KIO 2658/21 – Wyrok KIO – 2021-10-19 8 fragmentów

2021-10-19 » Uwzględnia odwołanie

że Odwołujący zaoferował najkorzystniejsze warunki wykonania zamówienia określone przepisami Pzp i ...

Izba ustaliła, że Odwołujący tytułem zabezpieczenia oferty, złożył oświadczenie Poręczyciela o ...

oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na ...

została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało ...

1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Równocześnie należy podkreślić, że konsorcjum ...

akt IV CSK 86/17, zabezpieczenia oferty. Sąd Najwyższy w ww ...

on członkiem, to gwarancja taka zabezpiecza ofertę złożoną wspólnie przez wykonawców ...

ich wspólnej oferty oraz jej zabezpieczeń. Reasumując, Izba uznała zarzut naruszenia ...

VI ACa 1879/16 – Wyrok – 2018-06-27 152 fragmenty Premium

2018-06-27 » oddala apelację

wskazał na to, że jako zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu z dnia 7 lipca ...

powoda wszelkich formalności pozwany nie wykonał zobowiązania wynikającego z gwarancji bankowej ...

prawnego, tj. gwarancji bankowej dobrego wykonania kontraktu wystawionej przez siebie w ...

uzupełnienia lub inna modyfikacja warunków Umowy lub zakresu robót nie uwalniają ...

się sprawdzić, czy "Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał Umowę albo nie usunął lub nieprawidłowo ...

zobowiązanym w związku z nieprawidłowym wykonaniem warunków Umowy". O ścisłym powiązaniu Gwarancji ze ...

jest wierzytelność powoda będąca skutkiem niewykonania bądź nienależytego wykonania kontraktu lub nieusunięcia wad zgodnie ...

zbliża się do poręczenia, skoro zabezpiecza wykonanie określonego zobowiązania (kontraktu). Pozwany wskazał ...

istotnych przedmiotowo dla tego rodzaju umowy, tj. nie określa ściśle sumy ...

wygaśnięcia gwarancji w części dotyczącej niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu na skutek nieprzedstawienia przez ...

roszczenie, na czym polega rzekome niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez konsorcjum oraz jaka ...

nadto pozwany zgodnie z § 2 umowy przelewu wierzytelności zawartej w dniu ...

tej Subklauzuli warunkowało samo zawarcie umowy o udzielenie gwarancji, na podstawie ...

Subklauzulę tę można uznać za umowę na rzecz osoby trzeciej, określoną ...

z czym zwrot "zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania" oznacza, że powód z chwilą ...

odstąpienia przez Skarb Państwa od Umowy z przyczyn leżących po stronie ...

musiał wykazywać, na czym polega niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, bowiem miał tylko złożyć ...

uprawnień nie uzyskał na podstawie umowy o udzielenie gwarancji. Skarb Państwa ...

stroną kontraktu, odstąpienie Wykonawcy od Umowy nie wywołało skutków prawnych, a ...

nie można również uznać za umowę na rzecz osoby trzeciej, a ...

zawarli w trybie zamówienia publicznego Umowę, na podstawie której Zamawiający powierzył ...

a Wykonawca zobowiązał się do wykonania robót polegających na "Budowie autostrady ...

Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Dokumentacja ...

zobowiązał się do zakończenia przedmiotu Umowy w terminie 24 miesięcy od ...

2 Szczególnych Warunków Kontraktu, że zabezpieczenie wykonania wynosi 5% wartości podpisywanej Umowy, a forma zabezpieczenia wykonania to gwarancja ubezpieczeniowa, którą Wykonawca ...

Kwoty Kontraktowej. Aneksem nr (...) do Umowy zawartym w dniu 7 lipca ...

zmianą stawki podatku VAT, zmieniono Umowę, ustalając Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową w ...

zawarło z Bankiem (...) S.A. umowę Nr (...) ustalającą linię kredytową na ...

mógł skorzystać z długoterminowej gwarancji należytego wykonania kontraktu w wysokości 5% kontraktu ...

W umowie ustalono, że prawnym zabezpieczeniem w/w produktów bankowych będzie ...

to prawnie możliwe i uzasadnione umową konsorcjum, przelew wierzytelności z umowy konsorcjum wraz z nieodwołalnym wskazaniem ...

egzekucji, a w przypadku gwarancji wykonania kontraktu oraz gwarancji i akredytyw ...

przez (...) w ramach kontraktu (§ 29 umowy). Do powyższej umowy ustalającej linię kredytową w dniu ...

mocy którego zmieniono zapisy odnośnie zabezpieczeń produktów bankowych, ustanawiając na rzecz Banku zabezpieczenia w postaci: przelewu wierzytelności z ...

płatności przez (...),, przelewu wierzytelności z umowy konsorcjum wraz z nieodwołalnym wskazaniem ...

na własność Banku w celu zabezpieczenia roszczeń Banku o zwrot sum ...

i (...) S.A. zawarta została umowa o udzielenie gwarancji należytego wykonania kontraktu, na mocy której w ramach umowy Nr (...) ustalającej linię kredytową na ...

zobowiązał się do udzielenia gwarancji należytego wykonania kontraktu do kwoty 43.760 ...

Państwa - (...), Oddział R.. Jako prawne zabezpieczenie roszczeń Banku o zwrot sumy ...

to prawnie możliwe i uzasadnione umową konsorcjum, przelew wierzytelności z umowy konsorcjum wraz z nieodwołalnym wskazaniem ...

Skarbu Państwa - (...) Gwarancję Bankową Nr (...) Należytego Wykonania Kontraktu (zwaną dalej "Gwarancją"), w ...

zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał Umowę na budowę autostrady (...) T. - R ...

zobowiązanym w związku z nieprawidłowym wykonaniem warunków Umowy, wskazujące kwotę roszczenia w ramach ...

218,75 zł z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a następnie ulega redukcji i ...

ma nastąpić wypłata z Gwarancji należytego wykonania Umowy, jak również że należy je ...

uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków Umowy lub zakresu robót, które mogą ...

zostać przeprowadzone na podstawie tej Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych ...

218,75 zł z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz od dnia 3 września ...

i (...) S.A. (cedenci) zawarli umowę przelewu wierzytelności w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu produktów bankowych udzielonych w ramach Umowy Linii kredytowej udzielonej do wysokości ...

i innymi należnościami Banku (§ 1 umowy przelewu). Na mocy umowy przelewu cedenci, z zastrzeżeniem warunku określonego w § 4 umowy, przelali na rzecz Banku swoją ...

dniu 7 lipca 2010 r. Umowy nr (...), dla której strony kontraktu ...

zastrzeżeniem warunku określonego w § 4 umowy przelewu, przyjął przelew wierzytelności oraz ...

że w kontrakcie stanowiącym przedmiot umowy przelewu, zawarto klauzulę ograniczającą możliwość ...

uzyskania pisemnej zgody (...), w § 4 umowy przelewu postanowiono, że umowa przelewu zostaje zawarta pod warunkiem ...

sierpnia 2011 r. do powyższej umowy przelewu wierzytelności zmieniono niektóre zapisy tej umowy, m.in. ustalając, że umowa przelewu zawarta jest w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu produktów ...

o dokonaniu przelewu wierzytelności z Umowy z dnia 7 lipca 2010 ...

wszystkich wierzytelności wynikających z całej Umowy z dnia 7 lipca 2010 ...

że przyjmuje do wiadomości zawarcie umowy z dnia 27 sierpnia 2010 ...

zobowiązania wynikające z oświadczenia będą wykonane, o ile nie stwierdzi istnienia ...

dojazdu do placu budowy, nie wykonał dróg technologicznych i odwodnienia placu ...

opóźnienia przy budowy estakady (...), której wykonanie leżało na tzw. "ścieżce krytycznej ...

W dokumentacji projektowej przewidziane było wykonanie tego obiektu w technologii tradycyjnej ...

z tym że za technologię wykonania odpowiadał Wykonawca, który był uprawniony ...

Inżyniera Kontraktu. Po opracowaniu technologii wykonania obiektu (...) na rusztowaniach stałych Wykonawca ...

archeologicznych, roszczenie dotyczące zmiany technologii wykonania przęsła nurtowego estakady (...), roszczenie dotyczące ...

tej części świadczenia wynikającego z Umowy, które miałoby być wykonane po dniu odstąpienia od umowy (tj. po dniu wejścia w ...

2012 r. jest ostatnim dniem umowy. Pismem z dnia 25 lipca ...

218,75 zł z tytułu niewykonania oraz nienależytego wykonania prac objętych Umową nr (...) z dnia 7 lipca ...

Państwa wskazał, że zobowiązany nie wykonał zobowiązań wynikających z Umowy nr (...), że wykonawca nienależycie wykonał Umowę i że kwota roszczenia Beneficjenta ...

wynika jednoznacznie, czy Wykonawca nie wykonał czy też nienależycie wykonał zobowiązania wynikające z umowy, 2) niewskazania przez Bank (...), iż ...

że: Ad. 1) Wykonawca nie wykonał zobowiązań wynikających z Umowy, w dacie umownego zakończenia Umowy wykonano 49,92% robót i że ...

uprawnia Beneficjenta do twierdzenia o niewykonaniu Umowy przez Zobowiązanego Wykonawcę. Ad. 2 ...

z tego, jak ono zostanie wykonane, ale czy przesyłka dotrze do ...

i wezwało Beneficjenta do zwrotu zabezpieczenia wykonania kontraktu. Spółki te wezwały Bank ...

na to, że odstąpienie od Umowy przez konsorcjum wykonawcze skutkuje po ...

kwoty z Gwarancji z tytułu niewykonania przez Wykonawcę kontraktu, podczas gdy ...

wypłaty środków z Gwarancji bankowej należytego wykonania umowy. Sąd Okręgowy uznał, że nie ...

okoliczności te - dotyczące stosunku podstawowego (umowy o roboty budowlane zawartej przez ...

i roszczenia dotyczące nieprawidłowej realizacji Umowy oraz że prace zostały zaprzestane ...

Wykonawcę robót budowlanych na podstawie Umowy z dnia 7 lipca 2010 ...

Instytutu (...) pn. "Określenie skuteczności nasypów wykonanych na odcinku od km 521 ...

częściowym toczy się między stronami umowy gwarancji bankowej o roszczenie z ...

pogląd, że gwarancja bankowa jest umową zawieraną pomiędzy bankiem (gwarantem) a ...

powodem (Beneficjentem) a pozwanym (Gwarantem) umowy gwarancji na warunkach określonych w ...

tym dniu, tj. przed podpisaniem Umowy na budowę odcinka autostrady (...), Zamawiającemu ...

gdyż w razie braku takiego zabezpieczenia umowa nie zostałaby podpisana. W ostateczności zawarcie umowy gwarancji nastąpiło w wyniku skierowania ...

oznacza, że strony mogą ukształtować umowę gwarancji bankowej jako umowę o charakterze kauzalnym bądź abstrakcyjnym ...

pierwsze żądanie, a więc jako umowa stabilna, pozbawiona ryzyka kontraktowego, nie ...

gwarancji wyklucza bowiem zarzut, że umowa główna nie doszła do skutku ...

dług. Sąd Okręgowy uznał, że umowa gwarancji bankowej opatrzona klauzulami "nieodwołalnie ...

oraz "na pierwsze żądanie" jest umową samodzielną, nieakcesoryjną i nadto abstrakcyjną ...

z chwilą powiadomienia go o niewykonaniu świadczenia przez dłużnika. "Bezwarunkowy" charakter ...

stosunku gwarancji od momentu zawarcia umowy do chwili upływu terminu jej ważności. Umowa gwarancji bankowej opatrzona wskazanymi klauzulami ...

zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał Umowę albo nie usunął lub nieprawidłowo ...

zobowiązanym w związku z nieprawidłowym wykonaniem warunków umowy, wskazujące kwotę roszczenia w ramach ...

przedmiotowa Gwarancja stanowi poręczenie czyli umowę, w której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał (art. 876 § 1 k.c ...

Zamawiającego przeciwko Wykonawcy wynikających z Umowy o roboty budowlane, w związku ...

uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków Umowy lub zakresu robót nie uwalniają ...

który legł u podstaw zawarcia umowy gwarancji bankowej, tj. zarzutów z Umowy z dnia 7 lipca 2010 ...

Gwaranta, tj. czy miało miejsce niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę (zleceniodawcę gwarancji), która ze stron Umowy ponosi za taki stan rzeczy ...

także czy powstał obowiązek zwrotu zabezpieczenia Wykonawcy przez Zamawiającego. Podobnie interwenienci ...

zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał Umowę albo nie usunął lub nieprawidłowo ...

zobowiązanym w związku z nieprawidłowym wykonaniem warunków umowy, wskazujące kwotę roszczenia w ramach ...

do wskazywania, na czym polegało niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy - stosunku podstawowego, a pozwany Bank ...

oświadczenie Beneficjenta, że Wykonawca nie wykonał zobowiązań wynikających z Umowy nr (...) i numer rachunku bankowego ...

zarówno sformułowanie, że "Zobowiązany nie wykonał zobowiązań wynikających z umowy", jak i że "Wykonawca nienależycie wykonał umowę" nie stanowił przyczyny uprawniającej do ...

nie były "wzajemnie sprzeczne", gdyż niewykonanie (zwłaszcza tylko niektórych) zobowiązań wynikających z umowy oznacza w rezultacie nienależyte wykonanie umowy. Skoro zaś Beneficjent nie musiał ...

oświadczenia poprzez użycie słów "nie wykonał zobowiązań wynikających z umowy" lub "nienależycie wykonał umowę" pozostaje bez znaczenia dla powstania ...

jego kontrahenta roszczenia wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w związku z którą gwarancja ...

ocenie nie stanowiła ona też umowy na rzecz osoby trzeciej określonej ...

udzielonej Zamawiającemu gwarancji (lub innego zabezpieczenia), lecz mówiła tylko o obowiązku ...

16.4 (a) o zwrot zabezpieczenia (przedmiotowej Gwarancji) na podstawie umowy przelewu wierzytelności z dnia 10 sierpnia 2010 r., gdyż umowa ta dotyczyła cesji wierzytelności pieniężnych ...

pkt. 1, § 2 ust. 2 umowy przelewu i § 1 ust. 1 ...

sierpnia 2011 r. do powyższej umowy przelewu wierzytelności, w których przy ...

nadużycia przez wierzyciela gwarancji celu zabezpieczenia, jednak skuteczność tej obrony przyjmowana ...

przypadku braku stosunku podstawowego, którego zabezpieczenie stanowiło cel gwarancji. W ocenie ...

ze stron tego stosunku było niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy, powoduje, że nie zachodzi cecha ...

że wystąpienie z roszczeniem z umowy gwarancji stanowi nadużycie prawa (vide ...

powód nie wykraczał poza cel zabezpieczenia gwarancyjnego, nie ulega bowiem wątpliwości ...

roku dotyczącej określenia stateczności nasypów wykonanych przez Wykonawcę, zawierającą wyniki badań ...

złożonych przez strony przy zawarciu umowy Gwarancji, w tym celu Gwarancji ...

zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał Umowę albo nie usunął lub nieprawidłowo ...

zobowiązanym w związku z nieprawidłowym wykonaniem warunków Umowy, wskazujące kwotę roszczenia w ramach ...

najmniej wskazać, na czym polegało niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z Umowy przez Wykonawcę oraz uzasadnić wysokość ...

nie wygasła w części dotyczącej niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu w sytuacji, w której ...

nie wygasła w części dotyczącej niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu, podczas gdy prawidłowa wykładnia ...

pod nazwą "Gwarancja Bankowa Nr (...) Należytego Wykonania Kontraktu" cech poręczenia. Za nielicujące ...

wystawieniu gwarancji, w tym treść umowy z dnia 6 lipca 2010 ...

były m.in. długoterminowa gwarancja należytego wykonania kontraktu w wysokości 5% kontraktu ...

treść Kontraktu, zgodnie z którą zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, bez udzielenia którego - jak słusznie ...

prawda przy ocenie charakteru prawnego umowy gwarancji nawiązuje się niekiedy w literaturze do umowy poręczenia, gdyż zarówno umowa gwarancyjna, jak i poręczenie należą ...

charakter, co różni ją od umowy poręczenia. Cechą charakterystyczną gwarancji nie ...

i uznał, że jest ona "umową samodzielną, nieakcesoryjną i ponadto abstrakcyjną. Umowa gwarancji bankowej opatrzona powyższymi klauzulami ...

Sądu Najwyższego - także zarzut, że umowa główna (stosunek podstawowy) nie doszła ...

obowiązany jest wskazać przyczynę uzasadniającą wykonanie świadczenia przez gwaranta, nazywanych mianem ...

go takim obowiązkiem pozbawiałoby bowiem umowę cech umowy gwarancyjnej, sprowadzając ją do znanej ...

Kontraktu, mające służyć ustaleniu przyczyn niewykonania tych robót i skuteczności/ bezskuteczności ...

że zobowiązanie banku wynikające z umowy gwarancyjnej nie może być traktowane ...

się przypadek wykorzystywania przez beneficjenta zabezpieczenia w postaci gwarancji do innych ...

niż określone w gwarancji (rozszerzenie zabezpieczenia na inne zobowiązania podstawowe niż ...

w ogóle stosunku podstawowego, którego zabezpieczenie stanowiło cel gwarancji. Okoliczności faktyczne ...

ważności i skutków prawnych zawartej umowy" nie ma wpływu na - co ...

uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków Umowy lub zakresu robót, które mogą ...

zostać przeprowadzone na podstawie tej Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych ...

której przedmiotowa gwarancja ma charakter umowy samodzielnej i nieakcesoryjnej wobec stosunku ...

jest to, że "Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał Umowę albo nie usunął lub nieprawidłowo ...

tego oświadczenia odnoszącą się do niewykonania/nienależytego wykonania umowy a jego częścią dotyczącą nieusunięcia ...

gwarancji. Sformułowania odnoszące się do niewykonania umowy i jej nienależytego wykonania łączy spójnik "lub", co oznacza ...

sytuacji (zwłaszcza w sytuacji częściowego wykonania i niewykonania umowy), bez narażenia się na zarzut ...

wypłaty, na czym polega rzekome niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania przez Konsorcjum oraz jaka ...

w niniejszej sprawie - do zakresu wykonania Kontraktu). Sąd Okręgowy trafnie uznał ...

tego żądania w okresie związania umową gwarancji (skutek takiego doręczenia nastąpiłby ...

VI ACa 1879/16 – Wyrok – 2018-06-27 152 fragmenty Premium

2018-06-27 » oddala apelację

wskazał na to, że jako zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu z dnia 7 lipca ...

powoda wszelkich formalności pozwany nie wykonał zobowiązania wynikającego z gwarancji bankowej ...

prawnego, tj. gwarancji bankowej dobrego wykonania kontraktu wystawionej przez siebie w ...

uzupełnienia lub inna modyfikacja warunków Umowy lub zakresu robót nie uwalniają ...

się sprawdzić, czy "Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał Umowę albo nie usunął lub nieprawidłowo ...

zobowiązanym w związku z nieprawidłowym wykonaniem warunków Umowy". O ścisłym powiązaniu Gwarancji ze ...

jest wierzytelność powoda będąca skutkiem niewykonania bądź nienależytego wykonania kontraktu lub nieusunięcia wad zgodnie ...

zbliża się do poręczenia, skoro zabezpiecza wykonanie określonego zobowiązania (kontraktu). Pozwany wskazał ...

istotnych przedmiotowo dla tego rodzaju umowy, tj. nie określa ściśle sumy ...

wygaśnięcia gwarancji w części dotyczącej niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu na skutek nieprzedstawienia przez ...

roszczenie, na czym polega rzekome niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez konsorcjum oraz jaka ...

nadto pozwany zgodnie z § 2 umowy przelewu wierzytelności zawartej w dniu ...

tej Subklauzuli warunkowało samo zawarcie umowy o udzielenie gwarancji, na podstawie ...

Subklauzulę tę można uznać za umowę na rzecz osoby trzeciej, określoną ...

z czym zwrot "zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania" oznacza, że powód z chwilą ...

odstąpienia przez Skarb Państwa od Umowy z przyczyn leżących po stronie ...

musiał wykazywać, na czym polega niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, bowiem miał tylko złożyć ...

uprawnień nie uzyskał na podstawie umowy o udzielenie gwarancji. Skarb Państwa ...

stroną kontraktu, odstąpienie Wykonawcy od Umowy nie wywołało skutków prawnych, a ...

nie można również uznać za umowę na rzecz osoby trzeciej, a ...

zawarli w trybie zamówienia publicznego Umowę, na podstawie której Zamawiający powierzył ...

a Wykonawca zobowiązał się do wykonania robót polegających na "Budowie autostrady ...

Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Dokumentacja ...

zobowiązał się do zakończenia przedmiotu Umowy w terminie 24 miesięcy od ...

2 Szczególnych Warunków Kontraktu, że zabezpieczenie wykonania wynosi 5% wartości podpisywanej Umowy, a forma zabezpieczenia wykonania to gwarancja ubezpieczeniowa, którą Wykonawca ...

Kwoty Kontraktowej. Aneksem nr (...) do Umowy zawartym w dniu 7 lipca ...

zmianą stawki podatku VAT, zmieniono Umowę, ustalając Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową w ...

zawarło z Bankiem (...) S.A. umowę Nr (...) ustalającą linię kredytową na ...

mógł skorzystać z długoterminowej gwarancji należytego wykonania kontraktu w wysokości 5% kontraktu ...

W umowie ustalono, że prawnym zabezpieczeniem w/w produktów bankowych będzie ...

to prawnie możliwe i uzasadnione umową konsorcjum, przelew wierzytelności z umowy konsorcjum wraz z nieodwołalnym wskazaniem ...

egzekucji, a w przypadku gwarancji wykonania kontraktu oraz gwarancji i akredytyw ...

przez (...) w ramach kontraktu (§ 29 umowy). Do powyższej umowy ustalającej linię kredytową w dniu ...

mocy którego zmieniono zapisy odnośnie zabezpieczeń produktów bankowych, ustanawiając na rzecz Banku zabezpieczenia w postaci: przelewu wierzytelności z ...

płatności przez (...),, przelewu wierzytelności z umowy konsorcjum wraz z nieodwołalnym wskazaniem ...

na własność Banku w celu zabezpieczenia roszczeń Banku o zwrot sum ...

i (...) S.A. zawarta została umowa o udzielenie gwarancji należytego wykonania kontraktu, na mocy której w ramach umowy Nr (...) ustalającej linię kredytową na ...

zobowiązał się do udzielenia gwarancji należytego wykonania kontraktu do kwoty 43.760 ...

Państwa - (...), Oddział R.. Jako prawne zabezpieczenie roszczeń Banku o zwrot sumy ...

to prawnie możliwe i uzasadnione umową konsorcjum, przelew wierzytelności z umowy konsorcjum wraz z nieodwołalnym wskazaniem ...

Skarbu Państwa - (...) Gwarancję Bankową Nr (...) Należytego Wykonania Kontraktu (zwaną dalej "Gwarancją"), w ...

zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał Umowę na budowę autostrady (...) T. - R ...

zobowiązanym w związku z nieprawidłowym wykonaniem warunków Umowy, wskazujące kwotę roszczenia w ramach ...

218,75 zł z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a następnie ulega redukcji i ...

ma nastąpić wypłata z Gwarancji należytego wykonania Umowy, jak również że należy je ...

uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków Umowy lub zakresu robót, które mogą ...

zostać przeprowadzone na podstawie tej Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych ...

218,75 zł z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz od dnia 3 września ...

i (...) S.A. (cedenci) zawarli umowę przelewu wierzytelności w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu produktów bankowych udzielonych w ramach Umowy Linii kredytowej udzielonej do wysokości ...

i innymi należnościami Banku (§ 1 umowy przelewu). Na mocy umowy przelewu cedenci, z zastrzeżeniem warunku określonego w § 4 umowy, przelali na rzecz Banku swoją ...

dniu 7 lipca 2010 r. Umowy nr (...), dla której strony kontraktu ...

zastrzeżeniem warunku określonego w § 4 umowy przelewu, przyjął przelew wierzytelności oraz ...

że w kontrakcie stanowiącym przedmiot umowy przelewu, zawarto klauzulę ograniczającą możliwość ...

uzyskania pisemnej zgody (...), w § 4 umowy przelewu postanowiono, że umowa przelewu zostaje zawarta pod warunkiem ...

sierpnia 2011 r. do powyższej umowy przelewu wierzytelności zmieniono niektóre zapisy tej umowy, m.in. ustalając, że umowa przelewu zawarta jest w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu produktów ...

o dokonaniu przelewu wierzytelności z Umowy z dnia 7 lipca 2010 ...

wszystkich wierzytelności wynikających z całej Umowy z dnia 7 lipca 2010 ...

że przyjmuje do wiadomości zawarcie umowy z dnia 27 sierpnia 2010 ...

zobowiązania wynikające z oświadczenia będą wykonane, o ile nie stwierdzi istnienia ...

dojazdu do placu budowy, nie wykonał dróg technologicznych i odwodnienia placu ...

opóźnienia przy budowy estakady (...), której wykonanie leżało na tzw. "ścieżce krytycznej ...

W dokumentacji projektowej przewidziane było wykonanie tego obiektu w technologii tradycyjnej ...

z tym że za technologię wykonania odpowiadał Wykonawca, który był uprawniony ...

Inżyniera Kontraktu. Po opracowaniu technologii wykonania obiektu (...) na rusztowaniach stałych Wykonawca ...

archeologicznych, roszczenie dotyczące zmiany technologii wykonania przęsła nurtowego estakady (...), roszczenie dotyczące ...

tej części świadczenia wynikającego z Umowy, które miałoby być wykonane po dniu odstąpienia od umowy (tj. po dniu wejścia w ...

2012 r. jest ostatnim dniem umowy. Pismem z dnia 25 lipca ...

218,75 zł z tytułu niewykonania oraz nienależytego wykonania prac objętych Umową nr (...) z dnia 7 lipca ...

Państwa wskazał, że zobowiązany nie wykonał zobowiązań wynikających z Umowy nr (...), że wykonawca nienależycie wykonał Umowę i że kwota roszczenia Beneficjenta ...

wynika jednoznacznie, czy Wykonawca nie wykonał czy też nienależycie wykonał zobowiązania wynikające z umowy, 2) niewskazania przez Bank (...), iż ...

że: Ad. 1) Wykonawca nie wykonał zobowiązań wynikających z Umowy, w dacie umownego zakończenia Umowy wykonano 49,92% robót i że ...

uprawnia Beneficjenta do twierdzenia o niewykonaniu Umowy przez Zobowiązanego Wykonawcę. Ad. 2 ...

z tego, jak ono zostanie wykonane, ale czy przesyłka dotrze do ...

i wezwało Beneficjenta do zwrotu zabezpieczenia wykonania kontraktu. Spółki te wezwały Bank ...

na to, że odstąpienie od Umowy przez konsorcjum wykonawcze skutkuje po ...

kwoty z Gwarancji z tytułu niewykonania przez Wykonawcę kontraktu, podczas gdy ...

wypłaty środków z Gwarancji bankowej należytego wykonania umowy. Sąd Okręgowy uznał, że nie ...

okoliczności te - dotyczące stosunku podstawowego (umowy o roboty budowlane zawartej przez ...

i roszczenia dotyczące nieprawidłowej realizacji Umowy oraz że prace zostały zaprzestane ...

Wykonawcę robót budowlanych na podstawie Umowy z dnia 7 lipca 2010 ...

Instytutu (...) pn. "Określenie skuteczności nasypów wykonanych na odcinku od km 521 ...

częściowym toczy się między stronami umowy gwarancji bankowej o roszczenie z ...

pogląd, że gwarancja bankowa jest umową zawieraną pomiędzy bankiem (gwarantem) a ...

powodem (Beneficjentem) a pozwanym (Gwarantem) umowy gwarancji na warunkach określonych w ...

tym dniu, tj. przed podpisaniem Umowy na budowę odcinka autostrady (...), Zamawiającemu ...

gdyż w razie braku takiego zabezpieczenia umowa nie zostałaby podpisana. W ostateczności zawarcie umowy gwarancji nastąpiło w wyniku skierowania ...

oznacza, że strony mogą ukształtować umowę gwarancji bankowej jako umowę o charakterze kauzalnym bądź abstrakcyjnym ...

pierwsze żądanie, a więc jako umowa stabilna, pozbawiona ryzyka kontraktowego, nie ...

gwarancji wyklucza bowiem zarzut, że umowa główna nie doszła do skutku ...

dług. Sąd Okręgowy uznał, że umowa gwarancji bankowej opatrzona klauzulami "nieodwołalnie ...

oraz "na pierwsze żądanie" jest umową samodzielną, nieakcesoryjną i nadto abstrakcyjną ...

z chwilą powiadomienia go o niewykonaniu świadczenia przez dłużnika. "Bezwarunkowy" charakter ...

stosunku gwarancji od momentu zawarcia umowy do chwili upływu terminu jej ważności. Umowa gwarancji bankowej opatrzona wskazanymi klauzulami ...

zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał Umowę albo nie usunął lub nieprawidłowo ...

zobowiązanym w związku z nieprawidłowym wykonaniem warunków umowy, wskazujące kwotę roszczenia w ramach ...

przedmiotowa Gwarancja stanowi poręczenie czyli umowę, w której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał (art. 876 § 1 k.c ...

Zamawiającego przeciwko Wykonawcy wynikających z Umowy o roboty budowlane, w związku ...

uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków Umowy lub zakresu robót nie uwalniają ...

który legł u podstaw zawarcia umowy gwarancji bankowej, tj. zarzutów z Umowy z dnia 7 lipca 2010 ...

Gwaranta, tj. czy miało miejsce niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę (zleceniodawcę gwarancji), która ze stron Umowy ponosi za taki stan rzeczy ...

także czy powstał obowiązek zwrotu zabezpieczenia Wykonawcy przez Zamawiającego. Podobnie interwenienci ...

zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał Umowę albo nie usunął lub nieprawidłowo ...

zobowiązanym w związku z nieprawidłowym wykonaniem warunków umowy, wskazujące kwotę roszczenia w ramach ...

do wskazywania, na czym polegało niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy - stosunku podstawowego, a pozwany Bank ...

oświadczenie Beneficjenta, że Wykonawca nie wykonał zobowiązań wynikających z Umowy nr (...) i numer rachunku bankowego ...

zarówno sformułowanie, że "Zobowiązany nie wykonał zobowiązań wynikających z umowy", jak i że "Wykonawca nienależycie wykonał umowę" nie stanowił przyczyny uprawniającej do ...

nie były "wzajemnie sprzeczne", gdyż niewykonanie (zwłaszcza tylko niektórych) zobowiązań wynikających z umowy oznacza w rezultacie nienależyte wykonanie umowy. Skoro zaś Beneficjent nie musiał ...

oświadczenia poprzez użycie słów "nie wykonał zobowiązań wynikających z umowy" lub "nienależycie wykonał umowę" pozostaje bez znaczenia dla powstania ...

jego kontrahenta roszczenia wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w związku z którą gwarancja ...

ocenie nie stanowiła ona też umowy na rzecz osoby trzeciej określonej ...

udzielonej Zamawiającemu gwarancji (lub innego zabezpieczenia), lecz mówiła tylko o obowiązku ...

16.4 (a) o zwrot zabezpieczenia (przedmiotowej Gwarancji) na podstawie umowy przelewu wierzytelności z dnia 10 sierpnia 2010 r., gdyż umowa ta dotyczyła cesji wierzytelności pieniężnych ...

pkt. 1, § 2 ust. 2 umowy przelewu i § 1 ust. 1 ...

sierpnia 2011 r. do powyższej umowy przelewu wierzytelności, w których przy ...

nadużycia przez wierzyciela gwarancji celu zabezpieczenia, jednak skuteczność tej obrony przyjmowana ...

przypadku braku stosunku podstawowego, którego zabezpieczenie stanowiło cel gwarancji. W ocenie ...

ze stron tego stosunku było niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy, powoduje, że nie zachodzi cecha ...

że wystąpienie z roszczeniem z umowy gwarancji stanowi nadużycie prawa (vide ...

powód nie wykraczał poza cel zabezpieczenia gwarancyjnego, nie ulega bowiem wątpliwości ...

roku dotyczącej określenia stateczności nasypów wykonanych przez Wykonawcę, zawierającą wyniki badań ...

złożonych przez strony przy zawarciu umowy Gwarancji, w tym celu Gwarancji ...

zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał Umowę albo nie usunął lub nieprawidłowo ...

zobowiązanym w związku z nieprawidłowym wykonaniem warunków Umowy, wskazujące kwotę roszczenia w ramach ...

najmniej wskazać, na czym polegało niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z Umowy przez Wykonawcę oraz uzasadnić wysokość ...

nie wygasła w części dotyczącej niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu w sytuacji, w której ...

nie wygasła w części dotyczącej niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu, podczas gdy prawidłowa wykładnia ...

pod nazwą "Gwarancja Bankowa Nr (...) Należytego Wykonania Kontraktu" cech poręczenia. Za nielicujące ...

wystawieniu gwarancji, w tym treść umowy z dnia 6 lipca 2010 ...

były m.in. długoterminowa gwarancja należytego wykonania kontraktu w wysokości 5% kontraktu ...

treść Kontraktu, zgodnie z którą zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, bez udzielenia którego - jak słusznie ...

prawda przy ocenie charakteru prawnego umowy gwarancji nawiązuje się niekiedy w literaturze do umowy poręczenia, gdyż zarówno umowa gwarancyjna, jak i poręczenie należą ...

charakter, co różni ją od umowy poręczenia. Cechą charakterystyczną gwarancji nie ...

i uznał, że jest ona "umową samodzielną, nieakcesoryjną i ponadto abstrakcyjną. Umowa gwarancji bankowej opatrzona powyższymi klauzulami ...

Sądu Najwyższego - także zarzut, że umowa główna (stosunek podstawowy) nie doszła ...

obowiązany jest wskazać przyczynę uzasadniającą wykonanie świadczenia przez gwaranta, nazywanych mianem ...

go takim obowiązkiem pozbawiałoby bowiem umowę cech umowy gwarancyjnej, sprowadzając ją do znanej ...

Kontraktu, mające służyć ustaleniu przyczyn niewykonania tych robót i skuteczności/ bezskuteczności ...

że zobowiązanie banku wynikające z umowy gwarancyjnej nie może być traktowane ...

się przypadek wykorzystywania przez beneficjenta zabezpieczenia w postaci gwarancji do innych ...

niż określone w gwarancji (rozszerzenie zabezpieczenia na inne zobowiązania podstawowe niż ...

w ogóle stosunku podstawowego, którego zabezpieczenie stanowiło cel gwarancji. Okoliczności faktyczne ...

ważności i skutków prawnych zawartej umowy" nie ma wpływu na - co ...

uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków Umowy lub zakresu robót, które mogą ...

zostać przeprowadzone na podstawie tej Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych ...

której przedmiotowa gwarancja ma charakter umowy samodzielnej i nieakcesoryjnej wobec stosunku ...

jest to, że "Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał Umowę albo nie usunął lub nieprawidłowo ...

tego oświadczenia odnoszącą się do niewykonania/nienależytego wykonania umowy a jego częścią dotyczącą nieusunięcia ...

gwarancji. Sformułowania odnoszące się do niewykonania umowy i jej nienależytego wykonania łączy spójnik "lub", co oznacza ...

sytuacji (zwłaszcza w sytuacji częściowego wykonania i niewykonania umowy), bez narażenia się na zarzut ...

wypłaty, na czym polega rzekome niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania przez Konsorcjum oraz jaka ...

w niniejszej sprawie - do zakresu wykonania Kontraktu). Sąd Okręgowy trafnie uznał ...

tego żądania w okresie związania umową gwarancji (skutek takiego doręczenia nastąpiłby ...

XXIII Zs 133/21 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2022-02-24 20 fragmentów Premium

2022-02-24 » I. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie (...), uwzględnia zarzut numer (...) odwołania w całości i nakazuje (...)

wykazie osób, b) wykazie usług wykonanych przez (...) S.A. wraz dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie; w pkt 2. w pozostałym ...

zastrzeżenia, Wykazu osób, Wykazu usług wykonanych przez (...) SA wraz dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie, załączników do zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa ...

tej tajemnicy koncentruje się na zabezpieczeniu Wykonawcy przed poznaniem przez inne ...

ścisły, a Zamawiający powinien z należytą starannością zweryfikować zasadność utajnienia oferty ...

usług wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie podlegał ujawnieniu w zakresie dotychczas ...

zamówienia, ilości zaplanowanych godzin na wykonanie poszczególnych czynności, sposobu wyliczeń pracochłonności ...

podzielono pracowników dedykowanych do realizacji umowy. Dane te zawierają informacje o ...

plan, według którego zamierza realizować umowę Wykonawca. Wskazują, że Przystępujący bazuje ...

dotyczą klauzul poufności zawieranych w umowach tak z pracownikami, współpracownikami czy ...

rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ...

Dokumenty ubezpieczeniowe i dokumenty dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy" oraz " Wyciągu umowy z (...) sp. z o.o ...

umów, (...) wręcz twierdzi, że to umowy dla całego zespołu, to jakie ...

Dokumenty ubezpieczeniowe i dokumenty dotyczące należytego wykonania umowy - w zakresie dokumentu "kopia oświadczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy" nie jest jasne, co to ...

Oczywistym jest bowiem, że takie zabezpieczenie nie zostało jeszcze dla umowy w przedmiotowym postępowaniu wydane. Może ...

jest to dokument dla innej umowy? Ale wtedy nie ma on ...

powinien być jawny. Natomiast dla umowy ubezpieczenia OC podano, że to ...

za uwzględnieniem odwołania jest fakt wykonania przez zamawiającego w dniu 8 ...

kolei w zakresie szacowania pracochłonności wykonania 1 PF - tego szacowania w ...

że 9 ok 60 - 70% umowy będzie realizowana przez grupę C ...

stawki obliczone na potrzeby realizacji umowy są nieprawidłowe, gdyż nie odzwierciedlają wymagań Zamawiającego dla realizacji umowy. - w zakresie “Rozdziału VIII - Ryzyka ...