z o.o. w B. i J. K. o zapłatę I. zasądza od pozwanych solidarnie na ...
należności tytułem wystawianych faktur nieregularnie i w niepełnych kwotach. Mając to ...
Nakaz Zapłaty go nie dotyczy i powinien być skierowany w całości ...
ograniczenia w korzystaniu z parkingu i przełożyło się na znaczące zmniejszenie ...
w istocie stanowi nadużycie prawa i jako takie nie powinno podlegać ...
przedmiotowy nakaz zapłaty w całości i wnosząc o oddalenie powództwa w ...
były własnością pozwanego ad 1 i które utracił on w związku ...
oraz wielokrotne analizowanie całości dokumentacji i nakład pracy pełnomocnika powoda wniósł ...
położonych w P. przy ulicach (...) I, D. II, Pułaskiego oraz C ...
porozumienia dotyczyły udziałów w zyskach i stratach osiągniętych od momentu obowiązywania ...
skapitalizował odsetki od niezapłaconych faktur i wystawił notę odsetkową na kwotę ...
118, 230-237), zestawienie przychodów i kosztów oraz wydruki kasowe (k ...
na podstawie kserokopii dokumentów urzędowych i prywatnych zgromadzonych w aktach sprawy ...
wygraniem przetargu organizowanego przez powoda i podpisaniem umowy dzierżawy. Sąd nie ...
pozwany przedstawił jedynie prywatne zestawienia i tabelki, które nie zostały w ...
korzystających z parkingu, z wyciągów i dokumentów kasowych przedstawionych w sprawie ...
ul. (...) jawią się jako niewiarygodne i niczym nie udowodnione. Co więcej ...
udziału w bieżącym zarządzaniu parkingami i wykonywaniu umowy dzierżawy, a jego ...
przedsiębiorców, Warszawa 2000, str. 259 i n., oraz Prawo umów w ...
ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają oni ...
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia ...
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy ...
2008 r., sygn. akt III CSK 119/08, zgodnie z którym "Dopuszczając możliwość ...
regresowe względem pozostałych członków konsorcjum i będzie mógł dochodzić od nich ...
nie wykazali, że remont ulicy (...) i późniejsza zmiana organizacji ruchu na ...
argumenty pozwanych jakoby remont ulicy (...) i późniejsza zmiana organizacji ruchu, czy ...
Dworca wraz z Galerią Handlową i miejscami parkingowymi w pobliżu wpłynęły ...
są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami. W świetle zaś powyższych ...
to dotyczyło zupełnie innego podmiotu i nie miały wpływu na przebieg ...
uwzględnionych przy składaniu oferty jak i ryzyko związane z prowadzeniem działalności ...
podjęli oni negocjacji celem ugodowego i polubownego rozwiązania umowy łączącej strony ...
jednak prowadzoną działalność za rentowną i ich zamiarem- wbrew twierdzeniom samych ...
bezsprzeczny wykazał zarówno istnienie jak i wysokość swego roszczenia wobec pozwanych ...
Sąd orzekł jak w pkt I wyroku - na podstawie art. 693 par 1 kc i art. 141 ustawy Prawo zamówień ...
zw. z art. 481 § 1 i 2 k.c. W myśl ...
chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności ...
15 ust. 3 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z ...
tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Sąd ...
przychylił się do jego wniosku i zasądził koszty zastępstwa procesowego w ...
Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad o zapłatę i o ustalenie 1. zasądza od ...
Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz (...) S.A ...
dnia 31 grudnia 2015r. i ustawowymi odsetkami za opóźnienie za ...
dnia 31 grudnia 2015r. i ustawowymi odsetkami za opóźnienie za ...
Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz (...) S.A ...
dnia 31 grudnia 2015r. i ustawowymi odsetkami za opóźnienie za ...
dnia 31 grudnia 2015r. i ustawowymi odsetkami za opóźnienie za ...
Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz (...) S.A ...
z tytułu kosztów zastępstwa procesowego i oddala wniosek w pozostałym zakresie ...
Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz (...) S.A ...
z tytułu kosztów zastępstwa procesowego i oddala wniosek w pozostałym zakresie ...
przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad strona powodowa (...) S.A ...
sześć tysięcy sto jeden złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) wraz z ...
tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt jeden groszy) tytułem skapitalizowanych ...
na podstawie art. 58 § 1 i 2 k.c. w zw ...
jakichkolwiek prac na Placu budowy i określona w zawartej uprzednio Umowie ...
pozwanego. Ponadto, program pełnił tylko i wyłącznie rolę informacyjną a nie ...
z nałożonych na nią obowiązków i przekazała powodowi plac budowy z ...
uwagi na niedokonanie wycinki drzew i uniemożliwienie swobodnego dostępu powoda do ...
różnic stanowisk w zakresie rozumienia i interpretacji zapisów odnoszących się do ...
również, że zarówno inżynier jak i pozwany nigdy w formalny sposób ...
Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wniósł o oddalenie powództwa ...
wyznaczonych w Subklauzuli 8.3. i 8.6 Warunków Kontraktu dla ...
na mocy postanowień Warunków Kontraktu. I na tej podstawie powód ponosi ...
korespondencję powoda z inżynierami kontraktu i rezydentem, w której pozwany nieugięcie ...
sześćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt zł i 7/100) złotych tytułem skapitalizowanych ...
powód wniósł o jej obniżenie i o zasądzenie od pozwanego solidarnie ...
na rzecz (...) S.A. 49% i na rzecz (...) S.A. 51 ...
49% na rzecz (...) S.A. i 51% na rzecz (...) S.A ...
jest podzielne, zarówno dług, jak i wierzytelność dzielą się na tyle ...
2014 roku miedzy (...) S.A. i (...).A. Z punktu 3 Umowy ...
13.154.589,81 PLN i 1.115.076,74 PLN ...
13.691.511,83 PLN i 1.160.590,07 PLN ...
8.948.700,55 PLN i 758.555,60 PLN za ...
13.023.043,90 PLN i 1.103.925,97 PLN ...
13.554.596,72 PLN i 1.148.984,17 PLN ...
powodów (...) S.A., (...) S.A i (...) S.A.: - kwoty 8.859 ...
8.859.213,54 PLN i 750.970,05 PLN za ...
Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, występujący jako zamawiający, zawarł ...
jako wykonawca, umowę o projekt i budowę autostrady (...) S.-K. na ...
Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w zakresie ...
które będą uważane oraz odczytywane i interpretowane jako część niniejszej umowy ...
c) Warunki Ogólne Kontraktu (część I), d) Program Funkcjonalno Użytkowy, e ...
w podpunktach od a) do i) łącznie określane są jako umowa ...
ust. 2 umowy), - prace projektowe i roboty budowlane zostaną ukończone w ...
zł (§ 4 ust. 2.1 i 2.2 umowy), - zamawiający ma ...
umowy wraz z warunkami szczególnymi i ogólnymi kontraktu - k. 170-340 ...
uwzględnienia w terminie 7 dni i ponownie przedłoży go inżynierowi do ...
przedłużenia czasu na ukończenie, jeśli i w takim zakresie, w jakim ...
w ciągu Czasu na Ukończenie i/lub b) postęp pracy pozostaje ...
Subklauzuli 8.3 uaktualniony Program i uzasadniający raport opisujący uaktualnione metody ...
przyjąć w celu przyspieszenia postępu i ukończenia w ciągu czasu na ...
wyznaczonych w subklauzuli 8.3 i subklauzuli 8.6 dla przedłożenia ...
dni 27 lipca 2011 r. i 7 maja 2012 r. Dowód ...
566.452,56 zł (§ 1 i 2 "aneksu"). Z kolei w ...
ust. 2.1 aktu umowy i nadać mu brzmienie, według którego ...
szczególności warstwa podbudowy, warstwa wiążąca i warstwa (...) były wykonane w 100 ...
w związku z zakończeniem kontraktu i upłynięciem dnia 5 czerwca 2012 ...
subklauzuli 8.7 pkt d i pisma Inżyniera Rezydenta z dnia ...
kopia noty oraz potwierdzenia nadania i odbioru - k. . W toku realizacji ...
powoda wraz z postępem prac i służył mu do monitorowania postępu ...
informacje jakie rzeczy będą wykonywane i w jakim czasie. Wynikiem powyższego ...
wszelkich elementów kluczowych dla inwestycji i przygotowywanie ich zgodnie z procesem ...
wezwania przez inwestora na sporządzenie i przedłożenie aktualizacji. Istotną zmianę jaką ...
co było zgodne z założeniami i celem takiej aktualizacji, ale niezgodnie ...
zaistniała chęć zabezpieczenia swojej sytuacji i zawarcia stosownej informacji o możliwości ...
dotyczących technologii wykonywania robót drogowych i mostowych. Jednakże po decyzjach inżyniera ...
ma wpływu na realizację kontraktu i niezależenie od tego kiedy faktycznie ...
nastąpiło przekazanie placu budowy to i tak powód zobowiązany był do ...
do tego nie chciał dopuścić i to było przyczyną dla której ...
aktualizacji, z bliżej wyszczególnionych powodów i że oczekuje odpowiedniej korekty Programu ...
jest jednoznaczne z jej akceptacją" i przedstawił uzasadnienie swojego stanowiska. Dowód ...
przez wykonawcę w lutym, marcu i maju 2012 r. Dowód - kopie ...
informacją, był on potrzebny wykonawcy i zamawiającemu żeby kontrolować postęp robót ...
miał do tego aby informować i zaplanować postęp prac, z uwagi ...
pokazywać jak będzie wyglądała praca i pokazywać przyczynę i skutek różnych zdarzeń oraz osiągnięcie ...
uwagi na niedokonanie wycinki drzew i uniemożliwienie swobodnego dostępu powoda do ...
wystąpienie z koryta rzeki R. i powstaniu rozlewiska, co skutkowało zalaniem ...
niesprzyjające warunki atmosferyczne powodujących podtopienia i rozmycia skarp nasypów, a tym ...
na kolejne miesiące, zalewanie kopalń i związane z tym przerwy w ...
sobie wydarzeń, z uwzględnieniem opinii i założeń przedstawianych przez pracowników pełniących ...
przyczyny opóźnień niezależne od wykonawcy i zagrożenia niewywiązania się z terminu ...
że należy rozmawiać o aneksie i zlikwidowaniu przyczyn że wykonawca nie ...
brak nałożenia na niego kary i ewentualną konieczność dochodzenia swoich roszczeń ...
ocenie byłyby niezbędne celem mobilizowania i dyscyplinowania wykonawcy. Informacja o nałożeniu ...
się dopiero po zakończeni kontraktu i przekazaniu do użytkowania odcinka trasy ...
01 % Zaakceptowanej Kwoty Brutto K. i została naliczona: - za okres od ...
dowodowy, ponieważ ich autentyczność, jak i zawartość nie budzą wątpliwości, ponadto ...
Sądu również zeznania pozostałych świadków i stron nie budzą wątpliwości co ...
Z zeznań zarówno świadków jak i stron jednoznacznie wynika, iż pozwany ...
sposobem realizacji umowy przez powodów i złożonymi programami ukończenia prac. Przez ...
o samo udzielenie zamówienia publicznego i ewentualnego zawarcia umowy - w tym ...
ustawy (art. 180 ust. 1 i 4 u.p.z.p ...
w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcie umowy w sprawie zamówienia ...
o samo udzielenie zamówienia publicznego i ewentualnego zawarcia umowy - w tym ...
SN 17.09.2008 III CSK 119/08, wyr Saw Warszawie z 29 ...
solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia. Wobec powyższego ani ...
zastosowanie ma art. 379 § 1 i 2 k.c. stanowiący, iż ...
jest podzielne, zarówno dług jak i wierzytelność dzielą się na tyle ...
wykonuje prace kosztem własnego majątku i uprawniony jest do otrzymania stosownego ...
konsorcjum nie ma interesu prawnego i faktycznego w dochodzeniu roszczenia od ...
dnia 17.10.2013r. I A Ca 636/13/. Wobec ...
2014 roku miedzy (...) S.A. i (...) S.A. Z punktu 3 ...
pozwanego to zgodnie z doktryną i orzecznictwem powszechnie przyjmuje się że ...
26.01.2011r. II CSK 318/10 , z 6.10.2010r. II CSK 180/10/. Nie ulega wątpliwości ...
uregulowaniami zawartymi w artykule 483 i artykule 484 KC - pełni funkcje ...
łączącej go z pozwanym umowy i zatwierdzenia przez pozwanego tego faktu ...
budowie czyli zatem ciągły monitoring i kontrolę prawidłowego zarządzania przez powoda ...
musiał więc ulegać ciągłym modyfikacjom i zmieniać się w zależności od ...
nie wziął pod uwagę zaleceń i uwag zgłoszonych przez inżyniera a ...
się od podawania nieprawdziwe danych i nierzeczywistego przebiegu inwestycji. Pomimo, że ...
stanowiska w sposób tak jednoznaczny i przedstawił okoliczności w jakim na ...
podstaw do naliczenia kar umownych i w konsekwencji do dokonania potrącenia ...
roszczenia dalej idącego o zapłatę i brak było interesu prawnego do ...
Dlatego na podstawie art. 359 i 481 k.p.c. Sąd ...
dnia 31 grudnia 2015r. i odsetek za opóźnienie od 1 ...
potrzeby ustosunkowywania się do opinii i składnia licznych pism procesowych. Poziom ...
Sygn. akt I C 164/15 WYROK W ...
Okręgowy w Zielonej Górze Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący: SSO ...
Zarządowi (...) w Z. o zapłatę I. oddala powództwo; II. zasądza od ...
zwalnia wobec pozostałych. Sygn. akt I C 164/15 UZASADNIENIE Powód ...
dniach 28 lutego 2012 r. i 1 marca 2012 r. przesłała ...
dnia 28 lutego 2012 r. i 1 marca 2012 r., co ...
z 28 lutego 2012 r. i 1 marca 2012 r. nie ...
powód, został wezwany do wyjaśnienia i uzupełnienia ofert, w obydwu pismach ...
tej możliwości powód nie skorzystał i dlatego nieuprawnione jest poszukiwanie przez ...
2014 r. uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania ...
p.c., uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania ...
toczącym się procesie H. P. i Z. Ł.. Pismem z dnia ...
pozwana wniosła o oddalenie powództwa i jednocześnie podtrzymała zarzut przedawnienia. Sąd ...
zapytań, wniosków oraz informacji faksem i pocztą elektroniczną (ust.5.2 ...
wyboru oferty konsorcjum do zawarcia i realizacji umowy kontraktowej. Jednocześnie strony ...
mieli wspólnie wykonać umowę. SIWZ i umowa konsorcjum nie przewidywała indywidulanych ...
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia przyszłej umowy na wykonanie ...
dnia 28 lutego 2012 r. i 1 marca 2012 r. tego ...
7 listopada 2014 r., IV CSK 95/14, Biul. SN 2015 ...
17 września 2008 r., III CSK 119/08, OSNC 2009/9/130). Reasumując ...
tj. przepisie art. 410§1 i 2 k.c. W przypadku ...
16 grudnia 2014 r., III CSK 36/14, publ. lex 1621345 ...
Sądu Najwyższego w sprawie IV CSK 95/14). Sąd zawiadomił osoby ...
obejmują zarówno skutki procesowe, jak i materialne, jakie ustawa wiąże z ...
współuczestników (M. Manowska, A. Adamczuk i inni (w:) Kodeks postępowania cywilnego ...
zgodzić. Za przedstawioną w komentarzach i literaturą tezą przemawia kilka argumentów ...
mimo że roszczenie jest należne i wymagalne) na podstawie art. 5 ...
w:) System prawa cywilnego, t. I, 1985, s. 832). Skoro brak ...
c.). W przypadku współuczestnictwa koniecznego i łącznej legitymacji czynnej do dochodzenia ...
11 maja 2012 r., II CSK 491/11, lex nr 1350061 ...
2011 r. w sprawie V CSK 475/10 (LEX nr 1108492 ...
solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia. Nie ma bowiem ...
solidarności czynnej wykonawców ubiegających się i realizujących zamówienie publiczne. Zgodnie z ...
jej zawarcia nie budzi wątpliwości i jest już trwałym elementem życia ...
spółka cywilna struktury prawno-majątkowej i organizacyjnej ani tak ścisłych powiązań ...
jest w przypadku wielości wierzycieli i niepodzielności świadczenia (art. 381§1 ...
przedawnienia w przypadku współuczestnictwa koniecznego i łącznego można wywieść z art ...
w przypadku wystąpienia współuczestnictwa koniecznego i łącznego po stronie powodowej (legitymacja ...
c. (M. Manowska, A. Adamczuk i inni (w:) Kodeks postępowania cywilnego ...
wszyscy powodowie przystąpili do sprawy i dopiero od tego dnia można ...
dnia 18 września 2015 r. i na rozprawie w dniu 29 ...
że obecnie jest ono niezaskarżalne i nie podlega ochronie. Materialnoprawną podstawę ...
wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem ...
w przypadku zaś form pisemnej i wykorzystania poczty (co jest najpopularniejszym ...
zapytań, wniosków oraz informacji faksem i pocztą elektroniczną (ust.5.2 ...
dnia 28 lutego 2012 r. i 1 marca 2012 r. Ciężar ...
faksem (vide: k.79v i 89). Nie oznacza to jednak ...
biurze lidera konsorcjum (...) był uszkodzony i jak zeznał ten świadek nie ...
konsorcjum z udziału w przetargu i zatrzymano wadium. Mimo powyższych rozważań ...
na treści art. 98§1 i 3 k.p.c. Stroną ...
za rozpoznanie sprawy przed sądem I instancji i II instancji, przy czym należy ...
zauważyć, iż fakt, że Sąd I instancji ponownie rozpoznawał sprawę na ...
koszty za zastępstwo przed sądem I instancji (tak też postanowienie Sądu ...
zwrotu kosztów zastępstwa przed Sądem I instancji oraz kwotą 2.700 ...
2330/11, KIO 2335/11 i KIO 2336/11, w zakresie ...
spełniania warunków udziału w postępowaniu i wykluczyć wykonawców wspólnie ubiegających się ...
faktycznych, które Sąd Okręgowy podziela i przyjmuje za własne. Zgodnie z ...
albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia kontraktu w sprawie zamówienia ...
Rejestru Handlowego Krajowej Rady Patentów i Rejestracji w zakresie spółki ..., w ...
trybie art. 26 ust. 3 i 4 PZP - m.in. do ...
obu członków konsorcjum (tj. spółki ... i spółki ... ) do wykonywania jednoosobowo wskazanych ...
wskazała, że z Rejestru Upadłości i Reorganizacji Przedsiębiorstw z 5 września ...
z zaświadczenia z Rejestru Upadłości i Reorganizacji Przedsiębiorstw z 28 października ...
informacji z Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w ...
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości i uznanie, że wystarczającym jest zastępcze ...
1 pkt 1 lit. a i ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady ...
PZP); zaniechaniu wykluczenia konsorcjum spółek ... i z postępowania z uwagi na ...
figuruje ona w rejestrze skazanych i uznanie, że wystarczającym jest zastępcze ...
zaniechania wezwania konsorcjum spółek FPH i P-M do uzupełnienia rzeczonego ...
1 pkt 1 lit. b i ust. 3 Rozporządzenia w zw ...
swój udział zgłosiło konsorcjum spółek ... i ... , wnosząc o oddalenie odwołania. Z ...
24 ust. 2 pkt 4 i art. 23 ust. 2 PZP ...
reprezentowania konsorcjum w dniu podpisania i złożenia wniosku o dopuszczenie do ...
umocowany w imieniu konsorcjum spółek ... i ... . Dopuszczalne - zgodnie z art. 104 ...
1 pkt 1 lit. a i ust. 3 Rozporządzenia w zw ...
4 PZP poprzez błędną wykładnię i bezpodstawne przyjęcie, iż w Republice ...
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości i zaakceptowanie, że wystarczającym jest zastępcze ...
Finlandii prowadzony jest Rejestr Upadłości i Reorganizacji, z którego wynika, iż ...
właściwym dokumentem braku podstaw wykluczenia i zamawiająca, nie dokonując czynności jej ...
1 pkt 1 lit a i § 4 ust. 3 i 4 Rozporządzenia. Zasadny był wreszcie ...
1 pkt 1 lit. b i ust. 3 Rozporządzenia w zw ...
4 PZP, poprzez błędną wykładnię i bezpodstawne przyjęcie, iż w Republice ...
nie figuruje w rejestrze skazanych i uznanie, że wystarczającym jest zastępcze ...
KIO podniosła, że odwołująca konsorcjum ... i ... wykazało, że w Republice Finlandii ...
którym odnotowuje się także kary i ich wysokość, orzeczone w stosunku ...
dokonała weryfikacji treści tego oświadczenia i przyjęła, że w Republice Finlandii ...
w zw. z art. 103 i 104 KC oraz zarzutu naruszenia ...
1 pkt 1 lit. a i ust. 3 Rozporządzenia, zaś w ...
1 pkt 1 lit. c i ust. 3 Rozporządzenia nakazania zamawiającej ...
materialnego, tj. art.: 103 § 1 i art. 104 KC w zw. z art. 14 i 23 ust. 2 PZP poprzez ...
został podpisany przez osobę nieuprawnioną i w konsekwencji naruszenie art. 24 ...
1 pkt 1 lit. a i ust. 3 Rozporządzenia poprzez błędną ...
ust. 1 pkt 2 PZP i w konsekwencji naruszenie art. 24 ...
oświadczenie to było dokumentem właściwym i wystarczającym do wykazania spełnienia warunku ...
otwarcia likwidacji oraz ogłoszenia upadłości i za taki nie może zostać ...
1 pkt 1 lit. c i ust. 3 Rozporządzenia poprzez błędną ...
ust. 1 pkt 9 PZP i w konsekwencji naruszenie art. 24 ...
oświadczenie to było dokumentem właściwym i wystarczającym do wykazania spełnienia warunku ...
ubiegania się o udzielenie zamówienia i za taki nie może zostać ...
1 PZP poprzez jego niezastosowanie i nie nakazanie zamawiającej wykonania czynności ...
tj. art. 26 ust. 3 i 4 PZP oraz art. 24 ...
ust. 2 pkt 4 PZP i przyjęciem, że skarżące konsorcjum podlega ...
podstawy do wezwania konsorcjum spółek ... i ... do uzupełnienia brakujących dokumentów, ewentualnie ...
z pominięciem zasad logicznego rozumowania i doświadczenia życiowego oraz zebranego materiału ...
informacja z Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w ...
jest jedynie dla postępowań upadłościowych i reorganizacyjnych, a nie likwidacyjnych (ust ...
2011 r. udzielonego przez spółkę ... i ... udzielenia spółce ... pełnomocnictwa ustanawiającego tę ...
odpowiedzi na skargę konsorcjum spółek ... i ... wniosło o oddalenie skargi oraz ...
na rozprawę apelacyjną konsorcjum spółek ... i ... wniosło o odrzucenie skargi na ...
o oddalenie odwołania konsorcjum spółek ... i ...) oraz wskazała, że na skutek ...
wykluczyła z postępowania konsorcjum spółek ... i ..., a więc w przypadku uwzględnienia ...
tę decyzję. Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje Postanowieniem z ...
198g ust. 1 zd. I PZP), na powyższe postanowienie nie ...
por. art. 357 § 1 zd. I KPC w zw. z art ...
18 kwietnia 2007 r. V CSK 55/07, OSNC-ZD 2008 ...
materialnego, tj. art.: 103 § 1 i art. 104 KC w zw. z art. 14 i 23 ust. 2 PZP poprzez ...
został podpisany przez osobę nieuprawnioną i w konsekwencji naruszenie art. 24 ...
skutkujące uznaniem, ze konsorcjum spółek ... i ... należało wykluczyć z postępowania, podczas ...
niniejszym upoważniamy"), zasadnie KIO (ale i zamawiająca, stąd wezwanie z art ...
zostało ono udzielone w imieniu i na rzecz spółki ... . Powyższego wniosku ...
jako pełnomocnik [ew. w imieniu i na rzecz] spółki ..., niniejszym upoważniamy ...
przez spółkę również w imieniu i na rzecz spółki ... . Tym samym ...
dalszym pełnomocnictwie nomenklatury "w imieniu i na rzecz" określonych podmiotów (konsorcjantów ...
faktu działania w jego imieniu i na jego rzecz. Jednocześnie dostrzec ...
17 września 2008 r. III CSK 119/08, OSNC 2009, z. 9, poz ...
wersja 610). Nie mniej jednak i w tym zakresie zastosowanie znajdują ...
wskazać, że działa w imieniu i na rzecz tej spółki. Do ...
07, Legalis wersja 610). Jednakże i w tym wypadku uprawnienie lidera ...
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia ...
przez spółkę ... działającą w imieniu i na rzecz spółki ...). Zaznaczenia więc ...
z 30 maja 2006 r. I ACa 1363/05, Lex 278401 ...
jego zakresu jest nieważna (zd. I); jednakże gdy ten, komu zostało ...
do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie ...
nie podzielić powyższych uwag, to i tak, dostrzegając swobodę, jaką ustawodawca ...
dowodu por. art. 6 KC i art. 232 zd. I KPC) - udowodnić ten fakt (por ...
7 listopada 2007 r. II CSK 293/07, Lex 4875 10 ...
jako lidera konsorcjum w imieniu i na rzecz spółki ... . Również wnioski ...
z art.198a ust. I PZP, należy uznać za zmierzające ...
z art. 391 § l zd. I KPC i art. 198a ust. 2 ...
z 13 lutego 1997 r. I PKN 71/96, OSNP 1997 ...
z 3 września 2008 r. I UK 91/08, Lex 785520 ...
faktu wykluczeniu podlegało konsorcjum spółek ... i ... . Wniosku tego nie mogły zmienić ...
w zw. z art. 391 § I zd. 1 KPC i art.198a ust. 1 ...
w fakcie, że skarżące konsorcjum i tak podlegało wykluczeniu (a nawet ...
zostało ono udzielone w imieniu i na rzecz spółki ... . W zakresie ...
Finlandii wydaje zaświadczenie odnośnie upadłości (i restrukturyzacji), nie zaś co do ...
KIO uznała, że konsorcjum spółek ... i ... podlegało wykluczeniu na podstawie art ...
informacja z Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w ...
jest jedynie dla postępowań upadłościowych i reorganizacyjnych, a nie likwidacyjnych (ust ...
uzasadnieniem), że oferta skarżącego konsorcjum i tak podlegałaby odrzuceniu, gdyż — zgodnie ...
Izba uznała, iż konsorcjum spółek ... i ...podlegało wykluczeniu już z uwagi ...
art. 26 ust. 3 zd. I PZP nie wzywa się wykonawców ...
z art. 391 § 1 zd. I KPC i art.198a ust. 1 ...
Okręgowy, należało podzielić ustalenia Izby i przyjąć je za własne. Zakresem ...
zakresie uwzględnienia odwołania konsorcjum spółek ... i ... w sytuacji, gdy KIO o ...
wnioskiem przeciwników skargi (konsorcjum spółek ... i ...) został oddalony. To więc skarżące ...
na orzeczenie KIO w całości i to je winny ostatecznie obciążać ...
zw. art. 105 § 2 zd. I KPC). Drugi taki, że skoro ...
z 17 stycznia 2003 r. I CK 109/02, OSNC 2004 ...
z 11 maja 1966 r. I CZ 36/66, Lex 5984 ...
str. 3 protokołu z posiedzenia i rozprawy KIO z 9 listopada ...
zasądzenia na rzecz konsorcjum spółek ... i ... (przeciwnika skargi) zwrotu kosztów niniejszego ...
Stroną takiego postępowania jest skarżący i przeciwnik skargi Przepisy przywołanej ustawy ...
udzielenie zamówienia publicznego konsorcjum spółek ... i ..., bowiem konsorcjum te już wykluczyła ...
pomiędzy zamawiającą a konsorcjum spółek ... i ...). Wywarłby on co najwyżej skutek ...
między zamawiającą a konsorcjum spółek ... i ... w postaci zmniejszenia szans tego ...
publicznego (wobec dopuszczenia konsorcjum spółek ... i ... do dalszych etapów tego postępowania ...
natomiast z art. 107 zd. I KPC interwenient uboczny, do którego ...
sprawy ze skargi ... przeciwko: 1) ... i 2) ... na wyrok Krajowej Izby ...
z tytułu wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika (pkt 2) i dokonując zwrotu kwoty 5.556 ...
faktycznych, które Sąd Okręgowy podziela i przyjmuje za własne. W toku ...
191 ust. 1, 1a, i 2 pkt 1 i 2 PZP (w sprawie zastosowanie ...
przepisu PZP w brzemieniu redakcyjnym i numeracji obowiązujących przed 29 stycznia ...
że nie uwzględniła wniosku zamawiającej i przystępującego o odrzucenie odwołania na ...
z § 1 ust. 2 pkt I rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z ...
polegających na wyburzeniu wcześniejszych budynków i wybudowaniu nowego budynku wielorodzinnego nie ...
podstawie art. 191 ust. 6 i 7 PZP - stosownie do wyniku ...
w całości poprzez oddalenie odwołania i zasądzenia od strony przeciwnej na ...
wykonanie robót, opisane w SIWZ i nie oprotestowane, nie muszą zawierać ...
z art. 180 ust. 2 i art. 92 ust. 2 PZP ...
wybudowanych mieszkań w budynku wielorodzinnym i ich powierzchnię, a nie tylko ...
w rozumieniu zarówno PZP jak i KC oraz KPC, były nieprawdziwe ...
robót konstrukcyjnych, a jedynie dach i roboty wykończeniowe. Bez konstrukcji budynku ...
zastępstwa procesowego. Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje Skarga, jako ...
przepisy PZP w brzmieniu redakcyjnym i numeracji obowiązujących przed 29 stycznia ...
się będzie do ich brzmienia i numeracji obowiązujących do 28 stycznia ...
zaś stosowne pełnomocnictwo zostało złożone i znajdowało się w aktach sprawy ...
umocowanie do zastępstwa na posiedzeniach i rozprawach przed KIO (k. 23 ...
pełnomocnictwa wnoszenie środków ochrony prawnej i przystępowania do środków wnoszonych przez ...
konsorcjum w postępowaniu przed KIO i przed sądem (k. 11 akt ...
konsekwencji jeśli art. 222 zd. I KPC dotyczy odmowy odrzucenia pozwu ...
z art. 391 § 1 zd. I KPC i art. 194 ust. 2 PZP ...
sprawie o sygn. akt V CSK 55/07, opubl. w: OSNC ...
z art. 180 ust. 2 i art. 92 ust. 2 PZP ...
wynikach postępowania (wyborze najkorzystniejszej oferty i wykluczeniu konsorcjum), czy też od ...
wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem ...
Realizując powyższą normę, w Rozdziale I części 5 punkcie 1 Specyfikacji ...
budynków wielorodzinnych nr 3, 4 i 5 na osiedlu Olechów Południe ...
wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiająca i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem ...
W takim wypadku wszelkie oświadczenia i informacje, które strony postępowania o ...
obowiązek zamieścić na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń informacje o wynikach ...
zamówienia wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym (zaś przeciwnik skargi został ...
poniedziałek, odłoży je na półkę i faktycznie zapozna się z jego ...
pisemnie powiadomiła wykonawców, a więc i konsorcjum, o wynikach oceny ofert ...
zgodnie z art. 111 § 1 i 2 KC w zw. z art. 165 § I KPC i art. 194 ust. 2 PZP ...
wskazała, że z przedmiotowych dokumentów i wskazanych w nim zakresu rzeczowego ...
iż wykonawca wykonał jedynie dach i roboty wykończeniowe, a jednocześnie wynika ...
szczegółowego wyliczenia prac w referencji i niewymienienia wśród nich robót konstrukcyjnych ...
należy uwagę, że w Rozdziale I części 4 ust. 3 lit ...
on wystąpienie różnicy w oryginale i tłumaczenia dokumentu referencji udzielonych przez ...
sygn. KIO/UZP 1913/09) i również z tego względu izba ...
się skarżąca przywołując karty 68 i 69 oferty konsorcjum (k 22 ...
Okręgowy, należało podzielić ustalenia KIO i przyjąć je za własne. Jako ...
zarówno hiszpański uczestnik konsorcjum, jak i polski lider konsorcjum, mogli nie ...
skonfrontowania treści obu dokumentów (oryginału i jego tłumaczenia na język polski ...
utożsamiać instytucji z ust. 3 i ust. 4 art. 26 PZP ...
wykonanie robót, opisane w SIWZ i nie oprotestowane, nie muszą zawierać ...
lit. b zarzutów skargi). Również i ten zarzut był niezasadny. Pamiętać ...
zbadania z urzędu prawidłowości wykładni i zastosowania przez KIO przepisów prawa ...
obowiązkiem Sądu Okręgowego powtarzanie ustaleń i oceny prawnej dokonanych przez KIO ...
art. 198 ust. 2 zd. I PZP oraz przywołanych przepisów - sąd ...
w punkcie pierwszym sentencji wyroku i oddalił skargę. O kosztach procesu ...
na wyrok KIO w całości i to ją winny ostatecznie obciążać ...
w postępowaniu sądowym (k. 53 i 54) w wysokości 17 zł ...
sprawie o sygn. akt III CSK 119/08, publ. w: OSNC 2009, z ...
to umowy przepisy art. 860 i n. KC mogą znajdować zastosowanie ...
w sprawie o sygn. akt I CK 109/02, opubl. w ...
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia ...
108 § 1 zd. T KPC i art. 109 § 2 KPC w ...
między po pierwsze interwenientką uboczną i po drugie przeciwnikiem skargi z ...