[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2014 2 fragmenty

2014-08-01

Sygn. akt KIO/KD 69/14 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 01 sierpnia 2014 r. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych w ...

funkcjonujących w branży. Na potwierdzenie argumentacji Prezes UZP przywołał uchwałę Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KiO/KD 119/13): "(...) Bez znaczenia dla udzielenia zamówienia z wolnej ręki firmie Candela pozostawało, że ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019 14 fragmentów

2019-01-30 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 10/19 WYROK z dnia 30 stycznia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący ...

za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Zamościu. Przewodniczący: .................................... Członkowie: .................................... .................................... Sygn. akt: KIO 10/19 U z a s a d n i e n i e Postępowanie ...

Warunków Zamówienia zwanej dalej: "SIWZ". W dniu 04.01.2019 r. (wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) - Konsorcjum Firm: 1) Ekspert Security Sp. z o.o., (Lider Konsorcjum); 2. Team Consulting sp ...

na podstawie tychże zapisów może interpretować jako podstawa do nałożenia kary umownej. Odwołujący wskazał, iż KIO przy analizie analogicznych zarzutów w innych rozpatrywanych sprawach zgodziła się ze stanowiskiem prezentowanym przez Odwołującego powyżej i nakazała zmodyfikowanie umowy poprzez zmniejszenie kar umownych (wyrok KIO z 04.12.2015 r. o sygn. akt: KIO 2546/15, wyrok KIO z 23.06.2017 r., sygn. akt: KIO 1117/17). Przy założeniu zatem, że taki czas dojazdu byłby sprawdzany codziennie i za każdym ...

miejsca. W dniu 28.01.2019 r. (e-mailem) Zamawiający wobec wniesienia odwołanie do Prezesa KIO wniósł na piśmie, w trybie art. 186 ust. 1 Pzp, odpowiedź na odwołanie, w której ...

byłaby rażąco niska w stosunku do możliwych konsekwencji i szkód wynikających ze złamania ww. zakazu. KIO w wyroku z 05.03.2014 r., sygn. akt: KIO 2837/14 - orzekła, że kary umowne są pożytecznym instrumentem nie tylko o charakterze odszkodowawczym, ale ...

specyfikę chronionych obiektów Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości zastrzeżonej kary umownej. W orzecznictwie KIO ugruntowany jest pogląd, że zamawiający działa w interesie publicznym i ryzyko niepowodzenia zamierzonego w danym postępowaniu celu prowadzi częstokroć do niezaspokojenia uzasadnionych potrzeb szerszej zbiorowości. KIO w wyroku z 29.01.2014 r., sygn. akt: KIO 69/14 w uzasadnieniu wyroku podkreśliła, że zamawiający wydatkując środki publiczne, podlega dyscyplinie finansów publicznych i ma ...

0:2016. Odnosząc się do kwestii miarkowania wysokości kar po raz kolejny, zgodnie z orzecznictwem KIO podkreślić należy, iż wykonawca niezadowolony z wysokości nałożonej kary umownej ma ustawowe prawo do domagania ...

dwóch bądź więcej przypadków naliczania kar umownych, Zamawiający nalicza tylko jedną karę w wysokości wyższej". KIO w wyroku z 29.01.2013 r., KIO 113/13; KIO 117/13, zwróciła uwagę, że Zamawiającemu przyznane zostało uprawnienie do ukształtowania postanowień umownych. Zamawiający może ...

znacznie ważniejszą, dla zamawiającego, rolą jest ich funkcja stymulacyjna, dyscyplinująca wykonawcę do prawidłowego wykonania zamówienia. KIO zwróciła również uwagę, że ustanowienie przez zamawiającego możliwości naliczania wysokich kar umownych nie ogranicza prawa ...

powszechnego o dokonanie oceny czy naliczona kara umowna będzie rażąco wygórowana. Przywołane przez Odwołującego orzeczenia KIO (KIO 2546/15, KIO 1117/17) dotyczyły zupełnie odmiennych stanów faktycznych, w wyroku KIO 1117/17 Izba nakazała wykreślenie postanowienia dotyczącego możliwości naliczenia przez Zamawiającego kary umownej: "za każdy ...

czasem dojazdu Gl, gdyż byłaby wzywana ze znanym wyprzedzeniem. W wyroku 29.01.2014 r., KIO 69/14, KIO odnosząc się do ograniczenia zasady swobody umów oraz wysokości kar umownych w umowie w sprawie ...

które występuje, gdy umowę zawierają dwaj przedsiębiorcy (wyrok z 30.06.2010 r., sygn. akt: KIO/UZP 1189/10). Odnośnie § 5 ust 3 pkt 1 wzoru umowy dla cz. 5, 6 ...

proponowanego przez Odwołującego z wariantem tzw. "zmiany odpoczywającej". Zamawiający jednocześnie wskazał, iż zgodnie z orzecznictwem KIO (02.09.2015 r., sygn. akt: KIO 1806/15) Izba nie może oceniać ewentualnego naruszenia przepisów Kodeksu cywilnego przez naruszenie zasad współżycia ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 10 fragmentów

2016-11-02 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1959/16 WYROK z dnia 2 listopada 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący ...

za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. ……………………………… Sygn. akt: KIO 1959/16 Uzasadnienie Zamawiający - PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Warszawie - prowadzi postępowanie o udzielenie ...

zamawiającego konstrukcja odpowiada celowi, dla jakiego umowa została zawarta. Zamawiający powołał się na następujące postępowania: KIO 2002/15, KIO 2010/15, KIO 2038/15. Zamawiający wskazał, iż stwierdzenie jakoby "Okres przedłużenia świadczenia usług został określony maksymalnie do ...

art. 14 oraz art. 139 ustawy P.z.p., zamawiający w pierwszej kolejności zaznaczył, ze KIO stoi na stanowisku, iż "w odniesieniu do zamówień publicznych zasada swobody umów i równości stron ...

zamówienia publicznego wynika wprost z przepisów Pzp, które zastrzegają określone uprawnienia dla zamawiającego'" (np. wyrok KIO 283/14). Na gruncie ustawy P.z.p. dopuszczalna jest sytuacja, w której zamawiający przygotowując ...

uznał, iż błędem jest utożsamianie podziału ryzyk z naruszeniem zasady równości stron stosunku zobowiązaniowego. Dodatkowo KIO orzekła, że wszyscy wykonawcy, którzy mogą się ubiegać o konkretne zamówienie znajdują się w takiej ...

nie można twierdzić, że postanowienia umowy - takie same dla wszystkich - mogą ich dyskryminować (np. wyrok KIO 283/14). W ocenie KIO kary umowne są pożytecznym instrumentem nie tylko o charakterze odszkodowawczym, ale również prewencyjnym. Ich zadaniem jest dyscyplinowanie wykonawców w trakcie realizacji umowy. KIO podkreśla, że wykonawca niezadowolony z wysokości nałożonej kary umownej ma ustawowe prawo do domagania się jej miarkowania przez sąd (wyrok KIO o sygn. akt KIO 283/14). Odwołujący wniósł o "uwzględnienie w postanowieniach dotyczących kar umownych postanowień, że ich nałożenie ...

w przypadku odstąpienia od umowy. Jeżeli kary umowne były ustalone w trakcie trwania umowy, zdaniem KIO brak jest powodu, aby po ewentualnym odstąpieniu przez zamawiającego od umowy zrezygnować z ich dochodzenia (wyrok KIO o sygn. akt KIO 69/14). Zamawiający stwierdził, że nie widzi podstaw do dokonywania zmiany s.i.w.z. w zakresie ...

przedmiotowi danego zamówienia. Z kolei w uzasadnieniu wyroku z 29 stycznia 2010 r. (sygn. akt KIO/UZP 1862/09), podkreślono, że zamawiający zobowiązany jest określić warunki udziału w taki sposób, aby ...

stanowisko wyrażone w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 września 2015 roku sygn. akt KIO 2002/15, KIO 2010/15, gdzie wskazano, że termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia został określony przez wskazanie zdarzenia ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018 8 fragmentów

2018-10-29 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 2085/18 Wyrok z dnia 29.10.2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący ...

skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Przewodniczący............................... ............................... ................................ Sygn. akt. KIO 2085/18 UZASADNIENIE Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya - Żeleńskiego ...

zastosowanie w umowach wzajemnych, w tym też umowach w sprawie zamówień publicznych. Wskazał na wyrok KIO z 19.12.2016 gdzie Krajowa Izba Odwoławcza, gdzie Izba wskazała, że "obowiązkiem Zamawiającego jest ...

zamówienia, sytuacji wykonawcy oraz ciążących na nim obowiązków jako drugiej strony stosunku zobowiązaniowego z wykonawcą". (KIO 2280/16,LEX nr 217409). Podkreślił, że odpowiedzialność dłużnika w zakresie kary umownej bez względu ...

nie ma bowiem podstaw do dorozumienia rozszerzonej odpowiedzialności dłużnika. Przywołując się na kolejno przywołane orzeczenia KIO stwierdził, iż zgadza się z standardową praktyką jaką jest zastrzeganie przez zamawiających w kontraktach kar ...

ogólnym odniesieniu do zarzutów i żądań wskazanych w pkt 4 -15 wskazał na szereg orzeczeń KIO mających uzasadniać jego stanowisko odnośnie zarzutów odwołania i podał, że Zamawiający działa w interesie publicznym ...

wykonany zgodnie z postanowieniami umowy (vide wyrok z dnia 29 stycznia 2014 r. o sygn. KIO 69/14). Podniósł, że kary umowne nie będą naliczane w przypadku, gdy nie zaistnieją ku temu przesłanki ...

składania ofert. Również wskazywanie na nadmiernie obciążanie wykonawcy ryzykiem kontraktowym nie jest wystarczające do ingerencji KIO w treść przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przyjęcie innego stanowiska byłoby uznaniem zasadności przyjęcia ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 30 fragmentów

2015-07-01 » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1298/15 WYROK z dnia 1 lipca 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący ...

skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu. Przewodniczący: ……………………………… Sygn. akt KIO 1298/15 U z a s a d n i e n i e Postępowanie ...

Zamawiający 2 - zmianę treści ogłoszenia. W dniu 19.06.2015 r. (wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) Sygnity S.A., Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa zwana dalej: "Sygnity S.A." albo ...

jest dla Zamawiającego wystarczające dla zweryfikowania zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Odwołujący przywołując orzecznictwo KIO wskazuje chociażby na orzeczenie z 4.11.2014 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 2189/14, w którym Izba stwierdziła, że "w myśl art. 7 ust. 1 zamawiający przygotowuje ...

być uzasadniony merytorycznie i znajdować swoje usprawiedliwienie w specyfice konkretnego przedmiotu zamówienia." (podkreślenia pochodzą od KIO). Zasadny w tym względzie jest z pewnością również wyrok KIO z 18.07.2013 r., sygn. akt: KIO 1601/13 - "Pojęcie "niezbędności" należy odnieść nie tylko do rodzaju oświadczenia lub dokumentu, ale również ...

istotna przesłanka z punktu widzenia oceny nadmiarowości postawionych warunków. Jak słusznie wskazuje się w orzeczeniu KIO z 25.08.2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 1704/10 "Sposób weryfikacji predyspozycji wykonawców ubiegających się o udział w postępowaniu, zakłada dwa ...

żadnego roszczenia w tym zakresie względem wykonawcy. Podobnie w jednym z orzeczeń o sygn. akt: KIO 1263/10 stwierdziła KIO: "w żadnym razie wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu, o którym mowa w art ...

już pewność i może z cała świadomość kosztów przystąpić do przygotowania realnej oferty." (sygn. akt: KIO 2399/14 i KIO 2435/14). W związku z powyższym Odwołujący wnosił o dokonanie modyfikacji Ogłoszenia w Sekcji VI ...

do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. W dniu 22.06.2015 r. (wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu za pośrednictwem ...

dniu 22.06.2015 r. (faxem), a 24.06.2015 r. (wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) Apator Rector Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 69, 65-021 Zielona Góra zwana dalej ...

nieskuteczne. Uzasadnienie w dalszej części. W dniu 22.06.2015 r. (wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) AMG.net S.A., ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź zwana dalej: "AMG.net S ...

Zamawiającego. Uzasadnienie w dalszej części. W dniu 22.06.2015 r. (wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) Indra Sistemas Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 136, 02-304 Warszawie zwana dalej ...

2015 r. W dniu 30.06.2015 r. (faxem) Zamawiający wobec wniesienia odwołanie do Prezesa KIO wniósł na piśmie, w trybie art. 186 ust. 1 Pzp, odpowiedź na odwołanie, w której ...

wielkości oraz rodzajowi udzielanego zamówienia, które ma istotne znaczenie dla funkcjonowania Zamawiającego (Podobną opinią wyraziła KIO w wyroku z 6.06.2012 r., sygn. akt: KIO 1064/12: "Związanie opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu z przedmiotem zamówienia ...

także podmiotem zdolnym do jego wykonania z uwagi na cechowanie się odpowiednią wiarygodnością, (za wyrokiem KIO z 16.04.2012 r., sygn. akt KIO 662/12)./. Wymagania postawione przez Zamawiającego są adekwatne oraz proporcjonalne do przedmiotu zamówienia - ani zbyt ...

gdyż w przeciwnym razie przez selekcję przeszliby wykonawcy niezdolni do realizacji zamówienia. (Potwierdza to wyrok KIO z 5.01.2012 r., sygn. akt KIO 2765/11: "Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej i ...

która daje rękojmię, iż wykonawca wykona zamówienie w sposób prawidłowy i rzetelny. (Zgodnie z wyrokiem KIO z 7.03.2011 r., sygn. akt KIO 353/11 doświadczenie z zasady zdobywa się poprzez realizację czynności w oznaczonym zakresie - żądanie zatem ...

jak najszerszy krąg osób, co z kolei prowadziłoby do nabycia usługi o niskim standardzie (wyrok KIO z 29.01.2014 r., sygn. akt: KIO 69/14). 1.7. Dla Zamawiającego największym wyzwaniem i jednocześnie zagrożeniem dla projektu jest integracja przez wykonawcę ...

od oczekiwań Odwołującego, co do zmiany ogłoszenia nie należy zapominać, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem KIO (wyrok KIO z dnia z 16.05.2011r ., sygn. akt: KIO 937/11) to Zamawiający jest gospodarzem postępowania i jeśli tylko sformułowane przez niego reguły postępowania ...

nadmiernego ograniczenia w korzystaniu ze środków ochrony prawnej dotyczących treści ogłoszenia i siwz." (za wyrokiem KIO z dnia 04.10.2010 r., sygn. akt: KIO 2036/10). Izba uznała, że przystąpienie Apator Rector oraz AMG.net po stronie Odwołującego jest ...

przystąpienia do odwołania liczy się od momentu ukazania się informacji na stronie internetowej. (za wyrokiem KIO z 18.03.2011 r., sygn. akt: KIO 440/11, KIO 448/11, KIO 451/11; KIO 458/11: "W ocenie Izby bieg 3- dniowego terminu dla doręczenia przystąpienia Prezesowi Krajowej Izby ...

lub drogą elektroniczną. W konsekwencji Izba, nie uznała zgłoszonego przystąpienia za skuteczne. Podobnie w wyroku KIO z 09.12.2013 r., sygn. akt: KIO 2734/13, wyroku KIO z 10.05.2013 r., sygn. akt: KIO 896/13, wyroku KIO z 10.01.2013 r., sygn. akt: KIO 2839/12, wyroku KIO z 21.06.2012 r., sygn. akt: KIO 1192/12, wyroku KIO z 20.01.2011 r., sygn. akt: KIO/2819/10, sygn. akt: KIO/8/11, sygn. akt: KIO/9/11, czy też wyroku KIO z 28.10.2010 r., sygn. akt: KIO 2256/10. Skład orzekający Izby, działając zgodnie z art. 190 ust. 7 Pzp dopuścił w ...

spełnić powyższego wymogu w tej postaci samodzielnie. W tym zakresie Izba wskazuje także za wyrokiem KIO z 16.03.2015 r., sygn. akt: KIO 413/15: "W ocenie Izby Odwołujący nie udowodnił, ani nawet nie uprawdopodobnił, że oczekiwanie Zamawiającego ...

wyrażony w uzasadnieniu wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 maja 2011 r., w sprawie KIO 822/11 (sip. Lex nr 821383), iż potwierdzenie dysponowania zasobami innych podmiotów służy potwierdzeniu spełniania ...

51 ust.2 Pzp wynikająca z uzasadnienia nowelizacji z 2012 r. Izba przytacza za wyrokiem KIO z 10.12.2013 r., sygn. akt: KIO 2716/13: "(…) przywołane przez Odwołującego orzecznictwo Sądów Okręgowych, je podważające, odnosi się do stanu prawnego ...

ust. 2b p.z.p." (wyrok z dnia 05.11.2010 r., sygn. akt: KIO 2287/10, sygn. akt: KIO 2307/10). Do analogicznych wniosków Izba doszła również w wyroku z dnia 7.11.2011 r., sygn. akt: KIO/ 2255/11, KIO/ 2260/11, KIO/ 2283/11, gdzie Izba uznała, że niedopuszczalne jest posługiwanie się zasobami należącymi do podmiotu trzeciego ...

do następnego etapu postępowania.". Powyższe stanowisko został uznane w orzecznictwie Izby m.in. w wyroku KIO z 15.01.2014 r., sygn. akt: KIO 2975/13, gdzie wskazuje się dodatkowo: "Podobne stanowisko zostało również wyrażone w publikacji: Nowelizacja ustawy ...

związanych z zapewnieniem prawidłowej realizacji zamówienia publicznego". Nadto, stwierdzono względem poprzedniego stanu prawnego w wyroku KIO z 2.04.2013 r., sygn. akt: KIO 630/13: "W świetle aktualnego orzecznictwa sądów okręgowych (wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia ...

51 ust. 2 Pzp).". W rezultacie orzecznictwo Izby przyjęło i utrwaliło przywołane powyżej stanowisko - wyrok KIO 05.03.2015 r., sygn. akt: KIO 336/15, czy też wyrok KIO z 02.04.2015 r., sygn. akt: 548/15. W rezultacie, Zamawiający ma obowiązek zastosowania ...

zamówienia w SIWZ będzie znany dopiero w II etapie. W tym zakresie wskazując na wyrok KIO z 04.12.2014 r., sygn. akt: KIO 2399/14, sygn. akt: KIO 2435/14 (str. 31 uzasadnienia). Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie. W ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020 18 fragmentów

2020-10-16 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 2296/20 WYROK z dnia 16 października 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący ...

skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Częstochowie. Przewodniczący: ................................... Sygn. akt: KIO 2296/20 U z a s a d n i e n i e Zamawiający ...

wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądz forma pisemna również może być dopuszczona (por. wyrok KIO z dnia 14 marca 2019 r. KIO 338/19), natomiast Zamawiający nie może ograniczać jej do jedynej dopuszczonej w SIWZ. Odwołujący powołał ...

prawidłowy przebieg postępowania, dyscyplinując wykonawców i zapewniając ich lojalne współdziałanie z zamawiającym (tak m.in. KIO w wyroku z 13 października 2017 r., KIO 2023/17). Dokumenty wadialne składane są więc "obok" oferty, w celu wykazania jej zabezpieczenia, a ...

to, iż wykonawcy uzyskują przychody ze sprzedaży surowców wtórnych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów (wyrok KIO z 12 lutego 2016 r., KIO 93/16). KIO wielokrotnie rozpatrywała sprawy, w których kluczowym elementem oferowanej przez wykonawców ceny w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stanowił zysk ze sprzedaży surowców wtórnych (por. chociażby wyrok KIO z 05 marca 2014 r., KIO 327/ 14, wyroki z 14 czerwca 2013 r., KIO 1290/ 13 i KIO 1299/13). Nadto, Odwołujący skarży się na wskazane godziny ważenia pojazdów w PSZOK, które jednak ...

1.1 i 1.2 Instrukcji dla wykonawców naruszały jakiekolwiek zasady ustawy Pzp (por. wyrok KIO z 01 czerwca 2018 r., KIO 959/18). Zamawiający wskazał, iż Odwołującemu umyka ważka kwestia - ważenie w godzinach otwarcia PSZOK dotyczy ...

Zamawiający zauważył, że wytyczenie z góry takiego miejsca nie zawsze jest możliwe. Zamawiający przywołał wyrok KIO z 23 maja 2017 r., KIO 935/17. Zamawiający wskazał, iż Odwołujący posiada mapę Gminy, ze wszystkimi drogami; jest zatem w ...

postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów - umożliwiający weryfikację tych danych. Jak wskazała KIO w wyroku z 29 stycznia 2014 r., KIO 69/14, "w ocenie Izby Zamawiający ma prawo oczekiwać, że w ramach przedmiotu zamówienia będą odbierane jedynie ...

powinni tak skalkulować cenę, aby skompensować wystąpienie wszelkich ryzyk, a w tym zmianę opłat" (wyrok KIO z 07 sierpnia 2017 r., KIO 1542/17 wskazujący także na zasadność zastrzeżenia kary umownej w ww. zakresie). Zamawiający wskazał, iż ...

faktyczny w odniesieniu do Remondis Sp. z o. o. analizowała Krajowa Izba Odwoławcza w sprawie KIO 794/15 i KIO 800/15, które zostało oddalone. Zamawiający wskazał, iż rozważania zawarte w ww. wyroku dotyczące problematyki ...

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów. Odwołujący przywołał wyrok KIO z dnia 1 czerwca 2018 r. sygn. akt: KIO 959/18 dotyczący problematyki kar umownych, f) § 10 ust. 2 lit. r), s), t), u ...

nie musi akceptować każdego postanowienia umownego w sprawach umów zawieranych w ramach systemu zamówień publicznych. KIO wielokrotnie w swoich wyrokach wskazywała na niezasadność wymagania od niej, by obniżała kary umowne zastosowane ...

jest to suwerenna decyzja Zamawiającego, nienaruszająca jakichkolwiek reguł. W wyroku z 3 lipca 2019 r., KIO 1100/ 19 Izba podniosła, iż "przewidziane przez zamawiającego kary, mogą mieć też charakter dyscyplinujący wykonawców ...

sam zamawiający, choćby ze względów finansowych, jest ograniczony terminem realizacji zamówienia". Na podobnym stanowisku stanęła KIO wydając wyrok z 21 grudnia 2018 r., KIO 2436/ 18, KIO 2442/18 i podnosząc w nim, że kary umowne za opóźnienie w wykonaniu umowy są uzasadnione charakterem umowy. W wyroku z dnia 4 września 2018 r. KIO 1601/ 18, "w odniesieniu do kar umownych za opóźnienie, a nie za zwłokę Izba uznała ...

natomiast - mającymi swe źródło w ustawie, stanowiącymi instrument administracyjny. Jak wskazuje się w orzecznictwie (wyroki KIO z dnia 10 kwietnia 2014 r. sygn. akt: KIO 2293/13, KIO 2240/13) "skoro z punktu widzenia drugiej strony umowy usługa była wykonana należycie, niewłaściwe wydaje ...

Wykonawcy także jest uzasadniony i szeroko stosowany nie tylko w systemie zamówień publicznych (por. wyrok KIO z 20 czerwca 2017 r., KIO 1132/17, wyrok KIO z 08 lipca 2014 r., KIO 1286/14), ale również w umowach zawieranych poza reżimem ustawy Pzp. Trudno zatem zarzucać takiej ...

jedynie do określenia na gruncie kontraktu zasad wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy (wyrok KIO z 10 października 2018 r., KIO 1937/18). Artykuł 142 ust. 5 ustawy Pzp ma charakter bezwzględnie obowiązujący, zatem wola stron nie jest tu elementem podstawowym, istotnym (wyrok KIO z 1 lipca 2016 r., KIO 1060/16). Niezamieszczenie odpowiedniej klauzuli w umowie nie oznacza uchylenia art. 142 ust. 5 ustawy ...

pod określonymi tym przepisem warunkami. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w dotychczasowym orzecznictwie Izby (por. wyrok KIO z dnia 25 maja 2016 r. sygn. akt: KIO 748/16 oraz z dnia 1 lipca 2016 r. sygn. akt: KIO 1060/16, gdzie w obu ww. wyrokach Izba nakazała zamawiającym zmianę postanowień specyfikacji istotnych warunków ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010 10 fragmentów

2010-05-04 » Oddala odwołanie

KIO/UZP 532/10 1 z 7 Sygn. akt KIO 532/10 WYROK z dnia 4 maja 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: przewodniczący ...

Marka Sławińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Roboty ziemne, wodno - kanalizacyjne Marek Sławiński ul. Kupnera 69, 14-260 Lubawa w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Gmina Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie Gierzwałd 33 ...

10-408 Olsztyn zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, KIO/UZP 532/10 2 z 7 2. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o ...

Marka Sławińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Roboty ziemne, wodno - kanalizacyjne Marek Sławiński ul. Kupnera 69, 14-260 Lubawa i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 10 ...

Marka Sławińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Roboty ziemne, wodno - kanalizacyjne Marek Sławiński ul. Kupnera 69, 14-260 Lubawa, 2) dokonać wpłaty kwoty 3 599 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące pięćset ...

Marka Sławińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Roboty ziemne, wodno - kanalizacyjne Marek Sławiński ul. Kupnera 69, 14-260 Lubawa na rzecz Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie Gierzwałd 33, 14-107 Gierzwałd stanowiącej uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. KIO/UZP 532/10 3 z 7 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy ...

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Elblągu. Przewodniczący: ……………………………… KIO/UZP 532/10 4 z 7 Uzasadnienie do wyroku KIO 532/10 z 4 maja 2010 r. Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ...

zamówień publicznych mając na uwadze fakt, że nie był on zupełnie nieczytelny, Zamawiający nie udowodnił KIO/UZP 532/10 5 z 7 w sposób wystarczający, że kosztorys uchybia formie pisemnej, a ...

większość tych stron można, jakkolwiek z pewnym wysiłkiem, odczytać. Natomiast zupełnie nieczytelne są strony 121 KIO/UZP 532/10 6 z 7 i 122. Tym samym potwierdził się zarzut Zamawiającego dotyczący ...

Natomiast zarzut dotyczący niespełnienia przez Odwołującego warunku udziału w postępowaniu odnoszącego się do posiadania wymaganego KIO/UZP 532/10 7 z 7 doświadczenia, nie był w zasadzie w niniejszym odwołaniu przedmiotem ...