[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022 655 fragmentów

2022-02-21 » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Patyk Członkowie ...

Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lutego 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 stycznia 2022 r ...

z o.o. z siedzibą w Pruszkowie w postępowaniu prowadzonym przez PKP Polskie ...

Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy udziale: A. wykonawcy ...

z o.o. z siedzibą w Warszawie, B. wykonawcy Bomardier Transportation ...

z o.o. z siedzibą w Katowicach, C. wykonawcy PORR S.A. z siedzibą w Warszawie, D. wykonawcy Swietelsky Rail ...

z o.o. z siedzibą w Krakowie, E. wykonawcy Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie, F. wykonawcy TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu zgłaszającego przystąpienie do postępowania ...

orzeka: 1. Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu zawartego w punkcie I.2 petitum odwołania ...

oraz I.4 petitum odwołania w zakresie jakim jego podstawa faktyczna ...

systemu ERTMS/ETCS poziom 2 w języku angielskim. 2. Oddala odwołanie w pozostałym zakresie. 3. Kosztami postępowania ...

z o.o. z siedzibą w Pruszkowie i: 3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę ...

z o.o. z siedzibą w Pruszkowie tytułem wpisu od odwołania ...

z o.o. z siedzibą w Pruszkowie na rzecz Zamawiającego - PKP ...

Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę 3 600 zł ...

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz ...

późń. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia ...

Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ................................... Członkowie: ................................... ................................... Sygn. akt ...

Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej "Zamawiający"] prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prace ...

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17 stycznia 2022 r ...

numerem 2022/S 011-025030. W dniu 27 stycznia 2022 r ...

z o.o. z siedzibą w Pruszkowie [dalej "Odwołujący"] wniósł odwołanie ...

art. 568 § 1 k.c. w zw. z art. art. 638 ...

art. 558 § 1 k.c. w zw. z art. 3531 k ...

art. 58 k.c. oraz w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp oraz w zw. z art. 134 ust ...

tym samym wprowadzeniu postanowień umownych, w myśl których bieg okresu rękojmi i gwarancji w odniesieniu do zorganizowanych części robót ...

2 pkt 4 ustawy Pzp w zw. z art. 58 k.c. w zw. 8 ust. 1 ustawy ...

Pzp poprzez sformułowanie projektu umowy w sposób uniemożliwiający dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w sytuacji zmiany cen materiałów lub ...

kosztów związanych z realizacją zamówienia w przypadku, gdy umowa w sprawie zamówienia publicznego, której przedmiotem ...

wartości +/- 5% Robót netto wskazanej w Kontrakcie w dniu jego zawarcia; 3. art ...

i ust. 2 ustawy Pzp w zw. z art. 58 k.c. w zw. 8 ust. 1 ustawy ...

Pzp poprzez sformułowanie projektu umowy w zakresie Opcji 1 i 2 w sposób uniemożliwiający dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w zakresie Opcji 1 i 2 w sytuacji zmiany cen materiałów i kosztów wykonania Opcji w szacowanych terminach ich wykonania; 4 ...

i ust. 4 ustawy Pzp w zw. z art. 103 ust ...

i 3 ustawy Pzp oraz w zw. z art. 441 ust ...

OPZ Opcji 1 i 2 w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za ...

na sporządzenie ważnej oferty, a w konsekwencji zaniechanie sporządzenia OPZ Opcji 1 i 2 w sposób umożliwiający ustalenie kosztów wykonania zamówienia oraz przygotowanie oferty w zakresie obliczenia ceny oferty Opcji 1 i 2, w szczególności wobec zaniechania opisu buforu ...

z Opcji 1 i 2, w tym terminu skorzystania z Opcji ...

5. art. 434 ustawy Pzp w zw. z art. 99 ust ...

2 i 4 ustawy Pzp w zw. z art. 103 ust ...

art. 484 § 1 k.c. w zw. z art. 3531 k.c. oraz w zw. z art. 8 ust ...

polegające na ukształtowaniu Warunków Umowy w zakresie Opcji 1 w sposób sprzeczny z zasadą równowagi ...

współżycia społecznego, a tym samym w sposób naruszający zasadę prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji ...

rażąco wygórowanych kar umownych (wskazanych w § 16 ust. 3 i 3 ...

wartości zabezpieczenia wykonania Opcji 1 w wysokości przekraczającej 5 % jej wartości ...

prowadzenia postępowania z należytą starannością, w sposób umożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji ...

Inwestora związanych z przygotowaniem postępowania, w szczególności wobec niejednoznacznego i niewyczerpującego ...

przepisami opisu przedmiotu zamówienia, zwłaszcza w zakresie praw z Opcji, jak również ustalenia ...

1: Wszystkie roboty budowlane przewidziane w Fazach 3, 5, 6 wraz ...

2: Wszystkie roboty budowlane przewidziane w Fazach 4, 4a, 4 ...

3: Wszystkie roboty budowlane przewidziane w Fazach 8, 10, 12 wraz ...

4: Wszystkie roboty budowlane przewidziane w Fazach 9, 11, 13 wraz z odbiorami eksploatacyjnymi w rozumieniu Subklauzuli 1.1.5 ...

Warunków Ogólnych Kontraktu FIDIC, a w konsekwencji nakazanie wprowadzenia regulacji, w myśl których okres rękojmi i ...

bieg i odpowiednio skończy się w terminie 72 miesięcy po odbiorze ...

biegu okres rękojmi i gwarancji w odniesieniu do robót przewidzianych do wykonania w Fazach 3-13 oddzielnie, po ...

nakazanie Zamawiającemu zmiany warunków Umowy w zakresie warunków waloryzacji wynagrodzenia za ...

10 % wartości Robót netto wskazanej w Kontrakcie; 4. nakazanie Zamawiającemu zmiany warunków Umowy w zakresie warunków waloryzacji wynagrodzenia za ...

II SWZ według wzoru: (a) W2Gn=a2+(b ...

należytego opisu przedmiotu Opcji 1 w sposób umożliwiający kalkulację oferty przetargowej zgodnie z przepisami PZP, w szczególności dokonanie opisu w zakresie wskazania podstaw kalkulacji buforu ...

należytego opisu przedmiotu Opcji 2 w sposób umożliwiający kalkulację oferty przetargowej z zgodnie przepisami PZP, w szczególności dokonanie opisu w zakresie: - podania liczby i typów ...

SRK, jakie miałyby być zabudowane w ramach zabudowy urządzeń srk na ...

systemu ERTMS/ETCS poziom 2 w języku polskim. 7. nakazanie Zamawiającemu ...

terminu wykonania przedmiotu Opcji 1 w okresie nie dłuższym niż 4 ...

okoliczności skorzystania z Opcji 1, w szczególności poprzez nakazanie wskazania terminu skorzystania z Opcji w terminie 6 miesięcy od podpisania ...

o skorzystaniu z Opcji 2 w terminie 6 miesięcy od podpisania ...

określenia terminu wykonania Opcji 2 w czasie na wykonanie zadania podstawowego ...

zabezpieczenia należytego wykonania Opcji 1 w wysokości nie wyżej niż 5 ...

winy Wykonawcy i określenia jej w wysokości 10 % wartości Opcji w miejsce § 16 ust. 3 Warunków ...

złożonych na rozprawie przed KIO. W zakresie zarzutu zawartego w punkcie 1. petitum odwołania Odwołujący ...

prace budowalne przewidziano do wykonania w ramach Etapów 2-5. Po zakończeniu robót ujętych w poszczególnych fazach ujętych w Etapach Zamawiający uprawniony będzie do ...

przed dokonaniem odbioru końcowego zamówienia w sposób wskazany w Subklauzuli 10.1 Warunków Szczególnych Kontraktu. W realiach niniejszej sprawy, Załącznik do ...

Odcinek" oznacza część Robót, wyszczególnioną w Załączniku do Oferty jako Odcinek ...

przedmiotu zamówienia może być ukończone w terminie 225 tygodni od daty ...

eksploatacji robót przewidzianych do wykonania w ramach konkretnego Etapu. Powyższy wniosek ...

że zgodnie z powyższym regulacjami, w sytuacji, gdy Zamawiający nie przewiduje podziału robót na Odcinki w rozumieniu Subklauzuli 1.1.5 ...

zamówienia. Przejęcie części robót określonych w Etapach, o których mowa w Subklauzuli 8.13 WSK nie ...

rozpoczęcie biegu rękojmi i gwarancji. Niezależnie od terminu wykonania poszczególnych Etapów ...

dzień następujący po dacie wskazanej w protokole Odbioru końcowego, z którą ...

odbiór części robót, ale wyłącznie w oparciu o Subklauzulę 10.2 ...

Czasu na Ukończenie poszczególnych Etapów. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie ujawnił ...

przedmiotu umowy, który zostanie wykonany w ramach poszczególnych etapów. Tym samym ...

realizacji zamówienia, opisane przez Zamawiającego w postanowieniach przyszłej Umowy, czynią zasadnym ...

zarzut dokonania opisu przedmiotu zamówienia w sposób sprzeczny z art. 99 ...

podniósł, że zaskarżone postanowienia SIWZ, w tym warunki przeszłej Umowy czynią ...

art. 568 § 1 k.c. w zw. z art. art. 638 ...

art. 558 § 1 k.c. w zw. z art. 3531 k ...

art. 58 k.c. oraz w zw. z art. 8 ust ...

ustawy Pzp poprzez wprowadzenie postanowień, w myśl których bieg okresu rękojmi ...

oraz obiór robót objętych Etapami, w których realizowane będą roboty budowlane ...

k.c. uzasadniając, że wskazany w art. 558 § 1 k.c ...

części robót obejmujących zakres Etapów, w których realizowane będą roboty budowlane ...

instytucji rękojmi. Przywołał wyrok SA w Katowicach z dnia 28 listopada ...

określone walory użytkowe, funkcjonalne, wartościowe w określonym w umowie lub przepisach k.c. czasie. W stanie faktycznym niniejszej sprawy okres ...

Okres ten stanowi czas próby w ciągu, którego uprawniony z rękojmi ...

ta nie ma charakteru nieograniczonego w czasie, a jej ramy czasowe ...

biegu tego terminu "przeciągało się" w czasie, w bliżej nieokreślonym terminie, w szczególności z przyczyn, na które ...

że podobny pogląd wyrażany jest w orzecznictwie SN (wyrok SN z ...

poglądach doktryny. Odnośnie zarzutu zawartego w punkcie 3. petitum odwołania Odwołujący ...

części B. Wskazał, że Zamawiający w tabeli koszyka waloryzacyjnego dla usług ...

towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 0,1 i dla ...

zmiany przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w sektorze przedsiębiorstw w wysokości czterokrotnie większej niż dla ...

wskaźnika przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w sektorze przedsiębiorstw. Wynika to z ...

ryzyko zmian cen i wynagrodzeń w części przewyższającej 50%. Odwołujący przedstawił ...

2021. Uzasadniał, że z przedstawionych w odwołaniu danych wynika, iż po ...

i Zeszyt ZWW 3/2021 - w załączeniu.). Z zawartych w odwołaniu danych wynika, że zmiana ...

która jest głównym czynnikiem cenotwórczym w przypadku wykonywania usług z zakresu ...

do 268,70% czyli wzrost w ciągu 5 lat wyniósł 92 ...

2-CPI) - według poniższego wzoru W2Gn=a2+(b ...

Odwołujący wskazał, że z zawartej w odwołaniu tabeli wynika, że różnica ...

ogranicza skutków nieprzewidywalności wzrostu cen. W związku z powyższym mając na ...

czynników cenotwórczych jakie mogą wystąpić w okresie 19 lat, kiedy będą ...

Odwołujący wnosi o uwzględnienie przedstawionej w niniejszym odwołaniu argumentacji, poprzez zmianę ...

12, ust. 2 pkt 2 w zakresie określenia nowych wartości stałych ...

3 Warunków Realizacji Części C - Prawo Opcji 1. Odwołujący stwierdził, że ...

i nie pozwalają na uwzględnienie w cenie oferty zmian cen, jakie zapewne nastąpią w okresie 19 lat. Odwołujący wniósł w związku z tym o zmianę i ujednolicenie warunków umowy w zakresie waloryzacji Opcji 1 i ...

poprzez zastosowania następującego wzoru: (a) W2Gn=a2+(b ...

iloczyn wysokości Wskaźników Waloryzacyjnych Usług (W2Gn) za wszystkie poprzednie ...

rozpoczynające się po upływie roku, w którym wykonawca złoży Ofertę (w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3 Umowy). W zakresie zarzutu 4. petitum odwołania - nienależytego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Opcji 1 Odwołujący wskazał, że w zakresie Opcji 1 - Zamawiający zastrzegł sobie prawo do opcjonalnego (dodatkowego) powierzenia Wykonawcy świadczenia Usług pogwarancyjnych, w zakresie i na warunkach opisanych w Rozdziale 7 Programu Funkcjonalno Użytkowego ...

Umowa - (Warunki Realizacji Część C Prawo Opcji 1- Świadczenie Usług pogwarancyjnych ...

1 IDW oraz postanowienia RCO w zakresie elementów podlegających wycenie w ramach Opcji 1. Uzasadniał, że w odniesieniu do "Usługi zapewnienie dostępu ...

system teleinformatyczny obsługujący procesy biznesowe, w szczególności odpowiadający wymaganiom niniejszego OPZ ...

System jest dostępny dla użytkowników w trybie 24/7/365". Z kolei w § 2 ust. Umowy (Warunki realizacji Części C Prawo Opcji 1- Świadczenie Usług pogwarancyjnych ...

wskazano, że: "Zamawiający zastrzega sobie prawo dostarczenia własnego Narzędzia Klasy SD ...

Wykonawca otrzyma co najmniej 1 licencje na jego użytkowanie i będzie ...

i aktualizacji statusu Zgłoszeń Serwisowych." W kontekście powyższego warunku nie sposób ...

na jakiej podstawie prawnej i w którym momencie realizacji zakresu Opcji ...

Klasy SD. Opis przedmiotu zamówienia w omawianym zakresie stwarza stan niepewności ...

Pzp. Odwołujący wskazał, iż zarówno w zakresie buforu Części Zamiennych, jak ...

dają podstaw kalkulacji oferty przetargowej. W tym zakresie oferty wykonawców nie ...

przedmiotu zamówienia znaleźć jakichkolwiek wytycznych w tym zakresie. W zakresie zapewnienie Narzędzia Klasy SD ...

możliwe jest też przyjęcie sytuacji, w której przedmiot zamówienia w ogóle nie będzie dostarczany przez wykonawcę. Odnośnie zarzutu zawartego w punkcie 4. petitum odwołania - nienależytego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Opcji 2 Odwołujący wskazał ...

Zamawiający, a także opisu zawartego w rozdziale 8 TOMu III A ...

Przedmiot Opcji 2 został ujęty w Rozbiciu Ceny Ofertowej RCO dla ...

2. Analizując opis przedmiotu zamówienie w zakresie Opcji 2 należy wskazać ...

podstaw do ustalenia zakresu zamówienia. W ramach Opcji 2 Zamawiający oczekuje ...

współpracą z wykonawcami innych zadań. W ramach takiej współpracy wykonawca w wykonaniu Opcji 2 miałby doprowadzić do zmian w zakresie interfejsów w taki sposób, aby zapewnić powiązanie urządzeń srk dostarczonych w ramach przedmiotowego zamówienia z urządzeniami, które w przyszłości, w ramach innych Kontraktów ewentualnie dostarczą inni wykonawcy. W zakresie wskazanych wyżej urządzeń pkt ...

bardziej do przewidzenia, jakie urządzenia w ramach innych Kontraktów zostaną w przyszłości zabudowane. Odniesieniu do pkt ...

Zamawiający nie udostępnił wymaganych informacji w języku polskim. Tym samym nie ...

wyłącznie na spekulacjach. Podobnie, jak w odniesieniu do Opcji 1, Zamawiający zaniechał opisu przedmiotu zamówienia w sposób uwzględniający wskazane na wstępie przepisy Pzp. W realiach niniejszego postepowania nie jest ...

ewentualne oferty nie będą porównywalne. W zakresie zarzutu, o którym mowa w punkcie 5. petitum odwołania Odwołujący wskazał, iż w opisie Opcji 1 Zamawiający wskazał ...

1 nie obejmuje dostaw wskazanych w art. 435 ust. 1 ustawy Pzp ani dostaw określonych w ust. 2 tego przepisu, określenie ...

tak długiego okresu świadczenie usług w ramach Opcji 1 jest niedopuszczalne ...

A PFU zakres prac obejmujących Prawo Opcji 2 ma być realizowany w terminach wskazanych przez Zamawiającego jednak ...

zakończenia realizacji Zakresu podstawowego, a w przypadku uruchomienia Prawa Opcji 1 ...

jej realizacji. Jak wyżej wskazano w niniejszym postepowaniu opisując prawo Opcji 2 poprzestał na ogólnikowych ...

zaniechał opisu przedmiotu Opcji 2 w sposób, który pozwoliłby wykonawcom na ...

art. 99 i następnych Pzp. W szczególności zaś Zamawiający zobowiązany jest wskazać w SWZ termin wykonania zamówienia. Uzasadniał ...

może skorzystać z prawa Opcji w sposób zupełnie dowolny oraz w dowolnym czasie. Okres, w którym wykonawca będzie pozostawał w stanie niepewności obejmuje przedział czasu ...

możliwość skorzystania z Opcji 2 w terminie 224 miesięcy od podpisania ...

Zmiany gospodarcze, jakie mogą zaistnieć w tak długim okresie są niemożliwe ...

Umowy. Opis Opcji 2 zarówno w zakresie terminu jego wykonania jak i okoliczności, w których Zamawiający skorzysta w Opcji 2 narusza zasady uczciwej ...

przekracza granicę swobody umów wyrażoną w art. 3531 k.c. Zamawiający ...

współżycia społecznego, co ma miejsce w niniejszej sprawie poprzez narzucenie przez ...

i art. 5 k.c., w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności art. 441 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W zakresie zarzutu zawartego w punkcie 7. petitum odwołania Odwołujący ...

dla Zakresu Podstawowego. Z kolei w § 14 ust. 1 Załącznika nr ...

obowiązek wniesienia zabezpieczenie Opcji 1 w wysokości 1 % kwoty netto Ceny ...

może żądać zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości nieprzekraczającej 5 % ceny podanej w ofercie. W odniesieniu do Opcji 1 Zamawiający oczekuje zabezpieczenia w wysokości odnoszącej się Ceny Kontraktowej ...

Odnośnie zarzutu, o którym mowa w punkcie 6. petitum odwołania Odwołujący podał, że przewidziana w § 16 ust. 3 Umowy - Warunki Realizacji Części C - Prawo Opcji 1 - Świadczenie Usług pogwarancyjnych kara umowna godzi w wymogi art. 16 pkt 1 ...

c., art. 3531 k.c. w zw. z art. 8 ust ...

umowna jest rażąco wygórowana i w istocie nie ma poparcia w potrzebach Zamawiającego. Szacowana wartość niniejszego ...

4.1. Warunków Szczególnych Kontraktu), w związku z tym kara może ...

że podobnie wygórowaną karę przewidziano w § 16 ust. 7 Załącznika nr ...

że uwzględniając wysokość zabezpieczenia wymaganego w odniesieniu do Opcji 1, które ...

16 do Tomu II SWZ w przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi ...

posiadanego zabezpieczenia, a kwota uzyskana w ten sposób będzie zabezpieczeniem Opcji ...

tym samym jakikolwiek ryzyko Zamawiającego w zakresie potencjalnego braku zabezpieczenia. Odwołujący ...

że zbyt represyjne reguły odpowiedzialności w karach umownych mogą zniechęcać do ...

wpłynie na konkurencyjność postępowania. Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie z dnia ...

r. wniósł o oddalenie odwołania w całości. W zakresie zarzutu zawartego w punkcie 1. petitum odwołania Zamawiający ...

całkowicie bezzasadny, a żądania Odwołującego w jego zakresie są sprzeczne z ...

warunkach kontraktowych FIDIC, tym samym w powyższej SubKlauzuli (1.1.3 ...

wprowadzenie odcinków pozostaje uprawnieniem Zamawiającego. W niniejszym Postepowaniu Zamawiający nie zdecydował ...

wad będzie liczony od daty, w której Roboty lub Odcinek są ...

Przejęcia za pomocą powiadomienia Inżyniera w terminie 14 dni po dokonaniu ...

8.13 Warunków Umowy, które w zakresie obu części przewidują odbiory ...

eksploatacji robót przewidzianych do wykonania w tych Etapach. W ocenie Odwołującego taka postać zapisów ...

Odwołującego, która nie znajduje potwierdzenia w stanie faktycznym sprawy. Zamawiający przywołał ...

iż Zamawiający nie przewidział aby w zakres odpowiedzialności Wykonawcy za wady ...

to formułuje zarzuty wskazujące jakoby w ramach gwarancji i rękojmi miał ...

podstawie SubKlauzuli 11.1 Wykonawca w zakresie zwyczajnego zużycia robót nie ...

wyrażone przez doktrynę i orzecznictwo w zakresie odbiorów robót budowlanych jako ...

zarówno wśród orzecznictwa jak i w doktrynie poglądy wskazujące, że odpowiedzialność ...

przez inwestora z uprawnień wskazanych w art. 636 w zw. z art. 656 § 1 ...

glosą J.P. Naworskiego, M. Praw. 1998, nr 8, s. 310 ...

s. 102 za P. Drapała [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV ...

obiektu będzie moment jego odbioru, w tym przypadku należy to pojęcie ...

momentem odbioru końcowego, gdyż dopiero w tym momencie potwierdza się wykonanie ...

ich ukończenia. Taki wniosek pozostaje w zgodzie z instrukcją Zamawiającego pn ...

od ukończenia wszystkich prac są w całości prawidłowe i nie naruszają przepisów kodeksu cywilnego, w szczególności nie są sprzeczne z ...

art. 568 § 1 k.c. w zw. z art. art. 638 ...

odbiór eksploatacyjny był ukończeniem robót w Etapach 3 - 5. Jak bowiem wskazuje się w orzecznictwie, odbiorem jest wyraz woli ...

potwierdzający uznanie świadczenia za spełnione w całości. Zamawiający przywołał wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 27 listopada ...

sygn. akt AGa 205/18. W żaden sposób nie można uznać ...

końcowym nie są bowiem ukończone w pełni np. nie są i ...

eksploatacyjnego osiągnięte wszystkie parametry charakteryzujących w pełni ukończony produkt. Występują obostrzenia ...

wszystkich robót, co Zamawiający przewidział w postaci Etapu nr 6. Reasumując, odbiór eksploatacyjny nie jest w żaden sposób równoznaczny z potwierdzeniem ...

Wykonawca spełnił całość świadczenia nawet w zakresie objętym odbiorem eksploatacyjnym. W zakresie zarzutu zawartego w punkcie 3. petitum odwołania Zamawiający ...

Zamawiającego przez ostatnie 3 lata w analogicznych postępowaniach zamówieniowych, co nie ...

wskaźników CPI oraz Robocizny waloryzacyjnych w latach 2010 - 2021 wskazał, że ...

dynamiki trendu wzrostowego tych wskaźników w przeszłości oraz możliwej w przyszłości. Jednocześnie Zamawiający uważa, że przyjęte wskaźniki waloryzacji zawarte w mechanizmie waloryzacyjnym mierniki w postaci dynamiki CPI w danym roku oraz dynamiki przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia sektorze przedsiębiorstw w danym roku kalendarzowym są powszechnie ...

za dany rok kalendarzowy tj. W2Gn = a2 + (b ...

100) wzoru waloryzacyjnego zostały zastosowane w celu zapewnienia: a) adekwatności wskaźnika ...

dotyczącego miesięcznego wynagrodzenia sektorze przedsiębiorstw w danym roku kalendarzowym (wynoszącego przykładowo w 2021r. wg GUS 5889 ...

wg wyjaśnień składanych przez oferentów w podobnych zamówieniach obejmujących Opcje nr ...

ograniczeniu ryzyk znacznej zmienności cen w realizacji zamówieniach publicznych wynikających jedynie ...

makroekonomicznych, które nie uwzględniają choćby w części stałej poprawy jakości pracy ...

wskaźnika a=0,5 zastosowanych w niniejszym zamówieniu dla mechanizmu waloryzacji ...

2, a dodatkowo został przygotowany w sposób przemyślany i pozwalający na ...

środkami prawnymi pozwalającymi na rekompensatę w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do ...

na etapie szacowania oferty, ujętych w Umowie oraz w przepisach kodeksu cywilnego. Wskazał, że mechanizm waloryzacji w pełni realizuje wymagania przepisu 439 ...

waloryzacji wynagrodzenia. Odnośnie zarzutu zawartego w punkcie 4. petitum odwołania w zakresie dotyczącym narzędzia klasy SD ...

Wymagania ogólne" ust. 15 (sprostowano w toku posiedzenia ppkt 16) wprowadzającym ...

u Zamawiającego i u wykonawcy). W związku z powyższym Zamawiający wprowadził ...

dnia 11 lutego 2022 r.: W pkt 6.1 PFU dla ...

gwarancyjnych wykreślono ppkt 19, natomiast w pkt 7.1 PFU dla ...

następujące brzmienie: Zamawiający zastrzega sobie prawo, do skorzystania z niego przy ...

dla którego Wykonawca otrzyma 1 licencje na jego użytkowanie i będzie ...

Zgłoszeń Serwisowych. Odnośnie zarzutu zawartego w punkcie 4. petitum odwołania dotyczącego nienależytego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Opcji 2 Zamawiający wskazał ...

budowlaną. Zamawiający wyjaśnił, że zastosował prawo Opcji 2 celem zapewnienia przyszłym ...

współpracy z wykonawcą urządzeń SRK w ramach niniejszego zadania. Kwestia ta ...

względu na fakt, że wymaganie w zamówieniu powiązania z istniejącymi komputerowymi ...

jest to z faktem, że w przypadku urządzeń SRK wykonanych w technologii komputerowej producenci tych urządzeń ...

kody źródłowe) to swoich urządzeń. W związku z powyższym Zamawiający zastosował w dokumentacji przetargowej prawo Opcji 2. W pkt 8 PFU określono wymagania wobec wykonawcy w zakresie powiązania urządzeń wraz z ...

potencjalnych prac jakie Zamawiający przewiduje w przyszłości. Ponadto w przywołanym zapisie PFU wskazano, że ...

odbywała się na zasadach zdefiniowanych w dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę zgodnie ...

pkt. 4.3.2. (sprostowano w toku posiedzenia pkt 4.13 ...

urządzeniami SRK, które będą zabudowane w przyszłości. Takie wymaganie ma na ...

celu pozyskanie informacji od Wykonawcy w jaki sposób należy przygotować przyszłe ...

podkreślił, że to Wykonawca wyłoniony w przyszłości będzie mieć obowiązek dostosować ...

określonych przez Wykonawcę niniejszego zadania w specyfikacjach interfejsu. Ponadto ze względu ...

i buduj" Zamawiający nie jest w stanie podać oczekiwanych w odwołaniu informacji dotyczących typów urządzeń jakie będą zabudowywane w przyszłości. Natomiast ze względu na ...

Zamawiający nienależycie opisał przedmiot zamówienia w zakresie Opcji 2. W zakresie zarzutu określonego w punkcie 4. petitum odwołania dotyczącego ...

Zamawiający wskazał na klauzulę 22 "Prawo Opcji 2" (Tom II SWZ ...

4 i 5). Zamawiający wprowadził w powyższych punktach wyraźne regulacje odnoszące ...

do realizacji Prawa Opcji 2. W ocenie Zamawiającego tak określony termin ...

mobilizację do realizacji świadczeń objętych Prawem Opcji 2 pozwala odpowiednie przygotowanie ...

nie musi on, jak zasugerowano w Odwołaniu, pozostawać w ciągłej niepewności. Zamawiający podkreślał, że ...

Zamawiającego. Tym samym zarzut Odwołującego w zakresie konieczności pozostawania w ciągłej gotowości jest całkowicie nieuzasadniony ...

dokonanie wyceny Opcji nr 2 w sposób należyty i bez istotnych ryzyk kontraktowych. W zakresie zarzutu 5. petitum odwołania Zamawiający podniósł, iż w niniejszym Postępowaniu spełnione są przesłanki ...

czas dłuższy niż 4 lata. W szczególności spowoduje oszczędności przy realizacji zamówienia. Realizacja zamówienia w dłuższym okresie, tj. w zakresie zamówienia opcjonalnego (Opcja nr ...

dostawcy urządzeń, który zabuduje je w ramach zadania inwestycyjnego, uwzględnia oprócz ...

kosztów zabudowy, także koszty utrzymania w postaci usuwania ujawnionych wad (usterek ...

przeglądów okresowych (gwarancyjnych) tych urządzeń w okresie gwarancji (tzw. usługi gwarancyjne) w okresie 6 lat oraz przez ...

awarii i przeglądów okresowych (gwarancyjnych) w okresie gwarancyjnym. Na okres pogwarancyjny ...

zmuszony był udzielać odrębnych zamówień w trybie z wolnej ręki, kierując ...

tych urządzeń, będących właścicielami autorskich praw majątkowych rozwiązań technicznych. Już sama ta okoliczność w ocenie Zamawiającego prowadzi do oszczędności ...

pogwarancyjnych dla wszystkich urządzeń zabudowanych w ramach przedmiotowego zamówienia pozwoli uniknąć ...

szczególnie widoczny przy identyfikacji usterek w nowoczesnych urządzeniach komputerowych współpracujących pomiędzy ...

pomocą programistycznego (cyfrowego) interfejsu. Zabudowane w projekcie urządzenia SRK różnych typów ...

zaobserwowanym braku jakiejkolwiek jego funkcjonalności. W sytuacji odmiennej Zamawiający musi skoncentrować ...

uwzględniającej także świadczenie Usług pogwarancyjnych w jej ramach. Na uwagę zasługuje także, że zastosowany w niniejszym postępowaniu model utrzymania wzbudzi ...

tworzenia instrukcji ich obsługi, które w większym niż dotychczas stopniu umożliwią ...

lepsze parametry dostępności funkcjonalności systemu. W zakresie zarzutu zawartego w punkcie 6. petitum odwołania Zamawiający ...

dokumentu WARUNKI REALIZACJI CZĘŚCI C Prawo Opcji 1 - Świadczenie Usług pogwarancyjnych ...

że taka wysokość kary umownej w przypadku wypowiedzenia przez Wykonawcę świadczenia ...

wyjaśnienia Zamawiający wskazał, że utrzymanie prawie wszystkich rodzajów zamawianych urządzeń podlega ...

konserwacji takich urządzeń nie może w żaden sposób naruszyć wydanych w ww. sposób dopuszczeń, w przeciwnym wypadku niemożliwe byłoby ich ...

samym udział producentów przedmiotowych urządzeń w procesie utrzymania oraz wprowadzanie w nich jakichkolwiek zmian jest konieczny w celu właściwej realizacji czynności utrzymaniowych, tj. w sposób zgodny z wydanymi dla ...

dopuszczeniami. Z uwagi na powyższe, w razie wypowiedzenia przez Wykonawcę świadczenia ...

nie może być skutecznie wyłoniony w trybie konkurencyjnym, gdyż wybór dostawców ...

zakresu Opcji nr 1 - czyli w trybie z ograniczoną konkurencją (np ...

kosztów świadczenia takich usług. Zamawiający w celu zabezpieczenia swoich interesów w razie zajścia ww. sytuacji musi ...

karę umowną. Jak wskazuje się w orzecznictwie, podstawowymi funkcjami kary umownej ...

stymulująca wykonanie zobowiązania, funkcja represyjna w postaci sankcji za niewykonanie lub ...

realizację dochodzonego uprawnienia (Wyrok SA w Lublinie z 19.11.2020 ...

19). Zamawiający podkreśla więc, że w opisanej sytuacji prawidłowo zastosował przedmiotową ...

kare umowną. Odnośnie zarzutu zawartego w punkcie 7. petitum odwołania Zamawiający ...

nieprawidłowa, gdyż wysokość aktywnego zabezpieczenia w żadnym momencie obowiązywania Umowy nie przekroczy wskazanej w tym przepisie wartości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej ...

maksymalna wartość Zabezpieczenia Wykonania wyniesie w tym przypadku 5% wartości Zamówienia ...

zastępczej) i będzie obowiązywać tylko w trakcie realizacji robót zakresu podstawowego. W okresie gwarancyjnym (Okres Zgłaszania Wad ...

Warunkowej i Komunikacji zastępczej. Dopiero w ostatnim roku okresu gwarancji, w przypadku uruchomienia Opcji nr 1 ...

za Zakres podstawowy Zamówienia (sprostowano w toku posiedzenia winno być 0 ...

Wykonania. Mając powyższe na uwadze, w żadnym momencie realizacji zamówienia wartość ...

przekroczy 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Ponadto Zamawiający wskazał, że ustawodawca w art. 452 ust. 3 ustawy ...

że zabezpieczenie może zostać ustalone w wysokości większej niż 5%, nie ...

niż 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej ...

ryzyka związanego z realizacją zamówienia. W ocenie Zamawiającego nawet przy przyjęciu ...

próg 5% zabezpieczenia został przekroczony, w niniejszym Postepowaniu występują uzasadnione potrzeby ...

wyznaczenia takiej wysokości zabezpieczenia. Potrzeby w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy są tożsame jak w przypadku kary umownej. Wysokość zabezpieczenia ...

Ceny kontraktowej jest natomiast konieczna w celu należytego zabezpieczenia Zamawiającego przed ...

zgodnie z ewentualną sytuacją opisaną w pkt VII ppkt 3-4 ...

odwoławczego, na podstawie zebranego materiału w sprawie oraz oświadczeń i stanowisk ...

oceniła, że Odwołujący posiada interes w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość poniesienia szkody w związku z ewentualnym naruszeniem przez ...

dopuszczalności odwołania, o której mowa w art. 505 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający w dniu 28 stycznia 2022 r ...

odwołaniu. Izba dopuściła do udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawcę Thales Polska ...

z o.o. z siedzibą w Warszawie, Bombardier Transportation (ZWUS) Polska ...

z o.o. z siedzibą w Katowicach, PORR S.A. z siedzibą w Warszawie, Swietelsky Rail Polska Sp ...

z o.o. z siedzibą w Krakowie, Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie oraz TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu zgłaszających przystąpienie do postępowania ...

Izba nie dopuściła do udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawcy Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wykonawcy Aldesa Construcciones ...

z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłaszających przystąpienie do postępowania ...

odwoławczego po stronie Odwołującego odpowiednio w dniu 1 lutego 2022 r ...

zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia ...

do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony ...

uwadze, że kopia odwołania została przekazana ww. wykonawcom w dniu 28 stycznia 2022 r ...

przystąpienie do postępowania odwoławczego upłynął w dniu 31 stycznia 2022 r ...

Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Aldesa Construcciones Polska ...

z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłaszając przystąpienie po tej ...

uchybili terminowi, o którym mowa w art. 525 ust. 1 ustawy ...

nie zostali dopuszczeni do udziału w postępowaniu odwoławczym w charakterze uczestników. Przy rozpoznawaniu przedmiotowej ...

dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia przekazaną przez Zamawiającego, w szczególności ogłoszenie o zamówieniu, specyfikację ...

do protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 16 lutego 2022 r ...

1.1. Realizacji robót budowlanych w zakresach: a. układu torowego wraz ...

j. przebudowę odcinków linii tramwajowych w bezpośrednim sąsiedztwie wiaduktów kolejowych; k ...

modernizacja zaplecza Specjalnego pociągu Ratunkowego w st. Sosnowiec Główny l. Realizacji ...

2.1.2. Dokumentacji powykonawczej, w tym: a. opracowanie regulaminów technicznych ...

3, po zakończeniu robót budowlanych, w zakresie wszystkich branż, b. opracowanie ...

procesu oceny zgodności podsystemów strukturalnych w zakresie objętym zamówieniem na każdym ...

i końcowych prób podsystemu) i przekazanie odpowiednich deklaracji weryfikacji WE i ...

4. Przeprowadzenie procesu i pozyskanie w imieniu Zmawiającego zezwolenia na dopuszczenie ...

robót budowlanych dla branży SRK w tym CSDIP i SMW; 1) Dokumentacji projektowej, w tym: a. opracowanie projektu wykonawczego ...

opracowanie dokumentacji powykonawczej, 2) robót w zakresach: a. urządzenia sterowania ruchem ...

d. wyposażenia przystanków i stacji w Centralny System Dynamicznej Informacji Podróżnych ...

2.1.6. Dokumentacji powykonawczej, w tym: a. opracowanie regulaminów technicznych ...

3, po zakończeniu robót budowlanych, w zakresie wszystkich branż, b. opracowanie ...

procesu oceny zgodności podsystemów strukturalnych w zakresie objętym zamówieniem na każdym ...

i końcowych prób podsystemu) i przekazanie odpowiednich deklaracji weryfikacji WE i ...

8. Przeprowadzenie procesu i pozyskanie w imieniu Zmawiającego zezwolenia na dopuszczenie ...

współpracy z innymi wykonawcami realizującymi w przyszłości roboty budowlane, dostawy lub ...

wymagają powiązania z urządzeniami zabudowanymi w ramach niniejszego postępowania przetargowego. Zgodnie ...

Warunków Szczególnych Umowy, znajdujących się w Tomie II SWZ w tym: 3.1 Okres realizacji ...

Warunków Szczególnych Umowy, znajdujących się w Tomie II SWZ. 3.2 ...

Warunków Szczególnych Umowy, znajdujących się w Tomie II SWZ. (przez 108 ...

prawa opcji może być złożone w okresie do 224 miesięcy od ...

Warunków Szczególnych Umowy, znajdujących się w Tomie II SWZ tj. w okresie nie dłuższym niż do zakończenia okresu podstawowego, a w przypadku uruchomienia opcji nr 1 ...

punktem 12.1 IDW podana w ofercie cena ofertowa brutto musi ...

nie są płatnikami podatku VAT w Polsce). Zgodnie z punktem 23 ...

zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku Postępowania o udzielenie niniejszego Zamówienia w wysokości: 5% ceny brutto za ...

B ROZBICIE CENY OFERTOWEJ (RCO) W odniesieniu do Opcji 1 Zamawiający ...

wymaga złożenia wyceny usług pogwarancyjnych w Rozbiciu Ceny Ofertowej (RCO). Zamawiający ...

ruchu - urządzenia przytorowe (urządzenia zewnętrzne), w tym bramki sygnałowe, sygnalizatory, napędy ...

sygnalizacji włamania i kontroli dostępu (w tym urządzenia monitoringu tych systemów ...

dostępu do Narzędzia Klasy SD. W odniesieniu do Opcji 2 Zamawiający ...

wymaga złożenia wyceny usług pogwarancyjnych w Rozbiciu Ceny Ofertowej (RCO). Zamawiający ...

Zawiercie (LCS Zawiercie), wraz z w włączeniem urządzeń srk na stacji Będzin do LCS Zawiercie , w tym urządzenia CUiD oraz PIP ...

2. WARUNKI UMOWY TOM II W Subklauzuli 1.1.3.7 ...

72 miesiące na zgłaszanie wad w Robotach lub jakimś ich Odcinku (w zależności od przypadku) według SubKLAUZULI ...

Gwarancją Jakościową, o której mowa w Kontrakcie. Bieg okresu Gwarancji Jakościowej rozpoczyna się w dacie wskazanej w Karcie Gwarancyjnej. (...) Zgodnie z Subklauzulą ...

2.7 dla obu części: W terminie 30 dni przed planowanym Odbiorem końcowym, Wykonawca przekaże Inżynierowi dokumentację budowy oraz dokumentację ...

powykonawczą odbieranych Robót lub Odcinka, w tym w zakresie, w jakim wymagane jest pozwolenie na ...

1984 późn. zm.). Inżynier najpóźniej w terminie 20 dni od daty ...

dokumentacji na skutek uwag Inżyniera. W Subklauzuli 8.13 dla obu ...

które Wykonawca zobowiązany jest wykonać w określonych terminach. Zgodnie z Subklauzulą ...

wyjątkiem tego, co zostało dozwolone w podpunkcie (i) poniżej, oraz b ...

Przejęcia za pomocą powiadomienia Inżyniera w terminie 14 dni po dokonaniu Odbioru końcowego. W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na ...

będzie rozumiane jako użytkowanie tymczasowe. (...) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w okresie użytkowania tymczasowego, wad lub ...

wynikają ze zwykłego zużycia Robót, w tym w szczególności wad lub usterek związanych ...

tym fakcie Wykonawcę i Inżyniera. W takim przypadku Wykonawca, w odpowiednim wskazanym przez Zamawiającego terminie ...

zgłoszenie wystąpienia wad lub usterek w okresie użytkowania tymczasowego, nie może być w żadnym przypadku przez żadną ze ...

za rozpoczęcie Okresu Zgłaszania Wad. Niezależnie od ponoszenia przez Zamawiającego kosztów ...

zużyciem Robót użytkowanych przez Zamawiającego w okresie użytkowania tymczasowego, Wykonawca jest ...

parametrów technicznych wynikających z Kontraktu. W Subklauzuli 11.1 dla obu ...

Zgłaszania Wad rozpoczyna swój bieg w następnym dniu po dacie wskazanej w protokole Odbioru końcowego, z którą ...

Wykonawcy i każdy Odcinek będą w stanie wymaganym przez Kontrakt (oprócz ...

wskazane przez Inżyniera lub Zamawiającego w protokole Odbioru końcowego Robót lub Odcinka w czasie, jaki zostanie wyznaczony, oraz ...

wskazane przez Inżyniera lub Zamawiającego w protokole Odbioru Końcowego Robót lub Odcinka lub ujawnione w Okresie Zgłaszania Wad, w czasie jaki zostanie wyznaczony. Zgodnie ...

ukończenia zobowiązań Wykonawcy według Kontraktu w zakresie Robót (Zakresu Podstawowego). Inżynier ...

Części A i Części B), w ciągu 7 dni od najpóźniejszej ...

13.8 część B: Należne w danym roku wynagrodzenie z tytułu ...

wynagrodzenia za te roboty wskazana w RCO, 2) iloczyn wysokości Wskaźników Waloryzacyjnych Usług (W2Gn) za wszystkie poprzednie ...

rozpoczynające się po upływie roku, w którym Wykonawca złożył Ofertę (w rozumieniu art. 4 ust 1 ...

3 Umowy). Przykład: Wynagrodzenie należne w 2027 r. za Prawo Opcji nr 2 dla Oferty złożonej w 2019 roku będzie obliczone jako iloczyn: wynagrodzenia za Prawo Opcji 2 (wskazana cena w RCO dla Prawo Opcji 2) oraz poszczególnych Wskaźników Waloryzacyjnych Usług, tj.:W2G 2020r., W2G 2021 r., W2G 2022 r., W2G 2023 r., W2G 2024 r., W2G 2025 r., W2G 2026 r. Wysokość ...

kalendarzowy będzie obliczana wg wzoru: W2Gn = a2 + (b ...

2 x Rn / 100) gdzie: - "W2Gn" jest wysokością Wskaźnika ...

2", są współczynnikami stałymi określonymi w tabeli "Koszyk Waloryzacyjny dla Usług ...

kalendarzowy, publikowanymi przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym (wydawany dotychczas corocznie w styczniu uwzględniającym dane za okres ...

Waloryzacyjny dla Usług. KLAUZULA 22 PRAWO OPCJI 2 WARUNKI SZCZEGÓLNE CZĘŚĆ ...

pkt 4 Zamawiający będzie miał prawo do uruchamiania Prawa Opcji w całym okresie realizacji Umowy (w tym także w czasie realizacji Prawa Opcji 1 ...

czasu realizacji tych robót wskazanych w Subkalauzuli 8.13 Etapy - pkt ...

Opcji. WARUNKI REALIZACJI CZĘŚCI C - Prawo Opcji 1 - Świadczenie Usług pogwarancyjnych ...

Serwisowe i zapewniającym stały kontakt w języku polskim, w celu udzielania wsparcia technicznego w trybie 24/7/365(6 ...

ust. 16 Zamawiający zastrzega sobie prawo dostarczenia własnego Narzędzia Klasy SD ...

Wykonawca otrzyma co najmniej 1 licencje na jego użytkowanie i będzie ...

zgodnie z Kontraktem. 2. Wskazana w RCO miesięczna wartość Usług pogwarancyjnych ...

towarów i usług konsumpcyjnych" ogłoszony w formie komunikatu przez Prezesa Głownego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor ...

dalej zwanych "wskaźnikiem inflacyjnym". Obowiązująca w danym roku wysokość wynagrodzenia z ...

wynagrodzenia za Usługi pogwarancyjne wskazana w RCO oraz wysokość wskaźników inflacyjnych ...

rozpoczynjących się po upływie roku, w którym Wykonawca złożył Ofertę, w rozumieniu §1 Aktu Umowy. 3. W zakresie Usług planowanie, rozliczanie oraz ...

się z uwzględnieniem zasad określonych w Rozdziale nr 6.3.2 ...

Zgodnie z § 14 ust. 1 w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z ...

przez Wykonawcę Usług pogwarancyjnych, Wykonawca w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia woli Zamawiającego w tym zakresie, zobowiązany jest złożyć Zabezpieczenie Wykonania w wysokości odpowiadającej 1% kwoty netto ...

Wykonawcę. Zabezpieczenie wykonania będzie obowiązywało w okresie o 30 dni dłuższym ...

do obciążenia Wykonawcy karami umownymi w następujących przypadkach: (...) 3. w przypadku wypowiedzenia świadczenia Usług pogwarancyjnych ...

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej ...

wartości kosztów komunikacji zastępczej wskazaną w Rozbiciu Ceny Ofertowej. 3a. w przypadku zawinionego przez Wykonawcę niewykonania w terminie zobowiązania do złożenia Zabezpieczenia Wykonania, o którym mowa w § 14 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej ...

wartości kosztów komunikacji zastępczej wskazaną w Rozbiciu Ceny Ofertowej. Zgodnie z ...

2.11) Ogłoszenia o zamówieniu: Prawo opcji 1 - świadczenie usług pogwarancyjnych ...

po upływie okresu gwarancji robót w okresie od 117 miesiąca od ...

przez okres 108 m-cy, Prawo opcji 2 - wykonanie dodatkowego zakresu ...

współpracy z innych wykonawcami realizującymi w przyszłości roboty budowlane lub dostawy ...

wymagają powiązania z urządzeniami zabudowanymi w ramach niniejszego zadania w okresie do 224 miesięcy, to jest w okresie nie dłuższym niż do zakończenia okresu podstawowego a w przypadku uruchomienia opcji 1 do czasu zakończenia jej realizacji. W rozdziale 8 TOM III A PFU - Przewidywane zmiany w zakresie interfejsów Zamawiający podał: Wykonawca ...

wymagają powiązania z urządzeniami zabudowanymi w ramach niniejszego zadania. Współpraca będzie ...

Wykonawca przewidzi, wyceni i uwzględni w ramach niniejszego zakresu zamówienia koszty ...

ze współpracą z innymi wykonawcami w zakresie niezbędnym i koniecznym do ...

niewprowadzającego ograniczeń eksploatacyjnych) urządzeń zabudowywanych w ramach niniejszego zadania z urządzeniami ...

i wymagającymi powiązania. Wykonawca dokona w istniejących urządzeniach srk niezbędnych zmian m.in. w oprogramowaniu, oraz weźmie udział w testach integracyjnych niezbędnych do zapewnienia ...

urządzeniami srk przewidzianymi do zabudowy w ramach innych zadań wymienionych poniżej ...

odbywała się na zasadach zdefiniowanych w dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę zgodnie ...

przewiduje następujący zakres prac realizowanych w ramach innych Kontraktów wpływający na konieczność dokonania zmian w zakresie interfejsów (realizacji Prawa Opcji ...

Zawiercie (LCS Zawiercie), wraz z w włączeniem urządzeń srk na stacji Będzin do LCS Zawiercie , w tym urządzenia CUiD oraz PIP ...

systemu ERTMS/ETCS poziom 2 W dniu 11 lutego 2022 r ...

treści SWZ m.in.: 1. W pkt 6.1 PFU pt ...

się ppkt nr 19. 2. W pkt 7.1 PFU pt ...

brzmienie: 18. Zamawiający zastrzega sobie prawo, do skorzystania z niego przy ...

dla którego Wykonawca otrzyma 1 licencje na jego użytkowanie i będzie ...

umowy dla zwiększonego zakresu Umowy w przypadku skorzystania przez Zamawiającego: - z Prawa Opcji nr 1 w wysokości odpowiadającej 0,3% kwoty ...

z Prawa Opcji nr 2 w wysokości 5% całkowitej ceny brutto ...

ust. 1 - otrzymuje brzmienie: 1. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z ...

przez Wykonawcę Usług pogwarancyjnych, Wykonawca w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia woli Zamawiającego w tym zakresie, zobowiązany jest złożyć Zabezpieczenie Wykonania w wysokości odpowiadającej 0,3% kwoty ...

ust. 3 - otrzymuje brzmienie: 3. w przypadku wypowiedzenia świadczenia Usług pogwarancyjnych ...

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% Zaakceptowanej Kwoty ...

wartości kosztów komunikacji zastępczej wskazaną w Rozbiciu Ceny Ofertowej. 6. ust ...

a - otrzymuje brzmienie: 3a. w przypadku zawinionego przez Wykonawcę niewykonania w terminie zobowiązania do złożenia Zabezpieczenia Wykonania, o którym mowa w § 14 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% Zaakceptowanej Kwoty ...

wartości kosztów komunikacji zastępczej wskazaną w Rozbiciu Ceny Ofertowej. Izba zważyła, co następuje: W pierwszej kolejności wskazać należy, iż Odwołujący w toku posiedzenia niejawnego z udziałem ...

oświadczył, że cofa zarzut zawarty w punkcie I.2 petitum odwołania ...

oraz I.4 petitum odwołania w zakresie w jakim jego podstawa faktyczna dotyczyła ...

systemu ERTMS/ETCS poziom 2 w języku angielskim. Wobec powyższego Izba uznała, że postępowania odwoławcze w zakresie ww. zarzutów podlega umorzeniu ...

nie podlegały rozpoznaniu przez Izbę. W pozostałym zakresie odwołanie zasługiwało na ...

zamówienia zawiera projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z kolei w myśl art. 8 ust. 1 ...

zamawiającego, wykonawców oraz uczestników konkursu w postępowaniu o udzielenie zamówienia i konkursie oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się ...

właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce ...

z zasadami współżycia społecznego. Jednocześnie w świetle art. 3531 k.c ...

ustawie ani zasadom współżycia społecznego. W tym miejscu wskazać należy, iż ...

przy formułowaniu postanowień umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, wieńcząca proces ...

umowy przez zamawiającego podlega ocenie w kontekście nadużycia prawa (art. 5 ...

Wskazać również należy, iż ustawodawca w art. 439 ustawy Pzp unormował klauzule waloryzacyjne m.in. w umowie o roboty budowlane. I ...

zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub ...

zamówienia. Stosownie do ust. 2, w umowie określa się: 1) poziom ...

lub kosztów, o których mowa w ust. 1, uprawniający strony umowy ...

zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ...

b) przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia ...

wykonania zamówienia oraz określenie okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia ...

zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach ...

udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający ma prawo, tak określić przedmiot zamówienia, aby ...

zachowując jednocześnie obiektywizm i precyzję w formułowaniu swoich potrzeb. Obowiązkiem zamawiającego w świetle art. 99 ust. 1 ...

jest skonstruowanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny, wyczerpujący, za pomocą ...

nie może opisać przedmiotu zamówienia w sposób dyskryminacyjny. Podkreślić należy, że ...

jego stronie, kalkulacji ceny ofertowej, w tym uwzględnienia i realnej wyceny ...

z opcji, jeżeli przewidział opcję w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia w postaci zrozumiałych, precyzyjnych i jednoznacznych ...

przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji ...

ustawy Pzp, zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający: 1) najlepszą jakość ...

robót budowlanych, uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może ...

2) uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecznych, środowiskowych oraz ...

efektów jest możliwy do uzyskania w danym zamówieniu, w stosunku do poniesionych nakładów. Nie ...

art. 568 § 1 k.c. w zw. z art. 638 k ...

art. 558 § 1 k.c. w zw. z art. 3531 k ...

art. 58 k.c. oraz w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp oraz w zw. z art. 134 ust ...

pkt 20 ustawy Pzp. Odwołujący w zakresie ww. zarzutu wskazał, iż ...

tym samym wprowadzenie postanowień umownych, w myśl których bieg terminu rękojmi i gwarancji w odniesieniu do zorganizowanych części robót ...

Odwołującego nie zasługiwało na uwzględnienie. W szczególności Izba nie stwierdziła przekroczenia ...

rozpoczęcia biegu rękojmi i gwarancji w odniesieniu do wykonanej w pełni i zorganizowanej części robót ...

warunków kontraktowych FIDIC, przez co w stosownych Subklauzulach pojawia się pojęcie ...

Wskazać jednak należy, iż wprowadzenie w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia ...

eksploatacji robót. Tym samym wykonawca w zakresie zwyczajnego zużycia robót nie ...

nawet dla danego zakresu robót. W ocenie Izby Odwołujący nie podważył ...

stanowiska Zamawiającego, iż roboty odebrane w ramach odbioru eksploatacyjnego, a przed ...

obiorem końcowym, nie stanowią wykonanego w pełni i ukończonego przedmiotu zamówienia ...

Zamawiający, czego nie kwestionował Odwołujący, w przypadku oddania danej części robót ...

eksploatacji również wykonawca będzie eksploatował przekazaną część prac choćby w celu dowozu materiałów i sprzętu. W takiej sytuacji w ocenie Izby nie można mówić ...

z dokumentami zamówienia został przewidziany w ramach Etapu 6, po wykonaniu ...

do postanowień umowy definicji Odcinków w rozumieniu Subklauzuli 1.1.5 ...

Warunków Ogólnych Kontraktu FIDIC, a w konsekwencji wprowadzenia regulacji, w myśl których okres rękojmi i ...

bieg i skończyłby się odpowiednio w terminie 72 miesięcy po odbiorze ...

przez Zamawiającego do eksploatacji wykonane w ramach danego Etapu, o których mowa w Subklauzuli 8.13 Warunków Umowy ...

będą stanowiły zorganizowany i wykonany w pełni zakres robót umożliwiający ich ...

i ust. 2 ustawy Pzp w zw. z art. 58 k.c. w zw. 8 ust. 1 ustawy ...

Pzp poprzez sformułowanie projektu umowy w zakresie Opcji 1 i 2 w sposób uniemożliwiający dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w zakresie Opcji 1 i 2, w sytuacji zmiany cen materiałów i kosztów wykonania Opcji w szacowanych terminach ich wykonania. W pierwszej kolejności wskazać należy, iż ...

z petitum odwołania Zamawiający przewidział w projekcie umowy stosowne postanowienia umożliwiające ...

dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w zakresie Opcji 1 i 2, w sytuacji zmiany cen materiałów i kosztów wykonania Opcji w szacowanych terminach ich wykonania. Izba ...

do wniosku, że Odwołujący podważał w istocie określony przez Zamawiającego mechanizm ...

ryzyko zmian cen i wynagrodzeń w części przewyższającej 50%. Wobec powyższego ...

oraz c2=0,8. W kontekście uwag natury ogólnej Izba ...

jest do kształtowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego przy uwzględnieniu zasady swobody umów wyrażonej w art. 353¹ k.c. Strony ...

współżycia społecznego. Odwołujący nie podnosił w odwołaniu, że którakolwiek z przywołanych zasad została naruszona. W ocenie Izby w okolicznościach przedmiotowej sprawy nie doszło ...

i ust. 2 ustawy Pzp w zw. z art. 58 k.c. w zw. 8 ust. 1 ustawy ...

do równowagi stron stosunku umownego w zamówieniach publicznych w sposób uwzględniający zmiany okoliczności, mających wpływ na wynagrodzenie wykonawcy w toku realizacji świadczenia. Dostosowanie cen ...

ale również możliwości finansowych zamawiającego w sposób nieprowadzący do wypaczeniu celu ww. przepisu (tak KIO w wyroku z dnia 10 września ...

wskazuje, że przepisy ustawy Pzp w przypadku waloryzacji umownej nakładają na zamawiającego obowiązek określenia w umowie zawartej na okres dłuższy ...

zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ...

też przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia ...

wskaźniki GUS. Z powyższego przepisu w ocenie Izby nie można jednak ...

zmianą cen materiałów lub kosztów w pełnym zakresie. Powyższemu przeczy choćby ...

ustawy Pzp, który stanowi, że w umowie o zamówienie publiczne zamawiający ...

zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach ...

R - przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w latach 2010 - 2021, to jednak ...

zostać zatem uwzględnione przez wykonawcę w cenie ofertowej. Wykonawca jako profesjonalista ...

zgodne, iż głównym czynnikiem kosztotwórczym w przypadku realizacji Opcji 1 i ...

za dany rok kalendarzowy tj. W2Gn = a2 + (b ...

100) wzoru waloryzacyjnego zostały zastosowane w celu zapewnienia adekwatności wskaźnika dotyczącego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w danym roku kalendarzowym (wynoszącego przykładowo w 2021 r. wg GUS 5889 ...

wg wyjaśnień składanych przez oferentów w podobnych zamówieniach obejmujących Opcje nr ...

ograniczenie ryzyka znacznej zmienności cen w realizacji zamówieniach publicznych wynikających jedynie ...

makroekonomicznych, które nie uwzględniają choćby w części stałej poprawy jakości pracy ...

Odwołujący nie polemizował z Zamawiającym w powyższym zakresie ograniczając się w dużej mierze do akcentowania konieczności zmiany dokumentów zamówienia w sposób korzystniejszy dla wykonawcy. Jedocześnie ...

wzrost wynagrodzenia należnego wykonawcy, a w przypadku gdy wskaźnik CPI oraz ...

będzie obniżał wysokość wynagrodzenia wykonawcy. W okolicznościach niniejszej sprawy Izba wzięła ...

zapisami SWZ winna mieścić się w przedziale od 1% do 9 ...

Podstawowego, co ma znaczenie marginalne w świetle szacowanej wartości zamówienia podstawowego ...

na poziomie ok. miliarda złotych. W końcu Izba wskazuje, iż Odwołujący nie wyjaśnił w żaden sposób w czym upatrywał wewnętrzną niezgodność dotyczącą ...

1 i Prawa Opcji 2. W rzeczywistości Odwołujący przywołał stosowne postanowienia ...

zamówienia i stwierdził, że zawarte w nich sposoby liczenia waloryzacji są ...

i nie pozwalają na uwzględnienie w cenie oferty zmian cen, jakie jego zdaniem nastąpią w okresie 19 lat. W świetle powyższych okoliczności Izba nie ...

i ust. 4 ustawy Pzp w zw. z art. 103 ust ...

i 3 ustawy Pzp oraz w zw. z art. 441 ust ...

pkt 1-3 ustawy Pzp w zakresie w jakim jego podstawa faktyczna dotyczyła nienależytego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Opcji 1 w przedmiocie Narzędzia Klasy SD. Odnosząc ...

Izba wskazuje, iż stanowisko Odwołującego w powyższym zakresie było ogólne. W przedmiocie ww. zarzutu Odwołujący ograniczył się do stwierdzenia, że w odniesieniu do "Usługi zapewnienia dostępu ...

wycenę zapewnienia Narzędzia Klasy SD. W kontekście powyższego Izba wskazuje, iż Odwołujący nie podał w treści odwołania jakich konkretnie elementów dotyczących ww. narzędzia zabrakło w treści specyfikacji, a których określenie ...

możliwość jej wyceny. Co więcej, w zakresie omawianego zarzutu Odwołujący nie ...

r. dokonał zmiany treści specyfikacji w zakresie pkt. 6.1 PFU ...

nadając brzmienie: Zamawiający zastrzega sobie prawo, do skorzystania z niego przy ...

dla którego Wykonawca otrzyma 1 licencję na jego użytkowanie i będzie ...

modyfikacją treści SWZ Zamawiający doprecyzował, w którym momencie realizacji Opcji 1 ...

niepewność po stronie wykonawcy podnoszoną w odwołaniu. Wskazać również należy, iż Odwołujący w toku rozprawy nie polemizował z ...

przy tym, że dokonana zmiana w dalszej mierze czyni opis przedmiotu ...

i ust. 4 ustawy Pzp w zw. z art. 103 ust ...

i 3 ustawy Pzp oraz w zw. z art. 441 ust ...

naruszenia art. 434 ustawy Pzp w zw. z art. 99 ust ...

2 i 4 ustawy Pzp w zw. z art. 103 ust ...

przez okres przekraczający 4 lata. W przedmiocie ww. zarzutu Izba wskazuje ...

stwierdzenia, że przewidziany przez Zamawiającego w SWZ okres świadczenia usług pogwarancyjnych stanowiący Opcję 1 w maksymalnym wymiarze 108 miesięcy jest ...

ustanowienia okresu realizacji Opcji 1 w przewidzianym w SWZ wymiarze. W szczególności stanowiska Odwołującego nie potwierdza ...

434 ust. 1 ustawy Pzp w brzmieniu obowiązującym w dacie wszczęcia niniejszego postępowania o ...

wskazuje, iż przywołane przez Odwołującego w treści odwołania brzmienie art. 434 ...

roboty budowlane lub usługi, ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ...

dostrzegł bowiem, iż zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego na okres 4 lat w przypadku robót budowlanych niejednokrotnie mogłoby ...

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Z kolei stosownie ...

4 lata, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu czteroletniego lub ...

okresem niezbędnym do ich spłaty. W ocenie Izby analiza art. 434 ...

Pzp prowadzi do wniosku, iż w przypadku zamówień publicznych na roboty ...

1 ustawy Pzp. Z kolei w przypadku umów, których przedmiotem są ...

z przesłanek określonych tym przepisem. W tym miejscu zauważyć również należy ...

podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego. W okolicznościach niniejszej sprawy zdaniem składu ...

realizacja zamówienia opcjonalnego - Opcja 1 w dłuższym okresie niż 4 letni ...

realizacji zamówienia względem okresu czteroletniego. W kontekście powyższego Odwołujący nie odparł ...

awarii i przeglądów okresowych (gwarancyjnych) w okresie gwarancyjnym przekładał się na ...

tych urządzeń będących właścicielami autorskich praw majątkowych w zakresie rozwiązań technicznych na okres ...

pogwarancyjny. Już sama ta okoliczność w ocenie Zamawiającego prowadzi do oszczędności. Izba w okolicznościach rozpoznawanej sprawy nie znalazła ...

szczególnie widoczny przy identyfikacji usterek w nowoczesnych urządzeniach komputerowych współpracujących pomiędzy ...

pomocą programistycznego (cyfrowego) interfejsu. Zabudowane w projekcie urządzenia SRK różnych typów ...

zaobserwowanym braku jakiejkolwiek jego funkcjonalności. W sytuacji odmiennej Zamawiający musi skoncentrować ...

polemizował z Zamawiającym, że zastosowany w niniejszym postępowaniu model utrzymania wzbudzi ...

tworzenia instrukcji ich obsługi, które w większym niż dotychczas stopniu umożliwią ...

terminu wykonania przedmiotu Opcji 1 w okresie nie dłuższym niż 4 lata nie znajduje uzasadnienia w świetle przepisów ustawy Pzp. Za nieuzasadnione w kontekście specyfiki niniejszego zamówienia należy ...

terminu skorzystania z Opcji 1 w okresie 6 miesięcy od podpisania ...

Warunków Szczególnych Umowy, znajdujących się w Tomie II SWZ. Z uwagi ...

naruszenia art. 434 ustawy Pzp w zw. z art. 99 ust ...

2 i 4 ustawy Pzp w zw. z art. 103 ust ...

i ust. 4 ustawy Pzp w zw. z art. 103 ust ...

i 3 ustawy Pzp oraz w zw. z art. 441 ust ...

1-3 ustawy Pzp odwołania w zakresie w jakim jego podstawa faktyczna dotyczyła ...

określenia terminu wykonania Opcji 2. W zakresie zarzutu dotyczącego nieprawidłowego sformułowania ...

zakresu zamówienia oraz jego oszacowania, w szczególności z uwagi na brak możliwości przewidzenia, jakie urządzenia w ramach innych kontraktów zostaną w przyszłości zabudowane. Odwołujący wnosił o ...

uzupełnienie opisu przedmiotu Opcji 2 w zakresie podania liczby i typów ...

SRK, jakie miałyby być zabudowane w ramach zabudowy urządzeń SRK na ...

zarzutu wskazać należy, iż Zamawiający w dokumentach zamówienia podał zakres prac realizowanych w ramach innych kontraktów wpływający na konieczność dokonania zmian w zakresie interfejsów w urządzeniach SRK zabudowanych w ramach niniejszego zadania. Zamawiający wskazał ...

stacji Będzin do LCS Zawiercie, w tym urządzenia CUiD oraz PIP ...

ETCS poziom 2. Ponadto Zamawiający w rozdziale 8 TOM III A ...

odbywała się na zasadach zdefiniowanych w dokumentacji opracowanej przez wykonawcę zgodnie ...

został nałożony obowiązek opracowania i przekazania Zamawiającemu w formie dokumentacji technicznej (specyfikacji interfejsu ...

umożliwienie współpracy (powiązania) urządzeń zabudowywanych w ramach niniejszego zadania z urządzeniami ...

obowiązkiem wykonawcy, który zostanie wyłoniony w niniejszym postępowaniu jest określenie zasad ...

urządzeniami SRK, które zostaną zabudowane w przyszłości. Tym samym to wykonawca, który zostanie wyłoniony w przyszłości będzie zobowiązany dostosować się ...

urządzeń określonych przez wykonawcę wybranego w ramach przedmiotowego postępowania i opisanych w specyfikacjach interfejsu. Ponadto jak wyjaśnił w toku rozprawy Zamawiający przewidziane w dokumentach zamówienia prawo Opcji 2 ma na celu ...

współpracy z wykonawcą urządzeń SRK w ramach niniejszego zadania, co jest ...

względu na fakt, że wymaganie w zamówieniu powiązania z istniejącymi komputerowymi ...

wymagają powiązania z urządzeniami zabudowanymi w ramach niniejszego zadania. Tym samym przedmiotem wyceny w ramach Opcji 2 jest zobowiązanie ...

zadania publiczne na rzecz Zamawiającego w ramach 4 podanych w SWZ przypadków. W okolicznościach przedmiotowej sprawy Izba wzięła ...

przedmiotu zamówienia opcjonalnego (Opcji 2), w szczególności w zakresie oczekiwanym przez Odwołującego, tj. w przedmiocie liczby i typów urządzeń ...

SRK, które miałyby zostać zabudowane w przyszłości oraz typu blokad i ...

możliwe do przewidzenia jakie urządzenia w ramach innych kontraktów zostaną zabudowane w przyszłości, nie jest przecież znany ...

którzy będą go realizowali. Powyższe w ocenie Izby nie oznacza jednak ...

zamówienia opcjonalnego. Ponadto jak zauważył w toku rozprawy Zamawiający stopień szczegółowości powiązania urządzeń SRK w zakresie zamówienia podstawowego jest tożsamy ze stopniem szczegółowości w zakresie Opcji 2, a przedmiotem ...

objęto nienależytego opisania zamówienia podstawowego. W ocenie Izby sam fakt, iż ...

świadczyli usługi na rzecz Zamawiającego w zakresie powiązania z urządzeniami zabudowanymi w ramach niniejszego zamówienia, nie oznacza ...

Odwołujący nie wykazał, aby informacje przekazane przez Zamawiającego w zakresie Opcji 2 były niewystarczające ...

Poza sporem było to, że w okolicznościach niniejszej sprawy Zamawiający będzie ...

do uruchomienia prawa opcji 2 w całym okresie realizacji umowy, w tym w czasie realizacji Opcji 1. Nie ...

Odwołującego jakoby Zamawiający nie określił w dokumentach zamówienia terminu skorzystania z ...

postanowienie punktu 3.3 IDW, w którym Zamawiający podał, że okres ...

prawa opcji może być złożone w okresie do 224 miesięcy od ...

Warunków Szczególnych Umowy, znajdujących się w Tomie II SWZ tj. w okresie nie dłuższym niż do zakończenia okresu podstawowego, a w przypadku uruchomienia Opcji nr 1 ...

Ponadto zgodnie z klauzulą 22 Prawo Opcji 2 Tom II SWZ ...

do realizacji Opcji 2. Ponadto w ocenie Izby Odwołujący nie wykazał ...

realizacji współpracy z innymi podmiotami w sytuacjach określonych specyfikacją warunków zamówienia ...

za realizację Opcji 2, co w powiązaniu z 6-miesięcznym okresem ...

brak możliwości wyceny Opcji 2. W tym miejscu zauważyć również należy ...

opcjonalnego, dlatego naruszenie tego przepisu w okolicznościach faktycznych zarzucanych przez Odwołującego ...

jest niemożliwe. Jednocześnie za nieuzasadnione w okolicznościach przedmiotowej sprawy Izba uznała ...

o skorzystaniu z Opcji 2 w terminie 6 miesięcy od podpisania ...

określenia terminu wykonania Opcji 2 w czasie wykonania zadania podstawowego. Zdaniem ...

treści specyfikacji żądanego postanowienia ograniczającego w istocie termin realizacji Opcji 2 ...

SWZ do oczekiwań poszczególnych wykonawców. W tym stanie rzeczy Izba nie ...

Zamawiającego zarzucanych mu przepisów, zatem w zakresie ww. zarzutów odwołanie należało ...

wartości zabezpieczenia wykonania Opcji 1 w wysokości przekraczającej 5% jej wartości ...

iż mimo dokonanej przez Zamawiającego w dniu 11 lutego 2022 r ...

zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia w zakresie postanowienia §14 ust. 1 Warunków realizacji części C - Prawo Opcji polegającej na zmniejszeniu wysokości ...

wykonania umowy. Zabezpieczenie ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej ...

ustawy Pzp). Zabezpieczenie można ustalić w wysokości większej niż określona w ust. 2, nie większej jednak ...

niż 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej ...

realizacją zamówienia, co zamawiający opisał w SWZ lub innych dokumentach zamówienia ...

452 ust. 3 ustawy Pzp). W ocenie Izby ustalona przez Zamawiającego ...

a stanowisko Odwołującego sprowadzało się w istocie do wprowadzenia do dokumentów ...

zamówienia postanowień względniejszych dla wykonawcy. W szczególności wskazać należy, iż powyższy ...

przepis dopuszcza możliwość ustalenia zabezpieczenia w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej ...

niekwestionowanych przez Odwołującego - ceną oferty w niniejszym postępowaniu jest cena za ...

Opcja 2). Powyższe oznacza, iż w niniejszej sprawie Zamawiający uprawniony był ...

żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej, tj ...

oraz opcjonalne przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Ponadto zauważyć należy ...

Zamawiającego, że wysokość aktywnego zabezpieczenia w żadnym momencie obowiązywania umowy nie przekroczy wskazanej w art. 452 ust. 2 ustawy ...

wartości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Odwołujący nie polemizował z ...

wykonania zamówienia przewidzianym przez Zamawiającego w SWZ w zakresie zamówienia podstawowego oraz Opcji ...

zastępczej) i będzie obowiązywać tylko w trakcie realizacji robót zakresu podstawowego. W okresie gwarancyjnym (Okres Zgłaszania Wad ...

Warunkowej i Komunikacji zastępczej. Dopiero w ostatnim roku okresu gwarancji, w przypadku uruchomienia Opcji 1 - Zamawiający ...

wykonania. Dodatkowo Izba wskazuje, że w przypadkach określonych art. 452 ust ...

żądać zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości wyższej niż określona w ust. 2 ww. przepisu, nie ...

niż 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej ...

art. 484 § 1 k.c. w zw. z art. 3531 k.c. oraz w zw. z art. 8 ust ...

polegającego na ukształtowaniu Warunków Umowy w zakresie Opcji 1 w sposób sprzeczny z zasadą równowagi ...

współżycia społecznego, a tym samym w sposób naruszający zasadę prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji ...

rażąco wygórowanych kar umownych wskazanych w § 16 ust. 3 i 3 ...

a Warunków Realizacji Części C - Prawo Opcji 1. Zgodnie z art ...

1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej ...

art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania ...

kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości ...

strony inaczej postanowiły. Osią sporu w zakresie ww. zarzutu było rozstrzygnięcie ...

przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej ...

za zawinione przez wykonawcę niewykonanie w terminie zobowiązania do złożenia zabezpieczenia wykonania w wysokości 1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej ...

dokonanej przez Zamawiającego zmiany SWZ w ww. zakresie poprzez obniżenie kar umownych zastrzeżonych w §16 ust. 3 i 3 ...

a Warunków Realizacji Części C - Prawo Opcji 1 do wysokości 0 ...

wykazał, iż kary umowne zastrzeżone w §16 ust. 3 i 3 ...

a Warunków Realizacji Części C - Prawo Opcji 1 zostały przewidziane w sposób sprzeczny z zasadą swobody ...

współżycia społecznego, godząc tym samym w zasadę uczciwej konkurencji z uwagi ...

na ich rażąco wygórowany charakter. W przypadku kary umownej, o której mowa w §16 ust. 3 wskazać należy ...

charakter i nie znajduje poparcia w potrzebach Zamawiającego domagając się jej ...

poziomu 10% wartości Opcji 1. W ocenie Izby Odwołujący nie podważył ...

uzasadnionych interesów Zamawiającego wymagających zabezpieczenia w przypadku wypowiedzenia przez wykonawcę świadczenia ...

usług pogwarancyjnych lub kontraktu prowadzących w konsekwencji do konieczności udzielenia zamówienia ...

kolei jak wyjaśnił Zamawiający utrzymanie prawie wszystkich rodzajów zamawianych urządzeń podlega ...

konserwacji takich urządzeń nie może w żaden sposób naruszyć wydanych w ww. sposób dopuszczeń, w przeciwnym wypadku niemożliwe byłoby ich ...

samym udział producentów przedmiotowych urządzeń w procesie utrzymania oraz wprowadzanie w nich jakichkolwiek zmian jest konieczny w celu właściwej realizacji czynności utrzymaniowych, tj. w sposób zgodny z wydanymi dla ...

dopuszczeniami. Z uwagi na powyższe, w razie wypowiedzenia przez Wykonawcę świadczenia ...

nie może być skutecznie wyłoniony w trybie konkurencyjnym, gdyż wybór dostawców ...

zakresu Opcji nr 1 - czyli w trybie z ograniczoną konkurencją (np ...

usług. Podobnie rzecz ma się w przypadku kary umownej przewidzianej w §16 ust. 3a Warunków Realizacji Części C - Prawo Opcji 1 do wysokości 0 ...

i wartości kosztów komunikacji zastępczej w sytuacji zawinionego przez wykonawcę niezłożenia ...

zabezpieczenia wykonania, o którym mowa w §14 ust. 1. W ocenie Izby po stronie Zamawiającego ...

przyjętych na siebie obowiązków umownych, w tym złożenia stosownego zabezpieczenia. W zakresie podnoszonego przez Odwołującego uprawnienia ...

do skorzystania z posiadanego zabezpieczenia, w sytuacji gdy wykonawca nie złoży ...

Zabezpieczenia Wykonania dla Zakresu podstawowego w ciągu 30 dni od dnia ...

zamówienia (Odcinka 1). Pozostała kwota w wysokości 30 % Zabezpieczenia Wykonania dla ...

pozostanie na zabezpieczenie roszczeń powstałych w Okresie Zgłaszania Wad dla Odcinka ...

zostanie zwrócona nie później niż w terminie 15 dni po upływie ...

żądanie wykreślenia kary umownej zastrzeżonej w §16 ust. 3a Warunków Realizacji Części C - Prawo Opcji 1 nie przystawało do ...

rażącego wygórowania ww. kary umownej, w ramach którego Odwołujący winien wnosić ...

nie zaś o jej wykreślenie. W świetle powyższego zarzut naruszenia art. 484 § 1 k.c. w zw. z art. 3531 k.c. oraz w zw. z art. 8 ust ...

Pzp nie zasługiwał na uwzględnienie. W konsekwencji powyższego Izba nie stwierdziła ...

557 i 575 ustawy Pzp w zw. z § 5 pkt 1 ...

1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania ...

na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji. Przewodniczący: ................................... Członkowie: ................................... ................................... ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 372 fragmenty

2013-01-10 » Uwzględnia odwołanie

2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant ...

Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 stycznia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 grudnia 2012 r ...

z o.o. z siedzibą w Poznaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ...

prowadzonym przez zamawiającego: Szpital Powiatowy w Kętrzynie przy udziale wykonawców: A ...

SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie B. Medical Support Poland ...

z o.o. z siedzibą w Warszawie C. Impulsy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie D. Textus Virtualis sp ...

z o.o. z siedzibą w Warszawie - zgłaszających swoje przystąpienia do ...

Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie - zgłaszającego przystąpienie do postępowania ...

16 specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ten sposób, że żądanie przedstawienia ...

postępowania obciąża zamawiającego: Szpital Powiatowy w Kętrzynie i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę ...

z o.o. z siedzibą w Poznaniu tytułem wpisu od odwołania ...

zasądza od zamawiającego: Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na rzecz odwołującego: Systemów ...

z o.o. z siedzibą w Poznaniu kwotę 18600 zł 00 ...

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz ...

późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia ...

Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Olsztynie. Przewodniczący: ……………………………… Sygn. akt KIO ...

i e Zamawiający - Szpital Powiatowy w Kętrzynie - prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ...

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz ...

dostawy pn Kompleksowa informatyzacja Szpitala w ramach wraz z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania placówką w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie (oznaczenie sprawy 27/PN ...

zamówieniu zostało opublikowane jako obligatoryjne w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2012 ...

także zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń ...

istotnych warunków zamówienia (dalej zwaną w skrócie "s.i.w.z." lub "SIWZ"). Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art ...

z o.o. z siedzibą w Poznaniu - wniósł do Prezesa Krajowej ...

Izby Odwoławczej odwołanie (zachowując wymóg przekazania jego kopii Zamawiającemu) wobec sformułowania ...

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób naruszający przepisy ustawy pzp ...

2 - przez sformułowanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu w sposób utrudniający zachowanie uczciwej konkurencji, w związku z wprowadzeniem wymogu pochodzenia ...

3 - przez sformułowanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu w sposób nad wymiar dokładnych określeń, w związku z wprowadzeniem wymogu pochodzenia ...

a - przez zaniechanie zmiany ogłoszenia w wyniku zmiany warunków udziału w postępowaniu w zakresie odniesienia wymogu posiadania dokumentu ...

4. Art. 7 ust. 1 w związku z naruszeniami wskazanym w punktach poprzedzających. Sygn. akt KIO ...

z SIWZ wymogu pochodzenia oprogramowania w części białej i w części szarej od jednego producenta. 2. Przywrócenia treści SIWZ w punkcie 3.16 do pierwotnego ...

brzmienia lub wykreślenia tego punktu w całości. Odwołujący sprecyzował zarzuty przez ...

jednego producenta Odwołujący podał, że w nomenklaturze obowiązującej na świecie przyjęto ...

wstępie SIWZ definiuje, że: Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ...

Czy zamawiający wymaga aby oprogramowanie w części białej i szarej pochodziło od jednego producenta w celu zachowanie ww. wymagania?. Odpowiedź: tak. W ocenie Odwołującego odpowiedź na to ...

potencjalnych wykonawców mogących wziąć udział w postępowaniu. Zdaniem Odwołującego Zamawiający w ten zawoalowany sposób określił cechę ...

zależności podmiotowych producentów biorących udział w jego wytworzeniu (pochodzi od jednego producenta). W konsekwencji doprowadza to do sytuacji ...

systemami informatycznymi. Należą do nich w szczególności: Health Level Seven (HL ...

EDIFACT). Odwołujący podał, że również w Europie ma miejsce szereg przedsięwzięć ...

z kwietnia 2004 r. Zostały w tym zakresie opublikowane materiały i ...

wspomnianymi opracowaniami instytucji europejskich - także w kraju mamy przykłady dobrych praktyk w tym zakresie. W dokumencie Kierunki informatyzacji "e-Zdrowie ...

lata 2011-2015 można przeczytać: W Rzeczypospolitej Polskiej działania w tym zakresie maja być komplementarne ...

polskich obywateli. Odwołujący podniósł, że w wielu krajach wymogi w zakresie interoperacyjności w odniesieniu do systemów informatycznych obowiązują ...

do ochrony zdrowia, jest implementowany w rodzimym systemie prawnym w sposób dość chaotyczny, jednak jest realizowany. Odwołujący wskazał w tym kontekście na: rozporządzenie Rady ...

dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych ...

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań ...

dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji ...

2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr ...

Precyzują to szczegółowe zapisy SIWZ w odniesieniu do poszczególnych podsystemów, dopuszczając ...

SIWZ zastosowany z pełną świadomością w odniesieniu do systemu SIM (Zał ...

1.4 wiersz 2): System w części medycznej (przynajmniej moduły podstawowe ...

od jednego producenta i działa w oparciu o jeden motor bazy danych i jest zaprojektowany w architekturze klient-serwer (aplikacja desktopowa). Zmawiający w tym przypadku uznał, że wymienione ...

Zamawiający posiada pełną świadomość istnienia w SIWZ tego zapisu, ponieważ w zestawie odpowiedzi z 4 grudnia ...

r. odnosi się do niego w odpowiedzi na pytanie nr 26 ...

publicznego nie może być realizowane w oderwaniu od panujących w danym obszarze uwarunkowań rynkowych. Według ...

medycznej pochodzą od różnych producentów. W szczególności typowa jest sytuacja, w której oprogramowanie tzw. części medycznej ...

oparte o podsystemy różnych producentów w tych obszarach (Odwołujący, Compu Group ...

i 3 pzp, godząc jednocześnie w wyrażoną w art. 7 ust 1 pzp ...

ubiegających się o zamówienie publiczne. W opinii Odwołującego istnieje katalog właściwych ...

elementów systemu informatycznego. Zamawiający był w stanie z ich wykorzystaniem określić ...

2721/12 wymiany tych danych. W przytoczonych powyżej wytycznych europejskich oraz prawie polski istnieją już informacje pozwalające ...

interoperacyjności bez konieczności uciekania się w zapisach SWIZ do ograniczania konkurencji. Odwołujący przywołał definicję zawartą w dokumencie Kierunki informatyzacji "e-Zdrowie ...

który występuje pomiędzy dwiema aplikacjami w odniesieniu do określonego zadania, gdy ...

oraz wykonać dzięki temu zadanie w sposób odpowiedni i zadowalający, bez ...

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w szczególności dotyczą także zapisów SIWZ ...

funkcjonalnych zamawianego ZSI i reprezentatywna w tym kontekście ilość pytań zadawanych przez wykonawców, w szczególności odpowiedź na pytanie 4 ...

4) Drugim czynnikiem są wymogi w zakresie doświadczenia wykonawców. Rozgraniczenie trybów ...

4 inwestycji, których przedmiotem była w ogólności budowa sieci komputerowej (dwie z nich realizowane w trybie dostaw lub usług oraz dwie realizowane w trybie robót budowlanych). Czynniki te w koniunkcji z odpowiedzią na pytanie ...

odstąpienie od stosowania jej rekomendacji w zakresie interoperacyjności w przypadku niniejszego postępowania zasługuje na ...

producenta oprogramowania Odwołujący podał, że w pkt 3.16 SIWZ Zamawiający ...

wykonawcy, ponieważ Zamawiający wyraźnie wskazuje w innych punktach, które z nich ...

wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem informacji. W ocenie Odwołującego - abstrahując od faktu ...

nieuprawnionej korekty przedmiotowego warunku udziału. W pierwotnym brzmieniu zawartym w ogłoszeniu oraz SIWZ warunek ten ...

zarówno z konstrukcji pozostałych zapisów w podpunktach punktu 3 SIWZ, jak ...

miał dostęp do danych osobowych w tym medycznych, a także jest ...

dostrzegł, że Zamawiający przewiduje wprawdzie w umowie potencjalną możliwość dostępu do ...

Odwołującego - równie dobrze jego rola w projekcie może ograniczać się li ...

że ponieważ przywołany warunek udziału w postępowaniu został określony nieprecyzyjnie i nadmiarowo w stosunku do tego, co jest ...

Sygn. akt KIO 2721/12 W opinii Odwołującego dokonana przez Zamawiającego zmiana postanowień SIWZ w przedmiocie niniejszego zarzutu ale i ...

wnosząc o jego oddalenie. Zamawiający w następujący sposób uzasadnił swoje stanowisko. I. odnośnie 1. zarzutu W ocenie Zamawiającego wymaganie aby oprogramowanie w części białej i szarej pochodziło od jednego (wspólnego) producenta, w celu spełnienia warunku, że oprogramowanie ...

następnie zainstalowanie oprogramowania wraz z przekazaniem uprawnień do niego. Zatem wykonawcy ...

o tym choćby sformułowanie zawarte w rozdziale III SIWZ, pkt 4 ...

oprogramowania) zgodnie z udzieloną mu licencją, a przede wszystkim pkt 11 w uwagach wstępnych w SIWZ - dopuszczający w tym zamówieniu występowanie podwykonawców. Zdaniem ...

Zamawiającego kluczowe znaczenie ma brak w SWIZ ograniczenia do konkretnego producenta ...

następujący fragment: opis przedmiotu zamówienia w zakresie żądania tego samego producenta ...

uczciwej konkurencji. Zamawiający nie wskazał w postanowieniach SIWZ na konieczność dostarczenia ...

szpitala, gdyż takie oprogramowanie mają w swojej ofercie między innymi: Komsoft ...

obiektywne uzasadnienie, gdyż dostawa oprogramowania w części medycznej i w części administracyjnej stanowiąca rozwiązanie autorstwa ...

KIO 2721/12 nakładach pracy w administrowaniu i zarządzaniu systemem, (3 ...

systemu, (8) szybszym administrowaniu systemem w przypadku awarii. Zamawiający podsumował, że ...

informacji i umożliwiając analizowanie danych w jednym spójnym systemie kontrolingowym, co ...

kosztów procedur medycznych oraz sygnalizowanie w czasie rzeczywistym odchyleń od planów ...

interoperacyjności, które są dopiero wdrażane w Polsce. Zamawiający stwierdził, że musi ...

przejściowy dla wielu firm zainteresowanych w tworzeniu w pełni interoperacyjnych oprogramowań. 3-letni ...

okres przejściowy na dostosowanie przewidziany w rozporządzeniu o ramach interoperacyjności współgra ...

poza problematykę standardowej interoperacyjności, chociażby w kwestii ułatwień w zakresie serwisu pogwarancyjnego, szkoleń, archiwizacji ...

szczególnie ważne bezpieczeństwo danych przetwarzanych w systemie. Zamawiający zwrócił uwagę, że ...

jest możliwe do postawienia tylko w przypadku realizacji projektu w części białej i szarej oprogramowania w jednym etapie, gdyż jedynie w tej sytuacji można to uczynić ...

3 pzp. Ponadto projekt finansowy, w ramach którego jest realizowane przedmiotowe ...

wymaga jednoczesnego rozliczenia projektu zrealizowanego w obu modułach. Z tego względu ...

Zamawiający ocenił, że przykłady stawiane w tej materii przez jednego z ...

etapowej realizacji przez szpitale zamówienia w tych modułach, bez wymagania tego samego producenta w drugim etapie, są bez związku ...

ze sprawą. Dla poparcia braku w przypadku dokonanego opisu przedmiotu zamówienia ...

2 i 3 pzp, a w konsekwencji art. 7 ust. 1 ...

konkurencji nie można uznać sytuacji, w której oferty nie może złożyć ...

danego wykonawcę nie oznacza, że w konkretnym stanie faktycznym dochodzi do ...

swoje potrzeby i określa wymagania w celu osiągnięcia funkcjonalności uzyskanego przedmiotu ...

ma też wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z 6 maja 2009 ...

akt XII Ga 143/09, w którego uzasadnieniu stwierdzono: przepisy ustawy ...

mogą wykazać się odpowiednim doświadczeniem w dostawach lub usługach odpowiadających przedmiotowi ...

a pzp Zamawiający wyjaśnił, że w związku z dużą liczbą pytań ...

odpowiedzi na wszystkie pytania zadane w terminie, ocenił które z nich stanowią modyfikację SIWZ, w tym taką, która wymaga zmiany w ogłoszeniu i wprowadził wszystkie te ...

ramy czasowe i wymogi określone w ustępach 4 i 4a ...

oraz zachowane zostały rygory określone w art. 12a ust. 2 ...

2012 r. dotycząca 8 zmian, w tym przesunięcie terminu składania ofert ...

zmian wynikających z modyfikacji SIWZ w wyniku odpowiedzi na pytania z ...

Odnosząc się do zarzutu naruszenia w tym przypadku zasady uczciwej konkurencji, należy w ocenie Zamawiającego zważyć, co następuje ...

stricte do warunków udziału wykonawców w postępowaniu, lecz do wymagań określających właściwe zabezpieczenie użytego w realizacji zamówienia oprogramowania, co limituje ...

do producenta tego oprogramowania, który w tym postępowaniu nie musi być ...

zastosowanie do całości oferowanego produktu w postaci oprogramowania, przez co nie ...

niewątpliwie stanowiła wykładnię autentyczną SIWZ w zakresie przedmiotowego zapisu. Zamawiający zwrócił ...

wyczerpuje problematykę zarządzania bezpieczeństwem informacji w tym zamówieniu, jako nakładający wszystkie obowiązki w tym zakresie na wykonawcę, nie ...

się do zabezpieczenia poufności danych, w szczególności na etapie instalowania oprogramowania ...

systemu. Natomiast najbardziej czułym obszarem w zakresie właściwego zabezpieczenia informacji, zwłaszcza ...

systemu informatycznego, co uzyskuje się w drodze ustalenia w kontrakcie powinności osób pracujących na ...

z tego tytułu. Zdaniem Zamawiającego w tym przypadku będzie miała odpowiednie ...

odnoszący się do cech elementu w opisie przedmiotu zamówienia nie służy ...

punktu widzenia interesu Zamawiającego, zbieżnego w tej konkretnej sytuacji z interesem ...

przyjąć za trafną argumentację, że w sytuacji gdy producent nie będzie ...

jednocześnie wykonawcą, to jego rola w tym zamówieniu w zakresie bezpieczeństwa informacji ogranicza się ...

to przecież jedynie ochrona jego praw autorskich. Natomiast w celu zabezpieczenia swojego interesu w prowadzonym postępowaniu, Zamawiający zażądał od ...

może się ostać jako trafna w świetle orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej ...

Na marginesie Zamawiający zauważył, że w uzasadnieniu odwołania zawarta jest w części krytyka SIWZ w zakresie nie objętym wnioskami odwołania ...

krytyka wymagań postawionych przez Zamawiającego w zakresie sposobu potwierdzania posiadania doświadczenia ...

i udziałem wartościowym robót budowlanych w tym zamówieniu. Stawiane przez Zamawiającego ...

podyktowane koniecznością dochowania najwyższej staranności w zakresie wydatkowania środków pieniężnych z ...

tak obszernego projektu wystąpiła tylko w oparciu o uzyskanie tych środków ...

2012 r. Odwołujący ustosunkował się w następujący sposób do stanowiska Zamawiającego ...

odwołanie. Odwołujący ocenił, że Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie nie wykazał ...

przyczyn uzasadniających wymóg pochodzenia oprogramowania w części szarej i białej od ...

2721/12 jest uzyskanie ZSI w pełni umożliwiającego wymianę bazodanową. Pozostałe ...

dlatego też zaostrzył wymagania. Jednak w odpowiedzi na odwołanie Zamawiając już ...

może spełnić warunki funkcjonalne opisane w SIWZ, ale że istnieją inne korzyści, które w przyszłości mogą okazać się istotne ...

od jednego producenta. Tymi przesłankami w ocenie Zamawiającego są: niższe koszty ...

obsługi powdrożeniowej, niższe koszty pracy w administrowaniu i zarządzaniu systemem, szybszy ...

czas reakcji producenta na zmiany w prawie, szybszy czas reakcji producenta na ...

serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Zamawiający niezależnie od tego, czy oprogramowanie będzie ...

wykonawcy, który dostarczył wadliwe oprogramowanie. W związku z tym sla Zamawiającego będzie w trakcie użytkowanie bez znaczenia, czy ...

pogwarancyjnego zgodnie z oświadczeniem wykonawcy. W trakcie korzystania z ZSI Zamawiający ...

takie informacje nie są widoczne w oknach dialogowych. Dla Zamawiającego istotne ...

ma jedynie umożliwić jej wykorzystywanie w poszczególnych komórkach organizacyjnych szpitala w ramach wymiany bazodanowej. Wymaganie Zamawiającego ...

dla tego typu postępowania i w konsekwencji faworyzuje wąską grupę wykonawców ...

Dla Odwołującego zadziwiające jest, że w obszarze tzw. części białej ZSI ...

dane systemy HIS i ERP. W interesie Zamawiającego, a jednocześnie w interesie finansów publicznych, jest utrzymanie ...

SIWZ, co pozwoli na przywrócenie w postępowaniu prawdziwej - a nie iluzorycznej ...

jego instalacji i wdrożeniu, oprogramowanie w każdej komórce organizacyjnej współpracowało ze ...

również uwagę Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 28 stycznia 2010 ...

7 stycznia 2013 r. Zamawiający w następujący sposób odniósł się do powyższej argumentacji Odwołującego. W ocenie Zamawiającego nie można uznać ...

taka interpretacja prowadziłaby do sytuacji, w której treść SIWZ obejmująca zamówienie w dużej skali, o charakterze wielorodzajowym, byłaby tworzona w sposób korespondujący z aktualnymi możliwościami ...

organizacyjnymi i finansowymi ogółu wykonawców w danej branży, a nie w sposób mogący chronić interes zamawiającego ...

funkcjonalności. Według Zmawiającego argumenty podniesione w odwołaniu i późniejszym piśmie dotyczą jedynie utrudnień w złożeniu oferty przez samego Odwołującego ...

wskazują na ograniczenie uczciwej konkurencji w dostępie do niniejszego zamówienia publicznego ...

dla grona wykonawców mogących wystąpić w tej branży. Sygn. akt KIO ...

części SIM i ERP, postawiony w drodze modyfikacji SIWZ, daje rękojmię otrzymania oprogramowania kompatybilnego w obu częściach, nie wymagającego integrowania ...

niego istotne, gdyż nie jest w zakresie problematyki programistycznej profesjonalistą, a ...

jaki postawił sobie Szpital Powiatowy w Kętrzynie, z uwagi na ustawowy ...

obsłudze wszystkich procesów zachodzących zarówno w części medycznej, jak i w części administracyjnej Szpitala, bez potrzeby ...

Zamawiającego warto wdrożyć takie rozwiązanie, w którym uczestnicy procesów ochrony zdrowia ...

dzięki możliwości analizowania tych danych w jednym, spójnym systemie kontrolingowym. Takie ...

kosztów procedur medycznych oraz sygnalizowanie w czasie rzeczywistym odchyleń. Ponad to ...

jego motywacja była racjonalna. Stąd w odpowiedzi na odwołanie uprawdopodobnił korzyści ...

znajomością efektów wdrożeń takich systemów w innych podmiotach leczniczych. Zdaniem Zamawiającego ...

Zamawiający podtrzymał, że pochodzenie oprogramowania w obu częściach od wspólnego producenta usprawni usuwanie awarii w systemie, w tym odzyskiwanie systemu, zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i pogwarancyjnym ...

medycznym, oznacza to, zdaniem Zamawiającego, w praktyce ciągły nadzór autorski nad ...

oprogramowaniem i jego bieżącą aktualizacją. W takiej sytuacji niezwykle istotne jest, aby zespół wdrożeniowy funkcjonujący w ramach Sygn. akt KIO 2721 ...

z prostszą procedurą archiwizacji systemu. W zakresie problematyki zapewnienia serwisu gwarancyjnego ...

pkt 4, ust. 4.1 - w sytuacji, gdy system wsparcia typu ...

sprawność i szybkość działania serwisu w okresie gwarancyjnym, w sytuacji, gdy zaistniały problem będzie ...

o serwis pogwarancyjny z wykonawcą w sytuacji, gdy nie będzie on ...

sobie sprawę z tego, że w przypadku pochodzenia części oprogramowania od ...

który wykonawca bierze na siebie w okresie wdrożeniowym i gwarancyjnym, przełoży się w okresie pogwarancyjnym na konieczność skoordynowania współpracy w ramach nadzoru autorskiego dwóch producentów ...

kompatybilność systemów. Natomiast Zamawiający, statuując w części ogólnej SIWZ obowiązek złożenia ...

że firma mająca sprawować serwis w okresie gwarancyjnym posiada certyfikat do ...

także autoryzację producenta serwera. Natomiast w zakresie serwisu pogwarancyjnego, który nie ...

potencjonalnego serwisanta na okres pogwarancyjny. W ocenie Zamawiającego Odwołujący utożsamia serwis ...

są tożsame. Wielość producentów oprogramowania w okresie pogwarancyjnym ma przełożenie na ...

ze względu na specyfikę zamówienia w zakresie modyfikacji, aktualizacji oprogramowania oraz ...

także istotna po jego upływie, w szczególności po upływie okresu gwarancyjnego ...

z autorem oprogramowania będzie niezbędny w okresie pogwarancyjnym. W ocenie Zamawiającego Odwołujący podnosi kwestie ...

dwoma systemami, która stanowi problem w przypadku dokonywania modyfikacji oprogramowania w celu zapewnienie standardu aktualności i ...

istnieniu standardów na rynku światowym w zakresie interoperacyjności systemów HIS i ...

tych standardów i wprowadzenie przepisów w kraju o ramach interoperacyjności, zakładających ...

oprogramowania oferowane na rynku krajowym w ciągu 3 lat, to jest ...

że rynek krajowy jest obecnie w okresie przejściowym wdrażania takich standardów ...

Zaś obowiązkiem Zamawiającego, który działa w interesie publicznym w zakresie ochrony zdrowia, jest osiągniecie ...

najwłaściwszego i najbardziej ekonomicznego również w trakcie użytkowania. Zamawiający zaprzeczył, że w części białej dopuszczono rozwiązania heterogeniczne. W ocenie Zamawiającego postanowienie z pkt ...

pierwotnie zakładał konieczność pochodzenia oprogramowania w modułach podstawowych (tj. izba przyjęć ...

12 uniemożliwiając zaoferowanie rozwiązań heterogenicznych w tym zakresie. Zdaniem Zamawiającego ostatni argument ujęty w piśmie Odwołującego świadczy o jego ...

oprogramowania pochodzące od różnych producentów w celu zapewnienia właściwego współdziałania wymagają dodatkowych zabiegów konwersji w celu ich skomunikowania, zapewnienia współgrania ...

lekarza, było to oprogramowania typowe, w które wyposaża się tomograf, związane ...

konsoli tomografu nie stanowiło problemu w zakresie skomunikowania, gdyż zakres komunikacji ...

konsoli technika i otwarcia go w konsoli lekarza w celu dokonania opisu z użyciem oprogramowania znajdującego się w konsoli lekarza. W tym przypadku skomunikowanie oprogramowań nie ...

chodziło tu o relację jednostronną, w przeciwieństwie do wzajemnych relacji oprogramowania ...

częściami. Zamawiający podniósł również, że w tym konkretnym przypadku modyfikacja SIWZ ...

oraz wezwania do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym pozostałych wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia - 14 ...

SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie, B. Medical Support Poland ...

z o.o. z siedzibą w Warszawie, C. Impulsy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Sygn. akt KIO 2721 ...

z o.o. z siedzibą w Warszawie - po stronie Odwołującego oraz ...

Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie - po stronie Zamawiającego. Wobec ...

zgłoszeń przystąpień do postępowania odwoławczego w ustawowym terminie i z zachowaniem wymogu przekazania ich kopii Stronom postępowania (zgodnie ...

że Comarch nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść Zamawiającego ...

Odwołującego interes ten został opisany w sposób wystarczający w zgłoszeniu przystąpienia jako dążenie do utrzymania postanowień s.i.w.z., które umożliwiają Comarch ubieganie się o udzielenie zamówienia. W zgłoszeniach przystąpień podniesiono następującą argumentację ...

podniesione przez Odwołującego zarzuty są w pełni uzasadnione, gdyż objęte odwołaniem ...

postępowania - o kształcie wymagań SIWZ w sposób odpowiadający jego potrzebom, doznaje ...

zgodnie z przepisami ustawy pzp, w tym z zachowaniem zasad uczciwej ...

Zdaniem Przystępującego Impulsy Zamawiający niesłusznie w odpowiedzi na zadane pytania wymaga ...

każdy z tych pakietów pracuje niezależnie i tylko poprzez odpowiednio sformułowany ...

zamawiającym budować swoje środowisko informatyczne w oparciu o moduły najlepsze i ...

co jest bardzo istotne, tańsze w eksploatacji po okresie gwarancyjnym. Wprowadzenie ...

Sygn. akt KIO 2721/12 w przypadku toczących się postępowań w innych szpitalach zakup systemów HIS oraz ERP toczy się w oddzielnym postępowaniu na zakup systemów ...

czyli zakupu pakietów RIS PACS. W postępowaniach tych wymaga się od ...

nadmiarowy do zbudowania zintegrowanego systemu. W zakresie żądania posiadania normy ISO ...

oferty. Przystępujący po stronie Zamawiającego: W ocenie Przystępującego Comarch podniesione przez ...

SIWZ i ogłoszenia na naruszają w żaden sposób przepisów ustawy. Określenie tych zapisów leży w gestii Zamawiającego jako gospodarza postępowania ...

uprawniony do samodzielnego określenia wymagań w sposób odpowiadający jego potrzebom i ...

sprawy polega na tym, że w przedmiotowym postępowaniu - z punktu widzenia ...

że nie może złożyć oferty w postępowaniu jako dystrybutor i nie ...

sp. z o.o. (spółki zależnej od Przystępującego, w której Comarch posiada pośrednio 100 ...

producenta. Dodatkowo Przystępujący wskazał, że w odwołanie wymienia inne firmy, które nie posiadają w swojej ofercie rozwiązań opartych na systemach pochodzących w części białej i szarej od ...

nie wniósł odwołania na zapisy w SIWZ, ani też nie przystąpił ...

po stronie Odwołującego. Pozostałe firmy, w tym Odwołujący, są jedynie dystrybutorami ...

do tych producentów, którzy mają w swojej ofercie takie rozwiązania, a ...

Przystępujący ocenił, że chęć zaoferowania w postępowaniu systemy informatycznego, który nie ...

o słuszności odwołania. Wszystkie przytaczane w odwołaniu argumenty techniczne oraz związane ...

tych systemów. Rozwiązania znajdujące się w ofertach ww. firm, w tym EsaProjekt, bazują na wymienianych ...

wskazuje, Zamawiający świadomie wprowadził zapisy w SIWZ z pełnym przekonaniem o ...

zakupy takiego systemu, który pochodzi w wymienianym zakresie od jednego producenta ...

bazie znajomości rynku i wdrożeń w kilkudziesięciu jednostkach służby zdrowia - które ...

przemawiają na wprowadzeniu takiego wymogu w SIWZ to m.in.: niższe ...

Izbę. Izba ustaliła z urzędu w toku czynności formalnoprawnych i sprawdzających ...

odrzuceniem odwołania, o których mowa w art. 189 ust. 2 pzp ...

stanowiska Stron oraz Przystępujących - zawarte w odwołaniu, odpowiedzi na odwołanie, zgłoszeniach ...

ustnie na rozprawie i odnotowane w protokole - Izba ustaliła i zważyła ...

gdy ma (lub miał) interes w uzyskaniu zamówienia oraz może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. W ocenie Izby Odwołujący legitymuje się interesem w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia, o którego ...

odwołania wyjaśnienia treści s.i.w.z. udzielone przez Zmawiającego mogą ...

narażać Odwołującego na szkodę, jeżeli w ich wyniku nie będzie mógł ...

o udzielenie zamówienia. Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji ...

zamówienie publiczne, która została również przekazana Izbie w formie kopii poświadczonej za zgodność ...

o zamówieniu oraz s.i.w.z. wraz z wyjaśnieniami i ...

zmianami. Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, poczynione ustalenia ...

faktyczne oraz zakres zarzutów podniesionych w odwołaniu i podlegających rozpatrzeniu, Izba ...

domaga się przedstawienia dokumentu opisanego w pkt 3 ppkt 16 s.i.w.z. nie tylko dla wykonawcy składającego ofertę. I. W ocenie Izby niezasadny jest zarzut ...

zamawianego Zintegrowanego Systemu Informatycznego (zwanego w skrócie "ZSI"), zarówno w części tzw. białej, jak i ...

stanowi dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który może utrudniać zachowanie ...

obu tych przepisów służy podniesienie w odwołaniu tych samych, wspólnych okoliczności ...

to jeden zarzut wyczerpujący się w naruszeniu art. 29 ust. 2 pzp w powyżej opisany sposób. W szczególności odwołanie nie zawiera żadnych ...

z rozdziałem III s.i.w.z. - kompleksowa informatyzacja Szpitala wraz ...

zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania placówką w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie, w skład którego wchodzą następujące elementy ...

nr 4: Dostawa oprogramowania aplikacyjnego (licencje ZSI). Wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego (ZSI ...

z oprogramowaniem, o którym mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonawca ...

umowy zgodnie z udzielaną mu licencją, której zakres umożliwia jego użytkowanie ...

na samym początku s.i.w.z. Zamawiający zdefiniował, że przez ...

komputerowych (Aplikacji) wykonujących swoje procedury w interakcji ze sobą, składających się ...

znakiem towarowym o nazwie …, będący w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. "o prawie autorskim i prawach pokrewnych" (Dz. U z 2006 ...

realizowanych funkcji, wykonujący swoje procedury w interakcji z innymi Aplikacjami wchodzącym w skład ZSI. Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie ZSI zostało zawarte w następujących załącznikach: Specyfikacja ilościowa ZSI ...

załączników określa wykaz i liczbę licencji stanowiących przedmiot zamówienia dla wyszczególnionych ...

na wstępie specyfikację wymagań ogólnych (w przypadku ERP nazywanych globalnymi), wśród ...

SIM a ERP: System części w części medycznej (przynajmniej moduły podstawowe ...

od jednego producenta i działa w oparciu o jeden motor bazy ...

ogólnych dla SIM); ERP działa w oparciu o taki sam motor ...

Przy czym zdefiniowano, że zastosowany w oferowanym rozwiązaniu motor bazy danych ...

można odnaleźć szereg wymagań analogicznych (w nawiasie podano pkt wymagań odpowiednio ...

SIM i globalnych ERP): - działanie w architekturze klient-serwer (pkt 2 ...

systemu pod względem przepływu informacji w ten sposób, że informacja raz wprowadzona w jakimkolwiek z modułów może być ...

udostępniania danych innym systemom szpitalnym w formie i zakresie ustalonym w trakcie wdrożenia przy wykorzystaniu jednego ...

5 SIM i ERP) - dostarczenie w postaci pełnego zestawu instalacyjnego, w skład którego wchodzi wersja instalacyjna ...

12 - możliwość realizacji kopii bezpieczeństwa w trakcie działania systemu (pkt 11 ...

import danych z bazy danych w formacie tekstowym z uwzględnieniem polskiego ...

Czy zamawiający wymaga aby oprogramowanie w części białej i szarej pochodziło od jednego producenta w celu zachowania ww. wymagania? - Zamawiający ...

Udzielonych wyjaśnień treści s.i.w.z. nie można jednak odczytywać w oderwaniu od okoliczności, że od ...

zamówienia jest kompleksowa informatyzacja szpitala, w tym dostawa i wdrożenie zintegrowanego ...

stworzony przez producenta jako łączący w sobie zarówno cechy systemu SIM ...

Przebieg postępowania odwoławczego ujawnił, że w istocie niesporna jest okoliczność występowania ...

uwagę tylko polskich producentów oprogramowania. Niezależnie zatem od tego, że istnieją ...

już zintegrowanych przez ich producenta. W ocenie Izby wdrożenie takiego systemu ...

nabywanych wartości niematerialnych i prawnych w ramach 4. zadania, pomiędzy dostawą ...

wdrożenia będzie oprogramowanie integrujące już w sobie zarówno część medyczną, jak ...

zamówienie dotyczy kompleksowego rozwiązania informatycznego w tym zakresie, realizowanego od podstaw ...

dla pozbawienia Zamawiającego - znajdującego się w tej komfortowej sytuacji, że może całościową informatyzację placówki zamówić w ramach jednego postępowania - możliwości uzyskania produktu kompleksowego już w chwili dostawy, a nie dopiero w wyniku integracji przeprowadzanej w ramach wdrożenia. Izba zważyła, że ...

przez Odwołującego stanowisko Izby wyrażone w uzasadnieniu wyroku z 8 października ...

czyli dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny, niewyczerpujący, za pomocą ...

twierdząc nawet, że Zamawiający był w stanie określić zakres danych wymienianych ...

z uwzględnieniem przywołanych z nazwy w odwołaniu wytycznych UE oraz krajowych ...

projektowanych. Izba dostrzegła ewolucję stanowiska w tym zakresie w późniejszym piśmie, wyrażającą się w stwierdzeniu, że po wprowadzeniu kliku ...

który jednak nie został zawarty w odwołaniu, a zatem nie podlega rozpatrzeniu. W istocie przy składaniu odwołania przeważyło ...

12 przedmiotu zamówienia, co leży w interesie Odwołującego i Przystępujących po ...

1.5 do s.i.w.z., opisujących cechy funkcjonalne modułów ...

bazodanowego (systemu bazy danych). Odwołujący w odwołaniu wskazał ponadto na określone w załączniku 1.4 wymagania dla ...

danych xml lub HL7) w zakresie: elektronicznego wysyłania zleceń do ...

20. [Planowanie i zlecanie badań w ramach zleceń zewnętrznych (do innych ...

automatyczną komunikację z innymi systemami w standardach HL7 w zakresie wysyłania zleceń i odbierania ...

pkt 31. [Możliwość automatycznej współpracy w zakresie przyjmowania zleceń i odsyłania ...

LSI oraz z oprogramowaniem zewnętrznych, niezależnych punktów pobrań] i pkt 42 ...

Komunikacja z innymi modułami systemu w zakresie: odbioru z pozostałych modułów ...

wymiany danych z systemami zewnętrznymi w stosunku do całego ZSI, a ...

ERP, które mogły być następnie w toku wdrożenia zintegrowane wyłącznie w takim zakresie, w jakim to wynikało z opisu ...

wymagań funkcjonalnych dla poszczególnych modułów. W ocenie Izby Zamawiający - od początku ...

częścią medyczną a administracyjną - miał prawo zabezpieczyć swój uzasadniony interes w uzyskaniu produktu zintegrowanego w możliwie jak największym zakresie. Niewątpliwie ...

i możliwość wymiany danych również w obszarach, które nie zostały wyszczególnione w ramach opisu funkcjonalnego modułów wchodzących w skład części medycznej i administracyjnej ...

SIM i ERP - będzie zrealizowana w ten sam sposób, Sygn. akt ...

pierwsze - cały system będzie wykonany w tej samej architekturze klient-serwer ...

informacji pomiędzy wszystkimi modułami systemu, niezależnie od tego czy są uznawane ...

definiowanymi powiązaniami i interfejsami międzymodułowymi w ramach całego systemu. Po czwarte - w taki sami sposób zostanie zrealizowane ...

całego systemu innym systemom funkcjonującym w szpitalu. Po piąte - uproszczeniu i ...

możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa systemu w trakcie jego pracy. Po siódme - w cały system zostaną wbudowane te ...

czasie i miejscach ich pracy, niezależnie od tego w jakiej części systemu pracują. Po ...

i import z bazy danych w tym samym formacie tekstowym. Po ...

oparty na standardzie GUI Windows. W ocenie Izby takich korzyści płynących ...

Zamawiającego wyjaśnienia treści s.i.w.z. za doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Przedmiotem ...

lepsze lub gorsze ich zintegrowanie w toku wdrożenia, lecz od początku ...

wymaganych modułów zaprogramowanych i zorganizowanych w ten sam sposób przez producenta ...

Dodatkowo wskazać należy na ukształtowany w orzecznictwie Izby i sądów okręgowych ...

Izba dała wyraz m.in. w wyroku z 17 stycznia 2008 ...

KIO/UZP 80/07), podtrzymanym w wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z 22 kwietnia 2008 ...

25/08; niepubl.): Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby Sygn. akt ...

art. 29 ust. 2 pzp w taki sposób, aby realizacja zakazu ...

do sformułowania treści s.i.w.z. w sposób umożliwiający dokonanie spośród produktów ...

dla placówki służby zdrowia, jest w istocie jego oceną, która znajduje uzasadnienie w przypadku wieloetapowego wdrażania. W szczególności nawet jeżeli statystycznie częściej występuje sytuacja, w której oprogramowanie części medycznej i ...

pzp, nie oznacza, że Izba w pełni podziela argumentację podnoszoną przez Zamawiającego w toku postępowania odwoławczego. W szczególności niepokojący jest brak dążenia ...

systemu, będzie najprawdopodobniej musiał udzielić w reżimie ustawy pzp, która wyjątkowo dopuszcza udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki. Fakt ...

dla wykazania spełnienia przesłanek udzielenia w tym zakresie zamówienia w trybie z wolnej ręki. Nie ...

konsekwencji i dokładności we wprowadzaniu w życie zmian opisu przedmiotu zamówienia ...

pytań do treści s.i.w.z. de facto oznaczają konieczność ...

a które wymagają jedynie wyjaśnień w formie odpowiedzi. Jednocześnie w odpowiedzi na odwołanie Zamawiający nazywa wyjaśnienie treści s.i.w.z. udzielone w formie krótkiej odpowiedzi (tak) - modyfikacją, czyli zmianą s.i.w.z. Przede wszystkim wydaje się ...

konieczności zmiany treści s.i.w.z. w zakresie, który stricte nie był objęty zakresem pytania. W szczególności potwierdzone wspomnianą odpowiedzią potwierdzającą ...

pochodzić od jednego producenta tylko w zakresie 4 podstawowych modułów (przy ...

ofert z treścią s.i.w.z. Zamawiający winien mieć na ...

uwadze, że jego stanowisko wyrażone w toku postępowania odwoławczego (sprowadzające się ...

wymagania, to uchylają szczególny wymóg) - niezależnie od tego czy będzie ono ...

wiążącej, jak zmiany s.i.w.z. wynikające z czynności podjętych w prowadzonym przez sienie postępowaniu o ...

systemu od jednego producenta. II. W ocenie Izby znalazł natomiast potwierdzenie ...

z rozdziału X s.i.w.z., pkt 3., ppkt 16 ...

żądania złożenia wraz z ofertą, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy ...

wykonawców zwrócił się z pytaniem, w którym zacytował opis dokumentu zawarty w s.i.w.z., prosząc o podanie modułów ...

art. 25 ust. 1 pzp w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia ...

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, w tym dokumentów potwierdzających spełnianie przez ...

zamawiającego, które ma obowiązek wskazać w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych ...

dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może ...

zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być ...

226, poz. 1817; zwane dalej w skrócie "rozporządzeniem w sprawie dokumentów"). Zgodnie z § 5 ust. 1 tego rozporządzenia w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy ...

przez zamawiającego, może on żądać w szczególności: zaświadczenia podmiotu uprawnionego do ...

specyfikacjom technicznym (pkt 3.); zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności ...

wykonawców równoważnych środków zapewnienia jakości. W przywołanym postanowieniu s.i.w.z. Zamawiający odwołał się do systemów zapewnienia jakości w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, de facto żądając potwierdzenia przez niezależną jednostkę, że wykonawca zarządza bezpieczeństwem informacji w sposób zgodny ze wskazanymi lub ...

przedmiot zamówienia. Zamawiający nigdzie również w opisie przedmiotu zamówienia nie wskazał ...

12 standard zarządzania bezpieczeństwem funkcjonujący w organizacji może sprzyjać temu celowi, jednak w żaden sposób nie gwarantuje jakości ...

których dane podlegające ochronie będą w przyszłości wprowadzane. Jeżeli Zamawiającemu zależy na zaimplementowaniu w oprogramowaniu odpowiednich zabezpieczeń, czy też odwołaniu się w tym zakresie do stosownych norm ...

technicznych, to winien to uczynić w opisie przedmiotu zamówienia. Izba zważyła, że choć w przeciwieństwie do katalogu rodzajów dokumentów ...

potwierdzających spełnianie podmiotowych warunków udziału w postępowaniu, który ma charakter zamknięty ...

nie mogą poza niego wykraczać - w przypadku dokumentów tzw. przedmiotowych jest ...

listy 5 rodzajów dokumentów wymienionych w § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dokumentów. Nadal jednak obowiązuje ...

zażądany rodzaj dokumentu wymienionego już w rozporządzeniu, to nieuprawnione jest zmienianie (rozszerzanie) zakresu jego zastosowania. W ocenie Izby z pkt 4 ust. 1 § 5 rozporządzenia w sprawie dokumentów wynika, że zamawiający mogą żądać potwierdzenia przez niezależny podmiot stosowania się do systemów ...

dostarczanych produktów służy dokument opisany w pkt 3, co wymaga uprzedniego podania w opisie przedmiotu zamówienia norm lub ...

technicznych, które ma on spełniać. W ocenie Izby nie ma wątpliwości, że zażądany przez Zamawiającego w ppkt 16, pkt 3, rozdziału ...

każdorazowo dokumentu poświadczającego działania producenta. W ocenie Izby taka rozszerzająca interpretacja ...

przez Zamawiającego nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach dotyczących udzielania zamówień ...

tego względu żądanie dokumentu sformułowane w s.i.w.z. należy przywrócić do jego ...

postaci, co wymaga anulowania udzielonego w tym zakresie wyjaśnienia. Sygn. akt ...

ust. 1 pkt 2 pzp w zw. z § 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie dokumentów, może mieć istotny ...

1 ustawy pzp - orzekła jak w pkt 1. sentencji. O kosztach ...

9 i 10 ustawy pzp w związku z przepisem § 5 ust ...

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania ...

od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich ...

Odwołującego oraz jego uzasadnione koszty, w ramach których uwzględniono wynagrodzenie pełnomocnika ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 263 fragmenty

2014-11-20 » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący : Ryszard Tetzlaff Protokolant ...

Puchalski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 listopada 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 listopada 2014 r ...

39a, 31-864 Kraków w postępowaniu prowadzonym ., przez Gminę Lublin ...

Biuro Zamówień Publicznych; prowadzącą postępowanie w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz: 1 ...

Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie, 2) Miasta Zamość z siedzibą w Zamościu, 3) Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą w Lublinie, 4) Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej ...

im. H. Łopacińskiego z siedzibą w Lublinie, 5) Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Lublinie przy udziale wykonawcy Digital ...

unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w cz. II i V oraz ...

czynności badania i oceny ofert w cz. II i V w ramach którego nakazuje Zamawiającemu odrzucenie ...

z uwagi na okoliczności wskazane w uzasadnieniu. W zakresie zarzutów dotyczących cz. VI ...

Biuro Zamówień Publicznych; prowadzącą postępowanie w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz: 1 ...

Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie, 2) Miasta Zamość z siedzibą w Zamościu, 3) Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą w Lublinie, 4) Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej ...

im. H. Łopacińskiego z siedzibą w Lublinie, 5) Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Lublinie i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę ...

2.2. zasądza zapłatę kwoty w wysokości 18 600 zł 00 ...

Biuro Zamówień Publicznych; prowadzącą postępowanie w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz: 1 ...

Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie, 2) Miasta Zamość z siedzibą w Zamościu, 3) Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą w Lublinie, 4) Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej ...

im. H. Łopacińskiego z siedzibą w Lublinie, 5) Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Lublinie na rzecz Comarch Polska ...

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz ...

późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia ...

Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie. Przewodniczący: ……………………………… Sygn. akt: KIO ...

o udzielnie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością ...

VI części", zostało wszczęte ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Oficjalnych Publikacji Wspólnot ...

Biuro Zamówień Publicznych; prowadzącą postępowanie w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz: 1 ...

Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie, 2) Miasta Zamość z siedzibą w Zamościu, 3) Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą w Lublinie, 4) Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej ...

im. H. Łopacińskiego z siedzibą w Lublinie, 5) Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Lublinie zwaną dalej: "Zamawiającym". W dniu 31.10.2014 r ...

in. o wyborze oferty najkorzystniejszej w części II, V, VI: Digital ...

o." albo "Przystępującym", drugą pozycję w rankingu złożonych ofert we wskazanych ...

Polska S.A." albo "Odwołującym". W dniu 10.11.2014 r ...

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz ...

zwanej dalej: "Pzp" odwołanie na w/w czynności w zakresie cz. II, V i ...

VI. Kopie odwołania Zamawiający otrzymał w dniu 10.11.2014 r ...

Center Sp. z o.o., w cz. II, V i VI ...

prowadzących do zmiany treści oferty w cz. II; 4) art. 89 ...

Poland Sp. z o.o., w cz. II, V i VI ...

DDP Sp. z o.o., w cz. II, pomimo iż oferta ...

3 Pzp poprzez dokonanie poprawienia w ofercie Digital- Center Sp. z o.o., w cz. II, V i VI, elementu niepodlegającego poprawieniu w tym trybie; 9) art. 87 ...

3 Pzp poprzez dokonanie poprawienia w ofercie Outpost 24 Poland Sp. z o.o., w cz. II, V i VI, elementu niepodlegającego poprawieniu w tym trybie; 10) art. 87 ...

3 Pzp poprzez dokonanie poprawienia w ofercie DDP Sp. z o.o., w cz. II elementu niepodlegającego poprawieniu w tym trybie; 11) art. 96 ...

nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia. Biorąc ...

zarzuty i ich uzasadnienie zawarte w dalszej części odwołania, Odwołujący wnosił ...

unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w cz. II, V i VI ...

a Asseco Business Solutions SA w zakresie, który nie zawiera informacji ...

Center Sp. z o.o. w cz. II, V i VI, a w jej toku - odrzucenie oferty złożonej ...

Center Sp. z o.o. w cz. II, V i VI ...

Poland Sp. z o.o. w cz. II, V, VI, odrzucenie ...

DDP Sp. z o.o. w cz. II; 5) z ostrożności ...

na niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia; 6 ...

dokonania ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty w cz. II, V i VI ...

Na wstępie wskazał, że Zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze najkorzystniejszej ...

oferty 31.10.2014 r. (w piątek) po południu, Odwołujący złożył ...

wniosek o udostępnienie dokumentacji postępowania w zakresie korespondencji z wykonawcami po ...

złożeniu ofert następnego dnia roboczego (w poniedziałek 3.11.2014 r ...

zasadne) po kilku dniach - dopiero w piątek 07.11.2014 r ...

Ponadto, jak zostanie to wskazane w dalszej części odwołania, Zamawiający najprawdopodobniej nie przekazał Odwołującemu przed upływem terminu wniesienia ...

się o domniemania. Ponadto Zamawiający przekazał Odwołującemu wyjaśnienia Digital-Center Sp ...

19.09.2014 r.), złożone w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia ...

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Z treści tych wyjaśnień wynika, że w odpowiedzi na wezwanie dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia wykonawca ...

została Odwołującemu udostępniona, pomimo iż w ocenie Odwołującego z pewnością nie zawiera ona w całości informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa ...

jawne, ponieważ nie zostały one w pierwotnej ofercie objęte przez Digital ...

i Pzp. Dokument ten (porozumienie) w tej części, która określa zakres ...

nie wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu - w związku z brakiem dostępu do ...

Odwołujący zastrzega możliwość rozszerzenia argumentacji w tym zakresie po uzyskaniu dostępu ...

ust. 2 pkt 3 Pzp w cz. II poprzez zaniechanie odrzucenia ...

który należało załączyć do oferty. W przypadku cz. II należało załączyć ...

z oczekiwaniami Zamawiającego należało zawrzeć w ofercie: jeśli urządzenie nie posiada ...

dla każdej części zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ ...

literami od a do f). W przypadku części II wymagania dotyczące ...

wymienionych i opisanych parametrami elementów - w przeciwieństwie do innych pozycji formularza ...

Center Sp. z o.o. w zał. nr 6b przy ...

bez monitora i UPS. Podanie w ofercie numeru P/N było ...

monitora i UPS Zamawiający określił w załączniku określone wymagania. W sytuacji, w której numery te nie są ...

zaoferowane urządzenia (o ile można w ogóle uznać, że zostały zaoferowane ...

zatem od określonych przez siebie w SIWZ wymagań dotyczących sposobu opracowania ...

tych jednocześnie nie można usunąć w świetle treści obowiązujących przepisów. Wskazał ...

950/14. Braku określonych informacji w ofercie nie można w żaden sposób uzupełnić, ponieważ dokonywanie uzupełnień w ofercie jest wyłączone z mocy ...

X Ga 7/2010. Również w przypadku stosowania art. 87 ust ...

fakt, iż wyjaśnienia wykonawcy złożone w trybie art. 87 ust. 1 ...

nie mogą prowadzić do zmiany w treści oferty. Tym samym jeśli Zamawiający jest w stanie dokonać poprawienia omyłki na ...

jego stosowania, np. nieistotność zmiany w ofercie). W przypadku jednak, gdy z treści ...

danego wykonawcę zaoferowane, nie sposób w trybie art. 87 ust 1 ...

ustalać te fakty i następnie w trybie art. 87 ust 2 ...

z treścią SIWZ. Z dokumentacji przekazanej Odwołującemu przez Zamawiającego wynika, że ...

dokonał poprawienia braku ofercie wykonawcy w trybie art. 87 ust. 2 ...

jednak istnieje prawdopodobieństwo, że Zamawiający przekazał Odwołującemu dokumentację postępowania w sposób niekompletny, Odwołujący z ostrożności ...

zarzut ten może być cofnięty w przypadku stwierdzenia, że Zamawiający nie ...

o. ustaleń dotyczących treści oferty w tym zakresie i nie dokonywał poprawienia oferty tego wykonawcy w trybie art. 87 ust. 2 ...

3 (poz. K-10). Zgodnie w Wymaganiem zawartym w zał. 1b do SIWZ ...

oczekiwał, aby urządzenie było wyposażone w napęd optyczny: wbudowaną nagrywarkę DVD ...

Mini PC. Według informacji zawartych w dokumencie producenta HP QuickSpecs Overview ...

nagrywarki DVD SuperMulti. Co istotne, w modelu wyposażonym w tę obudowę nie ma możliwości zastosowania żadnego napędu optycznego, w tym m.in. wymaganego przez Zamawiającego DVD SuperMulti. W przywołanym dokumencie na str. 12 ...

ProDesk 600 G1 występującego w 3 rodzajach obudowy: DesktopMini (DM ...

oraz Tower (TWR). Wykaz ten w sposób niepozostawiający wątpliwości pokazuje, że ...

i wyłącznie dla urządzenia występującego w obudowie SFF lub TWR. Optical ...

znajduje się informacja o wbudowanych w urządzenie HP ProDesk 600 G ...

zatokach (bays) które umożliwiają umieszczenie w nich właśnie m.in. napędu ...

tzw. zatoka dla napędu optycznego w obudowie DM (DesktopMini) jest niedostępna ...

jako opcji jakiegokolwiek napędu optycznego (w tym wymaganego przez Zamawiającego DVD ...

HP ProDesk 600 G1 w obudowie DM (DesktopMini). Multimedia Devices ...

J19AA Z treści przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji postępowania wynika ...

Center do wyjaśnienia treści oferty w tym zakresie, jednakże wykonawca ten ...

do Zamawiającego, a Zamawiający nie przekazał ich treści Odwołującemu, Odwołujący podnosi ...

o. odpowiedział na wezwanie Zamawiającego w sposób tożsamy do odpowiedzi Outpost ...

że napęd optyczny będzie dostarczony w dodatkowym urządzeniu - klawiaturze. Tego rodzaju działanie jest dokonaniem zmiany w zakresie wymagań Zamawiającego, nie ulega ...

a nie klawiatury (również wchodzącej w skład zestawu komputerowego, ale jako ...

do SIWZ, zgodnie z którym w skład zestawu komputerowego typ 3 ...

poszczególnych komponentów zestawu został opisany w zał. nr 1 b do SIWZ. I tak w pierwszej kolejności zostały wymienione wymagania ...

2014 r. - pisząc, iż "Wykonawca w części II, V w pozycji K-10 Zestaw komputerowy ...

dodatkowym wyposażeniem zgodnym z SIWZ W oparciu o karty katalogowe przedmiotowego ...

produkt nie posiada napędu optycznego w postaci wbudowanej nagrywarki DVD SuperMulti ...

komputerowy napędu optycznego zawarty został w wykazach oraz opisach sprzętu i ...

o szczegółowe wyjaśnienie elementów oferty w podanym powyżej zakresie." Należy podkreślić ...

P/N i nazwą urządzenia w wezwaniu do złożenia wyjaśnień, który ...

Natomiast wykonawca - jeśli złożył wyjaśnienia w sposób tożsamy do wyjaśnień złożonych ...

przedmiotu zamówienia. Jeśli wykonawca odpowiedział w inny sposób, Odwołujący zastrzega możliwość ...

typ 1 (poz. SS-8). W zał. nr 1b do ...

jednoznacznie wskazuje na urządzenie wyposażone w procesor Intel Xeon 2650 v2. Według informacji zawartych w dokumencie producenta urządzenia IBM Redbooks ...

html70pen, urządzenie wyposażone w procesor Intel Xeon 2650 v ...

T 8677-3XU będącą w posiadaniu KUL. Nie jest zatem ...

z treścią powołanej specyfikacji technicznej (w zakładce Chassis Support - wspierane obudowy ...

dla pełnej kompatybilności wymaga zainstalowania w niej serwerów wyposażonych w procesory Intel Xeon o mocy ...

cieplnej nie większej niż 80W lub w procesory Intel Xeon o mocy cieplnej większej niż 80W, lecz wyposażonych w technologię Robust Thermal Profile. Digital ...

o.o. zaoferował serwer wyposażony w procesor Intel Xeon 2650 v ...

którego moc cieplna wynosi 95W. W związku z powyższym warunek o ...

procesora nie został spełniony, a w konsekwencji - serwer wyposażony w zaoferowany przez Digital-Center Sp ...

jest kompatybilny z obudową będącą w posiadaniu Zamawiającego. 4.) Oprogramowanie dla ...

cyfrowych (poz. 0-2). Zgodnie w wymaganiem zawartym w zał. 1b do SIWZ ...

długoterminowego przechowywania plików wzorcowych. Zamawiający w tymże załączniku w opisie minimalnych parametrów technicznych i ...

Wykonawca dostarczy taką samą ilość licencji oprogramowania rozszerzającego jego podstawową funkcjonalność ...

Wykonawca dostarczy taką samą ilość licencji oprogramowania rozszerzającego jego podstawową funkcjonalność ...

25 oferty) zaoferował rozwiązanie: DinGO w konfiguracji dLab w wersji 1 oraz DinGO w konfiguracji dLibra w wersji 5. Według informacji ze ...

dingo.psnc.pl/ rozwiązanie DinGO w konfiguracji dLibra w wersji 5 to element systemu ...

funkcjonalność Repozytorium obiektów cyfrowych; DinGO w konfiguracji dLab w wersji 1 to jest system ...

tego producenta występuje jako DinGo w konfiguracji dArceo w wersji 1. Brak jest jakiegokolwiek ...

tekstowe, graficzne oraz audiowizualne. Ponadto w ocenie Odwołującego, Zamawiający opisując, że ...

Wykonawca dostarczy taką samą ilość licencji oprogramowania rozszerzającego jego podstawową funkcjonalność ...

tego braku, ani usuwania go w jakikolwiek sposób, gdyby jednak Zamawiający ...

96 ust 3 Pzp (zaniechanie przekazania Odwołującemu dokumentacji postępowania) oraz art ...

ust. 2 pkt 3 Pzp w cz. V poprzez zaniechanie odrzucenia ...

nr 1e do SIWZ). W tym zakresie zarzut jest tożsamy z zarzutem opisanym w pkt 1 powyżej (dla cz ...

określającym wymagania dla przedmiotu zamówienia w cz. V jest zał. nr ...

komputerowy typ 3 (K-10). W tym zakresie zarzut jest tożsamy z zarzutem opisanym w pkt. 2 powyżej (dla cz ...

określającym wymagania dla przedmiotu zamówienia w cz. V jest załącznik nr ...

obiektów cyfrowych (poz. 0-2). W tym zakresie zarzut jest tożsamy z zarzutem opisanym w pkt. 4 powyżej (dla cz ...

określającym wymagania dla przedmiotu zamówienia w cz. V jest zał. nr ...

ust. 2 pkt 3 Pzp w cz. VI poprzez zaniechanie odrzucenia ...

nr 1f do SIWZ) W tym zakresie zarzut jest tożsamy z zarzutem opisanym w pkt. 1 powyżej (dla cz ...

określającym wymagania dla przedmiotu zamówienia w cz. V jest zał. nr ...

ust. 2 pkt 3 Pzp w cz. II, V i VI ...

o. - z tą różnicą, że w zakresie zarzutu nr 2 (poz ...

i brak napędu optycznego). Zamawiający przekazał Odwołującemu treść wyjaśnień wykonawcy, złożonych w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnienia ...

że napęd optyczny będzie dostarczony w dodatkowym urządzeniu - klawiaturze. Urządzenia sterujące ...

są integralną częścią jednostki centralnej. W zależności od producenta mogą stanowić ...

zawsze występują one jako urządzenia niezależne od jednostki centralnej. Outpost 24 ...

Poland Sp. z o.o. w dniu 14.10.2014 r ...

rodzaju działanie jest dokonaniem zmiany w zakresie wymagań Zamawiającego, nie ulega ...

wątpliwości, że klawiatura jest oznaczona w poz. K-10 jako urządzenie ...

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w OPZ miał być elementem jednostki ...

Odwołujący nie ma pewności, czy w wyniku wniesienia przez Outpost 24 ...

nie przywróci się do postępowania. W takim przypadku podniesienie przez Odwołującego ...

Odwołujący nie ma pewności, czy przekazana dokumentacja postępowania nie zawiera informacji ...

o dokonaniu przez Zamawiającego poprawienia w ofercie tego wykonawcy wskazanych braków ...

ust. 2 pkt 3 Pzp w cz. II poprzez zaniechanie odrzucenia ...

Center Sp. z o.o. w pkt. 1, 2 i 3 ...

uzasadnienie odrzucenia oferty tego wykonawcy w cz. II - z tą różnicą, że w zakresie zarzutu nr 2 (poz ...

i brak napędu optycznego) Zamawiający przekazał Odwołującemu treść wyjaśnień wykonawcy, złożonych w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnienia ...

że napęd optyczny będzie dostarczony w dodatkowym urządzeniu - klawiaturze. Jak wskazano ...

rodzaju działanie jest dokonaniem zmiany w zakresie wymagań Zamawiającego, nie ulega ...

wątpliwości, że klawiatura jest oznaczona w poz. K-10 jako urządzenie ...

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w OPZ miał być elementem jednostki ...

Podstawy do odrzucenia oferty wykonawcy w tym zakresie są tożsame do ...

Odwołujący nie ma pewności, czy przekazana dokumentacja postępowania nie zawiera informacji ...

o dokonaniu przez Zamawiającego poprawienia w ofercie tego wykonawcy wskazanych braków ...

2 pkt 3 Pzp. Zamawiający w dniu 12.11.2014 r ...

e-mailem) wraz kopią odwołania, w trybie art. 185 ust.1 ...

postępowania przetargowego do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. W dniu 14.11.2014 r ...

oddalenie odwołania. Kopia zgłoszenia została przekazana Zamawiającemu oraz Odwołującemu. Do otwarcia ...

KIO nie wniosło na piśmie, w trybie art. 186 ust. 1 ...

Przystępującego złożonych ustnie do protokołu w toku rozprawy, ustalił i zważył ...

Wykonawca wnoszący odwołanie posiadał interes w rozumieniu art. 179 ust. 1 ...

którego oferta zajęła drugą pozycje w rankingu złożonych ofert (Cena -100%) w cz. II, V i VI ...

uwagę odrzuconych ofert innych Wykonawców), w przypadku potwierdzenia się podnoszonych zarzutu ...

190 ust. 7 Pzp dopuścił w niniejszej sprawie dowody z: dokumentacji ...

przez Zamawiającego do akt sprawy w kopii potwierdzonej za zgodność z ...

i 1f do SIWZ w wersji ustalonej przez Zamawiającego w wyniku odpowiedzi na pytania i ...

07.11.2014 r., wezwania w trybie art. 26 ust.3 ...

z 07.10.2014 r. w trybie art. 87 ust. 1 ...

z 07.10.2014 r. w trybie art. 87 ust. 1 ...

z 07.10.2014 r. w trybie art. 87 ust. 1 ...

z 14.10.2014 r. w trybie art. 87 ust. 1 ...

z 14.10.2014 r. w trybie art. 87 ust. 1 ...

na odwołanie. Izba jako dowód w sprawie uznała także: wydruk korespondencji ...

oprogramowanie/ oraz wydruk publikacji dostępnej w bibliotece UJ dr pana Marcina ...

przez Przystępującego dotyczące oferty Odwołującego w zakresie zarzutu dotyczącego Part Number ...

protokołu. Odnosząc się do podniesionych w treści odwołania zarzutów stwierdzić należy ...

następujących ustaleń odnośnie przedmiotowego odwołania: W zakresie odwołania, Izba przywołuje stan faktyczny przywołany w odwołaniu oraz wynikający z odpowiedzi ...

Zamawiający dwukrotnie wzywał do wyjaśnień w trybie art. 87 ust.1 ...

DDP Sp. z o.o. w zakresie kwestii wynikającej z zarzutu ...

okoliczności na jakie wskazywał Odwołujący w odwołaniu. Zamawiający wzywał także w tym samym zakresie Przystępujący. Żadne ...

tytułu nie zostały jednak uzyskane. W wyniku trzeciego wniosku o wgląd ...

przedsiębiorstwa. Powyższy dokument został uzyskany w wyniku wezwania do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 ...

ustalenia i stan rzeczy ustalony w toku postępowania (art. 191 ust ...

art. 8 ust.3 Pzp w zw. z art. 24 ust ...

uznała zarzut za podlegający oddaleniu. W pierwszej kolejności, Izba potwierdza, że Zamawiający przekazał 07.11.2014 r. w wyniku wniosku z 03.11 ...

całą korespondencje prowadzoną z Wykonawcami, w tym także z Przystępującym, czyli ...

zostało owe porozumienie - pierwotnie zastrzeżone w ofercie - jest relewantna - gdyż powyższe porozumienie zostało złożone w wyniku uzupełnienia oferty. W konsekwencji zastrzeżenie miało miejsce przy ...

że udostępnienie ma charakter realny. W rezultacie Przystępujący niewątpliwie wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału ...

co stwierdził na rozprawie Przystępujący). W jednym z jego paragrafów znajduje ...

klauzula zobowiązującą strony do utrzymania w tajemnicy informacji o warunkach niniejszego ...

wyjątkiem jest Klient, czyli Zamawiający. W konsekwencji Izba nie widzi podstaw ...

częściowego udostępnienia treści tego porozumienia, w szczególności w części określającej zakres udostępnienia zasobów. Okoliczność, że w toku rozprawy Przystępujący de facto przyznał co znajduje się w jednym z jego fragmentów, nie zmienia stanowiska Izby w tym zakresie. Powyższa informacja jest ...

8, K-9, K-10). W ocenie Izby, analiza postanowień SIWZ ...

że uznanie słuszności stanowiska Odwołującego, w tym stanie faktycznym oraz przy ...

akcesoryjnych. Okoliczność, że Przystępujący podał w swojej ofercie podał jeden Part ...

Nadto, Izba wskazuje, że Zamawiający w formularzu (zał. nr 6 b ...

mogą działać na niekorzyść Wykonawców, w konsekwencji Zamawiający zasadnie uznał ofertę Przystępującego w tym zakresie za prawidłowa, biorąc ...

SIWZ". Izba wobec oddalenia zarzutu w tym zakresie, nie analizowała szczegółowo oferty Odwołującego, w kontekście złożonego przez Przystępującego zestawienia ...

miejsca żadna poprawa innej omyłki w trybie art. 87 ust. 2 ...

Pzp. Zaś, wezwanie do wyjaśnień w trybie art. 87 ust.1 ...

byłoby odrzucenie oferty. Zamawiający także w tym zakresie nie naruszył art ...

postanowienia SIWZ wezwanie do wyjaśnień w tym zakresie jest bezprzedmiotowe. Względem ...

wbudowanej nagrywarki DVD Super Multi. W ocenie Izby, analiza postanowień SIWZ ...

wbudowanej nagrywarki DVD Super Multi w ramach zestawu komputerowego typu 3 ...

K-10). Wbrew sugestiom Odwołującego w zał. nr 1 b do ...

ów napęd optyczny był wbudowany w obudowę. Sposób prezentacji wymogów w powyższym załączniku - na początku, nie ...

napędu optycznego mogło mieć miejsce w każde inne urządzenie wchodzące w skład zestawu komputerowego pod warunkiem ...

urządzeniu zewnętrznym względem zestawu komputerowego. W konsekwencji, Izba uznała, że zastosowane ...

bazujące na napędzi optycznym wbudowanym w klawiaturę zestawu komputerowego jest dopuszczalne ...

odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień w trybie art. 87 ust.1 ...

tytułu mogą względem niego wyniknąć. W takiej sytuacji Zamawiający jest zmuszony ...

oferty oraz wiedzy jaką dysponuje. W tym stanie faktycznym, Zamawiający tak ...

miejsca żadna poprawa innej omyłki w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. W konsekwencji Zamawiający nie naruszył w tym zakresie ani art. 89 ...

stoi na stanowisku, że Przystępujący w tym zakresie nie dokonał nieuprawnionego ...

uzupełnienia treści merytorycznej oferty, albowiem w formularzu ofertowym - zał. nr 6 ...

że Zamawiający dysponował stosowną podstawą w treści oferty, aby uznać uzyskane ...

przy okazji uzupełniania innych kwestii w trybie art. 26 ust.3 ...

typu 1 (poz. SS-8). W tym zakresie, Izba wskazuje, że ...

przewidują instytucji częściowego uwzględnienia odwołania. W tym wypadku, Izba odstąpiła jednakże ...

Przystępujący oświadczył, że nie będzie w tym zakresie składał sprzeciwu. Izba ...

braku możliwości składnia częściowych sprzeciwów w zakresie uwzględnienia takiego lub innego ...

Pzp), które nie wymaga dowodu. W tym zakresie, Izba wzięła pod uwagę kontekst złożonego oświadczenia w odniesieniu do uwzględnienia zarzutu dotyczącego ...

typu 1 (poz. SS-8). W konsekwencji, uwzględniając odwołanie w zakresie przedmiotowego zarzutu. W tym zakresie, Izba podnosi także ...

brak jest możliwości stosownego orzeczenia w zakresie kosztów stosownie do wyniku dla danej części w ramach jednego wyroku. Względem kwestii ...

Izba uznała zarzut za zasadny w niniejszym zakresie. W ocenie Izby, analiza postanowień SIWZ ...

do następujących wniosków. Zamawiający wymagał w zakresie oprogramowania dla repozytorium obiektów cyfrowych podania w ramach formularza ofertowego - zał. nr ...

PCSS", nazwę i wersję: "DINGO w konfiguracji dLab w wersji 1, DINGO w konfiguracji dLab w wersji 5". Zgodnie z zał ...

do SIWZ - Zamawiający sformułował wymagania w zakresie repozytorium obiektów cyfrowych, systemu ...

jak i Przystępującego niewątpliwie wynika, w ocenie Izby, że aby osiągnąć docelowy wymóg w zakresie długoterminowego przechowywania plików wzorcowych niezbędny jest także DINGO w wersji dArceo. Przystępujący w ramach swojej oferty nie zaoferował ...

tak jak wymagał tego Zamawiającego. W konsekwencji to postanowienia SIWZ i ...

co do wymiernej treści oferty w cz. II, nie zaś wtórne ...

które nie mają wiarygodnego przełożenia w treści oferty (brak jakiegokolwiek sformułowania ...

wskazującego, że zaoferowano także DINGO w wersji dArceo, np. odnoszącego się ...

przez Odwołującego), czy jest dodawana w ramach wdrożenia jest bez znaczenia. W ofercie nie ma jakiegokolwiek sformułowania, pozwalającego uwiarygodnić w oparciu o treść formularza ofertowego ...

wzorcowych. Izba także wskazuje, że w tej zasadniczej kwestii pisma producenta ...

oprogramowanie/ potwierdza konieczność zaoferowania oprogramowania w wersji dArceo. Biorąc pod uwagę ...

Izba uznała zarzut za zasadny w niniejszym zakresie, przywołując jednocześnie argumentacje ...

zarzut za niepotwierdzony, oddalając odwołanie w zakresie cz. VI. Powyższy zarzut ...

wycofany na rozprawie przez Odwołującego. W konsekwencji, Izba pozostawia niniejszy zarzut ...

powyższe, orzeczono jak na wstępie. W tym stanie rzeczy, Izba uwzględniła ...

2 Pzp oraz orzekła jak w sentencji na podstawie art. 192 ...

ust. 9 i 10 Pzp w zw. z § 3 pkt 1 ...

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania ...

od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich ...

o zasądzenie kosztów wynagrodzenia pełnomocnika w kwocie 3.600,00 zł ...

3 pkt 2 lit. b w/w rozporządzenia). Przewodniczący: ……………………………… ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 580 fragmentów

2015-05-18 » Uwzględnia odwołanie

2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant ...

Puchalski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 maja 2015 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 kwietnia 2015 r ...

ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EBUD ...

z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy w postępowaniu prowadzonym przez Kujawsko - Pomorskie ...

z o.o. z siedzibą w Toruniu przy udziale wykonawców wspólnie ...

o.o. wprowadzenie następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ...

z dyslokacją pacjentów i oddziałów; • w cz. II Rozdział 3 Warunki ...

brak zatwierdzenia dokumentacji przez Zamawiającego; • w cz. II Rozdział 3 Warunki ...

inżyniera" - wprowadzenie postanowień określających, iż prawo powierzenia wykonania polecenia Inżyniera podmiotowi ...

Inżyniera, z wyznaczeniem dodatkowego terminu; • w cz. II Rozdział 3 Warunki ...

Dokumentacji Projektowej przez Inżyniera Kontraktu; • w cz. II Rozdział 3 Warunki ...

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; • w cz. II Rozdział 3 Warunki ...

na temat umiejscowienia istniejących instalacji; • w cz. II Rozdział 3 Warunki ...

dopuszczających zmianę Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego w przypadku zmiany Harmonogramu udostępnienia pięter ...

realizacji Kontraktu z powodu zmian w Harmonogramie udostępnienia pięter i powierzchni ...

negatywnych konsekwencji po stronie Wykonawcy; • w cz. II Rozdział 3 Warunki ...

8.2 "Czas na ukończenie" w zw. z cz. II Rozdział ...

umownych z tytułu przekroczenia terminów w uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu ...

warunkujących użytkowanie każdego oddziału szpitalnego w przypadku, gdy opóźnienie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego; • w cz. II Rozdział 3 Warunki ...

zawieszenia" wprowadzenie postanowień przewidujących, iż w przypadku zawieszenia robót z przyczyn ...

stronie Zamawiającego Wykonawcy będzie przysługiwało prawo żądania przedłużenia terminu realizacji Kontraktu ...

kosztów związanych z zawieszeniem prac; • w cz. II Rozdział 3 Warunki ...

o stwierdzonej wadzie lub uszkodzeniu; • w cz. II Rozdział 3 Warunki ...

Płatności lub Końcowego Świadectwa Płatności; • w cz. II Rozdział 3 Warunki ...

o. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę ...

ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EBUD ...

z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy tytułem wpisu od odwołania ...

ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ERBUD ...

z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy kwotę 18 600 zł ...

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz ...

późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia ...

Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Toruniu. Przewodniczący ……………………………… Sygn. akt: KIO 897/15 UZASADNIENIE W dniu 30 kwietnia 2015 r ...

z o.o., z siedzibą w Toruniu (dalej "Zamawiający"): (i) zaniechaniu opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący; (ii) sformułowaniu wzoru umowy w sposób niejasny i sprzeczny z ...

na złożenie oferty i naruszeniu w ten sposób: 1. Art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 29 ust ...

i 3 ustawy Pzp oraz w związku z § 19 pkt 4 ...

z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy ...

nie jest zobowiązany do uwzględnienia w SIWZ: 1.1 dokumentacji projektowej ...

budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu w zakresie Odcinka 5, bez konieczności polegania w tym zakresie na danych, które ...

Zamawiającego terminami przetransportowania pacjentów, przebywających w czasie modernizacji na piętrach II ...

oszacowania ryzyka opóźnienia się Wykonawcy w dotrzymaniu terminu realizacji zamówienia, w związku z niemożnością kontynuowania modernizacji ...

nieudostępnienie przez Zamawiającego poszczególnych kondygnacji w zakładanym przez Wykonawcę terminie; 2 ...

7 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 36 ust ...

i art. 353¹ kodeksu cywilnego w związku z art. 14 i ...

brak informacji, jaka dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego, a jaką ...

Wykonawca jest obowiązany sam sporządzić, w oparciu o dokumenty przekazane przez Zamawiającego, a także brak ...

składających się na Dokumentację Projektową, w przypadku wystąpienia wewnętrznych sprzeczności w tej dokumentacji; 2.2 cz ...

faktycznych i poprawnych ilości robót w przedmiarze, które pozwoliłyby Wykonawcy na ...

Zamawiającemu dopuszczania się dowolnego opóźnienia w zatwierdzaniu dokumentacji oraz zaniechanie wskazania ...

powoduje, że decyzja Zamawiającego będzie w zakresie nie zatwierdzania lub zatwierdzenia ...

dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe; 2.7 cz. II ...

trzeciemu, bez zachowania procedury przewidzianej w art. 636 kodeksu cywilnego; 2 ...

kosztami zmian Dokumentacji Projektowej również w przypadku konieczności ich wprowadzenia, z ...

przez Wykonawcę wady, błędy itp. w dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji; 2 ...

wykonawcy" wzoru umowy - zaniechanie wskazania w jakiej ilości Wykonawca zobowiązany jest przekazać Dokumentację Projektową, oraz w jakim czasie Dokumentacja Projektowa będzie ...

6 wzoru umowy - wskazanie, że w przypadku zaniechania przedstawienia przez Wykonawcę ...

należnego wynagrodzenia, a nie jedynie w części, w jakiej Wykonawca nie przedstawił żądanych ...

możliwość nałożenia kary umownej wyłącznie w przypadku niespełnienia lub nienależytego spełnienia ...

f) wzoru umowy - zaniechanie określenia, w jakim terminie Inżynier zobowiązany jest ...

umowy - zaniechanie zobowiązania się do przekazania kompletnej dokumentacji, wskazującej na umiejscowienie ...

weryfikacji działań osób trzecich (podwykonawcy) w zakresie ich polityk tyczących się ...

na Wykonawcę wyłącznego ryzyka opóźnień w realizacji robót, spowodowanych opieszałością organów ...

decyzji administracyjnych i uzgodnień, również w przypadku konieczności wystąpienia o zgodę ...

na wady, błędy itp. dokumentacji, przekazanej przez Zamawiającego; 2.21 cz ...

na Wykonawcę wyłącznego ryzyka opóźnień w realizacji robót, spowodowanych arbitralną decyzją ...

za zwłokę") oraz treści klauzuli w sposób, który nakłada na Wykonawcę ...

działania i zaniechania osób trzecich (w tym również Zamawiającego), które powodują ...

Wykonawcę o wadach lub uszkodzeniach w "odpowiednim" terminie, podczas gdy informacja ta winna być przekazana "bezzwłocznie"; 2.25 cz. II ...

do usuwania wad lub usterek w robotach "ujawnionych" przed upływem Okresu ...

zapłaty kary umownej za opóźnienie w usuwaniu wad lub usterek, zamiast ...

Szczególne Kontraktu, klauzula 13.1. "Prawo do Zmian" ust. 2 pkt ...

Ukończenie od okresu wstrzymania Robót, w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do ...

Szczególne Kontraktu, klauzula 13.1. "Prawo do Zmian" ust. 2 pkt ...

u podstaw konieczności dokonania zmiany w Dokumentacji Projektowej, uzależnienie możliwości zmiany ...

Ukończenie od okresu wstrzymania Robót, w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do ...

Szczególne Kontraktu, klauzula 13.1. "Prawo do Zmian" ust. 2 pkt ...

Szczególne Kontraktu, klauzula 13.1. "Prawo do Zmian" ust. 2 pkt ...

Zamawiającego do odstąpienia od Kontraktu w terminie 60 dni od dnia ...

z uwagi na wystąpienie niesprecyzowanych w Kontrakcie przyczyn "niezawinionych przez Zamawiającego ...

Zamawiającego do odstąpienia od Kontraktu w przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty ...

Wykonawcy możliwości odstąpienia od Kontrakty, w sytuacji wystąpienie przyczyn, o których mowa w klauzuli 17.3, zastępując to uprawnienie prawem Zamawiającego do wprowadzenia zmian do ...

związanych z wystąpieniem przyczyn wskazanych w ww. klauzuli; 2.36 cz ...

1. "Roszczenia Wykonawcy" wzoru umowy - w jednej zmianie warunków Kontraktu Zamawiający ...

do klauzuli 20.1., zaś w następnej zmianie warunków Kontraktu Zamawiający ...

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości oraz o nakazanie Zamawiającemu ...

i) dokonania modyfikacji treści SIWZ w sposób wskazany w uzasadnieniu odwołania, a następnie niezwłocznego przekazania wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, dokonanej zmiany SIWZ, oraz ...

zmiany Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz treści SIWZ w zakresie terminu składania ofert. Odwołujący ...

infrastrukturą podziemną i drogową określonych w Dokumentacji Projektowej łącznie jako "Przebudowa ...

Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu" zlokalizowana w Toruniu przy ul. Św. Józefa ...

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z ...

ogłoszenia 2014/S 189-332994. W dniu 11 października 2014 r ...

345719), a następnie dwukrotnie sprostowane - w dniu 25 października 2014r ...

2014/S 206-363979) oraz w dniu 01 listopada 2014r ...

oraz zaniechaniu zarzucanych mu czynności w dniu 21 kwietnia 2015 r., tj. wraz z przekazaniem Odwołującemu drogą e-mailową zaproszenia ...

istotnych warunków zamówienia (dalej: "SIWZ"). W uzasadnieniu podniesionych zarzutów Odwołujący wskazał ...

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Odwołujący wskazał, że w treści Ogłoszenia o zamówieniu - opisu ...

jako wykonanie robót budowlanych. Zaś w treści SIWZ Zamawiający poszerzył przedmiot ...

lI - V głównego budynku szpitala w trybie "zaprojektuj i wybuduj", dokonując stosownych zmian również w kodach CPV. Jednakże, w ocenie Odwołującego, Zamawiający nie przekazał kompletnego, wyczerpującego i spójnego PFU ...

mają być zrealizowane przez Wykonawcę w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Zgodnie ...

niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności: (...) g) inwentaryzację lub dokumentację ...

rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i ...

wycenę prac projektowych i budowlanych. W ocenie Odwołującego na chwilę obecną ...

robót podczas wizji, wymiarowanie robót w oparciu o wizję, typowanie robót opisanych zbyt ogólnie - zmiany w instalacjach itd.). W ocenie Odwołującego takie sformułowanie opisu ...

sporządzenie oferty, przez wszystkich Wykonawców w sposób tożsamy (równy). Wobec powyższego ...

budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu w zakresie Odcinka 5, bez konieczności polegania w tym zakresie na danych, które ...

niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności: (...) i) dodatkowe wytyczne inwestorskie ...

Zamawiającego harmonogramu modernizacji poszczególnych pięter. W ocenie Odwołującego na chwilę obecną ...

ponieważ Wykonawcy nie mają wiedzy, w jakich terminach Zamawiający zamierza udostępniać ...

uwagi zaś na fakt, że w czasie modernizacji na piętrach ll ...

oszacowania ryzyka opóźnienia się Wykonawcy w dotrzymaniu terminu realizacji zamówienia, w związku z niemożnością kontynuowania modernizacji ...

nieudostępnienie przez Zamawiającego poszczególnych kondygnacji w zakładanym przez Wykonawcę terminie. Takie sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia, w ocenie Odwołującego, nie stanowi opisu ...

sporządzenie oferty, przez wszystkich Wykonawców w sposób tożsamy (równy). Wobec powyższego ...

który pozwoli Wykonawcom na uwzględnienie w cenie ofertowej ewentualnego ryzyka opóźnienia ...

ustawy Pzp, Zamawiający winien zawrzeć w SIWZ istotne postanowienia umowy lub wzór umowy. Zamawiający zawarł w SIWZ wzór umowy, który jednak ...

z bezwzględnie obowiązującymi normami, zawartymi w art. 353¹ kodeksu cywilnego. Powołany ...

kwestionowanych postanowień wzoru umowy jest w rażący sposób sprzeczny z zasadami ...

uwagi na nierówne rozłożenie ryzyk, praw i obowiązków pomiędzy stronami - albo ...

konwalidowania wadliwych postanowień wzoru umowy. W odniesieniu do postanowienia, zawartego w cz. II Rozdział 3 Warunki ...

budynku głównego szpitala) realizowana jest w formule "zaprojektuj i wybuduj", definicja ...

jest informacji, jaka dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego, a jaką ...

Wykonawca jest obowiązany sam sporządzić, w oparciu o dokumenty przekazane przez Zamawiającego. Ponadto, z uwagi ...

Projektową, zgodnie z doświadczeniem Odwołującego, w dokumentacji tej mogą pojawić się sprzeczności. W ocenie Odwołującego w celu uniknięcia niejasności, co do ...

a) zamkniętego katalogu dokumentów, które przekaże Wykonawcy Zamawiający oraz poprzez wskazanie ...

które zobowiązany jest sporządzić Wykonawca, w oparciu o dokumenty przekazane przez Zamawiającego, oraz (b) hierarchii ...

Dokumentację Projektową (zadanie nr 3). W postanowieniu zawartym w cz. II Rozdział 3 Warunki ...

ilości, które mogą być umieszczone w jakimkolwiek miejscu przedmiaru robót są ...

realizacji wymaga się od Wykonawcy". W myśl tego postanowienia, na etapie ...

przedmiar robót jako wiążący dokument w zakresie ilości robot. Tymczasem, wynagrodzenie ...

dla Wykonawców, Wykonawcy nie są w stanie poznać, jaki jest przedmiot ...

jakiekolwiek ilości które są umieszczone w jakimkolwiek miejscu przedmiaru robót są ...

od Wykonawcy" (żądanie nr 4). W postanowieniu zawartym w cz. II Rozdział 3 Warunki ...

pojęciem "Inżynier Kontraktu". Inżynier działa w granicach określonych niniejszym Kontraktem oraz umową zawartą z Zamawiającym." W ocenie Odwołującego Zamawiający nie wskazuje ...

treść przedmiotowej umowy powinna być przekazana Wykonawcy, tak aby był w stanie uwzględnić tę treść podczas ...

następującego brzmienia: Inżynier“ (...) Inżynier działa w granicach określonych niniejszym Kontraktem oraz ...

pomiędzy Inżynierem a Zamawiającym zostanie przekazana przez Zamawiającego Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia ...

podpisania Kontraktu" (żądanie nr 5). W postanowieniu zawartym w cz. II Rozdział 3 Warunki ...

wzoru umowy, Zamawiający precyzuje, że "W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentów, Wykonawca ...

do żadnych roszczeń względem Zamawiającego". W ocenie Odwołującego, w postanowieniu tym Zamawiający gwarantuje sobie możliwość zatwierdzania dokumentacji w dowolnie wybranym przez siebie terminie ...

będzie uprawniony do żadnych roszczeń w przypadku nie przedstawiania swojego akceptu ...

potencjalne podstawy odmowy zatwierdzenia dokumentów. W konsekwencji, decyzja Zamawiającego w zakresie czasu, w którym podejmie decyzje odnośnie przekazanych przez Wykonawcę dokumentów, a także w zakresie nie zatwierdzania lub zatwierdzenia ...

nadanie jej następującego brzmienia: "Zamawiający przekaże Wykonawcy swoją decyzję w zakresie przedstawionych do zatwierdzenia dokumentów bezzwłocznie. W przypadku uzasadnionego merytorycznie niezatwierdzenia takich ...

żadnych roszczeń względem Zamawiającego" (żądanie W cz. II Rozdział 3 Warunki ...

żąda: "Wykonawca zapewni udzielenie Zamawiającemu, w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, bezterminowej, nieodwołalnej, przenoszalnej, niewyłącznej licencji do oprogramowania w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Robót ...

brzmienia: "Wykonawca zapewni udzielenie Zamawiającemu, w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, bezterminowej; nieodwołalnej, przenoszonej, niewyłącznej licencji do następującego oprogramowania: [....do uzupełnienia ...

Zamawiającego, zgodnie z Jego potrzebami...], w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Robót (...)" (żądanie nr 7). W cz. II Rozdział 3 Warunki ...

oświadczeń na temat wykonywanych robót w ramach Kontraktu bez uprzedniej zgody ...

ani ujawniał żadnych szczegółów robót w żadnym periodyku zawodowym czy technicznym ...

indziej, bez uprzedniej zgody Zamawiającego". W ocenie Odwołującego nakaz powstrzymywania się ...

dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Przepisy te stanowią bowiem ...

sektora finansów publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku są obowiązane ...

z zasadą wolności słowa i prawem do krytyki, może udzielać informacji ...

udzielenia informacji prasie, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. Ponadto Odwołujący wskazał, że w cytowanej klauzuli Zamawiający nakłada na ...

wpływu na podmioty od siebie niezależne. Wobec powyższego, Odwołujący wniósł o ...

1.12. (żądanie nr 8). W cz. II Rozdział 3 Warunki ...

wzoru umowy, Zamawiający określa, że niezależnie od obowiązku uzyskania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera zdarzył się wypadek ...

z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w opinii inżyniera, może być konieczna ...

takiego polecenia Inżyniera". Powyższe oznacza w ocenie Odwołującego, że jeżeli zdarzy ...

poprzez nadanie jej następującego brzmienia: "niezależnie od obowiązku uzyskania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera zdarzył się wypadek ...

wykonać każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna ...

z tego tytułu szkodę. Jednocześnie w przypadku, gdy z wykonania polecenia ...

koszty lub dojdzie do opóźnienia w wykonaniu Kontraktu, Wykonawca uprawniony będzie do roszczenia w stosunku do Zamawiającego o zwrot ...

na Ukończenie" (żądanie nr 9). W cz. II Rozdział 3 Warunki ...

wzoru umowy, Zamawiający zastrzegł, że "[w] razie nie wykonania polecenia Inżyniera przez Wykonawcę Zamawiający może w szczególności powierzyć wykonanie polecenia podmiotowi ...

jest do wprowadzenia wykonawcy zastępczego. W ocenie Odwołującego niniejsza klauzula jest ...

poprzez nadanie jej następującego brzmienia: "[w] razie nie wykonania polecenia Inżyniera przez Wykonawcę Zamawiający może w szczególności powierzyć wykonanie polecenia podmiotowi ...

Wykonawcy do wykonania tego polecenia w wyznaczonym przez siebie terminie, który ...

dni robocze." (zadanie nr 10). W cz. II Rozdział 3 Warunki ...

pominięciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach, jaką ...

przyjętych przez Wykonawcę i uzyska w tym zakresie zatwierdzenie Projektanta, Inżyniera i Zamawiającego". W ocenie Odwołującego postanowienie to obarcza ...

Wykonawcę kosztami zmian Dokumentacji Projektowej w każdym możliwym przypadku, również i w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia zmian ...

przez Wykonawcę wady, błędy itp. w dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji. Przerzucanie ...

pominięciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach, jaką ...

przyjętych przez Wykonawcę i uzyska w tym zakresie zatwierdzenie Projektanta, Inżyniera ...

jego zlecenie" (żądanie nr 11). W cz. II Rozdział 3 Warunki ...

iż "[d]dokumentacja projektowo wykonana w związku z Kontraktem przez Wykonawcę ...

dopóki dokumentacja ta nie zostanie przekazana Inżynierowi w stosownej ilości oraz nie zostanie ...

ustęp ten nie reguluje jednak, w jakiej ilości Wykonawca zobowiązany jest przekazać Dokumentację Projektową, oraz w jakim czasie Dokumentacja Projektowa zostanie ...

następującego brzmienia: "[dokumentacja projektowa wykonana w związku z Kontraktem przez Wykonawcę ...

będzie podlegała zatwierdzeniu przez Inżyniera w terminie trzech (3) dni roboczych ...

dopóki dokumentacja ta nie zostanie przekazana Inżynierowi w stosownej ilości, tj. w dwóch egzemplarzach, oraz nie zostanie ...

niego zatwierdzona (żądanie nr 12). W cz. II Rozdział 3 Warunki ...

Roboty objęte wystawionym Świadectwem Płatności. W ocenie Odwołującego regulacja ta jest ...

należnego wynagrodzenia, a nie jedynie w części, w jakiej Wykonawca nie przedstawił żądanych ...

poprzez nadanie jej następującego brzmienia: ,,[w] przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę ...

Roboty objęte wystawionym Świadectwem Płatności w części, w jakiej Wykonawca nie przedstawił odpowiednich ...

poświadczeń zapłaty" (żądanie nr 13) W cz. II Rozdział 3 Warunki ...

wzoru umowy, Zamawiający wskazuje, że "[w] przypadku nie zgłoszenia Zamawiającemu podwykonawcy ...

dalszego podwykonawcę) zostanie nałożona kara w wysokości 100000 zł za każde ...

zgłoszenia tych podmiotów trzecich Zamawiającemu. W ocenie Odwołującego taki warunek jest ...

poprzez nadanie jej następującego brzmienia: "W przypadku nie zgłoszenia Zamawiającemu podwykonawcy ...

na Wykonawcę zostanie nałożona kara w wysokości 20 000 zł za ...

naruszenie (brutto) (zadanie nr 14). W cz. II Rozdział 3 Warunki ...

wzoru umowy, Zamawiający wskazuje, że "[w] przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego ...

podwykonawcom Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 10 % wynagrodzenia należnego i ...

karę umowną można ustanowić wyłącznie w przypadku niespełnienia lub nienależytego spełnienia ...

4.4. (żądanie nr 15). W cz. II Rozdział 3 Warunki ...

wskazał, że Zamawiający nie określił, w jakim terminie Inżynier zobowiązany jest ...

wyrazi swój akcept lub uwagi w terminie trzech (2) dni roboczych" (zadanie nr 16). W cz. II Rozdział 3 Warunki ...

Wobec powyższego, Odwołujący wniósł o w przywrócenie wykreślonego pkt (b) klauzuli ...

4.12. (żądanie nr 17). W cz. II Rozdział 3 Warunki ...

uszkodzić istniejące instalacje. Tym samym, w ocenie Odwołującego, Zamawiający w sposób jednoznaczny uchyla się od obowiązku przekazania Wykonawcom kompletnej dokumentacji, wskazującej na ...

nakazuje Zamawiającemu opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Wobec ...

Wykonawca zaznajomi się z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego, zawierającą informacje na ...

istniejące instalacje" (żądanie nr 18). W cz. II Rozdział 3 Warunki ...

Wykonawcę lub jego Podwykonawców" Jednakże, w ocenie Odwołującego, nałożenie na Wykonawcę ...

weryfikacji działań osób trzecich (podwykonawców) w zakresie ich polityk tyczących się ...

opłacania pracowników, jest warunkiem sprzecznym w prawem i zasadami współżycia społecznego. Wykonawca ...

przez Wykonawcę" (żądanie nr 19). W cz. II Rozdział 3 Warunki ...

na Wykonawcę następujący obowiązek: "uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ...

koniecznych decyzji administracyjnych i uzgodnień, w tym ewentualnie pozwolenia na budowę ...

lub zmiany pozwolenia na budowę w zakresie robót objętych Dokumentacją Projektową ...

użytkowanie obiektów przez Użytkownika". Jednakże, w ocenie Odwołującego, Zamawiający nie wskazuje ...

na Wykonawcę wyłącznego ryzyka opóźnień w realizacji robót, spowodowanych opieszałością organów ...

decyzji administracyjnych i uzgodnień, również w przypadku konieczności wystąpienia o zgodę ...

na wady, błędy itp. dokumentacji, przekazanej przez Zamawiającego, jest sprzeczne z ...

nadanie jej następującego brzmienia: "uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ...

koniecznych decyzji administracyjnych i uzgodnień, w tym ewentualnie pozwolenia na budowę ...

lub zmiany pozwolenia na budowę w zakresie robót objętych Dokumentacją Projektową ...

stronie Zamawiającego" (żądanie nr 19). W cz. II Rozdział 3 Warunki ...

Harmonogramu stosownie do bieżących okoliczności w tym zmieniających się potrzeb Szpitala ...

aktualizację Harmonogramu na każde wezwanie w terminie 7 dni od takiego ...

niż 30 dni, a także w innych przypadkach, na żądanie Inżyniera". W ocenie Odwołującego postanowienie to jest ...

na Wykonawcę wyłączne ryzyko opóźnień w realizacji robót, spowodowanych arbitralną decyzją ...

uwagi na zmianę bieżących okoliczności, w tym zmieniających się potrzeb Szpitala ...

30 dni" (żądanie nr 20). W cz. II Rozdział 3 Warunki ...

za zwłokę") oraz treści klauzuli w sposób, który nakłada na Wykonawcę ...

działaniami lub zaniechaniami osób trzecich (w tym również Zamawiającego). W ocenie Odwołującego Zamawiający przewiduje penalizację opóźnienia Wykonawcy w uzyskiwaniu decyzji o pozwoleniu na ...

obciąża Wykonawcę ryzykiem za zwłokę w uzyskiwaniu ww. dokumentów. Przerzucanie niemalże ...

drugie: "Kara może być zastosowana w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę Czasu ...

Robót, których ukończenie jest wskazane w Ramowym Harmonogramie Realizacji Kontraktu. Szczególnie ...

podlegały karom umownym przekroczenia terminów, w razie zwłoki w uzyskiwaniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu ...

powstania zaburzeń ciągłości pracy Szpitala w jego newralgicznych miejscach" (żądanie nr 21). W cz. II Rozdział 3 Warunki ...

umowy Zamawiający wykreślił pkt (b). W ocenie Odwołującego wykreślenie tego punktu ...

zawieszenie zostało spowodowane przez Zamawiającego. W ocenie Odwołującego postanowienia, które obarczają ...

Wobec powyższego, Odwołujący wniósł o w przywrócenie wykreślonego pkt (b) klauzuli ...

8.9. (żądanie nr 22). W cz. II Rozdział 3 Warunki ...

tym odpowiednio powiadomiony przez Inżyniera. W ocenie Odwołującego w powyższym postanowieniu brakuje obowiązku niezwłocznego ...

wiedzy jest dla Wykonawcy nieodzowny w pilnym terminie, z uwagi na ...

przez Inżyniera" (żądanie nr 23). W cz. II Rozdział 3 Warunki ...

nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed upływem Okresu Zgłaszania Wad, w terminie ustalonym w powiadomieniu Zamawiającego (lub w jego imieniu), o którym mowa w punkcie (b) klauzuli 11.1 ...

Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w związku z tym uchybieniem na zasadach określonych w klauzuli 8.7 [Kary umowne za opóźnienie] i w sumach podanych w Załączniku do Oferty". W ocenie Odwołującego tak sformułowane postanowienie ...

do usunięcia wad lub usterek w zgłoszonych w tym właśnie okresie, a nie ...

o tyle Wykonawca nie jest w stanie zweryfikować, czy dana wada powstała w czasie trwania ww. okresu czy ...

nie usunie wad lub usterek w Robotach wskazanych Wykonawcy przed upływem Okresu Zgłaszania Wad, w terminie ustalonym w powiadomieniu Zamawiającego (lub w jego imieniu), o którym mowa w punkcie (b) klauzuli 11.1 ...

Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w związku z tym uchybieniem na zasadach określonych w klauzuli 8.7 [Kary za zwłokę] / w sumach podanych w Załączniku do Oferty" (żądanie nr 25). W cz. II Rozdział 3 Warunki ...

Szczególne Kontraktu, klauzula 13.1. "Prawo do Zmian" ust. 2 pkt ...

Zamawiający wprowadził "możliwość wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej w zakresie uzasadnionym zmianą przepisów, zmiany wynagrodzenia w przypadku poniesienia w związku z tym dodatkowych wydatków ...

na Ukończenie, zawieszenia Robót. Zatem, w ocenie Odwołującego, Zamawiający uzależnił możliwość ...

następującego brzmienia: "możliwość wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej w zakresie uzasadnionym zmianą przepisów, zmiany wynagrodzenia w przypadku poniesienia w związku z tym dodatkowych wydatków ...

ich wdrażaniem" (żądanie nr 26). W cz. II Rozdział 3 Warunki ...

Szczególne Kontraktu, klauzula 13.1. "Prawo do Zmian" ust. 2 pkt ...

jeżeli zaistniała "konieczność dokonania zmian w Dokumentacji Projektowej (wprowadzenia uzupełnień, rozwiązań zamiennych) w przypadku błędów projektowych, których wystąpienie ...

oszczędności', dopuszcza się zmiany wynagrodzenia w przypadku poniesienia w związku z tym dodatkowych wydatków ...

maksymalnie o okres zawieszenia Robót". W ocenie Odwołującego tak sformułowane postanowienie ...

bezzasadnie zawęża możliwość wprowadzania zmian w Dokumentacji projektowej wyłącznie do "błędów ...

koniecznością wprowadzenia tych zmian. Ponadto, w ocenie Odwołującego, postanowienie to zawęża ...

na Ukończenie wyłącznie do sytuacji, w której wstrzymanie Robót następuje z ...

następującego brzmienia: "konieczności dokonania zmian w Dokumentacji Projektowej (wprowadzenia uzupełnień, rozwiązań zamiennych} w szczególności w przypadku błędów projektowych, których wystąpienie ...

oszczędności dopuszcza się zmiany wynagrodzenia w przypadku poniesienia w związku z tym dodatkowych wydatków ...

Ukończenie, jeżeli konieczność dokonania zmian w Dokumentacji Projektowej będzie rzutować na ...

ich wdrażaniem" (żądanie nr 21). W cz. II Rozdział 3 Warunki ...

Szczególne Kontraktu, klauzula 13.1. "Prawo do Zmian" ust. 2 pkt ...

wzoru umowy Zamawiający wskazuje, iż "w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych ...

przedłużenie Czasu na Ukończenie maksymalnie w którym realizacja określonego rodzaju Robót ...

i przez który zakończenie Robót w Czasie na Ukończenie było niemożliwe, a także w przypadku konieczności poniesienia dodatkowych wydatków ...

oszczędności, dopuszcza się zmiany wynagrodzenia w przypadku poniesienia w związku z tym dodatkowych wydatków ...

wydatków/oszczędności potwierdzonych przez Inżyniera". W ocenie Odwołującego Zamawiający uzależnia możliwości ...

lub istotnie utrudniają" realizację Robót. W ocenie Odwołującego taka regulacja jest ...

możliwość zmiany Czasu na Ukończenie w sytuacji, gdy roboty dodatkowe lub ...

nie uniemożliwiają lub nie utrudniają w istotny sposób realizacji Robót, lecz ...

poprzez nadanie jej następującego brzmienia: "w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych ...

wykonania tych robót, a także w przypadku konieczności poniesienia dodatkowych wydatków ...

oszczędności, dopuszcza się zmiany wynagrodzenia w przypadku poniesienia w związku z tym dodatkowych wydatków ...

przez inżyniera" (żądanie nr 28). W cz. II Rozdział 3 Warunki ...

Szczególne Kontraktu, klauzula 13.1. "Prawo do Zmian" ust. 2pkt ...

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: "zmniejszenie zakresu realizowanych Robót /prac w ramach Kontraktu przewiduje się obniżenie ...

robót zaniechanych, ustaloną przez Inżyniera". W postanowieniu tym Zamawiający nie wskazał jednak, w jaki sposób Inżynier ustali wartość ...

którą pomniejszone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy. W ocenie Odwołującego to zaniechanie określenia ...

zmniejszenie zakresu realizowanych Robót / prac w ramach Kontraktu przewiduje się obniżenie ...

faktyczną wartość tych Robót, opublikowaną w KNR- ach w dniu przekazania Wykonawcom zaproszenia do składania ofert, a w przypadku kwestionowania przez Wykonawcę wartości ...

5%f (żądanie nr 29). W cz. II Rozdział 3 Warunki ...

umowy, Zamawiający reguluje kwestie płatności w następujący sposób: "kwotę potwierdzoną w Przejściowym Świadectwie Płatności lub Końcowym Świadectwie Płatności w ciągu 30 dni od dnia ...

wystawionej faktury VAT na wskazany w niej rachunek bankowy Wykonawcy. Wykonawca ...

Świadectwa Płatności wystawionego przez Inżyniera. W ocenie Odwołującego postanowienie to nie ...

jej następującego brzmienia: "kwotę potwierdzoną w Przejściowym Świadectwie Płatności lub Końcowym Świadectwie Płatności w ciągu 30 dni od dnia ...

wystawionej faktury VAT na wskazany w niej rachunek bankowy Wykonawcy. Wykonawca ...

przez Inżyniera" (żądanie nr 30). W cz. II Rozdział 3 Warunki ...

pierwsze wzoru umowy, Zamawiający zastrzega, w odniesieniu do przyczyn wymienionych w tym punkcie, że "[w] każdym z takich przypadków lub ...

Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 60 dni od dnia ...

usunąć Wykonawcę z Terenu Budowy". W ocenie Odwołującego uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od Kontraktu w terminie 60 dni od dnia ...

sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. W obecnym brzmieniu, odstąpienie może bowiem ...

na długo po zaprzestaniu uchybień w realizacji Kontraktu, w okresie gdy jest on już prawidłowo realizowany. W ocenie Odwołującego regulacja ta powoduje ...

jako pretekstu do usunięcia Wykonawcy w okresie późniejszym. Wobec powyższego, Odwołujący ...

poprzez nadanie jej następującego brzmienia: ,,[w] każdym z takich przypadków lub ...

Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 14 od dnia dowiedzenia ...

Terenu Budowy" (żądanie nr 31). W cz. II Rozdział 3 Warunki ...

Zamawiający zastrzega, że "Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w stosunku do niewykonanej części Umowy (nierozpoczętych Odcinków), w terminie 14 dni przed zakończeniem ...

dalsza realizacja inwestycji będzie nieuzasadniona". W ocenie Odwołującego Uprawnienie Zamawiającego do ...

z uwagi na wystąpienie niesprecyzowanych w Kontrakcie przyczyn "niezawinionych przez Zamawiającego ...

jest bowiem uznaniowe i stojące w sprzeczności z zasadą pacta sunt ...

jej następującego brzmienia: "Zamawiający ma prawo odstąpienia od Kontraktu w stosunku do niewykonanej części Kontraktu ...

jeżeli dalsza realizacja inwestycji będzie w sposób obiektywny niezasadna, oraz jeżeli ...

Wykonawcę o odstąpieniu od Kontraktu w terminie 14 dni od dnia ...

powzięcia informacji lub od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności ...

realizacji inwestycji" (żądanie nr 32). W cz. II Rozdział 3 Warunki ...

uprawnienie do odstąpienia od Kontraktu w przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty ...

wprowadzenie możliwości odstąpienia od umowy w przypadku dwukrotnego, bezpośredniego uiszczenie przez ...

nagminnym i rażącym naruszeniom Kontraktu w zakresie zapłaty na rzecz podwykonawców ...

dalszego Podwykonawcy" (żądanie nr 33). W cz. II Rozdział 3 Warunki ...

wzoru umowy, Zamawiający wskazał, że ,,[w przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w KI. 17.3, o ile ...

Wykonawcy możliwości odstąpienia od Kontraktu, w sytuacji wystąpienie przyczyn, o których mowa w klauzuli 17.3. Uprawnienie to ...

związanych z wystąpieniem przyczyn wskazanych w ww. klauzuli. W ocenie Odwołującego takie jednostronnie korzystne ...

pozwalające odstąpić Zamawiającemu od umowy w każdym czasie i bez ważnych ...

Wykonawcy do odstąpienia od Kontraktu w sytuacji wystąpienia siły wyższej, wojny ...

poprzez nadanie jej brzmienia zgodnego w treścią odnośnego projektu umowy FIDIC ...

FIDIC czerwony), (żądanie nr 33). W cz. II Rozdział 3 Warunki ...

Roszczenia Wykonawcy'" wzoru umowy, Zamawiający w jednej zmianie warunków Kontraktu wprowadza ...

do klauzuli 20.1., zaś w następnej zmianie warunków Kontraktu Zamawiający ...

Powyższe zmiany stoją względem siebie w sprzeczności. Wobec powyższego, Odwołujący wniósł ...

Wykonawcy nie mogą składać oferty w oparciu wyłącznie o dokumenty składające ...

co następuje: Izba postanowiła dopuścić w poczet materiału dowodowego SIWZ na ...

kwestionowane przez Odwołującego SIWZ zawarte w treści odwołania odpowiadają zapisom w SIWZ. Izba ustaliła, że na skutek przekazania w dniu 4 maja 2015 r ...

Zamawiającego wezwania do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym wraz z kopią ...

DE France. Wobec dokonania zgłoszenia w formie pisemnej, z zachowaniem 3-dniowego terminu oraz wymogu przekazania kopii zgłoszenia stronom postępowania (zgodnie ...

którego nie zgłoszono również opozycji. W dniu 14 maja 2015 r ...

zarzutów. Izba zważyła co następuje: W pierwszej kolejności Izba ustaliła, że ...

z przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania w trybie art. 189 ust. 1 ...

posiada interes we wniesieniu odwołania w rozumieniu art. 179 ust. 1 Pzp. Izba stwierdziła, że w odwołaniach od treści SIWZ wykonawca ...

dostęp do zamówienia. Tym samym w ocenie Izby wystarczająca jest dla ...

zamawiającego do opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za ...

dokładnie, aby każdy wykonawca był w stanie zidentyfikować czego zamawiający oczekuje ...

jest podjęcie wszelkich możliwych środków w celu wyeliminowania elementu niepewności wykonawców ...

stwierdzenie, że wykonawca winien uwzględnić w wycenie zamówienia wszystkie ryzyka. Podkreślić ...

brak odpowiedniej i wyczerpującej informacji w SIWZ. W ocenie Izby Zamawiający poprzez nieprzekazanie wykonawcom inwentaryzacji stanu istniejącego modernizowanych ...

dokumentu, a wszystko co miał przekazał wykonawcom. Zamawiający wskazał, że wszystkie wymagane informacje zawarł w Projekcie Funkcjonalno - Wykonawczym ("PFU"). Nie ...

Nie jest bowiem obowiązkiem Zamawiającego przekazanie wszystkiego co ma w swojej dokumentacji, ale przygotowanie jednoznacznego ...

jeżeli dany dokument nie jest w posiadaniu Zamawiającego, a jest konieczny ...

szpitala. Podkreślić bowiem należy, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia ...

dokumentacja projektowa stanowi treść SIWZ w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia ...

ofertę zgodną pod względem treści w zakresie przedmiotu zamówienia z jego opisem zawartych w opracowanej dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach ...

Odwołujący wizja lokalna odbyła się w czynnym szpitalu, w którym znajdują się pacjenci. Polegała ...

nie może stanowić uzupełnienia braków w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie ...

Porównywalność można zapewnić wyłącznie poprzez przekazanie wykonawcom jednakowych informacji stanowiących bazę ...

Działania Zamawiającego wypaczają temu celowi. W ocenie Izby Odwołujący wykazał, że obecne brzmienie SIWZ, w tym PFU, w którym Zamawiający odsyła w zakresie opisu technicznego pięter II ...

ust. 1 ustawy Pzp. Odwołujący w odwołaniu oraz w piśmie procesowym z dnia 15 ...

wskazał na konkretne informacje niezawarte w treści SIWZ (co zresztą potwierdził ...

przed wszczęciem postępowania koniecznych kroków w celu przygotowania pełnego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia. W ocenie Izby Zamawiający nie dołożył wszelkich możliwych starań w celu należytego przygotowania opisu przedmiotu ...

V. Dalej wskazać należy, że w związku z powyższymi zmianami, zasadnym ...

klauzuli 4.27 wzoru umowy. Przekazana wykonawcom inwentaryzacja stanu istniejącego modernizowanych ...

istniejących instalacjach. Obowiązek wykonawcy określony w klauzuli 4.27 winien obejmować zaznajomienie się z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego zawierającą informacje na ...

takich instalacji. Dokumentacja ta jest, w ocenie Izby, niezbędna dla wyceny ...

i ponoszenia dodatkowych kosztów, unikając w ten sposób obowiązku przygotowania wyczerpującego ...

II - V odbywać się będzie w formule "projektuj i wybuduj", a w związku z tym wykonawca winien uwzględnić w ofercie ryzyko związane z ewentualnym ...

oddawania poszczególnych pięter do modernizacji w ramach czynnego obiektu. Zamawiający wskazał ...

niego takiego harmonogramu, o ile w ogóle możliwe, byłoby nieracjonalne z ...

inwestycyjnego, pozostawiając jednocześnie wykonawcom inicjatywę w zakresie organizacji robót, za którą ...

II - V odbywać się będzie w czynnym obiekcie. Jak wskazał Odwołujący ...

zastępczego miejsca leczenia. Zamawiający wskazał w załączonym do treści SIWZ Harmonogramie ...

przygotowania szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, w którym wykonawca zobowiązany jest przedstawić porządek w jakim zamierza wykonać roboty, łącznie ...

nie będzie możliwości przelokowania pacjentów. W kontekście powyższych zapisów podkreślić należy w pierwszej kolejności, że Zamawiający z ...

sporządzenia szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, w którym wykonawca musi a priori ...

przeprowadzek oddziałów szpitalnych, nie mając w tym zakresie jakichkolwiek szczegółowych informacji ...

wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte w harmonogramie założenia co do realizacji ...

jest wyłącznie zaprojektowanie modernizacji szpitala w ramach szczegółowego harmonogramu udostępnienia poszczególnych ...

winien mieć wiedzę i informację w jaki sposób pacjenci będą rozlokowani w trakcie remontu, w jakich terminach dane pietra będą ...

ciążącego na nim obowiązku wskazuje w SIWZ, że to wykonawca ma ...

prace. To Zamawiający winien posiadać w tym zakresie odpowiednią wiedzę. Zaproponowany ...

pięter będzie możliwy do zrealizowania. W ocenie Izby nie można obarczać wykonawcy odpowiedzialnością za opóźnienia w realizacji zamówienia z powodu okoliczności ...

nie ma żadnego wpływu. A w omawianej sytuacji wykonawca nie ma ...

Zamawiający oświadczył, iż prowadzi dopiero w obecnej chwili rozmowy na temat ...

dostępnością poszczególnych pięter dla wykonawcy. W ocenie Izby działania takie winny ...

Jeśli zaś Zamawiający, jak twierdzi w odpowiedzi na odwołanie, nie jest w stanie przygotować szczegółowego harmonogramu udostępniania ...

obowiązku przygotowania takiego harmonogramu modernizacji w oderwaniu od rzeczywistej możliwości udostępnienia ...

uznać należy za działanie nieuprawnione. W ocenie Izby dopiero przedstawienie przez ...

i art. 353¹ kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 i 139 ustawy Pzp W ocenie Izby zarzut potwierdził. Zgodzić ...

postępowania jest weryfikacja postanowień SIWZ w świetle ustawy Pzp, w więc również przepisów kodeksu cywilnego ...

jest do kształtowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie z zasadą swobody umów wyrażoną w art. 353¹ kc strony zawierające ...

którą zamawiający zobowiązany jest zawrzeć w treści SIWZ istotne dla stron ...

wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki ...

aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich ...

zatem powiedzieć, że zamawiający ma prawo podmiotowe do jednostronnego ustalenia warunków ...

umowy, które zabezpieczą jego interes w wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z ...

podstawowej zasady prawa cywilnego, wyrażonej w art. 5 kc, zgodnie z ...

przez Zamawiającego. Wskazać jednak należy w tej kwestii, że judykatura odstąpiła ...

odwołanie się do idei słuszności w prawie i do powszechnie uznawanych wartości w kulturze naszego społeczeństwa, a przez ...

postępowania. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 kwietnia ...

rzetelnego postępowania, lojalności i zaufaniu w stosunkach kontraktowych. Na potrzeby niniejszych ...

równomierny rozkład uprawnień i obowiązków w stosunku prawnym, czy też korzyści ...

przede wszystkim stosunek wartości świadczeń w umowach wzajemnych. O naruszeniu reguł ...

dysproporcja tych wartości jest rażąca. W grę wchodzi jednakże badanie rozkładu ...

one obciążone obowiązkami i wyposażone w uprawnienia różnych postaci. Chodzi zatem ...

na kryteria moralne uzasadniona jest w tych tylko przypadkach, gdy kontrahentowi ...

lub spowodowanym niedbalstwem) swojej przewagi. W kontekście powyższych rozważań podkreślenia wymaga ...

Zamawiającego jest określenie postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego tak, aby ...

określonych potrzeb publicznych został osiągnięty. W swoim działaniu nie może jednak ...

strony stosunku zobowiązaniowego z wykonawcą. W ocenie Izby na tle analizowanego ...

społecznego rozumianą jako zasadę słuszności w prawie (w tym słuszności i sprawiedliwości kontraktowej ...

Naruszenie powyższych zasad znalazło odzwierciedlenie w następujących klauzulach zawartych we wzorze ...

Kontraktu, klauzula 8.3 "Program" W ocenie Izby zmiana obecnego brzmienia ...

przygotować wykonawca, zawierający szereg informacji, w tym szczegółowy porządek wykonania robót ...

pracy funkcjonującego szpitala. Nie ulega w ocenie Izby wątpliwości, że szczegółowy ...

Inżyniera Kontraktu do wprowadzenia zmian w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym stosownie do bieżących okoliczności, w tym zmieniających się potrzeb szpitala ...

oraz Inżynier Kontraktu mają arbitralne prawo zmiany harmonogramu realizacji robót, kierując ...

nieokreślonymi zmieniającymi się potrzebami szpitala. W ocenie Izby wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności, w tym ponosić ryzka zapłaty kar ...

wykonania inwestycji, z powodu zmian w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowych powstałych na skutek zmian w Harmonogramie udostępnienia pięter i powierzchni ...

zasady słuszności i sprawiedliwości kontraktowej. W tak specyficznej sytuacji z jaką ...

modernizacja szpitala odbywać się będzie w czynnej placówce, to Zamawiający winien wykazać najwyższy stopień zaangażowania w realizację zamówienia i ponosić ewentualne ...

udostępnienia szpitala do modernizacji. Wykonawca w żaden sposób nie może wpłynąć ...

Są to czynności, które leżą w wyłącznej gestii Zamawiającego i ewentualne przesunięcia w ramach Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego spowodowane właśnie zmianami w Harmonogramie udostępnienia pięter i powierzchni ...

nieterminowego wykonania inwestycji spowodowanego zmianami w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym z uwagi ...

Przedłużenie czasu na ukończenie leży w gestii Inżyniera Kontraktu, zgodnie z ...

Takie ukształtowanie postanowień umownych jest w ocenie Izby nadużyciem przysługującego Zamawiającemu ...

niewłaściwych decyzji Zamawiającego. Nie jest w stanie wycenić takiego ryzyka i wliczyć go w wartość zamówienia. I nie powinien ...

realizacji interesu publicznego. Dlatego też w ocenie Izby zasadne jest nakazanie ...

dopuszczających zmianę Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego w przypadku zmiany Harmonogramu udostępnienia pięter ...

realizacji Kontraktu z powodu zmian w Harmonogramie udostępnienia pięter i powierzchni ...

8.2 "Czas na ukończenie" w zw. z cz. II Rozdział ...

Kary za opóźnienie" Odwołujący postawił w kontekście powyższych klauzul dwa zarzuty ...

na użytkowanie lub innych dokumentów. W ocenie Izby, pierwszy z postawionych ...

że zmiana dokonana przez Zamawiającego w stosunku do Ogólnych Warunków Kontraktu ...

działaniami lub zaniechaniami osób trzecich (w tym również Zamawiającego). Wskazać jednak ...

1 Kodeksu cywilnego, można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej ...

mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi. W orzecznictwie wyraźnie dopuszcza się możliwość zastrzeżenia w umowie kar umownych za opóźnienie, tj. niezależnie od istnienia winy po stronie ...

sygn. I CKN 791/98, w którym Sąd Najwyższy stwierdził, że jeżeli strony w umowie zastrzegły kary umowne w każdym wypadku niewykonania lub nienależytego ...

przez objęcie obowiązkiem naprawienia szkody (w tym także przez zapłaty kary ...

przez wykonawcę niezawinionych. Dlatego też w ocenie Izby generalne stwierdzenie Odwołującego ...

naliczeniu kar umownych za opóźnienie w realizacji inwestycji nie jest zasadne ...

danego stosunku zobowiązaniowego. Oznacza to, w ocenie Izby, że ocena możliwości naliczenia kar umownych w kontekście naruszenia art. 353¹ kodeksu cywilnego w zw. z art. 5 kodeksu ...

zaś tego nie uczynił. Jeśli w jego ocenie naliczanie kar umownych ...

na treść obowiązku i wyjaśnić w kontekście przedmiotu zamówienia dlaczego naliczanie kar umownych w danych przypadku stanowi naruszenie zasad ...

na myśli. Tak sformułowany zarzut, w ocenie Izby, nie potwierdził się ...

naruszenia art. 353¹ kodeksu cywilnego w zw. z art. 5 kodeksu ...

8.2 "Czas na ukończenie" w zw. z cz. II Rozdział ...

obarcza wykonawcę wyłącznym ryzykiem opóźnienia w uzyskaniu niezbędnych zgód i pozwoleń ...

związanych z realizacją zamówienia i w przypadku ewentualnego ich nieterminowego otrzymania ...

umowy o realizację zamówienia publicznego. W ocenie Izby prawo jednostronnego określenia przez Zamawiającego warunków ...

niewątpliwie obowiązek współpracy z wykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, obowiązek dostarczania ...

umowy o realizacji zamówienia publicznego w sytuacji, gdy przyczyną niewykonania danego ...

działanie lub zaniechanie Zamawiającego jest, w ocenie Izby, działaniem sprzecznym z ...

decyzji, podejmowania współpracy z wykonawcą w celu wyeliminowania opóźnień, nie zaś ...

zaniechniami i nieprawidłowym działaniami Zamawiającego. W ocenie Izby kary umowne przewidziane w Klauzuli 8.7 w zw. z Klauzulą 8.2 ...

przekroczenie przez Zamawiającego przysługującego mu prawo do jednostronnego określenia warunków umowy. W ocenie Izby taki sposób ukształtowania ...

umownych z tytuł przekroczenia terminów w uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu ...

warunkujących użytkowanie każdego oddziału szpitalnego w przypadku, gdy opóźnienie jest spowodowane ...

8.9 "Następstwa zawieszenia" Zamawiający w SIWZ - Warunki Szczególne Kontraktu wskazał ...

wykreśla klauzulę 8.9 przewidzianą w Warunkach Ogólnych Kontraktu, która regulowała ...

Izba nie podziela stanowiska Zamawiającego. W ocenie Izby Zamawiający nie dokonał ...

kar umownych za niewykonania zamówienia w terminie niezależnie od tego czy opóźnienie jest ...

klauzuli 8.9 powoduje, że w przypadku zawieszenia robót z przyczyn ...

umownych. Taki podział ryzyka jest w ocenie Izby naruszeniem zasady słuszności ...

Jak Izba wskazała powyżej, Zamawiający w swoim działaniu nie może korzystać ...

jako drugiej strony stosunku zobowiązaniowego w wykonawcą. Zasady uczciwego postępowania i słuszności kontraktowej wyrażają się w tym, że podział ryzyka związanego ...

wykonawcy lub osób trzecich, to w kontekście umowy o realizację zamówienia ...

Zamawiającego nie służy powyższemu celowi w żaden sposób. Jest wyłącznie próbą ...

i działań. Takie działanie stanowi w ocenie Izby nadużycie prawa ze ...

we wzorze umowy postanowień, iż w przypadku zawieszenia robót z przyczyn ...

stronie Zamawiającego Wykonawca będzie przysługiwało prawo żądania przedłużenia terminu realizacji Kontraktu ...

Uprawnienie Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu" W ocenie Izby obecne brzmienie klauzuli 15.5 pozostaje w sprzeczności z regulacją zawartą w art. 145 ustawy Pzp. Art ...

przewiduje możliwość odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepis ma ...

być wyłączona wolą stron umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowi on ...

takiego odstąpienia. Tym samym niejako w każdy kontrakt publiczny, z mocy ...

dokładnie zdefiniować. Ustawodawca przewidział więc w ustawie Pzp regulację szczególną w stosunku do art. 395 kodeksu cywilnego ograniczającą umowne prawo stron odstąpienia od umowy o realizację zamówienia publicznego. Prawo to przysługuje wyłączne Zamawiającego i może z niego korzystać w ściśle określonej sytuacji. Regulacja pozostaje w zgodzie z naturą umów o w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca podpisujący ...

realizację zamówienia publicznego czyni to w przeświadczeniu, iż wzajemne zobowiązania zostaną ...

zrealizowany zostanie cel publiczny określony w SIWZ, w zamian za co wykonawca otrzymania odpowiednie wynagrodzenia, zaś prawo odstąpienia będzie przysługiwać Zamawiającemu wyłącznie w sytuacji, gdy realizacja celu zamówienia nie będzie już w interesie publicznym. Dlatego też ustawodawca ...

umowy, wprowadzając regulację szczególną, która prawo odstąpienia do umowy wiąże z ...

Gdyby ustawodawca pozostawił stron dowolność w określeniu podstaw do odstąpienia od ...

wówczas zbędna byłaby regulacja zawarta w art. 145 ustawy pzp. Oczywistym ...

Potwierdził to również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 kwietnia ...

iż kwestię odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego oceniać należy w odniesieniu do przesłanek wskazanych w przepisach Kodeksu cywilnego, z wyjątkiem ...

przez zamawiającego, o którym mowa w art. 77 ustawy o zamówieniach ...

obecnie art. 145 ustawy Pzp). W analizowanej sprawie przesłanka odstąpienia zakwestionowana ...

Zamawiający bowiem zastrzega sobie jednostronne prawo do odstąpienie od niewykonanej części ...

realizacji zamówienia. Tak ukształtowane umowne prawo odstąpienia jest niezgodne z regulacją zawartą w art. 145 ustawy Pzp i ...

Podkreślenia również wymaga, że zakwestionowane prawo odstąpienia zastrzeżone na korzyść Zamawiającego nie służy w żaden sposób ochronie interesu publicznego ...

odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w dowolnym momencie jej realizacji z ...

publicznego i, jak wskazał ustawodawca w art. 145 ustawy Pzp, tylko w przypadku gdy dalsza realizacji owego celu publicznego nie leży w interesie publicznych Zamawiający może skorzystać ...

z prawa odstąpienia od umowy. W ocenie Izby prawo Zamawiającego od odstąpienia od umowy ...

8 "Przechowywanie i dostarczanie dokumentów" W ocenie Izby brak jakiekolwiek określenia ...

przyznają niczym nie ograniczone jednostronna prawo Inżynierowi Kontraktu do niezatwierdzenia Dokumentów ...

żadnych roszczeń względem Zamawiającego. Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wskazał, że ...

odmowa zatwierdzenie może nastąpić tylko w uzasadnianych wypadach. Izba nie podziela ...

Takie działanie nie jest służy w żaden sposób ochronie interesu publicznego ...

z tego tytułu do Zamawiającego. W konsekwencji Izba uznała za zasadne wprowadzenie zmian wskazanych w sentencji wyroku. Niezgodność Klauzuli 3 ...

klauzula 3.3 "Polecenie inżyniera" W ocenie Izby obecne brzmienie klauzuli ...

kodeksu cywilnego ma charakter dyspozytywny w zakresie możliwości skorzystania z uprawnienia ...

słowy decydując się na wprowadzenie w umowie możliwości powierzenia zastępczego wykonania ...

wezwaniem wykonawcy do wykonania robót w wyznaczonym terminie. Obecne brzmienie zakwestionowanej ...

powiadomienia o tym wykonawcy. Zamawiający w treści odpowiedzi na odwołanie prezentuje ...

ma charakter przepisu dyspozytywnego i w związku z tym posada on ...

zasad wykonania prawa zastępczego wykonania w sposób odmienny niż wskazany w kodeksie cywilny. Z drugiej zaś ...

wykonane może zlecić zastępcze wykonanie. W ocenie Izby literalna wykładnia spornego ...

do przyjęcia zasadności stanowiska Zamawiającego. W związku Izba nakazała Zamawiającemu wprowadzenie postanowień określających, iż prawo powierzenia wykonania polecenia Inżyniera podmiotowi ...

dodatkowego terminu. Brak określenia terminów w SIWZ - Wzór Umowy na wykonanie ...

przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu W II Rozdział 3 Warunki Szczególne Kontraktu w klauzulach 1.8, 4.1 ...

Odwołującego postanowienia wzoru umowy stanowią w ocenie Izby naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 16 w zw. z art. 29 ust ...

błędnej kwalifikacji naruszeń Zamawiającego, co w ocenie Izby jednak nie może ...

ich stosowania. Wskazać należy, że w klauzulach 1.8, 4.1 ...

otrzymaniu należnego wynagrodzenia. Brak wskazania w SIWZ - wzorze umowy termin do dokonanie czynności prawnych wskazanych w kwestionowanych klauzulach wiąże się z ...

za sobą ryzyko nieuzasadnionego opóźnienia w przekazaniu tak ważnych informacji wykonawcy. To ...

pogłębiania się zaistniałych wad, a w konsekwencji zwiększanie kosztów ich usunięcia ...

tym idzie ponoszenia kar umownych. W ocenie Izby wprowadzenie w SIWZ - wzorze umowy terminów na ...

właściwego sporządzenia i wyceny oferty. W konsekwencji Izba uznała za zasadne nakazanie określenia w klauzulach 1.8, 4.1 ...

Izba nie podziela stanowiska Odwołującego. W ocenie Izby w zakresie zadania wykonywanego w formule "projektuj i buduj" nie ...

wiedzę, jaka dokumentacja będzie konieczna w procesie inwestycyjnym w celu realizacji umowy. Podkreślenia również ...

dokumenty jakie nie zostały zawarte w definicji "Dokumentacji Projektowej". Sam fakt ...

zamkniętego katalogu dokumentów nie stanowi, w ocenie Izby, podstawy do uznania ...

sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. W ocenie Izby przyjęta formuła realizacji ...

Odwołującego o określeniu hierarchii dokumentów w ramach dokumentacji projektowej nie stanowi ...

naruszenia art. 353¹ kodeksu cywilnego. W ocenie Izby uzasadnienie Odwołującego o potrzebie wprowadzenie hierarchii dokumentów w żaden sposób nie wyjaśnia w czym Odwołujący upatruje naruszenie zasad ...

korzystania z efektów zrealizowanej inwestycji. W tym zawiera się również dobór ...

z robót, z tym również w niezbędnym zakresie z oprogramowania wykorzystanego ...

że Zamawiający żąda od wykonawców przekazania mu prawa do korzystania z ...

nie narusza ani regulacji ustawy Prawo prasowe ani zasad współżycia społecznego. Zamawiający ma prawo posiadania kontroli na rodzajem informacji ...

rozpowszechnianie podczas realizacji inwestycji, szczególnie w sytuacji, gdy dotyczy do modernizacji ...

adresatem zakwestionowanego ograniczenia komunikacyjnego określonego w klauzuli 1.12 jest wykonawca ...

nie podziela stanowiska Odwołującego, który w ocenie Izby błędnie zinterpretował zakwestionowaną klauzulę. W sytuacji, gdy zdarzy się wypadek ...

częścią kontraktu i jej zastosowanie w trakcie realizacji inwestycji i wykonanie ...

odpowiedzialności. Klauzula 4.1 - zmiany w dokumentacji projektowej - Izba nie podziela ...

wykona na własny koszt zmiany w Dokumentacji Projektowej, której wykonanie stanie ...

przyjętych przez wykonawcę. Oznacza to, w ocenie Izby, że wyłącznie w przypadku, gdy wykonawca będzie chciał ...

będzie zobowiązany pokryć koszty związane w wykonaniem takiej zmiany. W ocenie Izby w przypadku, gdy Dokumentacja Projektowa sporządzona ...

Kontraktu oraz Zamawiającego, co pozostaje w zgodzie z regulacją art. 651 ...

klauzuli nie sposób wywieść, że w zakres obowiązków wykonawcy wchodzi również dokonanie koniecznych zmian w celu usunięcia błędów, usterek czy ...

błędów, wad lub innych usterek w Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego. Wskazać również należy ...

Dokumentacji Projektowej jaką wykonawca ma przekazać Zamawiającemu określają Ogólne Warunki Kontraktu ...

pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający w umowie o roboty budowlane określa ...

takie zostały określone przez Zamawiającego w Klauzuli 4.4. i nie ...

Izba nie podziela stanowiska Odwołującego. W ocenie Izby zakwestionowana klauzula nie ...

kodeksu cywilnego. Zamawiający ma bowiem prawo posiadać informacje jacy podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) zaangażowani są w realizację zamówienia. Obowiązkiem wykonawcy jest ...

które będą respektowały wymogi Zamawiającego w zakresie zgłoszenia podwykonawców (dalszych podwykonawców ...

osoba trzecia będzie zachowywać się w określony sposób. W analizowanym stanie faktycznym to wykonawca ...

określone osoby trzecie zachowają się w określony sposób tj. będę informować ...

o powierzeniu realizacji zamówienia podwykonawcy. W przypadku braku spełnienia powyższego obowiązku ...

umownych wskazać należy, że Odwołujący w treści odwołania nie przedstawił żadnej ...

wartość kary umownej jest wygórowana. W konsekwencji Izba uznała, że Odwołujący w żaden sposób nie wykazał w czym przejawia się naruszenie art ...

kodeksu cywilnego na tle wskazanej w treści wzoru umowy wartości kary umownej w klauzuli 4.4 ust. 10 ...

7 lit. a ustawy Pzp w zw. z art. 493 par ...

jednakże wskazać należy, że ustawodawca w art. 143d a ustawy ...

Pzp wprowadził obligatoryjne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, której przedmiotem ...

co do kar umownych naliczanych w przypadku naruszenia postanowień umowy dotyczących podwykonawstwa, w tym z tytułu braku zapłaty ...

należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. W kontekście powyższych regulacji powstaje niepewność ...

obowiązek wykonania świadczenia pieniężnego występuje w relacji podwykonawca - wykonawca. Niedopuszczalne zatem byłoby naliczanie kar umownych w powyższej relacji, gdyż dotyczy ona ...

terminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom. I w takiej sytuacji nie mamy do ...

4.12 "Nieprzewidzialne warunki fizyczne" - w ocenie Izby Odwołujący nie wykazał w jaki sposób usunięcie pkt (b ...

się nieprzewidywalnych warunków fizycznych. Jednakże, w ocenie Izby, Odwołujący nie przedstawił ...

ani analizy wpływu powyższej zmiany w świetle przedmiotu zamówienia oraz niemożliwości wyliczenia kosztu powyższego ryzyka w cenę oferty. W ocenie Izby wykonawca posiadający doświadczenie w realizacji projektów odpowiadającym przedmiotowi zamówienia ...

Odwołującym ciążył ciężar wykazania, że w ramach konkretnego przedsięwzięcia wykreślenia pkt ...

art. 353¹ kodeksu cywilnego, czego w ocenie Izby nie uczynił ograniczając ...

Izba nie podziela stanowiska Odwołującego. W ocenie Izby Zamawiający ma prawo oczekiwać i egzekwować od wykonawcy ...

będzie wymagań określonych przez Zamawiającego w klauzuli 6.1. Wykonawca zawierając ...

na potrzeby realizacji zamówienia jest w stanie uzgodnić ze swoimi współpracownikami ...

przestrzegania zasada określonych przez Zamawiającego w klauzuli 6.1. W interesie publicznym jest dbałość Zamawiającego ...

Okres Zgłaszania Wad to czas, w którym Zamawiający może zgłaszać wykonawcy ...

usunięcia wady jest jej zgłoszenie w Okresie Zgłaszania Wad. Nie sposób w inny sposób interpretować zakwestionowanego zapisu ...

Izba odsyła do wywodów zaprezentowanych w pierwszej części wyroku (Klauzula 8 ...

Odwołujący winien wykazać Izbie dlaczego w tej konkretnej sytuacji niezasadne byłoby ...

istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Ustawodawca ...

ile informacja taka znajdzie się w SIWZ oraz zostaną określoną warunki ...

prawa ewentualnej zmiany jest Zamawiający. W ocenie Izby Zamawiający przewidział szeroki zakres dopuszczalnych zmian w zawartej umowie. Możliwość zmiany Czasu ...

na Ukończenie z powodu zmian w Dokumentacji Projektowej od okresu wstrzymania ...

Odwołującego co do zapisów zawartych w Klauzuli 13.1. ust. 2 pkt 11. W ocenie Izby Zamawiający dopuścił możliwość ...

Zadaniem wykonawcy jest wykonanie zamówienia w określonym terminie. Pojawienia się konieczności ...

czynnik istotnie utrudniający realizację zamówienia w terminie, a w konsekwencji umożliwiający przedłużenie Czasu na Ukończenie. W ocenie Izby obecna regulacja zabezpiecza ...

wartości obniżonego wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmniejszenia zakresu realizowanych robót, w ocenie Izby stosowane regulacje zostały zawarte przez Zamawiającego w Klauzuli 12.3 umowy. Klauzula ...

również zgody Województwa Kujawsko - Pomorskiego. W ocenie Izby wielkość podmiotów uczestniczących ...

do postępowania zgodnie z umową w zakresie dotyczącym rozliczeń z podwykonawcami ...

Odwołującego, że intencją ustawodawcy wyrażoną w art. 142 c ust. 1 ...

jest ochrona każdego podwykonawcy uczestniczącego w procesie realizacji zamówienia. Podkreślić jednakże należy, że w kontekście powyższej klauzuli Izba uznała, że prawo odstąpienia regulowane jest treścią przepisu ...

umowy na warunkach tam wskazanych w przypadku braku wykonania przez wykonawcę ...

zobowiązać wykonawcę na zasadach określonych w art. 391 kodeksu cywilnego do ...

będą dokonywać terminowych płatności, zaś w przypadku ich niewykonania będzie mógł ...

Izba nie podziela stanowiska Odwołującego. Prawo odstąpienia od umowy zostało uregulowane w art. 145 ustawy Pzp i przysługuje Zamawiającemu w okolicznościach tam wskazanych. Nie pozbawia ...

odstąpienia wynikającego z kodeksu cywilnego. W pierwszej części wyroku Izba nakazała ...

brzemienia do art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. Klauzula 20. 1 ...

Zamawiający dokonał sprostowania wzoru umowy w części dotyczącej podniesionego zarzut w dniu 13 maja 2015 r ...

które zostało opublikowane na serwerze w dniu 14 maja 2015 r ...

Odwołującego uległa zmianie. Odwołujący przysługuje prawo zaskarżenia zmienionej treści SIWZ. Wskazać również należy, że Zamawiający w dniu 13 maja 2015 r ...

uwadze powyższe Izba orzekła jak w sentencji. O kosztach postępowania w sprawie orzeczono stosownie do wyniku ...

192 ust. 9 i 10 Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o przepisy § 5 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 3 pkt 1 ...

dnia 15 marca 2010r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania ...

od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich ...