XIII Ga 1118/19 – Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi – 2022-06-08 88 fragmentów Premium

2022-06-08 » Zmienia w części zaskarżony wyrok, Umarza postępowanie

części punkt 1. zaskarżonego wyroku i ustala, że (...) (...) spółce z ograniczoną ...

części punkt 1. zaskarżony wyroku i umarza postępowanie w pozostałej części ...

Łodzi oddalił powództwo (pkt 1.) i zasądził od powódki na rzecz pozwanej kwotę 5 400,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu ...

znacznej części, bez zbadania czy i w jakim stopniu został zaspokojony ...

świadczenie pozwanej było świadczeniem niepodzielnym i jego częściowe zaspokojenie nie miało ...

w związku z art. 229 i 230 k.p.c. poprzez ...

c. poprzez jego błędne zastosowanie i błędne przyjęcie, iż sformułowanie żądania ...

o: a) zmianę zaskarżonego wyroku i uwzględnienie powództwa oraz o zasądzenie ...

rzecz powódki kosztów postępowania w I i II instancji oraz kosztów zastępstwa ...

rzecz pozwanego kosztów postępowania w I i II instancji oraz kosztów zastępstwa ...

w zakresie rozstrzygnięcia c ważne i dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej ...

do zmiany powództwa doszło tylko i wyłącznie w formie ustnej bez ...

Sąd Okręgowy w pełni podziela i przyjmuje za własne. W rozpoznawanej ...

sprawie do postępowania przed Sądem I instancji oraz do rozpoznania apelacji ...

instancji postanowieniem uchyli swój wyrok i umorzy postępowanie, jeżeli uzna takie ...

prawem lub zasadami współżycia społecznego i nie zmierza do obejścia prawa ...

332 § 2 k.p.c. i art. 391 § 1 k.p ...

części punkt 1. zaskarżonego wyroku i umarzył postępowanie w pozostałej części ...

Ga 1118/19 UZASADNIENIE punktów I., III. i IV. wyroku Wyrokiem z dnia ...

Łodzi oddalił powództwo (pkt 1.) i zasądził od powódki na rzecz pozwanej kwotę 5 400,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu ...

znacznej części, bez zbadania czy i w jakim stopniu został zaspokojony ...

świadczenie pozwanej było świadczeniem niepodzielnym i jego częściowe zaspokojenie nie miało ...

w związku z art. 229 i 230 k.p.c. poprzez ...

c. poprzez jego błędne zastosowanie i błędne przyjęcie, iż sformułowanie żądania ...

o: a) zmianę zaskarżonego wyroku i uwzględnienie powództwa oraz o zasądzenie ...

rzecz powódki kosztów postępowania w I i II instancji oraz kosztów zastępstwa ...

rzecz powódki kosztów postępowania w I i II instancji oraz kosztów zastępstwa ...

w zakresie rozstrzygnięcia c ważne i dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej ...

do zmiany powództwa doszło tylko i wyłącznie w formie ustnej bez ...

części powództwa powódka cofnęła pozew i w tym zakresie postępowanie zostało ...

Sąd Okręgowy w pełni podziela i przyjmuje za własne. Dodatkowo Sąd ...

2017 r. na kwotę 26.400,00 zł, płatną w terminie 20 ...

dniu 23 listopada 2017 roku i zastała zapłacona przez potrącenie. (dowód ...

sprawie do postępowania przed Sądem I instancji oraz do rozpoznania apelacji ...

sprawie dopuszczalne jest ograniczenie powództwa i częściowe jego cofnięcie, a czynności ...

193 § 1 k.p.c. i nie wymagają zachowania formy pisemnej ...

samym na zakreślenie ram sporu i kognicji sądu. Wskazane okoliczności faktyczne ...

determinuje zatem zastosowanie normy prawnej i dlatego jest tak istotny dla ...

dnia 19 listopada 1998 r. I CKN 32/98, OSNC 1999/5 ...

92, OSNCP 1992/11/192 i z dnia 11 grudnia 1998 r. II CKN 96/98, OSNC 1999/5 ...

żądaniu, które utraciło już aktualność, i zapewnić powinna udzielenie powodowi ochrony ...

instancji postanowieniem uchyli swój wyrok i umorzy postępowanie, jeżeli uzna takie ...

w związku z art. 229 i 230 k.p.c. poprzez ...

fakty są przedmiotem dowodu (istotne) i uprawnia sąd do selekcji zgłoszonych ...

niemające istotnego znaczenia w sprawie i ta wadliwość postępowania dowodowego mogła ...

fakty podane przez jedną stronę i potwierdzone jako zgodne z prawdą ...

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Artykuły 1-366. LEX, 2013 ...

dnia 18 lutego 2011 roku, I CSK 298/10, LEX nr ...

wyniki postępowania dowodowego przed Sądem I instancji, brak było podstaw do ...

c. poprzez jego błędne zastosowanie i błędne przyjęcie, iż sformułowanie żądania ...

wynikająca bezpośrednio z jego koncepcji i stanowiąca dopełnienie zasady dyspozytywności i kontradyktoryjności. Granice żądania w rozumieniu ...

żądanie, będący przejawem zasad dyspozycyjności i kontradyktoryjności, oznacza, że o treści ...

zarówno w sensie pozytywnym, jak i negatywnym decyduje żądanie strony. Sąd ...

dnia 9 lutego 2012 r., I PK 95/11, MoPr 2012 ...

114). Wbrew stanowisku skarżącej Sąd I instancji nie naruszył art. 321 ...

1 lit. a jest nieważne i art. 484 § 2 k.c ...

znacznej części, bez zbadania czy i w jakim stopniu został zaspokojony ...

świadczenie pozwanego było świadczeniem niepodzielnym i jego częściowe zaspokojenie nie miało ...

www.sn.pl, Biul. SN - -I C 2022 nr 1, Biul ...

regulujących karę umowną (art. 483 i art. 484 k.c.) wynika ...

ale jednak dłużnik świadczenie spełnił, i to nie tylko w znacznej ...

kary jest nad wyraz istotna i dostrzegalna dla każdego obserwatora. Katalog ...

umownej przez sąd jest otwarty i należy do uznania sędziowskiego. To ...

kształtującego stosunek zobowiązaniowy stanowi wyjątek i musi znajdować wyraźną podstawę normatywną ...

wielkościami bezwzględnymi (samą wysokością kary) i dokonywanie oceny, która nie uwzględniałaby ...

nie zaś tylko damnum emergens i lucrum cessans, podlegające naprawieniu na ...

umownej jest kryterium ogółu majątkowych i niemajątkowych interesów wierzyciela, jakie miał ...

także takie elementy jak zakres i czas trwania naruszenia przez dłużnika ...

2013, s. 1164). W orzecznictwie i doktrynie wskazuje się, że ponieważ ...

z 30.11.2006 r., I CSK 259/06, Legalis; wyr ...

kary w realiach prowadzonego sporu i uwzględnienie rozwiązań procesowych. Należy podkreślić ...

gospodarczym można oczekiwać większej staranności i umiejętności oceny ryzyka związanego z ...

należy z powódką, że Sąd I instancji nie dokonał prawidłowej oceny ...

2018). W zaskarżonym wyroku Sąd I instancji nie wziął pod uwagę ...

bez zamontowanego osprzętu (klamek, nawietrzników) i bez regulacji nie mógł być przedstawiony do odbioru i odebrany przez inwestora. Zastosowanie przesłanki ...

otrzymaniu rezultatu w postaci kompletnych i wyregulowanych okien i drzwi, a świadczenie częściowe w ...

okien osadzonych ale bez osprzętu, i bez regulacji nie miało dla ...

Tym samym ocena prawna Sądu I instancji, że w rozpoznawanej sprawie ...

charakter nieznaczny. Przy umowie rezultatu i świadczeniu, które jest niepodzielne, brak ...

jest rezultat w postaci kompletnych i wyregulowanych okien. Oceniając drugą przesłankę ...

wygórowaną biorąc pod uwagę motywacyjną i represyjną funkcję takiej kary oraz ...

opóźnieniem w oddaniu całego obiektu i powodowało realne zagrożenie obciążeniem powódki ...

nie reagowała na wielokrotne wezwania i monity powódki, nie wskazywała przyczyn ...

należy ze stanowiskiem Sądu Rejonowego i pozwanej, że miarkowania nie może ...

kary umownej. Niemniej jednak Sąd I instancji nie wziął pod uwagę ...

części punkt 1. zaskarżonego wyroku i ustalił, że (...) spółce z ograniczoną ...

c. znosząc je wzajemnie Wps i wpz to 64.790,00 ...

Odpis wyroku z uzasadnieniem punktów I., III i IV oraz sporządzonym z urzędu ...

XXIII Zs 98/23 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2023-11-27 101 fragmentów Premium

2023-11-27 » oddala skargę

Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący ...

na dostawę łączników SN napowietrznych i wnętrzowych sterowanych ręcznie na potrzeby ...

Pzp"), wniósł odwołanie wobec czynności i zaniechań Zamawiającego w przedmiotowym podstępowaniu ...

uwagi uznanie prawidłowości oferty Instytutu i dokonanie jej wyboru, pomimo, że ...

ustawy w zw. z §6 i § 7 rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych ...

oferty najkorzystniejszej, dokonanie ponownego badania i oceny złożonych oferty i odrzucenie oferty Instytutu (...) w B ...

nazwą Dostawa łączników SN napowietrznych i wnętrzowych sterowanych ręcznie na potrzeby ...

publicznych w zw. z § 6 i § 7 rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych ...

akcyjna z siedzibą we W. i: zalicza w poczet kosztów postępowania ...

siedzibą we W. kwotę 12 400,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterysta ...

zero groszy) tytułem wynagrodzenia pełnomocnika i poniesionego wpisu stosownie do wyniku ...

postępowania. Poniżej SO zacytuje ustalenia i rozważania KIO, które zostały wyrażone ...

odwołania; 10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz ...

oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym ...

r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych ...

zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego ...

przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym ...

jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się ...

odniosła się do zarzutów 1 i 2 odwołania tj. naruszenia: - art ...

uwagi uznanie prawidłowości oferty Instytutu i dokonanie jej wyboru, pomimo, że ...

zarzuty te (tj. zarzut 1 i 2) uznała za zasadne. Izba ...

że w zakresie zarzutu 1 i 2 odwołania, że w specyfikacji ...

4.2.1.2 Wypełnione i podpisane Oświadczenie (wg Załącznika nr ...

2.1 Ofertę przygotowuje się i składa zgodnie z postanowieniami SWZ ...

sporządza się w języku polskim i składa w formie elektronicznej za ...

po zalogowaniu na konto użytkownika i przystąpieniu Wykonawcy do Postępowania. (...) 4 ...

na Platformie Zakupowej Grupy (...). Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym ...

r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych ...

dostępnej Systemie w zakładce "Regulaminy i instrukcje". 4.2.2.6 ...

Nie dopuszcza się podpisywania dokumentów i oświadczeń za pośrednictwem ePUAP oraz ...

2.3.4 Wykonawca sporządza i przedstawia w ofercie kalkulację Ceny ...

Wymagania dla dostaw oraz dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia tych ...

zarzuty odwołania (tj. zarzut 1 i 2) w warstwie argumentacji faktycznej ...

cenowego, czy też dla skuteczności i prawidłowości złożenia oferty w postępowaniu ...

dokumentu sporządzonego w formie pisemnej i został złożony w postaci elektronicznej ...

generowany na platformie zakupowej, wypełnione i podpisane Oświadczenie załącznik nr 1 ...

3.4 SWZ) było sporządzenie i przedstawienie w ofercie kalkulacji Ceny ...

wypełnione zostały wskazane: Formularz oferty i Oświadczenie, oraz to, że te ...

zostało złożone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co ...

oferty (czy też Formularza oferty i Oświadczenia) z wykorzystaniem dostępnych narzędzi ...

sporządzonym z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym wymienione ...

wymagań dla dostaw oraz dokumentów i oświadczeń jakie mają zostać złożone ...

wykonawcy (art. 66 Kodeksu cywilnego) i nie stanowi ono przedmiotowego środka ...

oświadczenia woli w formie elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym ...

do którego odwołanie zostało oddalone i którego NIE dotyczy skarga), tj ...

ustawy w zw. z §6 i § 7 rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych ...

7.2 SWZ nie zastępuje i nie wyczerpuje obowiązku wskazania o ...

w uzasadnieniu rozpoznania zarzutów 1 i 2). Izba nie może zastępować ...

przedstawienia w odwołaniu okoliczności faktycznych i prawnych oraz dowodów na poparcie ...

jest do określenia zakresu zarzutu i jego sprecyzowania. W ramach środków ...

uznanie, że podniesione zostały konkretne i uzasadnione faktycznie zarzuty wobec tych ...

ze stanowiskiem Odwołującego, jego twierdzeniami i przyczynami, wskazującymi, że takie stanowisko ...

w sprawie o sygn. akt I Ca 117/12: "Z analizy ...

rozpoznania sprawy przez KIO jak i Sąd są ściśle określone przez ...

zarzuty odwołania, oparte na konkretnej i precyzyjnej podstawie faktycznej. Sąd w ...

związany podniesionymi w odwołaniu zarzutami i wyznaczonymi przez nie granicami zaskarżenia ...

treści odwołania uzasadnienia faktycznego, wyczerpującego i zawierającego argumentację pozwalającą na ocenę ...

czerwca 1997 roku sygn. akt I CKN 130/97). Sąd Najwyższy podkreśla ...

treści odwołania uzasadnienia faktycznego, wyczerpującego i zawierającego argumentację pozwalającą na ocenę ...

dokładnie chodziło wykonawcy, a ogólnikowe i lakoniczne odwołanie do podanego punktu ...

odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania ...

art. 78[( 1)] k.c. i nakazała Skarżącemu w postępowaniu o ...

nazwą "Dostawa łączników SN napowietrznych i wnętrzowych stero­wanych ręcznie na ...

Skargą (w zakresie wskazanym powyżej) i jedno dotyczące stwierdzenia, że zarzut ...

p. w zw. z § 6 i § 7 rozporządzenia w spra­wie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych ...

2 zdanie pierwsze, 2.2 i 2.3, tj. rozstrzygnięcia o ...

zgod­nie z którymi: Skarżący i (...) zostali obciążeni kosztami (pkt 2 ...

zasądzona na rzecz (...) kwota 12.400,00 zł złotych tytułem wy­nagrodzenia pełnomocnika i poniesionego wpisu stosownie do wyniku ...

sprzecznej z zasadami logicznego rozumowania i doświadczenia życiowego analizy polegającej na ...

sprzecznej z zasadami logicznego rozumowania i doświadczenia życiowego analizy polegającej na ...

sprzecznej z zasadami logicznego rozumowania i doświadczenia życiowego analizy polegającej na ...

sprawy, a to art. 574 i 575 p.z.p., w ...

5 pkt 2 lit. b i § 7 ust. 2 pkt 1 ...

czego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania ...

kosztów" - poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i orzeczenie o kosztach w ten sposób, że Skarżący i (...) zostali obciążeni kosztami, od (...) została ...

zasądzona na rzecz (...) kwota 12.400,00 zł złotych tytułem wynagrodzenia pełnomoc­nika i poniesionego wpisu stosownie do wyniku ...

art. 78[( 1)] k.c. i w zw. z 4.2.2.5. i z 3.8.1 SWZ poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie i błędne uznanie, że , a w ...

nazwą "Dostawa łączników SN napowietrznych i wnętrzowych sterowanych ręcznie na potrzeby ...

orzeczenie co do istoty sprawy i oddalenie odwoła­nia w całości ...

Przeciwnika Skargi kosztami postępowania odwoławczego i skargowego. W pkt V skargi ...

odwołujący wniósł o jej oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania. Sąd Okręgowy ...

przez Krajową Izbę Odwoławczą, jak i wywody prawne zawarte w uzasadnieniu ...

KIO wadze (doniosłości) poszczególnych dowodów i ich odmiennej ocenie niż ocena ...

6 listopada 1998 r., II CKN 4/98, z 10 kwietnia 2000 r., V CKN 17/00) SO stwierdza, że ...

w zakresie wnioskowanym przez strony i dokonała prawidłowych ustaleń faktycznych, nie ...

wygenerowanego na jego platformie zakupowej i że taki podpis niejako "rozciągał ...

skarżący prezentował także przed KIO i dlatego KIO słusznie uznała, że ...

wygenerowanego na jego platformie zakupowej i że taki podpis niejako "rozciągał ...

jest dostawcą danej platformy zakupowej i jakie znaczenie należy przypisać odpowiedzi ...

Są to kwestie zupełnie uboczne i w ogóle nie były one ...

II.5 Dotyczy prawa materialnego i jak wynika z uzasadnienia skargi (str. 9 i n.) stanowi istotę stanowiska skarżącego ...

wymagań dla dostaw oraz dokumentów i oświadczeń jakie mają zostać złożone ...

wykonawcy (art. 66 Kodeksu cywilnego) i nie stanowi ono przedmiotowego środka ...

oświadczenia woli w formie elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym ...

cenowy jest oświadczeniem woli wykonawcy i to dotyczącym bardzo istotnego elementu ...

wygenerowanego na jego platformie zakupowej i że taki podpis niejako "rozciągał ...

do nowych dowodów ze skargi i odpowiedzi na nią to SO ...

odpowiedzi na skargę - str.2) i stanowisk stron z posiedzenia przed ...

też okoliczności dla sprawy nieistotnych i także dlatego nie było podstaw ...

zakupową zamawiającego (tj. Formularz oferty i Oświadczenie) zostały podpisane prawidłowo (patrz ...

w zw. z art. 98 i 99 k.p.c. w ...

XXV C 1598/16 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2019-01-03 195 fragmentów Premium

2019-01-03 » oddala powództwo

wykonanie zleconego zamówienia publicznego "modernizacja i przebudowa hali warsztatowej budynku laboratoryjno ...

44 zł netto oraz zaprojektowanie i montaż instalacji automatyki wentylacji i klimatyzacji na kwotę 25 612 ...

umowie zgodnie z zapisami § 39 i 40 wyeliminowały możliwość zmiany umownie ...

konsensusie stron, dotyczącym ich wykonania i ewentualnego wpływu ich wartości na ...

złożenia dokumentu pełnomocnictwa, opłat kancelaryjnych i pocztowych dokumentowanych znakami pocztowymi na kopertach i potwierdzeniach nadań przesyłek pocztowych. Pozwany ...

montaż instalacji skroplin, izolacja kanałów i oblachowanie, instalacja automatyki systemu wentylacji ...

stanowiska, odnosząc się do twierdzeń i zarzutów przeciwnika procesowego (pismo procesowe ...

publicznych na roboty budowlane "Modernizacja i przebudowa hali warsztatowej budynku laboratoryjno ...

kubatury na laboratoria" zgodnie z: I. projektem budowalnym zawierającym: projekt zagospodarowania ...

obejmował także demontaż, przechowanie, montaż i uruchomienie maszyn z pomieszczeń istniejącego ...

z niezbędnymi pomieszczeniami gospodarczymi, socjalnymi i sanitarnymi oraz warsztatów mechanicznych (dowód ...

budowalne w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej wraz z usunięciem kolizji ...

instalacjami, a zwłaszcza: ⚫ usunięcie kolizji i przebudowę istniejących instalacji: wewnętrznej instalacji ...

CW, woda ppoż, sanitarnych, oświetlenia i siły, (...), telefonicznych, SSP, włamania i napadu; ⚫ roboty budowlane: roboty przygotowawcze ...

nośną oraz ścian na parterze i I piętrze, wykonanie pomieszczeń laboratoryjnych na parterze i wykonanie pomieszczeń laboratoryjnych i pomieszczenia socjalnego na dobudowanym poziomie ...

struktury budowlanej przez wykonanie elewacji i docieplenie adaptowanych zewnętrznych ścian murowanych ...

zakresie, wykonanie ścian, podwieszanych sufitów i wykonanie nowej posadzki na wszystkich ...

połączenia korytarza, wykonanie ślusarki drzwiowej i okiennej klatki schodowej, wykonanie na ...

centrale wentylacyjne, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej, termicznej i akustycznej; ⚫ roboty sanitarne: roboty demontażowe ...

wykonanie nowych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody z cyrkulacją, wykonanie ...

oraz uruchomienie nowych instalacji wewnętrznych i ich zasilenie w oparciu o istniejące przyłącza, sieci wewnętrzne i umowy dostawy mediów, wyposażenie w ...

instalacji wewnętrznych, przebudowa fragmentów sieci i instalacji wewnętrznych przebiegających przez adaptowane ...

oraz uruchomienie nowych instalacji wewnętrznych i ich zasileń w oparciu o istniejące przyłącza, sieci wewnętrzne i umowy dostawy mediów, wyposażenie budynku ...

w tym oświetlenia ewakuacyjnego, siły i gniazdek, telefoniczną, komputerową, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, SSP, modernizację istniejącego w ...

instalacji wewnętrznych, przebudowę fragmentów sieci i instalacji wewnętrznych przebiegających przez adaptowane ...

d: odpis przedmiaru robót rozbiórkowych i odtworzeniowych - k. 522-561, 590 ...

było za zmianę przedmiotu zamówienia i skutkować miało odrzuceniem oferty. Wykonawca ...

Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek (dowód: pkt 11.4 ...

robót, ujętych w załączonej dokumentacji i w SIWZ oraz wzorze umowy wraz z wartością materiałów i urządzeń a także wszelkie koszty ...

związane z realizacją zamówienia jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności ...

wynikające z technologii wykonania robót i załączonej dokumentacji i z SIWZ (dowód: pkt 12 ...

jest za pomocą projektu budowlanego i przedmiarów. Zgłaszamy szereg pominiętych robót i czynności i niezgodności przyjętych ilości robót z ...

Czy składając ofertę zweryfikować przedmiary i skrupulatnie wykazać prawdziwy zakres robót (i pewnie przegrać przetarg) czy też ...

roboty wykraczające poza przedmiot zamówienia i domagać się za nie dodatkowego ...

dokumentacji inwentaryzacji określającej układ warstw i ich grubość odnośnie posadzek i dachu, pozwalającej na wycenę nakładów ...

Zamawiający wskazał, że dokładny układ i grubość warstw istniejących posadzek na ...

Zamawiający stosownie do ustaleń przetargowych i oferty Wykonawcy zlecił a Wykonawca ...

do wykonania zadanie pn. "Modernizacja i przebudowa hali warsztatowej budynku laboratoryjno ...

budowlane w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej wraz z usunięciem kolizji ...

SIWZ, w załącznikach do SIWZ i w kosztorysie ofertowym w etapach: I. Organizacja, prace przygotowawcze, przekładki instalacji, rozbiórki i demontaże, roboty ziemne i fundamentowe, konstrukcja (ściany, strop). II. Klatka schodowa, ślusarka i stolarka okienna i drzwiowa, instalacje wewnętrzne i urządzenia techniczne. III. Montaż maszyn ...

umową, harmonogramem, pozwoleniem na budowę i dokumentacją projektową; wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją projektową i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji ...

zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami dozoru technicznego ...

zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowalnym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz ...

projektowej (dowód: §6 pkt 2 i 4 Umowy - k. 19v ...

zapoznał się z terenem budowy i jego otoczeniem, jak również uzyskał ...

uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne, 2/ możliwości urządzenia zaplecza ...

sporządzić zestaw dokumentacji powykonawczej, kompletowania i udostępniania inspektorowi nadzoru wszystkich dokumentów ...

powykonawczą oraz świadectwa jakości wyrobu i decyzje zezwalające na eksploatację (dowód ...

co wynika z istoty zamówienia i związanym z tym ryzykiem Wykonawcy (dowód: §39 i §40 Umowy - k. 22v ...

24-24v). Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagały pod ...

nieważności sporządzenia aneksu do umowy i podpisania go przez obie strony ...

44 zł netto oraz zaprojektowanie i montaż automatyki instalacji wentylacji na ...

216). Wykonawca, w zakresie zaprojektowania i montażu automatyki, zarzucał Zamawiającemu, iż ...

Instalacja powstawała w wyniku długich i żmudnych ustaleń z Inwestorem, Projektantem i Wykonawcą na cotygodniowych naradach w ...

wywnioskować jaka jest konstrukcja dachu i poszczególne warstwy izolacyjne. Dopiero w ...

zabezpieczeń przed uszkodzeniem sąsiednich płyt i zapadnięciem się dachu. Jednocześnie wskazywał ...

dachu opisany w zakresie konstrukcji i warstw). Powód wskazywał, że nietypowa i nieznana wcześniej konstrukcja zadaszenia budynku ...

wykonanie indywidualnych konstrukcji pod wentylatory i ich pracochłonną obróbkę zabezpieczającą przed ...

wyrównywanie krawędzi glifów okiennych, belek i podciągów. Powód zarzucał, że w ...

zakres nie występuje w przedmiarze i dokumentacji technicznej i zarzucał pominięcie tych elementów przez autora projektu i przedmiaru. Ich brak jak w ...

betonu), nie występują w przedmiarze i dokumentacji. Przepusty wykonane ze stali ...

winna być wskazana przez Zamawiającego i Projektanta. Projekt (przedmiar) powinien zawierać ...

przeciwpożarowej. Nie występuje w przedmiarze i w projekcie. 6. Pozycje 13 ...

zaleceń sanepidu w trakcie odbioru i wynikały z braków w projekcie ...

kosztorysie, nie występują w przedmiarze i dokumentacji. Nigdzie nie pojawiła się ...

zabezpieczenia pomieszczenia na czas robót i wykonania robót odtworzeniowych. Inwestor oraz ...

zł (k. 213-214): Dostarczone i zamontowane po raz drugi czerpnie ...

Pozycja 31 kosztorysu powykonawczego - 18 400,00 zł (k. 214): Tłumiki akustyczne PVC. Projekt i przedmiar zakładał montaż tłumików stalowych i takie zostały zawarte w ofercie ...

216): Montaż izolacji kanałów wentylacji i klimatyzacji matą lamelową, oblachowanie płaszczy ...

pozycje nie występowały w projekcie i przedmiarze (dowód: odpis pisma z ...

38 , wskazując, iż dokładny układ i grubość warstw istniejących posadzek na ...

posadzkę zgodnie ze sztuką budowalną i logiką. 4. Numer 11 kosztorysu ...

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wszystkie prace podczas ...

samym kształcie w inwentaryzacji jak i w projekcie na rzucie parteru ...

9. Numer (...) kosztorysu powykonawczego: Dostarczone i zamontowane po raz drugi czerpie ...

przedstawiony jest szereg nieopisanych okrągłych i prostokątnych otworów. Są to przebicia dla instalacji wentylacyjnej i kanalizacyjnej" || || 2/ projekt budowlany - pkt ...

do wykonania", "W opinii technicznej i na rysunku są te przebicia uwzględnione i zaprojektowane te otwory techniczne - ale ...

7-8: glify okienne, belki i podciągi, narożniki ochronne - roboty estetyczne ...

in. wykonanie ścian, podwieszanych sufitów i nowej posadzki; || || 5/ protokół nr ...

od wykonawcy próbnik z parapetami i sufitami podwieszanymi, inwestor podejmie decyzję ...

in. wykonanie ścian, podwieszanych sufitów i nowej posadzki. || 4. || Poz. 11 ...

przepusty instalacyjne przechodzące przez ściany i strop (odporność ogniowa); || || 2/ zeznania ...

B6 - "Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej" - (k. 146) - "przewody wody zimnej i ciepłej wykonać z rur polipropylenowych ...

przez zgrzewanie, odpornych na ciśnienie i temperaturę", "piony i poziomy wody projektuje się z ...

laboratoria chemiczne na potrzeby gospodarki i środowiska naturalnego", ( k. 111) "wszystkie ...

one zaprojektowane albo odpowiednio zaprojektowane i było to projektowane w czasie ...

1/ normy techniczne wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zawarto w PB - B ...

142), || || 2/ wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej zawarte w PB - B ...

materiałów chemoodpornych", "To było oczywiste i logiczne, że tłumik musiał być ...

laboratoria chemiczne na potrzeby gospodarki i środowiska naturalnego", ( k. 111) "wszystkie ...

niebezpiecznych" || || 3/ wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej zawarte w Projekcie Budowlanym ...

z którego zostaną wykonane tłumiki i materiału przewodów na dachu wykonawca przedstawi inwestorowi informację i swoje stanowisko || w tym temacie ...

laboratoria chemiczne na potrzeby gospodarki i środowiska naturalnego", ( k. 111) "wszystkie ...

Poz. 34-35: kanały wentylacji i klimatyzacji matą lamelową, oblachowanie płaszczy ...

138) - "wszystkie kanały wentylacyjne czerpnie i wyrzutowe pomiędzy centralą a wyprowadzeniem ...

przewodów" - (k. 142) - kanały nawiewne i wyrzutowe pomiędzy centralą N2 ...

40 mm; Kanały wentylacyjne czerpne i wyrzutowe pomiędzy centralą N1 ...

opis". || || 3/ wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej zawarte w Projekcie Budowlanym ...

zamówieniem automatyki przy centralach wentylacyjnych (...) i centrali (...) wyniósł łącznie 25 612 ...

przy centrali (...) obejmujące oprzewodowanie sterujące i zasilające wraz z podłączaniem do ...

oraz podzespoły napędu elektrycznego wentylatorów i inne elementy z tym związane ...

o wskazanych w projekcie parametrach i realizujących określone w projekcie funkcje. Wskazanie przez pozwanego parametrów i funkcji, które mają być zapewnione ...

wystarczające do opisania przedmiotu zamówienia i w takim przypadku nie jest ...

sądowego z zakresu sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych J. S. - k ...

ustalenia faktyczne w zakresie: sposobu i podstaw formułowania przez Wykonawcę oferty ...

została przygotowana na podstawie przedmiaru i analizy projektu. Świadek przyznał jednocześnie ...

961v). W zakresie wentylacji i klimatyzacji świadek twierdził, iż brak ...

bardzo szczegółowy opis charakteru inwestycji i budynku, w którym wyraźnie wskazano ...

przetargową, opisem przedmiotu zamówienia jak i wnioskami postawionymi przez biegłych sądowych ...

z ramienia powoda robotami klimatyzacyjnymi i wentylacyjnymi - k. 976-979v ...

powoda opierała się na ilościach i rodzaju materiałów przewidzianych w przedmiarze ...

na ryczałtowy sposób określenia wynagrodzenia i wy łącznie pomocniczy charakter przedmiaru ...

na przyznanie im mocy dowodowej i poczynienie stosownych ustaleń na ich ...

sądowego z zakresu sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych J. S. należy ...

podstawowa była na tyle jednoznaczna i kategoryczna w zakresie objętym tezą ...

sporządzonej przez biegłego K. F. i J. K. (k. 1018-1087 ...

poszukiwał w rozporządzeniu określającym metody i podstawy sporządzenia kosztorysu inwestorskiego - przez ...

SIWZ, w załącznikach do SIWZ i kosztorysie ofertowym co oznacza, iż ...

dokonania oceny przyjął kosztorysy ofertowe i kosztorysy powykonawcze dodatkowe (k.1099 ...

tłumików - brak informacji o materiale i przewodów do spalin. Ponownie nie ...

się do pozostałego zakresu robót i nie wskazał, co uzasadnia przyjęty ...

zdaniem oznacza, iż zakres robót i inwestycja nie były właściwie przygotowane ...

do rysunku (z karty 107 i 108) przyznał, że na podstawie ...

wiedział, co ma do wykonania i mógł określić zakres zleconych mu ...

przedmiar odzwierciedla dane z rysunku i opinii technicznej to można mówić ...

roku oraz pisemną opinię uzupełniającą i opinię ustną złożoną na rozprawie ...

biegły konsekwentnie, za dokument najważniejszy i jednocześnie jako jedyny określający zakres ...

201-217) nie zostały zawarte i opisane w przedmiarze, wskazał, iż ...

roboty opisane, co do rodzaju i ilości w kosztorysach ofertowych, które ...

w SIWZ, w załącznikach SIWZ i w kosztorysie ofertowym a nie ...

zw. art. 647 k.c. i nast. k.c.). Bezspornym pozostawał ...

robót, ujętych w załączonej dokumentacji i w SIWZ oraz wzorze umowy wraz z wartością materiałów i urządzeń a także wszelkie koszty ...

związane z realizacją zamówienia jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności ...

stronami bywają niekiedy bardzo skomplikowane i powikłane, zarówno od strony faktycznej, jak i prawnej, a racje stron mogą ...

sposób wytycza granice okoliczności spornych i niespornych, które mają stanowić podstawę ...

z 9.10.2014 r., I CSK 568/13, LEX nr ...

zamawiającego z wykonanych robót budowlanych i materiałów stanowiących część konstrukcji budynku ...

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. W konsekwencji ...

w umowie wynagrodzeniu ryczałtowym - zaistniały i czy mogły zaistnieć okoliczności faktyczne ...

sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i bez których niemożliwe byłoby wykonanie ...

etapie dokonywania opisu przedmiotu zamówienia i sporządzania oferty oraz to, że ...

nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac. W warunkach wynagrodzenia ...

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarów, spoczywa ...

miał możliwość oceny zakresu robót i powinien był, zważywszy na swój profesjonalizm, przewidzieć koszty robót i konieczne czynności dla ich wykonania ...

rzetelną informacją na temat zakresu i charakteru robót wadliwie oszacował zakres ...

czynności, niezbędne koszty ich wykonania i w konsekwencji wartość robót, którą ...

z 09.11.2017 r., I ACa 459/17, LEX nr ...

od rodzaju przyjętego wynagrodzenia jak i zakazu wynikającego z art. 632 ...

w tym przekazanie terenu budowy i dostarczenie projektu. Tego rodzaju obowiązki ...

projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (art. 31 ...

przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na ...

wartości wykonanych robót, zakładanego zysku i na tej podstawie formułuje ofertę ...

realizując przy tym założenia jawności i transparentności postępowania przetargowego. Z drugiej ...

ale też określenie wysokości wynagrodzenia i możliwości jego podwyższenia. Połączenie niezmiennego ...

Wykonawca musi umieć odczytać projekt i realizować inwestycję zgodnie z tym ...

27.03.2000 r., III CKN 629/98, LEX nr 40421 ...

którego granicą są ogólne standardy i zasady sztuki budowlanej, które każdy ...

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu ...

6; 4. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy ...

rozporządzenia: "projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia ...

inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych (ust. 1 ...

skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie ...

obiektu, 2. rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, 3. detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, 4. instalacji i wyposażenia technicznego - których odzwierciedlenie na ...

wykonawcze, w zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych stanowiących przedmiot ...

robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, włącznie z robotami wykończeniowymi ...

wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót ...

wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres ...

mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów ...

także odpowiedź Zamawiającego, stanowiły wyraźną i jednoznaczną wskazówkę dla uczestników przetargu ...

robót zważywszy na projekt budowlany i wykonawczy, zasady sztuki budowlanej, profesjonalny ...

wygrali przetargu z powodu rzetelnej i profesjonalnej wyceny przedmiotu zamówienia. Za ...

zobowiązujący kierownika budowy do "...zorganizowania i kierowania budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę...", a nie ...

rozwiązaniami przyjętymi w projekcie budowlanym i ogólnymi zasadami sztuki budowlanej. W ...

zamówienia, przyznać należało dokumentacji projektowej i wykonawczej, nie zaś przedmiarom robót ...

Pozycja kosztorysu powykonawczego pozwanego || Kwalifikacja i ocena Sądu || 1. || Poz. 1 ...

7-8: glify okienne, belki i podciągi, narożniki ochronne - roboty estetyczne ...

zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót jak i przepisami dozoru technicznego. Ewentualną zmianę ...

ryczałtowym. Normy techniczne wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wymagania ochrony akustycznej oraz ...

do wykonania systemu wentylacji jak i klimatyzacji, został określony w projekcie ...

Poz. 34-35: kanały wentylacji i klimatyzacji matą lamelową, oblachowanie płaszczy ...

użyte do zabezpieczenia kanałów wentylacji i klimatyzacji. Materiały te miały spełniać ...

który w ocenie powoda jak i biegłych miał tak istotne znaczenie ...

jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się ...

pomijać treści zwerbalizowanej na piśmie i nie może prowadzić do stwierdzeń ...

czy zmianie sensu użytych określeń i zwrotów (wyrok SN - Izba Cywilna ...

szczególnie postanowienia zawarte w § 1 i § 2 zawarte w części I oznaczonej jako "Przedmiot i zakres rzeczowy". Analizując zapis § 1 ...

budowlane w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej wraz z usunięciem kolizji ...

dokumentacją projektowo-techniczną, etyką zawodową i postanowieniami umowy. Określając przedmiot zamówienia i zakres rzeczowy w umowie poza ...

SIWZ, w załącznikach do SIWZ i w kosztorysie ofertowym. W świetle ...

stanowiska strony powodowej, jak również i wniosków zaprezentowanych przez biegłych K. F. i J. K., że zakres przedmiotu ...

celu zawartej umowy został wyznaczony i opisany we wszystkich dokumentach wskazanych ...

była zatrudniać osoby posiadające wiedzę i umiejętności zarówno w zakresie analizy ...

bezsporne jest, iż powód powinien i był w stanie w oparciu ...

z dokumentów absolutnie niedeterminującym rodzaj i zakres robót. W tym stanie ...

wyrażoną w art. 98 § 1 i 3 k.p.c. Powód ...