2018-04-11 » I. zmienia zaskarżony wyrok częściowo w ten sposób, że (...); II. oddala apelację powoda;
kwoty 2 447 700 zł z tytułu wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie prac. W dniu 5 listopada 2014 r. pozwany wskazał, że zatrzymuje kwotę 73 431 zł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania na okres rękojmi i gwarancji, zaś kwotę 199 000 zł ...
usterki i niedoróbki są wadami nieistotnymi, umożliwiającymi korzystanie z przedmiotu umowy, a zatem, że wszystkie prace stanowiące Przedmiot Umowy nadają się do odbioru końcowego w dacie 8 sierpnia 2014 r. oraz, że wskazane usterki i niedoróbki nie potwierdzają nienależytego wykonania umowy przez powoda;
- sprzeczność istotnych ustaleń z treścią zebranego w sprawie ...
sierpnia 2014 roku były wadami nieistotnymi, umożliwiającymi korzystanie z Przedmiotu Umowy, oraz że nie stoją na przeszkodzie w uznaniu, iż powód w sposób należyty wykonał swoje obowiązki na gruncie łączącej go z pozwanym umowy, 4) na podstawie uzgodnionej i zawartej umowy, w szczególności postanowień punktów 6.6, 9.4, 9.5, 9.6 (...) umowy, pozwany nie był uprawniony do odmowy dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy z uwagi na wady i braki wskazane w notatce 001 ...
2017-10-30 » oddala powództwo
netto 987.969,77 zł). Powód wyjaśnił także, że prawidłowe wykonanie umowy strony zabezpieczyły karami umownymi. Wskazał, że zgodnie z zapisem § 10 ust. 3 umowy mógł skutecznie domagać się od pozwanego zapłaty kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od umówionego terminu wykonania umowy. Powód podał, że pozwany opóźnił się z wykonaniem przedmiotu umowy o 116 dni i tym samym skoro kwota wynagrodzenia netto ...
i odbioru prac zatwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego i Nadleśnictwa Ł..
Należyte wykonanie umowy strony zabezpieczyły karami umownymi opisanymi w § 10. Strony ustaliły, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 0,5 % wartości netto umowy określonej w § 4 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia usługi niezrealizowanej w terminie (§ 10 ust. 3 umowy). Strony postanowiły także, iż zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do wystawienia ...
ustawy wynika, że kara umowna powstaje wyłącznie w wyniku zawarcia umowy. Dalsza analiza powołanego przepisu nakazuje przyjąć, że karę umowną można zastrzec jedynie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, bez względu na to, czy świadczenie miało polegać ...
2016-02-12
033,25 zł oraz 6.641,31 zł z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania innych umów i wezwał pozwanego do zapłaty pozostałej kwoty 48 ...
do przedłużenia postępowania.
Sąd I instancji zauważył też, iż przedmiotowa umowa była kolejną umową w zakresie współpracy gospodarczej stron. Pozwany już w dniu podpisywania umowy wiedział, że powód nie wywiązuje się terminowo z płatności, a mimo to zdecydował się na zawarcie kolejne umowy, nie żądając przy tym dogodniejszych mu form płatności, zapłaty zaliczki, czy dodatkowych form zabezpieczenia wykonania umowy (zeznania pozwanego k. 92). W tych okolicznościach trudno zgodzić się ...
spełnia wszystkie funkcje, jakie przypisuje się karze umownej: funkcję stymulującą wykonanie zobowiązania, funkcję represyjną w postaci sankcji na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz funkcję kompensacyjną, polegającą na naprawieniu szkody, jeśli wierzyciel ją ...
2018-03-22 » 1. zasądza od pozwanej Gminy S. na rzecz powódki (...); 2. umarza postępowanie w zakresie dotyczącym (...); 3. oddala powództwo w pozostałej części dotyczącej żądania zapłaty
stanu robót
i jednostronnego podpisania protokołu opisującego ten stan, (dowód: umowa - k. 36 - 38) .
W punkcie 6 ust. 3 umowy strony ustaliły, że w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania obowiązków z punktu 5 ust.1.3 i nieusunięcia wad ...
dnia wystawienia gwarancji do dnia 25 grudnia 2013 roku, stanowiącej zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i do wysokości 90 000,00 zł (suma gwarancyjna II ...
kauzalność czynności prawnych,
a udzielenie gwarancji bankowej ma na celu zabezpieczenie interesu wierzyciela. Niemniej jednak, zobowiązanie gwaranta na podstawie umowy
z beneficjentem gwarancji może zostać ukształtowane jako zobowiązanie abstrakcyjne, a na taki charakter tego zobowiązania musi wskazywać treść umowy. Zawarcie w umowie gwarancji wzmianki o stosunku podstawowym oraz stwierdzenie, że gwarant spełni swoje świadczenie w razie niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy lub zerwania umowy przez wykonawcę
lub rozwiązania umowy przez beneficjenta z winy wykonawcy ma znaczenie
dla oceny jej abstrakcyjnego charakteru i wskazuje, że umowa ta ma charakter kauzalny, a w konsekwencji możliwe jest odwoływanie ...
2016-03-04
2014 roku do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że wykonał remont (...) przy ul. (...) zgodnie z umową i roboty zostały odebrane bez usterek. W kosztorysie zasadniczym przez ...
21.07.2014 roku. W § 2 ust. 3 pkt. 3 umowy postanowiono, że wszystkie materiały, urządzenia, maszyny, narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia zabezpiecza wykonawca. Zgodnie z § 5 pkt. 3 umowy wykonawca zobowiązał się na swój koszt zapewnić kompleksowe kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad. Natomiast § 8 ust. 1 i 2 umowy strony ustaliły, że obowiązująca ich forma wynagrodzenia będzie rozliczana na ...
w nim wszystkich materiałów, urządzeń, narzędzi i osprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia (vide: § 2 pkt 3 ppkt 3 umowy k-28). Niewątpliwie pod tym pojęciem mieści się również rusztowanie niezbędne do wykonania remontu(...). Tym bardziej, że powód jako wykonawca robót zobowiązał się do "wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umową w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP oraz "Warunkami f technicznymi wykonania i odbioru robót zgodnie z obowiązującymi przepisami" (vide: § 2 pkt 3 ppkt 1 umowy k-28).
Nadto w realiach niniejszej sprawy dopuszczenie dowodu z ...