500 wyników
Spróbuj: "zabezpieczenie należytego wykonania umowy" 151
Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium). Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.
do naliczenia pozwanemu jako wykonawcy kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy , czyli za nienależyte wykonania umowy . By to przesądzić w jedną czy w drugą stronę niezbędne ...
05. 2010 r. zastrzegły karę umowna dla zamawiającego inwestora za nienależyte wykonanie umowy wskutek zwłoki wykonawcy w jej terminowym wykonaniu przedmiotu umowy. Kara umowna powiązana już tylko z opóźnieniem wykonawcy dotyczy jedynie ...
na uwadze również poczynione wyżej rozważania co do rozumienia pojęcia wykonania umowy , odbioru robót budowalnych oraz kwestii zasadności kary umownej przy braku zawinienia wykonawcy w nienależytym wykonaniu umowy ( pkt 1 i 2 ). Oddalając apelację powódki Sąd kierował się ...
W braku zgody zamawiającego - zatrudnienie podwykonawcy i zawarcie z nim umowy stanowi wyłączne ryzyko oraz odpowiedzialność wykonawcy. Zgodnie z § 10 ust. 2 umowy zamawiający mógł odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów finansowych, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez wykonawcę umowy i nie usunięcia naruszenia w terminie 14 dni od dnia ...
złożenia faktury u zamawiającego. W myśl postanowienia § 10 ust. l Umowy o wykonywanie robót, zapłata miała nastąpić w wysokości 90% wartości netto wykonanych robót plus podatek VAT w pełnej wysokości. Pozostałe 10% wartości netto miało zostać zatrzymane jako zabezpieczenie dobrego wykonania przedmiotu umowy, a dalej kaucji gwarancyjnej. Jak wynika z § 10 ust. 2 Umowy o wykonywanie robót, zwrot kaucji gwarancyjnej miał nastąpić bez oprocentowania ...
budowy (1581,27 zł brutto). Zgodnie z § 10 ust. 1 umowy nr (...) /R. P. zawartej z (...) Sp. z o.o., zapłata faktur miała nastąpić w wysokości 90% wartości netto wykonanych robót plus podatek VAT, a pozostałe 10% wartości netto miało zostać zatrzymane przez generalnego wykonawcę jako zabezpieczenie dobrego wykonania przedmiotu umowy, a dalej kaucji gwarancyjnej. Przy czym zwrot kaucji nastąpić miał ...
trakcie opracowywania koncepcji rozmieszczenia pomieszczeń zapleczy socjalnych, pozwany zlecił powodowi wykonanie dodatkowego korytarza, co zwiększyło powierzchnię użytkową w stosunku do zleconej umową, a przesunięcie zaplecza socjalnego spowodowało kolizję z istniejącym wodociągiem, wymagającą usunięcia. Pozwany zaakceptował konieczność wykonania wszystkich tych prac dodatkowych, a strony w drodze aneksu do umowy z dnia 3 sierpnia 2007 roku przesunęły termin jej wykonania do dnia 31 października 2007 roku. Wskazanych prac nie można ...
nie mieszczą się one w ustalonym wynagrodzeniu ryczałtowym, a jednocześnie wykonanie ich gwarantowało należyte zrealizowanie umowy. Za przedmiotowe prace powód nie otrzymał wynagrodzenia, przez co stały ...
powód zwrócił się do pozwanego z prośbą o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 31 sierpnia 2007 roku z uwagi na przedłużającą ...
wykonawca został zobowiązany do dostarczenia innego produktu zamiennego. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ustalono, że pozwany będzie miał prawo żądać od powodów kar ...
jednej z tych funkcji. Analiza § 6 ust. 1 lit. c) umowy z dnia 27 sierpnia 2012 roku, w którym strony już przy zawieraniu umowy przewidziały karę umowną przewyższającą wysokość potencjalnej szkody, pozwala stwierdzić, że ustalona kara umowna miała przede wszystkim zabezpieczyć wykonanie zobowiązania. Takie określenie kary umownej zasadniczo o funkcji prewencyjnej, represyjnej ...
kary umownej jedynie do relacji wysokości kary i wartości dostaw nienależycie wykonanych. Zdaniem Sądu istotny jest przede wszystkim przedmiot umowy, która dotyczyła dostaw produktu leczniczego, którego wartość choć niekiedy mogła ...
powodować powstanie roszczeń z rękojmi czy gwarancji, lecz nie stanowiło niewykonania umowy skutkującego powstaniem zobowiązania z kary umownej. Świadczenia z tego tytułu ...
umownej nie było zasadne, bowiem jej funkcja sprowadza się do zabezpieczenia wykonania zobowiązania oraz zwiększenia realności jego wykonania, ewentualnie do ułatwienia naprawienia szkody. Powód jest nadto podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, który jako przedsiębiorca zobowiązał się do realizacji umowy w ustalonym terminie. W zakresie tym był zobowiązany do zachowania ...
a umów). Co prawda były one przewidziane za różne rodzaje nienależytego wykonania lub niewykonania umowy, tym niemniej różnice w wysokości ewentualnych szkód z tytułu zwłoki ...
niewłaściwe zastosowanie w stanie faktycznym niniejszej sprawy, podczas gdy przedmiot umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego przez powoda postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie obejmował oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a jedynie ...
5 zawarto zapis, że do obowiązków wykonawcy należy między innymi wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami i niniejszą umową. Umowa przewidywała po stronie pozwanej obowiązki takie jak np. zabezpieczenie terenu budowy, uporządkowywanie terenu budowy, dopuszczalne było wykorzystanie materiałów własne ...
To wszystko nie mogło świadczyć o tym, że strony zawały umowę sprzedaży czy też dostawy. Błędnie także twierdzi apelująca, że stronie powodowej nie przysługiwało prawo do wykonania zastępczego robót. Strony wprost w §9 wskazały, że w przypadku ...
stronami sporne - pozwany w sprzeciwie im nie zaprzeczył, tj. zawarciu umowy przez powódkę z generalnym wykonawcą, jej wykonaniu, zgłoszeniu powódki (jako podwykonawcy) inwestorowi, wykonaniu prac wskazanych przez powódkę w określonych terminach. Pozwany nie kwestionował też wysokości należności powódki ani jakości wykonanych prac. Zakwestionował natomiast pozwany swą solidarną odpowiedzialność ze spółką (...), jako ...
wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora. Zawierający umowę z podwykonawcą wykonawca oraz inwestor ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Sąd Rejonowy podkreślił, że w niniejszej sprawie nie ...
dla siebie regułom odnoszącym się do formy, treści zobowiązania, skutków niewykonania lub nienależytego wykonania. Następstwem zgody inwestora na zawarcie umowy między wykonawcą a podwykonawcą jest powstanie po jego stronie ustawowej ...
Do kontaktów i przekazywania wzajemnych uwag wynikających z realizacji niniejszej umowy ze strony: a) zamawiającego wyznaczona została T. D., b) wykonawcy wyznaczony został M. B.. Zgodnie z § 2 ust.4 umowy, zamawiający został zobowiązany do powiadomienia wykonawcy na piśmie o każdorazowym stwierdzonym wypadku nienależytego wykonania usługi. W §3 umowy wykonawca zobowiązał się do profesjonalnego wykonania usług na rzecz zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z najwyższą ...
zamawiającego. Zgodnie z § 3 ust. 3 wykonawca ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie usług przed uprawnionymi organami kontroli zewnętrznej oraz przed zamawiającym. W przypadku powstania szkody w związku z wykonywaniem umowy u zamawiającego, wykonawca jest obowiązany do jej naprawienia. Wykonawca ponosi ...
otrzymaniu zaleceń pokontrolnych, wykonawca przystąpi do usuwania stwierdzonych nieprawidłowości. O wykonaniu zaleceń wykonawca poinformuje zamawiającego na piśmie celem ich zatwierdzenia. -ust. 3 Rozliczenia za umowę dokonywane będą co miesiąc, na podstawie protokołów zawierających potwierdzenie wykonania usługi, ilość sprzątanych metrów i ocenę jakości. -ust. 4 W przypadku stwierdzenia wykonania usługi w sposób nieprawidłowy, wykonawca zobowiązany będzie do doprowadzenia pomieszczeń do należytego stanu sanitarno-epidemiologicznego, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie. W przypadku ...
ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do czasu zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu (k. 594). Zabezpieczenie takie zostało udzielone w aneksie nr 3 do gwarancji bankowej ...
termin związania ofertą a zatem powodom przysługiwało roszczenie o zawarcie umowy na dostawę ubiorów służbowych. Powodowie mogli bowiem samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą, pod warunkiem zapewnienia wymaganego zabezpieczenia. Artykuł 82 ust. 2 Prawa zamówień publicznych (w brzmieniu sprzed ...
ważność wadium, a także przedłożył pozwanemu dokumenty wymagane do zawarcia umowy, które wskazuje pkt 16.5. SIWZ oraz gwarancję należytego wykonania umowy (k. 74, k. 180-k. 216). Wyrok sądu w całości uwzględniający powództwo powoduje zawarcie umowy przez strony. W niniejszej sprawie sąd może wydać wyrok w całości uwzględniający powództwo (nie jest bowiem możliwa modyfikacja umowy o udzielenie zamówienia publicznego w stosunku do treści SIWA i ...
dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu i zapisy w projekcie umowy stanowiącej załącznik do tej specyfikacji. W szczególności zarzuty dotyczyły żądania przez Zamawiającego 3-letniej gwarancji jakości na wykonane zamówienie, referencji potwierdzających, że poprzednie roboty budowlane i usługi projektowe Odwołujący wykonał należycie, polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego potwierdzającego, że Odwołujący jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej oraz wskazania podwykonawców, a także kwestii zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia oraz terminu wykonania zamówienia. Zamawiający oddalił protest, szczegółowo odnosząc się do wszystkich zarzutów ...
terminu realizacji zamówienia uznał go za bezprzedmiotowy, albowiem dokonał zmiany umowy w tym zakresie. W odwołaniu Odwołujący podniósł zarzuty zawarte w ...
szczególności Zespół Arbitrów uwzględnił zarzut dotyczący wysokości wymaganego przez Zamawiającego zabezpieczenia i uznał, że Zamawiający naruszył przepisy art. 150, art. 148 i art. 147 ustawy Prawo zamówień publicznych żądając zabezpieczenia w sposób nieuprawniony. Poza tym Zespół Arbitrów dokonując oceny dalszych ...