zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Wyszukiwanie - SO - Wyszukiwarka wyroków w Zamówieniach Publicznych

VI GC 221/15 – Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu – 2016-06-24 67 fragmentów Premium

2016-06-24

kolejnym terminie przewidzianym w harmonogramie (§ 3 ust. 11). Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe netto wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy oraz usunięcie wad i usterek w wysokości 3.032.680,00 zł, które było podzielone ...

również, że przyczyną przerw w dostawach prądu był stary przedłużacz powoda, gdyż ostatecznie pozwany wymienił zabezpieczenia. O trudnościach z zasilaniem była też mowa w korespondencji mailowej. Świadek T. K. twierdził także, że powód wykonał zetówki poszycia niezgodnie z umową, ale nie znalazło to odzwierciedlenia w protokole odbioru. Sąd dał wiarę zeznaniom świadka M. G ...

roboty za odebrane. Nie było żadnej wzmianki o opóźnieniu i naliczeniu kar umownych. Gdyby powód wykonał prace nierzetelnie znalazłoby to odzwierciedlenie w protokole odbioru końcowego. Ponadto pozwany mógłby skorzystać z uprawnień wynikających z § 8 ust. 1 umowy. Zgodnie z ustaleniami wynikającymi z załącznika nr 4 do umowy "Dodatkowe ustalenia techniczne stron", strony mogły negocjować przedłużenie terminów wynikających z harmonogramu rzeczowo - finansowego w ...

VIII Ga 199/13 – Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie – 2013-10-25 58 fragmentów Premium

2013-10-25

komina w połaci dachowej w terminie 3 dni od dnia złożenia pisma pod rygorem rozwiązania umowy. W odpowiedzi pozwany poinformował, że powódce nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy a zakres rzeczowy przedmiotu umowy zobowiązała się wykonać na podstawie dokumentacji załączonej w postępowaniu przetargowym. Po upływie terminu do trzymania uzupełnionej dokumentacji powódka oświadczyła, że z dniem 06.11.2010r. rozwiązuje umowę z dnia 24.08.2010r. z winy zamawiającego. Jednocześnie powódka obciążyła pozwanego notą księgową z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego zgodnie z § 9 pkt 1.2 w kwocie 9 ...

przetargowego doszedł do słusznych wniosków, że powódka przystępując do przetargu, składając ofertę i ostatecznie zawierając umowę przyznawała, że otrzymana dokumentacja jest wystarczająca do wykonania w sposób należyty przedmiotu zamówienia. W swojej argumentacji zmierzającej do podważenia ustaleń poczynionych przez Sąd Rejonowy o niewykazaniu ...

że zarzuty formułowane w treści apelacji odnośnie braku projektu wykonawczego, co było zdaniem powódki powodem wykonania nienależytej wyceny, niedokonania najwyższej staranności, winny być podnoszone już na etapie postępowania przetargowego. Powódka nie powołała ...

VIII Ga 177/13 – Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie – 2013-07-11 55 fragmentów Premium

2013-07-11

terenu dla potrzeb działki użytkowanej przez Szkołę Podstawową nr (...). Zgodnie z zapisami aneksu do tej umowy część zakresu umownego prac w postaci dostawy i montażu nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku do piłki nożnej o powierzchni 1860 m2 wykonać miały powódki. Rzeczone prace ze strony powódek zostały wykonane w oparciu o zawartą przez powódki z (...) spółką z o.o. w S. umowę o dostawę materiału i roboty budowlane z dnia 15 listopada 2010 r., o czym Gmina ...

jej podpisania zgody Gminy M. S. na podwykonawstwo (...) s.c. oraz na dokonanie odbioru przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego - w możliwie najkrótszym terminie po zgłoszeniu wykonania prac oraz dostawy przez (...) s.c. Ustalono również, iż za wykonanie przedmiotu umowy J. T. i J. H. otrzymają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 195.151,20 zł w ...

mu podwykonawcy, koniecznym jest dla zaktualizowania się jego odpowiedzialności, na gruncie przedmiotowego przepisu, przedstawienie mu umowy (jej projektu) pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą oraz stosownej dokumentacji budowlanej. W okolicznościach przedmiotowej sprawy inwestor nie był pasywny, lecz złożył wyraźne oświadczenie, w którym zaakceptował wykonanie przez powódki, jako podwykonawców, określonego zakresu robót uprzednio zleconych Spółce (...), za ściśle oznaczoną kwotę wynagrodzenia. Wynika to wprost z aneksu nr (...) do umowy z dnia 13.09.2010 r. (k. 50-51). Stanowisko Sądu Okręgowego koresponduje z wyrażanym ...

XXIII Zs 81/22 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2022-08-01 16 fragmentów Premium

2022-08-01 » I. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie (...) w ten sposób, że oddala odwołanie w zakresie zarzutu zaniechania odrzucenia oferty (...) z powodu nieprawidłowego wniesienia wadium

wypadek uznania, że brak jest podstaw do jej odrzucenia, wezwanie (...) do uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie należytego wykonania robót budowalnych, dokonanie ponownego badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego albo na wypadek ...

wymóg niezbędny do skutecznego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, z drugiej zaś strony stanowi zabezpieczenie Zamawiającego przed niesolidnym Wykonawcą oraz zabezpieczenie zawarcia umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego. W związku z tym wadium, musi być ważne przez cały okres związania ofertą ...

się, że nie można tracić z pola widzenia argumentów funkcjonalnych i że celem wadium jest zabezpieczenie wykonania umowy, dla której przetarg zorganizowano. Funkcje i cel wadium, wskazują, że stanowi ono warunek niezbędny do ...

XXIII Zs 81/22, XXIII Zs 84/22 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2022-08-01 16 fragmentów Premium

2022-08-01 » I. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie (...) w ten sposób, że oddala odwołanie w zakresie zarzutu zaniechania odrzucenia oferty (...) z powodu nieprawidłowego wniesienia wadium (...)

wypadek uznania, że brak jest podstaw do jej odrzucenia, wezwanie (...) do uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie należytego wykonania robót budowalnych, dokonanie ponownego badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego albo na wypadek ...

wymóg niezbędny do skutecznego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, z drugiej zaś strony stanowi zabezpieczenie Zamawiającego przed niesolidnym Wykonawcą oraz zabezpieczenie zawarcia umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego. W związku z tym wadium, musi być ważne przez cały okres związania ofertą ...

się, że nie można tracić z pola widzenia argumentów funkcjonalnych i że celem wadium jest zabezpieczenie wykonania umowy, dla której przetarg zorganizowano. Funkcje i cel wadium, wskazują, że stanowi ono warunek niezbędny do ...

XXIII Zs 3/23 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2023-04-14 64 fragmenty Premium

2023-04-14 » oddala skargę

uzasadniające odrzucenie jego oferty podstawy wykluczenia z postępowania, albowiem (...) Sp. z o. o. w sposób nienależyty wykonała umowę o zamówienie publiczne na rzecz zamawiającego Gminy S. w zakresie inwestycji dotyczącej budynku Szkoły Podstawowej ...

na grunt niniejszej sprawy zauważyć należy przede wszystkim, iż skarżący reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, fakt nienależytego wykonania zobowiązania przez wykonawcę (...) sp. z o. o. (wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wspólnie z (...) sp. z o.o.) wynikającego z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego wywodzi z doniesień prasowych, sprawozdania finansowego tejże spółki oraz okoliczności pozwania (...) sp. z o. o. przez Gminę S. o odszkodowanie za szkodę powstałą wskutek nienależytego wykonania inwestycji tj. Szkoły Podstawowej w nr (...) w Z.. W tym miejscu zaznaczyć należy, iż zgodnie ...

została ukończona, protokoły odbioru robót zostały wystawione i podpisane, zaś inwestycja została oddana do użytku - umowę w ramach zamówienia publicznego zatem wykonano. Zdaniem Sądu Odwoławczego powyższe okoliczności wskazują, iż brak było podstaw do wskazania przez przystępującego w formularzu JEDZ okoliczności nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Tym samym w ocenie Sądu Odwoławczego z powyższego wynika również, iż ...

XII Ga 47/13 – Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku – 2013-04-17 72 fragmenty Premium

2013-04-17

składała się kwota 117.614,67 zł, na którą strony określiły wartość robót wynikających z umowy pisemnej oraz kwota 74.923,64 zł, na którą strony zgodnie określiły wartość prac dodatkowych. W związku ze wzajemnym ustaleniem przez strony, że z tytułu wykonania przez powoda robót budowlanych pozwany nie uregulował na rzecz powoda kwoty 46.000 zł netto ...

na wypadek zwłoki w przekazaniu przez wykonawcę (w tym wypadku przez powoda) całości robót objętych umową i było to dopuszczalne albowiem obowiązek terminowego wykonania robót miał charakter niepieniężny. Sąd wskazując, że zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się z zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 471 k.c.), uznał, że podporządkowanie kary umownej podstawom odpowiedzialności kontraktowej sprawia, że zobowiązany do zapłaty tej kary może się bronić zarzutem, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności. Jednakże jakkolwiek sformułowanie art. 472 k ...

kary umownej przez Sąd Rejonowy oparty na przyjęciu przy wyliczeniu kary umownej wynagrodzenia za faktycznie wykonane prace, nie zaś wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie całości przedmiotu umowy w wysokości przewidzianej w § 4 ust. 1 umowy jest uzasadniony. Należy zwrócić uwagę na podstawowe funkcje kary umownej, jakimi są funkcja stymulująca wykonanie zobowiązania, funkcja represyjna w postaci sankcji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz funkcja kompensacyjna, polegająca na naprawieniu szkody, jeśli wierzyciel ją poniósł, bez konieczności precyzyjnego wyliczania ...

I AGa 98/18 – Wyrok SO – 2019-12-17 94 fragmenty Premium

2019-12-17 » oddala apelację

możliwe (lub stało się nadmiernie dla faktora utrudnione) uzyskanie zapłaty wierzytelności od jej dłużnika. Nie zabezpiecza więc wierzytelności wynikającej z innej umowy (jak to jest zazwyczaj w przypadku przewłaszczenia lub przelewu na zabezpieczenie) lecz prawidłowe wykonanie obowiązku świadczenia faktoranta wynikającego z umowy faktoringu. Konstrukcyjnie zatem postanowienie to należy traktować raczej, jak umowne prawo zatrzymania (retencji) a więc powstrzymania się ze spełnieniem własnego świadczenia wynikającego z umowy do czasu uzyskania zaspokojenia roszczenia o świadczenie przez drugą stronę, umowy. Dopuszczalność kreowania umownego prawa zatrzymania na wzór konstrukcji ustawowych (por. np. art. 461 k.c ...

więcej tylko tych czynności dotyczy przepis art. 84 ust 2 p.u. zawierający wymaganie zawarcia umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia w formie pisemnej z datą pewną. Odnosząc te uwagi do stosunku prawnego wynikłego z umowy faktoringu wziąć należy pod uwagę złożony charakter relacji prawnych łączących strony tej umowy. Umowa taka z jednej strony zawiera bowiem postanowienia organizujące współpracę gospodarczą miedzy faktorem i faktorantem. W jej wykonaniu dochodzi zaś do szeregu czynności "wykonawczych" - zmierzających do rozliczenia poszczególnych transakcji (przede wszystkim do sukcesywnego nabywania przez faktora wierzytelności faktoranta). Umowa ta zawiera zatem postanowienia dotyczące rozporządzenia składnikami majątkowymi (wierzytelnościami wynikającymi z transakcji zawieranych przez faktoranta ...

cesji wierzytelności do chwili zaspokojenia roszczenia o zwrot świadczenia pieniężnego spełnionego na rzecz faktoranta w wykonaniu umowy faktoringu, może być kwalifikowana jako przelew wierzytelności w celu zabezpieczenia zgodnie z przepisem art. 70[1] prawa upadłościowego (a zarazem by powstanie takiego prawa wymagało ...

III Ca 1202/14 – Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie – 2015-04-29 35 fragmentów Premium

2015-04-29

apelacji wymaga szerszej analizy. Zakres robót budowlanych, których podjął się generalny wykonawca był znaczny. Przedmiotem umowy była rozbudowa środkowej części budynku głównego (...) w S. - Z.. Wykonawca zlecił wykonanie prac budowlanych podwykonawcom, między innymi powodowi. Wykonawca nie poinformował pozwanego o treści umowy zawartej z powodem, aby pozwany mógł zrealizować swe uprawnienia wynikające z art. 647 1§ 2 k.c. i zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia. Powód również nie zadbał o zabezpieczenie swoich interesów. Wiedział kto jest inwestorem. Nie było zatem przeszkód aby powiadomił inwestora o zakresie ...

stanowiska judykatury jest o tyle problematyczne, że sam pozwany nie uchylił się od rozliczenia robót wykonanych przez powoda na jego rzecz, wręcz przeciwnie wyraził gotowość zapłaty za te prace. Przyjął zatem, występujący w doktrynie pogląd, że jego odpowiedzialność nie jest uzależniona od ważności umowy zawartej z generalnym wykonawcą, ani od jego zgody na jej zawarcie, ale od samego faktu ...

weszły w skład inwestycji, to winien wykazać podstawę tych prac, a zwłaszcza ich zgodność z umową o roboty budowlane. Rozbiórka ścianek działowych nie została objęta umową, na której powód opiera swoje roszczenie. Mogła stanowić wykonanie obowiązku wykonawcy na zupełnie innej podstawie, na przykład odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania. W takim wypadku świadczenie to pozostaje poza ramami odpowiedzialności pozwanego, który przecież nie może finansować prac, które nie zostały objęte umową zawartą z generalnym wykonawcą. Powód twierdził, że za rozebranie ścianek działowych otrzymał już świadczenie od wykonawcy zatem do rozliczenia pozostają czynności objęte umową i za te prace pozwany powinien wynagrodzić powoda. Powód jednak pozostaje w błędzie. Odpowiedzialność bowiem pozwanego, przy nieważności umowy zawartej z podwykonawcą, ogranicza się do prac które zostały wykonane i pozostają w zgodzie z umową z generalnym wykonawcą. Prawidłowo zatem pozwany od sumy kwot, wynikających z faktur odjął należności już uiszczone przez wykonawcę oraz wynagrodzenie za prace, które nie były zgodne z umową i uznał zasadność roszczeń powoda do kwoty 16 044 złote 05 groszy brutto (13 043 ...

I C 98/16 – Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu – 2017-03-06 50 fragmentów Premium

2017-03-06

i wprost wskazała, że U. (...) nie ponosi solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez GS K. na podstawie umowy zawartej ze spółką (...). Po cofnięciu tego oświadczenia zawarte zostało pomiędzy (...) a spółką (...) porozumienie, w którym (...) uznał dług oraz wystawił weksel na zabezpieczenie. Z tego porozumienia zrealizował około połowę płatności w kwocie 298 000 zł, a kwotę 311 000 zł w dniu 18 marca 2014 roku zapłacił powódce pozwany (...) na podstawie umowy cesji wierzytelności z 5 marca 2014 roku. Dowód: kopia pisma z dnia 14 października 2013 ...

624 096,20 zł i poinformował o tym fakcie pozwanego. (...) nie uregulował należności związanych z wykonaniem umowy, mimo że U. (...) zapłacił na rzecz tej spółki ok. 90 % należnego jej wynagrodzenia. Okoliczność bezsporna ...

a zatem ma bardzo duże doświadczenie w zakresie świadczenia usług i jako profesjonalny podmiot winna zabezpieczyć swoje interesy w momencie zawierania umowy z (...). Dodatkowo uwagę Sądu zwróciło nielojalne zachowanie powódki, która z jednej strony kieruje swoje roszczenia wobec Inwestora, domagając się zapłaty za wykonane prace i powołując się na swój status podwykonawcy, a z drugiej strony nie udostępnia Inwestorowi ...

VI GC 221/15 – Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu – 2016-06-24 67 fragmentów Premium

2016-06-24

VIII Ga 199/13 – Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie – 2013-10-25 58 fragmentów Premium

2013-10-25

VIII Ga 177/13 – Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie – 2013-07-11 55 fragmentów Premium

2013-07-11

XXIII Zs 81/22 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2022-08-01 16 fragmentów Premium

2022-08-01 » I. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie (...) w ten sposób, że oddala odwołanie w zakresie zarzutu zaniechania odrzucenia oferty (...) z powodu nieprawidłowego wniesienia wadium

XXIII Zs 81/22, XXIII Zs 84/22 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2022-08-01 16 fragmentów Premium

2022-08-01 » I. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie (...) w ten sposób, że oddala odwołanie w zakresie zarzutu zaniechania odrzucenia oferty (...) z powodu nieprawidłowego wniesienia wadium (...)

XXIII Zs 3/23 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2023-04-14 64 fragmenty Premium

2023-04-14 » oddala skargę

XII Ga 47/13 – Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku – 2013-04-17 72 fragmenty Premium

2013-04-17

I AGa 98/18 – Wyrok SO – 2019-12-17 94 fragmenty Premium

2019-12-17 » oddala apelację

III Ca 1202/14 – Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie – 2015-04-29 35 fragmentów Premium

2015-04-29

I C 98/16 – Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu – 2017-03-06 50 fragmentów Premium

2017-03-06

Wyszukiwarka

Krajowa Izba Odwoławcza

Sąd Okręgowy

Urząd Zamówień Publicznych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Sąd Najwyższy

Sąd Administracyjny

Główna Komisja Orzekająca

Prasa

Zespół Arbitrów

Narzędzia

Indeks Tematyczny

CPV

Informacje

Kontakt

Dane firmy