Spróbuj: "zaoferował nierealny termin realizacji" 6

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 589/12, KIO 596/12 – Wyrok KIO – 2012-04-03 144 fragmenty

2012-04-03 » Uwzględnia odwołanie

zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego ...

w kopii przekazane zamawiającemu w terminie ustawowym, (KIO 589/12), B ...

w kopii przekazane zamawiającemu w terminie ustawowym, (KIO 596/12). Podstawą ...

wraz z tą ofertą harmonogramu realizacji zamówienia, względnie zaniechanie poprawienia, w ...

wraz z tymi ofertami harmonogramów realizacji zamówienia, względnie zaniechanie poprawienia, w ...

załączonych do tych ofert harmonogramów realizacji zamówienia, względnie 5. art. 87 ...

załączonych do tych ofert harmonogramów realizacji zamówienia, względnie, 3) poprawienia, w ...

stronie odwołującego w postaci niemożliwości realizacji zamówienia i uzyskania określonego przychodu ...

być wykonany w I etapie realizacji zamówienia oraz zakres prac objętych ...

35 harmonogramu w etapie II realizacji inwestycji i uznał to za ...

14.4.5 SIWZ "harmonogram realizacji zamówienia będzie miał pomiędzy stronami ...

że "przedstawiony przez Wykonawcę harmonogram realizacji zamówienia musi zostać zaakceptowany przez ...

dokonać poprawek w załączonym harmonogramie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obopólnymi ...

harmonogramu. W ocenie odwołującego, harmonogram realizacji zamówienia to dokument, który z ...

jest nierozłącznie związany ze stopniem realizacji zadania - a nie ma być ...

zgodnie z jego treścią. Harmonogram realizacji inwestycji został w przedmiotowym postępowaniu wyraźnie odniesiony do realizacji robót, ich postępu i wartości ...

co do finansowania i przebiegu realizacji inwestycji oraz wskazuje na ogólne ...

finansowy ma charakter pomocniczy przy realizacji zadania. Możliwość zmiany harmonogramu po ...

2 Pzp. A Skoro harmonogram realizacji zamówienia składany w ofercie pełnił ...

niezgodności z SIWZ w harmonogramie realizacji inwestycji, gdyż z samego celu ...

że oferta wykonawcy nie zapewni realizacji zamierzonego i opisanego w SIWZ ...

treści oferty (ceny, przedmiotu, warunków realizacji itp.) w udzielonych wyjaśnieniach należy ...

w zakresie wątpliwych pozycji harmonogramu realizacji inwestycji. Przeprowadzając wykładnię celowościową przepisu ...

tych robót w I etapie realizacji inwestycji. Błąd doprowadził do tego ...

I harmonogramu w II etapie realizacji inwestycji. Podnosił, że błąd popełniony ...

zostać wykonane w II etapie realizacji inwestycji. Zamawiający wskazał, iż "podczas analizy harmonogramu realizacji inwestycji złożonego przez Wykonawcę znaleziono ...

te prace w II etapie realizacji zamówienia." Zamawiający nie kwestionuje zatem ...

30, 31, 35 harmonogramu dotyczącego realizacji etapu I zamówienia wchodziły w ...

sobie, a ma na celu realizację tych zasad. Stąd przy wykładni ...

do poprawienia błędów w harmonogramie realizacji zamówienia. Potwierdza to również stanowisko ...

że nawet gdyby uznać harmonogram realizacji zamówienia, załączony przez odwołującego do ...

popełnił podobne błędy w harmonogramie realizacji zamówienia, jednakże negatywne konsekwencje tego ...

31 i 35 etapu I realizacji inwestycji. 2. Konsorcjum UNIBEP w ...

zostały ujęte w I etapie realizacji inwestycji. Analiza dokumentacji przetargowej doprowadza ...

tych robót w I etapie realizacji zamówienia. W projekcie wykonawczym II ...

otrzymanie już w I etapie realizacji zamówienia wynagrodzenia za roboty, których ...

popełnił analogiczne błędy w harmonogramie realizacji zamówienia. Zamawiający w sytuacji wystąpienia ...

faktem, iż błędy w harmonogramie realizacji zamówienia nie mogą zostać zakwalifikowane ...

zostało doręczone Prezesowi KIO w terminie ustawowym. Przystąpienie zgodnie z art ...

formie pisemnej lub elektronicznej, w terminie 3 dni od dnia doręczenia ...

oferta musi zawierać proponowany harmonogram realizacji zamówienia przygotowany zgodnie z SIWZ ...

już po zakończeniu I etapu realizacji zamówienia. Takie założenie zamawiającego było ...

dokonać poprawek w załączonym harmonogramie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obopólnymi ...

Przeciwnie, zaproponowany przez odwołującego sposób realizacji przedmiotu zamówienia, sprzeczny z postanowieniami ...

12 miesięcy, tj. na okres realizacji II etapu. Zgłaszający przystąpienie nie ...

elementów oferty tj. warunki jej realizacji. Analizując treść oferty odwołującego, zamawiający ...

pisemnej zostało wniesione z uchybieniem terminu określonego w art. 185 ust ...

oferta musi zawierać proponowany harmonogram realizacji zamówienia przygotowany zgodnie z treścią ...

treści 14.4 SIWZ harmonogram realizacji zamówienia: a) musi wskazywać prace ...

zostaną wykonane w poszczególnych miesiącach realizacji zamówienia; musi wskazywać prace i ...

założonymi w treści niniejszej SIWZ terminami ukończenia całości prac, oraz c ...

być zrealizowany w poszczególnych etapach realizacji zamówienia i w jakim okresie ...

płacił. Konsorcjum UNIBEP w harmonogramie realizacji prac (strona 16 oferty) wskazało ...

ujęto (zarówno zakresowo jak i termin zapłaty za te prace) wyłącznie ...

2b.O) przewidział konieczność realizacji instalacji chłodniczej freonowej także w ...

Zamawiający w SIWZ założył, iż realizacja etapu II możliwa będzie dopiero ...

freonowej etapu II, w czasie realizacji etapu nr I. W czasie realizacji etapu I nie będzie jeszcze ...

to zatem, iż konsorcjum UNIBEP zaoferowało realizację zamówienia w sposób niezgodny z ...

konsorcjum Hydrobudowa - określenie harmonogramu prac realizacji inwestycji w sposób rozbieżny z ...

poprawić harmonogram tj. (...), w jakich terminach powinny zostać wykonane prace." Odwołujący ...

wymienionego wykonawcy UNIBEP wybranego do realizacji zamówienia, do udziału w postępowaniu ...

robót budowlanych polegających na dokończeniu realizacji inwestycji w całości, polegającej na ...

infrastrukturą, aby po zakończeniu jego realizacji możliwe było rozgrywanie meczów piłki ...

Pkt. 4.6. Maksymalny wymagany termin realizacji zamówienia określony przez zamawiającego wynosi ...

daty udzielenia zamówienia. Maksymalny wymagany termin realizacji zamówienia, co do I etapu ...

oferta musi zawierać (…) proponowany harmonogram realizacji zamówienia przygotowany zgodnie z treścią ...

treści 14.4 SIWZ harmonogram realizacji zamówienia (…): a) musi wskazywać prace ...

zostaną wykonane w poszczególnych miesiącach realizacji zamówienia; b) musi wskazywać prace ...

założonymi w treści niniejszej SIWZ terminami ukończenia całości prac (21 miesięcy ...

miesiecy od udzielenia zamówienia). Powyższe terminy nie mogą ulec wydłużeniu. Pkt ...

14.4.5 SIWZ Harmonogram realizacji zamówienia będzie miał pomiędzy stronami ...

SIWZ. Przedstawiony przez wykonawcę harmonogram realizacji zamówienia musi zostać zaakceptowany przez ...

wszelkie roboty niezbędne do należytej realizacji przedmiotu zamówienia; Ppkt 6) akceptujemy termin wykonania zamówienia wynikający z SIWZ ...

etapu i 21 miesięcy dla realizacji całości przedmiotu zamówienia. Ppkt 7 ...

dokonać poprawek w załączonym harmonogramie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obopólnymi ...

pozycje robót w poszczególnych miesiącach realizacji. W kolumnie 2, wykonawca zobowiązany ...

prac. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji inwestycji w całości, przez co ...

będzie składał Menadżerowi Projektu w terminie do 7- go dania każdego ...

postępu robót z zakresem i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym ...

wykazanie opóźnień i niezgodności przy realizacji umowy oraz wpływu na końcowy termin realizacji umowy: określenie środków i działań ...

na piśmie przez Zamawiającego, w terminie realizacji 21 miesięcy od daty popisania ...

etap budowy zostanie wykonany w terminie 9 miesięcy od daty podpisania ...

ust. 2. Warunkiem przystąpienia do realizacji II etapu budowy, jest uzyskanie ...

jest wykonywać w poszczególnych miesiącach realizacji umowy prace, roboty budowlane i ...

prac budowlanych pod warunkiem dochowania terminów określonych w ust. 1 niniejszego ...

która nie będzie powodować zmian terminów określonych w ust. 1 niniejszego ...

umowy. Natomiast za nienaruszalne traktował terminy zakończenia obydwu etapów inwestycji, uwzględniających ...

6 - Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w ...

niemożliwych do przewidzenia robót, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, 2) wstrzymania ...

określonych zakresów obiektu w trakcie realizacji inwestycji, niezbędnych do prawidłowego wykonania ...

o wyrażenie zgody na zmianę terminów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności ...

opóźnienie może wystąpić, - Wykonawca w terminie 7 dni jest zobowiązany przedstawić ...

szczegółowy program naprawczy wskazujący na termin, sposoby i metody usunięcia opóźnienia ...

Projektu, Wykonawca powinien niezwłocznie, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, wdrożyć zaakceptowany ...

zaistnienia 14 - dniowego opóźnienia w realizacji prac, robót budowlanych i elementów ...

budowanego obiektu w stosunku do terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym ...

8 ust. 1. W toku realizacji przedmiotu, Strony jeden raz w ...

danym miesiącu, 2) nie dotrzymania terminów określonych w § 4 ust. 1 umowy(…), 3) nie dotrzymania terminów określonych w § 4 ust. 8 ...

wszelkie roboty niezbędne do należytej realizacji przedmiotu zamówienia. Zaakceptował termin wykonania zamówienia wynikający z SIWZ ...

etapu i 21 miesięcy dla realizacji całości przedmiotu zamówienia. W dokumentacji ...

dokonać poprawek w załączonym harmonogramie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obopólnymi ...

stanowiło że w złożonym harmonogramie realizacji inwestycji zachodzi rozbieżność pomiędzy wymaganiami ...

wykonania w II-m etapie realizacji zamówienia, natomiast w oznaczonej części ...

HYDROBUDOWA (…) wykryto niezgodność w harmonogramie realizacji zamówienia. Mianowicie w załączonym do ...

całość robót w II etapie realizacji zamówienia. Jednocześnie zgodnie z opisem ...

infrastrukturą, aby po zakończeniu jego realizacji możliwe było rozgrywanie meczów piłki ...

Izba Odwoławcza ustaliła, że harmonogram realizacji prac oferty konsorcjum UNIBEP wykazuje ...

ujęto (zarówno zakresowo jak i termin zapłaty za te prace) wyłącznie ...

ogrzewanie i chłodzenie, przewidział konieczność realizacji instalacji chłodniczej freonowej także w ...

oferty zawarł oświadczenie, że zaakceptował termin wykonania zamówienia wynikający z SIWZ ...

etapu i 21 miesięcy dla realizacji całości przedmiotu zamówienia). W odpowiedzi ...

w skarżeniu ofert wykonawców, którzy zaoferowali wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ...

i osiągnięcia korzyści w wyniku realizacji zawartej umowy w oznaczonym postępowaniu ...

ofercie konsorcjum Hydrobudowa - dawałoby odwołującemu realne szanse na uzyskanie zamówienia w ...

źródeł kosztów, składających się na realizację poszczególnych robot budowlanych i ograniczyć ...

to jego jednostronne zobowiązanie do realizacji przedmiotu zamówienia na rzecz zamawiającego ...

wymagań co do zawartości harmonogramu realizacji prac, istotnymi postanowieniami oferty, a ...

1 K.c. - umowy o realizację zamówienia publicznego. Niewątpliwie zamierzeniem zamawiającego ...

na piśmie przez zamawiającego, w terminie 21 miesięcy od daty popisania ...

etap budowy zostanie wykonany w terminie 9 miesięcy od daty podpisania ...

ust. 2. Warunkiem przystąpienia do realizacji II etapu budowy, jest uzyskanie ...

jest wykonywać w poszczególnych miesiącach realizacji umowy prace, roboty budowlane i ...

uwagę dotychczasowe doświadczenia zamawiającego z realizacją tej inwestycji oraz odstąpienie od ...

uwagi na znaczne opóźnienia w realizacji prac. Z powyższego wynika, zdaniem ...

sposobu wykonania zamówienia, w zakresie terminów realizacji prac, przy utrzymaniu pełnego rzeczowego ...

wymogu wykonywania w poszczególnych miesiącach realizacji umowy - prac, robót i elementów ...

że ustalone w tym harmonogramie terminy wykonania poszczególnych robót i podane ...

zakończenia całości robót, w przewidywanych terminach poszczególnych etapów inwestycji. Zamawiający, odrzucając ...

30, 31, 35 harmonogramu - dotyczącego realizacji etapu I zamówienia, nie zostały ...

wykonania w pierwszych 9 miesiącach realizacji I-ego etapu realizacji inwestycji. Zamawiający przyznał, że odwołujący ...

35) - zgodnie z przedstawionym harmonogramem realizacji inwestycji - umieścił w całości do ...

wykonania w II-m etapie realizacji zamówienia, oznaczając odpowiednie dla nich ...

ogrzewanie i chłodzenie), przewidywała konieczność realizacji instalacji chłodniczej-freonowej także w ...

do wykonania w II etapie realizacji zamówienia - nie odpowiada treści SIWZ ...

stadionu, (zaplecza, pomieszczeń socjalnych) podlegających realizacji w etapie II, całość robót ...

inwestycji, było obiektywnie rzecz ujmując - realne. Bezsprzecznym faktem jest, że ustawa ...

takiej czynności. Nakłady rzeczowe oraz terminy wykonania - dla wymienionych pozycji harmonogramu ...

narzuconych w nich kolejności technologicznych realizacji poszczególnych robót (tak co do ...

wskazanych w harmonogramie miesięcy przewidywanej realizacji zamówienia. Nie wyłącza to jednocześnie ...

zmian umowy. Za nienaruszalne traktował terminy zakończenia obydwu etapów inwestycji, uwzględniając ...

przedstawiony przez wybranego wykonawcę harmonogram realizacji zamówienia finalnie musi zostać zaakceptowany ...

umowy, jak i w trakcie realizacji umowy, za obopólną zgodą stron ...

harmonogramy robót zawierające wiążący sposób realizacji zamówienia w odniesieniu do etapu ...

SIWZ, a jej wybór do realizacji zamówienia naruszył art. 89 ust ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 83 fragmenty

2013-08-12 » Oddala odwołania, Uwzględnia odwołanie

907) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego ...

oraz 08.07.2013 r. zaoferował mieszadła typ SMI2 firmy ...

oferty aktualizuje się, gdy wykonawca zaoferuje przedmiot, który nie odpowiada wymaganiom ...

pozbawienia go możliwości uzyskania i realizacji w przyszłości przedmiotu zamówienia. Natomiast ...

Natomiast wykonawcy są uprawnieni do zaoferowania rozwiązań równoważnych. Muszą jedynie wykazać ...

jego zdaniem potwierdzają wszystkie parametry zaoferowanego mieszadła jako spełniające wymagania SIWZ ...

Zamawiającego, gdyż Odwołujący ma prawo zaoferować mieszadła równoważne do mieszadeł określonych ...

a nie oferowanych mieszadeł. Mieszadeł zaoferowanych przez Odwołującego się, ich parametrów ...

i cena łączna mają charakter realny i odpowiadają cenom rynkowym. Odwołujący ...

danym czasie i na określony zaoferowany zakres i nie można jej ...

za którego osiągnięcie był odpowiedzialny, realne warunki (okoliczności faktyczne), w których ...

celami a osiągniętymi efektami ich realizacji. W tym kontekście Odwołujący wskazał ...

oferty Zamawiający wskazał, że Odwołujący zaoferował mieszadła typu SMI2 firmy ...

nie wynika, że urządzenia zostały zaoferowane z zachowaniem tych samych standardów ...

sobą sprzeczne. Odwołujący podniósł, że zaoferował mieszadło WesTech o następujących parametrach ...

tej podstawie Zamawiający stwierdził, że zaoferowane mieszadło ma za małe obroty ...

ma miejsce w przypadku mieszadła zaoferowanego przez Odwołującego - wzrośnie również wydajność ...

co do zakresu świadczenia, sposobu realizacji zamówienia czy zaoferowania przedmiotu zamówienia, który nie spełnia ...

Inność polega m.in. na zaoferowaniu przedmiotu zamówienia, który nie odpowiada ...

co do zakresu, ilości, warunków realizacji i Innych elementów istotnych dla ...

przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji odmiennego od wymaganego przez zamawiającego ...

starannością, w ten sposób aby zaoferowane ceny uwzględniały wymagania SIWZ. W ...

13 zamiar odstępstwa w zakresie realizacji jakiegoś elementu przedmiotu zamówienia tzn ...

istnienia znacznych różnic w cenach zaoferowanych przez Odwołującego (który w danej ...

otrzymania zapłaty już na początku realizacji kontraktu. Odwołujący zarzucił, że stanowi ...

ofertowej. W przedmiotowym postępowaniu Odwołujący zaoferował cenę oferty na poziomie 92 ...

jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia, a zatem nie ...

uznać taką ceną, która jest nierealna w odniesieniu do cen rynkowych ...

kolejności należy porównać wysokość cen zaoferowanych w postępowaniu obrazujących ceny rynkowe ...

wykonanie całości przedmiotu zamówienia za zaoferowaną cenę.(...) Rażące zaniżenie poszczególnych pozycji ...

kosztorysowych może spowodować, że cena zaoferowana za całość przedmiotu zamówienia będzie ...

istnieje zagrożenie, że konkretny wykonawca zaoferował cenę rażąco niską czy też ...

Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A. zaoferowało cenę wykonania przedmiotu zamówienia, która ...

jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Odwołujący zarzucił, że mając ...

jak również znaczną różnicę ceny zaoferowanej przez tego wykonawcę w stosunku ...

do budżetu Zamawiającego oraz cen zaoferowanych przez innych wykonawców (10 milionów ...

pisemnej z zachowaniem 3-dniowego terminu oraz wymogu przekazania kopii zgłoszenia ...

tego - co do zasady - porównanie zaoferowanego przez wykonawcę świadczenia z opisem ...

13 przedmiotu zamówienia, sposobem i terminem jego realizacji wymaganymi przez zamawiającego, przesądza o ...

rygorem nieważności, natomiast samo rozumienie terminu oferta należy przede wszystkim wywodzić ...

jedynie pośrednio może wskazywać na zaoferowanie robót budowlanych nieodpowiadających ich opisowi ...

wyłączaniem podatku VAT) wynikające z realizacji Kontraktu winny być wliczone w ...

obowiązku zachowania przez wykonawcę podczas realizacji robót wynikających z przepisów powszechnie ...

i aby ceny te miały realny charakter. Z uwagi na kosztorysowy charakter wynagrodzenia na etapie realizacji umowy wypełnienie kosztorysu ofertowego zgodnie ...

objęte tymi pozycjami nie zostały zaoferowane. Izba wzięła pod uwagę, że ...

niedopuszczalną zmianę treści oferty po terminie składania ofert. Z tych względów ...

mieszadeł zarówno typu SMI 2 zaoferowanego przez Warbud, jaki typu TMA ...

Westech Digester Mixer Installations, zawierająca realizacje opisane rok, nr kontraktu, model ...

kodowe stanu lub kraju miejsca realizacji projektu, liczbę sztuk mieszadeł i ...

dokumentów uzupełniających ofertę. W zakreślonym terminie, w pkt II pisma z ...

w przedmiocie zamówienia. W zakreślonym terminie w pkt 2 pisma z ...

doskonale wiedzieli, że w razie zaoferowania urządzeń wskazanych z typu w ...

może być jedynie poczytywana jako zaoferowanie parametrów wyższych niż wymagane. Wreszcie ...

1 pkt 2 pzp za zaoferowanie gaszenia piany wodą wodociągową zamiast ...

nie wynika potwierdzenie spełniania przez zaoferowane mieszadło WestTech typu SMI2 ...

w tym zakresie. W zakreślonym terminie Warbud przesłał pismo datowane na ...

technicznego, który ujawnił, że rozwiązane zaoferowane przez Grupę KN zarówno Warbudowi ...

Aqua rozwiązanie, które chcieli oni zaoferować Zamawiającemu jako odpowiadające jego wymaganiom ...

że w ofercie lub wyjaśnieniach zaoferowali zasilanie instalacji gaszenia piany zasilaną ...

w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Ponieważ Warbud w ...

zarzucił, że mieszadło TMA 6 zaoferowane zarówno przez Konsorcjum Inżynieria, jak ...

zamówienia dokonanego przez Zamawiającego, gdyż termin na wniesienie odwołań w tym ...

że Pol-Aqua po upływie terminu składania ofert dokonała zmiany swojej ...

sposobem wyrażenia przez składającego woli zaoferowania urządzenia równoważnego było złożenie wraz ...

mieszadła które zamierza wykorzystać do realizacji w/w zadania, po czwarte ...

tych okolicznościach Zamawiający zasadnie poczytał zaoferowanie w wyjaśnieniach wykonania poz. 156 ...

zmianę treści oferty po upływie terminu składania ofert. Odwołujący w toku ...

26 czerwca 2013 r. potwierdził zaoferowanie mieszadeł wynikających z treści oferty ...

w ten sposób ujawnić wolę zaoferowania konkretnych urządzeń równoważnych. A contrario ...

w.z. będzie poczytywane za zaoferowanie typu TMA 6 sugerowanego przez ...

odrębny dokument, z którego wynikałoby zaoferowanie tego typu mieszadła. Odwołujący nie ...

do zamanifestowania, że dopuszczalne jest zaoferowanie wykonania robót z zastosowaniem urządzeń ...

czerwca 2013 r. ujawnił wolę zaoferowania mieszadła SMI2 produkcji WestTech ...

że Zamawiający wpierw nie zakwestionował zaoferowania równoważnego mieszadła, a jedynie w ...

dla Zamawiającego wynikało z niej zaoferowanie mieszadeł typu TMA 6. Wskazuje ...

jednostkowej poz. 156 w kontekście niezaoferowania rozwiązań równoważnych do wskazanych w ...

odwołaniu, że ponieważ miała prawo zaoferować rozwiązanie równoważne, a Zamawiający nie ...

gdyż zmiana treści oferty po terminie składania ofert jest niedopuszczalna. W ...

odwołania wynika wręcz, że wobec zaoferowania przez Pol-Aqua najniższej ceny ...

treści oferty po upływie wyznaczonego terminu jej złożenia. W szczególności do ...

oferty, co po upływie wyznaczonego terminu jej złożenia jest niedopuszczalne. {KIO ...

kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację zamówienia, a także jest niższa ...

próbę otrzymania zapłaty na początku realizacji kontraktu, co stanowi czyn nieuczciwej ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022 43 fragmenty

2022-11-07 » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia jego ...

5 OPZ dodać: "Dopuszcza się realizację przedmiotowej funkcjonalności w module IPS ...

wykreślić lub dodać: "Dopuszcza się realizację przedmiotowej funkcjonalności poza modułem IPS ...

pkt lub dodać: "Dopuszcza się realizację przedmiotowej funkcjonalności z poziomu systemu ...

pkt lub dodać: "Dopuszcza się realizację przedmiotowej funkcjonalności z poziomu systemu ...

pkt lub dodać: "Dopuszcza się realizację przedmiotowej funkcjonalności przez system logowania ...

inne niż Check Point muszą zaoferować swoje rozwiązania o 50% tańsze ...

się do dopuszczenia alternatywnego sposobu realizacji poszczególnych funkcjonalności. Odwołujący nie kwestionuje ...

lecz bezzasadne ograniczenie sposobu ich realizacji do modelu w jakim funkcjonalności ...

ustawy pzp. W szczególności, wymóg zaoferowania i dostarczenia rozwiązania o wskazanych ...

też konkretny produkt możliwy do zaoferowania przez konkretnego producenta. Takie stanowisko ...

zainteresowani wykonawcy nie mają możliwości zaoferowania rozwiązań informatycznych innych renomowanych producentów ...

wykonawcom dającym rękojmię jego prawidłowej realizacji (tak: wyrok KIO 1081/17 ...

nie da mu należytej rękojmi realizacji zamówienia. W doktrynie i orzecznictwie ...

powinien dopuścić do udziału w realizacji zamówienia każdego wykonawcę należycie przygotowanego ...

i obiektywnie zdolnego do jego realizacji, w tym posiadającego odnośne doświadczenie ...

i innymi istotnymi warunkami jego realizacji. Zamawiający winien móc udowodnić, że ...

praktyce jedynym produktem możliwym do zaoferowania jest rozwiązanie Check Point. Tak ...

usuwanie usterek dostarczonego rozwiązania w terminie 12 godzin/48 godzin od ...

istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od ...

wymienionej. § 2. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas ...

lub naprawionego elementu Przedmiotu Umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od ...

naturalnym zjawiskiem eksploatacyjnym, stąd krótkie terminy usuwania usterek w OPZ. Oznacza ...

odwoławczego po stronie Odwołującego, zachowując termin ustawowy oraz wskazując interes w ...

osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości ...

w tym niezdolnych do jego realizacji w należyty sposób, lub dopuszczenia ...

podmiotowi dającemu rękojmię jego należytej realizacji. Zamawiający zobowiązany jest przy tym ...

osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiających realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości ...

warunku koniecznością wykonania w ramach realizacji zamówienia określonych prac i obawami ...

wymogu eliminującego wykonawców zdolnych do realizacji zamówienia, a nieposiadających statusu partnera ...

do ewentualnego wsparcia producenta przy realizacji prac, przy czym nie przedstawił ...

5) - Moc pojedynczego zasilacza w zaoferowanym urządzeniu firewall nie może 5 ...

wyższą jakość świadczenia na etapie realizacji zamówienia. Przenosząc powyższe na kanwę ...

jedno z trzech możliwych do zaoferowania w postępowaniu rozwiązań, co w ...

utrudnia uczciwą konkurencję premiując sposoby realizacji funkcjonalności właściwe dla jednego rozwiązania ...

Odwołujący podnosił również, że dla realizacji funkcjonalności wymóg taki pozostaje bez ...

się na wyższą jakość sposobu realizacji funkcjonalności, która może być premiowana ...

dodatkowej funkcjonalności lecz określa sposób realizacji funkcjonalności "identyfikacja użytkownika". Zamawiający wymaga ...

polityk bezpieczeństwa. Wskazywał, że sposób realizacji funkcjonalności pozwala na zbierania informacji ...

korzyści dla Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia. Parametr 5 Zarzut w ...

przypadkach, wykonawca odpowiada za prawidłową realizację zamówienia na tych samych zasadach ...

zamówienia. Pozostałe rozwiązania muszą zostać zaoferowane z parametrem ponad wymóg z ...

określony. Zamawiający nie uzasadnił więc realnie dlaczego wartości podane w pkt ...

KIO 2543/17 – Wyrok KIO – 2017-12-18 21 fragmentów Premium

2017-12-18 » Zaskarżone » Oddala odwołanie

zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego ...

o udzielenie zamówienia - udokumentowanie, iż zaoferowana cena nie jest ceną rażąco ...

cenowej, która mogłaby świadczyć, iż zaoferowane przez nich ceny nie są ...

przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia", szczególnie istotnym brakiem jest ...

2017 r. Dokonując oceny realności zaoferowanej ceny wnosi do Izby o ...

obowiązek - oprócz dokonania, w zakreślonym terminie zastrzeżenia, że wskazane informacje nie ...

wykonanie tych części zamówienia za zaoferowaną cenę. Obowiązkowi temu jednak Odwołujący ...

nie odnosi się do ceny zaoferowanej przez Wykonawcę: • Data złożenia oświadczeń ...

cześć B - Zimowe Utrzymanie Dróg, terminy pełnienia dyżurów zimowych można zmienić ...

wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o ...

technologicznej, organizacyjnej lub innej posiadającej realnie określoną wartość gospodarczą, wykluczającą możliwość ...

zleceń na wykonanie poszczególnych robót. Termin realizacji prac strukturalnych będzie każdorazowo określany ...

R. na okoliczność wykazania, że zaoferowana przez Przystępującego cena jednostkowa jest nierealna, nierynkowa, a także dowodu z ...

godzin przyjęta przez Przystępującego są nierealne. Izba uznała, że przeprowadzenie ww ...

informację wtórną, gdyż na etapie realizacji zamówienia może dojść do zmiany ...

firm podwykonawców nie oznacza, że zaoferowano rażąco niską cenę. Takiego wykonawcy ...

jej realność. Przystępujący wskazał koszty realizacji zamówienia, opisał również wpływ własnych ...

kształtowania oferty pozwoliły mu na zaoferowanie atrakcyjnej ceny. Wyjaśnienia te należy ...

od podmiotów trzecich, potwierdzających realność zaoferowanej stawki. Powoływanie się na brak ...

zawiera rażąco niskiej ceny, a zaoferowana cena jest ceną realną, gwarantującą prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia ...

podmiotu gospodarczego w związku z realizacją konkretnego zamówienia tajemnicą przedsiębiorstwa, należało ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012 20 fragmentów

2012-06-19 » Oddala odwołanie

zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego ...

bonów żywieniowych (kuponów profilaktycznych) na realizację posiłków profilaktycznych oraz zapewnienie realizacji tych bonów w punktach (placówkach ...

Sp. z o.o. po terminie składania ofert i zaniechanie odrzucenia ...

w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Odwołujący wniósł o ...

poniżej ich ceny nominalnej, jedynym realnym kryterium była ilość punktów handlowych ...

bonów żywieniowych (kuponów profilaktycznych) na realizację posiłków profilaktycznych oraz zapewnienie realizacji tych bonów w punktach (placówkach ...

lub gastronomicznej, w której zostanie zaoferowana realizacja dostarczanych bonów, wykonawca w ofercie ...

Polska Sp. z o.o. zaoferował realizację bonów w 107 placówkach, ale ...

było uzupełnianie przedmiotowych oświadczeń po terminie składania ofert, przekreśla sens ich ...

tworzenie ostatecznej treści oferty po terminie składania ofert, co jest równoznaczne ...

swojej oferty sporządził dopiero po terminie składania ofert i po zapoznaniu ...

dokumentów, a tym samym oferuje realizację bonów w mniejszej liczbie placówek ...

w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Tymczasem przedłożone w ...

umowy stanowiły wymagane zobowiązanie do realizacji zamówienia, a oświadczenia dołączył tylko ...

złożone umowy są dokumentami potwierdzającymi realizację zamówienia w okresie jego wykonywania ...

Oświadczenia zostały opatrzone datami po terminie składania ofert, ponieważ są wyjaśnieniami ...

punktacji swojej oferty po upływie terminu składania ofert byłaby jawnym naruszeniem ...

je za inny dokument potwierdzający realizację bonów. Jeśli zamawiający miał jakieś ...

warunków umowy oraz w każdym terminie za obopólną zgodą stron. Fakt ...

wymaganych oświadczeń o 12-miesięcznej realizacji bonów, usługi wskazanych placówek mogą ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012 53 fragmenty

2012-08-14 » Oddala odwołania

zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego ...

że określony przez Odwołującego sposób realizacji wymagań A-1, A-2 ...

ws. wydania banderol. Odwołujący potwierdził realizację danego wymagania poprzez stosowne wypełnienie kolumny "Potwierdzenie realizacji TAK/NIE". W drugiej tabeli ...

zawarł natomiast skrótowy opis sposobu realizacji. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby ...

że oferta wykonawcy nie zapewni realizacji zamierzonego i opisanego w SIWZ ...

Oznacza to, iż na początku realizacji zamówienia Wykonawca opracuje analizę wymagań ...

w uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ ...

zarzutu dotyczącego niezgodności opisu sposobu realizacji wymagania A-80 z SIWZ ...

że wskazany przez Odwołującego sposób realizacji wymagania A-80 zgodny jest ...

działanie Zamawiającego, który oceniając opis realizacji wymagania A-80, nie bierze ...

referuje się do merytorycznego aspektu zaoferowanego przez wykonawców świadczenia oraz merytorycznych ...

do zakresu, ilości, jakości warunków realizacji i innych elementów istotnych dla ...

sposób, że nie zapewnia jego realizacji w całości." Należy podkreślić, że ...

SIWZ. Co więcej opis sposobu realizacji wymagań przez Wykonawcę, który zakwestionował Zamawiający, wskazujący na realizację danej funkcjonalności w ramach nie ...

nie wyklucza przecież jednoznacznie możliwości realizacji danej funkcjonalności w sposób oczekiwany ...

informacja zawarta w "Opisie sposobu realizacji wymagań przez Wykonawcę" odnośnie umiejscowienia ...

ocenie Odwołującego z obiektywnych przyczyn realizacja danej funkcjonalności w poszczególnych komponentach ...

dokonany przez Zamawiającego "Opis sposobu realizacji wymagań przez Wykonawcę" zawarty w ...

nie mógł wykonać zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego, nie zgodziłby ...

nie kwestionuje tego, czy Wykonawca zaoferował wykonanie danej funkcjonalności w systemie ...

pierwsze oferta Odwołującego nie wyklucza realizacji danych funkcjonalności zgodnie z oczekiwaniami ...

również obowiązek opracowania na etapie realizacji umowy: "Specyfikacji wymagań (funkcjonalnych oraz ...

w systemie, dopiero na etapie realizacji umowy, wprowadzając dodatkowo w SIWZ ...

opuszczeń, odrzucane byłyby ofert gwarantujące realizację zamówienia zgodnie z siwz". Podkreślenia ...

Pzp. Podstawą prawną dla warunków realizacji zamówienia wynikających z rozdziału X ...

zobowiązania, a w celu jego realizacji powierza wykonanie części prac wchodzących ...

tym samym biorą udział w realizacji zamówienia (części lub całości). Stosownie ...

wykonania zamówienia zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W doktrynie podkreśla się ...

z udziałem podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia. Udział ten uzależniony będzie ...

i doświadczeniem innego podmiotu w realizacji zamówienia jest ściśle warunkowana udziałem tego podmiotu w realizacji zamówienia. Nie sposób bowiem wyobrazić ...

nie angażując innego podmiotu w realizację zamówienia - twierdziłby równocześnie, że jednak ...

Pzp, udział tego podmiotu w realizacji zamówienia musi przybrać lormę podwykonawstwa ...

sposób wyobrazić sobie innej formuły realnego uczestnictwa podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia. Zakwestionować trzeba cześć dawniejszych ...

brak zaangażowania podmiotu trzeciego w realizacje zamówienia. Nawet, jeśli przekazanie niezbędnej ...

wymaga uczestnictwa tego podmiotu w realizacji zamówienia. Jedynie tytułem przykładu należy ...

udziału udzielającego tych zasobów w realizacji zamówienia. W przeciwnym bowiem wypadku ...

dysponowania odpowiednimi zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w zakresie potwierdzenia posiadania ...

udostępniam doświadczenie i wiedze celem realizacji zamówienia publicznego..." wraz z referencjami ...

dokumentów’ może natomiast doprowadzić do realizacji zamówienia przez podmiot nie posiadający kwalifikacji do realizacji zamówienia. " ,, Wykonawca może więc stwierdzić ...

dla zamawiającego, a w konsekwencji realizacje zamówienia powierzałoby się podmiotom nie ...

inny podmiot niezbędnych zasobów do realizacji zamówienia: • podwykonawstwo rozumiane jako oddanie ...

bezpośrednim uczestnictwem innego podmiotu w realizacji zamówienia. Udział ten ogranicza się ...

bezpośredni przedsiębiorcy (innego podmiotu) w realizacji zamówienia, który przybiera formułę podwykonawstwo ...

będzie można się posługiwać przy realizacji przedmiotu zamówienia. szczególnie w zakresie ...

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, na przykład przedstawiajcie w ...

nie może powierzyć innemu podmiotowi realizacji części zamówienia. Twierdzenie natomiast, że ...

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w ...

w SIWZ oraz w trakcie realizacji zamówienia, art. 36 ust. 4 ...

a także zamieszczenia opisu sposobu realizacji wymagania przez wykonawcę. W ramach ...

wymagania zamawiającego, jako miejsce ich realizacji w każdym z tych przypadków ...

przyjęciem, iż materialne poprawienie koncepcji realizacji określonych, ważnych funkcjonalności, na dany ...

sposobu wykonania zamówienia, za którego realizację odpowiadają i które na siebie ...

przekazanie potencjału" należałoby uznać za nierealne, niewystarczające i niezgodne z art ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022 28 fragmentów

2022-09-26 » Oddala odwołanie

zm.)) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia jego ...

umowy z Zamawiającym w celu realizacji zamówienia: Zamawiający dokonując oceny ofert ...

Ustawy odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania ...

komunikacji elektronicznej co oznacza, że termin do wniesienia odwołania został zachowany ...

który dotyczy urządzenia E82560 zaoferowanego przez Wykonawcę Suntar - producent wyszczególnił ...

oraz E72530, które zostały zaoferowane przez Wykonawcę Suntar są urządzeniami ...

przedmiotowi zamówienia, nie zapewniając jego realizacji w całości zgodnie Z wymogami ...

obowiązek odrzucenia oferty Wykonawców, którzy zaoferowali przedmiot zamówienia niezgodny z wymaganiami ...

akt KIO 2294/22 warunków realizacji, parametrów technicznych i innych elementów ...

co oznacza że w przypadku zaoferowania urządzenia HP E82560du ...

stanowisku, że pas transferowy w zaoferowanym modelu nie jest materiałem eksploatacyjnym ...

który dotyczy urządzenia E82560 zaoferowanego przez Wykonawcę Suntar - producent wyszczególnił ...

oraz E72530, które zostały zaoferowane przez Wykonawcę przystępujący są urządzeniami ...

co oznacza, że w przypadku zaoferowania urządzenia HP E82560du ...

dowody odwołania. Natomiast zamawiający przed terminem rozprawy wystosował pismo z dnia ...

o.o., prawidłowo zawiadomieni o terminie. Na posiedzeniu obecni przedstawiciele stron ...

Sygn. akt KIO 2294/22 terminie nie stawili się. W tym ...

w Warszawie prawidłowo zawiadomieni o terminie nie stawili się. W tym ...

Sygn. akt KIO 2294/22 terminem rozprawy w dniu 15.09 ...

posiedzenie Izby prawidłowo zawiadomieni o terminie. Również w związku z niestawiennictwem ...

s. w Warszawie w wyznaczonym terminie na rozprawę, odwołujący P. S ...

a zatem jest wniesione w terminie ustawowym, b. Odwołujący przesłał Zamawiającemu ...

związku z czym Odwołujący ma realną szansę na uzyskanie przedmiotowego zamówienia ...

utratą spodziewanego zysku z tytułu realizacji kontraktu na rzecz Zamawiającego, które ...

który planował osiągnąć w wyniku realizacji przedmiotowego zamówienia (lucrum cessans). IV ...

z zachowaniem ustawowego 10-dniowego terminu. Sygn. akt KIO 2294/22 ...

planował osiągnąć w wyniku jego realizacji (lucrum cessans). Powyższe stanowi wystarczającą ...

stawił się, prawidłowo zawiadomiony o terminie, ani nie usprawiedliwił nieobecności. W ...

« poprzednie1...336337338339340341342343344345346...530następne »