[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018 14 fragmentów

2018-01-05 » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego ...

komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby realizacji Projektów - II podejście" (dalej jako ...

nie miał możliwości zweryfikowania, czy zaoferowane przez Wykonawcę SUNTAR produkty spełniają ...

mowy o autorskiej, unikalnej koncepcji realizacji zamówienia, czy wymagającym ochrony know ...

mieć miejsca później niż w terminie składania ofert. Przepis art. 8 ...

Izby może stanowić o sposobie realizacji zamówienia, a takie informacje powinny ...

oraz wymagań i pozwala na zaoferowanie najniższej ceny. Informacje w nim ...

dokonał utajnienia wszelkich informacji dotyczących zaoferowanych produktów, które to informacje, w ...

iż w dalszym ciągu posiada realne szansę na uzyskanie przedmiotowego zamówienia ...

produktów. Fakt, iż dany wykonawca zaoferował dane produkty w jednym z ...

nie znaczy o tym, że zaoferuje te same produkty w innym ...

tajemnicy przedsiębiorstwa należy złożyć w terminie składania ofert, to Izba stwierdza ...

wskazuje ona na ostatni możliwy termin na złożenia zastrzeżenia ale tylko ...

również Izbie ze względu na terminy na złożenie odwołania. Także stosowanie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 11 fragmentów

2015-01-05 » Uwzględnia odwołanie

zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego ...

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres ...

czynników mających wpływ na cenę zaoferowaną w niniejszym postępowaniu. Dodatkowo z ...

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w ...

dysponował on zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w ...

Instalbud nie zapewnił sobie możliwość realnego polegania na zasobach wiedzy i ...

to będzie, że przystępując do realizacji zamówienia wykonawca będzie dysponował wiedzą ...

nabywać będzie dopiero w trakcie realizacji zamówienia. Tymczasem w myśl art ...

trzeci, znajdzie jakiekolwiek przełożenie na realizację zamówienia. Stanowisko takie znalazło również ...

stronie Zamawiającego co do faktycznej realizacji zamówienia. A hipotetyczny charakter takiego ...

czynników, które pozwoliły mu na zaoferowanie ceny 9.833.850,00 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 157 fragmentów

2016-07-18 » Oddala odwołania

t.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego ...

robót podlegających wykonaniu w trakcie realizacji zamówienia, 3. ukształtowanie postanowień PU ...

10-14 PU możliwości wydłużenia terminu realizacji oraz zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy w ...

ust. 10-11 PU w terminie 7 dni, 5. art. 29 ...

ewentualnych braków, nieprawidłowości itp. w terminie 60 dni od dnia zawarcia ...

zgłaszania roszczeń na dalszym etapie realizacji Inwestycji (w tym o zapłatę ...

dla stanowisk nowoodkrytych w trakcie realizacji Robót, a także wykonania przed ...

lub innych kosztów związanych z realizacją inwestycji nie może być podstawą ...

1. wydłużenie w ust. 11 terminu na zgłaszanie okoliczności zagrażających dotrzymaniem terminów realizacji Inwestycji z 7 do 20 ...

oraz stanowisk nowoodkrytych w trakcie realizacji Robót, a także(…)", 8. skreślenia ...

naprawionych przez Wykonawcę w trakcie realizacji Inwestycji", 10. zmiany art. 5 ...

2 pkt 1, obejmuje koszty realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku wystąpienia ...

2 pkt 1 powyżej oraz terminów realizacji", 13. zmiany art. 18 ust ...

cenowym i jakościowym oferty ma realną możliwość uzyskania niniejszego W uzasadnieniu ...

geologiczno-hydrologicznych Terenu Budowy w terminie 60 dni od zawarcia Umowy ...

na przyjętą przez Zamawiającego formułę realizacji zamówienia, tj. w systemie "Buduj ...

wielkość, oczekiwana jakość, funkcja, warunki realizacji, warunki odbioru przedmiotu zamówienia. Tymczasem ...

na swój rozmiar i specyfikę realizacji inwestycji liniowych, od standardowych placów ...

SIWZ) oraz ustalił bardzo krótki termin składania ofert, tj. od 17 ...

dnia 19 lipca 2016 r. (termin składania ofert), a następnie krótki termin realizacji przedmiotu zamówienia. Odwołujący zauważył, że ...

zakres zamówienia oraz warunki jego realizacji. Postanowienie art. 4 ust. 11 ...

z art. 119 K.c. terminy przedawnienia nie mogą być skracane ...

do zmiany przewidzianego w ustawie terminu należy uznać za nieważną na ...

119 K.c. także określenie terminów prekluzyjnych nie podlega woli stron ...

okoliczności mogących spowodować opóźnienie w realizacji Inwestycji nie w celu zapewnienia sprawnej realizacji zamówienia publicznego, ale w celu ...

Zamawiającego. Niezgłoszenie tych okoliczności w terminie 7 dni od dnia ich ...

wykonawcę prawa do żądania wydłużenia terminu realizacji oraz żądania dodatkowych kosztów. W ...

PU skracają do 7 dni termin przedawnienia roszczeń wykonawcy, które mogą ...

Zamawiającego mających wpływ na dochowanie terminu realizacji. Postanowienie art. 5 ust. 1 ...

postanowieniem, wykonawca jest zobowiązany w terminie 60 dni od dnia zawarcia ...

mogą niekorzystnie wpłynąć na proces realizacji Inwestycji zgodnie z Harmonogramem. Brak ...

o zapłatę, na dalszym etapie realizacji Inwestycji. Zdaniem Odwołującego wykonawca w ...

oraz stanowisk nowoodkrytych w trakcie realizacji Robót, a także wykonania przed ...

dla stanowisk nowoodkrytych w trakcie realizacji Robót, a także wykonania przed ...

duży wpływ, zarówno na harmonogram realizacji Umowy, jaki i na koszty ...

przewidział zmianę Umowy w zakresie terminów (art. 24 ust. 2 pkt ...

wniosek wykonawcy na dalszych etapach realizacji Inwestycji. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność ...

braki w tym zakresie, stwarza realne zagrożenie, że wysokość wynagrodzenia ryczałtowego ...

w Dokumentacji Przetargowej. Stwarza zatem realne zagrożenie, że maksymalna wysokość wynagrodzenia ...

lub innych kosztów związanych z realizacją Inwestycji nie może być podstawą ...

jego bezpośrednim otoczeniu związanych z realizacją powierzonych mu obowiązków oraz koszt ...

tematyka tych dokumentów, w jakich terminach będzie zobowiązany je przedkładać oraz ...

koszt oraz potencjalny wpływ na terminy realizacji Inwestycji. Zamawiający przez wprowadzenie ww ...

szczególności wpływu tej sytuacji na termin realizacji zamówienia oraz wysokość wynagrodzenia wykonawcy ...

takiej okoliczności wykonawca nie przekroczył terminu realizacji Inwestycji, albo jego przekroczenie nastąpiło ...

wpływu danej okoliczności na dochowanie terminu realizacji Inwestycji, a także przerzucenia na ...

2 PU do dokonania w terminie 60 dni od dnia zawarcia ...

mogą niekorzystnie wpłynąć na proces realizacji Inwestycji zgodnie z Harmonogramem, pod ...

o zapłatę, na dalszym etapie realizacji Inwestycji, 2.4. obciążenie wykonawcy ...

wniosek wykonawcy na dalszych etapach realizacji Inwestycji, a także odpowiedzialności i ...

o zapłatę, na dalszym etapie realizacji Inwestycji", 2.4. usunięcie art ...

w dokonaniu Odbioru Końcowego w terminie wskazanym w art. 1 ust ...

całości warunki umowy oraz sposób realizacji zamówienia. Przyrównać to można do ...

wysoko oszacuje ryzyka związane z realizacją zamówienia, zamawiający zapłaci wyższą kwotę ...

sprzeczny z celem zamawiającego (prawidłowa realizacja zamówienia). Mając powyższe na uwadze ...

informacji o zakresie zadania do realizacji, przez co w konsekwencji utrudnia ...

szczególności wpływu tej sytuacji na termin realizacji zamówienia oraz wysokość wynagrodzenia wykonawcy ...

zobowiązanie wykonawcy do dokonania w terminie 60 dni od dnia zawarcia ...

mogą niekorzystnie wpłynąć na proces realizacji Inwestycji zgodnie z Harmonogramem, pod ...

o zapłatę, na dalszym etapie realizacji Inwestycji, jednoznacznie wskazuje, że Zamawiający ...

wniosek wykonawcy na dalszych etapach realizacji Inwestycji, a także odpowiedzialność i ...

część ryzyk związanych z jego realizacją. Powoduje to, że wykonawcy szacując ...

z większa ostrożnością podchodzić do realizacji kontraktu. To zaś bezpośrednio godzić ...

problemy, które mogą wystąpić przy realizacji inwestycji. Co oczywiste, przy tak ...

w obliczu braku doświadczenia w realizacji takich inwestycji, jedyne na czym ...

zapłacić go od kwoty wynagrodzenia realnie otrzymanego. Oznacza to, że w ...

inwestycjach. Wykonawcy mniejsi, dla których realizacja zamówienia będzie nieporównywalnie większa od ...

Tym samym, nieprzewidziane koszty przy realizacji zamówienia w sposób bezpośredni prowadzić ...

szczególności wpływu tej sytuacji na termin realizacji zamówienia oraz wysokość wynagrodzenia wykonawcy ...

takiej okoliczności wykonawca nie przekroczył terminu realizacji Inwestycji albo jego przekroczenie nastąpiło ...

wpływu danej okoliczności na dochowanie terminu realizacji Inwestycji, a także przerzuca na ...

okoliczności, które wpływają na możliwość realizacji zadania, a są niezależne od ...

2 PU do dokonania w terminie 60 dni od dnia zawarcia ...

mogą niekorzystnie wpłynąć na proces realizacji Inwestycji zgodnie z Harmonogramem, pod ...

o zapłatę, na dalszym etapie realizacji Inwestycji, jednoznacznie wskazuje, że Zamawiający ...

wniosek Wykonawcy na dalszych etapach realizacji Inwestycji, a także odpowiedzialności i ...

sposób, który przerzuca wszelkie ryzyka realizacji zamówienia, w tym ryzyka leżące ...

ryzyka i koszty związane z realizacją Zamówienia powinny zostać skalkulowane w ...

ponoszonych nakładów, zmieniających się okoliczności realizacji zamówienia, czy też jego poszczególnych ...

i inne elementy stanowiące koszt realizacji zamówienia. Mając na uwadze rozmiar ...

wskazano wyżej, nieprzewidziane problemy przy realizacji inwestycji mogą skutkować nałożeniem na ...

dla oferentów, ponieważ doprowadziłoby do zaoferowania przez poszczególnych wykonawców wynagrodzenia obliczonego ...

drenarskich, które naprawił w trakcie realizacji inwestycji. Zarzut naruszenia art. 29 ...

profesjonalny wykonawca, dysponujący doświadczeniem w realizacji robót budowlanych polegających na budowie ...

które mogą mieć wpływ no termin wykonania inwestycji lub realność wykonania ...

na swoim doświadczeniu w zakresie realizacji robót budowlanych, uważa za problematyczne ...

Przetargowej nie obciążają wykonawcę. Ustalenie terminu 60 dni na przekazanie Zamawiającemu ...

Dokumentacji Przetargowej w początkowej fazie realizacji Umowy przez wykonawcę, co umożliwi dochowanie terminu końcowego, co dla Zamawiającego jest kluczowym aspektem w ramach realizacji niniejszej Inwestycji. Ponadto Zamawiający stwierdził ...

od wykonawcy będącego partnerem w realizacji niezwykle trudnego i wymagającego przedsięwzięcia ...

Przetargowej jest jeszcze dłuższy niż termin zakreślony w art. 5 ust ...

wpływu bieżących okoliczności na umowne terminy wykonania robót. Takie działania wykonawcy ...

klauzul stanowi wyraz profesjonalizmu w realizacji zaciągniętych zobowiązań. Nie powinno być ...

żaden sposób nie modyfikują ustawowych terminów przedawnienia roszczeń, a jedynie określają ...

odpowiedzialności z tytułu opóźnienia w realizacji Umowy ekskulpować. Zgodnie z art ...

nie mają wpływu na dochowanie terminu realizacji inwestycji, a ewentualne koszty z ...

odpowiedzialności z tytułu opóźnienia w realizacji Umowy. Natomiast 7-dniowy termin na powiadomienie Zamawiającego o okolicznościach mających wpływ na dochowanie terminu realizacji inwestycji stanowi rezultat wyważenia interesu ...

przez Zamawiającego umowy na generalną realizację ww. inwestycji na warunkach umożliwiających ...

zakresie wniosku Odwołującego o zmianę terminu określonego w art. 4 ust ...

co do zasady, powód wydłużenia terminu nie został natomiast w ogóle ...

zgłoszeniem Zamawiającemu okoliczności mogących zagrażać terminowi realizacji Umowy. ZI całą pewnością taka ...

wykonawcę odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji inwestycji, w przypadku prawidłowego zastosowania ...

usług budowlanych, w tym w realizacji inwestycji publicznych. Od wykonawcy jako ...

dziedzinie budownictwa, dysponującego doświadczeniem w realizacji inwestycji polegających na budowie gazociągów ...

PU, wystąpienie udokumentowanych opóźnień w realizacji Umowy będące skutkiem prowadzenia prac ...

archeologicznych stanowi przesłankę do zmiany terminu realizacji Umowy. Zarzut naruszenia art. 29 ...

dowolnych zmian na dalszych etapach realizacji Inwestycji. Zasady dokonywania zmian PU ...

koszt oraz ewentualne skutki dla terminów kontraktowych. Wniosek Odwołującego o zmianę ...

dziedzinie budownictwa, dysponującego doświadczeniem w realizacji inwestycji polegających na budowie gazociągów ...

wpływających na proces planowania oraz realizacji robót. Okoliczności te występują przy realizacji wszystkich inwestycji liniowych i z ...

jest dokonanie zakupu na potrzeby realizacji Inwestycji urządzeń od tych producentów ...

związane z przesłankami i zasadami realizacji oraz rozliczania wykonania zastępczego, co ...

możliwości zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji w przypadku nienależytego jej ...

odpowiednimi przepisami dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji, co do których Zamawiający ...

wykonawca będzie zobowiązany w ramach realizacji Umowy. Ze względu na to ...

podejmowanej przez wykonawcę w ramach realizacji inwestycji liniowych Zamawiający może uważać ...

dokumentów jakie należy sporządzić podczas realizacji tego rodzaju inwestycji jest mu ...

istocie polega umowa na generalną realizację inwestycji, tj. wykonawca realizuje ją ...

zmiany umowy") przewidziano możliwość zmiany terminu Umowy w sytuacji opóźnień w ...

o zmianę Umowy w zakresie terminów jej realizacji. Tym samym nie sposób zgodzić ...

zgłoszenie Zamawiającemu okoliczności mogących zagrażać terminowi realizacji Umowy. Z całą pewnością taka ...

wykonawcę odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji inwestycji, w przypadku prawidłowego zastosowania ...

nie np. tuż przed upływem terminu przedawnienia. Powyższe postanowienia mają zatem ...

kar umownych za opóźnienie w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego jest praktyką powszechnie ...

z największych problemów związanych z realizacją inwestycji infrastrukturalnych, którego skutkiem może ...

warunki zmian Umowy w zakresie terminów jej realizacji oraz w zakresie samego sposobu realizacji inwestycji, to oczywistym jest w ...

bezskutecznego upływu wyznaczonego wykonawcy dodatkowego terminu na usunięcie naruszenia. Zamawiający ponownie ...

ryzyk związanych z powstaniem i realizacją tego stosunku. Przede wszystkim, choć ...

cywilnego, według którego umowy służą realizacji woli stron je zawierających. O ...

być brane pod uwagę. Odnośnie terminów, o których mowa w art ...

119 K.c. (zakaz modyfikowania terminów przedawnienia roszczeń). Istniej bogate orzecznictwo ...

geologiczno-hydrologicznych Terenu Budowy w terminie 60 dni od zawarcia Umowy ...

opracowania planu wykonania badań. Wskazany termin może się okazać niewystarczający w ...

na odcinku kilkudziesięciu kilometrów) w terminie 60 dni od dnia podpisania ...

umiejscowienia infrastruktury podziemnej. Ponadto prawdopodobny termin podpisania umowy po rozstrzygnięciu przetargu ...

dla stanowisk nowoodkrytych w trakcie realizacji Robót, a także wykonania przed ...

wykonania robót ziemnych na etapie realizacji inwestycji. Szacowanie przez wykonawców rozbieżnych ...

działania Zamawiającego miały wpływ na realizację inwestycji (budowa gazociągów DN700 ...

bądź utrudniając złożenie oferty, czy realizację zamówienia. Podobnie jest w przypadku ...

o udzielenie zamówienia oferuje jego realizację. Określenie tego elementu oferty, będącego ...

uwzględnieniem charakteru przewidzianego wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia, mającego co do ...

formy rozliczenia się stron za realizację umowy, powszechnie towarzyszą zastrzeżenia, zgodnie ...

może pojawić się na etapie realizacji danej inwestycji. Wspomniane roboty można ...

wykonania ujawniła się w trakcie realizacji Robót, a które powinny zostać ...

ujawni się dopiero w toku realizacji zamówienia. Przywołane postanowienia PU i ...

budowlane, niezależnie od przyjętej formuły realizacji zamówienia. Trzeba mieć bowiem na ...

autorem. Z kolei samo ograniczenie terminu na wskazanie Zamawiającemu uchybień w ...

których wykonawca jeszcze przed rozpoczęciem realizacji umowy, a także w jej ...

ocenie argumentacji Odwołującego dotyczącej długości terminu na wykonanie omawianego zobowiązania stwierdzając ...

dotyczące wymiaru takich obowiązków przy realizacji wcześniejszych obiektów liniowych. Nie zachodzi ...

od rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przedmiotu zamówienia. I.9. Zarzut ...

poprzedzających faktyczne wykonanie zastępcze, czyli realizację świadczeń zaniechanych przez wykonawcę. Stanowiłoby ...

kosztów poniesionych w związku z realizacją zamówienia, bądź jego części przez ...

tym kosztów w ryczałcie za realizację przedmiotu zamówienia. II. Rozstrzygnięcie o ...

pkt 4 PU) oraz przedłużenie terminu realizacji Inwestycji w sytuacji ich niedostarczenia ...

wykonawca nie ponosi ryzyka nieterminowej realizacji umowy w omawianych przypadkach. Odwołujący ...

Zamawiającemu okoliczności mogących zagrażać ustalonym terminom realizacji inwestycji. II.7. Zarzut dotyczący ...

przez Zamawiającego wynagrodzenia ryczałtowego za realizację przedmiotu zamówienia. Ponadto, ponownie należy ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022 34 fragmenty

2022-02-03 » Oddala odwołanie

1129) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia jego ...

też braku wykazania, że cena zaoferowana przez konsorcjum Budimex nie jest ...

przez to i cała cena zaoferowana przez konsorcjum Budimex wydają się ...

o rażąco zaniżone, nierynkowe i nierealne do uzyskania wartości poszczególnych pozycji ...

oraz myjni autobusowej. W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia w podstacji trakcyjnej ...

sam koszt materiałów niezbędnych do realizacji prac jest bliski cenie przyjętej ...

jakie zostaną poniesione na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. Ewentualnie konsorcjum Budimex ...

będzie musiało ponieść wraz z realizacją zadania. Oznacza to, że zamawiający ...

zamówienia uniemożliwia de facto jego realizację w sposób prawidłowy oraz zgodny ...

zawierających wszystkie koszty związane z realizacją danego elementu. Przeciwnie w Rozdziale ...

aby wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia były ujęte w ...

niska cena jest wynikiem braku zaoferowania wymaganego zakresu świadczenia, ale jest ...

błędnym przypisywaniu przez odwołującego cenom zaoferowanym w pkt II.5. i ...

W przedmiotowym przypadku, cena całkowita zaoferowana przez odwołującego nie odbiega bowiem ...

nie podważył jednak realistycznego charakteru zaoferowanej przez przystępującego ceny całkowitej na ...

ramach Zestawienia Cen Ofertowych, bez realizacji którejkolwiek z wymienionych w Zestawieniu ...

ustawy Pzp wynika, że jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich ...

ma pełną wiedzę o możliwościach realizacji danego zamówienia za określoną kwotę ...

jakim z całą pewnością jest realizacja zamówienia publicznego, wymusza na wykonawcach ...

rozłożył w inny sposób ciężar realizacji zamówienia nie stanowi jeszcze przesłanki ...

w sposób, który umożliwiał mu realizację całego zamówienia za cenę podaną ...

jednak przydatna/pomocna do wyceny realizacji zamówienia. Takie zachowanie zamawiającego musi ...

przygotowanie postępowania, oraz wyznacza odpowiedni termin na złożenie ofert. Zamawiający wskazuje ...

najwyżej, jako niedopuszczalną próbę przywrócenia terminu do wniesienia spóźnionego środka ochrony ...

tym samym wiedza odnośnie sposobu realizacji ówczesnej inwestycji nie ma znaczenia ...

obecnej inwestycji. Informacje niezbędne do realizacji "nowej" zajezdni zostały kompleksowo opisane ...

2014 - sierpień 2015 inwestycji pn. " Realizacja w formule "zaprojektuj i wybuduj ...

byłby materiałem pomocnym do wyceny realizacji zamówienia (pkt 54 uzasadnienia odwołania). Po pierwsze, fakt realizacji przez przystępującego inwestycji z 2014 ...

przystępującego polegającej na zaprojektowaniu i realizacji Inwestycji z 2014 r., dotyczącej ...

zamówienia winni kwestionować najpóźniej w terminie 10 dni liczonych od 4 ...

opisu przedmiotu zamówienia w ustawowym terminie wynikającym z art. 515 ust ...

przygotowanie postępowania, oraz wyznacza odpowiedni termin na złożenie ofert. Zamawiający wskazuje ...

wykonawców, co w konsekwencji spowodowało zaoferowanie przez przystępującego niższej ceny ofertowej ...

znał okoliczności związanych z całościową realizacją przedmiotowej inwestycji. Tym samym, Izba ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018 211 fragmentów

2018-09-04 » Uwzględnia odwołanie

odmówić odbioru końcowego tylko wyznaczy termin na ich usunięcie, a w ...

wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie przyjmuje się, iż datą zakończenia ...

okresu rękojmi, rozpoczyna swój bieg termin na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania ...

brzmienia: "W przypadku opóźnienia względem terminów oznaczonych w § 3 ust. 1 Umowy oraz względem szczegółowych terminów wskazanych w Harmonogramie, z przyczyn ...

lub wad przedmiotu Umowy w terminach określonych w § 8, z przyczyn ...

1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego ...

osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (rozdział 5 ust. 1 ...

do oceny zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia, a tym samym naruszający ...

dysponującym personelem posiadającym doświadczenie w realizacji zamówień zgodnych z treścią warunku ...

zamówienie wykonawcom posiadającym doświadczenie w realizacji zamówień zgodnych z treścią warunku ...

zamówienie wykonawcom posiadającym doświadczenie w realizacji zamówień zgodnych z treścią warunku ...

do SIWZ) (dalej zwanych: "IPU") terminu, w jakim projektanci sprawujący nadzór ...

b) zaniechanie wprowadzenia w IPU terminu, w jakim Zamawiający będzie zobowiązany ...

wymagania, aby Wykonawca na etapie realizacji zamówienia przedłożył Zamawiającemu gwarancję ubezpieczeniową ...

usunięte w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym jednak niż 14 ...

IPU zasady, zgodnie z którą termin na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania ...

obejmuje odpowiedzialność za opóźnienie względem terminów oznaczonych w § 3 ust. 1 Umowy oraz względem szczegółowych terminów wskazanych w harmonogramie, a nie ...

także za opóźnienie względem szczegółowych terminów wskazanych w harmonogramie (harmonogram rzeczowo ...

każdego naruszenia, każdego ze szczegółowych terminów wskazanych w harmonogramie, nawet w ...

to miało istotnego wpływu na realizację zamówienia, w szczególności nawet w razie dochowania końcowego terminu wykonania zamówienia określonego w § 3 ...

odpowiedzialność za opóźnienie względem szczegółowych terminów wskazanych w harmonogramie (harmonogram rzeczowo ...

błędów oraz ich wpływ na realizację zamówienia; - wprowadza rażąco wygórowaną stawkę ...

lub wad przedmiotu Umowy w terminach określonych w § 8 nie za ...

jego istotności i wpływu na realizację przedmiotu zamówienia, a także niezależnie ...

cotygodniowego składania raportów związanych z realizacją dostaw i prac bez przedstawienia ...

od umowy w przypadku braku realizacji zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień, bez ograniczenia prawa ...

charakterze istotnym, mogącym wpływać na realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie końcowym, określonym w § 3 ust ...

charakterze istotnym, mogącym wpływać na realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie końcowym, określonym w § 3 ust ...

do usunięcia zgłoszonej wady w terminie 8 godzin od dokonania zgłoszenia ...

oraz do usunięcia wady w terminie 24 godzin od dokonania zgłoszenia, które to terminy nie uwzględniają istotności wad i ...

zamówienia, rynkowych standardów w zakresie realizacji świadczeń gwarancyjnych, a także okoliczności ...

wyszczególnieniu przyczyn uzasadniających możliwość wydłużenia terminu końcowego realizacji umowy okoliczności, za które odpowiedzialność ...

o zamówieniu w uzasadnieniu skrócenia terminu składania ofert nie odpowiadającego faktom ...

o przedmiotowe zamówienie lub jego realizację we współpracy z wykonawcą tamtej ...

dysponującym personelem posiadającym doświadczenie w realizacji zamówień zgodnych z treścią warunku ...

zamówienie wykonawcom posiadającym doświadczenie w realizacji zamówień zgodnych z treścią warunku ...

zamówienie wykonawcom posiadającym doświadczenie w realizacji zamówień zgodnych z treścią warunku ...

zmian: a) wprowadzenie w IPU terminu, w jakim projektanci sprawujący nadzór ...

zaleceń; b) wprowadzenia w IPU terminu, w jakim Zamawiający będzie zobowiązany ...

wymagania, aby Wykonawca na etapie realizacji zamówienia przedłożył Zamawiającemu gwarancję ubezpieczeniową ...

usunięte w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym jednak niż 14 ...

wykreślenie frazy "oraz względem szczegółowych terminów wskazanych w Harmonogramie", - zmianę stawki ...

uszkodzenie w uzgodnionym przez strony terminie"; n) w § 5 ust. 9 ...

do usunięcia zgłoszonej wady w terminie 24 godzin od dokonania zgłoszenia ...

tym zastrzeżeniem, że w biegu terminu nie będą uwzględniane soboty i ...

ustalenie wymogu usunięcia wady w terminie 7 dni od daty dokonania ...

wyszczególnieniu przyczyn uzasadniających możliwość wydłużenia terminu końcowego realizacji umowy dalszych okoliczności, za które ...

niemożliwą do przewidzenia" na następującą: "Realizacja umowy na dostosowanie i wyposażenie ...

istnieje potencjalna szkoda związana z realizacją umowy na warunkach naruszających przepisy ...

udziału w postępowaniu poprzez wymóg realizacji (zarówno w przypadku doświadczenia Wykonawcy ...

stopnia skomplikowania, jak i wartości realizacje mogą być świadczone również na ...

żadna różnica w zakresie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w instytucjach kultury ...

doświadczenia w niemniejszym postępowaniu jest realizacja zadań porównywalnych do przedmiotu zamówienia, a nie realizacja przedmiotu zamówienia u identycznych Zamawiających ...

przedmiotowo z treścią warunków, ale realizacja ta nastąpiła w przestrzeni innej ...

do ustalenia, że umożliwia on realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości ...

zaleceń Zamawiającego wydanych w toku realizacji umowy. Zamawiający nie określił jednak ...

w SIWZ tego, w jakich terminach (licząc od dnia zgłoszenia przez ...

rozwiązań, pozwalających wykonawcy na podjęcie realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia w ...

rodzić poważne konsekwencje dla możliwości realizacji przedmiotu zamówienia i powoduje poniesienie ...

związanych w szczególności z ustaleniem terminów, w jakich Zamawiający lub projektanci ...

konkretne i będą pozwalały na realizację elementów przedmiotu zamówienia, których one ...

udzieliły na nie gwarancję, sposoby realizacji prac objętych niniejszym zamówieniem, które ...

postępowań będzie poszukiwał wykonawców do realizacji prac wyposażeniowych, które są przedmiotem ...

wykonawcą tego remontu takich warunków realizacji, w tym warunków gwarancji, które ...

zaniechał na etapie przygotowania i realizacji inwestycji zabezpieczenia swojego interesu w ...

pzp nie pozwala na ukształtowanie terminów zwrotu zabezpieczenia, a także jego ...

przedmiot zamówienia w stosunku do terminów ustawowych (art. 577 § 4 k ...

z tym okres gwarancji przy realizacji przedmiotowego zamówienia, w zależności od ...

ramach których Zamawiający usiłuje powiązać termin na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania ...

2 IPU, który określa prawidłowe terminy zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy ...

od umowy w przypadku braku realizacji zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień. Jednocześnie prawo do ...

charakterze istotnym, mogącym wpływać na realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie końcowym, określonym w § 3 ust ...

charakterze istotnym, mogącym wpływać na realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie końcowym, określonym w § 3 ust ...

formy harmonogramu dopiero na etapie realizacji zamówienia. Z tym z kolei ...

sobie wszystkie otrzymane w ramach realizacji umowy świadczenia, a jeżeli nie ...

ust. 5 i 6 IPU Terminy ustalone w ww. zapisach IPU ...

zamówienia, rynkowych standardów w zakresie realizacji świadczeń gwarancyjnych, związanych także z ...

klauzulę dotyczącą możliwości przesunięcia końcowego terminu wykonania zamówienia. Kształtując treść klauzuli ...

wyszczególnieniu przyczyn uzasadniających możliwość wydłużenia terminu końcowego realizacji umowy okoliczności, za które odpowiedzialność ...

przedmiotu zamówienia w pierwotnie ustalonym terminie (§ 3 ust. 1 IPU). Zaniechanie ...

nienadającym się do wdrożenia przy realizacji zamówienia niewątpliwie należą do zdarzeń ...

powinien być uwzględniony przy zmianie terminu końcowego wykonania zamówienia na podstawie ...

środków, które są adekwatne do realizacji danego celu i proporcjonalne do ...

zapłaty o wiele lat od realizacji zamówienia. Dlatego czynności Zamawiającego prowadzące ...

odpowiednio w wykonaniu zamówienia względem terminów określonych w § 3 ust. 1 umowy oraz względem szczegółowych terminów wskazanych w harmonogramie rzeczowo- finansowym ...

Kary umowne za opóźnienie w realizacji przedmiotowego zamówienia są bowiem ukształtowane ...

nie tylko za niedochowanie końcowego terminu wykonania umowy (§ 3 ust. 1 ...

ale także za naruszenie szczegółowych terminów wskazanych w harmonogramie rzeczowo- finansowym ...

na arbitralne kształtowanie na etapie realizacji umowy zakresu wymagań, których niespełnienie ...

kar umownych naliczanych za naruszenie terminów wynikających z harmonogramu dla każdej ...

zapłaty kar za liczne naruszenia terminów cząstkowych, pomimo ich czysto formalnego ...

znaczenia i pomimo dochowania końcowego terminu wykonania zamówienia. Podobnie zapis § 5 ...

braku winy wykonawcy w niedochowaniu terminów szczegółowych. Podsumowując Odwołujący zaznaczył, że ...

kary umowne za naruszenie szczegółowych terminów, jakie mają być ustalone w ...

IPU kar umownych za naruszenie terminów szczegółowych ustalonych w harmonogramie należy ...

kar umownych za naruszenie końcowego terminu wykonania umowy (§ 3 ust. 1 ...

niedochowaniem ustalanych w tym przepisie terminów. Biorąc pod uwagę wartość ofert ...

przekroczeniu tylko jednego z tych terminów o jedyne 8 dni, kara ...

kary umowne związane z naruszeniem terminu wykonania zobowiązania nie są kształtowane ...

wynagrodzenia należnego ew. zatrudnionym przy realizacji zamówienia podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom ...

oderwaniu od ich wpływu na realizację zamówienia. Zarzut 3 m): § 5 ...

lub wad przedmiotu Umowy w terminach określonych w § 8 IPU. Kara ...

zapisów umowy np. z przekroczeniem terminu realizacji zamówienia o 8 dni. Zważywszy ...

może spotkać się w toku realizacji przedmiotu zamówienia. Wpływa to negatywnie ...

przez Zamawiającego w uzasadnieniu skrócenia terminu składania ofert stwierdzenia, iż skrócenie ...

czynności, jaką jest uzasadnienie skrócenia terminu składania ofert, usiłować przesądzać rozstrzygnięcia ...

też chcieliby powierzyć temu podmiotowi realizację części zamówienia np. równocześnie z ...

służącą innemu celowi (uzasadnienie skrócenia terminu) Zamawiający nie może w skuteczny ...

ustawy pzp i wyznaczył nowy termin na składanie ofert na 27 ...

nie posiada żadnego doświadczenia w realizacji projektów dla muzeów czy szerzej ...

8 IPU w zakresie wprowadzenia terminu na udzielnie wykonawcy wyjaśnień, wytycznych ...

9 IPU w zakresie wprowadzenia terminu na udzielnie wykonawcy wyjaśnień, wytycznych ...

w art. 568 k.c. termin wygaśnięcia uprawnień z tytułu rękojmi ...

postanowień harmonogramu rzeczowo — finansowego zależą terminy odbiorów i rozliczeń za poszczególne ...

Zamawiający zobowiązany jest w określonym terminie zrealizować zamówienie oraz je rozliczyć ...

opłacenie faktury. Opóźnienie wykonawcy w realizacji zamówienia bez względu na fakt ...

analizy ryzyka na każdym etapie realizacji zamówienia. Dlatego też jest dla ...

nadzór nad prawidłowością oraz terminowością realizacji zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia ...

że w sytuacji, gdy zmiana terminu będzie miała obiektywne merytoryczne uzasadnienie ...

osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (rozdział 5 ust. 1 ...

do oceny zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia, a tym samym naruszający ...

okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres ...

szklanych i pełnych o wartość realizacji nie mniejszej niż 500 000 ...

lub instytucji kultury o wartość realizacji nie mniejszej niż 300 000 ...

osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości ...

podmiotowi dającemu rękojmię jego należytej realizacji. Zamawiający zobowiązany jest przy tym ...

treści warunków udziału w postępowaniu realizacji na rzecz konkretnych podmiotów argumentował ...

jak i osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia ma niebagatelne znaczenie dla ...

załącznik nr 2 do SIWZ) terminu, w jakim projektanci sprawujący nadzór ...

b) zaniechanie wprowadzenia w IPU terminu, w jakim Zamawiający będzie zobowiązany ...

pełniły nadzór autorski w czasie realizacji przedmiotu Umowy. Zmiana osób wskazanych ...

lub pytań Wykonawcy dotyczących sposobu realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający lub nadzór ...

pytania i wnioski Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia ich ...

z Zamawiającym wszelkich spraw dotyczących realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiający przedstawi swoje ...

zaproponowanych przez Wykonawcę rozwiązań w terminie 7 dni od dnia ich ...

przez Zamawiającego, którą Zamawiający wprowadził terminy na przedstawianie stanowiska w zakresie realizacji umowy. Zdaniem Izby wprowadzone zmiany ...

które powoływał się Odwołujący, a termin 7 dni kalendarzowych uwzględnia uzasadnione ...

jakim jest dla Zamawiającego prawidłowa realizacja zamówienia. Zarzut 3 c) wprowadzenie ...

wykonawcy w sytuacji, gdy przy realizacji przedmiotowego zamówienia konieczna jest ingerencja ...

usunięte w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym jednak niż 14 ...

nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może powierzyć usunięcie wad ...

w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy ...

czynnościach odbioru końcowego i ustaleniu terminu na usunięcie wad. Mając na ...

w zgłoszonym żądaniu nie uwzględniając terminu 14 dni na usunięcie wad, uznając że termin ten każdorazowo winien być ustalany ...

IPU zasady, zgodnie z którą termin na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania ...

lub rękojmi, rozpoczyna swój bieg termin na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania ...

odbioru przedmiotu Umowy przed upływem terminu gwarancji oraz datę odbioru przedmiotu ...

rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej ...

5 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru pogwarancyjnego. W myśl § 11 ...

przedmiotu Umowy: 1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania ...

liczba punktów: 20): Wykonawca, który zaoferuje termin gwarancji równy lub dłuższy niż ...

otrzyma 20 punktów; Wykonawca, który zaoferuje termin gwarancji równy lub dłuższy niż ...

otrzyma 10 punktów; Wykonawca, który zaoferuje termin gwarancji 60 miesięcy lub krótszy ...

1. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania ...

ust. 13 IPU uzależnia bieg terminu na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania ...

została w umowie wydłużona o termin niezbędny na usunięcie wad zgłoszonych ...

na rozszerzenie okresu rękojmi o termin niezbędny na usunięcie wad zgłoszonych ...

okresu rękojmi, co oznacza że terminy te nie będą tożsame. Postanowienia ...

przez nie umowy i służy realnemu wykonaniu zobowiązań. Kara umowna zastępuje ...

obejmuje odpowiedzialność za opóźnienie względem terminów oznaczonych w § 3 ust. 1 Umowy oraz względem szczegółowych terminów wskazanych w harmonogramie, a nie ...

także za opóźnienie względem szczegółowych terminów wskazanych w harmonogramie (harmonogram rzeczowo ...

każdego naruszenia, każdego ze szczegółowych terminów wskazanych w harmonogramie, nawet w ...

to miało istotnego wpływu na realizację zamówienia, w szczególności nawet w razie dochowania końcowego terminu wykonania zamówienia określonego w § 3 ...

odpowiedzialność za opóźnienie względem szczegółowych terminów wskazanych w harmonogramie (harmonogram rzeczowo ...

lub wad przedmiotu Umowy w terminach określonych w § 8 nie za ...

IPU: W przypadku opóźnienia względem terminów oznaczonych w § 3 ust. 1 Umowy oraz względem szczegółowych terminów wskazanych w Harmonogramie, Zamawiający może ...

jest wykonać przedmiot Umowy w terminach wskazanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym ...

lub wad przedmiotu Umowy w terminach określonych w § 8, Wykonawca zapłaci ...

do usunięcia zgłoszonej wady w terminie 8 godzin od dokonania zgłoszenia ...

do usunięcia zgłoszonej wady w terminie 24 godzin od dokonania zgłoszenia ...

wad niedających się usunąć w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Strony ustalą właściwy termin. Na czas usunięcia wad, Wykonawca ...

nie usunie zgłoszonych wad, w terminie określonym w ust. 6 powyżej ...

zamówienia w określonym, możliwie najkrótszym terminie z uwagi na możliwość utraty ...

decyzji o możliwości przesunięcia tego terminu. Ponadto Izba nie uwzględniła żądania ...

usunięcia kary umownej za niedotrzymanie terminów cząstkowych wynikających z harmonogramu. Harmonogram ...

tym bardziej mogą to być terminy uwzględniające jego potrzeby i możliwość ...

indywidualnego wykonania przedmiotu zamówienia. Terminowość realizacji zamówienia ma znaczenie z uwagi ...

w takich okolicznościach będzie wydłużał termin realizacji zamówienia. Zarzut 3 k) wprowadzenie ...

błędów oraz ich wpływ na realizację zamówienia; - wprowadza rażąco wygórowaną stawkę ...

jego istotności i wpływu na realizację przedmiotu zamówienia, a także niezależnie ...

tytułu niewykonania zamówienia i nienależytej realizacji zamówienia, które nie znajduje odzwierciedlenia ...

naliczenia kar umownych za nienależytą realizację, dlatego też zarzut nie zasługiwał ...

od umowy w przypadku braku realizacji zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień, bez ograniczenia prawa ...

charakterze istotnym, mogącym wpływać na realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie końcowym, określonym w § 3 ust ...

charakterze istotnym, mogącym wpływać na realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie końcowym, określonym w § 3 ust ...

Harmonogramu, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień. Zgodnie z § 7 ...

do usunięcia zgłoszonej wady w terminie 8 godzin od dokonania zgłoszenia ...

oraz do usunięcia wady w terminie 24 godzin od dokonania zgłoszenia, które to terminy nie uwzględniają istotności wad i ...

zamówienia, rynkowych standardów w zakresie realizacji świadczeń gwarancyjnych, a także okoliczności ...

do usunięcia zgłoszonej wady w terminie 8 godzin od dokonania zgłoszenia ...

do usunięcia zgłoszonej wady w terminie 24 godzin od dokonania zgłoszenia ...

wad niedających się usunąć w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Strony ustalą właściwy termin. Na czas usunięcia wad, Wykonawca ...

oparł zarzut na twierdzeniu, że terminy nie uwzględniają istotności wad. Sytuacja ...

nie da się usunąć w terminie 24 godzin to Strony określą właściwy termin. Izba nie doszukała się naruszenia ...

wyszczególnieniu przyczyn uzasadniających możliwość wydłużenia terminu końcowego realizacji umowy okoliczności, za które odpowiedzialność ...

Strony mają prawo do przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy o okres trwania ...

powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, w następujących sytuacjach ...

powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy będą następstwem okoliczności ...

mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy. W § 2 ust ...

z Zamawiającym wszelkich spraw dotyczących realizacji przedmiotu Umowy. Paragraf 1 ust ...

pełniły nadzór autorski w czasie realizacji przedmiotu Umowy. Zmiana osób wskazanych ...

ustawy. Ponadto określono przesłanki wydłużenia terminu jako następujące z przyczyn dotyczących ...

b pkt. 2) Ustawy skrócił termin składania ofert do 15 dni ...

jest okolicznością niemożliwą do przewidzenia. Realizacja zadania, polegającego na wykonaniu i ...

indywidualnych projektów- wymaga odpowiedniego czasu realizacji, niezbędnego do osiągnięcia zakładanej w ...

z zamawianiem i oczekiwaniem na realizację elementów stanowiących składowe całości. W ciągu produkcyjnym realizacji systemów, zamówienie pewnych podzespołów może ...

na technologię, wymaga dłuższego czasu realizacji. Mając na uwadze powyższe uzasadnione ...

składanie ofert na rzecz okresu realizacji. Wydłużenie czasu realizacji zadania może mieć w ocenie ...

stanowi, że Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 2, nie ...

potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. Izba ...

uzasadnienie pilnej potrzeby i skrócenia terminu składania ofert. Jednocześnie postanowienia SIWZ ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018 61 fragmentów

2018-05-21 » Uwzględnia odwołanie

związku ze skreśleniem słów "w terminie 7 dni od daty ich ...

zm. ) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego ...

w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: " Wykonanie robót budowlanych ...

pasie drogowym ul. Wał Miedzeszyński. " Termin na wniesienie odwołania Stosownie do ...

istotnych warunków wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ...

18.04.2018 roku, zatem termin na wniesienie odwołania zgodnie z ...

szkodę polegającą na pozbawieniu Odwołującego realnych korzyści finansowych wynikających z tytułu realizacji niniejszego zamówienia, bowiem jeśli wskazane ...

bardzo krótkiego niemożliwego do dotrzymania terminu. 2) Naruszenie art. 7 ust ...

pkt 8.1 2) warunków realizacji kontraktu poprzez jego wykreślenie i ...

zapisy Kontraktu tak przewidują w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. ", Ewentualnie wprowadzenie terminu 30 dni od daty otrzymania ...

nie będzie odpowiedzialny za terminowość realizacji zadań dotyczących uzgodnień z podmiotami ...

pkt 10 ppkt c) Warunków Realizacji Kontraktu Zamawiający wskazał, iż "wszelkie ...

8.1 pkt 2) Warunków Realizacji Kontraktu Zamawiający wskazał, iż "Rozliczenie ...

będą zmuszeni do pokrycia kosztów realizacji inwestycji, która będzie wynikała z ...

zapisy Kontraktu tak przewidują w terminie 7 dni od daty ich ...

pierwszej kolejności należy wskazać, iż termin 7 dniowy na aktualizację uzgodnień to bardzo krótki termin, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę ...

uzyskanie pozwoleń, czy uzgodnień w terminie 7 dni. Ponadto wykonawca jest ...

podmiotami i instytucjami zewnętrznymi w terminie 7 dni od daty ich ...

aby dokonać uzgodnień w takim terminie należy mieć także wolę drugiego ...

wyrazi takiej woli uzgodnienia w terminie 7 dni aktualizacji, czy też ...

oraz dodatkowo w bardzo krótkim terminie. Powyższe postanowienie godzi także w ...

uzgodnienia mają być przedmiotem umowy, termin niemożliwy do dotrzymania w zakresie ...

zewnętrzne w zakresie tak krótkiego terminu powoduje naruszenie zasad współżycia społecznego ...

bardzo krótkiego niemożliwego do dotrzymania terminu; 2. naruszenie art. 7 i ...

pkt 8.1.2. Warunków Realizacji Kontraktu poprzez jego wykreślenie i ...

2.1 STWiORB, ewentualnie wprowadzenie terminu 30 dni od daty otrzymania ...

nie będzie odpowiedzialny za terminowość realizacji zadań dotyczących uzgodnień z podmiotami ...

3) wprowadzenia ograniczeń co do terminu obowiązywania umowy, 4) braku możliwości ...

zdanie drugie) STWiORB 7 dniowego terminu uzyskania aktualizacji uzgodnień, które utraciły ...

zawarciem umowy, Zamawiający uznał, że termin ten może być zbyt krótki ...

i że najważniejszy jest spójny termin wykonania tych kosztorysów. W opinii ...

jest to cena faktyczna i realna, ale przyjęta na podstawie pewnych ...

z drugiej strony mamy nagle zaoferować cenę ryczałtową i w odniesieniu ...

ofertowania, ale także na etap realizacji projektu- Odwołujący bowiem tych cen ...

bowiem nie będzie oferował cen realnych rzeczywistych, a sztucznie zmienione, a podwykonawca zaoferuje ceny rzeczywiste. To może spowodować ...

zamawiający ZMID i MPWIK wyznaczył termin otwarcia ofert na budowę ul ...

zamawiający ZMID i MPWIK wyznaczył termin otwarcia ofert na budowę ul ...

podczas odczytywania własnego budżetu na realizację tych zadań. Odwołujący wskazuje, że ...

innymi wykonawcami, jeśli nie można zaoferować "swoich" faktycznych cen oraz każdy ...

przez Zamawiającego. Jeżeli na etapie realizacji inwestycji będzie konieczność wykonania dodatkowych ...

tylko dysponentem budżetu zaplanowanego na realizację zamówienia, lecz odpowiada także za realizację zamówienia. Za przyjęciem obmiarowego sposobu ...

narzucenia sposobu określenia ceny za realizację zamówienia i dla zamówienia zamówienie ...

możliwość zwiększenia wynagrodzenia na etapie realizacji inwestycji, wskazując w pkt 5 ...

zobowiązań stron w związku z realizacją zamówienia przedmiotowej inwestycji a w ...

zasad regulujących współdziałanie stron podczas realizacji inwestycji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych w pasie drogowym ...

wstępnych strony stwierdziły, że dla realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy ul. Wał ...

podczas opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych (§ 2 przedmiot porozumienia ...

5 ust.4 ). Rozliczenie kosztów realizacji Budowy PSG pomiędzy stronami będzie ...

co do zasad współpracy przy realizacji inwestycji oraz co do rozliczenia ...

jest określenie zasad współpracy podczas realizacji Budowy w zakresie między innymi ...

ZMID wystawiając faktury VAT za realizację budowy ZMID i obciążać MPWiK wystawiając faktury VAT za realizacje budowy MPWiK. Również strony postanowiły ...

procentowy udział stron w kosztach realizacji Budowy zostanie określony po opracowaniu ...

dotyczącej zakresu ZMID. Rozliczenie kosztów realizacji zakresu PSG nastąpi na podstawie ...

1 pkt 2 ustawy. Warunki Realizacji Kontraktu ZMID w pkt 1 ...

związku z przygotowaniem, uruchomieniem i realizacją oraz rozliczeniem inwestycji. Tak jak celowość realizacji inwestycji w ramach porozumienia MZID ...

kosztów niezbędnej dokumentacji w trakcie realizacji inwestycji (do 5 % wartości robót ...

racji, iż zamawiający przyjął system realizacji inwestycji jako "buduj", żądanie sporządzenia takiej dokumentacji na etapie realizacji inwestycji przekształca niejako ten system ...

jej ewentualne uzupełnienie w trakcie realizacji inwestycji zwłaszcza w przypadku interwencji ...

oczekując uzupełnienia dokumentacji w trakcie realizacji inwestycji przez wykonawcę sformułował ten ...

dokumentacji na etapie przystąpienia do realizacji inwestycji. Żądanie takiej wiedzy od ...

związku ze skreśleniem słów "w terminie 7 dni od daty ich ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2009 8 fragmentów

2009-06-10 » Uwzględnia odwołanie

stałe i niezmienne do końca realizacji przedmiotu zamówienia. Odwołujący wskazał, że ...

ten sposób, że nie zapewnia realizacji go w całości. W przypadku ...

przyjętych w SIWZ, a cena zaoferowana jest ceną niższą niż cena zaoferowana przez Firmę Usługową "PROARS". Oznacza ...

w SIWZ, że Odwołujący zapewnia realizację całego przedmiotu zamówienia. Kolejnym ustaleniem ...

obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania, w tym również nie ...

istotnych zmian w treści oferty. Realną możliwość dokonania poprawienia takich omyłek ...

około 1100 zł. Tym samym zaoferowana cena w ofercie nie narusza ...

zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021 22 fragmenty

2021-12-14 » Oddala odwołanie

zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia jego ...

spodziewanego zysku z tytułu jego realizacji. Odtajnienie newralgicznych informacji - argumentował odwołujący ...

i utratę zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, ponieważ kalkulując koszty i ...

wycena wartości tajemnicy nie jest "realna". Stwierdził, że poświęcił kwestii "wartości ...

się o podobne zamówienia, do realizacji których zasadniczo potrzebne są takie ...

im wagę 10%. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 8 ofert ...

wskazując jednocześnie, że "po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, udostępni ...

odtajnienie, tj. że "po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, udostępni ...

spodziewanego zysku z tytułu jego realizacji. Odtajnienie newralgicznych informacji może spowodować ...

i utratę zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia. Odwołujący bowiem kalkulując koszty ...

którym ma on lub miał realną szansę na uzyskanie zamówienia, zaprzepaszczoną ...

spodziewanego zysku z tytułu jego realizacji" (str. 2 drugi akapit pierwsze ...

uzyskanie zamówienia, tym bardziej, że zaoferował najniższą cenę, a kryterium cenowemu ...

na osiągnięcie zysku z tytułu realizacji zamówienia. Nie można wobec tego ...

wyjaśnień dotyczących rażąco niskiego charakteru zaoferowanej ceny, odwołujący będzie miał możliwość ...

i utraty zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia" (str. 2 drugi akapit ...

i spodziewanemu zyskowi z jego realizacji (co potwierdził na rozprawie), skład ...

i zysku z tytułu jego realizacji nie są - na moment wniesienia ...

i utraty zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia", stwierdzić by należało, że ...

aspekcie utraty zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia. W ocenie składu orzekającego ...

odwołujący) osiągnąć zysk związany z realizacją dla odwołującego dostaw czy usług ...

i zysku z tytułu jego realizacji. Niezależnie od powyższego skład orzekający ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 16 fragmentów

2014-07-11 » Oddala odwołanie

907) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego ...

ta zostanie zweryfikowana/ustalona w terminie do 5 dni roboczych od ...

najniższa cena za dany telefon zaoferowany przez wykonawcę się zmieni w ...

internetowych będą weryfikowane już po terminie otwarcia ofert. Utrudnia to wykonawcy ...

złożeniem oferty do ostatniego dnia terminu składania ofert - może ją złożyć ...

te będą zachodzić również po terminie składania ofert, co jest niedopuszczalne ...

złożył Zamawiającemu w związku z realizacją aktualnie obowiązującej umowy na świadczenie ...

Zamawiający przekonał się przy okazji realizacji aktualnie obowiązującej umowy. W takiej ...

A wg, wymagań Zamawiającego, został zaoferowany przez Wykonawcę w grupie C ...

iż wydatek publiczny przeznaczony na realizację przedmiotowego zamówienia nie będzie dokonany ...

analizowania ruchów cen przewidywanych do zaoferowania modeli telefonów, jest możliwa przez ...

dostęp, jaki jest niezbędny do realizacji konkretnych prac, Informacje, które zostały ...

c) pewność, co do możliwości realizacji tego typu usługi w zakresie ...

które to ceny muszą być realne i zarazem rynkowe. Dzięki rozwiązaniu ...

sam poziom wiedzy, co do realizacji zamówienia, co inni wykonawcy. Naturalna ...

którzy już zdobyli doświadczenie w realizacji analogicznych zamówień będą pozostawali w ...