[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Krakowie – 2015 22 fragmenty

2015-10-07 » uchylono zaskarżoną decyzję oraz decyzję tego organu

o udzieleniu wsparcia finansowego na realizację określonego projektu) i możliwość wykonania ...

szkodę o charakterze potencjalnym oraz realnym, jak również regulacje Taryfikatora w ...

szkoda w tym przypadku miała realny i mierzalny charakter. W przypadku ...

p.p.r."), za prawidłową realizację programu odpowiada, w przypadku programu ...

2 (pkt 5), określenie systemu realizacji programu operacyjnego (pkt 8), zarządzanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację programu operacyjnego, pochodzącymi z budżetu ...

pkt 10), monitorowanie postępów w realizacji, ewaluacja programu operacyjnego oraz stopnia ...

celów (pkt 12), prowadzenie kontroli realizacji programu operacyjnego, w tym kontroli realizacji poszczególnych dofinansowanych projektów (pkt 14 ...

o zwrocie środków przekazanych na realizację programów, projektów lub zadań, o ...

nr 1083/2006 zdefiniowany został termin "nieprawidłowości", przez który rozumieć należy ...

o zwrocie środków przekazanych na realizację programów, projektów lub zadań, o ...

przypadku, gdy środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków ...

od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia ...

mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od doręczenia wezwania ...

ust. 9, po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust ...

kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki ...

związku z powstałymi w toku realizacji projektów nieprawidłowościami powierzone zostały organom ...

odzyskania nienależnie pozyskanych kwot. Dla realizacji skutku w postaci spowodowania szkody ...

na pomniejszenie kolejnych płatności, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Bezskuteczny upływ terminu skutkuje wydaniem przez instytucję zarządzającą ...

kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki ...

związanych z naruszeniem procedur przy realizacji projektu winien dokonać zwrotu dofinansowania ...

w postępowaniu wykonawców zdolnych do zaoferowania produktu spełniającego usprawiedliwione potrzeby zamawiającego ...

szkoda w tym przypadku miała realny i dający się zmierzyć charakter ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2011 15 fragmentów

2011-01-20 » Oddala odwołanie

publicznych na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego ...

sporą grupę wykonawców zdolnych do realizacji zamówienia polegającego na dostawie autobusów ...

zostaliby już na wstępie pozbawieni realnej możliwości konkurowania o uzyskanie zamówienia ...

rozstrzygnąć co oznacza owa proporcjonalność. Termin ten bez wątpienia jest wieloznaczny ...

sposób precyzyjny i pozwalający na realne i prawidłowe opracowanie oferty, lub ...

2 lit. j) i k) zaoferowanie tego typu autobusów miało być ...

swoim przedmiocie zamówienia (warunkach jego realizacji) oraz o sposobie wyłonienia wykonawcy ...

i ograniczeniem swobodnego kształtowania sposobu realizacji jego potrzeb w postanowieniach siwz ...

oceny ofert nie będzie mogła realnie konkurować z ofertami innych wykonawców ...

się więc opierać się na realnych i proporcjonalnych powodach, które stopień ...

ich opisania czy zapewnienia ich realizacji w siwz, z drugiej strony ...

jednocześnie ich silników wciąż mogą realnie konkurować o uzyskanie danego zamówienia ...

uznała również istnienie obiektywnych i realnych potrzeb zamawiającego proporcjonalnie uzasadniających przewidziany ...

zamawiającego na temat praktycznych aspektów realizacji napraw i serwisowania autobusów i ...

jakich instrumentów dążył będzie do realizacji własnych, uzasadnionych interesów. Wprowadzenie niewielkich ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020 25 fragmentów

2020-08-31 » Oddala odwołanie

1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego ...

mające wskazywać na nierynkowy charakter zaoferowanej ceny nie miały miejsca i ...

w tym doświadczenia wynikającego z realizacji prac dla sąsiedniego odcinka inwestycji ...

może przesądzać o nierynkowym charakterze zaoferowanej ceny. Kolejno odwołujący podniósł, że ...

Formularza cenowego cena ofertowa odwołującego (zaoferowany ryczałt) pozwala na pokrycie wszystkich ...

wraz z oceną stanu nawierzchni: "Realizacja prac objętych niniejszą Specyfikacją powinna ...

odwołującego wyjaśnienia potwierdzają nierynkowy charakter zaoferowanej ceny, a co najwyżej przyjęty ...

dowodów, że podana cena jest realna i wiarygodna. Wyjaśnienia powinny również ...

czynników mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. W szczególności należy wskazać ...

egzemplarzy opracowania przy uwzględnieniu deklarowanego terminu wykonania opracowania; 2. dokumentacji geotechnicznej ...

badań laboratoryjnych przy uwzględnieniu deklarowanego terminu wykonania opracowania; 3. projektu budowlanego ...

opracowania, biorąc pod uwagę deklarowany termin wykonania opracowania; 4. operatów wodnoprawnych ...

opracowania, biorąc pod uwagę deklarowany termin wykonania opracowania; 5. projektu stałej ...

opracowania, biorąc pod uwagę deklarowany termin wykonania opracowania; 6. stabilizacji granic ...

roboczogodziny, biorąc pod uwagę deklarowany termin wykonania opracowania; 7. projektu wykonawczego ...

opracowania, biorąc pod uwagę deklarowany termin wykonania opracowania; 8. kosztorysu inwestorskiego ...

opracowania, biorąc pod uwagę deklarowany termin wykonania opracowania; 9. STWiORB (poz ...

opracowania, biorąc pod uwagę deklarowany termin wykonania opracowania; 10. przedmiaru robót ...

opracowania, biorąc pod uwagę deklarowany termin wykonania opracowania. Za zamawiającym podnieść ...

na poszczególne elementy, ceny cząstkowe zaoferowane względem poszczególnych części zamówienia mogą ...

pkt 6.2.2 Kontrola realizacji badań terenowych "Kontrola polega: tiret ...

w ofercie. Z punktu widzenia realizacji przedmiotowego zamówienia są to elementy ...

wręcz niezbędne, dotyczące pierwszego etapu realizacji zamówienia, bez których dalsze prace ...

więc mają determinujący wpływ na realizację całego zamówienia. Odwołujący w złożonych ...

jakie miały wpływ na wysokość zaoferowanej ceny oraz do jakich pozycji ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020 17 fragmentów

2020-07-20 » Odrzucić odwołanie

1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego ...

3 punkty zamawiający przyzna za zaoferowanie probówki do hematologii z jonami ...

konkuruje) w związku z tym realnie, w praktyce jest tylko jeden ...

zamawiający przyzna 3 punkty za zaoferowanie probówki do hematologii z jonami ...

i przyznanie 40 punktów za zaoferowanie takiego systemu, względnie dobór innych ...

eliminując lub ograniczając jednocześnie możliwość zaoferowania produktów innych producentów - co niewątpliwie ...

zapisów w specyfikacji, niekoniecznie zaś realnego uniemożliwienia takiej konkurencji. Dlatego też ...

wykonania zamówienia i zaspokojenia rzeczywistych (realnych) potrzeb zamawiającego, a obecna "wersja ...

zarzutów odwołania w całości w terminie 3 dni pod rygorem umorzenia postępowania. W terminie zakreślonym przystępujący nie zgłosił sprzeciwu ...

3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa dodatkowo projekt ...

te oferty, do złożenia w terminie określonym terminie przez Zamawiającego ofert dodatkowych - zgodnie ...

OB. są jednorazowego użytku, 9 Termin ważności probówek systemu minimum 6 ...

zbiorczego minimalnego nie powoduje skrócenia terminu ważności. 10 Statyw do odczytu ...

progów unijnych odwołanie przed upływem terminu składania ofert przysługuje wyłącznie od ...

i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący ...

techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji. 3. Kryteria oceny ofert nie ...

podmiotu, czy zostało wniesione w terminie, czy mieści się w granicach ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 175 fragmentów

2014-07-08 » Oddala odwołanie

zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego ...

w związku z określeniem końcowego terminu wykonania zamówienia na dzień 31 ...

r. i tym samym wskazanie nierealnego terminu na wykonanie zamówienia (pkt II ...

poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy, których terminy wykonania wynikają z § 6 ust ...

i konserwacji Urządzeń technicznych w terminie i w sposób wskazany przez ...

wyniku którego może dojść do realizacji zamówienia poza zakres wynikający z ...

Zamawiającemu, aby ten w określił realny termin realizacji zamówienia rj. aby wydłużył określony ...

na 31.10.2015 r. termin - przynajmniej o 216 dni [Zarzut ...

1) zastąpił w § 24 Umowy termin "opóźnienie" terminem "zwłoka", 2) wprowadził do umowy ...

tzw. kar umownych za niedotrzymanie terminów pośrednich (za opóźnienie w wykonaniu ...

podanie szacowanej ilości osób, przybliżonych terminów, miejsca szkolenia) [Zarzut 4]; (5 ...

wskazał, że narzucony przez Zamawiającego termin końcowy na realizację zamówienia tj. 31.10.2015 ...

robót na czynnym obiekcie - jest terminem nierealnym do dotrzymania. Tym samym następuje ...

pierwszej kolejności podniósł, że określenie terminu zakończenia realizacji zamówienia poprzez wskazanie daty końcowej ...

wykonawcy będą mogli przystąpić do realizacji zamówienia, z uwagi na to ...

wykonawców może przyjąć sobie inny termin realizacji zamówienia. Natomiast każdy tydzień przy realizacji tego typu inwestycji to określony ...

od Zamawiającego precyzyjne wskazanie dotyczące terminu realizacji zamówienia. W przeciwnym razie wykonawcy ...

te mają być uzyskana w terminie do dnia 31.10.2015 ...

wykonanie robót budowlanych. Tym samym termin na wykonanie robót budowlanych ulega ...

skróceniu o kilka tygodni. Ponadto termin ten obejmuje również okresy zimowe ...

weźmie się pod uwagę, że realizacja tego kontraktu obejmie pełen okres ...

przyczyną, która może uzasadniać zmianę terminu realizacji zamówienia, czyli niemożliwych do przewidzenia ...

ma możliwości domagać się przedłużenia terminu na wykonanie zamówienia. Ujemne temperatury ...

pozycji: "Czas trwania zamówienia lub termin realizacji" - zapisano; "Rozpoczęcie 14.09.1014 ...

Zakończenie 31.10.2015r.". Termin na wykonanie zamówienia, przy założeniu ...

obowiązków ujęto w Harmonogramie Ramowym Realizacji Projektu (załącznik nr 10 do ...

się w formę Harmonogramu Ramowego Realizacji Projektu (załącznik nr 10 do ...

decyzję - pozwolenie na budowę w terminie 16 tygodni, tj. 112 dni ...

wymaga przeprowadzenia szczegółowych badań geotechnicznych. Realizacja robót będzie możliwa po zatwierdzeniu ...

w ogłoszeniu, pozostało by na realizacje robót zaledwie 195 dni. W ...

z historycznej zabudowy obszaru, cykl realizacji samych robót nie będzie krótszy ...

poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy, których terminy wykonania są wskazane np. w ...

przypadku, gdy wykonawca zrealizuje w terminie zamówienie. Tego typu kary nie ...

pole do nadużyć w trakcie realizacji umowy, i w konsekwencji do ...

koniecznego współdziałania, niedookreślone, niespójne (np. terminy płatności) - naruszają art. 29 ust ...

nakładanie na wykonawcę zbyt krótkich terminów, przy czym nie wynikające z ...

ustalania warunków zamówienia, nie służy realizacji celów zakładanych przez ustawę Prawo ...

zamówienie publiczne jest przede wszystkim realizacja uzasadnionych potrzeb zamawiającego a nie ...

Takim elementem bez wątpienia jest termin realizacji umowy. Wykonawca nie wykazał przy tym nierealności terminu realizacji zakreślonego w SIWZ, zaś przypisywane ...

oferentów zakładanego w warunkach umowy terminu realizacji zamówienia wyznaczonego na 31.10 ...

co z pewnością umożliwi wykonawcy realizację przedmiotu umowy w zakładanym terminie. I tak rezygnacja z modernizacji ...

dojście do wszystkich peronów podczas realizacji inwestycji. Modernizacja istniejącej kładki nie ...

pasażerów na dworcu w trakcie realizacji zadania. Ma to bardzo duży ...

przez dłużnika świadczenia w określonym terminie, który najczęściej wskazywany jest w umowie. Jeżeli termin nie jest określony w umowie ...

dłużnik nie spełnia świadczenia w terminie z powodu okoliczności za które ...

dłużnik nie spełnia świadczenia w terminie, z powodu okoliczności za które ...

gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie ...

wynika, iż dłużnik nie dotrzymując terminu wykonania zobowiązania dopuszcza się zwłoki ...

do wykazania, że upłynął bezskutecznie termin do wykonania przez dłużnika świadczenia ...

iż nie spełnił świadczenia w terminie z powodu okoliczności za które ...

nie wykaże, uchybienie przez dłużnika terminowi, kwalifikowane będzie jako zwłoka. To ...

udowodnienie i wykazanie, iż uchybienie terminowi świadczenia nastąpiło z przyczyn za ...

niewykonanie przez niego zobowiązania w terminie nastąpiło z przyczyn za które ...

przewidywanych konsekwencji w przypadku dotrzymania terminu realizacji całej umowy, może założyć, iż ...

swoje działanie w ostatniej fazie realizacji, tak aby dotrzymać terminu końcowego, gdyż wtedy nie zastaną ...

naliczone kary umowne za niedotrzymanie terminów pośrednich. Takiego ryzyka Zamawiający chce ...

wykazywać faktu poniesienia szkody. Dla realizacji przysługującego mu roszczenia o zapłatę ...

z tytułu powstałego opóźnienia w realizacji zobowiązań umownych musi pozostać na ...

i konserwacji Urządzeń technicznych w terminie i w sposób wskazany przez ...

i konserwacji Urządzeń technicznych w terminie i w sposób wskazany w ...

ma najlepszą wiedzę jak urządzenia zaoferuje i jakie w związku z ...

wyniku którego może dojść do realizacji zamówienia poza zakres wynikający z ...

wykonawcom określonych wymagań na etapie realizacji umowy, które przedkładają się jedynie ...

sił oraz środków na etapie realizacji zamówienia, nie ogranicza uczestnikom postępowania ...

poza pierwotnie wyznaczony przez Zamawiającego termin składania ofert, Zamawiający - zgodnie z ...

także w takiej sytuacji przesunąć termin składania ofert do czasu rozstrzygnięcia ...

SA., Izba ustaliła, że w terminie wymaganym na zgłoszenie przystąpienia nie ...

w związku z określeniem końcowego terminu wykonania zamówienia na dzień 31 ...

r. i tym samym wskazanie nierealnego terminu na wykonanie zamówienia (pkt II ...

systemów informacyjnych, monitoringu i bezpieczeństwa. Realizacja inwestycji musi być prowadzona w ...

braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia. 7. Zamawiający nie ...

Zamawiającym.". Zgodnie z pkt VIII - Termin wykonania zamówienia: "Termin wykonania zamówienia - Zamawiający wymaga, aby ...

przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do dnia 31.10.2015 ...

taki obowiązek. Ustala się maksymalny termin wykonania kompletnej wielobranżowej Dokumentacji projektowej ...

poz. 2072 ze zm.) w terminie 10 tygodni od dnia zawarcia ...

uzyskanie pozwoleń na budowę w terminie 16 tygodni od dnia zawarcia ...

wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych w terminie 24 tygodni od dnia zawarcia ...

pozwoleń na budowę przez okres realizacji robót budowlanych.". W ramach pytań ...

jeden z Wykonawców zawnioskował o realizacje zadania w dwóch terminach. Pierwszy termin do końca 2015 r.: "(...)gdzie ...

historycznych stojące w kolizji z realizacją np. kładki, byłyby przenoszone w ...

byłyby uchronione od zniszczenia (…). Drugi termin od końca 2015 r. po ...

3 oraz łącznika miedzy kładkami. Realizacja inwestycji musi być prowadzona w ...

wymaga wykonania robót według następujących terminów i zakresów robót: Termin wykonania do 31.10.2015 ...

braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia. 8. Zamawiający nie ...

że wskazany w dokumentacji przetargowej termin ukończenia realizacji inwestycji należy przedłużyć o minimum ...

Zamawiającego nie ma wpływu na termin końcowy realizacji zamówienia, ponieważ przedmiotowe prace można ...

25 Dotyczy Wzoru Umowy § 6 TERMINY REALIZACJI i terminów uzyskania pozwolenia na budowę (założono ...

wniosku) - wnioskujemy o przedłużenie tego terminu do 65 dni zgodnie z ...

p.a. oraz przesunięcie końcowego terminu realizacji inwestycji również o 65 dni ...

poz. 2072 ze zm.) w terminie 6 tygodni od dnia zawarcia ...

Zamawiającemu, aby ten w określił realny termin realizacji zamówienia tj. aby wydłużył określony ...

na 31.10.2015 r. termin - przynajmniej o 216 dni. W ...

postanowienia SIWZ w zakresie wskazanego terminu realizacji zamówienia. W konsekwencji powyższe skutkowało ...

Odwołujący nie wykazał nierealności wyznaczonego terminu realizacji zamówienia, ani tym bardziej, że ...

argumentów Odwołującego. Zmianie uległy także terminy wykonania wielobranżowych projektów budowlanych w ...

konsekwencji wobec niewykazania nierealności wyznaczonego terminu realizacji zamówienia, jak i wobec zmian ...

wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia, takie jak m.in ...

oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty ...

jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.". W ramach odpowiedzi na ...

wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia, takie jak m.in ...

10: "W przypadku nie dotrzymania terminu zakończenia robót, przedłużenie zamknięcia torowego ...

niemożliwości zakończenia robót w planowanym terminie. W tym wypadku będzie udzielane ...

oraz utracone przychody wynikające z realizacji tego zamknięcia obciążać będą wykonawcę ...

poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy, których terminy wykonania wynikają z § 6 ust ...

że zapoznał się przepisami dotyczącymi realizacji Przedmiotu Umowy i warunkami Zamawiającego ...

zawarte wymagania i zobowiązania dotyczące realizacji Projektu. 6. Wykonawca zapewnia, że ...

pozwolenia na budowę oraz do realizacji Projektu. 8. Na podstawie niniejszej ...

użytkowania obiektów powstałych w wyniku realizacji robót, które nie zostały uzyskane ...

Umowy lub w czasie jej realizacji. Wykonawca opracuje wymagane w tym ...

ewentualnych innych działań niezbędnych dla realizacji robót budowlanych; 2) uzyskanie pozwoleń ...

polecenia osób sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej Umowy ze strony Zamawiającego ...

informacji, WC. 18. Wykonawca w terminie do 4 tygodni dni od ...

istotnych zdarzenia mających wpływ na realizacje Kontraktu, płacić wszystkie podatki, należności ...

właściwe przepisy, w odniesieniu do, realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia ...

podmioty, którymi się posługuje przy realizacji Przedmiotu Umowy. 24. Wykonawca ma ...

zamiennych. Wykonawca może przystąpić do realizacji robót objętych projektami zamiennymi po ...

do akceptacji rozwiązania zamienne w terminie 2 tygodnia od daty zaistnienia ...

lub przedstawi swoje uwagi w terminie 1 tygodni dni od daty ...

uzgodnienia będzie się mieścił w terminie określonym na realizację Przedmiotu Umowy i nie zostanie ...

do placu budowy w celu realizacji inwestycji oraz poniesie koszty zużycia tych mediów w okresie realizacji robót, wynikających z ustaleń poczynionych ...

i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robót, w miejscu uzgodnionym z ...

które z racji zaangażowania w realizację Umowy powinny mieć dostęp do ...

jego winy w związku z realizacją niniejszej Umowy. 36. Wykonawca zobowiązuje ...

lub Zamawiającego, a po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy przed dokonaniem odbiorów ...

uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu i jego bezskutecznym upływie może ...

Przedmiotu Umowy do odbioru w terminach określonych w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo ...

budowy a także po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy do doprowadzenia terenu do planowanego stanu w terminie ustalonym na odbiór końcowy. 47 ...

Wywiezienie oraz utylizacja powstałych podczas realizacji Przedmiotu Umowy odpadów, w szczególności ...

51. Wykonawca zobowiązuje się w terminie wskazanym przez Zamawiającego do wykonania ...

w ramach Ceny Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego do umieszczenia ...

podczas i w związku z realizacją Przedmiotu Umowy na zasadach ustalonych ...

wzorów użytkowych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy oraz za szkody ...

sobie prawo do audytowania miejsca realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę oraz ...

pracownikom Wykonawcy zaleceń w zakresie realizacji robót budowlanych oraz bezpieczeństwa na ...

i zaleceń i wyznaczą Wykonawcy termin nie krótszy niż 5 dni ...

Zamawiającego i wyznaczenia mu dodatkowych terminów w odniesieniu do stwierdzonych naruszeń ...

potwierdzane, że zostały zastosowane przy realizacji obiektu. Koszt wykonania badań i ...

i konserwacji Urządzeń technicznych w terminie i w sposób wskazany przez ...

prawa nakładają taki obowiązek w terminie od dnia 31.10.2015 ...

r, zgodnie z Harmonogramem Ramowym Realizacji Projektu, oraz Szczegółowym Harmonogramem Rzeczowo ...

Finansowym. 2. Ustala się maksymalny termin wykonania kompletnej wielobranżowej Dokumentacji projektowej ...

poz. 2072 ze zm.) w terminie 10 tygodni od dnia zawarcia ...

uzyskanie pozwoleń na budowę w terminie 16 tygodni od dnia zawarcia ...

wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych w terminie 24 tygodni od dnia zawarcia ...

pozwoleń na budowę przez okres realizacji robót budowlanych. 3. Wykonawca zobowiązuje ...

i elementy Przedmiotu zamówienia w terminach określonych w Harmonogramie Ramowym Realizacji Projektu stanowiącym załącznik nr 10 ...

umowy nastąpi po wykonaniu etapu realizacji Umowy każdorazowo w siedzibie Zamawiającego ...

Podpisanie protokołu odbioru nastąpi w terminie do 7 dni i nie ...

gwarancji i rękojmi. W zakresie terminu sporządzenia protokołu stosuje się odpowiednio ...

zachowaniem formy pisemnej uwagi w terminie, o którym mowa w pkt ...

zobowiązany do ich usunięcia w terminie do 7 dni od otrzymania ...

jednakże nie dłużej niż w terminie do 14 dni od ich ...

na własny koszt, bez wyznaczania terminu, nie później niż w terminie do 14 dni od otrzymania ...

celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień w realizacji Przedmiotu Umowy oraz niezwłocznie poinformować ...

w § 6 ust. 1 Umowy terminie - 0,2% Ceny Umownej brutto ...

wad Dokumentacji projektowej w okresie realizacji Umowy - w wysokości 0,05 ...

wykonaniu i uruchomieniu dla potrzeb realizacji Projektu dworca tymczasowego w terminie określonym w § 4 ust. 11 ...

i materiałów), stwierdzonych w okresie realizacji lub w trakcie odbiorów - w ...

dzień opóźnienia liczony od upłynięcia terminu wyznaczonego na usunięcie wad i ...

wykonanie danego obowiązku w pierwotnym terminie. W przypadku opóźnienia trwającego ponad ...

prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w tym wezwaniu. W razie nie dotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, o którym ...

być zapłacona przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty wystąpienia ...

25 Dotyczy Wzoru Umowy § 6 TERMINY REALIZACJI i terminów uzyskania pozwolenia na budowę (założono ...

wniosku) - wnioskujemy o przedłużenie tego terminu do 65 dni zgodnie z ...

p.a. oraz przesunięcie końcowego terminu realizacji inwestycji również o 65 dni ...

poz. 2072 ze zm.) w terminie 6 tygodni od dnia zawarcia ...

1) zastąpił w § 24 Umowy termin "opóźnienie" terminem "zwłoka", 2) wprowadził do umowy ...

tzw. kar umownych za niedotrzymanie terminów pośrednich (za opóźnienie w wykonaniu ...

że wykonawca za opóźnienie w realizacji określonych czynności na mocy przyszłej ...

i konserwacji Urządzeń technicznych w terminie i w sposób wskazany przez ...

i konserwacji Urządzeń technicznych w terminie i w sposób wskazany w ...

Pierwotnie miał to być "(…) w terminie i w sposób wskazany przez ...

podanie szacowanej ilości osób, przybliżonych terminów, miejsca szkolenia) Izba uznała w ...

dokonaną modyfikacją. Uznając, że tak termin, jak i sposób szkolenia ma ...

wyniku którego może dojść do realizacji zamówienia poza zakres wynikający z ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2023 36 fragmentów

2023-04-18 » Uwzględnia odwołanie

zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia jego ...

3.9. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora, którego masa wraz z ...

świecie jest w stanie obiektywnie zaoferować urządzenia, które są specyfikowane w ...

3.9. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora, którego masa wraz z ...

9 OPZ i dopuścił możliwość zaoferowania analizatora, którego masa wraz z ...

ekspertyzą techniczną. Skoro zamawiający umożliwia zaoferowanie rozwiązania alternatywnego, które spowoduje to ...

nośności stropu co oferenci, którzy zaoferują dostarczenie aparatu o wyższej wadze ...

dany wykonawca nie będzie mógł realnie konkurować z ofertami innych wy ...

mu tego nie ogranicza, ponieważ zaoferowanie innego niż punktowany przez zamawiającego ...

zamówienia ze względu na brak realnej możliwości uzyskania punktów w takim ...

oceny ofert nie będzie mogła realnie konkurować z ofertami innych wykonawców ...

zamawiający może przeznaczyć na jego realizację, jak i najlepszy stosunek nakładów ...

operacyjną całości dostarczonej aparatury w terminie do 21 dni od dnia ...

z opisem celu, sposobu jego realizacji oraz stwierdzeniem czy cel został ...

urządzeń, techniki wykonywania badań w terminie 7 dni od zamontowania wszystkich ...

operacyjną całości dostarczonej aparatury w terminie do 21 dni od dnia ...

z opisem celu, sposobu jego realizacji oraz stwierdzeniem czy cel został ...

urządzeń, techniki wykonywania badań w terminie 7 dni od zamontowania wszystkich ...

systemu komputerowego. 3.3. Wykonawca zaoferuje urządzenia nowe lub używane jednak ...

3.9. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora, którego masa wraz z ...

operacyjną całości dostarczonej aparatury w terminie do 21 dni od dnia ...

z opisem celu, sposobu jego realizacji oraz stwierdzeniem czy cel został ...

urządzeń, techniki wykonywania badań w terminie 7 dni od zamontowania wszystkich ...

operacyjną całości dostarczonej aparatury w terminie do 21 dni od dnia ...

z opisem celu, sposobu jego realizacji oraz stwierdzeniem czy cel został ...

urządzeń, techniki wykonywania badań w terminie 7 dni od zamontowania wszystkich ...

zamawiający może przeznaczyć na jego realizację, oraz 2) uzyskanie najlepszych efektów ...

wykonaw- ców miał możliwość podjęcia realnej próby spełnienia maksymalnie punktowanych kryteriów ...

choć oczywiście niezbędnym dla prawidłowej realizacji świad- czenia głównego. Z jednej ...

wykonawców będzie miał możliwość podjęcia realnej próby spełnienia maksymalnie punktowanych kryteriów ...

zawężeniu kręgu podmiotów zdolnych do realizacji zamówienia, do tych które zrobią ...

To zamawiający dopu- ścił możliwość zaoferowania urządzeń cięższych pod warunkiem wzmocnienia ...

te mogłyby być w ogóle zaoferowane w tym postępowaniu w świetle ...

Waga analizatora o ciężarze 20% realnie konkurencyjną ofertę w tym postępowaniu ...

zamawiającemu już przed dopuszczeniem możliwości zaoferowania dostawy analizatora wraz z remontem ...

wyeliminowana przez zakre- ślenie maksymalnego terminu przeprowadzenia tego remontu, nakazanie jego ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2009 6 fragmentów

2009-10-19 » Uwzględnia odwołanie

danego typu urządzenia. Stwierdził, że zaoferował właśnie urządzenie FLEXUS FT-H ...

TAK. Odwołujący stwierdził, że skoro zaoferował urządzenie FLEXUS FT-H 40 ...

sposób, że nie zapewnia jego realizacji w sposób opisany przez zamawiającego ...

gdyż uwzględnienie zarzutów daje Odwołującemu realną możliwość ubiegania się o udzieleniu ...

być oceniona, jako wniesiona po terminie. Wobec powyższego orzeczono, jak w ...

zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012 15 fragmentów

2012-11-13 » Oddala oba odwołania

zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego ...

negocjowania i zmian po upływie terminu składania ofert. Wykazanie w trakcie ...

poprawek w oferowanym oprogramowaniu po terminie składania ofert, co pozostawałoby w ...

uchybień ze względu na uchybienie terminowi. Również w stosunku do tych ...

próbki przez tego wykonawcę. Ceny zaoferowane przez wykonawców w niniejszym postępowaniu ...

oraz znacznie niższe od cen zaoferowanych przez pozostałych wykonawców. Powyższa analiza ...

o udzielenie zamówienia publicznego na realizację platformy informatycznej pod nazwą: Multimedialna ...

zamawiającego podlega kwota brutto za realizację całości zamówienia zawarta w ofercie ...

może skutkować uznaniem, iż ceny zaoferowane przez tych wykonawców są rażąco ...

czas prezentacji wynosi jedną godzinę. Termin i godzina prezentacji zostanie wyznaczona ...

tylko informacją podczas prezentacji), że realnie wykorzystany standard jest tym deklarowanym ...

w żadnym stopniu, że za zaoferowaną przez Espeo Software Sp. z ...

jest ona w jakikolwiek sposób nierealna. Za wykazanie takie nie można ...

w stanie zrealizować zamówienie za zaoferowaną cenę, m.in. czy jest ...

tym trudniej wycenić i porównać realną wartość oferowanych systemów i opłacalność zaoferowanych cen. Przy tym, jak już ...