2014-02-11 » Uwzględnia odwołanie
Sygn. akt KIO 139/14
Sygn. akt KIO 148/14
Sygn. akt KIO 150/14
WYROK
z dnia 11 lutego 2014 r.
Krajowa ...
S.A., ul. Bratysławska 52, 94-112 Łódź - sygn. akt KIO 139/14,
2. SPRINT S.A. O/Warszawa, ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa - sygn. akt KIO 148/14,
3. Integrated Solutions Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa - sygn. akt KIO 150/14,
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez ...
00-099 Warszawa, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego sygn. akt KIO 139/14 po stronie zamawiającego,
B. Integrated Solutions Sp. z ...
01-230 Warszawa zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego sygn. akt KIO 139/14 po stronie odwołującego,
C. Balzola Polska Sp. z ...
00-124 Warszawa zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego sygn. akt KIO 139/14 po stronie zamawiającego,
D. SPRINT S.A. O ...
00-099 Warszawa, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego sygn. akt KIO 150/14 po stronie odwołującego,
E. Integrated Solutions Sp. z ...
01-230 Warszawa, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego sygn. akt KIO 148/14 po stronie odwołującego,
orzeka:
1. uwzględnia odwołanie wykonawcy Integrated Solutions ...
o., ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa - sygn. akt KIO 150/14,
1.1. nakazuje dokonanie zmian postanowień specyfikacji istotnych ...
o., ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa - sygn. akt KIO 150/14, z tytułu wpisu od odwołania,
2.2. zasądza ...
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi.
Przewodniczący: ….………………
Członkowie: .………………..
.………………..
Sygn. akt: KIO 139/14
Sygn. akt: KIO 148/14
Sygn. akt: KIO 150/14
U z a s a d n i ...
1. Przedsiębiorstwa Robót Mostowych MOSTY-ŁÓDŹ S.A. - sygn. akt KIO 139/14,
2. SPRINT S.A. O/ Warszawa - sygn. akt KIO 148/14,
3. Integrated Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - sygn. akt KIO 150/14,
- w kopi przekazane zamawiającemu w terminie ustawowym.
Odwołania ...
r. ww. sprawy zostały połączone do wspólnego rozpoznania.
Sygn. akt: KIO 139/14
Odwołujący Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "MOSTY-ŁÓDŹ" S.A ...
nie podlegało ono rozpoznaniu, a sprawa odwoławcza o sygn. akt: KIO 139/14 została umorzona odrębnym postanowieniem.
Sygn. akt: KIO 148/14
Odwołujący SPRINT S.A. O/Warszawa wniósł odwołanie wobec postanowień ...
nie podlegało ono rozpoznaniu, a sprawa odwoławcza o sygn. akt: KIO 148/14 została umorzona odrębnym postanowieniem.
Na wezwanie zamawiającego z dnia 28 ...
O/ Warszawa, zgłaszający pisemne przystąpienie do postępowania odwoławczego sygn. akt KIO 139/14 po stronie zamawiającego,
B. Dnia 31 stycznia 2014 ...
o.o., zgłaszający pisemne przystąpienie do postępowania odwoławczego sygn. akt KIO 139/14 po stronie odwołującego,
C. Dnia 30 stycznia 2014 ...
zgłaszający przystąpienie w formie elektronicznej do postępowania odwoławczego sygn. akt KIO 139/14 po stronie zamawiającego,
D. Dnia 31 stycznia 2014 ...
A. O/Warszawa, zgłaszający przystąpienie do postępowania odwoławczego sygn. akt KIO 150/14 po stronie odwołującego,
E. Dnia 31stycznia 2014 ...
z o.o., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego sygn. akt KIO 148/14 po stronie odwołującego.
Izba postanowiła dopuścić zgłaszających przystąpienie do udziału w postępowaniach odwoławczych: sygn. akt KIO 139/14, sygn. akt KIO 148/14, sygn. akt KIO 150/14.
Izba nie stwierdziła podstaw do odrzucenia odwołania sygn. akt: KIO 150/14 na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp.
Sygn. akt KIO 150/14
Odwołujący Integrated Solutions Sp. z o.o. z ...
ustawy Pzp.
Zamawiający nie uwzględnił wniesionego odwołania o sygn. akt KIO 150/14. W odpowiedzi na odwołanie złożonej na rozprawie podał ...
ust. 2 ustawy. Powyższe stanowisko znajduje swoje potwierdzenie w orzecznictwie KIO, np. wyrok KIO z dnia 6.06.2013 r., KIO 1209/13: "Uznaje się za niezasadne przyjęcie do orzekania stanu ...
oferty. W wyroku z dn. 31 stycznia 2012 r. (sygn. KIO 136/12), Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że: "Zamawiający winien opisać ...
przywołany wyżej wyrok z dn. 31 stycznia 2012 r. sygn. KIO 136/12). Podobnie w wyroku z dnia 14 stycznia 2013 r. (sygn. KIO 2888/12), KIO stanęła na stanowisku, że: "Art 29 ust 1 ustawy zawiera ...
przedstawione stanowisko w odniesieniu do poszczególnych zarzutów odwołania sygn. akt: KIO 150/14 Izba oparła o ustalony stan faktyczny sprawy, wynikający ...
wyrażone w wyroku z dnia 9 maja 2012 r. (sygn. KIO 809/12), w którym stwierdzono: "że obciążające wykonawcę ryzyko nieprzewidzenia ...
2014-09-10 » Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia zarzutów odwołania
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Słupsku.
Przewodniczący: ……………………..………
Sygn. akt: KIO 1753/14
U Z A S A D N I ...
wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.
Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 1 lutego 2011 roku (sygn. akt: KIO 79/11, KIO 89/11, KIO 90/11) oraz wyrokiem KIO z dnia 27 września 2013 r. (sygn. akt KIO 2188/13) Zamawiający obowiązany jest uwzględnić czas niezbędny do przygotowanie ...
niezbędny wykonawcom do przygotowania i złożenia oferty (por. także wyr. KIO z 26 czerwca 2009 r., KIO/UZP 737/09; wyr. SO w Warszawie z 10 lipca ...
dnia 27 marca 2000 r. III CKN 629/98).Także KIO wielokrotnie podkreśliła, że "wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne ...
które nie są ujawnione na etapie składania oferty" (por. wyrok KIO z dnia 27 kwietnia 2011 r., KIO 806/11).
Ustalenie ograniczenia terminu na zgłaszanie wad w dokumentacji ...
się z nałożeniem na wykonawcę kary finansowej. Jak natomiast podkreśliła KIO "nawet złożenie oświadczenia o prawidłowości i kompletności przekazanej dokumentacji projektowej ...
i ujawnią się dopiero na etapie jego realizacji." (por. wyrok KIO z dnia 23 sierpnia 2010 r., KIO/UZP 1698/10, por. także wyrok KIO z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11).
Pozbawienie wykonawcy możliwości zgłaszania roszczeń w przypadku wadliwości ...
aby ocenić wszystkie ryzyka gruntowe i wodne. Powyższe podkreśliła także KIO mówiąc, iż takie postanowienia "tak dalece wkraczają w zakres odpowiedzialności ...
przewidzieć i określić (wycenić) na etapie składania oferty." (por. wyrok KIO z dnia 27 kwietnia 2011 r., KIO 806/11 oraz wyrok KIO KIO z dnia 11 lutego 2014 r. KIO 139/14, KIO 148/14, KIO 150/14). W konsekwencji, kwestionowane postanowienia naruszają również art. 140 ...
KC i 139 ust. 1 ustawy. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem KIO, jeżeli w dokumentacji na roboty budowlane przekazanej przez Zamawiającego ujawnią ...
do udzielenia stosownego czasu na dokonanie takich zmian (por. wyrok KIO z dnia 11 lutego 2014 r. KIO 139/14,
KIO 148/14, KIO 150/14). Zmiana zakresu prac wymaganych do wykonania dzieła
zarządzana ...
tego tytułu nie może
pozostać bez zmian. Podobne stanowisko zajęła KIO w wyroku z dnia 28 maja 2014 r.
(KIO 970/14), wskazując, iż Jeśli zamawiający zamierza obarczyć ryzykiem wyłącznie ...
Krajowej Izby Odwoławczej z27 września 2013 roku sygn. akt KIO 2188/13). W ocenie Izby, termin składania ofert wyznaczony przez ...
Izby Odwoławczej z dnia 16 czerwca 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 694/09). Zakwestionowane przez Odwołującego postanowienia umowy/umów Izba ...
2019-11-28 » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie
Sygn. akt KIO 2308/19
WYROK
z dnia 28 listopada 2019 r.
Krajowa ...
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi.
Przewodniczący: .............................
Sygn. akt: KIO 2308/19
U z a s a d n i ...
kwestionowane przez Krajową Izbę Odwoławczą, m.in. w wyroku sygn. KIO 923/14. Również orzecznictwo Sądu Najwyższego opowiada się za traktowaniem ...
podnosi się konieczność ograniczenia wysokości kar umownych, np. wyrok sygn. KIO 1601/18.
W zakresie zarzutu dotyczącego sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru ...
Krajowej Izby Odwoławczej, oraz sądów powszechnych, np. w wyroku sygn. KIO 1601/18: "zgodnie ze stanowiskiem dominującym w judykaturze oddanie przez ...
marca 2013 r., II CSK 476/12 oraz wyrok sygn. KIO 1507/11, idące wyraźnie w kierunku, że "odbiór bezusterkowy" jako ...
nie świadczy o nienależytym wykonaniu umowy, podczas gdy w orzecznictwie KIO wielokrotnie podkreślono, iż: "nie jest dopuszczalne i możliwe zawarcie z ...
i nie znany dokładnie od początku przedmiot zamówienia." (wyrok sygn. KIO/UZP 184/10). "Obwarowanie opisu przedmiotu zamówienia zdarzeniami przyszłymi i ...
niewyczerpujący i nie pozwała na sporządzenie rzetelnej, profesjonalnej oferty. (wyrok KIO/UZP 812/09, KIO/UZP 833/09). Podobnie też w wyrokach sygn. KIO 139/14, KIO 148/14, KIO 150/14; sygn. KIO 809/12.
Zamawiający nie tylko oczekuje od wykonawców zaciągnięcia zobowiązania ...
2015-07-01 » Zaskarżone » Uwzględnia odwołanie
Sygn. akt: KIO 1251/15
WYROK
z dnia 1 lipca 2015 r.
Krajowa ...
ul. Zdziarska 21 zgłaszających swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 1251/15 po stronie zamawiającego
orzeka:
1. uwzględnia odwołanie w ...
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.
Przewodniczący: ……………
Członkowie: …………….
…………….
Sygn. akt KIO 1251/15
Uzasadnienie
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ...
zajmuje zdaniem odwołującego także orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej np. wyrok KIO/UZP 69/09, wyrok z 29 kwietnia 2014 r., sygn. akt: KIO 726/14, Odwołujący ponadto podniósł, że wprawdzie zgodnie z art ...
Izba w wyroku z 15 września 2014 r., sygn. akt: KIO 1785/14, w wyroku KIO z dnia 7 stycznia 2015r., sygn. akt: 2694/14 ...
Przykładowo, wyrok z dnia 7 listopada 2014r., sygn. akt KIO 2185/14, wyrok z dnia 14 listopada 2014r., sygn. akt KIO 2277/14, wyrok z dnia 26 listopada 2014r., sygn. akt KIO 2360/14 (ten wyrok odwołujący uznał za szczególnie adekwatny), wyrok z dnia 12 stycznia 2015r., sygn. akt: KIO 2731/14.
Mając na uwadze powyższe odwołujący stwierdził, że uznanie ...
w wyroku z dnia 22 września 2014 roku, sygn. akt: KIO 1877/14.
Odwołujący przypuszcza, że informacje zastrzeżone przez Konsorcjum Intercor ...
tak wyrok z dnia 9 października 2014r., sygn. akt: KIO 1971/14, wyrok z dnia 27 sierpnia 2014r., sygn. akt: KIO 1644/14, wyrok KIO z dnia 22 października 2013 r., sygn. akt KIO 2368/13, wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 lutego 2015 r., sygn. akt: KIO 148/15.
Odwołujący podkreślił, że mimo powzięcia wskazanych we wniosku ...
zastępują wyjaśnień z art. 90 ust. 1 ustawy. Podobnie wyrok KIO z dnia 8 sierpnia 2012 r., sygn. akt KIO 1598/12
Mając na uwadze wskazane orzeczenie, odwołujący podkreślił, że ...
zamówienia" (wyrok z dnia 9 lutego 2015r., sygn. akt: KIO 189/15). Zaś w odniesieniu do konieczności przedstawiania dowodów, dalej ...
tak wyrok z dnia 7 listopada 2014r., sygn. akt KIO 2185/14
Reasumując, treść wyjaśnień oferty Konsorcjum Intercor zdaniem odwołującego ...
zamówienie.
Odwołujący zwrócił również uwagę na wyrok o sygn. akt KIO 791/13 z dnia 19 kwietnia 2013. Odwołujący podkreślił, że ...
na wyrok z dnia 24 lutego 2015r., sygn. akt: KIO 236/15, KIO 241/15, wyrok z dnia 14 stycznia 2014r., sygn. akt: KIO 2936/13. Wykonawca Konsorcjum Intercor, oferując wykonanie robót budowlanych w ...
rozstrzygnięciu odwołania na korzyść odwołującego. Odwołujący powołał się na wyrok KIO w sprawie sygn. akt KIO 1262/13, sygn. akt KIO 1754/14, sygn. akt KIO 904/15.
W dniu 26 czerwca 2015r. odwołujący złożył ...
w poniższych wyrokach: wyrok z dnia 23 grudnia 2013 r., KIO 2715/13; KIO 2718/13; KIO 2726/13; wyrok z dnia 19 grudnia 2013 r., KIO 2792/13. Odwołujący stwierdził, że według niepotwierdzonych informacji jakie dotarły ...
zamawiającego od Intercor. Odwołujący wskazał na jego zdaniem reprezentatywny wyrok KIO, np. sygn. akt KIO 1028/14, sygn. akt KIO 1029/14, a także odwołał się do wyroku sygn. akt: KIO 1219/14; w wyroku sygn. akt KIO 139/14, sygn. akt KIO 148/14, sygn. akt KIO 150/14 oraz na wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z ...
licznie przytacza orzecznictwo Izby sygn. akt 1535/14, sygn. akt KIO 1529/13, wyrok KIO z dnia 12 stycznia 2015r" sygn. akt: KIO 2784/14, wyrok z dnia 7 listopada 2014r., sygn. akt: KIO 2184/14, 2185/14. Odwołujący jest przekonany, że takie same ...
konkurencyjnym wykonawcom weryfikacji oferty (zob. m.in. wyrok sygn. akt: KIO 2710/12, czy sygn. akt: KIO 1384/14).
Wobec objęcia wyjaśnień złożonych przez Intercor zastrzeżeniem tajemnicy ...
jaki od profesjonalnego przedsiębiorcy trzeba wymagać (tak wyrok sygn. akt KIO 1642/14).
Za wycenę oferty odpowiada bowiem w pełni wykonawca ...
najwyżej wskazywać na kierunek swoich wątpliwości (zob. wyrok sygn. akt KIO 1642/14).
Tym samym w celu należy zdaniem odwołującego ustalić ...
faktycznych), odnoszących się do poszczególnych elementów tychże wyjaśnień. W wyroku KIO z dnia 3 stycznia 2014r. (sygn. akt KIO 2875/13) podkreślano, iż "Nie można pominąć, że udzielając zamawiającemu ...
swojego wyroku z dnia 7 października 2013r. (sygn. akt KIO 2216/13, KIO 2221/13). Odwołujący wskazał też wyrok sygn. akt KIO 716/13 oraz wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia ...
z przyczyn leżących po stronie któregokolwiek z uczestników konsorcjum. Tak KIO w wyroku z dnia 25 maja 2015r. sygn. akt KIO 969/15, wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 1 ...
07, wyrok z dnia 5 marca 2015r, sygn. akt KIO 336/15, wyrok z dnia 6 sierpnia 2014r. sygn. akt KIO 1501/14, wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 1 ...
m.in,: z dnia 05.02.2009 r. sygn. akt KIO/UZP 99/09, z dnia 30 kwietnia 2010 r. sygn. akt KIO/UZP 594/10, z dnia 8 lipca 2011 r. sygn. akt KIO 1320/11, z dnia 03.09.2013 r. sygn. akt KIO 2033/13, z dnia 12.06.2013 r. sygn. akt KIO 1289/13, z dnia 10.05.2013 r. sygn. akt KIO 961/13, a także w wyrokach Zespołów Arbitrów, m.in ...
13, wyrok Izby z dnia 23 października 2012 sygn. akt KIO 216/12, Sąd Antymonopolowy - w postanowieniach z dnia 15 maja ...
r., wyrok Izby z dnia 22 lipca 2013 sygn. akt KIO 1680/13, KIO 1695/13 orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2000 ...
wyrok Izby z dnia 5 marca 2015 r., sygn. akt KIO 336/15, wyrok KIO z dnia 4 maja 2011r., sygn. akt: KIO 810/11, wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 1 ...
07, wyrok z dnia 29 lipca 2009 r. sygn. akt KIO 903/11. Odnosząc się do aspektu solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum ...
Stanowiska odwołującego, wbrew jego twierdzeniu, nie potwierdza argumentacja przedstawiona wyroku KIO z dnia 29 kwietnia 2014r., sygn. akt KIO 726/14. Rozstrzygana tam kwestia dotyczyła możliwości wystawienia gwarancji na ...
w niniejszej sprawie znaleźć może zastosowanie stanowisko wyrażone w wyroku KIO z dnia 15 września 2014r., sygn. akt KIO 1785/14. W rozstrzyganym tam stanie faktycznym zamawiający wprost zażądał ...
w wyroku z dnia 5 marca 2015r., sygn. akt KIO 336/15 "przepisy ustawy nie wymagają, aby w przypadku wspólnego ...
2015r. Przystępującego nie przekonuje również pogląd wyrażony w wyroku KIO z dnia 7 stycznia 2015r., sygn. akt KIO 2694/14.
Nieuzasadniony jest w szczególności zawarta tam teza, że ...
12 maja 2006r., sygn. akt: Ca 489/06, wyrok KIO z dnia 5 marca 2015 r., sygn. akt KIO 336/15), jak i bez takiego założenia. Na taki tok argumentacji wskazał wyrok KIO z dnia 4 listopada 2014r., sygn. akt KIO 2182/14. Z istoty Konsorcjum wynika, że skutki działań wykonawców ...
2017-05-17 » Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie
Sygn. akt: KIO 864/17, KIO 872/17
WYROK
z dnia 17 maja 2017 r.
Krajowa ...
sp. z o.o. sp. k. w W. (sygn. akt KIO 864/17),
B) w dniu 2 maja 2017 r. przez wykonawcę S. S.A. w P., (…) (sygn. akt KIO 872/17)
w postępowaniu prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe ...
zgłaszających przystąpienie do postępowań odwoławczych w sprawach o sygn. akt KIO 864/17, KIO 872/17 po stronie zamawiającego,
przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających ...
zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt KIO 872/17 po stronie zamawiającego,
przy udziale wykonawcy S. S ...
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt KIO 864/17 po stronie zamawiającego,
orzeka:
1.
umarza postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt KIO 864/17 w części dotyczącej zaniechania czynności udostępnienia odwołującemu załączników ...
przez zamawiającego,
2.
uwzględnia odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 864/17 i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności badania i oceny ...
zamówienia,
3.
umarza postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt KIO 872/17 w części dotyczącej zaniechania podania uzasadnienia faktycznego w ...
zamawiającego,
4.
umarza postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt KIO 872/17 w części dotyczącej oceny oferty odwołującego w kryterium ...
w pozostałym zakresie oddala odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 872/17,
6. kosztami postępowania w sprawie o sygn. akt KIO 864/17 obciąża w 1/2 PKP Polskie Linie Kolejowe ...
zero groszy),
7. kosztami postępowania w sprawie o sygn. akt KIO 872/17 obciąża wykonawcę S. S.A. w P., (…) i ...
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.
Przewodniczący: ………………….…
Sygn. akt: KIO 864/17, KIO 872/17
U z a s a d n i ...
Odwoławczej. Postępowania odwoławcze wywołane wniesionymi odwołaniami oznaczono odpowiednio sygn. akt KIO 864/17 oraz sygn. akt KIO 872/17.
Odwołujący S. wniósł odwołanie wobec:
1) czynności odrzucenia ...
na odwołanie do obu spraw. W sprawie o sygn. akt KIO 864/17 zamawiający oświadczył, że uwzględnia częściowo odwołanie w zakresie ...
swego stanowiska.
Do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt KIO 864/17 po stronie zamawiającego zgłosili przystąpienie wykonawcy wspólnie ubiegający ...
swego stanowiska.
Do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt KIO 864/17 po stronie zamawiającego zgłosił przystąpienie wykonawca S. S ...
faktyczne i prawne swego stanowiska.
W sprawie o sygn. akt KIO 872/17 zamawiający oświadczył, że uwzględnia częściowo odwołanie w zakresie ...
swego stanowiska.
Do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt KIO 872/17 po stronie zamawiającego zgłosili przystąpienie wykonawcy wspólnie ubiegający ...
pozostałych zarzutów.
Do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt KIO 872/17 po stronie zamawiającego zgłosili przystąpienie wykonawcy wspólnie ubiegający ...
do udziału w postępowaniu odwoławczym w sprawie o sygn. akt KIO 864/17 w charakterze uczestnika postępowania po stronie zamawiającego wykonawcę ...
do udziału w postępowaniu odwoławczym w sprawie o sygn. akt KIO 872/17 w charakterze uczestnika postępowania po stronie zamawiającego wykonawców ...
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
W sprawie o sygn. akt KIO 864/17 oferta odwołującego S. została odrzucona, zaś w świetle ...
kwestionowanie prawidłowości oceny oferty wybranej.
W sprawie o sygn. akt KIO 872/17 oferta odwołującego S. została sklasyfikowana na dalszym miejscu ...
najkorzystniejszej.
Powyższe wyczerpuje dyspozycję art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.
KIO 864/17
Postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt KIO 864/17 podlegało umorzeniu w części dotyczącej zaniechania czynności udostępnienia ...
częściowym umorzeniu postępowania odwoławczego podzielono identyczne stanowisko przedstawione w wyroku KIO z 26 października 2016 r. wydanym w sprawie o sygn. akt KIO 1922/16, wyroku KIO z 16 grudnia 2016 r. wydanym w sprawie o sygn. akt KIO 2138/16, wyroku KIO z 28 grudnia 2016 r. wydanym w sprawie o sygn. akt KIO 2357/16.
Izba uznała za zasadny zarzut naruszenia przez zamawiającego ...
umowę w sprawie zamówienia publicznego. Zarzut okazał się zatem bezzasadny.
KIO 872/17
Postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt KIO 872/17 podlegało umorzeniu w części dotyczącej zaniechania czynności podania ...
częściowym umorzeniu postępowania odwoławczego podzielono identyczne stanowisko przedstawione w wyroku KIO z 26 października 2016 r. wydanym w sprawie o sygn. akt KIO 1922/16, wyroku KIO z 16 grudnia 2016 r. wydanym w sprawie o sygn. akt KIO 2138/16, wyroku KIO z 28 grudnia 2016 r. wydanym w sprawie o sygn. akt KIO 2357/16.
Odwołanie w pozostałym zakresie podlegało merytorycznemu rozpoznaniu i ...
zamawiającego przepisów ustawy stwierdzono po rozpoznaniu sprawy o sygn. akt KIO 864/17. Naruszenia te mogą mieć istotny wpływ na wynik ...
czynności zamawiającego. W konsekwencji Izba w sprawie o sygn.. akt KIO 864/17 nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności badania i oceny ofert ...
żądań, których Izba nie podzieliła w sprawie o sygn. akt KIO 872/17, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp ...
odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę.
W sprawie o sygn. akt KIO 864/17 odwołanie zostało uwzględnione przez zamawiającego w części dotyczącej ...
ust. 6 pkt 3 lit. b Pzp, obciążyła kosztami postępowania KIO 864/17 przystępującego T. i zamawiającego, każdego w wysokości po ...
pod uwagę, o kosztach postępowania w sprawie o sygn. akt KIO 864/17 orzeczono stosownie do wyniku postępowania - na podstawie art ...
41 poz. 238 ze zm.).
W sprawie o sygn. akt KIO 872/17 Izba postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze w zakresie dotyczącym ...
ww. rozważaniami, o kosztach postępowania w sprawie o sygn. akt KIO 872/17 orzeczono stosownie do wyniku postępowania - na podstawie art ...