2015-07-14
Pozwany podniósł, że przystąpienie do czynności odbiorowych w zaplanowanym na dzień 8.06.2011 r. terminie (tj. na 14 dni przed umownym terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy podstawowej) umożliwiłoby stronom prawidłową identyfikację i usunięcie ewentualnych usterek. Jako nieuzasadnione pozwany uznał ...
i odbiór przedmiotu umowy podstawowej nie był możliwy bez wykonania robót podstawowych. Wobec tego oznaczenie terminu wykonania robót dodatkowych stanowi zmianę terminu realizacji zakresu podstawowego. Dalej pozwany wskazał, że powódka nie przekazała pełnej dokumentacji, a ten brak, w tym brak zgód właścicieli gruntów, uniemożliwił pozwanemu realizację robót w terminie do 22.06.2011 r.
Na rozprawie w dniu 2.10.2013 r. (k. 566 ...
spotkanie przedstawicieli inwestora, inwestora zastępczego i wykonawcy, z udziałem dyrektora i projektanta (...) S., dotyczące przebiegu realizacji inwestycji, w związku ze zbliżającym się terminem odbioru. Omówione zostały bieżące problemy wykonawcze i pozostałe do wykonania prace, a także dostrzeżone przez ...
2014-11-13 » oddala skargę
również inne podmioty nie będą miały wiedzy, za jaką cenę Przystępujący nabył produkt, który następnie zaoferował Zamawiającemu, gdyż Zamawiający nie będzie otrzymywał faktur ani innych dokumentów, na podstawie których Przystępujący nabywać ...
wszystkim zaś nie udowodnił, a to na Przystępującym spoczywał ciężar dowodu w tym zakresie, że zaoferowany przez niego zestaw licencji był rozwiązaniem na tyle oryginalnym, że stanowi jego know-how, którego ...
wykazał również, w jaki sposób to know-how chroni, ani nie wykazał, czy istniała możliwość zaoferowania innej konfiguracji licencji. W ocenie Izby nie stanowiło tajemnicy przedsiębiorstwa wskazanie nazwy oprogramowania jednego, powszechnie ...
2015-09-22 » oddala skargę
odniesieniu do zasadniczej części umów stwierdzone zostało wykonanie umów, poszczególnych dostaw nań się składających po terminie wynikającym z harmonogramów przewidzianych co do tych umów. Sam zaś fakt nieterminowej realizacji zasadniczo nie jest przy tym sporny między stronami, skoro Odwołujący w odniesieniu do trzech umów ...
dotyczą dostawy transzy trzeciej w umowie ZP/62/AZU/2011, gdzie Zamawiający powołał się na realizację dostawy 25 dni po terminie, zaś wykonawca wskazał 26 dni, a także umowy ZP/64/AZU/2011, gdzie zamawiający dla pięciu transzy dostawy podał odpowiednio następujące ilości dni dostawy po terminie: 59, 82, 106. 104 i 144 dni, zaś wykonawca wskazał: 59, 88, 118, 11 oraz 112 dni po terminie. Także w odniesieniu do kolejnej umowy, tj. W1/AZL/00071/12 z 1 lutego ...
PLC lub mający komunikować się w protokole DCSAP) lub oferując dostawy w ustalonych przez Zamawiającego terminach, podczas gdy naruszenie tych obowiązków miało miejsce dopiero po podpisaniu umów a przyczyny naruszenia nie zostały ustalone;
e) skarżący ponosi winę za opóźnienie w realizacji umów z dnia 9 września 2011 r. nr ZP/62/AZU/2011, 26 sierpnia 2011 ...
2022-01-25 » oddala skargę
jakościowego. Brak przewidzenia przez zamawiającego punktu odniesienia w zakresie liczby dodatkowych wykładowców, która w sposób realny przekładałaby się na wybór oferty najlepszej, a w następstwie na jakość realizacji zamówienia, w ocenie Izby powodował, że w istocie premiowane były właściwości wykonawcy dotyczące wielkości kadry ...
jak opisane wyżej w SWZ w istocie nieokreślenie górnego limitu dodatkowych wykładowców podlegających punktacji skutkuje realnie niepewnością wykonawców, co do sposobu przygotowania oferty najkorzystniejszej pod względem przyjętych kryteriów oceny. Jak słusznie podnosił odwołujący, o ile w przypadku ceny każdy z wykonawców może oszacować koszty realizacji zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, o tyle brak jest jakichkolwiek odniesień w zakresie liczby dodatkowych wykładowców, których zaoferowanie pozwoli na złożenie oferty konkurencyjnej wobec innych wykonawców. W konsekwencji każdy z wykonawców zmuszony będzie ...
przypisał temu kryterium wagę aż 60%, przy wadze kryterium cenowego na poziomie 40%. Zatem liczba zaoferowanych dodatkowo wykładowców realnie, może się okazać przy takich postanowieniach SWZ kluczowym kryterium wyboru wykonawcy.
W ocenie Sądu Okręgowego ...
2017-07-14 » oddala skargę
w sprawie zamówienia. (§3.2)
Jeżeli Zamawiający nie dokona zapłaty za dostarczony towar w ramach realizacji zawartej Umowy przetargowej z Konsorcjantami w okresie do 60 dni po terminie płatności wskazanym na fakturze wystawionej przez Lidera Konsorcjum, Uczestnik Konsorcjum, na podstawie pisemnego wniosku o zapłatę przesłanego przez Lidera Konsorcjum, zrealizuje zapłatę na rzecz Lidera Konsorcjum, w terminie do dwóch dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, w kwocie odpowiadającej wymagalnej należności głównej chyba ...
celu umowy konsorcjum, polegającego w zasadzie na połączeniu zasobów (wiedzy, pracowników, know-how itp.) dla realizacji celu, którego osiągnięcie bez połączenia tych zasobów nie byłoby realne.
Przypomnieć tu należy, że próba obejścia zakazu "handlu wierzytelnościami" może przybrać wielorakie postacie - może być ...
było niedopuszczenie do zmiany podmiotowej po stronie wierzyciela na skutek czynności prawnej, a w wyniku realizacji zawartej umowy konsorcjum taki właśnie skutek został przez strony zamierzony, a co najmniej dopuszczony. Samo ...