czerwca 2024 r. w Warszawie na rozprawie sprawy o udzielenie zamówienia ...
z ograniczoną odpowiedzialnością w M. na skutek skargi (...) spółki akcyjnej w ...
od (...) spółki akcyjnej w W. na rzecz konsorcjum (...) spółki z ograniczoną ...
z siedzibą w W. prowadzi na podstawie przepisów ustawy z dnia ...
W. oraz zaniechania odrzucenia tej oferty i zaniechania wezwania (...) S.A ...
ustawy PZP, przez zaniechanie odrzucenia oferty (...) S.A., mimo że Wykonawca ...
ustawy PZP, przez zaniechanie odrzucenia oferty (...) S.A., mimo że Wykonawca ...
co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego; 3 ...
lub konkursie, przez zaniechanie odrzucenia oferty (...) S.A., mimo że Wykonawca ...
ustawy PZP, przez zaniechanie odrzucenia oferty (...) S.A., mimo że jej ...
pod sygn. akt (...)po rozpoznaniu na rozprawie odwołania wniesionego do Prezesa ...
powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w punkcie trzecim kosztami postępowania ...
pełnomocnika oraz zasądziła od Przystępującego na rzecz Odwołującego kwotę 13 050 ...
5 - zbiorcze zestawienie ze wszystkich ofert złożonych przez wykonawców w tym ...
Odwoławczej uznał, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie. Dokonując ustaleń stanu faktycznego ...
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności ...
co najmniej 1 zadanie polegające na zaprojektowaniu, zainstalowaniu i uruchomieniu systemu ...
Instrukcji dla Wykonawców. W odpowiedzi na powyższe wezwanie Przystępujący przedstawił Wykaz ...
z uznaniem, iż Wykonawca polegając na zasobach podmiotu (...) spółki akcyjnej nie ...
nim jako własnym, ze względu na połącznie spółek na podstawie art. 492 § 1 pkt ...
Rejestru Sądowego dotyczącym (...) S.A. Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w ...
rzeczywistego wraz z instalacją tablic na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ...
projektowe i uzyskanie niezbędnych pozwoleń na realizację - budowa systemu zasilania dla ...
zgodnie z którym zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę ...
tym zakresie tylko częściowo zasługiwała na uwzględnienie. Za okoliczność bezsporną Izba ...
że ww. zamówienie nie polegało na zaprojektowaniu, zainstalowaniu i uruchomieniu systemu ...
dynamicznej informacji pasażerskiej, a jedynie na dostawie, instalacji i uruchomieniu tablic ...
budowlanych i prac instalacyjno-montażowych) na potrzeby włączenia tych tablic do ...
współpracy z systemem centralnym). Przy braku dodatkowych obostrzeń, za system w ...
w odpowiedni sposób i prezentowane na różnych wyświetlaczach. Dalej, Krajowa Izba ...
że (...) sp. z o.o. na pytanie Zamawiającego potwierdziły w piśmie ...
obsługę 100 szt. tablic, wszystkie na terenie (...) W.. Ad. 4) System ...
z innych postępowań, opierają się na nieuprawnionej interpretacji warunku i próbie ...
w postępowaniu nie z uwagi na zakres zamówienia zleconego przez (...) sp ...
o.o., ale ze względu na zakres uczestnictwa (...) sp. z o ...
z o.o., będące odpowiedzią na pytanie Zamawiającego, potwierdzało okoliczność wskazaną ...
o.o. wykonała prace polegające na zaprojektowaniu, zainstalowaniu i uruchomieniu systemu ...
czego jednak nie zrobił, poprzestając na opisanym wyżej oświadczeniu). Izba zaznaczyła ...
w postępowaniu odwoławczym zostało odczytane na niekorzyść Przystępującego. Biorąc powyższe pod ...
co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w ...
Przystępujący podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 ...
bowiem przyjąć, że powołując się na zasób własny (doświadczenie spółki przejętej ...
pełnej dokumentacji z realizacji prac na rzecz (...) sp. z o.o ...
M., który przekazał Zamawiającemu odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia podmiotowych środków ...
źródłowymi, a jedynie oświadczeniami sporządzonymi na potrzeby obecnie prowadzonego postępowania o ...
2023 roku, któremu z uwagi na brak podpisu wystawcy nie można przypisać mocy ...
w postępowaniu odwoławczym). Z uwagi na powyższe okoliczności Izba uznała, że ...
Przystępujący podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 ...
że Przystępujący załączył do uzupełnionego na wezwanie Zamawiającego wykazu zamówień Potwierdzenie ...
o.o. Plik został opatrzony podpisem elektronicznym J. M. działającego w ...
zamieszczony plik graficzny stanowiący wizualizację podpisu J. K. - Prezesa Zarządu(...) sp ...
zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ...
i że nie zostało opatrzone podpisem elektronicznym osoby działającej w imieniu ...
również, że uwidoczniony w nim podpis "odręczny" Prezesa Zarządu tej spółki ...
z przedstawionych przez Odwołującego ekspertyz - na podstawie informacji zawartych w dokumencie ...
dokleiła znaki graficzne stanowiące odwzorowanie podpisu i pieczątki. Wobec powyższego Izba ...
zgodziła się z Przystępującym, który brak potrzeby podpisania referencji wywodził z ...
dla dokumentów elektronicznych nie wymienia podpisu. Takie stanowisko nie uwzględnia charakteru ...
w wykazie, a zatem jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ...
który stanowi, że zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę ...
oświadczeń. O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 557 ustawy PZP ...
Przystępującego w części ¾, z uwagi na stosunek zarzutów uwzględnionych do zakresu ...
przepisów postępowania mających istotny wpływ na jego wynik, tj.: a. art ...
odwołania poprzez przedstawienie określonych dowodów na okoliczność wykazania, co wchodziło w ...
Skarżącego, co miało istotny wpływ na wynik postępowania, bowiem skutkowało błędnym ...
załącznik numer 2 do odpowiedzi na odwołanie Zamawiającego wynika jaki zakres ...
dana osoba była członkiem zarządu na moment zawierania umowy ze Skarżącym ...
J. K. miał wiedzę pozwalającą na złożenie oświadczenia o treści przedstawionej ...
prowadzić do wniosku, iż Skarżący na stronie 8 sprzeciwu podniósł, iż ...
Wykonawców pomimo, iż Wykonawca przedstawił na etapie postępowania o udzielenie zamówienia ...
błąd Zamawiającego, a co najmniej na etapie postępowania odwoławczego Konsorcjum (...) nie ...
kosztów postępowania przed Sądem Okręgowym na rzecz Skarżącego, w tym kosztów ...
przepisanych. (...) S.A. w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie ...
oraz zasądzenie od (...) S.A. na rzecz Zamawiającego zwrotu kosztów procesu ...
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności ...
co najmniej 1 zadanie polegające na zaprojektowaniu, zainstalowaniu i uruchomieniu systemu ...
odwołania poprzez przedstawienie określonych dowodów na okoliczność wykazania, co wchodziło w ...
ust. 1 ustawy PZP). Dowody na poparcie swoich twierdzeń lub odparcie ...
stron w zakresie wskazywania dowodów na poparcie formułowanych przez siebie twierdzeń ...
w ramach postępowania odwoławczego spoczywał na Odwołujących Wykonawcach wspólnie ubiegających się ...
lecz zaoferowali odpowiedni materiał dowodowy na ich poparcie. (...) S.A. występujący ...
zamawiającego (...) sp. z o.o. na podstawie umowy o roboty budowlane ...
nim jako własnym, ze względu na połącznie spółek na podstawie art. 492 § 1 pkt ...
o.o. w ramach Umowy (...) na rzecz (...) sp. z o.o ...
sp. z o.o. wskazujące na szerszy zakres wykonanych przez (...) sp ...
o.o. Sąd Okręgowy stanął na stanowisku, że przedmiotowe oświadczenie ma ...
J. K.. Nie zawiera własnoręcznego podpisu ani podpisu elektronicznego. Natomiast z właściwości pliku ...
mogą stanowić dowód określonego faktu na przykład dowód wykonania w sposób ...
rozkład ciężaru dowodowego w sprawie. Brak jednoznacznego wykazania wystawcy dokumentu zawierającego ...
dowodów odrębnie według własnego uznania na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału ...
przy ocenie konkretnych dowodów uznając brak wiarygodności i mocy dowodowej. Natomiast ...
i jaki to miało wpływ na treść ustaleń. Zarzuty naruszenia przepisów ...
z o.o. jako podwykonawcę na podstawie pisma (...) sp. z o ...
załącznik numer 2 do odpowiedzi na odwołanie Zamawiającego, wbrew twierdzeniom Skarżącego ...
pełnej dokumentacji z realizacji prac na rzecz (...) sp. z o.o ...
nie może być dowodzona dopiero na etapie postępowania odwoławczego przed Krajową ...
uznaniem, iż (...) S.A. polegając na zasobach podmiotu (...) S.A. nie ...
nim jako własnym, ze względu na połącznie spółek na podstawie art. 492 § 1 pkt ...
dana osoba była członkiem zarządu na moment zawierania umowy ze Skarżącym ...
jak i jej realizacji) wobec braku możliwości ustalenia jago wystawcy Izba ...
K. mógł posiadać wiedzę pozwalającą na złożenie oświadczenia o treści przedstawionej ...
przez (...) S.A., czyli przejęcia na podstawie art. 492 § 1 pkt ...
Instrukcji dla Wykonawców. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę ...
dokonanych rozważań należało uznać, że oferta Wykonawcy (...)S.A. winna zostać ...
niego materiał dowodowy w odpowiedzi na materiał dowodowy złożony przez Zamawiającego ...
Instrukcji dla Wykonawców. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę ...
co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w ...
co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w ...
Skarżący podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 ...
sposób przyjąć, że powołując się na zasób własny Skarżący mógł pozostawać ...
pełnej dokumentacji z realizacji prac na rzecz (...) sp. z o.o ...
ustawy PZP, można uznać za kwalifikowane przypadki wprowadzenia w błąd, o ...
należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę ...
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi ...
1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, na które powołuje się Skarżący ma ...
dokumentu będzie ich cyfrowy zapis na odpowiednim nośniku. Zapis ten, a ...
w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę ...
referencje stanowią oświadczenie wiedzy, a brak podpisu powoduje, że trudno im przypisać ...
z przedstawionych przez Odwołującego ekspertyz - na podstawie informacji zawartych w dokumencie ...
dokleiła znaki graficzne stanowiące odwzorowanie podpisu i pieczątki. Sam fakt, że ...
zwalnia referencji z konieczności stosownego podpisu ich wystawcy. Wobec powyższego także ...
2 ustawy PZP nie zasługiwał na aprobatę. Stanowisko Izby, iż konieczne ...
spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów budzących poważne wątpliwości ...
zarzutów podniesionych przez Skarżącego, co na podstawie art. 588 ust. 1 ...
3 600,00 zł ustalonej na podstawie § 14 ust. 2a ...
od (...) spółki akcyjnej w W. na rzecz konsorcjum (...) spółki z ograniczoną ...
kosztów postępowania skargowego. Mając powyższe na względzie Sąd Okręgowy orzekł jak ...
kwietnia 2024 r. w Warszawie na rozprawie w sprawie o udzielenie ...
odpowiedzialnością z siedzibą w P. na skutek skargi na pkt 1 lit.A wyroku ...
odpowiedzialnością z siedzibą w G. na rzecz skarżącego wykonawców wspólnie ubiegających ...
spółka akcyjna w G. prowadzi na podstawie przepisów ustawy z dnia ...
S.A. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o ...
z informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający uznał, że zgodnie z ...
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie na powyżej wskazaną czynność Zamawiającego. Odwołujący ...
ustawy PZP, przez zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o ...
Konsorcjum), w sytuacji, w której oferta Konsorcjum nie została prawidłowo zabezpieczona ...
przez podmiot, który nie widnieje na liście notyfikowanych podmiotów ubezpieczeniowych Komisji ...
ustawy PZP, przez zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o ...
Konsorcjum), w sytuacji, w której oferta Konsorcjum została złożona w warunkach ...
ustawy PZP, przez zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o ...
spełnia przedmiotowego warunku z uwagi na brak doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji ...
budowlanej (1 inwestycji - umowy) polegającej na budowie lub przebudowie morskiej budowli ...
Partner Konsorcjum) i odrzucenia jego oferty w postępowaniu w sytuacji, w ...
spełnia przedmiotowego warunku z uwagi na brak doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji ...
budowlanej (1 inwestycji - umowy) polegającej na budowie lub przebudowie morskiej budowli ...
Partner Konsorcjum) i odrzucenia jego oferty w postępowaniu w sytuacji, w ...
spełnia przedmiotowego warunku z uwagi na brak doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji ...
budowlanej (1 inwestycji - umowy) polegającej na budowie lub przebudowie morskiej budowli ...
ustawy PZP, przez zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o ...
spełnia przedmiotowego warunku z uwagi na brak wymaganego doświadczenia (zarzut numer 6 ...
Partner Konsorcjum) i odrzucenia jego oferty w postępowaniu w sytuacji, w ...
spełnia przedmiotowego warunku z uwagi na brak wymaganego doświadczenia (zarzut numer 7 ...
Partner Konsorcjum) i odrzucenia jego oferty w postępowaniu w sytuacji, w ...
spełnia przedmiotowego warunku z uwagi na brak wymaganego doświadczenia (zarzut numer 8 ...
1 ustawy PZP, przez wybór oferty Konsorcjum w składzie: 1) (...) S ...
ma interes w rozstrzygnięciu odwołania na korzyść Odwołującego. W dniu 4 ...
2023 roku Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie oświadczając, że nie uwzględnia ...
oraz o zasądzenie od Odwołującego na rzecz Zamawijącego kosztów postępowania. Krajowa ...
oraz sygn. akt (...) po rozpoznaniu na rozprawie w dniu w dniu ...
ustawy PZP przez zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o ...
Konsorcjum), w sytuacji, w której oferta Konsorcjum nie została prawidłowo zabezpieczona ...
z o.o. (Partner Konsorcjum) na podstawie art. 226 ust. 1 ...
4 ustawy PZP z uwagi na to, że Wykonawca nie wniósł ...
o., w następujący sposób: zaliczyła na poczet postępowania kwotę 40 000 ...
zasądziła od Zarządu (...)S.A. na rzecz (...) sp. z o.o ...
z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa ...
Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Nr konta bankowego ...
kwoty wadium nieodwołanie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego stwierdzające, że ...
8.1. upływu terminu związania ofertą; 9.8.2. zawarcia umowy ...
gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął ...
gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął ...
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone ...
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę ...
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożenie wniosku o zwrot ...
pkt 3 Ustawy, spowoduje odrzucenie Oferty na podstawie art. 226 ust. 1 ...
9.14. W przypadku składania Oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się ...
lub innego dokumentu załączonego do Oferty powinno wynikać, w imieniu jakich ...
udzielenie zamówienia publicznego złożono następujące oferty: 1. (...) sp. z o.o ...
siedzibą w W. w tłumaczeniu na język polski: (...) LTD Biuro w ...
w ramach zaproszenia do składania ofert w postępowaniu Nr (...). Ponadto rozumiemy ...
że zgodnie z Państwa warunkami, oferty muszą być poparte gwarancją wadialną ...
W związku z powyższym 1. Na wniosek OFERENTA, my GWARANT, niniejszym ...
zabezpieczenie płatności wadium przez OFERENTA na rzecz BENEFICJENTA w PRZETARGU zgodnie ...
przez nas Państwa pierwszego żądania na piśmie lub w formie elektronicznej ...
ponieważ: I. OFERENT w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w ...
oświadczeń; lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa ...
leżących po stronie OFERENTA, którego oferta została wybrana. 3. GWARANCJA wygaśnie ...
wcześniej, jeżeli: a. Płatności wykonane na podstawie GWARANCJI osiągną wartość określoną ...
w imieniu BENEFICJENTA oraz wysłane na adres mailowy: (...) wraz z żądaniem ...
polskiego sądu, który jest właściwy na podstawie siedziby BENEFICJENTA. 8. Płatność ...
GWARANCJA podlega Międzynarodowym Regułom Gwarancji na Żądanie, Publikacja(...) (...) LTD. A. M ...
stan faktyczny sprawy wskazała także na treść tłumaczenia aneksu do wspomnianej ...
OFERENT zamierza przedłużyć termin związania ofertą i z tego względu niezbędny ...
W związku z powyższym 1. Na zlecenie OFERENTA, my GWARANT, niniejszym ...
roku jest w pełni skuteczna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantuje ...
ustawy PZP, przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o ...
Konsorcjum), w sytuacji, w której oferta Konsorcjum nie została prawidłowo zabezpieczona ...
przez podmiot, który nie widnieje na liście notyfikowanych podmiotów ubezpieczeniowych Komisji ...
kwoty wadium nieodwołanie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego stwierdzające, że ...
dostrzegła, że koncentrują się one na dwóch płaszczyznach. Pierwsza, to zarzut ...
bezwarunkowości gwarancji, który odwołujący opiera na tym, że Zamawiający wysyłając wezwanie ...
pierwszego elementu zarzutu Izba stanęła na stanowisku, że wymóg żądania potwierdzenia ...
gwarancji nie został określony skutek braku takiego potwierdzenia zgłoszenia żądania. W ...
żądanie otrzymał, ale także pozwala na ustalenie, czy gwarant pozostaje w ...
stosunku do beneficjenta w przypadku braku wypłaty. Z tych względów w ...
tej części zarzut nie zasługiwał na uwzględnienie. Krajowa Izba Odwoławcza natomiast ...
gwarant ma swoją podstawową działalność na wyspie N., a więc w ...
w tym zakresie skutecznej skargi na działalność gwaranta. (...) sp. z o ...
gwarant nie prowadzi działalności ubezpieczeniowej na terenie Z., a jedynie jest ...
wydane przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ...
wyłącznie przez dystrybutora ubezpieczeń polegającą na: 1) doradzaniu, proponowaniu lub wykonywaniu ...
zakładu ubezpieczeń, w imieniu lub na rzecz klienta albo bezpośrednio przez ...
świadczenie. Dystrybucja ubezpieczeń polega również na udzielaniu informacji dotyczących jednej lub ...
ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych na podstawie kryteriów wybranych przez klienta ...
dystrybucji ubezpieczeń w imieniu lub na rzecz klienta, zwane dalej "czynnościami ...
byłaby spółka macierzysta (...) LTD zarejestrowana na wyspie N., to nie wynika ...
nie uzyskał skutecznego zabezpieczenia złożonej oferty i nie uznała, że gwarancja ...
sposób prawidłowy, a z uwagi na to, że jest to dokument ...
niejasności nie mogą być rozpatrywane na korzyść wykonawcy. Jak podkreśliła Izba ...
neguje możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia na terytorium państwa trzeciego i uważa ...
nie stanowi wykonywania czynności ubezpieczeniowych na terytorium RP. Jednakże już szereg ...
czynności w opinii wskazuje się na kwestię dochodzenia roszczeń, która jak ...
okoliczności warunkujących skuteczność wystawionej gwarancji, na które zwrócono uwagę, tak w ...
charakteru) samego dokumentu i czy na gruncie tego reżimu dokument będzie ...
oparciu o okoliczności przedstawione dopiero na rozprawie. Jak twierdziła Izba, Odwołujący ...
Izby zaistniała podstawa do odrzucenia oferty zgodnie z art. 226 ust ...
4 ustawy PZP z uwagi na to, że Wykonawca nie wniósł ...
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 574 i 575 ...
Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia oferty wykonawcy, który złożył wadium wystawione ...
nie może stanowić podstawy odrzucenia oferty. W rezultacie Skarżący wnieśli o ...
roszczenia Skarżących dochodzonego niniejszą skargą na podstawie art. 730 § 1 i ...
6. zasądzenie od Przeciwnika Skargi na rzecz Skarżących kosztów postępowania skargowego ...
z o.o. w odpowiedzi na skargę wnosił o: 1) oddalenie ...
bezzasadnej i zasądzenie od Skarżących na rzecz Przeciwnika Skargi kosztów zastępstwa ...
2) odrzucenie wniosku o zabezpieczenie, na podstawie art. 373 k.p ...
wniosku o zabezpieczenie w całości, na podstawie art. 730[1] § 1 ...
2 ustawy PZP, z uwagi na jego bezzasadność. Postanowieniem z dnia ...
wniosek o zabezpieczenie jako niedopuszczalny. Na rozprawie dnia 16 kwietnia 2024 ...
a co za tym idzie oferta Skarżących nie została prawidłowo zabezpieczona ...
Sąd Okręgowy ocenił wskazywane okoliczności, na które miałyby być przeprowadzone dowody ...
a więc analogiczne dowody już na etapie postępowania odwoławczego. Zgodnie bowiem ...
chyba że potrzeba powołania się na nie wynikła później. W niniejszej ...
Okręgowego mogły być powołane już na etapie postępowania odwoławczego przed Krajową ...
Krajowej Izby Odwoławczej nie zasługiwały na uznanie, o czym szerzej Sąd ...
zarzuty przedstawione w skardze zasługiwały na uwzględnienie tym samym doprowadzając do ...
zakres. Jednoznacznie wskazuje to zatem na konieczność ich przemyślanego i precyzyjnego ...
Krajową Izbę Odwoławczą z uwagi na treść wspomnianego już art. 555 ...
są skutki prawne, od dowodów na ich poparcie. W pierwszej kolejności ...
ustawy PZP, przez zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o ...
Konsorcjum), w sytuacji, w której oferta Konsorcjum nie została prawidłowo zabezpieczona ...
przez podmiot, który nie widnieje na liście notyfikowanych podmiotów ubezpieczeniowych Komisji ...
przez podmiot, który nie widnieje na liście notyfikowanych podmiotów ubezpieczeniowych Komisji ...
przez podmiot, który nie widnieje na liście notyfikowanych podmiotów ubezpieczeniowych Komisji ...
ustawy PZP, przez zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o ...
Konsorcjum), w sytuacji, w której oferta Konsorcjum nie została prawidłowo zabezpieczona ...
przez podmiot, który nie widnieje na liście notyfikowanych podmiotów ubezpieczeniowych Komisji ...
jako podmiot, który nie widnieje na liście notyfikowanych podmiotów ubezpieczeniowych Komisji ...
że Izba oparła swoje rozstrzygnięcie na okolicznościach faktycznych, które w ogóle ...
faktycznej zarzutów odwołania, a dopiero na rozprawie przed Izbą. W sposób ...
argumenty poza brakiem wpisu gwaranta na liście notyfikowanych podmiotów ubezpieczeniowych Komisji ...
Modyfikacja zarzutu, która pojawiła się na rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą ...
sformułowanego zarzutu. Sąd Okręgowy stoi na stanowisku, że wymogi konstrukcyjne odwołania ...
w taki sposób, który pozwoli na uznanie, że podniesione zostały konkretne ...
w nim zarzutów przez wskazywanie na właściwe im okoliczności faktyczne w ...
tym miejscu należy zwrócić uwagę, na co zwracali również uwagę Skarżący ...
Publicznych wpływały liczne wnioski dowodowe na okoliczności nie objęte zarzutem odwołania ...
gwarant ma swoją podstawową działalność na wyspie N., a więc w ...
podmiot nie posiadający właściwego zezwolenia na prowadzenie działalności regulowanej, a w ...
faktu - nieważnej. Izba oparła stanowisko na dopuszczalności badania i oceny argumentacji ...
dowodów przedstawionych przez Odwołującego dopiero na rozprawie. Izba nieprawidłowo doszła do ...
że zarzut w odwołaniu wskazuje na wystawienie gwarancji przez podmiot nieuprawniony ...
zarzucie odwołania, a nie dopiero na etapie prowadzenia posiedzenia i rozprawy ...
poprzez wcześniejsze zapoznanie się z ofertą wraz załącznikami, w tym gwarancją ...
2 pkt 1 ustawy PZP oferty wraz z załącznikami podlegają udostępnieniu ...
3 dni od dnia otwarcia ofert. Przeciwnik Skargi mógł więc odpowiednio ...
w wyroku. Nie wiadomo też na jakiej podstawie Krajowa Izba Odwoławcza ...
gwarant ma swoją podstawową działalność na wyspie N., jest wątpliwym, aby ...
tę okoliczność. Przede wszystkim dowodu na treść prawa Z.. Z okoliczności ...
zarejestrowany podmiot prowadzący działalność ubezpieczeniową na terenie Z. (co potwierdza wypis ...
Zamawiającego i miała płynność finansową na takim samym poziomie jak wadium ...
lecz już po upływie terminu na wniesienie odwołania, tj. w trakcie ...
moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału ...
moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału ...
z kolei musi być oparte na analizie całego materiału dowodowego, względach ...
odpowiedniego prawa. Należy zwrócić uwagę, na co wskazywano także w zdaniu ...
decyzji tego organu. Odwołujący wskazywał na rejestr F. jako właściwy, ale ...
dowodu z informacji z F. na okoliczność wykazania faktu jak należy ...
jakim zakresie może wykonywać (...) LTD na podstawie wpisu do rejestru nr ...
podstawą do przyjęcia istnienia faktu, na którym Krajowa Izba Odwoławcza oparła ...
tego też względu "wysokie prawdopodobieństwo", na które wskazuje Krajowa Izba Odwoławcza ...
podstawą do przyjęcia istnienia faktu, na którym Izba opiera swoje rozstrzygnięcie ...
zaprezentowane w zdaniu odrębnym zasługuje na aprobatę, że nawet gdyby jednak ...
tak rozstrzygnięcie zostało oparte wyłącznie na wątpliwościach Odwołującego, a nie ustalonych ...
niego jednoznacznie sprecyzowane, ani udowodnione. Na marginesie wskazania także wymaga, że ...
siedziby gwaranta i doniesień prasowych na temat dyrektora gwaranta nie mają ...
są to jedynie informacje mające na celu wywołanie wrażenia nielegalności działania ...
podobnie jak polski KNF zamieszcza na swojej stronie ostrzeżenia zawierające listy ...
ostrzeżenie nie zostało wydane. To na Odwołującym spoczywał ciężar dowodu w ...
Odwoławczej o ustalenia dokonane w na podstawie wysokiego prawdopodobieństwa wystąpienia określonych ...
zamawiający jest uprawniony do odrzucenia oferty wykonawcy, który złożył wadium wystawione ...
14 ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wniósł wadium ...
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot ...
z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń ...
Zamawiający był uprawniony do odrzucenia oferty wykonawcy w okolicznościach gdy istnieją ...
słusznie wskazywali Skarżący z uwagi na sankcyjny charakter przesłanki z art ...
nie jest uprawnionym opieranie odrzucenia oferty o okoliczności niewyrażone w treści ...
przepisu wskazuje, że do odrzucenia oferty prowadzi wniesienie wadium w sposób ...
dopuszczalnym jest oparcie uzasadnienia odrzucenia oferty o okoliczności niewykazane, a jedynie ...
prawną przedstawioną przez Skarżących, że na gruncie przepisów regulujących wykonywanie działalności ...
Polsce nie zostały wyznaczone kryteria, na podstawie których należałoby przesądzić kiedy ...
z siedzibą w Polsce. Ponadto brak jest podstaw normatywnych do kwestionowania ...
skuteczności gwarancji ubezpieczeniowej z uwagi na fakt wystawienia jej przez zakład ...
zagraniczny zakład ubezpieczeń z uwagi na to, że brak jest podstaw do uznania, że ...
wykonywania przez niego działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski (Opinia prawna - dr ...
kwoty wadium nieodwołanie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego stwierdzające, że ...
Specyfikacji Warunków Zamówienia. Ze względu na powyżej opisane okoliczności za niezasadny ...
ustaleń i wniosków, Sąd Okręgowy na podstawie art. 588 ust. 2 ...
zaskarżony wyrok i oddalił odwołanie. Na podstawie art. 589 ust. 1 ...
3 600,00 zł ustalonej na podstawie § 14 ust. 2a ...
zm.). Wysokość wpisu została ustalona na podstawie art. 34 ustawy z ...
odpowiedzialnością z siedzibą w G. na rzecz Skarżących Wykonawców wspólnie ubiegających ...
kosztów postępowania skargowego. Mając powyższe na względzie Sąd Okręgowy orzekł jak ...
listopada 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o ...
odwołującego : (...) S.A. we W. na skutek skargi zamawiającego od wyroku ...
od (...) S.A. w K. na rzecz (...) S.A. we W ...
z siedzibą we W., działając na podstawie na podstawie art. 513 ustawy z ...
cywilnego z uwagi uznanie prawidłowości oferty Instytutu i dokonanie jej wyboru ...
elektronicznej tj. nie została opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; art. 107 ust. 2 ...
akcyjna z siedzibą we W. na rzecz Zamawiającego (...) spółka akcyjna z ...
akcyjna z siedziba w K. na rzecz wykonawcy (...) spółka akcyjna z ...
w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia. KIO na wstępie swojego stanowiska wskazała podstawy ...
równej lub przekraczającej progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału ...
ust. 1 ustawy - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: (...) 3) jest niezgodna z ...
udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; 8) zwięzłe przedstawienie ...
uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności. Ustawa z ...
zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ...
cywilnego z uwagi uznanie prawidłowości oferty Instytutu i dokonanie jej wyboru ...
elektronicznej tj. nie została opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym Izba zarzuty te (tj ...
2 Szczegółowy opis sposobu przygotowywania oferty 4.2.2.1 Ofertę przygotowuje się i składa zgodnie ...
SWZ. 4.2.2.2 Ofertę sporządza się w języku polskim ...
języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski, chyba że w ...
określono inaczej. Formularze załączane do oferty powinny być zgodne ze wzorami ...
oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega ...
które każdego z nich dotyczą. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z ...
Wykonawca sporządza i przedstawia w ofercie kalkulację Ceny wg wymogów określonych ...
dalej: Instytut) przedstawił w składanej ofercie dokument stanowiący Formularz cenowy. Spornym ...
uznać należy za zasadne. Mając na uwadze treść SWZ stwierdzić należy ...
publicznego Zamawiający określił jednoznacznie, że oferta musi zawierać między innymi (pkt ...
wypełniony Formularz ofertowy, dokument generowany na platformie zakupowej, wypełnione i podpisane ...
z pkt 4.2.1 oferta musiała zawierać jeszcze Formularz cenowy ...
Formularz cenowy. Obowiązkiem wykonawcy składającego ofertę zgodnie z SWZ (pkt 4 ...
było sporządzenie i przedstawienie w ofercie kalkulacji Ceny wg wymogów określonych ...
że niezbędne było złożenie w ofercie dokumentu Formularz cenowy. W ocenie ...
Formularz ten nie został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W tym zakresie oceny ...
w tym postępowaniu składał się na ofertę, a jego treść zawierała oświadczenie ...
Dodatkowo dokument ten zawiera informację na temat zindywidualizowania przedmiotu oferowanego w ...
że wykonawca Instytut nie złożył oferty wymaganej przez Zamawiającego w SWZ ...
podniesiony zarzut (zarzut 3) Odwołujący na wstępie zarzutu przedstawia stan faktyczny ...
w treści uzasadnienia zarzutu odwołania brak jest wskazani o jakie przedmiotowe ...
faktycznych i prawnych oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności, w szczególności ...
w taki sposób, który pozwoli na uznanie, że podniesione zostały konkretne ...
wskazującymi, że takie stanowisko zasługuje na aprobatę. Orzecznictwo sądów powszechnych jak ...
również Krajowej Izby Odwoławczej wskazuje na potrzebę ścisłego odczytywania treści zarzutu ...
wskazanej w odwołaniu kwalifikacji prawnej." Na potrzebę ścisłego traktowania pojęcia zarzutu ...
określone przez zarzuty odwołania, oparte na konkretnej i precyzyjnej podstawie faktycznej ...
Sąd w postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi jest związany ...
polskim prawie procesowym z nałożenia na powoda jedynie obowiązku przytoczenia okoliczności ...
tym zakresie aktualne pozostaje wypracowane na podstawie ustawy z dnia 29 ...
swoje odwzorowanie w piśmiennictwie. Mając na uwadze powyższe Izba stwierdza, że ...
3 z odwołania za niezasadny. Na zakończenie KIO podała uzasadnienie co ...
że w tym zakresie orzeczono na podstawie art. 557, art. 574 ...
uwzględniła odwołanie (...) w zakresie zarzutu naruszenia art. 226 ust. 1 ...
a także nakazała Skarżącemu odrzucenie oferty Instytutu na podstawie art. 226 ust. 1 ...
zdanie pierwsze), od (...) została zasądzona na rzecz Skarżącego kwota 1.200 ...
2.), od Skarżącego została zasądzona na rzecz (...) kwota 12.400,00 ...
przepisów postępowania, które miało wpływ na wynik sprawy, a to art ...
i doświadczenia życiowego analizy polegającej na uznaniu, że Formularz cenowy, złożony ...
Skargi nie przedstawił wystarczających dowodów na ten fakt, a tymczasem Formularz ...
i doświadczenia życiowego analizy polegającej na uznaniu, że Formularz cenowy, złożony ...
i doświadczenia życiowego analizy polegającej na uznaniu, że Formularz cenowy, złożony ...
jest zbiorcze podpisanie elektronicznego formularza oferty wraz z załącznikami, w konsekwencji ...
błąd w ustaleniach faktycznych polegający na bezzasadnym przyjęciu, że wykonawca ...
obciążeni kosztami, od (...) została zasądzona na rzecz Skarżącego kwota 1.200 ...
od Skarżącego została zasądzona na rzecz (...) kwota 12.400,00 ...
dopuszczenie nowych dowodów. W odpowiedzi na skargę odwołujący wniósł o jej ...
zaznaczyć, iż sprawa ze skargi na orzeczenie KIO nie jest sprawą ...
Zostaną one skomentowane łącznie, ponieważ na poziomie faktycznym dotyczą tego samego ...
kontekście sporu co do formy podpisu Formularza cenowego. Jak wiadomo wskazany ...
Instytut nie był opatrzony odrębnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie wymagał dowodu, gdyż ...
tej kwestii nie polegało bowiem na tym, ażeby twierdził on, iż ...
do odwołania dotyczący tzw. walidacji podpisu). SO, z przyczyn wyżej poddanych ...
właśnie swojej tezy skarżący wskazywał na kwestię techniczną tzw. sum kontrolnych ...
Instytut musiał być opatrzony odrębnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W tym zaś temacie ...
Instytut nie był opatrzony odrębnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym (kluczowe jest tu słowo ...
KIO. Co prawda odwołujący się na nie powoływał, ale z uzasadnienia ...
w całości oddalona, to automatycznie brak jest podstaw do zmiany rozstrzygnięcia ...
Formularz cenowy niewątpliwie składał się na ofertę, jego treść zawierała oświadczenie woli ...
Dodatkowo dokument ten zawiera informację na temat zindywidualizowania przedmiotu oferowanego w ...
być on traktowany jako część oferty. Oznacza to, że wymóg odrębnego ...
zindywidualizowania oferowanego przedmiotu zamówienia to brak jego odrębnego podpisania prowadzi to ...
wniosku, że Instytut nie złożył oferty wymaganej przez zamawiającego w SWZ ...
dowodów ze skargi i odpowiedzi na nią to SO je pominął ...
dowody dotyczyły były aktualne już na etapie postępowania przed KIO, co ...
4 oraz pkt 3 odpowiedzi na skargę - str.2) i stanowisk ...
ich uwzględnienia. Koncentrowały się bowiem na kwestii funkcjonowania (w sensie technicznym ...
zupełnie inaczej należało ocenić kwestię podpisu wymaganego pod Formularzem cenowym, zaś ...
przeprowadzania przez SO. Mając powyższe na uwadze SO, na podstawie art. 588 ust. 1 ...
czerwca 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z udziałem: uczestnika ...
od (...) spółki akcyjnej w G. na rzecz Zarząd Dróg Miejskich w ...
niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta G. w ustalonej ...
ustawy Pzp poprzez nieuprawnione odrzucenie oferty odwołującego jako zawierającej rażąco niską ...
do przedmiotu zamówienia z uwagi na to, iż wyliczone przez odwołującego ...
odwołującego jednoznacznie dowiodły, iż cena oferty - która zgodnie z warunkami zamówienia ...
opłat za parkowanie, których ustalenie na potrzeby kalkulacji ceny należało i ...
do sprzecznego z warunkami uznania oferty odwołującego za ofertę zawierającą rażąco niską cenę i ...
SWZ po upływie terminu składania ofert oraz naruszenia podstawowych zasad udzielania ...
Karnego dotyczącej P. (...) z uwagi na przekazanie kopii dokumentu potwierdzonej za ...
elektronicznej, 5) zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego kosztów postępowania, w ...
przepisami. Zamawiający złożył pisemną odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o ...
A. z siedzibą w G. na rzecz zamawiającego Zarząd Dróg Miejskich ...
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Prawo ...
stwierdziła, iż odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie. W ocenie Krajowej Izby ...
podjął prawidłowe działania skutkujące odrzuceniem oferty odwołującego. Jeżeli chodzi o wyjaśnienia ...
bowiem do swoich obliczeń przychód na poziomie wyższym niż wynikało to ...
dokumentacji postępowania oraz odpowiedzi zamawiającego na pytania wykonawców. Zdaniem Izby w ...
tak wykonawcy mogli kalkulować swoją ofertę mając rzetelne, identyfikowalne wartości, a ...
sposób prawidłowy dokonał czynności odrzucenia oferty odwołującego. W zakresie zarzutu nr ...
ich złożenia) możliwe jest ustalenie braku podstaw do wykluczenia takiego wykonawcy ...
niekaralnością p (...).Tym samym mając na uwadze treść przepisu art. 552 ...
orzekła stosownie do wyniku sprawy na podstawie art. 575 ustawy Pzp ...
przepisów postępowania mających istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia: 1.1.art ...
ceny były wadliwe ze względu na przyjęcie przez Wykonawcę w swoich ...
do której należało ustalić cenę oferty, a zastosowana przez Wykonawcę metoda ...
pomijając czynniki obiektywnie mające wpływ na te wielkości, 1.3.art ...
przez Zamawiającego w ramach odrzucenia oferty Wykonawcy zostały dokonane w sposób ...
przepisami PZP nie miało wpływu na wynik postępowania, 1.5.art ...
do pisma procesowego Uczestnika pozwala na przyjęcie, że choć doszło do ...
uchybienie to nie ma wpływu na wynik postępowania, podczas gdy informacja ...
więc 18 dni po wyborze oferty najkorzystniejszej (22 grudnia 2022 r ...
Skarżącego dotyczące sposobu kalkulacji ceny oferty były wyczerpujące i dotyczyły wszystkich ...
z dokumentacji oraz odpowiedzi zamawiającego na pytania wykonawców postępowania, podczas gdy ...
co do sposobu ustalenia ceny oferty poprzez odniesienie wyłącznie do wartości ...
jest rażąco niska oraz pozwala na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z ...
Zamawiającego, a zatem zaniechać odrzucenia oferty Wykonawcy, 2.2.art. 137 ...
miejscu dokumentacji przetargowej oraz odpowiedzi na pytania wykonawców nie sformułował takiego ...
sposobu kalkulacji ceny czy oceny ofert w ramach warunków określonych przez ...
pod uwagę podczas procesu oceny ofert to dane historyczne podane przez ...
podczas badania sposobu kalkulacji ceny oferty powinien uwzględnić koncesyjny charakter zamówienia ...
do uwzględnienia przy kalkulacji ceny oferty nie tylko danych historycznych za ...
gospodarczych, które mogą mieć wpływ na te przychody w perspektywie 10 ...
ryzyko oszacowania przychodów spoczywało wyłącznie na wykonawcach, 2.5.art. 224 ...
uzasadnieniu swojej decyzji o odrzuceniu oferty w żadnym stopniu nie odniósł ...
rozstrzygać o rentowności wynagrodzenia Wykonawcy na kolejne 10 lat realizacji zamówienia ...
Zamawiającego szacunkową wartością zamówienia ustaloną na podstawie danych historycznych za ostanie ...
przepisami rozporządzenia, tj. z uwagi na przekazanie kopii dokumentu potwierdzonej za ...
przekazania w oryginale, ze względu na fakt wystawienia tego dokumentu przez ...
Uczestnika dokonane po dacie wyboru oferty najkorzystniejszej, w tym w ramach ...
dla którego prowadzone było Postępowanie, na podstawie art. 554 ust. 3 ...
z dokumentów dołączonych do skargi na fakty w niej wskazane, 3 ...
1. odrzucenie skargi, ze względu na fakt, iż w treści skargi ...
wyrok, 4. zasądzenie od Skarżącego na rzecz Uczestnika kosztów postępowania, w ...
także o zasądzenie od skarżącego na rzecz zamawiającego zwrotu kosztów postępowania ...
i jest w trakcie realizacji, na rozprawie w dniu 14 czerwca ...
skarga jako bezzasadna nie zasługiwała na uwzględnienie. Rozpoznając skargę Sąd Okręgowy ...
2.1. - 2.5. zasługiwała na pominięcie. Zarzuty wykonawcy podniesione w ...
Okręgowy w postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi związany jest ...
należy, że nie zasługiwała ona na uwzględnienie również ze względów merytorycznych ...
moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału ...
nie świadczy też jeszcze o braku logicznego powiązania przyjętych wniosków z ...
się do zarzutów dotyczących odrzucenia oferty (...) S.A na podstawie art. 226 ust. 1 ...
6 ustawy Pzp z uwagi na to, że zawierała rażąco niską ...
8 ustawy Pzp: "Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera ona rażąco niską ...
cenowa pomiędzy złożonymi w postępowaniu ofertami może świadczyć o cenie rażąco ...
wprost przeciwnie, różnice w cenie oferty nawet przekraczające 30% w stosunku ...
do średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert czy w odniesieniu do szacunkowej ...
lub rażąco niskiego kosztu) to na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania (za ...
art. 226). Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowego postępowania, zasadnym jest ...
A. w G., iż zmawiający na podstawie historycznych, zweryfikowanych, realnych, prawdziwych ...
w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty z 22 grudnia 2022 r ...
bowiem do swoich obliczeń przychód na poziomie wyższym niż wynikało to ...
iż wykonawca ten oparł się na założeniach przyszłych i niepewnych, nie ...
zmawiającego oraz niepewne. Zatem skonstruowanie oferty w taki sposób, dopuściło by ...
wyliczenia i szacunki odwołującego oparte na zdarzeniu przyszłym i niepewnym, zasadnie ...
tak wykonawcy mogli kalkulować swoją ofertę mając rzetelne, identyfikowalne wartości. W ...
zakresie zarzuty nie mogę zasługiwać na aprobatę Sądu Okręgowego. Skarżący bowiem ...
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. Brak było zatem podstaw to formułowania ...
O kosztach postępowania skargowego orzeczono na podstawie art. 98 k.p ...
przez Przeciwnika skargi w całości. Na koszty te składało się wynagrodzenie ...
czerwca 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy o udzielenie zamówienia ...
z ograniczoną odpowiedzialnością w T. na rzecz Miasta B. kwotę 12 ...
Miasto B. (dalej: "Zamawiający") prowadził na podstawie ustawy z dnia 11 ...
T. wniósł odwołanie wobec wyboru oferty najkorzystniejszej, czynności wezwania wykonawcy (...) Sp ...
o. do uzupełnienia dokumentów, odrzucenia oferty odwołującego w części I, II ...
pośrednictwem platformy (wraz z poinformowaniem na adres mailowy (...) Sp. z o ...
pośrednictwem platformy (wraz z poinformowaniem na adres mailowy (...) Sp. z o ...
p.z.p. poprzez odrzucenie oferty (...) Sp. z o.o. pomimo ...
właściwego naczelnika urzędu skarbowego), potwierdzające brak podstaw do wykluczenia; 2. art ...
1. dokonał unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w części I, II ...
2. dokonał unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego w części I, II ...
ponownego badania i oceny złożonych ofert wraz z ofertą Odwołującego w części I, II ...
w postępowaniu odwoławczym z uwagi na to, że nie zostały spełnione ...
listopada 2021 r. zamawiający działając na podstawie art. 126 ust. 1 ...
US było wystawione wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem jego ...
2021 r., pod rygorem odrzucenia oferty i utraty wadium. Odwołujący w ...
października 2021 r. w odpowiedzi na wezwanie do złożenia podmiotowych środków ...
października 2021 r. w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia podmiotowych środków ...
wszystkie wymagane dokumenty w odpowiedzi na wezwanie do złożenia podmiotowych środków ...
uznała, że odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie. Odnośnie naruszenia art. 16 ...
ten nie potwierdził się. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ...
2021 r., pod rygorem odrzucenia oferty i utraty wadium. W wyznaczonym ...
pozostaje, iż odwołujący w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia podmiotowych środków ...
po wyznaczonym przez zamawiającego terminie na przesłanie właściwego dokumentu w trybie ...
2021 r. były jego reakcją na wcześniej otrzymaną informację o odrzuceniu oferty (...) Sp. z o.o. w ...
spóźnione i nie mogły wpływać na decyzję Zamawiającego. W ocenie Izby ...
aż do upływu wyznaczonego terminu na złożenie podmiotowych środków dowodowych tj ...
w stanie dochować wyznaczonego terminu na jego uzupełnienie (9 grudnia 2021 ...
Nadto w ocenie Izby termin na uzupełnienie zaświadczenia z US wyznaczony ...
toku prowadzonego postępowania tj. odrzucenia oferty odwołującego oraz wezwania go do ...
powiązany z tymi zarzutami wyłącznie na skutek uwzględnienia odwołania w zakresie ...
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 574 oraz art ...
p.z.p. mających wpływ na wynik Postępowania, 2. naruszenie przepisów ...
poprzez jego niewłaściwą wykładnię, polegającą na uznaniu przez Izbę, że możliwe ...
p., 5. mające istotny wpływ na wynik sprawy naruszenie przepisów postępowania ...
się uznaniem, że skarżąca odpowiadając na wezwanie zamawiającego w dniu 29 ...
poprzez jego niewłaściwą wykładnię, polegającą na uznaniu przez Izbę, że złożenie ...
wadium, 7. mające istotny wpływ na wynik sprawy naruszenie przepisów postępowania ...
a) dokonał unieważnienia czynności wybory oferty najkorzystniejszej w części I, II ...
b) dokonał unieważnienia czynności odrzucenia oferty Skarżącej w części I, II ...
zastępstwa pełnomocnika. Zamawiający, w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie ...
a także zasądzenie od skarżącego na rzecz przeciwnika skargi kosztów postępowania ...
Sąd Okręgowy zważył, co następuje. Na wstępie wskazać należało, iż na podstawie art. 15zzs1 ...
odwoławczy w składzie 1-osobowym. Na wstępie, kluczowym jest stwierdzenie, że ...
jak wynika z oświadczenia złożonego na rozprawie w dniu 1 czerwca ...
Powyższe okoliczności sąd ustalił również na podstawie Centralnego Rejestru Umów i ...
aby dokonał unieważnienia czynności wybory oferty najkorzystniejszej w części I, II ...
III; dokonał unieważnienia czynności odrzucenia oferty Skarżącej w części I, II ...
przez sąd okręgowy rozpoznający skargę na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej. Tak ...
sytuacji wskazanej w wymienionym przepisie. Na potrzebę odpowiedniego zastosowania wskazuje także ...
pod uwagę zmiany okoliczności polegającej na zawarciu umowy w sprawie zamówienia ...
nakazanie powtórzenia badania i oceny ofert" (wyrok Sądu Najwyższego z 8 ...
nr 2261746). Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszego postępowania zasadnym jest ...
jest możliwy zwrot świadczeń spełnionych na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu albo ...
r. dla odwołującego upływał termin na złożenie wszystkich dokumentów. Jak słusznie ...
zwrot wadium zatrzymanego przez zamawiającego na podstawie art. 46 ust. 4 ...
tym wyraźnie ustawa. Mając powyższe na uwadze, działając w granicach skargi ...
orzekł jak w wyroku i na podstawie art. 588 ust. 1 ...
O kosztach postępowania skargowego orzeczono na podstawie art. 98 k.p ...
maja 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy o udzielenie zamówienia ...
zamawiającego : Gmina (...) wykonawcy : T. K. na skutek skargi zamawiającego od wyroku ...
skargę; 2. zasądza od Gminy (...) na rzecz T. K. 5400zł ...
postępowania z uw[7]agi na zawinione poważne naruszenie obowiązków zawodowych ...
uczciwość, w[7] szczególności polegające na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zamówienia ...
uzasadniających wykluczenie odwołującego z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 ...
odwołującego z postępowania z uwagi na niewykonanie lub nienależyte wykonanie w ...
uzasadniających wykluczenie odwołującego z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 ...
odwołującego z postępowania z uwagi na zawinione poważne naruszenie obowiązków zawodowych ...
jego uczciwość, w szczególności polegające na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zamówienia ...
odwołującego z postępowania z uwagi na niewykonanie lub nienależyte wykonanie w ...
1 ustawy Pzp, poprzez wybór oferty wykonawcy Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowe (...) jako ...
2.2 zasądziła od zamawiającego na rzecz odwołującego kwotę 11 100 ...
i wynagrodzenia pełnomocnika. Rozpoznając odwołanie na wstępie Izba ustaliła, iż przedmiotem ...
swz zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ...
dotyczące realizacji przez niego usługi na rzecz Gminy (...) i odstąpienia od ...
p. oraz o odrzuceniu jego oferty na podstawie art. 226 ust. 1 ...
w przedmiotowym postępowaniu zamawiający odrzucił ofertę odwołującego na podstawie art. 226 ust. 1 ...
że wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 ...
może zatem opierać się wyłącznie na fakcie, że doszło do rozwiązania ...
pkt 7 p.z.p.). Brak wystąpienia którejkolwiek przesłanki określonej w ...
tj. okoliczności dotyczących realizacji zamówienia na rzecz Gminy (...). Jak wynika z ...
dotyczyło: • odbioru opon (z uwagi na okoliczność, że niektóre odpady nie ...
Ż. (z uw[r]agi na okoliczność, że niektóre odpady nie ...
odpadów, opóźnienia w dostarczeniu worków na odpady komunalne do jednej nieruchomości ...
odpadów była błędna). Mając powyższe na uwadze Izba zważyła, że okoliczność ...
może wynikać nie tylko z braku przewidywalności wykonawcy, ale też z ...
np. opon przez mieszkańców. Podobnie brak dostarczenia worków do jednego gospodarstwa ...
p.z.p. odrzucając jego ofertę. W konsekwencji, w świetle okoliczności ...
p.z.p. Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 552 ust. 1 ...
zdaniem KIO w uzasadnieniu odrzucenia oferty odwołującego nie wskazano "co świadczy ...
w stanie wykazać i wykazał na podstawie tego. że złożone przez ...
okazały się niewystarczające dla potwierdzenia braku zawinienia ze strony wykonawcy, czego ...
wykonawca nie dokonała zadośćuczynienia finansowego na rzecz tej Gminy, 4. art ...
ich wiarygodności (dokumenty bez jakiegokolwiek podpisu, czy to własnoręcznego, czy to ...
czy nie zostały wytworzone jedynie na potrzeby tego "samooczyszczenia", a nadto ...
samym i nie dokonał zadośćuczynienia na rzecz tej Gminy, co w ...
dnia odstąpienia przez Gminą (...) pozwolił na stwierdzenie, że odwołujący nie podjął ...
1 p.z.p. poprzez brak wszechstronnego rozważenia zebranego materiału dowodowego ...
granic swobodnej oceny dowodów, polegające na tym, że KIO jako podstawę ...
samego odwołującego, podczas gdy odrzucenie oferty odwołującego było wynikiem tego, że ...
odwołujący nie wykonał zamówienia publicznego na rzecz innego zamawiającego, wobec czego ...
2 p.z.p. poprzez brak wszechstronnego rozważenia zebranego materiału dowodowego ...
oddaleniu odwołania jako całkowicie niezasadnego, na zasadzie art. 579 ust. 2 ...
od umowy realizowanej przez odwołującego na rzecz każdej z tych Gmin ...
w wyniku działań windykacyjnych Gminy, na okoliczność potwierdzenia faktu istnienia podstaw ...
odwołującego z postępowania i odrzucenia oferty odwołującego, a tym samym prawidłowości ...
Przedsiębiorstwo (...) umowy o zamówienie publiczne na rzecz Gminy (...), odstąpienia od umowy ...
dnia 24 stycznia 2022r. na ten wniosek, na potwierdzenie faktu, że odwołujący nie ...
dokumentów' wskazanych w' treści skargi - na fakty szczegółowo opisane w' uzasadnieniu ...
kosztach postępowania, w tym zasądzenie na rzecz skarżącego - Gminy (...) kosztów procesu ...
według norm przepisanych. W odpowiedzi na skargę odwołujący - T. K. prowadzący ...
R. wniósł o jej odrzucenie na podstawie art. 584 w zw ...
z.p. z uw'agi na nieprzesłanie jej odpisu przeciwnikowi skargi ...
Prezesa Izby. a także odrzucenie na podstawie art. 584 w zw ...
p.z.p. z uwagi na jej nieopłacenie. Ewentualnie - w' razie ...
skarżącego, a także o zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania od ...
Okręgowy zw ażył, co następuje : Na wstępie wskazać należało, iż na podstawie art. 15zzsl pkt ...
wniosek odwołującego zawarty w odpowiedzi na skargę żądający jej odrzucenia. Zgodnie ...
584 p.z.p. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną ...
przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie ...
skarżący został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie opłaty ...
r.. a pismo zawierające uzupełnienie braków formalnych skargi zostało nadane w ...
do odrzucenia skargi z uwagi na brak jej przesiania przeciwnikowi, gdyż w ...
2 p.z.p.). to brak równoczesnego przesłania skargi nie stanowił ...
dokumentów (dowodów) złożonych przez skarżącego na etapie postępowania odwoławczego" nie zostały ...
dopuszczone przez Izbę) skarżący miał na myśli. Przechodząc natomiast do oceny ...
stąd skarga Gminy (...) nie zasługiwała na uwzględnienie. Zdaniem Sądu Okręgowego. Krajowa ...
moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału ...
nie świadczy też jeszcze o braku logicznego powiązania przyjętych wniosków z ...
zamawiającego została oparta przede wszystkim na zarzucie naruszenia art. 109 ust ...
p. są fakultatywnymi przesłankami wykluczenia. Na powyższe wskazuje użyty przez ustawodawcę ...
nie jest zobligowany do odrzucenia oferty wykonawcy. Sąd Okręgowy wskazuje, iż ...
ale takie, które ma charakter kwalifikowany. Muszą być to takie uchybienia ...
nienależytego wykonania umowy nr (...) realizowanej na rzecz Gminy (...), które jednak nie ...
ocenie Sądu Okręgowego nie zasługuje na aprobatę argumentacja skarżącego zmierzająca do ...
wykluczenia nie ulega wątpliwości, przechodzi na wykonawcę i w niniejszym stanie ...
11.2021 r.) powołując się na formę w jakich dowody te ...
ich oceny nie było zasadne. Brak weryfikacji przedstawionych dokumentów stanowił natomiast ...
R.. Reasumując, nie zasługuje również na uwzględnienie zarzut naruszenia art. 110 ...
argumenty za bezzasadne. Sąd Okręgowy na podstawie art. 588 ust. 1 ...
postępowania skargowego Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 589 ust. 1 ...
zaskarżenia został w całości oddalony, na rzecz przeciwnika skargi. Zgodnie z ...
ustalonego od wartości przedmiotu zaskarżenia na podstawie § 2 pkt 7 w ...
kwietnia 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o ...
K., (...) S.A. w R. na skutek skargi odwołującego od wyroku ...
od (...) S.A. w K. na rzecz zamawiającego (działającego przez lidera ...
o. w K. o zasądzenie na jej rzecz zwrotu kosztów postępowania ...
zamówienia wyższej niż progi unijne, na "Dostawę oprogramowania Serwera Komunikacyjnego (...) dla ...
art. 16 ustawy Pzp poprzez brak unieważnienia postępowania, w sytuacji gdy ...
stosunku prawnego, nawiązanego przez złożenie oferty (taki skutek powoduje wniosek w ...
1 ustawy Pzp poprzez wybór oferty G.; 3. art. 226 ust ...
art. 16 ustawy Pzp poprzez brak odrzucenia oferty G. w sytuacji gdy należy ...
nie złożył próbki w przetargu (brak "sumy kontrolnej" pliku próbki, co ...
warunków zamówienia - dalej (...) skutkuje odrzuceniem oferty, ewentualnie uznanie, że próbka nie ...
ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty G. w sytuacji, gdy cena ...
16 ustawy Pzp poprzez przyznanie ofercie (...) maksymalnej punktacji za próbkę w ...
podpisane, co powinno skutkować odrzuceniem oferty (z ostrożności ewentualnym brakiem uznania ...
ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty (...) w sytuacji, gdy cena wykonawcy ...
zamówienia w zdeklarowanej cenie. Mając na uwadze powyższe wniósł o uwzględnienie ...
ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty G. z uwagi na to, że jej treść jest ...
w SWZ, co wynika z braku podania w Formularzu ofertowym wymaganej ...
ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty G. z uwagi na to, że jej treść jest ...
określonymi w SWZ, z uwagi na złożenie wraz z ofertą próbki systemu z wykorzystaniem prawdziwych ...
zakresie poza cenowego kryterium oceny ofert tj. kryterium funkcjonalność systemu; 3 ...
ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty G. z uwagi na to, że jej treść jest ...
określonymi w SWZ, z uwagi na to, że próbka systemu złożona ...
sprzeczności z SWZ oraz treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia ...
ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty G. z uwagi na to, że jej treść jest ...
z przepisami ustawy, z uwagi na to, że próbka systemu złożona ...
ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty G., która została złożona przez ...
udziału w postępowaniu, z uwagi na to, że G. nie udowodnił ...
ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty G., która została złożona przez ...
udziału w postępowaniu z uwagi na to, że G. w zakresie ...
000.000 zł. brutto, polegające na wdrożeniu systemu informatycznego dla minimum ...
postępowaniu odwoławczym. Zamawiający w odpowiedzi na odwołania z dnia 2 grudnia ...
A. z siedzibą w R.. Na posiedzeniu w dniu 16 grudnia ...
16 ustawy Pzp poprzez przyznanie ofercie wykonawcy (...) maksymalnej punktacji za próbkę ...
Prawo zamówień publicznych poprzez przyznanie ofercie wykonawcy (...) S.A. z siedzibą ...
publicznych poprzez dokonanie zwrotu wadium na rzecz odwołującego się wykonawcy (...) S ...
z siedzibą w K., pomimo braku zaistnienia wskazanych w ustawie przesłanek ...
505 ust. 1 ustawy Pzp, kwalifikowaną możliwością poniesienia szkody, będącej konsekwencją ...
Pzp rozpoznawane odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie. W ocenie Izby aby ...
przez zamawiającego postepowania z uwagi na wystąpienie przesłanki z art. 255 ...
określa w jakim terminie i na jakich zasadach następuje zwrot wniesionego ...
w swoim piśmie procesowym - "odpowiedzi na odwołanie". Izba podziela zatem ocenę ...
zwrot wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty. Nie sposób jednak podzielić oceny ...
14 ustawy Pzp i zarówno oferta odwołującego 1, jak i wykonawcy ...
Ww. podstawa prawna, wiąże odrzucenie oferty z czynnościami lub zaniechaniami wykonawcy ...
nie zamawiającego. Uzależnia bowiem odrzucenie oferty od tego, że wykonawca zaniechał ...
przepisu, który by wiązał odrzucenie oferty w związku z czynnością zwrotu ...
stosunku prawnego nawiązanego przez złożenie oferty. W przedmiotowej sprawie złożenie wniosku ...
2021 r. upłynął termin związania ofertą, a zatem zamawiający mógł zwrócić ...
poszczególnych wykonawców w postępowaniu. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że ...
1 ustawy Pzp poprzez wybór oferty G., a także art. 226 ...
art. 16 ustawy Pzp poprzez brak odrzucenia oferty G. w sytuacji, gdy wykonawca ...
nie złożył próbki w przetargu (brak "sumy kontrolnej" pliku próbki), co ...
z postanowieniami SWZ skutkuje odrzuceniem oferty, ewentualnie uznanie, że próbka nie ...
obowiązku podania sumy kontrolnej oraz na podstawie których w ocenie Izby ...
prezentacją powinno nastąpić wraz z ofertą, poprzez elektroniczną platformę przetargową. Dopiero ...
przypadku, gdy dany wykonawca napotka na utrudnienia techniczne przy bezpośrednim przesłaniu ...
plik lub pliki prezentacji posadowione na zewnętrznym zasobie wykonawcy. Tylko w ...
i w jakich przypadkach, nałożono na wykonawcę obowiązek wypełnienia przesłanego formularza ...
linka "zewnętrznego", zamawiający po otwarciu ofert musi samodzielnie pobrać plik, z ...
zarzucana przez odwołującego niezgodność treści oferty G. z treścią SWZ. Należy ...
odwołującemu 1 pisma stanowiącego odpowiedź na wezwanie zamawiającego, jak też samego ...
odwołania w niniejszej sprawie, albowiem brak udostępnienia odwołującemu 1 treści uzasadnienia ...
lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o zamówienie publiczne ...
nawet próby wykazania, że cena oferty G. jest rażąco niska. Odwołujący ...
do poszczególnych elementów, składających się na tą cenę i, co sam ...
też jakichkolwiek kalkulacji i dowodów na poparcie swoich tez, które zarzut ...
to kwota wyjątkowo niska, jak na system służący do komunikacji z ...
wyjaśnieniach i jakie dowody złożyć, brak jest odniesienia się do konkretnych ...
w postępowaniu, odnoszących się do oferty złożonej przez wykonawcę (...). Analogicznie, jak ...
się do sposobu kalkulacji ceny oferty, cen i kosztów jednostkowych, metod ...
informacji. Odwołujący 1, poza rozważaniami na temat kosztów wdrożenia, gwarancyjnych, serwisowych ...
które świadczyłyby o nierynkowej cenie oferty (...). Również w tym przypadku odwołujący ...
sposób wykonawcy powinni kalkulować cenę oferty, stąd przyjęcie takiej właśnie metodologii ...
zarzut dotyczący rażąco niskiej ceny oferty złożonej przez (...) należało oddalić. Izba ...
Pzp rozpoznawane odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. Odwołujący 2, podniósł zarzuty ...
gotowego rozwiązania miała zostać przeprowadzona na środowisku testowym wykonawcy. Zatem wykonawca ...
Swoje stanowisko opierał w szczególności na treści korespondencji, prowadzonej z Centrum ...
zmienione i dopuszczono prezentację rozwiązania na środowisku testowym (co ważne, bez ...
zapoznać się z treścią nagrań, na których G. je zaprezentował. Izba ...
nie miał podstaw do odrzucenia oferty G.. Odnosząc się do kwestii ...
czy też gdzie należy upatrywać braków w próbce złożonej przez tego ...
ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty G. z uwagi na to, że jej treść jest ...
ustawy. Odwołujący 2 zwracał uwagę na to, że próbka systemu G ...
wywodził ze stanowiska G. zaprezentowanego na rozprawie w sprawie o sygn ...
osobowych. Izba oddaliła zarzuty dotyczące braku zgodności treści oferty G. z treścią SWZ, gdyż ...
swojej argumentacji opierał się nie na określonych w treści SWZ zapisach ...
stwierdzonych przez niego niezgodnościach treści oferty (w tym przypadku próbki) z ...
odwołującego 2 kwestii wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w ocenie ...
którego wynika, że cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę ...
dla wykonywania przez zamawiającego nałożonych na niego obowiązków, w zakresie dokumentowania ...
miał jakichkolwiek podstaw do odrzucenia ofert G. z powodów wskazywanych przez ...
Odwołujący 2 podnosił również, że oferta G. powinna zostać odrzucona, gdyż ...
4 ustawy Pzp. G., składając ofertę, powołał się na zasoby podmiotu trzeciego ( (...) Sp. z ...
udziału w postępowaniu z uwagi na to, że nie udowodnił zamawiającemu ...
nie znalazła podstaw do odrzucenia oferty G., a w konsekwencji przedmiotowy ...
ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty G., która została złożona przez ...
G. zadeklarował, że polegał będzie na zasobach firmy (...) Sp. z o ...
uzasadniając swój zarzut opierał go na interpretacji treści warunku, która nie ...
orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art. 575 PZp oraz ...
które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy: a. art. 542 ...
559 ust. 2 PZp, polegające na: - dokonaniu dowolnej i wybiórczej, a ...
tym samym błędnym uznaniu, iż oferta (...) Sp. z o.o. mogła ...
mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, braku wyczerpującej i kompleksowej analizy całego ...
zawartych w pismach procesowych i na rozprawie w zakresie złożonej przez ...
559 ust. 2 PZp, polegające na braku wskazania dowodów, na których KIO się oparła dochodząc ...
oparcie się w tym zakresie na stanowisku Przystępującego do postępowania odwoławczego ...
a w konsekwencji przełożyło się na wynik sprawy i oddalenie odwołania ...
559 ust. 2 PZp, polegające na dokonaniu dowolnej i wybiórczej, a ...
w sposób wybiórczy, jak również braku należytego i wszechstronnego odniesienia się ...
mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, braku wyczerpującej i kompleksowej analizy całego ...
w pismach procesowych i zaprezentowanego na rozprawie w zakresie możliwości pozyskiwania ...
jak również skutków cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę ...
559 ust. 2 PZp, polegającego na: - dokonaniu dowolnej i wybiórczej, a ...
w sposób wybiórczy, jak również braku należytej i kompleksowej analizy materiału ...
dla rozstrzygnięcia sprawy, w tym braku wyczerpującej i kompleksowej analizy całego ...
zakresie doświadczenia w ich wykonaniu, - braku należytego i wszechstronnego odniesienia się ...
mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, braku wyczerpującego i kompleksowego odniesienia się ...
559 ust. 2 PZp, polegające na: - dokonaniu dowolnej i wybiórczej, a ...
opierał zarzut dotyczący tego, iż oferta (...) Sp. z o.o. winna ...
mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, braku wyczerpującej i kompleksowej analizy całego ...
i stanowiska Skarżącego w zakresie braku (wymaganego przez Zamawiającego w SWZ ...
i wytworzeniu oprogramowania przez podmiot, na którego zasoby powołuje się w ...
i wytworzeniu oprogramowania przez podmiot, na którego zasoby powołuje się w ...
przepisów procesowych bezpośrednio przełożyły się na wynik sprawy i doprowadziły do ...
poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, polegające na błędnym przyjęciu, iż w zaistniałym ...
nie powinien oceniać, z uwagi na to, że zgodnie SWZ brak możliwości porównania sum kontrolnych: sumy ...
opatrzona winna być próbka tj. brak opatrzenia próbki sumą kontrolną udostępnionego ...
w SWZ, co wynika z braku podania w Formularzu ofertowym wymaganej ...
określonymi w SWZ, z uwagi na złożenie wraz z ofertą próbki systemu, która nie została ...
SWZ tj. nie została przygotowana na środowisku testowym, które spełnia wymagania ...
poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, polegające na błędnym przyjęciu, iż w zaistniałym ...
zakresie poza cenowego kryterium oceny ofert, tj. kryterium funkcjonalność systemu, e ...
osobowych osoby, która, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozostaje w ...
sprzeczności z SWZ oraz treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia ...
osobowych osoby, która, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych pozostaje w sprzeczności ...
udziału w postępowaniu, z uwagi na to, że (...) Sp. z o ...
udziału w postępowaniu, z uwagi na to, że (...) Sp. z o ...
000.000 zł brutto, polegająca na wdrożeniu systemu informatycznego dla minimum ...
systemów informacyjnych ochrony zdrowia ((...)), b. oferta złożona przez (...) Sp. z o ...
ofertowym), d. Skarżący opiera się na założeniu, że wszystkie dane w ...
22 listopada 2021 roku polegającej na dokonaniu wyboru oferty (...) Sp. z o.o., jako ...
dopuszczonych w przepisach ustawy PZp, na podstawie art. 554 ust. 3 ...
5. zasądzenie od przeciwnika skargi na rzecz skarżącego zwrotu kosztów postępowania ...
o oddalenie skargi i zasądzenie na jej kosztów postępowania skargowego. Równocześnie ...
jak przedstawił je pełnomocnik skarżącego na rozprawie 15.04.2022 r ...
brakiem sumy kontrolnej w formularzu oferty. Zarzuty skargi dotyczące tej kwestii ...
dotyczący konieczności wpisania do formularza oferty sumy kontrolnej. Tymczasem zdaniem Sądu ...
platformę przetargową, ale były udostępniane na zewnętrznych zasobach z podaniem linku ...
plikami, które zostały przygotowane do oferty. To właśnie gwarantowała suma kontrolna ...
obowiązku wpisywania w swoim formularzu oferty sumy kontrolnej. Skorzystanie przez G ...
zostały przygotowane do tej konkretnej oferty. Nie istniała więc potrzeba (odpadł ...
wpisania sumy kontrolnej do formularza oferty. Dlatego zarzuty ze skargi dotyczące ...
postawił warunek utworzenia środowiska testowego na platformie PI. Sąd podziela w ...
celu, tj. w celu oceny ofert w kryterium funkcjonalnym. W konsekwencji ...
niezasadne. 3. Zarzuty dotyczące niezgodności oferty G. z SWZ i przepisami ...
zamawiającego wyrażone w jego replice na skargę. Sąd to stanowisko podziela ...
art. 78 ustawy Pzp nakłada na zamawiającego obowiązek przechowywania protokołu zasadniczo ...
postępowania i jest objęta ciążącym na zamawiającym prawnym jego przechowywania przez ...
wynika bowiem, że cofnięcie zgody na przetwarzanie danych przez osobę, której ...
taką jest obowiązek prawny ciążący na administratorze statuowany przez przepisy ustawy ...
że nawet hipotetyczne wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę ...
dla wykonywania przez zamawiającego nałożonych na niego ustawowych obowiązków w zakresie ...
koncertuje się w tym zakresie na eksponowaniu różnic semantycznych w pojęciach ...
innych sformułowań językowych nie stoi na przeszkodzie ustaleniu, że w istocie ...
udostępniający zasoby skutecznie zobowiązała się na rzecz G. do udziału w ...
programistyczne). Nie ma również przeszkód na drodze poprawnego rozumowania logicznego do ...
w zobowiązaniu do udostępnienia zasobów brak było wskazania, że zasoby zostaną ...
udziału w postępowaniu z uwagi na to, że nie udowodnił zamawiającemu ...
trafne. 5. Zarzuty dotyczący złożenia oferty przez G. niespełniającego warunków udziału ...
spełnianie warunków udziału w postępowaniu - brak wymaganego doświadczenia. Zarzuty ze skargi ...
argumentacji skarżącego koncertuje się bowiem na różnicach językowych w zakresie pojęć ...
Opisywane zarzuty skarżącego oparte były na błędnym założeniu, że warunkiem udziału ...
się wdrożeniem systemu informatycznego polegającym na wytworzeniu nowego oprogramowania. Ów błąd ...
przez spółkę (...) w jej odpowiedzi na skargę, w której trafnie podkreślono ...
oprogramowania jest procesem polegającym także na wytworzeniu oprogramowania. Aby dokonać rozbudowy ...
Skarżący niezasadnie opiera swoje stanowisko na tezie, że zamówienie zrealizowane przez ...
w postępowaniu, ponieważ polegało nie na "budowie" ale na "rozbudowie". Przede wszystkim już sama ...
Ratownictwa (...)") wskazuje, że zamówienie polegało na "budowie". Nie ma to jednak ...
udziału w Postępowaniu nie stoi na przeszkodzie temu, aby w ramach ...
do jego zmiany. Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 588 ust. 1 ...
do spraw z zakresu skarg na orzeczenie KIO. Ustawodawca jednocześnie nie ...
wniosek G. co do zasadzenia na jej rzecz zwrotu kosztów postępowania ...
wykonawców, którzy byli tylko przystępującymi na etapie postępowania przed KIO. Oznacza ...
sądu jest postępowaniem dwustronnym, opartym na strukturze typu procesowego. Stroną postępowania ...
konsekwencji nie ma dostatecznego argumentu na rzecz poglądu, że przeciwnikiem skargi ...
także wykonawca, który zgłosił przystąpienie na etapie postępowania przed KIO. Wykonawca ...
miał podstaw do ewentualnego zasądzenia na rzecz G. kosztów postępowania skargowego ...
od (...) spółki akcyjnej w D. na rzecz (...) spółki akcyjnej w W ...
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia MOP ...
jej jako najtańszej przez wzgląd na przyjęte przez Zamawiającego kryterium ceny ...
1 Pzp, przez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum (...), mimo że w punkcie ...
1 Pzp, przez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum (...), mimo że: a) Konsorcjum ...
nadto w pkt 6 a) oferty Konsorcjum (...) podało dla (...) wskaźnik płynności ...
bieżącej wynoszący 1,35 lecz na etapie przedkładania podmiotowych środków dowodowych ...
spółki za rok 2020, pozwalającego na ustalenie: przychodów ze sprzedaży, aktywów ...
b) Konsorcjum (...) podało dla (...) w ofercie i sprawozdaniu finansowym dane finansowe ...
31.12. 2020 r. pozwalającego na ustalenie za ten okres: przychodów ...
w ostatnim roku obrotowym rozumianym na zasadzie prounijnej wykładni przepisów krajowych ...
3 Pzp przez dokonanie wyboru oferty Konsorcjum (...), mimo, że Konsorcjum (...) przedłożyło ...
w opłacaniu składek dotyczący (...) bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego pracownika ZUS J. F ...
składek dotyczący R. D. - bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego pracownika ZUS A. P ...
podatkach dotyczący R. D. - bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego pracownika US M. K ...
KRK dotyczący R. D. - bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego osoby działającej w imieniu ...
irrelewantny dla tego dokumentu podmiotowego podpis M. G., f) Plik - zaświadczenie ...
Sp. z o.o. - bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego pracownika ZUS M. M ...
cen jednostkowych oraz ceny całkowitej oferty wraz z dowodami potwierdzającymi koszty ...
dokumentów załączonych do niniejszego odwołania, na fakty wskazane w treści odwołania ...
3 Pzp przez dokonanie wyboru oferty Konsorcjum (...), mimo że Konsorcjum (...) przedłożyło ...
w opłacaniu składek dotyczący (...) bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego pracownika ZUS J. F ...
składek dotyczący R. D. - bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego pracownika ZUS A. P ...
Sp. z o.o. - bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego pracownika ZUS M. M ...
JEDZ do postępowania (...). - z uwagi na wycofanie powyższych zarzutów; w pkt ...
siedzibą w D. - sygn. akt (...) na rzecz Zamawiającego - (...) spółka akcyjna z ...
siedzibą w W. - sygn. akt (...) na rzecz Zamawiającego - (...) spółka akcyjna z ...
3 Pzp przez dokonanie wyboru oferty Konsorcjum (...), mimo, że Konsorcjum (...) przedłożyło ...
w opłacaniu składek dotyczący (...) bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego pracownika ZUS J. F ...
składek dotyczący R. D. - bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego pracownika ZUS A. P ...
Sp. z o.o. - bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego pracownika ZUS M. M ...
JEDZ do postępowania (...) - z uwagi na to, że Odwołujący złożył w ...
Ż. (dalej: Konsorcjum lub Konsorcjum (...)) na wezwanie Zamawiającego złożyli za pismem ...
lipca 2021 r., w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 8 ...
w zakresie ceny wskazanej w ofercie. W tym dokumencie Konsorcjum podało ...
przedsiębiorstwa co do kalkulacji ceny oferty Konsorcjum. Izba zgodziła się, że ...
przedstawione przez Konsorcjum zostały przygotowane na potrzeby tego postępowania, ale zdaniem ...
przez Konsorcjum sposobów kalkulacji ceny oferty, które są dla niego zindywidualizowane ...
Ogólność argumentacji Odwołującego nie pozwalała na stwierdzenie, że wykazał, że Konsorcjum ...
nie wykazało zaistnienia okoliczności pozwalających na pozytywną weryfikację przesłanek z art ...
stanowisko Zamawiającego prezentowane w Odpowiedzi na odwołanie z dnia 21 października ...
gospodarczej niedostępnej innym wykonawcom. To na Odwołującym ciążył obowiązek wykazania, że ...
tego nie zakwestionował. W zakresie braku należytego zbadania przez Zamawiającego skuteczności ...
Odwołującego w tej sprawie. Mając na uwadze powyższe Izba stwierdziła, że ...
cena zaoferowana przez niego w ofercie jest ceną realną, za którą ...
że wartość zamówienia została ustalona na znacząco wyższym poziomie, niżby wynikałoby ...
rynkowych, a złożone w postępowaniu oferty potwierdzają tę sytuację. Izba podniosła ...
postaci podwykonawców i dostawców, wpłynęły na możliwość otrzymania przez Wykonawcę rabatów ...
prezentowane przez Zamawiającego w odpowiedzi na odwołanie. Szeroko przytoczony powyżej stan ...
siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oznaczało to ...
wezwał wykonawcę do przedłożenia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych ...
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, tj. jednolitego europejskiego ...
spółki komandytowej złożyła w postępowaniu ofertę, w której przedstawiła dane finansowe ...
mogła nie zamykać ksiąg rachunkowych na ten dzień i kontynuować rok ...
z tego uprawnienia skorzystał. Mając na uwadze powyższe, Izba w składzie ...
podatkowego pozwalają w niektórych sytuacjach na przyjęcie innego okresu rozliczeniowego dla ...
oznaczać by miało jej nieważność na podstawie art. 58 § 1 k ...
c. i powinna być odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 ...
w innych gałęziach prawa wobec braku reguł określonych w ustawie Pzp ...
z możliwości przedłużenia roku obrotowego na mocy Ustawy Nowelizującej, a ostatnim ...
rozpoczętego 1 stycznia 2020 r., na który winno zostać sporządzone roczne ...
ostatnim dniem roku obrotowego, to na ten dzień nie mogło być ...
finansowe. Zaś posłużenie się danym na dzień 31 grudnia 2020 r ...
jak również przepisami Covidowymi. Mając na uwadze całą powyższą argumentację, w ...
udziału w przedmiotowym postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w tym przedłożenie ...
W odpowiedzi, Konsorcjum powołując się na rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i ...
wskazał, że przesunięciu uległ termin na sporządzenie sprawozdania finansowego (o 3 ...
wyniku rażącego niedbalstwa. Nie wskazano na czym miałoby polegać rażące niedbalstwo ...
możliwości prawnych zamknięcia roku obrotowego na dzień 30 kwietnia 2021 r ...
do dokumentów przedstawionych przez Konsorcjum na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w ...
k., Izba wskazała, że T. na moment wezwania do uzupełnienia sprawozdania ...
Zamawiającemu natomiast dokumenty, które pozwalały na dokonanie oceny warunków udziału w ...
podtrzymane zostały prawidłowo podpisane. Mając na uwadze powyższe w ocenie Izby ...
zasadzie żadnej argumentacji faktycznej wskazującej na naruszenie powyższych przepisów prawa. Zatem ...
odwołanie sygn. akt (...) wobec powyższego, na podstawie art. 553 i art ...
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 557 ustawy z ...
stosownie do wyniku postępowania. Skargę na powyższe złożył odwołujący (...) S.A ...
rok obrotowy tylko niektórych wykonawców, na gruncie zamówień publicznych może obejmować ...
zastosowanie dla określenia roku obrotowego na potrzeby zamówień publicznych i nie ...
obszaru Unii Europejskiej, ze względu na formę prowadzonej działalności gospodarczej, tj ...
4 miesiące roku 2021, e) oferta Przystępującego do postępowania odwoławczego po ...
stronie Zamawiającego nie jest nieważna na podstawie wyżej wskazanych odrębnych przepisów ...
rok obrotowy tylko niektórych wykonawców, na gruncie postępowania (...) (dalej: Postępowanie) może ...
zastosowanie dla określenia roku obrotowego na potrzeby Postępowania i nie powinien ...
obszaru Unii Europejskiej, ze względu na formę prowadzonej działalności gospodarczej, tj ...
4 miesiące roku 2021, e) oferta Przystępującego do postępowania odwoławczego po ...
i 4 oraz Uwagą 2 na stronie 19 i Uwaqą 3 na stronie 19 Specyfikacji Warunków Zamówienia ...
po sobie miesięcy kalendarzowych, f) oferta Przystępującego do postępowania odwoławczego po ...
i 4 oraz Uwadze 2 na stronie 19 i Uwadze 3 na stronie 19 SWZ, który w ...
roku (czyli wg wskaźników osiągniętych na dzień 31 grudnia 2020 r ...
złożył prawidłowy podmiotowy środek dowodowy na wykazanie warunku zdolności finansowej i ...
31 grudnia 2020 r., pozwalającego na ustalenie za ten okres: przychodów ...
wskaźnika zadłużenia netto do (...), e) Oferta Przystępującego do postępowania odwoławczego po ...
nie podlega odrzuceniu z uwagi na brak spełnienia przez tego wykonawcę warunku ...
wskazano w a) powyżej, f) Oferta Przystępującego do postępowania odwoławczego po ...
nie podlega odrzuceniu z uwagi na nieprzedłożenie przez Przystępującego do postępowania ...
31 grudnia 2020 r., pozwalającego na ustalenie za ten okres: przychodów ...
i 4 oraz Uwadze 2 na stronie 19 i Uwadze 3 na stronie 19 SWZ, który w ...
roku, co miało istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w ...
ekonomicznej co miało istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w ...
a także weryfikacji podanych w ofercie tego wykonawcy parametrów finansowych (...) Sp ...
do (...) i przyjęcie, że: a) Na gruncie Pzp należy uwzględnić także ...
postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj.: 2.1 ...
Pzp, które miało istotny wpływ na wynik sprawy poprzez: a) Dowolną ...
faktycznych wydanego orzeczenia nie pozwalającym na ustalenie jakie są motywy Izby ...
z fakultatywnej możliwości niezamykania ksiąg na 31 grudnia 2021 roku ze ...
powodujący naruszenie równości ze względu na formę prowadzonej działalności gospodarczej, Błędnym ...
ten nie przedłożył dokumentów podmiotowych na wykazanie tej przesłanki za okres ...
innych parametrów finansowych zawartych w ofercie i sprawozdaniu finansowym za okres ...
i ekonomicznej oraz ujmując w ofercie dane finansowe (...) Sp. z o ...
który nie może mieć zastosowania na gruncie zamówień publicznych), Przystępujący do ...
faktycznych wydanego orzeczenia, nie pozwalające na ustalenie jakie są motywy Izby ...
dotyczącego pytania prejudycjalnego jako skierowanego na przedłużenie postępowania i nieistotnego z ...
w uzasadnieniu stanowisk (...). Mając powyższe na uwadze, skarżący wniósł o zmianę ...
okolicznościach dopuszczonych w przepisach Pzp, na podstawie art. 554 ust. 3 ...
Pzp; zasądzenie od Przeciwnika skargi na rzecz Skarżącego zwrotu kosztów postępowania ...
zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia. Odpowiedź na skargę złożył również zamawiający, wnosząc ...
2021 r. stanowiącego odpowiedź Zamawiającego na odwołanie Skarżącego z dnia 24 ...
Załącznik nr 3 do odpowiedzi na skargę), oddalenie wniosków Skarżącego w ...
unijnego oraz zasądzenie od Skarżącego na rzecz Przeciwnika Skargi kosztów postępowania ...
zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Na rozprawie 6 kwietnia 2022 r ...
Sąd Okręgowy zważył, co następuje: Na podstawie art. 15zzs[1 ...
oceny skargi konieczne jest wskazanie na zmiany i zakres obowiązywania w ...
wydłużenia postępowania, albowiem zostały powołane na okoliczności, które Sąd uważa za ...
nastręcza trudności z jej oceną na podstawie wykładni obowiązujących przepisów prawa ...
do Sądu Najwyższego. Wskazuje się na trzy przesłanki, których spełnienie uprawnia ...
wniosku skargi w tym zakresie. Na wstępie zauważyć należało, że w ...
jest możliwy zwrot świadczeń spełnionych na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu albo ...
skarga (...) S.A. nie zasługiwała na uwzględnienie. W pierwszej kolejności, w ...
do decyzji o wykluczeniu opartej na konkretnej i precyzyjnej podstawie faktycznej ...
Sąd w postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi jest związany ...
względu przedmiotowa skarga nie zasługiwała na uwzględnienie. Sąd Okręgowy w całości ...
moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału ...
niezbędne dla rozstrzygnięcia w sprawie, na których dokonała ustalenia prawidłowych ustaleń ...
W szczególności, Izba prawidłowo uznała na podstawie całokształtu materiału dowodowego, że ...
że (...) (liczona wg. wzoru zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja) za ostatni ...
zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli ...
stycznia 2021 r., a więc na pół roku przed otwarciem ofert w przedmiotowym postępowaniu. Do 31 ...
spółki komandytowej, złożyła w postępowaniu ofertę, w której przedstawiła dane finansowe ...
mogła nie zamykać ksiąg rachunkowych na ten dzień i kontynuować rok ...
dzień roku obrotowego spółki przypadał na 31 grudnia, to spółka mogła ...
Nowelizującej, nie zamykać ksiąg rachunkowych na dzień i 31 grudnia 2020 ...
obrotowy i zamknąć księgi rachunkowe na dzień 30 kwietnia 2021 r ...
roku obrotowego danej jednostki, to na gruncie ustawy o rachunkowości reguły ...
jest nieważne, co uzasadnia odrzucenie oferty wykonawcy na mocy art. 226 ust. 1 ...
SWZ oraz badaniu danych finansowych na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie ...
2014/24/UE określa warunki, na których instytucja zamawiająca może nakładać ...
przychód za ostatnie 12 miesięcy. Na gruncie przepisów Dyrektywy 2014/24 ...
ustalić "roczne obroty" należy mieć na uwadze przepisy krajowe dotyczące danego ...
2014/24/UE wprost wskazywałby na taki okres - tak się jednak ...
zasady równego traktowania wykonawców polega na stosowaniu jednej miary do wszystkich ...
lub podobnej sytuacji, nie zaś na jednakowej ocenie wykonawców. Warunek udziału ...
w innych gałęziach prawa wobec braku reguł określonych w ustawie Pzp ...
zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego na koniec roku obrotowego mieli przedstawić ...
wszystkich podmiotów są takie same. Na uwzględnienie nie zasługiwał także zarzut ...
co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w ...
lub może mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w ...
wprowadzenia zamawiającego w błąd polega na przedstawieniu przez wykonawcę nieprawdziwych informacji ...
ma znaczenie dla danego postępowania. Na skutek podania takich informacji zamawiający ...
i mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w ...
generalnym, którą należy wykładać mając na uwadze systemowo uregulowane zasady prawa ...
inny sposób, co miało wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego. Aby ...
okresu, co doprowadziło do uznania oferty za najkorzystniejszą. Tymczasem Zamawiający od ...
wyłącznie polemiczne i opierają się na opozycyjnych twierdzeniach w stosunku do ...
podlegała zatem oddaleniu. Mając powyższe na uwadze, działając w granicach skargi ...
w pkt I. wyroku i na podstawie art. 588 ust. 1 ...
O kosztach postępowania skargowego orzeczono na podstawie art. 98 k.p ...
przedmiotu zamówienia). Sąd Okręgowy stoi na stanowisku, iż niniejsze postępowania należy ...
grudnia 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka ...
Autostrad z siedzibą w W. na rzecz (...) Spółka Akcyjna z siedzibą ...
Autostrad z siedzibą w W. na rzecz (...) Spółka Akcyjna z siedzibą ...
Autostrad z siedzibą w W. na rzecz (...) Spółka Akcyjna z siedzibą ...
dnia zapłaty włącznie; 3. zasądzenie na rzecz powodów kosztów procesu, w ...
zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Na wypadek wniesienia przez pozwanego sprzeciwu ...
terminie powodowie wnieśli o zasądzenie na ich rzecz od pozwanego wskazanych ...
r. została zawarta umowa nr (...) na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi ...
B. do parametrów drogi ekspresowej na odcinku W.-granica województwa (...)" odcinek ...
Zamawiającego i należy ją odwieźć na odległość max. 100 km. W ...
uwagę czynniki cenotwórcze dla robót na rozbiórce nawierzchni z kostki kamiennej ...
jest, że wykonali roboty polegające na rozbiórce nawierzchni z kostki brukowej ...
bez podstawy kontraktowej, powołując się na przekroczenie przedmiaru robót wskazanego w ...
pozwanego, które w momencie wyboru oferty powodów stały się częścią składową ...
Podkreślili, że pozwany nie zastrzegł na swoją rzecz takich mechanizmów i ...
doszło. Po czwarte, działania pozwanego na początku sporu i w trakcie ...
70% (...) i 30% (...). Z uwagi na podzielność świadczenia z tytułu zapłaty ...
zasądzenie od każdego z powodów na rzecz pozwanego kosztów procesu według ...
kosztów zastępstwa procesowego zasądzenie ich na rzecz Skarbu Państwa - Prokuratorii Generalnej ...
nie przewidywały rozliczenia robót polegających na rozebraniu podbudowy z kostki kamiennej ...
pozycji 14 dotyczył robót polegających na rozbiórce nawierzchni z kostki brukowej ...
jest tańsza, nie odwozili kostki na duże odległości, dokumentacja i zdjęcia ...
z próbnego odcinka rozbiórki wskazują na znacząco niższe nakłady pracy i ...
Wykonawca zaczął zgłaszać roboty polegające na rozebraniu warstwy z kostki kamiennej ...
Świadectw Płatności i ustalił ją na poziomie akceptowalnym przez Zamawiającego (80 ...
łącznie, a nie z rozbiciem na rzecz każdego z konsorcjantów. Zarządzeniem ...
uboczna k.1158). W replice na sprzeciw powodowie podtrzymali dotychczasowe stanowisko ...
Powodowie powołali się przy tym na zasadę systemowej i całościowej wykładni ...
i (...) nr (...). Zwrócili także uwagę na to, że w terminologii inwestycji ...
przy wycenie było prawidłowe. Pozwany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia ...
przez powodów oraz nie odrzucił oferty powodów jako niezgodnej SIWZ, jak ...
robót odbiegał od tego przyjętego na potrzeby kalkulacji ceny ofertowej. Złożony ...
Kosztorysu Ofertowego winny być interpretowane na korzyść Wykonawcy, zaś zachowanie pozwanego ...
całości i zasądzenie od powodów na rzecz interwenienta kosztów interwencji (k ...
interwenienta powód celowo złożył tańszą ofertę, aby następnie w wyniku tzw ...
Przedmiaru. Interwenient podał także, że na odcinku realizowanym przez innego wykonawcę ...
i błędnie utożsamiali każdą przebadaną na etapie przetargu warstwę z kostki ...
publicznego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie zamówienia pod nazwą: "Rozbudowa ...
B. do parametrów drogi ekspresowej na odcinku W. - granica województwa (...)" odcinek ...
z realizacją zamówienia została opracowana na zlecenie pozwanego przez biuro projektowe ...
pkt 6 "Opisu przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej" dotyczącej przedmiotu ...
ślepym kosztorysem, który jest sporządzany na podstawie przedmiaru robót. W przypadku ...
określonej grubości, - transport nieprzydatnych materiałów na składowisko odpadów wraz z załadunkiem ...
i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniające dogodne ...
5. SIWZ wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysach ofertowych ...
myśl pkt 8.10. cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania ...
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania "Rozbudowa drogi krajowej ...
B. do parametrów drogi ekspresowej na odcinku W. - granica województwa (...)" odcinek ...
Zamawiającym i wspólnej realizacji umowy na wykonanie zamówienia. Zgodnie z § 1 ...
dnia 3 listopada 2015 r. na skutek zapytania powodów Zamawiający dokonał ...
zostanie przekazane do dyspozycji Zamawiającego na terenie Rejonu w M.. Kostka ...
Zamawiającego i należy ją odwieść na odległość max 100 km. Zamawiający ...
ciężkim i jej przewiezienie zwłaszcza na odległość do 100 km jest ...
carski i pod nawierzchnią asfaltową na znacznym odcinku robót znajduje się ...
kostce brukowej kamiennej znajdującej się na długości około 28 km pod ...
B. k.1775-1775v Ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia pod nazwą ...
B. do parametrów drogi ekspresowej na odcinku W. - granica województwa (...)" odcinek ...
terminie 22 miesięcy (pkt 4 oferty). Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część, były ...
wartości elementów scalonych (pkt 14 oferty). W Kosztorysie ofertowym nr 2 ...
umowa konsorcjum k.990-999, oferta powodów k.266-268, Kosztorys ...
2.1 k.269-273 Oferty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym złożyły ...
w zakresie złożonej przez nich oferty, w tym z pytaniem dotyczącym ...
r., transport i przekazanie zamawiającemu na odległość maksymalnie 100 km. W ...
wynik przetargu i dokonał wyboru oferty konsorcjum (...) S.A. z siedzibą ...
B.. W związku z wyborem oferty złożonej przez powodów, jeden z ...
rozbiórce (związane ze wskazaniem w ofercie znacznie większej ilości niż wskazanej ...
O. co do tego, że na drodze krajowej nr (...) przykryto niegdyś ...
brukowej kamiennej gr. 10 cm na długości 28 km podwójną nakładką ...
pozycji 15 Kosztorysu. W odpowiedzi na odwołanie Zamawiający przyznał pomyłki w ...
2.1 poz. 14 - teoretycznie na poziomie wskazywanym przez odwołującego, chociaż ...
i obliczył, że w przeliczeniu na m[2] nawierzchni z kostki ...
się inna, gdyż pomiarów dokonano na podstawie próbek pobranych z dwóch ...
dotyczą całej długości tej drogi". Na tej rozprawie powodowie ponownie wyjaśnili ...
jej oczyszczenie, załadunek oraz odwiezienie na składowisko zamawiającego oddalone do 100 ...
konstrukcji nawierzchni drogi krajowej nr (...) na odcinku O.-W. przeprowadzonych przez ...
cenę, a cena nie była na nierealnie wysokim poziomie, lecz adekwatnie ...
innych pozycji kosztorysu KIO wskazała na to, że ustalanie określonych stawek ...
własność. KIO zwróciła także uwagę na to, że skoro w przedmiotowym ...
jako: Zamawiający) została Umowa nr (...) na wykonanie inwestycji pn. " Rozbudowa drogi ...
B. do parametrów drogi ekspresowej na odcinku W. - granica województwa (...)" odcinek ...
dalej jako: Umowa lub Kontrakt), na podstawie której Wykonawca zobowiązał się ...
z § 2 ust. 2 Umowy na umowę składają się następujące dokumenty ...
7) Wypełnione Dane Kontaktowe, 8) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 9 ...
zaakceptowana kwota kontraktowa zgodnie z Ofertą Wykonawcy wynosi 328.836.810 ...
będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze ...
o ile zmiana ta następuje na zasadach określonych w Kontrakcie, 2 ...
o które dokonywana jest waloryzacja na zasadach określonych w kontrakcie. dowód ...
Ogólne Kontraktu stanowią "Warunki Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i ...
takiego nie ma, to ustalona na podstawie szczegółowych kalkulacji cen jednostkowych ...
zastąpiono ją treścią: "(d) Wykonawca na każde żądanie Inżyniera dostarczy Wykaz ...
przekaże Wykonawcy kwotę płatności zaliczkowej na wykonanie Umowy, w sytuacji gdy ...
niezwłocznie wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na każdą ratę płatności zaliczkowej po ...
do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty ...
Konsorcjum z tytułu realizacji Kontraktu na rachunek bankowy jednego z nich ...
jest uprawniony dokonywać płatności odrębnie na rzecz każdego z członków Konsorcjum ...
ulec zmianie, bowiem zostaną ustalone na podstawie ostatecznego rozliczenia obmiarowego kontraktu ...
ust. 2). Zakres robót przypadający na każdą ze spółek określał załącznik ...
z dokumentacji projektowej. W odpowiedzi na to w Dzienniku Płatnego Nadzoru ...
3600 m[( 2)] stanowi rozbiórka na istniejącej stacji benzynowej "(...)" w km ...
powodom kopię decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji (dowód: pismo k ...
wykonywane przez powodów roboty polegające na rozbiórce nawierzchni z warstwy kamiennej ...
Wystąpienie o Przejściowe Świadectwo Płatności" na podstawie Subklauzuli 14.3 Warunków ...
do 15 października 2016 r. na kwotę 47.915.153,21 ...
rozbiórki został rozebrany mechanicznie, dostarczony na plac składowy bez podsypki. dowód ...
k.345-346 W odpowiedzi na powyższe powodowie w piśmie z ...
samym powodowie nie zgodzili się na podjęcie rozmów w celu ustalenia ...
Ofertowym nr 2.1. Jednocześnie, na podstawie Subklauzuli 20.1 w ...
o roszczeniu o Przedłużenie Czasu na Ukończenie i/lub dodatkową płatność ...
do 15 października 2016 r. na kwotę 37.503.488,21 ...
5 nie uwzględniono robót polegających na rozbiórce nawierzchni z kostki brukowej ...
nr 5 k.421-422 Na tej podstawie w dniu 21 ...
wystawiona została fakturę VAT nr (...) na kwotę 37.503.488,21 ...
Wystąpienie o Przejściowe Świadectwo Płatności" na podstawie rozliczenia Wykonawcy za okres ...
do 12 grudnia 2016 r. na kwotę 24.134.086,60 ...
rozbiórki został rozebrany mechanicznie, dostarczony na plac składowy bez podsypki. dowód ...
z kostki kamiennej z odwozem na place składowe wskazane przez Zamawiającego ...
z kostki kamiennej z transportem na plac składowy przy (...)) oraz b ...
z kostki kamiennej z transportem na plac składowy przy Węźle O ...
Przejściowe Świadectwo Płatności nr 6 na kwotę 18.475.391,43 ...
ponownie nie uwzględniono robót polegających na rozbiórce nawierzchni z kostki brukowej ...
nr 6 k.457-458 Na tej podstawie 14 grudnia 2016 ...
wystawiona została faktura VAT nr (...) na kwotę 18.475.39,43 ...
i przedstawili szczegółową argumentację, wskazującą na tożsamość robót opisanych w pozycji ...
Jednocześnie powodowie wezwali do wskazania na jakiej podstawie oraz przy uwzględnieniu ...
k.358-360 W odpowiedzi na powyższe w piśmie z 19 ...
powodowie przedstawili kolejne roszczenie przejściowe na podstawie Subklauzuli 20.1 w ...
stan faktyczny sprawy, w szczególności brak uwzględnienia jakiejkolwiek płatności za rozbiórkę ...
naliczyli odsetki ustawowe za opóźnienie na podstawie ustawy z dnia 8 ...
4 k.371). W odpowiedzi na powyższe "Polecenie Kierownika Projektu nr ...
robót: nie jest objęte poleceniem na mocy Klauzuli 13, w kontrakcie ...
Wystąpienie o Przejściowe Świadectwo Płatności" na podstawie rozliczenia Wykonawcy za okres ...
do 28 lutego 2017 r. na kwotę 11.708.857,14 ...
ponownie protokoły wykonania robót polegających na rozbiórce nawierzchni z kostki brukowej ...
Przejściowe Świadectwo Płatności nr 7 na kwotę 6.637.830,07 ...
wykonane przez powodów roboty polegające na rozbiórce warstwy z kostki brukowej ...
28 lutego 2017 r., opiewającą na kwotę 7.535.951,63 ...
Zamawiającemu. Faktura ta została wydana na podstawie wydanego przez Inżyniera Kontraktu ...
wskazali, że faktura ta opiewa na wyższą kwotę niż wskazana w ...
56 zł netto ze względu na nieuprawnione i niezgodne z Umową ...
789,14 zł ze względu na wprowadzenie przez niego nowej stawki ...
z tytułu waloryzacji wynagrodzenia dokonanej na podstawie Subklauzuli 14.3 (b ...
do 31 marca 2017 r. na kwotę 10.481.206,20 ...
Przejściowe Świadectwo Płatności nr 8 na kwotę 7.445.139,75 ...
nr 8 k.518-519). Na tej podstawie w dniu 28 ...
powodowie wystawili fakturę VAT nr (...) na łączną kwotę 7.445.139 ...
wynikały następujące ilości robót polegających na rozbiórce warstwy z kostki kamiennej ...
nawierzchni z kostki kamiennej określono na kwotę 431.048,05 zł ...
dochodząc zapłaty odsetek z tytułu braku terminowej zapłaty należnego powodom wynagrodzenia ...
DK8 z kostki kamiennej na odcinkach, na których nasyp na przedmiotowej kostce wyniesie nie mniej ...
k.c. zwrócił jednakże uwagę na braki w dokumentacji projektowej i zagrożenia ...
związane z wykonaniem części prac na nasypie na podłożu z kostki kamiennej. Jednocześnie ...
jednostkowa ulegała korektom ze względu na zaistnienie którejś z przesłanek wskazanych ...
cena jednostkowa wprowadzona do Umowy na bazie Oferty i Kosztorysu Ofertowego powodów stanowi ...
stałą, niepodlegającą zmianom ze względu na ilość rzeczywiście wykonanych robót; f ...
973.512,67 zł netto. Na tej podstawie powodowie wystawili w ...
związku z dalszymi pracami polegającymi na rozbiórce nawierzchni z kostki brukowej ...
realizacji Umowy wykonali roboty polegające na rozbiórce warstwy z kostki kamiennej ...
dodatkową płatność oraz przedłużenie Czasu na Ukończenie. Przywołując w tym piśmie ...
roszczenia oraz uzasadnienie prawne oparte na postanowieniach zawartej Umowy, wnieśli o ...
Kontraktu potwierdził wykonanie robót polegających na rozbiórce nawierzchni z kostki brukowej ...
rozbiórki warstwy z kostki kamiennej na odcinku lb P.-O.. Powodowie ...
2], przy kontrpropozycji pozwanego wskazującej na maksymalną wartość propozycji przy cenie ...
to należało odrzucić z uwagi na fakt, że rozliczenie robót związanych ...
odrzucił również Roszczenie nr 28 "Brak płatności za rozbiórkę nawierzchni z ...
zatwierdził i zaakceptował roboty polegające na rozbiórce warstwy z kostki kamiennej ...
kostki kamiennej wraz z odwozem na poziomie 88,70 zł/m ...
ostateczna ilość rozbiórki kostki kamiennej na Kontrakcie wyniosła 112.122,40 ...
podatek VAT oraz przedłużenia Czasu na Ukończenie. Powodowie, uzasadniając roszczenie ostateczne ...
nr 2.5. Roboty polegające na rozbiórce nawierzchni z kostki brukowej ...
które znajdowały się m.in. na stacji paliw (...) P. w km ...
B.. GDDKiA nie zgodziła się na odwierty w środku drogi, ponieważ ...
ruchu. Pozwany zlecił odwierty dopiero na etapie postępowania przez KIO. Odwierty ...
siebie i polecił wywieźć ją na wskazane przez siebie miejsca do ...
było znacznie więcej i już na etapie postępowania przed KIO oszacowano ją na poziomie 112.784,28 m ...
km i okazało się, że na całym odcinku jest kostka kamienna ...
była widoczna, to kostka betonowa na stacjach paliw, której rozbiórka była ...
1763 Roboty rozbiórkowe rozpoczęły się na samym początku realizacji kontraktu. Cała ...
cm. Następnie kostka była ładowana na samochody za pomocą koparek i ...
punktów czyszczenia. Oczyszczona kostka jechała na miejsce wskazane przez zamawiającego, gdzie ...
większych rozmiarach kostki z uwagi na jej ciężar i konieczność wykonania ...
wskazywał miejsce dostarczenia kostki kamiennej. Na etapie realizacji robót, miejsca, w ...
v Powodowie wykonali roboty polegające na rozbiórce nawierzchni z kostki brukowej ...
podziału wynagrodzenia za roboty polegające na rozbiórce nawierzchni z kostki brukowej ...
faktyczny Sąd ustalił przede wszystkim na podstawie powołanych wyżej dowodów z ...
2), Częściowo Sąd oparł się na zeznaniach świadków S. T., J ...
J. oraz w niewielkim zakresie na zeznaniach R. S. w charakterze ...
stron kontraktu, a swoje obowiązki na budowie pełni w ramach nadzoru ...
oświadczeniami i działaniami pozwanego, który na etapie przedkontraktowej oraz w toku ...
pozycji 14 kosztorysu 2.1. Na etapie składania ofert, a także w toku postępowania ...
dowodowe przed KIO koncentrowało się na pozycji 14 z kosztorysu 2 ...
oświadczenie pozwanego złożone przed KIO na rozprawie w dniu 21 grudnia ...
2015 r., w którym wskazał na wykonanie odwiertów i oszacowanie ilości ...
kostki kamiennej pod warstwą bitumiczną na poziomie 112.784,28 m ...
wymagały ostrożnej oceny z uwagi na jego zaangażowanie w konflikt i ...
z rejonu O.. Wystarczy spojrzeć na dokumentację powstałą przed KIO, gdzie ...
dostarczenie przez powodów oczyszczonej kostki na miejsce wskazane przez zmawiającego. Nie ...
zauważyć w zeznaniach J. G. braku logiki. Pozwany rozliczał powodów z ...
i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniające dogodne ...
warstwę docinającą i warstwę odsączającą. Brak jest zatem podstaw do zawężenia ...
jest znacznie wyższy z uwagi na konieczność jej zachowania, oczyszczenia i ...
jest głównym elementem cenotwórczym, zwłaszcza na dużą odległość. Pozwany w SIWZ ...
dokonywali rozbiórki kostki nie czekając na decyzję projektanta, co do pozostawienia ...
wskazanych przez projektanta. Zgłosili jednakże na wady takiego rozwiązania, by uniknąć ...
brukowa, i to nie kostka na drodze ekspresowej, tylko na parkingach objętych kosztorysem 2.5 ...
sporu albowiem kontrakt był rozliczany na podstawie m[( 2 )]i stałej ...
Przedmiarze Robót lub innym Wykazie. Na podstawie art. 235[2] § 1 ...
kosztorysowania i rozliczania robót drogowych na wskazane przez stronę pozwaną okoliczności ...
dokumentów złożonych przez stronę powodową na rozprawie 8 grudnia 2021 r ...
on wyłącznie do przedłużenia postępowania. Na podstawie art. 235[2] § 1 ...
B. do parametrów drogi ekspresowej na odcinku W. - granica województwa (...)" odcinek ...
11 km" wykonali roboty polegające na rozbiórce nawierzchni z kostki kamiennej ...
a także fakt przetransportowania jej na miejsca wskazane przez Zamawiającego. W ...
z realizacją zamówienia została opracowana na zlecenie pozwanego przez biuro projektowe ...
i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, zaś w myśl art. 32 ...
pkt 6 Opis przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej wyraźnie zaznaczono ...
ślepym kosztorysem, który jest sporządzany na podstawie Przedmiaru Robót. Co do ...
Kosztorys Ofertowy miał być sporządzany na podstawie Przedmiaru Robót. Niewątpliwie zatem ...
byli zobowiązani do opracowania swoich ofert na jej podstawie. II. Pozwany nie ...
i Autostrad miała wiedzę, że na całej długości realizowanej inwestycji pod ...
bitumiczną znajduje się kostka kamienna. Brak komunikacji czy nienależyta komunikacja pomiędzy ...
m[( 2)], podczas gdy już na etapie postępowania przed KIO ustalono ...
o warstwę ścieralną, bo takiej na tym odcinku nie było. Zauważyć ...
dowodowe przed KIO koncentrowało się na pozycji 14 z kosztorysu ofertowego ...
oświadczenie pozwanego złożone przed KIO na rozprawie w dniu 21 grudnia ...
2015 r., w którym wskazał na wykonanie odwiertów i oszacowanie ilości ...
kostki kamiennej pod warstwą bitumiczną na poziomie 112.784,28 m ...
że pozwany przed dokonaniem wyboru oferty powodów pismem z 20 listopada ...
Prosimy o wyjaśnienie, co wpłynęło na tak rażąco wysoką cenę jednostkową ...
pozwanego bez żadnych zastrzeżeń, a oferta powodów jako najkorzystniejsza została przyjęta ...
dnia 3 listopada 2015 r. na skutek zapytania powodów Zamawiający dokonał ...
zostanie przekazane do dyspozycji Zamawiającego na terenie Rejonu w M.. Kostka ...
Zamawiającego i należy ją odwieść na odległość max 100 km. IV ...
cenę, a cena nie była na nierealnie wysokim poziomie, lecz adekwatnie ...
wymagań. KIO zwróciła także uwagę na to, że skoro w przedmiotowym ...
inni oferenci to i tak oferta powodów okazała się dla pozwanego ...
pozwana nie przedstawiła żadnego dowodu na to, aby jeszcze przed zawarciem ...
przez pozwanego umowy z powodami na warunkach określonych przez nich w ...
oparciu o procedury (...). Pozwany przygotowując ofertę w drugim akapicie Subklauzuli 12 ...
takiego nie ma, to ustalona na podstawie szczegółowych kalkulacji cen jednostkowych ...
2.1 pod poz. 14 na kwotę 204,80 zł/m ...
cenę dowolnie przez siebie ustaloną. Na powyższą okoliczność zwróciła już uwagę ...
a nie innej. Zamawiający już na etapie poprzedzającym zawarcie umowy z ...
wiązało się z koniecznością zapłaty na rzecz Wykonawcy wyższego wynagrodzenia (po ...
zaskoczeniem. Pomimo powyższego pozwany dopiero na etapie wykonywania umowy przez powodów ...
kwestionować zasadność kwalifikowania prac rozbiórkowych na drodze (...) z pozycji nr 14 ...
sprzeczne z zasadami lojalności kontraktowej. Na etapie wykonywania umowy przez powodów ...
umownie stawki, były nakierowane wyłącznie na uchylenie się przez niego od ...
planu wskazał transport rozebranego materiału na odległość do 100 km, wiedząc ...
dla tych robót, z uwagi na brak skosztorysowania robót związanych z rozbiórką ...
ocenie Sądu nie zasługuje jednak na aprobatę. Po pierwsze wskazać należy ...
jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których zostało złożone ...
robót będzie skutkować obowiązkiem zapłaty na ich rzecz znacznie wyższego wynagrodzenia ...
formalnymi i nieformalnymi próbował wymusić na pierwszym inżynierze kontraktu A. A ...
i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniające dogodne ...
przewidziane. Ponadto nie odwozili kostki na duże odległości tylko w promieniu ...
cementową. Następnie kostka była ładowana na samochody za pomocą koparek i ...
punktów czyszczenia. Oczyszczona kostka jechała na miejsce wskazane przez zamawiającego, gdzie ...
również kosztów transportu. To pozwany na etapie składania ofert dokonał zmiany SIWZ nr 6 ...
się jak profesjonalista i już na etapie przedkontraktowym nie przewidział miejsc ...
do wprowadzenia nowej stawki wyłącznie na tej podstawie, że w trakcie ...
facto taki sam bez względu na jej grubość. Co jednak istotne ...
niezbędnego transportu do jej przewiezienia na miejsce składowania. Logicznym jest zatem ...
w pozycji 14 Kosztorysu Ofertowego. Brak było także ku temu podstaw ...
stawkę określoną umownie przez strony na poziomie 204,80 zł/m ...
że powodowie wykonali roboty polegające na rozbiórce nawierzchni z kostki brukowej ...
pozwany jest zobowiązany do zapłaty na rzecz (...) S.A. wynagrodzenia w ...
848.033,43 zł, a na rzecz (...) S.A. w dalszej ...
Sąd uwzględnił powództwo i zasądził na rzecz każdego z powodów od ...
łącznie, a nie z rozbiciem na rzecz każdego z konsorcjantów. Rację ...
zapłata wynagrodzenia może nastąpić częściowo na rzecz każdego z wierzycieli bez ...
jak i wierzytelność dzielą się na tyle niezależnych od siebie części ...
jest uprawniony dokonywać płatności odrębnie na rzecz każdego z członków Konsorcjum ...
równości pomiędzy spółką cywilną zawiązaną na mocy art. 860 KC, a ...
podziału wynagrodzenia za roboty polegające na rozbiórce nawierzchni z kostki brukowej ...
za opóźnieni) (pkt II oświadczenia). Na uwzględnienie zasługiwało także dochodzone przez ...
a powodowie spełnili świadczenie polegające na dokonaniu rozbiórki nawierzchni z kostki ...
do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. Jak stanowi zaś Subklauzula ...
do wystawiania faktur VAT wyłącznie na kwoty uwzględnione w Przejściowych Świadectwach ...
upoważniony do wystawania PŚP wyłącznie na kwoty uwzględnione przez Zamawiającego. Skoro ...
Płatności po stawkach należnych powodom na podstawie umowy, a tym samym ...
odpowiedzialności za wynik procesu, tj. na podstawie art. 98 k.p ...
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Na koszty procesu poniesione przez stronę ...
listopada 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi ...
przeciwnika skargi zamawiającego Gminy R. na postanowienie o kosztach postępowania odwoławczego ...
Rozdziału XVII SWZ kryterium oceny ofert nr II pn. ilość wykonanych ...
stanowiącą koszty dojazdu pełnomocnika odwołującego na posiedzenie i rozprawę oraz kwotę ...
pełnomocników oraz koszty ich dojazdu na posiedzenie i rozprawę zniosła wzajemnie ...
Ponadto Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 520 ust. 1 ...
w przypadku cofnięcia odwołania. Odwołujący na rozprawie oświadczył, że cofa odwołanie ...
cofnąć odwołanie w całości, to na zasadzie wnioskowania a maiori ad ...
zakresie odwołanie zasługiwało, zadaniem Izby, na częściowe uwzględnienie. Izba rozpoznała zarzut ...
ten podlega rozpatrzeniu ze względu na utrzymanie kryterium z zakresie niezmienionym ...
jego charakteru oraz ze względu na niewykonanie żądania odwołującego. Podkreśliła, iż ...
kryteria mają umożliwiać wybór najkorzystniejszej oferty i takiego wykonawcy, który w ...
które zamawiający wskazywał w odpowiedzi na odwołanie. Niemniej jednak Kryterium nr ...
ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności ...
innymi dokumentami sporządzonymi przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane ...
1 wskazuje, iż kryteria oceny ofert muszą być związane z przedmiotem ...
Pzp doprecyzowuje, iż kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy ...
niedozwolona w zakresie kryteriów oceny ofert i narusza podstawowe zasady udzielania ...
wobec czego zarzut ten zasługiwał na uwzględnienie. Dostrzeżenia, w aspekcie tego ...
zamawiającego w trakcie udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców i udzielania wyjaśnień ...
gdzie wykonawca wskazywał m.in. na sformułowanie Kryterium nr II z ...
wykonawców. Zamawiający nie wyrażając zgody na zmianę tego kryterium przedstawił wywód ...
w postępowaniu oraz kryteriami oceny ofert stawia ustawa Pzp i w ...
je odróżnić od kryteriów oceny ofert, które odnoszą się do przedmiotu ...
etap oceny złożonych przez nich ofert. Podczas pierwszego etapu ocenie podlega ...
wyższym niż minimalny nie jest na tym etapie co do zasady ...
kryteriów selekcji). Podczas etapu oceny ofert ocenie nie podlegają już właściwości ...
zamawiającego skalą punktacji. Kryteria oceny ofert służą m.in. zagwarantowaniu lepszej ...
możliwością punktowania przez instytucje zamawiające na tym etapie spełnienia przez wykonawców ...
Zasadnicza różnica między kryteriami oceny ofert a warunkami udziału w postępowaniu ...
właściwości wykonawcy, a kryteria oceny ofert -przedmiotu zamówienia." Izba w pełni ...
wyższym niż minimalny nie jest na tym etapie co do zasady ...
iż wykonawca posiada zasoby pozwalające na stwierdzenie, iż podoła on realizacji ...
uwagę, iż zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wskazał, iż z całą ...
spełniać lub nie. W sytuacji braku skonkretyzowania warunku taka ocena jest ...
odwołanie podlega częściowemu uwzględnieniu i na podstawie art. 553 zdanie pierwsze ...
orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie art. 557 i 575 ...
reprezentacji przed KIO oraz dojazd na rozprawę wyniosło 3.974,64 ...
tytułem kosztów dojazdu pełnomocnika zamawiającego na posiedzenie i rozprawę, podczas gdy ...
w postępowaniu odwoławczym, a zatem brak było podstaw do zaliczenia w ...
wynagrodzenia pełnomocników oraz ich dojazdu na posiedzenie i rozprawę; c) art ...
przez jego niewłaściwe zastosowanie, polegające na niewskazaniu podstaw faktycznych, które legły ...
pełnomocników oraz kosztów ich dojazdu na rozprawę i posiedzenie, podczas gdy ...
orzeczenia w tym zakresie. Mając na uwadze powyższe zarzuty, na podstawie art. 581 ustawy Pzp ...
tytułem kosztów dojazdu pełnomocnika zamawiającego na posiedzenie i rozprawę; 2. pkt ...
2. - poprzez zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego kwoty 8.907 ...
odwołania, wynagrodzenia pełnomocnika, dojazdu pełnomocnika na posiedzenie i rozprawę oraz koszty ...
o zasądzenie od przeciwnika skargi na rzecz skarżącego zwrotu kosztów postępowania ...
i Gmina R. w odpowiedzi na skargę wskazał, iż skarżący pod ...
rzeczywistości całe uzasadnienie opiera się na twierdzeniu jakoby pełnomocnik został nienależycie ...
złożone w oryginale, tj. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłane do Krajowej ...
2021 r. zamawiający odpowiadając odwołującemu na odwołanie przesłał to samo pełnomocnictwo ...
uczniów do szkół w R. na podstawie biletów miesięcznych". Dodatkowo przepis ...
niż pełnomocnik zawodowy. Mając powyższe na uwadze przeciwnik skargi wniósł o ...
zgodność z oryginałem dokumentów wskazujących na umocowanie J. F. (jako że ...
a nie stałym zleceniu. Zatem na gruncie postępowania odwoławczego zlecenie może ...
wynika, że działalność kancelarii polega na działalności prawniczej. Powyższe uwiarygadnia możliwość ...
stosunku czy jego charakteru, jednakże brak jest przepisu obligującego pełnomocnika zwłaszcza ...
w samym odwołaniu, czy odpowiedzi na odwołanie. Wniosek taki można zgłosić ...
ustnie do protokołu k. 136. Na okoliczność zasadności i wysokości poniesionych ...
pełnomocników oraz kosztów ich dojazdów na rozprawę i posiedzenie, to podnieść ...
w przypadku częściowego uwzględnienia zarzutów na skutek odwołania. Z § 7 ust ...
innymi koszty związane z dojazdem na wyznaczone posiedzenie lub rozprawę, wynagrodzenie ...
W konsekwencji skarga - jako bezzasadna - na podstawie art. 588 ust. 1 ...