14 wyników
Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium). Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.
w wyroku z dnia 27 września 2013 roku, sygnatura akt I CSK 748/12. Ponadto przedmiotowy zapis narusza także zasadę ekwiwalentności świadczeń ...
w wyroku z dnia 27 września 2013 roku, sygnatura akt I CSK 748/12, a także w wyrokach : wyrok z dnia 26 stycznia 2011 r. II CSK 318/10, wyrok z dnia 6 października 2010 r. II CSK 180/10, wyrok z dnia 11 stycznia 2008 r. V CSK 362/07, wyrok z dnia 21 września 2007 r. V CSK 139/07, wyrok z dnia 11 marca 2004 r. V CSK 369/03, wyrok z dnia 11 czerwca 2003 r. III ...
r,, III CKN 492/01, 11 czerwca 2008 r., V CSK 8/08, 30 września 2010 r., I CSK 342/10, 11 października 2013 r., I CSK 697/12). Narusza to bowiem art. 471 KC w związku z art,483 i art. 484 KC, a także art. 3531 KC w związku z art. 14 i art. 139 ustawy. Odwołujący wniósł o: 1. wykreślenie dotychczasowej treść § 134 i w to miejsce wpisanie: "W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu ...
w wyroku z dnia 27 września 2013 roku, sygnatura akt I CSK 748/12: "Może zatem rozszerzyć swoją odpowiedzialność kontraktową przyjmując odpowiedzialność ...
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 października 2010 r., Il CSK 180/10). Okoliczności te zatem muszą być w umowie wyraźnie określone." Tymczasem ...
realizacji Prac Rozwojowych lub Usług Administracji Systemem zawarte pomiędzy BGK i Wykonawcą zgodnie odpowiednio z pkt 5.4 - 5.5 Umowy i pkt 6.4 - 6.8 Umowy. Zamówienie podlega Odbiorowi. Punkt ...
Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 22 czerwca 2007 r. V CSK 99/07: 1. Inwestor ma obowiązek odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. 2.Strony umowy o roboty budowlane nie ...
16 listopada 2017 r. w sprawie o sygn. akt V CSK 28/17 oraz w wyroku z dnia 6 października 2010 r. w sprawie o sygn. akt II CSK 180/10. Oznacza to, że nieprawidłowa jest próba zmiany reguł odpowiedzialności wynikających ...
Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 16 listopada 2017 r, V CSK 28/17, zgodnie z którym: W ujęciu art. 483 i 484 KC kara umowna stanowi ryczałtowo określony surogat odszkodowania należnego ...
Najwyższego z dnia 6.10.2010 r., sygn. akt: 11 CSK 180/10). Brak takiego zastrzeżenia ma ogromne znaczenie dla właściwego oszacowania ryzyk ...
poprzez zastrzeżenie kar umownych w § 9 ust. 1 pkt 8 i 25 wzoru umowy, których zaliczenie będzie zależne od wyłącznej woli ...
stosownie do wyniku sprawy zgodnie z art. 192 ust.9 i 10 ustawy oraz § 3 pkt 1 w związku z § 5 ...