2015-10-02 » I. z apelacji (...) zmienia zaskarżony wyrok w zakresie (...); II. oddala apelację (...) w całości; III. z zażalenia (...) zmienia zaskarżony wyrok
Sygn. akt I ACa 383/15
I ACz 498/15
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 2 października 2015 r.
Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący : SSA Wiesława Kuberska ( spr .)
Sędziowie ...
w Kaliszu
z dnia 17 grudnia 2014 r. sygn. akt I C 189/14
oraz zażalenia pozwanego- powoda wzajemnego na postanowienie ...
zawarte w punkcie 2 rozstrzygnięcia odnoszącego się do powództwa wzajemnego
I. z apelacji S. B. zmienia zaskarżony wyrok w zakresie odnoszącym ...
B. kwotę 153.013,30 ( sto pięćdziesiąt trzy tysiące trzynaście i 30/100) zł
z ustawowymi odsetkami od 27 lutego 2014 ...
V. nie obciąża S. B. kosztami postępowania zażaleniowego.
Sygn. akt I A Ca 383/15
UZASADNIENIE
W pozwie z dnia 4 ...
W odpowiedzi na pozew A. G. wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda na jego rzecz kosztów procesu, w tym ...
były wadliwe, co zmuszało współpracujące spółki, które zajmują się produkcją i sprzedażą mebli, do uwzględniania zgłaszanych reklamacji, naprawy mebli albo wymiany na nowe i ponoszenia związanych z tym znacznych kosztów. W ocenie pozwanego wysuwane przez powoda roszczenie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i nie zasługuje na uwzględnienie.
Pismem złożonym w dniu 27 maja ...
położenie kontrahenta.
Powód wniósł o oddalenie powództwa wzajemnego w całości i obciążenie pozwanego (powoda wzajemnego) kosztami procesu.
Zaskarżonym wyrokiem z dnia 17 grudnia 2014 r. Sąd I instancji z powództwa głównego zasądził od pozwanego na rzecz powoda ...
z tytułu zwrotu kosztów procesu; oddalił w całości powództwo wzajemne i zasądził od A. G. na rzecz S. B. kwotę 7 ...
podstawie następujących okoliczności faktycznych, które Sąd Apelacyjny podziela w całości i uznaje za własne.
A. G. jest wspólnikiem w spółce z ...
upadłościowy uchylił układ (postanowienie z dnia 19 marca 2014 roku i toczy się postępowanie upadłościowe w celu likwidacji, w trakcie którego ...
963,78 zł. Pozwany (powód wzajemny) zaproponował powodowi (pozwanemu wzajemnie) i innym kontrahentom spłatę zadłużenia zredukowanego o 40 % w ciągu 4 lat. S. B. nie zgodził się i przedstawił swoje warunki. W dniu 20 lutego 2013 r. S ...
karę umową w wysokości różnicy między kwotą 35 000 zł i wartością zakupionego w miesiącu towaru w przypadku naruszenia umowy przez ...
wzajemnego). Powód wywiązał się z zawartej umowy w zakresie głosowania i na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 21 lutego 2013 r. głosował ...
wyniosły co do tego towaru łącznie 182.649 zł ( Fabryka (...)) i 81.089,61 zł (G. (...)), a zatem spółki powiązane z ...
tym, iż przedmiotowe spółki zalegały z zapłatą za dostarczony towar i wówczas wydanie kolejnych partii uzależnione było od podjęcia decyzji przez ...
takiej sytuacji powód najczęściej zobowiązywał zamawiającego do uiszczenia kwoty zaliczkowej i polecał zrealizować zamówienie. Ponadto zdarzało się, że współpracujący z producentem mebli odbiorcy reklamowali towar i firmy związane z pozwanym (powodem wzajemnym) wymieniały w ramach reklamacji ...
różnice w jakości obicia. Białe obicie jest mocniejsze niż brązowe i przy szyciu powstawały wady powierzchni w postaci pękania nici i powstawania fałd. Niemiecka firma zrezygnowała z współpracy z firmą pozwanego ...
zeznaniom pozwanego (powoda wzajemnego) oraz zeznaniom świadków M. G. (1) i R. M., że pozwany (powód wzajemny) zgłaszał powodowi (pozwanemu wzajemnie ...
W tym zakresie wzajemnie potwierdzają się zeznania powoda (pozwanego wzajemnie) i świadków K. B., P. K., którzy wskazują, iż pozwany nie ...
poniesionej szkody. Powód realizując obowiązek z art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c. wykazał, że w dochodzonym okresie ...
stron w zakresie innych towarów, ale już według cen rynkowych i bez regulacji dotyczących ilości towaru i zastrzeżenia kar umownych. W związku z tym powód (pozwany wzajemnie) wykazał prawidłowość wyliczenia kary umownej. Zdaniem Sądu I instancji w tym okresie powód utracił wyższą marżę niż uzyskałby ...
ograniczenie należności zgłoszonych w postępowaniu upadłościowym firmy pozwanego (powoda wzajemnego) i stanowi to jego szkodę.
Za nietrafny Sąd I instancji uznał zarzut pozwanego, że powód opóźniał realizację sprzedaży zamówionego towaru z uwagi na braki w magazynie i braki płatności za już dostarczony towar. Sąd Okręgowy podkreślił, że ...
a raczej spółek, w imieniu których podjął zobowiązanie) obok zamówienia i odebrania wymaganej ilości towaru należało także zapłacenie powodowi umówionej ceny ...
pozwanego wzajemnie), co miałoby wpływ na powstanie niedoboru w zamówieniach i skutkowałoby powstaniem obowiązku zapłaty kary umownej.
Wobec podniesionego przez pozwanego zarzutu zastrzeżenia kar rażąco wygórowanych i żądania zastosowania art. 484 § 2 k.c. Sąd a quo ...
innym miesiącu (taka sytuacja miała miejsce w lutym, w marcu i w maju 2013 r.) Sąd także podkreślił, że choć nie ...
cena rynkowa później jeszcze spadła.
W tym stanie rzeczy Sąd I instancji uznał, że zachodzą przesłanki do zastosowania art. 484 § 2 k.c. i z tego powodu należało odpowiednio kwotą kary umownej obniżyć do ...
specjaliści analizowali zawartą umowę. Zarówno powód wzajemny A. G., jak i osoby zarządzające obecnie jego firmami, przyznali że sporna umowa została ...
rodzaju umowach nie może uzasadniać zastosowania art. 388 k.c. i przyjęcia nieważności umowy. Nie zaistniały również okoliczności dla zastosowania art ...
358[1] § 3 k.c.
W ramach powództwa głównego Sąd I instancji mając na uwadze wynik sprawy, w której pozwany przegrał proces w 25 % i wygrał w 75%, orzekł o kosztach postępowania na podstawie art ...
składało się wynagrodzenie pełnomocników stron 2 x 3.600 zł i opłaty od pełnomocnictwa 2 x 17 zł oraz 7.651 ...
102 k.p.c. Powód wzajemny w całości przegrał sprawę i powinien w całości ponieść koszty sądowe. Uwzględniając jednak trudną sytuację finansową powoda wzajemnego wynikającą z wysokich kredytów i licznych egzekucji Sąd nie obciążył go kosztami sądowymi wynikającymi wyłącznie ...
Strona powodowa zaskarżyła wyrok w części dotyczącej oddalenia powództwa głównego i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania w tym zakresie, tj. co do punktu 2 i 3 orzekających o powództwie głównym. Skarżący zarzucił wyrokowi:
1. naruszenie ...
ustalenie, że w sprawie zaistniały przesłanki do miarkowania kary umownej i jej ustalenie na wysokości 25% wartości umownej;
2. naruszenie prawa ...
postaci;
- art. 484 § 1 k.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i zasądzenie tylko części kary umownej;
- art. 484 § 2 k.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i zmiarkowanie kary umownej o 75%.
W konkluzji apelujący powód wniósł o zmianę wyroku i uwzględnienie powództwa głównego w całości wraz z zasądzeniem kosztów procesu ...
Strona pozwana zaskarżyła wyrok w części dotyczącej uwzględnienia powództwa głównego i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania w tym zakresie, tj. co do punktu 1 i 3 orzekających o powództwie głównym. Skarżący zarzucił wyrokowi:
- naruszenie przepisów ...
233 § 1 k.p.c. poprzez dowolną ocenę materiału procesowego i przyjęcie, że okoliczności sprawy uzasadniają zmniejszenie kary umownej jedynie o ...
przepisów prawa materialnego wskutek niewłaściwego zastosowania art. 65 k.c. i dokonanie wadliwej wykładni umowy z dnia 20 lutego 2012 r ...
uwzględnienia okoliczności jej zawarcia, zasad współżycia społecznego oraz zgodnego zamiaru i celu stron;
- naruszenie przepisów prawa materialnego wskutek niewłaściwego zastosowania art. 484 § 1 k.c. poprzez niedostateczne zmniejszenie kary umownej i nieuwzględnienie faktu wykonania zobowiązania przez pozwanego w znacznej części.
Strona pozwana wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie w całości powództwa głównego oraz zasądzenie kosztów postępowania za ...
odwołując się jedynie do kwestii oceny jurydycznej poczynionych ustaleń faktycznych. I tak, nie może być potraktowany, jako zarzut naruszenia swobodnej oceny ...
233 § 1 k.p.c. poprzez dowolną ocenę materiału procesowego i przyjęcie, że okoliczności sprawy uzasadniają zmniejszenie kary umownej jedynie o ...
ustaleń faktycznych dotyczących relacji pomiędzy stronami, treści umowy, obrotów handlowych i innych okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia w tej sprawie. W rzeczywistości i ten zarzut sprowadza się do zastosowania art. 483 k.c. oraz art. 484 § 1 i 2 k.c., podobnie, jak zarzut naruszenia art. 65 k.c. poprzez odwoływanie się do zasad współżycia społecznego i celu zawartej umowy.
Reasumując, obie strony starają się wykazać, że ...
stanowisku Sądu a quo nie jest powszechnie przyjęte w doktrynie i judykaturze, że warunkiem powstania roszczenia o zapłatę kary umownej jest ...
w wyroku z dnia 27 września 2013 r. w sprawie I CSK 748/12, LEX nr 1396298). Istotę tego pojęcia oddaje także ujęcie zaproponowane ...
dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie o sygn. akt I A Ca 1119/13 (Lex nr 1430898) stwierdzając, że zastrzeżenie ...
podstawy naliczania kary umownej - powinny być interpretowane w sposób ścisły i niebudzący wątpliwości dla dłużnika.
Przy takim ujęciu kary umownej zarzut ...
umownej. Wbrew zarzutowi pozwanego treść § 4 umowy jest jednoznaczna, precyzyjna i nieobwarowana żadnymi dodatkowymi okolicznościami. Zostało konkretnie wskazane, jaką tkaninę, za jaką kwotę i w jakim czasie podmioty zarządzane przez pozwanego mają nabywać od ...
pozwanym, stanowić swoistą rekompensatę za zawarcie układu w postępowaniu upadłościowym i jednocześnie pozwolić stronie pozwanej realizować tenże układu w postępowaniu upadłościowym ...
tych okolicznościach do bliżej niesprecyzowanych zasad współżycia społecznego jest niezrozumiałe i nie może odnieść zamierzonego efektu.
Jak już wskazano, kara umowna stanowi odszkodowanie umowne i przysługuje wierzycielowi jedynie wtedy, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy ...
wyroki Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2011 r., II CSK 318/10, OSNC-ZD 2011, nr D, poz. 80, z dnia 6 października 2010 r., II CSK 180/10, niepubl., z dnia 11 stycznia 2008 r. V CSK 362/07, OSP 2012, nr 7-8, poz. 76, z dnia 21 września 2007 r., V CSK 139/07, OSNC-ZD 2008, nr B, poz. 44, z dnia 11 marca 2004 r., V CSK 369/03, niepubl., z dnia 11 czerwca 2003 r., III ...
CKN 166/98, niepubl., z dnia 27 stycznia 1972 r., I CR 458/71, OSNCP 1972, nr 9, poz. 160, z ...
nr 11, poz. 214, z dnia 19 lutego 1969 r. I CR 580/69, niepubl., z dnia 20 marca 1968 r., II CR 419/67, niepubl. i z dnia 9 listopada 1965 r. I CR 545/63, OSPiKA 1967, nr 4, poz. 97).
W ...
jedynie ponawia argumenty, które strona przedstawiała w toku postępowania pierwszoinstancyjnego i do których Sąd I instancji już prawidłowo się odniósł. Nie zostało wykazane, aby rozumowanie ...
wywodzi skutki prawne. W konsekwencji pozwany dłużnik obowiązany jest wskazać i udowodnić podstawę faktyczną tego żądania, a więc przynajmniej jedną z ...
02 zł netto.
Drugim czynnikiem mającym zadecydować w ocenie Sądu I instancji o miarkowaniu kary umownej, była wysokość szkody doznanej przez ...
apelacja powoda podnosi, że instytucja miarkowania musi być stosowana ostrożnie i powściągliwie, aby nie zniweczyć podstawowej funkcji kary umownej, jaką jest ...
Spółki powiązane z pozwanym zrealizowały prawidłowo umowę jedynie w lutym i marcu 2013 r., potem w maju i czerwcu 2013 r., natomiast poczynając od lipca 2013 r. do ...
różnice w zakupie tkaniny wynosiły 1.925,93 zł netto i 3.371,85 zł netto, to poczynając od sierpnia 2013 ...
doszło. Umowa miała być realizowana do 1 marca 2015 r. i to w sposób systematyczny. Nie można zatem przyjąć, że zobowiązanie ...
pozwana nie udowodniła przesłanek z art. 484 § 2 k.c. i tym samym nie było podstaw do miarkowania kary umownej. Z ...
2016-07-06 » oddala apelację
Sygn. akt I Ca 257/16
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 6 lipca 2016 roku
Sąd Okręgowy w Sieradzu - Wydział I Cywilny w składzie następującym:
Przewodniczący: SSO Joanna Składowska
po rozpoznaniu ...
Powyższe orzeczenie zostało wydane w oparciu o następujące istotne ustalenia i wnioski:
W dniu 19 czerwca 2013 r. w wyniku udzielenia ...
s w W. umowę nr (...).272.1.2013 na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy.
Stosownie do § 2 zawartej ...
całości przedmiotu zamówienia miało wynieść brutto 446 344,20 zł i miało być płatne miesięcznie w wysokości po 1/18 ww. kwoty.
Przedmiotem umowy był zasadniczo odbiór poszczególnych frakcji odpadów i przekazywanie odebranych odpadów do (...) do Przetwarzania odpadów (...) właściwej dla regionu ...
albo w przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami (art. 17 ustawy ...
w art. 9z ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. 2012, poz. 391 ze zm ...
o w D. w gminie P.. Selektywnie zbierane odpady papieru i tektury były kierowane do instalacji Przedsiębiorstwa (...) s.j. w N ...
których mowa w art. 9z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wskazał, że kara wyniesie 5 613,00 zł i zgodnie z umową karą tą zostanie obciążony wykonawca. W piśmie ...
się postępowaniu w celu ochrony interesów zarówno Gminy S., jak i powoda oraz wskazano, że w przypadku zaistnienia takiej potrzeby Gmina ...
r. poinformował pozwaną, że nie wyraża zgody na obciążenie karą i zwraca notę obciążeniową bez księgowania.
Pismem z dnia 26 sierpnia ...
zawarta wskutek przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy S., zgodnie z przepisami ...
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2016, poz. 250) wójt, burmistrz ...
których mowa w art. 6c, albo przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. W przedmiotowym przypadku strony zawarły umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów.
Między stronami wystąpił spór co do dopuszczalności dokonanego ...
Rejonowego potrącenie zostało dokonane zarówno w zgodzie z ustawą, jak i łączącą strony umową. Potrącenie dokonane przez Gminę spełniało przesłanki wymienione ...
k.c. - Gmina oraz powódka były jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami (wzajemność wierzytelności), przedmiotem obu wierzytelności były pieniądze (jednorodzajowość wierzytelności), obie wierzytelności były wymagalne (wymagalność roszczeń) i obie mogły być dochodzone przed sądem (zaskarżalność wierzytelności).
Sąd nie ...
w art. 9z ust. 2 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach obciąży wykonawcę karą w wysokości równej karze ...
że wskazany zapis dotyczył kary umownej uregulowanej w art. 483 i art. 484 k.c., zatem powinna odpowiadać na zasadzie winy ...
por. np. wyrok SN z dnia 27 czerwca 2000 r., I CKN 781/98, LEX nr 50891; wyrok SN z dnia 26 września 2012 r., II CSK 84/12, LEX nr 1232233). Zatem odpowiedzialność dłużnika może obejmować ...
wierzyciel (por. wyrok SN z dnia 27 września 2013 r.,
I CSK 748/12, LEX nr 1396298). Sąd podkreślił, że powyższe dotyczy także umów ...
z art. 9z ust. 2 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, podobnie jak w sposób jednoznaczny ustalono wysokość ...
z art. 9z ust. 2 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Ponadto Sąd wskazał, że cel wprowadzenia wskazanego ...
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji a przekazywanych do składowania, jest jasny i został wyraźnie ujęty.
W konsekwencji wobec ustalenia, że zaistniało zdarzenie ...
z art. 9z ust. 2 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, kara w wysokości 5 623,00 zł ...
przyjęcia przez niego zobowiązania, które nie odpowiadało jego możliwościom osobistym i możliwościom jego przedsiębiorstwa (por. wyrok SN z dnia 27 stycznia 1972 r., I CR 458/71, OSNC 1972/9/160), a co więcej ...
działająca na lokalnym rynku wiedziała o obwarowaniach dotyczących charakteru instalacji (...) i znała treść przepisów prawnych regulujących zasady zagospodarowania odpadów, a więc ...
powinna liczyć się z obowiązującymi wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów i m.in. brać pod uwagę rodzaj przetwarzania odpadów jakim dysponuje ...
O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 i § 3 k.p.c. w zw. z art. 99 k ...
dokonanie oceny materiału dowodowego w sposób naruszający zasady doświadczenia życiowego i logicznego rozumowania, a także przekroczenie przez Sąd granic swobodnej oceny i wiarygodności dowodów zgłoszonych w sprawie w postaci:
a) uznania, że ...
recyklingu odpadów w instalacji (...) bez względu na panujące otoczenie faktyczne i prawne,
b) bezpodstawnego uznania, iż lokalne gminy korzystające z usług ...
przyjęcie, że:
a) powódka powinna przeprowadzić pogłębioną analizę prawną umowy i przewidzieć różnicę pomiędzy instytucją kary i kary umownej,
b) przyjęcie, że spór dotyczył dopuszczalności wprowadzenia w ...
umownej;
1. naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 65 § 1 i § 2 k.c. w zw. z art. 483 k.c. poprzez jego błędną wykładnię i w konsekwencji uznanie, że wolą stron było zawarcie w umowie ...
oraz zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kosztów sądowych pierwszej i drugiej instancji, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm prawem przepisanych. Ewentualnie o uchylenie skarżonego wyroku i przekazanie do rozpoznania sprawy Sądowi pierwszej instancji, orzekając o kosztach jak powyżej.
Strona pozwana wnosiła o oddalenie apelacji i zasądzenie od powódki na jej rzecz zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego ...
on chybiony. Sąd Rejonowy przy wyrokowaniu uwzględnił wszystkie istotne okoliczności i dowody, w szczególności opierając się na dokumentach, których walor dowodowy ...
na podstawie dokonanych ustaleń prawidłowe wnioski. Zaprezentowane rozumowanie było logiczne i zgodne z doświadczeniem życiowym. Zarzuty skarżącej opierają się wyłącznie na ...
przetargu na korzyść kontrahenta.
Także zarzut naruszenia art. 65 § 1 i § 2 k.c. w zw. z art. 483 k.c ...
w art. 9z ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zamawiający obciąży wykonawcę karą w wysokości równej ...
którą wykonawca odpowiada na zasadzie ryzyka, zaś ust. 4, 5 i 6 dotyczą postępowania w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających naliczenie kar ...
umownych w sytuacji, kiedy umowa jest sformułowana w sposób jasny i precyzyjny, a ponadto pozwana jest profesjonalistą, który zawodowo trudni się ...
tego rodzaju, a więc powinien być zaznajomiony z otoczeniem faktycznym i prawnym, jakie wiąże się z wykonywaną przez niego działalnością. W ...
iż powódka nie była w stanie przeprowadzić pogłębionej analizy prawnej i w konsekwencji przewidzieć różnicy między karą a karą umowną, należy ...
Innymi słowy, w obu przypadkach, tj. w § 9 ust. 2 i ust. 3 łączącej strony umowy, mamy do czynienia z instytucją ...
na względzie, że gminę obciąża ryzyko nieosiągnięcia celu danego postępowania i ryzyko to przewyższa normalne ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ...
pozwana Gmina przekazała powódce do realizacji zadanie polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów w drodze przetargu na podstawie art. 6c ...
w zw. z art. 6d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa ta nie wyłącza żadnych obowiązków, których ...
na względzie praktykę funkcjonowania gmin, także w zakresie utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która z pewnością była powódce znana z ...
profesjonalizm, można stwierdzić, iż celem przedmiotowej umowy, zamierzonym przez Gminę i wiadomym powódce, było nieponoszenie przez Gminę kar spowodowanych nieosiągnięciem wymaganych ...
przez powódkę. Ponadto należy zauważyć, iż powódka przystępując do przetargu i akceptując postanowienia umowne zadeklarowała, iż dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji ...
się na fakt, iż w rzeczywistości nie dysponuje odpowiednimi zasobami i z tego powodu nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź ...
o których mowa w art. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), nie wzięła udziału w postępowaniu celem obrony praw swoich bądź Gminy i ewentualnego wskazania, iż wymierzenie kary jest nieuzasadnione.
Powyższe okoliczności wskazują ...
powódka zaciągając zobowiązanie powinna znać panujące otoczenie faktyczne oraz prawne i zważyć na etapie zawierania umowy, jakie są jej możliwości pozwalające ...
iż powódka powinna wykonywać obowiązki umowne zgodnie z treścią umowy i jest za wykonanie tych obowiązków odpowiedzialna, bez względu na powoływaną ...
postępowania apelacyjnego Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 98 § 1 i § 3 k.p.c., zasądzając od powódki na rzecz pozwanej ...
2016-02-17 » oddala apelację
Sygn. akt I ACa 1099/15
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 17 lutego 2016 roku
Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: || SSA Mirosława Gołuńska (spr ...
14 lipca 2015 roku, sygn. akt VIII GC 19/13
I. oddala apelację,
II. zasądza od powódki Gminy R. na rzecz ...
Iwankiewicz SSA M.Gołuńska SSO del.K. Górski
Sygn. akt I ACa 1099/15
UZASADNIENIE
W pozwie z 9 lipca 2012 ...
odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powódki kosztów procesowych, w tym kosztów zastępstwa procesowego ...
wyrokiem z dnia 14 lipca 2015 roku :
oddalił powództwo (pkt I.) oraz zasądził od powódki Gminy R. na rzecz pozwanego Przedsiębiorstwa ...
Wskazano, że kosztorys powinien być opracowany w oparciu o przedmiar i dokumentację techniczną przekazaną przez zamawiającego. W toku przetargu powódka złożyła ...
integralną część umowy.
13 maja 2010 r. powódka jako zamawiająca i pozwany jako wykonawca zawarli umowę nr (...) ,której przedmiotem było wykonanie ...
robót opisany został w SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysie ofertowym i harmonogramie rzeczowo-finansowym (§ 1 ust. 2 umowy). Strony postanowiły, że ...
robót nastąpi nie później niż do 15 grudnia 2010 r. i jest to termin złożenia końcowej faktury o płatność wraz z bezusterkowym protokołem końcowym odbioru robót i kosztorysem powykonawczym sprawdzonym przez inspektorów nadzoru (§2ust.2 i 3).W § 5 umowy ustalono wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości 4 ...
zajęciem pasów drogowych, wszelkiego rodzaju odszkodowań oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania ...
wystawionych przez wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego odbioru robót i kosztorysu wykonawczego. W § 6 ust. 1 strony przewidziały odbiory częściowe, odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiór końcowy. Wykonawca miał zgłosić zamawiającemu pisemnie ...
umowy ,w aneksach nr (...) z dnia 16.11.2010 r. i nr 3 z dnia 15.04.2011 r. dokonano zmiany terminu ukończenia prac z uwagi na występowanie i utrzymywanie się trudnych warunków gruntowo-wodnych oraz wysokiego stanu wody w rzece I., a także z długim okresem zalegania śniegu i występowania mrozów (styczeń - marzec 2011 r.). Ostatecznie w aneksie nr ...
2011 roku z powodu konieczności wykonania zwiększonego nakładu prac: wykonania i montażu ogrodzeń przepompowni głównych 8 szt. oraz nieprzewidzianych na etapie projektowania budowy, kanalizacji rozdzielczej i przepięć szamb o łącznej długości ok. 100 mb. Aneksem nr ...
tym podatek VAT - 22% w kwocie 735.607,91 zł i podatek VAT - 23% w kwocie 171.092,30 zł. Podmiotem obsługującym realizację inwestycji ze strony powódki i pełniącym funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego było Przedsiębiorstwo (...) spółka z ograniczoną ...
Miasta w R. odbyło się spotkanie przedstawicieli inwestora, inwestora zastępczego i wykonawcy, z udziałem dyrektora i projektanta NFOŚ S., dotyczące przebiegu realizacji inwestycji, w związku ze zbliżającym się terminem odbioru. Omówione zostały bieżące problemy wykonawcze i pozostałe do wykonania prace, a także dostrzeżone przez inwestora uchybienia ...
nie istniały lub nie miały szamb, a teraz je posiadają i chcą się podłączyć do kanalizacji. Burmistrz R. wyraził na to ...
przekazanie przez wykonawcę szeregi dokumentów, wymienionych w § 6 ust. 4 i 5 umowy. W piśmie z 8.06.2011 r. powódka poinformowała pozwanego, że w dalszym ciągu brakuje pewnych dokumentów i że do czasu ich dostarczenia nie zostaną podjęte czynności związane ...
o.o. - zarządcy sieci, pracownicy UM w R., dwóch radnych i dwóch sołtysów.
W dniu 16.06.2011 r. o godz ...
10-ej rozpoczęło się spotkanie przedstawicieli inwestora, inwestora zastępczego, wykonawcy i innych zainteresowanych podmiotów, dotyczące ostatnich prac, w tym przełączeń szamb ...
nadzoru sygnalizowali kwestie konieczności kompletowania przez wykonawcę dokumentów wymaganych umową i prawem budowlanym. W dniu 16 czerwca 2011 r. strony zawarły ...
protokołach konieczności wykonania robót dodatkowych z 15.12.2010 r. i z 15.06.2011 r. , w terminie nie później niż do dnia 8 sierpnia 2011 r. (§ 1 i 2 umowy). Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalono jako ryczałtowe w ...
Natomiast w § 4 ust. 1 umowy strony postanowiły, że prawa i obowiązki stron tej umowy pozostają bez zmian w stosunku do ...
kanalizacji sanitarnej nie została wykonana zgodnie z projektem, umową nr (...) i pozwoleniem na budowę. W konsekwencji komisja odmówiła odbioru stwierdzając ,że ...
szamb, b) nie zostały wykonane wszystkie roboty odtworzeniowe nawierzchni drogowych i przebiegu sieci, c) na pewnych odcinkach kanalizacja sanitarna została wykonana niezgodnie z zatwierdzonym projektem (zmiana trasy i lokalizacji na innych działkach). Szczegółowy zakres uwag zawarty został w załącznikach nr 1 i nr 2 do protokołu. Po wykonaniu całego zakresu robót wykonawca ...
w nawiązaniu do spotkania odbiorowego z 16.06.2011 r. i podjęcia przez inwestora decyzji o wykonaniu przyłączy kanalizacyjnych, poinformował go ...
do wykonywania zakresu 200 mb przyłączy. Zakres przyłączy został wykonany i w związku z tym wykonawca ponownie zgłosił zadanie inwestycyjne do ...
którą przebiega sieć. Ze spotkania tego zostały spisane "Uwagi, usterki i braki skierowane od komisji odbiorowej do wykonawcy inwestycji", w których ...
studnia jest położna na działce nieukazanej w pozwoleniu na budowę i projekcie budowlanym.
W dniu 12.07.2011 r. wykonawca, w związku z wykonaniem uwag, usunięciem usterek i braków stwierdzonych przez komisję odbiorową, zgłosił zadanie inwestycyjne do odbioru ...
szamb, wskazując na daty przełączeń poszczególnych posesji w miejscowościach S. i S.. Podsumowując, wykonawca stwierdził, że skoro na polecenie inspektora nadzoru ...
gospodarstwa domowego w miejscowości S., od którego rozpoczęło się faktyczne i rzeczywiste użytkowanie kanalizacji. W piśmie z 22.07.2011 r ...
z A. P. (2) był na budowie podczas ustawiania studni i nie mieli uwag (do lokalizacji ). Według wykonawcy studnia SR-4 ...
prawidłowo, w jedynie możliwym miejscu ze względu na istniejące uzbrojenie i nie ma możliwości innego usytuowania.
W dniu 27.07.2011 ...
wykonana w odległości 28 cm, b) na podstawie inwentaryzacji powykonawczej i geodezyjnych szkiców polowych stwierdzono, że nie została wykonana rura osłonowa ...
braku rury osłonowej komisja odbiorowa zobowiązała inspektora nadzoru, pracowników zamawiającego i użytkownika z udziałem wykonawcy do dokonania sprawdzenia wszystkich przewiertów w ...
na kanalizację wykonywaną przewiertem, zaznaczył, że zmiana technologii była omawiana i sugerowana do zastosowania na naradzie w dniu 14.10.2010 ...
umowy nr (...) z 13.05.2010 r. Kontrolujący swoje uwagi i ustalenia zamieścili w protokole, stwierdzając m.in. że skontrolowany zakres ...
inwestycji. Przedstawiciele wykonawcy oświadczyli, że uwagi komisji odbiorowej z czerwca i lipca zostały uwzględnione niezwłocznie na co złożono pisma. Burmistrz oświadczył ...
spisany został protokół odbioru końcowego, którym komisja odebrała od wykonawcy i przyjęła do eksploatacji kanalizację grawitacyjno-tłoczną w miejscowościach R., S. i S.. Komisja nie stwierdziła wad trwałych i usterek. W załączniku do protokołu zamieszczone zostały uwagi i ustalenia, w tym uzyskanie akceptacji sposobu wykonania przejścia pod drogą wojewódzką nr (...) i uzyskanie zgody projektanta na sposób wykonania studni rozprężnej.
W dniu ...
otrzymania wezwania pod rygorem skierowania roszczenia na drogę sądową.
Wady i usterki opisane w protokole odmowy odbioru z dnia 27.06.2011 r. dotyczące robót odtworzeniowych nawierzchni drogowych i przebiegu sieci nie miały istotnego charakteru. Nie wykluczały możliwości użytkowania ...
lub wykraczała poza zakres prac wynikających z umowy. Podobnie - wady i usterki opisane w protokole odmowy odbioru z dnia 27.07 ...
użytkowania przedmiotu umowy podstawowej; nie przeszkadzały również w użytkowaniu sieci i nie uzasadniały odmowy dokonania odbioru końcowego. Według treści załącznika do ...
przez przepompownie. Można skorzystać z tego cyklicznego włączania się pompowni i na czas tak małego zakresu prac gromadzić ścieki w zbiorniku ...
nieposiadania zaktualizowanej dokumentacji projektowej (z naniesionymi zmianami uzgodnionymi z zamawiającym i projektantem) oraz aktualnych uzgodnień z ZUD. Do uzyskania tych uzgodnień ...
objęte umową na roboty dodatkowe ,a dotyczące monitoringu GPS pompowni i ogrodzenia terenów pompowni, były niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania robót z umowy podstawowej. Ich niewykonanie ...
że podstawą prawną roszczenia powódki są przepisy art. 483 § 1 i art. 484 § 1 k.c., pierwszy definiuje karę umowną, drugi ...
do dziennika budowy w dniu 31.05.2011 r. ,jak i to ,że ostatecznie protokół odbioru końcowego robót podpisany został w ...
czy też przez nieuzasadnioną odmowę inwestora odbioru robót, w czerwcu i w lipcu 2011r. Konieczne było też przesądzenie czy obrona ...
w przypadku, gdy przedmiot zamówienia został wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady są na tyle istotne, że ...
czy wykonawca wykonał roboty budowlane w sposób zgodny z projektem i zasadami wiedzy technicznej może być przedmiotem sporu, ale już po ...
dziennika budowy kierownika budowy M. K. (1) (dziennik nr 36 i dziennik nr 36 drugi egzemplarz) oraz inspektora nadzoru robót sanitarnych ...
związanych z przełączeniem szamb, niewykonanie wszystkich robót odtworzeniowych nawierzchni drogowych i przebiegu sieci, wykonanie na pewnych odcinkach kanalizacji sanitarnej niezgodnie z ...
były wystarczające , w szczególności wypunktowane w załącznikach uwagi, wskazane usterki i wady nie miały charakteru istotnego, a więc uniemożliwiającego korzystanie z ...
tego jest notatka służbowa z dnia 16.06.2011 r. i pismo wykonawcy z 5.07.2011 r. do powódki, w ...
06.2011 r., pomimo braku na nie dokumentacji technicznej (projektowej) i pozwolenia (zgłoszenia) na ich budowę. Pozwany przypominał też powódce, że ...
wynikało z braku opisu sposobu ich wykonania w dokumentacji projektowej i SIWZ, braku stosownych uzgodnień i dokumentów, a zasadniczo dlatego ,że inwestor nie miał środków finansowych ...
były przedmiotem projektów budowlanych, a wymagań w zakresie wykonania przyłączy i przełączeń nie ma w SIWZ. Jedynym dokumentem opisującym prace na ...
inwestorski podający jaki zakres prac trzeba skalkulować, ale według biegłego i tak wykonawca nie miał możliwości prawidłowego wykonania prac w zakresie ...
w istocie użytkowanie sieci przez inwestora z wszelkimi konsekwencjami faktycznymi i prawnymi .W konsekwencji Sąd ocenił ,że brak przełączeń wszystkich szamb ...
odmowy odbioru z powodu niewykonania wszystkich robót odtworzeniowych nawierzchni drogowych i przebiegu sieci, a tego dotyczyła większość uwag zawartych w zał. nr 1 i 2 do protokołu z dnia 27.06.2011 r. Według Sądu uwagi i zastrzeżenia zamawiającego w tym zakresie należało ocenić jako drobne usterki ...
odbioru).
Odnośnie trzeciej przyczynę odmowy odbioru robót według pierwszego protokołu i pisma powódki 27.06.2011 r. ,tj. wykonanie kanalizacji niezgodnie z zatwierdzonym projektem (zmiana trasy i lokalizacja na innych działkach) Sąd ostatecznie ocenił, że ona też nie uzasadniała odmowy odbioru robót . Nie stanowiła bowiem realnej i poważnej wady, uniemożliwiającej odbiór robót , powinna być uznana za wadę ...
tym zakresie Sąd uwzględnił zarówno wnioski opinii biegłego sądowego, jak i twierdzenia pozwanego. Według biegłego konieczność wykonania zmiany trasy sieci w ...
robót wykonawca nie miał możliwości stwierdzenia kolizji z sąsiednią działką i uniknięcia nieprawidłowego posadowienia sieci i stwierdzenia konieczności poprowadzenia jej wg innego podanego przez projektanta rozwiązania ...
z projektem, a następnie dwa krótkie odcinki sieci wyraźnie przekreślone i poprowadzone po nowej trasie (z datą 11.07.2011 r ...
przez inwestora, a w wyniku stwierdzenia kolizji z sąsiednią działką i uzbrojeniem sieci ten odcinek sieci ze studnią rozprężną został przebudowany ...
uwagi biegłego są zbieżne z twierdzeniami pozwanego co do przyczyn i okoliczności lokalizacji sieci i studni rozprężnej SR4. Nadto z wpisów do dzienników budowy wynika, że lokalizacja studni SR4 i przebieg kanalizacji były uzgodnione z inspektorami nadzoru i wynikały z faktycznych uwarunkowań przy realizacji inwestycji. Potwierdzeniem tego był ...
uzgodnione z inspektorem nadzoru zmiany będą sankcjonowane powykonawczo . O uzgodnieniach i przyczynach zmiany lokalizacji studni SR4 jest mowa w piśmie ...
zastrzeżenia inwestora w tym zakresie nie uniemożliwiały odbioru sieci kanalizacyjnej i ewentualnego polecenia zmiany lokalizacji w wyznaczonym terminie. Do tego technologicznie ...
sieci kanalizacyjnej to należało to potraktować jako jej faktyczne przejęcie i odbiór. Już z tej przyczyny wszelkie uwagi komisji odbiorowej zawarte w protokołach odmowy odbioru robót z 27 czerwca i z 27 lipca 2011 r. w ocenie Sądu powinny być traktowane jako usterki bądź wady o charakterze nieistotnym i oczywiście usuwalnym, które nie mogły stanowić uzasadnionych faktycznie i prawnie przyczyn odmowy odbioru inwestycji. Dotyczy to również zmiany lokalizacji ...
za biegłym wskazał , że za poprawność rozwiązania projektowego odpowiada inwestor i jeśli wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem było niemożliwe, to ...
k. 475a dokument pokazuje, że doprowadzenie do poprawnego technicznie i prawnie rozwiązania wymagało zmiany trasy sieci kanalizacyjnej w porównaniu do ...
zmiana ta była spowodowana ujawnioną wadą w rozwiązaniu projektowym zamawiającego i nie może obciążać wykonawcy. Do tego wykonawca i inwestor mieli nieformalną zgodę projektanta na dokonywanie zmian, które miały ...
pod uwagę warunki miejscowe oraz koszty związane z zabezpieczeniem robót i umieszczeniem infrastruktury niezwiązanej z drogą - dużo bezpieczniejsze i bardziej ekonomiczne wydaje się zastosowanie przewiertów sterowanych, z ograniczoną ilością ...
biegłego sądowego - żądanie zamontowania rur osłonowych nie ma uzasadnienia technicznego i mogłoby wręcz pogorszyć warunki eksploatowania, m.in. przez utrudnienie lokalizacji ewentualnych przecieków i ich usuwania. Biegły zwrócił uwagę Sadowi na to , że zgodnie z pismem z dnia 17.01.2011 r. zamawiający i jego służby nadzoru budowlanego wiedziały o zmianie technologii i dokonały odbioru robót w czasie realizacji inwestycji, a zakwestionowały tę ...
dnia 8 sierpnia 2011 r., w tym punktów 1, 2 i 3 załącznika "usterki" (w rozumieniu inwestora) będące wcześniej powodem odmowy ...
dla wykonawcy protokole, chociaż nie usunięte (w zakresie pkt. 1 i 2), to nie stanowiły podstaw dla odmowy odbioru. Sad dodał ...
braku zaktualizowanej dokumentacji projektowej (z naniesionymi zmianami uzgodnionymi z zamawiającym i projektantem) oraz aktualnymi uzgodnieniami ZUD. A do uzyskania tych uzgodnień ...
odbioru robót, a więc usuwanie usterek z pierwszego protokołu odmownego i dalsze czynności, stanowiły potwierdzenie zasadności odmowy odbioru. Według Sądu działania ...
dnia 12.07.2011 r., stanowiły kontynuację zgłoszenia zakończenia robót i zaoferowania ich do odbioru, zmierzając do przekazania inwestycji zamawiającemu i jej rozliczenia. Niewątpliwie bierność wykonawcy, niezależnie od jego przekonania o ...
z dnia 16.06.2011 r., dotyczące monitoringu GPS pompowni i ogrodzenia terenów pompowni, były niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania robót z umowy podstawowej. Ich niewykonanie ...
przyjąć, że po stronie wykonawcy nastąpiło przekroczenie terminu robót, to i tak biorąc pod uwagę datę zawarcia umowy na roboty dodatkowe i termin jej wykonania , to oczywistym jest, że nie może być ...
wykonania konieczne były prace dodatkowe: monitoring GPS dla przepompowni ścieków i ogrodzenie 8 szt. przepompowni ścieków z tablicami informacyjnymi. Co istotne ...
podstawowej przez pozwanego wykonawcę.
W podsumowaniu poczynionych wyżej ustaleń faktycznych i rozważań prawnych Sąd stwierdził, że nie zaistniały podstawy do naliczenia ...
choć dwa dni wcześniej obciążono sieć kanalizacyjną docelowymi ściekami, to i tak nie nastąpiło to z przyczyn przez niego zawinionych (m ...
nadzoru inwestorskiego, notatki ze spotkań posłużyły do ustalenia ich faktu i przebiegu. Nie stanowiły one natomiast dowodu, że zarzucane pozwanemu usterki i wadliwości dokonanych prac rzeczywiście miały miejsce. Dokumenty w postaci dzienników budowy posłużyły do ustalenia, czy pozwany prawidłowo i terminowo wykonał roboty budowlane w ramach inwestycji oraz do zbadania ...
tych osób w pracach komisji odbiorowej, miała charakter bardzo lakoniczny i fragmentaryczny. Zeznania świadków - inspektorów nadzoru inwestorskiego miały charakter dość subiektywny i nacechowany lojalnością wobec powódki, choć nie stanowiło to wystarczającej podstawy ...
pisemnej głównej ze stycznia (...), pisemnej uzupełniającej z maja 2015 r. i ustnej uzupełniającej na rozprawie w dniu 30.06.2015 r ...
sprawie, pomocny przy ocenie prawidłowości wykonania robót oraz zasadności żądań i oczekiwań zamawiającego na etapie odbioru robót. Pozwany zaakceptował opinię bez ...
sporządzając opinię dysponował dokumentacją projektową złożoną do akt przez powódkę i w świetle jej treści również ocenił postępowanie odbiorowe inwestora, które ...
o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego z zakresu geodezji i z zakresu geologii Sąd uznał, że są one zbędne, a ...
inwestora.
Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł jak w punkcie I. sentencji wyroku.
Rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów procesu Sąd oparł na jego wyniku , kierując się treścią art. 98 § 1 i 3 w zw. z art. 99 k.p.c. i art. 108 k.p.c., szerzej postanowienie kosztowe przy tym ...
naruszenie przepisu art.647 k.c. poprzez jego błędną wykładnię i zastosowanie poprzez utożsamienie wady lub usterki przedmiotu umowy z niewykonaniem całego zakresu prac wynikających z umowy i załączników stanowiących jej integralną część;
2. naruszenie przepisu art. 217 ...
c. oraz art.6 k.p.c. poprzez niewłaściwą wykładnię i zastosowanie skutkujące oddaleniem wniosków dowodowych z opinii biegłego sądowego z ...
geodezji;
Mając na uwadze, że projekt nie przewidywał przebiegu sieci i lokalizacji studni w działce nr (...), a w wyniku wykonania prac ...
jako kluczowego . Powódka załącza do apelacji szkic wskazujący przebieg sieci i studni SR4 zgodnie z projektem, szkic przebiegu sieci wykonanej ...
przez pozwaną, oraz szkic wskazujący stan obecny po przełożeniu sieci i studni przez pozwaną. Nadto powód załącza do niniejszego pisma szkice ...
przebiegu sieci ułożonej przez pozwaną w obrębie działki (...) nieobjętej projektem i pozwoleniem na budowę, szkic sieci przełożonej po odmowie odbioru.
4 ...
całości, w tym także w części rozstrzygającej o kosztach procesu i przekazanie sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego jej rozpoznania . z ...
patrz: wyrok Sądu Najwyższego z 5 marca 2015 r.V CSK 270/14,LEX nr 1682218). Sąd Apelacyjny stwierdza więc , że ...
sprawie ustalenia faktyczne Sądu Okręgowego przyjmuje w całości za prawidłowe i uznaje za podstawą własnego rozstrzygnięcia , za właściwą uważa też kwalifikację ...
a ocenie tej nie można zarzucić dowolności , jest ona logiczna i pełna ,nie uchybia ona regułom z art. 233§ 1 k ...
roszczenia. Zarzuty naruszenia prawa materialnego mogą z kolei zasadniczo ocenione i rozważone tylko na tle prawidłowo ustalonej podstawy faktycznej.
Przed przejściem ...
powtórzenie za Sądem Okręgowym , obowiązków stron umowy o roboty budowlane. I tak świadczenie wykonawcy w umowie o roboty budowlane określone jest ...
najmniej pod względem technicznym lub technologicznym , wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Inwestor powinien dokonać odbioru niezwłocznie po zaofiarowaniu ...
obejmującego świadczenie inwestora ,ze obiekt wykonano zgodnie z umową. Obowiązki i uprawnienia inwestora określają nadto przepisy - art. 18 , art. 32 ust ...
4, art. 42 ust. 1, art. 52, art. 54-57 i art. 60 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo ...
się do obiektu wykonanego co do zasady zgodnie z zobowiązaniem i zaofiarowanego inwestorowi. Zgodność tą należy ocenić biorąc pod uwagę treść ...
skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi. Bezzasadna odmowa odbioru robót i zapłaty wykonawcy wynagrodzenia stanowi zwłokę inwestora (art. 486 §1 k ...
więc do obiektu wykonanego co do zasady zgodnie z zobowiązaniem i zaofiarowanego inwestorowi, by to ocenić niewątpliwie bierzemy tez pod uwagę ...
budowlanych. W prawie budowlanym wielokrotnie wspomina się o odbiorach częściowych i końcowych ,nie wyjaśniając bliżej charakteru tych czynności. Przyjmuje się więc ,że czynności te można utożsamiać z odbiorem i częściowym przyjmowaniem robót budowlanych przez inwestora od wykonawcy przewidzianych w ...
to czynności z zakresu prawa cywilnego ,będące częścią wzajemnych praw i obowiązków stron umowy o roboty budowlane ( inwestora i wykonawcy) ale nie powinno dziwić ,że wspomina się o nich ...
jakim jest ustawa -Prawo budowlane. Zgodnie bowiem z art. 647 i art. 648§ 2 zakres zobowiązań wykonawcy i roszczeń inwestora w umowie o roboty budowlane określa się za ...
częścią umowy. Ponadto w umowie o roboty budowlane wzajemne zobowiązania i roszczenia wykonawcy i inwestora określa się przez odwołanie do wiedzy technicznej (art. 647 k.c. ). Prawo budowlane wymaga by projektowanie i budowanie obiektów budowlanych było zgodne z zasadami wiedzy technicznej ( art ...
projektem ( patrz: Prawo budowlane - komentarz pod red. A.Despot-Mladanowicza i innych ,LexisNexis , Warszawa 2012 r. ,s140-142). Wykonanie robót budowalnych przejawia się w określonym przez prawo i zwyczaje zachowaniami wykonawcy i inwestora towarzyszącymi sygnalizacji zakończenia robót przez pierwszego oraz odbioru przez ...
ich zgodności z założonym przez inwestora celem inwestycji. Poglądy orzecznicze i komentatorskie wskazują, że wykonanie umowy o roboty budowalne poprzez zaofiarowanie ...
iż spełnia ono cechy zamówienia ,co oznacza taka postać ,ilość i jakość ,ze może ono zostać wykorzystane do celów ,które przyświecały ...
następującą argumentację : umowa o roboty budowlane określa warunki przedmiotowo istotne i umowa spełniająca je podlega przede wszystkim przepisom tego działu. Należy do nich wykonanie obiektu zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, dopuszczającymi pewien margines odstępstw. Jako umowa obligacyjna ...
zobowiązania do wybudowania domu jednorodzinnego (art. 353 [1] k.c.) i wskutek tego nieważne. Projekt i zasady wiedzy technicznej stanowią kompromis między tym, co możliwe i konieczne w budownictwie, uwzględniają interes publiczny i prywatny użytkownika, dlatego stanowią kryterium dopuszczalności modyfikacji wymagań odnośnie do ...
poniesionych wydatków. Wykryte wady podlegają usunięciu stosownie do art. 637 i art. 638 k.c., ale to uprawnienie inwestora nie wpływa na obowiązek odbioru i zapłaty wynagrodzenia za budynek wzniesiony zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej (V CSK 99/07 OSP 2009/1/7). Taka linia orzecznicza czyli ...
gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru (art ...
zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania (II CSK 476/12,LEX nr 1314394). Tak też określa się powinność ...
umowy będzie mógł być zakwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że ...
zakończenia robót wszystkimi dokumentami, które dany fakt potwierdzają, nie tylko i wyłącznie protokołem odbioru końcowego robót por.(wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 marca 2015 r. I ACa 1577/14 LEX nr 1675895).
2. Z uwagi na ...
stosunku zobowiązaniowego mogą w ramach autonomii woli określać umownie zakres i sposób naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania ...
w kodeksie cywilnym prymat należy przyznać funkcji kompensacyjnej. Oddziaływanie przymuszające i represyjne pozostają skutkami wtórnymi, często faktycznymi i refleksowymi. Sprowadzają się do ubocznego, ekonomicznego lub psychologicznego efektu , wiążącego ...
Jastrzębski , Oficyna ,2006r., s.177). Zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie panuje zgoda co do tego, że zakres odpowiedzialności ...
dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 483 § 1 i art. 484 § 1 w związku z art. 471 k.c ...
art. 473 k.c. jest możliwa w kierunku zaostrzenia jak i złagodzenia , w granicach swobody umów (art. 353[1]k.c ...
zobowiązania przez dłużnika ( wyrok z dnia 27 września 2013 r. ,I CSK 748/12,LEX nr 1396298 ).
Przenosząc te ostatnie uwagi do sprawy należy ...
wykonawcy dotyczy jedynie terminowego usuwaniu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi. Uprawnia to do wniosku ,że strony umowy nie przyjmowały ...
Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 października 2015 r.I ACa 548/15,LEX nr 1856462 i cyt. w jego uzasadnieniu orzeczenia ). Sąd pierwszej instancji uznał, że ...
c. oraz art.6 k.p.c. poprzez niewłaściwą wykładnię i zastosowanie skutkujące oddaleniem wniosków dowodowych z opinii biegłego sądowego z ...
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2015 r. II CSK 450/14, LEX nr 1754049). Dodać trzeba ,że powódka w ...
jako pozbawiony zasadności. Zarzut ten powiązany jest z lokalizacją sieci i studni SR 4. Jak wyżej już zaznaczono nie jest obecnie ...
podstawie wpisów do dzienników budowy wynika , że studni SR4 i przebieg kanalizacji w tym miejscu były uzgodnione z inspektorami nadzoru i wynikały z faktycznych uwarunkowań przy realizacji inwestycji. Już na spotkaniu ...
z zakresu robót sanitarnych , przesłuchany w charakterze świadka jednoznacznie potwierdził i to na podstawie obecności w terenie ,że nie było żadnej ...
tej części sieci zgodnie z projektem kolidowało z sąsiednią działką i uzbrojeniem sieci. Tak jak to już wskazał Sąd Okręgowy o uzgodnieniach i przyczynach zmiany lokalizacji studni SR4 jest mowa w piśmie ...
z 2005 r., na którym nie było naniesionej kanalizacji deszczowej i szeroko wyjaśniał ostateczne posadowienie studni Powódka temu skutecznie nie zaprzeczyła ...
opinii biegłego przyjął , że za poprawność rozwiązania projektowego odpowiada inwestor i jeśli wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem było niemożliwe, to ...
Sąd odniósł się tu do szkiców geodezyjnych na k. 474 i 474 a oraz projektu budowlanego. Zmiany trasy sieci kanalizacyjnej w ...
sposób dowolny . Apelująca nie zarzuciła przy tym naruszenia art. 278 i dalszych k.p.c. Samo stwierdzenie strony ,że nie zgadza ...
k.883, transkrypcja - k.991 ) . Opinia jako całość jest obszerna i dotyka szeregu kwestii . Powódka do pisemnych opinii biegłego złożyła uwagi i zapytania, jednak miała możliwość uzyskania na nie odpowiedzi w trakcie ...
wykonawcy polegają przede wszystkim na wykonaniu obiektu zgodnie z umową i normami prawa budowlanego, zabezpieczeniu placu budowy oraz na oddaniu zdatnego ...
procesu budowlanego, są to mianowicie : inwestor; inspektor nadzoru inwestorskiego; projektant i kierownik budowy . Do obowiązków kierownika budowy należy zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 22 pkt 3). Z tego względu ustawodawca ...
kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, gdy w sposób nieistotny ...
pozwolenia na budowę oraz przepisami powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo żądać od ...
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 20 ust 4 a i b). Projektant w trakcie realizacji budowy ma m.in. prawo ...
ich niezgodnie z projektem ( art. 21 u.2 pkt a i b). Zgodnie natomiast z treścią art. 36a ust. 1 ...
jest zawsze zobowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia. Gdy w sposób nieistotny odstąpiono od zatwierdzonego ...
na budowie . Tu podmiotem obsługującym realizację inwestycji ze strony powódki i pełniącym funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego był profesjonalny podmiot - Przedsiębiorstwo (...) spółka ...
ich zakwalifikowaniu decydował projektant , zaistniałe zmiany wymagały jednak akceptacji projektanta i inspektora nadzoru. Niesporne jest przy tym ,iż w przypadku zmian ...
inspektor nadzoru o konieczności zmiany miejsca posadowienia studni rozprężnej wiedział i ją akceptował .W toku postępowania nie wykazano by wykonawca oprócz ...
przeprowadzonych w sprawie , dotyczy to zarówno oceny dowodów osobowych jak i dowodów z dokumentów , w tym umowy podstawowej oraz umowy o ...
określone w protokołach konieczności z dnia 15.12.2010 roku i z dnia 15.06.2011 roku. Jako podstawę prawną zawarcia ...
do przewidzenia wskazując dalej dwie sytuacje opisane w pkt a i b. W umowie z 16.06.2011 r. opisano jako ...
budowli mówimy jako o całości techniczno-użytkowej wraz z instalacjami i urządzeniami , będącej częścią składowej obiektu budowlanego. W art. 3 pkt 9 ustawy zawarta jest definicja urządzenia budowalnego .I tak przez urządzenie budowlane należy rozumieć urządzenia techniczne związane z ...
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. Tak więc przez urządzenie budowlane rozumie się ...
przesuwanie, kto o tym decydował. Sąd drugiej instancji te ustalenie i ich ocenę prawną w całości akceptuje . W konsekwencji uważa ,że ...
r. poinformował wykonawcę, że w ustalonych okolicznościach faktycznych dużo bezpieczniejsze i bardziej ekonomiczne jest zastosowanie przewiertów sterowanych, z ograniczoną ilością wykopów ...
ul. (...) .Oznacza to ,że powódka wyraziła zgodę na zmianę technologii i na zastosowanie przewiertu sterowanego, w którym rurociąg podstawowy wykonuje się ...
takiej sytuacji żądanie zamontowania rur osłonowych nie ma uzasadnienia technicznego i mogłoby wręcz pogorszyć warunki eksploatowania, m.in. przez utrudnienie lokalizacji ewentualnych przecieków i ich usuwania. Zamawiający i jego służby nadzoru budowlanego wiedziały o zmianie technologii i dokonały odbioru robót w czasie realizacji inwestycji, a zakwestionowały tę technologię dopiero na etapie odbioru robót. Niesporne jest też i to ,że zamawiający przy spisywaniu protokołu odbioru końcowego z dnia odebrał wykonane roboty bez żadnych zmian. Niesporne jest też i to ,że uzyskanie akceptacji co do zastosowanej technologii wykonania przejścia ...
że jest to spowodowane brakiem dokumentacji powykonawczej (por. k. 313 i k.318). Niesporne jest przy tym ,że w protokole odbioru ...
dniu 16.06.2011 r. , przy braku dokumentacji technicznej (projektowej) i pozwolenia (zgłoszenia) na budowę przyłączeń . Powódka jeszcze w maju 2011 ...
były przedmiotem projektów budowlanych, a wymagań w zakresie wykonania przyłączy i przełączeń nie ma też w SIWZ. W konsekwencji jedynym dokumentem ...
inwestorski podający jaki zakres prac trzeba skalkulować. Biegły uznał, że i tak wykonawca nie miał możliwości prawidłowego wykonania prac w zakresie ...
tj. naruszenia art.647 k.c. poprzez jego błędną wykładnię i zastosowanie , a to wskutek utożsamiania wady lub usterki przedmiotu umowy ...
na jego niewłaściwym zastosowaniu oznacza ,że sąd po wyjaśnieniu treści i znaczenia wybranego przepisu prawnego dokonuje subsumcji, tj. podciągnięcia ustalonego stanu faktycznego pod ten przepis i określenia skutków prawnych z tego przepisu wynikających w konkretnym wypadku ...
wypadek czego była zastrzeżona kara umowna . Nie musi udowadniać winy i powstania szkody. To dłużnik chcąc się zwolnic z obowiązku zapłaty ...
w sprawie oraz złożona apelacja okazały się ostatecznie bezzasadne również i dlatego ,że w ocenie Sądu Apelacyjnego uzasadnione było przyjęcie wniosku ...
przy braku zawinienia wykonawcy w nienależytym wykonaniu umowy ( pkt 1 i 2 ). Oddalając apelację powódki Sąd kierował się treścią art. 385 ...
1 k.p.c. , w zw. z art. 98§1 i §2 k.p.c. i art. 99 k.p. c., z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra ...
ustanowionego z urzędu (Dz.U.2013.490 j.t.) - § 6 i §12 ust. 1 pkt 2 .Na koszty pozwanego składało się ...
2015-07-09 » zasądza od pozwanego kwotę (...)
w Łodzi
na rozprawie
sprawy z powództwa Spółdzielni (...) w K. i (...)+ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.
przeciwko Wojewódzkiemu Zespołowi Zakładów ...
378.096,24zł
sprawy z powództwa Spółdzielni (...) w K. i (...)+ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.
przeciwko Wojewódzkiemu Zespołowi Zakładów ...
378.559,73zł
sprawy z powództwa Spółdzielni (...) w K. i (...)+ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.
przeciwko Wojewódzkiemu Zespołowi Zakładów ...
194.643,04zł
sprawy z powództwa Spółdzielni (...) w K. i (...)+ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.
przeciwko Wojewódzkiemu Zespołowi Zakładów ...
Zdrowotnej- Centrum (...) w Ł.
o zapłatę 920.742,23zł
I. w sprawie z powództwa Spółdzielni (...) w K. i (...)+ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.
przeciwko Wojewódzkiemu Zespołowi Zakładów ...
odsetkami od dnia 8 maja 2014r. do dnia zapłaty,
I. w sprawie z powództwa Spółdzielni (...) w K. i (...)+ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.
przeciwko Wojewódzkiemu Zespołowi Zakładów ...
dnia zapłaty,
III. w sprawie z powództwa Spółdzielni (...) w K. i (...)+ Spółki z ograniczona odpowiedzialnością w K.
przeciwko Wojewódzkiemu Zespołowi Zakładów ...
dnia zapłaty,
IV. w sprawie z powództwa Spółdzielni (...) w K. i (...)+ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.
przeciwko Wojewódzkiemu Zespołowi Zakładów ...
akt IIC 50/14 1
UZASADNIENIE
Powodowie Spółdzielnia (...) w K. i "I. + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. wnieśli o:
wydanie nakazu ...
Ł. do zapłaty łącznie na rzecz powodów Spółdzielni (...) w K. i (...)+" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. kwoty 920.742,22 złotych (wynagrodzenie za czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i październik 2013r. ) wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia ...
zasądzenie od pozwanego Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Płuc i (...) w Ł. łącznie na rzecz powodów: Spółdzielni (...) 920.742,22 ...
że Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczeni Chorób Płuc i (...) w Ł. w dniu 1 czerwca 2013 roku zawarł z konsorcjum tj. z Spółdzielnią (...) w K. oraz "I.+" sp. z o. o. umowę na wykonanie kompleksowych usług sprzątania, transportu wewnątrzszpitalnego i usług opiekuńczo - pielęgnacyjnych, higienicznych przy obsłudze pacjenta hospitalizowanego w WZZOZCLChPłiR ...
stronami przedmiotem umowy jest wykonywanie kompleksowych usług sprzątania, transportu wewnątrzszpitalnego i usług opiekuńczo - pielęgnacyjnych, higienicznych przy obsłudze pacjenta hospitalizowanego w WZZOZCLChPłiR ...
na podstawie protokołów zawierających potwierdzenie wykonania usługi, ilość sprzątanych metrów i ocenę jakości. Z kolei § 14 umowy precyzuje, że rozliczenia za ...
podali, że mimo wykonanej usługi za czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i październik 2013r. i wystawienia faktur, pozwany nie uiścił żadnej należności, stąd kwota objęta ...
akt).
Sprawa została skierowana do rozpoznania w postępowaniu zwykłym rozpoznawczym i zarejestrowana pod sygnaturą akt IIC 50/14.
W odpowiedzi na ...
postanawiania SIWZ wyraźnie wskazują w pkt 8, że wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem /liderem/. Termin płatności natomiast ...
po przedłożeniu protokołów zawierających potwierdzenie wykonania usługi, ilość sprzątanych metrów i ocenę jakości oraz po doręczeniu faktury wystawionej zgodnie z zawartą ...
wystawienia jednej faktury za wszystkie świadczone usługi łącznie (sprzątania, opieki i transportu), gdzie jednostką miary widniejącą na fakturze powinien być 1 ...
dotyczące procedury przetargu (określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), jak i dotyczące zasad przy wykonywaniu przedmiotu umowy (określone w umowie).
Pozwany ...
podniósł, że treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpływa na prawa i obowiązki składających w toku postępowania oferentów oraz, że zgodnie z ...
dnia dzisiejszego nie nastąpiło. Dopiero bowiem po prawidłowym doręczeniu faktur i po upływie 30 dni na ich uiszczenie, pozwany pozostawałby w ...
pozwanego kwoty, po powstaniu wymagalności długu tj. po prawidłowym wystawieniu i doręczeniu pozwanemu faktur przez powoda Spółdzielnię (...) w K., pozwany podniesie ...
braku osób uprawnionych do pielęgnowania pacjentów. Zgodnie także z pkt I Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ tj. pkt 3.4 powodowie zobowiązani ...
byli utrzymywać na poziomie 60 % - w porównaniu do wszystkich zatrudnionych i wykonujących usługi na rzecz pozwanego - osób legitymujących się posiadaniem kursu ...
więcej, na każde wezwanie ordynatora oddziału sanitariusz powinien stawić się i świadczyć usługi opieki na rzecz pacjentów pozwanego, co niestety nie ...
Spółdzielnię (...) w K. o braku osób uprawnionych do wykonywania usługi i również te uchybienia były podstawą do naliczania kar umownych. Dokładne ...
00 złotych.
Pozwany wskazał, że w czerwcu 2013 roku: strefa I obejmowała 5.675,74 m[2], strefa II obejmowała 3 ...
lipca 2013 roku ze względu na zamknięcie oddziału Al: strefa I obejmuje 5.381,14 m2, strefa II obejmuje 3 ...
pozwanego, gdyby prawidłowo wypełnili warunki zawartej umowy, tj. prawidłowo wystawili i doręczyli faktury pozwanemu wraz z protokołami potwierdzającymi wykonanie umowy.
Odnosząc ...
powództwa. Nieprawdziwe są również twierdzenia strony powodowej jakoby przekazywała regularnie i terminowo protokoły prawidłowego wykonania umowy.
W ocenie pozwanego, brak jest ...
sygnaturze akt II NC 102/14 powodowie Spółdzielnia (...) w K. i "I. + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. wnieśli o:
wydanie nakazu ...
Ł. do zapłaty solidarnie na rzecz powodów Spółdzielni (...) w K. i (...)+ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. kwoty 194.643,04 ...
zasądzenie od pozwanego Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Płuc i (...) w Ł. łącznie na rzecz powodów Spółdzielni (...) 194.643,04 ...
14).
Sprawa została skierowana do rozpoznania w postępowaniu zwykłym rozpoznawczym i zarejestrowana pod sygnaturą akt IIC 799/14. Postanowieniem z dnia ...
września 2014r. przedmiotowa sprawa została połączona do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą o sygnaturze akt IIC 50/14 (postanowienie ...
sygnaturze akt II NC 94/14 powodowie Spółdzielnia (...) w K. i "I. + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. wnieśli o:
wydanie nakazu ...
Ł. do zapłaty solidarnie na rzecz powodów: Spółdzielni (...) w K. i (...)+ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. kwoty 378.096,24 zł (wynagrodzenie za styczeń i luty 2014r.) wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia ...
zasądzenie od pozwanego Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Płuc i (...) w Ł. łącznie na rzecz powodów: Spółdzielni (...) kwoty 378.096 ...
14).
Sprawa została skierowana do rozpoznania w postępowaniu zwykłym rozpoznawczym i zarejestrowana pod sygnaturą akt IIC 749/14. Postanowieniem z dnia ...
czerwca 2014r. przedmiotowa sprawa została połączona do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą o sygnaturze akt IIC 50/14 (postanowienie ...
sygnaturze akt II NC 93/14 powodowie Spółdzielnia (...) w K. i "I. + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. wnieśli o:
wydanie nakazu ...
do zapłaty solidarnie na rzecz powodów Spółdzielni (...) Naprzód w K. i (...)+ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. kwoty 378.559,73 ...
zasądzenie od pozwanego Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Płuc i (...) w Ł. solidarnie na rzecz powodów kwoty 378.559,73 zł (wynagrodzenie za grudzień 2013r. i za marzec 2014r.) wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od ...
14).
Sprawa została skierowana do rozpoznania w postępowaniu zwykłym rozpoznawczym i zarejestrowana pod sygnaturą akt IIC 749/14. Postanowieniem z dnia ...
sierpnia 2014r. przedmiotowa sprawa została połączona do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą o sygnaturze akt IIC 748/14 (postanowienie ...
zobowiązał się zapłacić solidarnie na rzecz powodów Spółdzielni (...) w K. i (...)+ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. kwotę 751.500,80 ...
Strony pozostawiły spór w pozostałej części co do kwoty głównej i należnych odsetek ustawowych od należnej kwoty głównej do wyrokowania Sądu ...
każdej nocie księgowej znajduje się dokładne wskazanie, za jakie uchybienie i na jakiej podstawie kara umowna została naliczona. Ponadto, zasadność naliczenia ...
następują żadne rozliczenia. Natomiast SIWZ precyzuje dokładnie, że wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłączni z pełnomocnikiem /liderem/. Powyższe potwierdza również ...
iż nie można traktować Specyfikacji jako dokumentu odrębnego względem umowy i odwrotnie. Celem postępowania przetargowego jest bowiem wyłonienie podmiotu świadczącego usługi ...
określonych w opracowanych przez zamawiającego dokumentach. Jedynie w zakresie reprezentacji i sposobu rozliczenia się stron, powodowie kwestionują skuteczność postanowień SIWZ podczas ...
wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia formy organizacyjno - prawnej jak i sposobu wzajemnych rozliczeń. Pozwany wskazał jednak, że jego działania nie ...
zakresie, co należy rozumieć zgodnie z treścią art. 355 § 1 i § 2 k.c. Powodowie jako przedsiębiorcy wykonujący przedmiot umowy w ...
się w następujący sposób:
-czerwiec 2013 roku powierzchnia sprzątana: strefa I obejmowała 5.675,74 m2 , strefa II obejmowała 3 ...
roku powierzchnia sprzątana (ze względu na zamknięcie oddziału Al): strefa I obejmuje 5.381,14 m[2], strefa II obejmuje 3 ...
przez 24 godziny na dobę - gdyż jest to absolutnie niewykonalne i taki obowiązek nie mógłby być w ogóle na powodów nałożony ...
zgodnie z umową (także ze względu na charakter usługi powodów i fakt, że w szpitalu w każdej minucie powstają nowe zabrudzenia ...
itd.) - ma obowiązek zwrócić uwagę powodom na istniejący stan zabrudzenia i wyznaczyć termin do jego usunięcia. Powodowie zawsze usuwają to, co ...
stwierdzenia stanu zabrudzenia - takie działanie powoda jest nadużywaniem jego uprawnień i naruszaniem łączącej strony umowy. Wystąpienie zabrudzenia w obiektach pozwanego jest ...
zgodnie z umową może się zdarzyć, którego nie sposób uniknąć i które nie pociąga za sobą konsekwencji w postaci kary umownej ...
kary umownej.
System nakładania kar umownych przez pozwanego jest nieprawidłowy i nie znajduje oparcia w umowie. Pozwany szuka możliwości obniżania za ...
chciał, aby powodowie stosowali te określone procedury przy wykonywaniu usługi i chciał następnie rozliczać powodów z wykonania tych procedur - powinien był ...
Skoro tak - pozwany nie może wymagać od powodów ich stosowania i nakładać kar umownych za stwierdzenie ich naruszenia. Powodowie musieliby mieć udostępnione te procedury - aby je wdrożyć i stosować.
Nadto, pozwany nie może też, zasłaniając się procedurami, które dopiero teraz okazuje powodom i Sądowi, naruszać postanowienia umowy, zgodnie z którą, kara umowna może ...
przedstawił. Nie sposób zatem uznać, że taką szkodę pozwany poniósł i że powodowie mają obowiązek ją naprawić (pismo procesowe powodów z ...
Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:
Powodowie Spółdzielnia (...) w K. i "I. + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. prowadzą działalność gospodarczą, przy ...
informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej k. 19 ...
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługę sprzątania i transportu wewnątrzszpitalnego oraz usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych, higienicznych przy obsłudze pacjenta ...
zamówienia wskazano, że
- przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych usług sprzątania i transportu wewnątrz szpitalnego i usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych, higienicznych przy obsłudze pacjenta,
-wykonawca będzie prowadził stały i szczegółowy monitoring czynności wykonywanych w ramach świadczonej usługi. Nie później ...
oddziale. Jedna z tych osób odpowiedzialna za pracę w kuchni i magazyn czystej bielizny nie może wykonywać prac wyznaczonych w strefie IV.
W dziale 7 specyfikacji zapisano, że wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). Wypełniając formularz ofertowy ...
również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę w miejscu " nazwa i adres wykonawcy" należy podać dane dotyczące podmiotu wspólnego, a nie pełnomocnika (lidera).
W załączniku I do SIWZ podano maksymalna powierzchnię do sprzątania w każdej strefie:
-strefa I -7.273m2,
-strefa II -4.641m2 ...
kostka WC oraz dodatkowe dezynfekcje spowodowane nie przestrzeganiem procedur sprzątania i środki ochrony osobistej pracowników wykonawcy
-preparaty dezynfekcyjne powinny być zatwierdzone ...
pracy- tzw. "Częstotliwości specjalnych" odrębnie dla każdej medycznej komórki organizacyjnej i przedłożenie ich pielęgniarce przełożonej do dnia 25 -ego każdego miesiąca ...
sprzęty, umywalki, baterie itp.),
- systemu monitoringu świadczonych usług dla strefy I, II, III, IV,
- wykazu sprzętu i urządzeń służących do wykonania zamówienia z podaniem ich oraz ich ilości,
-wykazu środków czystościowych i dezynfekcyjnych w określonych pomieszczeniach,
-wykazu powłok zabezpieczających powierzchnie,
-planu zatrudnienia ...
personelu na dzień rozpoczęcia usługi,
-wykazu kwalifikacji koordynatorów (imienny).
-sposobu i metod szkolenia pracowników (częstotliwość, tematyka) oraz przez kogo będą prowadzone ...
Europejskiej pod pozycją (...)ogłoszenia o zamówieniu publicznym na "Usługę sprzątania i transportu wewnątrzszpitalnego oraz usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych, higienicznych przy obsłudze pacjenta ...
publicznego,
-wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego,
-wspólnego zawarcia i wykonywania umowy o udzielenie zamówienia publicznego,
-wspólnego wykonywania zamówień dodatkowych ...
udzielenie zamówienia publicznego.
Nazwę konsorcjum oznaczono jako: " Konsorcjum firm: S.I. N.i I. + sp. z o.o.", a siedzibę konsorcjum jako siedzibę S.I. N..
Strony zgodnie postanowiły, że S.I. N. jest liderem konsorcjum.
W ramach konsorcjum strony udzieliły pełnomocnictwa ...
innych organów administracji publicznej, w tym do dokonywania - w imieniu i na rzecz członków konsorcjum - następujących czynności:
-składania wszelkich dokumentów i oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz ich wycofywania;
- dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym udziału ...
przed Krajową Izbą Odwoławczą, w tym do uczestniczenia w rozprawach i posiedzeniach przed tym organem oraz składania odwołań, przystąpień do odwołań ...
umowy o udzielenie zamówienia publicznego;
-dokonywania wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych, które okażą się niezbędne w związku z realizacją umowy ...
oraz usług opiekuńczo - pielęgnacyjnych, higienicznych przy obsłudze pacjenta,
oraz
2. I. + sp. z o.o. w zakresie: kompleksowego sprzątania pomieszczeń.
Członkowie ...
objętej usługą w strefie IV * 10,47 zł brutto,
a "I.+" sp. z o.o będzie fakturować usługę kompleksowego utrzymania czystości ...
strefach, zgodnie z:
suma:
ilość metrów objętej usługą w strefie I * 7,00 zł brutto, oraz
ilość metrów objętej usługą w ...
wykonywać usługę czynności pomocniczych przy pacjencie wraz z transportem, a "I.+" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. będzie wykonywać ...
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę sprzątania, transportu wewnątrzszpitalnego i usługi opiekuńczo - pielęgnacyjne.
W dniu 29 października 2012r. (...)+ Spółka ...
Spółdzielni (...) w K. pełnomocnictwa, w tym do dokonywania - w imieniu i na rzecz "lzan+" sp. z o.o. jako członka Konsorcjum- następujących czynności:
-składania wszelkich dokumentów i oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz ich wycofywania;
-dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym udziału ...
w tym postępowaniu;
-zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego;
-reprezentowania "I.+" sp. z o.o., jako członka Konsorcjum w postępowaniach odwoławczych ...
przed Krajową Izbą Odwoławczą, w tym do uczestniczenia w rozprawach i posiedzeniach przed tym organem oraz składania odwołań , przystąpień do odwołań ...
umowy o udzielenie zamówienia publicznego,
-dokonywania wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych, które okażą się niezbędne w związku z realizacją umowy ...
20 lutego 2013 roku nakazała pozwanemu unieważnienie czynności unieważnienia postępowania i tym samym dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.
(dowód: kserokopia zawiadomienie o ...
zamawiającego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i wyborem oferty wykonawcy została zawarta w dniu 17 maja 2013 ...
K. jako zamawiającym a konsorcjum firm: powodami Spółdzielnią (...) w K. i (...) +" Sp. z o.o. w Ł. (aktualnie w K.) reprezentowanymi ...
że przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowych usług sprzątania, transportu wewnątrzszpitalnego i usług opiekuńczo - pielęgnacyjnych, higienicznych przy obsłudze pacjenta hospitalizowanego w WZZOZCLChPłiR ...
umowy dołączono 4 załączniki stanowiące integralną część umowy.
Wykaz pomieszczeń i maksymalną ilość metrów w danej strefie, na których ma być ...
część umowy. Zakres sprzątania, transportu wewnątrzszpitalnego oraz usług opiekuńczo - pielęgnacyjnych i higienicznych przy obsłudze pacjenta określił załącznik nr 2 stanowiący integralną ...
sprzątania.
W §2 umowy s trony zobowiązały się do koordynowania i bieżącej kontroli właściwego wykonywania usług porządkowo -czystościowych.
Do kontaktów i przekazywania wzajemnych uwag wynikających z realizacji niniejszej umowy ze strony ...
Ł. oraz przy wykorzystaniu środków czystości posiadających polskie atesty higieniczne i ulegających biodegradacji.
Wykonawca zobowiązał się przestrzegać obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów BHP, PPOŻ, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wytycznych i procedur funkcjonujących u zamawiającego.
Zgodnie z § 3 ust. 3 wykonawca ...
naprawienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody zamawiającego jak i osób trzecich spowodowane czynnościami podejmowanymi przez pracowników wykonawcy, niezależnie od ...
posiadająca imienne zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia z zakresu higieny sanitarnej i profesjonalnej dezynfekcji- A. P.. Osoba ta zobowiązana będzie do przyjmowania uwag, skarg i wniosków oraz podejmowania odpowiednich działań i informowania o nich niezwłocznie zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności ...
przedmiotu zamówienia dla Szpitala (...). O. R. C. w Ł., ul. (...) i ul. (...) (do czasu przeniesienia oddziałów dziecięcych na ul. (...))
Zgodnie z ...
świadczyć usługi, będące przedmiotem niniejszej umowy, z dołożeniem najwyższej staranności i zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
Zamawiający zastrzegł sobie ...
jakości świadczonych usług przez wykonawcę oraz prawo do weryfikowania sposobu i technologii realizacji przedmiotu umowy.
W § 8 ust. 4 umowy zastrzeżono ...
zobowiązany jest usuwać natychmiast na ustne polecenie osoby reprezentującej zamawiającego i niezwłocznie zgłaszać ten fakt osobie nadzorującej, w celu uzyskania akceptacji ...
na podstawie protokołów zawierających potwierdzenie wykonania usługi, ilość sprzątanych metrów i ocenę jakości.
-ust. 4 W przypadku stwierdzenia wykonania usługi w ...
szczepień zaświadczeń - w wysokości 500 zł brutto za każdego pracownika i za każdy brakujący dokument,
f. za zastosowanie niewłaściwego środka ( p ...
wewnętrzną - w wysokości 1000 zł brutto za każdą złą ocenę,
i. za nie doprowadzenie pomieszczeń do należytego stanu sanitarno-epidemiologicznego w ...
funkcjonuje System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 i wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad i wytycznych wynikających z wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością i wprowadzenia go do swoich czynności.
W § 14 umowy wskazano, że ...
przy czym cena za 1 m[2]/ m-c wynosi:
I
strefa 7,00 zł brutto,
II
strefa 31,20 zł ...
zamawiającego.
Zmiany niniejszej umowy wymagały formy pisemnej pod rygorem nieważności i miały być dopuszczalne w sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na zakres i wartość świadczonych usług, w tym w szczególności:
-zmiany obowiązujących przepisów ...
wynagrodzenia wykonawcy po roku realizacji umowy o wskaźnik cen towarów i usług ogłaszanego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
Zmiana mogła ...
12:41).
Szpital nie przekazał powodowi swoich procedur dotyczących sprzątania i nie żądał od powoda jego procedur dotyczących sprzątania. Powód stworzył kartę oceny i takie karty przedstawił pielęgniarkom oddziałowym z prośbą o ocenę i wypełnienie. Oddziałowe nie wypełniały takich kart. Szpital nie przedstawiał swoich ...
Centrum (...) w Ł. (mycie, dezynfekcja, mycie z dezynfekcją powierzchni dotykowych i bezdotykowych oraz dezynfekcji przez zanurzenie), metod nadzoru nad właściwą realizacją ...
akt IIC 50/14) ,
-procedurę postępowania po ekspozycji na krew i inny potencjalnie infekcyjny materiał (k. 850-856 akt IIC 50 ...
pracowników (k. 871-878 akt IIC 50/14) ,
-procedurę sprzątania i dekontaminacji powierzchni i sprzętu w WZZOZCLChPiR w Ł., w tym załącznik nr 10 ...
którzy nie są sanitariuszami. Sanitariusz jest uprawniony do transportu chorego i jego pielęgnacji. Nigdy powód nie dopuszczał do takich czynności pracownika ...
Powód zatrudnił odpowiednią ilość sanitariuszy, by byli do dyspozycji pozwanego i nie zajmowali się np. czynnościami porządkowymi. Zdarza się, że sanitariusz jedzie z pacjentem do innego szpitala i nie ma go kilka godzin.
Wskaźnik zatrudnienia sanitariuszy określił szpital. Powód zapewnił należytą obsługę ze strony sanitariuszy i nawet, jakby było ich mniej, to pracowali w nadgodzinach. Nie ...
powoda od pozwanego w trybie art.23[1 ]kodeksu pracy i nadal legitymowali się posiadanymi uprawnieniami (dowód: pismo powoda k. 312 ...
posiadaniem kursu sanitariusza lub opiekuna medycznego, natomiast na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii zapewnił pracowników z udokumentowanym kursem sanitariusza bądź opiekuna ...
dzień 6.11.2013r., wykaz kwalifikacji pracowników-kopie dyplomów i kopie zaświadczeń k. 248-299 akt IIC 799/14, wykaz ...
badań k. 329-332 akt IIC 799/14, kserokopie zaświadczeń i dyplomów k. 207-257 akt IIC 50/14, zeznania świadka ...
czas 00:31:44 ).
Najczęściej na oddziale są dwie salowe i dzielą się obowiązkami. Mają na sprzątanie około 12 godzin. One ...
J. G. była brygadzistką na obiekcie. Ustalała grafik dla salowych i kontrolowała ich pracę (dowód: zeznania świadka J. G. k. 632 ...
miejscu, nie wymagały wpisywania do protokołów, wystarczyłaby ustna uwaga. Jednak i nawet takie uchybienia były wpisywane do protokołów (dowód: zeznania świadka ...
ramienia strony powodowej przy kontrolach, kiedy ma przychodzić pielęgniarka naczelna i pielęgniarka epidemiologiczna (dowód: zeznania świadka J. G. k. 632 czas ...
00:31:44 ).
Polimer ma spełniać przede wszystkim funkcje ochronne i ze względu na specyfikę miejsca zachowanie funkcji estetycznych nie jest ...
pracownikami pozwanego, tym bardziej, że wymaga to współdziałania personelu medycznego i pielęgniarskiego, jak i samych pacjentów. Korytarze, na których kładziony jest polimer są wyłączone ...
polimer, zostawiają zabrudzenia, rysy, czasami zdarzają się medyczne pilne przypadki i wtedy korytarz musi być udostępniony. O terminie kładzenia polimerów informowani są przez pracowników powoda, pacjenci i personel medyczny. Prace przy polimerach dostosowane są do czynności pielęgnacyjnych i medycznych. Pracownicy pozwanego zawsze starali się dotrzymać umówionych terminów wykonania usługi, a ewentualne opóźnienia wynikały z pracy oddziału szpitalnego i zaplanowanych zajęć, które uniemożliwiały kładzenie polimeru. Strona powodowa poprawiała estetykę ...
Nie można jednak tego uniknąć, w sytuacji, gdy po sprzątaniu i dezynfekcji osoby odwiedzające siadają na łóżkach, krzesłach, dotykają szafek, stawiają ...
w ogóle nie był zabezpieczony, żadna próbka nie była plombowana i nie wiadomo, co działo się z nią w laboratorium(dowód ...
59.k. 634 czas 01:35:51).
Utrzymanie czystości wentylatorów i mycie lamp również należało do obowiązków salowych.Pielęgniarka oddziałowa zgłaszała do działu technicznego, że salowa chce myć lampy i wentylatory, bowiem pracownik techniczny musi je rozkręcić, gdyż są to ...
czystość lamp, raz na trzy miesiące muszą być lampy rozkręcone i umyte od środka. Pozwany miał zarzuty co do zakurzenia lamp ...
czy muszek w obudowie lamp. Salowe wykonywały czynność mycia lamp i wentylatorów zgodnie z harmonogramem. Tam, gdzie były zakładane moskitiery był ...
r. przeprowadziła szkolenie pracowników powoda w zakresie instrukcji izolacji pacjenta i zawierało ono w sobie wszystkie inne procedury. Szkoliła, również pracowników ...
z prawidłowego mycia rąk. Panie sprzątające miały pokazać jak myją i dezynfekują ręce. Preparat należało wetrzeć w ręce, a następnie musiał ...
26:54).
Raz pielęgniarka epidemiologiczna w izbie przyjęć zrobiła eksperyment i zaprosiła do niego salowe i pielęgniarki. Wszyscy mieli umyć i zdezynfekować ręce, następnie wkładano ręce pod specjalną lampę, by wykryć ...
51)
W całym szpitalu okna myte są raz na kwartał i grafik jest tak układany, by mycie nie wypadało zimą. Pozwany ...
myte w październiku 2013r. od strony wewnętrznej, jak zewnętrznej i pozwany nie miał wtedy uwag. W listopadzie okna zostały umyte ...
powodu braku klamki. Salowa poprosiła pracownika technicznego, by otworzył okno i wtedy zostało umyte (dowód: zeznania świadka T. R. (1) k ...
praktyce, jaką przyjęła, nie musiała wtedy dźwigać 5 litrów płynu i pompka precyzyjnie odmierzała płyn. Pompką dozowano płyn do miarki. W ...
naruszono jednak zasad higieny, bowiem nie jest to gabinet zabiegowy i w danej chwili nie musiał być jej dezynfekowany (dowód: zeznania ...
zbierane są po godzinie 18-stej. Ładowane są na wózki i transportowane do pomieszczenia odpadów medycznych, bądź śmietnika. Mogło się zdarzyć ...
dnia okazało się, że przyszła ekipa, która zakłada rolety, karnisze i znowu pozostawiono bałagan. Zaszła znowu konieczność sprzątania po tych robotnikach ...
socjalnego do spożywania posiłków. Pracownicy spożywali posiłki w kuchence oddziałowej i zostawiali swoje śniadania w szafkach. Nic się nie psuło, bo ...
posiłek. Gdyby szpital udostępnił pomieszczenie, to powodowa firma zorganizowałaby wyposażenie i byłoby to miejsce do spożywania posiłków.
Nie można sformalizować godzin ...
z pracownikami powodowej firmy mają pomieszczenie, gdzie mogą spożyć posiłki i nie ma wtedy problemu. Na innych oddziałach jest sytuacja problematyczna. Nawet, gdy salowa je śniadanie i musi pilnie gdzieś pobiec, by coś zrobić, to od razu ...
dobre. Zdarza się czasami poniżanie pracowników powoda przez pracowników pozwanego i są niestosowane uwagi pod ich adresem. Pracownicy powoda pisali do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni (...) w K., że są obiektem mobbingu. Pracownik ...
przepustek na samochody. Potrzebny był internet, niezbędny w pracy powoda i z tym też był problem (dowód: zeznania świadka J. G ...
powodów z dnia 12 marca 2015 roku skierowanego do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni (...) w K. k. 969 akt IIC 5014 ...
umową. W związku z powyższym, w miesiącach: lipcu, sierpniu wrześniu i październiku 2013r. powodowie wykonali usługi na zmniejszonej powierzchni (zgodnie ...
40-67akt).
Powodowie w miesiącu czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu i październiku wykonali prawidłowo i w sposób pełny usługi objęte umową w pomieszczeniach, które nie ...
dokonali dwóch potrąceń wzajemnych należności na kwotę 2.283,22 i 835,54 złotych. W związku z powyższym, do zapłaty z ...
2013r. powodowie (każdy z osobna) wystawili faktury VAT nr: (...) i (...). Faktury zostały doręczone pozwanemu w dniu 1 sierpnia 2013 roku ...
zostały wystawione korekty, odpowiednio do faktury VAT nr: (...) - korekta Nr (...) i korekta nr (...)i do faktury VAT Nr FV (...)- korekta Nr (...).
Uwzględniając w/w ...
r. powodowie (każdy z osobna) wystawili faktury VAT nr: FV/(...) i VAT nr: FV/(...) Faktury zostały doręczone pozwanemu w dniu 2 ...
r. powodowie (każdy z osobna) wystawili faktury VAT nr: FV/(...)i FV/(...). Faktury zostały doręczone pozwanemu w dniu 1 października 2013 ...
2013r. powodowie (każdy z osobna) wystawili faktury VAT nr: (...) i FV/(...). Faktury zostały doręczone pozwanemu w dniu 5 listopada 2013 ...
odpisy faktur VAT Nr: FV/(...); odpisy korekt do faktur Nr: (...)i Nr (...), odpisy faktur VAT Nr: FV/(...), FV/(...); odpisy korekt do ...
strefie oraz stawek określonych w paragrafie 14 umowy, tj.: strefa I:
5.675,74 m2x 7,00 złotych brutto ...
kwota 185.903,05 złotych (dowód: odpisy faktur VAT Nr: (...) i FV/(...)k. 48-49 akt IIC 799/14 ).
Pismem z ...
kwotę 47.046,26 złotych.
(dowód: odpisy faktur VAT Nr: (...) i FV/(...)k.52-53 akt IIC 748/14).
Powodowie w miesiącu grudniu 2013r. prawidłowo i w sposób pełny wykonali usługi objęte umową (dowód: odpisy potwierdzenia wykonania usługi w miesiącu grudniu 2013 roku i marcu 2014 roku k. 40-51 akt IIC 748/14 ...
kwotę 47.046,26 złotych.
(dowód: odpisy faktur VAT Nr: (...) i FV/(...), nr (...); FV/(...)k. 52- 55 akt IIC 749/14 ...
dnia 17 maja 2013 roku wraz z załącznikiem nr 1 i aneksem.
Termin płatności, na podstawie § 15 umowy wynosił 30 dni ...
doręczenia pozwanemu faktur VAT.
Powodowie w marcu 2014 roku prawidłowo i w sposób pełny wykonali usługi objęte umową (dowód: odpisy potwierdzenia wykonania usługi w miesiącu grudniu 2013 roku i marcu 2014 roku k. 40-51akt IIC 748/14 ...
wykonawców za wskazane miesiące. Uznał, że powodowie nieprawidłowo wystawiają faktury i tym samym brak jest wymagalności roszczenia (dowód: zeznania świadka J ...
pełnomocnika konsorcjum ( Spółdzielnię (...) w K.) za wykonaną usługę sprzątania, transportu i opieki (jednostką na podstawie, której wylicza się wysokość wynagrodzenia powinien ...
z załączonymi protokołami zawierającymi potwierdzenie wykonania usługi, ilość sprzątanych metrów i ocenę jakości.
Pozwany przy tak przyjętej interpretacji umowy, wielokrotnie wzywał ...
złotych,
(dowód: noty księgowe, protokoły kontroli wewnętrznej, protokoły kontroli czystości i pisma pozwanego k. 127-200 , 202-214, 217-226 akt ...
polimeru (dowód: noty księgowe, protokoły kontroli wewnętrznej, protokoły kontroli czystości i pisma pozwanego k. 127-200 , 202-214, 217-226 akt ...
polimeru w ciągu komunikacyjnym łączącym izbę przyjęć z oddziałem neurologii i oddziałem wewnętrznym- były usuwane. Położenie polimeru w tym miejscu w ...
951 czas 02:37:35-03:25:38).
Wszystkie stwierdzane i wykazywane w protokole kontroli wewnętrznej przez pracowników pozwanego nieprawidłowości, były ...
1) za każdym razem pilnował, by usunąć wszystkie uchybienia, a i dodatkowo składał pisma wyjaśniające i tak, np: w piśmie z dnia 4 grudnia 2013r ...
mogą być wykonywane z uwagi na obecność pacjentów w poradni i w pokojach lekarzy, a po trzecie wolnego, dodatkowego pracownika mogłem ...
na umywalkach.
2. Pomieszczenie gospodarcze zostało uprzątnięte, pracownik dodatkowo przeszkolony i poinstruowany z zakresu organizacji pracy. Dodatkowo system pracy przeorganizowano, po ...
uprzedniej konsultacji z kierownikiem poradni, tak by uzyskać lepszą wydajność i jakość wykonywanej pracy, bez konieczności lawirowania pomiędzy pacjentami.
3.Usterki ...
informował, że podłogi na poradni zostały wciągnięte do harmonogramu prac i kładzenia polimerów".
(dowód: pismo T. R. (1) skierowanego do B ...
nr (...) dotyczącego kontrolowanego obszaru- oddziału Neurologia informowało, że:
" Usunięto kurz i pajęczyny na roletach okiennych i we wnękach okiennych (sala 21). oraz kurz na przedmiotach wiszących ...
oddziale Neurologii wymienione zostały miarki do dozowania płynów. Są większe i bardziej precyzyjne. Ponownie poinformowano personel o sposobie dozowania środków chemicznych i do dezynfekcji.(2.12.2013). Usterka dotycząca polimeru została usunięta. Na obu piętrach wymieniono warstwę polimerów. (27 i 29.11.2013)". (dowód: pismo k. 574 akt IIC 50 ...
47:07 ).
Powód przeprowadzał szkolenia swoich pracowników w zakresie przygotowania i stosowania preparatów do dezynfekcji oraz przeprowadzania dezynfekcji na oddziałach szpitalnych ...
raz koleiny zostały przeszkolone z zakresu przygotowywania preparatów do dezynfekcji i mycia. Pani była tak zestresowana, że mimo iż doskonale wie ...
przejęta przez naszą firmę, która pracuje w szpitalu szereg lat i w stresie jak sama powiedziała "gadała głupoty"."
(dowód: pismo T ...
21 lutego 2014 roku, 3 marca 2014 roku, 20 maja i 22 maja 2014 roku i potwierdzały usuwanie w trybie natychmiastowym wskazywanych mu przez pracownika pozwanego ...
pilota do wezwań w Sali 18 w Oddziale D1 i przeszklono pracowników z zakresu dezynfekcji powierzchni dotykowych.
Dnia 28.02 ...
sposobie oczyszczania go z kurzu. Doczyszczono umywalki. Pojemniki na mydło i płyn dezynfekujący zostały umyte, zdezynfekowane. Pojemniki napełnione płynami i opisane. Usunięto pajęczyny. Zaplanowano doczyszczenie wykładziny i położenie warstwy polimeru w najbliższym możliwym terminie. Dostarczono odpowiednie preparaty ...
do przecierania urządzeń medycznych. Ponownie przeszkolono pracownika w zakresie mycia i dezynfekcji pomieszczeń szpitalnych.
W zakresie realizacji protokołu (...) z dnia 16 ...
zakresie postępowania z powierzchnią skażoną biologicznie. Wskazane łóżka ponownie odkurzono-i zdezynfekowano (dowód: pisma kierownika obiektu k. 973- 976 akt IIC ...
51:09).
Mimo usuwania stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie pozwany i tak naliczał kary umowne, było to z tzw. "automatu", bezzasadnie ...
ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie prowadzi do utworzenia jednostki organizacyjnej, która mogłaby być ...
nie określają wprost, czy lider konsorcjum jest j podmiotem świadczący i fakturującym wykonane usługi.
Zgodnie z ustawą VAT obowiązek wystawiania faktur ...
strony nie kwestionowały wiarygodności dokumentów prywatnych związanych z zawarciem, jak i realizacją umowy o świadczenie usług, w tym protokołów kontroli czystości ...
dyplomów pracowników powodów, pism kierowanych do powodów przez pozwanego, jak i przez pozwanego do powodów.
2. Sąd w toku procesu przesłuchał ...
Marta Górecka-Wilczyńska -k. 1188 czas 01:12:55) uchybień i nieprawidłowości w realizacji umowy, jednakże wykazali, że w terminie wyznaczonym ...
prywatnymi, były one usuwane, poza jednym przypadkiem nieterminowego położenia polimeru i to z powodu niezawinionego przez pracowników firmy sprzątającej. Za niesprzątnięcie ...
nie przestrzegała procedury higieny rąk (chodziła w rękawiczkach po oddziale i klatce schodowej), w Oddziale CII nieprawidłowo opisano pojemnik z płynem ...
używała czerwonej ściereczki do mycia drzwi wejściowych, płukała ściereczki żółte i niebieskie zamiast wymienić je na nowe, nie potrafiła powiedzieć jak ...
dezynfekcji powierzchni skażonej materiałem biologicznym, zbyt mała ilość ściereczek niebieskich i żółtych nieadekwatna do ilości pomieszczeń i zasad sprzątania-niedobry na wózku i w magazynie porządkowym". Ponownie naliczono karę umowną. Brak jest jakichkolwiek ...
akt IIC 50/14) ,
-procedurę postępowania po ekspozycji na krew i inny potencjalnie infekcyjny materiał (k. 850-856 akt IIC 50 ...
pracowników (k. 871-878 akt IIC 50/14) ,
-procedurę sprzątania i dekontaminacji powierzchni i sprzętu w WZZOZCLChPiR w Ł., w tym załącznik nr 10 ...
marzec 2014r. nie można czynić powodowi zarzutu ich nieprzestrzegania i naliczać z tego tytułu kary umowne.
5. Stanowisko (...) k. 693 ...
Sąd Najwyższy w wyrokach z dnia 15 stycznia 2010 roku, I CSK 199/09, ŁEX nr 570114 oraz z dnia 9 maja 2007 roku, II CSK 77/07, LEX nr 485864, Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 6 grudnia 2013 roku, sygn. akt I Aca 561/13, LEX nr 1409078, Sąd Apelacyjny w Warszawie ...
w wyroku z dnia 9 maja 2013 roku, sygn. akt I Aca 70/13, LEK nr 1314795, Sąd Apelacyjny w Krakowie ...
w wyroku z dnia 4 września 2012 roku, sygn. akt I Aca 676/12, LEX nr 1236712).
Nie są to opinie biegłych sądowych i nie mają przymiotu , o którym mowa w przepisie art. 278 ...
w wyrokach z dnia 25 czerwca 2010 roku, sygn. akt I CSK 544/09, LEX nr 737245, z dnia 15 stycznia 2010 roku, sygn. akt I CSK 199/09, LEX nr 570114, z dnia 8 czerwca 2001 roku, I PKN 468/00, OSNP 2003 r. nr 8, poz. 197 ...
w wyroku z dnia 4 grudnia 2012 roku, sygn. akt I Aca 119/12, LEX nr 1246842, sygn. akt I Aca 561/13, LEX nr 1409078, Sąd Apelacyjny w Warszawie ...
w wyroku z dnia 9 maja 2013 roku, sygn. akt I Aca 70/13, LEX nr 1314795, Sąd Apelacyjny w Łodzi ...
w wyroku z dnia 19 lutego 2013 roku, sygn. akt I Aca 1121/13, LEX nr 1311975, Sąd Apelacyjny w Warszawie ...
pełni podzielić uwagi strony powodowej co do jakości tej opinii i dość rażących błędów popełnionych w opiniach pisemnych. Rozważania biegłej, co ...
usługi stanowią wykroczenie przez biegłą poza zlecony jej przedmiot opinii i w tym zakresie opinia nie może być brana pod uwagę ...
Sądu, a nie biegłej. Biegła nie zrozumiała postawionego jej zadania i wykroczyła poza jego zakres. Biegła, podając liczbę metrów w poszczególnych ...
strony aneksem przy zawieraniu umowy. Zgodnie z tym załącznikiem strefa I obejmowała 5.675,74 m[2], strefa II 3.698 ...
2].
Nadto, biegła nieprawidłowo podała ilość metrów kwadratowych Oddziału (...) (strefa I). Biegła powinna podać powierzchnię 773,51 m [2] (vide: protokoły ...
1 do umowy. Popełniona pomyłka spowodowała nieprawidłowości dalszych obliczeń biegłej i stwierdzeń zawartych w opinii o niezgodności faktur z protokołami wykonania ...
potwierdzenia wykonania usługi). Łączna powierzchnia wskazana w protokołach jest prawidłowa i zgodna z załącznikiem nr 1 do umowy. Biegła powinna dostrzec taką omyłkę w protokołach i zweryfikować przydział powierzchni do poszczególnych stref z treścią załącznika nr ...
wzięła w ogóle pod uwagę.
Te dwie okoliczności (pomyłka biegłej i niezweryfikowanie powierzchni stref z załącznikiem nr 1 do umowy) powodują ...
powodowie wystawili dwie faktury na kwotę 138.856,79 złotych i 47.046,26 złotych. Kwota faktur odpowiada powierzchniom z załącznika ...
do umowy pomnożonym przez odpowiednie stawki przyjęte w umowie:
Strefa I:
5.675,74 m2 x 7,00 złotych brutto ...
2 733,51 m[2] zamiast 773,51 m[2] i nie uwzględniła błędnego zaliczenia powierzchni 55,31 m[2] do ...
umowy.
Jedynie wnioski biegłej zawarte w opinii ustnej są logiczne i przekonywujące co do tego, że powodowie byli uprawnieni do wystawiania dwóch faktur i zawierają one wszystkie niezbędne elementy.
Sąd Okręgowy zważył, co następuje ...
należy podnieść, że:
1. co sytuacji prawnej konsorcjum
W orzecznictwie i przez większość przedstawicieli doktryny umowa konsorcjum jest zaliczana do kategorii umów nienazwanych i traktowana jest jako umowa spółki prawa cywilnego, do której stosuje ...
które w konkretnym przypadku wykazują cechy określone w art. 860 i n. k.c. Jako jedną z cech, która może odróżniać ...
przepisów należy uwzględniać istotę stosunku prawnego z umowy nienazwanej konsorcjum i ewentualne różnice pomiędzy istotnymi elementami tego stosunku a elementami kodeksowego ...
w całości lub w części, stosownie do zakresu stwierdzonych różnic i podobieństw. Stosowanie odpowiednie przepisów może jednak także oznaczać, że określone ...
stosunku prawnego, konstrukcji majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej (art. 863 i art. 785 § 1 k.c.).
Do umowy konsorcjum, która nie ...
ma zastosowania konstrukcja majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej (art. 860 i nastp. k.c.). (por. wyrok s.apel.w Białymstoku 2012-10-17 I ACa 460/12).
Przedłożona przez stronę powodową umowa konsorcjum nie ...
do przyjęcia na zasadzie analogii stosowania przepisów o spółce cywilnej i przyjęcia istnienia po stronie powodowej solidarności biernej, czy czynnej.
Zgodnie ...
wyrok SA w Katowicach z dnia 28 lutego 1992 r., I Acr 42/92, OSA 1993, z. 4, poz. 23). Natomiast ...
umów, do których zawarcia należało zachować szczególną formę. W doktrynie i orzecznictwie przyjmowano różne rozwiązania, które miały służyć ochronie praw podmiotowych ...
pozwany w przedmiotowej sprawie nie uczynił SIWZ integralną częścią umowy i nie powołał jej w załącznikach do umowy, to nie może ...
jednocześnie wątpliwości, że ma ta specyfikacja istotne znaczenie dla ukształtowania i interpretacji postanowień umownych.
3. co do zakresu kompetencji lidera konsorcjum i jego roli przy rozliczenia z pozwanym
Wprawdzie postanawiania SIWZ wyraźnie wskazują w pkt 8, że wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem /liderem/, to nie oznacza ...
objętej usługą w strefie IV * 10,47 zł brutto,
a "I.+" sp. z o.o miało fakturować usługę kompleksowego utrzymania czystości ...
strefach, zgodnie z:
suma:
ilość metrów objętej usługą w strefie I * 7,00 zł brutto, oraz
ilość metrów objętej usługą w ...
ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, gdzie obowiązek wystawiania faktur VAT ciąży przede wszystkim na ...
wykonywanych przez członków konsorcjum usług. Należało wyodrębnić usługę transportu sanitarnego i usługę opiekuńczo - pielęgnacyjną. Usługi te podlegają zwolnieniu podatkowemu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Usługa sprzątania podlega opodatkowaniu stawką w wysokości 23%.
-umowa ...
więcej faktury VAT. Wykonanie części usługi przez Spółdzielnię (...) w K. i części przez (...) +" sp. z o.o. obligowało powodów do wystawienia ...
których mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług są zobowiązani wystawić faktury VAT, jako dowód dokumentujący dokonanie ...
obowiązek wystawienia jednej faktury.
4. co do prawidłowości wystawienia faktur i wymagalności roszczenia
Zgodnie z ustawą z dnia 12 czerwca 2003 ...
wymagalność roszczenia zależy wyłącznie od dwóch czynników: wykonania świadczenia niepieniężnego i dostarczenia dłużnikowi faktury lub rachunku. Nie jest możliwe uzależnianie tej ...
niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposoby ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, a następnie od 1 stycznia 2014 roku zgodnie z ...
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz ...
których mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług są zobowiązani wystawcy faktury VAT jako dowód dokumentujący dokonanie transakcji.
Powodowie wykazali zakres usług i miarę, którą strony przyjęły, jako podstawę do określenia ceny. Nigdzie ...
wykonania zlecenia może mieć miejsce zarówno przy zawarciu umowy, jak i w toku jej wykonywania. Wskazówki mogą mieć charakter szczegółowy i imperatywny, ale również mogą mieć charakter ogólny.
Przepis art. 735 ...
dłużnika, zob. np. orz. SN z 17 maja 1966r., I CR 109/66, OSN 3/67, poz. 52), stanowi stan ...
z treści zobowiązania, dochodzi do "nienależytego" wykonania. Odróżnienie sytuacji niewykonania i nienależytego wykonania nie zawsze jest proste, chociaż z reguły nie ma to większego znaczenia, jako że konsekwencje niewykonania i nienależytego wykonania są podobne. W doktrynie proponuje się wyróżnienie w modelu należnego świadczenia jego cech konstytutywnych i uzupełniających Jeżeli to, co zostało przez dłużnika zrealizowane, nie odpowiada ...
musi też uwzględniać dwa integralne elementy składowe o charakterze obiektywnym i subiektywnym. Element subiektywny to szeroko rozumiana bezprawność postępowania. Zachowanie sprawcy ...
ludźmi. W takiej sytuacji możemy mówić o przedmiotowej niewłaściwości postępowania i postawić z tego tytułu zarzut, skierowany przeciwko działającemu. Element subiektywny ...
Jest to więc niewłaściwość zachowania się związana z momentem przewidywania i momentem woli. Sprawcy stawiamy tutaj zarzut, że podjął on i wykonał niewłaściwą decyzję lub też że nie uczynił tego co ...
doprowadza przez to, że nie dochowuje należytej staranności, chociaż powinien i mógł postąpić prawidłowo. W sytuacji gdy uchybienia dłużnika są bardzo poważne i wysoki jest stopień naganności jego postępowania mówi się o tzw ...
to przy ocenie zachowania dłużnika trzeba zmierzać do jej obiektywizacji i generalizacji. W tym celu konstruuje się więc pewne wzorce i modele postępowania, które następnie konfrontuje się z konkretnym zachowaniem dłużnika ...
w ramach, których działa dłużnik, przy czym nie chodzi tylko i wyłącznie o stosunki prawne lecz także o szeroki kontekst relacji ...
na ochronę interesy drugiej strony, co jest konsekwencją obowiązku lojalności i sumienności w stosunku do kontrahenta. Poziom wymaganej staranności jest zatem ...
nie jest zatem określany w odniesieniu do indywidualnych cech podmiotowych i możliwości konkretnego dłużnika wykonującego zobowiązanie, ale w relacji do zobiektywizowanego ...
zauważyć, w praktyce obie oceny będą się niejednokrotnie zbiegać. Precyzyjne i szczegółowe określenie powinności dłużnika w zobowiązaniu, odbiegające od sytuacji typowych ...
się nie zastąpi jeszcze kryteriów wymaganej staranności zachowania. Nawet bowiem i w takich sytuacjach będzie to jednak staranność ogólnie wymagana ze ...
bardziej zawężony jest punkt odniesienia dla oceny staranności zachowania dłużnika i tym silnej jest ona determinowana przez charakter danego stosunku prawnego ...
może być wykonane nienależycie, ale z zachowaniem należytej staranności). Treść i rodzaj zobowiązania może zatem wskazywać na poziom uzasadnionych oczekiwań wobec ...
jest stałe, gdyż jego zakres oraz treść jest pochodną rozlicznych i zmiennych w czasie elementów. Jest ono chociażby uzależnione od ogólnego ...
zasady współżycia społecznego, ukształtowane zwyczaje, reguły zawodowe. Zgodnie z ustalonym i dominującym poglądem pojęcie należytej staranności jest przeciwieństwem zachowania zawinionego, a ...
należy do treści zobowiązania, ale jest także konstruowana w oparciu i na podstawie mierników nie należących do treści zobowiązania. To m ...
oraz jako odrębnie wskazywana okoliczność, za którą dłużnik ponosi odpowiedzialność i jako taka objęta domniemaniem odpowiedzialności zgodnie z regułami określonymi w ...
na to, czy z samego charakteru takiego stosunku, jego rodzaju i treści płyną jakieś konkretne wskazania dotyczące profesjonalnych wymagań wobec dłużnika ...
prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika określać będzie uzasadnione oczekiwania kontrahenta i w konsekwencji miary wymaganej staranności (por. uchwała SN z 18 ...
zastosowanie w stosunku do dłużnika zarówno w umowach jednostronnie, jak i obustronnie profesjonalnych. Jak się wydaje, kryterium działalności gospodarczej ma na ...
tego stanowiska, to również podmioty nie posiadające formalnego statusu przedsiębiorcy i naruszające administracyjnoprawny obowiązek zgłoszenia działalności do rejestru przedsiębiorców, ale de ...
nie nadających się wyegzekwować, oderwanych od doświadczenia uwzględniającego reguły zawodowe i konkretne okoliczności, a także określony typ stosunków (tak SN w ...
zobowiązania umownego, gdyż:
-zaistniałe uchybienia wykazywane przez świadków pozwanego, a i potwierdzone złożonymi dokumentami wprawdzie zaistniały, ale powód w wyznaczonych terminach ...
by realizować usługę o dobrej jakości z uwzlędnieniem specyfiki obiektu i charakteru działalności pozwanego,
-o staranności pracowników powoda świadczy fakt, że StacjaS. E.nie wymierzyła kary za brak utrzymania porządku i higieny oraz zagrożenie epidemiologiczne, a pozwany nigdy nie korzystał z ...
mieli pracownicy powoda w położeniu polimerów, ale charakter tej czynności i specyfika pracy wymagały bezwzględnego współdziałania strony pozwanej, co nie zawsze ...
por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2013 r. I CSK 748/12, legalis),
- powodowie przejęli pracowników pozwanego, a zatem personel wykwalifikowany, do ...
są natomiast obowiązani do osiągnięcia rezultatu w postaci nieprzerwanego, trwałego i pełnego utrzymania czystości przez całą dobę, co w przypadku świadczenia ...
Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 czerwca 2013 r. I ACa 343/13, legalis).
Naliczanie kar umownych w przedmiotowej sprawie ...
przez cały czas jej dotychczasowego trwania z należytą starannością, ale i z tego powodu, że pozwany wielokrotnie naliczał kary umowne automatycznie ...
zgodnie z umową powinien wyznaczyć odpowiedni czas na usunięcie uchybień i dopiero po jego bezskuteczny upływie naliczać kary. Zdarzało się i tak, że wyznaczono czas na usunięcie uchybień, pracownicy powoda wykonali potrzebne czynności, ale i tak kara umowna była naliczana, wręcz automatycznie .
Jeżeli strony ustaliły ...
Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2013 r. I ACa 1311/12 LEX nr 1313316).
W ocenie Sądu, wielkość ...
pracowników powoda, niewypłacanie przez wiele miesięcy bezspornej części wynagrodzenia, powoduje i nawet to, w ocenie Sądu, że naliczanie kar umownych i żądanie ich uwzględnienia w ramach zarzutu potrącenia (art. 498 k.c.), jest nadużyciem prawa podmiotowego przez pozwanego i nie zasługuje na ochronę (art. 5 k.c.).
Jedną z ...
się natomiast w tym, iż zarówno samo jej zastrzeżenie jak i szczegółowe jej uregulowanie zależą od umownego uznania i ułożenia przez strony. Ma do niej zatem w pełni zastosowanie ...
umów (por. wyrok Sądu Najwyższego z 20 maja 1998 r., I CKN 671/97, Lex nr 519197).
Ocena skuteczności postanowienia umownego ...
charakterze imperatywnym, w kontekście ograniczeń swobody umów, obejścia prawa, jak i ewentualnej sprzeczności z zasadami współżycia społecznego (art. 58 § 1 i 2 k.c.). Zasada swobody umów (art. 353[1] k ...
współżycia społecznego jest zagadnieniem kontekstu faktycznego, tj. okoliczności danego wypadku, i jakakolwiek próba uogólnień adekwatnych do każdej sytuacji byłaby z góry ...
wolności działalności gospodarczej jednej ze stron, naruszeniu zasad uczciwego obrotu i lojalności wobec kontrahenta (por. uzasadnienie uchwały składu siedmiu sędziów Sądu ...
Lex nr 186899; z dnia14 stycznia 2010 r., IV CSK 432/09, Lex nr 564991;).
Generalnie nie jest wykluczone uznanie ...
Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 listopada 2013 r. I ACa 491/13, legalis).
Mając na uwadze:
prawidłowe wykonanie przez ...
zatem tytułem wynagrodzenia łącznie za miesiąc czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i październik kwoty 895.618,85 złotych oraz tytułem skapitalizowanych odsetek ...
242,42zł, bowiem trudno ustalić, w jaki sposób powodowie i w jakich proporcjach oraz na poczet których faktur zaspokoili swoje ...
dochodzą zatem tytułem wynagrodzenia łącznie za miesiąc grudzień 2013 roku i miesiąc marzec 2014 roku kwoty 371.806,10 złotych oraz ...