8 lutego 2013 r., IV CSK 299/12, nie publ.) jak i tzw. opóźnienie proste, polegające na ...
6 października 2010 r., II CSK 180/10, niepubl.). Obowiązek zapłaty kary umownej ...
dnia 20 listopada 2013 r., I CSK 67/13, nie publ.). Zamieszczony ...
dnia 21 listopada 2007 r.. I CSK 270/07, nie publ., z ...
dnia 20 listopada 2013 r., I CSK 67/13, nie publ.). Pozwany ...
8 sierpnia 2008r., V CSK 85/08, LEX nr 457785 ...
pełnym zakresie, na wysokim poziomie i do dzisiaj służy pozwanemu, bez ...
musi zostać uznana za wygórowaną i to w stopniu rażącym. Skoro ...
pozwana ponosi za to winę i nie ma znaczenia, że przybrała ...
zamawiającego do uiszczenia kwoty zaliczkowej i polecał zrealizować zamówienie. Ponadto zdarzało ...
września 2013 r. w sprawie I CSK 748/12, LEX nr 1396298 ...
miarkowania musi być stosowana ostrożnie i powściągliwie, aby nie zniweczyć podstawowej ...
6 października 2010 roku, II CSK 180/10]. Okoliczności te zatem muszą być ...
dnia 20 stycznia 2011 roku, I CSK 193/10, LEX nr 784895 ...
dnia 17 grudnia 2008 roku, I CSK 240/08, LEX nr 484667 ...
06.10.2010r., II CSK 180/10, nr LEX 970070). W realiach ...
484 § 2 k.c. abstrakcyjnym i niedookreślonym pojęciem rażąco wygórowanej kary ...
6.10.2010r., II CSK 180/10, LEX nr 570070). Przenosząc powyższe ...
tak, jak sens ten rozumiała i rozumieć powinna osoba rozsądna. Decydujący ...
stosunków prawnych, a tym samym i pewności obrotu prawnego. Reguły wykładni ...
zawartych w formie aktu notarialnego i dla określenia zgodnej woli stron ...
aby umowa została zindywidualizowana podmiotowo i przedmiotowo (wyrok Sądu Najwyższego z ...
3 października 2008r., sygn. I CSK 123/08, Lex nr 491463 ...
zeznał K. S., fakt uszkodzenia i zdemontowania bram wejściowych w okresie ...
czym zeznali świadkowie T., P. i S., oraz parkowanie samochodów powódki ...
zarówno na terenie budowy jak i przy ulicy, nie można na ...
6 października 2010 r., II CSK 180/10, LEX nr 970070). Podstawową przesłankę ...
może w skrajnych przypadkach (obfite i długotrwałe opady atmosferyczne) doprowadzić do ...
jako wiarygodnie przedstawiające stanowiska stron i okoliczności sprawy. Należy zwrócić uwagę ...
w jakim korespondowały ze sobą i zebranym w sprawie materiałem dowodowym ...
przez uprawnionego przedstawiciela pozwanej jak i przez powoda. Wady polegały na ...
6 października 2010 r., II CSK 180/10, LEX nr 970070). Podstawową przesłankę ...
Sąd oparł na niebudzących wątpliwości i nie kwestionowanych przez żadną ze ...
zeznań świadków B. J. (2) i E. M. albowiem odpowiadały sobie ...
dokonanie dalszych prac E. R. i jego pracownikom. Odnosząc się do ...
6 października 2010 r., II CSK 180/10, Lex nr 970070; z dnia ...
co do zakresu wykonanych prac i ich jakości, koniecznym stało się ...