[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 15 fragmentów

2013-01-30 » Uwzględnia odwołanie

zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego ...

SIWZ w sytuacji, gdy Odwołujący zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób ...

odpowiadający postanowieniom SIWZ, w szczególności zaoferował wykonanie usługi przy użyciu komory ...

jako najkorzystniejsza. Odwołujący ma więc realne szanse na uzyskanie niniejszego zamówienia ...

w prowadzonym postępowaniu przetargowym i realizacji przedmiotowego zamówienia. Odwołujący następująco uzasadnił ...

ocenie Zamawiającego wbrew wymogom SIWZ, zaoferował wykonywanie badań mikrobiologicznych bielizny "czystej ...

jego ewentualnego wpływu na odmienność zaoferowanego przez wykonawcę, świadczenia. Biorąc pod ...

które zamierzają wykonywać na etapie realizacji umowy zawartej z Zamawiającym. Nadto ...

o tym, że Odwołujący nie zaoferował wykonania usługi przy wykorzystaniu komory ...

Odwołującego, wniosku, iż Odwołujący nie zaoferował wykonania przedmiotu umowy przy użyciu ...

które zostało wniesione w ustawowym terminie tj. 17 stycznia 2013 roku ...

oraz została przekazana w ustawowym terminie kopia odwołania Zamawiającemu, co potwierdza ...

że oferta wykonawcy nie zapewni realizacji zamierzonego i opisanego w siwz ...

z treścią specyfikacji, gdyż przedmiot zaoferowany w ofercie nie odpowiada przedmiotowi ...

i b do SWIZ tj. zaoferowania w ofercie na stronie 76 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 29 fragmentów

2016-01-05 » Oddala odwołanie

zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego ...

osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na usługi z zakresu ...

SWIZ) dotyczący oceniania przez zamawiającego realizacji przedmiotu zamówienia za pomocą osób ...

wskazało, że zamierza złożyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego ofertę na ...

jednoczesnym dokonywaniu późniejszych zmian w realizacji zamówienia przez Zamawiającego. Odwołujący zarzuca ...

przyjęcia przez wykonawcę zobowiązania do realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób ...

iż Zamawiający wymaga od wykonawcy realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi w ...

urządzeniach i maszynach wykorzystanych do realizacji zamówienia olei biodegradowalnych, mat chłonnych ...

należy, iż Odwołujący miał już realne szanse na wygranie przedmiotowego przetargu ...

że: Zgodnie z Zasadami ogólnymi realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany ...

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej ...

w rozumieniu Kodeksu pracy. Obowiązek realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób ...

umowy o pracę dotyczy również realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców. Zgodnie ...

ofert: 1) Cena - 80 %, 2) Realizacja przedmiotu zamówienia za pomocą osób ...

pracę - 20 %. W ramach kryterium "Realizacja przedmiotu zamówienia przy pomocy osób ...

przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania do realizacji przedmiotu zamówienia za pomocą osób ...

na umowę o pracę. Zasady realizacji tego zobowiązania oraz zasady odpowiedzialności ...

będzie następujących osób przewidzianych do realizacji w poszczególnych częściach zamówienia: Część ...

przyjęciu na siebie zobowiązania do realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób ...

przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania do realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób ...

a wybór produktu, który należy zaoferować w ramach danego zamówienia, pozostawiony ...

wyklucza to możliwość dopuszczenia do realizacji zamówienia wszystkich wykonawców działających na ...

takie opisanie przedmiotu zamówienia, którego realizacja zaspokoi w najszerszym kontekście określone ...

zamówienia ustalić wymagania związane z realizacją zamówienia przy wykorzystaniu zatrudnienia osób ...

osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o ...

Zamawiającego pozacenowym kryterium oceny ofert (realizacja przedmiotu zamówienia za pomocą osób ...

formularzu oferty przyjęcia zobowiązania do realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób ...

do aspektu zatrudniania osób do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy ...

zamówienia i zabezpieczając kwotę na realizację tego zamówienia. Odnosząc się do ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2023 110 fragmentów

2023-05-24 » Zaskarżone » Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie, Oddala odwołanie, Oddala odwołanie, Oddala odwołanie

1710) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia jego ...

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego za zaoferowaną cenę oraz podczas gdy złożone ...

wykonawca ten nie obalił domniemania zaoferowania ceny rażąco niskiej w zakresie ...

Ac. Zbrojenie główne pali, które zaoferował Strabag 6 x fi 16 ...

sposób bezsprzeczny i wystarczający, iż zaoferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia ...

Strabag nie obalił domniemania, iż zaoferowana przez niego cena jest rażąco ...

innym miejscu oferty. Odnośnie parametrów zaoferowanego betonu Zamawiający podkreślił, że Strabag ...

warunkami zamówienia z uwagi na zaoferowanie wykonania przedmiotu zamówienia z zastosowaniem ...

stanu porównywalności ofert, Zamawiający wymagał zaoferowania wykonania przedmiotu zamówienia w technologii ...

oraz (2) PORR wyceniono i zaoferowano wykonanie pali przemieszczeniowych, 3) art ...

warunkami zamówienia z uwagi na zaoferowanie wykonania innej ścianki szczelnej, aniżeli ...

w składanej ofercie oraz wykonania realizacji przedmiotu zamówienia udzielanego w Postępowaniu ...

Zdaniem Odwołującego Zamawiający nie dopuścił zaoferowania i wyceny również innych technologii ...

z dokumentami zamówienia wycenili i zaoferowali wykonanie pali w technologii pali ...

wycenił roboty związane z wykonaniem zaoferowanych pali na kwotę 8 114 ...

zdaniem Odwołującego II Zamawiający wymagał zaoferowania i w konsekwencji ujęcia w ...

na trzy dni przed upływem terminu składania ofert w Postępowaniu. Oferta ...

rozbieżność można racjonalnie wytłumaczyć tylko zaoferowaniem i wycenieniem wykonania ścianki szczelnej ...

tylko tym, że wykonawca ten zaoferował i wycenił wykonanie tego elementu ...

wykonawcę Strabag do "wyjaśnienia powodów zaoferowania powyższej CENY BRUTTO oferty oraz ...

przedstawienia dowodów potwierdzających, że cena zaoferowana przez wykonawcę nie jest ceną ...

poziomów i parametrów. Na etapie realizacji robót Zamawiający dopuszcza przedstawienie przez ...

poziomów i parametrów. Na etapie realizacji robót Zamawiający dopuszcza przedstawienie przez ...

poziomów i parametrów. Na etapie realizacji robót Zamawiający dopuszcza przedstawienie przez ...

poziomów i parametrów. Na etapie realizacji robót Zamawiający dopuszcza przedstawienie przez ...

2) wynika, że Zamawiający dopuścił realizację pali w technologii wierconej oraz ...

spełnienie było obligatoryjne. Stwierdzenie, że zaoferowane pale nie spełniają ww. wymagań ...

sprawie Odwołujący wykazał, że pale zaoferowane przez Przystępującego Strabag nie spełniają ...

a z drugiej konsekwencjami zaniechania realizacji tego obowiązku, lub jego nieskuteczności ...

zatem znaczenia jaki typ pala zaoferował Przystępujący, skoro twierdzenia Odwołującego oparte ...

więc odnoszące się do konkretnego zaoferowanego typu pala. Następnie wskazać należy ...

zewnętrznych, a do kosztów ogólnych realizacji inwestycji zaliczają się takie koszty ...

warunkami zamówienia jedynie na cenie zaoferowanej przez niego za trzy pozycje ...

zamówienia przesądza tylko i wyłącznie zaoferowanie za realizację danej pozycji kosztorysowej stawki zbyt ...

ceny potwierdzają, że w istocie zaoferowane przez niego świadczenie na rzecz ...

wycena nie obejmowała wszystkich warunków realizacji zamówienia. W niniejszej sprawie Odwołujący ...

nie wykazał, że Przystępujący nie zaoferował wykonania ściągów kotwiących i robót ...

przesądzenia jest to czy cena zaoferowana przez Przystępującego za pozycje 63 ...

do poszczególnych składników ceny za realizację przedmiotu zamówienia, które Izba rozpatrywała ...

nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz ...

on zobowiązany do wykazania, że zaoferowana przez niego cena nie jest ...

tylko do przedstawienia argumentów dotyczących zaoferowanej ceny ale również do przedstawienia ...

wykonawcy lub deklaracje co do realizacji zamówienia za zaoferowana cenę, niepoparte stosownymi dowodami. Wyjaśnienia ...

przez przystępującego obowiązku wykazania, że zaoferowana prze niego cena nie ma ...

2 PB przewiduje jedynie możliwość zaoferowania i wyceny pali przemieszczeniowych, a zmianę zaoferowanego typu pala dopuszcza dopiero na ...

bezsprzecznie wynika, że Zamawiający dopuścił realizację pali w technologii wierconej oraz ...

zgodnie z normami. Dopuszczenie do zaoferowania oraz wyceny obu rodzajów pali ...

biorący udział w postępowaniu mogli zaoferować i wycenić realizację pali zarówno przemieszczeniowych, jak i ...

wycenili roboty związane z wykonaniem zaoferowanych pali na zbyt niskim poziomie ...

który kwestionuje w odwołaniu prawidłowość zaoferowanej przez innego wykonawcę ceny, z ...

więc, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania stalowej ścianki szczelnej kombinowanej z ...

twierdzenia Odwołującego dotyczące typu ścianki zaoferowanej przez ww. wykonawców były trafione ...

błędnym założeniu, że niedopuszczalnym jest zaoferowanie ścianki szczelnej składającej się z ...

traktować należy w kategoriach braku zaoferowania ich wykonania przez wykonawcę BUDIMEX ...

nie można bowiem ustalić, że zaoferował on również wykonanie prac objętych ...

woli wykonawcy wskazuje bowiem, że zaoferował on zakres prac, który nie ...

rozliczeń z wykonawcą na etapie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego ...

59-72 przedmiaru robót) - poprzez zaoferowanie przez STRABAG rozwiązania niespełniającego warunków ...

mając na uwadze warunki rynkowe, realna cena rynkowa powinna wynosić ok ...

ta odbiega znacznie od cen zaoferowanych przez pozostałych oferentów, jak również ...

i sprzętu pomocniczego niezbędnego do realizacji robót. Ponadto, STRABAG pominął w ...

w zakresie oświadczył, że za zaoferowaną cenę wykona te elementy Przedmiotu ...

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego za zaoferowaną cenę, podczas gdy złożone wyjaśnienia ...

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego za zaoferowaną cenę oraz podczas gdy złożone ...

wykonawca ten nie obalił domniemania zaoferowania ceny rażąco niskiej w zakresie ...

Ac. Zbrojenie główne pali, które zaoferował Strabag 6 x fi 16 ...

wycenie wszystkich kosztów związanych z realizacją prac objętych pozycją 4.2 ...

sposób bezsprzeczny i wystarczający, iż zaoferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia ...

Strabag nie obalił domniemania, iż zaoferowana przez niego cena jest rażąco ...

4 niniejszego odwołania). Skoro sposób realizacji zamówienia, który deklaruje Doraco (pogrążanie ...

zamówienia co do sposobu jego realizacji i powinna podlegać odrzuceniu na ...

wykonawca Doraco zamierza wykorzystać do realizacji zamówienia. Skoro zatem w Wyjaśnieniach ...

sposób bezsprzeczny i wystarczający, iż zaoferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia ...

trzy oferty wraz z cenami zaoferowanymi przez poszczególnych kontrahentów zewnętrznych oraz ...

Doraco zamierza wykorzystać na etapie realizacji zamówienia. Nie podane zostały przy ...

wskazanych w projekcie.Na etapie realizacji robót Zamawiający dopuszcza przedstawienie przez ...

poziomów i parametrów. Na etapie realizacji robót Zamawiający dopuszcza przedstawienie przez ...

poziomów i parametrów. Na etapie realizacji robót Zamawiający dopuszcza przedstawienie przez ...

2) wynika, że Zamawiający dopuścił realizację pali w technologii wierconej oraz ...

spełnienie było obligatoryjne. Stwierdzenie, że zaoferowane pale nie spełniają ww. wymagań ...

materiał dowodowy potwierdza, że pale zaoferowane przez Przystępującego Strabag nie spełniają ...

a z drugiej konsekwencjami zaniechania realizacji tego obowiązku, lub jego nieskuteczności ...

zatem znaczenia jaki typ pala zaoferował Przystępujący, skoro twierdzenia Odwołującego oparte ...

więc odnoszące się do konkretnego zaoferowanego typu pala. Następnie wskazać należy ...

przesądzenia jest to czy cena zaoferowana przez Przystępującego za pozycje "Roboty ...

2) wynika, że Zamawiający dopuścił realizację pali w technologii wierconej oraz ...

spełnienie było obligatoryjne. Stwierdzenie, że zaoferowane pale nie spełniają ww. wymagań ...

sprawie Odwołujący wykazał, że pale zaoferowane przez Przystępującego Strabag nie spełniają ...

a z drugiej konsekwencjami zaniechania realizacji tego obowiązku, lub jego nieskuteczności ...

zatem znaczenia jaki typ pala zaoferował Przystępujący, skoro twierdzenia Odwołującego oparte ...

więc odnoszące się do konkretnego zaoferowanego typu pala. Następnie wskazać należy ...

12, że do kosztów ogólnych realizacji Inwestycji, zaliczają się takie koszty ...

ceny potwierdzają, że w istocie zaoferowane przez niego świadczenie na rzecz ...

wycena nie obejmowała wszystkich warunków realizacji zamówienia. W niniejszej sprawie Odwołujący ...

wykazał bezsprzecznie, że Przystępujący nie zaoferował zakresu prac dotyczącego pogrążania stalowych ...

Z tego względu stwierdzenie, że zaoferowana za nie cena jest rażąco ...

do poszczególnych składników ceny za realizację przedmiotu zamówienia, które Izba rozpatrywała ...

nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz ...

on zobowiązany do wykazania, że zaoferowana przez niego cena nie jest ...

tylko do przedstawienia argumentów dotyczących zaoferowanej ceny ale również do przedstawienia ...

wykonawcy lub deklaracje co do realizacji zamówienia za zaoferowana cenę, niepoparte stosownymi dowodami. Wyjaśnienia ...

przez przystępującego obowiązku wykazania, że zaoferowana prze niego cena nie ma ...

metody "z lądu". Skoro sposób realizacji zamówienia, który deklaruje Doraco jest ...

zamówienia co do sposobu jego realizacji i powinna podlegać odrzuceniu na ...

względy, dla których był uprawniony zaoferować taką cenę, by Zamawiający nie ...

zamówienia i zysku z jego realizacji) wykonawca nie może się domyślać ...

Zamawiającego, wyjaśniają dlaczego wykonawca DORACO zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ...

bowiem wykaz sprzętu przeznaczonego na realizację zadania. Dysponowanie określonym sprzętem stanowi ...

jacy pracownicy będą skierowani do realizacji zamówienia lub załączyć jako dowód ...

nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022 91 fragmentów

2022-07-07 » Umarza postępowanie odwoławcze

1129) na niniejszy wyrok − w terminie 14 dni od dnia jego ...

za uchybienie w dotrzymaniu poszczególnych terminów wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym ...

jest uzasadnienia, aby każdy z terminów w harmonogramie był zagrożony kara ...

jest wystarczający zabezpieczony poprzez ustalenie terminu na wykonanie terminu końcowego; 2. Naruszenie art. 8 ...

1 Umowy, że: (i) Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się ...

Umowy arbitralnego prawa do wstrzymania realizacji robót, na czas który zostanie ...

zamawiającemu prawa ingerencji w sposób realizacji umów podwykonawczych a w szczególności ...

umownych z tytułu niedotrzymania wszystkich terminów wskazanych harmonogramie rzeczowo-finansowym; (ii ...

zgłaszania roszczeń w sytuacji wstrzymania realizacji robót przez Zamawiającego a w ...

szczególności, gdy dojdzie do wstrzymania realizacji umowy z przyczyn niezależnych od ...

wykonawców kosztów będących konsekwencją wstrzymania realizacji robót; (iv) przyznanie Wykonawcy prawa ...

3 ust. 3 W okresie realizacji przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo wstrzymania realizacji robót na czas określony przez ...

Wykonawcy celem pokrycia kosztów wstrzymania, termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy poprzez jego ...

wydłużenie o ilość dni wstrzymania realizacji robót, jak i harmonogram rzeczowo ...

w zakresie będącym konsekwencją wydłużenia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Ad. III ...

wstrzymania oraz w razie potrzeby termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy, jak i ...

lub usługi, biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych za zrealizowany ...

roboty budowlane, biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych za zrealizowany ...

przez nich materiałów budowlanych przy realizacji zakresu prac stanowiących przedmiot odbioru ...

są dostawy, biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych pomiędzy Zamawiającym ...

są usługi, biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych za zrealizowany ...

za odebrane roboty budowlane w terminie 30 dni od dnia przedłożenia ...

w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym ...

zamawiający nie określił żadnych kluczowych terminów zakończenia przedmiotu umowy poza terminem końcowym. Co więcej na chwilę ...

warunki będą się przekładać na terminy wynikające z harmonogramu. Wykonawca przygotowując ...

możliwość oszacowania ryzyk związanych z realizacją przedmiotu umowy. Jednym z takich ...

w stanie ustalić, jakie są terminy realizacji poszczególnych terminów wynikających z harmonogramu rzeczowo - finansowego (dalej HRF), gdyż terminy te będą określone dopiero po ...

pozwala to na oszacowanie, jakie terminy zostaną ustalone w HRF jednak ...

sprawie zamówienia może zawierać planowane termin wykonania poszczególnych części roboty budowlanej ...

projekcie umowy nie przewidział żadnych terminów wykonania poszczególnych części przedmiotu umowy. Ustalony został jedynie termin końcowy. Oznacza to, że wykonanie ...

zakończenia przedmiotu umowy w określonym terminie. W ocenie Odwołującego z u ...

ustalenie kary umownej za niedotrzymanie terminu końcowego. Jednocześnie nieproporcjonalnym jest ustalenie ...

za naruszenie każdego z poszczególnych terminów przewidzianych w HRF. Zastrzeżenie takich ...

charakter stymulujący wykonawcę do terminowej realizacji umowy a przybierają wyłącznie charakter ...

możliwość naliczenia kar niedotrzymanie poszczególnych terminów wskazanych w HRF nawet w ...

sytuacji gdy wykonawca dotrzyma jedynego terminu ustalonego w umowie to jest terminu końcowego. 2. Zgodnie z art ...

zw. z art. 638 kc terminy wykonywania uprawnień wynikających z rękojmi ...

biegu okresu rękojmi na inny termin, tym bardziej, że umowa nie ...

wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora ...

roboty budowlane "nie wspomniano o terminie w jakim zamawiający jest obowiązany ...

została w ogóle uregulowana i termin zapłaty zależy od woli inwestora ...

prawa do "bez kosztowego" wstrzymania realizacji prac objętych umową narusza równowagę ...

jest kalkulowana z uwzględnieniem zakładanego terminu realizacji przedmiotu zamówienia tj. ten sam ...

czy zostanie zrealizowany w różnym terminie np. czy w 16 czy ...

3 ust. 1 Umowy planowy termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 16 miesięcy. Dla tego okresu realizacji Wykonawca kalkuluje koszt pośrednie (koszty ...

budowy W przypadku przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy ponad przewidziane w ...

16 miesięcy z powodu wstrzymania realizacji prac przez Zamawiającego, Wykonawca będzie ...

koszty ogólne budowy przy zakładanym terminie realizacji. W sytuacji, gdy termin realizacji ulega przedłużeniu, skutkuje to zwiększonymi ...

i kiedy dojdzie do wstrzymania realizacji robót ani jaki długo będzie ...

w limicie 20% zaś w realizacji wykonawca - podwykonawca może skutkować ograniczeniem ...

umów podwykonawczych czy dostawy jest nierealne a nawet gdyby któryś z ...

jest wykonawca, aby zapewnić terminową realizację prac musi zawierać umowy podwykonawcze ...

dają zamawiającemu możliwość ingerencji w realizację umów, których nie jest stroną ...

nawet wiązać się z niemożnością zaoferowania przedmiotu zamówienia przez znaczną liczbę ...

za uchybienie w dotrzymaniu poszczególnych terminów wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym ...

jest uzasadnienia, aby każdy z terminów w harmonogramie był zagrożony kara ...

jest wystarczający zabezpieczony poprzez ustalenie terminu na wykonanie terminu końcowego. Zamawiający wnosi o nieuwzględnienie ...

realizowanych w poszczególnych etapach oraz terminów ich wykonania; pozwala to Wykonawcy ...

w niedotrzymaniu wyznaczonych przez siebie terminów wykonania poszczególnych etapów robót, - zastrzeżenie ...

ust. 1 Umowy, że: Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się ...

za uchybienie w dotrzymaniu poszczególnych terminów wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym ...

jest uzasadnienia, aby każdy z terminów w harmonogramie był zagrożony kara ...

jest wystarczający zabezpieczony poprzez ustalenie terminu na wykonanie terminu końcowego; 2. Naruszenie art. 8 ...

1 Umowy, że: (i) Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się ...

Umowy arbitralnego prawa do wstrzymania realizacji robót, na czas który zostanie ...

zamawiającemu prawa ingerencji w sposób realizacji umów podwykonawczych a w szczególności ...

do określonego procesu, metody produkcji, realizacji wymaganych dostaw, usług lub robót ...

zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 ...

ust. 1, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych; 2) całości ...

ust. 1, biorącym udział w realizacji części zamówienia, za którą zaliczka ...

za uchybienie w dotrzymaniu poszczególnych terminów wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym ...

poszczególnych elementów w stosunku do terminów przyjętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym ...

opracowywany jest przez Wykonawcę w terminie do 21 dni od daty ...

poszczególnych elementów w stosunku do terminów przyjętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym ...

za uchybienia w dotrzymaniu poszczególnych terminów wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym ...

w przedmiotowym postępowaniu ustalony został termin końcowy wykonania zamówienia, tj. 16 ...

umowy). Izba zważa, że również termin końcowy jest obarczony karą umowną ...

poszczególnych elementów w stosunku do terminów przyjętych w harmonogramie rzeczowo- finansowym ...

kary umownej w stosunku do terminu końcowego czy terminów przyjętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym ...

ramach harmonogramu w przypadku dotrzymania realizacji terminu końcowego, wnosząc dowód w postaci ...

umownych nałożonych w przypadku niedotrzymania terminu końcowego czy poszczególnych terminów wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego ...

roboty budowlane, biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych za zrealizowany ...

przez nich materiałów budowlanych przy realizacji zakresu prac stanowiących przedmiot odbioru ...

przez nich materiałów budowlanych przy realizacji zakresu prac stanowiących przedmiot odbioru ...

dalej ,,umową'', w celu należytej realizacji zamówienia", o czym wydaje się ...

może wpłynąć na opóźnienie w realizacji umowy podwykonawczej i narazić Odwołującego ...

aktywny, pojawi się w konkretnym terminie czy np. odmówi odbioru robót ...

zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 ...

ust. 1, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych; 2) całości ...

ust. 1, biorącym udział w realizacji części zamówienia, za którą zaliczka ...

Zamawiającego wykorzystywanych materiałów budowlanych przy realizacji zakresu prac stanowiących przedmiot odbioru ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020 13 fragmentów

2020-07-07 » Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie

zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego ...

złożył polisę OC wystawioną po terminie składania ofert w postępowaniu i ...

zamierza te metody zastosować przy realizacji zamówienia ani też, w jaki ...

w szczególności w sytuacji gdy zaoferowana stawka za jedną roboczogodzinę jest ...

Za niezmienne do czasu zakończenia realizacji robót przyjmuje się ceny jednostkowe ...

Izba podzieliła stanowisko Odwołującego, iż zaoferowane w kosztorysach ofertowych wykonawców Instal ...

Bud oraz Rembud są stawkami nierealnymi, a złożenie ofert z takimi ...

3 lipca 2020r., po terminie rozprawy, pismo - uzupełniające stanowisko Odwołującego ...

Składanie jakichkolwiek dowodów, pism w terminie późniejszym jest niedopuszczalne i nie ...

w pozostałych kryteriach (gwarancja i termin wykonania) . Zamawiający w toku rozprawy ...

własnych ilości materiałów, niezbędnych do realizacji. Stąd wykonawca mógł dodać w ...

kwietnia 2020r., tj. po terminie składania ofert w postępowaniu, gdzie ...

części I zamówienia w zakresie zaoferowanej przez Rembud stawki roboczogodziny oferta ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020 22 fragmenty

2020-08-27 » Oddala odwołanie

zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego ...

lipca 2020r., a zatem termin, o którym mowa w art ...

Gwarancja - o wadze: 6%, W terminie wyznaczonym na złożenie ofert, czyli ...

000,- zł. Ceny ofert i zaoferowane gwarancje przedstawiały się następująco: a ...

dowody miały być złożone w terminie do 10 czerwca br. Celtech ...

spoczywa obowiązek wykazania, że za zaoferowaną cenę jest w stanie zamówienie ...

obowiązek zweryfikowania, czy są one realne, poparte wiarygodnymi dowodami, tj. czy ...

obalił ciążące na nim domniemanie zaoferowania rażąco niskiej ceny. Istota tej ...

pracowników (pośrednio wynika to z zaoferowanego okresu realizacji). Wyjaśnienia powinny być wyczerpujące i ...

elementów mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny (tak wyrok KIO z ...

żaden sposób nie potwierdza realności zaoferowanej ceny za wykonanie zamówienia. Wyjaśnienia ...

KŁP-60 w czasie dalszej realizacji Umowy wymagane będzie wprowadzenie zmian ...

i w konsekwencji podniesie koszty realizacji umowy. b. Badanie okresowe składa ...

ze względu na to, iż zaoferowany wyrób jest niezgodny z SIWZ ...

na etapie analizy możliwości technicznych realizacji zamówienia, wykonał analizy MES związane ...

w stosunku do wymagań Zamawiającego, zaoferował łaźnie polowe niezgodne z wymaganiami ...

cenę, zawierać szczegółowe kalkulacje kosztów realizacji, zgodne z postanowieniami SIWZ. Podkreślono ...

hydraulicznymi użytkowanymi w ujemnych temperaturach; - realizacja dla SZ RP prac rozwojowych ...

wyroby spełniają wymagania Zamawiającego, ponieważ zaoferowano produkt równoważny. Wynikało to z ...

żaden sposób nie potwierdzają realności zaoferowanej ceny za wykonanie zamówienia. Zdaniem ...

wyliczony już tylko w przypadku realizacji zamówienia w warstwie podstawowej. W przypadku realizacji dodatkowych egzemplarzy z tytułu opcji ...

wysokie procentowo ryzyko (5%) braku realizacji prawa opcji. Głównym zarzutem odwołania ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020 40 fragmentów

2020-11-20 » Uwzględnia odwołanie

zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego ...

skierowanych przez niego wykonawcę do realizacji tego zamówienia potwierdzającego spełnianie warunku ...

dalej: "SIWZ") z uwagi na zaoferowanie wykonania inwestycji o innych parametrach ...

osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. 4. Odrzucenia oferty ...

kierownika robót instalacyjnych sanitarnych przy realizacji minimum 1 inwestycji obejmującej budowę ...

przedłożył wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, w którym wskazał panią ...

D. nie pełniła przy jej realizacji funkcji kierownika robót {na dowód ...

się na ścieżce krytycznej harmonogramu realizacji całego zadania, gdyż bez jego ...

ceny oferty; - zakres przewidziany do realizacji siłami własnymi stanowi 0,36 ...

powyższych robót zasadniczych przewidzianych do realizacji przez podwykonawców zostały przedstawione ogólnie ...

liczebności i doświadczenia w przeprowadzonych realizacjach, (3) dysponuje nowoczesnym i wydajnym ...

23 m) - stanowią czynniki komplikujące realizację, a zatem stawka za robociznę ...

i w tak skomplikowanych warunkach realizacji, z uwagi na kluczowy charakter ...

innych wykonawców, skoro sprzyjające warunki realizacji zamówienia mogą być dla każdego ...

nie jest niewiarygodna czy też nierealna. Jednocześnie Zamawiający stwierdził, że przesądzające ...

wynagrodzenie pracowników biorących udział w realizacji zamówienia będzie zgodne z przepisami ...

budowy robót instalacyjnych sanitarnych przy realizacji min. 1 inwestycji obejmującej budowę ...

sposób dowolny (znacząco zawyżony), gdyż realnie ich wysokość dla tej inwestycji ...

założony przez Przystępującego zysk z realizacji tego zamówienia publicznego realnie ukształtuje się na poziomie niespełna ...

pokrywa wszystkie koszty z tytułu realizacji danego zamówienia i pozwala wykonawcy ...

osobową będzie miał mniejsze koszty realizacji zamówienia, aniżeli wykonawca, który w ...

profesjonalny posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji robót sieciowych. Przystępujący dodał, że ...

tych okolicznościach i przewiduje uzyskanie realnego zysku przy wykonaniu przedmiotowego zamówienia ...

niego osoba nabyła doświadczenie przy realizacji na rzecz tego samego zamawiającego ...

kierownika robót instalacyjnych sanitarnych przy realizacji co najmniej jednej inwestycji obejmującej ...

na jakim stanowisku i przy realizacji jakiej inwestycji zdobyła wymagane doświadczenie ...

zawodowe, w tym zdobyte przy realizacji inwestycji pn. Modernizacja gosp. wodno ...

E. D. zdobyła doświadczenie przy realizacji inwestycji pn. Modernizacja gosp. wodno ...

kierownikiem robót instalacyjnych sanitarnych przy realizacji w okresie od 24.9 ...

inne dokumenty sporządzone w toku realizacji tej inwestycji: pismo z 16 ...

jakiekolwiek czynności w związku z realizacją tych robót. Przystępujący nie przedstawił ...

osoby, którą pozyskał na potrzeby realizacji tego zamówienia, oraz przy sporządzaniu ...

kierownika budowy zdobyła doświadczenie przy realizacji innej fazy przedsięwzięcia niż wskazana ...

cenę ci podwykonawcy podjęli się realizacji prac zleconych przez Drogomax, co ...

sposób, że nie ma możliwości realizacji zamówienia przy założeniu osiągnięcia zysku; zaoferowanie ceny, której realizacja nie pozwala na utrzymanie rentowności ...

cen przyjętych, wskazującą na fakt realizacji zamówienia poniżej kosztów wytworzenia usługi ...

w nich, po pierwsze - nieostrych terminów definiujących (takich jak "nierealistyczność", "niewiarygodność ...

znaczne odbieganie" etc.), po drugie - terminów niewyraźnych (takich jak "nieopłacalność", "koszt ...

odnosi (np. w jakim stopniu zaoferowana cena ma wpływać na wynik ...

obciążeni zostali ciężarem wykazania prawidłowości zaoferowanej ceny, a złożenie wyjaśnień niepotwierdzających ...