I C 346/12 – Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu – 2013-11-26 56 fragmentów Premium

2013-11-26

Sygn. akt I C 346/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 listopada 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Dorota Stawicka-Moryc Protokolant ...

po stronie pozwanego - (...) SA z siedzibą w W. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 1.746 ...

kwotę 84.742 zł tytułem nieopłaconych kosztów sądowych. Sygn. akt I C 346/12 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 3 listopada 2011 ...

B.-J.). Zamawiający ustanowił konsorcjum firm : (...) Sp. z o.o. i (...) SA Oddział w Polsce jako Inżyniera Kontraktu, pełniącego jednocześnie funkcję ...

mikrotunelingu, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej. W konsekwencji Wykonawca i Zamawiający podpisali zmianę nr 1 do kontraktu w dniu 17 ...

nie mógł przewidzieć. Inżynier Kontraktu wydał wykonawcy polecenie usunięcia usterki i zaakceptował metodę do jej wykonania. Wykonawca opracował kosztorys, który został ...

w trybie klauzuli 53 FIDIC roszczenie o zapłatę za prace i koszty związane z usunięciem przedmiotowego kanału w piśmie z dnia ...

na odcinku przy ul. (...), na którym wystąpiła awaria. Po ukończeniu i odbiorze wykonanych prac przez Inżyniera Kontraktu reprezentującego Zamawiającego i Użytkownika (...) W., powód w dniu 12.07.2011r. wystawił ...

W odpowiedzi na pozew strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa i obciążenie powoda kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego. Strona ...

gruntowe spowodowały powstanie zapadnięć rurociągów już na przełomie lat 2007 i 2008. W tym czasie na polecenie Inżyniera powód zlecił wykonanie opinii i badań oceniających warunki gruntowo-wodne na terenie budowy. Potwierdzały one ...

2) wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność, bezpieczeństwo i metody użyte przy budowie, Wykonawca ponosi zatem odpowiedzialność za skuteczność ...

rozpoczęcia robót powód uzyskał informacje na temat rzeczywistych warunków gruntowych i wodnych na terenie budowy i na podstawie posiadanej wiedzy zapewnił pozwanego o skuteczności metody mikrotunelingu ...

okoliczności, które uznane zostały za możliwe przyczyny powstania osiadania studni (...) i kanału. W tym stanie powołanie się przez powoda na zwolnienie ...

wykopu dokładnie zapoznał się ze stanem gruntu w tym miejscu i nie zgłaszał żadnych uwag Inżynierowi lub powodowi co do konieczności ...

miejsce później w trakcie wykonywania robót. Natomiast opinie z marca i kwietnia 2011r. nie uwzględniają faktu wykonywania skutecznej naprawy studni ...

postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 1973 r. (sygn. I CZ 27/73, LEX nr 7241) interes prawny, o którym mowa w art. 76 i 78 § 2 k.p.c, należy pojmować szeroko i przyjąć, że zachodzi on w każdym wypadku, w którym rozstrzygnięcie ...

spłaty zaciągniętych zobowiązań (w tym z tytułu ww. kredytu bankowego) i w efekcie doprowadziło do upadłości spółki. W aktualnym stanie rzeczy ...

ubocznego, wpłynie zarówno na skład masy upadłości spółki PPUH (...) jak i na szanse przyszłego powództwa wobec Gminy W. o naprawienie szkody ...

doszły do porozumienia w sprawie utworzenia konsorcjum w celu wykonania i złożenia oferty na realizację zdania pod nazwą "rozbudowa (...) -etap (...) (B ...

2009 do 06 listopada 2009r. Suma ubezpieczenia obejmująca dział - I szkody materialne zgodnie z aneksem Nr (...) z dnia 12.08 ...

000 zł oraz obejmująca ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich i wynosi 300 000 Euro na wszystkie zdarzenia. Interwenient uboczny poparł stanowisko i wnioski dowodowe wyrażone przez pozwanego, wniósł o oddalenie powództwa, bowiem twierdzenia i zarzuty powoda podane w pozwie nie są poparte żadnymi dowodami ...

usunięcia skutków szkody jaka miała miejsce na terenie prowadzonej inwestycji i kosztów tych prac. Z tych względów w ocenie interwenienta ubocznego ...

Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowo - Handlowego (...) Spółki z o ...

strony pozwanej. Zamawiający ustanowił konsorcjum firm : (...) Sp. z o.o. i (...) SA Oddział w Polsce jako Inżyniera Kontraktu, pełniącego jednocześnie funkcję ...

W dniu 8.01.2008r. strona powodowa zleciła opracowanie i wydanie opinii na temat bezwykopowych technologii realizacji przewodów kanalizacyjnych w ...

zastosowanie technologii mikrotunelowania, zwłaszcza technologii z systemem płuczkowym umożliwi szybsze i bezpieczniejsze wykonanie prac. Po zleceniu sporządzenia opinii w dniach 30 ...

się do Inżyniera Kontraktu informując, iż prowadzenie prac w dotychczasowej i przyjętej w projekcie technologii powoduje powstanie zagrożeń : wystąpienia katastrofy budowlanej oraz zagrożenia zdrowia i życia ludzi, dodatkowe prace awaryjne i związane z tym koszty dla zamawiającego, zagrożenie terminowego wykonania kontraktu ...

końcowych stwierdzono, że ze względów bezpieczeństwa wykonywanych robót, bezpieczeństwa pracowników i przyszłych użytkowników terenu oraz bezpieczeństwa zabudowy terenu, winno się zmienić ...

dniu 17.06.2008r. powód oraz Inżynier Kontraktu sporządzili i podpisali protokół konieczności. Zmienność warunków geotechnicznych została potwierdzona opinią geotechniczną ...

wypływu wody, tym samym pozwala wykluczyć ryzyko powstania zagrożenia życia i zdrowia ludzi w czasie prowadzenia robót jak i po zakończeniu, co uzasadnia zmianę technologii i poniesienia dodatkowych kosztów przez stronę pozwaną. / dowód : pismo z dn ...

dysponując danymi zawartymi w dokumentacji przyjął poprawną technologię realizacji prac i nie mógł przewidzieć wystąpienia utrudnień w postaci lokalnie całkowicie odmiennych ...

danym odcinku. /dowód : pismo E. k. 199,200/ Po ukończeniu i odbiorze wykonanych prac przez Inżyniera Kontraktu reprezentującego Zamawiającego i Użytkownika (...) W., powód w dniu 12.07.2011r. wystawił ...

ustalonym przez partnerów konsorcjum (aneks Nr (...) do umowy realizacyjnej nr (...) i (...)). Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej przez partnerów konsorcjum wykonujących roboty ...

wyznaczonych do nadzorowania jej realizacji. Na podstawie tych protokołów sporządzono i podpisano w dniu 17.07.2008r. zmianę do kontraktu ...

koszty z tego tytułu, to jest ona konieczna dla bezpiecznego i terminowego zakończenia robót. W rozpoznawanej sprawie strony łączyła umowa na ...

udzielenie zamówienia publicznego nie jest odrębnym typem umowy nazwanej. Zawieranie i wykonywanie umów w trybie p.z.p. jest poddane szczególnej ...

tej ustawy mającej zapewnić uczciwą konkurencję, równe traktowanie wykonawców, celowe i oszczędne wydatkowanie środków publicznych. Oznacza to konieczność respektowania przepisów tej ...

publicznego pozostaje zatem umową, o której mowa w art. 647 i nast. k.c. Zmianie podlega natomiast rygor pod jakim zastrzeżona ...

z umową wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, bezpieczeństwo i metody użyte przy budowie. Wykonawca zatem ponosi odpowiedzialność za skuteczność ...

przez wykonawcę pojawiała się w toku prac, były bardzo uciążliwe i wydłużały termin wykonania zadania głównego, co zostało potwierdzone również przez ...

jest zarządzanie dochodzeń w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia twierdzeń stron i wykrycia środków dowodowych pozwalających na ich udowodnienie ani też sąd ...

por. uzasadnienie wyrok Sądu Najwyższego z 17 grudnia 1996r., I CKU 45/96). Inicjatywa dowodowa w procesie cywilnym spoczywa w ...

one, a nie sąd, są wyłącznym dysponentem toczącego się postępowania i one wreszcie ponoszą odpowiedzialność za jego wynik /por. wyrok SN z dnia 7 marca 1997r., II CKN 70/96, uzasadnienie wyroku SN z dnia 16 grudnia 1997 ...

406/97, wyrok SN z dnia 15 grudnia 1998r., I CKN 944/97, wyrok SN z dnia 7 lipca 1999r., II CKN 417/98, uzasadnienie wyroku SN z dnia 15 lipca 1999r., I CKN 415/99, LEX nr 83805; wyrok SN z dnia 7 ...

98, postanowienie SN z dnia 28 września 1999r., II CKN 269/99, uzasadnienie wyroku SN z dnia 11 października 2000 ...

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 października 1996 r. III CKN 6/96 OSNC 1997/3/29, Pr.Spółek 1998/7-8/99). Przepisy art. 232 k.p.c. zd. i art. 3 kpc są adresowane do stron. To strony obowiązane ...

uchybienia (wyrok SN z dnia 25 marca 1998 r., II CKN 656/97, uzasadnienie wyroku SN z dnia 2 czerwca 1998 ...

98, uzasadnienie wyroku SN z dnia 24 czerwca 1998 r., I PKN 194/98, wyrok SN z dnia 25 czerwca 1998 r., III CKN 384/98, wyrok SN z dnia 9 lipca 1998 r., II CKN 657/97, LEX nr 50630; orzeczenie SN z dnia 15 ...

98, wyrok SN z dnia 11 grudnia 1998 r., II CKN 104/98, LEX nr 50663; uzasadnienie wyroku SN z dnia 26 stycznia 2000 r., III CKN 567/98, LEX nr 52772; uzasadnienie postanowienia SN z dnia 7 grudnia 2000 r., II CKN 1322/00, LEX nr 51967; uzasadnienie wyroku SN z dnia 14 grudnia 2000 r., I CKN 661/00, LEX nr 52781). Sąd powinien dopuścić dowód z ...

porządku prawnego (wyrok SN z dnia 5 lutego 1997 r., I CKU 81/96, LEX nr 50574). Podkreśla się również w doktrynie i praktyce, że sąd powinien korzystać z przewidzianego w art. 232 zdanie drugie kpc uprawnienia powściągliwie i z umiarem, pamiętając, że taka inicjatywa należy przede wszystkim do samych stron i że cały rozpoznawany spór jest ich sprawą, a nie Sądu ...

przez fachowego pełnomocnika, jak również interwenient uboczny po stronie pozwanego i nie zgłosili żadnych wniosków dowodowych zmierzających do wykazania podstaw do ...

się do działań Inżyniera Kontraktu. Stronami kontraktu FIDIC są Zamawiający i Wykonawca. Inżynier Kontraktu FIDIC Engineer (Konsultant) jest przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym przez niego do podejmowania działań i decyzji ekonomiczno-organizacyjnych oraz technicznych związanych z realizacją kontraktu. Ze ...

zwykle organizacją wieloosobową. Inżynier nie jest stroną Kontraktu między Zamawiającym i Wykonawcą, a warunki jego zatrudnienia są zawarte w umowie. Umowa ta ma często formę zgodną z wydanym i zalecanym przez FIDIC Wzorem Umowy o Usługach Klient Konsultant. Umowa ...

FIDIC. Obowiązki przydzielone Inżynierowi według Warunków FIDIC obejmują udzielanie informacji i poleceń Wykonawcy w miarę postępu pracy, ocenę propozycji Wykonawcy, co do sposobu wykonywania pracy, upewnianie się, że materiały i jakość wykonawstwa odpowiadają specyfikacjom, uzgadnianie ilości wykonanej pracy oraz sprawdzanie i wydawanie Zamawiającemu przejściowych i ostatecznego świadectwa płatności. Przy administrowaniu Kontraktem cała łączność z Wykonawcą przechodzi przez Inżyniera, co pozwala na uniknięcie trudności i nieporozumień. W niniejszej sprawie Inżynierem Kontaktu zostało wyłonione w drodze ...

prac, wskazano, że przedmiot zamówienia wykonany został bez zastrzeżeń - terminowo i z należytą starannością, podpisane przez Wiceprezydenta W. M. B. (k ...

20.000 zł, koszty zastępstwa procesowego w podwójnej wysokości 14 400,00 zł z uwagi na zawiłość i skomplikowany charakter sprawy oraz nakład pracy pełnomocnika, jak również opłata ...

XIII Ga 1118/19 – Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi – 2022-06-08 70 fragmentów Premium

2022-06-08 » Zmienia w części zaskarżony wyrok, Umarza postępowanie

4/18 1. zmienia w części punkt 1. zaskarżonego wyroku i ustala, że (...) (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L ...

pozwaną; II. uchyla w pozostałej części punkt 1. zaskarżony wyroku i umarza postępowanie w pozostałej części; III. zmienia punkt 2. zaskarżonego ...

Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi oddalił powództwo (pkt 1.) i zasądził od powódki na rzecz pozwanej kwotę 5 400,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. (wyrok k. 331, uzasadnienie k ...

związku z wykonaniem zobowiązania w znacznej części, bez zbadania czy i w jakim stopniu został zaspokojony godny interes powódki, podczas gdy świadczenie pozwanej było świadczeniem niepodzielnym i jego częściowe zaspokojenie nie miało dla powódki żadnego znaczenia; 3/ naruszenie art. 227 w związku z art. 229 i 230 k.p.c. poprzez przyjęcie, że powódka miała obowiązek ...

4/ 321 § 1 k.p.c. poprzez jego błędne zastosowanie i błędne przyjęcie, iż sformułowanie żądania pozwu wyklucza możliwość orzeczenia przez ...

na powyższe zarzuty powódka wniosła o: a) zmianę zaskarżonego wyroku i uwzględnienie powództwa oraz o zasądzenie na rzecz powódki kosztów postępowania w I i II instancji oraz kosztów zastępstwa adwokackiego, według norm prawem przepisanych ...

rozpoznania oraz o zasądzenie na rzecz pozwanego kosztów postępowania w I i II instancji oraz kosztów zastępstwa adwokackiego, według norm prawem przepisanych ...

instancji zagadnienia prawnego Sądowi Najwyższemu w zakresie rozstrzygnięcia c ważne i dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej w postaci określonego proce: wynagrodzenia ...

2022 roku dodatkowo podniosła, że do zmiany powództwa doszło tylko i wyłącznie w formie ustnej bez zachowania formy pisemnej, co jest ...

dokonał prawidłowych ustaleń faktycznych, które Sąd Okręgowy w pełni podziela i przyjmuje za własne. W rozpoznawanej sprawie do postępowania przed Sądem I instancji oraz do rozpoznania apelacji zastosowanie mają przepisy kodeksu postępowania ...

bez tego zrzeczenia, sąd pierwszej instancji postanowieniem uchyli swój wyrok i umorzy postępowanie, jeżeli uzna takie cofnięcie za dopuszczalne. Sąd może ...

sprawie nie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego i nie zmierza do obejścia prawa. Mając powyższe na uwadze Sąd ...

c. w związku z art. 332 § 2 k.p.c. i art. 391 § 1 k.p.c. uchylił w części punkt 1. zaskarżonego wyroku i umarzył postępowanie w pozostałej części. Mariola Szczepańska Sygn. akt XIII Ga 1118/19 UZASADNIENIE punktów I., III. i IV. wyroku Wyrokiem z dnia 23 maja 2019 roku, w ...

Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi oddalił powództwo (pkt 1.) i zasądził od powódki na rzecz pozwanej kwotę 5 400,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. (wyrok k. 331, uzasadnienie k ...

związku z wykonaniem zobowiązania w znacznej części, bez zbadania czy i w jakim stopniu został zaspokojony godny interes powódki, podczas gdy świadczenie pozwanej było świadczeniem niepodzielnym i jego częściowe zaspokojenie nie miało dla powódki żadnego znaczenia; 3/ naruszenie art. 227 w związku z art. 229 i 230 k.p.c. poprzez przyjęcie, że powódka miała obowiązek ...

4/ 321 § 1 k.p.c. poprzez jego błędne zastosowanie i błędne przyjęcie, iż sformułowanie żądania pozwu wyklucza możliwość orzeczenia przez ...

na powyższe zarzuty powódka wniosła o: a) zmianę zaskarżonego wyroku i uwzględnienie powództwa oraz o zasądzenie na rzecz powódki kosztów postępowania w I i II instancji oraz kosztów zastępstwa adwokackiego, według norm prawem przepisanych ...

rozpoznania oraz o zasądzenie na rzecz powódki kosztów postępowania w I i II instancji oraz kosztów zastępstwa adwokackiego, według norm prawem przepisanych ...

instancji zagadnienia prawnego Sądowi Najwyższemu w zakresie rozstrzygnięcia c ważne i dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej w postaci określonego proce: wynagrodzenia ...

2022 roku dodatkowo podniosła, że do zmiany powództwa doszło tylko i wyłącznie w formie ustnej bez zachowania formy pisemnej, co jest ...

jest zasadna. Co do pozostałej części powództwa powódka cofnęła pozew i w tym zakresie postępowanie zostało umorzone, a uzasadnienie postanowienia o ...

dokonał prawidłowych ustaleń faktycznych, które Sąd Okręgowy w pełni podziela i przyjmuje za własne. Dodatkowo Sąd Okręgowy ustalił, co następuje: (...) spółka ...

nr (...) z dnia 31 października 2017 r. na kwotę 26.400,00 zł, płatną w terminie 20 dni - 20.11.2017r ...

nr (...) została doręczona powódce w dniu 23 listopada 2017 roku i zastała zapłacona przez potrącenie. (dowód: wydruk wiadomości e - mail z ...

w toku postępowania. W rozpoznawanej sprawie do postępowania przed Sądem I instancji oraz do rozpoznania apelacji zastosowanie mają przepisy kodeksu postępowania ...

Okręgowy uznał, że w rozpoznawanej sprawie dopuszczalne jest ograniczenie powództwa i częściowe jego cofnięcie, a czynności te nie stanowią przedmiotowej zmiany powództwa w rozumieniu art. 193 § 1 k.p.c. i nie wymagają zachowania formy pisemnej stosownie do treści art. art ...

reżimu odpowiedzialności pozwanego, a tym samym na zakreślenie ram sporu i kognicji sądu. Wskazane okoliczności faktyczne roszczenia są bowiem podstawą faktyczną ...

ustalony przez sąd, stan faktyczny determinuje zatem zastosowanie normy prawnej i dlatego jest tak istotny dla określenia zakresu poddania sprawy pod ...

V CSK 180/09, z dnia 19 listopada 1998 r. I CKN 32/98, OSNC 1999/5/96, z dnia 19 grudnia ...

1992 r. III CZP 29/92, OSNCP 1992/11/192 i z dnia 11 grudnia 1998 r. II CKN 96/98, OSNC 1999/5/98). Przepis art. 383 k ...

rozstrzygania w postępowaniu apelacyjnym o żądaniu, które utraciło już aktualność, i zapewnić powinna udzielenie powodowi ochrony adekwatnej do stanu istniejącego w ...

bez tego zrzeczenia, sąd pierwszej instancji postanowieniem uchyli swój wyrok i umorzy postępowanie, jeżeli uzna takie cofnięcie za dopuszczalne. Sąd może ...

trafny zarzut naruszenia art. 227 w związku z art. 229 i 230 k.p.c. poprzez przyjęcie, że powód miał obowiązek ...

k.p.c. określa, jakie fakty są przedmiotem dowodu (istotne) i uprawnia sąd do selekcji zgłoszonych dowodów w wyniku przeprowadzonej oceny ...

sąd przeprowadził dowód na okoliczności niemające istotnego znaczenia w sprawie i ta wadliwość postępowania dowodowego mogła mieć wpływ na wynik sprawy ...

zapominać, że fakty przyznane to fakty podane przez jedną stronę i potwierdzone jako zgodne z prawdą przez stronę przeciwną w drodze ...

Piotr, Zembrzuski Tadeusz, Żyznowski Tadeusz, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Artykuły 1-366. LEX, 2013). Z kolei przepis art. 230 ...

por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2011 roku, I CSK 298/10, LEX nr 950421). Zgodzić się należy z ...

strony pozwanej, jak również ostateczne wyniki postępowania dowodowego przed Sądem I instancji, brak było podstaw do uznania, że pozwana przyznała, że ...

art. 321 § 1 k.p.c. poprzez jego błędne zastosowanie i błędne przyjęcie, iż sformułowanie żądania pozwu wyklucza możliwość orzeczenia przez ...

z fundamentalnych zasad procesu cywilnego, wynikająca bezpośrednio z jego koncepcji i stanowiąca dopełnienie zasady dyspozytywności i kontradyktoryjności. Granice żądania w rozumieniu art. 321 § 1 k.p ...

causa petendi). Zakaz orzekania ponad żądanie, będący przejawem zasad dyspozycyjności i kontradyktoryjności, oznacza, że o treści wyroku zarówno w sensie pozytywnym, jak i negatywnym decyduje żądanie strony. Sąd nie może zasądzać czego innego ...

zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2012 r., I PK 95/11, MoPr 2012, Nr 3, s. 114). Wbrew stanowisku skarżącej Sąd I instancji nie naruszył art. 321 § 1 k.p.c. uznając ...

przez strony w § 17 ust. 1 lit. a jest nieważne i art. 484 § 2 k.c. poprzez błędne przyjęcie, że zachodzi ...

związku z wykonaniem zobowiązania w znacznej części, bez zbadania czy i w jakim stopniu został zaspokojony godny interes powoda, podczas gdy świadczenie pozwanego było świadczeniem niepodzielnym i jego częściowe zaspokojenie nie miało dla powoda żadnego znaczenia. W ...

r., III CZP 16/21 (www.sn.pl, Biul. SN - -I C 2022 nr 1, Biul. SN 2021 nr 12, Legalis ...

jej kwoty maksymalnej. Z przepisów regulujących karę umowną (art. 483 i art. 484 k.c.) wynika, że stanowi ona z góry ...

co prawda z przekroczeniem terminu, ale jednak dłużnik świadczenie spełnił, i to nie tylko w znacznej części, ale w całości. W ...

kary jedynie wtedy, gdy dysproporcja kary jest nad wyraz istotna i dostrzegalna dla każdego obserwatora. Katalog możliwych kryteriów zredukowania kary umownej przez sąd jest otwarty i należy do uznania sędziowskiego. To samo dotyczy ewentualnej kwestii odpowiedniej ...

sąd do wydania konstytutywnego orzeczenia kształtującego stosunek zobowiązaniowy stanowi wyjątek i musi znajdować wyraźną podstawę normatywną. Wynika to z istoty zobowiązań ...

charakterze kryterium miarkowania kar umownych wielkościami bezwzględnymi (samą wysokością kary) i dokonywanie oceny, która nie uwzględniałaby okoliczności konkretnego przypadku. Za podstawę ...

wszelkie negatywne następstwa niewykonania zobowiązania, nie zaś tylko damnum emergens i lucrum cessans, podlegające naprawieniu na gruncie art. 361 k.c ...

dla oceny rażącego wygórowania kary umownej jest kryterium ogółu majątkowych i niemajątkowych interesów wierzyciela, jakie miał on w wykonaniu zobowiązania. Na ...

umownej należy brać pod uwagę także takie elementy jak zakres i czas trwania naruszenia przez dłużnika powinności kontraktowych, wagę naruszonych postanowień ...

w:] System PrPryw, t. 5, 2013, s. 1164). W orzecznictwie i doktrynie wskazuje się, że ponieważ ustawodawca nie wskazuje okoliczności mogących ...

sprawy (tak np. wyr. SN z 30.11.2006 r., I CSK 259/06, Legalis; wyr. SA w Katowicach z 17 ...

jest zatem umiejscowienie konstrukcji miarkowania kary w realiach prowadzonego sporu i uwzględnienie rozwiązań procesowych. Należy podkreślić, iż sędziowskie prawo redukcji kary ...

podmiotu działającego profesjonalnie w obrocie gospodarczym można oczekiwać większej staranności i umiejętności oceny ryzyka związanego z zaakceptowaniem postanowień kontraktowych odnoszących się ...

do kary umownej. Zgodzić się należy z powódką, że Sąd I instancji nie dokonał prawidłowej oceny wystąpienia powoływanej przesłanki miarkowania. "Ocena ...

K. Pietrzykowski, Komentarz, KC, Warszawa 2018). W zaskarżonym wyroku Sąd I instancji nie wziął pod uwagę, że w rozpoznawanej sprawie mamy ...

z oknami wprawdzie osadzonymi ale bez zamontowanego osprzętu (klamek, nawietrzników) i bez regulacji nie mógł być przedstawiony do odbioru i odebrany przez inwestora. Zastosowanie przesłanki wykonania zobowiązania w znacznej części ...

Interes powódki polegał bowiem na otrzymaniu rezultatu w postaci kompletnych i wyregulowanych okien i drzwi, a świadczenie częściowe w postaci okien osadzonych ale bez osprzętu, i bez regulacji nie miało dla niej znaczenia - gdyż blokowało zgłoszenie ...

za opóźnienie w oddaniu obiektu. Tym samym ocena prawna Sądu I instancji, że w rozpoznawanej sprawie ziściła się przesłanka miarkowania w ...

punktu widzenia całości umowy miał charakter nieznaczny. Przy umowie rezultatu i świadczeniu, które jest niepodzielne, brak wykonania czynności o nawet niniejszej ...

realizację zasadniczego celu umowy, jakim jest rezultat w postaci kompletnych i wyregulowanych okien. Oceniając drugą przesłankę miarkowania jaką jest rażące wygórowanie ...

nie może być uznana za wygórowaną biorąc pod uwagę motywacyjną i represyjną funkcję takiej kary oraz to, że opóźnienie pozwanej groziło opóźnieniem w oddaniu całego obiektu i powodowało realne zagrożenie obciążeniem powódki karą umowną w wysokości 118 ...

za każdy dzień, a pozwana nie reagowała na wielokrotne wezwania i monity powódki, nie wskazywała przyczyn opóźnienia, nie przedstawiała żadnego harmonogramu dokończenia prac. Zgodzić się należy ze stanowiskiem Sądu Rejonowego i pozwanej, że miarkowania nie może wyłączać fakt, że potrącenie dotyczy jedynie części kary umownej. Niemniej jednak Sąd I instancji nie wziął pod uwagę, że zgodnie z utrwalonym w ...

k.p.c. zmienił w części punkt 1. zaskarżonego wyroku i ustalił, że (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L ...

art. 391 § 1 k.p.c. znosząc je wzajemnie Wps i wpz to 64.790,00 zł, cofając pozew powódka nie ...

postępowania apelacyjnego. Mariola Szczepańska ZARZĄDZENIE Odpis wyroku z uzasadnieniem punktów I., III i IV oraz sporządzonym z urzędu uzasadnieniem punktu II. doręczyć poprzez ...

XXIII Zs 98/23 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2023-11-27 87 fragmentów Premium

2023-11-27 » oddala skargę

2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Arkadiusz Kucharski Protokolant: Weronika ...

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łączników SN napowietrznych i wnętrzowych sterowanych ręcznie na potrzeby (...) S.A. W dniu 18 ...

1710 ze zmianami; dalej "ustawa", "Pzp"), wniósł odwołanie wobec czynności i zaniechań Zamawiającego w przedmiotowym podstępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. Odwołujący ...

78 (1) Kodeksu cywilnego z uwagi uznanie prawidłowości oferty Instytutu i dokonanie jej wyboru, pomimo, że ta nie została złożona w ...

elektronicznym; art. 107 ust. 2 ustawy w zw. z §6 i § 7 rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków ...

nakazanie Zamawiającemu: nieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, dokonanie ponownego badania i oceny złożonych oferty i odrzucenie oferty Instytutu (...) w B., zasądzenia od Zamawiającego na rzecz ...

o udzielnie zamówienia publicznego pod nazwą Dostawa łączników SN napowietrznych i wnętrzowych sterowanych ręcznie na potrzeby (...) S.A. unieważnienie czynności wyboru ...

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z § 6 i § 7 rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków ...

w K. oraz wykonawcę (...) spółka akcyjna z siedzibą we W. i: zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł ...

rzecz wykonawcy (...) spółka akcyjna z siedzibą we W. kwotę 12 400,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterysta złotych zero groszy) tytułem wynagrodzenia pełnomocnika i poniesionego wpisu stosownie do wyniku postępowania. Poniżej SO zacytuje ustalenia i rozważania KIO, które zostały wyrażone w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia. KIO ...

żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; 10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności ...

formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. § 2. Oświadczenie woli złożone w ...

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków ...

zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. § 7 1 ...

przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub ...

podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone ...

dokonać również notariusz. Dalej KIO odniosła się do zarzutów 1 i 2 odwołania tj. naruszenia: - art. 226 ust. 1 pkt 3 ...

78 (1) Kodeksu cywilnego z uwagi uznanie prawidłowości oferty Instytutu i dokonanie jej wyboru, pomimo, że ta nie została złożona w ...

opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym Izba zarzuty te (tj. zarzut 1 i 2) uznała za zasadne. Izba ustaliła, że w zakresie zarzutu 1 i 2 odwołania, że w specyfikacji warunków zamówienia (dalej: "SWZ") Zamawiający ...

elektronicznej na Platformie Zakupowej Grupy (...). 4.2.1.2 Wypełnione i podpisane Oświadczenie (wg Załącznika nr 1 do SWZ); 4.2 ...

sposobu przygotowywania oferty 4.2.2.1 Ofertę przygotowuje się i składa zgodnie z postanowieniami SWZ. 4.2.2.2 Ofertę sporządza się w języku polskim i składa w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy (...) za ...

stronie internetowej https://(...).pl/, dostępnych po zalogowaniu na konto użytkownika i przystąpieniu Wykonawcy do Postępowania. (...) 4.2.2.5 Oferta winna ...

sporządzona na formularzach elektronicznych dostępnych na Platformie Zakupowej Grupy (...). Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język ...

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków ...

w instrukcji "Konfiguracja podpisu kwalifikowanego" dostępnej Systemie w zakładce "Regulaminy i instrukcje". 4.2.2.6 Nie dopuszcza się podpisywania dokumentów i oświadczeń za pośrednictwem ePUAP oraz e-dowodu. (...) 4.2.2 ...

na Platformie Zakupowej Grupy (...). (...) 4.2.3.4 Wykonawca sporządza i przedstawia w ofercie kalkulację Ceny wg wymogów określonych w Formularzu ...

1 do SWZ. (...) 3.7 Wymagania dla dostaw oraz dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia tych wymagań (...) 3.7.2 Na ...

do Specyfikacji). Izba stwierdziła, że zarzuty odwołania (tj. zarzut 1 i 2) w warstwie argumentacji faktycznej podniesionej w treści uzasadnienie odwołania ...

platformie zakupowej oraz załączenie Formularza cenowego, czy też dla skuteczności i prawidłowości złożenia oferty w postępowaniu niezbędne było podpisanie kwalifikowanym podpisem ...

elektronicznym, stanowi tylko odwzorowanie cyfrowe dokumentu sporządzonego w formie pisemnej i został złożony w postaci elektronicznej ale nie w wymaganej formie ...

SWZ) wypełniony Formularz ofertowy, dokument generowany na platformie zakupowej, wypełnione i podpisane Oświadczenie załącznik nr 1 do SWZ. W odniesieniu do ...

z SWZ (pkt 4.2.3.4 SWZ) było sporządzenie i przedstawienie w ofercie kalkulacji Ceny wg wymogów określonych w Formularzu ...

wskazują, że na platformie zakupowej wypełnione zostały wskazane: Formularz oferty i Oświadczenie, oraz to, że te dokumenty mogły zostać podpisane kwalifikowanym ...

Oświadczenia oświadczenie woli wykonawcy Instytutu zostało złożone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co gwarantowało zachowanie formy elektronicznej wymaganej ...

załącznikami)" to podpisanie jedynie Formularza oferty (czy też Formularza oferty i Oświadczenia) z wykorzystaniem dostępnych narzędzi bezpośrednio na Platformie zakupowej, a ...

Faktem jest, że w dokumencie sporządzonym z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym wymienione zostały załączniki, w tym Formularz ...

odnosząca się do wymagań dotyczących wymagań dla dostaw oraz dokumentów i oświadczeń jakie mają zostać złożone w takich okolicznościach, to określa ...

że jest to oświadczenie woli wykonawcy (art. 66 Kodeksu cywilnego) i nie stanowi ono przedmiotowego środka dowodowego co wynika z faktu ...

formie elektronicznej niezbędnym jest złożenie oświadczenia woli w formie elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku dokumentu Formularza cenowego ...

do zarzutu 3 odwołania (co do którego odwołanie zostało oddalone i którego NIE dotyczy skarga), tj. naruszenia art. 107 ust. 2 ustawy w zw. z §6 i § 7 rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków ...

ogólne odniesienie do punktu 3.7.2 SWZ nie zastępuje i nie wyczerpuje obowiązku wskazania o jakie przedmiotowe środki dowodowe chodziło ...

dowodowe (co znalazło już odzwierciedlenie w uzasadnieniu rozpoznania zarzutów 1 i 2). Izba nie może zastępować wykonawcy w poszukiwaniu argumentacji faktycznej ...

w postępowaniu zobowiązany jest do przedstawienia w odwołaniu okoliczności faktycznych i prawnych oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności, w szczególności zobowiązany jest do określenia zakresu zarzutu i jego sprecyzowania. W ramach środków ochrony prawnej następuje ocena działania ...

taki sposób, który pozwoli na uznanie, że podniesione zostały konkretne i uzasadnione faktycznie zarzuty wobec tych czynności lub zaniechań przypisanych Zamawiającemu ...

faktyczną pozwalającą na zapoznanie się ze stanowiskiem Odwołującego, jego twierdzeniami i przyczynami, wskazującymi, że takie stanowisko zasługuje na aprobatę. Orzecznictwo sądów ...

dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie o sygn. akt I Ca 117/12: "Z analizy powyższych przepisów można wyciągnąć dwa ...

sprawy. Po pierwsze, zarówno granice rozpoznania sprawy przez KIO jak i Sąd są ściśle określone przez zarzuty odwołania, oparte na konkretnej i precyzyjnej podstawie faktycznej. Sąd w postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi jest związany podniesionymi w odwołaniu zarzutami i wyznaczonymi przez nie granicami zaskarżenia." W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej ...

kluczowe znaczenie ma podanie w treści odwołania uzasadnienia faktycznego, wyczerpującego i zawierającego argumentację pozwalającą na ocenę poprawności zachowań (czynności, zaniechań) Zamawiającego ...

Sądu najwyższego z dnia 26 czerwca 1997 roku sygn. akt I CKN 130/97). Sąd Najwyższy podkreśla w swoim orzecznictwie, że obligatoryjnym ...

kluczowe znaczenie ma podanie w treści odwołania uzasadnienia faktycznego, wyczerpującego i zawierającego argumentację pozwalającą na ocenę zachowań (czynności, zaniechań) Zamawiającego, które ...

zawiera wskazania o jakie dokumenty dokładnie chodziło wykonawcy, a ogólnikowe i lakoniczne odwołanie do podanego punktu SWZ, bez odniesienia, że chodzi ...

sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r ...

z.p. w zw. z art. 78[( 1)] k.c. i nakazała Skarżącemu w postępowaniu o udzielenie zamó­wienia publicznego pod nazwą "Dostawa łączników SN napowietrznych i wnętrzowych stero­wanych ręcznie na potrzeby (...) S.A." unieważnienie czynności ...

tym jedno podlegające zaskarżeniu nin. Skargą (w zakresie wskazanym powyżej) i jedno dotyczące stwierdzenia, że zarzut naruszenia art. 107 ust. 2 p.z.p. w zw. z § 6 i § 7 rozporządzenia w spra­wie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla doku­mentów elektronicznych oraz ...

Skarżącego; oraz w zakresie pkt 2 zdanie pierwsze, 2.2 i 2.3, tj. rozstrzygnięcia o kosztach postępowania, zgod­nie z którymi: Skarżący i (...) zostali obciążeni kosztami (pkt 2 zdanie pierwsze), od (...) została zasądzona ...

2.2.), od Skarżącego została zasądzona na rzecz (...) kwota 12.400,00 zł złotych tytułem wy­nagrodzenia pełnomocnika i poniesionego wpisu stosownie do wyniku postępowania (pkt 2.3.). Skarżący ...

sprawie materiału dowodowego oraz przeprowadzenie sprzecznej z zasadami logicznego rozumowania i doświadczenia życiowego analizy polegającej na uznaniu, że Formularz cenowy, złożony ...

sprawie materiału dowodowego oraz przeprowadzenie sprzecznej z zasadami logicznego rozumowania i doświadczenia życiowego analizy polegającej na uznaniu, że Formularz cenowy, złożony ...

sprawie materiału dowodowego oraz przeprowadzenie sprzecznej z zasadami logicznego rozumowania i doświadczenia życiowego analizy polegającej na uznaniu, że Formularz cenowy, złożony ...

które miało wpływ na wynik sprawy, a to art. 574 i 575 p.z.p., w zw. z § 5 pkt 2 lit. b i § 7 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z ...

szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoław­czego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U.2020.2437 z ...

dalej "Rozporządzenie w sprawie rodzajów kosztów" - poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i orzeczenie o kosztach w ten sposób, że Skarżący i (...) zostali obciążeni kosztami, od (...) została zasądzona na rzecz Skarżącego kwota ...

postępowania, od Skarżącego zo­stała zasądzona na rzecz (...) kwota 12.400,00 zł złotych tytułem wynagrodzenia pełnomoc­nika i poniesionego wpisu stosownie do wyniku postępowania; podczas gdy wszystkie zarzuty ...

z.p. w zw. z art. 78[( 1)] k.c. i w zw. z 4.2.2.5. i z 3.8.1 SWZ poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie i błędne uznanie, że , a w konsekwencji nakazanie Skarżącemu w postępowaniu ...

o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Dostawa łączników SN napowietrznych i wnętrzowych sterowanych ręcznie na potrzeby (...) S.A." unieważnienia czyn­ności ...

KIO w zaskarżonej części poprzez orzeczenie co do istoty sprawy i oddalenie odwoła­nia w całości, czyli również w części, jaka ...

1] k.c., oraz obciążenie Przeciwnika Skargi kosztami postępowania odwoławczego i skargowego. W pkt V skargi wnosił też o dopuszczenie nowych ...

dowodów. W odpowiedzi na skargę odwołujący wniósł o jej oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania. Sąd Okręgowy w Warszawie (zwany dalej : SO ...

SO podziela ustalenia faktyczne dokonane przez Krajową Izbę Odwoławczą, jak i wywody prawne zawarte w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia. Żaden z zarzutów ...

przekonanie o innej niż przyjęła KIO wadze (doniosłości) poszczególnych dowodów i ich odmiennej ocenie niż ocena Izby. Kierując się tymi przesłankami ...

p.c. - orzeczenia SN : z 6 listopada 1998 r., II CKN 4/98, z 10 kwietnia 2000 r., V CKN 17/00) SO stwierdza, że nie dopatruje się po stronie ...

pzp. Izba przeprowadziła postępowanie dowodowe w zakresie wnioskowanym przez strony i dokonała prawidłowych ustaleń faktycznych, nie uchybiając przy tym zasadom ze ...

było zbiorcze podpisanie Formularza oferty wygenerowanego na jego platformie zakupowej i że taki podpis niejako "rozciągał" się na wszystkie załączniki oferty ...

zaakcentowanie tego stanowiska. Takie stanowisko skarżący prezentował także przed KIO i dlatego KIO słusznie uznała, że nie ma konieczności szczegółowego odnoszenia ...

było zbiorcze podpisanie Formularza oferty wygenerowanego na jego platformie zakupowej i że taki podpis niejako "rozciągał" się na wszystkie załączniki oferty ...

rozstrzygnięcia sprawy, tj. tego kto jest dostawcą danej platformy zakupowej i jakie znaczenie należy przypisać odpowiedzi uzyskanej przez odwołującego od tego podmiotu. Są to kwestie zupełnie uboczne i w ogóle nie były one podstawą rozstrzygnięcia dokonanego przez KIO ...

do kosztów. Zarzut z pkt II.5 Dotyczy prawa materialnego i jak wynika z uzasadnienia skargi (str. 9 i n.) stanowi istotę stanowiska skarżącego. Zdaniem SO skomentowanie tego zarzutu ...

odnosząca się do wymagań dotyczących wymagań dla dostaw oraz dokumentów i oświadczeń jakie mają zostać złożone w takich okolicznościach, to niewątpliwie ...

że jest to oświadczenie woli wykonawcy (art. 66 Kodeksu cywilnego) i nie stanowi ono przedmiotowego środka dowodowego co wynika z faktu ...

formie elektronicznej niezbędnym jest złożenie oświadczenia woli w formie elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Powyższej SO szeroko zacytował stanowisko ...

nie neguje. Skoro zaś Formularz cenowy jest oświadczeniem woli wykonawcy i to dotyczącym bardzo istotnego elementu (ceny) to niewątpliwie musi być ...

było zbiorcze podpisanie Formularza oferty wygenerowanego na jego platformie zakupowej i że taki podpis niejako "rozciągał" się na wszystkie załączniki oferty ...

skargi nie były trafne. Co do nowych dowodów ze skargi i odpowiedzi na nią to SO je pominął (protokół rozprawy - k ...

str. 4 oraz pkt 3 odpowiedzi na skargę - str.2) i stanowisk stron z posiedzenia przed KIO (protokół - k.63-65 ...

tego wskazane wyżej wnioski dotyczy też okoliczności dla sprawy nieistotnych i także dlatego nie było podstaw do ich uwzględnienia. Koncentrowały się ...

objęte podpisem wygenerowanym przez platformę zakupową zamawiającego (tj. Formularz oferty i Oświadczenie) zostały podpisane prawidłowo (patrz str. 16 in fine uzasadnienia ...

art. 589 ust. 1 pzp w zw. z art. 98 i 99 k.p.c. w zw. z § 14 ust. 2 ...

IV Ca 74/16 – Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku – 2016-03-04 51 fragmentów Premium

2016-03-04

w S. z dnia 26 listopada 2015r., sygn. akt I C 1105/15 1. oddala apelację, 2. zasądza od powoda ...

pozwu wskazał, że wykonał remont (...) przy ul. (...) zgodnie z umową i roboty zostały odebrane bez usterek. W kosztorysie zasadniczym przez niedopatrzenie ...

zaskarżyła nakaz zapłaty w całości, kwestionując roszczenie co do zasady i wysokości, wniosła o oddalenie powództwa oraz zasądzenie kosztów procesu według ...

Zgodnie z umową powód był zobowiązany do zapewnienia materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do wykonania robót na swój koszt. Pozwany zakwestionował roszczenie co do zasady i wysokości. Wyrokiem z dnia 26 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w S. oddalił powództwo i zasądził od powoda na rzecz pozwanej kwotę 2.417,00 ...

pkt. 3 umowy postanowiono, że wszystkie materiały, urządzenia, maszyny, narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia zabezpiecza wykonawca. Zgodnie z § 5 ...

na swój koszt zapewnić kompleksowe kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad. Natomiast § 8 ust. 1 i 2 umowy strony ustaliły, że obowiązująca ich forma wynagrodzenia będzie ...

pośrednie na poziomie 70%, określając, że stanowią one sumę robocizny i sprzętu. Na kosztorysie sporządzono adnotację podpisaną przez osoby upoważnione do ...

w kosztorys. W dniu 12.11.2014 roku został sporządzony i podpisany przez powoda i inspektora nadzoru protokół na okoliczność konieczności ustawienia rusztowania od strony ...

technologii wykonania robót remontowych dachu. Poprosił o wypłatę za rusztowanie i zsyp budowlany, ponieważ sprzęt ten zmuszony był wynająć, a za ...

technicznym dobrze. Komisja postanowiła uznać roboty za wykonane bez wad i odebrane od wykonawcy z jednoczesnym przekazaniem użytkownikowi. Protokół został podpisany przez powoda, osoby reprezentujące wspólnotę mieszkaniową jak i osobę posiadającą uprawnienia budowlane. Powód wystawił fakturę VAT z dnia ...

na wysokościach w S. przy ulicy (...) w zakresie robót dekarskich i murarskich prowadzonych na budynku wielorodzinnym do czasu zapewnienia balustrady bądź ...

z wysokości, pełnych podestów roboczych, przeszkolenia pracowników w dziedzinie bhp i opracowania instrukcji bhp w zakresie wykonywanych prac. Z. B. prowadzi ...

Budowlane (...) w zakresie robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Mając powyższe na uwadze Sąd Rejonowy uznał, iż powództwo ...

że ciężar udowodnienia faktu poniesienia kosztów związanych postawieniem rusztowania jak i zobowiązania pozwanej do zapłaty kwoty dochodzonej pozwem spoczywał na powodzie ...

Przywołując przepisy art. 353 1 kc, art. 354 § 1 kc i art. 355 § 1 i 2 kc Sąd Rejonowy wskazał, że należytą staranność dłużnika w ...

iż jeżeli strony określiły wynagrodzenie na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów (wynagrodzenie kosztorysowe), a w toku wykonywania dzieła zarządzenie ...

wywiódł, że strony postępowania umówiły się, iż powód zapewni materiały i sprzęt niezbędny do wykonania dzieła. Również powód sporządził kosztorys ofertowy ...

pozwanemu powód wziął odpowiedzialność za przewidziane w nim planowane prace i koszty z tym związane. Dalej Sąd I instancji zważył, że powód prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do ...

gospodarczej. Tym bardziej konieczność zapewnienia sprzętu do remontu (...) powinien przewidzieć i uwzględnić w ofercie przedsiębiorca, zajmujący się zawodowo robotami budowlanymi. Fakt ...

podstawę prawna rozstrzygnięcia Sąd Rejonowy wskazał art. 629 k.c. i art. 415 k.c., uzasadniając to brakiem przesłanek w nich ...

zł, z czego tytułem wynagrodzenia należnego radcy prawnemu kwotę 2.400,00 zł i opłatę skarbową od pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł. Apelacje ...

naruszenie: - prawa materialnego w postaci: niezastosowania art. 60 k.c. i art. 95 § 2 k.c. w zw. z art. 25 ...

przez Sąd Rejonowy okoliczności, że na skutek zawarcia przez powoda i inspektora nadzoru inwestorskiego protokołu konieczności z dnia 12 listopada 2014 r. doszło do zmiany umowy na roboty budowlane i powstania po stronie pozwanej zobowiązania do zapłaty na rzecz powoda ...

mimo że należycie wykonał on swoje zobowiązanie, postępował w zaufaniu i zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz za zgodą pozwanej ...

232 zdanie drugie k.p.c. skutkującego niedopuszczeniem przez Sąd I instancji z urzędu dowodu z opinii biegłego z zakresu budownictwa na okoliczność ustalenia wartości postawienia rusztowania i balustrad ochronnych przez powoda oraz niezastosowania art. 102 k.p.c. i obciążenie powoda kosztami procesu, mimo że w niniejszej sprawie występuje ...

dnia zapłaty oraz kosztami procesu względnie o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji z pozostawieniem temu Sądowi rozstrzygnięcia o kosztach postępowania odwoławczego. W odpowiedzi na apelację pozwana wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego. Sąd Okręgowy zważył, co następuje: Apelacja ...

nie zasługiwała na uwzględnienie. Sąd Rejonowy przeprowadził prawidłowo postępowanie dowodowe i na jego podstawie ustalił stan faktyczny, który jest wystarczający również ...

CSK 55/07, L.). Zgodzić się należy z rozważaniami Sądu I instancji, akcentującymi spoczywanie ciężaru dowodu na stronach procesu, bowiem wynika ...

wymiaru sprawiedliwości (vide: wyrok z dnia 11 grudnia 2006 r., I PK 165/2006, LexPolonica nr 1256878). W wyroku z dnia 15 stycznia 2010 r., I CSK 199/2009, LexPolonica nr 2438701 SN stanął z kolei ...

również wyroki Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2007 r., I CSK 27/2007, LexPolonica nr 1765101, z dnia 13 lutego ...

Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 22 listopada 2000 r., I ACa 763/2000, LexPolonica nr 356211). Podzielając w pełni trafność ...

apelacji, kluczowym jest nadto wyjaśnienie pojęcia ciężaru dowodu, jego rozkładu i skutków, bowiem zgodnie z art. 6 k.c., ciężar udowodnienia ...

w dniach 19,22 września 2014r. przez Inspektora Pracy i zakres jego oddziaływania na umowę zawartą między stronami. Powód nie ...

Sposób zmiany umowy został przez strony określony w jej § 12 i wymagał zarówno zgody obu stron jak i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Z załącznika do tego ...

zakres kontroli ani też treść decyzji nie dotyczyła strony pozwanej i w żaden sposób nie konstytuowała po jej stronie jakichkolwiek obowiązków ...

umowy o roboty budowlane, był kosztorys ofertowy, sporządzony przez powoda i zaakceptowany przez (...) W. M. (vide: pkt 2 § 8 umowy k ...

na wykonanie robót budowlanych przez każdego z uczestników przetargu (negocjacji) i zawiera informacje o cenie robót budowlanych, których wykonania chce się ...

robót. W realiach niniejszej sprawy, w świetle brzmienia umowy stron i innych dowodów przedstawionych przez powoda, prawidłowym było przyjęcie przez Sąd ...

umowie, zawartej miedzy stronami, obciążał obowiązek prawidłowego sporządzenia kosztorysu ofertowego i ujęcie w nim wszystkich materiałów, urządzeń, narzędzi i osprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia (vide: § 2 pkt 3 ppkt ...

oparciu o projekt budowlano-wykonawczy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP oraz "Warunkami f technicznymi wykonania i odbioru robót zgodnie z obowiązującymi przepisami" (vide: § 2 pkt 3 ...

nie może zmienić podniesiony przez apelującego zarzut naruszenia art. 60 i 95 § 2 kc w zw. z art. 25 ustawy z ...

nieważności może być ona zmieniona jedynie za zgodą obu stron i na piśmie. Tymczasem przepis art. 25 wskazanej wyżej ustawy prawo ...

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; sprawdzania jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10; sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowania i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania oraz do potwierdzania faktycznie wykonanych robót ...

materialnego poprzez niezastosowanie art. 5 kc trzeba podkreślić, że powszechny i utrwalony w judykaturze i doktrynie jest pogląd, iż art. 5 kc nie może być podstawą zasądzenia roszczeń. Istotą i funkcją klauzuli generalnej (art. 5 kc) jest możliwość uwzględnienia w ...

prawną (vide: wyr. SN z 19.3.2002 r., IV CKN 892/00, L.). Na uwzględnienie nie zasługiwał również zarzut naruszenia ...

jednak tylko wypadków szczególnie uzasadnionych. Przepis ten urzeczywistnia zasadę słuszności i jako wyjątkowy nie podlega wykładni rozszerzającej. Nie konkretyzuje on pojęcia ...

się własnym poczuciem sprawiedliwości, które jednak nie może być dowolne i winno być uzasadnione w sposób umożliwiający jego weryfikowalność w postępowaniu ...

kc należą zarówno fakty związane z samym przebiegiem procesu, jak i będące "na zewnątrz" procesu, również dotyczące stanu majątkowego i sytuacji życiowej strony (patrz: Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, pod ...

miejsce w niniejszej sprawie, co oznacza, że zaskarżone rozstrzygnięcie Sądu I instancji powinno się ostać. Skarżący powód przytoczył w uzasadnieniu swego ...

argumenty, które nie skutkują koniecznością zmiany zapadłego w postępowaniu przed I instancją orzeczenia. Argumenty te nie przekonują. Wobec powyższego, uznając apelację ...

kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono na podstawie art. 108 § 1, 98 i 99 kpc oraz § 10 ust. 1 pkt 1 w zw ...

VI GC 16/07 – Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu – 2007-06-20 218 fragmentów Premium

2007-06-20

z o.o. w S. przeciwko M. F. o zaniechanie i o zapłatę I. zasądza od pozwanego M. F. na rzecz powoda (...) sp. z ...

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa powoda, a także nakłaniania dalszych klientów i pracowników powoda do rozwiązania umów z powodem w celu przysporzenia ...

działań określonych w art. 3 oraz art. 11 ust. 1 i ust. 2 i art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu ...

zasądzenie od pozwanego kwoty 202.800,00 zł tytułem odszkodowania i kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że od 10 ...

podział spółki, domagając się wydzielenia dla siebie placówek w T. i K., a w lipcu 2005r. złożył pozew o rozwiązanie ...

placówki powoda w K. rozwiązali umowy o pracę z powodem i podjęli pracę u pozwanego. W okresie od sierpnia do października ...

dotychczasowych klientów powoda w K., tj. (...) sp. z o.o. i (...) sp. z o.o. (oznaczanymi dalej jako J.). W październiku ...

oznaczanym dalej jako (...) T. (...)). Nadto we wrześniu 2006 r. V. I.. sp. z o. o. w G. wycofała się ze współpracy ...

placówki w K. średni miesięczny dochód tej placówki tj. 48.400,00 zł za 3 miesiące (październik, listopad i grudzień 2006), powiększony o kwotę 27.200,00 zł jako ...

z o.o., tj. 15.200,00 zł za listopad i grudzień 2006 r., co daje łącznie 30.400,00 zł. Zdaniem powoda pozwany dopuścił się czynów nieuczciwej konkurencji określonych w art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 1 i 2 z.n.k. Powód wskazał, że pozwany dopuścił się czynu z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy poprzez wykorzystanie w swojej działalności w tej samej branży i w tym samym zakresie usług informacji stanowiących tajemnicę powoda, a dotyczących w szczególności stosowanych procedur, stawek, prowizji i upustów, jak też w zakresie kontaktów z kontrahentami i osobistego doświadczenia zdobytego w trakcie wieloletniego zatrudnienia u powoda. Powód ...

informacji zdobytych w czasie pracy u niego, a dotyczących klientów i zasad współpracy z nimi. Ponadto, w ocenie powoda, pozwany dopuścił się czynu określonego w art. 12 ust. 1 i 2 z.n.k. poprzez nakłanianie pracowników powoda do wypowiedzenia ...

w placówce w T.. Przejęcie "z dnia na dzień" pracowników i obsługi kluczowych klientów świadczy o zorganizowanym charakterze działania, obliczonego na pozbawienie powoda doświadczonych kadr i możliwości dalszej obsługi klientów. Przejęcie to odbyło się z oczywistą korzyścią dla pozwanego, ponieważ wykorzystuje on nadal wiedzę i doświadczenie nabyte u powoda oraz bazuje na dotychczasowych zasadach współpracy ...

T. (...) nie było żadnych nieporozumień ani zastrzeżeń co do terminowości i jakości świadczonych usług. Nie można więc uznać za przypadek czy ...

zaznaczył, że podjęcie opisanych działań nie byłoby możliwe bez współpracy i pomocy W. M.. Na uzasadnienie swoich twierdzeń powód wniósł o dopuszczenie dowodów z dokumentów urzędowych i prywatnych załączonych do pozwu, z zeznań świadków (k. 3) i z przesłuchania stron. W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o ...

sprecyzował, jakie tajemnice firmy zostały przez pozwanego przekazane osobom trzecim i na jakiej podstawie nie był uprawniony do wykorzystania informacji rzekomo ...

Pozwany zaznaczył, że powód własnym nierzetelnym postępowaniem spowodował odejście pozwanego i innych pracowników, mianowicie poprzez praktykę zawierania umów o pracę na ...

stosowanie szykan wobec pozwanego, tj. bezprawne nałożenie nań kary pracowniczej i zignorowanie wniesionego odwołania, a także wcześniejsze upomnienia. Zdaniem pozwanego, prezes powoda H. S. nie dotrzymywał zobowiązań wobec pracowników, obniżał i zawieszał premie, stosował najniższe wynagrodzenie za pracę, rozpowszechniał informacje o zawiadomieniach składanych do prokuratury przeciwko drugiemu zarządcy i nie interesował się kontaktami z klientami placówek w T. i K.. Tym samym według pozwanego wytoczone powództwo stanowi próbę obciążenia ...

nie uległa likwidacji, lecz powód sam wycofał się z rynku i nie próbował zabiegać o dotychczasowych klientów, a poza tym w ...

pozwany podkreślił, że nie zawarł ze swoimi klientami w K. i T. żadnych umów i działa w oparciu o zlecenia, nie mając wyłączności na świadczenie ...

odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o przeprowadzenie dowodu z dokumentów i z zeznań świadków (k. 107-115). Na rozprawie w dniu ...

pkt 1 petitum pozwu był aktualny w chwili wniesienia pozwu i że zajmie stanowisko w tej kwestii po zapoznaniu się z ...

C., A. C. (1), T. M., Z. K., J. F. i W. M. celem ustalenia współpracy powoda z kontrahentami, jakości świadczonych ...

a powodem, b) A. G. (1), P. L., R. K., I. M. i M. W. celem ustalenia przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę u ...

w K. oraz d) W. K., K. F., M. P. i K. W. celem ustalenia okoliczności związanych ze stosunkami prawnymi łączącymi strony i ich zakończeniem (k 198). W piśmie procesowym z dnia 26 ...

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa powoda, a także nakłaniania dalszych klientów i pracowników powoda do rozwiązywania umów z powodem w celu przysporzenia ...

działań określonych w art. 3 oraz art. 11 ust. 1 i ust.2 oraz art. 12 ust. 1 i ust. 2 z.n.k. w okresie trzech lat od ...

celem ustalenia kogo miał na myśli pisząc "powód", pkt 15 i 16 odpowiedzi na pozew - celem ustalenia okoliczności które mają być ...

wskazał, że w latach 2003-3006 zatrudnianie pracowników w spedycjach i agencjach celnych na czas określony było powszechną praktyką. Dodał też ...

o przygotowywaniu przejęcia przy pomocy W. M. placówek w T. i K., argumentując, że potrzeba ich powołania wynikła po złożeniu przez ...

świadka M. P. (1), na co pełnomocnik pozwanego wyraził zgodę i cofnął wniosek o przeprowadzenie tego dowodu. Pełnomocnik powoda z kolei ...

r. pełnomocnik powoda zwrócił uwagę, że w odpowiedzi na pozew i w piśmie procesowym z dnia 06 maja 2007r. pozwany ...

W tym samym piśmie pełnomocnik powoda sprecyzował podstawę prawną powództwa i wskazał, że art. 12 ust. 2 z.n.k. odnosi ...

się osobą trzecią. Powód zwrócił uwagę, że wykorzystanie znajomości procedur i stawek w odniesieniu do określonych klientów przy jednoczesnym przejęciu pracowników, a także rekomendacja i wsparcie udzielone pozwanemu przez W. M. wyczerpują znamiona opisane w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy. Ponadto powód podkreślił, że żądanie zaniechania niedozwolonych działań ...

się także do innych placówek powoda m. in. w B. i Ł., ponieważ pozwany przy pomocy W. M. może podjąć działania zmierzające do przejęcia pracowników i klientów tych placówek (k. 353). Pełnomocnik powoda zaznaczył, że pozwany ...

na rynku. To powodowi można zarzucić działanie sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami, które doprowadziło do odejścia pracowników, co odbiera mu ...

fachowego personelu, podjął ogromne ryzyko, opierając się na wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościach zdobytych w czasie pracy u powoda, które jednak nie ...

świadka P. L., a pozwany o przesłuchanie świadka M. W. i w związku z tym Sąd uchylił postanowienie z dnia 12 ...

załączonych kserokopii polecenia wyjazdu służbowego W. M. do K., T. i Ł. z dat: 08-10.08.2006 r. 20-22 ...

tych dowodów treścią zeznań złożonych na rozprawie w dniu 17 i 18 maja 2007 r. przez W. M. i powoda - H. S., w których ten pierwszy oświadczył, że nie pamięta dokładnie dat wyjazdów ani treści i charakteru prowadzonych rozmów, natomiast H. S. omawiał okoliczności i konsekwencje wynikające dla powoda z tychże wyjazdów. Odnośnie do treści ...

własną działalność, a już cztery tygodnie później zatrudniał pracowników powoda i obsługiwał jego klientów; identyczna sytuacja nastąpiła w T., gdzie pozwany otworzył w ciągu 3 tygodni swoją placówkę, przejmując pracowników i klientów powoda. Poza tym pełnomocnik powoda zwrócił uwagę, ze pozwany wykorzystał po podjęciu działalności swoją szeroką wiedzę i doświadczenie, niemniej jednak miał dostęp do szeregu innych informacji dotyczących konkretnych zasad współpracy i specyfiki (...) firm (...) czy (...) T. (...). To właśnie owe informacje oraz przejęcie pracowników umożliwiło pozwanemu uruchomienie swojej działalności i przejęcie obsługi klientów powoda z dnia na dzień. Jednocześnie zachodzi "zadziwiająca przychylność" klientów, którzy wycofują gwarancje i zabezpieczenia dla powoda a następnie przekazują je pozwanemu, bądź przekazują zlecenia placówce pozwanego i zwlekają z wnioskiem o wpis agentów celnych na listę Agencji ...

prowadził intensywne rozmowy z klientami powoda m.in. w T. i K., w tym też przy udziale pozwanego. W. M. informował ...

Ponadto pełnomocnik powoda wskazał, że pozwany wykorzystał chronione tajemnicą handlową i tajemnicą przedsiębiorstwa powoda szczegółowe informacje dotyczące specyficznej współpracy z konkretnymi ...

przejęcie obsługi celnej kontrahentów powoda nie mogłoby nastąpić tak szybko i sprawnie (k. 477-480). Na rozprawie w dniu 06 czerwca ...

oraz wniósł o zasądzenie kosztów procesu według załączonego spisu kosztów i wydatków. W piśmie tym podtrzymał dotychczasowe stanowisko odnośnie do niewykazania ...

firmy pozwanego przez klientów opierał się o kryteria fachowości, wiarygodności i pewności wykonania usług. Poza tym wywodził, że niniejsze powództwo ma na celu wyłącznie szykanowanie pozwanego i przeszkadzanie mu w pracy. Zarzucił też brak legitymacji biernej pozwanego ...

roszczenia od pozwanego, a samo roszczenie jest pozbawione podstawy faktycznej i prawnej (k. 491-493). Sąd Okręgowy ustalił, co następuje: P ...

dnia 27 października 2006 r. był W. M.. H. S. i W. M. są jednocześnie wspólnikami powodowej spółki. dowód: - odpis z ...

miał swoje placówki m. in. w K., T., Ł., B. i w G.. Zgodnie z nieformalnym podziałem obowiązków między członków zarządu powoda bezpośredni nadzór nad placówkami w K. i w T. sprawował W. M.. dowód: - zeznania świadka R. K ...

od dnia 16 sierpnia 2006 r. prowadzi na terenie K. i T. działalność gospodarczą pod firmą nazwą F. - Agencja (...). dowód: informacja ...

świadectwo pracy, k. 50, - zeznania pozwanego, k. 496-497, 499 i 500 W początkowym okresie pracy u powoda pozwany nie mógł się odnaleźć z uwagi na brak doświadczenia własnego i pozostałych pracowników, jednak z czasem radził sobie coraz lepiej. Kilkakrotnie otrzymywał kary dyscyplinarne zarówno od H. S., jak i W. M., z czasem ich liczba zmalała . Pozwany znał W ...

jedną z najbardziej dochodowych placówek powoda. Pozwany miał najwyższe wynagrodzenie i najwyższe premie spośród wszystkich kierowników placówek, poza tym otrzymał od ...

pracownicy innych placówek. Pozwany kilkakrotnie wyjeżdżał w delegacje do (...), na (...) i (...) jako jeden z nielicznych pracowników powoda. Pracownicy placówki w K ...

S., k. 409, 415, 417, 418, - zeznania pozwanego, k. 499 i 500 Pozwany miał bardzo dobre stosunki z podlegającymi mu pracownikami ...

pracowników, który spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem. Jego inicjatorem i współautorem był pozwany. dowód: ­ - zeznania powoda H. S., k. 414 ...

zeznania świadka Z. K., k. 318 - zeznania pozwanego, k. 500 i 509, Największymi klientami powoda w K. były spółki (...), a w ...

na niekorzyść spółki w ramach nadzorowania kantorów należących do spółki i skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. dowód: - zeznania ...

podziału spółki, wedle której miały mu przypaść placówka w K. i T.; ostatecznie jednak do podziału nie doszło. Z kolei w ...

o rozwiązanie spółki, jednocześnie planując dalszą obsługę klientów z K. i T. w ramach własnej działalności. Informował klientów powoda o wytoczeniu powództwa i zapewniał ich, że zagwarantuje dalszą obsługę celną, a pracowników powoda ...

takiej możliwości, gdyż cały jego majątek został zajęty przez prokuratora i nie jest w stanie udzielać gwarancji celnych. dowód: zeznania powoda ...

k. 409 Po złożeniu przez H. S. zawiadomień do prokuratury i wszczęciu postępowania karnego wobec W. M. ten ostatni został przez ...

S., za zgodą prokuratora, zawiadomił o tym fakcie kierowników placówek i ważniejszych klientów. dowód: - zeznania świadka W. M., k. 380, - notatka ...

S., k. 411 Pod wpływem informacji o konflikcie w zarządzie i o postępowaniu o rozwiązanie spółki pracownicy placówki w K. żyli ...

agenci celni byli poszukiwanymi pracownikami. Jednak pozwany miał większe aspiracje i nie chciał być szeregowym pracownikiem. dowód: zeznania pozwanego, k. 499 ...

r., W. M. pisemnie przeprosił pozwanego za udzielone mu upomnienie i zwrócił się do niego przemyślenie decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy ...

H. S. spotkał się z prezesem zarządów J. A. G. i poinformował go o zawieszeniu W. M. w pełnieniu funkcji członka ...

Wszystko to wzbudziło niepewność prezesa G. odnośnie do dalszej współpracy i dodatkowo wywołało niepokój w kontekście zwiększonego importu w okresie letnim ...

spółek (...) przejawiała się w tym, że nie dysponują one magazynami i możliwością przechowywania komponentów, a każda nieterminowość obsługi celnej stanowi zagrożenie ...

ze spółką (...), zawierającego zestawienie kodu, symboli technicznych wyrobów, nazwy własnej i kodu taryfy celnej. Posługiwanie się tym słownikiem znacznie ułatwiało obsługę ...

niego pracy w charakterze agentów celnych, oferując im wyższe wynagrodzenie i umowy na czas nieokreślony. Kilka dni po spotkaniu z pozwanego ...

niż u powoda. dowód: - zeznania powoda H. S., k. 410 i 411, - zeznania świadka K. F., k. 310 , - zeznania świadka M ...

zeznania świadka W. K., k. 321 - zeznania pozwanego, k. 501 i 502 Po złożeniu wypowiedzeń przez pracowników z K. W. M ...

2006 r. dokumentacji w postaci bazy danych zgłoszeń celnych przywozowych i wywozowych dla J. w wersji elektronicznej (CD ROM), oryginałów dokumentów ...

zrealizowanych na bazie upoważnienia pośredniego; oryginału potwierdzenia złożenia zabezpieczenia generalnego i oryginału TC 11 firmy, oryginałów pozwoleń na gospodarcze procedury celne ...

realizacji. Już następnego dnia W. M. zarządził zwrot wymienionych dokumentów i w dniu 28 sierpnia 2006 r. zostały one przekazane przedstawicielowi ...

dnia 24sierpnia 2006, k. 26, - protokół przekazania baz danych i wydruków, k. 25, - zeznania świadka W. M., k. 389, - zeznania ...

odejścia wszystkich pracowników placówka w K. praktycznie utraciła zdolność funkcjonowania i zaprzestała działalności. dowód: - zeznania świadka Z. K., k. 316, - zeznania ...

tylko w placówce w T., na co spółka nie przystała i prokurent Z. S. pod wpływem propozycji swojego pracownika R. L ...

nawiązał współpracę z pozwanym. R. L. ma uprawnienia agenta celnego i w związku z tym samodzielnie dokonuje odpraw celnych (...), odpłatnie korzystając ze sprzętu pozwanego (komputera, drukarki i formularzy). Od października 2006 r. R. L. jest zatrudniony u ...

288, - pismo powoda do prokurenta spółki (...), k. 34 W lipcu i w sierpniu 2006 r. W. M. nie przekazywał zarządowi żadnych ...

klientami tej placówki oraz zakazał, wbrew żądaniom prezesa, wyjazdu informatyka i pracownika działu administracyjnego do K.. dowód: zeznania świadka Z. K ...

zeznania świadka W. M., k. 389, - zeznania pozwanego, k. 497 i 502, - zeznania świadka B. P., k. 301 Krótko po tym ...

w T. podjęcie pracy u siebie, oferując im wyższe wynagrodzenia i umowy na czas nieokreślony. Pracownicy placówki byli zatrudnieni na czas ...

agenci celni. Ostatni z pracowników powoda wypowiedział umowę o pracę i od razu po upływie wypowiedzenia został zatrudniony u pozwanego. dowód ...

nie podpiszą kolejnych umów, wtedy skontaktował się z nimi pozwany i zaoferował swoje usługi informując, że zatrudnia byłych pracowników powoda, który ...

się bezcelowy. B. P. kilkakrotnie interweniowała telefonicznie u pracowników powoda i kazała im przekazać obsługę pozwanemu. dowód: - zeznania T. M. , k ...

1/20 etatu. Pozwany jako kierownik placówki wiedział o tym i akceptował taką sytuację, zresztą sam był zatrudniony u W. M ...

niewielkie pieniądze. Aktualnie kancelaria W. M. prowadzi działalność w K. i T.. W K. zajmuje wspólnie pomieszczenia z pozwanym, a w ...

na tyle rzadko, że utrzymywanie lokalu byłoby nieopłacalne. W. M. i pozwany współpracują ze sobą i nawzajem polecają swoje usługi. Łączy ich stała umowa, na podstawie ...

świadka W. M., k. 384-385, - zeznania pozwanego, k. 501 i 502 W 2006 r. w okresie od stycznia do sierpnia ...

do października 2006 r. 15.200 zł. dowód: zestawienie kosztów i przychodów, k. 62-65 Sąd Okręgowy zważył, co następuje: Stan ...

w oparciu o dokumenty urzędowe w postaci odpisu z KRS i z ewidencji działalności gospodarczej oraz dokumenty prywatne złożone przez strony ...

zeznania świadków: A. G., J. D., B. P., W. M., I. M., J. F., T. M., A. C., A. C. (1 ...

W., Z. S., R. L., A. G. (1), R. K., I. M. oraz z przesłuchania stron. Dokumenty urzędowe stanowią dowód tego ...

placówki podczas perturbacji kadrowych. Zeznania tych świadków są logiczne, spójne i wzajemnie się uzupełniają. Nie ma powodu, by je kwestionować w ...

E. P. (k. 328-331), A. D. (k. 331-333) i K. J. (k. 333-334). Wszystkie były pracownikami placówki w ...

E. P. była jej kierownikiem. K. J., A. C. (1) i A. D. miały umowy o pracę na czas określony, który upływał z końcem października i bezpośrednio potem zostały zatrudnione u pozwanego na podstawie umów na ...

oznaczony, w dniu 05 listopada 2006 r. wypowiedziała umowę powodowi i po upływie wypowiedzenia, na swoją prośbę została zatrudniona na identycznym ...

C. (1)w części dotyczącej przyczyn nieprzedłużenia umowy z powodem i odmowy przyjęcia korzystniejszej oferty (k. 308) Sąd dał wiarę zeznaniom ...

Świadek K. F. tłumaczył wypowiedzenie umowy złą atmosferą u powoda i otrzymaniem lepszej propozycji od pozwanego; zaprzeczył, aby pozwany wywierał na ...

W tej części jego zeznania nie budzą zastrzeżeń, są logiczne i spójne. Natomiast Sąd nie dał wiary temu, że H. S. informował o braku perspektyw firmy i proponował świadkowi zatrudnienie w innej jego firmie (k. 311), ponieważ ...

oraz jej placówki w K., sprzeciwiał się konsekwentnie jej rozwiązaniu i podziałowi. Świadek W. K. był pracownikiem placówki w K., a po wygaśnięciu umowy o pracę między powodem i pozwanym, został kierownikiem placówki powoda w tym mieście, a następnie ...

znaczenia, niemniej zważywszy na wielokrotnie podkreślane relacje między pracownikami placówki i wzajemne zaufanie, takie twierdzenie budzi wątpliwości. Zastrzeżenia budzą zeznania świadka ...

10 maja 2006 r., powzięcia wiedzy o konflikcie w spółce i o zawieszeniu W. M. w wykonywaniu funkcji członka zarządu. Świadek ...

utrzymania płynności obsługi celnej, a także tym, że znał pozwanego i jego pracowników z dotychczasowej współpracy. Nie interesował się bliżej konfliktem ...

były wiarygodne w zakresie dotyczącym zasad współpracy J. z powodem i momentu zakończenia tej współpracy; okoliczności te są w zasadzie bezsporne i znajdują wsparcie w pozostałych dowodach. Jest ona pracownikiem spółek (...), w ...

wycofała, twierdząc, że takie same zastrzeżenia można skierować do pozwanego i innych agencji celnych. Nie zasługują na to, aby dać im ...

inaczej, a poza tym po dniu 28 sierpnia 2006 r. i tak nie był w stanie obsługiwać J. z powodu braku ...

P. (k. 301-304) jest zatrudniona jako specjalista ds. importu i eksportu w (...) T. (...). Wiarygodne są jej zeznania w części dotyczącej ...

dokonywać obsługi celnej. Zeznania te znajdują wsparcie w pozostałych dowodach i nie były przedmiotem sporu między stronami. Natomiast nie zasługują na wiarę jej zeznania dotyczące spotkania z pozwanym i W. M. we wrześniu 2006 r., jeżeli chodzi o charakter i przebieg tego spotkania. Zeznała ona, że spotkanie dotyczyło spraw bieżących ...

spotkaniu sekwencja wydarzeń przemawia jednoznacznie za innym celem wyjazdu pozwanego i W. M.do T.; także treść e-maila syna tego ...

pkt 6) potwierdza, że B. P. była zorientowana w sytuacji i przebieg wydarzeń nie stanowił dla niej zaskoczenia. Istotne znaczenie miały ...

wobec spółki, złożył przeciw niemu zawiadomienie do prokuratury, cofnął prokurę i powołał na niższe stanowisko, a w końcu wypowiedział mu umowę ...

dał wiarę, że w 2005 r. razem z W. M. i innymi pracownikami utworzył spółkę jawną, mającą w zakresie działalności m.in. usługi agencji celnej, która nie podjęła działalności i została rozwiązana w 2006 r. uchwałą wspólników (k. 357-8 ...

Przeciwko temu przemawiają jego bliskie związki świadka z W. M., i fakt, że sam był u niego zatrudniony. Zeznania świadka I. M. (k. 374-378) należało uznać za wiarygodne. Świadek była ...

spółek (...), a atmosfera dodatkowo pogorszyła się, gdy pracownicy działu prawnego i W. M. zawiązali spółkę jawną. Zeznania tego świadka są spójne i znajdują potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym. Zeznania świadka A. G ...

sprawy. Była ona do 2004 r. pracownikiem powoda w S. i nie potrafiła nic powiedzieć o przedmiocie procesu. Nie miały również ...

pozwanym. Świadek nie miał on istotnej wiedzy na temat okoliczności i przyczyn zmiany agencji celnej, z jego perspektywy liczyło się zapewnienie ...

J. D., na którym została poinformowana o zawieszeniu W. M. i o woli dalszej współpracy. Zaprzeczył, aby prezes S. informował pracowników ...

znaczenie mają wiarygodne zeznania świadka, że W. M. w lipcu i w sierpniu 2006 r. nie przekazywał zarządowi żadnych informacji na ...

klientami tej placówki oraz zakazał, wbrew żądaniom prezesa, wyjazdu informatyka i pracownika działu administracyjnego do K. (k. 317). Świadek potwierdził też ...

przez żadną ze stron. Świadek ten jest wspólnikiem powodowej spółki i był wiceprezesem zarządu do czasu odwołania w dniu 27 października ...

H. S.. Aktualnie jest oskarżony o działanie na szkodę spółki i wyrządzenie jej szkody w wysokości 2 mln 800 tys. zł ...

zeznania świadka odnośnie do nadzorowania przez niego placówek w K. i T., historii jego znajomości z pozwanym, wytoczenia powództwa o rozwiązanie ...

Sąd nie dał wiary jego zeznaniom, że nie inspirował pozwanego i pracowników placówek do rozwiązania umów o pracę, że o zarejestrowaniu ...

się już po fakcie, że próbował ratować placówki w T. i K. przed likwidacją, ani też że nie pamięta treści rozmów ...

świadek ten był autorem planu mającego doprowadzić do przejęcia pracowników i kluczowych klientów powoda w K. i T.. Przekonuje o tym szereg argumentów. Po pierwsze, już od ...

H. S.. Świadczą o tym jego próby doprowadzenia do rozwiązania i podziału zarówno powodowej spółki, jak i spółki (...), w której obaj byli wspólnikami. Od tego czasu konflikt ...

sprzeciwu H. S.co do podziału spółki, utraciła rację bytu i została rozwiązana. Natomiast obecnie, w obliczu oskarżenia o działanie na ...

czym świadczą wspólne wizyty o głównych kontrahentów powoda w K. i w T.. Symptomatyczny w tej materii jest udział pozwanego w ...

polecił go jako osobę, która będzie tworzyła placówkę w T., i której można dać upoważnienie (zeznania świadka B. P., k. 301 ...

bo w tym samym okresie W. M. wyjeżdżał do T. i Ł., ale o zajęcie przez pozwanego pomieszczeń zajmowanych przez W ...

500), czy udzielenie mu przez pożyczki (zeznania pozwanego, k. 501 i 509). Bez znaczenia z tego punktu widzenia jest to, że pozwany podnajął pomieszczenia i zawarł umowę pożyczki. O intencjach W. M. świadczą najdobitniej i zupełnie jednoznacznie wydruki uzyskane z jego służbowego komputera. Świadek zeznał ...

usunąć wszelkie dane ze swojego komputera, w postaci prywatnych notatek i listów jego i jego rodziny (k. 396). W toku postępowania karnego przeciwko niemu ...

powołujące się na wieloletnie doświadczenie personelu zdobyte w P. G. i zapewniające że stawki za usługi nie będą wyższe niż u ...

W. M. jest w zasadzie potwierdza jego współdziałanie z pozwanym i fakt precyzyjnego zaplanowania przejęcia pracowników i klientów powoda. Podkreślenia wymaga, że świadek nie zakwestionował autentyczności wskazanych ...

placówki w K., tj. prośba do pozwanego o wycofanie wypowiedzenia i próby zatrzymania pracowników, były pozorne i miały być dowodem jego rzekomej troski o powodową spółkę. Wreszcie ...

było zatrudnienie przez W. M. pracowników placówek powoda z K. i z T. na ułamkową część etatu w swojej kancelarii. Świadek ...

względów przemawiających za jego stronniczością, ponieważ są one konsekwentne, spójne i znajdują potwierdzenie w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym. Jego zeznania ...

przez strony: struktury powodowej spółki, faktycznego podporządkowania placówek w T. i K. nadzorowi W. M., genezy konfliktu między wspólnikami i członkami zarządu. Powód zeznał, że w 2004 r. W. M. wraz z innymi pracownikami utworzył spółkę jawną (...) i wspólnicy", która była konkurencyjna wobec powoda. Żądał od W. M ...

wyjaśnień na ten temat, ale wobec odmowy z jego strony i nieudanych prób odwołania go z funkcji członka zarządu, w lipcu ...

złożył propozycję podziału spółki, żądając dla siebie placówki w K. i T., czemu powód się sprzeciwiał. W tym samym miesiącu na ...

w związku z wizytą w S., choć co oczywiste - powód i pozwany odmiennie oceniają zasadność tej kary; zeznania te znajdują potwierdzenie ...

funkcji członka zarządu, za zgodą prokuratora poinformował o tym pracowników i ważniejszych klientów. Sąd dał wiarę jego zeznaniom o tym, że nie informował pracowników jakoby "spółka nie miała przyszłości" i proponował im pracę w swojej firmie, o czym przekonują jego ...

utrzymania pozycji spółki na rynku (spotkanie z J. we wrześniu i w (...) w październiku 2006, złożenie pracownikom z T. nowych ofert ...

do nowego systemu premiowania, który został wprowadzony od maja 2006 i spotkał się z dobrym przyjęciem przez pracowników. Także na wiarę ...

pracownikami, to W. M. nadzorował na bieżąco placówki w T. i w K., tak więc należy odrzucić tezy pozwanego o nękaniu ...

nie miała ona tak istotnego znaczenia jak przypisuje jej pozwany, i stanowiła pretekst a nie rzeczywisty powód złożenia przez niego wypowiedzenia ...

pozostałej części, dotyczącej organizacji całego przedsięwzięcia związanego z przejęciem pracowników i klientów powoda, pobudek działania pozwanego, roli jaką odegrał W. M., zeznania powoda stanowią w zasadzie jego przypuszczenia i odzwierciedlają jego pogląd na temat rzeczywistego przebiegu wydarzeń. Zeznania pozwanego ...

tj. historii jego zatrudnienia u pozwanego, znajomości z H. S.i W. M.. Pozwany zeznał, że W. M. zna od 1997 ...

we wrześniu 2006 r. Pozwany stwierdził, że "ceni ludzi przedsiębiorczych i chciał poznać takie osoby", co wiązało się z osobą B ...

że we wrześniu współpraca powoda z (...) T. (...) układała się harmonijnie i nic nie wskazywało na jej rychłe zakończenie (upoważnienie od (...) było ...

podjęcie pracy u pozwanego po ustaniu stosunku pracy u powoda i niezwłoczne zlecenie przez J. obsługi celnej pozwanemu jasno wskazują, że ...

do okoliczności jego obecności w S. w dniu 13 lipca i udzielenia mu upomnienia (k. 503). Pozwany jednoznacznie pozytywnie ocenił swoje ...

dają wystarczające podstawy do uznania, że przejęcie przez pozwanego pracowników i kontrahentów powoda było efektem zaplanowanego współdziałania pozwanego i W. M., przy czym ten ostatni był architektem całego przedsięwzięcia ...

długo, w następstwie oskarżenia go o działanie na niekorzyść spółki i aresztowania. Nieprzypadkowe było zatrudnienie przez W. M. pracowników placówek w K. i w T. na ułamkową część etatu. Takie działanie miało na ...

są działania W. M. podejmowane latem 2006 r. W lipcu i w sierpniu 2006 r., jak zeznał świadek Z. K., W ...

klientami tej placówki oraz zakazał, wbrew żądaniom prezesa, wyjazdu informatyka i pracownika działu administracyjnego do K. (k. 317). W dniu 09 ...

K. przygotowania ukończone, M. na dostarczone co chciał aby rozpocząć i 13 będzie w S. " (k. 281, pkt. 5) w świetle ...

T.. Najpierw we wrześniu 2006 r. doszło do spotkania pozwanego i W M. z B. P. z (...) T. (...), w którym uczestniczył ...

fakty dają silną podstawę do sformułowania wniosku, że W. M. i pozwany realizowali plan, którego istotą było przejęcie pracowników powoda w ...

także niewątpliwych związków przyczynowych. O takim rzeczywistym przebiegu wydarzeń przekonuje i to, że inna interpretacja zarówno poszczególnych wydarzeń, jak i roli jaką odegrał w nich W. M., nie jest możliwa ...

wykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa powoda, 2. nakłaniania dalszych klientów i pracowników powoda do rozwiązywania umów z powodem w celu przysporzenia ...

działań określonych w art. 3 oraz art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 12 ust. 1 i ust. 2 z.n.k. w okresie trzech lat od ...

pozwu powód wywodził, że pozwany naruszył art. 11 ust. 1 i 2 w taki sposób, że wykorzystywał w tej samej branży i w tym samym zakresie usług informacje stanowiące tajemnicę powoda a dotyczące w szczególności stosowanych procedur, stawek, prowizji i upustów, jak też w zakresie kontaktów z kontrahentami i osobistego doświadczenia zdobytego w trakcie wieloletniego zatrudnienia u powoda. Powód ...

informacji zdobytych w czasie pracy u niego, a dotyczących klientów i zasad współpracy z nimi. Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa zostało zdefiniowane w ...

organizacyjnym lub handlowym. Informacja handlowa obejmuje, najogólniej mówiąc, całokształt doświadczeń i wiadomości przydatnych do prowadzenia przedsiębiorstwa, nie związanych bezpośrednio z cyklem ...

każdy przedsiębiorca (konkurent) dowiedzieć się o niej może drogą zwykłą i dozwoloną, a więc np. gdy pewna wiadomość jest przedstawiana w ...

tak SN w uzasadnieniu wyroku z dnia 3 października 2000, I CKN 304/00, OSNC 2001, nr 4, poz. 59, oraz z dnia 5 września 2001, I CKN 1159/00, OSNC 2002, nr 5, poz. 67). Podjęcie niezbędnych ...

się, na przedsiębiorcy spoczywa dodatkowy ciężar podjęcia odpowiednich działań organizacyjnych i porządkowych w celu utrzymania danej wiadomości w tajemnicy. Powinien on ...

wiadomość ta może być uważana za poufną w świetle zwyczajów i praktyki danej branży lub zawodu. Powód zarzucił pozwanemu, że prowadząc ...

podczas pracy u niego informacje dotyczące stosowanych procedur, stawek, prowizji i upustów, jak też "w zakresie kontaktów z kontrahentami i osobistego doświadczenia zdobytego w trakcie wieloletniego zatrudnienia u powoda". Można ...

procedury polegały, tymczasem poza ogólnikowymi uwagami na temat "specyfiki obsługi" i "specyficznego obiegu dokumentacji" w spółce (...) (k. 423), powód nie przedstawił ...

usług są bez trudu osiągalne dla każdego zainteresowanego (k. 505) i te zeznania nie wzbudziły zastrzeżeń Sądu. Nie ulega wątpliwości, że ...

on pozwanemu naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa "w zakresie kontaktów z kontrahentami i osobistego doświadczenia zdobytego w trakcie wieloletniego zatrudnienia u powoda"(k ...

W każdym razie nie może budzić wątpliwości, że doświadczenie, wiedza i umiejętności zdobyte przez pracownika podczas zatrudnienia nie korzystają z ustawowej ...

na rzecz przedsiębiorstwa (uzasadnienie wyroku SN z 3 października 2000, I CKN 304/2000, OSNC 2001, nr 4, poz. 59). Kwestia ta ...

stosunku pracy, spór taki jednak toczyłby się na innej płaszczyźnie i dalsze uwagi na ten temat są zbędne. Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 29 marca 2000 r. (I ACa 900/99), podkreślił, iż informacje na temat technologii wykonania ...

pozwanego do zaniechania niedozwolonych działań w postaci nakłaniania dalszych klientów i pracowników powoda do rozwiązywania umów z powodem w celu przysporzenia ...

w odniesieniu do innych placówek powoda m. in. w B. i Ł., co do których "W. M. jako osoba nadzorująca z ...

swojego zainteresowania". Wedle powoda pozwany naruszył art. 12 ust. 1 i 2 z.n.k. Regulacja art. 12 z.n.k ...

funkcjonowanie umów o pracę, czyli funkcjonowanie przedsiębiorstwa od wewnątrz, jak i od zewnątrz, w szczególności w zakresie umów z kontrahentami (J ...

sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiębiorcy. Przepisu ust. 1 i 2 art. 12 z.n.k. obejmują ochroną prawidłowe funkcjonowanie ...

nie oznacza rezygnacji ustawodawcy z ochrony trwałości umów o pracę, i w istocie jest przypadkowy. W konsekwencji należy uznać, że ustawa ...

w odniesieniu do pracowników powoda zatrudnionych w placówkach w K. i w T. oraz największych klientów powoda "obsługiwanych" poprzednio przez placówki ...

do przyjęcia, że jedynie te okoliczności legły u podstaw wypowiedzenia i nieprzedłużenia umów o pracę. Zeznania pracowników na temat złej jakości ...

W. M., pozwanego, czy od B. P.. Wszystkie przedstawione zdarzenia i ich chronologia pozwalają na przyjęcie domniemania faktycznego, że działania pozwanego ...

n.k. Podobne wnioski dotyczą głównych kontrahentów powoda w K. i w T.. Nie ma jednoznacznych dowodów na to, że pozwany ...

we współdziałaniu z W.M., była likwidacja placówki w T. i przejęcie przez pozwanego kontrahenta. Podobna zbieżność daje się zauważyć w ...

J.. Już następnego dnia W. M. zarządził zwrot wymienionych dokumentów i w dniu 28 sierpnia 2006 r. zostały one przekazane przedstawicielowi ...

wymusił w istocie rozwiązanie przez głównych kontrahentów placówek w K. i w T. umów z powodem. W związku z tym stan ...

pozwanego nie mieści się w hipotezie art. 12 ust. 1 i 2 z.n.k., i tak rodzi się konieczność jego oceny w świetle przesłanek z ...

przedsiębiorców w sferze działalności gospodarczej, niezakłócone funkcjonowanie konkurencji poprzez rzetelne i niezafałszowane współzawodnictwo jakością, ceną i innymi pożądanymi przez klientów cechami; odchodzi się od ujęcia tradycyjnego ...

obsługi kontrahentów. Wytworzenie sytuacji, w której działalność powoda została sparaliżowana, i natychmiastowe zaoferowanie kontrahentom swoich usług, oznaczało postawienie ich w sytuacji ...

wyjścia. Skoro bowiem klienci w K. mieli zaufanie do pozwanego i pracowników placówki, a w T. brak było wiarygodnych agencji celnych ...

Apelacyjnego w Lublinie wyrok z dnia 30 września 1998 r. (I ACa 281/98, "Apelacja" - Lublin 1999, nr 1, poz. 1 ...

nieuczciwej konkurencji, Lex Polonica), z którego wynika, że "złożenie oferty i usilne nakłanianie do jej przyjęcia nie pozostaje w sprzeczności z ...

przed tego typu ujemnymi konsekwencjami, jeżeli wynikają one z legalnych i uczciwych działań konkurentów. Takie działanie jest przecież istotą konkurencji. Jednak ...

jedynie na drodze uczciwej rywalizacji, w szczególności poprzez konkurencję cenową i jakościową, a więc poprzez poziom oferty, nie zaś przez zniechęcanie klientów do konkurenta. Naturalnie nie każde "przejmowanie" pracowników i klientów (kontrahentów) należy ujmować w kategoriach deliktu nieuczciwej konkurencji. Przeciwnie, jest to działanie często spotykane w praktyce i z reguły nie wykraczające poza zakres dopuszczalnej konkurencji, bezsporne jest ...

więc do rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą, jest zwykłym i w zasadzie dozwolonym działaniem zmierzającym do pozyskiwania pracowników. Oferowanie lepszych ...

Działanie pozwanego miało niewiele wspólnego z opisanym sposobem pozyskiwania pracowników i klientów. Samo zarejestrowanie działalności, zatrudnienie pracowników i przejęcie obsługi kontrahentów stanowiły zwieńczenie precyzyjnego planu W. M., którego ...

eliminacja powoda z rynku, na terminie działań placówek w K. i w T., w całości lub w istotnym zakresie. Mechanizm działania zakładał postawienie klientów przed faktem dokonanym i niepozostawienie im innego wyjścia niż powierzenie obsługi celnej pozwanemu. Twierdzenia pozwanego, będącego przecież osobą doświadczoną i wykształconą, o przypadkowości zatrudnienia byłych pracowników powoda i o ryzyku związanym z podjęciem działalności, oraz że nie marzył ...

pozyskaniu takiego klienta jak J. (k. 501) uderzają swoją naiwnością i nie zasługują na uwzględnienie z powodów opisanych wcześniej. Mimo że ...

co się stanie z powodem po podjęciu przez niego działalności i zatrudnieniu jego pracowników" (k. 501), nie sposób uznać, aby nie ...

że powód nie miał jakiegokolwiek wyłącznego prawa do swoich pracowników i klientów. Jednak sposób działania pozwanego, który zakładał uniemożliwił funkcjonowanie placówek powoda w T. i K. był szczególnie naganny i nie może korzystać z ochrony. Pozwany podjął swoją działalność w ...

tymi obyczajami musi być dokonywana przez pryzmat zasad uczciwego postępowania i transparentności w sferze działalności gospodarczej. Dla przypisania deliktu z art ...

przedsiębiorcy. Następstwem zachowania pozwanego była likwidacja placówki powoda w K. i znaczne ograniczenie dochodów placówki w T., i w konsekwencji także jej likwidacja, zatem naruszenie jego interesu nie ...

Z dokumentem prywatnym, jakim jest przygotowane przez powoda zestawienie obrotów i dochodów placówek powoda w poszczególnych miesiącach (k. 62-65) nie ...

dowodów. Rzecz w tym, że pozwany - mimo że zakwestionował zasadność i wysokość roszczenia odszkodowawczego, nie zgłosił żadnych konkretnych zastrzeżeń co do ...

sierpnia 2006 r. przeciętne dochody placówki w K. wynosiły 48.400,00 zł, z czego 63 %, tj. 30.492,00 zł stanowiły ...

rzeczywiście nastąpiła; gdyby nie działanie pozwanego, to placówki w T. i K. funkcjonowałyby w niezmienionym zakresie, przynajmniej w okresie objętym roszczeniem ...

nie działanie pozwanego nie doszłoby do likwidacji placówki w K. i ograniczenia działania placówki w T.. Wbrew zeznaniom pracowników, że i tak nosili się z zamiarem zmiany pracy, i podawanym przez nich przyczynom (zła atmosfera pracy, niskie zarobki, brak perspektyw), rzeczywistym powodem było podjęcie działalności przez pozwanego i złożenie im korzystniejszych ofert pracy. Przypomnienia wymaga, że w spornym ...

zmienić pracę. Z kolei zarówno A. G. (k. 282) jak i B. P. (k. 302) zeznali, że zatrudnienie byłych pracowników powoda ...

działania pozwanego nie doszłoby do zakończenia współpracy powoda z J. i (...) T. (...). Analiza całokształtu okoliczności sprawy uzasadnia więc wniosek, że szkoda ...

Biorąc pod uwagę, że był wieloletnim kierownikiem placówki w K. i doskonale znał realia jej funkcjonowania oraz uwarunkowania lokalnego rynku, należy ...

stawki (k. 516). Żądanie to było uzasadnione jego nakładem pracy i charakterem sprawy (§ 2 pkt 1 Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 ...

ze zm.), należy mu się więc wynagrodzenie w wysokości 14.400,00 zł. Pozwany wygrał sprawę w części obejmującej pkt 1 petitum ...

prawa ochronnego (§ 10 ust. 1 pkt 18). Nakład pracy pełnomocnika i charakter sprawy uzasadniał przyznanie tych kosztów , zgodnie z wnioskiem pełnomocnika ...

powoda różnicę, między kosztami należnymi powodowi (24.540,00 zł) i pozwanemu (3.360,00zł), tj. kwotę 21.180,00 ...

I ACa 1666/14 – Wyrok SO – 2015-05-07 73 fragmenty Premium

2015-05-07 » oddala apelację

Sygn. akt I ACa 1666/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 maja 2015 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Joanna Walentkiewicz - Witkowska Sędziowie ...

tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym. Sygn. akt I ACa 1666/14 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 17 kwietnia ...

dnia 15 października 2011 roku do dnia zapłaty. Nadto Sąd I instancji zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 22.988 ...

Państwa. Powyższe rozstrzygnięcie zostało wydane w oparciu o następujące ustalenia i rozważania: W dniu 21 grudnia 2010 roku (...) spółka z ograniczoną ...

załącznik nr 3. Pozwana miała realizować dostawy na swój koszt i była odpowiedzialna za organizację transportu do wydzielonych składowisk biomasy usytuowanych w elektrowniach (...), A. i K.. Odbiór dostaw miał odbywać się poprzez ważenie towaru na ...

zaś wyładunek miał potwierdzać na tym dokumencie uprawniony pracownik odbiorcy i (...) Spółki Akcyjnej , zaś przedstawiciel dostawcy był zobowiązany do potwierdzenia własnoręcznym ...

stwierdzenia przez pracownika odbiorcy dostawy biomasy niezgodnej z wymaganiami umownymi i zanieczyszczeń biomasy, odbiorca ma prawo do odmowy odbioru dostawy, zaś ...

stwierdzono, dotyczy przypadków, o których mowa w art. 5.5 i 7 umowy z dnia 21 grudnia 2010 roku. Strony sporu ...

czym strony nigdy nie określały jej parametrów. Jakość biomasy rolnej i biomasy drzewnej dostarczanej przez powoda do E. A. nie była ...

na tym, iż powód swoim transportem dostarczał biomasę uzgodnionego rodzaju i ilości do Elektrowni (...) wraz z dokumentem WZ, w którym wpisane były rodzaj i ilość biomasy, data i numer rejestracyjny pojazdu, zaś jako dostawca figurował nie powód, lecz ...

z powodem nie kontrolował dostarczanej biomasy, nie sprawdzał jej asortymentu i jakości. Po wyładowaniu towaru na placu rozładunkowym Elektrowni (...) (zsypanie naczepą ...

systemie ciągłym (trzyzmianowym) dostawy były wykonywane często w godzinach wieczornych i nocnych. S. K. (1) wykonał w ten sposób kilkadziesiąt dostaw ...

biomasę agro (pelet ze słomy) na kwotę 20.003 złote i nr 04/09/2011 z dnia 6 września 2011 roku ...

podczas gdy w rzeczywistości dostarczono biomasę drzewną. Był to pierwszy i jedyny przypadek niezgodnego z umową zawartą przez pozwaną z (...) spółką ...

realizowanych na podstawie umowy z dnia 21 grudnia 2010 roku i podał, iż w tym dniu do Elektrowni (...) nastąpiła dostawa biomasy realizowana przez M. K. (1) i D. K., a dostarczona biomasa była niezgodna z dowodem WZ ...

dniu 26 września 2011 roku wyjaśniła, że M. K. (1) i D. K. nie są pracownikami pozwanej, a działają w imieniu poddostawcy dowożącego własny surowiec i podała, że zaniechała dalszej współpracy tym poddostawcą, a wadliwa biomasa ...

biomasy na jej zlecenie, by zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości i zwróciła się do (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ...

istotnym naruszeniu postanowień umowy z dnia 21 grudnia 2010 roku i potwierdzi, iż w związku z przedmiotowym naruszeniem wstrzymuje wszelkie dostawy ...

że biomasa nie pochodziła z jej, a była towarem powoda i przyznała, iż nie dokonała weryfikacji jakości tej biomasy. Pismem z ...

podano istotne naruszenie postanowień umowy to jest art. 5.5 i odpowiedzialność pozwanej za dostarczaną biomasę i za osoby, przy pomocy których pozwana realizowała przedmiot umowy. W ...

o potrąceniu, notę obciążeniową z dnia 21 listopada 2011 roku i rozrachunki na okoliczność wierzytelności powoda. Przedmiotowe rozrachunki wskazują osiem faktur ...

wstrzymania dostaw do rozwiązania umowy wyniosła 598.007,15 złotych i obejmuje kwotę utraconych przychodów, pomniejszoną o koszty i podatek dochodowy. W zakresie kosztów uzasadnione jest ich przyjęcie w ...

w działalności handlowej polegającej na zakupie towaru u zewnętrznego dostawcy i dostarczeniu towaru przez tegoż dostawcę do punktu odbioru koszty ograniczają ...

się do kosztów telefonów, kosztów biurowych (wystawianie dokumentów, przyjmowanie zamówień i składanie ich u dostawców) i częściowych kosztów prowadzenia rachunków bankowych i rozrachunków z firmami. Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego materiału dowodowego w ...

umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. W ocenie Sądu I instancji fakt dokonania sprzedaży i wydania pozwanej sprzedanego towaru jest w sprawie niesporny, a tym ...

złożone przed procesem, gdyż wówczas dowodzenie podlegało zasadom ogólnym. Sąd I instancji wskazał, że należy bowiem odróżnić od potrącenia jako czynności materialnoprawnej - zarzut potrącenia będący czynnością procesową i powołał się wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2008 ...

ograniczona w powołaniu się na powyższe potrącenie w tym procesie i zgłaszaniu na tą okoliczność wniosków dowodowych. Sąd I instancji zauważył jednak, iż potrącenie pozwanej dotyczyło kwoty szkody doznanej ...

k.c., gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności ...

oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub innym organem państwowym. Przesłanką zatem skutecznego potrącenia ustawowego jest istnienie dwóch jednorodzajowych, wymagalnych i zaskarżalnych wzajemnych wierzytelności stron względem siebie. W sytuacji zatem, gdy ...

została biomasa drzewna, a powód nie kwestionował nienależytego wykonania zobowiązania i na własny koszt usunął z miejsca dostawy niewłaściwą biomasę. W ocenie Sądu I instancji dowiedziona została w oparciu o opinię biegłego także szkoda ...

pozwanej jako wierzyciela. Związek przyczynowy ma miejsce, jeżeli szkodę można i należy uznać za zwykłe następstwo zdarzenia szkodzącego, nie zaś gdy ...

kwocie 598.007,15 zł była zwykłym następstwem działania powoda i stwierdził, że szkoda wynikła z szeregu czynników, w tym z ...

przez pozwaną ze Spółką (...) powinien o tych warunkach być powiadomiony i je zaakceptować, a takie zdarzenie nie miało miejsca. Z kolei ...

niewykonanie zobowiązania. Wszelkie ustalenia czyniono ustnie, uzgadniając jedynie ilość, rodzaj i cenę towaru z miejscem i datą jego dostarczenia, a w obrocie między stronami funkcjonowały jedynie ...

faktury, gdyż dokumenty WZ wystawiał powód sygnując je firmą pozwanej i faktycznie dotyczyły one tylko relacji pomiędzy pozwaną, a Spółką (...). Co ...

działania powoda (który bezsprzecznie wydał towar niezgodny z umową), jak i zaniechania pozwanej, która wbrew treści umowy łączącej ją ze Spółką ...

kontroli" nad dostarczaną biomasą są całkowicie nieadekwatne do faktycznej sytuacji i wręcz gołosłowne. Jeżeli bowiem pozwana zawierając umowę ze Spółką (...) przyjęła na siebie odpowiedzialność za jakość dostarczanej biomasy i zobowiązała się do kontrolowania tej jakości, winna była zachowywać się ...

wskazała istotne naruszenie postanowień umowy to jest art. 5.5 i odpowiedzialności pozwanej za dostarczaną biomasę i za osoby, przy pomocy których pozwana realizowała przedmiot umowy. Treści ...

miało to w szczególności przypadki określone w art. 5.5 i art. 7 umowy z dnia 21 grudnia 2010 roku. Brzmienie ...

biomasy niezgodnej z wymaganiami umownymi, określonymi w załącznikach nr 1 i 2 do umowy, bądź zanieczyszczonej (art. 5.5), ani też ...

parametrów fizyko-chemicznych biomasy, także określonych w załącznikach nr 1 i 2 (art. 7) niemniej jednak w ocenie Sądu I instancji dostarczenie w dniu 23 września 2011 roku biomasy drzewnej ...

wynikła z rozwiązania tej umowy nie może obciążać powoda. Sąd I instancji podniósł nadto, iż pozwana przedstawiła do potrącenia kwotę z ...

odbiorcę, a tym samym takie zachowanie nie znajdowało podstaw kontaktowych i było bezpodstawne. Jeżeli zatem pozwana wywodzi szkodę z działania (...) spółki ...

się związku przyczynowego pomiędzy wcześniejszym działaniem powoda, a tak wskazaną i wyliczoną szkodą pozwanej. Jak wynika z ustaleń dokonanych w toku ...

odpowiedzialnością z siedzibą w K. pomimo bezpodstawnego wstrzymania odbioru dostaw i pomimo rozwiązania umowy z dnia 21 grudnia 2010 roku w ...

jest domniemana. Tym niemniej zdaniem Sądu Okręgowego należało odnieść się i do tej okoliczności. Pozwana wskazywała bowiem, że działanie powoda w ...

biomasy innego rodzaju niż umówiony (drzewnej zamiast agro) było celowe i wywołane chęcią osiągnięcia dodatkowego zysku wynikającego z faktu dwukrotnie wyższej ...

agro. Powyższe okoliczności w żaden sposób nie zostały jednak wykazane i stanowią wyłącznie nie poparte dowodami przypuszczenia Spółki (...). W oparciu o ...

fakturami VAT stanowiącymi podstawę powództwa. Mając to na względzie Sąd I instancji zasądził od pozwanej na rzecz powoda dochodzoną kwotę 315 ...

404,45 złotych wraz z wynikającymi z art. 481 § 1 i 2 k.c. odsetkami ustawowymi, które zostały naliczone od dnia ...

jest art. 361 § 1 k.c. poprzez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie skutkujące uznaniem, iż między działaniem powoda, a doznaną ...

w dacie składania oświadczenia o potrąceniu, uzasadnioną pod względem faktycznym i prawnym, która została skutecznie potrącona z wierzytelnością powoda dochodzoną w ...

materiału dowodowego w postaci zeznań świadków M. J., R. B. i M. K. (2) skutkujące bezpodstawnym przyjęciem, iż: szkoda pozwanej nie ...

oparciu o powyższe zarzuty pozwana wniosła o zamianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa oraz zasądzenie od powoda na rzecz (...) spółki z ...

zastępstwa procesowego za obie instancje, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji. Powód S. K. (1) wniósł o oddalenie apelacji i zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego. Sąd Apelacyjny zważył, co następuje: Apelacja pozwanego nie jest zasadna i nie zasługuje na uwzględnienie. W ocenie Sądu Apelacyjnego, wbrew zarzutom ...

361 § 1 k.c. zaskarżone rozstrzygnięcie oparte zostało na logicznej i zgodnej z zasadami prawidłowego rozumowania ocenie zgromadzonego materiału dowodowego. Wszystkie istotne dla rozstrzygnięcia sprawy kwestie i dowody znalazły wyraz w toku postępowania sądowego, a trafność ich ...

kwalifikacje, ale również ustalone standardy wymagań (patrz: Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz pod red. K. Pietrzykowskiego, C.H. Beck, Warszawa 2011 ...

zatem prowadzić do znajomości umów które się zawiera oraz praw i obowiązków z nich wynikających, gdyż taki miernik dotyczy każdego w ...

wszystkim brak staranności, nie wpłynęły na powstanie szkody. Zarzucając Sądowi I instancji niewłaściwą ocenę zgromadzonego materiału dowodowego skarżący próbuje doprowadzić do ...

wstrzymania kolejnych dostaw, a także rozwiązania umowy z apelującym. Sąd I instancji wskazał jednoznacznie w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia art. 14.2 ...

zdarzeniem, a szkodą zachodzi wówczas, gdy w danym układzie stosunków i warunków oraz w zwyczajnym biegu rzeczy, bez zaistnienia szczególnych okoliczności ...

Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 października 2014 roku I ACa 824/14, Lex 1554766). Tym samym powód w wypadku ...

przewidywać, iż skutkiem dostarczenia niewłaściwej biomasy będzie wstrzymanie kolejnych dostaw i ostatecznie rozwiązanie umowy przez (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ...

kwestionowania przyczyn, które legły u podstaw nie uwzględnia przez Sąd I Instancji dokonanego przez pozwaną w piśmie z dnia 24 listopada ...

dokonania potrącenia może dojść zarówno w ramach postępowania sądowego, jak i poza nim. Pozwana w sprzeciwie od wydanego w sprawie nakazu ...

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 2000 r., III CKN 720/98, Lex nr 51368; wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie ...

której wierzytelność zostaje uaktywniona. Wówczas też następuje początek biegu przedawnienia i dopuszczalności potrącenia (patrz: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia ...

Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2013 r., I ACa 283/13, Lex nr 1314846). Znaczenie takiego wezwania wierzyciela ...

Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 listopada 2006 r., I ACa 575/06, Lex nr 298549; wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 marca 2013 r., I ACa 1043/12, Lex nr 1293605; wyrok Sądu Najwyższego z ...

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 września 2000 r., IV CKN 92/00, OSNC 2001, nr 3, poz. 36). Taki też ...

kwoty 1.536.487,90 złotych, czego nie dostrzegł Sąd I instancji. Takiego wezwania do zapłaty nie zawiera w szczególności, ani ...

lub nie spełniały innych warunków potrącenia, należy uznać za nieważne i nie ulegające konwalidacji wskutek późniejszego uzyskania przez nie cech potrącalności ...

c. w związku z art. 391 § 1 k.p.c. i zasadę odpowiedzialności za wynik procesu, zasądził od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 5.400,00 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym. Wysokość ...

XIII Ga 207/16 – Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi – 2016-09-02 69 fragmentów Premium

2016-09-02

tym - z tytułu zastępstwa procesowego G. P. (1) - kwotą 2.400,00 zł. Sąd I instancji oparł swe rozstrzygnięcie na następujących ustaleniach faktycznych: Strony tego ...

podbudowy oraz ułożenia kostki brukowej w miejscowościach K. N. (etap I - około 10.000,00 m 2), Ż. (300,00 m ...

2 kostki, 44,00 zł - za ułożenie metra bieżącego krawężników i 23,00 zł - za ułożenie metra bieżącego obrzeży. Sąd Rejonowy ...

budynkach mieszkalnych (przed każdym z nich na powierzchni wjazdu, chodnik i schodów o łącznej wartości 88,98395 m 2, tarasu - 22 ...

P. (1) nie reagował na jej wezwania do dokończenia prac i usunięcia wad a nadto, iż nie dokonał płatności należności za ...

N. dostarczał na budowę - pozwany wskazał, że po zakończeniu prac i usunięciu wad dojdzie do ich odbioru i podpisania stosownego protokołu i dopiero wtedy będzie mogło nastąpić rozliczenie prac wykonanych przez powoda ...

wezwał (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w N. do odbioru prac i podpisania protokołu odbioru końcowego zaś strona pozwana, pismem z dnia ...

roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, bez zauważalnych wad i usterek - wówczas na budowie nie stawił się żaden przedstawiciel pozwanego ...

od (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w N. materiałów budowlanych - cementu i styropianu za łączną cenę 5.807,07 zł. Dokonując oceny ...

zeznania stron (choć przedstawiciela pozwanego - częściowo) oraz świadków K. P. i Ł. S.. Twierdzenia powoda zostały ocenione jako logiczne i konsekwentne, mające oparcie w zasadach logiki i doświadczenia życiowego oraz korelujące z pozostałym materiałem dowodowym. Wiarygodność zeznań przedstawiciela pozwanego - M. F., w ocenie Sądu I instancji, wynikała z faktu, iż w większości znalazły one potwierdzenie ...

robót wykonanych przez G. P. (1) - w tej części Sąd I instancji stwierdził, iż pozostają one w sprzeczności z materiałem dowodowym ...

było żadnych dowodów potwierdzających tę okoliczność. Zeznania świadków K. P. i Ł. S. - jako logiczne i konsekwentne oraz wzajemnie ze sobą zgodne i uzupełniające się z zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym - uznano za ...

ta osoba powoływała się na wady wykonanych robót - zdaniem Sądu I instancji - nie mogły uzyskać waloru wiarygodności ponieważ nie stały za ...

pozwanego faktury VAT potwierdzającej prawidłowość czynności G. P. (1). Sąd I instancji nie uznał za wiarygodne twierdzeń świadka M. B. w ...

bowiem dokumentu potwierdzającego słuszność twierdzeń M. B. w tym zakresie i nie ma też jakiegokolwiek dowodu aby powód był wzywany do ...

mail) potwierdzający żądanie powoda dokonania przez stronę pozwaną odbioru prac i podpisania protokołu końcowego. Za wiarygodne Sąd I instancji ocenił dowody z dokumentów - są one bowiem jasne oraz ...

podstawie projektu budowlanego), ocenił roszczenie G. P. (1) za zasadne i w całości zasługujące na uwzględnienie, stwierdzając jednocześnie iż - w okolicznościach ...

jako niekwestionowany przez stronę pozwaną - był niesporny. W ocenie Sądu I instancji potwierdzeniem tego stanu rzeczy (niesporności zakresu prac) było zarówno ...

odebranie przez (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w N. faktury VAT i podpisanie tego dokumentu przez przedstawiciela strony pozwanej przez co skwitowaniu podlegała ilość i jakość robót G. P. (1) jak również zeznania samego M ...

stawił się na budowie w celu odbioru prac, wcześniej podpisując i księgując fakturę VAT, uznać należało iż roboty wykonywane przez G ...

przez nią udowodniona; strony tego nie spotkały się na budowie i nie oceniły jakości prac zaś G. P. (1) jedynie raz ...

się na budowę celem dokonania poprawek - powód wykonał roboty poprawkowe i w późniejszym czasie nie był już wzywany do usunięcia nieprawidłowości. Co prawda - jak podał Sąd I instancji - (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w N. powoływał się na ...

G. P. (1) tylko raz był wzywany do usunięcia nieprawidłowości i to uczynił. Pozwany nie wykazał również jakoby - powoływane przez niego ...

gdyż przedstawiciele pozwanego, pomimo wezwania do stawienia się na budowie i obietnic sporządzenia protokołu odbioru robót, tego nie uczynili. Wskazując na ...

zastrzegły rozliczenie prac od stwierdzenia ich zakończenia protokołem odbioru, Sąd I instancji podał jednocześnie że takie sformułowanie umowy i późniejsza postawa pozwanego powodowałaby brak możliwości rozliczenia robót powoda - pozwana ...

N., którego przedstawiciele nie stawiali się na budowie. Zdaniem Sądu I instancji - w realiach niniejszej sprawy - nie można przyjmować, jak twierdzi ...

było kilka prób odbioru prac wykonanych przez G. P. (1) i zawsze zostały stwierdzane usterki a roboty nie zostały poprawione - gdyby ...

pozbawił się dowodu na okoliczność usterek w pracach powoda. Sąd I instancji przyjął zatem, iż strona pozwana nie przedstawiła dowodów, w ...

przy zastosowaniu zasady odpowiedzialności za wynik sprawy (art. 98 § 1 i § 3 kpc) - (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w N. obowiązkiem pokrycia ...

pozwaną. (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w N. zarzucił rozstrzygnięciu Sądu I instancji: 1. naruszenie przepisów postępowania cywilnego: a) przepisu art. 233 § 1 kpc na skutek przekroczenia przez Sąd I instancji granic swobodnej oceny dowodów poprzez: - przyjęcie, iż roszczenie powoda ...

na położeniu kostki na inwestycji w Ż.; - brak konsekwencji Sądu I instancji, albowiem wpierw Sąd wywiódł o tym, iż powód usunął ...

pozwanej jest równoznaczne z uznaniem robót za wykonane bez wad i odebrane, a to w sytuacji gdy faktura VAT jest wyłącznie ...

wykonywania prac, co powoduje, iż ocena dowodów dokonana przez Sąd I instancji była sprzeczna z zasadami logiki i doświadczenia życiowego; - przyjęcie, że zakres prac wykonanych przez powoda jest ...

prac wykonanych przez powoda; w konsekwencji nie była skwitowana ilość i jakość prac, co powoduje, iż ocena dowodów dokonana przez Sąd I instancji była sprzeczna z zasadami logiki i doświadczenia życiowego; - przyjęcie, iż pozwana nie sprawdziła jakości prac, nie zgłosiła uwag, ani wad dzieła i nie wezwała powoda do ich usnięcia w zakreślonym terminie, pomimo ...

w Ż., co powoduje, iż ocena dowodów dokonana przez Sąd I instancji była sprzeczna z zasadami logiki i doświadczenia życiowego; - ustalenie że strony rozszerzyły pierwotną umowę z dnia 5 marca 2014 r. o położenie kostki na schodach i tarasach pomimo tego, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy przeczy ...

rygorem nieważności, co powoduje, iż ocena dowodów dokonana przez Sąd I instancji była sprzeczna z zasadami logiki i doświadczenia życiowego; mało tego przyjmując, iż strony łączyła inna umowa ...

waloru wiarygodności, podczas gdy zeznania tego świadka były wiarygodne, logiczne i konsekwentne a nadto korelują z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie - Sąd I instancji uznał, iż należy odmówić zeznaniom tego świadka waloru wiarygodności ...

waloru wiarygodności, podczas gdy zeznania tego świadka były wiarygodne, logiczne i konsekwentne, a nadto korelują z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie ...

przepisu art. 328 § 2 kpc na skutek tego, że: - Sąd I instancji nie wskazał w uzasadnieniu wyroku okoliczności faktycznych i prawnych, które miałyby przemawiać za udowodnieniem i zasadnością roszczenia objętego pozwem; - Sąd I instancji nie przytoczył oraz nie wyjaśnił w uzasadnieniu następujących kwestii ...

przez niego pracach polegających na ułożeniu kostki; braku konsekwencji Sadu I instancji, albowiem wpierw Sad wywiódł o tym, iż powód usunął ...

Sad stwierdził, iż rzeczone wady w ogóle nie występowały; Sąd I instancji nie dostatecznie wyjaśnił dlaczego przyjął, iż strony łączyła umowa ...

a mianowicie: a) art. 6 kc poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, iż pozwana nie udowodniła, iż powód wykonał prace objęte ...

należyty; b) art. 77 § 1 kc poprzez brak jego zastosowania i przyjęcie, iż strony rozszerzyły pierwotną umowę z dnia 5 marca 2014 r. o położenie kostki na schodach i tarasach, pomimo konieczności anektowania takiej zmiany w formie pisemnej pod ...

formę aneksowania; c) art. 647 kc poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, iż umowa łącząca strony jest urnową o roboty budowlane ...

ma charakter umowy o dzieło; 1. sprzeczność istotnych ustaleń Sądu I instancji z zebranym w sprawie materiałem dowodowym polegającą na zasądzeniu ...

wyroku poprzez oddalenie powództwa w całości, ewentualnie uchylenie tego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania. (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w N ...

zakresie dotyczącym naruszenia przepisów procesowych, strona skarżąca upatrywała nieprawidłowości Sądu I instancji przede wszystkim w uchybieniu przepisowi art. 233 § 1 kpc ...

roku od wystawienia dokumentu rozliczeniowego VAT, nieuprawnionego wnioskowania przez Sąd I instancji, iż pomiędzy stronami nie było sporu co do zakresu ...

się chybione. Stosownie do powołanego wyżej przepisu, Sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Ocena dowodów polega na ich zbadaniu i podjęciu decyzji, czy została wykazana prawdziwość faktów, z których strony ...

wnioskami oraz uwzględniać zasady doświadczenia życiowego wyznaczające granice dopuszczalnych wniosków i stopień prawdopodobieństwa ich występowania w danej sytuacji. Z tych względów ...

jeżeli z określonego materiału dowodowego Sąd wyprowadza wnioski logicznie poprawne i zgodne z doświadczeniem życiowym, to ocena Sądu nie narusza - przewidzianych przez przepis art. 233 § 1 kpc - reguł swobodnej oceny i musi się ona ostać choćby w takim samym stopniu, na ...

tym dyspozycji przepisu art. 233 § 1 kpc. Przeprowadzona przez Sąd I instancji ocena materiału dowodowego jest w całości logiczna i zgodna z zasadami współżycia społecznego zaś wszelkie podniesione w tym ...

co uznał zarówno fakt wykonania prac przez stronę powodową jak i ich wycenę (wartość) a tym samym kwotę wynagrodzenia należnego G ...

wystawiony na podstawie protokołu odbioru robót) jest dokumentem dalej idącym i dowodzi akceptacji przez stronę pozwaną robót jakie były wykonane przez ...

określała iż dotyczy ona robót - ułożenia kostki w miejscowości Ż. i odwoływała się do kontraktu zawartego przez strony w dniu 5 ...

uzasadniała żądanie G. P. (1) zapłaty wynagrodzenia. Istotne jest także i to, że zaakceptowana przez prezesa zarządu (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ...

sposób jest nie przyjmować, tak jak to słusznie uczynił Sąd I instancji, iż M. F., składając podpis pod treścią dokumentu rozliczeniowego ...

z ograniczoną odpowiedzialnością w N. zarówno co do zakresu jak i prawidłowości wykonania robót jakie zostały zlecone przez skarżącego G. P ...

wobec tego, iż zarówno na chwilę wszczęcia niniejszego postępowania jak i na dzień zamknięcia rozprawy przed Sądem I instancji minął już zaakceptowany przez (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ...

robót, za które ma zapłacić wynagrodzenie a tym bardziej widząc i wiedząc, iż roboty te miały zostać dotknięte nieprawidłowościami. Z tych ...

skarżącego dotyczącego charakteru prawnego kontraktu zawartego przez strony tego procesu i zarzucanego przez (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w N. Sądowi I instancji błędnego przyjęcia, iż strony procesu łączyła umowa o roboty ...

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 1998 r., II CKN 653/97; Lex nr 33754) - zasadniczym kryterium rozróżnienia umowy o dzieło i umowy o roboty budowlane jest ocena realizowanej inwestycji stosownie do ...

mogą być wszyscy, którym we wzajemnych relacjach przysługuje przymiot inwestora i wykonawcy. Biorąc jednak pod uwagę tę okoliczność, iż żadne z ...

objętej także przepisami kodeksu cywilnego umową o dzieło - pojęciami "zamawiającego" i "przyjmującego zamówienie" co z kolei prowadzi do wniosku, stosownie do ...

do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, inwestor zaś zobowiązuje się do dokonania wymaganych ...

związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Mając na względzie tę okoliczność, iż roboty ...

na przebudowie czterech domów jednorodzinnych wraz z ułożeniem kostki brukowej i były one wykonywane w oparciu o projekt budowlany, słusznie Sąd ...

już wcześniej wskazano, wobec wykonania umowy przez G. P. (1) i jego żądania zapłaty wynagrodzenia za przedsięwzięte czynności, kwestia charakteru prawnego ...

postępowania odwoławczego orzeczono w oparciu o przepis art. 98 § 1 i § 3 kpc przy zastosowaniu zasady odpowiedzialności za wynik sprawy. Oddalenie ...

VIII Ga 199/13 – Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie – 2013-10-25 87 fragmentów Premium

2013-10-25

28 sierpnia 2012 roku, sygnatura akt X GC 264/12 I. oddala apelację; II. zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę ...

umową a zakresem opracowanym w projektach budowlanych, które zawierały rozbieżności i niejasności. Zaznaczyła też, że w celu kontynuowania robót zwróciła się ...

montażu włazu p. poż. przechodzącego między drewnianym stropem, a poddaszem i innych niezbędnych rozwiązań konstrukcyjnych przy montażu aparatów wentylacji mechanicznej. Powódka ...

umownym powódka wykonała jedynie około w 45% wartości ogółu prac i to ta okoliczność stanowi prawdziwą przesłankę odstąpienia od umowy. Pozwany ...

sporu dotyczyła wykonania wentylacji, co do której powódka zażądała wykonania i przedstawienia dokumentacji wykonawczej. Pozwany uznał, że nie był zobowiązany zawartą ...

zamówienia obejmowała przedmiar robót, projekt budowlany oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. W skład dokumentacji przetargowej nie wchodził natomiast projekt ...

przez oferenta do SIWZ. Ponadto zostały przeprowadzone przez oferenta oględziny i obmiar pomieszczeń przeznaczonych do modernizacji. Sąd ustalił, że w przetargu ...

modernizację pomieszczeń do przygotowywania leków cytostatycznych zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót. Przedmiot umowy miał być zrealizowany w terminie 40 ...

podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od daty wykonania i odebrania przez zamawiającego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. (§ 5). Z tytułu ...

w dokumentacji projektowej, które pomieszczenia objęte są remontem, podanie rodzaju i grubości materiału przewidzianego przy wymianie posadzek, a także o zaznaczenie ...

ognioochronne. W kolejnych pismach datowanych na 27.09.2010r. i 28.09.2010r. powódka poinformowała pozwanego o konieczności podjęcia ...

nie zawiera projektu budowlanego wykonawczego nie jest możliwe kontynuowanie prac i zdecydowała o ich wstrzymaniu. Powódka zwróciła uwagę na brak istotnych rozwiązań pozwalających na rozmieszczenie urządzeń i kanałów wentylacyjnych, w tym brak opracowania wejścia wentylacji do loży ...

przez strop, biegu kanałów na poddaszu, rozmieszczenia aparatów na poddaszu i połączenia kanałów. Pozwany stwierdził brak możliwości przedstawienia dodatkowego kosztorysu w ...

w dniu 18 listopada 2010r. z udziałem przedstawicieli pozwanej i powódki dokonano protokolarnego wyszczególnienia rodzaju i zakresu robót wykonanych przez spółkę A- (...) w związku z modernizacją ...

50% przedmiotu umowy. Powołując się na upływ terminu realizacji umowy i zaprzestanie jej realizacji przez powódkę, w piśmie z dnia 11 ...

po stronie wykonawcy na podstawie § 10 pkt 2 ppkt c i d. Powódka podtrzymała swoje dotychczasowe stanowisko wzywając pozwanego do zapłaty ...

w zw. z § 10 ust. 1 pkt 2) lit. c i d umowy karą umowną w wysokości 9 818,31 zł ...

umowy doszło w wyniku wyboru w trybie przetargowym oferty powódki i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy ...

a także na pomniejszenie należności powódki o wartość przysługującej zamawiającemu i przedstawionej do kompensaty kary umownej w wysokości 9 818,31 ...

szczególności specyfikację istotnych warunków zamówienia z dokumentacją projektową, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną. Podobnie nie było jakichkolwiek zastrzeżeń odnośnie dołączonej do ...

przedstawione jako dowód sporządzone przez jedną ze stron zostało przedstawione i było wiadome drugiej stronie. Na podstawie dostępnego materiału rzeczowego Sąd ...

był w stanie odtworzyć szczegółowo bieg wydarzeń związanych z zawarciem i wykonaniem umowy przez powódkę, bez większych luk i niejasności. Uzupełniających informacji na temat kontaktów przedstawicieli stron oraz treści ...

które w zasadzie były zgodne w ramach opisywanych okoliczności faktycznych i nie zawierały sprzeczności. Dostrzeżone w poszczególnych zeznaniach odmienności dotyczyły co ...

przez konkretnego świadka oceny zachowania stron sporu nie zaś istnienia i opisu samych wydarzeń składających się na stan faktyczny. Sąd wskazał ...

pozwanemu kary umownej przez powódkę, odstąpienie przez pozwanego od umowy i naliczenie powódce kary umownej, przedstawionej do kompensaty z wynagrodzeniem. Zdaniem ...

uzupełnionej dokumentacji wykonawczej związanej z zamówieniem, co uniemożliwiało kontynuowanie prac i spowodowało ostatecznie ich zakończenie. Sąd zaznaczył, że postanowienia umowy z ...

dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Przenosząc zasady wynikające z przytoczonych ...

prawidłowe wykonanie zobowiązania. Nie ulega przy tym wątpliwości, że obowiązki i inicjatywa dowodowe w tym zakresie spoczywała na powódce według normy wyrażonej w art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c. Sąd Rejonowy ustalił, że dokumentacja związana z przedmiotowym zamówieniem publicznym i stanowiąca punkt wyjścia dla oceny zakresu prac powódki faktycznie nie ...

zamawiającego biuro projektowe przygotowało jedynie projekt budowlany zawierający ogólne informacje i dane techniczne technicznych, niezbędne do uzyskania pozytywnej decyzji organu budowlanego ...

zamówienia powódka nie wystąpiła do pozwanego o usunięcie dostrzeżonych wątpliwości i uzupełnienie dokumentacji o projekt wykonawczy niezbędny do przeprowadzenia prac. Sąd ...

opracowanie dokumentacji budowlanej do przetargu, było przygotowanie prze nią rzetelnej i wnikliwej oferty, celem uniknięcia możliwych nieprawidłowości w późniejszym czasie. Sąd ...

przedmiot prac nie był problematyczny dla powódki przed wyborem oferty i zawarciem umowy. Sąd zaznaczył, że zapytania dotyczące szczegółów zamówienia złożył ...

w przetargu, który na potrzeby sporządzenia własnej oferty przeprowadził oględziny i obmiar miejsca zaplanowanych robót. Pozwany udzielił odpowiedzi na pytania oferenta i udostępnił pomieszczenia przeznaczone do modernizacji, co należy postrzegać jako przejaw ...

postępowaniu po otrzymaniu SIWZ ma możliwość zapoznania się z nimi i zdecydowania, czy tak ukształtowany stosunek zobowiązaniowy mu odpowiada i czy chce złożyć ofertę. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty musi zawrzeć umowę na warunkach przedstawionych we wzorze umowy i zapłacić wskazaną przez wykonawcę cenę (por. wyrok Sądu Okręgowego w ...

roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Według przepisów wykonawczych zawartych w rozporządzeniu Ministra ...

z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 ...

budowę, składa się m.in. projektów wykonawczych, które powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych (§ 4 ust. 1 pkt 2, § 5). Zdaniem ...

sporządzenia na jego podstawie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty i realizacji robót budowlanych. W odniesieniu do dokumentacji technicznej udostępnionej powódce ...

możliwości wykonania robót budowlanych w oparciu o załączniki do SIW i umowy z dnia 24.08.2010r. świadczy dobitnie fakt ...

dokończeniu prac przez innego wykonawcę w oparciu o dokumentacje przetargową i dodatkowe informacje uzyskane od zamawiającego. W konsekwencji Sąd uznał, że ...

z przyczyn leżących po stronie pozwanego okazało się pozbawione podstaw i z tej przyczyny było nieskuteczne. To zaś implikuje niezasadność roszczenia ...

powódki. Wedle zapisów § 10 ust. 1 pkt 2 lit c i d. umowy zamawiający miał prawo odstąpić od umowy zgodnie z ...

k.c. jeżeli wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 7 dni, a także jeśli ...

Jak wynika z wcześniejszych rozważań, oświadczenie powódki o wstrzymaniu prac i odstąpieniu od umowy spowodowane było niesłusznym żądaniem wobec pozwanego o niezwłoczne przygotowanie i przedstawienie projektu budowlanego, którego nie uwzględniała zarówno dokumentacja przetargowa, jak i umowa stron. W takiej sytuacji Sąd uznał, że oświadczenie pozwanego ...

o odstępowaniu od umowy wywarło zamierzone skutki prawne wobec powódki i uprawniało go do naliczenia kary umownej w wysokości 9 818 ...

procesu po stronie pozwanego wyniosły 2 417,00 zł (2 400,00 - koszty zastępstwa procesowego, 17,00 zł - koszty opłaty skarbowej od ...

od powódki na rzecz pozwanego na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. oraz § 2 ust. 1 i § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września ...

Powódka wskazała również na naruszenie przez Sąd przepisów postępowania cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych. Powódka podała, iż naruszony został art. 233 ...

c. oraz art. 328 §2 k.p.c. poprzez wadliwą i oczywiście błędną ocenę materiału dowodowego w postaci dowodów znajdujących się ...

się na powyższe zarzuty powódka wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku i zasądzenie na rzecz powódki żądanej w pozwie kwoty wraz z ...

postępowania za wszystkie instancje a ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do rozpoznania Sądowi Rejonowemu z pozostawieniem temu Sądowi ...

się od pozwanego zasądzenia potrąconej kary umownej w tej wysokości i zasądzenia od pozwanego kary umownej w tej samej wysokości z ...

przedmiot zamówienia nie był od początku opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Uchybienie polegało na tym, że sam zamawiający nie miał ...

zakresie robót. W wyjaśnieniach przedstawiciel zamawiającego wskazał zupełnie inne powierzchnie i drzwi do wymiany i montażu niż wynikało to ze SWIZ. Skarżąca wskazała na art. 31.1. i podała, że zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej ...

jest projekt wykonawczy. Powódka podniosła, że projekt wykonawczy stanowi rozwinięcie i uzupełnienie projektu budowlanego. Wskazała, że w 2004 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego, wydane jako przepis ...

miała prawo oczekiwać, że dokumentacja załączona do SWIZ jest kompletna i zgodna z ustawą, jak również zamieszczony przedmiar robót wykonany ze ...

szczególną starannością. Powódka powołała się na naruszenie art.32.1 i wskazała, że zamawiający nie dokonał wyceny z należytą starannością, gdyż ...

braków projektu wykonawczego był zrobiony pobieżnie bez uwzględnienia wielu robót i konieczności zakupu urządzeń. Nadto powódka wskazując na art. 33.1 ...

powyższe pod rozwagę na miarę otrzymanej dokumentacji w SWIZ rzetelnie i wnikliwie opracowała ofertę przy pomocy sił fachowych. Nadto powódka podała ...

nie była wystarczająca, o czym świadczą wpisy do dziennika budowy i pisma kierowane do pozwanego. Powódka wskazała również, że dopiero w ...

myślenia. W odpowiedzi na apelację pozwany wniósł o jej oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania za drugą instancję w tym kosztów zastępstwa ...

Pozwany uzasadniał, iż powódka zapoznała się z całą dokumentacją przetargową i nie wniosła do niej żadnych zastrzeżeń. Powódka nie kwestionowała, że ...

umowa została zawarta zgodnie z wzorem przedstawionym w postępowaniu przetargowym i nie przewidywała dostarczenia powódce projektu wykonawczego. Pozwany zakwestionował również zasadność ...

przedstawia powódka winny mieć miejsce w trakcie trwania procedury przetargowej i być źródłem pytań zadawanych zamawiającemu a nie obecnie "argumentami" odwoławczymi w postępowaniu sądowym. Składając ofertę i podpisując umowę powódka przyjęła warunki opisane w SIWZ i umowie. Pozwany uznał ustalenia poczynione przez Sąd Rejonowy za prawidłowe i znajdujące oparcie w zebranym materiale dowodowym. Sąd Okręgowy zważył, co ...

rozważania zarzutów podniesionych w wywiedzionej apelacji należy zaznaczyć, że Sąd I instancji w sposób prawidłowy przeprowadził postępowanie dowodowe, zaś na podstawie ...

obejmującego remont (przebudowę) obiektu budowlanego, wymagającego od inwestora uzyskania projektu i otrzymania decyzji o uzyskaniu pozwolenia na budowę. Umowa o dzieło ...

nie miało jednakże jakiegokolwiek wpływu na poprawność ustaleń faktycznych Sądu I instancji, przeprowadzoną ocenę prawną roszczenia strony powodowej i w konsekwencji na prawidłowość rozstrzygnięcia Sądu Rejonowego. Na wstępie rozważań ...

prawidłowość zastosowania prawa materialnego. Skarżąca w pierwszej kolejności zarzuciła Sądowi I instancji naruszenie art. 233 §1 k.p.c., zgodnie z którym sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Przypomnieć należy, iż w świetle utrwalonych w nauce i orzecznictwie poglądów co do wykładni normy art. 233 k.p ...

sprowadzały się w przeważającej części do wykazania nieprawidłowości rozumowania Sądu I instancji, że brak dokumentacji projektowej wykonawczej po pierwsze nie stanowił ...

przedmiotu umowy, po drugie nie uprawniał powódki do zaprzestania robót i w konsekwencji do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po ...

projektu wykonawczego nie stanowił przejawu zawinionego zachowania po stronie pozwanego" i powołując się na przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych zarzuciła już ...

miała możliwość zapoznania się z dokumentacją potrzebną do realizacji zamówienia i wówczas winna była ocenić, czy na podstawie tej dokumentacji jest ...

pytań odnośnie zakresu prac, co uczynił inny oferent dokonując oględzin i obmiaru miejsca robót. W ocenie Sądu rozpoznającego apelację Sąd Rejonowy ...

do słusznych wniosków, że powódka przystępując do przetargu, składając ofertę i ostatecznie zawierając umowę przyznawała, że otrzymana dokumentacja jest wystarczająca do ...

automatyczne skorzystanie przez powódkę z prawa do odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej obciążającej zamawiającego, a tak należałoby odczytywać tok rozumowania powódki. Słusznie Sąd I instancji dostrzegł, że powódka nie naprowadziła wystarczających dowodów, które w ...

wykonania robót, a więc zawiera wady. Sąd rozpoznający sprawę w I instancji doszedł do słusznej konkluzji, iż brak wiadomości specjalnych uniemożliwia ...

ocenę, czy przedstawiona przez pozwanego dokumentacja projektowa budowlana zawierała nieprawidłowości i niezgodności z rzeczywistym stanem rzeczy, była wadliwa w sposób uniemożliwiający ...

powódce zostały dokończone przez inny podmiot na podstawie dokumentacji przetargowej i dodatkowych informacji uzyskanych od zamawiającego. Reasumując wskazać należy, że powódka ...

umowy inżynier kontraktu D. R. oceniła dokumentację w zakresie wentylacji i doszła do wniosku, że jest ona niewystarczająca dla prawidłowego wykonania ...

sposób zgodzić się z zarzutem skarżącej o naruszeniu przez Sąd I instancji przepisu art. 328 §2 k.p.c.. Skarżąca wskazała ...

skutecznie postawiony tylko w przypadku, gdy treść uzasadnienia orzeczenia Sądu I instancji nie zawiera danych pozwalających na kontrolę tego orzeczenia (postanowienie SN z dnia 21 listopada 2001 roku, I CKN 185/01, System Informacji Prawnej LEX nr 52726, wyrok SN z dnia 18 marca 2003 r., IV CKN 1862/00, LEX 109420). Uzasadnienie Sądu Rejonowego zwiera wszystkie elementy ...

p.c., art. 6 k.c., art. 471 k.c. i art. 415 k.c.. Sąd Rejonowy słusznie powołał się na ...

przez Sąd poprzez przyjęcie, że odstąpienie przez pozwanego od umowy i obciążenie powódki karą umowną było uzasadnione. W ocenie Sądu Okręgowego ...

etapie wykonywania prac nie mogła żądać od pozwanego niezwłocznego przygotowania i przedstawienia projektu wykonawczego i przy uznaniu braku wykazania wadliwości projektu budowalnego naliczenie kary umownej przez pozwanego jawi się jako słuszna i uzasadniona realizacja praw wynikających z umowy. Całkowicie nieuzasadniony okazał się ...

powódkę zarzuty, odnoszące się przede wszystkim do dokonanej przez Sąd I instancji oceny dowodów oraz ustalonego na podstawie tych dowodów stanu ...

Okręgowy w toku kontroli instancyjnej nie znalazł podstaw, aby Sądowi I instancji zarzucić naruszenie zasady swobodnej oceny dowodu, wręcz przeciwnie podzielił ...

regułą odpowiedzialności za wynik procesu, ujętą w art. 98 §1 i 3 k.p.c.. Powódka przegrała proces w całości postępowanie ...

V GC 143/16 – Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie – 2017-04-21 105 fragmentów Premium

2017-04-21 » umarza postępowanie; w pozostałej części powództwo oddala

O. przeciwko (...) Sp. z o.o. w O. o zapłatę I. umarza postępowanie co do kwoty 19.838,50 (dziewiętnaście tysięcy ...

rzecz pozwanego (...) Sp. z o.o. w O. kwotę 14.400,00 (czternaście tysięcy czterysta 00/100) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu ...

strony zobowiązały się do wzajemnej współpracy w zakresie objętym umową i do pozostawania w konsorcjum przez cały okres obowiązywania umowy na ...

zakresie części III zamówienia zostały złożone dwie oferty, tj. konsorcjum i (...). W wyniku oceny ofert zamawiająca jako najkorzystniejszą wybrała ofertę K ...

elementów, które zostały określone w SIWZ, tj. nie wskazywała ceny i stawki podatku VAT. Powinna więc zostać odrzucona na podstawie art ...

treści oferty poprzez wskazanie, czy podana cena jest kwotą brutto i jaka jest stawka podatku VAT. W ocenie powódki, zamawiająca nie ...

Z tego powodu powódka nie zgodziła się z wynikiem przetargu i za pośrednictwem pełnomocnika - konsorcjum wniosło odwołanie do Prezesa (...), żądając nakazania ...

unieważnienie czynności wyboru oferty K. jako najkorzystniejszej, nakazanie ponownej oceny i badania ofert w tym zakresie, odrzucenie oferty K. i wybór jako najkorzystniejszej oferty konsorcjum. W dniu 28 czerwca 2013 ...

czas obowiązywania umowy na odbiór odpadów, przestrzegania zasad wzajemnego zaufania i lojalności na każdym etapie realizacji zamówienia. Na skutek zachowania pozwanej ...

W ten sposób pozwana uniemożliwiła wybór oferty złożonej przez konsorcjum i w efekcie realizację zamówienia. Pozwana naruszyła też postanowienia § 3 ust ...

1 pkt 8 umowy konsorcjum, który zobowiązywał ją do przygotowywania i składania w toku postępowania o udzielenie zamówienia wszelkich środków ochrony ...

następujące straty: 256.602,01 zł tytułem kosztów utrzymania śmieciarek i pojazdu specjalnego do czyszczenia pojemników, 45.472,63 zł tytułem ...

tytułem podatku od nieruchomości za pomieszczenia, w których garażowano śmieciarki i 99.088,42 zł tytułem sprzedaży pojazdów poniżej wartości ewidencyjnej ...

pozwana była uprawniona do samodzielnego reprezentowania konsorcjum w zakresie przygotowywania i składania w toku postępowania o udzielenie zamówienia wszelkich środków ochrony ...

wspólnego złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia i jego wykonania w przypadku wyboru oferty konsorcjum oraz zawarcia umowy ...

pozwanej R. T. - k.211v-212) Liderem " (...) Konsorcjum - S. (...)i (...) Sp. z o.o." wybrano (...) Sp. z o.o. w ...

udzieliła liderowi - (...) Sp. z o.o. pełnomocnictwa do reprezentowania siebie i konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do przygotowywania i składania w toku postępowania o udzielenie zamówienia wszelkich środków ochrony ...

tym odwołań kierowanych do Prezesa (...), a także do reprezentowania konsorcjum i partnera przed (...). (bezsporne; dowody: umowa konsorcjum z dnia 10 czerwca ...

okres obowiązywania umowy na odbiór odpadów; przestrzegania zasad wzajemnego zaufania i lojalności zarówno w stosunkach wewnętrznych, jak i zewnętrznych; nie podejmowania działalności konkurencyjnej; zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych ...

obowiązywania umowy na odbiór odpadów; udzielania sobie nawzajem wszelkiej pomocy i wsparcia w wykonaniu zamówienia na każdym etapie realizacji zamówienia. (bezsporne ...

k.34-38) W treści § 3 pkt 1 ppkt 3 i 8 umowy konsorcjum strony postanowiły, że lider jest upoważniony i zobowiązany do prowadzenia spraw konsorcjum oraz do działania we własnym imieniu i na własną rzecz oraz w imieniu i na rzecz partnera, w tym m.in. do reprezentowania konsorcjum w toku postępowania o udzielenie zamówienia oraz przygotowywania i składania w toku postępowania o udzielenie zamówienia wszelkich środków ochrony ...

III, sektora III zostały zgłoszone dwie oferty, tj. " (...) Konsorcjum - S. (...)i (...) Sp. z o.o." - na kwotę 5.320.051,34 zł i K. Usługi (...) - na kwotę 3.900.037,68 zł. (bezsporne ...

poprzez wskazanie, czy podana przez wykonawcę cena jest kwotą brutto i jaka jest stawka podatku VAT. (bezsporne; dowody: dokumentacja zamówień publicznych ...

B. G. - k.191-192, A. S. - k.194-195 i P. G. - k.210-210v; zeznania przedstawiciela powódki A ...

S. (...) w O. odbyło się spotkanie przedstawicieli Spółdzielni - A. M. i R. C. z prezesem zarządu (...) Sp. z o.o. R ...

na: - braku określenia w formularzu ofertowym ceny zawierającej podatek VAT i stawki VAT zastosowanej przez wykonawcę, błędach w ofercie wykonawcy K. polegających na niezgodnościach w datach przyjęć i przekazania oraz wykonania usług transportu odpadów w zakresie 2 kart ...

W., kart wystawionych przez(...)Sp. z o.o. w O. i 5 kart wystawionych przez (...) Sp. z o.o. w M ...

następujących przepisów: - art. 7 ust. 1 Pzp poprzez jego niezastosowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób, który nie zapewnia zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez jego niezastosowanie i zaniechanie odrzucenia oferty K., art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp poprzez jego niezastosowanie i zaniechanie odrzucenia oferty K., art. 87 ust. 1 Pzp poprzez jego błędne zastosowanie i zażądanie wyjaśnienia treści oferty przez wykonawcę K.w sytuacji jej ...

1 Pzp poprzez jego niewłaściwe zastosowanie oraz zaniechanie właściwego zastosowania i tym samym wybór oferty K. jako najkorzystniejszej w sytuacji wystąpienia ...

unieważnienia czynności wyboru oferty K. jako najkorzystniejszej, nakazanie ponownej oceny i badania ofert w zakresie części III zamówienia, odrzucenia oferty K. i wybór jako najkorzystniejszej oferty konsorcjum. (bezsporne; dowody: odwołanie do Prezesa ...

prezesa zarządu (...) Sp. z o.o. - R. T. z odwołaniem i skonsultowaniem jego treści z prawnikiem Spółki - radcą prawnym A. K ...

o. z dnia 28 czerwca 2013 r. - k. 143-144 i z dnia 9 lipca 2013 r. - k.146, pismo Spółdzielni ...

S. (...) w O. poniosła koszty związane z utrzymaniem trzech śmieciarek i pojazdu specjalnego do czyszczenia pojemników w wysokości 256.602,01 ...

śmieciarek) odprawy pieniężne w łącznej wysokości 45.472,63 zł i opłaciła podatek od nieruchomości za pomieszczenia, w których garażowała śmieciarki ...

k.119-128; zeznania świadków: B. G. - k.191-192 i K. O. - k.195-196; zeznania przedstawiciela powódki R. C ...

k.119-128; zeznania świadków: B. G. - k.191-192 i A. S. - k.194-195; zeznania przedstawiciela powódki A. M ...

pisma Spółdzielni (...) z dnia 3 czerwca 2016 r. - k.117 i z dnia 17 września 2015 r. - k.118) Pismem z ...

nadto złożenie przez konsorcjum odwołania od decyzji przetargowej do Prezesa (...) i jego późniejsze cofnięcie w imieniu konsorcjum przez (...) Sp. z o ...

r. do 31 maja 2015 r., związanych z utrzymaniem śmieciarek i pojazdu specjalnego do czyszczenia pojemników, wypłatą zwolnionym pracownikom (czterem kierowcom śmieciarek) odpraw pieniężnych i opłaceniem podatku od nieruchomości za pomieszczenia, w których garażowano śmieciarki ...

faktyczny oparto się w szczególności na dokumentach złożonych przez strony i dokumentacji zamówień publicznych nr (...) których prawdziwość i treść nie były kwestionowane na żadnym etapie postępowania, w żadnym ...

M. W., M. S., B. G., A. S., K. O. i P. G., którzy zeznawali logicznie i szczerze, a ich twierdzenia korelują z dokumentami złożonymi do akt ...

sprawy. Znamię wiarygodności przypisano również zeznaniom przedstawiciela pozwanej R. T. i zenznaiom przedstawicieli powódki, tj. A. M. i R. C. w części, w jakiej pozostawały zgodne z ustalonym ...

nie kwestionowała wyliczonych przez powódkę kosztów związanych z utrzymaniem śmieciarek i pojazdu specjalnego do czyszczenia pojemników, wypłaceniem dla kierowców śmieciarek odpraw ...

zewnętrznych (vide: k.212-212v). Pozwana twierdziła jednak konsekwentnie i stanowczo, że wskazane wielkości nie stanowią szkody, za naprawę której ...

Sp. z o.o. była uprawniona do samodzielnego reprezentowania konsorcjum i partnera w zakresie przygotowywania i składania w toku postępowania o udzielenie zamówienia wszelkich środków ochrony ...

zgodzie z regulacją art. 355 § 1 k.p.c. (pkt I wyroku). Powódka domagła się od pozwanej naprawienia szkody wyrządzonej nienależytym ...

wyrok SA w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2006 r., I ACa 707/06, LEX nr 330993; wyrok SN z dnia 15 października 2009 r., I CSK 84/09, LEX nr 564967; T. Wiśniewski, [w:] Komentarz ...

wyrok SA w Poznaniu z dnia 6 marca 2007 r., I ACa 47/07, LEX nr 298571; wyrok SA w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2006 r., I ACa 707/06, LEX nr 330993). Przesłanką odpowiedzialności kontraktowej jest ...

szkoda rozumiana jako uszczerbek majątkowy, na który składają się strata i utracone korzyści (art. 361 § 2 k.c.). Niezbędny jest również ...

dłużnik ich wystąpienie przewidywał (mógł przewidywać) oraz czy przewidywał rodzaj i wysokość szkody, jaka będzie następstwem jego działania lub zaniechania (vide ...

vide: wyroki SN: z dnia 5 lutego 2002 r., II CKN 894/99, L., i z dnia 25 września 2002 r., I CKN 971/2000, L..). Rozważając opisywaną podstawę odpowiedzialności pozwanej należy wskazać ...

okres obowiązywania umowy na odbiór odpadów; przestrzegania zasad wzajemnego zaufania i lojalności zarówno w stosunkach wewnętrznych, jak i zewnętrznych; oraz udzielania sobie nawzajem wszelkiej pomocy i wsparcia w wykonaniu zamówienia na każdym etapie realizacji zamówienia. Zdaniem ...

zamawiającej, pozwana naruszyła wyżej wymienione obowiązki przestrzegania zasad wzajemnego zaufania i lojalności oraz udzielania sobie nawzajem wszelkiej pomocy i wsparcia w wykonaniu zamówienia na każdym etapie jego realizacji. Przejawem ...

1 ppkt 8 umowy konsorcjum, który zobowiązywał ją do przygotowywania i składania w toku postępowania o udzielenie zamównienia wszelkich środków ochrony ...

kilku następujących powodów: Po pierwsze, trzeba podkreślić, że " (...) Konsorcjum - S. (...)i(...)Sp. z o.o." zostało utworzone w dwóch celach: a) wspólnego złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i b) wykonania zamówienia w przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum i zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy O ...

złożyło ofertę przetargową). Realizacja drugiego celu umowy, tj. wykonanie zamówienia i zawarcie umowy na odbiór odpadów, stało się natomiast niemożliwe z powodu przegrania przetargu przez konsorcjum i wyboru przez zamawiającą oferty innego wykonawcy (K.). Trudno więc podzielić ...

odpadów" ani tym bardziej obowiązku udzielania sobie nawzajem wszelkiej pomocy i wsparcia "w wykonaniu zamówienia na każdym etapie realizacji zamówienia", albowiem ...

słowy, postanowienia zredagowane w treści § 2 pkt 1 lit. b i f umowy dotyczyły fazy poprzetargowej, tj. etapu realizacji zamówienia, następującego ...

cofając odwołanie wniesione do Prezesa (...), miała naruszyć obowiązek wzajemnego zaufania i lojalności (§ 2 pk1 lit. c umowy). Trzeba przecież pamiętać ...

Sp. z o.o. pełnomocnictwa nie tylko do reprezentowania siebie i konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ale też do przygotowywania i składania w toku postępowania o udzielenie zamówienia wszelkich środków ochrony ...

do Prezesa (...). Umocowanie to swoim zakresem obejmowało także reprezentowanie konsorcjum i partnera w postępowaniu przed (...) (vide: k.39). (...) Sp. z o.o. miała więc stosowne uprawnienie i legitymację do cofnięcia odwołania wniesionego w imieniu konsorcjum, z treścią ...

a 26 czerwca 2013 r., to przedstawiciele Spółdzielni - A. M. i R. C. wyszli z inicjatywą wniesienia odwołania, informując R. T ...

zarządu (...) Sp. z o.o., po zapoznaniu się z odwołaniem i skonsultowaniu jego treści z prawnikiem Spółki - radcą prawnym A. K ...

obarczać pozwaną odpowiedzialnością za rzekomy brak przestrzegania zasady wzajemnego zaufania i lojalności w stosunku do powódki w sytuacji, gdy to w ...

wydaje się możliwość powoływania się na naruszenie zasady wzajemnego zaufania i lojalności przez osobę, która takiej zasady także nie respektuje (vide ...

zamówieniem, co niewątpliwie wiąże się z przestrzeganiem zasady wzajemnego zaufania i lojalności, którą rzekomo miała naruszyć pozwana. Wprawdzie jak wskazała powódka ...

uwadze tut. Sądu nie uszło, że powódka inicjując postępowanie odwoławcze i współpracując w tym zakresie z pełnomocnikiem konsorcjum, także nie konsultowała ...

z tego powodu trudno przypisać pozwanej naruszenie zasady wzajemnej współpracy i lojalności, skoro tożsamy zarzut można skutecznie postawić powódce, która nie ...

O.. Twierdzenia przedstawiciela powódki w tej części są wyjątkowo gołosłowne i nie znajdują choćby "punktu zaczepienia" w pozostałym materiale dowodowym zgromadzonym ...

ze spójnymi w tej materii zeznaniami przedstawiciela pozwanej R. T. i świadka P. G.. Nie dezawuując powyższego wskazać należy, że zgodnie ...

konstrukcja odszkodowawczej odpowiedzialności kontraktowej oparta jest na zasadzie winy domniemanej i to dłużnika obciąża ciężar wykazania, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie ...

jakichkolwiek postanowień umowy konsorcjum z dnia 10 czerwca 2013 r. i już z tego powodu powództwo okazało niezasadne. Niemniej, powódka nie ...

czynem (vide: wyrok SN z dnia 11 maja 2007 r., I CSK 55/07, LEX nr 453745). Nie było zatem jakichkolwiek ...

kwotach: - 256.602,01 zł - z tytułu kosztów utrzymania śmieciarek i pojazdu specjalnego do czyszczenia pojemników, 45.472,63 zł - z ...

zewnętrznych. Wyniki przeprowadzonego postępowania dowodzą jednak, że zarówno śmieciarki, jak i pojazd specjalny do czyszczenia pojemników zostały nabyte przez powódkę na ...

sekcją wywozu nieczystości. Chodzi w szczególności o koszty utrzymania śmieciarek i pojazdu do czyszczenia pojemników, koszty odpraw dla zwolnionych pracowników oraz ...

nie wykazała zbieżności podmiotowej ani przedmiotowej obu tych zadań (przetargowego i świadczonego w ramach wcześniej prowadzonej przez Spółdzielnię działalności gospodarczej). Po ...

roszczenia majątkowego był fakt zmiany przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Jak strony zgodnie przyznały, począwszy od dnia ...

szkodę. Jako kryterium oceny przyjmuje się porównanie rzeczywistego przebiegu zdarzeń i hipotetycznego ich toku, odtwarzanego z wyłączeniem przyczyny szkody. Uwzględnia się przy tym zarówno przesłanki podmiotowe, jak i przedmiotowe świadczące o subiektywnej i obiektywnej możliwości osiągnięcia korzyści. Wykazanie jedynie szansy ich uzyskania nie ...

jest zarządzanie dochodzenia w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia twierdzeń stron i wykrycia środków dowodowych pozwalających na ich udowodnienie. Sąd nie jest ...

Zgodnie bowiem z przepisem art. 3 k.p.c. strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dokonywać czynności procesowych zgodnie z dobrymi ...

obyczajami, dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody. Obowiązek wykazania prawidłowości prezentowanych ...

twierdzeń spoczywa więc zawsze na stronach procesu. Każde twierdzenie strony i uczestnika postępowania winno być poparte stosownymi dowodami (vide: K. Pietrzykowski ...

urzędu (vide: wyrok SN z dnia 15 grudnia 1998 r., I CKN 944/97, L.). Zdaniem Sądu Okręgowego, powódka reprezentowana przez profesjonalnego ...

treści art. 6 k.c. w zw. z art. 3 i art. 232 k.p.c. i nie wykazała, aby koszty związane z normalnym funkcjonowaniem Spółdzielni tudzież ...

odbiorców zewnętrznych, będącym konsekwencją zmiany przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, można było postrzegać przez pryzmat szkody, za ...

wyroku SA w Katowicach z dnia 3 grudnia 2014 r., I ACa 703/14, LEX nr 1621088). W judykaturze dominuje przy ...

c.). Jednocześnie należy wyraźnie ograniczyć szkodę w postaci lucrum cessans i odróżnić ją od sytuacji, w której dochodzi jedynie do utraty ...

szkody opisanej w pozwie (zarówno w postaci damnum emergens, jak i lucrum cessans) mogłaby zapobiec jedynie pozytywna decycja (...), skutkująca uwzględnieniem odwołania ...

unieważnieniem czynności wyboru oferty K. jako najkorzystniejszej, nakazaniem ponownej oceny i badania ofert w zakresie części III zamówienia, odrzuceniem oferty K. i w końcu wyborem oferty konsorcjum jako najkorzystniejszej. Dodatkowo takie postanowienie ...

zaskarżone do właściwego sądu powszechnego przez uczestnika niezadowolonego z rozstrzygnięcia I. (np. zamawiającą lub wykonawcę K.), ewentualnie skarga takiego uczestnika musiałaby ...

O., części III, sektora III: pierwszego z uwzględnieniem pozytywnej decyzji (...) i drugiego z uwzględnieniem braku zaskarżenia takiej decyzji do sądu powszechnego ...

art. 7 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6, art. 87 ust. 1 i art. 91 ust. 1 Pzp, które faktycznie sprowadza się do ...

w sytuacji jej sprzeczności z treścią SIWZ (błędnym obliczeniu ceny) i zażądania wyjaśnień treści oferty przez wykonawcę. Analiza treści odwołania dowodzi ...

kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Analizujac zakres wymienionych elementów Sąd Okręgowy nie ...

stawek podatku VAT, mimo iż podatek ten jest składnikiem ceny i jest w cenie uwzględniany (art. 3 ust. 1 pkt 1 ...

K.poprzez określenie ceny brutto okazała sie zgodna z SIWZ i spełniała jej warunki. Wykonawca złożył ofertę, w której zaproponował cenę ...

na błędach w ofercie w postaci niezgodności w datach przyjęć i przekazania oraz wykonania usług transportu odpadów, należy wskazać, że jest to zarzut całkowicie gołosłowny i jako taki w kontekście zasad rozłożenia ciężaru dowodu, niezasadny. Tym ...

że umowa o wykonanie spornego przedmiotu zamówienia publicznego została zawarta i jest już wykonywana przez K. Skoro zaś umowę zawarto w ...

w zw. z art. 198f ust. 2 zd 2 i zd. 3 Pzp, to wnioski zredagowane w odwołaniu, sprowadzające się ...

unieważnienia czynności wyboru oferty K. jako najkorzystniejszej, nakazania ponownej oceny i badania ofert w zakresie części III zamówienia, odrzucenia oferty K. i wyboru jako najkorzystniejszej oferty konsorcjum, nie mogłyby zostać uwzględnione. Sumując ...

contractu. Nadto, wyliczona przez powódkę szkoda (w postaci poniesionych strat i utraconych korzyści) winna być postrzegana jako "szkoda potencjalna (ewentualna)", która ...

od pozwanej. Kognicja Sądu dotyczyła przy tym konkretnych działań pozwanej i ich skutków na sytuację powódki. Brak wykazania przesłanek odpowiedzialności kontraktowej ...

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 w zw. z art. 99 k.p.c. Regulacja ...

formułuje zasadę odpowiedzialności za wynik procesu oraz zasadę kosztów niezbędnych i celowych. Zgodnie z treścią tego przepisu strona przegrywająca sprawę obowiązana ...

V GC 264/16 – Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie – 2017-06-14 72 fragmenty Premium

2017-06-14 » zasądza od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę

przeciwko Przedsiębiorstwu (...) Sp. z o.o. w K. o zapłatę I. zasądza od pozwanej Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. w K ...

100) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 5.400,00 (pięć tysięcy czterysta 00/100) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa ...

opóźnienie od dnia 11 maja 2016 r. do dnia zapłaty i kosztami procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu wskazała, że ...

dniu 22 grudnia 2015 r. umowę konsorcjum, celem złożenia oferty i wykonania zamówienia publicznego na rzecz (...) W. - Z. (...) w W., pod ...

zobowiązała się zapewnić specjalistów systemu S. S. 1.6.3. i potwierdzić dysponowanie przez nich uprawnieniami w sposób określony w SIWZ ...

zakończeniu postępowania zamawiający wezwał konsorcjum do przedłożenia certyfikatów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w ofercie specjalistów systemu S. S. 1.6 ...

przed podpisaniem umowy konsorcjum, powódka wiedziała jakimi certyfikatami dysponuje pozwana i strony wspólnie uznały, że spełniają one warunki określone w SIWZ ...

ocenie pozwanej, gdyby powódka miała wątpliwości co do spełnienia warunków i przychyliła się do stanowiska zamawiającego w tej materii, to do ...

311/16. Na kwotę tę składają się: koszty tego postępowania i postępowania klauzulowego w wysokości 3.720,00 zł, koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym w wysokości 225,00 zł i opłata egzekucyjna w wysokości 725,12 zł (vide: k.347 ...

zamówienia, wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone (...). Wykonawca ...

certyfikatem producenta lub dystrybutora przeszkolenie w zakresie obsługi technicznej systemu i metod optymalizacji sieciowej (...) i M.. Certyfikat taki należy przedstawić zamawiającemu przed podpisaniem umowy. W ...

oferta handlowa nr (...) - k.321) Tego samego dnia (...) S.A. i (...) M. zawarły umowę konsorcjum, którego liderem wybrano (...) S.A. Konsorcjum zostało zawiązane w celu złożenia oferty i wykonania zamówienia publicznego na rzecz (...) W. - Z. (...)w W., pod ...

pełniąca funkcję kierownika działu ofertowania, P. W. - dyrektor działu teletechniki i automatyki oraz mecenas S. H. - prawnik Spółki. (dowód: zeznania świadka ...

k.353-353v, P. W. - k.353v-354 i A. K. - k.404v-405) P. W. zapewniał przedstawicieli ...

certyfikacji. (dowody: zeznania świadków: M. K. - k.352-352v i D. W. - k.353-353v; przesłuchanie w charakterze powódki ...

w G. w dniu 25 listopada wraz z aneksem nr (...) i w dniu 21 grudnia 2015 r. Gwarancje miały charakter wadialny i służyły zabezpieczeniu zawarcia przez konsorcjum umowy wykonawczej w razie wyboru ...

2016 r. zamawiający wezwał konsorcjum do przedłożenia certyfikatów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w ofercie specjalistów systemu S. S. 1.6.3., zgodnie z ppkt. 7.3.2., str. 5 i pkt. 9, str. 58 SIWZ. (bezsporne; pisma zamawiającego z dnia 28 i 29 stycznia 2016 r. - k.58) (...) S.A. niezwłocznie zwróciła ...

k.352-352v, D. W. - k.353-353v i P. W. - k.353v-354; przesłuchanie w charakterze powódki W. M. - k.405v-406) W dniach 1 i 2 lutego 2016 r. konsorcjum przedstawiło zamawiającemu poświadczone za zgodność ...

S. S.), L. L. (bez wskazania wersji systemu S. S.) i D. B. (bez wskazania wersji systemu S. S.). Z przedstawionych ...

A. z dnia 1 lutego 2016 r. - k.53-57 i z dnia 2 lutego 2016 r. - k.45-50) W ...

r. zamawiający poinformował, że przedłożone dokumenty nie spełniają wymogów SIWZ i ponownie wezwał konsorcjum do złożenia certyfikatów S. S. 1.6 ...

A. z dnia 16 lutego 2016 r. - k.36-44 i z dnia 19 lutego 2016 r. wraz z aneksem nr ...

k.35; zeznania świadków: M. K. - k.352-352v i D. W. - k.353-353v; przesłuchanie w charakterze powódki ...

406) Ostatecznie zamawiający uznał, że konsorcjum nie przedstawiło niezbędnych certyfikatów i potraktował to zachowanie jako uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy ...

w swoich pismach wykonawca podkreślał gotowość zawarcia umowy, spełniając warunki i wymagania określone w SIWZ. (bezsporne; odwołanie do (...) z załącznikami - k ...

dowolnej wersji systemu S. S., który jest jednoczesnym potwierdzeniem wiedzy i przeszkolenia z zakresu metodologii optymalizacji sieciowej (...) i M. (...); oczywiste jest też, że wiedza dotycząca danej wersji systemu ...

że strony zawarły umowę konsorcjum w celu wspólnego złożenia oferty i wykonania zamówienia publicznego na rzecz (...) W. -Z. (...)w W., pod ...

na pełnienie funkcji operatora Zintegrowanego Systemu (...) Ruchem na terenie (...) W. ((...))" i że liderem tego konsorcjum wybrano (...) S.A. Niesporne było również ...

oferty, że zamawiający wezwał konsorcjum do złożenia certyfikatów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w ofercie specjalistów systemu S. S. wersji 1 ...

się w szczególności na dokumentach złożonych przez strony, których prawdziwość i treść nie były kwestionowane na żadnym etapie postępowania, w żadnym ...

w toku postępowania, tj. M. K. (k.352-352v) i D. W. (k.353-353v), którzy zeznawali logicznie i szczerze, a ich twierdzenia korespondują z dokumentami złożonymi do akt ...

uznano również zeznania świadków P. W. (k.353v-354) i A. K. (k.404v-405). Strony pozostawały w sporze ...

przed podpisaniem umowy konsorcjum, powódka wiedziała jakimi certyfikatami dysponuje pozwana i że strony zgodnie uznały, że spełniają one warunki określone w ...

zł od dnia 11 maja 2016 r. do dnia zapłaty i od kwoty 4.670,12 zł od dnia 10 kwietnia ...

wyrok SA w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2006 r., I ACa 707/06, LEX nr 330993; wyrok SA w Warszawie ...

2008, Legalis; wyrok SN z dnia 15 października 2009 r., I CSK 84/09, LEX nr 564967; T. Wiśniewski, [w:] Komentarz ...

wyrok SA w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2006 r., I ACa 707/06, LEX nr 330993; wyrok SA w Poznaniu z dnia 6 marca 2007 r., I ACa 47/07, LEX nr 298571). Przesłanką odpowiedzialności kontraktowej jest ...

szkoda rozumiana jako uszczerbek majątkowy, na który składają się strata i utracone korzyści (art. 361 § 2 k.c.). Ogólnie rzecz ujmując ...

dłużnik ich wystąpienie przewidywał (mógł przewidywać) oraz czy przewidywał rodzaj i wysokość szkody, jaka będzie następstwem jego działania lub zaniechania (vide ...

vide: wyroki SN: z dnia 5 lutego 2002 r., II CKN 894/99, L., i z dnia 25 września 2002 r., I CKN 971/2000, L..). Rozważając opisywaną podstawę odpowiedzialności pozwanej należy wskazać ...

ustalając poszczególne obowiązki stron, odwołano się do konkretnych zapisów (punktów i stron) specyfikacji zamówienia. Zestawiając więc zapis pkt. 7 załącznika nr ...

certyfikatem producenta lub dystrybutora przeszkolenie w zakresie obsługi technicznej systemu i metod optymalizacji sieciowej (...) i M.. Certyfikat taki należało przedstawić zamawiającemu przed podpisaniem umowy". Wbrew ...

wersji systemu) oraz fakt przeszkolenia w zakresie obsługi technicznej systemu i metod optymalizacji sieciowej (...) i M.. Wyniki wykładni językowej i systemowej zapisów załącznika wespół z postanowieniami SIWZ są w tej ...

wiedzę naszych pracowników na temat systemu SCALA" (k.404v) i że "według niego zapis pkt. 7 załącznika nr 1 do ...

zamówienia, wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone (...). Wykonawca ...

a trzy pozostałe (wystawione na nazwiska: D. V., L. L. i D. B.) nie wskazywały żadnej wersji systemu SCALA. Dodatkowo, wbrew ...

dowolnej wersji systemu S. S., który jest jednoczesnym potwierdzeniem wiedzy i przeszkolenia z zakresu metodologii optymalizacji sieciowej (...) i M. (...); oczywiste jest też, że wiedza dotycząca danej wersji systemu ...

S. S. 1.6.3." (k.290-291). Powyższe stanowisko I. jest w pełni prawidłowe i znajduje uzasadnienie w dokumentach zgromadzonych w aktach niniejszej sprawy, w ...

w treści umowy konsorcjum, załącznika nr 1 do tej umowy i oferty handlowej (...) M. nr (...). Uwadze Sąd Okręgowego nie uszło bowiem ...

podpisaniem umowy konsorcjum wiedzy na temat certyfikatów, jakimi dysponowała (...) M. i zgody stron co do tego, że spełniają one wymogi SIWZ ...

zakresie pozostają sprzeczne z zeznaniami świadków M. K. (k.352) i D. W. (k.353) oraz przesłuchanego w charakterze powódki W. M. (k.405v), którzy logicznie i zgodnie zeznali, że kopie certyfikatów zostały im przedstawione przez (...) M ...

w (...) M. przez kilka osób, zarówno od strony technicznej, jak i prawnej. Jak zeznał świadek P. W., "zapisy specyfikacji konsultowane były ...

M. K. - pracownika (...) S.A., że posiada certyfikat systemu SCALA i że bierze na siebie odpowiedzialność zdobycia czterech osób w przypadku ...

SCALA 1.6. stwierdzenia "zainstalowanego w W.", "zastosowanego w W." i innych stwierdzeń o tym samym znaczeniu, to (...) M. zdecydowała się ...

w tym zakresie pozostają sprzeczne z zeznaniami świadków M. K. i D. W., którym dano wiarę, jak wcześniej zważono - to nie ...

zakresie, nie przekonują. Przede wszystkim zeznania te są wysoce gołosłowne i nie znajdują choćby pośredniego potwierdzenia w pozostałym materiale dowodowym zebranym ...

SIWZ (okoliczność ta wynika spójnie z zeznań świadków M. K. i D. W. oraz przesłuchania w charakterze powódki W. M., którym ...

a przy tym w pełni logicznie powody przedłużenia gwarancji wadialnej i brak konsultacji w tej materii z pozwaną, przedstawił świadek D ...

konsultowała korespondencję zamawiającego z pozwaną. Kwestia przedłużenia gwarancji była formalna i mogła nie być konsultowana z pozwaną. Na etapie przedłużania tej ...

najkorzystniejsza. Brak przedłużenia tej gwarancji skutkowałby wykluczeniem nas z przetargu i odpowiedzialnością przed (...) M. z tytułu kary umownej" (k.353v ...

kwestii przedłużenia gwarancji wadialnej było zbędne z uwagi na konsekwentne i stanowcze stanowisko Spółki (...), reprezentowanej głównie przez P. W., który zapewniał ...

certyfikatów było od samego początku jednolite ("certyfikaty spełniają wymogi SIWZ") i pozostało niezmienne do końca procedury przetargowej. Potwierdza to zarówno treść ...

pozwanej w postaci nienależytego wykonania przez nią zobowiązania, istnienia szkody i związku przyczynowego w rozumieniu art. 361 § 1 k.c. Nienależyte ...

z wymogami SIWZ (pkt. 9, str. 58) certyfikatów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w ofercie specjalistów systemu S. S. 1.6 ...

16. Na kwotę tę miały składać się: koszty postępowania przed (...) i postępowania klauzulowego w wysokości 3.720,00 zł, koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym w wysokości 225,00 zł i opłata egzekucyjna w wysokości 725,12 zł (k.347-347 ...

powódka była liderem konsorcjum, uprawnionym do reprezentacji zarówno konsorcjum, jak i partnera, i to ona miała decydujące zdanie jeśli chodzi o podjęcie decyzji ...

tym skutki typowe, oczekiwane w świetle cało-kształtu okoliczności sprawy i z punktu widzenia zasad doświadczenia. Zdaniem tut. Sądu, bezpośrednią przyczyną ...

postępowania egzekucyjnego w sprawie o sygn. akt Km 182/17 i zajęciu wierzytelności dłużnika w Urzędzie Skarbowym (k.348-349). Należy ...

powódkę, co jednoznacznie wynika z materiału dowodowego zebranego w sprawie i co de facto nie było kwestionowane przez pozwaną. (...) M. nie ...

odszkodowawcze wynikające z art. 471 k.c. ma charakter bezterminowy i staje się wymagalne dopiero z chwilą wezwania dłużnika do spełnienia ...

zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł i koszty zastępstwa procesowego w kwocie 5.400 zł. Łącznie strona ...

od pozwanej. Zastosowany w sprawie przepis art. 113 ust. 1 i 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wydatkiem poniesionym ...