2014-05-21 » Uwzględnia odwołanie
skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Szczecinie.
Przewodniczący: ……………
Sygn. akt KIO 923/14
UZASADNIENIE
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, .Zdroje" ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin, zwany ...
stronami (art. 190 ust. 1 ustawy Pzp). W tym zakresie Izba wskazuje na treść orzeczenia KIO z dnia 13 kwietnia 2011 roku, gdzie Izba stwierdziła, " Izba uznaje za niezasadne przyjęcie do ...
tym zakresie specjalistyczną wiedze i doświadczenie, itd.
Izba w tym zakresie podziela stanowisko, zaprezentowane przez KIO w uchwale z dnia 7 listopada 2013 roku sygn. KIO/KU 97/13 gdzie stwierdziła, że "zamawiający jest uprawniony do rozważenia wyłączenia z udziału w ...
do swobody zamawiającego w wyborze kontrahenta, jak i swobody ukształtowania stosunku umownego/przedmiotu zamówienia( podobnie KIO w wyroku z dnia 14 marca 2012 r. sygn. akt KIO 399/12)
Odnosząc się do podnoszonego zarzutu, Izba stwierdza, że zarzut jest zasadny w zakresie ...
przepisami ustawy Pzp, a równocześnie nie powodują naruszania zasady uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami /por. wyroki KIO: z dnia 12 marca 2011 r. sygn. 402/11; z dnia 16 kwietnia 2012 r ...
2018-06-19 » Oddala odwołanie
a także prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. Za wyrokiem KIO sygn. akt KIO 923/14 powtórzyć należy, że "w zamówieniach publicznych ograniczenie możliwości podwykonawstwa traktowane jest jako wyjątek od zasady ...
Co zaś tyczy się pozostałych zarzutów, to stwierdzić należało, iż zasadny pozostawał zarzut naruszenia przez KIO art. 36a ust. 1 i ust. 2 oraz art. 36b) ust. 1 i ...
umowa będzie powierzona podwykonawcy nie uzasadniała zasadniczo stwierdzenia naruszenia ustawy, o którym mowa w wyroku KIO.".
Biorąc powyższe pod uwagę, przyjmując ustalony w sprawie stan faktyczny, Izba stwierdziła, że zamawiający nie ...
rażąco niska, np. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 lutego 2018 r., sygn. akt KIO 131/18 "(...) Fakt wystosowania przez zamawiającego wezwania o udzielenie wyjaśnień w zakresie wyliczenia ceny rodzi ...
zaoferować cenę na niższym poziomie.", czy też wyrok z 2 lutego 2018 r. sygn. akt KIO 115/18 "Z przepisów art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 90 ...
2016-05-10 » Oddala odwołanie
tym zakresie zgodnie z żądaniem odwołania jest w pełni zasadna. Za stanowiskiem Wykonawcy przemawiają orzeczenie KIO z dnia 17 lipca 2014 KIO1338/14; KIO 923/14; KIO1546/15.
Zamawiający sformułował postanowienia wzoru umowy dotyczące kar umownych w taki sposób, że wartość ...
w jego uzyskaniu, a szkodą jest niemożliwość złożenia oferty i podpisania ważnej umowy (za wyrokiem KIO z dnia 04.10.2010 r., sygn. akt: KIO 2036/10).
Izba uznała, iż zgłoszenie przystąpień do postępowania odwoławczego przez wykonawcę NEWAG S.A ...
umownymi nakładanymi na wykonawcę - przykładowo w wyroku z dnia 22 grudnia 2008 roku (sygn. akt: KIO/UZP 1431/08), w którym Izba stwierdziła, iż: "Na gruncie p.z.p., kara umowna ...
w sensie finansowym, dla wykonawcy", w wyroku z dnia 28 kwietnia 2009 roku (sygn. akt: KIO/UZP 469/09) "Prawo zamówień publicznych wprowadza ograniczenia swobody umów, bowiem już na etapie Specyfikacji ...
skutkować dla Zamawiającego poważnymi konsekwencjami", w wyroku z dnia 11 listopada 2008 roku (sygn. akt KIO/UZP 779/08) podkreślono, iż "kara umowna ma nie tylko charakter odszkodowawczy, lecz również prewencyjny ...
2016-12-28 » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie, Oddala odwołanie
również według stanowiska Krajowej Izby Odwoławczej w wyroku z 21 maja 2014 r. (sygn. akt KIO 923/14) kara umowna może być zastrzeżona wyłącznie w przypadku zwłoki wykonawcy: Odnosząc się to tego zarzutu ...
z o.o., GeoTechnoIogies sp. z o.o. oraz Intergraph Polska sp. z Sygn. akt: KIO 2339/16
KIO 2352/16
o.o.), których licencje nie są dostępne na rynku wcale, bądź dostępne są ...
funkcyjnego wg. metodologii COSMIC nie przesądza o naruszeniu przez Zamawiającego art. 29 ust. 1 pzp.
{KIO 2339/16, KIO 2352/16}
Mając powyższe na uwadze, Izba - rozpatrując sprawy w granicach zarzutów zawartych w odwołaniach - stwierdziła, że:
- w sprawie o sygn. akt KIO 2339/16 odwołanie podlega uwzględnieniu, gdyż Zmawiający naruszył art. 29 ust. 1 pzp oraz art ...
pkt 1 ustawy pzp - orzeczono, jak w pkt 1. sentencji;
- w sprawie o sygn. akt KIO 2352/16 odwołanie podlegają oddaleniu- wobec czego na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ...
w pierwszej kolejności do tych kosztów uiszczone przez Odwołujących wpisy - zgodnie z § 3 Sygn. akt: KIO 2339/16
KIO 2352/16
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w ...
2021-02-15 » Zaskarżone » Oddala odwołania
nr 5 do IPU "Wykonywanie usług na rzecz Zamawiającego związanych z utrzymywanym Systemem" (sygn. akt: KIO 126/21, KIO 128/21 oraz KIO 129/21)
Odwołujący wskazał, że w pkt 1 Załącznika 5 Zamawiający określa katalog usług jakie ...
CKN 300/01. Także Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 21 maja 2014 roku, KIO 923/14 stwierdziła, że kara umowna może być zastrzeżona wyłącznie w przypadku zwłoki wykonawcy: Odnosząc się to ...
art. 505 ust. 1 nPzp.
W dniu 9 lutego 2021 w sprawie o sygn. akt: KIO 5/21 wpłynęło pismo Odwołującego, zawierające oświadczenie o cofnięciu zarzut nr 4.
W dniu 11 ...
Izby Odwoławczej wpłynęły odpowiedzi Zamawiającego na odwołania. Zamawiający oświadczył, że:
W sprawie o sygn. akt: KIO 5/21, uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutów nr 2, 5 oraz 6. Zamawiający wniósł o oddalenie zarzutów nr 1, 3 oraz 4;
W sprawie o sygn. akt: KIO 126/21 uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutów nr 2, 4, 5 oraz 6. Zamawiający wniósł o oddalenie zarzutów nr 1 oraz 3;
W sprawie o sygn. akt: KIO 128/21 uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutów nr 2, 4, 5 oraz 6. Zamawiający wniósł o oddalenie zarzutów nr 1 oraz 3;
W sprawie o sygn. akt: KIO 129/21 uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutów nr 2, 4, 5 oraz 6. Zamawiający wniósł ...
zarzuty: nr 1 oraz 3 odwołań. W zakresie zarzutu nr 4 (odwołanie o sygn. akt: KIO 5/21), który został cofnięty przez Odwołującego oraz w zakresie zarzutów nr 2, 5 oraz 6 (odwołania o sygn. akt: KIO 5/21) które został w całości uwzględnione przez Zamawiającego oraz zarzutów nr 2, 4, 5 oraz 6 odwołań o sygn. akt: KIO 126/21, KIO 128/21 oraz KIO 129/21, postępowanie odwoławcze podlegało umorzeniu, zgodnie z art. 568 pkt 1 i 3 ustawy ...
2020-08-31 » Uwzględnia odwołanie
tj. licencji".
Jako element uzasadnienia Zamawiający powołał się na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie KIO 91/18, Izba uznała, że dopuszczalne jest przyjęcie ceny jako jedynego kryterium oceny ofert, powołując ...
CKN 300/01. Także Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 21 maja 2014 roku, KIO 923/14 stwierdziła, że kara umowna może być zastrzeżona wyłącznie w przypadku zwłoki wykonawcy: Odnosząc się to ...
przypadku zwłoki wykonawcy". Podobnie Krajowa Izba Odwoławcza orzekła w wyroku z dnia 14 marca 2012, KIO 399/12: "Zarzut jest zasadny w zakresie zakwestionowania ustanowienia i powiązania kar umownych z okolicznościami ...
kształtowanie stosunków umownych przez Zamawiającego - jak choćby w wyroku z dnia 23 sierpnia 2010 roku, KIO/UZP 1698/10: "To Zamawiający jest gospodarzem postępowania i autorem specyfikacji istotnych warunków, która w ...
zamieszczenia w sentencji wyroku informacji o częściowym umorzeniu postępowania odwoławczego identyczne stanowisko podzielono w wyroku KIO z 16 grudnia 2016 r. wydanym w sprawie o sygn. akt KIO 2138/16, wyroku KIO z 28 grudnia 2016 r. wydanym w sprawie o sygn. akt KIO 2357/16, wyroku KIO z 28 czerwca 2017 r. wydanym w sprawie o sygn. akt KIO 1123/17.
W ocenie Izby zasadny okazał się zarzut naruszenia art. art. 91 ust. 1 ...
2019-11-28 » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie
których mowa powyżej, były wielokrotnie kwestionowane przez Krajową Izbę Odwoławczą, m.in. w wyroku sygn. KIO 923/14. Również orzecznictwo Sądu Najwyższego opowiada się za traktowaniem kary umownej jako następstwa okoliczności, za które ...
została jednoznacznie przesądzona w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, oraz sądów powszechnych, np. w wyroku sygn. KIO 1601/18: "zgodnie ze stanowiskiem dominującym w judykaturze oddanie przez przyjmującego zamówienie dzieła z wadą ...
07; wyrok SN z 7 marca 2013 r., II CSK 476/12 oraz wyrok sygn. KIO 1507/11, idące wyraźnie w kierunku, że "odbiór bezusterkowy" jako warunek odbioru robot budowlanych nie ...
jak również w żaden sposób nie świadczy o nienależytym wykonaniu umowy, podczas gdy w orzecznictwie KIO wielokrotnie podkreślono, iż: "nie jest dopuszczalne i możliwe zawarcie z góry w specyfikacji istotnych warunków ...
za cały, zarówno znany, jak i nie znany dokładnie od początku przedmiot zamówienia." (wyrok sygn. KIO/UZP 184/10). "Obwarowanie opisu przedmiotu zamówienia zdarzeniami przyszłymi i niezdefiniowanymi, które jednak z dużym ...