2015 r. wydanego w sprawie KIO 758/15 w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego ...
odwołujących, W uzasadnieniu swego orzeczenia KIO wskazała, że nie dopatrzyła się ...
z powodu złożenia nieprawdziwych informacji. KIO zwróciła bowiem uwagę, że odwołujący ...
pełniące funkcji koncentrujących. W przekonaniu KIO odwołujący nie dostrzegł jednak, że ...
Trudno zatem dopatrywać się zdaniem KIO w tego rodzaju zestawie czynności ...
złożenia nieprawdziwych informacji. W ocenie KIO nie potwierdziły się także kolejne ...
wykonawcy nie było w przekonaniu KIO niezbędne ustalenie wystąpienia szkody oraz ...
wykonawcy za wyrządzoną szkodę. Zdaniem KIO treść przepisu wskazuje, że wystąpienie ...
się do jej naprawienia. Według KIO jeśli więc stwierdzeniu niewykonania lub ...
zobowiązania się do naprawienia szkody. KIO stała więc na stanowisku, że ...
naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości. KIO nie podzieliła więc zapatrywania Odwołującego ...
czego wobec wykonawcy nie stwierdzono. KIO podkreśliła, że w odniesieniu do ...
miarkowania przez sąd kar umownych KIO uznała, że w takiej sytuacji ...
niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. KIO wskazała też, że w rozpoznawanej ...
66/AZU/2011 - niewykonania. Zdaniem KIO na uwagę zasługuje przy tym ...
wszystkie umowy zawarte między stronami. KIO dodała też, że umowy te ...
staranności wymaganej od profesjonalnego wykonawcy. KIO zaznaczyła przy tym, że okoliczności ...
uzasadniają wskazanej nieterminowości w dostawie. KIO podkreśliła, że gdyby było tak ...
za dzień. Trudno więc zdaniem KIO zgodzić się, że wykonawca podjął ...
umowne w tak wysokiej kwocie. KIO zwróciła też uwagę, że odwołujący ...
stronami nie udokumentowano takiego uzgodnienia. KIO zauważyła też, że nie ma ...
to spowodowało opóźnienia w dostawie. KIO zwróciła także uwagę, że opinia ...
ADD Production S.R.L.]. KIO argumentowała też. że w toku ...
tego rodzaju sytuacje winny według KIO być wyjątkowe. Tymczasem w trakcie ...
kroku realizacji zamówień przez wykonawcę. KIO podniosła przy tym, że nie ...
prace mogły posuwać się dalej. KIO zauważyła też, że Zamawiający przekazywał ...
innemu podmiotowi niż Odwołujący. Według KIO nie sposób też podzielić argumentacji ...
świadczenie niemożliwe do wykonania. Według KIO w świetle argumentacji Odwołującego rozważać ...
kosztach i nakładach. W ocenie KIO postawa Odwołującego w toku wykonywania ...
mimo wielu prób, założonego rezultatu. KIO podkreśliła, że odwołujący złożył ofertę ...
przez Odwołującego, trudno zatem zdaniem KIO uznać za uzasadnione oczekiwanie, by ...
zastosowanie częściowo technologii GSM. Stąd KIO uznała, że zasadnym jest wniosek ...
nienależytym wykonaniu zamówień. W przekonaniu KIO w analizowanym postępowaniu wykazana została ...
w technice PLC wskazują zdaniem KIO na to. że Odwołujący przyjmował ...
trwania procedur celnych, co według KIO nakazuje przyjąć za uzasadnione stwierdzenie ...
przyczynami leżącymi po stronie wykonawcy. KIO zwróciła też uwagę, że Zamawiający ...
ust. 2a ustawy. Według KIO skoro Zamawiający oraz Odwołujący są ...
przywołane jako świadczące o nierzetelności. KIO podniosła też, że to na ...
w przyszłości. Tym samym według KIO zamawiający nie ma obowiązku sygnalizowania ...
stwierdzonego faktu poważnego wykroczenia zawodowego. KIO dodała także, że jak wskazuje ...
s. 118]. Stąd w ocenie KIO brak jest podstaw do czynienia ...
na odstąpienie od sankcji wykluczenia. KIO zaznaczyła też, że wbrew poglądowi ...
zamawiającego odpowiednim orzeczeniem sądowym. Według KIO artykuł 45 ust. 2 akapit ...
udowodnienia dowolnymi środkami wykroczenia zawodowego. KIO zważyła również, że nie stanowi ...
wykluczenia fakt rozstrzygnięcia sprawy przez KIO niezależnie od toczącego się postępowania ...
faktyczną wykluczenia. W tym względzie KIO wywodziła, że okoliczności mające służyć ...
okoliczności podlegające rozpatrzeniu. W ocenie KIO w postępowaniu o zamówienie publiczne ...
hipotezy tej normy prawnej. Konkludując KIO wskazała, że brak jest podstaw ...
realizacją dotychczasowych siedmiu kontraktów. Według KIO nie znalazły również potwierdzenia te ...
w Warszawie. O ... kosztach postępowania KIO orzekła stosownie do wyniku postępowania ...
miałoby wpływu dla oceny rozstrzygnięcia KIO. W pierwszej kolejności uwagę trzeba ...
a w tym wypadku przez KIO) weryfikacji i oceny dowodów, a ...
do rozpoznawania skarg na orzeczenia KIO nie stosuje się art. 386 ...
lit. a skarżący kwestionował stwierdzenie KIO, że skarżący dopuścił się naruszenia ...
a w istocie kwestionował wniosek KIO), że ponosi winę za opóźnienie ...
plomby. Jak wskazuje treść uzasadnienia, KIO stanęła na stanowisku, że jeżeli ...
określonych w harmonogramach dostaw. Zdaniem KIO, gdyby takie porozumienie istniało, to ...
wysokie kary umowne. W ocenie KIO gdyby dodatkowe czynności dotyczyły tego ...
powyższego stanowiska zważyć należy, iż KIO swe przekonanie o tym, iż ...
zostały one naruszone, a zadaniem KIO jest zweryfikować i ocenić, czy ...
lit. j skarżący zarzucał, że KIO błędnie ustaliła, iż umowa z ...
to równoznaczne z tym, iż KIO przyjęła obowiązywanie tej umowy. Użycie ...
precyzji w formułowaniu wniosków, gdyż KIO niewątpliwe wzięła pod uwagę fakt ...
lit. k skarżący kwestionował ustalenie KIO, że nie ma znaczenia dla ...
znajdujących się w aktach odwoławczych KIO 758/15. przy czym Sąd nie znalazł ...
materialnego Sąd Okręgowy, podzielił stanowisko KIO. iż istniały podstawy do wykluczenia ...
przesłanek wykluczenia wymagała natomiast od KIO poczynienia ustaleń, jakie były obowiązki ...
sposobie rozpoznania odwołania wykonawcy przez KIO powodują, że ocena, czy zaistniały ...
skarżącego. Skarżący zarzucał tu, że KIO zaniechała ustalenia przyczyn niewdrożenia protokołu ...