[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 38 fragmentów

2015-11-17 » Uwzględnia odwołanie

zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego ...

nadzór i rozliczanie robót przy realizacji Projektu: <Budowa i rozbudowa drogi ...

odpowiednią kadrą jest w stanie zaoferować cenę niższą aniżeli konkurenci. Odwołujący ...

są podmiotami specjalizującymi się w realizacji przedsięwzięć o podobnym lub analogicznym ...

dysponują wykwalifikowanym personelem, tym niemniej zaoferowali ceny znacznie wyższe niż ZDI ...

tym świadczy o tym, że zaoferowana przez niego cena nosi znamiona ...

że kwota ta jest kwotą realną. Odwołujący podniósł także, iż w ...

obowiązywania umowy. Przystępujący założył czas realizacji zadania 22 miesiące, z czego ...

nie przewidział możliwości wydłużenia okresu realizacji umowy. W przypadku świadczenia usługi ...

Kontraktu niemalże w każdym przypadku realizacji umowy występuje konieczność jej aneksowania ...

w związku z koniecznością wydłużania terminu jej obowiązywania. W związku z ...

nie stanowi dowodu potwierdzającego, że zaoferowana przez wykonawcę cena w tym ...

stanie wykonać należycie zamówienie za zaoferowane przez nich ceny. Wykonawcy ci ...

odwoławczego po stronie zamawiającego, zachowując termin ustawowy oraz wskazując interes w ...

odwoławczego po stronie odwołującego, zachowując termin ustawowy oraz wskazując interes w ...

nadzór i rozliczanie robót przy realizacji Projektu: <Budowa i rozbudowa drogi ...

pkt 4 SIWZ, zamawiający określił termin wykonania zamówienia jako maksymalnie 4 ...

Kontraktu oraz nadzór w trakcie realizacji inwestycji i jej rozliczenie po ...

31.08.2017 r. 2) Termin określony w pkt 1) może ...

umowy. 3) W przypadku wydłużenia terminu określonego w pkt 1), Inżynier ...

Kontraktu z uwagi na wydłużenie terminu nie ulegnie zmianie. Jak wynikało ...

postępowania ustalono, że do upływu terminu składania ofert do zamawiającego wpłynęły oferty wykonawców, którzy zaoferowali następujące ceny brutto za wykonanie ...

m.in., że przyjął czas realizacji zadania do 31 sierpnia 2017 ...

będzie musiał kupować na potrzeby realizacji usługi. Wyjaśniał m.in., że ...

40.000 zł. Zakres i termin realizacji usługi zgodnie z wymaganiami postawionymi ...

obaj wykonawcy nie obalili domniemania zaoferowania ceny rażąco niskiej w stosunku ...

omawianych aspektach należało stwierdzić, że zaoferowali zamawiającemu taką właśnie cenę. W ...

twierdzeń co do tego, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska ...

który wywiódł, że przystępujący DDG zaoferował rażąco niską cenę w stosunku ...

stwierdziła, że rzeczywiście 22-miesięczny termin realizacji usługi zgodnie z pkt 4 ...

sporne pomiędzy stronami, że umowny termin zakończenia robót przypada na dzień ...

maja 2017 r. Tymczasem podstawowy termin realizacji usługi nadzoru nad tymi robotami ...

Zatem w podstawowy 22-miesięczny termin realizacji usługi zostało już wkalkulowane ryzyko ...

nadzoru o trzy miesiące ponad termin zakończenia nadzorowanych robot budowlanych. Po drugie, ryzyko zmiany okresu realizacji usługi opisane w pkt 4 ...

postanowienia wynikało bowiem bezsprzecznie, że termin realizacji zamówienia mógł być nie tylko ...

wydłużony ale i skrócony. Skrócenie terminu działałoby zaś na korzyść wykonawców ...

oferty ryzyka dalszego wydłużenia okresu realizacji usługi. Z analogicznych powodów podlegał ...

nadzoru robót mostowych w trakcie realizacji zamówienia w wymiarze całego etatu ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2020 35 fragmentów

2020-01-02

do eliminacji wykonawców zdolnych do realizacji zamówienia. 2) art. 96 ust ...

uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji Przedmiotu Zamówienia. W celu potwierdzenia ...

Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z opisem ...

przekazanej do kontroli, przed upływem terminu składania ofert wpłynęło do Zamawiającego ...

Biorąc pod uwagę 30 dniowy termin podjęcia przez Państwa decyzji o ...

jest niemożliwością wykonanie zadania w terminie do 29.12.2017 r ...

równego traktowania wykonawców oraz przesunięcie terminu składania ofert. Pismem z dnia ...

wsporczych. Ponadto Zamawiający informuje, że termin wykonania zamówienia pozostaje bez zmian ...

posiadane czasowo środki finansowe na realizację przedmiotowego postępowania, Zamawiający nie może zmienić terminu realizacji przedmiotowego zamówienia, a tym samym środki na realizację tego zamówienia muszą zostać wydane ...

że zmienia treść SIWZ oraz termin składania i otwarcia ofert (z ...

czy opis przedmiotu zamówienia umożliwiał zaoferowanie jedynie produktu firmy ASCENDER, której ...

które zapisy siwz eliminowały możliwość zaoferowania innych produktów dostępnych na rynku ...

Czy ww. parametry, które uniemożliwiały zaoferowanie innych produktów były z technicznego ...

ograniczające krąg wykonawców zdolnych do realizacji zamówienia? 3. Czy jeśli opis ...

konkretny produkt/producenta, możliwe było zaoferowanie foteli równoważnych, tj. foteli o ...

posiadania wyników badań oraz czas realizacji), Biegły doprecyzował, że: zaoferowanie innych produktów dostępnych na rynku eliminował głównie termin realizacji uniemożlwiający produkcję wyrobów w innych ...

idzie wykonać dostawę w zakreślonym terminie. 2) Badanie wymagają wykonania próbnej ...

badań, które to uniemożliwiały dotrzymanie terminu produkcji i dostawy. W odpowiedzi ...

ograniczające krąg wykonawców zdolnych do realizacji zamówienia. Ograniczanie to miało jednak ...

połączeniu jak i osobno) wykluczyło zaoferowanie innych równoważnych materiałów (nie ma ...

zamówienie w zakreślonym przez zamawiającego terminie. W zakreślonym czasie nie możliwym zatem było zaoferowanie foteli równoważnych. Odpowiadając na pyt ...

względu na bardzo krótki czas realizacji) w systemie "na zamówienie" było ...

względu na bardzo krótki czas realizacji. W odpowiedzi na pytanie 5 ...

dostarczone w określonym przez zamawiającego terminie gdzie brak (w stałej sprzedaży ...

ze względu na krótki czas realizacji uniemożliwiały terminową produkcję i dostawę ...

kręgu potencjalnych wykonawców, zdolnych do realizacji zamówienia. Zamawiający, dokonując czynności opisu ...

2 ustawy Pzp). Przepis służy realizacji zasady uczciwej konkurencji i równego ...

zapisów w SIWZ, niekoniecznie zaś realnego uniemożliwienia takiej konkurencji. Działaniem wbrew ...

i wymagania Zamawiającego z wyjątkiem zaoferowanego fotela model BACO firmy ASCENDER ...

pytanie nr 3 powyższe wykluczało zaoferowanie innych materiałów, z racji braku ...

zamówienie w zakreślonym przez zamawiającego terminie. A zatem, kombinacja parametrów i ...

integralnej)) w ww. zakresie uniemożliwiała zaoferowanie produktów innych producentów, przez co ...

także fakt, że do upływu terminu składania ofert została złożona tylko ...

do eliminacji wykonawców zdolnych do realizacji zamówienia. Kolejne naruszenie dotyczyło zaniechania ...

niektóre rozwiązania materiałowe — pozwalał na zaoferowanie jednego konkretnego znajdującego się w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022 90 fragmentów

2022-10-28 » Umarza postępowania odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

1710) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia jego ...

zakresie wyliczenia istotnych części składowych zaoferowanej przez tego wykonawcę ceny ofertowej, w szczególności w zakresie zaoferowanej ceny za wykonanie dokumentacji projektowej ...

zakresie wyliczenia istotnych części składowych zaoferowanej przez tego wykonawcę ceny ofertowej, w szczególności w zakresie zaoferowanej ceny za budowę basenu rekreacyjnego ...

czyli niezabezpieczający oferty przez cały termin związania, a przez to nierówne ...

od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres ...

wymagał od wykonawców wykazania się realizacją minimum trzech robót bu- dowlanych ...

montażu niecki base- nowej oraz realizacji technologii uzdatniania wody basenowej, lecz wymagał doświadczenia w realizacji robót budowlanych polegających na budowie ...

się także takie elementy jak: - realizacja całej konstrukcji żelbetowo-murowej, - roboty ...

że spółka Transcom uczestniczyła w realizacji ww. in- westycji jako podwykonawca ...

podpisanej z Generalnym Wykonawcą na realizację ww. zadania opiewała na kwotę ...

okresie 7 lat przed upływem terminu składania ofert. II. odnośnie zarzutu ...

7 (siedmiu) latach przed upływem terminu składania ofert pełnił co najmniej ...

poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, (...) 4. Zamawiający może żądać od ...

zakresie wyliczenia istotnych części składowych zaoferowanej przez tego wykonawcę ceny ofertowej, w szczególności w zakresie zaoferowanej ceny za wykonanie dokumentacji projektowej ...

jektowej są kluczowe dla prawidłowej realizacji zamówienia. Zgodnie z "zasadami wyceny ...

tości oferty. Jest to cena nierealna w kontekście zasad przyjętych w ...

złożonej jak budowa basenu jest nierealne i niemożliwe. Prace projektowe stanowią ...

14. Odwołujący wskazuje, jak dalece nierealne i nierynkowe są zaoferowane przez Mostostal ceny za dokumentację ...

ust. 1 ustawy Pzp jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich ...

jest obowiązkiem Zamawiającego, od którego realizacji w przypadku podejrzenia złożenia oferty ...

z wyżej przywołanej argu- mentacji) zaoferowana przez Mostostal cena za prace ...

zakresie wyliczenia istotnych części składowych zaoferowanej przez tego wykonawcę ceny ofertowej, w szczególności w zakresie zaoferowanej ceny za budowę basenu rekreacyjnego ...

postępowaniu, kluczowymi elementami zamówienia jest realizacja basenu rekreacyjnego ze sztuczną falą ...

wej. Arco System wycenił koszt realizacji technologii wody basenowej w zakresie ...

netto. Powyż- sza cena jest nierealna i powinna skutkować wezwaniem wykonawcy ...

wskazuje, że jest to poziom nierealny dla tego typu realizacji. Kluczowe znaczenia dla uznania danej ...

basenu - to ona determinuje koszt realizacji prac polegających na wy- konaniu ...

basen, tym odpowiednio większy koszt realizacji technologii basenowej uwzględniając oczywiście również ...

ust. 1 ustawy Pzp jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich ...

jest obowiązkiem Zamawiającego, od którego realizacji w przypadku podejrzenia złożenia oferty ...

wynika z wyżej przywołanej argumentacji) zaoferowana przez Arco System cena za ...

jaką rzeczywiście kwotę ww. wykonawca zaoferował, tj. czy prawidłowa jest kwota ...

czyli niezabezpieczający oferty przez cały termin związania, a przez to nierówne ...

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków ...

RB/2022/MG". 5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania ra- chunku Zamawiającego. Zaleca ...

Pzp. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia, który ...

nie może być krótszy niż termin związania ofertą. W przypadku wadium ...

utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek ...

Zgodnie z Zawiadomieniem o zmianie terminu składania z dnia 30 maja 2022 r. Zamawiający ustalił termin związania ofertą 18 września 2022 ...

ust. 6 Pzp zgłoszone po terminie 18 września 2022 r. będzie ...

podstawa do zatrzymania wadium w terminie zwią- zania ofertą nie będzie ...

skutecznego żądania zapłaty po tym terminie ani też nawet w ostatnim dniu tego terminu, albowiem przypada on na niedzielę ...

bankowej Arco System ustana- wiająca termin na zgłoszenie żądania zapłaty równy terminowi odpowiedzialności gwaranta nadto przypadającemu na ...

jest zabezpie- czona do końca terminu przewidzianego przez Zamawiającego, który został ...

procedury zgłaszania żądania zapłaty w terminie obowiązywania gwarancji, wydłużali okres obowiązywania ...

zatrzymania wadium, które zaistnieją w terminie 21 czerwca 2022 r. do ...

września 2022 r. (włącznie) - w terminie związania ofertą. 32. Z analizy ...

zgłoszenia żądania zapłaty wadium w terminie obowiązywania gwarancji wydłużali termin obowiązywania gwarancji, tak aby umożliwić ...

ciągu 3 dni od upływu terminu ważności gwa- rancji. 33. Kwestie ...

wadium wpłynie do gwaranta po terminie ważności gwarancji lub w ostatnim dniu terminu ważności gwarancji, który wypadał w ...

tylko jako uzupełnienie gwarancji, po terminie składania ofert i po terminie czynności Zamawiającego. Nie może na ...

można uzupełnić ani korygować po terminie składania ofert, a więc również ...

takiego żądania wystąpiła, bez konieczności realizacji dodatkowych przesłanek, jak np. przedłożenia ...

podstawa zatrzymania wadium zaistnieje w terminie związania ofertą 21.06.2022 ...

KIO 1897/14) w określonym terminie. A zatem postanowienia gwarancji, które ...

złożenie oświad- czenia po upływie terminu, w którym okoliczności zatrzymania wadium ...

nawet w ostatnim dniu tego terminu, bowiem przypada on w niedzielę ...

przypadku gdy zgłosi żądanie po terminie 18.09.2022 r. nadto ...

zgłoszenia żądania w ostatnim dniu terminu związania ofert ą, który przypa ...

żądaniem za- płaty wadium w terminie do dnia 18 września 2022 ...

musi zostać złożone przed upływem terminu związania ofertą (a nawet jeszcze ...

ważności gwarancji jest niedziela) stwarza realne ryzyko dla Zamawiającego niezaspoko- jenia ...

w tym określonego przez Zamawiającego terminu związania ofertą, ponieważ nie jest ...

nie- dzielę), po którym to terminie wygasa w całości i automatycznie ...

jeżeli najpóźniej w wyżej wskazanym terminie Gwarant nie otrzyma prawidłowego żądania ...

określenie przez Wykonawcę Arco System terminu obowiązania gwarancji równego terminowi związania ofertą było nieprawidło- we ...

zapłaty należy doręczyć gwarantowi w terminie obowiązywania gwarancji, a termin ten jest jednocześnie terminem związania ofertą złożoną w toku ...

odwoławczego po stronie zamawiającego, zachowując termin ustawowy oraz wykazując interes w ...

od dnia w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres ...

powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z ...

7 siedmiu latach przed upływem terminu składania ofert zaprojektowała co najmniej ...

7 (siedmiu) latach przed upływem terminu składania ofert zaprojektowała co najmniej ...

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni ...

od dnia w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres ...

osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie ...

zawartymi w SWZ. Cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie elementy ...

11.2016r.; W ramach realizacji tego zadania jako Projektant w ...

11.2016r. W ramach realizacji tego zadania, jako Projektant w ...

09.2019r. W ramach realizacji tego zadania jako Projektant w ...

08.2021r. W ramach realizacji tego zadania, jako Projektant w ...

05.2020r. W ramach realizacji tego zadania, jako Projektant w ...

05.2019r. W ramach realizacji tego zadania, jako Projektant w ...

poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 1) wniosek o ...

a z drugiej konsekwencjami zaniechania realizacji tego obowiązku, lub jego nieskuteczności ...

osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiają- ce realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości ...

7 (siedmiu) latach przed upływem terminu składania ofert zaprojektowała co najmniej ...

wykazie osób, że w ramach realizacji tego zadania, osoba ta jako ...

że Zamawiający wymagał wykazania się realizacją dokumentacji projektowych "basenu, pływalni lub ...

uczestniczy od samego początku w realizacji projektu i ma realny wpływ na jego ostateczną formę ...

od dnia w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019 32 fragmenty

2019-10-04 » Uwzględnia odwołanie

j.), na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego ...

nie uzyska korzyści płynących z realizacji zamówienia. Powyższe dowodzi, iż złożenie ...

doświadczenie zespołu kasjerskiego przeznaczonego do realizacji zamówienia, co wprost przekłada się ...

Travel Sp. z o. o. zaoferowali obsługę kasjerską przez osoby posiadające ...

maksymalnej ilości punktów w postępowaniu. Realnie oferty eTravel SA oraz Odwołującego ...

kryteriach oceny ofert wyłącznie kwotą zaoferowanej opłaty transakcyjnej. Obaj Wykonawcy wskazali, iż zaoferowane przez nich kwoty opłat transakcyjnych ...

uzyskiwanego przez nich przychodu z realizacji zamówienia, a większa część przychodu ...

kryterium doświadczenia kadry skierowanej do realizacji zamówienia: 1. Przetarg prowadzony przez ...

i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący ...

techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji. Kryterium ceny opłat transakcyjnej pozostaje ...

dotyczące doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Jako istotne argumenty w ...

7) zawarł umowę przed upływem terminu, o którym mowa w art ...

na rzetelne wykonanie zamówienia, a zaoferowane ceny mają charakter stricte pozorny ...

KIO 1753/15). Możliwość finansowania realizacji zamówienia z kosztów usługi (w ...

i przygotowane rzetelnie oraz przedstawiają realne koszty z wykonania zamówienia oraz ...

postępowaniu dotyczących ceny poszczególnych elementów realizacji zamówienia." - Jest to w sposób ...

oraz doświadczenia kadry skierowanej do realizacji zamówienia. "Porównanie cen wszystkich ofert ...

kosztów oraz ryzyka związanego z realizacją danego Zamówienia zależy w jakiej ...

dalsze obniżenie swojego zysku poprzez zaoferowanie upustu od biletu lotniczego. Niemniej ...

w odniesieniu do wartości ekonomicznych zaoferowanego przez Wykonawcę sposobu wykonania zamówienia ...

na rzetelne wykonanie zamówienia, a zaoferowane ceny maja charakter stricte pozorny ...

koszty, jak i zysk z realizacji umowy wynikać będzie z uzyskanego ...

z innych źródeł związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, i uzyskują z ...

w odniesieniu do wartości ekonomicznych zaoferowanego przez wykonawców sposobu wykonania zamówienia ...

że Odwołujący przekazał w ustawowym terminie kopię odwołania Zamawiającemu, co zostało ...

kasjerów wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - waga 20% Doświadczenie kasjerów ...

kasjerów wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zostanie oceniony osobno i ...

kasjerów wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - na podstawie oświadczenia Wykonawcy ...

7) zawarł umowę przed upływem terminu, o którym mowa w art ...

według zasad ustanowionych przez Zamawiającego, zaoferowali różne ceny, co znalazło odzwierciedlenie ...

ceny wskazali, że zysk z realizacji zamówienia będą czerpać nie tylko ...

z innych źródeł związanych z realizacją przedmiotu zamówienia nie świadczy o ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2009 20 fragmentów

2009-10-12 » Oddala odwołanie

powstałymi jako oszczędności z innych realizacji, które konsorcjum zamierza wykorzystać na ...

w jego magazynach a ich termin przydatności kończy się. Wykorzystanie takich ...

strony odwołujący wskazał na niebezpieczeństwo zaoferowania przeterminowanych materiałów do realizacji zamówienia. W dalszej części protestu ...

przeznaczyć znacznie mniejszą kwotę na realizację zamówienia i to taką kwotę ...

roku nie stwierdziła, że Konsorcjum zaoferowało rażąco niską cenę. Zwrócił uwagę ...

nie doszła do wniosku, że zaoferowana cena jest rażąco niska a ...

m2. co oznacza że zaoferowana cena konsorcjum odpowiada cenie rynkowej ...

jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, podana zgodnie z art ...

5 wykonawców zostały odrzucone. Wykonawcy zaoferowali wykonanie przedmiotu zamówienia za następujące ...

wymagał złożenia wraz ofertą harmonogramu realizacji robót i planu płatności. Zamawiający ...

można mówić, jeżeli cena jest nierealna w stosunku do cen rynkowych ...

winien wykazać, że możliwe i realne jest rzetelne wykonanie zamówienia za ...

Izby wskazane przez konsorcjum czynniki realizacji jednocześnie kilku inwestycji o zbliżonym ...

o.o. jest w stanie zaoferować niższe koszty realizacji wskazanych w wyjaśnieniach elementów robót ...

jako tajemnica przedsiębiorstwa, potwierdza możliwość realizacji zamówienia za zaproponowaną w ofercie ...

wykonania obiektu i oszczędności w realizacji zamówienia. Nie bez wpływu na ...

o.o. różne rozłożenie natężenia realizacji poszczególnych elementów robót. Konsorcjum TIWWAL ...

oferty. Wykorzystanie posiadanych zapasów do realizacji przedmiotowego zamówienia pozwala niewątpliwie obniżyć ...

odbiega w sposób rażący od zaoferowanego świadczenia i nie jest możliwe ...

zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012 40 fragmentów

2012-11-09 » Uwzględnia odwołanie

zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego ...

załącznika nr 4 do SIWZ — zaoferowany przez przystępującego towar nie spełnia ...

załącznika nr 4 do SIWZ - zaoferowany przez przystępującego towar nie spełnia wymagań dotyczących oddziaływań klimatycznych - zaoferowany przez przystępującego towar, z uwagi ...

niż 65 kVA /52 kW. Zaoferowany przez przystępującego ZSE nie spełnia ...

udowodnienia, iż pomimo tej różnicy zaoferowana przez niego cena nie jest ...

niskiej ceny i że cena zaoferowana przez przystępującego nie jest ceną ...

postępowaniach. W oparciu o ceny zaoferowane w innych przywołanych przez przystępującego ...

nie można stwierdzić, że cena zaoferowana przez przystępującego nie jest ceną ...

ceny mają bowiem wpływ warunki realizacji zamówienia indywidualnie określane przez zamawiających ...

z innych postępowań z ceną zaoferowaną przez przystępującego nie stanowi dowodu ...

wpływ zmian kursu na możliwość zaoferowania ceny (np. przedstawiając dowody zakupu ...

zamówienia nie uzasadnia różnicy w realizacji zamówienia na poziomie 55% czy ...

niż 20 000 mth. Przystępujący zaoferował agregat prądotwórczy typu JD 80 ...

a z drugiej konsekwencjami zaniechania realizacji tego obowiązku, lub jego nieskuteczności ...

wynikało z treści oferty przystępującego zaoferował on agregat prądotwórczy typu VISA ...

nie dotyczyła zatem agregatu prądotwórczego zaoferowanego przez przystępującego. Izba na podstawie ...

nr 4 do SIWZ, gdyż zaoferowany przez przystępującego towar nie spełnia ...

Ustalono nadto, że przed upływem terminu składania ofert przystępujący skierował do ...

iż "wymaga spełnienia SIWZ". Przystępujący zaoferował agregat prądotwórczy typu JD 80 ...

zaś, pomimo negatywnej odpowiedzi zamawiającego zaoferował sugerowane przez siebie rozwiązanie, w ...

C). Ponadto zespół spalinowo - elektryczny zaoferowany przez przystępującego z akumulatorem o ...

zamawiającego. Reasumując Izba stwierdziła, że zaoferowany przez przystępującego towar nie spełnia ...

klimatycznych. Z uwagi na pojemność zaoferowanego akumulatora o pojemności 100 Ah ...

obciążenia). Ustalono również, że przystępujący zaoferował agregat prądotwórczy VISA JD80 ...

czyli 72kW. Zatem w zaoferowanej przez przystępującego konfiguracji silnik nie ...

wynikało z treści oferty przystępującego zaoferował on agregat prądotwórczy typu VISA ...

nie dotyczyła zatem agregatu prądotwórczego zaoferowanego przez przystępującego. Izba na podstawie ...

rozprawy, okoliczność niesporna) Do upływu terminu składania ofert, oferty złożyło 2 wykonawców. Przystępujący zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę ...

cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zaoferowana przez przystępującego jest niższa o ...

technicznego k. Gdyni, co powoduje realne obniżenie kosztów serwisowych oraz kosztów ...

w dokumentacji postępowania odwoławczego) Przystępujący zaoferował zespół spalinowo - elektryczny, który nie ...

4 do SIWZ, zaś odwołujący zaoferował zespół spełniający ten wymóg (por ...

uznać ofertę, której cena jest nierealna w relacji do cen rynkowych ...

podziela pogląd, że oceny przesłanek zaoferowania rażąco niskiej ceny należy dokonywać ...

na przedmiot zamówienia, sposób jego realizacji oraz wartość zamówienia należy rozpatrywać ...

wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających ...

sfinansowanie zamówienia było to, iż zaoferował zespół spalinowo - elektryczny, który nie ...

prawidłowo swej ceny ofertowej, zaś zaoferowana cena została rażąco zaniżona w ...

technicznego k. Gdyni, co powoduje realne obniżenie kosztów serwisowych oraz kosztów ...

czy też ogólne oświadczanie, że zaoferowano całość przedmiotu zamówienia. W konsekwencji ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020 55 fragmentów

2020-06-22 » Oddala odwołania

1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego ...

03.2020r.): 1) harmonogramu realizacji (odbioru) produktów - termin realizacji Etapu I Odbiór pierwszego produktu ...

W ocenie Odwołującego nie jest realne dotrzymanie w/w terminów w połączeniu ze zbyt ogólnymi ...

wymagań do poziomu pozwalającego na realizację produktów wynikających z Umowy wykonawczej ...

a na jego bazie do realizacji Planu Testów Akceptacyjnych oraz Oprogramowania ...

tak aby możliwe było dochowanie terminów wskazanych w IWZ. Odwołujący wnosi ...

wymagań IWZ lub zmianę harmonogramu realizacji Etapu I uwzględniającego czterotygodniowy okres ...

04.2020r.): 1) harmonogramu realizacji (odbioru) produktów - termin realizacji produktów AOM i DT. Odbiór ...

zapisów IWZ poprzez zmianę harmonogramu realizacji w taki sposób, aby odbiór ...

AOM. 2) Uzgodnienie projektowe - niespójne terminy realizacji dwóch zależnych od siebie Modyfikacji ...

271/64/19. Najwcześniejszy możliwy termin odbioru oprogramowania w ramach TZ ...

15.01.2021, co jest terminem późniejszym od terminu startu produkcyjnego określonego w IWZ ...

Odwołujący wnosi o zmianę harmonogramu realizacji w taki sposób, aby wszystkie ...

co najmniej 2 tygodnie po terminach analogicznych zadań z harmonogramu umowy ...

tym samym możliwości potwierdzenia realności terminów podanych w IWZ. Narusza to ...

szacowania pracochłonności wykonania Modyfikacji oraz terminów jej wykonania w przypadku zmian ...

Nie podano istotnego dla sposobu realizacji elementu - wolumetrii (liczby wymienianych) komunikatów ...

Pzp), co uniemożliwia oszacowanie kosztów realizacji funkcjonalności związanej z integracją pomiędzy ...

tj. braku wydzielenia w harmonogramie realizacji (odbioru) produktów, jako pierwszego czterotygodniowego ...

wskazanych przykładowo lub zmianę harmonogramu realizacji Etapu I uwzględniającego czterotygodniowy okres ...

29 maja 2020r. wydłużył terminy odbiorów: Planu Testów Akceptacyjnych (PTA ...

maju 2020 r. spowodowała, iż termin pierwszego etapu uwzględnia czas potrzeby ...

strony Zamawiający jest zdeterminowany dochowaniem terminów przyjętych w założeniach, które wpływają ...

niefunkcjonalne, tak aby możliwe było zaoferowanie rozwiązań nowszych i droższych cenowo ...

wycenie punktu funkcyjnego, aby umożliwić realny wybór dostępnych rozwiązań. Argumenty stron ...

czy też narzuconych wykonawcom mechanizmów realizacji funkcjonalności modyfikacji, nie prowadzą do ...

a decyzja o tym jakie zaoferować rozwiązanie pozostaje w gestii tych ...

rozwiązań zapewniających w stopniu satysfakcjonującym realizację potrzeb. Co ważne rozwiązania proponowane ...

do celu zamówienia oraz sposobu realizacji wymagań funkcjonalnych. Odwołujący poza wskazaniem ...

co było wynikiem wadliwego określenia terminów dla odbioru AOM (Analityczny Opis ...

Modyfikacji MO 567) oraz zmianę terminu odbioru DT na 8 tygodni ...

sytuacji kryzysowych ("Umowa Specjalna"). Do realizacji Umowy Specjalnej Wykonawca musiał skierować ...

cały zespół dedykowany uprzednio do realizacji Umowy Ramowej. Wykonawca oczekiwał od ...

Zamawiającego, iż ten dokona zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia, aby miały one ...

ramach modyfikacji IWZ zmienił harmonogram realizacji (odbioru) produktu i udostępnił dokumentację ...

Modyfikacji MO567. Zamawiający utrzymał termin 12 tygodni liczony od daty ...

Wykonawczej dla odbioru AOM (pierwotnie termin ten był wspólny dla AOM i DT), skrócił terminy zastrzeżone dla Zamawiającego na czynności odbiorowe i ustalił termin na odbiór DT w wymiarze ...

tygodni od daty odbioru AOM. Termin 12 tygodni na odbiór AOM ...

takim samym stosunku procentowym do terminu na odbiór całości modyfikacji, jak ...

modyfikacja nie doprowadziła do wydłużenia terminu na odbiór AOM z 12 ...

należy zauważyć, iż samo zestawienie terminów odbioru prac mogło pierwotnie czynić ...

niemożliwym terminowe wykonanie DT, gdyż termin odbioru był ten sam jak ...

Odnosząc się do potrzeby wydłużenia terminu na odbiór AOM do 20 ...

M0567, jak również rozdzielił terminy odbioru AOM i DT to ...

ust. 1 Ustawy. Samo wydłużenie terminu na odbiór pierwszego elementu AOM ...

faktyczna uległa poprawie. Ponadto zmiana terminów odbioru, w tym dotyczącego odbioru ...

który aktualnie pozostaje zaangażowany w realizację pilnych modyfikacji wywołanych stanem zagrożenia ...

konieczności zabezpieczenia wykonawcy na etapie realizacji umowy przed możliwym opóźnieniem w ...

potwierdzone. Co ważne Zamawiający zmienił termin Startu Produkcyjnego wskazując, iż rozpocznie ...

odbioru pakietów instalacyjnych. Z kolei termin odbioru pakietów instalacyjnych wynosi 3 ...

PTA. PTA odebrane zostanie w terminie 6 tygodni od daty odbioru AOM, a termin odbioru tego ostatniego rezultatu prac ...

10 przypadkach. W odniesieniu do terminu wykonania możliwość zmiany została wskazana ...

m.in., gdy wyniknie "z realizacji innych umów, których przedmiotem jest ...

użytkowego, co powoduje czasowe wstrzymanie realizacji Umowy wykonawczej lub konieczność dostosowania ...

istnienia mechanizmu pozwalającego na zmianę terminu Startu Produkcyjnego. Ad. 3. Odwołujący ...