Sygn. akt I ACa 323/16 WYROK W ...
r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący ...
stycznia 2016 r. sygn. akt I C 241/15 I. oddala apelację; II. zasądza od ...
kosztów instancji odwoławczej. (...) Sygn. akt I ACa 323/16 UZASADNIENIE Powód ...
gospodarczą pod firmą (...) "L. O. i współpracownicy" ustną umowę zlecenia, zgodnie ...
grudnia 2006 r. w sprawie I C 1771/05 powództwo W. T. oddalono (pkt I), nadto zasądzono od W. T ...
marca 2008 r. w sprawie I ACa 592/07 zmieniono w punkcie I i uznano za bezskuteczną w stosunku ...
T. z wnioskiem o wszczęcie i prowadzenie egzekucji przeciwko C. C ...
maja 2003 r. w sprawie I Nc 117/03 oraz kwoty ...
zł tytułem kosztów postępowania klauzulowego i kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu ...
kosztów zastępstwa sądowego w sprawie I ACa 592/07, Km 896/08 i Km 912/08. W dniu ...
znalazłby on odzwierciedlenie w wyraźnych i nie budzących wątpliwości zapisach umownych ...
jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się ...
877,48 zł x 50%) i taką też kwotę, powiększoną o ...
sprawy, jej skomplikowanego stanu faktycznego i prawnego, nawet jeśli uznać, że ...
o art. 734 k.c. i art. 735 § 1 k.c ...
niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Apelację od tego ...
zaskarżając go w całości, zarzucił: I. naruszenie przepisów prawa materialnego, tj ...
przez strony (§ 2 ust. 3 i odręcznego zapisu) strony uzgodniły, że ...
głównej, podczas gdy analiza semantyczna i gramatyczna tych postanowień nie budzi ...
po uzyskania środków", zeznań świadków i dokumentów wskazujących na zachowanie pozwanej ...
328 § 2 k.p.c. i art. 227 k.p.c ...
w tym okoliczności zawarcia umowy i zachowanie pozwanej po zakończeniu egzekucji ...
dowodowym. Sąd Apelacyjny podzielił je i uznał za własne. Odnosząc się ...
też przy zawieraniu ustnej umowy i jej spisaniu w dniu 4 ...
dnia 21 listopada 1997 r., I CKN 825/97, OSNC 1998, Nr 5, poz. 85 i z dnia 20 maja 2004 ...
dowodu z przesłuchania stron, jak i innych środków dowodowych. Dla ustalenia ...
dnia 17 lutego 1998 r., I PKN 532/97, OSNAPiUS 1999 ...
dnia 21 listopada 1997 r., I CKN 825/97, OSNC 1998, Nr ...
8 czerwca 1999 r., II CKN 379/98, OSNC 2000, Nr ...
7 grudnia 2000 r., II CKN 351/00, OSNC 2001, nr ...
dnia 30 stycznia 2004 r., I CK 129/03 niepubl.; z ...
II CK 116/03, niepubl. i z dnia 8 października 2004 ...
jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli się opierać ...
jak określa się w doktrynie i judykaturze (por. uchwała Sądu Najwyższego ...
zostało złożone, zasady współżycia społecznego i ustalone zwyczaje. Ustalając powyższe znaczenie ...
wszystkim należy uwzględnić zasady, zwroty i zwyczaje językowe używane w środowisku ...
dnia 3 września 1998 r., I CKN 815/97, OSNC 1999, Nr 2, poz ...
art. 491 § 2, art. 492 i 493 k.c. - cel zamierzony ...
także na gruncie prawa polskiego, i to nie tylko w zakresie ...
znaczenia w świetle reguł językowych i jednocześnie ustalił odbiegający od "jasnego ...
nie świadczy o precyzji sformułowań i wymagał innych, poza wykładnią gramatyczną ...
że kwota ta była znana i możliwe było precyzyjne, kwotowe określenie ...
instancji, gdy odwołuje się doświadczenia i wiedzy prawniczej powoda, i stwierdza, że musiał on mieć ...
1026 § 2 k.p.c. i o ile zgodnym zamiarem stron ...
znalazłoby on odzwierciedlenie w wyraźnych i nie budzących wątpliwości zapisach umowy ...
zapłatę na skutek apelacji powoda i pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego ...
uchyla zaskarżony wyrok w całości i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania ...
umowy przedmiot umowy stanowiło wykonanie i montaż: prace fundamentowe, konstrukcyjne, wykończeniowe ...
części na taki okres czasu i w taki sposób, jaki zamawiający ...
m) obowiązkiem wykonawcy było przyjęcie i wykonanie ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych ...
zł. Dla ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych strony miały ustalać wynagrodzenie ...
o harmonogram rzeczowo -finansowy podpisany i zaakceptowany przez strony oraz faktury ...
końcowego przedmiotu umowy przez strony i inwestora. Następnie Sąd ustalił, że ...
w momencie podpisania przez strony i inwestora protokołu odbioru końcowego przedmiotu ...
robót objętych poszczególnymi etapami jak i całym zakresem umowy - w wysokości ...
protokół odbioru częściowego robót rozbiórkowych i dodatkowych. Protokół ten obejmowała prace ...
podpisany został przez przedstawicieli powoda i pozwanego. W dniu 25 października ...
roboty objęte umową zostały zakończone i zwrócił się o wyznaczenie terminu ...
powoda, uzgodnionego z K. J. i wezwał do dokonania odbioru. Sąd ...
18.604,15 zł), podłoża i posadzki (2.152,02 zł ...
reprezentant powoda oraz K. J. i R. W. jako przedstawiciele pozwanego ...
do umowy uwzględniający roboty dodatkowe i przesunięcie terminu, albowiem nie znalazło ...
z art. 647 k.c. i art. 6471 § 1 k.c ...
powoda) całości robót objętych umową i było to dopuszczalne albowiem obowiązek ...
1) "budowę tą wykonywałem ja i 5 moich pracowników. Jeżeli był ...
wykonany przez powoda w całości i zakres robót powierzonych powodowi został ...
ofertowy będący załącznikiem umowy nr (...) i określiły wartość wykonanych robót na ...
ust. 1 pkt a, b i c podlegają potrąceniu z wynagrodzenia ...
umownej z wynagrodzenia powoda. Sąd I instancji mając na uwadze przepisy ...
wyliczając należną mu karę umowną i pismem z dnia 19 grudnia ...
art. 483 § 1 k.c. i na mocy art. 58 k ...
c. oraz art. 481 § 1 i 2 k.c. Uznając dalej ...
części, tj. w zakresie pkt I i III - oba w całości oraz ...
mu: - naruszenie art. 65 § 1 i § 2 k.c. w zw ...
7 ust. 1 lit. a) i w zw. z § 4 ust ...
jak również z pominięciem zamiaru i celu umowy stron oraz treści ...
protokole odbioru, co doprowadziło sąd I instancji do niezasadnego przyjęcia, że ...
zwłoce z oddaniem przedmiotu umowy i gdy dla obu stron oczywiste ...
ustaleń, a w konsekwencji - ważnej i skutecznej zmiany umowy także co ...
samej formy, zmniejszenie zakresu robót i korespondujące z tym zmniejszenie wynagrodzenia ...
zmianę zaskarżonego wyroku w pkt I w całości i oddalenie powództwa również w tym ...
o kosztach postępowania przed sądem I instancji, w tym o kosztach ...
zaskarżając wyrok w zakresie pkt. I - w części obejmującej rozstrzygnięcie o ...
c. poprzez oparcie przez Sąd I instancji rozstrzygnięcia zawartego w zaskarżonym ...
W., co w ocenie Sądu I instancji spowodowało opóźnienie w wykonaniu ...
albowiem strony wcześniej prowadziły rozmowy i korespondencję odnośnie terminowości wykonanych przez ...
c. poprzez oddalenie przez Sąd I instancji na rozprawie w dniu ...
sierpnia 2012 r. o dopuszczenie i przeprowadzenie przez Sąd dowodu z ...
które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi" i w konsekwencji wadliwe przyjęcie przez ...
dnia 18 sierpnia 2006 r., i konieczne było ich uprzednie wykonanie ...
c. przez przekroczenie przez Sąd I instancji granic swobodnej oceny dowodów ...
dokumentacji, wpisach do dziennika budowy i korespondencji między stronami w toku ...
materialnego, tj. art. 65 § 1 i 2 k.c. w zw ...
z art. 359 § 2(1) i 2(2)k c. poprzez ...
k.c., ponieważ - zdaniem Sądu I instancji - "kara" o której mowa ...
a odsetki te - zdaniem Sądu I instancji - przysługują powodowi od dnia ...
uczynił; - wadliwe wyliczenie przez Sąd I instancji wysokości kary umownej przysługującej ...
zł, w związku z uzgodnioną i dokonaną przez strony w dniu ...
grudnia 2006 r. - zmniejszenie zakresu i wartości robót), wynikające z przyjęcia ...
o kosztach postępowania przed Sądem I instancji według norm przepisanych, w ...
Okręgowy w Gdańsku, że Sąd I instancji nie rozpoznał istoty sprawy ...
wniósł o uchylenie wyroku Sądu I instancji oraz przekazanie sprawy do ...
jako wniesionej od orzeczenia nieistniejącego i z tej przyczyny niedopuszczalnej, oddalenia ...
zważył, co następuje: Apelacje powoda i pozwanego zasługują na uwzględnienie. W ...
jako wniesionej od orzeczenia nieistniejącego i z tej przyczyny niedopuszczalnej. Na ...
czy apelacja spełnia wymagania formalne i fiskalne oraz czy wniesiono ją ...
rozważania w zakresie prawa materialnego i ostatecznie przesądzają, czy Sąd Rejonowy ...
podstawie analizy żądań pozwu (odwołania) i przepisów prawa materialnego stanowiących podstawę ...
powoda na innej podstawie faktycznej i prawnej niż zgłoszona w pozwie ...
dnia 6 grudnia 2001 r., I PKN 714/00, OSNP 2003 ...
dnia 12 lutego 2002 r., I CKN 486/00, OSP 2003 Nr ...
12 września 2002 r., IV CKN 1298/00, LEX nr 80271 ...
dnia 9 stycznia 2001 r., I PKN 642/00, OSNAPiUS 2002 ...
28 listopada 2000 r., IV CKN 175/00, LEX nr 515416 ...
robót objętych poszczególnymi etapami jak i całym zakresem umowy - w wysokości ...
ocenie Sądu Okręgowego stanowisko Sądu I instancji było przedwczesne. Przede wszystkim ...
iż powód powołał w pozwie i poparł dokumentami dołączonymi do niego ...
poparcie, a powołanie dalszych twierdzeń i dowodów w toku postępowania następuje ...
w pozwie także takie twierdzenia i dowody, które antycypowałyby ewentualny sposób ...
listopada 2012 r., sygn. akt I ACa 612/12, lex nr ...
wszystkich możliwych wariantów przebiegu sprawy i na tę ewentualność sformułować w ...
na pozew wszystkie twierdzenia, wnioski i zarzuty, które mogłyby mieć zastosowanie ...
W przepisach art. 479 12 i art. 479 14 k.p ...
rozpoznawanej sprawy wbrew stanowisku Sądu I instancji zgłoszenie przez powoda w ...
stosunku do pierwotnego zakresu prac i nie miały żadnego wpływu na ...
próby ugodowej, odpowiedź na pozew i dalsze pisma stron składane w ...
mógł powołać dalsze twierdzenia, dowody i wnioski istotne z punktu widzenia ...
można uznać twierdzenia, że Sąd I instancji nie dopuścił wskazanych w ...
w przepisach art. 479 12 i art. 479 14 k.p ...
świadków, wykazał się inicjatywą dowodową i czyniąc to w terminie prekluzyjnym ...
czynił ustalenia faktyczne był niekompletny i nie dawał wystarczających podstaw do ...
dnia 18 sierpnia 2006 r. i konieczne było ich uprzednie wykonanie ...
a w szczególności zeznań świadków i stron, a także postanowień umowy i jest istotna z tego punktu ...
powoda rzeczywistą przyczynę zmiany terminu i opóźnienia zakończenia prac budowlanych zleconych ...
prac objętych zakresem umowy nr (...) i ich wstrzymanie, a w rezultacie ...
jest kompatybilne z ustaleniami faktycznymi i nie może stanowić na obecnym ...
powoda naruszenia art. 65 § 1 i 2 k.c. w zw ...
z art. 359 § 2(1) i 2(2), który zmierza do ...
dnia 21 listopada 1997 r., I CKN 825/97, OSNC 1998, nr 5, poz. 85 i z dnia 20 maja 2004 ...
dowodu z przesłuchania stron, jak i innych środków dowodowych. Dla ustalenia ...
dnia 17 lutego 1998 r., I PKN 532/97, OSNAPiUS 1999 ...
jak określa się w doktrynie i judykaturze (por. uchwała Sądu Najwyższego ...
zostało złożone, zasady współżycia społecznego i ustalone zwyczaje. Ustalając powyższe znaczenie ...
wszystkim należy uwzględnić zasady, zwroty i zwyczaje językowe używane w środowisku ...
dnia 3 września 1998 r., I CKN 815/97, OSNC 1999, nr 2, poz ...
także na gruncie prawa polskiego, i to nie tylko w zakresie ...
09.2012 r. w sprawie I ACa 426/12, LEX nr ...
zarówno co do przedmiotu, jak i jej wysokości. Takiemu podejściu, jak ...
pod względem przedmiotu żądania, jak i jej wysokości. Tylko, bowiem taki ...
dnia 30 listopada 2006 r., I CSK 259/06, LEX nr ...
15 września 1999 r., III CKN 337/98, LEX nr 527125 ...
dnia 22 czerwca 2006 r., I ACa 2321/05, LEX nr ...
funkcję kompensacyjną, jako postać odszkodowania i dlatego z reguły jest określana ...
relację między wysokością kary umownej i wartością robót ustaloną w umowie ...
dla rozstrzygnięcia sprawy. Ponadto Sąd I instancji nie rozpoznał istoty sprawy ...
piśmie z dnia 2 sierpnia (...). i dowód z opinii biegłego sądowego ...
nierozerwalnym związku z umową główną, i związek ten spowodował, że ich ...
konieczne dla wykonania umowy głównej i ostatecznie wpłynęło na termin wykonania ...
uchylił zaskarżony wyrok w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania ...