I C 346/12 – Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu – 2013-11-26 50 fragmentów Premium

2013-11-26

Sygn. akt I C 346/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 listopada 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Dorota Stawicka-Moryc Protokolant: Robert Purchalak po rozpoznaniu w ...

stronie powoda - S. F. oraz po stronie pozwanego - (...) SA z siedzibą w W. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 1.746.195 zł (jeden milion siedemset ...

Państwa - Sądu Okręgowego we Wrocławiu kwotę 84.742 zł tytułem nieopłaconych kosztów sądowych. Sygn. akt I C 346/12 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 3 listopada 2011r. strona powodowa wniosła o ...

się do wykonania rozbudowy (...) - etap (...) (B.-J.). Zamawiający ustanowił konsorcjum firm : (...) Sp. z o.o. i (...) SA Oddział w Polsce jako Inżyniera Kontraktu, pełniącego jednocześnie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora ...

w cyklu trójstopniowym na metodę mikrotunelingu, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej. W konsekwencji Wykonawca i Zamawiający podpisali zmianę nr 1 do kontraktu w dniu 17.07.2008r., w której ...

warunków wodno-gruntowych, których wykonawca nie mógł przewidzieć. Inżynier Kontraktu wydał wykonawcy polecenie usunięcia usterki i zaakceptował metodę do jej wykonania. Wykonawca opracował kosztorys, który został zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu oraz ...

zamawiającemu zatwierdzony kosztorys. Powód, zgłosił w trybie klauzuli 53 FIDIC roszczenie o zapłatę za prace i koszty związane z usunięciem przedmiotowego kanału w piśmie z dnia 14.04.2011r. Podobnie ...

stwierdzenia rodzajów gruntu jaki występuje na odcinku przy ul. (...), na którym wystąpiła awaria. Po ukończeniu i odbiorze wykonanych prac przez Inżyniera Kontraktu reprezentującego Zamawiającego i Użytkownika (...) W., powód w dniu 12.07.2011r. wystawił fakturę VAT nr (...) na kwotę ...

za poniesione koszty objęte fakturą. W odpowiedzi na pozew strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa i obciążenie powoda kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego. Strona pozwana przyznała, że w dniu ...

kurzawki, kawern, itp. Te warunki gruntowe spowodowały powstanie zapadnięć rurociągów już na przełomie lat 2007 i 2008. W tym czasie na polecenie Inżyniera powód zlecił wykonanie opinii i badań oceniających warunki gruntowo-wodne na terenie budowy. Potwierdzały one spostrzeżenia powoda. Mając świadomość bardzo ...

Zgodnie z umową (klauzula 8.2) wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność, bezpieczeństwo i metody użyte przy budowie, Wykonawca ponosi zatem odpowiedzialność za skuteczność przyjętej metody mikrotunelingu. Odpowiedzialność wykonawcy ...

jednak fakt, że od czasu rozpoczęcia robót powód uzyskał informacje na temat rzeczywistych warunków gruntowych i wodnych na terenie budowy i na podstawie posiadanej wiedzy zapewnił pozwanego o skuteczności metody mikrotunelingu. Stwierdzenie istnienia warunków gruntowych, które ...

zmianę umowy śnione są te okoliczności, które uznane zostały za możliwe przyczyny powstania osiadania studni (...) i kanału. W tym stanie powołanie się przez powoda na zwolnienie z odpowiedzialności na podstawie klauzuli ...

wykopową, więc powód po wykonaniu wykopu dokładnie zapoznał się ze stanem gruntu w tym miejscu i nie zgłaszał żadnych uwag Inżynierowi lub powodowi co do konieczności na przykład wymiany gruntu pod ...

informacjach wynikających ze zdarzeń mających miejsce później w trakcie wykonywania robót. Natomiast opinie z marca i kwietnia 2011r. nie uwzględniają faktu wykonywania skutecznej naprawy studni (...), chociaż wskazują na ewentualną przyczynę ...

Wskazał, że zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 1973 r. (sygn. I CZ 27/73, LEX nr 7241) interes prawny, o którym mowa w art. 76 i 78 § 2 k.p.c, należy pojmować szeroko i przyjąć, że zachodzi on w każdym wypadku, w którym rozstrzygnięcie sporu może wywrzeć jakiekolwiek skutki ...

spółkę, pociągnęło za sobą niemożność spłaty zaciągniętych zobowiązań (w tym z tytułu ww. kredytu bankowego) i w efekcie doprowadziło do upadłości spółki. W aktualnym stanie rzeczy, wobec niemożności spłaty zobowiązań przez ...

oddziaływać na sytuację prawną interwenienta ubocznego, wpłynie zarówno na skład masy upadłości spółki PPUH (...) jak i na szanse przyszłego powództwa wobec Gminy W. o naprawienie szkody wyrządzonej spółce. Interwenient uboczny po ...

Zakładem (...) z/s we W. doszły do porozumienia w sprawie utworzenia konsorcjum w celu wykonania i złożenia oferty na realizację zdania pod nazwą "rozbudowa (...) -etap (...) (B.-J.). Ubezpieczony u interwenienta ubocznego ...

na okres od 7 lipca 2009 do 06 listopada 2009r. Suma ubezpieczenia obejmująca dział - I szkody materialne zgodnie z aneksem Nr (...) z dnia 12.08.2008r. wynosi 22.920 ...

686,79 euro + 1.200.000 zł oraz obejmująca ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich i wynosi 300 000 Euro na wszystkie zdarzenia. Interwenient uboczny poparł stanowisko i wnioski dowodowe wyrażone przez pozwanego, wniósł o oddalenie powództwa, bowiem twierdzenia i zarzuty powoda podane w pozwie nie są poparte żadnymi dowodami wskazującymi na zawinione działanie pozwanego ...

ustalenie zakresu prac niezbędnych do usunięcia skutków szkody jaka miała miejsce na terenie prowadzonej inwestycji i kosztów tych prac. Z tych względów w ocenie interwenienta ubocznego powódka nie udowodniła wysokości tych ...

17.01.2012r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowo - Handlowego (...) Spółki z o.o. we W., określając jako ...

września 2003r. na zlecenia strony pozwanej. Zamawiający ustanowił konsorcjum firm : (...) Sp. z o.o. i (...) SA Oddział w Polsce jako Inżyniera Kontraktu, pełniącego jednocześnie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora ...

12.2007r. k. 264/ W dniu 8.01.2008r. strona powodowa zleciła opracowanie i wydanie opinii na temat bezwykopowych technologii realizacji przewodów kanalizacyjnych w odniesieniu do budowy przewodów na ...

występujące na obszarze przedmiotowej inwestycji, zastosowanie technologii mikrotunelowania, zwłaszcza technologii z systemem płuczkowym umożliwi szybsze i bezpieczniejsze wykonanie prac. Po zleceniu sporządzenia opinii w dniach 30.01., 31.01.2008r ...

2008r. strona powodowa zwróciła się do Inżyniera Kontraktu informując, iż prowadzenie prac w dotychczasowej i przyjętej w projekcie technologii powoduje powstanie zagrożeń : wystąpienia katastrofy budowlanej oraz zagrożenia zdrowia i życia ludzi, dodatkowe prace awaryjne i związane z tym koszty dla zamawiającego, zagrożenie terminowego wykonania kontraktu. / dowód : opinia k.125-135 ...

W opiniach tych, we wnioskach końcowych stwierdzono, że ze względów bezpieczeństwa wykonywanych robót, bezpieczeństwa pracowników i przyszłych użytkowników terenu oraz bezpieczeństwa zabudowy terenu, winno się zmienić technologię, realizacja prac metodą przewiertu ...

sanitarnej na mikrotuneling. Następnie w dniu 17.06.2008r. powód oraz Inżynier Kontraktu sporządzili i podpisali protokół konieczności. Zmienność warunków geotechnicznych została potwierdzona opinią geotechniczną wykonaną przez spółkę (...), nadto stwierdzono ...

metoda mikrotunelingu wyklucza możliwość niekontrolowanego wypływu wody, tym samym pozwala wykluczyć ryzyko powstania zagrożenia życia i zdrowia ludzi w czasie prowadzenia robót jak i po zakończeniu, co uzasadnia zmianę technologii i poniesienia dodatkowych kosztów przez stronę pozwaną. / dowód : pismo z dn. 5.05.08r. k ...

wpływ na wystąpienie osiadań. Wykonawca dysponując danymi zawartymi w dokumentacji przyjął poprawną technologię realizacji prac i nie mógł przewidzieć wystąpienia utrudnień w postaci lokalnie całkowicie odmiennych niż przedstawiono w tej dokumentacji ...

rodzajów gruntu jaki występuje na danym odcinku. /dowód : pismo E. k. 199,200/ Po ukończeniu i odbiorze wykonanych prac przez Inżyniera Kontraktu reprezentującego Zamawiającego i Użytkownika (...) W., powód w dniu 12.07.2011r. wystawił fakturę VAT nr (...) na kwotę ...

zgodnie z podziałem realizacji robót ustalonym przez partnerów konsorcjum (aneks Nr (...) do umowy realizacyjnej nr (...) i (...)). Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej przez partnerów konsorcjum wykonujących roboty sanitarne, każdy członek konsorcjum był ...

sporządzonych przez przedstawicieli obu stron wyznaczonych do nadzorowania jej realizacji. Na podstawie tych protokołów sporządzono i podpisano w dniu 17.07.2008r. zmianę do kontraktu. W uzasadnieniu zmiany wskazano, że ...

bo chociaż poniesie on dodatkowe koszty z tego tytułu, to jest ona konieczna dla bezpiecznego i terminowego zakończenia robót. W rozpoznawanej sprawie strony łączyła umowa na wykonanie prac budowlanych, do której ...

tu należy, że umowa o udzielenie zamówienia publicznego nie jest odrębnym typem umowy nazwanej. Zawieranie i wykonywanie umów w trybie p.z.p. jest poddane szczególnej regulacji związanej z celem tej ustawy mającej zapewnić uczciwą konkurencję, równe traktowanie wykonawców, celowe i oszczędne wydatkowanie środków publicznych. Oznacza to konieczność respektowania przepisów tej ustawy, która nie rzutuje jednak ...

budowlane zawarta przez jednostkę sektora publicznego pozostaje zatem umową, o której mowa w art. 647 i nast. k.c. Zmianie podlega natomiast rygor pod jakim zastrzeżona jest forma tej umowy, gdyż ...

prace powołując się, że zgodnie z umową wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, bezpieczeństwo i metody użyte przy budowie. Wykonawca zatem ponosi odpowiedzialność za skuteczność przyjętej metody mikrotunelingu. Według pozwanej ...

Roboty dodatkowe, których konieczność przeprowadzenia przez wykonawcę pojawiała się w toku prac, były bardzo uciążliwe i wydłużały termin wykonania zadania głównego, co zostało potwierdzone również przez Inżyniera Kontraktu działającego z ramienia ...

okoliczności udowodnić. Rzeczą sądu nie jest zarządzanie dochodzeń w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia twierdzeń stron i wykrycia środków dowodowych pozwalających na ich udowodnienie ani też sąd nie jest zobowiązany do przeprowadzenia ...

skutki prawne /art. 6 kc/ (por. uzasadnienie wyrok Sądu Najwyższego z 17 grudnia 1996r., I CKU 45/96). Inicjatywa dowodowa w procesie cywilnym spoczywa w tej sytuacji na stronie, która ...

na stronach postępowania cywilnego, to one, a nie sąd, są wyłącznym dysponentem toczącego się postępowania i one wreszcie ponoszą odpowiedzialność za jego wynik /por. wyrok SN z dnia 7 marca 1997r., II CKN 70/96, uzasadnienie wyroku SN z dnia 16 grudnia 1997r., II UKN 406/97, wyrok SN z dnia 15 grudnia 1998r., I CKN 944/97, wyrok SN z dnia 7 lipca 1999r., II CKN 417/98, uzasadnienie wyroku SN z dnia 15 lipca 1999r., I CKN 415/99, LEX nr 83805; wyrok SN z dnia 7 października 1998r., II UKN 244/98, postanowienie SN z dnia 28 września 1999r., II CKN 269/99, uzasadnienie wyroku SN z dnia 11 października 2000r., II UKN 33/00 ...

przez żadną ze stron, dowodów (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 października 1996 r. III CKN 6/96 OSNC 1997/3/29, Pr.Spółek 1998/7-8/99). Przepisy art. 232 k.p.c. zd. i art. 3 kpc są adresowane do stron. To strony obowiązane są przedstawiać dowody. Sąd nie ...

urzędu z reguły nie stanowi uchybienia (wyrok SN z dnia 25 marca 1998 r., II CKN 656/97, uzasadnienie wyroku SN z dnia 2 czerwca 1998 r., II UKN 88/98, uzasadnienie wyroku SN z dnia 24 czerwca 1998 r., I PKN 194/98, wyrok SN z dnia 25 czerwca 1998 r., III CKN 384/98, wyrok SN z dnia 9 lipca 1998 r., II CKN 657/97, LEX nr 50630; orzeczenie SN z dnia 15 lipca 1998 r., II UKN ...

1998 r., II UKN 248/98, wyrok SN z dnia 11 grudnia 1998 r., II CKN 104/98, LEX nr 50663; uzasadnienie wyroku SN z dnia 26 stycznia 2000 r., III CKN 567/98, LEX nr 52772; uzasadnienie postanowienia SN z dnia 7 grudnia 2000 r., II CKN 1322/00, LEX nr 51967; uzasadnienie wyroku SN z dnia 14 grudnia 2000 r., I CKN 661/00, LEX nr 52781). Sąd powinien dopuścić dowód z urzędu, gdy stanowi to realizację ...

kodeksowej lub ma przeciwdziałać naruszeniu porządku prawnego (wyrok SN z dnia 5 lutego 1997 r., I CKU 81/96, LEX nr 50574). Podkreśla się również w doktrynie i praktyce, że sąd powinien korzystać z przewidzianego w art. 232 zdanie drugie kpc uprawnienia powściągliwie i z umiarem, pamiętając, że taka inicjatywa należy przede wszystkim do samych stron i że cały rozpoznawany spór jest ich sprawą, a nie Sądu. W niniejszej sprawie strona pozwana reprezentowana jest przez fachowego pełnomocnika, jak również interwenient uboczny po stronie pozwanego i nie zgłosili żadnych wniosków dowodowych zmierzających do wykazania podstaw do zwolnienia się z obowiązku zapłaty ...

tym miejscu należy również odnieść się do działań Inżyniera Kontraktu. Stronami kontraktu FIDIC są Zamawiający i Wykonawca. Inżynier Kontraktu FIDIC Engineer (Konsultant) jest przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym przez niego do podejmowania działań i decyzji ekonomiczno-organizacyjnych oraz technicznych związanych z realizacją kontraktu. Ze względu na zakres zadań Inżynier Kontraktu jest zwykle organizacją wieloosobową. Inżynier nie jest stroną Kontraktu między Zamawiającym i Wykonawcą, a warunki jego zatrudnienia są zawarte w umowie. Umowa ta ma często formę zgodną z wydanym i zalecanym przez FIDIC Wzorem Umowy o Usługach Klient Konsultant. Umowa ta powinna określać szczegółowo jakie ...

wyraźnie określić w warunkach szczegółowych FIDIC. Obowiązki przydzielone Inżynierowi według Warunków FIDIC obejmują udzielanie informacji i poleceń Wykonawcy w miarę postępu pracy, ocenę propozycji Wykonawcy, co do sposobu wykonywania pracy, upewnianie się, że materiały i jakość wykonawstwa odpowiadają specyfikacjom, uzgadnianie ilości wykonanej pracy oraz sprawdzanie i wydawanie Zamawiającemu przejściowych i ostatecznego świadectwa płatności. Przy administrowaniu Kontraktem cała łączność z Wykonawcą przechodzi przez Inżyniera, co pozwala na uniknięcie trudności i nieporozumień. W niniejszej sprawie Inżynierem Kontaktu zostało wyłonione w drodze przetargu publicznego Konsorcjum (...) SA w ...

r.) - w których poza opisem prac, wskazano, że przedmiot zamówienia wykonany został bez zastrzeżeń - terminowo i z należytą starannością, podpisane przez Wiceprezydenta W. M. B. (k.415). Podstawę prawną zasądzenia odsetek ...

opłata od pozwu w kwocie 20.000 zł, koszty zastępstwa procesowego w podwójnej wysokości 14 400,00 zł z uwagi na zawiłość i skomplikowany charakter sprawy oraz nakład pracy pełnomocnika, jak również opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości ...

XIII Ga 1118/19 – Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi – 2022-06-08 60 fragmentów Premium

2022-06-08 » Zmienia w części zaskarżony wyrok, Umarza postępowanie

sprawie sygnatura akt XII GC 4/18 1. zmienia w części punkt 1. zaskarżonego wyroku i ustala, że (...) (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. nie przysługują wierzytelności wobec (...) spółki ...

z aneksami) łączącej powódkę z pozwaną; II. uchyla w pozostałej części punkt 1. zaskarżony wyroku i umarza postępowanie w pozostałej części; III. zmienia punkt 2. zaskarżonego wyroku na następujący: 2. znosi ...

w L. o ustalenie, Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi oddalił powództwo (pkt 1.) i zasądził od powódki na rzecz pozwanej kwotę 5 400,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. (wyrok k. 331, uzasadnienie k. 332-335 v.) Apelację od ...

przesłanka miarkowania kary umownej w związku z wykonaniem zobowiązania w znacznej części, bez zbadania czy i w jakim stopniu został zaspokojony godny interes powódki, podczas gdy świadczenie pozwanej było świadczeniem niepodzielnym i jego częściowe zaspokojenie nie miało dla powódki żadnego znaczenia; 3/ naruszenie art. 227 w związku z art. 229 i 230 k.p.c. poprzez przyjęcie, że powódka miała obowiązek wykazania swoich twierdzeń o faktach ...

były nigdy kwestionowane przez pozwaną; 4/ 321 § 1 k.p.c. poprzez jego błędne zastosowanie i błędne przyjęcie, iż sformułowanie żądania pozwu wyklucza możliwość orzeczenia przez sąd, że pozwanej przysługuje wobec ...

wierzytelność w określonej wysokości. Wskazując na powyższe zarzuty powódka wniosła o: a) zmianę zaskarżonego wyroku i uwzględnienie powództwa oraz o zasądzenie na rzecz powódki kosztów postępowania w I i II instancji oraz kosztów zastępstwa adwokackiego, według norm prawem przepisanych; lub b) przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania oraz o zasądzenie na rzecz pozwanego kosztów postępowania w I i II instancji oraz kosztów zastępstwa adwokackiego, według norm prawem przepisanych; c) jednocześnie ze względu na ...

o przedstawienie przez Sąd II instancji zagadnienia prawnego Sądowi Najwyższemu w zakresie rozstrzygnięcia c ważne i dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej w postaci określonego proce: wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki ...

rozprawie w dniu 18 maja 2022 roku dodatkowo podniosła, że do zmiany powództwa doszło tylko i wyłącznie w formie ustnej bez zachowania formy pisemnej, co jest niedopuszczalne w świetle regulacji art ...

zważył, co następuje: Sąd Rejonowy dokonał prawidłowych ustaleń faktycznych, które Sąd Okręgowy w pełni podziela i przyjmuje za własne. W rozpoznawanej sprawie do postępowania przed Sądem I instancji oraz do rozpoznania apelacji zastosowanie mają przepisy kodeksu postępowania cywilnego w brzmieniu przed zmianami ...

a za zgodą pozwanego również bez tego zrzeczenia, sąd pierwszej instancji postanowieniem uchyli swój wyrok i umorzy postępowanie, jeżeli uzna takie cofnięcie za dopuszczalne. Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu ...

częściowe cofnięcie pozwu w rozpoznawanej sprawie nie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego i nie zmierza do obejścia prawa. Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy na podstawie art. 386 § 3 k.p.c. w związku z art. 332 § 2 k.p.c. i art. 391 § 1 k.p.c. uchylił w części punkt 1. zaskarżonego wyroku i umarzył postępowanie w pozostałej części. Mariola Szczepańska Sygn. akt XIII Ga 1118/19 UZASADNIENIE punktów I., III. i IV. wyroku Wyrokiem z dnia 23 maja 2019 roku, w sprawie z powództwa (...) spółka z ...

w L. o ustalenie, Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi oddalił powództwo (pkt 1.) i zasądził od powódki na rzecz pozwanej kwotę 5 400,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. (wyrok k. 331, uzasadnienie k. 332-335 v.) Apelację od ...

przesłanka miarkowania kary umownej w związku z wykonaniem zobowiązania w znacznej części, bez zbadania czy i w jakim stopniu został zaspokojony godny interes powódki, podczas gdy świadczenie pozwanej było świadczeniem niepodzielnym i jego częściowe zaspokojenie nie miało dla powódki żadnego znaczenia; 3/ naruszenie art. 227 w związku z art. 229 i 230 k.p.c. poprzez przyjęcie, że powódka miała obowiązek wykazania swoich twierdzeń o faktach ...

były nigdy kwestionowane przez pozwaną; 4/ 321 § 1 k.p.c. poprzez jego błędne zastosowanie i błędne przyjęcie, iż sformułowanie żądania pozwu wyklucza możliwość orzeczenia przez sąd, że pozwanej przysługuje wobec ...

wierzytelność w określonej wysokości. Wskazując na powyższe zarzuty powódka wniosła o: a) zmianę zaskarżonego wyroku i uwzględnienie powództwa oraz o zasądzenie na rzecz powódki kosztów postępowania w I i II instancji oraz kosztów zastępstwa adwokackiego, według norm prawem przepisanych; lub b) przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania oraz o zasądzenie na rzecz powódki kosztów postępowania w I i II instancji oraz kosztów zastępstwa adwokackiego, według norm prawem przepisanych; c) jednocześnie ze względu na ...

o przedstawienie przez Sąd II instancji zagadnienia prawnego Sądowi Najwyższemu w zakresie rozstrzygnięcia c ważne i dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej w postaci określonego proce: wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki ...

rozprawie w dniu 18 maja 2022 roku dodatkowo podniosła, że do zmiany powództwa doszło tylko i wyłącznie w formie ustnej bez zachowania formy pisemnej, co jest niedopuszczalne w świetle regulacji art ...

następuje: Apelacja powódki w części jest zasadna. Co do pozostałej części powództwa powódka cofnęła pozew i w tym zakresie postępowanie zostało umorzone, a uzasadnienie postanowienia o umorzeniu zostało sporządzone z urzędu. Sąd Rejonowy dokonał prawidłowych ustaleń faktycznych, które Sąd Okręgowy w pełni podziela i przyjmuje za własne. Dodatkowo Sąd Okręgowy ustalił, co następuje: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ...

06.2017r.; - faktura Vat nr (...) z dnia 31 października 2017 r. na kwotę 26.400,00 zł, płatną w terminie 20 dni - 20.11.2017r. (dowód: faktury Vat k. 352 ...

2017 r. k. 518) Faktura nr (...) została doręczona powódce w dniu 23 listopada 2017 roku i zastała zapłacona przez potrącenie. (dowód: wydruk wiadomości e - mail z dnia 23 listopada 2017 r ...

których autentyczność nie była kwestionowana w toku postępowania. W rozpoznawanej sprawie do postępowania przed Sądem I instancji oraz do rozpoznania apelacji zastosowanie mają przepisy kodeksu postępowania cywilnego w brzmieniu przed zmianami ...

4 w/w ustawy). Sąd Okręgowy uznał, że w rozpoznawanej sprawie dopuszczalne jest ograniczenie powództwa i częściowe jego cofnięcie, a czynności te nie stanowią przedmiotowej zmiany powództwa w rozumieniu art. 193 § 1 k.p.c. i nie wymagają zachowania formy pisemnej stosownie do treści art. art. 193 §2[1] k.p ...

opiera się roszczenie powoda oraz reżimu odpowiedzialności pozwanego, a tym samym na zakreślenie ram sporu i kognicji sądu. Wskazane okoliczności faktyczne roszczenia są bowiem podstawą faktyczną uzasadniającą zastosowanie abstrakcyjnej normy prawnej ...

Wskazany przez powoda, a następnie ustalony przez sąd, stan faktyczny determinuje zatem zastosowanie normy prawnej i dlatego jest tak istotny dla określenia zakresu poddania sprawy pod osąd sądu. Z uwagi na ...

dnia 11 grudnia 2009r., V CSK 180/09, z dnia 19 listopada 1998 r. I CKN 32/98, OSNC 1999/5/96, z dnia 19 grudnia 2007 r. V CSK 301 ...

158, z dnia 7 kwietnia 1992 r. III CZP 29/92, OSNCP 1992/11/192 i z dnia 11 grudnia 1998 r. II CKN 96/98, OSNC 1999/5/98). Przepis art. 383 k.p.c. określa przedmiotowe ramy ...

ma na celu zapobieżenie niebezpieczeństwu rozstrzygania w postępowaniu apelacyjnym o żądaniu, które utraciło już aktualność, i zapewnić powinna udzielenie powodowi ochrony adekwatnej do stanu istniejącego w chwili zamknięcia rozprawy apelacyjnej. Uprawnienie ...

a za zgodą pozwanego również bez tego zrzeczenia, sąd pierwszej instancji postanowieniem uchyli swój wyrok i umorzy postępowanie, jeżeli uzna takie cofnięcie za dopuszczalne. Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu ...

Lex nr 148384). Nie jest trafny zarzut naruszenia art. 227 w związku z art. 229 i 230 k.p.c. poprzez przyjęcie, że powód miał obowiązek wykazania swoich twierdzeń o faktach ...

kwestionowane przez pozwanego. Artykuł 227 k.p.c. określa, jakie fakty są przedmiotem dowodu (istotne) i uprawnia sąd do selekcji zgłoszonych dowodów w wyniku przeprowadzonej oceny istotności okoliczności faktycznych, których wykazaniu ...

sytuacji, gdy wykazane zostanie, że sąd przeprowadził dowód na okoliczności niemające istotnego znaczenia w sprawie i ta wadliwość postępowania dowodowego mogła mieć wpływ na wynik sprawy, bądź gdy sąd odmówił przeprowadzenia ...

wątpliwości. Nie można przy tym zapominać, że fakty przyznane to fakty podane przez jedną stronę i potwierdzone jako zgodne z prawdą przez stronę przeciwną w drodze wyraźnego oświadczenia złożonego w toku ...

Knoppek Krzysztof, Misiurek Grzegorz, Pogonowski Piotr, Zembrzuski Tadeusz, Żyznowski Tadeusz, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Artykuły 1-366. LEX, 2013). Z kolei przepis art. 230 k.p.c. stanowi, że ...

również ostatecznych wyników postępowania dowodowego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2011 roku, I CSK 298/10, LEX nr 950421). Zgodzić się należy z powódką, że w odpowiedzi na ...

przez strony. Uwzględniając postawę procesowa strony pozwanej, jak również ostateczne wyniki postępowania dowodowego przed Sądem I instancji, brak było podstaw do uznania, że pozwana przyznała, że nie przysługują jej żadne wierzytelności ...

Chybiony jest też zarzut naruszenia art. 321 § 1 k.p.c. poprzez jego błędne zastosowanie i błędne przyjęcie, iż sformułowanie żądania pozwu wyklucza możliwość orzeczenia przez sąd, że pozwanemu przysługuje wobec ...

orzekania ponad żądanie to jedna z fundamentalnych zasad procesu cywilnego, wynikająca bezpośrednio z jego koncepcji i stanowiąca dopełnienie zasady dyspozytywności i kontradyktoryjności. Granice żądania w rozumieniu art. 321 § 1 k.p.c. określa przede wszystkim wysokość ...

bądź do jego podstawy faktycznej (causa petendi). Zakaz orzekania ponad żądanie, będący przejawem zasad dyspozycyjności i kontradyktoryjności, oznacza, że o treści wyroku zarówno w sensie pozytywnym, jak i negatywnym decyduje żądanie strony. Sąd nie może zasądzać czego innego od tego, czego żądał powód ...

jego podstawy faktycznej (causa petendi) (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2012 r., I PK 95/11, MoPr 2012, Nr 3, s. 114). Wbrew stanowisku skarżącej Sąd I instancji nie naruszył art. 321 § 1 k.p.c. uznając, że sformułowanie żądania pozwu wyklucza ...

w zakresie kary umownej zastrzeżonej przez strony w § 17 ust. 1 lit. a jest nieważne i art. 484 § 2 k.c. poprzez błędne przyjęcie, że zachodzi przesłanka miarkowania kary umownej w związku z wykonaniem zobowiązania w znacznej części, bez zbadania czy i w jakim stopniu został zaspokojony godny interes powoda, podczas gdy świadczenie pozwanego było świadczeniem niepodzielnym i jego częściowe zaspokojenie nie miało dla powoda żadnego znaczenia. W uchwale z dnia 9 grudnia 2021 r., III CZP 16/21 (www.sn.pl, Biul. SN - -I C 2022 nr 1, Biul. SN 2021 nr 12, Legalis), podjętej w związku z pytaniem ...

terminu naliczania kary umownej ani jej kwoty maksymalnej. Z przepisów regulujących karę umowną (art. 483 i art. 484 k.c.) wynika, że stanowi ona z góry określony surogat odszkodowania należnego wierzycielowi ...

następuje tu po stwierdzeniu, że co prawda z przekroczeniem terminu, ale jednak dłużnik świadczenie spełnił, i to nie tylko w znacznej części, ale w całości. W wyroku z dnia 21 września ...

wygórowana. Dłużnik może żądać redukcji kary jedynie wtedy, gdy dysproporcja kary jest nad wyraz istotna i dostrzegalna dla każdego obserwatora. Katalog możliwych kryteriów zredukowania kary umownej przez sąd jest otwarty i należy do uznania sędziowskiego. To samo dotyczy ewentualnej kwestii odpowiedniej hierarchii takich kryteriów. W każdym ...

sądową redukcję kary umownej upoważniająca sąd do wydania konstytutywnego orzeczenia kształtującego stosunek zobowiązaniowy stanowi wyjątek i musi znajdować wyraźną podstawę normatywną. Wynika to z istoty zobowiązań umownych. Koncepcji autonomii woli nie ...

jest właściwe kierowanie się w charakterze kryterium miarkowania kar umownych wielkościami bezwzględnymi (samą wysokością kary) i dokonywanie oceny, która nie uwzględniałaby okoliczności konkretnego przypadku. Za podstawę (kryterium) oceny rażącego wygórowania kary ...

zastrzeżenie odszkodowania umownego obejmuje indemnizacją wszelkie negatywne następstwa niewykonania zobowiązania, nie zaś tylko damnum emergens i lucrum cessans, podlegające naprawieniu na gruncie art. 361 k.c.. Najwłaściwsze dla oceny rażącego wygórowania kary umownej jest kryterium ogółu majątkowych i niemajątkowych interesów wierzyciela, jakie miał on w wykonaniu zobowiązania. Na ocenę rażącego wygórowania kary nie ...

przy ocenie potencjalnego wygórowania kary umownej należy brać pod uwagę także takie elementy jak zakres i czas trwania naruszenia przez dłużnika powinności kontraktowych, wagę naruszonych postanowień kontraktowych z punktu widzenia interesów ...

przez dłużnika) - tak P. Drapała, [w:] System PrPryw, t. 5, 2013, s. 1164). W orzecznictwie i doktrynie wskazuje się, że ponieważ ustawodawca nie wskazuje okoliczności mogących mieć wpływ na ocenę zaistnienia ...

sędziowskiemu przy uwzględnieniu okoliczności konkretnej sprawy (tak np. wyr. SN z 30.11.2006 r., I CSK 259/06, Legalis; wyr. SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACA ...

się wypracować jednolitego rozwiązania. Pożądane jest zatem umiejscowienie konstrukcji miarkowania kary w realiach prowadzonego sporu i uwzględnienie rozwiązań procesowych. Należy podkreślić, iż sędziowskie prawo redukcji kary powinno być w stosunkach pomiędzy ...

przedsiębiorcami stosowane szczególnie ostrożnie. Od podmiotu działającego profesjonalnie w obrocie gospodarczym można oczekiwać większej staranności i umiejętności oceny ryzyka związanego z zaakceptowaniem postanowień kontraktowych odnoszących się do kary umownej. Zgodzić się należy z powódką, że Sąd I instancji nie dokonał prawidłowej oceny wystąpienia powoływanej przesłanki miarkowania. "Ocena czy zobowiązanie zostało w znacznej ...

vide: vide: W. Popiołek w: K. Pietrzykowski, Komentarz, KC, Warszawa 2018). W zaskarżonym wyroku Sąd I instancji nie wziął pod uwagę, że w rozpoznawanej sprawie mamy do czynienia ze świadczeniem niepodzielnym ...

pozwaną interesu powódki, gdyż obiekt z oknami wprawdzie osadzonymi ale bez zamontowanego osprzętu (klamek, nawietrzników) i bez regulacji nie mógł być przedstawiony do odbioru i odebrany przez inwestora. Zastosowanie przesłanki wykonania zobowiązania w znacznej części dotyczy zatem jedynie świadczeń podzielnych ...

bez naruszenia słusznego interesu wierzyciela. Interes powódki polegał bowiem na otrzymaniu rezultatu w postaci kompletnych i wyregulowanych okien i drzwi, a świadczenie częściowe w postaci okien osadzonych ale bez osprzętu, i bez regulacji nie miało dla niej znaczenia - gdyż blokowało zgłoszenie do odbioru całego obiektu, a ...

rzecz inwestora wysokich kar umownych za opóźnienie w oddaniu obiektu. Tym samym ocena prawna Sądu I instancji, że w rozpoznawanej sprawie ziściła się przesłanka miarkowania w postaci wykonania zobowiązania w znacznej ...

dotyczyło zakresu prac, który z punktu widzenia całości umowy miał charakter nieznaczny. Przy umowie rezultatu i świadczeniu, które jest niepodzielne, brak wykonania czynności o nawet niniejszej wartości, nie ma charakteru nieznacznego jeśli uniemożliwia realizację zasadniczego celu umowy, jakim jest rezultat w postaci kompletnych i wyregulowanych okien. Oceniając drugą przesłankę miarkowania jaką jest rażące wygórowanie kary umownej uznać należy, że ...

zł za jeden dzień zwłoki nie może być uznana za wygórowaną biorąc pod uwagę motywacyjną i represyjną funkcję takiej kary oraz to, że opóźnienie pozwanej groziło opóźnieniem w oddaniu całego obiektu i powodowało realne zagrożenie obciążeniem powódki karą umowną w wysokości 118.250,00 zł za każdy dzień, a pozwana nie reagowała na wielokrotne wezwania i monity powódki, nie wskazywała przyczyn opóźnienia, nie przedstawiała żadnego harmonogramu dokończenia prac. Zgodzić się należy ze stanowiskiem Sądu Rejonowego i pozwanej, że miarkowania nie może wyłączać fakt, że potrącenie dotyczy jedynie części kary umownej. Niemniej jednak Sąd I instancji nie wziął pod uwagę, że zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie stanowiskiem w takim przypadku ...

na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. zmienił w części punkt 1. zaskarżonego wyroku i ustalił, że (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. nie przysługują żadne wierzytelności wobec ...

k.p.c. w związku art. 391 § 1 k.p.c. znosząc je wzajemnie Wps i wpz to 64.790,00 zł, cofając pozew powódka nie wskazała wartości cofniętego powództwa, ani ...

sprawy powódka przedstawiła na etapie postępowania apelacyjnego. Mariola Szczepańska ZARZĄDZENIE Odpis wyroku z uzasadnieniem punktów I., III i IV oraz sporządzonym z urzędu uzasadnieniem punktu II. doręczyć poprzez Portal Informacyjny Sądu Okręgowego w ...

XXIII Zs 98/23 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2023-11-27 77 fragmentów Premium

2023-11-27 » oddala skargę

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Arkadiusz Kucharski Protokolant: Weronika Banach po rozpoznaniu w dniu ...

prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łączników SN napowietrznych i wnętrzowych sterowanych ręcznie na potrzeby (...) S.A. W dniu 18 sierpnia 2023 roku (...) spółka akcyjna ...

Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zmianami; dalej "ustawa", "Pzp"), wniósł odwołanie wobec czynności i zaniechań Zamawiającego w przedmiotowym podstępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: art. 226 ...

ustawy w zw. z art. 78 (1) Kodeksu cywilnego z uwagi uznanie prawidłowości oferty Instytutu i dokonanie jej wyboru, pomimo, że ta nie została złożona w formie elektronicznej tj. nie została opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; art. 107 ust. 2 ustawy w zw. z §6 i § 7 rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o ...

uwzględnienie odwołania w całości oraz nakazanie Zamawiającemu: nieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, dokonanie ponownego badania i oceny złożonych oferty i odrzucenie oferty Instytutu (...) w B., zasądzenia od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania odwoławczego. Zamawiający ...

cywilnego. Nakazuje Zamawiającemu, w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pod nazwą Dostawa łączników SN napowietrznych i wnętrzowych sterowanych ręcznie na potrzeby (...) S.A. unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej tj. oferty wykonawcy ...

cywilnego. Zarzut naruszenia art. 107 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z § 6 i § 7 rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o ...

Zamawiającego (...) spółka akcyjna z siedziba w K. oraz wykonawcę (...) spółka akcyjna z siedzibą we W. i: zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy ...

z siedziba w K. na rzecz wykonawcy (...) spółka akcyjna z siedzibą we W. kwotę 12 400,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterysta złotych zero groszy) tytułem wynagrodzenia pełnomocnika i poniesionego wpisu stosownie do wyniku postępowania. Poniżej SO zacytuje ustalenia i rozważania KIO, które zostały wyrażone w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia. KIO na wstępie swojego stanowiska wskazała ...

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów; 9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; 10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności. Ustawa z dnia 23 kwietnia ...

1) § 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. § 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z ...

pisemnej. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o ...

elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. § 7 1. Podmiotowe środki dowodowe, w tym ...

94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż ...

2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w ...

mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz. Dalej KIO odniosła się do zarzutów 1 i 2 odwołania tj. naruszenia: - art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy w zw. z art ...

ustawy w zw. z art. 78 (1) Kodeksu cywilnego z uwagi uznanie prawidłowości oferty Instytutu i dokonanie jej wyboru, pomimo, że ta nie została złożona w formie elektronicznej tj. nie została opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym Izba zarzuty te (tj. zarzut 1 i 2) uznała za zasadne. Izba ustaliła, że w zakresie zarzutu 1 i 2 odwołania, że w specyfikacji warunków zamówienia (dalej: "SWZ") Zamawiający określił: 4.2 Opis sposobu ...

Wypełniony Formularz Oferty w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej Grupy (...). 4.2.1.2 Wypełnione i podpisane Oświadczenie (wg Załącznika nr 1 do SWZ); 4.2.1.3 Formularz Cenowy, stanowiący ...

4.2.2 Szczegółowy opis sposobu przygotowywania oferty 4.2.2.1 Ofertę przygotowuje się i składa zgodnie z postanowieniami SWZ. 4.2.2.2 Ofertę sporządza się w języku polskim i składa w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy (...) za pomocą formularzy elektronicznych umieszczonych na stronie internetowej https://(...).pl/, dostępnych po zalogowaniu na konto użytkownika i przystąpieniu Wykonawcy do Postępowania. (...) 4.2.2.5 Oferta winna być napisana w języku polskim, sporządzona na formularzach elektronicznych dostępnych na Platformie Zakupowej Grupy (...). Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski, chyba że w treści ...

z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o ...

ofert podpisem elektronicznym wskazane są w instrukcji "Konfiguracja podpisu kwalifikowanego" dostępnej Systemie w zakładce "Regulaminy i instrukcje". 4.2.2.6 Nie dopuszcza się podpisywania dokumentów i oświadczeń za pośrednictwem ePUAP oraz e-dowodu. (...) 4.2.2.19 Wykonawca wypełnia Formularz Oferty ...

Formularzu Oferty w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej Grupy (...). (...) 4.2.3.4 Wykonawca sporządza i przedstawia w ofercie kalkulację Ceny wg wymogów określonych w Formularzu Cenowym, którego wzór stanowi Załącznik ...

do Oświadczenia, stanowiącego Załącznika nr 1 do SWZ. (...) 3.7 Wymagania dla dostaw oraz dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia tych wymagań (...) 3.7.2 Na potwierdzenie spełniania powyższego wymagania dla ...

Oświadczenia (wg Załącznika nr 1 do Specyfikacji). Izba stwierdziła, że zarzuty odwołania (tj. zarzut 1 i 2) w warstwie argumentacji faktycznej podniesionej w treści uzasadnienie odwołania dotyczą jednego z dokumentów jakie ...

elektronicznym Formularza oferty generowanego na platformie zakupowej oraz załączenie Formularza cenowego, czy też dla skuteczności i prawidłowości złożenia oferty w postępowaniu niezbędne było podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym Formularza cenowego. W ocenie ...

nie został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, stanowi tylko odwzorowanie cyfrowe dokumentu sporządzonego w formie pisemnej i został złożony w postaci elektronicznej ale nie w wymaganej formie elektronicznej. W ocenie Izby stanowisko ...

innymi (pkt 4.2.1 SWZ) wypełniony Formularz ofertowy, dokument generowany na platformie zakupowej, wypełnione i podpisane Oświadczenie załącznik nr 1 do SWZ. W odniesieniu do tych dokumentów Zamawiający wprowadził dodatkową ...

Obowiązkiem wykonawcy składającego ofertę zgodnie z SWZ (pkt 4.2.3.4 SWZ) było sporządzenie i przedstawienie w ofercie kalkulacji Ceny wg wymogów określonych w Formularzu cenowym, którego wzór stanowi Załącznik ...

Izby, powyższe regulacje SWZ jednoznacznie wskazują, że na platformie zakupowej wypełnione zostały wskazane: Formularz oferty i Oświadczenie, oraz to, że te dokumenty mogły zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym na platformie zakupowej ...

dokumentów tj. Formularza oferty oraz Oświadczenia oświadczenie woli wykonawcy Instytutu zostało złożone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co gwarantowało zachowanie formy elektronicznej wymaganej zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi ...

całościowo (formularz oferty wraz z załącznikami)" to podpisanie jedynie Formularza oferty (czy też Formularza oferty i Oświadczenia) z wykorzystaniem dostępnych narzędzi bezpośrednio na Platformie zakupowej, a przez to "rozciągnięcie" podpisu na ...

został sporządzony na platformie zakupowej. Faktem jest, że w dokumencie sporządzonym z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym wymienione zostały załączniki, w tym Formularz cenowy. Jednakże fakt, że jakiś ...

Choć jest to część SWZ odnosząca się do wymagań dotyczących wymagań dla dostaw oraz dokumentów i oświadczeń jakie mają zostać złożone w takich okolicznościach, to określa niewątpliwie w sposób jednoznaczny wskazanie ...

dokumentu jednoznacznie przesądzą o tym, że jest to oświadczenie woli wykonawcy (art. 66 Kodeksu cywilnego) i nie stanowi ono przedmiotowego środka dowodowego co wynika z faktu, że taki dokument musi zawierać ...

Dla skuteczności złożenia oferty w formie elektronicznej niezbędnym jest złożenie oświadczenia woli w formie elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku dokumentu Formularza cenowego złożonego przez wykonawcę Instytut nie ...

Dalej KIO odniosła się także do zarzutu 3 odwołania (co do którego odwołanie zostało oddalone i którego NIE dotyczy skarga), tj. naruszenia art. 107 ust. 2 ustawy w zw. z §6 i § 7 rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o ...

dowodowych wymienionych w SWZ. Jedyne ogólne odniesienie do punktu 3.7.2 SWZ nie zastępuje i nie wyczerpuje obowiązku wskazania o jakie przedmiotowe środki dowodowe chodziło Odwołującemu. Tym bardziej, że wskazanie ...

dokumentów niż tylko przedmiotowe środki dowodowe (co znalazło już odzwierciedlenie w uzasadnieniu rozpoznania zarzutów 1 i 2). Izba nie może zastępować wykonawcy w poszukiwaniu argumentacji faktycznej czy też określeniu zakresu zarzutu ...

podkreśla, że Wykonawca składając odwołanie w postępowaniu zobowiązany jest do przedstawienia w odwołaniu okoliczności faktycznych i prawnych oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności, w szczególności zobowiązany jest do określenia zakresu zarzutu i jego sprecyzowania. W ramach środków ochrony prawnej następuje ocena działania Zmawiającego (podejmowanych przez niego czynności ...

czynności lub zaniechań Zamawiającego w taki sposób, który pozwoli na uznanie, że podniesione zostały konkretne i uzasadnione faktycznie zarzuty wobec tych czynności lub zaniechań przypisanych Zamawiającemu. To oznacza, że odwołanie powinno ...

oraz zawierać uzasadnienie wskazujące argumentację faktyczną pozwalającą na zapoznanie się ze stanowiskiem Odwołującego, jego twierdzeniami i przyczynami, wskazującymi, że takie stanowisko zasługuje na aprobatę. Orzecznictwo sądów powszechnych jak również Krajowej Izby ...

Rzeszowie w uzasadnieniu wyroku z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie o sygn. akt I Ca 117/12: "Z analizy powyższych przepisów można wyciągnąć dwa zasadnicze wnioski dla niniejszej sprawy. Po pierwsze, zarówno granice rozpoznania sprawy przez KIO jak i Sąd są ściśle określone przez zarzuty odwołania, oparte na konkretnej i precyzyjnej podstawie faktycznej. Sąd w postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi jest związany podniesionymi w odwołaniu zarzutami i wyznaczonymi przez nie granicami zaskarżenia." W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej również ugruntowany jest również pogląd, że dla oceny zrzutu kluczowe znaczenie ma podanie w treści odwołania uzasadnienia faktycznego, wyczerpującego i zawierającego argumentację pozwalającą na ocenę poprawności zachowań (czynności, zaniechań) Zamawiającego, które kwestionuje we wniesionym odwołaniu ...

rozstrzygnięcia należy do sądu." (wyrok Sądu najwyższego z dnia 26 czerwca 1997 roku sygn. akt I CKN 130/97). Sąd Najwyższy podkreśla w swoim orzecznictwie, że obligatoryjnym elementem pozwu jest przytoczenie okoliczności ...

pod określoną normę prawną, natomiast kluczowe znaczenie ma podanie w treści odwołania uzasadnienia faktycznego, wyczerpującego i zawierającego argumentację pozwalającą na ocenę zachowań (czynności, zaniechań) Zamawiającego, które kwestionuje we wniesionym odwołaniu Odwołujący ...

stanowisko zaprezentowane w odwołaniu nie zawiera wskazania o jakie dokumenty dokładnie chodziło wykonawcy, a ogólnikowe i lakoniczne odwołanie do podanego punktu SWZ, bez odniesienia, że chodzi o wszystkie tam podane dokumenty ...

30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437), stosownie do wyniku ...

art. 63 ust. 1 p.z.p. w zw. z art. 78[( 1)] k.c. i nakazała Skarżącemu w postępowaniu o udzielenie zamó­wienia publicznego pod nazwą "Dostawa łączników SN napowietrznych i wnętrzowych stero­wanych ręcznie na potrzeby (...) S.A." unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty ...

pkt 1" dwa rozstrzygnięcia, w tym jedno podlegające zaskarżeniu nin. Skargą (w zakresie wskazanym powyżej) i jedno dotyczące stwierdzenia, że zarzut naruszenia art. 107 ust. 2 p.z.p. w zw. z § 6 i § 7 rozporządzenia w spra­wie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla doku­mentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu ...

rozstrzygnięcie nie podlega zaskarżeniu przez Skarżącego; oraz w zakresie pkt 2 zdanie pierwsze, 2.2 i 2.3, tj. rozstrzygnięcia o kosztach postępowania, zgod­nie z którymi: Skarżący i (...) zostali obciążeni kosztami (pkt 2 zdanie pierwsze), od (...) została zasądzona na rzecz Skarżącego kwota 1 ...

stosownie do wyniku postępowania (pkt 2.2.), od Skarżącego została zasądzona na rzecz (...) kwota 12.400,00 zł złotych tytułem wy­nagrodzenia pełnomocnika i poniesionego wpisu stosownie do wyniku postępowania (pkt 2.3.). Skarżący podniósł następujące zarzuty : naruszenie przepisów ...

nie swobodnej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego oraz przeprowadzenie sprzecznej z zasadami logicznego rozumowania i doświadczenia życiowego analizy polegającej na uznaniu, że Formularz cenowy, złożony przez Instytut, stanowiący jeden z ...

nie swobodnej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego oraz przeprowadzenie sprzecznej z zasadami logicznego rozumowania i doświadczenia życiowego analizy polegającej na uznaniu, że Formularz cenowy, złożony przez Instytut, stanowiący jeden z ...

nie swobodnej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego oraz przeprowadzenie sprzecznej z zasadami logicznego rozumowania i doświadczenia życiowego analizy polegającej na uznaniu, że Formularz cenowy, złożony przez wykonawcę Instytut, powinien zostać ...

elektronicz­nym, naruszenie przepisów postępowania, które miało wpływ na wynik sprawy, a to art. 574 i 575 p.z.p., w zw. z § 5 pkt 2 lit. b i § 7 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoław­czego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U.2020.2437 z póź. zm.) - dalej "Rozporządzenie w sprawie rodzajów kosztów" - poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i orzeczenie o kosztach w ten sposób, że Skarżący i (...) zostali obciążeni kosztami, od (...) została zasądzona na rzecz Skarżącego kwota 1.200,00 złotych tytułem ...

wynagrodzenia pełnomocnika stosownie do wyniku postępowania, od Skarżącego zo­stała zasądzona na rzecz (...) kwota 12.400,00 zł złotych tytułem wynagrodzenia pełnomoc­nika i poniesionego wpisu stosownie do wyniku postępowania; podczas gdy wszystkie zarzuty odwołania powinny zostać uznane za ...

art. 63 ust. 1 p.z.p. w zw. z art. 78[( 1)] k.c. i w zw. z 4.2.2.5. i z 3.8.1 SWZ poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie i błędne uznanie, że , a w konsekwencji nakazanie Skarżącemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Dostawa łączników SN napowietrznych i wnętrzowych sterowanych ręcznie na potrzeby (...) S.A." unieważnienia czyn­ności wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty ...

skarżący wnosił o zmianę wyroku KIO w zaskarżonej części poprzez orzeczenie co do istoty sprawy i oddalenie odwoła­nia w całości, czyli również w części, jaka została uwzględniona przez KIO w ...

w zw. z art. 78[1] k.c., oraz obciążenie Przeciwnika Skargi kosztami postępowania odwoławczego i skargowego. W pkt V skargi wnosił też o dopuszczenie nowych dowodów. W odpowiedzi na skargę odwołujący wniósł o jej oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania. Sąd Okręgowy w Warszawie (zwany dalej : SO) zważył, co następuje: Skarga nie ...

podstaw do zastosowania tego przepisu. SO podziela ustalenia faktyczne dokonane przez Krajową Izbę Odwoławczą, jak i wywody prawne zawarte w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia. Żaden z zarzutów podniesionych w skardze nie był ...

dowodów. Nie jest natomiast wystarczające przekonanie o innej niż przyjęła KIO wadze (doniosłości) poszczególnych dowodów i ich odmiennej ocenie niż ocena Izby. Kierując się tymi przesłankami (stosowani posiłkowo poprzez orzecznictwo Sądu ...

art. 233 par. 1 k.p.c. - orzeczenia SN : z 6 listopada 1998 r., II CKN 4/98, z 10 kwietnia 2000 r., V CKN 17/00) SO stwierdza, że nie dopatruje się po stronie KIO żadnego naruszenia normy prawnej ...

z art. 542 ust. 1 pzp. Izba przeprowadziła postępowanie dowodowe w zakresie wnioskowanym przez strony i dokonała prawidłowych ustaleń faktycznych, nie uchybiając przy tym zasadom ze wskazanego wyżej przepisu. Zdaniem SO ...

mianowicie, że jego zdaniem wystarczające było zbiorcze podpisanie Formularza oferty wygenerowanego na jego platformie zakupowej i że taki podpis niejako "rozciągał" się na wszystkie załączniki oferty, czyli także na sporny Formularz ...

Trudno więc o bardziej wymowne zaakcentowanie tego stanowiska. Takie stanowisko skarżący prezentował także przed KIO i dlatego KIO słusznie uznała, że nie ma konieczności szczegółowego odnoszenia się do dowodów złożonych przez ...

co do tego, że wystarczające było zbiorcze podpisanie Formularza oferty wygenerowanego na jego platformie zakupowej i że taki podpis niejako "rozciągał" się na wszystkie załączniki oferty, czyli także na sporny Formularz ...

dotyczy ona kwestii nieistotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, tj. tego kto jest dostawcą danej platformy zakupowej i jakie znaczenie należy przypisać odpowiedzi uzyskanej przez odwołującego od tego podmiotu. Są to kwestie zupełnie uboczne i w ogóle nie były one podstawą rozstrzygnięcia dokonanego przez KIO. Co prawda odwołujący się na ...

do zmiany rozstrzygnięcia KIO co do kosztów. Zarzut z pkt II.5 Dotyczy prawa materialnego i jak wynika z uzasadnienia skargi (str. 9 i n.) stanowi istotę stanowiska skarżącego. Zdaniem SO skomentowanie tego zarzutu należy rozpocząć od oceny charakteru ...

Choć jest to część SWZ odnosząca się do wymagań dotyczących wymagań dla dostaw oraz dokumentów i oświadczeń jakie mają zostać złożone w takich okolicznościach, to niewątpliwie w sposób jednoznaczny zawiera wskazanie ...

dokumentu jednoznacznie przesądzą o tym, że jest to oświadczenie woli wykonawcy (art. 66 Kodeksu cywilnego) i nie stanowi ono przedmiotowego środka dowodowego co wynika z faktu, że taki dokument musi zawierać ...

Dla skuteczności złożenia oferty w formie elektronicznej niezbędnym jest złożenie oświadczenia woli w formie elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Powyższej SO szeroko zacytował stanowisko KIO, gdyż ono (trafnie) przesądza ...

że skarżący też tego poglądu nie neguje. Skoro zaś Formularz cenowy jest oświadczeniem woli wykonawcy i to dotyczącym bardzo istotnego elementu (ceny) to niewątpliwie musi być on traktowany jako część oferty ...

skarżącego, że (jego zdaniem) wystarczające było zbiorcze podpisanie Formularza oferty wygenerowanego na jego platformie zakupowej i że taki podpis niejako "rozciągał" się na wszystkie załączniki oferty, czyli także na sporny Formularz ...

temu zarzuty z pkt 5 skargi nie były trafne. Co do nowych dowodów ze skargi i odpowiedzi na nią to SO je pominął (protokół rozprawy - k.166) z dwóch przyczyn. Po ...

tez dowodowych (pkt V skargi - str. 4 oraz pkt 3 odpowiedzi na skargę - str.2) i stanowisk stron z posiedzenia przed KIO (protokół - k.63-65). W konsekwencji wszelkie wnioski dowodowe ...

że były spóźnione. Niezależnie od tego wskazane wyżej wnioski dotyczy też okoliczności dla sprawy nieistotnych i także dlatego nie było podstaw do ich uwzględnienia. Koncentrowały się bowiem na kwestii funkcjonowania (w ...

mogły być (zgodnie z SWZ) objęte podpisem wygenerowanym przez platformę zakupową zamawiającego (tj. Formularz oferty i Oświadczenie) zostały podpisane prawidłowo (patrz str. 16 in fine uzasadnienia KIO). Nie zmienia to jednak ...

kosztach postępowania skargowego zgodnie z art. 589 ust. 1 pzp w zw. z art. 98 i 99 k.p.c. w zw. z § 14 ust. 2a pkt. 1 Rozporządzeniu Ministra ...

IV Ca 74/16 – Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku – 2016-03-04 44 fragmenty Premium

2016-03-04

powoda od wyroku Sądu Rejonowego w S. z dnia 26 listopada 2015r., sygn. akt I C 1105/15 1. oddala apelację, 2. zasądza od powoda Z. B. na rzecz pozwanej ...

do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że wykonał remont (...) przy ul. (...) zgodnie z umową i roboty zostały odebrane bez usterek. W kosztorysie zasadniczym przez niedopatrzenie nie ujęto kosztów rusztowania a ...

w postępowaniu upominawczym. Pozwana W. zaskarżyła nakaz zapłaty w całości, kwestionując roszczenie co do zasady i wysokości, wniosła o oddalenie powództwa oraz zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu wskazała ...

jako profesjonalista prowadzący działalność gospodarczą. Zgodnie z umową powód był zobowiązany do zapewnienia materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do wykonania robót na swój koszt. Pozwany zakwestionował roszczenie co do zasady i wysokości. Wyrokiem z dnia 26 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w S. oddalił powództwo i zasądził od powoda na rzecz pozwanej kwotę 2.417,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu ...

roku. W § 2 ust. 3 pkt. 3 umowy postanowiono, że wszystkie materiały, urządzenia, maszyny, narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia zabezpiecza wykonawca. Zgodnie z § 5 pkt. 3 umowy wykonawca zobowiązał się na swój koszt zapewnić kompleksowe kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad. Natomiast § 8 ust. 1 i 2 umowy strony ustaliły, że obowiązująca ich forma wynagrodzenia będzie rozliczana na podstawie kosztorysu ofertowego ...

B.. Wskazano w nim koszty pośrednie na poziomie 70%, określając, że stanowią one sumę robocizny i sprzętu. Na kosztorysie sporządzono adnotację podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentacji wspólnoty mieszkaniowej: akceptacja zakresu robót na w/w kosztorys. W dniu 12.11.2014 roku został sporządzony i podpisany przez powoda i inspektora nadzoru protokół na okoliczność konieczności ustawienia rusztowania od strony ulicy (...) / K.. W protokole zaproponowano ...

kosztorys powód skupił się na technologii wykonania robót remontowych dachu. Poprosił o wypłatę za rusztowanie i zsyp budowlany, ponieważ sprzęt ten zmuszony był wynająć, a za wynajęcie musi płacić. 19.11 ...

zgodnie z dokumentacją pod względem technicznym dobrze. Komisja postanowiła uznać roboty za wykonane bez wad i odebrane od wykonawcy z jednoczesnym przekazaniem użytkownikowi. Protokół został podpisany przez powoda, osoby reprezentujące wspólnotę mieszkaniową jak i osobę posiadającą uprawnienia budowlane. Powód wystawił fakturę VAT z dnia 17.12.2014 roku nr ...

Z. B., o wstrzymaniu pracy na wysokościach w S. przy ulicy (...) w zakresie robót dekarskich i murarskich prowadzonych na budynku wielorodzinnym do czasu zapewnienia balustrady bądź innego zabezpieczenia chroniącego pracownika przed upadkiem z wysokości, pełnych podestów roboczych, przeszkolenia pracowników w dziedzinie bhp i opracowania instrukcji bhp w zakresie wykonywanych prac. Z. B. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą B. - B. Usługi Budowlane (...) w zakresie robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Mając powyższe na uwadze Sąd Rejonowy uznał, iż powództwo nie zasługuje na uwzględnienie. Sąd ...

6 kc, Sąd Rejonowy przyjął, że ciężar udowodnienia faktu poniesienia kosztów związanych postawieniem rusztowania jak i zobowiązania pozwanej do zapłaty kwoty dochodzonej pozwem spoczywał na powodzie, który temu obowiązkowi nie sprostał ...

powód tej okoliczności nie udowodnił. Przywołując przepisy art. 353 1 kc, art. 354 § 1 kc i art. 355 § 1 i 2 kc Sąd Rejonowy wskazał, że należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności ...

art. 629 k.c. wynika, iż jeżeli strony określiły wynagrodzenie na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów (wynagrodzenie kosztorysowe), a w toku wykonywania dzieła zarządzenie właściwego organu państwowego zmieniło wysokość ...

powyższe na uwadze Sąd Rejonowy wywiódł, że strony postępowania umówiły się, iż powód zapewni materiały i sprzęt niezbędny do wykonania dzieła. Również powód sporządził kosztorys ofertowy a składając ofertę pozwanemu powód wziął odpowiedzialność za przewidziane w nim planowane prace i koszty z tym związane. Dalej Sąd I instancji zważył, że powód prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do staranności, której wymagać można od ...

który nie prowadzi budowlanej działalności gospodarczej. Tym bardziej konieczność zapewnienia sprzętu do remontu (...) powinien przewidzieć i uwzględnić w ofercie przedsiębiorca, zajmujący się zawodowo robotami budowlanymi. Fakt, iż powód rozpoczął prace bez ...

zbędny w tym postępowaniu. Jako podstawę prawna rozstrzygnięcia Sąd Rejonowy wskazał art. 629 k.c. i art. 415 k.c., uzasadniając to brakiem przesłanek w nich wskazanych. O kosztach procesu Sąd ...

wyniosły łącznie 2.417,00 zł, z czego tytułem wynagrodzenia należnego radcy prawnemu kwotę 2.400,00 zł i opłatę skarbową od pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł. Apelacje od tego wyroku złożył powód ...

Zaskarżając wyrok w całości zarzucił naruszenie: - prawa materialnego w postaci: niezastosowania art. 60 k.c. i art. 95 § 2 k.c. w zw. z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca ...

r. - Prawo budowlane skutkującego pominięciem przez Sąd Rejonowy okoliczności, że na skutek zawarcia przez powoda i inspektora nadzoru inwestorskiego protokołu konieczności z dnia 12 listopada 2014 r. doszło do zmiany umowy na roboty budowlane i powstania po stronie pozwanej zobowiązania do zapłaty na rzecz powoda wynagrodzenia za postawienie rusztowania, niezastosowania ...

powoda nie zasługuje na uwzględnienie, mimo że należycie wykonał on swoje zobowiązanie, postępował w zaufaniu i zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz za zgodą pozwanej, niewłaściwego zastosowania art. 6 k ...

procesowego w postaci: niezastosowania art. 232 zdanie drugie k.p.c. skutkującego niedopuszczeniem przez Sąd I instancji z urzędu dowodu z opinii biegłego z zakresu budownictwa na okoliczność ustalenia wartości postawienia rusztowania i balustrad ochronnych przez powoda oraz niezastosowania art. 102 k.p.c. i obciążenie powoda kosztami procesu, mimo że w niniejszej sprawie występuje szczególnie uzasadniony wypadek. W konkluzji ...

25 grudnia 2014r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu względnie o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji z pozostawieniem temu Sądowi rozstrzygnięcia o kosztach postępowania odwoławczego. W odpowiedzi na apelację pozwana wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego. Sąd Okręgowy zważył, co następuje: Apelacja nie zasługiwała na uwzględnienie. Sąd Rejonowy przeprowadził prawidłowo postępowanie dowodowe i na jego podstawie ustalił stan faktyczny, który jest wystarczający również do rozstrzygnięcia zarzutów apelacji, dlatego ...

18 kwietnia 2007 r. V CSK 55/07, L.). Zgodzić się należy z rozważaniami Sądu I instancji, akcentującymi spoczywanie ciężaru dowodu na stronach procesu, bowiem wynika to z zasady kontradyktoryjności procesu ...

procesowych, a nie w interesie wymiaru sprawiedliwości (vide: wyrok z dnia 11 grudnia 2006 r., I PK 165/2006, LexPolonica nr 1256878). W wyroku z dnia 15 stycznia 2010 r., I CSK 199/2009, LexPolonica nr 2438701 SN stanął z kolei na stanowisku, iż jeżeli uzyskanie ...

wysokość ekwiwalentu jest nieprawidłowa (por. również wyroki Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2007 r., I CSK 27/2007, LexPolonica nr 1765101, z dnia 13 lutego 2004 r., IV CK 24 ...

nr 885040, a także wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 22 listopada 2000 r., I ACa 763/2000, LexPolonica nr 356211). Podzielając w pełni trafność zaprezentowanych powyżej poglądów, należy zwrócić ...

powoda dowodów. W świetle wywodów apelacji, kluczowym jest nadto wyjaśnienie pojęcia ciężaru dowodu, jego rozkładu i skutków, bowiem zgodnie z art. 6 k.c., ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która ...

interpretuje treść protokołu kontroli przeprowadzonej w dniach 19,22 września 2014r. przez Inspektora Pracy i zakres jego oddziaływania na umowę zawartą między stronami. Powód nie wykazał aby strona pozwana zaakceptowała ...

wskazanego w § 8 wynagrodzenia brutto. Sposób zmiany umowy został przez strony określony w jej § 12 i wymagał zarówno zgody obu stron jak i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Z załącznika do tego protokołu wynika, iż decyzja ustana ...

robót określony w umowie. Ani zakres kontroli ani też treść decyzji nie dotyczyła strony pozwanej i w żaden sposób nie konstytuowała po jej stronie jakichkolwiek obowiązków. Zatem logicznym było przyjęcie przez ...

powoda prace, w ramach zawartej umowy o roboty budowlane, był kosztorys ofertowy, sporządzony przez powoda i zaakceptowany przez (...) W. M. (vide: pkt 2 § 8 umowy k-30). Kosztorys ofertowy jest to ...

na potrzeby przetargu (lub negocjacji) na wykonanie robót budowlanych przez każdego z uczestników przetargu (negocjacji) i zawiera informacje o cenie robót budowlanych, których wykonania chce się podjąć uczestnik przetargu. Podstawą do ...

są projekty wykonawcze oraz przedmiary robót. W realiach niniejszej sprawy, w świetle brzmienia umowy stron i innych dowodów przedstawionych przez powoda, prawidłowym było przyjęcie przez Sąd Rejonowy, że to powoda, jako ...

ofertę wykonania robót określonych w umowie, zawartej miedzy stronami, obciążał obowiązek prawidłowego sporządzenia kosztorysu ofertowego i ujęcie w nim wszystkich materiałów, urządzeń, narzędzi i osprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia (vide: § 2 pkt 3 ppkt 3 umowy k-28). Niewątpliwie ...

umowy zgodnie z umową w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP oraz "Warunkami f technicznymi wykonania i odbioru robót zgodnie z obowiązującymi przepisami" (vide: § 2 pkt 3 ppkt 1 umowy k-28 ...

tym koszty postępowania. Powyższego poglądu nie może zmienić podniesiony przez apelującego zarzut naruszenia art. 60 i 95 § 2 kc w zw. z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r ...

stron zastrzeżono, iż pod rygorem nieważności może być ona zmieniona jedynie za zgodą obu stron i na piśmie. Tymczasem przepis art. 25 wskazanej wyżej ustawy prawo budowlane określa obowiązki inspektora nadzoru ...

projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; sprawdzania jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10; sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowania i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania oraz do potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także ...

natomiast do zarzutu naruszenia prawa materialnego poprzez niezastosowanie art. 5 kc trzeba podkreślić, że powszechny i utrwalony w judykaturze i doktrynie jest pogląd, iż art. 5 kc nie może być podstawą zasądzenia roszczeń. Istotą i funkcją klauzuli generalnej (art. 5 kc) jest możliwość uwzględnienia w ocenie, różnego rodzaju lecz o ...

może być jego jedyną podstawą prawną (vide: wyr. SN z 19.3.2002 r., IV CKN 892/00, L.). Na uwzględnienie nie zasługiwał również zarzut naruszenia przez Sąd Rejonowy art. 102 ...

w art. 98, dotyczy to jednak tylko wypadków szczególnie uzasadnionych. Przepis ten urzeczywistnia zasadę słuszności i jako wyjątkowy nie podlega wykładni rozszerzającej. Nie konkretyzuje on pojęcia "wypadków szczególnie uzasadnionych", toteż ich ...

okoliczności konkretnej sprawy - powinien kierować się własnym poczuciem sprawiedliwości, które jednak nie może być dowolne i winno być uzasadnione w sposób umożliwiający jego weryfikowalność w postępowaniu odwoławczym przez Sąd II-ej ...

ocenie przesłanek z art. 102 kc należą zarówno fakty związane z samym przebiegiem procesu, jak i będące "na zewnątrz" procesu, również dotyczące stanu majątkowego i sytuacji życiowej strony (patrz: Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, pod redakcją T. Erecińskiego, Wyd. Prawnicze ...

98 § 1 kpc nie ma miejsce w niniejszej sprawie, co oznacza, że zaskarżone rozstrzygnięcie Sądu I instancji powinno się ostać. Skarżący powód przytoczył w uzasadnieniu swego stanowiska argumenty, które nie skutkują koniecznością zmiany zapadłego w postępowaniu przed I instancją orzeczenia. Argumenty te nie przekonują. Wobec powyższego, uznając apelację za oczywiście bezzasadną, na mocy ...

jak w punkcie (...) sentencji. O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono na podstawie art. 108 § 1, 98 i 99 kpc oraz § 10 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 2 pkt 5 rozporządzenia ...

VI GC 16/07 – Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu – 2007-06-20 179 fragmentów Premium

2007-06-20

rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w S. przeciwko M. F. o zaniechanie i o zapłatę I. zasądza od pozwanego M. F. na rzecz powoda (...) sp. z o.o. w S. kwotę ...

niedozwolonych działań w postaci wykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa powoda, a także nakłaniania dalszych klientów i pracowników powoda do rozwiązania umów z powodem w celu przysporzenia sobie korzyści, tj. działań określonych w art. 3 oraz art. 11 ust. 1 i ust. 2 i art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jeden . Dz ...

z.n.k.) oraz o zasądzenie od pozwanego kwoty 202.800,00 zł tytułem odszkodowania i kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że od 10 lat prowadził placówkę w K ...

2005 r. czynił starania o podział spółki, domagając się wydzielenia dla siebie placówek w T. i K., a w lipcu 2005r. złożył pozew o rozwiązanie spółki. Powód prowadził także placówkę ...

sierpnia 2006r. pozostali pracownicy placówki powoda w K. rozwiązali umowy o pracę z powodem i podjęli pracę u pozwanego. W okresie od sierpnia do października 2006 r. pozwany wraz z ...

byłymi pracownikami powoda przejął obsługę dotychczasowych klientów powoda w K., tj. (...) sp. z o.o. i (...) sp. z o.o. (oznaczanymi dalej jako J.). W październiku 2006 r. pozwany otworzył placówkę ...

tj. (...) sp. z o.o. (oznaczanym dalej jako (...) T. (...)). Nadto we wrześniu 2006 r. V. I.. sp. z o. o. w G. wycofała się ze współpracy z powodem, a obecnie jej ...

składają się: w odniesieniu do placówki w K. średni miesięczny dochód tej placówki tj. 48.400,00 zł za 3 miesiące (październik, listopad i grudzień 2006), powiększony o kwotę 27.200,00 zł jako utracone dochody w następstwie odejścia ...

średni miesięczny dochód od (...) sp. z o.o., tj. 15.200,00 zł za listopad i grudzień 2006 r., co daje łącznie 30.400,00 zł. Zdaniem powoda pozwany dopuścił się czynów nieuczciwej konkurencji określonych w art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 1 i 2 z.n.k. Powód wskazał, że pozwany dopuścił się czynu z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy poprzez wykorzystanie w swojej działalności w tej samej branży i w tym samym zakresie usług informacji stanowiących tajemnicę powoda, a dotyczących w szczególności stosowanych procedur, stawek, prowizji i upustów, jak też w zakresie kontaktów z kontrahentami i osobistego doświadczenia zdobytego w trakcie wieloletniego zatrudnienia u powoda. Powód podkreślił, że pozwany zobowiązał się ...

do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zdobytych w czasie pracy u niego, a dotyczących klientów i zasad współpracy z nimi. Ponadto, w ocenie powoda, pozwany dopuścił się czynu określonego w art. 12 ust. 1 i 2 z.n.k. poprzez nakłanianie pracowników powoda do wypowiedzenia umów o pracę w placówce ...

przyjęcia korzystniejszych warunków o pracę w placówce w T.. Przejęcie "z dnia na dzień" pracowników i obsługi kluczowych klientów świadczy o zorganizowanym charakterze działania, obliczonego na pozbawienie powoda doświadczonych kadr i możliwości dalszej obsługi klientów. Przejęcie to odbyło się z oczywistą korzyścią dla pozwanego, ponieważ wykorzystuje on nadal wiedzę i doświadczenie nabyte u powoda oraz bazuje na dotychczasowych zasadach współpracy z konkretnymi klientami. W swoich ...

dotychczasowej współpracy ze spółkami (...) oraz (...) T. (...) nie było żadnych nieporozumień ani zastrzeżeń co do terminowości i jakości świadczonych usług. Nie można więc uznać za przypadek czy zbieg okoliczności faktów świadczących o ...

działań pozwanego. Poza tym powód zaznaczył, że podjęcie opisanych działań nie byłoby możliwe bez współpracy i pomocy W. M.. Na uzasadnienie swoich twierdzeń powód wniósł o dopuszczenie dowodów z dokumentów urzędowych i prywatnych załączonych do pozwu, z zeznań świadków (k. 3) i z przesłuchania stron. W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz ...

wobec niego, w szczególności nie sprecyzował, jakie tajemnice firmy zostały przez pozwanego przekazane osobom trzecim i na jakiej podstawie nie był uprawniony do wykorzystania informacji rzekomo zdobytych w czasie pracy u ...

konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Pozwany zaznaczył, że powód własnym nierzetelnym postępowaniem spowodował odejście pozwanego i innych pracowników, mianowicie poprzez praktykę zawierania umów o pracę na czas określony ze skróconym okresem ...

przepisów prawa pracy, jak też stosowanie szykan wobec pozwanego, tj. bezprawne nałożenie nań kary pracowniczej i zignorowanie wniesionego odwołania, a także wcześniejsze upomnienia. Zdaniem pozwanego, prezes powoda H. S. nie dotrzymywał zobowiązań wobec pracowników, obniżał i zawieszał premie, stosował najniższe wynagrodzenie za pracę, rozpowszechniał informacje o zawiadomieniach składanych do prokuratury przeciwko drugiemu zarządcy i nie interesował się kontaktami z klientami placówek w T. i K.. Tym samym według pozwanego wytoczone powództwo stanowi próbę obciążenia pozwanego skutkami działań H. S ...

uwagę, że placówka w K. nie uległa likwidacji, lecz powód sam wycofał się z rynku i nie próbował zabiegać o dotychczasowych klientów, a poza tym w istocie nie posiadał żadnych umów ...

liczyć na wyłączność obsługi. Jednocześnie pozwany podkreślił, że nie zawarł ze swoimi klientami w K. i T. żadnych umów i działa w oparciu o zlecenia, nie mając wyłączności na świadczenie usług. Pozwany zaznaczył również, że ...

celu udowodnienia twierdzeń zawartych w odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o przeprowadzenie dowodu z dokumentów i z zeznań świadków (k. 107-115). Na rozprawie w dniu 2 kwietnia 2007r. pełnomocnik powoda oświadczył, że pkt 1 petitum pozwu był aktualny w chwili wniesienia pozwu i że zajmie stanowisko w tej kwestii po zapoznaniu się z odpowiedzią na pozew (k. 164 ...

A. D., K. J., A. C., A. C. (1), T. M., Z. K., J. F. i W. M. celem ustalenia współpracy powoda z kontrahentami, jakości świadczonych usług, przyczyn rozwiązania umowy o ...

z o.o. w G. a powodem, b) A. G. (1), P. L., R. K., I. M. i M. W. celem ustalenia przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę u powoda, c) M. P. (1 ...

przesłuchaniem byłych pracowników P. G. w K. oraz d) W. K., K. F., M. P. i K. W. celem ustalenia okoliczności związanych ze stosunkami prawnymi łączącymi strony i ich zakończeniem (k 198). W piśmie procesowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. pełnomocnik powoda ...

niedozwolonych działań w postaci wykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa powoda, a także nakłaniania dalszych klientów i pracowników powoda do rozwiązywania umów z powodem w celu przysporzenia sobie korzyści, tj. działań określonych w art. 3 oraz art. 11 ust. 1 i ust.2 oraz art. 12 ust. 1 i ust. 2 z.n.k. w okresie trzech lat od daty ustania stosunku pracy pozwanego ...

wniosków dowodowych w pkt 12 - celem ustalenia kogo miał na myśli pisząc "powód", pkt 15 i 16 odpowiedzi na pozew - celem ustalenia okoliczności które mają być wykazane, ewentualnie o ich oddalenie ...

karnego. Tytułem wyjaśnienia pełnomocnik powoda wskazał, że w latach 2003-3006 zatrudnianie pracowników w spedycjach i agencjach celnych na czas określony było powszechną praktyką. Dodał też, że przedłożone z pozwem upoważnienia ...

dokumentów pracowniczych pozwanego, dokumentów świadczących o przygotowywaniu przejęcia przy pomocy W. M. placówek w T. i K., argumentując, że potrzeba ich powołania wynikła po złożeniu przez pozwanego odpowiedzi na pozew. (k ...

dotyczącej przeprowadzenia dowodu z zeznań świadka M. P. (1), na co pełnomocnik pozwanego wyraził zgodę i cofnął wniosek o przeprowadzenie tego dowodu. Pełnomocnik powoda z kolei cofnął wniosek o przeprowadzenie dowodu ...

z dnia 16 maja 2007 r. pełnomocnik powoda zwrócił uwagę, że w odpowiedzi na pozew i w piśmie procesowym z dnia 06 maja 2007r. pozwany nie wdał się w spór ...

te zostały przez pozwanego przyznane. W tym samym piśmie pełnomocnik powoda sprecyzował podstawę prawną powództwa i wskazał, że art. 12 ust. 2 z.n.k. odnosi się do pozwanego jako osoby ...

ustaniu stosunku pracy sam stał się osobą trzecią. Powód zwrócił uwagę, że wykorzystanie znajomości procedur i stawek w odniesieniu do określonych klientów przy jednoczesnym przejęciu pracowników, a także rekomendacja i wsparcie udzielone pozwanemu przez W. M. wyczerpują znamiona opisane w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy. Ponadto powód podkreślił, że żądanie zaniechania niedozwolonych działań przez pozwanego odnosi się także do innych placówek powoda m. in. w B. i Ł., ponieważ pozwany przy pomocy W. M. może podjąć działania zmierzające do przejęcia pracowników i klientów tych placówek (k. 353). Pełnomocnik powoda zaznaczył, że pozwany nie odniósł się również do ...

on przyczynia się do współzawodnictwa na rynku. To powodowi można zarzucić działanie sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami, które doprowadziło do odejścia pracowników, co odbiera mu prawo do występowania z zarzutami ...

działalność gospodarczą, bez gwarancji zatrudnienia fachowego personelu, podjął ogromne ryzyko, opierając się na wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościach zdobytych w czasie pracy u powoda, które jednak nie stanowiły tajemnicy przedsiębiorstwa (k. 402 ...

pozwanego cofnął wniosek o przesłuchanie świadka P. L., a pozwany o przesłuchanie świadka M. W. i w związku z tym Sąd uchylił postanowienie z dnia 12 kwietnia 2007 r. w części ...

o zaliczenie do materiału dowodowego załączonych kserokopii polecenia wyjazdu służbowego W. M. do K., T. i Ł. z dat: 08-10.08.2006 r. 20-22.08.2006 r., 03-05 ...

2006 r., uzasadniając konieczność przedłożenia tych dowodów treścią zeznań złożonych na rozprawie w dniu 17 i 18 maja 2007 r. przez W. M. i powoda - H. S., w których ten pierwszy oświadczył, że nie pamięta dokładnie dat wyjazdów ani treści i charakteru prowadzonych rozmów, natomiast H. S. omawiał okoliczności i konsekwencje wynikające dla powoda z tychże wyjazdów. Odnośnie do treści pisma pozwanego z dnia 17 ...

sierpniu 2006r. pozwany podjął własną działalność, a już cztery tygodnie później zatrudniał pracowników powoda i obsługiwał jego klientów; identyczna sytuacja nastąpiła w T., gdzie pozwany otworzył w ciągu 3 tygodni swoją placówkę, przejmując pracowników i klientów powoda. Poza tym pełnomocnik powoda zwrócił uwagę, ze pozwany wykorzystał po podjęciu działalności swoją szeroką wiedzę i doświadczenie, niemniej jednak miał dostęp do szeregu innych informacji dotyczących konkretnych zasad współpracy i specyfiki (...) firm (...) czy (...) T. (...). To właśnie owe informacje oraz przejęcie pracowników umożliwiło pozwanemu uruchomienie swojej działalności i przejęcie obsługi klientów powoda z dnia na dzień. Jednocześnie zachodzi "zadziwiająca przychylność" klientów, którzy wycofują gwarancje i zabezpieczenia dla powoda a następnie przekazują je pozwanemu, bądź przekazują zlecenia placówce pozwanego i zwlekają z wnioskiem o wpis agentów celnych na listę Agencji Rynku Rolnego (powoływanej dalej jako ...

M. jeszcze jako prezes powoda prowadził intensywne rozmowy z klientami powoda m.in. w T. i K., w tym też przy udziale pozwanego. W. M. informował pracowników powoda o powództwie o ...

pracowników oraz zaprzestaniem obsługi klientów. Ponadto pełnomocnik powoda wskazał, że pozwany wykorzystał chronione tajemnicą handlową i tajemnicą przedsiębiorstwa powoda szczegółowe informacje dotyczące specyficznej współpracy z konkretnymi klientami, bez których przejęcie obsługi celnej kontrahentów powoda nie mogłoby nastąpić tak szybko i sprawnie (k. 477-480). Na rozprawie w dniu 06 czerwca 2007 r. pełnomocnik pozwanego złożył ...

w którym podtrzymał dotychczasowe stanowisko oraz wniósł o zasądzenie kosztów procesu według załączonego spisu kosztów i wydatków. W piśmie tym podtrzymał dotychczasowe stanowisko odnośnie do niewykazania przez powoda przesłanek odpowiedzialności pozwanego ...

zgodnym z prawem, a wybór firmy pozwanego przez klientów opierał się o kryteria fachowości, wiarygodności i pewności wykonania usług. Poza tym wywodził, że niniejsze powództwo ma na celu wyłącznie szykanowanie pozwanego i przeszkadzanie mu w pracy. Zarzucił też brak legitymacji biernej pozwanego, ponieważ treść przesłuchania powoda wskazuje ...

z jakich przyczyn chce dochodzić roszczenia od pozwanego, a samo roszczenie jest pozbawione podstawy faktycznej i prawnej (k. 491-493). Sąd Okręgowy ustalił, co następuje: P. (...) sp. z o.o. w ...

H. S., a wiceprezesem do dnia 27 października 2006 r. był W. M.. H. S. i W. M. są jednocześnie wspólnikami powodowej spółki. dowód: - odpis z rejestru przedsiębiorców KRS, k. 11 ...

terenie kraju. W spornym okresie miał swoje placówki m. in. w K., T., Ł., B. i w G.. Zgodnie z nieformalnym podziałem obowiązków między członków zarządu powoda bezpośredni nadzór nad placówkami w K. i w T. sprawował W. M.. dowód: - zeznania świadka R. K., k. 374, - zeznania świadka W ...

H. S., k. 407 Pozwany od dnia 16 sierpnia 2006 r. prowadzi na terenie K. i T. działalność gospodarczą pod firmą nazwą F. - Agencja (...). dowód: informacja z Urzędu Miejskiego w R ...

dyrektora oddziału północnego, k. 43, - świadectwo pracy, k. 50, - zeznania pozwanego, k. 496-497, 499 i 500 W początkowym okresie pracy u powoda pozwany nie mógł się odnaleźć z uwagi na brak doświadczenia własnego i pozostałych pracowników, jednak z czasem radził sobie coraz lepiej. Kilkakrotnie otrzymywał kary dyscyplinarne zarówno od H. S., jak i W. M., z czasem ich liczba zmalała . Pozwany znał W. M. od początku zatrudnienia u ...

373 Placówka w K. była jedną z najbardziej dochodowych placówek powoda. Pozwany miał najwyższe wynagrodzenie i najwyższe premie spośród wszystkich kierowników placówek, poza tym otrzymał od spółki korzystną niskooprocentowaną pożyczkę. Pozostali ...

placówki mieli wyższe premie niż pracownicy innych placówek. Pozwany kilkakrotnie wyjeżdżał w delegacje do (...), na (...) i (...) jako jeden z nielicznych pracowników powoda. Pracownicy placówki w K. byli zatrudnieni na podstawie umów ...

k. 270, - zeznania powoda H. S., k. 409, 415, 417, 418, - zeznania pozwanego, k. 499 i 500 Pozwany miał bardzo dobre stosunki z podlegającymi mu pracownikami oraz z klientami. Mając wykształcenie ...

powód wprowadził nowy system premiowania pracowników, który spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem. Jego inicjatorem i współautorem był pozwany. dowód: ­ - zeznania powoda H. S., k. 414, - zeznania świadka Z. K., k. 318 - zeznania pozwanego, k. 500 i 509, Największymi klientami powoda w K. były spółki (...), a w T. (...) sp. z o.o ...

podejrzewał ponadto, że działa on na niekorzyść spółki w ramach nadzorowania kantorów należących do spółki i skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. dowód: - zeznania świadka W. M., k. 379 ...

W. M. wystąpił z propozycją podziału spółki, wedle której miały mu przypaść placówka w K. i T.; ostatecznie jednak do podziału nie doszło. Z kolei w lipcu 2005 r. wytoczył powództwo o rozwiązanie spółki, jednocześnie planując dalszą obsługę klientów z K. i T. w ramach własnej działalności. Informował klientów powoda o wytoczeniu powództwa i zapewniał ich, że zagwarantuje dalszą obsługę celną, a pracowników powoda upewniał, że zatrudni ich u ...

agentów celnych. Obecnie nie ma takiej możliwości, gdyż cały jego majątek został zajęty przez prokuratora i nie jest w stanie udzielać gwarancji celnych. dowód: zeznania powoda H. S., k. 409 Po złożeniu przez H. S. zawiadomień do prokuratury i wszczęciu postępowania karnego wobec W. M. ten ostatni został przez Prokuraturę zawieszony w pełnieniu funkcji członka zarządu. H. S., za zgodą prokuratora, zawiadomił o tym fakcie kierowników placówek i ważniejszych klientów. dowód: - zeznania świadka W. M., k. 380, - notatka ze spotkania z kierownikami placówek ...

k. 498, - zeznania powoda H. S., k. 411 Pod wpływem informacji o konflikcie w zarządzie i o postępowaniu o rozwiązanie spółki pracownicy placówki w K. żyli w niepewności nie wiedząc jaki ...

ponieważ w okresie 2005-2006 agenci celni byli poszukiwanymi pracownikami. Jednak pozwany miał większe aspiracje i nie chciał być szeregowym pracownikiem. dowód: zeznania pozwanego, k. 499 Od okresie od 20 czerwca ...

w dniu 20 lipca 2006r., W. M. pisemnie przeprosił pozwanego za udzielone mu upomnienie i zwrócił się do niego przemyślenie decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy. dowód: - wypowiedzenie umowy o pracę ...

dniu 10 maja 2006 r. H. S. spotkał się z prezesem zarządów J. A. G. i poinformował go o zawieszeniu W. M. w pełnieniu funkcji członka zarządu. Wszystko to wzbudziło niepewność prezesa G. odnośnie do dalszej współpracy i dodatkowo wywołało niepokój w kontekście zwiększonego importu w okresie letnim, dlatego zdecydował, aby w większym ...

stanie prowadzić obsługi (...) spółek (...). Specyfika spółek (...) przejawiała się w tym, że nie dysponują one magazynami i możliwością przechowywania komponentów, a każda nieterminowość obsługi celnej stanowi zagrożenie dla produkcji. Inna swoistość w ...

ze słownika stworzonego we współpracy ze spółką (...), zawierającego zestawienie kodu, symboli technicznych wyrobów, nazwy własnej i kodu taryfy celnej. Posługiwanie się tym słownikiem znacznie ułatwiało obsługę celną. dowód: -zeznania powoda , k ...

placówki w K. podjęcie u niego pracy w charakterze agentów celnych, oferując im wyższe wynagrodzenie i umowy na czas nieokreślony. Kilka dni po spotkaniu z pozwanego z A. G., bo w ...

przypadkach o 50-60%, wynagrodzenia niż u powoda. dowód: - zeznania powoda H. S., k. 410 i 411, - zeznania świadka K. F., k. 310 , - zeznania świadka M. P., k. 313, - zeznania świadka W. K., k. 321 - zeznania pozwanego, k. 501 i 502 Po złożeniu wypowiedzeń przez pracowników z K. W. M. próbował nakłonić ich do cofnięcia ...

terminie do dnia 28 sierpnia 2006 r. dokumentacji w postaci bazy danych zgłoszeń celnych przywozowych i wywozowych dla J. w wersji elektronicznej (CD ROM), oryginałów dokumentów przywozowym dla zdarzeń zrealizowanych na ...

pośredniego; wydruków rejestrów dla zdarzeń zrealizowanych na bazie upoważnienia pośredniego; oryginału potwierdzenia złożenia zabezpieczenia generalnego i oryginału TC 11 firmy, oryginałów pozwoleń na gospodarcze procedury celne, procedury uproszczone oraz rejestrów procedur ...

każdego miejsca uznanego do jej realizacji. Już następnego dnia W. M. zarządził zwrot wymienionych dokumentów i w dniu 28 sierpnia 2006 r. zostały one przekazane przedstawicielowi spółek (...). Powodowi nie cofnięto upoważnienia ...

27, - pismo W. M. z dnia 24sierpnia 2006, k. 26, - protokół przekazania baz danych i wydruków, k. 25, - zeznania świadka W. M., k. 389, - zeznania świadka J. D., k.296 ...

obsługi spółek (...). Jednak w następstwie odejścia wszystkich pracowników placówka w K. praktycznie utraciła zdolność funkcjonowania i zaprzestała działalności. dowód: - zeznania świadka Z. K., k. 316, - zeznania świadka J. D., k. 299 ...

dalszą obsługę tego podmiotu, ale tylko w placówce w T., na co spółka nie przystała i prokurent Z. S. pod wpływem propozycji swojego pracownika R. L. nawiązał współpracę z pozwanym. R. L. ma uprawnienia agenta celnego i w związku z tym samodzielnie dokonuje odpraw celnych (...), odpłatnie korzystając ze sprzętu pozwanego (komputera, drukarki i formularzy). Od października 2006 r. R. L. jest zatrudniony u pozwanego na stanowisku agenta celnego ...

świadka Z. S., k. 287-288, - pismo powoda do prokurenta spółki (...), k. 34 W lipcu i w sierpniu 2006 r. W. M. nie przekazywał zarządowi żadnych informacji na temat placówki w ...

Z. K. kontaktowania się z klientami tej placówki oraz zakazał, wbrew żądaniom prezesa, wyjazdu informatyka i pracownika działu administracyjnego do K.. dowód: zeznania świadka Z. K., k. 317 W placówce w ...

agencję celną w K.. dowód: - zeznania świadka W. M., k. 389, - zeznania pozwanego, k. 497 i 502, - zeznania świadka B. P., k. 301 Krótko po tym spotkaniu pozwany zaproponował pracownikom placówki w T. podjęcie pracy u siebie, oferując im wyższe wynagrodzenia i umowy na czas nieokreślony. Pracownicy placówki byli zatrudnieni na czas określony, z możliwością 2-tygodniowego ...

zostały zatrudnione u pozwanego jako agenci celni. Ostatni z pracowników powoda wypowiedział umowę o pracę i od razu po upływie wypowiedzenia został zatrudniony u pozwanego. dowód: - zeznania świadka A. C., k ...

powiadomiła spółkę (...), że dotychczasowi pracownicy nie podpiszą kolejnych umów, wtedy skontaktował się z nimi pozwany i zaoferował swoje usługi informując, że zatrudnia byłych pracowników powoda, który wcześniej obsługiwali spółkę. To przesądziło ...

więc wpis innych agentów stał się bezcelowy. B. P. kilkakrotnie interweniowała telefonicznie u pracowników powoda i kazała im przekazać obsługę pozwanemu. dowód: - zeznania T. M. , k. 306, - zeznania świadka B. P ...

czasu pracy, 1/10 lub 1/20 etatu. Pozwany jako kierownik placówki wiedział o tym i akceptował taką sytuację, zresztą sam był zatrudniony u W. M. na 1/20 etatu. dowód ...

we wrześniu 2006 r. pozwanemu niewielkie pieniądze. Aktualnie kancelaria W. M. prowadzi działalność w K. i T.. W K. zajmuje wspólnie pomieszczenia z pozwanym, a w T. taka sytuacja miała wcześniej ...

M. bywa w tych miejscowościach na tyle rzadko, że utrzymywanie lokalu byłoby nieopłacalne. W. M. i pozwany współpracują ze sobą i nawzajem polecają swoje usługi. Łączy ich stała umowa, na podstawie której W. M. świadczy usługi ...

na rzecz pozwanego. dowód: - zeznania świadka W. M., k. 384-385, - zeznania pozwanego, k. 501 i 502 W 2006 r. w okresie od stycznia do sierpnia średnie dochody placówki powoda w ...

wynosiły w okresie od stycznia do października 2006 r. 15.200 zł. dowód: zestawienie kosztów i przychodów, k. 62-65 Sąd Okręgowy zważył, co następuje: Stan faktyczny sprawy został ustalony w oparciu o dokumenty urzędowe w postaci odpisu z KRS i z ewidencji działalności gospodarczej oraz dokumenty prywatne złożone przez strony do akt sprawy, zeznania świadków: A. G., J. D., B. P., W. M., I. M., J. F., T. M., A. C., A. C. (1), E. P., A. D., K ...

M. P., W. K., K. W., Z. S., R. L., A. G. (1), R. K., I. M. oraz z przesłuchania stron. Dokumenty urzędowe stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo ...

aby zapewnić ciągłość funkcjonowania tej placówki podczas perturbacji kadrowych. Zeznania tych świadków są logiczne, spójne i wzajemnie się uzupełniają. Nie ma powodu, by je kwestionować w świetle pozostałych dowodów. J. F ...

C. (1) (k. 312-313), E. P. (k. 328-331), A. D. (k. 331-333) i K. J. (k. 333-334). Wszystkie były pracownikami placówki w T., przy czym E. P. była jej kierownikiem. K. J., A. C. (1) i A. D. miały umowy o pracę na czas określony, który upływał z końcem października i bezpośrednio potem zostały zatrudnione u pozwanego na podstawie umów na czas nieokreślony, za wyższym wynagrodzeniem ...

P. była zatrudniona na czas oznaczony, w dniu 05 listopada 2006 r. wypowiedziała umowę powodowi i po upływie wypowiedzenia, na swoją prośbę została zatrudniona na identycznym stanowisku u pozwanego. Nie miała ...

dał też wiary zeznaniom A. C. (1)w części dotyczącej przyczyn nieprzedłużenia umowy z powodem i odmowy przyjęcia korzystniejszej oferty (k. 308) Sąd dał wiarę zeznaniom tych świadków co do tego ...

z pozwanym, za wyższym wynagrodzeniem. Świadek K. F. tłumaczył wypowiedzenie umowy złą atmosferą u powoda i otrzymaniem lepszej propozycji od pozwanego; zaprzeczył, aby pozwany wywierał na niego nacisk w tej sprawie ...

zablokował tę umowę (k. 310). W tej części jego zeznania nie budzą zastrzeżeń, są logiczne i spójne. Natomiast Sąd nie dał wiary temu, że H. S. informował o braku perspektyw firmy i proponował świadkowi zatrudnienie w innej jego firmie (k. 311), ponieważ całokształt późniejszych działań H. S ...

było utrzymanie pozycji powodowej spółki oraz jej placówki w K., sprzeciwiał się konsekwentnie jej rozwiązaniu i podziałowi. Świadek W. K. był pracownikiem placówki w K., a po wygaśnięciu umowy o pracę między powodem i pozwanym, został kierownikiem placówki powoda w tym mieście, a następnie, po wypowiedzeniu umowy o pracę ...

tego świadka nie ma większego znaczenia, niemniej zważywszy na wielokrotnie podkreślane relacje między pracownikami placówki i wzajemne zaufanie, takie twierdzenie budzi wątpliwości. Zastrzeżenia budzą zeznania świadka M. P., który stwierdził, że ...

z H. S. w dniu 10 maja 2006 r., powzięcia wiedzy o konflikcie w spółce i o zawieszeniu W. M. w wykonywaniu funkcji członka zarządu. Świadek tłumaczył podjęcie współpracy z pozwanym koniecznością utrzymania płynności obsługi celnej, a także tym, że znał pozwanego i jego pracowników z dotychczasowej współpracy. Nie interesował się bliżej konfliktem w powodowej spółce, jego uwaga ...

J. D. (k. 294-300) były wiarygodne w zakresie dotyczącym zasad współpracy J. z powodem i momentu zakończenia tej współpracy; okoliczności te są w zasadzie bezsporne i znajdują wsparcie w pozostałych dowodach. Jest ona pracownikiem spółek (...), w których odpowiada za obsługę celną ...

się z tych częściowo zeznań wycofała, twierdząc, że takie same zastrzeżenia można skierować do pozwanego i innych agencji celnych. Nie zasługują na to, aby dać im wiarę jej zeznania, że nie ...

powód nie wykazał, że było inaczej, a poza tym po dniu 28 sierpnia 2006 r. i tak nie był w stanie obsługiwać J. z powodu braku pracowników, stąd ta okoliczność nie ...

ma decydującego znaczenia. Świadek B. P. (k. 301-304) jest zatrudniona jako specjalista ds. importu i eksportu w (...) T. (...). Wiarygodne są jej zeznania w części dotyczącej okoliczności zakończenia współpracy z powodem ...

do powoda, był w stanie dokonywać obsługi celnej. Zeznania te znajdują wsparcie w pozostałych dowodach i nie były przedmiotem sporu między stronami. Natomiast nie zasługują na wiarę jej zeznania dotyczące spotkania z pozwanym i W. M. we wrześniu 2006 r., jeżeli chodzi o charakter i przebieg tego spotkania. Zeznała ona, że spotkanie dotyczyło spraw bieżących, a pozwany został jej jedynie ...

k. 301). Następująca po tym spotkaniu sekwencja wydarzeń przemawia jednoznacznie za innym celem wyjazdu pozwanego i W. M.do T.; także treść e-maila syna tego ostatniego (k. 281, pkt 6) potwierdza, że B. P. była zorientowana w sytuacji i przebieg wydarzeń nie stanowił dla niej zaskoczenia. Istotne znaczenie miały jej zeznania, że warunkiem zawarcia ...

podejrzewając go o nieuczciwe działania wobec spółki, złożył przeciw niemu zawiadomienie do prokuratury, cofnął prokurę i powołał na niższe stanowisko, a w końcu wypowiedział mu umowę pracę. Obecnie świadek ten jest ...

pracowników placówki w K.. Sąd dał wiarę, że w 2005 r. razem z W. M. i innymi pracownikami utworzył spółkę jawną, mającą w zakresie działalności m.in. usługi agencji celnej, która nie podjęła działalności i została rozwiązana w 2006 r. uchwałą wspólników (k. 357-8). Zeznania te znajdują potwierdzenie w ...

pracowników powoda przez W. M.. Przeciwko temu przemawiają jego bliskie związki świadka z W. M., i fakt, że sam był u niego zatrudniony. Zeznania świadka I. M. (k. 374-378) należało uznać za wiarygodne. Świadek była zatrudniona u powoda jako referent ...

M. złożył pozew o rozwiązanie spółek (...), a atmosfera dodatkowo pogorszyła się, gdy pracownicy działu prawnego i W. M. zawiązali spółkę jawną. Zeznania tego świadka są spójne i znajdują potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym. Zeznania świadka A. G. (1) (k. 363-364) nie wniosły nic istotnego do sprawy. Była ona do 2004 r. pracownikiem powoda w S. i nie potrafiła nic powiedzieć o przedmiocie procesu. Nie miały również większego znaczenia zeznania świadka K ...

zaproponował on podjęcie współpracy z pozwanym. Świadek nie miał on istotnej wiedzy na temat okoliczności i przyczyn zmiany agencji celnej, z jego perspektywy liczyło się zapewnienie ciągłości obsługi celnej. Sąd uznał ...

dniu 10 maja 2006 z J. D., na którym została poinformowana o zawieszeniu W. M. i o woli dalszej współpracy. Zaprzeczył, aby prezes S. informował pracowników placówki o braku perspektyw powodowej ...

wyposażona spośród placówek spółki. Istotne znaczenie mają wiarygodne zeznania świadka, że W. M. w lipcu i w sierpniu 2006 r. nie przekazywał zarządowi żadnych informacji na temat placówki w K., zakazał świadkowi kontaktowania się z klientami tej placówki oraz zakazał, wbrew żądaniom prezesa, wyjazdu informatyka i pracownika działu administracyjnego do K. (k. 317). Świadek potwierdził też okoliczności związane ze zwrotem dokumentacji ...

w zakresie dotyczącym faktów niekwestionowanych przez żadną ze stron. Świadek ten jest wspólnikiem powodowej spółki i był wiceprezesem zarządu do czasu odwołania w dniu 27 października 2006 r. Przyznał, że był ...

w następstwie zawiadomienia złożonego przez H. S.. Aktualnie jest oskarżony o działanie na szkodę spółki i wyrządzenie jej szkody w wysokości 2 mln 800 tys. zł. Wiarygodne są zeznania świadka odnośnie do nadzorowania przez niego placówek w K. i T., historii jego znajomości z pozwanym, wytoczenia powództwa o rozwiązanie powodowej spółki. W tym zakresie ...

po otrzymaniu wezwania (k. 389). Sąd nie dał wiary jego zeznaniom, że nie inspirował pozwanego i pracowników placówek do rozwiązania umów o pracę, że o zarejestrowaniu przez pozwanego działalności dowiedział się już po fakcie, że próbował ratować placówki w T. i K. przed likwidacją, ani też że nie pamięta treści rozmów z przedstawicielami spółki (...) w dniu ...

silne podstawy do przyjęcia, że świadek ten był autorem planu mającego doprowadzić do przejęcia pracowników i kluczowych klientów powoda w K. i T.. Przekonuje o tym szereg argumentów. Po pierwsze, już od początku 2004 r. W. M ...

dążył do usamodzielnienia się od H. S.. Świadczą o tym jego próby doprowadzenia do rozwiązania i podziału zarówno powodowej spółki, jak i spółki (...), w której obaj byli wspólnikami. Od tego czasu konflikt między nimi ulegał eskalacji, zwłaszcza ...

działalności usługi agencji celnej, wobec sprzeciwu H. S.co do podziału spółki, utraciła rację bytu i została rozwiązana. Natomiast obecnie, w obliczu oskarżenia o działanie na niekorzyść powodowej spółki, podjęcie takiej ...

u głównych klientów powoda, o czym świadczą wspólne wizyty o głównych kontrahentów powoda w K. i w T.. Symptomatyczny w tej materii jest udział pozwanego w spotkaniu z przedstawicielami (...) T. (...) we ...

w K., a w październiku polecił go jako osobę, która będzie tworzyła placówkę w T., i której można dać upoważnienie (zeznania świadka B. P., k. 301). Po czwarte, o współdziałaniu W ...

wyjazdu służbowego (k. 484-489), bo w tym samym okresie W. M. wyjeżdżał do T. i Ł., ale o zajęcie przez pozwanego pomieszczeń zajmowanych przez W. M. (zeznania świadka W. M ...

384-385, zeznania pozwanego, k. 500), czy udzielenie mu przez pożyczki (zeznania pozwanego, k. 501 i 509). Bez znaczenia z tego punktu widzenia jest to, że pozwany podnajął pomieszczenia i zawarł umowę pożyczki. O intencjach W. M. świadczą najdobitniej i zupełnie jednoznacznie wydruki uzyskane z jego służbowego komputera. Świadek zeznał, że odchodząc z pracy polecił usunąć wszelkie dane ze swojego komputera, w postaci prywatnych notatek i listów jego i jego rodziny (k. 396). W toku postępowania karnego przeciwko niemu zdołano odtworzyć częściowo treść usuniętych ...

się wśród nich oferty pozwanego, powołujące się na wieloletnie doświadczenie personelu zdobyte w P. G. i zapewniające że stawki za usługi nie będą wyższe niż u powoda (k. 278). Już sama ...

obecność rzeczonych ofert w komputerze W. M. jest w zasadzie potwierdza jego współdziałanie z pozwanym i fakt precyzyjnego zaplanowania przejęcia pracowników i klientów powoda. Podkreślenia wymaga, że świadek nie zakwestionował autentyczności wskazanych dokumentów. Na zaplanowany charakter przedsięwzięcia ...

M., mające na celu utrzymanie placówki w K., tj. prośba do pozwanego o wycofanie wypowiedzenia i próby zatrzymania pracowników, były pozorne i miały być dowodem jego rzekomej troski o powodową spółkę. Wreszcie, nieprzypadkowe było zatrudnienie przez W. M. pracowników placówek powoda z K. i z T. na ułamkową część etatu w swojej kancelarii. Świadek tłumaczył zawarcie umów koniecznością zorganizowania ...

prezesa H. S., mimo oczywistych względów przemawiających za jego stronniczością, ponieważ są one konsekwentne, spójne i znajdują potwierdzenie w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym. Jego zeznania w znacznej mierze dotyczyły faktów właściwie niekwestionowanych przez strony: struktury powodowej spółki, faktycznego podporządkowania placówek w T. i K. nadzorowi W. M., genezy konfliktu między wspólnikami i członkami zarządu. Powód zeznał, że w 2004 r. W. M. wraz z innymi pracownikami utworzył spółkę jawną (...) i wspólnicy", która była konkurencyjna wobec powoda. Żądał od W. M. wyjaśnień na ten temat, ale wobec odmowy z jego strony i nieudanych prób odwołania go z funkcji członka zarządu, w lipcu 2005 r. zawiadomił prokuraturę o ...

styczniu 2005 r. W. M. złożył propozycję podziału spółki, żądając dla siebie placówki w K. i T., czemu powód się sprzeciwiał. W tym samym miesiącu na spotkaniu pracowników pozwany twierdził, że ...

w lipcu 2006 r. upomnienia w związku z wizytą w S., choć co oczywiste - powód i pozwany odmiennie oceniają zasadność tej kary; zeznania te znajdują potwierdzenie w pozostałych dowodach. Wiarygodne są ...

zawieszeniu W. M. w pełnieniu funkcji członka zarządu, za zgodą prokuratora poinformował o tym pracowników i ważniejszych klientów. Sąd dał wiarę jego zeznaniom o tym, że nie informował pracowników jakoby "spółka nie miała przyszłości" i proponował im pracę w swojej firmie, o czym przekonują jego późniejsze działania zmierzające do utrzymania pozycji spółki na rynku (spotkanie z J. we wrześniu i w (...) w październiku 2006, złożenie pracownikom z T. nowych ofert pracy), nie można więc uznać ...

budziły zastrzeżeń zeznania powoda odnośnie do nowego systemu premiowania, który został wprowadzony od maja 2006 i spotkał się z dobrym przyjęciem przez pracowników. Także na wiarę zasługiwały jego zeznania na temat ...

on bezpośrednich kontaktów z szeregowymi pracownikami, to W. M. nadzorował na bieżąco placówki w T. i w K., tak więc należy odrzucić tezy pozwanego o nękaniu pracowników przez powoda, zwłaszcza że ...

tej kary, trzeba zaznaczyć, że nie miała ona tak istotnego znaczenia jak przypisuje jej pozwany, i stanowiła pretekst a nie rzeczywisty powód złożenia przez niego wypowiedzenia, o czym będzie jeszcze mowa. W pozostałej części, dotyczącej organizacji całego przedsięwzięcia związanego z przejęciem pracowników i klientów powoda, pobudek działania pozwanego, roli jaką odegrał W. M., zeznania powoda stanowią w zasadzie jego przypuszczenia i odzwierciedlają jego pogląd na temat rzeczywistego przebiegu wydarzeń. Zeznania pozwanego zasługują na wiarę w części dotyczącej okoliczności bezspornych, tj. historii jego zatrudnienia u pozwanego, znajomości z H. S.i W. M.. Pozwany zeznał, że W. M. zna od 1997 r., a H. S.poznał ...

pobudek jego wizyty w T. we wrześniu 2006 r. Pozwany stwierdził, że "ceni ludzi przedsiębiorczych i chciał poznać takie osoby", co wiązało się z osobą B. P.. Przypomnienia wymaga, że we wrześniu współpraca powoda z (...) T. (...) układała się harmonijnie i nic nie wskazywało na jej rychłe zakończenie (upoważnienie od (...) było bezterminowe), trudno więc zrozumieć sens ...

złożenie wypowiedzeń przez pracowników placówki, podjęcie pracy u pozwanego po ustaniu stosunku pracy u powoda i niezwłoczne zlecenie przez J. obsługi celnej pozwanemu jasno wskazują, że przedmiotem rozmów nie mogło być ...

Wiarygodne były zeznania pozwanego odnośnie do okoliczności jego obecności w S. w dniu 13 lipca i udzielenia mu upomnienia (k. 503). Pozwany jednoznacznie pozytywnie ocenił swoje relacje z W. M., zeznając ...

ustalone w sprawie okoliczności faktyczne dają wystarczające podstawy do uznania, że przejęcie przez pozwanego pracowników i kontrahentów powoda było efektem zaplanowanego współdziałania pozwanego i W. M., przy czym ten ostatni był architektem całego przedsięwzięcia, a pozwany jego współwykonawcą. Przesądza ...

zamiary zostały zahamowanie, najprawdopodobniej na długo, w następstwie oskarżenia go o działanie na niekorzyść spółki i aresztowania. Nieprzypadkowe było zatrudnienie przez W. M. pracowników placówek w K. i w T. na ułamkową część etatu. Takie działanie miało na celu pozyskanie pracowników z uwagi ...

się w pewien łańcuch zdarzeń, są działania W. M. podejmowane latem 2006 r. W lipcu i w sierpniu 2006 r., jak zeznał świadek Z. K., W. M. nie przekazywał zarządowi żadnych ...

zakazał świadkowi kontaktowania się z klientami tej placówki oraz zakazał, wbrew żądaniom prezesa, wyjazdu informatyka i pracownika działu administracyjnego do K. (k. 317). W dniu 09 sierpnia 2006 r., będąc zawieszonym ...

jego treść. Fragment " co do K. przygotowania ukończone, M. na dostarczone co chciał aby rozpocząć i 13 będzie w S. " (k. 281, pkt. 5) w świetle okoliczności sprawy musi być uznany ...

w odniesieniu do placówki w T.. Najpierw we wrześniu 2006 r. doszło do spotkania pozwanego i W M. z B. P. z (...) T. (...), w którym uczestniczył pozwany. W październików 2006 r ...

umów były całkowicie niewiarygodne. Opisane fakty dają silną podstawę do sformułowania wniosku, że W. M. i pozwany realizowali plan, którego istotą było przejęcie pracowników powoda w obu placówkach, a tym samym ...

tylko ich czasowego następstwa, ale także niewątpliwych związków przyczynowych. O takim rzeczywistym przebiegu wydarzeń przekonuje i to, że inna interpretacja zarówno poszczególnych wydarzeń, jak i roli jaką odegrał w nich W. M., nie jest możliwa. Ustalone fakty tworzą na tyle ...

niedozwolonych działań w postaci: 1. wykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa powoda, 2. nakłaniania dalszych klientów i pracowników powoda do rozwiązywania umów z powodem w celu przysporzenia sobie korzyści, tj. działań określonych w art. 3 oraz art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 12 ust. 1 i ust. 2 z.n.k. w okresie trzech lat od daty ustania stosunku pracy pozwanego ...

wskazanej przez powoda. W uzasadnieniu pozwu powód wywodził, że pozwany naruszył art. 11 ust. 1 i 2 w taki sposób, że wykorzystywał w tej samej branży i w tym samym zakresie usług informacje stanowiące tajemnicę powoda a dotyczące w szczególności stosowanych procedur, stawek, prowizji i upustów, jak też w zakresie kontaktów z kontrahentami i osobistego doświadczenia zdobytego w trakcie wieloletniego zatrudnienia u powoda. Powód podkreślił, że pozwany zobowiązał się ...

do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zdobytych w czasie pracy u niego, a dotyczących klientów i zasad współpracy z nimi. Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa zostało zdefiniowane w art. 11 ust. 4 z ...

mogą wchodzić informacje o charakterze organizacyjnym lub handlowym. Informacja handlowa obejmuje, najogólniej mówiąc, całokształt doświadczeń i wiadomości przydatnych do prowadzenia przedsiębiorstwa, nie związanych bezpośrednio z cyklem produkcyjnym, natomiast informacje o charakterze ...

publicznej traci ochronę prawną, gdy każdy przedsiębiorca (konkurent) dowiedzieć się o niej może drogą zwykłą i dozwoloną, a więc np. gdy pewna wiadomość jest przedstawiana w pismach fachowych lub gdy z ...

może, jaką metodę produkcji zastosowano (tak SN w uzasadnieniu wyroku z dnia 3 października 2000, I CKN 304/00, OSNC 2001, nr 4, poz. 59, oraz z dnia 5 września 2001, I CKN 1159/00, OSNC 2002, nr 5, poz. 67). Podjęcie niezbędnych działań w celu zachowania poufności ...

strony. Zatem, jak się podkreśla się, na przedsiębiorcy spoczywa dodatkowy ciężar podjęcia odpowiednich działań organizacyjnych i porządkowych w celu utrzymania danej wiadomości w tajemnicy. Powinien on ponadto poinformować pracownika o poufnym ...

istotnym interesom przedsiębiorcy oraz że wiadomość ta może być uważana za poufną w świetle zwyczajów i praktyki danej branży lub zawodu. Powód zarzucił pozwanemu, że prowadząc działalność gospodarczą na własny rachunek wykorzystał zdobyte podczas pracy u niego informacje dotyczące stosowanych procedur, stawek, prowizji i upustów, jak też "w zakresie kontaktów z kontrahentami i osobistego doświadczenia zdobytego w trakcie wieloletniego zatrudnienia u powoda". Można się zgodzić ze stanowiskiem powoda ...

było wykazanie, na czym te procedury polegały, tymczasem poza ogólnikowymi uwagami na temat "specyfiki obsługi" i "specyficznego obiegu dokumentacji" w spółce (...) (k. 423), powód nie przedstawił żadnych dowodów w tym względzie ...

5%, a informacje o cenach usług są bez trudu osiągalne dla każdego zainteresowanego (k. 505) i te zeznania nie wzbudziły zastrzeżeń Sądu. Nie ulega wątpliwości, że zakresem tajemnicy nie mogą być ...

twierdzeń powoda, w którym zarzuca on pozwanemu naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa "w zakresie kontaktów z kontrahentami i osobistego doświadczenia zdobytego w trakcie wieloletniego zatrudnienia u powoda"(k. 6). Powód nie zaoferował żadnych ...

tajemnicy przedsiębiorstwa we wskazanej postaci. W każdym razie nie może budzić wątpliwości, że doświadczenie, wiedza i umiejętności zdobyte przez pracownika podczas zatrudnienia nie korzystają z ustawowej ochrony na rzecz przedsiębiorstwa (uzasadnienie wyroku SN z 3 października 2000, I CKN 304/2000, OSNC 2001, nr 4, poz. 59). Kwestia ta mogłaby być przedmiotem sporu jedynie ...

o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, spór taki jednak toczyłby się na innej płaszczyźnie i dalsze uwagi na ten temat są zbędne. Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 29 marca 2000 r. (I ACa 900/99), podkreślił, iż informacje na temat technologii wykonania gumy, rynku zbytu, dostawców, wykorzystane ...

powoda, powód wniósł o zobowiązanie pozwanego do zaniechania niedozwolonych działań w postaci nakłaniania dalszych klientów i pracowników powoda do rozwiązywania umów z powodem w celu przysporzenia sobie korzyści. W piśmie procesowym ...

domaga się zaniechania niedozwolonych działań w odniesieniu do innych placówek powoda m. in. w B. i Ł., co do których "W. M. jako osoba nadzorująca z ramienia zarządu spółki, nie krył swojego zainteresowania". Wedle powoda pozwany naruszył art. 12 ust. 1 i 2 z.n.k. Regulacja art. 12 z.n.k. chroni niezakłócone funkcjonowanie stosunków umownych ...

ramach chronione jest zarówno prawidłowe funkcjonowanie umów o pracę, czyli funkcjonowanie przedsiębiorstwa od wewnątrz, jak i od zewnątrz, w szczególności w zakresie umów z kontrahentami (J. Szwaja : op. cit., s. 488 ...

działanie w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiębiorcy. Przepisu ust. 1 i 2 art. 12 z.n.k. obejmują ochroną prawidłowe funkcjonowanie stosunków umownych przedsiębiorcy, chroniąc go ...

innej umowy o świadczenie pracy nie oznacza rezygnacji ustawodawcy z ochrony trwałości umów o pracę, i w istocie jest przypadkowy. W konsekwencji należy uznać, że ustawa rozciąga ochronę przedsiębiorcy na przypadki ...

Inaczej należy ocenić zachowanie pozwanego w odniesieniu do pracowników powoda zatrudnionych w placówkach w K. i w T. oraz największych klientów powoda "obsługiwanych" poprzednio przez placówki powoda w tych miastach. W ...

ma jednak dostatecznie silnych podstaw do przyjęcia, że jedynie te okoliczności legły u podstaw wypowiedzenia i nieprzedłużenia umów o pracę. Zeznania pracowników na temat złej jakości sprzętu komputerowego, odmowie dofinansowania szkoleń ...

skąd pochodziły te informacje, od W. M., pozwanego, czy od B. P.. Wszystkie przedstawione zdarzenia i ich chronologia pozwalają na przyjęcie domniemania faktycznego, że działania pozwanego, w porozumieniu z W. M ...

art. 12 ust. 1 z.n.k. Podobne wnioski dotyczą głównych kontrahentów powoda w K. i w T.. Nie ma jednoznacznych dowodów na to, że pozwany namawiał kontrahentów powoda do rozwiązania ...

Skutkiem działań podejmowanych przez pozwanego, we współdziałaniu z W.M., była likwidacja placówki w T. i przejęcie przez pozwanego kontrahenta. Podobna zbieżność daje się zauważyć w działaniach obu tych osób w ...

podstawowej dokumentacji niezbędnej do obsługi J.. Już następnego dnia W. M. zarządził zwrot wymienionych dokumentów i w dniu 28 sierpnia 2006 r. zostały one przekazane przedstawicielowi spółek (...). W praktyce utrudniało to ...

domniemanie, że pozwany swoim działaniem wymusił w istocie rozwiązanie przez głównych kontrahentów placówek w K. i w T. umów z powodem. W związku z tym stan faktyczny sprawy objęty jest też ...

że kwestionowane przez powoda zachowanie pozwanego nie mieści się w hipotezie art. 12 ust. 1 i 2 z.n.k., i tak rodzi się konieczność jego oceny w świetle przesłanek z art. 3 ust. 1 ustawy ...

obyczajów w ogóle, co zachowania przedsiębiorców w sferze działalności gospodarczej, niezakłócone funkcjonowanie konkurencji poprzez rzetelne i niezafałszowane współzawodnictwo jakością, ceną i innymi pożądanymi przez klientów cechami; odchodzi się od ujęcia tradycyjnego, wiążącego "dobre obyczaje" z ocenami ...

bowiem pozwalało mu płynne przejęcie obsługi kontrahentów. Wytworzenie sytuacji, w której działalność powoda została sparaliżowana, i natychmiastowe zaoferowanie kontrahentom swoich usług, oznaczało postawienie ich w sytuacji bez wyjścia. Skoro bowiem klienci w K. mieli zaufanie do pozwanego i pracowników placówki, a w T. brak było wiarygodnych agencji celnych, to nie ulegało wątpliwości, że ...

swój wyraz w wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie wyrok z dnia 30 września 1998 r. (I ACa 281/98, "Apelacja" - Lublin 1999, nr 1, poz. 1, cyt. za E. Nowińska. M ...

Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Lex Polonica), z którego wynika, że "złożenie oferty i usilne nakłanianie do jej przyjęcia nie pozostaje w sprzeczności z dobrymi obyczajami". Przepisy o zwalczaniu ...

konkurencji nie służą ochronie przedsiębiorców przed tego typu ujemnymi konsekwencjami, jeżeli wynikają one z legalnych i uczciwych działań konkurentów. Takie działanie jest przecież istotą konkurencji. Jednak zdobywanie klientów nie może odbywać w jakikolwiek sposób, lecz jedynie na drodze uczciwej rywalizacji, w szczególności poprzez konkurencję cenową i jakościową, a więc poprzez poziom oferty, nie zaś przez zniechęcanie klientów do konkurenta. Naturalnie nie każde "przejmowanie" pracowników i klientów (kontrahentów) należy ujmować w kategoriach deliktu nieuczciwej konkurencji. Przeciwnie, jest to działanie często spotykane w praktyce i z reguły nie wykraczające poza zakres dopuszczalnej konkurencji, bezsporne jest bowiem że pracownicy mają prawo ...

wprost do zmiany pracy, a więc do rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą, jest zwykłym i w zasadzie dozwolonym działaniem zmierzającym do pozyskiwania pracowników. Oferowanie lepszych warunków pracy na konkurencyjnym rynku ...

mogą uzasadniać ich odmienną ocenę. Działanie pozwanego miało niewiele wspólnego z opisanym sposobem pozyskiwania pracowników i klientów. Samo zarejestrowanie działalności, zatrudnienie pracowników i przejęcie obsługi kontrahentów stanowiły zwieńczenie precyzyjnego planu W. M., którego nieodłącznym skutkiem była eliminacja powoda z rynku, na terminie działań placówek w K. i w T., w całości lub w istotnym zakresie. Mechanizm działania zakładał postawienie klientów przed faktem dokonanym i niepozostawienie im innego wyjścia niż powierzenie obsługi celnej pozwanemu. Twierdzenia pozwanego, będącego przecież osobą doświadczoną i wykształconą, o przypadkowości zatrudnienia byłych pracowników powoda i o ryzyku związanym z podjęciem działalności, oraz że nie marzył o pozyskaniu takiego klienta jak J. (k. 501) uderzają swoją naiwnością i nie zasługują na uwzględnienie z powodów opisanych wcześniej. Mimo że pozwany "nie myślał, co się stanie z powodem po podjęciu przez niego działalności i zatrudnieniu jego pracowników" (k. 501), nie sposób uznać, aby nie wiedział, że oznacza to wykluczenie ...

rynku. Podkreślenia wymaga również to, że powód nie miał jakiegokolwiek wyłącznego prawa do swoich pracowników i klientów. Jednak sposób działania pozwanego, który zakładał uniemożliwił funkcjonowanie placówek powoda w T. i K. był szczególnie naganny i nie może korzystać z ochrony. Pozwany podjął swoją działalność w warunkach naruszających elementarną etykę, a ...

ocena zgodności działania pozwanego z tymi obyczajami musi być dokonywana przez pryzmat zasad uczciwego postępowania i transparentności w sferze działalności gospodarczej. Dla przypisania deliktu z art. 3 ust. 1 z.n ...

lub co najmniej zagrożenia interesu przedsiębiorcy. Następstwem zachowania pozwanego była likwidacja placówki powoda w K. i znaczne ograniczenie dochodów placówki w T., i w konsekwencji także jej likwidacja, zatem naruszenie jego interesu nie budzi wątpliwości. Fakt popełnienia czynu ...

szkody w postaci utraty korzyści. Z dokumentem prywatnym, jakim jest przygotowane przez powoda zestawienie obrotów i dochodów placówek powoda w poszczególnych miesiącach (k. 62-65) nie wiąże się domniemanie prawne, iż ...

być kwestionowany za pomocą innych dowodów. Rzecz w tym, że pozwany - mimo że zakwestionował zasadność i wysokość roszczenia odszkodowawczego, nie zgłosił żadnych konkretnych zastrzeżeń co do danych zawartych w tym zestawieniu ...

w okresie od stycznia do sierpnia 2006 r. przeciętne dochody placówki w K. wynosiły 48.400,00 zł, z czego 63 %, tj. 30.492,00 zł stanowiły dochody od spółek (...). We wrześniu ...

w wysokości wskazanej przez powoda rzeczywiście nastąpiła; gdyby nie działanie pozwanego, to placówki w T. i K. funkcjonowałyby w niezmienionym zakresie, przynajmniej w okresie objętym roszczeniem. Powód w sposób nie budzący ...

szkodą poniesioną przez powoda. Gdyby nie działanie pozwanego nie doszłoby do likwidacji placówki w K. i ograniczenia działania placówki w T.. Wbrew zeznaniom pracowników, że i tak nosili się z zamiarem zmiany pracy, i podawanym przez nich przyczynom (zła atmosfera pracy, niskie zarobki, brak perspektyw), rzeczywistym powodem było podjęcie działalności przez pozwanego i złożenie im korzystniejszych ofert pracy. Przypomnienia wymaga, że w spornym okresie agenci celni byli poszukiwanymi ...

pobudki, to mogli już wcześniej zmienić pracę. Z kolei zarówno A. G. (k. 282) jak i B. P. (k. 302) zeznali, że zatrudnienie byłych pracowników powoda było istotnym lub wręcz decydującym ...

jest więc przyjęcie, że bez działania pozwanego nie doszłoby do zakończenia współpracy powoda z J. i (...) T. (...). Analiza całokształtu okoliczności sprawy uzasadnia więc wniosek, że szkoda powoda jest normalnym, bezpośrednim następstwem ...

że działanie pozwanego było zawinione. Biorąc pod uwagę, że był wieloletnim kierownikiem placówki w K. i doskonale znał realia jej funkcjonowania oraz uwarunkowania lokalnego rynku, należy uznać, że zdawał sobie sprawę ...

kosztów zastępstwa w wysokości podwójnej stawki (k. 516). Żądanie to było uzasadnione jego nakładem pracy i charakterem sprawy (§ 2 pkt 1 Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie ...

2002 , nr 163 poz. 1349 ze zm.), należy mu się więc wynagrodzenie w wysokości 14.400,00 zł. Pozwany wygrał sprawę w części obejmującej pkt 1 petitum pozwu. Jego usprawiedliwione wydatki obejmowały ...

zbliżonych, tj. spraw o naruszenie prawa ochronnego (§ 10 ust. 1 pkt 18). Nakład pracy pełnomocnika i charakter sprawy uzasadniał przyznanie tych kosztów , zgodnie z wnioskiem pełnomocnika, w 4-krotnej wysokości stawki ...

zasądzić od pozwanego na rzecz powoda różnicę, między kosztami należnymi powodowi (24.540,00 zł) i pozwanemu (3.360,00zł), tj. kwotę 21.180,00 zł. Z przedstawionych względów należało ...

I ACa 1666/14 – Wyrok SO – 2015-05-07 65 fragmentów Premium

2015-05-07 » oddala apelację

Sygn. akt I ACa 1666/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 maja 2015 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Joanna Walentkiewicz - Witkowska Sędziowie: SA Lilla Mateuszczyk del. SO ...

400 (pięć tysięcy czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym. Sygn. akt I ACa 1666/14 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2014 roku Sąd Okręgowy w ...

48.897,91 złotych od dnia 15 października 2011 roku do dnia zapłaty. Nadto Sąd I instancji zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 22.988,00 złotych tytułem zwrotu kosztów ...

wydatków tymczasowo poniesionych przez Skarb Państwa. Powyższe rozstrzygnięcie zostało wydane w oparciu o następujące ustalenia i rozważania: W dniu 21 grudnia 2010 roku (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P ...

poszczególnych latach obowiązywania umowy określał załącznik nr 3. Pozwana miała realizować dostawy na swój koszt i była odpowiedzialna za organizację transportu do wydzielonych składowisk biomasy usytuowanych w elektrowniach (...), A. i K.. Odbiór dostaw miał odbywać się poprzez ważenie towaru na wagach, po zidentyfikowaniu dostawy na ...

podstawie prawidłowo wystawionego dokumentu WZ, zaś wyładunek miał potwierdzać na tym dokumencie uprawniony pracownik odbiorcy i (...) Spółki Akcyjnej , zaś przedstawiciel dostawcy był zobowiązany do potwierdzenia własnoręcznym podpisem poboru próbki biomasy na ...

roku postanowiono, że w przypadku stwierdzenia przez pracownika odbiorcy dostawy biomasy niezgodnej z wymaganiami umownymi i zanieczyszczeń biomasy, odbiorca ma prawo do odmowy odbioru dostawy, zaś w przypadku, gdy stwierdzenie niezgodności ...

istotnych szczegółów naruszenia, co jak stwierdzono, dotyczy przypadków, o których mowa w art. 5.5 i 7 umowy z dnia 21 grudnia 2010 roku. Strony sporu nawiązały kontakty gospodarcze wiosną 2011 ...

na dostarczenie biomasy agro, przy czym strony nigdy nie określały jej parametrów. Jakość biomasy rolnej i biomasy drzewnej dostarczanej przez powoda do E. A. nie była kontrolowana przez (...) spółkę z ograniczoną ...

W istocie współpraca stron polegała na tym, iż powód swoim transportem dostarczał biomasę uzgodnionego rodzaju i ilości do Elektrowni (...) wraz z dokumentem WZ, w którym wpisane były rodzaj i ilość biomasy, data i numer rejestracyjny pojazdu, zaś jako dostawca figurował nie powód, lecz pozwana Spółka (...). Żaden z przedstawicieli ...

pozwanej przez cały okres współpracy z powodem nie kontrolował dostarczanej biomasy, nie sprawdzał jej asortymentu i jakości. Po wyładowaniu towaru na placu rozładunkowym Elektrowni (...) (zsypanie naczepą samowyładowczą) były pobierane przez pracowników ...

uwagi na pracę Elektrowni (...) w systemie ciągłym (trzyzmianowym) dostawy były wykonywane często w godzinach wieczornych i nocnych. S. K. (1) wykonał w ten sposób kilkadziesiąt dostaw. Powód nie był informowany o ...

30 września 2011 roku za biomasę agro (pelet ze słomy) na kwotę 20.003 złote i nr 04/09/2011 z dnia 6 września 2011 roku za biomasę agro (pelet ze ...

dokumentach dostawy dostarczenia biomasy agro, podczas gdy w rzeczywistości dostarczono biomasę drzewną. Był to pierwszy i jedyny przypadek niezgodnego z umową zawartą przez pozwaną z (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w K ...

P. o wstrzymaniu odbierania dostaw realizowanych na podstawie umowy z dnia 21 grudnia 2010 roku i podał, iż w tym dniu do Elektrowni (...) nastąpiła dostawa biomasy realizowana przez M. K. (1) i D. K., a dostarczona biomasa była niezgodna z dowodem WZ oraz biletem wagowym. Spółka (...) jednocześnie ...

na powyższe powiadomienie Spółka (...) w dniu 26 września 2011 roku wyjaśniła, że M. K. (1) i D. K. nie są pracownikami pozwanej, a działają w imieniu poddostawcy dowożącego własny surowiec i podała, że zaniechała dalszej współpracy tym poddostawcą, a wadliwa biomasa zostanie zabrana z Elektrowni (...). Pozwana ...

w innymi firmami realizującymi dostawy biomasy na jej zlecenie, by zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości i zwróciła się do (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. o szybkie cofnięcie decyzji ...

w K. powiadomił pozwaną o istotnym naruszeniu postanowień umowy z dnia 21 grudnia 2010 roku i potwierdzi, iż w związku z przedmiotowym naruszeniem wstrzymuje wszelkie dostawy biomasy od pozwanej do czasu ...

nie są jej pracownikami oraz, że biomasa nie pochodziła z jej, a była towarem powoda i przyznała, iż nie dokonała weryfikacji jakości tej biomasy. Pismem z 23 listopada 2011 roku (...) spółka ...

roku. Jako przyczynę rozwiązania umowy podano istotne naruszenie postanowień umowy to jest art. 5.5 i odpowiedzialność pozwanej za dostarczaną biomasę i za osoby, przy pomocy których pozwana realizowała przedmiot umowy. W skierowanym do powoda piśmie z ...

pozwana skierował do powoda oświadczenie o potrąceniu, notę obciążeniową z dnia 21 listopada 2011 roku i rozrachunki na okoliczność wierzytelności powoda. Przedmiotowe rozrachunki wskazują osiem faktur na łączną kwotę 315.404 ...

w K. za okres od wstrzymania dostaw do rozwiązania umowy wyniosła 598.007,15 złotych i obejmuje kwotę utraconych przychodów, pomniejszoną o koszty i podatek dochodowy. W zakresie kosztów uzasadnione jest ich przyjęcie w wysokości 3%, jako że w działalności handlowej polegającej na zakupie towaru u zewnętrznego dostawcy i dostarczeniu towaru przez tegoż dostawcę do punktu odbioru koszty ograniczają się do kosztów telefonów, kosztów biurowych (wystawianie dokumentów, przyjmowanie zamówień i składanie ich u dostawców) i częściowych kosztów prowadzenia rachunków bankowych i rozrachunków z firmami. Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego materiału dowodowego w oparciu o który dokonane zostały ...

c. zgodnie z którym , przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. W ocenie Sądu I instancji fakt dokonania sprzedaży i wydania pozwanej sprzedanego towaru jest w sprawie niesporny, a tym samym na Spółce (...) ciążył obowiązek ...

oświadczenie o potrąceniu było skutecznie złożone przed procesem, gdyż wówczas dowodzenie podlegało zasadom ogólnym. Sąd I instancji wskazał, że należy bowiem odróżnić od potrącenia jako czynności materialnoprawnej - zarzut potrącenia będący czynnością procesową i powołał się wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2008 roku (II CSK 243/08 ...

oświadczenie o potrąceniu, nie była ograniczona w powołaniu się na powyższe potrącenie w tym procesie i zgłaszaniu na tą okoliczność wniosków dowodowych. Sąd I instancji zauważył jednak, iż potrącenie pozwanej dotyczyło kwoty szkody doznanej przez pozwaną z tytułu nienależytego ...

sytuacji określonej w art. 498 k.c., gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu ...

lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub innym organem państwowym. Przesłanką zatem skutecznego potrącenia ustawowego jest istnienie dwóch jednorodzajowych, wymagalnych i zaskarżalnych wzajemnych wierzytelności stron względem siebie. W sytuacji zatem, gdy na pozwana do potrącenia przedstawiła ...

biomasa agro, zaś faktycznie dostarczona została biomasa drzewna, a powód nie kwestionował nienależytego wykonania zobowiązania i na własny koszt usunął z miejsca dostawy niewłaściwą biomasę. W ocenie Sądu I instancji dowiedziona została w oparciu o opinię biegłego także szkoda poniesiona przez pozwaną w kwocie ...

powoda jako dłużnika a szkodą pozwanej jako wierzyciela. Związek przyczynowy ma miejsce, jeżeli szkodę można i należy uznać za zwykłe następstwo zdarzenia szkodzącego, nie zaś gdy przyczyną szkody były inne zdarzenia ...

stwierdzić, że szkoda pozwanej w kwocie 598.007,15 zł była zwykłym następstwem działania powoda i stwierdził, że szkoda wynikła z szeregu czynników, w tym z zaniechań samej pozwanej, która nie ...

warunkach wynikających z umowy zawartej przez pozwaną ze Spółką (...) powinien o tych warunkach być powiadomiony i je zaakceptować, a takie zdarzenie nie miało miejsca. Z kolei strony sporu nie zawarły żadnej ...

szczególnych warunków odpowiedzialności powoda za niewykonanie zobowiązania. Wszelkie ustalenia czyniono ustnie, uzgadniając jedynie ilość, rodzaj i cenę towaru z miejscem i datą jego dostarczenia, a w obrocie między stronami funkcjonowały jedynie faktury, gdyż dokumenty WZ wystawiał powód sygnując je firmą pozwanej i faktycznie dotyczyły one tylko relacji pomiędzy pozwaną, a Spółką (...). Co więcej, fakt dojścia do wydania ...

skutkiem sprzecznego z ustaleniami stron działania powoda (który bezsprzecznie wydał towar niezgodny z umową), jak i zaniechania pozwanej, która wbrew treści umowy łączącej ją ze Spółką (...) nie dokonała, a właściwie nigdy ...

siedzibą w K. o "wzmożeniu kontroli" nad dostarczaną biomasą są całkowicie nieadekwatne do faktycznej sytuacji i wręcz gołosłowne. Jeżeli bowiem pozwana zawierając umowę ze Spółką (...) przyjęła na siebie odpowiedzialność za jakość dostarczanej biomasy i zobowiązała się do kontrolowania tej jakości, winna była zachowywać się zgodnie z tą umową, a ...

a jako przyczynę rozwiązania umowy wskazała istotne naruszenie postanowień umowy to jest art. 5.5 i odpowiedzialności pozwanej za dostarczaną biomasę i za osoby, przy pomocy których pozwana realizowała przedmiot umowy. Treści wskazanego wyżej art. 14.2 ...

określenie istotnych szczegółów naruszenia. Obejmować miało to w szczególności przypadki określone w art. 5.5 i art. 7 umowy z dnia 21 grudnia 2010 roku. Brzmienie jednak zacytowanych wyżej przepisów umowy ...

było to bowiem ani dostarczenie biomasy niezgodnej z wymaganiami umownymi, określonymi w załącznikach nr 1 i 2 do umowy, bądź zanieczyszczonej (art. 5.5), ani też nie zachowanie wymaganych parametrów fizyko-chemicznych biomasy, także określonych w załącznikach nr 1 i 2 (art. 7) niemniej jednak w ocenie Sądu I instancji dostarczenie w dniu 23 września 2011 roku biomasy drzewnej w miejsce zamówionej biomasy agro ...

nie było podstaw, to szkoda wynikła z rozwiązania tej umowy nie może obciążać powoda. Sąd I instancji podniósł nadto, iż pozwana przedstawiła do potrącenia kwotę z tytułu szkody poniesionej wskutek utraty ...

przewiduje możliwość wstrzymania dostaw przez odbiorcę, a tym samym takie zachowanie nie znajdowało podstaw kontaktowych i było bezpodstawne. Jeżeli zatem pozwana wywodzi szkodę z działania (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ...

to tym bardziej trudno dopatrzyć się związku przyczynowego pomiędzy wcześniejszym działaniem powoda, a tak wskazaną i wyliczoną szkodą pozwanej. Jak wynika z ustaleń dokonanych w toku postępowania pozwana nie podjęła żadnych ...

prawnych wobec (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. pomimo bezpodstawnego wstrzymania odbioru dostaw i pomimo rozwiązania umowy z dnia 21 grudnia 2010 roku w sposób sprzeczny z dyspozycją art ...

powoda jako dłużnika pozwanej która jest domniemana. Tym niemniej zdaniem Sądu Okręgowego należało odnieść się i do tej okoliczności. Pozwana wskazywała bowiem, że działanie powoda w postaci dostarczenia biomasy innego rodzaju niż umówiony (drzewnej zamiast agro) było celowe i wywołane chęcią osiągnięcia dodatkowego zysku wynikającego z faktu dwukrotnie wyższej ceny biomasy agro w stosunku ...

wierzchu ładunku była przykryta biomasą agro. Powyższe okoliczności w żaden sposób nie zostały jednak wykazane i stanowią wyłącznie nie poparte dowodami przypuszczenia Spółki (...). W oparciu o powyższe rozważania Sąd Okręgowy w ...

sprzedany pozwanej towar objęty siedmioma fakturami VAT stanowiącymi podstawę powództwa. Mając to na względzie Sąd I instancji zasądził od pozwanej na rzecz powoda dochodzoną kwotę 315.404,45 złotych wraz z wynikającymi z art. 481 § 1 i 2 k.c. odsetkami ustawowymi, które zostały naliczone od dnia następnego po terminie zapłaty określonej ...

rozstrzygnięciu: - naruszenie prawa materialnego to jest art. 361 § 1 k.c. poprzez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie skutkujące uznaniem, iż między działaniem powoda, a doznaną szkodą brak było związku przyczynowego ...

wobec powoda własną wierzytelność wymagalną w dacie składania oświadczenia o potrąceniu, uzasadnioną pod względem faktycznym i prawnym, która została skutecznie potrącona z wierzytelnością powoda dochodzoną w niniejszym postępowaniu, - naruszenie prawa procesowego ...

niewłaściwej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego w postaci zeznań świadków M. J., R. B. i M. K. (2) skutkujące bezpodstawnym przyjęciem, iż: szkoda pozwanej nie była zwykłym następstwem działania powoda ...

z których wynikłą szkoda. W oparciu o powyższe zarzuty pozwana wniosła o zamianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa oraz zasądzenie od powoda na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ...

postępowania, a w tym kosztów zastępstwa procesowego za obie instancje, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji. Powód S. K. (1) wniósł o oddalenie apelacji i zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego. Sąd Apelacyjny zważył, co następuje: Apelacja pozwanego nie jest zasadna i nie zasługuje na uwzględnienie. W ocenie Sądu Apelacyjnego, wbrew zarzutom apelacji dotyczącym naruszenia art. 233 ...

c. a w konsekwencji art. 361 § 1 k.c. zaskarżone rozstrzygnięcie oparte zostało na logicznej i zgodnej z zasadami prawidłowego rozumowania ocenie zgromadzonego materiału dowodowego. Wszystkie istotne dla rozstrzygnięcia sprawy kwestie i dowody znalazły wyraz w toku postępowania sądowego, a trafność ich oceny dokonanej przez Sąd pierwszej ...

która obejmuje nie tylko formalne kwalifikacje, ale również ustalone standardy wymagań (patrz: Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz pod red. K. Pietrzykowskiego, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 1284). Staranność musi zatem prowadzić do znajomości umów które się zawiera oraz praw i obowiązków z nich wynikających, gdyż taki miernik dotyczy każdego w ramach staranności ogólnie wymaganej. Z ...

iż powyższe czynniki, a przede wszystkim brak staranności, nie wpłynęły na powstanie szkody. Zarzucając Sądowi I instancji niewłaściwą ocenę zgromadzonego materiału dowodowego skarżący próbuje doprowadzić do uznania, iż powód znał treści ...

nie dawał Spółce (...) podstaw do wstrzymania kolejnych dostaw, a także rozwiązania umowy z apelującym. Sąd I instancji wskazał jednoznacznie w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia art. 14.2 umowy, zgodnie z którym rozwiązanie ...

1 k.c. - między określonym zdarzeniem, a szkodą zachodzi wówczas, gdy w danym układzie stosunków i warunków oraz w zwyczajnym biegu rzeczy, bez zaistnienia szczególnych okoliczności, szkoda jest normalnym następstwem tego rodzaju zdarzeń (patrz: wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 października 2014 roku I ACa 824/14, Lex 1554766). Tym samym powód w wypadku, gdyby znał treść umowy z ...

mógł w normalnym toku rzeczy przewidywać, iż skutkiem dostarczenia niewłaściwej biomasy będzie wstrzymanie kolejnych dostaw i ostatecznie rozwiązanie umowy przez (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K.. Opisane działanie ostatecznego ...

a odnoszą się wyłącznie do kwestionowania przyczyn, które legły u podstaw nie uwzględnia przez Sąd I Instancji dokonanego przez pozwaną w piśmie z dnia 24 listopada 2011 roku potrącenia. Od potrącenia ...

materialnoprawną podstawę zarzutu potrącenia. Do dokonania potrącenia może dojść zarówno w ramach postępowania sądowego, jak i poza nim. Pozwana w sprzeciwie od wydanego w sprawie nakazu zapłaty z dnia 16 kwietnia ...

ich wymagalność oraz zaskarżalność (patrz: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 2000 r., III CKN 720/98, Lex nr 51368; wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 listopada 2010 ...

początek następuje od chwili, w której wierzytelność zostaje uaktywniona. Wówczas też następuje początek biegu przedawnienia i dopuszczalności potrącenia (patrz: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2008 r., V CSK 367 ...

w zobowiązanie terminowe (patrz: wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2013 r., I ACa 283/13, Lex nr 1314846). Znaczenie takiego wezwania wierzyciela polega na tym, iż z ...

do naprawienia szkody (patrz: wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 listopada 2006 r., I ACa 575/06, Lex nr 298549; wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 marca 2013 r., I ACa 1043/12, Lex nr 1293605; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2012 r ...

192/12, Lex nr 1289360, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 września 2000 r., IV CKN 92/00, OSNC 2001, nr 3, poz. 36). Taki też charakter ma kwota objęta notą ...

oświadczeniem o potrąceniu to jest kwoty 1.536.487,90 złotych, czego nie dostrzegł Sąd I instancji. Takiego wezwania do zapłaty nie zawiera w szczególności, ani oświadczenie o potrąceniu, ani nota ...

potrącenia nie były jeszcze wymagalne lub nie spełniały innych warunków potrącenia, należy uznać za nieważne i nie ulegające konwalidacji wskutek późniejszego uzyskania przez nie cech potrącalności. W takiej sytuacji dla wywołania ...

art. 98 § 1 k.p.c. w związku z art. 391 § 1 k.p.c. i zasadę odpowiedzialności za wynik procesu, zasądził od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 5.400,00 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym. Wysokość przedmiotowych kosztów jest zgodna z ...

XIII Ga 207/16 – Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi – 2016-09-02 57 fragmentów Premium

2016-09-02

4.727,00 zł, w tym - z tytułu zastępstwa procesowego G. P. (1) - kwotą 2.400,00 zł. Sąd I instancji oparł swe rozstrzygnięcie na następujących ustaleniach faktycznych: Strony tego procesu - G. P. (1) oraz ...

swego kontrahenta czynności korytowania, wykonania podbudowy oraz ułożenia kostki brukowej w miejscowościach K. N. (etap I - około 10.000,00 m 2), Ż. (300,00 m 2) oraz w S. (5 ...

zł netto za ułożenie m 2 kostki, 44,00 zł - za ułożenie metra bieżącego krawężników i 23,00 zł - za ułożenie metra bieżącego obrzeży. Sąd Rejonowy ustalił, iż G. P. (1 ...

położył kostkę brukową przy 4. budynkach mieszkalnych (przed każdym z nich na powierzchni wjazdu, chodnik i schodów o łącznej wartości 88,98395 m 2, tarasu - 22,1 m 2), ułożył obrzeża ...

zapłaty należności, wskazała iż G. P. (1) nie reagował na jej wezwania do dokończenia prac i usunięcia wad a nadto, iż nie dokonał płatności należności za towar jaki (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w N. dostarczał na budowę - pozwany wskazał, że po zakończeniu prac i usunięciu wad dojdzie do ich odbioru i podpisania stosownego protokołu i dopiero wtedy będzie mogło nastąpić rozliczenie prac wykonanych przez powoda. Sąd Rejonowy wskazał, iż e ...

28 października 2014 r. powód wezwał (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w N. do odbioru prac i podpisania protokołu odbioru końcowego zaś strona pozwana, pismem z dnia 3 listopada 2014 r. (wysłanym ...

robót, w którym wskazał, że roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, bez zauważalnych wad i usterek - wówczas na budowie nie stawił się żaden przedstawiciel pozwanego. Jednocześnie Sąd Rejonowy ustalił, że ...

G. P. (1) dokonywał zakupów od (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w N. materiałów budowlanych - cementu i styropianu za łączną cenę 5.807,07 zł. Dokonując oceny zgromadzonego materiału dowodowego Sąd Rejonowy za wiarygodne uznał zeznania stron (choć przedstawiciela pozwanego - częściowo) oraz świadków K. P. i Ł. S.. Twierdzenia powoda zostały ocenione jako logiczne i konsekwentne, mające oparcie w zasadach logiki i doświadczenia życiowego oraz korelujące z pozostałym materiałem dowodowym. Wiarygodność zeznań przedstawiciela pozwanego - M. F., w ocenie Sądu I instancji, wynikała z faktu, iż w większości znalazły one potwierdzenie w zeznaniach powoda aczkolwiek Sąd ...

F. powoływał się na wadliwość robót wykonanych przez G. P. (1) - w tej części Sąd I instancji stwierdził, iż pozostają one w sprzeczności z materiałem dowodowym uznanym przez niego za wiarygodny ...

gołosłownymi stwierdzeniami M. F. nie było żadnych dowodów potwierdzających tę okoliczność. Zeznania świadków K. P. i Ł. S. - jako logiczne i konsekwentne oraz wzajemnie ze sobą zgodne i uzupełniające się z zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym - uznano za wiarygodne. Twierdzenia świadka J. Z. w części, w której ta osoba powoływała się na wady wykonanych robót - zdaniem Sądu I instancji - nie mogły uzyskać waloru wiarygodności ponieważ nie stały za nimi żadne obiektywne dowody, w ...

treścią zaakceptowanej przez prezesa zarządu pozwanego faktury VAT potwierdzającej prawidłowość czynności G. P. (1). Sąd I instancji nie uznał za wiarygodne twierdzeń świadka M. B. w części, w której ta osoba ...

dokonać odbioru robót - brak jest bowiem dokumentu potwierdzającego słuszność twierdzeń M. B. w tym zakresie i nie ma też jakiegokolwiek dowodu aby powód był wzywany do spotkania na budowie; istnieje natomiast dowód (e - mail) potwierdzający żądanie powoda dokonania przez stronę pozwaną odbioru prac i podpisania protokołu końcowego. Za wiarygodne Sąd I instancji ocenił dowody z dokumentów - są one bowiem jasne oraz logiczne, korelują ze zgromadzonym w ...

ułożeniem kostki brukowej wykonywanej na podstawie projektu budowlanego), ocenił roszczenie G. P. (1) za zasadne i w całości zasługujące na uwzględnienie, stwierdzając jednocześnie iż - w okolicznościach niniejszej sprawy - zakres prac jakie wykonywał G. P. (1) - jako niekwestionowany przez stronę pozwaną - był niesporny. W ocenie Sądu I instancji potwierdzeniem tego stanu rzeczy (niesporności zakresu prac) było zarówno odebranie przez (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w N. faktury VAT i podpisanie tego dokumentu przez przedstawiciela strony pozwanej przez co skwitowaniu podlegała ilość i jakość robót G. P. (1) jak również zeznania samego M. F., który jednoznacznie stwierdził iż ...

ograniczoną odpowiedzialnością w N. nie stawił się na budowie w celu odbioru prac, wcześniej podpisując i księgując fakturę VAT, uznać należało iż roboty wykonywane przez G. P. (1) zostały ocenione pozytywnie ...

ocenie Sądu Rejonowego - nie została przez nią udowodniona; strony tego nie spotkały się na budowie i nie oceniły jakości prac zaś G. P. (1) jedynie raz udał się na budowę celem dokonania poprawek - powód wykonał roboty poprawkowe i w późniejszym czasie nie był już wzywany do usunięcia nieprawidłowości. Co prawda - jak podał Sąd I instancji - (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w N. powoływał się na swe pismo z dnia 27 ...

samym Sąd Rejonowy przyjął, iż G. P. (1) tylko raz był wzywany do usunięcia nieprawidłowości i to uczynił. Pozwany nie wykazał również jakoby - powoływane przez niego uszkodzenie instalacji gazowej - było wynikiem ...

do dokonania samodzielnego odbioru prac gdyż przedstawiciele pozwanego, pomimo wezwania do stawienia się na budowie i obietnic sporządzenia protokołu odbioru robót, tego nie uczynili. Wskazując na to, iż strony procesu zastrzegły rozliczenie prac od stwierdzenia ich zakończenia protokołem odbioru, Sąd I instancji podał jednocześnie że takie sformułowanie umowy i późniejsza postawa pozwanego powodowałaby brak możliwości rozliczenia robót powoda - pozwana nie przystępując do skitowania prac ...

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w N., którego przedstawiciele nie stawiali się na budowie. Zdaniem Sądu I instancji - w realiach niniejszej sprawy - nie można przyjmować, jak twierdzi strona pozwana, iż było kilka prób odbioru prac wykonanych przez G. P. (1) i zawsze zostały stwierdzane usterki a roboty nie zostały poprawione - gdyby bowiem taka sytuacja miała miejsce ...

odbioru zaś zaniedbując takich działań, pozbawił się dowodu na okoliczność usterek w pracach powoda. Sąd I instancji przyjął zatem, iż strona pozwana nie przedstawiła dowodów, w tym żadnego dokumentu, z którego ...

żądanie G. P. (1) obciążając - przy zastosowaniu zasady odpowiedzialności za wynik sprawy (art. 98 § 1 i § 3 kpc) - (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w N. obowiązkiem pokrycia kosztów postępowania, w tym zwrotu ...

zostało zaskarżone apelacją przez stronę pozwaną. (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w N. zarzucił rozstrzygnięciu Sądu I instancji: 1. naruszenie przepisów postępowania cywilnego: a) przepisu art. 233 § 1 kpc na skutek przekroczenia przez Sąd I instancji granic swobodnej oceny dowodów poprzez: - przyjęcie, iż roszczenie powoda jest wymagalne, pomimo tego, że ...

poprawił wad w pracach polegających na położeniu kostki na inwestycji w Ż.; - brak konsekwencji Sądu I instancji, albowiem wpierw Sąd wywiódł o tym, iż powód usunął wady (usterki), po czym Sąd ...

podpisanie faktury VAT przez reprezentanta pozwanej jest równoznaczne z uznaniem robót za wykonane bez wad i odebrane, a to w sytuacji gdy faktura VAT jest wyłącznie dokumentem księgowym, który nie stanowi ...

oraz uszkodził instalację gazową podczas wykonywania prac, co powoduje, iż ocena dowodów dokonana przez Sąd I instancji była sprzeczna z zasadami logiki i doświadczenia życiowego; - przyjęcie, że zakres prac wykonanych przez powoda jest niesporny, o czym rzekomo miałoby ...

fakturze nie został wyszczególniony zakres prac wykonanych przez powoda; w konsekwencji nie była skwitowana ilość i jakość prac, co powoduje, iż ocena dowodów dokonana przez Sąd I instancji była sprzeczna z zasadami logiki i doświadczenia życiowego; - przyjęcie, iż pozwana nie sprawdziła jakości prac, nie zgłosiła uwag, ani wad dzieła i nie wezwała powoda do ich usnięcia w zakreślonym terminie, pomimo tego, że zgromadzony w sprawie ...

m 2 kostki na inwestycji w Ż., co powoduje, iż ocena dowodów dokonana przez Sąd I instancji była sprzeczna z zasadami logiki i doświadczenia życiowego; - ustalenie że strony rozszerzyły pierwotną umowę z dnia 5 marca 2014 r. o położenie kostki na schodach i tarasach pomimo tego, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy przeczy takiemu stwierdzeniu - § 9 umowy łączącej ...

umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, co powoduje, iż ocena dowodów dokonana przez Sąd I instancji była sprzeczna z zasadami logiki i doświadczenia życiowego; mało tego przyjmując, iż strony łączyła inna umowa aniżeli powołana w pozwie - wówczas ...

nie mogą w całości uzyskać waloru wiarygodności, podczas gdy zeznania tego świadka były wiarygodne, logiczne i konsekwentne a nadto korelują z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie - Sąd I instancji uznał, iż należy odmówić zeznaniom tego świadka waloru wiarygodności, ponieważ prezes zarządu pozwanej zaakceptował ...

nie mogą w całości uzyskać waloru wiarygodności, podczas gdy zeznania tego świadka były wiarygodne, logiczne i konsekwentne, a nadto korelują z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie; - przyjęcie, iż upłynęły terminy do ...

braku dokonania odbioru robót); a) przepisu art. 328 § 2 kpc na skutek tego, że: - Sąd I instancji nie wskazał w uzasadnieniu wyroku okoliczności faktycznych i prawnych, które miałyby przemawiać za udowodnieniem i zasadnością roszczenia objętego pozwem; - Sąd I instancji nie przytoczył oraz nie wyjaśnił w uzasadnieniu następujących kwestii: co było podstawą stwierdzenia, iż ...

powód usunął wady w wykonanych przez niego pracach polegających na ułożeniu kostki; braku konsekwencji Sadu I instancji, albowiem wpierw Sad wywiódł o tym, iż powód usunął wady (usterki), po czym Sad stwierdził, iż rzeczone wady w ogóle nie występowały; Sąd I instancji nie dostatecznie wyjaśnił dlaczego przyjął, iż strony łączyła umowa o roboty budowalne, a zakres ...

1. naruszenie przepisów prawa materialnego, a mianowicie: a) art. 6 kc poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, iż pozwana nie udowodniła, iż powód wykonał prace objęte umową łączącą strony w sposób ...

prace objęte umową w sposób należyty; b) art. 77 § 1 kc poprzez brak jego zastosowania i przyjęcie, iż strony rozszerzyły pierwotną umowę z dnia 5 marca 2014 r. o położenie kostki na schodach i tarasach, pomimo konieczności anektowania takiej zmiany w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym brak ...

sprawie, który wskazywałby na taką formę aneksowania; c) art. 647 kc poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, iż umowa łącząca strony jest urnową o roboty budowlane, podczas gdy umowa łącząca strony ...

roboty budowlane - umowa łącząca strony ma charakter umowy o dzieło; 1. sprzeczność istotnych ustaleń Sądu I instancji z zebranym w sprawie materiałem dowodowym polegającą na zasądzeniu kwoty dochodzonej pozwem, pomimo tego ...

skarżący domagał się zmiany zaskarżonego wyroku poprzez oddalenie powództwa w całości, ewentualnie uchylenie tego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania. (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w N. wniósł o zasądzenie na jego ...

naruszeniu przepisów prawa materialnego. W zakresie dotyczącym naruszenia przepisów procesowych, strona skarżąca upatrywała nieprawidłowości Sądu I instancji przede wszystkim w uchybieniu przepisowi art. 233 § 1 kpc zarzucając mu przekroczenie granic swobodnej ...

stronę powodową po okresie pół roku od wystawienia dokumentu rozliczeniowego VAT, nieuprawnionego wnioskowania przez Sąd I instancji, iż pomiędzy stronami nie było sporu co do zakresu robót objętych umową oraz niewłaściwego ...

art. 233 § 1 kpc okazały się chybione. Stosownie do powołanego wyżej przepisu, Sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Ocena dowodów polega na ich zbadaniu i podjęciu decyzji, czy została wykazana prawdziwość faktów, z których strony wywodzą skutki prawne. Powinna ona ...

między podstawami wnioskowania a tymi wnioskami oraz uwzględniać zasady doświadczenia życiowego wyznaczające granice dopuszczalnych wniosków i stopień prawdopodobieństwa ich występowania w danej sytuacji. Z tych względów, jeżeli z określonego materiału dowodowego Sąd wyprowadza wnioski logicznie poprawne i zgodne z doświadczeniem życiowym, to ocena Sądu nie narusza - przewidzianych przez przepis art. 233 § 1 kpc - reguł swobodnej oceny i musi się ona ostać choćby w takim samym stopniu, na podstawie tego materiału dowodowego, dawały ...

materiał dowodowy, nie naruszając przy tym dyspozycji przepisu art. 233 § 1 kpc. Przeprowadzona przez Sąd I instancji ocena materiału dowodowego jest w całości logiczna i zgodna z zasadami współżycia społecznego zaś wszelkie podniesione w tym zakresie zarzuty stanowią w istocie ...

20 marca 2014 r. przez co uznał zarówno fakt wykonania prac przez stronę powodową jak i ich wycenę (wartość) a tym samym kwotę wynagrodzenia należnego G. P. (1). Nie sposób bowiem ...

taki dokument rozliczeniowy miał być wystawiony na podstawie protokołu odbioru robót) jest dokumentem dalej idącym i dowodzi akceptacji przez stronę pozwaną robót jakie były wykonane przez G. P. (1). Oczywiście zgodzić ...

sytuacji, w której treść faktury określała iż dotyczy ona robót - ułożenia kostki w miejscowości Ż. i odwoływała się do kontraktu zawartego przez strony w dniu 5 marca 2014 r. wskazując jednocześnie ...

przez prezesa zarządu strony pozwanej uzasadniała żądanie G. P. (1) zapłaty wynagrodzenia. Istotne jest także i to, że zaakceptowana przez prezesa zarządu (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w N. faktura VAT nr ...

terminie 30. dni) - zatem nie sposób jest nie przyjmować, tak jak to słusznie uczynił Sąd I instancji, iż M. F., składając podpis pod treścią dokumentu rozliczeniowego zobowiązującego pozwaną spółkę do zapłaty ...

ona potwierdzenie braku zastrzeżeń (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w N. zarówno co do zakresu jak i prawidłowości wykonania robót jakie zostały zlecone przez skarżącego G. P. (1). W świetle wskazanej już ...

w tym zakresie żadnych zastrzeżeń) - wobec tego, iż zarówno na chwilę wszczęcia niniejszego postępowania jak i na dzień zamknięcia rozprawy przed Sądem I instancji minął już zaakceptowany przez (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w N. dzień zapłaty - nie sposób ...

rozliczeniowy bez dokonania oględzin wykonanych robót, za które ma zapłacić wynagrodzenie a tym bardziej widząc i wiedząc, iż roboty te miały zostać dotknięte nieprawidłowościami. Z tych względów Sąd Rejonowy słusznie przyjął ...

wynagrodzenia. Odnosząc się do zarzutu skarżącego dotyczącego charakteru prawnego kontraktu zawartego przez strony tego procesu i zarzucanego przez (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w N. Sądowi I instancji błędnego przyjęcia, iż strony procesu łączyła umowa o roboty budowlanego (zamiast umowa o dzieło ...

zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 1998 r., II CKN 653/97; Lex nr 33754) - zasadniczym kryterium rozróżnienia umowy o dzieło i umowy o roboty budowlane jest ocena realizowanej inwestycji stosownie do wymagań ustawy z dnia 7 ...

stronami umowy o roboty budowlane mogą być wszyscy, którym we wzajemnych relacjach przysługuje przymiot inwestora i wykonawcy. Biorąc jednak pod uwagę tę okoliczność, iż żadne z tych pojęć nie zostało zdefiniowane ...

zatarcie różnic między właściwymi dla - objętej także przepisami kodeksu cywilnego umową o dzieło - pojęciami "zamawiającego" i "przyjmującego zamówienie" co z kolei prowadzi do wniosku, stosownie do którego rozróżnienia pomiędzy umową o ...

roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, inwestor zaś zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Mając na względzie tę okoliczność, iż roboty jakie były wykonywane przez G ...

stanowiły część realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie czterech domów jednorodzinnych wraz z ułożeniem kostki brukowej i były one wykonywane w oparciu o projekt budowlany, słusznie Sąd Rejonowy zakwalifikował kontrakt łączący strony ...

o roboty budowlane, choć - jak już wcześniej wskazano, wobec wykonania umowy przez G. P. (1) i jego żądania zapłaty wynagrodzenia za przedsięwzięte czynności, kwestia charakteru prawnego kontraktu posiada irrelewantne znaczenie dla ...

do oddalenia apelacji. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono w oparciu o przepis art. 98 § 1 i § 3 kpc przy zastosowaniu zasady odpowiedzialności za wynik sprawy. Oddalenie apelacji czyni stronę pozwaną podmiotem ...

VIII Ga 199/13 – Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie – 2013-10-25 67 fragmentów Premium

2013-10-25

Centrum w Szczecinie z dnia 28 sierpnia 2012 roku, sygnatura akt X GC 264/12 I. oddala apelację; II. zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 1.200 (jednego tysiąca dwustu ...

co do zakresu robót objętych umową a zakresem opracowanym w projektach budowlanych, które zawierały rozbieżności i niejasności. Zaznaczyła też, że w celu kontynuowania robót zwróciła się do Inspektora Nadzoru o uzupełnienie ...

przy montażu nowego komina, wskazania montażu włazu p. poż. przechodzącego między drewnianym stropem, a poddaszem i innych niezbędnych rozwiązań konstrukcyjnych przy montażu aparatów wentylacji mechanicznej. Powódka powołała się na informację przekazaną ...

umowy. Według pozwanego w terminie umownym powódka wykonała jedynie około w 45% wartości ogółu prac i to ta okoliczność stanowi prawdziwą przesłankę odstąpienia od umowy. Pozwany podniósł, że wielokrotnie odnosił się ...

Pozwany wskazał, że główna oś sporu dotyczyła wykonania wentylacji, co do której powódka zażądała wykonania i przedstawienia dokumentacji wykonawczej. Pozwany uznał, że nie był zobowiązany zawartą umową do wykonania takiego opracowania ...

załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia obejmowała przedmiar robót, projekt budowlany oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. W skład dokumentacji przetargowej nie wchodził natomiast projekt budowlany wykonawczy. W czasie prowadzonego ...

udzielił odpowiedzi na pytania zadane przez oferenta do SIWZ. Ponadto zostały przeprowadzone przez oferenta oględziny i obmiar pomieszczeń przeznaczonych do modernizacji. Sąd ustalił, że w przetargu oferty zgłosili: powódka oraz (...) S ...

umowę nr (...), której przedmiot obejmował modernizację pomieszczeń do przygotowywania leków cytostatycznych zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót. Przedmiot umowy miał być zrealizowany w terminie 40 dni roboczych od dnia przekazania ...

w ciągu 7 dni na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od daty wykonania i odebrania przez zamawiającego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. (§ 5). Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn ...

do pozwanego o szczegółowe zaznaczenie w dokumentacji projektowej, które pomieszczenia objęte są remontem, podanie rodzaju i grubości materiału przewidzianego przy wymianie posadzek, a także o zaznaczenie wysokości sufitu podwieszanego oraz możliwość ...

lub wełny mineralnej spełniających standardy ognioochronne. W kolejnych pismach datowanych na 27.09.2010r. i 28.09.2010r. powódka poinformowała pozwanego o konieczności podjęcia decyzji w sprawie ewentualnych zmian ...

otrzymanej dokumentacji wentylacji mechanicznej, która nie zawiera projektu budowlanego wykonawczego nie jest możliwe kontynuowanie prac i zdecydowała o ich wstrzymaniu. Powódka zwróciła uwagę na brak istotnych rozwiązań pozwalających na rozmieszczenie urządzeń i kanałów wentylacyjnych, w tym brak opracowania wejścia wentylacji do loży laminarnej, miejsc przejścia przez strop, biegu kanałów na poddaszu, rozmieszczenia aparatów na poddaszu i połączenia kanałów. Pozwany stwierdził brak możliwości przedstawienia dodatkowego kosztorysu w sytuacji gdy wynagrodzenie powódki zostało ...

listopada 2010r. Podczas spotkania w dniu 18 listopada 2010r. z udziałem przedstawicieli pozwanej i powódki dokonano protokolarnego wyszczególnienia rodzaju i zakresu robót wykonanych przez spółkę A- (...) w związku z modernizacją pomieszczeń do przygotowania leków. Zakres ...

przez powódkę prac wynosił około 50% przedmiotu umowy. Powołując się na upływ terminu realizacji umowy i zaprzestanie jej realizacji przez powódkę, w piśmie z dnia 11 listopada 2010r. pozwany odstąpił ...

od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy na podstawie § 10 pkt 2 ppkt c i d. Powódka podtrzymała swoje dotychczasowe stanowisko wzywając pozwanego do zapłaty kary umownej w wysokości 9 ...

w myśl § 9.1.1. w zw. z § 10 ust. 1 pkt 2) lit. c i d umowy karą umowną w wysokości 9 818,31 zł, stanowiąca 10% wartości wynagrodzenia. Pismem ...

Istotnym jest, że do zawarcia umowy doszło w wyniku wyboru w trybie przetargowym oferty powódki i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ...

przyczyn leżących po stronie wykonawcy, a także na pomniejszenie należności powódki o wartość przysługującej zamawiającemu i przedstawionej do kompensaty kary umownej w wysokości 9 818,31 zł. Wskazano, że stan faktyczny ...

dla przygotowania leków cytostatycznych, w szczególności specyfikację istotnych warunków zamówienia z dokumentacją projektową, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną. Podobnie nie było jakichkolwiek zastrzeżeń odnośnie dołączonej do akt umowy stron nr (...) z ...

stanowisk wynika, że każde pismo przedstawione jako dowód sporządzone przez jedną ze stron zostało przedstawione i było wiadome drugiej stronie. Na podstawie dostępnego materiału rzeczowego Sąd był w stanie odtworzyć szczegółowo bieg wydarzeń związanych z zawarciem i wykonaniem umowy przez powódkę, bez większych luk i niejasności. Uzupełniających informacji na temat kontaktów przedstawicieli stron oraz treści prowadzonych rozmów przyniosły zeznania przesłuchanych świadków, które w zasadzie były zgodne w ramach opisywanych okoliczności faktycznych i nie zawierały sprzeczności. Dostrzeżone w poszczególnych zeznaniach odmienności dotyczyły co najwyżej prezentowanej przez konkretnego świadka oceny zachowania stron sporu nie zaś istnienia i opisu samych wydarzeń składających się na stan faktyczny. Sąd wskazał, że pierwszej kolejności rozpoznaniu podlegało ...

niniejszą sprawę, w tym naliczenie pozwanemu kary umownej przez powódkę, odstąpienie przez pozwanego od umowy i naliczenie powódce kary umownej, przedstawionej do kompensaty z wynagrodzeniem. Zdaniem Sądu Rejonowego według strony powodowej ...

przez pozwanego w wyznaczonym terminie uzupełnionej dokumentacji wykonawczej związanej z zamówieniem, co uniemożliwiało kontynuowanie prac i spowodowało ostatecznie ich zakończenie. Sąd zaznaczył, że postanowienia umowy z dnia 24 sierpnia 2010r ...

również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Przenosząc zasady wynikające z przytoczonych przepisów na grunt sporu należało ...

dostępna dokumentacja nie pozwalała na prawidłowe wykonanie zobowiązania. Nie ulega przy tym wątpliwości, że obowiązki i inicjatywa dowodowe w tym zakresie spoczywała na powódce według normy wyrażonej w art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c. Sąd Rejonowy ustalił, że dokumentacja związana z przedmiotowym zamówieniem publicznym i stanowiąca punkt wyjścia dla oceny zakresu prac powódki faktycznie nie zawierała projektu budowlanego wykonawczego. Na potrzeby pozwanego, jako zamawiającego biuro projektowe przygotowało jedynie projekt budowlany zawierający ogólne informacje i dane techniczne technicznych, niezbędne do uzyskania pozytywnej decyzji organu budowlanego o pozwoleniu na budowę, a ...

po zaznajomieniu się z przedmiotem zamówienia powódka nie wystąpiła do pozwanego o usunięcie dostrzeżonych wątpliwości i uzupełnienie dokumentacji o projekt wykonawczy niezbędny do przeprowadzenia prac. Sąd wskazał, iż nasuwa się dość ...

pozwanego, który był odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji budowlanej do przetargu, było przygotowanie prze nią rzetelnej i wnikliwej oferty, celem uniknięcia możliwych nieprawidłowości w późniejszym czasie. Sąd Rejonowy wskazał, że praktyce dość ...

jakichkolwiek uwag pozwala przypuszczać, że przedmiot prac nie był problematyczny dla powódki przed wyborem oferty i zawarciem umowy. Sąd zaznaczył, że zapytania dotyczące szczegółów zamówienia złożył z kolei inny wykonawca uczestniczący w przetargu, który na potrzeby sporządzenia własnej oferty przeprowadził oględziny i obmiar miejsca zaplanowanych robót. Pozwany udzielił odpowiedzi na pytania oferenta i udostępnił pomieszczenia przeznaczone do modernizacji, co należy postrzegać jako przejaw prawidłowego współdziałania zamawiającego z potencjalnymi ...

Wykonawca dopuszczony do udziału w postępowaniu po otrzymaniu SIWZ ma możliwość zapoznania się z nimi i zdecydowania, czy tak ukształtowany stosunek zobowiązaniowy mu odpowiada i czy chce złożyć ofertę. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty musi zawrzeć umowę na warunkach przedstawionych we wzorze umowy i zapłacić wskazaną przez wykonawcę cenę (por. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 14 lipca ...

zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Według przepisów wykonawczych zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004r., Nr 202, poz. 2072 ...

jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się m.in. projektów wykonawczych, które powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych (§ 4 ust. 1 pkt 2, § 5). Zdaniem Sądu brak sporządzenia przez pozwanego ...

dostępnego projektu budowlanego jest możliwość sporządzenia na jego podstawie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty i realizacji robót budowlanych. W odniesieniu do dokumentacji technicznej udostępnionej powódce przez pozwanego wszystkie powyższe warunki zostały spełnione. O obiektywnej możliwości wykonania robót budowlanych w oparciu o załączniki do SIW i umowy z dnia 24.08.2010r. świadczy dobitnie fakt zlecenia przez pozwanego robót budowlanych ...

obalone wobec niesprzecznego ustalenia o dokończeniu prac przez innego wykonawcę w oparciu o dokumentacje przetargową i dodatkowe informacje uzyskane od zamawiającego. W konsekwencji Sąd uznał, że twierdzenia powódki o niekompletności dokumentacji ...

powódki o odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie pozwanego okazało się pozbawione podstaw i z tej przyczyny było nieskuteczne. To zaś implikuje niezasadność roszczenia powódki z tytułu kary umownej ...

z przyczyn leżących po stronie powódki. Wedle zapisów § 10 ust. 1 pkt 2 lit c i d. umowy zamawiający miał prawo odstąpić od umowy zgodnie z art. 492 k.c. jeżeli wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 7 dni, a także jeśli nie rozpoczął robót lub ich ...

około 50% całości zamierzenia inwestycyjnego. Jak wynika z wcześniejszych rozważań, oświadczenie powódki o wstrzymaniu prac i odstąpieniu od umowy spowodowane było niesłusznym żądaniem wobec pozwanego o niezwłoczne przygotowanie i przedstawienie projektu budowlanego, którego nie uwzględniała zarówno dokumentacja przetargowa, jak i umowa stron. W takiej sytuacji Sąd uznał, że oświadczenie pozwanego o odstępowaniu od umowy wywarło zamierzone skutki prawne wobec powódki i uprawniało go do naliczenia kary umownej w wysokości 9 818,31 zł. W wyniku dokonanej ...

odpowiedzialności za wynik sprawy. Koszty procesu po stronie pozwanego wyniosły 2 417,00 zł (2 400,00 - koszty zastępstwa procesowego, 17,00 zł - koszty opłaty skarbowej od pełnomocnictwa). Ponieważ powództwo zostało oddalone ...

całości, kwotę kosztów procesu zasądzono od powódki na rzecz pozwanego na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. oraz § 2 ust. 1 i § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat ...

z art. 415 k.c. Powódka wskazała również na naruszenie przez Sąd przepisów postępowania cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych. Powódka podała, iż naruszony został art. 233 §1 k.p.c. oraz art. 328 §2 k.p.c. poprzez wadliwą i oczywiście błędną ocenę materiału dowodowego w postaci dowodów znajdujących się w aktach sprawy, a dotyczących ...

dowodowego zgromadzonego w sprawie. Powołując się na powyższe zarzuty powódka wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku i zasądzenie na rzecz powódki żądanej w pozwie kwoty wraz z ustawowymi odsetkami oraz zasądzenie kosztów postępowania za wszystkie instancje a ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do rozpoznania Sądowi Rejonowemu z pozostawieniem temu Sądowi rozstrzygnięcia o kosztach procesu. W ...

prac. Powódka wskazała, iż domaga się od pozwanego zasądzenia potrąconej kary umownej w tej wysokości i zasądzenia od pozwanego kary umownej w tej samej wysokości z powodu rozwiązania umowy z winy ...

1 polegało na tym, że przedmiot zamówienia nie był od początku opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Uchybienie polegało na tym, że sam zamawiający nie miał dostatecznej wiedzy o zakresie robót. W wyjaśnieniach przedstawiciel zamawiającego wskazał zupełnie inne powierzchnie i drzwi do wymiany i montażu niż wynikało to ze SWIZ. Skarżąca wskazała na art. 31.1. i podała, że zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej. Podała, iż do realizacji robót ...

w drodze przetargu publicznego wymagany jest projekt wykonawczy. Powódka podniosła, że projekt wykonawczy stanowi rozwinięcie i uzupełnienie projektu budowlanego. Wskazała, że w 2004 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego, wydane jako przepis wykonawczy do ustawy Prawo Zamówień ...

dokumentacji projektowej. Powódka podkreśliła, iż miała prawo oczekiwać, że dokumentacja załączona do SWIZ jest kompletna i zgodna z ustawą, jak również zamieszczony przedmiar robót wykonany ze szczególną starannością. Powódka powołała się na naruszenie art.32.1 i wskazała, że zamawiający nie dokonał wyceny z należytą starannością, gdyż przedmiar z racji braków projektu wykonawczego był zrobiony pobieżnie bez uwzględnienia wielu robót i konieczności zakupu urządzeń. Nadto powódka wskazując na art. 33.1 podała, że zamawiający z powodu ...

staranności. Powódka podniosła, iż biorąc powyższe pod rozwagę na miarę otrzymanej dokumentacji w SWIZ rzetelnie i wnikliwie opracowała ofertę przy pomocy sił fachowych. Nadto powódka podała, że do kierowania pracami zatrudniła ...

Dla D. R. dokumentacja ta nie była wystarczająca, o czym świadczą wpisy do dziennika budowy i pisma kierowane do pozwanego. Powódka wskazała również, że dopiero w trakcie wykonywania robót okazało się ...

doświadczenie życiowe oraz reguły logicznego myślenia. W odpowiedzi na apelację pozwany wniósł o jej oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania za drugą instancję w tym kosztów zastępstwa procesowego. Pozwany wskazał, że sama ...

należnego wynagrodzenia za wykonanie dzieła. Pozwany uzasadniał, iż powódka zapoznała się z całą dokumentacją przetargową i nie wniosła do niej żadnych zastrzeżeń. Powódka nie kwestionowała, że zawarta w materiałach przetargowych dokumentacja ...

dzieła. Pozwany zwrócił uwagę, że umowa została zawarta zgodnie z wzorem przedstawionym w postępowaniu przetargowym i nie przewidywała dostarczenia powódce projektu wykonawczego. Pozwany zakwestionował również zasadność odstąpienia przez powódkę od umowy ...

Zdaniem pozwanego wszelkie wątpliwości, które przedstawia powódka winny mieć miejsce w trakcie trwania procedury przetargowej i być źródłem pytań zadawanych zamawiającemu a nie obecnie "argumentami" odwoławczymi w postępowaniu sądowym. Składając ofertę i podpisując umowę powódka przyjęła warunki opisane w SIWZ i umowie. Pozwany uznał ustalenia poczynione przez Sąd Rejonowy za prawidłowe i znajdujące oparcie w zebranym materiale dowodowym. Sąd Okręgowy zważył, co następuje: Apelacja powódki okazała się bezzasadna. Przed przystąpieniem do rozważania zarzutów podniesionych w wywiedzionej apelacji należy zaznaczyć, że Sąd I instancji w sposób prawidłowy przeprowadził postępowanie dowodowe, zaś na podstawie jego wyników poczynił adekwatne do ...

miała charakter znacznego przedsięwzięcia budowalnego obejmującego remont (przebudowę) obiektu budowlanego, wymagającego od inwestora uzyskania projektu i otrzymania decyzji o uzyskaniu pozwolenia na budowę. Umowa o dzieło w zakresie zadań o charakterze ...

kwalifikacji prawnej umowy łączącej strony nie miało jednakże jakiegokolwiek wpływu na poprawność ustaleń faktycznych Sądu I instancji, przeprowadzoną ocenę prawną roszczenia strony powodowej i w konsekwencji na prawidłowość rozstrzygnięcia Sądu Rejonowego. Na wstępie rozważań należało odnieść się do zarzutów ...

poprawności ustaleń faktycznych można oceniać prawidłowość zastosowania prawa materialnego. Skarżąca w pierwszej kolejności zarzuciła Sądowi I instancji naruszenie art. 233 §1 k.p.c., zgodnie z którym sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Przypomnieć należy, iż w świetle utrwalonych w nauce i orzecznictwie poglądów co do wykładni normy art. 233 k.p.c., skuteczne postawienie zarzutu naruszenia ...

pierwszej kolejności, że wywody apelacji sprowadzały się w przeważającej części do wykazania nieprawidłowości rozumowania Sądu I instancji, że brak dokumentacji projektowej wykonawczej po pierwsze nie stanowił przeszkody do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, po drugie nie uprawniał powódki do zaprzestania robót i w konsekwencji do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego. Powódka zakwestionowała przede ...

wszystkim ustalenie Sądu, "że brak projektu wykonawczego nie stanowił przejawu zawinionego zachowania po stronie pozwanego" i powołując się na przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych zarzuciła już nie Sądowi ale pozwanemu brak ...

że powódka przystępując do przetargu miała możliwość zapoznania się z dokumentacją potrzebną do realizacji zamówienia i wówczas winna była ocenić, czy na podstawie tej dokumentacji jest w stanie wywiązać się z ...

wykonawczego) oraz nie zadając jakichkolwiek pytań odnośnie zakresu prac, co uczynił inny oferent dokonując oględzin i obmiaru miejsca robót. W ocenie Sądu rozpoznającego apelację Sąd Rejonowy oceniając zachowanie powódki na etapie postępowania przetargowego doszedł do słusznych wniosków, że powódka przystępując do przetargu, składając ofertę i ostatecznie zawierając umowę przyznawała, że otrzymana dokumentacja jest wystarczająca do wykonania w sposób należyty przedmiotu ...

nie stanowi wystarczającej podstawy uzasadniającej automatyczne skorzystanie przez powódkę z prawa do odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej obciążającej zamawiającego, a tak należałoby odczytywać tok rozumowania powódki. Słusznie Sąd I instancji dostrzegł, że powódka nie naprowadziła wystarczających dowodów, które w obiektywny sposób wykazałyby wadliwość dokumentacji ...

nie nadaje się do prawidłowego wykonania robót, a więc zawiera wady. Sąd rozpoznający sprawę w I instancji doszedł do słusznej konkluzji, iż brak wiadomości specjalnych uniemożliwia ocenę, czy przedstawiona przez pozwanego dokumentacja projektowa budowlana zawierała nieprawidłowości i niezgodności z rzeczywistym stanem rzeczy, była wadliwa w sposób uniemożliwiający wykonanie powierzonego zakresu robót. Zwrócić ...

prace powierzone w ramach umowy powódce zostały dokończone przez inny podmiot na podstawie dokumentacji przetargowej i dodatkowych informacji uzyskanych od zamawiającego. Reasumując wskazać należy, że powódka jako podmiot specjalizujący się w ...

że dopiero na etapie realizacji umowy inżynier kontraktu D. R. oceniła dokumentację w zakresie wentylacji i doszła do wniosku, że jest ona niewystarczająca dla prawidłowego wykonania umowy. Cytowane przez skarżącą w ...

do kolejnego zarzutu apelacyjnego, nie sposób zgodzić się z zarzutem skarżącej o naruszeniu przez Sąd I instancji przepisu art. 328 §2 k.p.c.. Skarżąca wskazała bowiem, bez szerszego uzasadnienia, że ...

słowy zarzut ten może zostać skutecznie postawiony tylko w przypadku, gdy treść uzasadnienia orzeczenia Sądu I instancji nie zawiera danych pozwalających na kontrolę tego orzeczenia (postanowienie SN z dnia 21 listopada 2001 roku, I CKN 185/01, System Informacji Prawnej LEX nr 52726, wyrok SN z dnia 18 marca 2003 r., IV CKN 1862/00, LEX 109420). Uzasadnienie Sądu Rejonowego zwiera wszystkie elementy, o których mowa w art ...

naruszenie art. 491 §1 k.p.c., art. 6 k.c., art. 471 k.c. i art. 415 k.c.. Sąd Rejonowy słusznie powołał się na art. 491 §1 k.c ...

raczej błędnej oceny materiału procesowego przez Sąd poprzez przyjęcie, że odstąpienie przez pozwanego od umowy i obciążenie powódki karą umowną było uzasadnione. W ocenie Sądu Okręgowego w niniejszej sprawie zaistniały przesłanki ...

ustaleń Sądu, że powódka na etapie wykonywania prac nie mogła żądać od pozwanego niezwłocznego przygotowania i przedstawienia projektu wykonawczego i przy uznaniu braku wykazania wadliwości projektu budowalnego naliczenie kary umownej przez pozwanego jawi się jako słuszna i uzasadniona realizacja praw wynikających z umowy. Całkowicie nieuzasadniony okazał się zarzut naruszenia przepisu art. 6 ...

zastosowania. Ostatecznie wszystkie zgłoszone przez powódkę zarzuty, odnoszące się przede wszystkim do dokonanej przez Sąd I instancji oceny dowodów oraz ustalonego na podstawie tych dowodów stanu faktycznego okazały się nieuzasadnione. Sąd Okręgowy w toku kontroli instancyjnej nie znalazł podstaw, aby Sądowi I instancji zarzucić naruszenie zasady swobodnej oceny dowodu, wręcz przeciwnie podzielił w pełnym zakresie ocenę dowodów ...

Sąd orzekł zgodnie z ogólną regułą odpowiedzialności za wynik procesu, ujętą w art. 98 §1 i 3 k.p.c.. Powódka przegrała proces w całości postępowanie odwoławcze, jest zatem zobowiązana zwrócić ...

V GC 143/16 – Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie – 2017-04-21 79 fragmentów Premium

2017-04-21 » umarza postępowanie; w pozostałej części powództwo oddala

O. sprawy z powództwaS. (...) w O. przeciwko (...) Sp. z o.o. w O. o zapłatę I. umarza postępowanie co do kwoty 19.838,50 (dziewiętnaście tysięcy osiemset trzydzieści osiem 50/100 ...

powódki S. (...) w O. na rzecz pozwanego (...) Sp. z o.o. w O. kwotę 14.400,00 (czternaście tysięcy czterysta 00/100) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, obejmujących koszty zastępstwa procesowego. /SSR ...

2 ust. 1 umowy konsorcjum strony zobowiązały się do wzajemnej współpracy w zakresie objętym umową i do pozostawania w konsorcjum przez cały okres obowiązywania umowy na odbiór odpadów. W zakresie części III zamówienia zostały złożone dwie oferty, tj. konsorcjum i (...). W wyniku oceny ofert zamawiająca jako najkorzystniejszą wybrała ofertę K.. Zdaniem powódki, oferta ta nie zawierała jednak wszystkich elementów, które zostały określone w SIWZ, tj. nie wskazywała ceny i stawki podatku VAT. Powinna więc zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy - Prawo ...

od wykonawcyK.wyjaśnień w zakresie treści oferty poprzez wskazanie, czy podana cena jest kwotą brutto i jaka jest stawka podatku VAT. W ocenie powódki, zamawiająca nie była uprawniona do takiego działania ...

K., których pierwotnie nie podano. Z tego powodu powódka nie zgodziła się z wynikiem przetargu i za pośrednictwem pełnomocnika - konsorcjum wniosło odwołanie do Prezesa (...), żądając nakazania Gminie O. unieważnienie czynności wyboru oferty K. jako najkorzystniejszej, nakazanie ponownej oceny i badania ofert w tym zakresie, odrzucenie oferty K. i wybór jako najkorzystniejszej oferty konsorcjum. W dniu 28 czerwca 2013 r. pozwana wycofała wniesione przez ...

pozostawania w konsorcjum przez cały czas obowiązywania umowy na odbiór odpadów, przestrzegania zasad wzajemnego zaufania i lojalności na każdym etapie realizacji zamówienia. Na skutek zachowania pozwanej, postępowanie odwoławcze przed (...), które winno ...

odrzuceniem oferty K.zostało umorzone. W ten sposób pozwana uniemożliwiła wybór oferty złożonej przez konsorcjum i w efekcie realizację zamówienia. Pozwana naruszyła też postanowienia § 3 ust. 1 pkt 8 umowy konsorcjum, który zobowiązywał ją do przygotowywania i składania w toku postępowania o udzielenie zamówienia wszelkich środków ochrony prawnej, w tym odwołań do ...

maja 2015 r. złożyły się następujące straty: 256.602,01 zł tytułem kosztów utrzymania śmieciarek i pojazdu specjalnego do czyszczenia pojemników, 45.472,63 zł tytułem kosztów odpraw dla zwolnionych pracowników, 1.114,04 zł tytułem podatku od nieruchomości za pomieszczenia, w których garażowano śmieciarki i 99.088,42 zł tytułem sprzedaży pojazdów poniżej wartości ewidencyjnej oraz utracone korzyści w wysokości ...

umowy nigdy nie doszło. Nadto, pozwana była uprawniona do samodzielnego reprezentowania konsorcjum w zakresie przygotowywania i składania w toku postępowania o udzielenie zamówienia wszelkich środków ochrony prawnej, w tym odwołań kierowanych ...

O. umowę konsorcjum w celu wspólnego złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia i jego wykonania w przypadku wyboru oferty konsorcjum oraz zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z ...

210v-211; zeznania przedstawiciela pozwanej R. T. - k.211v-212) Liderem " (...) Konsorcjum - S. (...)i (...) Sp. z o.o." wybrano (...) Sp. z o.o. w O.. S. (...) występująca w charakterze partnera, udzieliła liderowi - (...) Sp. z o.o. pełnomocnictwa do reprezentowania siebie i konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do przygotowywania i składania w toku postępowania o udzielenie zamówienia wszelkich środków ochrony prawnej, w tym odwołań kierowanych do Prezesa (...), a także do reprezentowania konsorcjum i partnera przed (...). (bezsporne; dowody: umowa konsorcjum z dnia 10 czerwca 2013 r. - k.34-38 ...

pozostania w konsorcjum przez cały okres obowiązywania umowy na odbiór odpadów; przestrzegania zasad wzajemnego zaufania i lojalności zarówno w stosunkach wewnętrznych, jak i zewnętrznych; nie podejmowania działalności konkurencyjnej; zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie obowiązywania umowy na odbiór odpadów; udzielania sobie nawzajem wszelkiej pomocy i wsparcia w wykonaniu zamówienia na każdym etapie realizacji zamówienia. (bezsporne; dowód: umowa konsorcjum z dnia 10 czerwca 2013 r. - k.34-38) W treści § 3 pkt 1 ppkt 3 i 8 umowy konsorcjum strony postanowiły, że lider jest upoważniony i zobowiązany do prowadzenia spraw konsorcjum oraz do działania we własnym imieniu i na własną rzecz oraz w imieniu i na rzecz partnera, w tym m.in. do reprezentowania konsorcjum w toku postępowania o udzielenie zamówienia oraz przygotowywania i składania w toku postępowania o udzielenie zamówienia wszelkich środków ochrony prawnej, w tym odwołań kierowanych ...

z terenu Gminy O., części III, sektora III zostały zgłoszone dwie oferty, tj. " (...) Konsorcjum - S. (...)i (...) Sp. z o.o." - na kwotę 5.320.051,34 zł i K. Usługi (...) - na kwotę 3.900.037,68 zł. (bezsporne; dowody: dokumentacja zamówień publicznych nr ...

wyjaśnień w zakresie treści oferty poprzez wskazanie, czy podana przez wykonawcę cena jest kwotą brutto i jaka jest stawka podatku VAT. (bezsporne; dowody: dokumentacja zamówień publicznych nr (...) zeznania przedstawiciela powódki A ...

M. S. - k.190-191, B. G. - k.191-192, A. S. - k.194-195 i P. G. - k.210-210v; zeznania przedstawiciela powódki A. M. - k.210v-211 ...

czerwca 2013 r. w siedzibie S. (...) w O. odbyło się spotkanie przedstawicieli Spółdzielni - A. M. i R. C. z prezesem zarządu (...) Sp. z o.o. R. T.. W trakcie spotkania przedstawiciele ...

oferty z treścią SIWZ, polegających na: - braku określenia w formularzu ofertowym ceny zawierającej podatek VAT i stawki VAT zastosowanej przez wykonawcę, błędach w ofercie wykonawcy K. polegających na niezgodnościach w datach przyjęć i przekazania oraz wykonania usług transportu odpadów w zakresie 2 kart wystawionych przez (...)Sp. z o.o. w W., kart wystawionych przez(...)Sp. z o.o. w O. i 5 kart wystawionych przez (...) Sp. z o.o. w M., zaniechaniu odrzucenia oferty złożonej przez ...

zarzucono zamawiającej Gminie O. naruszenie następujących przepisów: - art. 7 ust. 1 Pzp poprzez jego niezastosowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób, który nie zapewnia zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez jego niezastosowanie i zaniechanie odrzucenia oferty K., art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp poprzez jego niezastosowanie i zaniechanie odrzucenia oferty K., art. 87 ust. 1 Pzp poprzez jego błędne zastosowanie i zażądanie wyjaśnienia treści oferty przez wykonawcę K.w sytuacji jej sprzeczności z treścią SIWZ (błędu ...

obliczeniu ceny), art. 91 ust. 1 Pzp poprzez jego niewłaściwe zastosowanie oraz zaniechanie właściwego zastosowania i tym samym wybór oferty K. jako najkorzystniejszej w sytuacji wystąpienia przesłanek do jej odrzucenia. W ...

o nakazanie zamawiającej Gminie O.: unieważnienia czynności wyboru oferty K. jako najkorzystniejszej, nakazanie ponownej oceny i badania ofert w zakresie części III zamówienia, odrzucenia oferty K. i wybór jako najkorzystniejszej oferty konsorcjum. (bezsporne; dowody: odwołanie do Prezesa (...) k.29-33, k.140 ...

v-212) Po zapoznaniu się prezesa zarządu (...) Sp. z o.o. - R. T. z odwołaniem i skonsultowaniem jego treści z prawnikiem Spółki - radcą prawnym A. K., pismem z dnia 27 czerwca ...

dowody: pisma (...) Sp. z o.o. z dnia 28 czerwca 2013 r. - k. 143-144 i z dnia 9 lipca 2013 r. - k.146, pismo Spółdzielni (...) z dnia 8 lipca 2013 ...

do 31 maja 2015 r. S. (...) w O. poniosła koszty związane z utrzymaniem trzech śmieciarek i pojazdu specjalnego do czyszczenia pojemników w wysokości 256.602,01 zł, wypłaciła zwolnionym pracownikom (czterem kierowcom śmieciarek) odprawy pieniężne w łącznej wysokości 45.472,63 zł i opłaciła podatek od nieruchomości za pomieszczenia, w których garażowała śmieciarki w wysokości 1.114,04 ...

księgowa Spółdzielni (...) - k.40-116, k.119-128; zeznania świadków: B. G. - k.191-192 i K. O. - k.195-196; zeznania przedstawiciela powódki R. C. - k.211-211v) Śmieciarka ...

księgowa Spółdzielni (...) - k.40-116, k.119-128; zeznania świadków: B. G. - k.191-192 i A. S. - k.194-195; zeznania przedstawiciela powódki A. M. - k.210v-211) W ...

11.903,10 zł. (dowody: pisma Spółdzielni (...) z dnia 3 czerwca 2016 r. - k.117 i z dnia 17 września 2015 r. - k.118) Pismem z dnia 20 sierpnia 2015 r ...

potwierdzonym przez obie strony było nadto złożenie przez konsorcjum odwołania od decyzji przetargowej do Prezesa (...) i jego późniejsze cofnięcie w imieniu konsorcjum przez (...) Sp. z o.o. Niesporna była w końcu ...

okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 maja 2015 r., związanych z utrzymaniem śmieciarek i pojazdu specjalnego do czyszczenia pojemników, wypłatą zwolnionym pracownikom (czterem kierowcom śmieciarek) odpraw pieniężnych i opłaceniem podatku od nieruchomości za pomieszczenia, w których garażowano śmieciarki. Poza sporem był też fakt ...

903,10 zł. Ustalając stan faktyczny oparto się w szczególności na dokumentach złożonych przez strony i dokumentacji zamówień publicznych nr (...) których prawdziwość i treść nie były kwestionowane na żadnym etapie postępowania, w żadnym zakresie. Sąd także nie powziął ...

przesłuchanych w toku postępowania, tj. M. W., M. S., B. G., A. S., K. O. i P. G., którzy zeznawali logicznie i szczerze, a ich twierdzenia korelują z dokumentami złożonymi do akt sprawy. Znamię wiarygodności przypisano również zeznaniom przedstawiciela pozwanej R. T. i zenznaiom przedstawicieli powódki, tj. A. M. i R. C. w części, w jakiej pozostawały zgodne z ustalonym w sprawie stanem faktycznym. Postanowieniem ...

fakt, że strona pozwana ostatecznie nie kwestionowała wyliczonych przez powódkę kosztów związanych z utrzymaniem śmieciarek i pojazdu specjalnego do czyszczenia pojemników, wypłaceniem dla kierowców śmieciarek odpraw pieniężnych, opłaceniem podatku od nieruchomości ...

usług wywozu nieczystości dla odbiorców zewnętrznych (vide: k.212-212v). Pozwana twierdziła jednak konsekwentnie i stanowczo, że wskazane wielkości nie stanowią szkody, za naprawę której odpowiedzialność ponosi (...) Sp. z o ...

ust. 1 umowy. Poza tym, (...) Sp. z o.o. była uprawniona do samodzielnego reprezentowania konsorcjum i partnera w zakresie przygotowywania i składania w toku postępowania o udzielenie zamówienia wszelkich środków ochrony prawnej, w tym odwołań kierowanych ...

postępowania w tym zakresie w zgodzie z regulacją art. 355 § 1 k.p.c. (pkt I wyroku). Powódka domagła się od pozwanej naprawienia szkody wyrządzonej nienależytym wykonaniem łączącej strony umowy konsorcjum ...

VI ACa 317/2008, Legalis; wyrok SA w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2006 r., I ACa 707/06, LEX nr 330993; wyrok SN z dnia 15 października 2009 r., I CSK 84/09, LEX nr 564967; T. Wiśniewski, [w:] Komentarz..., s. 517; A. O., Zobowiązania ...

enumeratywnych przesłanek tej odpowiedzialności (vide: wyrok SA w Poznaniu z dnia 6 marca 2007 r., I ACa 47/07, LEX nr 298571; wyrok SA w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2006 r., I ACa 707/06, LEX nr 330993). Przesłanką odpowiedzialności kontraktowej jest więc m.in. szkoda rozumiana jako uszczerbek majątkowy, na który składają się strata i utracone korzyści (art. 361 § 2 k.c.). Niezbędny jest również związek przyczynowy, zachodzący pomiędzy zdarzeniem ...

czynienia niezależnie od tego, czy dłużnik ich wystąpienie przewidywał (mógł przewidywać) oraz czy przewidywał rodzaj i wysokość szkody, jaka będzie następstwem jego działania lub zaniechania (vide: W. Popiołek, [w:] Kodeks..., s ...

w których działanie to następuje (vide: wyroki SN: z dnia 5 lutego 2002 r., II CKN 894/99, L., i z dnia 25 września 2002 r., I CKN 971/2000, L..). Rozważając opisywaną podstawę odpowiedzialności pozwanej należy wskazać, że zgodnie z postanowieniami § 2 ...

pozostania w konsorcjum przez cały okres obowiązywania umowy na odbiór odpadów; przestrzegania zasad wzajemnego zaufania i lojalności zarówno w stosunkach wewnętrznych, jak i zewnętrznych; oraz udzielania sobie nawzajem wszelkiej pomocy i wsparcia w wykonaniu zamówienia na każdym etapie realizacji zamówienia. Zdaniem strony powodowej, cofając odwołanie wniesione ...

niekorzystnej dla konsorcjum decyzji przetargowej zamawiającej, pozwana naruszyła wyżej wymienione obowiązki przestrzegania zasad wzajemnego zaufania i lojalności oraz udzielania sobie nawzajem wszelkiej pomocy i wsparcia w wykonaniu zamówienia na każdym etapie jego realizacji. Przejawem braku lojalności wobec powódki miało ...

pozwana naruszyła postanowienie § 3 pkt 1 ppkt 8 umowy konsorcjum, który zobowiązywał ją do przygotowywania i składania w toku postępowania o udzielenie zamównienia wszelkich środków ochrony prawnej, w tym odwołań kierowanych ...

nie sposób się zgodzić z kilku następujących powodów: Po pierwsze, trzeba podkreślić, że " (...) Konsorcjum - S. (...)i(...)Sp. z o.o." zostało utworzone w dwóch celach: a) wspólnego złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i b) wykonania zamówienia w przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum i zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy O., sektora III (§ 1 pkt 1 ...

cel został osiągnięty (bezspornie konsorcjum złożyło ofertę przetargową). Realizacja drugiego celu umowy, tj. wykonanie zamówienia i zawarcie umowy na odbiór odpadów, stało się natomiast niemożliwe z powodu przegrania przetargu przez konsorcjum i wyboru przez zamawiającą oferty innego wykonawcy (K.). Trudno więc podzielić sugestie powódki, jakoby pozwana uchylała ...

okres obowiązywania umowy na odbiór odpadów" ani tym bardziej obowiązku udzielania sobie nawzajem wszelkiej pomocy i wsparcia "w wykonaniu zamówienia na każdym etapie realizacji zamówienia", albowiem wskutek przegrania przetargu, wymienione obowiązki nie zaktualizowały się. Innymi słowy, postanowienia zredagowane w treści § 2 pkt 1 lit. b i f umowy dotyczyły fazy poprzetargowej, tj. etapu realizacji zamówienia, następującego po zawarciu umowy na odbiór ...

faktycznego trudno przyjąć, jakoby pozwana cofając odwołanie wniesione do Prezesa (...), miała naruszyć obowiązek wzajemnego zaufania i lojalności (§ 2 pk1 lit. c umowy). Trzeba przecież pamiętać, że strony zgodnie ustaliły, że ...

występująca w charakterze partnera, udzieliła (...) Sp. z o.o. pełnomocnictwa nie tylko do reprezentowania siebie i konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ale też do przygotowywania i składania w toku postępowania o udzielenie zamówienia wszelkich środków ochrony prawnej, w tym odwołań kierowanych do Prezesa (...). Umocowanie to swoim zakresem obejmowało także reprezentowanie konsorcjum i partnera w postępowaniu przed (...) (vide: k.39). (...) Sp. z o.o. miała więc stosowne uprawnienie i legitymację do cofnięcia odwołania wniesionego w imieniu konsorcjum, z treścią którego się nie zgadzała. W ...

O., mającym miejsce między 18 a 26 czerwca 2013 r., to przedstawiciele Spółdzielni - A. M. i R. C. wyszli z inicjatywą wniesienia odwołania, informując R. T. o istnieniu podstawy do takiej ...

k.193). Jak zeznał przezes zarządu (...) Sp. z o.o., po zapoznaniu się z odwołaniem i skonsultowaniu jego treści z prawnikiem Spółki - radcą prawnym A. K., nie zgodził się on z ...

partnera pełnomocnictwa. Po czwarte, trudno obarczać pozwaną odpowiedzialnością za rzekomy brak przestrzegania zasady wzajemnego zaufania i lojalności w stosunku do powódki w sytuacji, gdy to w gestii (...) Sp. z o.o ...

chociażby z zasadami współżycia społecznego) wydaje się możliwość powoływania się na naruszenie zasady wzajemnego zaufania i lojalności przez osobę, która takiej zasady także nie respektuje (vide: wyrok SN z dnia 22 ...

zamawiającej lub w związku z zamówieniem, co niewątpliwie wiąże się z przestrzeganiem zasady wzajemnego zaufania i lojalności, którą rzekomo miała naruszyć pozwana. Wprawdzie jak wskazała powódka, pozwana nie konsultowała decyzji w ...

imieniu konsorcjum do Prezesa (...), jakkolwiek uwadze tut. Sądu nie uszło, że powódka inicjując postępowanie odwoławcze i współpracując w tym zakresie z pełnomocnikiem konsorcjum, także nie konsultowała z pozwaną treści sporządzonego odwołania ...

zawiózł odwołanie do W.. Już z tego powodu trudno przypisać pozwanej naruszenie zasady wzajemnej współpracy i lojalności, skoro tożsamy zarzut można skutecznie postawić powódce, która nie respektowała stanowiska lidera konsorcjum, w ...

o.o. ze strony Gminy O.. Twierdzenia przedstawiciela powódki w tej części są wyjątkowo gołosłowne i nie znajdują choćby "punktu zaczepienia" w pozostałym materiale dowodowym zgromadzonym w sprawie. Nie wytrzymują też krytyki w zestawieniu ze spójnymi w tej materii zeznaniami przedstawiciela pozwanej R. T. i świadka P. G.. Nie dezawuując powyższego wskazać należy, że zgodnie z treścią art. 6 k ...

bądź nienależytym wykonaniu zobowiązania, gdyż konstrukcja odszkodowawczej odpowiedzialności kontraktowej oparta jest na zasadzie winy domniemanej i to dłużnika obciąża ciężar wykazania, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za ...

uzasadnieniu pozwu, spowodowało naru-szenie jakichkolwiek postanowień umowy konsorcjum z dnia 10 czerwca 2013 r. i już z tego powodu powództwo okazało niezasadne. Niemniej, powódka nie wykazała również istnienia związku przyczynowego ...

te szkodzące następstwa z zawinionym czynem (vide: wyrok SN z dnia 11 maja 2007 r., I CSK 55/07, LEX nr 453745). Nie było zatem jakichkolwiek podstaw do uznania, że pozwana ...

następujące elementy: 1) straty w kwotach: - 256.602,01 zł - z tytułu kosztów utrzymania śmieciarek i pojazdu specjalnego do czyszczenia pojemników, 45.472,63 zł - z tytułu kosztów odpraw dla zwolnionych ...

usług wywozu nieczystości dla odbiorców zewnętrznych. Wyniki przeprowadzonego postępowania dowodzą jednak, że zarówno śmieciarki, jak i pojazd specjalny do czyszczenia pojemników zostały nabyte przez powódkę na kilka lat przed zawarciem umowy ...

S. (...)a konkretnie z jej sekcją wywozu nieczystości. Chodzi w szczególności o koszty utrzymania śmieciarek i pojazdu do czyszczenia pojemników, koszty odpraw dla zwolnionych pracowników oraz koszt podatku od nieruchomości za ...

zakresu rachunkowości, skoro strona powodowa nie wykazała zbieżności podmiotowej ani przedmiotowej obu tych zadań (przetargowego i świadczonego w ramach wcześniej prowadzonej przez Spółdzielnię działalności gospodarczej). Po drugie, nie bez znaczenia dla oceny zasadności rzeczonego roszczenia majątkowego był fakt zmiany przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Jak strony zgodnie przyznały, począwszy od dnia 1 lipca 2013 r. właścicielem ...

osiągnięte, gdyby nie zdarzenie wyrządzające szkodę. Jako kryterium oceny przyjmuje się porównanie rzeczywistego przebiegu zdarzeń i hipotetycznego ich toku, odtwarzanego z wyłączeniem przyczyny szkody. Uwzględnia się przy tym zarówno przesłanki podmiotowe, jak i przedmiotowe świadczące o subiektywnej i obiektywnej możliwości osiągnięcia korzyści. Wykazanie jedynie szansy ich uzyskania nie jest wystarczające" (vide: uzasadnienie wyroku ...

stanie prawnym rzeczą Sądu nie jest zarządzanie dochodzenia w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia twierdzeń stron i wykrycia środków dowodowych pozwalających na ich udowodnienie. Sąd nie jest też zobowiązany do prowadzenia z ...

art. 232 k.p.c.). Zgodnie bowiem z przepisem art. 3 k.p.c. strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dokonywać czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami, dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody. Obowiązek wykazania prawidłowości prezentowanych twierdzeń spoczywa więc zawsze na stronach procesu. Każde twierdzenie strony i uczestnika postępowania winno być poparte stosownymi dowodami (vide: K. Pietrzykowski, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa ...

przypadkami, do prowadzenia dowodów z urzędu (vide: wyrok SN z dnia 15 grudnia 1998 r., I CKN 944/97, L.). Zdaniem Sądu Okręgowego, powódka reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika procesowego, nie sprostała obowiązkowi wynikającemu z treści art. 6 k.c. w zw. z art. 3 i art. 232 k.p.c. i nie wykazała, aby koszty związane z normalnym funkcjonowaniem Spółdzielni tudzież utrata dochodu spowodowana zaprzestaniem świadczenia usług wywozu nieczystości dla odbiorców zewnętrznych, będącym konsekwencją zmiany przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, można było postrzegać przez pryzmat szkody, za którą odpowiedzialność kontraktową ponosi pozwana ...

lub "szkody ewentualnej" (vide: uzasadnienie wyroku SA w Katowicach z dnia 3 grudnia 2014 r., I ACa 703/14, LEX nr 1621088). W judykaturze dominuje przy tym pogląd, według którego "(...) powstanie ...

wynikła (art. 361 § 2 k.c.). Jednocześnie należy wyraźnie ograniczyć szkodę w postaci lucrum cessans i odróżnić ją od sytuacji, w której dochodzi jedynie do utraty samej szansy uzyskania określonej korzyści ...

wskazanego w uzasadnieniu pozwu - powstaniu szkody opisanej w pozwie (zarówno w postaci damnum emergens, jak i lucrum cessans) mogłaby zapobiec jedynie pozytywna decycja (...), skutkująca uwzględnieniem odwołania w całości, tj. unieważnieniem czynności wyboru oferty K. jako najkorzystniejszej, nakazaniem ponownej oceny i badania ofert w zakresie części III zamówienia, odrzuceniem oferty K. i w końcu wyborem oferty konsorcjum jako najkorzystniejszej. Dodatkowo takie postanowienie (...) nie mogłoby zostać zaskarżone do właściwego sądu powszechnego przez uczestnika niezadowolonego z rozstrzygnięcia I. (np. zamawiającą lub wykonawcę K.), ewentualnie skarga takiego uczestnika musiałaby zostać prawomocnie oddalona przez sąd ...

odpadów komunalnych z terenu Gminy O., części III, sektora III: pierwszego z uwzględnieniem pozytywnej decyzji (...) i drugiego z uwzględnieniem braku zaskarżenia takiej decyzji do sądu powszechnego albo prawomocnym oddaleniem skargi uczestnika ...

Gminie O. zarzucono naruszenie przepisów art. 7 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6, art. 87 ust. 1 i art. 91 ust. 1 Pzp, które faktycznie sprowadza się do zarzutu zaniechania odrzucenia przez zamawiającą oferty K. w sytuacji jej sprzeczności z treścią SIWZ (błędnym obliczeniu ceny) i zażądania wyjaśnień treści oferty przez wykonawcę. Analiza treści odwołania dowodzi, że istota sporu sprowadzała się ...

kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Analizujac zakres wymienionych elementów Sąd Okręgowy nie stwierdził, aby zawierały one w ...

obowiązkiem zamieszczenia prawidłowych, właściwie obliczonych stawek podatku VAT, mimo iż podatek ten jest składnikiem ceny i jest w cenie uwzględniany (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca ...

1 Pzp. Przedmiotowa oferta wykonawcy K.poprzez określenie ceny brutto okazała sie zgodna z SIWZ i spełniała jej warunki. Wykonawca złożył ofertę, w której zaproponował cenę nieprzekraczającą wysokości kwoty, którą zamawiająca ...

oferty z treścią SIWZ, polegającej na błędach w ofercie w postaci niezgodności w datach przyjęć i przekazania oraz wykonania usług transportu odpadów, należy wskazać, że jest to zarzut całkowicie gołosłowny i jako taki w kontekście zasad rozłożenia ciężaru dowodu, niezasadny. Tym samym, odwołanie konsorcjum wiesione do ...

okolicznościach przedmiotowej sprawy pozostaje bezsporne, że umowa o wykonanie spornego przedmiotu zamówienia publicznego została zawarta i jest już wykonywana przez K. Skoro zaś umowę zawarto w warunkach, o których mowa art ...

ust. 3 pkt. 3 Pzp w zw. z art. 198f ust. 2 zd 2 i zd. 3 Pzp, to wnioski zredagowane w odwołaniu, sprowadzające się do unieważnienia czynności wyboru oferty K. jako najkorzystniejszej, nakazania ponownej oceny i badania ofert w zakresie części III zamówienia, odrzucenia oferty K. i wyboru jako najkorzystniejszej oferty konsorcjum, nie mogłyby zostać uwzględnione. Sumując należy stwierdzić, że strona powodowa ...

związek przyczynowy, warunkujący odpowiedzialność ex contractu. Nadto, wyliczona przez powódkę szkoda (w postaci poniesionych strat i utraconych korzyści) winna być postrzegana jako "szkoda potencjalna (ewentualna)", która nie podlega naprawieniu. W konsekwencji ...

do zasądzenia jakichkolwiek świadczeń pieniężnych od pozwanej. Kognicja Sądu dotyczyła przy tym konkretnych działań pozwanej i ich skutków na sytuację powódki. Brak wykazania przesłanek odpowiedzialności kontraktowej pozwanej z art. 471 k ...

oddaleniem powództwa (pkt II wyroku). O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 w zw. z art. 99 k.p.c. Regulacja ta formułuje zasadę odpowiedzialności za wynik procesu oraz zasadę kosztów niezbędnych i celowych. Zgodnie z treścią tego przepisu strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi koszty procesu ...

V GC 264/16 – Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie – 2017-06-14 60 fragmentów Premium

2017-06-14 » zasądza od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę

powództwa (...) S.A. w O. przeciwko Przedsiębiorstwu (...) Sp. z o.o. w K. o zapłatę I. zasądza od pozwanej Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. w K. na rzecz powódki (...) S.A ...

dwanaście tysięcy dziewięćset siedemnaście 00/100) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 5.400,00 (pięć tysięcy czterysta 00/100) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, IV. nakazuje ściągnąć od ...

wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 maja 2016 r. do dnia zapłaty i kosztami procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu wskazała, że strony działając w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarły w dniu 22 grudnia 2015 r. umowę konsorcjum, celem złożenia oferty i wykonania zamówienia publicznego na rzecz (...) W. - Z. (...) w W., pod nazwą "Postępowanie w trybie przetargu ...

do umowy konsorcjum pozwana Spółka zobowiązała się zapewnić specjalistów systemu S. S. 1.6.3. i potwierdzić dysponowanie przez nich uprawnieniami w sposób określony w SIWZ (pkt 9, str. 58). W ...

konsorcjum stron jako najkorzystniejszej. Po zakończeniu postępowania zamawiający wezwał konsorcjum do przedłożenia certyfikatów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w ofercie specjalistów systemu S. S. 1.6.3. W oparciu o zapewnienia ...

odpowiedzi na pozew wskazała, że przed podpisaniem umowy konsorcjum, powódka wiedziała jakimi certyfikatami dysponuje pozwana i strony wspólnie uznały, że spełniają one warunki określone w SIWZ. Nadto stwierdzono, że bez udziału ...

tej kwestii z pozwaną. W ocenie pozwanej, gdyby powódka miała wątpliwości co do spełnienia warunków i przychyliła się do stanowiska zamawiającego w tej materii, to do przedłużenia gwarancji by nie doszło ...

postępowaniem odwoławczym w sprawie KIO 311/16. Na kwotę tę składają się: koszty tego postępowania i postępowania klauzulowego w wysokości 3.720,00 zł, koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym w wysokości 225,00 zł i opłata egzekucyjna w wysokości 725,12 zł (vide: k.347-347). Sąd Okręgowy ustalił następujący ...

odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone (...). Wykonawca przedstawi w ofercie kandydata na ...

te muszą posiadać potwierdzone odpowiednim certyfikatem producenta lub dystrybutora przeszkolenie w zakresie obsługi technicznej systemu i metod optymalizacji sieciowej (...) i M.. Certyfikat taki należy przedstawić zamawiającemu przed podpisaniem umowy. W przypadku niedostarczenia certyfikatów zamawiający może ...

9, str. 58 SIWZ. (bezsporne; oferta handlowa nr (...) - k.321) Tego samego dnia (...) S.A. i (...) M. zawarły umowę konsorcjum, którego liderem wybrano (...) S.A. Konsorcjum zostało zawiązane w celu złożenia oferty i wykonania zamówienia publicznego na rzecz (...) W. - Z. (...)w W., pod nazwą "Postępowanie w trybie przetargu ...

się trzy osoby: M. O. - pełniąca funkcję kierownika działu ofertowania, P. W. - dyrektor działu teletechniki i automatyki oraz mecenas S. H. - prawnik Spółki. (dowód: zeznania świadka A. K. - k.404v ...

352-352v, D. W. - k.353-353v, P. W. - k.353v-354 i A. K. - k.404v-405) P. W. zapewniał przedstawicieli (...) S.A., że (...) M. dysponuje ...

wymogi SIWZ, także w zakresie certyfikacji. (dowody: zeznania świadków: M. K. - k.352-352v i D. W. - k.353-353v; przesłuchanie w charakterze powódki W. M. - k.405v ...

S.A. przez (...) S.A. w G. w dniu 25 listopada wraz z aneksem nr (...) i w dniu 21 grudnia 2015 r. Gwarancje miały charakter wadialny i służyły zabezpieczeniu zawarcia przez konsorcjum umowy wykonawczej w razie wyboru jego oferty przez zamawiającego. Koszty ...

60) W dniu 29 stycznia 2016 r. zamawiający wezwał konsorcjum do przedłożenia certyfikatów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w ofercie specjalistów systemu S. S. 1.6.3., zgodnie z ppkt. 7.3.2., str. 5 i pkt. 9, str. 58 SIWZ. (bezsporne; pisma zamawiającego z dnia 28 i 29 stycznia 2016 r. - k.58) (...) S.A. niezwłocznie zwróciła się do (...) M. o udzielenie ...

bezsporne; zeznania świadków: M. K. - k.352-352v, D. W. - k.353-353v i P. W. - k.353v-354; przesłuchanie w charakterze powódki W. M. - k.405v-406) W dniach 1 i 2 lutego 2016 r. konsorcjum przedstawiło zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem certyfikaty wystawione na ...

V. (bez wskazania wersji systemu S. S.), L. L. (bez wskazania wersji systemu S. S.) i D. B. (bez wskazania wersji systemu S. S.). Z przedstawionych certyfikatów nie wynikało posiadanie przez ...

sieciowej M.. (bezsporne; pisma (...) S.A. z dnia 1 lutego 2016 r. - k.53-57 i z dnia 2 lutego 2016 r. - k.45-50) W piśmie z dnia 9 lutego 2016 r. zamawiający poinformował, że przedłożone dokumenty nie spełniają wymogów SIWZ i ponownie wezwał konsorcjum do złożenia certyfikatów S. S. 1.6.3. w terminie do dnia ...

gwarancji wadialnej. (bezsporne; pisma (...) S.A. z dnia 16 lutego 2016 r. - k.36-44 i z dnia 19 lutego 2016 r. wraz z aneksem nr (...) do wadium - k.35; zeznania świadków: M. K. - k.352-352v i D. W. - k.353-353v; przesłuchanie w charakterze powódki W. M. - k.405v-406) Ostatecznie zamawiający uznał, że konsorcjum nie przedstawiło niezbędnych certyfikatów i potraktował to zachowanie jako uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy o wykonanie zamówienia publicznego. Następnie ...

umowy z zamawiającym, podczas gdy w swoich pismach wykonawca podkreślał gotowość zawarcia umowy, spełniając warunki i wymagania określone w SIWZ. (bezsporne; odwołanie do (...) z załącznikami - k.248-247) Wyrokiem z dnia ...

wystarczające było jedynie przedstawienie certyfikatu dowolnej wersji systemu S. S., który jest jednoczesnym potwierdzeniem wiedzy i przeszkolenia z zakresu metodologii optymalizacji sieciowej (...) i M. (...); oczywiste jest też, że wiedza dotycząca danej wersji systemu, będącej wersją zastosowaną w W ...

między stronami. Bezsporne było to, że strony zawarły umowę konsorcjum w celu wspólnego złożenia oferty i wykonania zamówienia publicznego na rzecz (...) W. -Z. (...)w W., pod nazwą "Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji operatora Zintegrowanego Systemu (...) Ruchem na terenie (...) W. ((...))" i że liderem tego konsorcjum wybrano (...) S.A. Niesporne było również, że w ramach załącznika nr ...

przetarg wskutek złożenia najkorzystniejszej cenowo oferty, że zamawiający wezwał konsorcjum do złożenia certyfikatów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w ofercie specjalistów systemu S. S. wersji 1.6.3., oraz że z ...

zamawiającego. Ustalając stan faktyczny oparto się w szczególności na dokumentach złożonych przez strony, których prawdziwość i treść nie były kwestionowane na żadnym etapie postępowania, w żadnym zakresie. Sąd także nie powziął ...

wiarygodne uznano zeznania świadków przesłuchanych w toku postępowania, tj. M. K. (k.352-352v) i D. W. (k.353-353v), którzy zeznawali logicznie i szczerze, a ich twierdzenia korespondują z dokumentami złożonymi do akt sprawy. Z tożsamych powodów znamię ...

ustalonym w sprawie stanem faktycznym, uznano również zeznania świadków P. W. (k.353v-354) i A. K. (k.404v-405). Strony pozostawały w sporze co do tego, czy na ...

nie jest zasadne. Wskazała, że przed podpisaniem umowy konsorcjum, powódka wiedziała jakimi certyfikatami dysponuje pozwana i że strony zgodnie uznały, że spełniają one warunki określone w SIWZ. Pozwana stwierdziła, że bez ...

od kwoty 150.000,00 zł od dnia 11 maja 2016 r. do dnia zapłaty i od kwoty 4.670,12 zł od dnia 10 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty ...

wykonaniem zobowiązania a szkodą (vide: wyrok SA w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2006 r., I ACa 707/06, LEX nr 330993; wyrok SA w Warszawie z dnia 9 października 2008 r., VI ACa 317/2008, Legalis; wyrok SN z dnia 15 października 2009 r., I CSK 84/09, LEX nr 564967; T. Wiśniewski, [w:] Komentarz..., s. 517; A. O. Zobowiązania ...

enumeratywnych przesłanek tej odpowiedzialności (vide: wyrok SA w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2006 r., I ACa 707/06, LEX nr 330993; wyrok SA w Poznaniu z dnia 6 marca 2007 r., I ACa 47/07, LEX nr 298571). Przesłanką odpowiedzialności kontraktowej jest więc m.in. szkoda rozumiana jako uszczerbek majątkowy, na który składają się strata i utracone korzyści (art. 361 § 2 k.c.). Ogólnie rzecz ujmując, szkodą jest powstała wbrew woli ...

czynienia niezależnie od tego, czy dłużnik ich wystąpienie przewidywał (mógł przewidywać) oraz czy przewidywał rodzaj i wysokość szkody, jaka będzie następstwem jego działania lub zaniechania (vide: W. Popiołek, [w:] Kodeks..., s ...

okoliczności, w których działanie następuje (vide: wyroki SN: z dnia 5 lutego 2002 r., II CKN 894/99, L., i z dnia 25 września 2002 r., I CKN 971/2000, L..). Rozważając opisywaną podstawę odpowiedzialności pozwanej należy wskazać, że zgodnie z postanowieniami § 8 ...

obowiązków stron umowy konsorcjum, tzn. ustalając poszczególne obowiązki stron, odwołano się do konkretnych zapisów (punktów i stron) specyfikacji zamówienia. Zestawiając więc zapis pkt. 7 załącznika nr 1 do umowy konsorcjum z ...

te musiały posiadać potwierdzone odpowiednim certyfikatem producenta lub dystrybutora przeszkolenie w zakresie obsługi technicznej systemu i metod optymalizacji sieciowej (...) i M.. Certyfikat taki należało przedstawić zamawiającemu przed podpisaniem umowy". Wbrew twierdzeniom pozwanej, jej obowiązkiem wynikającym ...

lub dystrybutora (ze wskazaniem konkretnej wersji systemu) oraz fakt przeszkolenia w zakresie obsługi technicznej systemu i metod optymalizacji sieciowej (...) i M.. Wyniki wykładni językowej i systemowej zapisów załącznika wespół z postanowieniami SIWZ są w tej materii wyjątkowo jednoznaczne. Okoliczność tę ...

że będziemy musieli wykazać certyfikatami wiedzę naszych pracowników na temat systemu SCALA" (k.404v) i że "według niego zapis pkt. 7 załącznika nr 1 do umowy konsorcjum jest tożsamy z ...

odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone (...). Wykonawca przedstawi w ofercie kandydata na ...

przez zamawiającego (1.6.3.), a trzy pozostałe (wystawione na nazwiska: D. V., L. L. i D. B.) nie wskazywały żadnej wersji systemu SCALA. Dodatkowo, wbrew wyżej powołanym zapisom pkt. 9 ...

wystarczające było jedynie przedstawienie certyfikatu dowolnej wersji systemu S. S., który jest jednoczesnym potwierdzeniem wiedzy i przeszkolenia z zakresu metodologii optymalizacji sieciowej (...) i M. (...); oczywiste jest też, że wiedza dotycząca danej wersji systemu, będącej wersją zastosowaną w W ...

ma legitymować się certyfikatem systemu S. S. 1.6.3." (k.290-291). Powyższe stanowisko I. jest w pełni prawidłowe i znajduje uzasadnienie w dokumentach zgromadzonych w aktach niniejszej sprawy, w szczególności w treści umowy konsorcjum, załącznika nr 1 do tej umowy i oferty handlowej (...) M. nr (...). Uwadze Sąd Okręgowego nie uszło bowiem, że treść załącznika nr 1 ...

pozwanej posiadania przez powódkę przed podpisaniem umowy konsorcjum wiedzy na temat certyfikatów, jakimi dysponowała (...) M. i zgody stron co do tego, że spełniają one wymogi SIWZ. Po pierwsze, twierdzenia strony pozwanej w tym zakresie pozostają sprzeczne z zeznaniami świadków M. K. (k.352) i D. W. (k.353) oraz przesłuchanego w charakterze powódki W. M. (k.405v), którzy logicznie i zgodnie zeznali, że kopie certyfikatów zostały im przedstawione przez (...) M. dopiero po tym, jak zamawiający ...

warunki specyfikacji zamówienia były weryfikowane w (...) M. przez kilka osób, zarówno od strony technicznej, jak i prawnej. Jak zeznał świadek P. W., "zapisy specyfikacji konsultowane były z radcami prawnymi naszej Spółki ...

maila, w którym informował on M. K. - pracownika (...) S.A., że posiada certyfikat systemu SCALA i że bierze na siebie odpowiedzialność zdobycia czterech osób w przypadku podtrzymania zapisu o certyfikacji, bez ...

do spraw Zintegrowanego Systemu (...) Ruchem SCALA 1.6. stwierdzenia "zainstalowanego w W.", "zastosowanego w W." i innych stwierdzeń o tym samym znaczeniu, to (...) M. zdecydowała się zawrzeć umowę konsorcjum. Dodatkowo, z ...

Pomijając fakt, że zeznania wymienionego w tym zakresie pozostają sprzeczne z zeznaniami świadków M. K. i D. W., którym dano wiarę, jak wcześniej zważono - to nie Spółka (...) ani też nie konsorcjum ...

jednak zeznania wymienionego w tym zakresie, nie przekonują. Przede wszystkim zeznania te są wysoce gołosłowne i nie znajdują choćby pośredniego potwierdzenia w pozostałym materiale dowodowym zebranym w toku postępowania. Po drugie ...

partnera konsorcjum, spełniają wszystkie wymagania SIWZ (okoliczność ta wynika spójnie z zeznań świadków M. K. i D. W. oraz przesłuchania w charakterze powódki W. M., którym to dowodom dano wiarę). Spójnie, a przy tym w pełni logicznie powody przedłużenia gwarancji wadialnej i brak konsultacji w tej materii z pozwaną, przedstawił świadek D. W.. Wymieniony zeznał mianowicie, że "w sprawach merytorycznych powódka konsultowała korespondencję zamawiającego z pozwaną. Kwestia przedłużenia gwarancji była formalna i mogła nie być konsultowana z pozwaną. Na etapie przedłużania tej gwarancji wiedzieliśmy, że nasza oferta jest najkorzystniejsza. Brak przedłużenia tej gwarancji skutkowałby wykluczeniem nas z przetargu i odpowiedzialnością przed (...) M. z tytułu kary umownej" (k.353v). Zeznania świadka D. W. w ...

dowodzą, że konsultowanie z pozwaną kwestii przedłużenia gwarancji wadialnej było zbędne z uwagi na konsekwentne i stanowcze stanowisko Spółki (...), reprezentowanej głównie przez P. W., który zapewniał (powołując się na dwie niezależne ...

że stanowisko (...) M. w sprawie certyfikatów było od samego początku jednolite ("certyfikaty spełniają wymogi SIWZ") i pozostało niezmienne do końca procedury przetargowej. Potwierdza to zarówno treść odwołania wniesionego do (...) od niekorzystnej ...

prawem wymagane przesłanki odpowiedzialności kontraktowej pozwanej w postaci nienależytego wykonania przez nią zobowiązania, istnienia szkody i związku przyczynowego w rozumieniu art. 361 § 1 k.c. Nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy ...

się w braku złożenia zgodnych z wymogami SIWZ (pkt. 9, str. 58) certyfikatów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w ofercie specjalistów systemu S. S. 1.6.3. Wskutek powyższego zamawiający uznał ...

odwoławczym w sprawie KIO 311/16. Na kwotę tę miały składać się: koszty postępowania przed (...) i postępowania klauzulowego w wysokości 3.720,00 zł, koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym w wysokości 225,00 zł i opłata egzekucyjna w wysokości 725,12 zł (k.347-347). Zdaniem Sądu Okręgowego, powództwo w ...

tego tytułu. Poza tym, to powódka była liderem konsorcjum, uprawnionym do reprezentacji zarówno konsorcjum, jak i partnera, i to ona miała decydujące zdanie jeśli chodzi o podjęcie decyzji o wniesieniu odwołania do (...). Po ...

Następstwa określonego zdarzenia stanowią przy tym skutki typowe, oczekiwane w świetle cało-kształtu okoliczności sprawy i z punktu widzenia zasad doświadczenia. Zdaniem tut. Sądu, bezpośrednią przyczyną poniesienia kosztów postępowania odwoławczego przed ...

w O. o fakcie wszczęcia postępowania egzekucyjnego w sprawie o sygn. akt Km 182/17 i zajęciu wierzytelności dłużnika w Urzędzie Skarbowym (k.348-349). Należy pamiętać, że zasadą polskiego prawa ...

zostały w całości pokryte przez powódkę, co jednoznacznie wynika z materiału dowodowego zebranego w sprawie i co de facto nie było kwestionowane przez pozwaną. (...) M. nie partycypowała bowiem w kosztach wadialnych ...

c. Wbrew stanowisku powódki, roszczenie odszkodowawcze wynikające z art. 471 k.c. ma charakter bezterminowy i staje się wymagalne dopiero z chwilą wezwania dłużnika do spełnienia świadczenia (vide: K.O., [w ...

w kwocie 7.500,00 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł i koszty zastępstwa procesowego w kwocie 5.400 zł. Łącznie strona powodowa poniosła więc niezbędne koszty ...

które zasądzono na jej rzecz od pozwanej. Zastosowany w sprawie przepis art. 113 ust. 1 i 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wydatkiem poniesionym tymczasowo przez Skarb Państwa nakazuje ...