500 wyników
Spróbuj: "zabezpieczenie należytego wykonania umowy" 151
Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium). Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.
właściwego usunięcia wad i usterek udzielonej na zlecenie uprawnionego dla zabezpieczenia usunięcia wad i usterek na zrealizowanym zadaniu inwestycyjnym "(...)" objętym umową nr (...) z dnia 02.02.2009 r. poprzez zakazanie obowiązanemu ...
Udzielenie takiej gwarancji służy z reguły ustanowieniu na rzecz uprawnionego zabezpieczenia jego wierzytelności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Instytucja ta ukształtowana w praktyce życia gospodarczego występuje wielokrotnie ...
r., III CSK 127/10. Wnioskodawca kwestionujący swoją odpowiedzialność za niewykonanie czy nienależyte wykonanie umowy, a także za niewykonanie czy nienależyte wykonanie zobowiązania z tytułu gwarancji jakości może wytoczyć powództwo o ustalenie ...
B. B. jako wykonawcą zwarta została w trybie zamówienia publicznego umowa o roboty budowlane nr (...)., przedmiotem której było opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy obiektu (...) na potrzeby ośrodka ftyzjatrycznego ...
03.2014 r. Wskazano także, że zwrotowi podlegać będzie kaucja zabezpieczona na poczet należytego wykonania umowy. Jednocześnie, na podstawie art. 647 1 § 5 k.c. powodowie ...
000 zł została potrącona z należnego im wynagrodzenia za prace wykonane w okresie od dnia 24.09.2013 r. do 30.11.2013 r., a zakres tych prac i ich wykonanie zostało potwierdzone przez strony umowy w protokole finansowego zaawansowania wykonanych robót. Powyższa kwota stanowiła zatem część wynagrodzenia powodów, natomiast jak ...
m.in. iż zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy można traktować jako formę uproszczenia redakcji warunków umowy, która pozwala na przyjęcie przez strony, że wypadki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, stanowią jednocześnie podstawę do domagania się zapłaty kary umownej. Kara ...
określona kalkulacja hipotetycznej szkody, jaką poniesienie strona w związku z niewykonaniem zobowiązania w następstwie odstąpienia od umowy. Wyklucza to - w razie braku wyraźnego postanowienia umownego - możliwość równoczesnego dochodzenia kary umownej zastrzeżonej na wypadek nienależytego wykonania zobowiązania. Dopuszczalność dochodzenia kary umownej przewidzianej w związku z odstąpieniem od umowy - za szkodę spowodowaną niewykonaniem zobowiązania - oraz kary umownej przewidzianej za szkodę spowodowaną określonym przejawem nienależytego wykonania zobowiązania poprzedzającego odstąpienie od umowy musiałaby wyraźnie wynikać z umowy. W takim przypadku, należałoby przyjąć, że strony przewidziały jedną karę umowną za szkodę spowodowaną niewykonaniem zobowiązania, ale jedynie skonstruowaną - odnośnie do sposobu jej obliczenia - z ...
kar: jednej, zastrzeżonej dla zrekompensowania skutków szkody spowodowanej określonym przejawem nienależytego wykonania zobowiązania w okresie poprzedzającym odstąpienie od umowy oraz drugiej, przewidzianej za dalszą część szkody wywołanej niewykonaniem zobowiązania w następstwie odstąpienia od umowy. Należy mieć również na uwadze, że odstąpienie od umowy, także dokonane na podstawie przepisów ustawy, wywołuje skutek ex tunc, określony w art. 395 § 2 k.c., tj. umowa uważana jest za niezawartą (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia ...
noty księgowej nr GKFK/54/2009 z tytułu kar za nienależyte wykonanie umowy, kwota 3756,49 zł tytułem korekty not obciążeniowych, kwota 20939 ...
na gruncie art. 473 k.c, możliwość że odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy może przysługiwać wierzycielowi, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie będzie następstwem innych okoliczności niż tylko zawinione zachowanie dłużnika (wyrok ...
póz. 14). Nie można zatem obarczać dłużnika odpowiedzialnością z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania "bez względu na przyczyny" (K. Zagrobelny (w:) E. Gniewek, Komentarz, 2006, s. 809). W umowach strony określiły przyczyny za które powód jako wykonawca ponosi odpowiedzialność ...
Zgodnie z ust. 3 tego paragrafu szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy określony jest w umowie, ofercie wykonawcy oraz PFU. Według kolejnego ...
471 kc dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jednakże ...
miało więc miejsce jeszcze zanim doszło do zawarcia przez strony umowy. Przed zawarciem umowy nie łączy stron stosunek zobowiązaniowy i nie może nastąpić jego nienależyte wykonanie. W konsekwencji nie może dojść do powstania szkody na skutek nienależytego wykonania zobowiązania. Również przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu nie znajdą zastosowania. Wszelkie prace jakie wykonywał powód miały miejsce w ramach wykonania wiążącej go z pozwanym umowy z 12 marca 2012 roku i stanowiły świadczenie należne pozwanemu na podstawie postanowień tej umowy. Nie były to prace wykonywane obok zakresu przewidzianego w umowie, a jedynie prace wykonane w większym zakresie ilościowym niż przewidywał to powód na etapie ...
odcinku B. - K.". Wynagrodzenie ustalono na kwotę 15160 zł termin wykonania przedmiotu umowy określono do dnia 30.04.2012r. Gwarantem z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania tej umowy był pozwany (...) Zakład (...) w W.. Gwarancja zabezpieczała należyte wykonanie przez zobowiązanego (...) S.A umowy z dnia 22,19.2010r. Zgodnie z gwarancją gwarant ...
należy przypisać wprost wyrażonemu w treści dokumentu gwarancyjnego celowi zawarcia umowy gwarancji, jakim jest udzielenie zabezpieczenia należytego wykonania przez (...) S.A. w P. umowy zawartej z powodem w dniu 22.10.2010r. Wymóg ...
jedynie na uwzględnianiu przy stosowaniu tego przepisu specyficznego charakteru tej umowy. Nie oznacza to jednak także, że dokonując interpretacji zapisów umowy łączącej strony nie należy mieć na uwadze jej celu, to jest w tym przypadku zabezpieczenia należytego wykonania przez zobowiązanego umowy o "opracowanie dokumentacji dla projektu : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr (...) na ...
dobrych obyczajów przez powoda i przyczynienie się przezeń do opóźnienia umowy. W uzasadnieniu podał, że powód naliczając karę umowną z powodu odstąpienia od umowy, utracił możliwość jednoczesnego naliczenia kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy. Pozwany domagał się miarkowania kary umownej, albowiem przedmiotowa inwestycja została przez niego wykonana w całości i z tego względu interes powoda został zaspokojony w całości. Pozwany wskazał też, że powód nienależycie przygotował inwestycję. Pozwany wniósł o przypozwanie do procesu: podwykonawcy P ...
na wypadek zwłoki lub opóźnienia nie przysługuje stronie odstępującej od umowy wzajemnej, jeżeli w umowie zastrzeżono również taką karę w związku z odstąpieniem od umowy. Jak wskazano w uzasadnieniu - zakresy pojęć "niewykonanie zobowiązania" oraz "nienależyte wykonanie zobowiązania" nie są tożsame. Stan opóźnienia lub zwłoki w wykonaniu zobowiązania, który już ustał, stanowi jedną z postaci nienależytego wykonania zobowiązania; gdy dłużnik spóźnia się z wykonaniem zobowiązania i z tej przyczyny wierzyciel odstępuje od umowy, dochodzi do niewykonania zobowiązania. Konstrukcja kary umownej z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania, a ściślej, za szkodę powstałą w następstwie nienależytego wykonania zobowiązania, w tym obejmującą opóźnienie lub zwłokę w wykonaniu zobowiązania, zakłada, że dojdzie do wykonania zobowiązania, ale w sposób nienależyty (np. co do terminu), natomiast u podstaw konstrukcji kary umownej na wypadek niewykonania zobowiązania leży założenie, że zobowiązanie nie zostanie wykonane. Jeżeli więc umowa przewiduje karę umowną za zwłokę lub opóźnienie w wykonaniu zobowiązania oraz karę umowną na wypadek odstąpienia od umowy, oznacza to, że pierwsza z tych kar jest zastrzegana jedynie ...
za szkodę spowodowaną opóźnieniem lub zwłoką - jako jednych z postaci nienależytego wykonania zobowiązania, które jednak zostanie wykonane - natomiast drugi rodzaj kary umownej dotyczy rekompensaty za szkodę doznaną przez wierzyciela wskutek niewykonania zobowiązania, w następstwie odstąpienia od umowy, chociażby przyczyną wykonania tego uprawnienia była wcześniejsza zwłoka dłużnika lub inne okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi dłużnik. Kara umowna za nienależyte wykonanie zobowiązania należy się wierzycielowi w razie jej zastrzeżenia, gdy świadczenie zostało wprawdzie spełnione przez dłużnika, ale w sposób nienależyty, tzn. gdy zaistniała rozbieżność między zakresem zaspokojenia wierzyciela przewidzianym w ...
podatku vat. W dniu 25 lutego 2002 r. strony zawarły umowę Nr (...) na roboty dodatkowe - "wykonanie zabezpieczeń budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej w J. na wpływ eksploatacji górniczej ...
dniu 12 lutego 2002 r. strony podpisały aneks nr (...) do umowy z dnia 1 sierpnia 2001 r., w którym zmieniły termin wykonania robót na dzień 15 kwietnia 2002 r. (dowód: aneks nr (...) do umowy Nr (...) z 12.02.2002 r., k. 15) W dniu 25 lutego 2002 r. strony zawarły umowy: - Nr (...) - "wykonanie zabezpieczeń budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej w J.na wpływ eksploatacji górniczej" - za wykonanie przedmiotowego zadania pozwany miał otrzymać wynagrodzenie w wysokości 58.219,13 zł netto wynikającą z kosztorysu ofertowego pozwanego; - Nr (...) - "wykonanie zabezpieczeń budynku kotłowni przy Szkole Podstawowej w J.na wpływ eksploatacji górniczej" - za wykonanie przedmiotowego zadania pozwany miał otrzymać wynagrodzenie w wysokości 72.160,35 zł netto wynikające z kosztorysu ofertowego pozwanego. (dowód: umowa Nr (...), k. 20 - 20v.; umowa Nr (...), k. 21 - 21v.) W dniu 3 kwietnia 2002 ...
budowy W. S. i pozwany stwierdzili, że wartość robót za "wykonanie zabezpieczeń budynku dydaktycznego szkoły podstawowej w J. na wpływ eksploatacji górniczej" (umowa Nr (...)) wyniosła 58.219,13 zł netto. Na tej podstawie ...
zajścia zdarzeń, które uzasadniają żądanie jej zapłaty, z jednej strony zabezpiecza interes wierzyciela, a z drugiej rodzi ryzyko niepokrycia otrzymaną karą strat, jakie wierzyciel ponosi z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Obowiązujące przepisy, w razie zastrzeżenia kary umownej, uniemożliwiają żądanie ...
do stanu przewidzianego w projekcie. Nadto w ocenie Sądu Apelacyjnego nienależyte wykonanie zobowiązania nie dotyczyło bezpośrednio budowy Sali gimnastycznej , której wykonanie w całości nastąpiło w terminie i wybudowany obiekt można było ...
sprawie. Z odbioru końcowego robót wynika , że ostatecznie doszło do wykonania zobowiązania zgodnie z umową a zatem pozwany nie poniósł szkody. Także opóźnienie w wykonaniu zobowiązania nie spowodowało u pozwanego szkody albowiem odbiór robót nastąpił ...
wykonawcę należności powstałych w okresie obowiązywania gwarancji, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy z dnia 27 marca 2013r. Gwarancja była udzielona na ...
należności, powstałych w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. Zdarzeniem, od którego gwarancja uzależniła obowiązek zapłaty sumy gwarancyjnej, był ...
że wykonawca tj. (...) Sp. z o. o. w S. nie wykonał należycie zawartej z powodem umowy o roboty budowane (przedłożone w tym zakresie dowody w postaci ...