I ACa 266/19 – Wyrok – 2019-12-03 71 fragmentów Premium

2019-12-03 » I. zmienia zaskarżony wyrok (...); II. oddala apelację w pozostałej części;

w W. (Wykonawcą) została zawarta umowa nr (...), której przedmiotem było wykonanie zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr ...

w przetargu nieograniczonym, powódka zaoferowała wykonanie przedmiotowego zamówienia za łączną cenę ...

uzasadnieniu wyroku, na podstawie przedmiotowej umowy powódka zobowiązała się do zrealizowania ...

wynikających z Harmonogramu Robót (§ 3 umowy). Integralną częścią umowy była: oferta część II SIWZ ...

warunki ogólne dla umów o wykonaniu robót budowlanych - część V SIWZ ...

techniczna - część II SIWZ i zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Sąd Okręgowy ustalił, iż pozwany ...

projekt architektoniczno - budowlany niezbędny do wykonania przedmiotu umowy. Zgodnie z pkt 1.2 ...

lub dwustronnych w terenie zabudowanym, wykonanie odwodnienia korpusu drogowego - odwodnienie powierzchniowe ...

przyległe do drogi, rozbudowa lub zabezpieczenie, w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych ...

zmuszona była do zmiany technologii wykonania koniecznych robót na technologię zastosowania ...

zgodnie z § 2 pkt 2 umowy, kwota umówionego wynagrodzenia zawiera wszelkie ...

technicznej (zał. nr 2 do umowy), jak również nieujęte w Specyfikacji technicznej, a niezbędne do wykonania zadania, tj. m.in. wszelkie ...

porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, obsługę geodezyjną, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji podwykonawczej, czasowej organizacji ...

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników ...

i prace dodatkowe warunkujące prawidłowe wykonanie umowy objęte są wynagrodzeniem ryczałtowym, określonym ...

3 wykonawca nie może odmówić wykonania robót, których nie przewidział w ...

przewidzenia, lub w odniesieniu do wykonania których nie uzyskał jednoznacznego wymogu ...

ani żądać z tytułu jej wykonania przesunięcia terminu odbioru. W związku z wykonaniem prac nieskalkulowanych w wynagrodzeniu ryczałtowym ...

którą to składały się: koszty wykonania zabezpieczenia wykopu ściankami szczelnymi z grodzic ...

294 776,08 zł, koszty wykonania studni głębinowych wraz z pompowaniem ...

27 207,24 zł, koszty wykonania dokumentacji badań podłoża w wysokości ...

6 000 zł oraz koszty wykonania projektu wykonawczego zabezpieczenia wykopu pod przepompowanie w wysokości ...

były robotami tymczasowymi, niezbędnymi do wykonania robót podstawowych zawartych w projekcie ...

za które w świetle zapisów umowy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Przedmiotowy ...

podstawie dowodów z dokumentów, zwłaszcza umowy nr (...), projektu architektoniczno - budowlanego, specyfikacji ...

zgłoszone roszczenie jako odszkodowanie za nienależyte wykonanie zobowiązania przez pozwanego w postaci ...

którą należy zastosować dla zrealizowania wykonania pompowni (...) i (...). Wykonawca miał zatem możliwość ustalenia własnej technologii wykonania robót, do czego jednak potrzebne ...

do projektu, pod kątem możliwości wykonania przez nią przewidywanych robót, jak ...

na własną odpowiedzialność inną technologię wykonania pompowni, przy jednoczesnym braku posiadania ...

wszelkich robót, które będzie musiał wykonać, w tym wykonanie wykopów, ich szalowanie, pompowanie wody ...

powódka miała możliwość przewidzenia konieczności wykonania robót oraz dodatkowych czynności, o ...

na etapie postępowania przetargowego technologii wykonania wykopów pod pompownie. Przyjęcie technologii i wycena wykonania zlecenia zgodnie z nimi leżała ...

podstaw do przyjęcia odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy pozwanego. W tym stanie rzeczy ...

technicznej, a niezbędne do jego wykonania, o których to mowa w § 2 pkt 2 umowy łączącej strony. Wobec nieskorzystania z ...

miało wpływu na istniejący obowiązek wykonania umowy. Biorąc natomiast pod uwagę sam tryb zawierania umowy, tj. przetarg nieograniczony regulowany prawem ...

ziemne wskazano: "Roboty ziemne należy wykonać (...). Przewody kanalizacyjne układać w wykopie ...

powstanie po stronie powodowej konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w czasie przedstawiania ...

ma wpływu na istniejący obowiązek wykonania umowy, podczas gdy konieczność wykonania tych robót jest efektem wadliwości projektu, a więc niewłaściwego wykonania umowy przez pozwaną, co skutkować winno ...

powódka miała możliwość przewidzenia konieczności wykonania robót oraz dodatkowych czynności, o ...

na etapie postępowania przetargowego technologii wykonania wykopów pod pompownię), podczas gdy ...

powódka miała możliwość przewidzenia konieczności wykonania robót oraz dodatkowych czynności, o ...

treść SIWZ stanowiącej integralną część umowy stron. Ze Specyfikacji jednoznacznie zaś wynika, że metody wykonania robót wykopu powinny być dostosowane ...

inwestycji, przepompownia ścieków winna być wykonana według instrukcji montażu producenta (k ...

Również przy określeniu sprzętu do wykonania zewnętrznych sieci stwierdzono, że wykonawca ...

potwierdza wniosek Sądu Okręgowego, że umowa nie narzuciła wykonawcy jednej technologii w zakresie wykonania pompowni i przepompowni, a stwierdzenie ...

że projekt winien określać metodologię wykonania robót i takowej na ma ...

nie ma wpływu na obowiązek wykonania umowy, to nie ustalenie faktyczne, lecz ...

bowiem jest to ocena treści umowy stron oraz dołączonych do niej ...

w myśl § 2 ust. 3 umowy stron Wykonawca nie może odmówić wykonania robót, których nie przewidział w ...

przewidzenia, lub w odniesieniu do wykonania których nie uzyskał jednoznacznego wymogu ...

ani żądać z tytułu jej wykonania przesunięcia terminu odbioru. Zatem przy ...

że powódka mogła przy dołożeniu należytej staranności właściwej dla profesjonalisty w ...

przewidzieć określone prace niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia i je zrealizowała ...

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Rację ...

niepewnością co do technologii ich wykonania i zakresu niezbędnych prac. W ...

powinien zostać jednoznacznie określony przedmiot umowy. Jeżeli inwestor wykona (z jakiegokolwiek powodu, np. zbyt ...

występuje woda, co oznacza konieczność wykonania odwodnienia, z dokumentacji powinno wprost ...

wystarczające zaznaczenie, że wykonawca ma wykonać wszystkie roboty niezbędne do wykonania obiektu (przedmiotu umowy), gdyż jeżeli zostają wskazane miejsca, w których niezbędne jest wykonanie odwodnień, oznacza to, że powinny zostać one wykonane w tych właśnie miejscach.". Sąd ...

art. 355 § 2 k.c., należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej ...

obrocie powszechnym, lecz chodzi o należytą staranność zawodową, której wzorce są ...

dotyczą. Co przy tym istotne, należyta staranność dłużnika w zakresie prowadzonej ...

która jest wymagana od profesjonalisty należycie wykonującego określoną działalność gospodarczą. Mając ...

mogą zaistnieć przy wykonywaniu przedmiotu umowy. Ocena ryzyka powinna być możliwa ...

nieobjętych badaniami, a istotnych dla wykonania przedmiotu umowy. Skoro brak było badań geotechnicznych i dokumentacji projektowej dla wykonania sieci kanalizacji deszczowej i pompowni ...

opisany w § 2 ust. 3 umowy stron. Możliwość przewidzenia określonych prac ...

mimo to powódka podjęła się wykonania kosztorysu i złożenia oferty ze ...

prace objęte żądaniem pozwu zostały wykonane, zatem uznać należy za niedopuszczalne ...

wszelkich ryzyk związanych z koniecznością wykonania dodatkowych prac oraz że jakkolwiek ...

w kolejności ofercie. Ponieważ powódka wykonała dodatkowe roboty, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a nieobjęte umową, zachodzi konieczność ich rozliczenia w ...

kosztem strony powodowej o wartość wykonanych prac dodatkowych. Możliwość przyjęcia odpowiedzialności ...

w przedmiotowym zakresie nie wiązała umowa. Powódka na okoliczność wartości wykonanych prac przedstawiła jedynie kosztorys powykonawczy ...

III Ca 1274/18 – Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach – 2019-01-02 123 fragmenty Premium

2019-01-02 » oddala apelację

dniu 14 czerwca 2010 r. umowę nr (...), której przedmiotem było wykonanie robót budowlanych w ramach "(...) W ...

3 pkt 7 zobowiązał się wykonać roboty budowlane, które na mocy umowy przyjął do realizacji według projektu ...

robót udzielił inwestorowi (zlecającemu) na wykonane przez siebie prace rękojmi oraz ...

1 i § 6 ust. 1 umowy). W związku z zawarciem umowy o roboty budowlane, jako zabezpieczenie roszczeń zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót, na zlecenie wykonawcy tych ...

częściowym odstąpieniu od w/w umowy. W związku z przerwaniem prac, spowodowanych odstąpieniem od umowy, powód jako wykonawca, miał obowiązek należycie zabezpieczyć teren budowy oraz prace już wykonane przed ich zniszczeniem lub pogorszeniem ...

17 i § 12 ust. 5 umowy). Podczas wizji terenu Mauzoleum Martyrologii ...

dniu 11 lipca 2011 strony umowy sporządziły protokół, w którym ustalono konieczność wykonania w trybie awaryjnym systemu odprowadzenia ...

I inwestycji. (...) W. ustaliło, iż wykonanie w/w prac powinno nastąpić ...

do pozwanego inwestora z propozycją wykonania rowu odwadniającego, zabezpieczonego geowłókniną, celem zabezpieczenia m. in. przed zalewaniem wodą ...

I Etapu, zrealizowanych w ramach umowy Nr (...) oraz z prośbą o wyznaczenie terminu, kiedy mogą wykonać w/w prace. W dniu ...

do usunięcia wad, wynikających z wykonania izolacji tego budynku w sposób ...

dokumentacją techniczną, a stwierdzonych w wykonanych przez niego robotach budowlanych, w ...

2014 r. wyraził zgodę na wykonanie napraw w okresie wiosennym, pod ...

określenia rodzaju izolacji oraz prawidłowego wykonania ściany domykającej schody. Nadto wykonawca ...

Poza tym stwierdził, iż prace wykonał zgodnie z projektem. Wobec takiego ...

powołaniem na § 5 ust. 3 umowy o roboty budowlane Nr (...) z ...

zobowiązań z tytułu rękojmi z umowy o roboty budowlane z dnia ...

robocze, które muszą zostać specjalnie zabezpieczone przed przesiąkaniem wody gruntowej i ...

i odpowiednio pielęgnowany. Wykonawca nieprawidłowo zabezpieczył i uszczelnił przerwy technologiczne w betonowaniu. Nie wykonał prawidłowych izolacji przeciwwodnych, czego skutkiem ...

ten nie jest prawidłowy do wykonania izolacji przeciwwodnej. Takie rozwiązanie jest ...

i stanowi ewidentną wadę robót wykonanych przez w/w Spółkę, do ...

W celu usunięcia nieprawidłowości w wykonaniu budynku technicznego oraz ścian oporowych ...

obiektu do stanu zgodnego z umową koniecznym jest podjęcie napraw, których ...

sprawie, (...) Bank (...) S.A. jako zabezpieczenie roszczeń zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót, w dniu 18 lipca ...

z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót w ramach "(...) W. w ...

usunięcia stwierdzonych wad budynku technicznego wykonanego przez zleceniodawcę gwarancji polegających na nieprawidłowym (niezgodnym z dokumentacją) wykonaniu izolacji przeciwwodnej budynku, co powodowało ...

wady fizyczne budynku, wynikające z umowy o roboty budowlane z dnia ...

odpowiedzialność za stwierdzone usterki w wykonanym obiekcie budowlanym. Natomiast, jak wynika ...

o. sp. komandytowa w K. wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, przekazaną ...

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonane prace zawierają wady i usterki ...

konstrukcyjno -materiałowe i hydroizolacje. Założono wykonanie hydroizolacji bezpowłokowej w części oraz ...

specjalnej warstwy uszczelniającej. Na odpowiednie zabezpieczenie obiektu przed wilgocią wpływa szereg ...

montaż stosownych elementów uszczelniających, - dobór należytej mieszanki betonowej, prawidłowe jej ułożenie ...

wilgocią i wodą gruntową poprzez wykonanie całej konstrukcji z betonu wodoszczelnego ...

przed wilgocią i zawsze należy zabezpieczyć ściany dostępnymi na rynku masami ...

do jego wewnętrza. Zakres nieprawidłowości wykonanych prac jest znaczny. Prostopadle do ...

samochodów znajdują się mury oporowe wykonane jako żelbetowe wylewane bez warstwy ...

zarówno glonów jak też wadliwie wykonanego betonowania występują w podszybiu i ...

tym w rozkuciach pęknięć oraz wykonanie doszczelnienia ścian metodą zbliżoną do ...

instalacji przez ściany i stropy, wykonanie na powierzchni ściany szczelinowej warstwy ...

poziomych cienkościennej elastycznej izolacji mineralnej, wykonanie nowych posadzek (warstwa złuszczonej farby ...

usunięcia, po osuszeniu wyczyszczeniu i wykonaniu warstwy podkładowo-szczepnej a następnie ...

Po doszczelnieniach koniecznym stanie się wykonanie prób ciśnieniowych, a następnie zasypanie ...

systemie tzw. białej wanny. Nieprawidłowo zabezpieczył i uszczelnił przerwy technologiczne w betonowaniu. Nie wykonał prawidłowych izolacji przeciwwodnych czego skutkiem ...

instalacjami i urządzeniami. Roboty betonowe wykonane zostały w sposób nieodpowiedni, przez ...

projektując ciągi komunikacyjne na nasypie wykonanym na stropie budynku. Dokumentacja zgromadzona ...

robót wskazują, że nieprawidłowo został wykonany nasyp wokół budynku i murów ...

w sprawie niniejszej), doszło do nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane, w związku ...

Wobec tego, że powód nie wykonał swoich obowiązków wynikających z przepisów o rękojmi za wady wykonanych robót budowlanych, mimo wielu pisemnych ...

18 lipca 2011r. na zabezpieczenie zobowiązań z tytułu rękojmi w ...

przez (...) Bank (...) S.A. na zabezpieczenie roszczeń (...) W. względem powoda z ...

rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy Nr (...) z dnia 14 czerwca ...

wady fizyczne przedmiotu w/w umowy, a które następnie w razie ...

z tytułu rękojmi, wynikającej z Umowy o Roboty budowlane Nr (...), zawartej ...

w szczególności dokumentów w postaci umowy o roboty budowlane oraz gwarancji ...

o. jako wykonawcą zawarta została umowa, na podstawie której wykonawca zobowiązał się do wykonania robót budowlanych w zakresie realizacji ...

M." (k. 23 - 43). Do umowy tej strony zawarły cztery Aneksy ...

nr 1 stanowiący integralną część umowy. Stosownie do § 3 pkt 7 w/w umowy wykonawca zobowiązał się wykonać roboty budowlane, które na mocy umowy przyjął do realizacji według projektu ...

przerwane, wykonawca zobowiązany będzie do należytego zabezpieczenia terenu budowy oraz prac już wykonanych. Wykonawca robót udzielił również inwestorowi na wykonane przez siebie prace rękojmi oraz ...

końcowego robót (§ 5 i § 6 umowy). W § 5 w/w umowy wykonawca udzielił zamawiającemu rękojmi na wykonane prace na okres 5 lat ...

5 ust. 3 w/w umowy w ramach udzielonej rękojmi za ...

ramach gwarancji (§ 6 w/w umowy). W przypadku nieusunięcia przez wykonawcę ...

i gwarancji jakości, zamawiający zleci wykonanie prac naprawczych innemu podmiotowi na ...

ryzyko wykonawcy (§ 10 w/w umowy). W § 11 ust. 4 tej umowy wskazano, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30% wartości, określonej ...

w § 11 p.1 niniejszej umowy, obowiązuje przez okres realizacji niniejszej umowy oraz przez okres obowiązywania rękojmi na prace objęte niniejszą umową. Bezspornym jest, że, gwarant czyli ...

Gwarancję Bankową Nr (...), w celu zabezpieczenia roszczenia pozwanego względem powoda z ...

rękojmi, wynikającej z w/w Umowy o Roboty Budowlane Nr (...). Według ...

ze wskazaniem na czym polegało niewykonanie tych zobowiązań zgodnie z Umową (k. 59). Zgodnie bowiem z § 2 ust. 1 Umowy o Linię Gwarancyjną Nr (...), zawartej ...

Gwarancyjnej, Bank wystawiać będzie gwarancje należytego wykonania umowy, rękojmi i jakości, przetargowe (Gwarancja ...

2011r. Celem ustalenia prawidłowości wykonania umowy przez powoda oraz charakteru i ...

oględzin stwierdziła nieprawidłowości w sposobie wykonania prac związanych z wykonaniem I Etapu prac w postaci ściany murów oporowych wykonanych w systemie ścian szczelinowych, której ...

zarówno glonów, jak też wadliwie wykonanego betonowania, znajduje się w podszybiu ...

przeciwwodna, wbrew twierdzeniom powoda, została wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową przekazana ...

tzw. białej wanny. Nieprawidłowo wykonawca zabezpieczył i uszczelnił przerwy technologiczne w betonowaniu, nie wykonał prawidłowych izolacji przeciwwodnych, czego skutkiem ...

urządzeniami. Roboty betonowe z kolei wykonane zostały w sposób nieodpowiedni, przez ...

oraz zapadnięcia. Również nieprawidłowo został wykonany nasyp wokół budynku i murów ...

Z powyższego jednoznacznie wynika, że wykonane przez powoda roboty mają istotne ...

ulega wątpliwości, że obowiązek prawidłowego zabezpieczenia wykonanych robót zarówno przez ich zniszczeniem ...

18 lipca 2011r. na zabezpieczenie zobowiązań z tytułu rękojmi była ...

usunięcia zgodnie z postanowieniami § 5 Umowy o roboty budowlane z dnia ...

zgłoszenia, zgodnie z § 5 zawartej Umowy o Roboty Budowlane. Już w ...

się o wskazanie terminu do wykonania prac naprawczych (k.297). Pismo ...

gwarancyjny po 24 miesiącach gwarancji, wykonanych prac części I Zadania inwestycyjnego ...

aby uznane prace naprawcze zostały wykonane wiosną. Pozostałe usterki i wady zakwestionowała, podnosząc iż prace wykonała zgodnie z projektem i sztuką ...

2013r. wyraziło zgodę na wykonanie prac naprawczych na wiosnę 2013 ...

r., gdzie wyraziło zgodę na wykonanie prac naprawczych w terminie wiosennym ...

że prace te zostały prawidłowo wykonane, skoro wady i usterki pojawiły ...

Przeprowadzona przez wykonawcę odkrywka, została wykonana bez udziału inwestora, który zbyt ...

izolacji budynku technicznego (odkrywka została wykonana ręcznie przy użyciu łopaty, na ...

wszelką wątpliwość, że izolacja została wykonana wadliwie. Z powodu zakwestionowania przez inwestora prawidłowości wykonania tej odkrywki, w dniu 25 ...

rodzaju użytej izolacji oraz sposobu wykonania ściany domykającej schody. Ponadto wykonawca ...

czego jednak nie złożył, nie wykonał też odkrywki w ustalonym zakresie ...

jednakże nie zgłosił on pozwanemu wykonanej przez siebie naprawy do budynku ...

że były wyznaczone terminy do wykonania prac naprawczych, który bezskutecznie upłynął ...

środków z Gwarancji Bankowej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, udzielonej ...

brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia umowy tj. 14 czerwca 2010r. ), przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje ...

oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami ...

zapłaty umówionego wynagrodzenia. Wykonawca z umowy o roboty budowlane ponosi odpowiedzialność ...

zmienia fakt, że strony zawarły umowę z uwzględnieniem ustawy o zamówieniach ...

brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia umowy o roboty budowlane tj. 14 ...

znalazły to wyraz w § 13 umowy o roboty budowlane z dnia ...

mają pełną swobodę kształtowania postanowień umowy w toku postepowania o zamówienie ...

brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia umowy o roboty budowlane tj. 14 ...

2010r.), przewidywał możliwość ustanowienia zabezpieczeń umowy, w tym min. poprzez udzielenie ...

ustawy). W niniejszej sprawie dla zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za ...

brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia umowy o roboty budowlane 14 czerwca ...

sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu, stosuje się ...

brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia umowy tj. 14 czerwca 2010r ...

że obowiązujący w dacie zawarcia umowy (tj. 14 czerwca 2010r ...

i usterek (co przewidywał § 5 umowy o roboty budowlane z dnia ...

r.). Obowiązujący w dacie zawarcia umowy przepis art. 637 k.c ...

Wady występujące w zakresie prac wykonanych przez inwestora w ramach Zadania ...

brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia umowy) - żądając usunięcia stwierdzonych wad przy wykonaniu Zadania I. Należy jeszcze dodać ...

brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia umowy), zależna była wyłącznie od woli ...

uszkodzenia obiektu w przypadku wadliwego zabezpieczenia lub konserwacji. Wobec nie usunięcia ...

18 lipca 2011r., na zabezpieczenie zobowiązań z tytułu rękojmi, kwoty ...

wad, czego ta jednak nie wykonała (oświadczenie zawierające wezwanie do wypłaty ...

17 lipca 2011r. jako zabezpieczenie roszczeń zamawiającego z tytułu rękojmi ...

za wady robót, w ramach umowy o roboty budowlanej z dnia ...

zawierające oświadczenie, że nie zostały wykonane umowne zobowiązania z tytułu rękojmi ...

ze wskazaniem, na czym polegało niewykonanie tych zobowiązań zgodnie z umową. Powyższy kształt zobowiązania gwaranta wobec ...

na nieprawidłowym, niezgodnym z dokumentacją wykonaniu izolacji przeciwwodnej budynku, co spowodowało ...

k.126). Wykonawca - spółka (...) nie wykonała prac naprawczych, wad nie usunęła ...

IX Ga 646/20 – Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie – 2020-11-13 115 fragmentów Premium

2020-11-13 » oddala skargę

w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana ...

w związku z tą wcześniejszą umową?", podczas gdy informacja ta jest nieprawdziwa wobec rozwiązania umowy pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr ...

tym zakresie wskazywał także na umowę: "Budowa drogi wojewódzkiej od drogi ...

formule "zaprojektuj i wybuduj", jednakże umowy tej nie łączył z zarzutem ...

4 ustawy P.z.p., umowa ta nie była brana pod ...

podstawowych zdarzeń związanych z rozwiązaniem umowy rozbudowy drogi nr (...) przedstawiona w ...

dowodów, przedstawia się następująco: 1) umowa została zawarta w dniu 5 ...

złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie ...

uprawniony jest do odstąpienia od umowy, jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się ...

jest prawdopodobne aby zdołał je wykonać w czasie umówionym, oraz wskazując ...

kwestionujące zasadność wymienionego odstąpienia od umowy; 4) w dniu 20 marca ...

do odstąpienia od wyżej wymienionej umowy z przyczyn leżących po stronie ...

o odstąpieniu od wyżej wymienionej umowy, a następnie przekształcił powództwo wnosząc ...

I. powyższe wskazuje na rozwiązanie umowy w wyniku nieprawidłowości przy jej ...

istnienia podstaw do odstąpienia od umowy przez inwestora. Ugoda zawiera m ...

swoje oświadczenia o odstąpieniu od umowy i oświadczają, że rozwiązują ją ...

wykonawcy gwarancję bankową złożoną jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które to wyczerpują wzajemne roszczenia ...

ich wyniku doszło do rozwiązania umowy. To, że strony zapisały w ugodzie, że rozwiązanie umowy zamiast wcześniejszego odstąpienia od niej ...

że fakt, jakim jest rozwiązanie umowy wobec nieprawidłowości przy jej realizacji ...

z obowiązku notyfikacji faktu rozwiązania umowy zamawiającemu w analizowanym postępowaniu. Wynika ...

umówiły się wprawdzie, że rozwiązują umowę na zasadzie porozumienia stwierdzając, że ...

nie ponosi winy za rozwiązanie umowy, jednakże przepis art. 24 ust ...

do jego winy w rozwiązaniu umowy. Po trzecie, z ugody wynika ...

warunkach oznacza obowiązek zapłaty za wykonanie tej dokumentacji, musi rodzić pytania ...

umownej, ponieważ ta zgodnie z umową wynosiłaby ponad 3 mln zł ...

ta stanowi rodzaj odszkodowania za niewykonanie umowy. Krajowa Izba Odwoławcza podniosła, że ...

w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana ...

w związku z tą wcześniejszą umową?" odpowiedział przecząco. W konsekwencji wykonawca ...

pomimo zaistnienia nieprawidłowości przy realizacji umowy rozbudowy drogi (...), jest rzetelnym wykonawcą ...

ugodzie zostało zapisane, że rozwiązanie umowy nastąpiło na zasadzie porozumienia stron ...

w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana ...

w związku z tą wcześniejszą umową?" Urząd wskazał, że "W tym ...

zakresie realizacji przez niego wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji. W przypadku zaistnienia takich ...

odpowiedzialności/winy po którejkolwiek stronie umowy o zamówienie publiczne. Ten aspekt ...

doszło do rozwiązania przed czasem umowy rozbudowy drogi (...). Nadto materiał dowodowy ...

rażącego niedbalstwa. Wykonawca (...), jako strona umowy miał świadomość istnienia nieprawidłowości przy realizacji umowy, jak również faktu rozwiązania umowy oraz faktu zapłaty wyżej wymienionej ...

się z odstąpieniem od tej umowy przez inwestora, odstąpieniem od umowy przez tego wykonawcę oraz wytoczeniem ...

iż mimo faktu przedwczesnego rozwiązania umowy i zapłaty na rzecz inwestora ...

badana kwestia odstąpienia od wymienionej umowy rozbudowy drogi (...) przez inwestora, Izba ...

w zakresie podstaw odstąpienia od umowy przez inwestora, nadto tamto postępowanie ...

ta potwierdza fakt przedwczesnego rozwiązania umowy oraz nakłada na wykonawcę (...) obowiązek ...

w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy. Nawet zatem jeśli przyjąć (nie ...

cofnięciu oświadczenia o odstąpieniu od umowy), że strony zdecydowały o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron, rezygnując z ...

p. Zatajając fakt przedwczesnego rozwiązania umowy z inwestorem, przystępujący dopuścił się ...

Brak poinformowania zamawiającego o rozwiązaniu umowy dotyczącej rozbudowy drogi (...), oraz o ...

nieprawidłowościami istniejącymi przy realizacji tej umowy, nie pozwolił na przeprowadzenie przez ...

wyłącznie na fakcie rozwiązania wcześniejszej umowy zawartej z wykonawcą, ale musi ...

także wykazać, że do rozwiązania umowy (zasądzenia odszkodowania) doszło z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Oznacza to, że zamawiający musi ...

jakiego obowiązku wynikającego z wcześniejszej umowy wykonawca nie wykonał. Ponadto zobowiązany jest wykazać, że ...

umowie zobowiązanie, którego wykonawca nie wykonał lub wykonał nienależycie, było dla tej umowy istotne, jak również, że nastąpiło ...

wystąpiły nieprawidłowości przy realizacji wcześniejszej umowy, w wyniku których doszło do rozwiązania umowy lub zapłaty określonej kwoty odszkodowania ...

do braku nieprawidłowości przy realizacji umowy rozbudowy drogi (...). W ocenie I ...

że przystępujący zataił fakt rozwiązania umowy rozbudowy drogi (...) w okolicznościach wskazujących ...

w związku z przedwczesnym zakończeniem umowy (w postępowaniu przed zamawiającym okoliczność ...

dniu 9 stycznia 2018 r. (umowa została zawarta w dniu 5 ...

jego zdaniem niemożnością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, że ...

netto oraz wydłużenie terminu realizacji umowy o dodatkowe 12 miesięcy. Ponadto ...

przesłanek w nim wymienionych, tj. niewykonanie albo nienależyte wykonanie w istotnym stopniu, z przyczyn ...

leżących po stronie wykonawcy, wcześniejszej umowy o zamówienie publiczne lub umowy koncesji, zawartej z zamawiającym, o ...

4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. Wprawdzie przepis ...

przewiduje odpowiedzialność wykonawcy za rozwiązanie umowy, jeżeli nastąpiło to z przyczyn ...

okazałoby się np. że przyczyny niewykonania umowy były tego rodzaju, że przystępujący ...

budowy przez cały czas realizacji umowy. W swojej ofercie wykonawca (...) wskazał ...

w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana ...

w związku z tą wcześniejszą umową" jest przejawem wprowadzenia zamawiającego w ...

dokumencie JEDZ informacji o rozwiązaniu umowy nr (...) z 5 października 2016 ...

postępowania, pomimo, że rozwiązanie tej umowy odbyło się za zgodą stron ...

i nie było następstwem jej nienależytego wykonywania przez skarżącego, o czym ...

dokumencie JEDZ informacji o rozwiązaniu umowy nr (...) z 5 października 2016 ...

w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana ...

w związku z tą wcześniejszą umową" może być oderwana od przesłanek ...

w G. a skarżącym rozwiązującej umowę nr (...) z 5 października 2016 ...

przeczy istnieniu nieprawidłowości w realizacji umowy i nie przeczy temu, że ...

zawarciu, przebiegu realizacji i rozwiązaniu umowy nr (...) z 5 października 2016 ...

chronologia zaistniałych związanych z rozwiązaniem umowy pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr ...

na nieprawidłowości przy wykonywaniu tej umowy - które to naruszenie miało wpływ ...

skarżącego dot. powodów opóźnień w wykonaniu fazy projektowej umowy pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr ...

nieprawidłowości - uzasadniających konieczność notyfikowania rozwiązania umowy, gdy tymczasem całościowa analiza materiału ...

w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana ...

w związku z tą wcześniejszą umową?", podczas gdy informacja ta jest nieprawdziwa wobec rozwiązania umowy pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr ...

jego stanowiska argumentacja jest logiczna, należycie i wystarczająco umotywowana. Odmienna ocena ...

Izba Odwoławcza, wynika jednoznacznie, że: umowa nr (...) na "Rozbudowę drogi wojewódzkiej ...

złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie ...

opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, że zdoła je wykonać w czasie umówionym, tj. do ...

zakwestionował zasadność wymienionego odstąpienia od umowy a w dniu 20 marca ...

inwestora prawa do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie ...

r. oświadczenia o odstąpieniu od umowy nr (...), przekształcił w powództwo o ...

przy uwzględnieniu treści dokumentów tyczących umowy nr (...), zawartych w aktach o ...

do jednoznacznego wniosku, że rozwiązanie umowy nastąpiło w wyniku nieprawidłowości przy ...

po 15 miesiącach od podpisania umowy (pismo z dnia 8 stycznia ...

uzasadniania czynnikami zewnętrznymi braku realizacji umowy zgodnie z jej postanowieniami, nie ...

stron, stanowiły rzeczywisty powód rozwiązania umowy z dnia 5 października 2016 ...

dojście do porozumienia przez strony umowy i procesu, wysuwające wzajemne roszczenia z tytułu niewykonania umowy, doszły do porozumienia, nie przekreśla ...

cofnięciu oświadczeń o odstąpieniu od umowy i - w ich miejsce - oświadczenie ...

wypłaconą przez wykonawcę zamawiającemu za niewykonanie umowy. Takie wnioski Krajowej Izby Odwoławczej ...

zgodny zamiar stron i cel umowy, ale także stosownie do nienasuwającego ...

przez Izbę, że na gruncie umowy zawartej pomiędzy (...) Spółką z ograniczoną ...

przez zamawiającego o odstąpieniu od umowy, przedwczesnego rozwiązania umowy sporu sądowego zakończonego zapłatą - niewynikającą z żadnych zapisów umowy i ustawy i niewyjaśnioną co ...

w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana ...

w związku z tą wcześniejszą umową?" odpowiedział przecząco ( (...)). W konsekwencji - co ...

pomimo zaistnienia nieprawidłowości przy realizacji umowy rozbudowy drogi nr (...) z dnia ...

Gdańsku, ujęto zapis, że rozwiązanie umowy nastąpiło na zasadzie porozumienia stron ...

zakresie realizacji przez niego wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji. W przypadku zaistnienia takich ...

leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w stopniu rażącym wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o ...

4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. Wykonawca wypełnia ...

Skoro zamawiający wymienił w SIWZ niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie ...

C JEDZ informacji o rozwiązanych umowach a to właśnie w tym ...

w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana ...

w związku z tą wcześniejszą umową?" jest całkowicie jednoznaczne. Nie nasuwa ...

że w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy z podmiotem zamawiającym odpowiedź na ...

czy winy po którejkolwiek stronie umowy o zamówienie publiczne a ten ...

uzależniona od faktu przedwczesnego rozwiązania umowy z winy którejkolwiek ze stron ...

zdarzenia polegającego na wcześniejszym rozwiązaniu umowy. W tych okolicznościach Krajowa Izba ...

w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana ...

w związku z tą wcześniejszą umową?" w świetle okoliczności sprawy - wskutek ...

XXIII Zs 93/23 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2023-10-24 56 fragmentów Premium

2023-10-24

w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana ...

w związku z tą wcześniejszą umową?", gdy tymczasem informacja ta była ...

kar umownych w toku realizacji umowy numer (...) z 9 kwietnia 2021 ...

leżących po ich stronie, długotrwale nienależycie wykonywali istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia - Kontrakt S ...

brak ustanowienia i utrzymywania ważnego zabezpieczenia należytego wykonania i przez brak zawarcia i utrzymywania ważnej umowy ubezpieczenia w ramach Kontraktu S ...

umownych w toku realizacji przedmiotowej umowy. Zamawiający wskazywał, że tym samym ...

w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana ...

w związku z tą wcześniejszą umową?" Wykonawcy wspólnie ubiegający się o ...

że mając na uwadze zapisy Umowy Nr (...) z dnia 09.04 ...

w pkt 5.21.4 Umowy. Powyższe okoliczności obligują Zamawiającego do ...

kary zgodnej z Art. 16 Umowy Nr (...) łącznie dla wszystkich Etapów objętych niniejszą Umową (...) zgodnie z art. 16 Umowy, pkt. 16.1.1.b ...

przez Wykonawcę terminowi ustanowienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nr (...) z dnia 9 kwietnia ...

tytułu uchybienia terminowi ustanowienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. We wnioskach i opinii Wykonawca ...

do tego fakt zapewnienia ciągłości zabezpieczenia. Ponadto podaje, że w jego ...

16.1.1 lit. y Umowy oraz że okoliczności faktyczne sprawy ...

Zamawiający wskazuje, że Wykonawca wniósł zabezpieczenie w postaci ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i ...

jako gwarancji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, zaś na okres od 30 ...

przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad usterek. Po dniu ...

r. Wykonawca nie ustanowił nowego zabezpieczenia w postaci gwarancji należytego wykonania umowy. Od dnia 30.10.2021 ...

tj. przez okres 466 dni zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie było. Dopiero w dniu ...

którego wprowadzono zmianę pierwotnej treści zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w ten sposób, że w ...

08.2023 r. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu. Jak wskazuje Wykonawca, po ...

aneksu nr (...) do ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i ...

2021 r., zapewnił on ciągłość zabezpieczenia. Nie zmienia to jednak faktu ...

do dnia ustanowienia Aneksu nr (...) zabezpieczenia należytego wykonania umowy (z uwzględnieniem okresu o którym ...

mowa w pkt 10.12) Umowy nie było". Następnie Krajowa Izba ...

umowną z tytułu braku ciągłości zabezpieczenia należytej realizacji Umowy. Argumentacja w znacznym stopniu stanowiła ...

jakiejkolwiek szkody z powodu braku zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ww. okresie. Nie doszło bowiem do sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, która uprawniałaby go do skorzystania z tego zabezpieczenia (...) Stopień winy dłużnika — Wykonawcy również ...

co do skutków braku ciągłości zabezpieczenia należytej realizacji Umowy, nie zwalniała Wykonawców wspólnie ubiegających ...

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w ...

zaniedbania w zakresie braku gwarancji należytej realizacji Umowy. W treści opinii wprosi wskazano ...

umownych w związku z realizacją Umowy nr (...) z dnia 9 kwietnia ...

w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana ...

w związku z tą wcześniejszą umową?", z uwagi na naliczenie (...) S ...

odwoławczego; ewentualnie, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do ...

orzeczenia w niniejszej sprawie, gdy umowa zostanie zawarta w okolicznościach dopuszczonych ...

przed Krajową Izbą Odwoławczą zapewnił należyte zachowanie zasady kontradyktoryjności, bez konieczności ...

o.o. w ramach realizacji umowy o zamówienie publiczne numer (...) z ...

c., Sąd Okręgowy uznał za nienależycie uargumentowany. Kolejno Sąd Okręgowy odniósł ...

znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z ...

istotnego wymogu w ramach wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejszej umowy z podmiotem zamawiającym lub wcześniejszą umową w sprawie koncesji, które doprowadziły ...

do wcześniejszego rozwiązania tej uprzedniej umowy, odszkodowań lub innych porównywalnych sankcji ...

c. kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Przepis art. 483 ...

form naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania - ze swojej istoty zastępuje ...

na których z uwagi na nienależyte wykonanie istotnego zobowiązania umownego nałożono karę ...

mająca charakter odszkodowawczy. Określane w umowach kary mogą bowiem pełnić różne ...

musi dojść do: (1) do niewykonania lub nienależytego wykonania bądź długotrwałego nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z umowy, (2) musi ono dotyczyć znacznego zakresu umowy albo być naruszeniem znacznego stopnia ...

postaci wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z ...

pkt. 16.1.1.b) Umowy numer (...) z dnia 9 kwietnia ...

umownej z tytułu braku ubezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 1 000,00 ...

oświadczenie woli jednej ze stron umowy, zgodnie z jej postanowieniami. W ...

surogat należnego wierzycielowi odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, jak i ma mobilizować ...

do jego prawidłowego i pełnego wykonania. Jak wynika z przedstawionej dokumentacji ...

umowna doprowadziła ostatecznie do dokonania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a Zamawiający nie poniósł jakiejkolwiek szkody z powodu braku zabezpieczenia należytego wykonania umowy w spornym okresie. Nie doszło bowiem do sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, która uprawniałaby go do skorzystania z tego zabezpieczenia. Stopień winy dłużnika — Wykonawcy również ...

w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana ...

w związku z tą wcześniejszą umową?", albowiem nie została na nich ...

I C 343/21 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2021-08-02 22 fragmenty Premium

2021-08-02 » oddala powództwo w całości

na odmowę pozostałych pozwanych podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, braku wniesienia wymaganego zabezpieczenia umowy oraz fakt, że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn ...

wymogów formalnych niezbędnych do wypłaty zabezpieczonej gwarancją kwoty wadium, wobec czego ...

w W. zasadnie odmówiło wypłaty zabezpieczonej kwoty. Ponadto, pozwani wnieśli o ...

to: 1) Zobowiązany odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na ...

2) Zobowiązany nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) Zobowiązany w odpowiedzi na ...

Zobowiązanego jako najkorzystniejszej, 4) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało ...

Zamówień Publicznych, w szczególności podpisanie umowy. (dowód: odwołanie Konsorcjum do KIO ...

siedzibie powoda, w celu podpisania umowy. Powód wezwał jednocześnie do przedłożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. (dowód: pismo nr (...) z 15 ...

2016 r. pozwani odmówili podpisania umowy na usługę ochrony fizycznej terenów ...

Konsorcjum jako powód odmowy zawarcia umowy wskazało na niestaranność powoda przy ...

szczególności zapraszać ich do podpisania umowy. (dowód: pismo pozwanych ad. 2 ...

w związku z odmową podpisania umowy, (...) Oddział (...) w Ś. zatrzymuje wadium ...

z uwagi na odmowę podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na ...

w ofercie; brak wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz fakt, że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn ...

przypadku gdy Zobowiązany odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na ...

również w sytuacji, gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn ...

której funkcją i celem było zabezpieczenie zapłaty wadium w przetargu nieograniczonym ...

należy, że ubezpieczeniowa gwarancja jest umową specyficzną, ukształtowaną w dużej mierze ...

zatem wskazanie rezultatu, który gwarancja zabezpiecza oraz określenie uprawnienia, jakie z ...

Beneficjentowi gwarancji zapłacić w przypadku niewykonania na jego rzecz określonego świadczenia ...

innych, dodatkowych warunków formalnych. Celem umowy Ubezpieczeniowej Gwarancji jest zapewnienie wierzycielowi ...

1] k.c. strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według ...

XXIII Zs 31/21 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2021-05-24 50 fragmentów Premium

2021-05-24 » zmienia zaskarżony wyrok w całości (...)

wykonawca - zdefiniowany jako (...) - odmówi zawarcia umowy, nie wniesie zabezpieczenia lub z przyczyn leżących po ...

tym samym gwarancja ta nie zabezpiecza w sposób dostateczny interesu zamawiającego ...

z przetargu z powodu braku zabezpieczenia przez niego swojej oferty poprzez ...

wadium. 9.4. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione ...

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9 ...

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ...

została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na ...

ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało ...

została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na ...

ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało ...

w T.. Poza tym z umowy konsorcjum z dnia 10 listopada ...

związania ofertą, a także podpisania umowy z zamawiającym i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Izba nadmieniła, że w przypadku ...

3 ust. 2 cyt. wyżej umowy uczestnik konsorcjum zobowiązał się wobec ...

zakresie przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszej umowy. Izba zwróciła uwagę na to ...

4 ust.1 powołanej wyżej umowy zarówno lider konsorcjum, jak i ...

przetargowego, jak i na etapie wykonania przedmiotowego zamówienia. Izba wzięła również ...

konsorcjum. Jeżeli zatem, strony powyższej umowy ustaliły, że to lider konsorcjum ...

oraz wybiórczą ocenę materiału dowodowego - umowy konsorcjum z dnia 10 listopada ...

tj. § 2 ust. 3 ww. umowy konsorcjum oraz z pominięciem tego ...

wyłącznie lider, podczas gdy zawarcie umowy konsorcjum i udzielenie pełnomocnictwa konsorcjalnego ...

przez konsorcjum (...) gwarancji bankowej i umowy konsorcjum przy błędnym zastosowaniu dyrektywy ...

a zamawiającym), a także treść umowy konsorcjum zawartej pomiędzy liderem (...) a ...

przedmiotowej gwarancji wyraźnie wynika, że zabezpiecza ona ofertę złożoną przez lidera ...

zdefiniowany jako lider (...) odmówi zawarcia umowy, nie wniesie zabezpieczenia lub z przyczyn leżących po ...

nadto wskazuje, że odmowa zawarcia umowy, niewniesienie wadium czy okoliczność dotycząca niemożności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie ...

z nieuwzględnieniem celu udzielenia gwarancji (zabezpieczenia oferty (...), która w postępowaniu nie ...

tym samym przedmiotowa gwarancja nie zabezpiecza w sposób dostateczny interesu zamawiającego ...

konsorcjum (...) została udzielona w celu zabezpieczenia roszczeń zamawiającego wynikających ze złożenia ...

ta została udzielona w celu zabezpieczenia oferty, która miałby być złożona ...

którego oferta została w postępowaniu zabezpieczona wadium. Mając na uwadze powyższe ...

oferty konsorcjum (...). Na wypadek, gdyby umowa w sprawie zamówienia publicznego została ...

stanowi nieprawidłowo złożone wadium jako zabezpieczenie wspólnej oferty. W niniejszej sprawie ...

formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta ...

tylko wraz z przeniesieniem wierzytelności zabezpieczonej gwarancją. Niemniej jednak podzielić należy ...

gwarancji bankowej bez przeniesienia wierzytelności zabezpieczonej gwarancją, co czyni gwarancję bankową ...

że dla skuteczności tego sposobu zabezpieczenia, istotne jest, aby gwarancja była ...

beneficjenta, bez potrzeby dokumentowania czy zabezpieczone gwarancją zdarzenia nastąpiły i bez ...

z zamawiającym czy też treść umowy konsorcjum zawartej pomiędzy (...) spółki z ...

w formie pisemniej. Co do umowy, to jej zapisy regulują wyłącznie ...

wspólnej realizacji zamówienia. Zapisy tej umowy w żaden sposób nie wpływają ...

wynika bowiem ściśle z treści umowy gwarancyjnej a tym samym solidarna ...

samodzielnego zobowiązania gwaranta określa sama umowa gwarancji ubezpieczeniowej. W każdym przypadku ...

sytuacji gdy m. in. "zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało ...

uwzględnieniem innych dokumentów, w tym umowy konsorcjum. Biorąc powyższe pod uwagę ...

złożona przez konsorcjum gwarancja, nie zabezpiecza interesów zamawiającego, a tym samym ...

gwarancja spełniłaby swój cel, tj. zabezpieczyła interes finansowy zamawiającego (beneficjenta) poprzez ...

nadużycie przez wierzyciela gwarancji celu zabezpieczenia ale może też wykorzystać konstrukcję naruszenia umowy gwarancyjnej. W konsekwencji nie można ...

wykonawcy, który jest w stanie należycie wykonać zamówienie. Niemniej jednak restrykcyjny charakter ...

wspólna zatem nie została prawidłowo zabezpieczona wadium. Mając na uwadze całokształt ...

biorąc pod uwagę okoliczność, że umowa w sprawie zamówienia publicznego została ...

XXIII Zs 1/23 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2023-02-24 26 fragmentów Premium

2023-02-24 » oddala skargę

postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczy zabezpieczenia oferty tylko jednego z wykonawców ...

swój podstawowy cel w postaci należytego zabezpieczenia interesów finansowych Zamawiającego poprzez wypłacenie ...

w tym postępowaniu było dochowanie należytej staranności, uwzględniającej zawodowy charakter działalności ...

gwarancji ubezpieczeniowej identyfikowała prawidłowo fakt zabezpieczenia oferty składanej przez wykonawców wspólnie ...

cel wadium i w sposób należyty zabezpiecza interes zamawiającego; 3.sprzeczność istotnych ...

zakresu gwarancji, gwarancja wadialna dotyczy zabezpieczenia oferty tylko jednego z wykonawców ...

cel wadium i w sposób należyty zabezpiecza interes zamawiającego; 4.naruszenie przepisu ...

swojego podstawowego celu w postaci należytego zabezpieczenia interesów zamawiającego. Dokonanie przez Izbę ...

jego celem i w sposób należyty zabezpiecza interes zamawiającego; 5.naruszenie prawa ...

sposób jednoznaczny wskazywałyby, że gwarancja zabezpiecza ofertę składaną łącznie przez kilka ...

opozycyjnych twierdzeniach w stosunku do należycie ustalonego stanu sprawy przez Krajową ...

jej zakresu i dotyczyła tylko zabezpieczenia oferty jednego z wykonawców. Skoro ...

publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jest to solidarność bierna wykonawców ...

wyborze najkorzystniejszej oferty. Przed podpisaniem umowy wykonawcy zobowiązani są do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Odpowiedzialność dotyczy także realizacji umowy, podczas której wykonawcy wspólnie ubiegający ...

się ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Solidarna odpowiedzialność wykonawców na podstawie ...

przez jednego z wykonawców i zabezpiecza tylko jego ofertę, podczas gdy ...

że oferta wspólna została prawidłowo zabezpieczona wadium (por.: wyrok Sądu Okręgowego ...

tę odpowiedzialność jedynie w zakresie wykonania umowy oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy. Przez czynność prawną, jako podstawę ...

solidarności, należy rozumieć wyłącznie samą umowę z zamawiającym, ponieważ nie można ...

wcześniejszej umowie. Ponadto sama treść umowy konsorcjum, ustanawiająca solidarną odpowiedzialność członków ...

a więc tego, czy wadium zabezpiecza interesy zamawiającego i czy zamawiający ...

sposób nieprawidłowy, a wadium nie zabezpiecza w należyty sposób interesu zamawiającego. Dodać należy ...

przez konsorcjum jest prawidłowy i zabezpiecza interesy zamawiającego. Stanowisko takie, w ...

określoną sumę pieniędzy lub odpowiednie zabezpieczenie zapłaty tej sumy, od których ...

udzielenie zamówienia publicznego. Wadium jest zabezpieczeniem zamawiającego przed niesolidnym wykonawcą. W ...

konkretna gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona dla zabezpieczenia realizacji konkretnego zamówienia publicznego. W ...

II Ca 353/19 – Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie – 2019-04-25 124 fragmenty Premium

2019-04-25 » zmienia zaskarżony wyrok

odpowiedzialnością w S., jako wykonawcą umowę WT.2370.8.2016 na wykonanie robót budowlanych w ramach "Przebudowy ...

obiekcie treningowym z komorą dymową". Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia ...

Całość robót budowlanych objętych przedmiotem umowy wykonawca zobowiązał się zrealizować siłami ...

elektrycznych (§ 10 ust. 1). Zawarcie umowy z podwykonawcą wymagało pisemnej zgody ...

wynikające z zaakceptowanej przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, zamawiający dokonuje zapłaty ...

siedzibą w S., jako wykonawcą umowę, na podstawie której zamawiający zlecił, a wykonawca przyjął do wykonania część robót w ramach kontraktu ...

dymową" (§ 1 ust. 1). Termin wykonania robót ustalono na 30 października ...

wyższej (§ 7 ust. 1). Za wykonanie robót będących przedmiotem niniejszej umowy oraz za wszystkie materiały i ...

przez wykonawcę, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, wykonawca miał otrzymać wynagrodzenie ryczałtowe ...

1). W § 5 ust. 2 umowy postanowiono, że w celu zabezpieczenia roszczeń zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 10% wynagrodzenia ryczałtowego wykonawca wpłaci ...

określonych w § 6. W § 6 umowy wskazano, że wykonawca wpłaci zamawiającemu ...

protokolarnego przyjęcia przez zmawiającego przedmiotu umowy (pkt a), 5% po upływie ...

miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy od wykonawcy (pkt b). Zwrot ...

daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy od zamawiającego przez inwestora i ...

2 grudnia 2016 roku strony umowy podpisały dokument protokolarnego odbioru końcowego ...

robót ustalając, że prace zostały wykonane zgodnie z umową i w terminie. Dnia 2 ...

800 złotych tytułem Vat) za wykonanie umowy z 23 września 2016 roku ...

siedzibą w S. z tytułu umowy z 23 września 2016 roku ...

fakturze VAT (...) obejmuje cały zakres wykonanych prac i podwykonawca nie korzystał ...

zgodnie z § 10 ust. 8 umowy WT.2370.8.2016. Po ...

odpowiedzialnością w S. przy zawieraniu umowy kwoty 6.000 złotych tytułem ...

należnego powodowej spółce z tytułu umowy z 23 września 2016 roku ...

ważności gwarancji zobowiązania wynikające z umowy z 23 września 2016 roku ...

3.000 złotych, w przypadku nienależytego usunięcia przez zobowiązanego wad lub ...

usterek powstałych w przedmiocie w umowy (pkt 1). Gwarancja została udzielona ...

odpowiedzialnością w S. zaakceptowała treść umowy gwarancji ubezpieczeniowej. Pismem z dnia ...

spółką akcyjną w S. gwarancję należytego usunięcia wad lub usterek. W ...

i wypłacenie kaucji z tytułu należytego usunięcia wad lub usterek do umowy z 23 września 2016 roku ...

złotych tytułem zatrzymanej kaucji gwarancyjnej należytego usunięcia wad lub usterek, dot. umowy z 23 września 2016 roku ...

złotych tytułem zatrzymanej kaucji gwarancyjnej należytego usunięcia wad lub usterek, dot. umowy z 23 września 2016 roku ...

uwolnienia drugiej części kaucji gwarancyjnej należytego usunięcia wad lub usterek, dot. umowy z 23 września 2016 roku wobec zawarcia umowy gwarancji ubezpieczeniowej w dniu 8 ...

dniu 23 września 2016 roku umowy, która powinna być zwolniona w całości wobec zawarcia umowy gwarancji ubezpieczeniowej w dniu 8 ...

zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę na podstawie takich ...

2016 roku, w tym, że umowy te stanowiły umowy o roboty budowlane oraz że ...

nie kwestionowali także skuteczności zamiany zabezpieczenia wykonania umowy z dnia 23 września 2016 ...

zeznaniach zgodnie wyjaśnili rzeczywisty sposób wykonania ustanowionego w umowie zabezpieczania należytego wykonania umowy. Zeznaniom tym Sąd Rejonowy dał ...

wzajemne rozliczenia stron oraz sposób wykonania zabezpieczenia miały inny przebieg. Nieprzydatne dla ...

której miały dowodzić - akceptacja warunków umowy gwarancji, okazała się niesporna. W ...

bowiem z rozbieżności pomiędzy treścią umowy podwykonawczej z dnia 23 września ...

sposobem realizacji ustanowionego w umowie zabezpieczenia jej wykonania. Sąd Rejonowy podkreślił, że charakter prawny zabezpieczeń stosowanych w umowach o roboty budowlane musi być ...

pryzmat postanowień umownych oraz wykonywania umowy przez strony, nie zaś wyłącznie ...

jaką w stosunku do tego zabezpieczenia posługiwały się strony. Sąd Rejonowy ...

że w § 6 ust. 4 umowy z dnia 23 września 2016 ...

robót tytułem gwarancji - w celu zabezpieczenia roszczeń zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy, która zostanie zwolniona w następujących ...

protokolarnego przyjęcia przez zmawiającego przedmiotu umowy (pkt a), 5% po upływie ...

miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy od wykonawcy (pkt b). Zwrot ...

bowiem należy, że do faktycznego zabezpieczenia umowy z 23 września 2016 roku ...

części należnego podwykonawcy wynagrodzenia, tytułem zabezpieczenia należytego usunięcia wad i usterek w ...

należnego powódce wynagrodzenia z tytułu umowy z dnia 23 września 2016 ...

powódki z tytułu wynagrodzenia za wykonane prace zostało zaspokojone do kwoty ...

zwrócona po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy. Sąd Rejonowy uznał, że w ...

do wpłacenia kaucji przy zawieraniu umowy nie doszło, przy rozliczeniu umowy strony wystawiły sobie wzajemnie dowody ...

w kwocie 3000 złotych tytułem zabezpieczenia. Sąd Rejonowy wskazał, że słusznie ...

gwarancyjnej, a zatrzymaną w celu zabezpieczenia część należnego podwykonawcy wynagrodzenia. Sąd ...

Rejonowy podkreślił, że charakter prawny zabezpieczenia nazywanego kaucją gwarancyjną zawsze musi ...

umownych - czy strony chciały nadać zabezpieczeniu charakter kaucji gwarancyjnej, czy też jako zabezpieczenie miało służyć zatrzymanie wynagrodzenia wykonawcy ...

na pokrycie wierzytelności z tytułu nienależytego wykonania robót budowlanych. Posłużenie się przez ...

pojęciami "kaucja gwarancyjna", "kaucja na zabezpieczenie", "kaucja z tytułu dobrego wykonania umowy" itp. nie przesądza, że w ...

okolicznościach sprawy doszło do zawarcia umowy kaucji we wspomnianym znaczeniu. Zbliżone ...

stronie zamawiającego wierzytelności związanej z nienależytym wykonaniem umowy, wierzytelność ta może podlegać kompensacie ...

tytułu wynagrodzenia. Ocena, jakiego rodzaju zabezpieczenie strony uzgodniły posługując się pojęciem ...

woli, uwzględniającej całokształt postanowień umownych. Zabezpieczenie roszczeń gwarancyjnych może nastąpić także ...

wykonawcy. W sytuacji takiej strony umowy nie ustanawiają obowiązku zapłacenia kaucji ...

z realizacją zadań, których prawidłowość wykonania została w ten sposób zabezpieczona. Zatrzymywana kwota nie traci wówczas ...

doszło jeszcze do zmiany sposobu zabezpieczenia na gwarancję ubezpieczeniową (gwarancja ubezpieczeniowa ...

umowne, zgodnie z którym zawarcie umowy gwarancji ubezpieczeniowej uwalniało pozostałą część ...

również w sytuacji, gdy faktycznym zabezpieczeniem umowy było zatrzymanie wynagrodzenia. Również w ...

przyznał, zgodził się na zawarcie umowy przez generalnego wykonawcę z podwykonawcą ...

pozwana nie sprzeciwiła się treści umowy gwarancji z dnia 8 marca ...

należnego powódce wynagrodzenia z tytułu umowy z dnia 23 września 2016 ...

powódki z tytułu wynagrodzenia za wykonane prace zostało zaspokojone do kwoty ...

albowiem nastąpiła skuteczna zmiana sposobu zabezpieczenia wykonania umowy na gwarancję ubezpieczeniową, co skutkuje ...

należnego powódce wynagrodzenia z tytułu umowy z dnia 23 września 2016 ...

w ramach wynagrodzenia z tytułu umowy z 1 sierpnia 2016 roku ...

zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę ma, co do ...

części wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane na podstawie zawartej między powodem a pozwanym S. umowy z dnia 23 września 2016 roku o wykonanie części robót budowlanych w ramach ...

powodowi wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane na podstawie zawartej między powodem a pozwanym ad 1 umowy z dnia 23 września 2016 roku o wykonanie części robót budowlanych w ramach ...

wynagrodzenia powoda za roboty budowlane wykonane na podstawie zawartej między powodem a pozwanym S. umowy z dnia 23 września 2016 roku o wykonanie części robót budowlanych w ramach ...

w § 6 ust. 4 tej umowy; 2) naruszenie przepisu prawa materialnego ...

tytułem wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane na podstawie umowy z dnia 23 września 2016 roku o wykonanie części robót budowlanych w ramach ...

września 2016 roku), p rzez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje ...

oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z ...

lub za pomocą podwykonawców (§); zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i ...

zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę (§ 5); a także ...

zawarcie przez wykonawcę z podwykonawcą umowy, której przedmiot sprowadza się do wykonania robót budowlanych, przy czym wymagana ...

na dojście do skutku tej umowy. W każdym przypadku na podwykonawcy ...

powódka dochodzi części wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, czy też zwrotu ...

k.c. Podkreślenia wymaga, że umowa kaucji gwarancyjnej nie jest regulowana ...

kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych (tekst jedn.: Dz. U ...

gospodarczym, jako instrument służący prawidłowemu zabezpieczeniu wykonania obowiązków umownych, biorąc swoją podstawę ...

art. 353 1 k.c.). Umowa kaucji ma charakter kauzalny, akcesoryjny ...

z przedmiotu kaucji. W ramach umowy o roboty budowlane kaucja gwarancyjna służy zazwyczaj prawidłowemu wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów o rękojmi za wady wykonanych robót budowlanych lub obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji za wykonane roboty. Umowa kaucji gwarancyjnej może przybrać postać odrębnej umowy albo dodatkowego zastrzeżenia zawartego w ...

czego nie dochodzi, gdy funkcję zabezpieczenia pełni niewypłacone wynagrodzenie, które nie ...

podzielenie pogląd, iż charakter prawny zabezpieczenia nazywanego kaucją gwarancyjną, zawsze musi ...

umownych - czy strony chciały nadać zabezpieczeniu charakter kaucji gwarancyjnej, czy też, jako zabezpieczenie miało służyć zatrzymanie wynagrodzenia wykonawcy ...

na pokrycie wierzytelności z tytułu nienależytego wykonania robót budowlanych [vide wyroki Sądu ...

prawnych. Natomiast spełnianie przez oba zabezpieczenia takich samych funkcji, nie oznacza ...

fundamentalne znaczenie należy przypisać postanowieniom umowy podwykonawczej. Zgodnie z § 5 ust. 2 umowy z dnia 23 września 2016 roku w celu zabezpieczenia roszczeń zamawiającego (pozwanego (...) Spółki z ...

odpowiedzialnością w S.) z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 10 % wynagrodzenia ryczałtowego wykonawca (powód ...

zaś z § 6 ust. 4 umowy z dnia 23 września 2016 ...

protokolarnego przejęcia przez zamawiającego przedmiotu umowy, b) 5 % po upływie 61 ...

miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy od wykonawcy. Analiza powyższych postanowień umowy wskazuje jednoznacznie, że kaucja gwarancyjna ...

z terminami zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane wynika jasno, że ...

protokolarnego przyjęcia przez zamawiającego przedmiotu umowy, to sama kaucja gwarancyjna musiała ...

przemawia także wzgląd na treść umowy zawartej przez pozwanych jako inwestora ...

wykonawcę. W § 10 ust. 6 umowy z dnia 1 sierpnia 2016 ...

zastrzegł niedopuszczalność zawarcia z podwykonawcą umowy o podwykonawstwo, jeżeli taka umowa zawiera postanowienia dopuszczające dokonanie z wynagrodzenia należnego podwykonawcy potrącenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy bądź kaucji gwarancyjnej. Z powyższych ...

uznać trzeba, że w świetle umowy o podwykonawstwo łączącej powoda z ...

aby doszło do skutecznej zmiany umowy o podwykonawstwo w tym zakresie - z § 16 umowy z dnia 23 września 2016 ...

roku wynika bowiem, że zmiana umowy pod rygorem nieważności wymaga zachowania ...

pierwszej instancji wynika, że praktyka wykonania powyższej umowy była niezgodna z jej treścią ...

negatywnymi skutkami prawnymi działań stron umowy o podwykonawstwo. Ze zgromadzonego w ...

stanowić równowartość 10 % wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, a tym samym ...

protokolarnego przejęcia przez zamawiającego przedmiotu umowy. Sąd Okręgowy dostrzegł, iż powód ...

instancji jako znajdujące oparcie w należycie ocenionym materiale dowodowym. Nie doszło ...

złotych tytułem części wynagrodzenia za wykonane przez powoda roboty budowlane. Wystawienie ...

tytułem pozostałej części wynagrodzenia za wykonane poprzez zaliczenie tego świadczenia pieniężnego ...

zmierzałoby bowiem do obejścia postanowień umowy z dnia 1 sierpnia 2016 ...

ust. 6 pkt 2 tej umowy wyraźnie przewidywał, że pozwany Skarb ...

Państwa zgłasza pisemne zastrzeżenia do umowy o podwykonawstwo, jeżeli umowa podwykonawcza lub jej projekt zawiera ...

z wynagrodzenia należnego podwykonawcy potrącenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dodatkowo pozwany Skarb Państwa wyraził zgodę aby zabezpieczenie albo kaucja wniesione zostały w ...

pieniądza z zastrzeżeniem, że kwota zabezpieczenia musi być wpłacona przez podwykonawcę ...

postanowieniem korelował § 6 ust. 4 umowy z dnia 23 września 2016 ...

ominął postanowienia zarówno łączącej ich umowy z dnia 23 września 2016 roku, jak i umowy z dnia 1 sierpnia 2016 ...

XII Ga 555/18 – Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku – 2019-02-27 82 fragmenty Premium ciekawe zdania

2019-02-27 » Oddala obie skargi

Beneficjentowi Gwarancji (Zamawiającemu) ofertę na wykonanie Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 22 ...

zasadny okazał się zarzut nieprawidłowego zabezpieczenia oferty wadium a tym samym ...

W tym zakresie podkreśliła, że umowa gwarancji ubezpieczeniowej nie została uregulowana ...

KIO treść zobowiązania wynikającego z umowy gwarancji, w tym także zakres ...

gwaranta, kształtowana jest przez strony umowy w sposób określony w treści ...

rozumieć sumę pieniężną albo odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty, które wykonawca powinien ...

k.c. służyć ma bowiem zabezpieczeniu interesów zamawiającego, jako organizatora przetargu ...

pzp. Tym samym zdaniem KIO zabezpieczenie interesów zamawiającego ma miejsce tylko ...

powoduje nadwyrężenie pewności nieuchronności realizacji zabezpieczenia przez Zamawiającego. W ocenie KIO ...

ma też żadnych przeszkód, aby umowa gwarancji ubezpieczeniowej została zawarta przez ...

zobowiązania gwaranta określa, więc sama umowa gwarancji ubezpieczeniowej, co oznacza, że ...

jako lider Konsorcjum, na podstawie umowy konsorcjum z 7 maja 2015 ...

Gdańskim było uprawnione do zawarcia umowy gwarancji ubezpieczeniowej na rzecz wszystkich ...

wykonawców tworzących Konsorcjum. Treść ww umowy konsorcjum określa, bowiem kompetencje lidera ...

Gwarant nie miał wiedzy zawierając umowę Gwarancji wadialnej, należy w ocenie ...

Konsorcjum oferta wspólna, została prawidłowo zabezpieczona wadium. W konsekwencji zaniechanie wykluczenia ...

w związku z postanowieniem § 6 umowy konsorcjum z dnia 7 maja ...

Liderowi Konsorcjum oraz błędną wykładnię umowy konsorcjum polegającą na przyjęciu, że ...

szczególności sprzecznych z treścią postanowień umowy konsorcjum z dnia 7 maja ...

samym nieprawidłowo złożone wadium jako zabezpieczenie ich wspólnej oferty. W ocenie ...

będzie jednak mogło posłużyć do zabezpieczenia roszczeń zamawiającego np na skutek ...

mogą kształtować zobowiązania wynikające z umowy gwarancji, w tym zakres odpowiedzialności ...

podstawy cel wadium, jakim jest należyte zabezpieczenie roszczeń każdego zamawiającego. W ocenie Sądu Okręgowego to "należyte" i "dające pewność" zabezpieczenie interesów zamawiającego wyznacza i determinuje ...

gwarancja spełniła swój cel. tj. należycie zabezpieczyła interes finansowy zamawiającego (beneficjenta), poprzez ...

oferta została wybrana odmawia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na ...

ofercie, gdy nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało ...

musi, więc jednoznacznie wynikać, jaki zabezpiecza, stosunek prawny i wynikające z ...

że w przypadku nie podpisania umowy z zamawiającym z winy wykonawcy ...

zdaniem Sądu Okręgowego dopuszczalne, nie zabezpiecza w sposób pewny interesów finansowych ...

oceny nie zmienia także treść umowy Konsorcjum z 7 maja 2015 ...

odwoływać się do treści ww umowy i pełnomocnictwa, jako podstawy do ...

Skarżący twierdzą, iż z ww umowy konsorcjum wprost wynika, że wadium ...

konsorcjantami, regulowane treścią przywołanej powyższej umowy i zakresem ww pełnomocnictwa pozostają ...

odpowiedzialność konsorcjantow dotyczy tylko etapu - wykonania umowy oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy A contrario. nie odpowiadają oni ...

skutki przeszkód w zawarciu samej umowy, a więc w ogóle nie ...

ma pewne wspólne cechy dla umowy spółki, to jednak nie jest ...

oprócz solidarności powstałej już podpisaniu umowy z zamawiającym) ani z umowy konsorcjum z 7 maja 2015 ...

jednego z członków Konsorcjum nie zabezpiecza interesów Zamawiającego a w konsekwencji ...

wspólna Skarżących nie została prawidłowo zabezpieczona wadium, co implikuje konieczność ich ...

ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej oznacza brak zabezpieczenia oferty wadium, gdyż przesłanki zatrzymania ...

publicznego odpowiadają solidarnie wyłącznie za wykonanie umowy oraz zabezpieczenie należytego jej wykonania, a zatem brak jest podstaw ...

poprzestaje w zasadzie na uwzględnieniu umowy gwarancji ubezpieczeniowej w katalogu czynności ...

rzeczywistego wystąpienia wypadku gwarancyjnego - np. niewykonania lub nienależytego wykonania zabezpieczanego zobowiązania, co podlega dowodzeniu ...

jego wymagalności oraz nie zostało wykonane (por. wyroki Sądu Najwyższego z ...

że zabezpieczane zobowiązanie nie zostało wykonane przez dłużnika. Ustalenie wynikającego z ...

ważnością), treścią i zdarzeniami (zwłaszcza niewykonaniem zobowiązania) dotyczącymi zabezpieczanego zobowiązania jest ...

kwestią wykładni oświadczeń woli stron umowy gwarancji (art. 65 k.c ...

Cel gwarancji, którym jest udzielenie zabezpieczenia wierzycielowi (beneficjentowi gwarancji - por. art ...

na wypadek, gdyby dłużnik nie wykonał określonego obowiązku, może być realizowany zarówno przez zabezpieczenia akcesoryjne (np. poręczenie), jak i ...

świadczenie gwaranta nie zrealizuje celu zabezpieczenia (np. zabezpieczane zobowiązanie było nieważne ...

publ.). Gwarancja ma zwykle stwarzać zabezpieczenie pewne i szybkie w realizacji ...

do istnienia, ważności i kwestii niewykonania zabezpieczanego zobowiązania. Tylko w wyjątkowych ...

wygasło wskutek zapłaty albo że umowa, z której wynikało to zobowiązanie ...

to (A) S.A. nie wykonał ciążących na nim zobowiązań. Tymczasem ...

o udzielenie zamówienia obowiązki, które zabezpiecza nie mają charakteru solidarnego. Wniosku ...

złożeniem oraz wadium. Jedynie częściowe wykonanie tych obowiązków - ich wykonanie przez poszczególnych wykonawców w odniesieniu ...

do nich samych bez ich wykonania przez pozostałych - nie ma żadnej ...

bowiem wyboru oferty ani zawarcia umowy. Dlatego też należy uznać, zgodnie ...

ponoszą solidarną odpowiedzialność za ich wykonanie. In casu oznacza to, że w razie niewykonania któregokolwiek z obowiązków przez (B ...

stanowiła prawidłowo złożone wadium, jako zabezpieczenie złożonej w ramach Konsorcjum oferty ...

została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na ...

ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało ...

nie będzie mogło posłużyć do zabezpieczenia roszczeń zamawiającego np. na skutek ...

mogą kształtować zobowiązania wynikające z umowy gwarancji, w tym zakres odpowiedzialności ...

podstawy cel wadium, jakim jest należyte zabezpieczenie roszczeń zamawiającego i właśnie ten ...

stanowisko skarżących odnośnie tego, że zabezpieczenie interesów zamawiającego wyłącznie w kontekście ...

i 5 PZP. Tym samym zabezpieczenie wyłącznie przed konsekwencjami działań lub ...

konieczność wypłaty przez gwaranta kwoty zabezpieczonej w gwarancji ubezpieczeniowej składanej tytułem ...

tym wykonawcy, który chce nim zabezpieczyć swą ofertę. Mając świadomość, iż ...

z treścią gwarancji stanowiła ona zabezpieczenie zapłaty wadium, wystawione stosowanie do ...

zostanie wybrana a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego w ...

ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się ...

iż skoro podmioty odpowiadają za wykonanie bądź niewykonanie zobowiązania solidarnie, a odpowiedzialność zleceniodawcy ...

samodzielnego zobowiązania gwaranta określa sama umowa gwarancji ubezpieczeniowej. Abstrakcyjny i niakcesoryjny ...

formie zadania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta ...

wynikać obowiązek gwaranta zapłaty kwoty zabezpieczonej gwarancją, jeżeli okoliczności z art ...

pod uwagę przy dokonywaniu wykładni umowy (co stosować należy i do ...

zgodny zamiar stron i cel umowy, literalne brzmienie spornego postanowienia oraz całej umowy, kontekst słowny, w jakim postanowienie ...

dokonywane przez strony przed zawarciem umowy, a związane już z jej zawarciem, czas, miejsce, przedmiot umowy, doświadczenie jej stron w obrocie ...

2, s.20, A. Szpunar, Zabezpieczenia osobiste wierzytelności, Sopot 1997 s. 173; G tracz, Umowa gwarancji. Kraków 1998. s. 261 ...

S.A. w Starogardzie Gdańskim) zabezpiecza interesy zamawiającego, a tym samym ...

gwarancja spełniłaby swój cel, tj. zabezpieczyła interes finansowy zamawiającego (beneficjenta) poprzez ...

XXIII Zs 14/22 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2022-04-19 128 fragmentów Premium

2022-04-19 » oddala skargę

odwołania wobec treści projektowanych postanowień umowy. Katalog zarzutów, żądań oraz uzasadnienie ...

uprzedniej zgody zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą, ustanowienia wymogów w zakresie treści umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenie zakazu ...

wprowadzenie w projektowanych postanowieniach przyszłej umowy na usługi zakazu dalszego podwykonawstwa, w sytuacji gdy: a) umowa podwykonawcy z dalszym podwykonawcą jest umową o podwykonawstwo tylko w przypadku ...

zamówień na dostawy i usługi umowy takie nie są umowami o podwykonawstwo i pozostają poza ...

części lub materiałów niezbędnych do wykonania powierzonej części zamówienia, co jest ...

ust. 17 z Projektowanych postanowień umowy (TOM II Rozdział 1 (...)). Zamawiający ...

dotyczących zgody zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą oraz ingerencji zamawiającego w postanowienia umowy, która może być zawarta pomiędzy ...

na etapie wykonywania przez wykonawcę umowy w sprawie zamówienia publicznego, i ...

wykreślenie tych postanowień z projektu umowy; kosztami postępowania obciążyła Skarb Państwa ...

wobec treści § 16 (Podwykonawcy) wzoru umowy w postępowaniu, brzmieniu: 1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy samodzielnie. 2. Jeżeli w trakcie wykonywania Umowy zajdzie potrzeba wykonania przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawców, Wykonawca nie ...

przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania prac, przedłoży bezpośrednio Zamawiającemu projekt umowy wraz z załącznikami, na wykonanie zakresu prac określonego w zleceniu ...

sprawie zgody na zawarcie tejże umowy. 1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące zakresy prac: Pozostałe prace Wykonawca wykona siłami własnymi. 2. Dopuszcza się ...

przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania prac, przedłoży bezpośrednio Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania prac określonych w projekcie, a ...

sprawie zgody na zawarcie tejże umowy. 3. Wykonawca będzie w pełni ...

współpracuje w związku z realizacją Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, w celu dokonania zapłaty należności ...

6. Każdorazowe skierowanie Podwykonawcy do wykonania przedmiotu Umowy wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez ...

1) Wykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo jest obowiązany, w ...

do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, 2) Projekt umowy musi spełniać wymagania określone w ...

dnia doręczenia Wykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 4) Projekt umowy, powinien uwzględniać zasady waloryzacji wynagrodzenia ...

z zasadami określonymi w § 7 Umowy, 5) Umowa podwykonawcza nie może zawierać postanowień ...

i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą, 6) Projekt umowy powinien zawierać w szczególności jej ...

dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy w zakresie wymagań określonych w ...

pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 14 ...

dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego, 8) Wykonawca przedkłada ...

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 ...

ciągu 7 dni od otrzymania umowy, może zgłosić pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 ...

dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 7. Procedurę opisaną ...

stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 8. Niewypełnienie przez ...

który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia ...

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 11. Bezpośrednia zapłata ...

względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 13. W przypadku ...

wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub z wszelkich wierzytelności Wykonawcy ...

opisanego w ust. 12. 16. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać ...

protokołu odbioru, obejmującego zakres prac wykonanych przez Podwykonawcę lub od dokonania ...

rzecz Wykonawcy płatności za prace wykonane przez Podwykonawcę, 2) warunkujących Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego ...

prac, które nie były przedmiotem umowy podwykonawczej, 3) określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez Podwykonawcę jako karę ...

zwłokę, 4) nakazujących Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jedynie w pieniądzu, bez możliwości ...

18. W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania części zamówienia, Wykonawca przedstawi pisemne ...

do realizacji prac będących przedmiotem Umowy i w trakcie realizacji Umowy nie będzie polegać na zdolnościach ...

zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie (w jakim zdolności ...

podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie ...

publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez (nazwa podmiotu trzeciego) z ...

21. Jeżeli w trakcie wykonywania Umowy zajdzie potrzeba zmiany podmiotu trzeciego ...

planowanym skierowaniem Podmiotu trzeciego do wykonania prac Wykonawca jest obowiązany zgłosić ...

taka nie wymaga aneksu do Umowy. 22. ‘‘Zamawiający zaakceptuje zmianę, o ...

trzeciego w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek ...

Wykonawca winien złożyć przed zawarciem umowy z podmiotem trzecim, pod rygorem ...

ust. 21“ 23. “Wykonywanie przedmiotu Umowy w zakresie określonym w ust ...

umowie, stanowić może podstawę wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy ...

24. W sytuacji, gdy niniejsza Umowa będzie realizowana przez podmioty działające w konsorcjum Umowy Podwykonawcze powinny być zawierane w ...

przez zamawiającego § 16 (Podwykonawcy) wzoru umowy uzyskał brzmienie: 1. Wykonawca będzie ...

współpracuje w związku z realizacją Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania, w celu dokonania zapłaty należności ...

zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem tej umowy. 5. Każdorazowe skierowanie Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy do wykonania przedmiotu Umowy wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez ...

dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo jest obowiązany, w ...

do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy ...

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy; 2) Zamawiający, w terminie 14 ...

dni od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy niespełniającej wymagań określonych w ust ...

pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są ...

dni od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego; 4) Wykonawca, Podwykonawca ...

zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są ...

poświadczonej za zgodność z oryginałem Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są ...

budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ...

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo w wyżej wymienionym ...

terminie, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 6. Procedurę opisaną ...

stosuje się odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo. 7. Nie wypełnienie ...

który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są ...

lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są ...

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo. 10. Bezpośrednia zapłata ...

wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z wszelkich wierzytelności Wykonawcy ...

otrzymania wezwania opisanego powyżej. 15. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać ...

od dokonania przez Zamawiającego odbioru wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę ...

protokołu odbioru obejmującego zakres prac wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę ...

rzecz Wykonawcy płatności za prace wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę ...

dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego ...

prac, które nie były przedmiotem umowy podwykonawczej; 3) określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez Podwykonawcę lub dalszego ...

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, bez możliwości ...

w szczególności przepisach Pzp. 16. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać w ...

postanowienia dotyczące: 1) oznaczenia stron umowy; 2) zakresu robót, usług lub ...

warunkami przewidującymi zmianę terminu. 17. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są ...

bezpieczeństwa i higieny pracy. 18. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są ...

19. W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania części zamówienia, Wykonawca przedstawi pisemne ...

do realizacji prac będących przedmiotem Umowy i w trakcie realizacji Umowy nie będzie polegać na zdolnościach ...

zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie (w jakim zdolności ...

podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie ...

publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez (nazwa podmiotu trzeciego) z ...

22. Jeżeli w trakcie wykonywania Umowy zajdzie potrzeba zmiany podmiotu trzeciego ...

planowanym skierowaniem Podmiotu trzeciego do wykonania prac Wykonawca jest obowiązany zgłosić ...

taka nie wymaga aneksu do Umowy. 23. “Zamawiający zaakceptuje zmianę, o ...

trzeciego w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek ...

Wykonawca winien złożyć przed zawarciem umowy z podmiotem trzecim, pod rygorem ...

ust. 21** 24. “Wykonywanie przedmiotu Umowy w zakresie określonym w ust ...

umowie, stanowić może podstawę wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy ...

dotyczących ingerencji zamawiającego w treść umowy podwykonawczej. Odwołanie zasługiwało na uwzględnienie ...

7 pkt 27 Pzp przez umowę o podwykonawstwo - należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze ...

lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia. Z art. 463 Pzp wynika, że umowa o podwykonawstwo nie może zawierać ...

i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą ...

ten stanowi, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według ...

na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są ...

do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy ...

dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Według art. 463 ust. 2 ...

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są ...

mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których ...

której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo. W przypadku, o ...

do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę ...

o dwa elementy: mieszany charakter umowy oraz odpowiedzialność solidarną za wypłatę ...

jest inna niż w przypadku umowy o roboty budowlane, które są ...

a tym samym do wzoru umowy stosuje się regulacje prawa dotyczące usług. Zamawiający we wzorze umowy oraz opisie przedmiotu zamówienia nie ...

podziału na roboty i usługi. Umowa przyjęła jednolitą formę, bez względu ...

ani przepisu ustawy, ani postanowienia umowy, z którego by ta odpowiedzialność ...

sposób, że jego ingerencja w umowę, której nie jest stroną, była ...

przenoszenia przez zamawiającego regulacji dotyczących umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, do umowy, której przedmiotem są usługi. Pogląd ...

skreślenie tych postanowień § 16 wzoru umowy, które kształtują stosunek umowny między ...

tytułu sformułowania § 16 Projektowanych postanowień umowy (dalej jako PPU) w sposób ...

doświadczenia życiowego i uznania, że umowa, której projektowane postanowienia zostały zakwestionowane, ma jednolity charakter umowy o świadczenie usług, podczas gdy ...

do jedynego możliwego wniosku, iż umowa ta ma charakter mieszany i ...

konsekwencji nakazanie Zamawiającemu usunięcie postanowień umowy - ust. 5-8 § 16 PPU ...

zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom za wykonane przez nich prace na rzecz ...

sprawie, pomimo tego, że charakter umowy będącej przedmiotem niniejszej sprawy (umowa mieszana dot. usług i robót ...

wynikające ze spornych projektowanych postanowień umowy (zwanych dalej :PPU) mogły mieć ...

wynikałoby, iż KIO uznała projektowaną umowę wyłącznie za umowę o świadczenie usług. KIO w ...

o rzekomo jednolitym charakterze tej umowy. Przeciwnie nawet, z uzasadnienia KIO ...

dostrzegała mieszany charakter tej projektowanej umowy. Równocześnie jednak KIO (słusznie zdaniem ...

natura prawna nie odpowiada cechom umowy o roboty budowlane. Z uzasadnienia ...

to, że zamawiający we wzorze umowy oraz opisie przedmiotu zamówienia nie ...

podziału na roboty i usługi. Umowa przyjęła jednolitą formę, bez względu ...

na zarzutach względem projektowanych postanowień umowy. W przypadku zaś takiego odwołania ...

skarżącego jakoby przedmiotem postępowania była umowa o roboty budowlane. Sąd, co ...

nie mamy do czynienia z umową o roboty budowlane to nie ...