego systemu). Przystępujący ...
ale realizację niezmienionych potrzeb zamawiającego w oparciu o nowe technologie informatyczne ...
zainstalowanego u zamawiającego będzie dostępny w zmodernizowanej wersji (S. 7). Zaznaczył ...
zamawiającego są zewidencjonowane i dostępne w systemach zarządzania kodem źródłowym dostawcy ...
środowisk przedstawioną przez zamawiającego, instalowane w nich systemy powinny być swoimi ...
po zmianach bazy lub oprogramowania w trakcie normalnej eksploatacji). Prace projektowe ...
się więc do konfiguracji modułów w celu zapewnienia wymiany danych między ...
r. wykonaną na jego zlecenie, w której wskazano, że przedmiotem zamówienia ...
S. (...) S. (...) Na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 listopada 2021 r ...
od odwołującego na rzecz zamawiającego w K. kwotę 3 600,00 ...
pełnomocnika (k. 65 wyrok KIO). W uzasadnieniu Izba stwierdziła, że nie ...
Ustaliła, że odwołujący miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz, że zaistniała ...
możliwość poniesienia przez niego szkody w wyniku kwestionowanych czynności zamawiającego, a ...
o.o. zaproszenie do negocjacji w postępowaniu w trybie z wolnej ręki pn ...
wskazał art. 388 pkt 1 w zw. z art. 214 ust ...
lit. a i b Pzp. W treści zaproszenia wskazał m. in ...
cena i zwrócił się o przekazanie do dnia 25.10.2021 ...
możliwe jest wykonanie przedmiotu zamówienia w harmonogramie wynoszącym 24 miesiące od ...
1 do zaproszenia był OPZ, w którym zamawiający wskazał, że na ...
Zgodnie z punktem 3 OPZ, w ramach wykonania aktualizacji oprogramowania do ...
informatycznym. Biorąc pod uwagę powyższe w ocenie Izby nie budziło wątpliwości ...
że doszła do takiego przekonania w szczególności w oparciu o dowody o charakterze ...
przystępującego (...) sp. z o.o., w tym objęte tajemnicą przedsiębiorstwa załączniki ...
na modyfikację stanowiska odwołującego, który w odwołaniu traktował przedmiot zamówienia co ...
charakterze, b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów ...
że na rynku istnieje kilka w pełni funkcjonujących systemów S./E ...
się na oprogramowaniu do którego prawami wyłącznymi dysponuje, a także z ...
powyższe Izba uznała, że usługa w takim kształcie, jak opisany w OPZ, może być prowadzona wyłącznie ...
nie naruszył prawa wszczynając postępowanie w oparciu o art. 214 ust ...
lit. a i b Pzp w trybie z wolnej ręki, było ...
przystępujących po jego stronie rozwiązania w postaci nowych systemów stanowią rozsądną ...
rozsądny". Wywiodła, że termin ten w internetowym Wielkim Słowniku Języka Polskiego ...
tym idzie jako rozsądną alternatywę w rozumieniu art. 214 ust. 1 ...
przedmiotu zamówienia spełniającego przesłanki wskazane w lit. a i b tego ...
nakładu sił i środków oraz w porównywalnym czasie. Izba stwierdziła, że ...
np. (...). Odwołujący nie udowodnił natomiast w ocenie Izby, że możliwe jest ...
to powinien był to wykazać. W konsekwencji Izba uznała, że odwołujący ...
zaprzeczył stanowisku zamawiającego, który twierdził (w oparciu o wnioski z dialogu ...
niż (...) wymagałoby wprowadzenia fundamentalnych zmian w tych systemach. Z tego względu ...
miał podstawy, aby wszcząć postępowania w trybie z wolnej ręki (k ...
był uprawniony do wszczęcia postępowania w trybie z wolnej ręki na ...
charakterze lub związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów ...
z opinii biegłego, podczas gdy w okolicznościach niniejszej sprawy nie wystąpiły ...
odmowę przeprowadzenia powyższego dowodu, a w szczególności: (1) fakty, które miały ...
dokonaniu ustaleń sprzecznych z zebranym w sprawie materiałem dowodowym, zasadami logicznego ...
doświadczenia życiowego i wiedzą specjalistyczną (w tym poprzez błędną ocenę dowodów ...
i skutkowało dokonaniem błędnych ustaleń, w tym wadliwym ustaleniem, że: (1 ...
S./E. oraz że usługa, w takim kształcie, jak opisany w OPZ, może być prowadzona wyłącznie ...
wynika z zebranego materiału dowodowego, w tym z prawidłowej analizy dokumentacji ...
także przez inne podmioty; (2) w toku postępowania odwoławczego nie udowodniono ...
dowodowy potwierdza wskazane okoliczności, a w szczególności, że istnieją rozsądne rozwiązania ...
art. 542 ust. 1 Pzp w zw. z art. 559 ust. 2 Pzp w zw. z art. 552 ust ...
wniosków dowodowych skarżącego i odwołującego w przedmiocie dowodu z opinii biegłego ...
one wiadomości specjalnych i to w tak skomplikowanej dziedzinie, jak informatyka ...
elektronika ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji w zakresie systemów S./E., odmiennego ...
potrzeb zamawiającego, albowiem nie posiada w wersji bazowej wszystkich wymaganych przez ...
pominięcie okoliczności dokonania przez zamawiającego w toku postępowania zmiany OPZ świadczącej ...
zgodnie z art. 575 Pzp w zw. z art. 589 ust ...
elektroniki ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji w zakresie systemów S./E. na ...
gdy są spełnione przesłanki określone w Pzp. Możliwość taka istnieje m ...
charakterze, b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów ...
pracą Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) w czasie rzeczywistym składającego się z ...
to zostało u niego wdrożone w 2006 r. na podstawie umowy ...
ww. umowy zawierają klauzule wyłączności praw na dostarczone oprogramowanie S., wyłączające ...
oprogramowania S.. Koncern (...) nie posiada w Polsce autoryzowanych partnerów rozwijających lub ...
rozwiązywaniu problemów technicznych, i wyłącznie w przypadku aktualizacji Systemu D. możliwe ...
Systemem D."). Świadczy o tym w szczególności: a) Okoliczność, iż zamawiany ...
nowych wymagań bezpieczeństwa i przeprowadzenia w tym celu testów bezpieczeństwa (pkt ...
szkolenia dla każdej z istniejących niezależnie linii produktowych (...) S. (4, 5 ...
również treść ogłoszeń publikowanych przez (...), w których wprost wskazuje, iż (...) S ...
4 do 3.9 miała w latach 2006-2009) przeczy natomiast ...
systemu utożsamiać z aktualizacją oprogramowania. W przypadku tak przestarzałego systemu, jak ...
dostawcę) dowodzą choćby dokumenty przedłożone w toku postępowania, dotyczące wymiany systemu ...
utożsamiać z nadaniem nazwy postępowaniu w przedmiocie udzielenia tego zamówienia. To ...
nie będą już rozwijane, a w przyszłości klienci systemów wersji 3 ...
wymaganych przez zamawiającego] jest już w wersji bazowej systemu S. P ...
pozostałe muszą być dostosowane. Powyższe w ocenie skarżącego potwierdza, iż również ...
zostać dostosowane do potrzeb zamawiającego. W efekcie zdaniem skarżącego rozsądną alternatywą ...
potrzebne oraz może postawić wymagania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości ...
zakupu nowego systemu S./E. w ramach konkurencyjnego trybu postępowania o ...
jeśli taki opis nie jest w pełni gotowy, to jest bardzo ...
Nowy system może być dostarczony w takim samym czasie, co "Zmodernizowany ...
Zamawiający może od razu zakupić w ramach postępowania infrastrukturę sprzętowo-programową ...
wolnej ręki. Tymczasem odwołujący potwierdził w toku dialogu technicznego możliwość realizacji ...
przedstawiając szczegółowy harmonogram jego wdrożenia, w terminie 24 miesięcy. Ponadto skarżący ...
wykazał, by wnioski zamawiającego wyrażone w protokole z dialogu technicznego byty ...
zamówienia lub określenia warunków umowy w sposób odpowiadający aktualnym wymaganiom i ...
Tymczasem zamawiający nie tylko przedstawił w toku dialogu technicznego listę wymagań ...
nie występują żadne "fundamentalne" różnice w zakresie realizowanych funkcjonalności. Z tego ...
specyficzne dla PSE funkcjonalności zaimplementowane w obecnym systemie bez konieczności tworzenia ...
tego samego producenta. Aby zawrzeć w oprogramowaniu S. P. (...).2 te ...
też stanowić "doświadczenie służb dyspozytorskich w korzystaniu z obecnego systemu D ...
sposób obsługi niż dotychczasowego systemu. Niezależnie od powyższego, dostarczenie systemu innego ...
S./E. przez innego dostawcę, w tym do dokonania migracji danych ...
oprogramowania ani jego rozszerzeń, albowiem w ramach oprogramowania S. 7.2 ...
kodów źródłowych do oprogramowania wchodzącego w skład systemu D., skoro to ...
na etapie pierwotnego zamówienia przeniesienia praw autorskich niezbędnych do zachowania możliwości ...
jest objęta ochroną wynikającą z praw wyłącznych, nie jest wystarczające [dla ...
uzasadnienia dla zaniechania nabycia majątkowych praw autorskich i kodów źródłowych przy ...
jest rozsądne rozwiązanie alternatywne/zastępcze w postaci dostarczenia systemu przez innego ...
okoliczności nie stanowi przyczyny technicznej w rozumieniu art. 214 ust. 1 ...
pkt 1 lit. a) Pzp. W zasadzie przesłanki przedstawione przez zamawiającego ...
sp. z o.o.) jest w jego przekonaniu najlepszym wykonawcą. Takie ...
wolnej ręki. Skarżący przypomniał, że w przedmiotowym postępowaniu wymagania sprzętowe zostaną ...
składa się także obowiązek wykonawcy w postaci: "określenie wymagań i przygotowanie ...
podobieństwo do aktualnego systemu D.. W odniesieniu do wskazanej przesłanki udzielenia ...
wolnej ręki skarżący wskazał, że w rzeczywistości przyczyny techniczne występują, gdy ...
przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej ...
trybu z wolnej ręki, a w konsekwencji nie dostrzegła naruszenia przez ...
względu na jakąś jego cechę, w sposób nieuzasadniony przepisami prawa. Do ...
do naruszenia art. 541 Pzp w zw. z art. 531 Pzp w zw. z art. 539 ust ...
sprawy wymaga wiadomości specjalnych. Wreszcie w myśl art. 541 Pzp Izba ...
zostały powołane jedynie dla zwłoki. W niniejszej sprawie wniosek o przeprowadzenie ...
elektroniki ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji w zakresie systemów S./E. na ...
okoliczność, czy rozwiązaniem altematywnym/zastępczym w stosunku do aktualizacji bieżącego systemu ...
spełniał tożsame wymagania zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz na ...
zamiast aktualizacji, Skarżący złożył już w przystąpieniu z dnia 11.10 ...
wniosek o powołanie biegłego. Tymczasem w okolicznościach niniejszej sprawy nie wystąpiły ...
odmowę przeprowadzenia powyższego dowodu, a w szczególności fakty, które miały być ...
Izba Odwoławcza poczyniła ustalenia przeciwne w stosunku do stanowiska podmiotów wnioskujących ...
wiadomości. Skarżący zaznaczył, że Izba w odmienny sposób oceniła analogiczne dowody ...
fakt, że zamawiający dopuścił się w niniejszym postępowaniu manipulacji OPZ. Pierwotnie ...
jaki jest rzeczywisty przedmiot zamówienia. W kolejnej wersji OPZ (opublikowanej dzień ...
z OPZ wszystkie sformułowania, które w sposób literalny i oczywisty wskazywały ...
zasadnym jest ograniczenie wniosku dowodowego w stosunku do wniosku zgłoszonego przed ...
okoliczność, czy rozwiązaniem altematywnym/zastępczym w stosunku do aktualizacji bieżącego systemu ...
spełniał tożsame wymagania zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia (teza 1 ...
dokonała ustaleń sprzecznych z zebranym w sprawie materiałem dowodowym, zasadami logicznego ...
życiowego i wiedzą. Skarżący powtórzył w znacznej mierze argumentację przedstawioną przy ...
treści dokumentacji dialogu technicznego, uznając w szczególności, że odwołujący nie udowodnił ...
za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania odwoławczego. Zgodnie natomiast ...
zawiera wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, w tym ustalenie faktów, które Izba ...
poznanie przesłanek rozumowania Izby oraz w konsekwencji kontrolę orzeczenia przez Sąd ...
potrzeb zamawiającego, albowiem nie posiada w wersji bazowej wszystkich wymaganych przez ...
ocenie sprawy okoliczność zmiany OPZ w toku postępowania świadczącej o zamiarze ...
zamawiającego od skarżącej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według ...
sterowania pracą Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w czasie rzeczywistym i ma krytyczne ...
usługi kluczowej: przesyłanie energii elektrycznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia ...
aktualizacja oprogramowania S.) miała miejsce w latach 2006 - 2009 na postawie ...
o. jako udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki ...
na uwzględnienie. Zamawiający wywiódł, że w swej istocie zarzuty skargi - poza ...
obok wskazanego zagadnienia, nie podejmując w istocie polemiki z twierdzeniami i ...
które bądź nie odnoszą się w ogóle do przedmiotu sprawy, jak ...
E. od danego dostawcy - alternatywy w postaci dostawy nowego systemuS./E ...
od innego dostawcy, bądź które w ogóle nie były podnoszone przez ...
to zagadnienie nie ma zastosowania w realiach niniejszej sprawy. W ten sposób skarżący chce uniknąć ...
się do istoty zarzutów zawartych w odwołaniu, rozważyła stanowisko odwołującego, zamawiającego ...
Pzp środki ochrony prawnej określone w dziale IX tej ustawy, tj ...
zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Interes w uzyskaniu zamówienia to nic innego ...
jak ten, o który chodzi w sprawie (żaden nie był systemem ...
do tego, o który chodzi w sprawie. W świetle powyższego skarżący nie ma ...
i b ustawy Pzp jest w ocenie zamawiającego całkowicie błędny. Izba ...
art. 2 Prawa autorskiego), wchodzi w zakres monopolu eksploatacyjnego twórcy tego ...
to jest dostawcę tego oprogramowania. W tym zakresie można mówić o ...
zamawiającego, ale fakt znajdujący potwierdzenie w praktyce obrotu gospodarczego. Spełniona jest ...
Pzp. Powyższego twierdzenia nie kwestionuje w istocie sam skarżący stwierdzając, że ...
modernizacja systemu D., więc mają w jej ocenie, znaczenie wtórne i ...
należy stosować do danego przypadku. W ocenie zamawiającego Izba dokonała prawidłowej ...
być tak wykładana, to jest niezależnie od pozostałych. Skarżący zaś przedstawiając ...
oceny istnienia rozsądnego rozwiązania alternatywnego w niniejszej sprawie nie powinien być ...
określone dobro) KIO zwróciła uwagę w uchwale z 6 lutego 2014 ...
zamawiający mógłby nabyć produkt równoważny w postaci nowego systemu. Jak wynika ...
grunt obecnej regulacji prawnej wypracowaną w dorobku orzeczniczym konieczność badania, czy ...
warunków wyłączności np. wynikających z praw wyłącznych, nie istnieje rozsądna alternatywa ...
dzięki aktualizacji [o którą chodzi w sprawie] zostaje utrzymana dotychczasowa funkcjonalność ...
kluczowych funkcji systemu i zastosowane w tym zakresie rozwiązania logiczne i ...
D. pracujący na oprogramowaniu S. w wersji 7.2 będzie pod ...
nie jest możliwa do osiągnięcia w przypadku zastąpienia systemu D. nowym ...
2 oprogramowania S. - tak jak w przypadku każdej innej aktualizacji (upgrade ...
prawdziwy. Architektura logiczna systemu wdrożonego w różnych środowiskach pozostaje bowiem bez ...
zmian. Podkreślił przy tym, że w przypadku aktualnie eksploatowanego systemu S ...
liczba środowisk systemu D. wskazanych w OPZ wynika ze zwiększonych wymagań ...
dyspozytorów wynikające z regulacji prawnych), w tym cyberbezpieczeństwa (np. wymóg separacji ...
S./E.. Twierdzenie to pozostaje w sprzeczności w szczególności z informacjami pozyskanymi od ...
wdrożenia nowego systemu S./E. w czasie 24 miesięcy przeczą także ...
odwołującego na posiedzeniu przed KIO w dniu 25.10.2021 r ...
niego wdrożeń oraz informacje pozyskane niezależnie przez zamawiającego, z których wynika ...
trwały od 3,5 do prawie 6 lat. Zamawiający podkreślił, że ...
że fakt, iż oprogramowanie S. w wersji 7.2 musi pracować ...
ze zmiany funkcjonalności oprogramowania S. w wersji 7.2 w stosunku do wersji 3.9 ...
Zamawiający zaprzeczył, że oprogramowanie S. w wersji 7.2 musi zostać ...
potrzeb zamawiającego, albowiem nie posiada w wersji bazowej wszystkich wymaganych przez ...
Wyjaśnił, że technologia budowania rozszerzeń w postaci odrębnych pakietów zmian oraz ...
rozszerzeń do nowej wersji oprogramowania w żaden sposób nie jest tożsame ...
od nowa. Zamawiający podkreślił, że w trakcie analizy prowadzonej podczas dialogu ...
46 rozszerzeń zamawiającego jest już w wersji bazowej systemu S. 7 ...
zostać przeniesione, co jest realizowane w oparciu o istniejącą dokumentację i ...
Wszelkie zmiany (rozszerzenia) są przechowywane w postaci pakietu w SZK, co umożliwia tworzenie kodu ...
dostarczanych przez dostawcę systemu poprawek w ramach zawartych umów serwisowych oraz ...
dokonane przez zamawiającego, a wskazane w protokole z dialogu technicznego. Zamawiający ...
badanie rynku systemów S./E., w którym wzięło udział pięciu dostawców ...
E., którzy wdrożyli swoje systemy w przeważającej większości operatorów systemów przesyłowych ...
że skarżąca nie wzięła udziału w dialogu. Na podstawie szczegółowych informacji ...
zweryfikowano ponad 1000 wymagań), ustalono w szczególności, że na rynku istnieją ...
inny pod względem przyjętych rozwiązań w zakresie architektury systemu, szczegółowych funkcji ...
zakresu spełnienia wymagań zamawiającego, szczególnie w zakresie pełnej obsługi obecnych procesów ...
poprzez aktualnie wykorzystywany system D.. W dialogu technicznym potwierdzono również brak ...
wymagań krytycznych lub bardzo ważnych w rozwiązaniach oferowanych przez uczestników dialogu ...
systemu D.. Zamawiający zaznaczył, że w dialogu technicznym wzięli udział wszyscy ...
administrowania systemem, a także skarżący w stosunku do oferowanych przez siebie ...
oferują swoim klientom możliwości nabycia praw autorskich do kodów źródłowych. Oczekiwanie ...
że będą stosowali inną praktykę w zakresie warunków licencyjnych oferowanych przez ...
modelu biznesowego wyklucza możliwość zbywania praw autorskich do kodów źródłowych. Dotyczy ...
dedykowanych rozszerzeń systemu D.. Przejęcie praw autorskich do dedykowanych rozszerzeń nie ...
gdyż oprogramowanie to nie działa niezależnie od tzw. core’u systemu ...
D. udostępnia kod źródłowy Zamawiającemu w celach administracyjnych, co jak wykazał ...
Otwartość obecnego rozwiązania dla zamawiającego, w postaci udostępniania kodu źródłowego, pozwala ...
nie konkretny system S./E. (w przypadku zamawiającego system D.) jest ...
wszystkich wymaganych przez zamawiającego funkcjonalności, w tym krytycznych i bardzo ważnych ...
inny system S./E., był w pełni uprawniony do podjęcia takiej ...
uznał za ogólnikowy. Stwierdził, że w istocie wywody skarżącego ograniczają się ...
naruszenia omawianych przepisów sprowadza się w istocie do samego zakwestionowania zastosowania ...
pkt 1 i 3 Pzp. W ocenie zamawiającego analiza treści zarzutu ...
pkt 1 i 3 Pzp w powiązaniu z pozostałymi zarzutami skargi ...
określonego przez zamawiającego. Zmierzają one w istocie do uzasadnienia bezpodstawnego twierdzenia ...
biznesowych, które muszą być spełnione w odniesieniu do tej działalności. Tym ...
zamawiających sektorowych. To zamawiający decydują w ramach posiadanej autonomii decyzyjnej co ...
nie oznacza oczywiście dowolności zamawiających w sposobie kształtowania przedmiotu zamówienia, ten ...
określony z zachowaniem zasad wskazanych w Pzp. Nigdy jednak, nikt poza ...
co ma być przedmiotem zamówienia, W realiach niniejszej sprawy zamawiający podjął ...
przy zachowaniu ciągłości jego działania w czasie rzeczywistym, oraz ryzyka niedostępności ...
że tezy dowodowe zostały sformułowane w tak ogólny sposób, że nie ...
że istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne. W szczególności nie wskazali jaki system ...
stworzenia lub wykonania prac dostosowawczych w bazowych rozwiązaniach. Wręcz przeciwnie, podmioty ...
prac implementacyjnych lub dostosowawczych, upatrując w tym podstaw do twierdzenia, że ...
przeciwnego dowodu z opinii biegłego. W tym miejscu należy wskazać, że ...
nieprawdziwe twierdzenie, że oprogramowanie S. w wersji 7.2. nie jest ...
że fakt, iż oprogramowanie S. w wersji 7.2. jest aktualizacją ...
alternatywnego - dowodem z opinii biegłego. W tym miejscu należy podkreślić, że ...
a nie zagadnienie techniczne. Natomiast w razie przeprowadzenia dowodu, biegły musiałby ...
choćby z parametrami podstawowymi, wymaganiami w zakresie współdziałania z innymi systemami ...
był udostępniany każdemu zainteresowanemu podmiotowi, w tym skarżącemu, na takiej samej ...
dokonania ustaleń sprzecznych z zebranym w sprawie materiałem dowodowym zamawiający uznał ...
do ustalenia, że oprogramowanie S. w wersji 7.2. stanowi aktualizację ...
zlecenie (...) wraz z opisem zmian w poszczególnych modułach oprogramowania S. między ...
oprogramowania obydwu wersji. Przedłożone opinie w tym zakresie ograniczyły się jedynie ...
sporządzone przez osoby nie znające w ogóle rozwiązania S.. Tym samym ...
dowodowej. Z porównania zmian dokonanych w poszczególnych modułach oprogramowania S. między ...
7.2 wynika natomiast, że w przeważającej większości modułów zachowano ich ...
jak ten, że ustalenia zawarte w protokole końcowym dialogu technicznego nie ...
jakie dane i informacje zostały przekazane przez uczestników dialogu technicznego - które ...
aktualizację systemu D. została podjęta w roku 2021. Nie sposób przy ...
174v odpowiedź na skargę). W piśmie procesowym datowanym na 25 ...
braku posiadania przez skarżącego interesu w rozumieniu art. 505 ust. 1 ...
być zgodne z treścią odwołania). W końcu wyraził pogląd, że nawet ...
ten podkreślił, że skarżący wykracza w skardze poza zakres postawionych przez ...
Uprawnieniem zamawiającego jest prowadzenie postępowania w celu uzyskania takiego przedmiotu, jaki ...
odpowiedzialność za swoje decyzje zakupowe (w kontekście ich zasadności czy też ...
Sądu, które oceniają prawidłowość proceduralną w świetle regulacji wynikających z przepisów ...
zaniechanie przeprowadzenia postępowania. Czynnością zaskarżoną w tej sprawie jest wybór trybu ...
kwestionowania przez odwołującego i skarżącego, w najróżniejszy sposób prawa zamawiającego do ...
otworzy im drogę do udziału w przetargu. Czynią tak - początkowo - próbując ...
kupić nowy system, a następnie - w sytuacji udowodnienia nieprawdziwości tych twierdzeń ...
zamawiający "pod płaszczykiem" modernizacji ukrywa w rzeczywistości zakup nowego systemu. To ...
dokonał on modyfikacji stanowiska, bowiem w odwołaniu traktował przedmiot zamówienia co ...
a nie modernizacja), to powinni w tym zakresie skorzystać z narzędzi ...
Próżno jednak takich zarzutów szukać w odwołaniu. Pojawiają się one dopiero ...
które nie mają swoich "odpowiedników" w odwołaniu, Sąd winien je pozostawić ...
1 Pzp poprzez wszczęcie postępowania w trybie z wolnej ręki pomimo ...
spełnienia przesłanek, o których mowa w ww. przepisie, 2) art. 16 ...
art. 99 Pzp). Odwołujący bowiem w swoim piśmie, choć porusza kwestię ...
nawiązywać do zakupu nowego systemu, w ostateczności nie kwestionuje, że chodzi ...
modernizacji jest nowy system, aż w końcu po twierdzenie (3) że ...
że kwestia rzekomego "nowego systemu" (w którymkolwiek z powyższych wydań) pojawia ...
faktycznego, a nie jako zarzut w tym zakresie, który - oprócz stanu ...
a ponadto ze stosownych wniosków. W odwołaniu natomiast - poza żądaniem, że ...
powinno zostać unieważnione i przeprowadzone w innym trybie - próżno szukać wniosków ...
ale wywody te zmierzają zupełnie w innym kierunku niż chce tego ...
Tłumaczy to też, dlaczego nigdzie, w tym w petitum, nie pojawia się zarzut ...
te poprzedzone są "Wprowadzeniem", które w całości poświęcone zostało art. 214 ...
ust. 1 pkt 1 Pzp, w szczególności: zasadzie wyboru na gruncie ...
Zaniechanie jego przeprowadzania przez Izbę w tej sytuacji (choćby z tego ...
powyżej uwagi. Uczestnik wywiódł, że w przypadku oceny, że mamy do ...
istnieją rozsądne rozwiązania alternatywne/ zastępcze w stosunku do aktualizacji systemu D ...
istnieją rozsądne rozwiązania alternatywne/ zastępcze w stosunku do budowy nowego systemu ...
jak zasady współżycia społecznego wskazane w art. 5 k.c., także ...
uzupełniająco". Dlatego też zarzut ten, niezależnie od powyższych okoliczności, nie zasługuje ...
z rzeczywistą treścią dowodów zalegających w sprawie, czy prezentowanych tendencyjnie i ...
Uczestnik podkreślił, że ocena zebranych w sprawie dowodów dokonywana przez Izbę ...
tych ocen może nastąpić wyłącznie w ściśle określonych przypadkach. Ocena dowodów ...
wówczas, gdy skarżący wykaże, że w sposób oczywiście wadliwy z punktu ...
Odnosząc się do zarzutu błędnego - w ocenie skarżącego - zastosowania przez zamawiającego ...
przedstawił zestawienie tabelaryczne, obrazujące, jakie w jego ocenie etapy są charakterystyczne ...
zamówienie stanowiące przedmiot Postępowania). Chodzi w szczególności o brak takich czynności ...
Zaznaczył przy tym, że już w trakcie analizy prowadzonej podczas dialogu ...
ponad połowa) rozszerzeń jest już w wersji bazowej systemu S. P ...
dostosowane, ale można to zrobić w oparciu o istniejącą dokumentację i ...
71 rozszerzeń) nie ma natomiast w przypadku zakupu nowego oprogramowania, co ...
poprawności są jego kompleksowe testy w rzeczywistym środowisku działania. Zakwestionował też ...
wywiódł konieczność kolejnych aktualizacji S. "w kolejności wersji 3.9-> ...
Rozwój oprogramowania był kontynuowany równolegle w dwóch ośrodkach i dla odróżnienia ...
nie będą już rozwijane, a w przyszłości klienci systemów wersji 3 ...
rzeczoznawcę jest po prostu niemożliwa. W przypadku zamawiającego jedyną poprawną metodą ...
swoja tezę, poprzez kolejne wersje, w tym np. 6.x, która ...
innym produktem działającym z systemem W. i całkowicie niezależnym od wersji 3, 4 i ...
nowym a unowocześnionym systemem. Otóż w przypadku nowego systemu trzeba zaprojektować ...
na powtórzeniu (więc nie zaprojektowaniu w celu ich implementacji) funkcji użytkowo ...
przez (...), sposób implementacji został zaprojektowany w ramach projektu pierwszego wdrożenia oraz ...
użytkowania obecnego systemu. Komponenty są w procesie rozwoju oprogramowania z czasem ...
Procesy te mają miejsce jedynie w przypadku implementacji nowego systemu. Nieprawdziwe ...
że aktualizacja opisana przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu nie oznacza dostosowania ...
ale realizację niezmienionych potrzeb zamawiającego w oparciu o nowe technologie informatyczne ...
zainstalowanego u zamawiającego jest dostępny w zmodernizowanej wersji (S. 7) uwzględniającej ...
zamawiającego są zewidencjonowane i dostępne w systemach zarządzania kodem źródłowym dostawcy ...
środowisk przedstawioną przez zamawiającego, instalowane w nich systemy powinny być swoimi ...
po zmianach bazy lub oprogramowania w trakcie normalnej eksploatacji). Niezbędny zakres ...
się więc do konfiguracji modułów w celu zapewnienia wymiany danych między ...
procedury testowe są stosowane rutynowo w systemach (...) po każdej zmianie oprogramowania ...
że prowadzenie testów ma świadczyć w dostarczeniu zupełnie nowego systemu a ...
miał rzeczywistą wolę udzielenia zamówienia w sposób konkurencyjny (co jednak okazało ...
o opłacalności zamówienia nowego systemu w procedurze konkurencyjnej, uczestnik wskazał, że ...
modernizacji. Argument skarżącego zaś, że w dialogu nie brali wszyscy wykonawcy ...
do którego nie zaproszono, lub w którym na zaproszenie zamawiającego nie ...
właściwie nieważny i pozbawiony sensu - w końcu te nieuczestniczące podmiotu zawsze ...
jakieś inne rozwiązanie. Stanowisko skarżącego w zakresie alternatywnego rozwiązania uznające budowę ...
źródłowych, których posiadanie jest niezbędne w takiej sytuacji. Twierdzenie, że do ...
kody źródłowe. Kody źródłowe są w istocie formą zapisu algorytmów i ...
Dlatego podlegają one ochronie opisanej w Umowie Licencyjnej. Za nieuzasadnione uczestnik ...
taka nie jest spotykana ani w Polsce, ani w innych krajach. Udostępnienie kodów źródłowych ...
one dowolnie udostępniane i powielane. W obliczu powyższego nie powinno też ...
wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. W najlepszy sposób dowodzi tego fakt ...
wykraczałyby poza funkcjonalności aktualnie istniejącego w ramach systemu D.. Odnosząc się ...
czy też odwołujący, powinni podnieść w odwołaniu stosowne zarzuty w tym zakresie. Takich jednak brak ...
postępowanie (k. 204-222 pismo). W piśmie datowanym na 27 stycznia ...
Skarżący nie był zainteresowany udziałem w postępowaniu, które nie służyło udzieleniu ...
dnia 30.03.2015 r. - w aktach sprawy), którego uczestnikiem był ...
zagadnienia, jakim jest ustalenie, co w rzeczywistości stanowi przedmiot zamówienia objętego ...
o.o. podtrzymała stanowisko wyrażone w toku postępowania przed KIO (k ...
się o zamówienie i jest w stanie je wykonać jest uprawniony ...
Na marginesie należy wskazać, że w przypadku określenia warunków przystąpienia do ...
jako np. zbyt ograniczające konkurencję. W niniejszym postępowaniu skarżącemu taki środek ...
skoro nie określono warunków przystąpienia. W konsekwencji interes we wniesieniu środka ...
do niedozwolonego rozszerzenia zarzutów. Już w odwołaniu (...) sp. z o.o ...
zarzutów po terminie. Wywód KIO w uzasadnieniu wyroku, abstrahując od jego ...
dotychczasowego. Ocena tej okoliczności jest w istocie centralnym punktem uzasadnienia. Skarżący ...
odwołującego (...) sp. z o.o. W odwołaniu został podniesiony zarzut naruszenia ...
1 i 3 Pzp, a w skardze, oprócz naruszenia tychże przepisów ...
dotyczące przebiegu postępowania przed KIO, w tym przeprowadzania i oceny dowodów ...
wolnej ręki należy wskazać, że w sprawie niniejszej chodzi o zamówienie ...
14 Pzp. Podstawą działania zamawiającego w tym zakresie był art. 214 ...
charakterze, b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych - jeżeli ...
złożenie zamówienia na nowy system w trybie konkurencyjnym, lecz uznał za ...
nie "jakiekolwiek"), - a ponadto czy w ogóle zostały spełnione przesłanki z ...
b Pzp. Skarżący uważał, że w istocie przedmiotem zamówienia jest nowy ...
a nie modernizacja istniejącego, a w konsekwencji rozsądnym rozwiązaniem alternatywnym, pozwalającym ...
zamówienie nowego systemu, do czego w ogóle kody źródłowe nie byłyby ...
nie ma gotowych do implementacji w konstruowanym systemie. Podczas wymiany pism ...
skarżący nie podważył zaprezentowaną polemiką, w tym także dowolnym twierdzeniem, że ...
kolejna wersja tego programu, bazująca w znacznej mierze na systemie S ...
rozwiązań. Jest to program powstały w wyniku ewolucyjnej zmiany poprzednich produktów ...
ten sam, nie taki sam). W konsekwencji aby ocenić, czy uzasadnione ...
Sąd uznał, że zakres zamówienia w sposób uprawniony jest określany jako ...
posiadanego przez zamawiającego systemu D.. W celu dokonania powyższej oceny część ...
więc rodzaj środka dowodowego przewidzianego prawem. Sąd uznał ten dowód za ...
się spójnością i logiką przedstawionej w nim argumentacji, a jednocześnie nie ...
podkreślić, że także biegły sądowy w celu sporządzenia opinii musiałby pozyskać ...
zarzut wobec treści dokumentu prywatnego w postaci opinii prywatnej iż odwołuje ...
modernizacji, - czy zachodzi potrzeba ochrony praw wyłącznych, - czy istnieje alternatywne lub ...
rozwiązania alternatywnego lub zastępczego, a w każdym razie skarżący go nie ...
systemu nie jest przedsięwzięciem równoważnym w stosunku do modernizacji istniejącego systemu ...
wtedy, gdy będzie prawidłowo funkcjonował w całym środowisku informatycznym przedsiębiorstwa i ...
Modernizacja nie wymaga lub wymaga w mniejszym zakresie (niż przy wprowadzeniu ...
na zachowanie kompetencji nabytych dotychczas w jak najszerszym zakresie i na ...
okoliczność, że rozwiązaniem altematywnym/zastępczym w stosunku do aktualizacji bieżącego systemu ...
spełniał tożsame wymagania zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia została uznana ...
systemu jest wprawdzie rozwiązaniem zastępczym w stosunku do modernizacji, ale nie ...
systemu z pozostałym środowiskiem informatycznym, w którym by ten nowy system ...
nie zakup zupełnie nowego, a w każdym razie skarżący nic innego ...
stwierdzić, że brak nabycia tych praw nie jest żadnym niedopatrzeniem zamawiającego ...
podkreślał, że wykonanie nowego systemu w ciągu 24 miesięcy jest możliwe ...
systemu o porównywalnym stopniu złożoności w czasie 24 miesięcy. Skarżący zarzucał ...
pewnej części funkcjonalności/rozszerzeń. Trzeba w tym miejscu powtórzyć, że ponad ...
lit. a i b Pzp w zw. z art. 388 pkt ...
nie mógł się więc ostać. W konsekwencji nie może być uwzględniony ...
przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób m. in. zapewniający zachowanie ...
rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie. Natomiast w myśl art. 539 ust. 2 ...
ustalonymi faktami i doświadczeniem życiowym. W sprawie niniejszej dowód z opinii ...
zebranego materiału. Wbrew zarzutom zawartym w skardze, Krajowa Izba Odwoławcza dokonała ...
prawidłowej oceny przedstawionego i powoływanego w toku postępowania materiału dowodowego. Izba ...
podkreślał ponadto "nierówne" potraktowanie dowodów w postaci opinii prywatnych - a więc ...
zawiera wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, w tym ustalenie faktów, które Izba ...
dowody przedstawione przez uczestników postępowania, w tym skarżącego oraz nienależycie uzasadniła ...
Pzp Sąd Okręgowy orzekł jak w pkt I wyroku. O kosztach ...
108 § 1 k.p.c. w zw. z art. 589 Pzp ...
postępowania. Skarżący przegrał postępowanie skargowe w całości, dlatego też został obciążony ...
uwzględnił treść § 2 pkt 7 w zw. z §10 ust. 1 ...
z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców ...
00 zł. Dlatego orzeczono jak w sentencji. Sędzia Sądu Okręgowego Natalia ...
II C 1244/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 ...
grudnia 2015r. Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący p.o ...
sąd. Marta Witek po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2015r. w Łodzi na rozprawie sprawy z ...
II C 1244/10 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 5 lipca ...
umowy (pozew k. 3 - 17). W odpowiedzi na pozew z dnia ...
jakich powód dopuścić miał się w toku realizacji powyższej umowy wskazał ...
względu wniósł o oddalenie powództwa w całości (odpowiedź na pozew k ...
powierzchni 50m2 położonej w R. przy ul. (...) (umowa k ...
metalowych na rzecz (...) Spółki Komandytowej w R., której prokurentem i komandytariuszem ...
bizon, jak również dla Fabryki (...) w R., w ramach współpracy z którą S ...
1997 leasingowane od (...) Spółki Akcyjnej w W.. S. D. świadom był możliwości ...
oświadczenia sprzedawcy k. 443 - 444). W dniu 12 listopada 2008r ...
wniosku deklarował jednocześnie, iż już w chwili jego składania miał "zlecenia ...
poszerzenie grona klientów", powiększenie "zysków w kolejnych latach" jak również "wprowadzenie ...
ze sprzedaży", "uzyskanie wyższego udziału w rynku krajowym i lokalnym". Całkowitą ...
na 1 197 600zł. W złożonym przez siebie wniosku powód ...
też uproszczonej procedury udzielenia zamówienia w trybie zamówień publicznych. Powód zadeklarował ...
nowo przyjętych pracowników zatrudniony zostanie w charakterze operatora maszyny (...), jak również ...
Urzędu Pracy oraz poprzez ogłoszenia w lokalnej prasie. Osiągnięcie powyższych wskaźników ...
na etapie mającej się odbywać w okresie od 12 grudnia 2008 ...
55, biznesplan k. 1030 - odwrót). W tym samym biznesplanie powód zapowiadał ...
nadto, iż jest świadom wszystkich praw i obowiązków spoczywających na nim ...
oraz nawiązanie współpracy z Politechniką w C. (zeznania świadków M. L ...
mu dofinansowania (pismo k. 61). W dniu 22 czerwca 2009r ...
której pozwany przyznał powodowi dofinansowanie w kwocie 1 197 600zł ...
realizację projektu mającego odbywać się w okresie od 12 grudnia 2008 ...
wspólnotowego i krajowego między innymi w zakresie zapewnienia zasad przejrzystości, jawności ...
szans wykonawców na rynku ofert, w tym w szczególności do upublicznienia ofert, dostępu ...
wyboru. Ze swej strony pozwany w par. 6 pkt 6 i ...
poniesionych przez powoda wydatków kwalifikowalnych w formie płatności pośrednich i końcowej ...
wydatków. Na powoda nałożono nadto w par. 8 ust. 2 umowy ...
projektu oraz informowania o nieprawidłowościach w terminie nie dłuższym niż 7 ...
uprawniony był do rozwiązania umowy w przypadku zaprzestania realizacji projektu bądź ...
Zgodnie z par. 22 umowy, w sprawach nią nieuregulowanych zastosowanie znajdowały ...
zmiany wymagały akceptacji pozwanego wyrażonej w formie aneksu (umowa k. 62 ...
79, aneks k. 81 - 82). W dniu 21 maja 2009r ...
do Centrum (...) o wypłatę zaliczki w kwocie 239 520zł., w dniu zaś 18 czerwca 2009 ...
tych nigdy nie wypłacono (niesporne). W dniu 14 lipca 2009r ...
dokument zatytułowany "Zasady udzielania zamówień w stosunku do których beneficjenci nie ...
są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych współfinansowanych ze środków ...
wspomnianą stroną internetową (zeznania świadków W. P. k. 413, M. L ...
odwrót, M. K. k. 994). W dniu 20 lipca 2009r ...
numerycznie maszyn do obróbki skrawaniem w postaci 3 poziomych centrów obróbczych ...
oferty takie składane mogą być w terminie do dnia 12 sierpnia ...
ogłoszenie k. 84, 262 - 263). W dniu 4 sierpnia 2009r ...
aktualizacją (oferta k. 114 - 119). W dniach: I 10 sierpnia 2009 ...
powoda wystosowana została oferta zredagowana w języku niemieckim (oferta k. 278 ...
stała się ich właścicielem dopiero w dniu 29 września 2009r ...
świadka M. C. k. 484). W ocenie oferentów ogłoszenie powoda zawierało ...
93, faktura VAT k. 94). W dniu 12 października 2009r ...
odbioru kupionych przez siebie maszyn, w dniu zaś 29 października 2009 ...
zaś tego załączył fakturę wystawione w związku z zakupem oprogramowania komputerowego ...
tej jednak nie dokonano (niesporne). W dniu 15 października 2009r ...
powód złożył do (...) - Autoryzowanego Przedstawiciela (...)w Polsce zamówienie na zakup komputera ...
k. 133, przelew k. 134). W dniu 20 października 2009r ...
są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych współfinansowanych ze środków ...
przedstawić, kierowana była do spółki (...). W ocenie kontrolujących było to podstawą ...
zakupu oprogramowania powód nabył jednocześnie licencję upoważniającą do korzystania z tego ...
363 - odwrót - 364, zeznania świadków W. P. k. 412 - odwrót - 413 ...
nie można wiązać z inwestycją w maszyny (...) i ich oprogramowanie (zeznania ...
k. 423 - odwrót). Jego nabycie w istotny sposób ułatwiło i przyśpieszyło ...
świadka T. B. k. 487) W dniu 25 stycznia 2010r ...
adresem, to jest przy ul. (...) w R. (notatka k. 365). W dniu 9 lutego 2010r ...
z których to maszyn jednak w dacie kontroli nie została w ogóle uruchomiona (pismo k. 158 ...
powoda maszyn jedynie ta wyprodukowania w roku 2006 uznana może zostać ...
podzielili zatem ostatecznie wniosków zawartych w załączonej do wniosku opinii NOT ...
ich zatrudnieniu nie ukazało się w lokalnej prasie ani też w Powiatowym Urzędzie Pracy, lecz jedynie ...
z którymi powód ściśle współpracuje, w tym przez (...) Spółkę z Ograniczoną ...
ich zatrudnienie zaś nastąpiło dopiero w dniach 21 i 26 października ...
po złożeniu wniosku o płatność, w którym to wniosku powód zdążył ...
realizację deklarowanych przez siebie wskaźników w zakresie zatrudnienia. Wskazano nadto, że ...
żadnego z dotychczasowych miejsc pracy. W oparciu o powyższe okoliczności pozwany ...
miały zostać "zatrudnione z polecenia" W dacie kontroli w miejscu pracy obecna była jedna ...
maszyn dokonał z pominięciem zawartych w tej ustawie uregulowań jak również ...
przez pozwanego zasad udzielania zamówień w stosunku do osób, w stosunku do których beneficjenci nie ...
ustawy jak również do obowiązujących w tym zakresie wymogów prawa wspólnotowego ...
wpłynęła z przekroczeniem terminu zakreślonego w ogłoszeniu. Okoliczność powyższe uzasadniać miały ...
także informacji o wyborze oferty. W odniesieniu do kupna komputera także ...
k. 152 - 163, zeznania świadków W. P. k. 413, M. L ...
424, A. Z. k. 464). W piśmie zawierającym zastrzeżenia pokontrolne powoda ...
treść bowiem faktury VAT wystawionej w związku z nabyciem oprogramowania komputerowego ...
o zamiarze przeprowadzenia trzeciego szkolenia w późniejszym terminie po zakończeniu rozliczenia ...
zatrudnieni mieli zostać nowo przyjęci w związku z realizacją projektu pracownicy ...
na rynku pracy jak również w lokalnej prasie. Powód wskazał także ...
kwalifikacjach. Powód przyznał jednocześnie, iż w trakcie realizacji projektu okazało się ...
usług. Usprawiedliwiając ostateczne zmniejszenie zatrudniania w swojej firmie powód wskazał, iż ...
dla potrzeb uzyskania wnioskowanej dotacji. W ocenie powoda to właśnie realizacja ...
dalszemu, bardziej drastycznemu spadkowi zatrudnienia w jego firmie; III przyznał fakt ...
iż na etapie oceny wniosku, w którym określono, jakie maszyny mają ...
co do ich innowacyjności; V w odniesieniu do zarzutu niestosowania przepisów ...
oferentów jeszcze przed złożeniem oferty w drodze telefonicznej informowany był o ...
k. 164 - 175). Odnosząc się w piśmie z dnia 25 marca ...
pozwany ocenił je jako niezasadne, w kolejnym zaś piśmie z dnia ...
2010r. poniesione przez powoda w związku z realizacją projektu wydatki ...
31 maja 2010r. pozwany w kolejnym piśmie z dnia 17 ...
220, pismo k. 201 - 202). W dniu 20 września 2010r ...
przepisami prawa (oświadczenie k. 368 ). W toku wymiany prowadzonej z powodem ...
czego powód także zobowiązywał się w swoim wniosku (zeznania świadka A ...
powoda jak również sposób produkcji w tymże zakładzie zmienił się na ...
konkursu, nie wszystkie kupowane urządzenia w ramach projektu musiały być innowacyjne ...
uzyskać punkty przy ocenie merytorycznej w kryterium innowacyjności, miarodajne bowiem dla ...
jednej technologii znanej i stosowanej w Polsce krócej niż 5 lat ...
powodowa upatrywała fakt powstania szkody w odmowie wypłaty dotacji pomimo przyjętego ...
powołał się na zapisy zawarte w par. 21 ust. 1 pkt ...
powyższe - znajdujące oparcie nie tylko w zeznaniach świadka Z., a także ...
oraz braku współpracy z politechniką. W sytuacji takiej powód mając jedynie ...
Ilość ta uległaby dalszej redukcji w przypadku odjęcia punktów za szkolenia ...
dla powoda metody obliczania punków, w myśl której nieosiągnięcie wskaźnika szkoleń ...
zarzutu stoi fakt, iż kiedy w listopadzie 2008r. powód wystosował ...
całkowicie chybione ocenić należało zawarte w zastrzeżeniach powoda uwagi, jakoby miał ...
powoda deklaracja taka zawarta została w sposób wyraźny w złożonym przez powoda biznesplanie. Fakt ...
wdrożenia nowej technologii nastąpił ostatecznie w jego firmie spadek zatrudnienia pośrednio ...
idącym deklaracjom konkurencyjność firmy powoda w żaden sposób nie poprawiła się ...
sama strona powodowa - urządzeń, efektu w postaci obiektywnego wzrostu zatrudnienia nie ...
celu zawartej między stronami umowy. W ocenie sądu, o prawidłowej realizacji ...
o czym świadczy mnogość wydanych w sprawie opinii - przysparzać może znacznych ...
urządzeń nie jako celu samego w sobie, którego osiągnięcie jest wystarczającą ...
z wydziałem mechatroniki na politechnice w C., te bowiem działania, gdyby ...
zatrudnienie i szkolenia razem wzięte. W zaistniałej sytuacji nawet całkowite wywiązanie ...
z przyjętych przez powoda zobowiązań w zakresie zatrudnienia i szkoleń na ...
powodowej, wedle którego, skoro pozwany w zastrzeżeniach pokontrolnych nie powoływał się ...
zaniechanie nawiązania współpracy z politechniką w C., to tym samym z ...
rozwiązania umowy. Przyjęte zatem rozwiązania w istotny sposób odbiegają od wymaganych ...
umowy najmu lokalu mieszkalnego dokonywanego w trybie ustawy z dnia 21 ...
czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, na gruncie bowiem stosunku ...
występowaniem zaległości czynszowych za wskazany w ustawie okres czasu bądź też ...
się zobowiązał oraz czy i w jakiej części wskaźniki te udało ...
stanowiskiem strony powodowej, że niepowołanie w zastrzeżeniach pokontrolnych braku działu b ...
oraz uruchomienia współpracy z politechniką w C. skutkować miało utratą możliwości ...
nie podważa podniesiony również dopiero w toku postępowania argument strony powodowej ...
wskaźników projektu, podzielić należało bowiem w tym zakresie stanowisko pozwanego, iż ...
trudności mających stanąć na przeszkodzie w ich uzyskaniu. Jako zasadną ocenić ...
rozwiązania umowy, to jest wyszczególnionego w par. 21 ust. 1 pkt ...
także ubiegał się o dofinansowanie w tym samym konkursie co powód ...
sposób dopatrzyć się nieprawidłowości jedynie w tym, że osoby spokrewnione z ...
powodem wspólnie z innymi przedsiębiorcami w celu podniesienia swojej konkurencyjności i ...
zamiast zdecydować się na udział w przewidzianej z myślą o takich ...
należało jako znajdujące oparcie również w par. 21 ust. 1 pkt ...
tyle nieczytelna, by uniemożliwić odczytanie w sposób nie budzący wątpliwości daty ...
powodowi. Zdaniem sądu za zrozumiałe w tej sytuacji uznać należało podejrzenia ...
przyznanego na ich zakup dofinansowania. W świetle pozostałych ujawnionych informacji, z ...
takim charakterze zostałaby zawczasu ujawniona. W przedmiotowej sprawie fakt pomyślnego dla ...
także strona pozwana zwróciła uwagę w swoich wnioskach pokontrolnych - zakupione przez ...
korzysta spółka (...) (wniosek k. 158). W zaistniałej sytuacji decyzję strony pozwanej ...
za zrozumiałą. Także pozostałe poczynione w sprawie przez stronę pozwaną ustalenia ...
zawodowej osób zatrudnionych przez powoda w ramach realizacji projektu pozwalają na ...
kryteriami powód posłużył się tworząc w swojej firmie nowe etaty dla ...
stosowania których powód zobowiązał się w par. 15 ust. 1 pkt ...
których znajomość powód deklarował jednocześnie w złożonym przez siebie biznesplanie. Ujawnienie ...
o ubieganie się o dofinansowanie w wybranej przez siebie formule konkursu ...
o dofinansowanie, a ponadto przyznawana w ramach takich konkursów nie może ...
natury - jak miało to miejsce w niniejszej sprawie - służyć finansowaniu zakupów ...
się bowiem pozwanego nie sposób - w świetle ujawnionych powyżej okoliczności - ocenić ...
Skoro zatem sam powód wystartował w stanowiącym działanie 3 - 2 konkursie ...
powodowi do wypłaty świadczenia ustalić w kwocie niższej dotacji przyznawanej średnim ...
wprawdzie również małego, lecz działającego w ramach klastra, określony mógłby zostać ...
dnia 7 października 2015r. w sprawie I CSK 878/14 ...
przeznaczona na wzrost zatrudnienia i w zakresie, w jakim beneficjent nie wywiązał się ...
mu się nie należały, stanowiłoby w istocie mechanizm zachęcający do początkowego ...
bez wątpienia nie mająca oparcia w prawie uprzywilejowanie wnioskodawców, którzy od początku ...
decyzji pozwanego o rozwiązaniu zawartej w powodem umowy, żądanie pozwu podlegało ...
par. 6 pkt 7 obowiązującego w toku postępowania Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości ...
dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców ...
urzędu; - niezbędne do celowej obrony w rozumieniu art. 98 par 1 ...
do spraw funduszy strukturalnych, informatyki w kwocie 20 133,62zł ...
IV C 1412/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 ...
z o.o. z siedzibą w P. na rzecz Skarbu Państwa ...
tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w sprawie; 3. nakazuje pobrać od ...
z o.o. z siedzibą w P. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 22 725,57 ...
z o.o. z siedzibą w K. obecnie (...) sp. z o.o. z siedzibą w P. wystąpiła o zasądzenie od ...
swoje roszczenia powód wskazał, iż w dniu 7 maja 2009 r ...
z o.o. z siedzibą w K. zawarła ze stroną pozwaną ...
rzeczowego objętego umową (...) ma zawarte w pkt 2.2. (1) odniesienie ...
r. wydanej przez Wojewodę (...), albowiem w w/w decyzji znajduje się zapis zgodnie ...
przebudowa istniejącej drogi realizowana będzie w granicach istniejącego pasa drogowego" str ...
i ich wyceny, wobec określenia w umowie trybu wynagrodzenia ryczałtowego należnego ...
budowy bezkolizyjnego przejścia dla pieszych w obrębie km 655+420. Ponadto ...
zatok autobusowych i powołania komisji w sprawie zatwierdzenia ich lokalizacji, zaprojektowanie ...
wykonanie projektu budowy zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania w km 656+572 wraz z ...
która ostatecznie nie została podpisana. W zakresie projektu konstrukcji nawierzchni strona ...
odnoszące się do konstrukcji nawierzchni, w wyniku czego uznano, że projekt ...
zmian wynikających z deformacji nawierzchni. W związku z realizacją przez powoda ...
prac dodatkowych, ich zakres został przekazany pozwanemu łącznie z ich wyceną ...
i kwestii wynagrodzenia pozwany zmienił w latach 2011-2015 r. W dalszej korespondencji z 23 lipca ...
które wynikają lub mogą wynikać w przyszłości z wykonanych przez powoda ...
wskazał art. 405 k.c. w zw. z art. 410 § 2 ...
wzbogacił. Z uwagi na wykonanie w/w prac dodatkowych powód wystawił fakturę ...
2017 r. k. 1142-1202). W odpowiedzi na pozew złożonej 18 ...
maja 2017 r. (data nadania w placówce pocztowej k. 586) Skarb ...
Autostrad wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powoda ...
za wykonane prace, wynagrodzenie przewidziane w umowie zostało określone jako ryczałtowe ...
ostatniej kwestii pozwany podniósł, iż w ostatecznym rozliczeniu na rzecz powoda ...
z opóźnieniem. Ostatecznie materiały zostały przekazane z opóźnieniem 839 dni po ...
z rozbudową drogi krajowej nr (...) w dniu 22 grudnia 2015 r ...
4 egzemplarzy Dokumentacji Projektowej wskazanej w punkcie 20.1 Tabeli Opracowań ...
2 i 3 a także w oparciu o art. 15.10 ...
były wynikiem akceptacji rozwiązań projektowych w zakresie dróg dojazdowych na (...), akceptacji ...
na zapisy SIWZ - ST (...) rozliczenia w/w zakresu prac na podstawie protokołu ...
2000 oraz odebranie i rozliczenie w/w zakresu protokołem zdawczo-odbiorczym częściowym ...
chodników oraz rozwiązań projektowych zawartych w projektach przygotowanych przez GDDKiA, a ...
wodociągowej pozwany wskazał, iż powyższe w zakresie Odcinka I na długości ...
od (...), zasadność i konieczność przebudowy w/w gazociągu powód potwierdził pismem z ...
dotyczący bezkolizyjnego przejścia dla pieszych w km 655+420 nigdy nie ...
elementów, na które powód wskazuje w pozwie. Ponadto wykonana wycena wbrew ...
do stawki za 2010 r. w wysokości 17,8 zł a ...
powód uzasadniające roszczenie miały miejsce w 2009 r. Roszczenia związane z ...
należałoby liczyć począwszy od dnia, w którym najwcześniej powód mógł wystąpić ...
Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 22 stycznia 2009 r ...
z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na "Wykonanie Projektów ...
360 do km 659+627. W ogłoszeniu wskazano trzy etapy realizacji ...
688-691). Składając ofertę Wykonawca w cenie ofertowej powinien ująć wszystkie ...
dokumentacji projektowej i nadzoru autorskiego, w tym również koszty towarzyszące, takie ...
poprawek i uzupełnień, koszty czynności w trakcie składania wniosku o pozwolenie ...
zgód/umów na czasowe wejście w teren itp., niezbędne dla pełnego ...
robót. Zamawiana dokumentacja podlega wykonaniu w zakresie umożliwiającym realizację inwestycji. Na ...
49 do km 659+627". W przypadku gdy zajdzie taka potrzeba ...
przetargowy i umowy określała, iż w skład dokumentacji projektowej objętej zamówieniem ...
rozumiane zgodnie z definicjami zawartymi w pkt 1.3 Specyfikacji Technicznej ...
Przedmiot zadania inwestycyjnego opisany został w pkt 2.2. i stanowił ...
2518v-2519, zeznania świadka W. S. - nagranie rozprawy z 5 ...
prace projektowe powinny być prowadzone: w zakresie obiektów budowlanych i urządzeń ...
muszą być zgodne z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi - pkt 8 ...
projektowej wykonawca ma uwzględniać zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej ...
materiały wyjściowe do projektowania wskazano w następującej kolejności: wykonane mapy do ...
do km 659+627,00" w ramach której dla w/w inwestycji zostały określone środowiskowe uwarunkowania ...
zastrzeżenia mieszkańców do planowanej inwestycji w zakresie jej uciążliwości na środowisko ...
iż przebudowa drogi realizowana będzie w granicach istniejącego pasa drogowego, a ...
stan prawny działek, które występują w zakresie projektu? Jeżeli jest to ...
które wymagają regulacji stanów prawnych? W odpowiedzi pozwany wskazał, że Generalnie ...
nowych badań ugięć i zatwierdzeniem w laboratorium drogowym czy należy do ...
przepisów należy dokonać odpowiednich zmian. W przypadku wprowadzenia zmian Technologie nawierzchni ...
podłoża powinny być uzgodnione jak w pkt 4.2. oraz w pkt 4.3 "Warianty" str ...
Pytanie nr 26 o treści: "w pkt 3 Specyfikacji Technicznej (...) Zamawiający ...
materiały wyjściowe, będąca potencjalnym wykonawcą w aktualnym postępowaniu o udzielenie zamówienia ...
przedmiotu zamówienia niż pozostali Wykonawcy. W odpowiedzi Zamawiający wskazał, że rozszerza ...
Sytuacyjne z Projektów Wykonawczych wymienionych w (...) pkt 3.1b÷3 ...
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny ...
projektowane roboty powinny mieścić się w granicach istniejącego pasa drogowego. Jednakże ...
zamówienia dokumentacji do przepisów ustawy prawo budowlane" (dowód: odpowiedzi na pytania ...
nazwę zadania "przebudowa" i zapisy w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ...
miesięcy a także brak zapisów w SIWZ, iż w przypadku wyjścia poza pas drogowy ...
2018 r. 2539-2540v). W dniu 7 maja 2009 r ...
699). Za wykonanie usługi określonej w art. 1 umowy strony ustaliły ...
079 387,36 zł brutto, w tym za wykonanie dokumentacji projektowej ...
obejmujące również prawa autorskie majątkowe przekazane wraz z opracowaniami zamawiającemu, za ...
na kwotę 50 520 zł. W ramach w/w kwot wykonawca uwzględnił w swoich cenach jednostkowych i cenach ...
nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w drodze decyzji o zezwoleniu na ...
autorskie, będzie wynagrodzeniem ryczałtowym określonym w art. 632 § 1 k.c ...
żądać jej podwyższenia, nawet jeśli w momencie zawarcia umowy nie można ...
czas oznaczony i podlegała wykonaniu w terminie 36 miesięcy od dnia ...
wykonania opracowań projektowych strony określiły w art. 5.3 umowy, tj ...
projektowych z uwzględnieniem zasad określonych w Specyfikacjach technicznych (art. 11.1 ...
przez wykonawcę na kwotę ustaloną w Protokole zdawczo-odbiorczym, po podpisaniu ...
jednostek i cen jednostkowych podanych w Tabeli opracowań projektowych stanowiącej załącznik ...
stawki jednostkowej podanej przez Wykonawcę w Tabeli opracowań projektowych. Płatności podlegały ...
realizacji zgodnie z cenami podanymi w Tabeli opracowań projektowych. Wykonawca został ...
wystawienia faktury na podstawie protokołów przekazania i zdawczo-odbiorczych, podpisanych przez ...
umowy mogły być dokonywane wyłącznie w formie pisemnie sporządzonego aneksu podpisanego ...
których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, tj.: zmiana ...
i 20.2 umowy). Ponadto w sprawach nieuregulowanych umową strony uzgodniły ...
wykonawcom, iż nazwa tej inwestycji w ramach przygotowanej dokumentacji powinna być ...
rozwiązań projektowych, co oznaczało, że w przypadku gdy wymagania projektowe zmieściły ...
z odstępstwami od wymagań technicznych w pasie drogowym to była to ...
technicznych do właściwego organu, ale w przypadku ich nie uzyskania przy ...
i wiedzy technicznej, jak również w uzgodnieniu z zamawiającym, pozwany dopuszczał ...
decyzji pozwolenia na realizację inwestycji. W związku z taką konstrukcją umowy ...
zostały dostosowane Tabele Opracowań Projektowych, w których z uwagi na potencjalną ...
poza istniejący pas drogowy pozycje w zakresie wykonanych badań geologiczno-inżynierskich ...
odnośnie których wynagrodzenie zostało określone w sposób ryczałtowo-ilościowy, tj. zostało ...
projektowych, ich przygotowanie leżało wyłącznie w gestii projektanta (dowód: zeznania świadka ...
k. 1462-1487, zeznania świadka W. S. - nagranie rozprawy z 5 ...
Projektu, na której były rozpatrywane. W ramach rozwiązań projektowych wykonawca miał ...
aneks nr (...) k. 665-666). W toku realizacji umowy zgodnie z ...
2009 r. przedstawił rozwiązania projektowe w zakresie lokalizacji skrzyżowań z dogami ...
wyceny przejścia bezkolizyjnego dla pieszych w obrębie km 655+420, co ...
2019 r. transkrypcja k. 2520). W związku z pracami polegającymi na ...
także bezkolizyjnego przejścia dla pieszych w obrębie km 655+420 przesłał ...
22 lutego 2010 r. pozwany przekazał powodowi korektę w/w wyceny ( dowód: pismo (...) z 22 ...
uważał projekt budowy zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania w km 656+572 wraz z ...
art. 67 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych i art. 632 ...
znak (...) k. 494, zeznania świadka W. S. - nagranie rozprawy z 5 ...
2533v). Kwestię dodatkowego wynagrodzenia w związku z realizacją postulatów władz ...
zgłoszonych we wrześniu 2009 r. w w/w zakresie, których uwzględnienie zdaniem powoda ...
nadal na III R. Projektu w dniu 27 kwietnia 2010 r ...
k. 410, pismo (...) Urzędu Wojewódzkiego w R. z 12 kwietnia 2010 ...
odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie zastosowania innych od normatywnych ...
k. 413 -415, 934-936). W listopadzie 2010 r. na IV ...
do 10 stycznia 2011 r. przekaże zamawiającemu plany sytuacyjne z zaznaczeniem ...
usunięcia kolizji lub o partycypację w kosztach w/w robót. Na kolejnej radzie 24 ...
uzgodnień rozwiązań projektowych z infrastrukturą w przypadku gdy zachodziła kolizja, a ...
także zaprojektowania ewentualnego jej przeniesienia w ramach rozwiązań projektowych wynikał z ...
projektu technologicznego, do obowiązujących przepisów. W trakcie wykonania umowy normy prawne ...
transkrypcja k. 1482, zeznania świadka W. S. - nagranie rozprawy z 5 ...
a szczególnie poza posiadane działki w dniu 1 grudnia 2010 r ...
umowy k. 491, zeznania świadka W. S. - nagranie rozprawy z 5 ...
tj. wykraczających poza zakres opisany w Specyfikacji Technicznej umowy z 7 ...
2520, 2253v, zeznania świadka W. S. - nagranie rozprawy z 5 ...
2534v). Wykonanie przedmiotowych projektów w zakresie zatok to kontroli, dróg ...
k. 1441v, zeznania świadka W. S. - nagranie rozprawy z 5 ...
zmieniającego wysokość wynagrodzenia powód podtrzymał w kolejnym piśmie z 7 lipca ...
549). Na IX Radzie Projektu w dniu 14 czerwca 2012 r ...
zobowiązano powoda do optymalizacji rozwiązań w zakresie przedstawionego projektu, a ostatecznie ...
2009 r. Cena za wykonanie w/w zakresu w ramach I Etapu prac Odcinek ...
protokół k. 860-861). Wykonana w ramach Etapu I dokumentacja składająca ...
protokół k. 863-864). Wykonana w ramach Etapu I dokumentacja składająca ...
protokół k. 866-867) . Wykonana w ramach Etapu I dokumentacja składająca ...
potrącona o naliczoną karę umowną w wysokości 83 989,32 zł ...
odbiorczy częściowy k. 797-801). W dniu 5 listopada 2014 r ...
grudnia 2010 r. zostało sporządzone w dniu 17 grudnia 2014 r ...
posiedzeniu Zespołu (...) przy Dyrektorze Oddziału w R. 10 grudnia 2014 r ...
k. 1591-1592v). Wykonana w ramach Etapu I dokumentacja składająca ...
IV, kosztorys ofertowy - TOM V - w wersji poprawionej, została odebrana i ...
stanowiła podstawę do wystawienia faktury w zakresie Odcinka I na kwotę ...
1 052 240,40 zł, w zakresie Odcinka II na kwotę 596 616,35 zł, w zakresie Odcinka III na kwotę ...
o środowiskowych uwarunkowaniach. Na podstawie w/w protokołów zostały również odebrane prace ...
k. 884-886, zeznania świadka W. S. - nagranie rozprawy z 5 ...
r. k. 1591-1592v). W dniu 21 grudnia 2015 r ...
uwagi na brak zgody GDDKiA w W. na złożenie wniosku o ZRID ...
Wykonawca został zobowiązany do złożenia w terminie 14 dni od zawarcia ...
grudnia 2015 r. złożył oświadczenie, w którym wskazał, iż podpisanie porozumienia ...
które wynikają lub mogą wyniknąć w przyszłości z wykonanych przez (...) sp ...
k. 1220-1221, zeznania świadka W. S. - nagranie rozprawy z 5 ...
r. k. 1589-1590v). W dniu 23 grudnia 2015 r ...
832,60 zł - Odcinek I, - w dniu 7 października 2009 r ...
1 230 zł - Odcinek I; - w dniu 7 stycznia 2010 r ...
565,84 zł - Odcinek I; - w dniu 5 lutego 2010 r ...
919,96 zł - Odcinek I, - w dniu 5 lutego 2010 r ...
565,84 zł - Odcinek I, w dniach 3 kwietnia 2014 r ...
do czasowego korzystania z nieruchomości; - w dniu 17 grudnia 2014 r ...
98 400 zł - Odcinek I; - w dniu 17 grudnia 2015 r ...
komplet egz. dokumentacji projektowej wymienionej w pkt 9 Tabeli Opracowań Projektowych ...
do zapłaty 72 570 zł; - w dniu 17 grudnia 2015 r ...
komplet egz. dokumentacji projektowej wymienianej w pkt 10 Tabeli Opracowań Projektowych ...
do zapłaty 4 920 zł; - w dniu 17 grudnia 2015 r ...
komplet egz. dokumentacji projektowej wymienionej w pkt 11 Tabeli Opracowań Projektowych ...
do zapłaty 2 460 zł; w dniu 17 grudnia 2015 r ...
komplet egz. dokumentacji projektowej wymienionej w pkt 12 Tabeli Opracowań Projektowych ...
do zapłaty 2 460 zł; w dniu 17 grudnia 2015 r ...
komplet egz. dokumentacji projektowej wymienionej w pkt 13 Tabeli Opracowań Projektowych ...
do zapłaty 3 690 zł; w dniu 17 grudnia 2014 r ...
komplet egz. dokumentacji projektowej wymienionej w pkt 14 Tabeli Opracowań Projektowych ...
kwota do zapłaty 738 zł; w dniu 17 grudnia 2014 r ...
komplet egz. dokumentacji projektowej wymienionej w pkt 16 Tabeli Opracowań Projektowych ...
do zapłaty 3 690 zł; w dniu 17 grudnia 2014 r ...
komplet egz. dokumentacji projektowej wymienionej w pkt 17 Tabeli Opracowań Projektowych ...
zapłaty 51 955,20 zł; w dniu 18 grudnia 2013 r ...
komplet egz. dokumentacji projektowej wymienionej w pkt 19 Tabeli Opracowań Projektowych ...
zapłaty 106 431,90 zł; w dniu 17 grudnia 2014 r ...
komplet egz. dokumentacji projektowej wymienionej w pkt 20.1 Tabeli Opracowań ...
kwota do zapłaty 492 zł; w dniu 17 grudnia 2014 r ...
komplet egz. dokumentacji projektowej wymienionej w pkt 20.2 Tabeli Opracowań ...
kwota do zapłaty 369 zł; w dniu 17 grudnia 2014 r ...
komplet egz. dokumentacji projektowej wymienionej w pkt 20.3 Tabeli Opracowań ...
nr 1 k. 896- 902). W tożsamy sposób zostały przygotowane protokoły ...
uprawniające odpowiednio do wystawienia faktury w ramach końcowego rozliczenia na kwotę ...
nr 3 k. 913-920). W ostatecznym wyniku prac w miejscach gdzie pas drogowy był ...
pieszo jednych, o których mowa w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z ...
r. transkrypcja k. 2520v). W lipcu 2016 r. powód wystąpił ...
do celów projektowych, dokumentów projektowych w zakresie dróg dojazdowych zawrotek, kanalizacji ...
pisma. Wynagrodzenie ustalono za prace w postaci: zaprojektowania zjazdów publicznych z ...
żądania zapłaty oraz zwrócił fakturę w dniu 13 grudnia 2016 r ...
r. znak (...)k. 1399-1400). W celu oceny czy zgłoszony w ramach niniejszego postępowania zakres prac ...
robót wykraczający poza zlecenie określone w zawartej umowie, Sąd dopuścił dowód ...
poprzez odwołanie do ich wykonania w granicach istniejącego pasa drogowego, stanowiła ...
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach - nadal w/w okres był jednym z wielu ...
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Rzeczywisty zakres prac ...
zamawiającego na etapie postępowania przetargowego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Na ...
z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań ...
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 ...
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny ...
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy ...
elementów lub brak takiej możliwości w aspekcie przepisów techniczno-budowlanych i ...
i naziemnej (dowód: zeznania świadka W. S. - nagranie rozprawy z 5 ...
nr 32 wskazywała jak postępować w sytuacji gdy dojdzie do wyjścia ...
zakres rzeczowy wynikający z umowy, w zakresie mapy projektowej powód powinien ...
z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań ...
co najmniej 30 m, a w miejscach ustanowienia stref ochronnych, także ...
rozbiórce ustalono, że konieczność wykonania w/w prac wynikała z przyjętych przez ...
Decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę w rozumieniu ustawy prawo budowlane. Z uwagi na treść ...
rozporządzenia oraz zapisy SIWZ zawarte w Specyfikacji Technicznej (...) pkt 2, 2 ...
tych, które nie są wymienione w SIWZ, a będą konieczne do ...
oferty potencjalni wykonawcy powinni byli w swoich ofertach uwzględnić ryzyko związane ...
wszystkich odcinkach - prace mieszczące się w zakresie umowy - prace możliwe do ...
dostosowanie włączeń dróg publicznych do (...) w zakresie niezbędnym do zapewnienia ich ...
1 lit. e, załączników graficznych w odniesieniu do jednoznacznie określonej klasy ...
SIWZ dotyczących przyszłych rozwiązań projektowych w postaci poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ...
deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi, w tym dotyczące przebudowy gazociągu wysokoprężnego ...
sieci wodociągowej, - prace mieszczące się w zakresie umowy z wynagrodzeniem ryczałtowym ...
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny ...
są zawsze częścią projektu drogowego. W zależności od przyjętego sposobu odwodnienia ...
prywatnych złożonych do akt postępowania w formie uwierzytelnionych odpisów, których wartości ...
oferty przetargowej, praktycznych problemów powstałych w toku realizacji Umowy, zakresu spornych ...
oraz do 2013 r. uczestniczył w realizacji zamówienia z ramienia pozwanego ...
decyzji ZRID wynagrodzenie ilościowo-ryczałtowe, w tym np. co do materiałów ...
niezbędnych pod projektowane rozwiązania. Świadek w sposób logiczny i rzeczowy wskazał ...
biorąc pod uwagę cele określone w Specyfikacji Technicznej. W ocenie Sądu zeznania świadka, pomimo ...
ze względu na bezpośrednie uczestnictwo w tworzeniu dokumentów przetargowych ale również ...
jego wypowiedzi spontaniczny i logiczny, w ramach której nie kwestionował, iż ...
aby rozwiązania projektowe mieściły się w istniejącym pasie drogowym, niemniej jednak ...
cel udostępnienia powodowi materiałów wyjściowych, w tym map sytuacyjnych, które wykonawca ...
tylko skopiować/powielić. Zeznania świadka w kluczowych dla rozstrzygnięcia kwestiach pozostawały ...
kompatybilne z dokumentacją techniczną. Świadka W. S. (nagranie rozprawy z 5 ...
świadek jako inżynier budownictwa uczestniczył w Radach Projektu, podczas których były ...
przeanalizowania i racjonalizacji rozwiązań projektowych W ocenie Sądu zeznania świadka potwierdzają ...
wszystkie prace, które są wskazywane w niniejszym postępowaniu jako dodatkowe były ...
które ostatecznie nie zostało zaprojektowane. W ocenie Sądu zeznania świadka są ...
czy wnioskami opinii biegłych oraz w pełni z faktami wynikającymi ze ...
dokumentów. O obiektywizmie złożonych zeznań w ocenie Sądu świadczy ponadto fakt ...
r. - k. 1592v-1593) w zakresie prac dotyczących wydziału którym ...
korzystać z wcześniejszych badań, a w przypadku ustalenia deformacji na drodze ...
r. i ostatecznego zakończenia umowy w 2015 r. w drodze porozumienia. Zeznania świadka pozostawały ...
spójne z zeznaniami M. M., W. S. czy wyjaśnieniami J. S ...
D. K. (naczelnik wydziału dokumentacji w GDDKiA, nagranie rozprawy z 28 ...
Zeznania świadka były spontaniczne, rzeczowe w ramach których świadek przyznał, iż ...
pasem drogowym, jak również że w przedmiotowej kwestii toczyły się rozmowy ...
aby zamawiający dokonywał jakiś płatności w 2010 r. z tytułu wykonania ...
się powód wyliczając zaproponowaną cenę w ramach złożonej oferty, jak również ...
i odbioru przez stronę pozwaną. W zakresie sposobu rozumienia i oceny ...
wniosków opinii oraz zeznań świadków W. S., M. M. czy wyjaśnień ...
samym nie uległo wątpliwości, iż w związku z ograniczeniem przez powoda ...
wyjaśnieniami udzielonym na zadane pytania w ramach procedury przetargowej, powód obliczył ...
skategoryzowania, wymagana była wiedza specjalna. W ocenie Sądu zakwestionowaniu podlegały natomiast ...
istniejący pas drogowy, niemniej jednak w tym zakresie powód nie zadała ...
jako przedstawiciela pozwanego. Oceniając wyjaśnienia w/w osoby wskazać należy, iż z ...
funkcji na kontrakcie - kierownika projektu, w/w posiadała pełną wiedzę co do ...
pkt 5 prawa zamówień publicznych w zakresie przygotowania materiałów do uzyskania ...
wykonania prac przez powodową spółkę, w tym wykraczających poza istniejący pas ...
z uwagi na fakt, iż w/w nie brał udziału na etapie ...
a swoje twierdzenia dotyczące umowy, w tym zakresu i kwalifikacji wykonanych ...
jako prac dodatkowych, ferował wyłącznie w oparciu o przyjęcie założenia, iż ...
z uwagi na fakt, iż w/w jak przyznał nie zajmował się ...
realizacji kontraktów dot. umów projektowych, w ramach których jak przyznał dochodzi ...
sytuacją wyjątkową. Zeznania świadka A. W. i P. K. (nagranie rozprawy ...
r. k. 1549v-1553) w ocenie Sądu stanowią co do ...
potwierdzenie odnośnie zakresu wykonanych robót, w tym obejmujących sieci kanalizacyjne i ...
przez stronę powodową, które to w zakresie faktu wykonania prac wobec ...
prawda opracowywał ofertę strony powodowej, w zakresie w jakim dotyczyła oceny zakresu prac ...
do istniejącego pasa drogowego pozostawały w sprzeczności z wnioskami opinii Instytutu ...
iż nie znajdują one potwierdzenia w pozostałym materiale dowodowym. Wbrew twierdzeniom ...
konieczności ani notatek ze spotkań, w których określono zakres robót, na ...
po zawarciu przez strony porozumienia w grudniu 2015 r. związanego z ...
złożonych do akt sprawy, które w pełni i w sposób wystarczający odzwierciedlają relacje jakie ...
Pochylając się nad opinią Instytutu (...) w pierwszej kolejności wskazać należy, iż ...
opinii Instytutu nigdy nie był w/w kontrakt, brak było podstaw do ...
zespołu. Ponadto co istotne zarzuty w w/w zakresie strona powodowa podniosła dopiero ...
oraz ustnej złożonej na rozprawie w dniu 17 grudnia 2021 r ...
uzasadnienie postawionych tez opinii głównej, w tym w kontekście istotności decyzji o środowiskowych ...
zakres zleconej im opinii oraz w celu udzielenia odpowiedzi dokonali analizy ...
opracowania z zakresem zleconych prac w celu udzielenia odpowiedzi. Za podstawę ...
oraz obowiązujące regulacje prawne zarówno w zakresie projektowania, wymaganych parametrów, tj ...
się do kwestii zamówienia publicznego w zakresie zamówień dodatkowych zgodnie z ...
dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych. Udzielając odpowiedzi członkowie ...
jednostką od 1995 r. działającą w obszarze infrastruktury komunikacyjnej, realizuje prace ...
m.in. k. 2079-2100). W ocenie Sądu stanowią one wyłącznie ...
in. nazwy zadania czy celu w jakim w ogóle zamówienie zostało przygotowane, odpowiadała ...
się do pojedynczych zdań zawartych w SIWZ czy też wybranych odpowiedzi ...
dopiero łączna, kompleksowa ich analiza w powiązaniu z zapisami SIWZ stanowi ...
niezbędnej dla zrealizowania inwestycji oznaczonej w zamówieniu jako "przebudowa drogi krajowej ...
J. i J.-R. realizowanego w ramach trzech odcinków". Do oceny ...
znajdą zatem zastosowanie regulacje określone w art. 627 k.c. i ...
pozostawał także fakt, iż strony w art. 4 Umowy ustaliły wynagrodzenie ...
za realizację całego przedmiotu Umowy w kwocie 3 079 387,36 ...
on się odnosił do wynagrodzenia w zakresie wykonania projektów podziału działek ...
nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w drodze decyzji o zezwoleniu na ...
żądać jego podwyższenia, nawet jeśli w momencie zawarcia umowy nie można ...
i 10.1 umowy). Dodatkowo w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (Instrukcja ...
dokumentacji projektowej i nadzoru autorskiego, w tym również koszty towarzyszące, takie ...
poprawek i uzupełnień, koszty czynności w trakcie składania wniosku o pozwolenie ...
zgód /umów na czasowe wejście w teren, niezbędne do pełnego i ...
zgodnie z którym, został zawarty w Tomach III-V SIWZ. Tam ...
od wykonawcy. Co również istotne w pkt 1.1 SIWZ pozwany ...
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W niniejszym postępowaniu sporne pozostawały de ...
udostępnionej mu dokumentacji przetargowej był w stanie objąć swoją ofertą, przy ...
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w którym ustalono wynagrodzenie ryczałtowe. Po ...
wyraźnie zaznaczyć, iż strona powodowa w uzasadnieniu pozwu dokładnie wyartykułowała na ...
żądanie (art. 410 k.c. w zw. z art. 405 k ...
pod osąd roszczeń. Okoliczności przytoczone w pozwie stanowią podstawę sporu, zakreślają ...
znajdować swe źródło lub podstawę w różnych przepisach prawa, niekiedy wskazanie ...
taka zachodzi gdy tak jak w niniejszym postępowaniu podmiot wnoszący pozew ...
ściśle wskazanym przepisie prawa materialnego. W ten sposób wytycza granice okoliczności ...
o tym roszczeniu wiąże Sąd w tym sensie, że stanowi uzupełnienie ...
umożliwiające sądowi rozpoznanie wywiedzionych roszczeń w oparciu o inne przepisy prawa ...
rzeczowego umowy wyłącznie do prac w granicach istniejącego pasa drogowego i ...
może domagać się jego podwyższenia (w tym zakresie zob. szczegółową argumentację ...
1129144). Przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu w żadnej mierze nie stanowią obejścia ...
pozwanego normy prawnej. Wyłączenie zawarte w art. 632 § 1 k.c ...
nie były objęte przedmiotem zamówienia. W art. 410 k.c. ustawodawca ...
świadczenia nienależnego. Przy roszczeniu określonym w art. 410 k.c. nie ...
ma potrzeby ustalania niczego innego, w tym czy wzbogaciło odbiorcę bądź ...
przez strony stosownej zmiany umowy. W takich wypadkach przyjmuje się że ...
niemożliwe jest odebranie takiej korzyści w naturze, ponieważ polega ona na ...
wyłącznie przez zwrot równowartości korzyści w pieniądzu. Aby zobrazować odmienność roszczeń ...
zarzutów które mogą być formułowane w oparciu o art. 632 § 2 ...
wzbogaceniu, należy przybliżyć problematykę uregulowania w sposób modelowy, wynagrodzenia z tytułu ...
skutkujące koniecznością wykonania "robót dodatkowych" w rozumieniu przepisu art. 67 ust ...
wykraczają poza przedmiot zamówienia opisany w dokumentacji. Artykuł 67 ust. 1 ...
2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ...
r. poz. 1020), która weszła w życie 28 lipca 2016 r ...
które powołuje się wykonawca, powstałe w związku z realizacją umowy z ...
zostać zakwalifikowane jako "prace dodatkowe" w rozumieniu przepisu art. 630 k ...
c., czy też "prace dodatkowe" w rozumieniu przepisu art. 67 ust ...
się do katalogu "zamówienia dodatkowego". W pierwszym przypadku, gdy charakter "robót ...
to prace, które mieszczą się w przedmiocie zamówienia podstawowego (umowy). Finansowanie ...
jest wynagrodzeniem za całość dzieła w jednej sumie pieniężnej lub wartości ...
zasady, żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można ...
przewidzieć rozmiaru i kosztów prac. W warunkach wynagrodzenia ryczałtowego ryzyko nieuwzględnienia ...
tego przedmiotu dokonanym przez zamawiającego, w formie specyfikacji istotnych warunków zamówienia ...
Tym samym więc ryzyko zaniżenia w ofercie ceny ryczałtowej, poprzez nie ...
wyłącznie na wykonawcy. Wyłącznie zatem w przypadku w którym przyjmiemy, iż "prace dodatkowe ...
zakwalifikowania ich jako "zamówień dodatkowych" w rozumieniu art. 67 ust. 1 ...
od zamawiającego zwrotu spełnionego świadczenia w oparciu o przepisy o bezpodstawnym ...
zamówień dodatkowych", o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt ...
powinny być wykonane przez wykonawcę w ramach umowy podstawowej z ryczałtowym ...
przez powoda spełniały kryteria określone w art. 67 ust. 1 pkt ...
oferty) - miało wyjaśnić postępowanie dowodowe. W celu wyraźniejszego wyeksponowania różnic między ...
obie strony biorą pod uwagę w ramach postępowania o udzielenie zamówienia ...
dokumentacji przetargowej, treści zapytań kierowanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia ...
nr 2497992; wyrok S.A. w Białymstoku z 09 listopada 2017 ...
nr 2451317; wyrok S.A. w Gdańsku z 27 sierpnia 2014 ...
odpowiedź na jedno z kluczowych w niniejszym postępowaniu pytań znaczenia i ...
przepisów ustawy o zamówieniach publicznych (prawo zmówień publicznych ustawa z 29 ...
r.) jest opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za ...
różnego rodzaju ograniczenia swobody stron w ramach stosunków prawnych nawiązanych na ...
czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, należy ...
przedmiotu zamówienia zostały wskazane odpowiednio w art. 30 prawa zamówień publicznych ...
nie nakładał na zamawiającego uwzględnienia w dokumentacji przetargowej zawarcia wszelkich robót ...
konieczne jest do uzyskania określonego w umowie efektu. Ustawodawca przewidział zachowanie ...
prawa zamówień publicznych wykonawca ma prawo żądania wyjaśnienia niejasnych postanowień. Jak ...
stronie wykonawcy ten przepis stanowi - w związku z art. 354 § 2 ...
r. IV CSK 363/18). W świetle przywołanych regulacji bezsporne jest ...
powodowa wskazując na zakwalifikowanie prac w postaci: - opracowania dodatkowej mapy wykraczającej ...
opisu przedmiotu zamówienia, tj. nazwy, w której użyto słowo "przebudowa" a ...
2.2. SIWZ materiał przetargowy, w której na stronie 16 zostało ...
przebudowa istniejącej drogi realizowana będzie w granicach istniejącego pasa drogowego". Zdaniem ...
projektowane roboty powinny mieścić się w granicach istniejącego pasa drogowego.". O ...
miesięcy, dotyczący realizacji robót projektowych, w którym to terminie nie było ...
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wymaganej w przypadku rozwiązań projektowych, które wyszły ...
które podlegały ocenie i analizie w całości, kompleksowo, tj. przy uwzględnieniu ...
iż przedmiot zamówienia został wskazany w art. 1.1. umowy, przy ...
1 umowy został doprecyzowany dopiero w dokumentacji przetargowej, tj. w pkt 5.1. SIWZ (Instrukcji ...
treść pkt 5.4 SIWZ w tomach III-V SIWZ. Zgodnie ...
zamówienia dokumentacji do przepisów ustawy Prawo budowalne", co oznacza jak słusznie ...
odpowiedź na pytanie nr 33). W tych okolicznościach w ocenie Sądu nie ulega wątpliwości ...
poprzez jego ograniczenie do prac w ramach istniejącego pasa drogowego. Takiego ...
z kontekstu zdanie z uzasadnienia w/w decyzji wydanej na podstawie wniosku ...
24 sierpnia 2006 r., tj. w innych realiach i na podstawie ...
zobowiązany do uwzględnienia postanowień SIWZ w tym TOMU I pkt 5 ...
z dokumentu nie wymienionego nawet w art. 3.1. umowy, lecz ...
Wymagania Ogólne pkt 2.3., w którym już w zdaniu drugim znajduje się zapis ...
dopuszcza się poszerzenie pasa drogowego, w przypadkach uzasadnionych co wymaga uzgodnienia ...
zmierzać do realizacji założonych celów, w tym wzmocnienia konstrukcji nawierzchni do ...
normy i zasady sztuki projektowej. W wiele przytoczonych zapisów podzielić należało ...
przez świadków M. M. i W. S., iż dla określenia zakresu ...
podziela również wnioski biegłych zawarte w opinii uzupełniającej zgodnie z którymi ...
procedury zgłoszenia robót budowalnych realizowanych w granicach istniejącego pasa drogowego co ...
projektów wykonawczych o elementy wskazane w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z ...
projektu wykonawczego do postanowień wydanej w/w decyzji, który to materiał został ...
podali członkowie zespołu wykonującego opinię w zakresie wskazanego powyżej znaczenia DoŚrU ...
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny ...
zm.), a koniecznych do uwzględnienia w projekcie budowlanym, przedmiotowa decyzja była ...
odnosił się wyłącznie do uwzględnienia w projekcie budowlanym urządzeń, których spis ...
warunkiem, że rozwiązania projektowe przyjęte w dokumentacji, a wynikające z przepisów ...
techniczno-budowlanych nie wymuszą zmian w wymienionych w decyzji elementach lub też nie ...
istniejącego pasa drogowego, wobec czego w/w decyzja ograniczona swym zakresem do ...
1991). Konstatując przywołaną argumentację biegłych w pełni należy się zgodzić z ...
wydana dla zamierzania budowalnego, które w pierwotnym założeniu pozwanego miało ograniczać ...
wniosek znajduje swoje potwierdzenie również w udzielonych przez zamawiającego odpowiedziach na ...
pytanie nr 12 i 25, w których zarówno odnośnie ilości działek ...
uzyskania odstępstw od warunków technicznych, w ramach których potwierdzono, iż "zamówienie ...
analizy dokumentacji, ewentualnie nowych rozwiązań w celu poprawy bezpieczeństwa drogi i ...
zmiana umowy może być dokonana w przypadku przedłużenia procedury administracyjnej na ...
Powyższe ponadto znalazło również odzwierciedlenie w zawartych przez strony aneksach nr ...
z 4 maja 2010 r., w którym postanowiono o przedłużeniu terminu ...
z 22 marca 2011 r., w którym uległ przedłużeniu czas wykonania ...
do granic istniejącego pasa drogowego. W tej sytuacji należy przejść do ...
7 maja 2009 r. czy niezależnie od powyższych uwag dotyczących nazwy ...
spełniał wymagania o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy ...
z 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych. Opis ten został ...
Jak wskazali biegli o szczegółowości w/w materiałów stanowią zapisy przywołanej Specyfikacji ...
Technicznej, opisy i wymagania zawarte w poszczególnych częściach ( opinia uzupełniająca k ...
doświadczenie zawodowe, obiektywnie nie był w stanie objąć w ofercie wszystkich prac potrzebnych do ...
zasadności wywiedzionego powództwa o zapłatę. W przeciwnym razie uznać należało, iż ...
dowodowego Sąd wskazane przez powoda w załączniku do pozwu k. 528 ...
z zawartej przez strony umowy w dniu 7 maja 2009 r ...
obowiązek ich wykonania przez powoda w ramach postanowień umowy. Szczególnie istotne ...
wyłącznie do prac mieszczących się w granicach istniejącego pasa drogowego, - a ...
oferty oraz ująć ich koszt w sporządzonej ofercie uwzględniając wszystkie ryzyka ...
k. 572 || Prace mieszczące się w zakresie umowy z 7 maja ...
wynikająca || z przyjętych rozwiązań projektowych w zakresie drogi (...) ze względu na ...
tych, które nie są wymienione w SIWZ, a będą konieczne do ...
przedmiotowe prace powinny być uwzględnione w ramach ryzyk związanych z koniecznością ...
k. 572 || Prace mieszczące się w zakresie umowy z 7 maja ...
z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań ...
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 ...
r. nr 25 poz. 133), w których zakres mapy do celów ...
co najmniej 30 m, || a w miejscach ustanowienia stref ochronnych, także ...
biegłych k. 1998-1999 sprostowana w ramach ustnej opinii na rozprawie ...
02 zł || Prace mieszczące się w zakresie umowy - prace możliwe do ...
dostosowanie włączeń dróg publicznych do (...) w zakresie niezbędnym do zapewnienia ich ...
e k. 694, załączniki graficzne w odniesieniu do jednoznacznie określonej klasy ...
dotyczące celu przyszłych rozwiązań projektowych w postaci poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ...
P.-J. || Prace mieszczące się w zakresie umowy - prace możliwe do ...
e k. 694, załączniki graficzne w odniesieniu do jednoznacznie określonej klasy ...
J. - R. || Prace mieszczące się w zakresie umowy - prace możliwe do ...
rozwiązania projektowe dotyczące dróg dojazdowych w przypadku dokumentacji projektowej dróg klasy ...
dostosowanie włączeń dróg publicznych do (...) w zakresie niezbędnym do zapewnienia ich ...
dostosowanie włączeń dróg publicznych do (...) w zakresie niezbędnym do zapewnienia ich ...
e k. 694, załączniki graficzne w odniesieniu do jednoznacznie określonej klasy ...
dotyczące celu przyszłych rozwiązań projektowych w postaci poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ...
k. 572 || Prace mieszczące się w zakresie umowy || z wynagrodzeniem ryczałtowym ...
dnia 2 marca 1999 r. || w sprawie warunków technicznych, jakim powinny ...
są zawsze częścią projektu drogowego. || W zależności od przyjętego sposobu odwodnienia ...
000 zł. || Prace mieszczące się w zakresie umowy || z wynagrodzeniem ryczałtowym ...
z projektowaniem. Zakres prac określony || w SIWZ - Specyfikacje Techniczne (...) k. 91 ...
105,, kwalifikacja wykonania nowego projektu || w ramach obowiązku aktualizacji wskazana również ...
2009 r. k. 402-409. || W tym miejscu wskazać należy, iż ...
ustalenia wartości wykonanych prac projektowych. W świetle poczynionych ustaleń Sąd uznał ...
prac podlegających wycenie przez powoda w ramach umowy z 7 maja ...
ograniczony wyłącznie do prac pozostających w linii istniejącego pasa drogowego, co ...
powoda. Po drugie strona powodowa w świetle przeprowadzonego postępowania dowodowego nie ...
zawarcia umowy na prace dodatkowe w trybie art. 67 ust. 1 ...
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W tym stanie rzeczy wobec nie ...
podniesionego przez stronę pozwaną, który w ocenie Sądu mógłby odnieść skutek ...
bezpodstawnego wzbogacenia nie określają terminu, w jakim nastąpić ma wykonanie obowiązku ...
tak też m.in. SA w B. w wyr. z 24.3.2017 ...
880/16, Legalis; wyr. SA w Warszawie z 10.1.2020 ...
I ACa 625/18, Legalis; w uzasadnieniu wyr. SN z 29 ...
bezterminowym, rozpoczyna bieg od dnia, w którym korzyść (świadczenie) powinna być ...
jej zwrotu bez zbędnej zwłoki; w niektórych przypadkach może to być ...
świadczenia nienależnego; (podobnie wyr. SA w Katowicach z 3.4.2018 ...
25/18, Legalis; wyr. SA w Krakowie z 29.11.2019 ...
93/19, Legalis; wyr. SA w Szczecinie z 19.11.2020 ...
tego roszczenia (podobnie P. Mostowik, w: SPP, t. 6, 2009, s ...
indywidualnie, dla każdego konkretnego zobowiązania. W zakresie terminu przedawnienia, z uwagi ...
r. Odnośnie pozostałych materiałów projektowych w ocenie Sądu najwcześniejszą datą, z ...
to 23 grudnia 2014 r., w której do dacie doszło do ...
sporne prace projektowe zostały zrealizowane w okresie 2009 -2011 r. niemniej ...
5 listopada 2014 r. wcześniejsze przekazanie prac zrealizowanych przez powoda nie ...
fakt, iż pozew został złożony w dniu 22 lutego 2017 r ...
r. poz. 2180 ze zm.) w zw. z § 2 pkt 7 ...
dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie ...
Z powołanych względów rozstrzygnięto jak w sentencji wyroku. sędzia Monika Włodarczyk ...
XII Ga 423/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 ...
złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym. Sygn. akt XII ...
nazwą "Wyprowadzenie wód potoków sopockich w głąb Zatoki Gdańskiej - wykonanie układu ...
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod ...
dokonał otwarcia ofert, a następnie w dniu 12 września 2008 r ...
z o.o. z siedzibą w Gdańsku (zwaną dalej ...). Drugi z ...
wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale 10 pkt 1 ppkt ...
2.4.5 siwz. Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (rozdz ...
prawidłowego i kompletnego wykonania zamówienia. W szczególności wykonawca musi spełniać m ...
najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem ludzi i prowadzeniu ...
najmniej 5 - letniego doświadczenia zawodowego w kierowaniu zespołem ludzi i prowadzeniu ...
przez ... nową osobę p. ... zaproponowanego w miejsce p. ..., jako kierownika robót ...
ppkt 1.2.3 siwz) w okresie ostatnich trzech lat, wynoszącego ...
22 ust 1 pkt 2 w zw. z art. 24 ust ...
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z ...
z.p." oraz innych wymienionych w treści protestu. Protestujący (Konsorcjum ... wniósł ...
ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. W szczegółowym uzasadnieniu ww. zarzutów Protestujący ...
podwodnych nie spełnia wymagania określonego w rozdz. 10 pkt 1 ppkt ...
2.4.5 siwz, a w szczególności nie spełnia warunku posiadania ...
lub zleceniobiorca, żadnych prac podwodnych w zakresie tego zadania. Protestujący stwierdził ...
A i B, stwierdził, że w ramach opisu zawartego w załączniku nr 4 pkt 6 ...
potwierdzenie, że ... spełnia wymaganie zawarte w rozdz. 10 pkt 1 ppkt ...
posiadania przez wskazaną osobę uprawnień w tym okresie tj. dyplomu kierownika ...
informacji dotyczących doświadczenia ... poprzez zawarte w zał. Nr 4 do oferty ...
głębokości posadowienia rurociągu 6 m w zakresie jednego rurociągu oraz wykonywania ...
jednak wymagania określone przez Zamawiającego w siwz. Przystępujący stwierdził, że nie ...
a jedynie do złożenia oświadczenia. W piśmie zawierającym przystąpienie do protestu ...
siwz nie dotyczył bowiem doświadczenia w fizycznym układaniu rurociągów przez kierownika ...
Doświadczenie ... wynikało zdaniem ... z udziału w realizacji inwestycji układu dwóch sztuk ...
kierownika robót podwodnych kierował p. ... . W odniesieniu do posiadanego dyplomu kierownika ...
45 osób, przystępując do postępowania w wyniku wniesienia protestu ... stwierdził, iż ...
celów statystycznych. Zamawiający uwzględnił protest w części dotyczącej zarzutów naruszenia art ...
22 ust 1 pkt 2 w zw. z art. 24 ust ...
poprzez dokonanie zmiany treści oferty w ramach uzupełnienia wykazu osób o ...
że dokumenty dołączone przez ... potwierdziły w sposób wystarczający, że ... posiada uprawnienia ...
prac przy rurociągu układu tranzytowego w ... dając wiarę protestującemu (Konsorcjum ... jako ...
Sp. z o.o., która w piśmie z dnia 24 września ...
oferty liście kluczowego personelu ani w pozostałych dokumentach dotyczących wykonania ww ...
min. DN1000 pod wodą - w szczególności dotyczących pracy przy układzie ...
co stanowiłoby spełnienie wymogów określonych w siwz. Usługa wykonana przez p ...
terenie Pompowni I-go stopnia ... . W oparciu o powyżej opisane ustalenia ...
oferta ... nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, gdyż osoba zaproponowana na ...
spełnia wymogów postawionych przez zamawiającego w siwz w rozdz. 10 pkt 1 ppkt ...
do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W odwołaniu ... zrzucił Zamawiającemu naruszenie: art ...
7 ust 1 i 3 w zw. z art. 36 ust ...
podwodnych, art. 7 ust. 1 w zw. z art. 22 ust ...
przez ... oferty, nakazanie Zamawiającemu utrzymania w mocy decyzji o wyborze oferty ...
wezwanie na rozprawę i przesłuchanie w charakterze świadka p. ... na okoliczność ...
charakteru robót wykonywanych przez niego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod ...
ścieków oczyszczonych z Oczyszczalni Wschód w Gdańsku oraz układzie dwóch sztuk ...
na terenie Pompowni I stopnia ... . W uzasadnieniu odwołania ... stwierdził, że p ...
do wykonywania wszelkich prac nurkowych w ramach zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot ...
iż zapisy siwz są nieprecyzyjne w zakresie opisu wymagań dotyczących doświadczenia ...
uprawnienia, jak i wiedzę praktyczną w zakresie rurociągów podwodnych, niezbędną dla ...
89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust ...
prawa, art. 9 ust. 1 w zw. z art. 18 ust ...
osobę (p. ...) nieuprawnioną do działania w imieniu kierownika zamawiającego, ponieważ nie ...
stosownego upoważnienia pisemnego do działania w tym zakresie, art. 7 ust ...
z.p. poprzez brak zawarcia w oprotestowanej decyzji uzasadnienia faktycznego i ...
pkt 2 P.z.p. w związku z art. 184 ust ...
ust 4 P.z.p. w zw. z. art. 89 ust ...
niespełnienia przez niego warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdz. 10 pkt 1.2 ...
24 ust. 2 piet 3 w zw. z. art. 24 ust. 4 w zw. z art. 89 ust ...
iż spełniał on warunek udziału w postępowaniu określony w rozdz. 10 pkt 1 ppkt ...
4.5 siwz. Protestujący ... wniósł w proteście o uznanie decyzji z ...
przez Zamawiającego od innych kroków w ramach przedmiotowego postępowania do czasu ...
października 2008 r. utrudniał Protestującemu ... w jego ocenie, odniesienie się do ...
korzystanie ze środków ochrony prawnej. W uzasadnieniu protestu Protestujący ... odniósł, że ...
nie spełniało warunków podmiotowych udziału w postępowaniu, a Zamawiający naruszył zasadę ...
sposobu oceny spełniania warunku określonego w rozdz. 10 pkt 1 ppkt ...
siwz wobec każdego z wykonawców. W ocenie Protestującego ..., p. ... nie posiada ...
kierownika prac podwodnych II klasy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia ...
prac podwodnych, zostały mu nadane w czasie, gdy nie posiadał dyplomu ...
nurka, ani też stażu pracy w tym zawodzie. W ofercie złożonej przez Konsorcjum ... wskazano ...
uprawnień kierownika robót nurkowych, wydanych w oparciu o § 5 ust. 2 ...
dnia 28 sierpnia 1965 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych nurków oraz ...
objęte przedmiotem zamówienia zakończą się w dniu 19 czerwca 2009 r ...
posiada wymaganego doświadczenia, ponieważ Konsorcjum ... w złożonej ofercie nie wykazało stosownego ...
skutek wniesienia protestu. Wykonawca podniósł w przystąpieniu, że bezpodstawny jest zarzut ...
3 października 2008 r. jest w ocenie Konsorcjum ... nieuzasadniony. Zarzut dotyczący ...
ta posiada również wymagane doświadczenie w zakresie min. dwóch robót budowlanych ...
października 2008 r. została wydana w wyniku uwzględnienia wszystkich żądań Protestującego ...
się natomiast od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego przed ostatecznym ...
mu przez Dyrektora Zakładu Komunalnego w Sopocie na mocy uchwały Rady ...
niespełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdz. 10 pkt 1 ppkt ...
dnia 3 października 2008 r. w ocenie Zamawiającego zawiera bowiem wymagane ...
3 P.z.p. elementy w postaci uzasadnienia faktycznego i prawnego ...
7 ust. 2 pkt 3 w zw. z art 24 ust ...
p. Zamawiający podtrzymał stanowisko zawarte w rozstrzygnięciu protestu z dnia 18 ...
ofert, przyznanie odwołującemu kosztów poniesionych w postępowaniu odwoławczym, wezwanie na rozprawę ...
charakteru robót wykonywanych przez niego w ramach działalności gospodarczej ... przy rurociągu ...
ścieków oczyszczonych z oczyszczalni Wschód w Gdańsku oraz układzie dwóch sztuk ...
UM Straszyn. Odwołujący ... podniósł, że w przypadku zgłoszenia żądań przez przystępującego ...
tu uwzględnienie wszystkich żądań zgłoszonych w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia ...
dnia 18 września 2008 r. W ten sposób zamawiający, zdaniem Odwołującego ...
spełnia żadnego z wymogów określonych w rozdz. 10 pkt 1 ppkt ...
Konsorcjum ... podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie i wnosząc o oddalenie ...
że Odwołujący ... posiadał interes prawny w rozumieniu art. 179 ust. 1 ...
z postępowania mogłoby nastąpić dopiero w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu dotyczącego ...
dnia 10 października 2008 r. W sprawie odwołania wniesionego przez ... 3 ...
7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 36 ust ...
oraz art. 7 ust. 1 w zw. z art. 22 ust ...
zgłoszone z naruszeniem terminów określonych w ustawie i jako spóźnione nie ...
że z treści zapisu zawartego w tiret trzeci ppkt. 1.24 ...
analizy powyższego zapisu wynika również, w ocenie Izby, że Zamawiający nie ...
który po wezwaniu przez zamawiającego w trybie art. 25 ust. 3 ...
przez wykonawcę osobą p. ... . Wykonawca, w wyniku wezwania, przedłożył uzupełniony wykaz ...
i dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia. W celu potwierdzenia, że p. ... posiada ...
dwóch rurociągach 218 mb każdy, w tym 118 mb rur o ...
wynikających ze złożonego przez ... wiadczenia. W odpowiedzi Zamawiający uzyskał informację (pismo ...
oferty liście kluczowego personelu ani w pozostałych dokumentach dotyczących wykonania ww ...
Sp. z o.o. - podwykonawcę w zadaniu "Rozbudowa Oczyszczalni ... Etap II ...
dnia 16 września 2008 r.), w którym ww. firma oświadczyła, że ...
był i nie jest zatrudniony w ... Sp. z o.o. i w okresie realizacji podanych prac nie ...
też funkcji kierownika robót nurkowych w ramach opisanego zadania. Pan ... dokonywał ...
zakończeniu realizacji przedmiotowego zadania. ... przedłożyła w dniu 22 września 2008 r ...
treść nie potwierdziła, że p. ... w okresie 1 stycznia 2003 r ...
wynika, że prace wykonywane przez ... w Gdyni w latach 2004 i 2005 obejmowały ...
wodą, zgodnie z wymogiem określonym w siwz, a zatem nie potwierdzają ...
uznała przy tym za istotne w tej sprawie okoliczności stwierdzonych pismem ...
wypełnienia gwarancji wykonania robót i przekazania do eksploatacji robót budowlanych przy ...
r. pełnił funkcję kierownika robót w zadaniu polegającym na ułożeniu rurociągów ...
podwodnych zgodnie z opisem zawartym w rozdziale 10 pkt 1 ppkt ...
1.2.4.5 siwz, W świetle powyższego Izba uznała więc ...
iż wykonawca ... nie spełnił opisanego w siwz warunku udziału w postępowaniu, a wobec tego podlegał ...
24 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 22 ust ...
przepis art. 7 ust 1 w zw. z ad. 22 ust ...
zgodnie ze sposobem oceny opisanym w siwz i odpowiednio do treści ...
i oceniał spełnienie powyższego warunku w odniesieniu do obu wykonawców. Izba ...
niezasadne zarzuty podniesione przez Odwołującego w proteście i odwołaniu, dotyczące nieważności ...
183 ust. 5 pkt 2 w zw. z art. 184 ust ...
do osiągnięcia skutku zakazanego przez prawo. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych nie wiąże skutku ...
umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu. W świetle powyższego czynność ponownej oceny ...
obejścia przepisu ustawy. Uchybienie formalne w zakresie terminu dokonania czynności nie ...
ryzyko korygowania tej decyzji (czynności) w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. Czynność ...
wniesienia drugiego protestu i odwołania w tym samym zakresie merytorycznym. Decyzja ...
pkt 5 P.z.p.. W świetle powyższego, wykonawca nie ma ...
wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w części 1 rozdz. 10 pkt ...
wykluczenia wykonawcy zostało przedstawione wykonawcy w rozstrzygnięciu protestu z dnia 18 ...
posiadającą pełnomocnictwo udzielone przez Dyrektora w dniu 3 marca 2000 r ...
stycznia 1995r. Wobec wycofania w toku rozprawy przez Odwołującego ... zarzutu ...
ust. 4 P.z.p. w zw. z art. 89 ust ...
uwagi na niespełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego osoby wskazanej na ...
nie spełnia warunku posiadania doświadczenia w wykonaniu dwóch robót budowlanych obejmujących ...
prac przy wykonaniu inwestycji zawarty w wykazie oraz w referencjach nie jest zdaniem Izby ...
że członek Konsorcjum ... brał udział w wykonaniu wskazanej roboty budowlanej, gdyż ...
zostało potwierdzone przez tego wykonawcę w przystąpieniu do postępowania odwoławczego oraz ...
że p. ... uczestniczył we wskazanych w wykazie inwestycjach, jako kierownik robót ...
fakt, że Zamawiający wymagał doświadczenia w wykonaniu robót budowlanych polegających na ...
budowlanych spełniał wyżej wskazane wymaganie. W konsekwencji należało uznać, ze zamawiający ...
zaniechanie wykluczenia Konsorcjum ... z postępowania. W świetle powyższego nie został uznany ...
24 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 24 ust. 4 w zw. z art. 89 ust ...
robot podwodnych, która posiada doświadczenie w wykonaniu dwóch robót budowlanych polegających ...
pod wodą, które Odwołujący ... powtórzył w odwołaniu od rozstrzygnięcia protestu z ...
Izba nie rozpoznawała zarzutów niezawartych w proteście. Krajowa Izba Odwoławcza uznała ...
niespełnienia przez Konsorcjum ... warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania przez osobę ...
dwóch z trzech warunków zawartych w ppkt 1.2.4.5 ...
okoliczności faktycznych. Nie został podniesiony w proteście także zarzut dotyczący naruszenia ...
art. 191 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W dniu 19 listopada 2008 r ...
2008 r. do Sądu Okręgowego w Gdańsku. ... na podstawie art. 194 w związku z art. 179 ust ...
ust. 3 P.z.p. w zw. z art. 93 ust ...
7 P.z.p. oraz w zw. z art. 146 ust ...
pkt 10 P.z.p. w zw. z art. 89 ust ...
przez tego wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale 10 pkt 1.2 ...
24 ust 2 pkt 3 w zw. z art. 24 ust 4 w zw. z art. 89 ust ...
iż spełnia on warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale 10 pkt 1.2 ...
akt sprawy na okoliczności wskazane w tym piśmie oraz o zasądzenie ...
Skargę jako bezzasadną należało oddalić w całości. Sąd Okręgowy przyjął, iż ...
interes prawny we wniesieniu skargi, w myśl art. 179 P.z ...
dotknięta nieważnością. Rozpatrując zarzuty podniesione w skardze Sąd Okręgowy zaakceptował i ...
składanych przez strony i uczestnika w trakcie rozprawy. W odniesieniu do zarzutu naruszenia art ...
zd.2 P.z.p. w zw. z art. 93 ust ...
7 P.z.p. oraz w zw. z art. 146 ust ...
Okręgowy wziął pod uwagę, iż w postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia ...
na rozprawie przed KIO oraz w treści protestów i odwołań zostały ...
lub błędnie ocenione. Skarżący podniósł w skardze, że Kolegium Izby Odwoławczej ...
nie włączył do warunków udziału w postępowaniu określonych w siwz wymogu posiadania przez samych ...
postępowania. Zarzut ten Skarżący ponawia w piśmie z dnia 6 stycznia ...
roku wskazując, iż zaniechanie wyszczególnienia w SIWZ wymogu posiadania przez wykonawców ...
skutkuje nieważnością postępowania, gdyż stoi w sprzeczności z uregulowaniami ustawy z ...
4 P.z.p., bowiem w istocie dotyczy zastrzeżeń co do ...
treści SIWZ, a nie określonej w art. 93 ust. 1 pkt ...
nieważnością postępowania. Sąd Okręgowy podziela w tym względzie interpretację zastosowania art ...
7 P. z. p. wyrażoną w wyroku KIO z dnia 28 ...
katalog przesłanek unieważnienia postępowania, zawarty w art. 93 P.z.p ...
dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może ...
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być ...
jak inne kategorie dokumentów wymienionych w omawianym rozporządzeniu ma charakter enumeratywny ...
żadnych modyfikacji ze strony zamawiającego. W wyliczeniu powyższym w żadnym razie nie mieści się ...
się sam skarżący. Ustawa ta, w art. 4 precyzuje jedynie, iż ...
na powyższe zarzut nie umieszczenia w SIWZ wymogu przedłożenia przez wykonawców ...
higiena pracy nie może być w ogóle brany pod uwagę jako ...
stwierdzić, iż umieszczenie takiego zapisu w SIWZ byłoby sprzeczne z jednoznacznymi ...
o zamówienie publiczne. Skarżący podniósł w skardze, iż Zamawiający nie wskazał ...
wad, powodujących jej odrzucenie, co w dalszej konsekwencji skutkowałoby unieważnieniem postępowania ...
ogólną zasadę prawa cywilnego, wyrażoną w art. 6 k.c. stanowiącą ...
przez skarżącego dowodów, nie mógł w tym zakresie rozstrzygnąć odmiennie. Sąd ...
uprawnieniem Zamawiającego jest uszczegółowienie warunku w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, a ...
nie zostały przez Zamawiającego uszczegółowione w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia ...
oraz tym samym żądać dokumentów w odniesieniu do każdej z nich ...
następnie wskutek postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu przez Konsorcjum ...
22 ust 1 pkt 2 w zw. z art. 24 ust ...
aktualny pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w uchwale z dnia 18 października ...
10/115), iż ustalenie zawarte w zaskarżonym wyroku zespołu arbitrów braku ...
Sąd Okręgowy ocenił materiał zgromadzony w postępowaniu, wobec nieprzedstawienia nowych dowodów ...
00 LEX nr 56906). Ustawa Prawo zamówień publicznych stanowi zaś, iż ...
1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w tym art. 233 § 1 k ...
c. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 września ...
sytuacji, gdy zachodzą przesłanki określone w art. 93 ust 1 P ...
oraz rozważając ich ocenę przeprowadzoną w postępowaniu przez Kolegium Izby Odwoławczej ...
i uznał go za bezzasadny. W ocenie Sądu czynności podjęte przez ...
pkt 2 , który stanowi, iż w przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza ...
r. Zarzut ten należy rozpatrywać w świetle art. 182 ust. 1 ...
250/08 LEX nr 395941). W związku z tym, iż Zamawiający ...
powstrzymał się z podpisaniem umowy w przedmiotowej sprawie, nie ma podstaw ...
uznać, że dokonanie przez niego w dniu 3 października 2008r ...
uznania za nieważne czynności podjętych w dniu 3 października 2008r ...
przedmiotowego postępowania, odrzucenia jego oferty w wyniku ponownej oceny ofert. Jako ...
czynność bezwzględnie zabronioną, ustawodawca wskazał w art. 183 ust. 5 P ...
umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu. W związku z czym czynność ponownej ...
przepisu ustawy. Ponadto uchybienie formalne w zakresie terminu dokonania czynności nie ...
i odrzucenia jego oferty, dokonana w dniu 3 października 2008r. w wyniku ponownej oceny ofert, nie ...
orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą w sprawie odwołania wniesionego w wyniku protestu z dnia 18 ...
pkt 10 P.z.p. w zw. z art. 89 ust ...
przez tego wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdz. 10 pkt 1.2 ...
4.5 SIWZ, jest bezpodstawny w świetle art. 191 ust. 2 ...
Izba mogłaby nakazać dokonanie czynności w sytuacji, gdyby Zamawiający nie dokonał ...
nakazać Zamawiającemu podjęcie czynności, które w konsekwencji prowadziły będą do jednego ...
typu Zamawiającemu poprzez nakazanie wykluczenia w tym postępowaniu Konsorcjum Hydrobudowa oraz ...
treści nie ma, więc odzwierciedlenia w świetle obecnie obowiązujących przepisów. Rozpatrując ...
pkt 3 P.z.p. w zw. z art. 24 ust 4 i w zw. z art. 89 ust ...
iż spełnia on warunek udziału w postępowaniu określony w Rozdz. 10 pkt 1.2 ...
postępowania dotyczącego rozpatrywania odwołania, określonego w art. 191 ust 2 P ...
zamawiającego. Podkreślić należy również, że w takim przypadku Izba nie może ...
art.98 k.p.c. w związku z art. 108 k.p.c. w związku z art. 194 ust ...
dnia 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności radców ...
radcę prawnego ustanowionego z urzędu w związku z §5 rozporządzenia (per ...