zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Wyszukiwanie - Wyszukiwarka wyroków w Zamówieniach Publicznych

KIO 1926/13 – Wyrok KIO – 2013-08-26 18 fragmentów

2013-08-26 » Uwzględnia odwołanie

oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na ...

w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało ...

wybrany wykonawca: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na ...

ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało ...

samego celu wadium jakim jest zabezpieczenie podpisania umowy, wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy czy też uzupełnienia dokumentów w ...

Pzp. Uzależnienie wypłaty wadium od wykonania czynności przez zamawiającego w określonym ...

jest wpłacić organizatorowi, bądź odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty. Definicja ta oddaje ...

ustawy Pzp, rolą wadium jest zabezpieczenie zamawiającego przed niesolidnym wykonawcą. W ...

6 pkt 4 ustawy Pzp. Umowa gwarancji ubezpieczeniowej i wykonywanie tej umowy należą do czynności ubezpieczeniowych, wymienionych ...

winno zawierać się tego rodzaju umowy ani też warunków, jakim winny ...

dokumenty potwierdzające fakt zawarcia takiej umowy. Niekiedy w piśmiennictwie przyjmuje się ...

gwarancja ubezpieczeniowa wywodzi się z umowy ubezpieczenia zawartej na rzecz osoby ...

805 § 1 k.c. przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się ...

K.c. wyraźnie wskazuje, że umowa ubezpieczenia może zostać zawarta także ...

gwaranta. Spełnienie tych warunków czyni umowę gwarancji stabilną, pozbawioną ryzyka kontraktowego ...

i niepewnego. Tylko taka gwarancja zabezpiecza interesy zamawiającego i pozwala na ...

jest odstępstwem w kształtowaniu rezultatu zabezpieczenia, które zawęża zakres odpowiedzialności gwaranta ...

wygaśnięciu gwarancji nie byłaby już zabezpieczona wadium. Brak jest bowiem przesłanek ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2009 24 fragmenty

2009-01-29 » Oddala odwołanie

a więc oferta nie została zabezpieczona wadium. Ponadto w ofercie stwierdzono ...

tym zakresie, gdyż oferta jest niezabezpieczona wadium i z tego powodu ...

sytuacji, gdy oferta Odwołującego została zabezpieczona wadium i jest ofertą najkorzystniejszą ...

w sytuacji kiedy oferta została zabezpieczona wadium, 2) art. 26 ust ...

a więc oferta nie została zabezpieczona wadium". Wykonawca nie zgadza się ...

dwóch podmiotów, w tym Odwołującego, zabezpiecza ofertę w świetle Pzp. Zdaniem Odwołującego złożone wadium stanowi zabezpieczenie zgodne z ustawą. O braku ...

uznał, że oferta nie została zabezpieczona wadium w sytuacji kiedy: - złożona ...

wnosi wadium, ważne jest, że zabezpiecza ono określoną ofertę, a złożone ...

wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej zabezpiecza ofertę Odwołującego, Zamawiający nie wskazał ...

samym gwarancja ta w pełni zabezpiecza roszczenia Zamawiającego w przypadku zaistnienia ...

że jego oferta nie została zabezpieczona wadium, co doprowadziło do wykluczenia ...

1 stanowi "Zobowiązany odmówił podpisania umowy…". Skoro Gwarant pod określeniem "zobowiązany ...

ma w przypadku odmowy podpisania umowy przez Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane S ...

ofertę) wystąpić z żądaniem podpisania umowy do firmy Dekpol Sp. z ...

gdyż oferta Odwołującego nie była zabezpieczona w sposób prawidłowy wadium. Zamawiający ...

określoną sumę pieniędzy albo odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty. Pzp określa zasady ...

tym w gwarancjach ubezpieczeniowych. Wadium zabezpiecza ofertę. Zgodnie bowiem z przepisami ...

została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na ...

ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało ...

iż oferta nie została prawidłowo zabezpieczona wadium. Po pierwsze, istotne znaczenie ...

brzmieniu: "1) Zobowiązany odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) Zobowiązany nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji ...

do przeprowadzenia postępowania, 4) Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn ...

gwarancja jest nieegzekwowalna. Dlatego nie zabezpiecza ewentualnych roszczeń Zamawiającego. Ustaleń składu ...

wskazał Zobowiązanego, a przedmiotowa gwarancja zabezpiecza ofertę. Oświadczenie to pozostaje bez ...

X GC 977/13 – Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi – 2016-02-09 78 fragmentów Premium

2016-02-09

sierpnia 2011 roku, na podstawie umowy generalnej, została wystawiona gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu nr (...), dotycząca zabezpieczenia przez powoda roszczeń beneficjenta w ...

stosunku do pozwanego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez pozwanego kontraktu, którego przedmiotem ...

w ulicy (...), ul. (...), ul. (...). Nr umowy (...). Łączny limit gwarancji wynosił 193 ...

roku. Roszczenia regresowe wynikające z umowy generalnej o gwarancje ubezpieczeniowe zostały zabezpieczone przez pozwanego wekslem in blanco ...

fakt odstąpienia przez siebie od umowy zawartej z pozwanym, przedkładając wyłącznie ...

zastrzeżonej na wypadek odstąpienia od umowy, nie zaś odszkodowania z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania przez pozwanego zobowiązań kontraktowych. Pozwany ...

żądania zapłaty odszkodowania z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy zawartej z J. C. stało ...

kontraktu, ponieważ w razie odstąpienia umowę uważa się za nie zawartą ...

zastrzeżonymi na wypadek odstąpienia od umowy. Tymczasem w umowie zastrzeżono na wypadek odstąpienia od umowy jedynie karę umowną z tytułu ...

przy tym odszkodowania z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania wymowy przez pozwanego. Skoro gwarancja ...

dotyczyła wyłącznie roszczeń z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy, to nie mogła obejmować roszczenia ...

oświadczeniu beneficjenta o odstąpieniu od umowy zawartej z pozwanym. Pozwany wskazał ...

Gminę S. podstawa odstąpienia od umowy zawartej z pozwanym, a mianowicie ...

z powodem (...) SA w Ł. umowę generalną o gwarancje ubezpieczeniowe, której ...

na wniosek pozwanego gwarancji ubezpieczeniowych. Umowa została zawarta na okres od ...

ust. 3, stanowiących integralną część umowy, Ogólnych Warunków Umów o Gwarancje ...

stosunku prawnego. Nadto w treści umowy generalnej strony ustaliły, że zabezpieczeniem roszczeń zwrotnych powoda wobec pozwanego ...

o Gwarancje Ubezpieczeniowe, z chwilą wykonania zobowiązania wynikającego z gwarancji, powodowi ...

kwoty należnej beneficjentowi. Powód po wykonaniu zobowiązania wynikającego z gwarancji był ...

dochodzenia roszczeń zwrotnych z przyjętych zabezpieczeń. ( § 7 ust.2 OWU) W ...

dnia wyznaczonego terminu płatności weksla. (umowa k. 21-22, Ogólne Warunki ...

została zawarta w trybie przetargu umowa o roboty budowlane w ramach ...

przysługuje im prawo odstąpienia od umowy. Zamawiający może od umowy odstąpić jeżeli m.in. wykonawca ...

4). Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli zamawiający odmawia bez uzasadnionych ...

lub podpisania protokołu odbioru częściowego wykonania etapów. W przypadku odstąpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiającego sporządzi ...

toku na dzień odstąpienia od umowy oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie ...

winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, wezwie zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót ...

m.in. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie ...

kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ...

Wykonawca zobowiązał się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto w dniu zawarcia umowy w wysokości 193.175,19 ...

formie gwarancji ubezpieczeniowej (§ 9). (dowód: umowa k. 77 - 83) Na podstawie umowy generalnej, w dniu 9 sierpnia ...

powód udzielił pozwanemu gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu, potwierdzonej polisą nr (...). Beneficjentem ...

stosunku do pozwanego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez zobowiązanego kontraktu określonego w ...

pisemne oświadczenie, że zobowiązany nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wynikające z kontraktu oraz ...

zapłaty należności z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania przez zobowiązanego kontraktu. (gwarancja ubezpieczeniowa ...

27) Pozwany przystąpił do realizacji umowy, ale pojawiły się problemy z ...

pozwanemu oświadczenie o wypowiedzeniu zawartej umowy, powołując się na § 7 ust. 2 pkt. 4 umowy podnosząc że wykonawca nie rozpoczął ...

pomimo wcześniejszych wezwań do ich wykonania. (pismo k. 31) W związku z niewykonaniem przez pozwanego umowy, Gmina S. wezwała powoda do ...

ubezpieczeniowej oświadczenie, że zobowiązany nie wykonał zobowiązania wynikającego z kontraktu, kopię ...

od kontraktu, dokumentację inwentaryzacyjną dotyczącą niewykonania przedmiotu kontraktu, kopię skierowanego do ...

do zapłaty należności z tytułu niewykonania przez zobowiązanego kontraktu. (pismo k ...

roszczeniem z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu nr (...). W uzasadnieniu powód wskazał, że odstąpienie od umowy wzajemnej spowodowało wygaśnięcie stosunku zobowiązaniowego ...

oznaczało taki skutek prawny, jakby umowa nie była zawarta. Powód podkreślił ...

umownego, wynikającego z uprzednio zawartej umowy, zaś stosunek umowny, w następstwie ...

złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przestał istnieć ze skutkiem od ...

umowna z tytułu odstąpienia od umowy nie była objęta gwarancją powoda ...

kar związanych z wykonywaniem lub nienależytym wykonaniem istniejącego kontraktu. Decyzją z dnia ...

S. tytułem udzielonej gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu. Ponownie pozwany został wezwany ...

że wystawiony przez niego jako zabezpieczenie zapłaty zobowiązań na rzecz powoda ...

weksla, którego z pozwanym łączy umowa - tj. choćby ustna deklaracja wekslowa ...

związku z zawartą między stronami umową o gwarancje ubezpieczeniowe. Stwierdzić należy ...

wynikające ze stosunku podstawowego tj. umowy generalnej o gwarancje ubezpieczeniowe oraz ...

na jej podstawie gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy. W świetle zawartej między stronami sporu umowy o gwarancje ubezpieczeniowe oraz z ...

w aspekcie zasadności odstąpienia od umowy czy zawinienia w niewykonaniu umowy o roboty budowlane. (...) spółka akcyjna ...

przedstawił powodowi dokumentację inwentaryzacyjną dotyczącą niewykonania kontraktu spełniającą funkcję opisanej wyżej ...

dokumentacji. Zdaniem Sądu gwarancja obejmowała niewykonanie umowy co wyraźnie wynikało § 2 udzielonej ...

ubezpieczeniowej, który brzmiał "niniejsza gwarancja zabezpiecza roszczenie beneficjenta w stosunku do zobowiązanego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez zobowiązanego kontraktu" (k. 26 ...

z tytułu udzielonej gwarancji ubezpieczeniowej niewykonania czy nienależytego wykonania umowy. Sąd dostrzegł, że na polisie wskazano "gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu", ale nie ma to ...

obejmowała także odszkodowanie z tytułu niewykonania umowy. W zarzutach od nakazu zapłaty ...

z uwagi na odstąpienie od umowy o roboty budowlane, umowę należy uznać za nie zawartą ...

odszkodowania na wypadek odstąpienia od umowy a zastrzeżono jedynie kary umowne ...

a między innymi zarzutu, że umowa główna nie doszła do skutku ...

Legalis nr 29265). Odstąpienie od umowy łączącej gwaranta z zamawiającym przez jedną ze stron umowy nie ma wpływu na istnienie ...

zobowiązania gwaranta wobec gwarantariusza z umowy gwarancji ubezpieczeniowej. (uzasadnienie do wyroku ...

stwierdzić należy, że odstąpienie od umowy o roboty budowlane przez Gminę ...

integralną część zawartej przez strony umowy generalnej o gwarancje ubezpieczeniowe, pozwanemu ...

beneficjentowi z tytułu łączącej ich umowy o roboty budowlane. Podkreślić bowiem ...

jest zbliżona w konstrukcji do umowy ubezpieczenia uregulowanej w art. 805 ...

z brzmieniem powołanego przepisu, przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w ...

praktykę, z uwzględnieniem potrzeb gospodarczych, umowy nienazwanej, według ogólnej zasady swobody ...

Zakłady ubezpieczeń oferujące możliwość zawarcia umowy gwarancyjnej, wskazują na takie jej ...

wadium w postępowaniu przetargowym, beneficjentem umowy gwarancyjnej jest zamawiający. W orzecznictwie ...

tym w szczególności odmowa podpisania umowy w przypadku wyboru jego oferty, niewniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i niezawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z ...

publicznych, L.. Gwarancja ubezpieczeniowa jest umową o charakterze abstrakcyjnym, nie akcesoryjnym ...

formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta ...

reguły ustanowieniu na rzecz uprawnionego zabezpieczenia jego wierzytelności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Instytucja ta ukształtowana w ...

I C 111/13, L.). Umowa gwarancji ubezpieczeniowej (nazywanej gwarancją samoistną ...

w orzecznictwie i doktrynie jako umowa bardzo stabilna, pozbawiona ryzyka kontraktowego ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2009 11 fragmentów

2009-03-20 » Uwzględnia odwołanie

sprawie dot. zamówienia publicznego jest zabezpieczenie interesów zamawiającego w jego toku ...

przez pryzmat celu wadium, są zabezpieczone"). Z cała pewnością ocena czy ...

iż wniesione przez wykonawców wadium zabezpiecza jego interes w sposób dostateczny ...

O-950/07) a jego wykonanie nie może budzić wątpliwości (wyrok ...

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W ...

została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na ...

ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało ...

uznać jedynie takie wadium, które zabezpiecza możliwość jego zatrzymania we wszystkich ...

ustawowej jest właśnie zapewnienie i zabezpieczenie uprawnień zamawiającego poprzez konsekwencję przepadku ...

rzecz zamawiającego, jeżeli: - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach ...

w ofercie, - nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia stanie się ...

KIO 981/17 – Wyrok KIO – 2017-05-29 17 fragmentów Premium

2017-05-29 » Zaskarżone » Uwzględnia odwołanie

została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na ...

ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało ...

warunkami postępowania, oferty muszą być zabezpieczone wadium/gwarancją bankową. W związku ...

1 Kodeksu cywilnego służyć ma zabezpieczeniu interesów organizatora przetargu i w ...

46 ustawy Pzp. Za prawidłowe zabezpieczenie pożądanych w świetle przepisów ustawy ...

warunkami POSTĘPOWANIA, oferty muszą być zabezpieczone wadium/gwarancją bankową", nie zawierała ...

zabezpieczała roszczenia Zamawiającego. To Przystępujący należycie dbając o swoje interesy winien ...

należy uznać takie wadium, które zabezpiecza możliwość jego zatrzymania we wszystkich ...

tych regulacji jest zapewnienie i zabezpieczenie uprawnień Zamawiającego przed konsekwencją przepadku ...

formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta ...

oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na ...

pkt 1), nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (pkt 2) lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało ...

r. o treści: "(...) Zleceniodawca nie wykonał swoich zobowiązań zgodnie z Warunkami ...

jednej okoliczności, która powinna być zabezpieczona w świetle przytoczonych przepisów ustawy ...

nadwerężenie pewności i nieuchronności realizacji zabezpieczenia przez zamawiającego. Można by przyjąć ...

się także do etapu zawierania umowy z wykonawcą wyłonionym po przeprowadzeniu ...

złożona przez Przystępującego nie została zabezpieczona w sposób prawidłowy wadium i ...

I C 423/13 – Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu – 2013-10-23 94 fragmenty Premium

2013-10-23

i (...) Sp. z o.o. umowę o roboty budowlane, której przedmiotem było wykonanie części zadania o nazwie "(...)". Inwestycja ...

prowadzona przez Gminę S.. Powód wykonał przedmiot umowy w całości, co potwierdził lider ...

powoda oznacza, że inwestor potwierdził wykonanie przedmiotu umowy przez konsorcjum firm, w tym ...

zapłaty wynagrodzenia należnego mu za wykonanie przedmiotu umowy od żadnego z członków konsorcjum ...

jako inwestora, wynagrodzenia wynikającego z umowy, która łączyła powoda z konsorcjum ...

za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę, co uwarunkowane jest ...

zgody pozwanego na zawarcie z umowy z wykonawcą. Nie przedstawił on również pisemnego dowodu potwierdzającego wykonanie przez niego robót i ich ...

wszystkich członków konsorcjum będącego stroną umowy podwykonawczej. Ponadto, pozwany zarzucił, że ...

on na brzmieniu § 3.7 umowy, z którego wynika, że w ...

jest skorelowany z § 9 przedmiotowej umowy, zgodnie z którym wykonawca mógł ...

podwykonawcy 7 % należności jako formę zabezpieczenia zgodnego z umową wykonania robót (§ 9.2) i zabezpieczenia roszczeń gwarancyjnych (§ 9.3). Powód ...

w wysokości 7% tytułem ww. zabezpieczeń, co wskazuje na to, że ...

fiskalnych w rzeczywistości ww. formy zabezpieczeń funkcjonowały między wykonawcą i powodem ...

ustanowionych na podstawie § 9 przedmiotowej umowy zabezpieczeń należytego jej wykonania. Biorąc pod uwagę dyspozycję przepisu ...

członkom konsorcjum z którym zawarł umowę podwykonawczą), a nie wobec pozwanego ...

konsorcjum z którymi zawarł on umowę podwykonawczą, pozwany zarzucił, że pominięcie ...

S. wyraziła zgodę na zawarcie umowy przez generalnego wykonawcę z powodem ...

nie ulega wątpliwości, że powód wykonał wszystkie roboty budowlane przewidziane umową z generalnym wykonawcą, o czym ...

z wystawianych faktur 7% tytułem zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia wad i usterek ...

uprawnienie takie na mocy § 9 umowy przysługiwało generalnemu wykonawcy, a nie ...

więcej kwota ta służyć miała zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń generalnego wykonawcy w ...

zgodnie z § 9 ust. 2 umowy, generalny wykonawca po zakończeniu realizacji umowy winien zwrócić powodowi 70% zatrzymanej ...

kwoty, natomiast 30% pozostawić na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Jako ...

była ostatnią fakturą, gdyż realizacja umowy została zakończona, toteż potrącenie mogłoby ...

tego, że kwota ta służy zabezpieczeniu roszczeń nie strony pozwanej a ...

w faktura stanowi wynagrodzenie za wykonane robót w ostatnim okresie rozliczeniowym, a nie zwrot ustanowionych zabezpieczeń. Potwierdził to także generalny wykonawca ...

zgodnie z § 9 ust. 1 umowy kwoty zabezpieczenia mogły być potrącane z wystawianych ...

na przedmiotowej inwestycji. Powód, pomimo wykonania robót budowlanych, zapłacenia za materiały ...

jest strona pozwana, gdyż nie zabezpieczyła płatności dla podwykonawców, co jest ...

W., jako wykonawcą, została zawarta umowa o roboty budowlane w ramach ...

z siedzibą w W.. ( dowód: umowa nr (...) z aneksami, k. 90 ...

K., jako podwykonawcą, została zawarta umowa Nr (...). W dniu 20 grudnia ...

strony zawarły aneks do tej umowy, rozszerzający zakres zleconych prac oraz ...

powodowi jako podwykonawcy. W § 1 umowy wykonawca zlecił, a podwykonawca przyjął do wykonania, zadanie inwestycyjne pod nazwą "(...)". Zakres umowy obejmował: wykonanie elewacji (warstwa poniżej terenu, warstwa ...

mozaikowego, warstwa z tynku mineralnego), wykonanie boni na warstwie z tynku ...

granitowych, w tym także ocieplanych, wykonanie elewacji schodów zewnętrznych, wykonanie osłony rur spustowych z blachy ...

montaż i praca rusztowania oraz wykonanie, montaż skrzydełka słupów, a także wykonanie okładzin ceramicznych na ścianach hali ...

wraz ze wzmocnieniem ścian). Termin wykonania poszczególnych etapów inwestycji określał harmonogram ...

prac budowlanych. Zgodnie z § 3 umowy, z uwzględnieniem zmiany dokonanej w ...

aneksie, obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie zadania inwestycyjnego było wynagrodzenie określone ...

niż raz w miesiącu) za wykonane roboty, był protokół odbioru robót ...

Świadectwa Płatności. Odbiór robót dotyczył wykonanych elementów robót, zgodnie z harmonogramem ...

rzeczowo - finansowym. Należność, zgodnie z umową, miała być płatna za wykonane etapy zgodnie z harmonogramem rzeczowo ...

finansowym na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót pomnożonych przez ceny jednostkowe ...

otrzymania faktury. Strony uzgodniły, że zabezpieczeniem należytego wykonania umowy będzie uprawnienie wykonawcy do zatrzymania ...

część wynosząca 70 % miała służyć zabezpieczeniu zgodnego z umową wykonania robót i miała być zwrócona ...

35 dni po zakończeniu realizacji umowy (termin odbioru końcowego). Pozostałe 30% służyć miało zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi i ...

trzy lata od zakończenia realizacji umowy. ( dowód: umowa nr (...) z dnia 16.09 ...

inwestora został poinformowany o zawarciu umowy między generalnym wykonawcą a powodem ...

inwestycji i dokonywał odbiorów częściowych wykonanych przez niego prac. ( dowody: zeznania ...

Gminy S. jako zamawiającego, za wykonane prace w lutym 2011 r ...

wynikających z dwóch faktur z umowy nr (...), spółka poinformowała powoda w ...

zł, tytułem faktur wynikających z umowy łączącej powoda z (...) Sp. z ...

potwierdził, że roboty będące przedmiotem umowy dotyczącej budowy (...) w S. zostały ukończone zgodnie z umową w dniu 11 maja 2011 ...

o.o. zaległego wynagrodzenia za wykonanie pracy ujętych w umowie z ...

że w związku z rozliczeniem umowy nr (...) z dnia 16 września ...

rozliczeniem końcowym i protokołem finansowym wykonanych robót nr 4, kwotą zafakturowania ...

elewacji zgodnie z zakresem rzeczowym umowy z dnia 16 września 2010 ...

o.o. w W. za wykonane przez powoda prace budowlane przy ...

S., części wynagrodzenia za prace wykonane przez niego w charakterze podwykonawcy, na podstawie umowy łączącej go z generalnym wykonawcą ...

W., jako wykonawcą, została zawarta umowa o roboty budowlane w ramach ...

K., jako podwykonawcą, została zawarta umowa Nr (...), która szczegółowo określała zakres ...

strony zawarły aneks do tej umowy, rozszerzający zakres zleconych prac oraz ...

inwestor została powiadomiona o zawarciu umowy pomiędzy konsorcjum firm działającym jako ...

c., do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą ...

od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...

wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub ...

że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Umowa z podwykonawcą powinna być zawarta ...

rygorem nieważności (§ 4). Jednocześnie, zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i ...

zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę (§ 5). Pozwany zarzucił ...

spółka (...) Sp. z o.o., umowy z powodem, jako podwykonawcą. Nie ...

zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez powoda. Sąd stwierdził, że ...

c. wymaga w odniesieniu do umowy wykonawcy z podwykonawcą oraz umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą formy ...

dorozumiany wyraził zgodę na zawarcie umowy między powodem, a konsorcjum firm ...

przez inwestora zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, należy wskazać, że ...

wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub ...

pisemną zgodę pozwanego na zawarcie umowy z powodem jako podwykonawcą, inwestor ...

imieniu inwestora. Zgodę na zawarcie umowy należało wywieść także z okoliczności ...

na rzecz powoda wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych etapów robót. Bez znaczenia ...

w przeglądach gwarancyjnych przeprowadzanych w wykonanym obiekcie, a o terminie przeglądu ...

pozwany jako inwestor znał treść umowy łączącej powoda z podwykonawcą. Przedstawienie inwestorowi przez wykonawcę umowy zawartej z podwykonawcą lub jej ...

częścią dokumentacji, która dotyczy przedmiotu umowy, jest bowiem warunkiem koniecznym dla ...

wyraził. Tylko w takim wypadku zabezpiecza się interesy inwestora, który odpowiada ...

sposób oczywisty wynika, że powód wykonał prace zlecone mu przez konsorcjum ...

przez powoda pisemnego dowodu potwierdzającego wykonanie przez niego robót i ich ...

zaś, że roboty będące przedmiotem umowy dotyczącej budowy (...) w S. zostały ukończone zgodnie z umową w dniu 11 maja 2011 ...

elewacji zgodnie z zakresem rzeczowym umowy nr (...) z dnia 16 września ...

2010 r., co potwierdza § 1 umowy. Bez znaczenia dla kwestii odpowiedzialności ...

ma ustalony w umowie model zabezpieczenia należytego wykonania umowy, który sprowadzał się do tego ...

wykonawca mógł zatrzymać 7 % jako zabezpieczenia zgodnego z umową wykonania robót i roszczeń z tytułu ...

łączył bezpośrednio z powodem stosunek umowy. Brak jest też jakichkolwiek podstaw ...

w szczególności niepłaceniu za prace wykonane przez podwykonawców - małych i średnich ...

zł składa się wynagrodzenie za wykonane prace w podanej wyżej wysokości ...

termin zapłaty faktury zgodnie z umową) do dnia poprzedzającego wniesienie pozwu ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020 48 fragmentów

2020-06-18 » Umarza postępowanie odwoławcze

wykazania się przez wykonawcę, że wykonał on nie wcześniej niż w ...

klasy, a zadanie to zostało wykonane pod osłoną grodź budowlanych lub ...

pkt. 4 lit. (g) projektu umowy w zakresie w jakim postanowienie ...

trakcie odbioru końcowego, wad Przedmiotu Umowy, Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego ...

postanowienie § 5 ust. 5 projektu umowy w zakresie w jakim postanowienie ...

przez podwykonawców całości wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawców roboty, wchodzące w ...

5 pkt. 1-4 projektu umowy; 4) na postanowienie § 6 ust. 2 pkt. 2 projektu umowy w zakresie w jakim postanowienie ...

to wyłącza możliwość ustalenia w umowach z podwykonawcami ustanowienia przez podwykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy na rzecz Wykonawcy w formie ...

nakłada na Wykonawcę obowiązek zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ustanowionego przez podwykonawcę na rzecz ...

nie późniejszym, niż data zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustawionego przez Wykonawcę na rzecz ...

ust. 2 pkt. 9 projektu umowy w zakresie w jakim postanowienie ...

aniżeli roszczenia związane z realizacją umowy; 6) na postanowienie § 10 ust ...

pkt. 4, pkt. 5 projektu umowy w zakresie w jakim postanowienie ...

postanowienie § 11 ust. 8 projektu umowy w zakresie w jakim postanowienie ...

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy niezależnie od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje z powodu okoliczności związanych ...

z działalnością Wykonawcy przy realizacji umowy. Powyższym czynnościom Zamawiającego Odwołujący zarzucił ...

umożliwiający ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia; 3. art. 3531 k ...

rażące uprzywilejowanie w treści projektu umowy pozycji Zamawiającego, wbrew zasadom współżycia ...

przygotowania i prowadzenia postępowania z należytą starannością, w sposób umożliwiający zachowanie ...

wykonawcę wszelkich ryzyk związanych z wykonaniem zamówienia, a przez to naruszenie ...

1 Pzp poprzez sformułowanie projektu umowy w sposób sprzeczny z istotą umowy o roboty budowlane; 6. przepisu ...

warunkowanie zapłaty wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie robót budowlanych od uprzedniego dokonania ...

modyfikację odpowiedzialności wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy bez wskazania w umowie okoliczności ...

pominięciem zasad odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, tj. z pominięciem przesłanki winy ...

brzmienia: "Wykonawca musi wykazać, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ...

poz. 695), a zadanie to wykonane zostało pod osłoną grodź budowlanych ...

portowych, a zadanie to zostało wykonane pod osłoną grodź budowlanych lub ...

zamknięć powłokowych), a zadanie to wykonane zostało pod osłoną grodź budowlanych ...

filarów" 2) zmiany treści projektu Umowy poprzez: a) zmianę treści postanowienia ...

pkt. 4 lit. (g) projektu umowy i nadanie mu następującego brzmienia ...

trakcie odbioru końcowego wad Przedmiotu Umowy, Zamawiający żąda ich usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac z tym związanych. W ...

istotne i uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem". b ...

ust. 5 pkt. 1 projektu umowy i nadanie mu następującego brzmienia ...

Podwykonawców całości wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawców prace, wchodzące w ...

ust. 5 pkt. 4 projektu umowy i nadanie mu następującego brzmienia ...

zapłaty całości wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcę roboty"; d) zmiany ...

ust. 5 ostatni tiret projektu umowy i nadanie mu następującego brzmienia ...

oświadczenie, o nie zleceniu Podwykonawcy wykonania żadnych robót wchodzących w zakres ...

rozliczeniowy." e) wykreślenie z projektu Umowy postanowienia § 6 ust. 2 pkt. 2 o treści: "umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewypłacania) części ...

wynagrodzenia podwykonawcy. Terminy zwolnienia gwarancji należytego wykonania umowy określone w umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą ...

później niżeli terminy zwolnienia gwarancji należytego wykonania umowy zawarte w umowach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą"; f) wykreślenie z projektu Umowy postanowienia § 6 ust. 2 pkt. 9 o treści: "Umowy nie mogą zawierać zapisów dotyczących ...

aniżeli związane z realizacją niniejszej Umowy"; h) zmiany postanowienia § 10 ust. 1 pkt. 2 projektu umowy i nadanie mu następującego brzmienia ...

określonego w § 3 ust. 1 umowy"; i) zmiany postanowienia § 10 ust. 1 pkt. 3 projektu umowy i nadanie mu następującego brzmienia ...

10 ust. 1 pkt. 4 Umowy o treści: "opóźnienia w wykonaniu poszczególnych elementów przedsięwzięcia objętego przedmiotem umowy w terminach wskazanych w zatwierdzonym ...

ust. 1 pkt. 5 projektu umowy i nadanie mu następującego brzmienia ...

usunięciu wad lub usterek przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wartości umowy brutto, określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc ...

z §9 ust. 3 niniejszej umowy"; l) wykreślenia postanowienia § 11 ust. 8 projektu umowy o treści: "Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy niezależnie od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje z powodu okoliczności związanych ...

działalnością wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy". W dniu 17 czerwca 2020 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012 623 fragmenty

2012-03-14 » Uwzględnia odwołanie

tym warunków kontraktu (zarówno Aktu Umowy, Warunków Szczególnych Kontraktu, jak i ...

postanowień części II SIWZ - Wzór umowy, odwołujący zarzucił zamawiającemu: I. W rozdziale 1 - Akcie Umowy 1. określenie stron umowy -naruszenie art. 33 k.c ...

Pzp przez wskazanie jako strony umowy jednostki nie posiadającej podmiotowości prawnej ...

która nie jest władna zawrzeć umowy z uwagi na fakt nie ...

podczas gdy z innych dokumentów umowy, jak i z zasad wiedzy ...

odpowiedzialności, a więc ukształtowanie warunków umowy (gdzie Akt Umowy ma pierwszeństwo przed innymi dokumentami ...

w ten sposób, że postanowienia umowy mają pierwszeństwo nad PFU (opisem ...

do wiążącego ustalania sytuacji stron umowy (w szczególności obowiązków) aż do ...

wiążącego kształtowania sytuacji prawnej stron umowy do czasu podważenia takiej decyzji ...

Budowy, podczas gdy z samej umowy (np. pkt 2.1) wynika ...

przez wskazanie, że Wykonawca ma zabezpieczyć spokój oraz chronić osoby i ...

wystawiony po dacie otrzymania Świadectwa Wykonania, podczas gdy - skoro przejęcie Robót ...

p. przez zdefiniowanie Czasu na Wykonanie nie od Daty Rozpoczęcia, a ...

od daty podpisania przez Strony umowy. 20. pkt 1.1.3 ...

swobody umów sytuacji prawnej stron umowy - Zamawiający -jak wynika z dokumentów ...

od Instytucji Finansującej, wprowadza do umowy postanowienia umożliwiające mu dokonywanie zapłaty ...

Zamawiającego części Robót, niezgodnie z umową, i) opóźnienia Inżyniera wykonania Prób Końcowych, j) polecenia Wykonawcy ...

a tym samym ukształtowanie warunków umowy w sposób dalece jednostronny, z ...

każdej formie przez Zamawiającego", objęcia umową pól eksploatacji nieznanych w dniu zawarcia umowy a więc wprowadzeniu postanowień niezgodnych ...

że chodzi wyłącznie o opracowania wykonane przez Wykonawcę - a tym samym stworzenie obowiązku niemożliwego do wykonania, gdyż nikt nie jest w ...

wierzyciela z dłużnikiem w celu wykonania przez dłużnika jego zobowiązania (kwestionowane ...

z.p. przez wprowadzanie do umowy zawieranej między Zamawiającym a Inwestorem ...

wskazanie przez Zamawiającego, że 100% zabezpieczenia powinno być przetrzymane aż do dnia wydania Świadectwa Wykonania, a nie Świadectwa Przejęcia. Zgodnie z umową to Świadectwo Przejęcia potwierdza fakt ...

że Wykonawca w sposób prawidłowy wykonał przedmiot zamówienia (roboty budowlane, wcześniej ...

zaprojektowane), a tym samym przetrzymywanie zabezpieczenia aż do dnia wydania kolejnego Świadectwa Wykonania stanowi o naruszeniu art. 151 ...

przestaje być odpowiedzialny za właściwe wykonanie swoich obowiązków. Dodatkowo termin wskazany ...

z.p. przez wprowadzenie do umowy łączącej Wykonawcę z Zamawiającym obowiązków ...

swobody umów przez wprowadzanie do umowy wobec Zamawiającego obowiązków strony trzeciej ...

Wykonawcy - wskazującym na to czy wykonał, czy też nie zakres obowiązków - jest uzyskanie Świadectwa Wykonania, a więc dokumentu wydawanego przez ...

gdy jest wymagane zapewnienie Zamawiającemu należytego korzystania z Robót. 41. pkt ...

przez wskazanie, że to Świadectwo Wykonania jest dokumentem, który powoduje, że ...

Zamawiającego, podczas, gdy zgodnie z umową, wcześniej wydawane jest Świadectwo Przejęcia ...

wady trwa od wystawienia Świadectwa Wykonania, użycie słowa "wszelkich" przy wadach ...

trwa od dnia wydania Świadectwa Wykonania 44. pkt. 11.13-naruszenie ...

przez wskazanie, że zmiany do umowy mogą nastąpić jedynie na mocy ...

zapłaty wynika wprost z postanowień Umowy, a tym samym rażąco narusza ...

nr 1 - przez właściwą stronę umowy zawieranej w wyniku przeprowadzenia przetargu ...

wystawianiu PŚP należy ustalać wartość wykonanych robót, a nie procent ich ...

w oparciu o rzeczywiste ilości wykonanych Robót i Dokumentów Wykonawcy oraz ...

Wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy w sytuacji, gdy Zamawiający nie ...

Przejęcia jest data wystawienia Świadectwa Wykonania, a nie Świadectwa Przejęcia 58 ...

4 załącznika pn. Czas na Wykonanie - naruszenie art. 3531 k.c ...

p. przez zdefiniowanie Czasu na Wykonanie nie od Daty Rozpoczęcia, a ...

od daty podpisania przez Strony umowy, 61. wiersz 6 pn. Okres ...

należy go liczyć od Świadectwa Wykonania nie Przejęcia 62. wiersz 7 ...

należy go liczyć od Świadectwa Wykonania nie Przejęcia, jak i ustalenie ...

zarzutów): 1. zmianę określenia stron umowy przez wskazanie, że zamawiającym jest ...

słowa "wszelkich" w preambule Aktu Umowy oraz "wszelkie" w punkcie 3 Aktu Umowy 3. usunięcia całej treści punktu 2 Aktu Umowy 4. usunięcia całej treści lit ...

14.11 WOK słów "Świadectwa Wykonania" i wprowadzenie w to miejsce ...

przez dwukrotne skreślenie słów "Świadectwa Wykonania" i zastąpienia ich słowami "Świadectwa ...

klauzuli przez skreślenie słów "Świadectwa Wykonania" i zastąpienia ich słowami "Świadectwa ...

wraz z usunięciem wad i wykonanie zaległych prac zgodnie z klauzulą 11 dla uzyskania Świadectwa Wykonania, oraz", jak i skreślenia całej ...

za uchybienie terminowi ustalonemu na wykonanie przedmiotu umowy (Robót) zgodnie z klauzulą 8.2 [Czas na Wykonanie] - w wysokości 0,1% Zatwierdzonej ...

wymagania dotyczące możliwości zapewnienia Zamawiającemu należytego korzystania z Robót" w klauzuli ...

po upływie ww. Okresów Świadectwa Wykonania. Jeden egzemplarz Świadectwa Wykonania Zamawiający przekaże Wykonawcy niezwłocznie po ...

WSK przez skreślenie słów "Świadectwa Wykonania" i zastąpienia ich słowami "Świadectwa ...

w oparciu o rzeczywiste ilości wykonanych Robót i Dokumentów Wykonawcy oraz ...

3 57. usunięcia słów: "Świadectwa Wykonania" i zastąpienia ich słowami "Świadectwa ...

zastąpienia słów "od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą" słowami "od Daty ...

5 61. zastąpienia słów "Świadectwa Wykonania" słowami "Świadectwa Przejęcia" w wierszu ...

62. dwukrotne zastąpienia słów "Świadectwa Wykonania" słowami "Świadectwa Przejęcia" w wierszu ...

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ...

prawnej jako właściwego do zawarcia Umowy Zaciągać zobowiązania mogą wyłącznie podmioty ...

jako podmiot uprawniony do zawarcia umowy (jest jedynie jednostką miejską reprezentującą ...

w umowie stroną, która zawiera umowę powinno być określona Gmina Miejska ...

pierwszeństwa dokumentów składających się na umowę zawieraną między Stronami Zamawiający w pkt 2 Aktu Umowy wskazał jak należy interpretować pierwszeństwo dokumentów składających się na umowę (w nomenklaturze Zamawiającego - Kontraktu). Wskazał ...

on, że najważniejszy jest Akt Umowy, później Warunki Szczególne Kontraktu (WSK ...

zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem ...

zawartym w ofercie". Skoro bowiem umowa jest w kolejności interpretacji postawiona ...

się odnieść do kwestii pierwszeństwa umowy (Aktu Umowy, WSK, WOK, DGJ nad postanowieniami ...

ust. 3 pzp wskazuje, że "Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej ...

Kontraktu do narzucania obowiązków stronom Umowy Zdaniem Wykonawcy, w ten sposób ...

podważenia takiego ustalenia jest, wedle umowy, działanie zgodnie z klauzulą 20 ...

naruszenie zasad równości stron w umowach. 6 - uzasadnienie wraz z zarzutem ...

treść stosunku zobowiązaniowego wynikającego z umowy o roboty budowlane, jak i ...

w tym zakresie oświadczenia woli) - umowa dopuszcza mu możliwość wycofywania i ...

do 30 dni od dnia wykonania usługi budowlanej (zakończenia robót realizacyjnych ...

ale po wystawieniu tzw. Dokumentu Wykonania (który może być wystawiony po ...

Zamawiającego - nawet po wydaniu Świadectwa Wykonania mają ciążyć na Wykonawcy określone ...

w załączniku nr 5 do Umowy, że termin na wykonanie prac wynosi 24 miesiące. Zamawiający ...

Daty Odniesienia (daty podpisania Aktu Umowy) i Datę Rozpoczęcia (data nie ...

zatem wskazywanie, że Czas na Wykonanie zaczyna się od podpisania Aktu Umowy, a więc na Czas na Wykonanie biegnie w okresie, w którym ...

a następnie wydawane jest Świadectwo Wykonania (którym Zamawiający potwierdza, że Wykonawca wykonał wszystkie zobowiązania kontraktowe). Zamawiający uznał ...

po czym wydawane jest Świadectwo Wykonania, a następnie dopiero rozpoczyna się ...

to już Wykonawca przejmuje prace wykonane, mamy do czynienia z Okresem ...

Wad, następnie - po wydaniu Świadectwa Wykonania - mamy do czynienia z kolejnymi ...

i są uzależnione nie od wykonania prac realizacyjnych (taka jest istota ...

ale od daty wystawienia Dokumentu Wykonania, który to dokument może być ...

robót na dzień wydania Świadectwa Wykonania, podczas, gdy zgodnie z klauzulą ...

mogłaby Wykonawcy udzielić kredytu na wykonanie przedmiotowego zadania (jak powszechnie wiadomo ...

może stanowić - i często stanowi - zabezpieczenie interesów kredytodawcy - banku). Tym samym ...

zapłaty w przypadku powstania konieczności wykonania prac z przyczyn leżących po ...

Robót, w sposób niezgodny z umową, opóźnieniem Inżyniera wykonania Prób Końcowych, poleceniem Wykonawcy badania ...

są ponadto sprzeczne z istotą umowy o roboty budowlane - Wykonawca nie ...

Zamawiający) ma obowiązek współdziałać w wykonaniu zobowiązania przez dłużnika. Wprowadzanie w ...

którego celem jest umożliwienie dłużnikowi należytego wywiązania się z obowiązków umownych ...

niezgodność terminów zwrotu pierwszej części zabezpieczenia (należytego wykonania Umowy) Art. 151 p.z.p. jednoznacznie wskazuje, że zabezpieczenie może być podzielone na dwa "etapy" -zabezpieczenie należytego wykonania i zabezpieczenie usunięcia wad. Zamawiający uznał, że zasadnym jest zatrzymanie zabezpieczenia w wysokości 100% aż do dnia wydania Świadectwa Wykonania (a więc już po upływie ...

to w sposób jednoznaczny). 31. zabezpieczenie przylegających nieruchomości Wprowadzenie tak nieprecyzyjnych ...

przerzucenia na Wykonawcę odpowiedzialności za należyte i właściwe opisanie przedmiotu zamówienia ...

będzie dokonywane przedłużenie Czasu na Wykonanie". Przede wszystkim Zamawiający stara się ...

okresu badania już po zawarciu Umowy - znowu stanowiłoby to przerzucenie odpowiedzialności ...

lat od dnia wydania Świadectwa Wykonania. Doświadczenie życiowe uczy, że takie ...

wydających pozwolenie a odpowiedzialność za należyte wykonanie Umowy Zamawiający w kolejnej klauzuli wskazuje ...

zasad współżycia społecznego. 37. uzależnienie wykonania obowiązków umownych od uzyskania Świadectwa Wykonania Oznacza to, że zakres obowiązków ...

uzyskuje nieracjonalnie silną pozycję. Ponadto wykonanie zadania polega na realizacji robót ...

wad, po czym mamy Świadectwo Wykonania, które wskazuje na to, że ...

w każdej sytuacji aneksu do umowy (a więc dojścia do porozumienia ...

narzucająca wykonawcom rażąco niekorzystne warunki umowy. Zamawiający wprowadził bowiem do umowy obowiązek zapłaty kar umownych za ...

się wierzycielowi tylko wtedy, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za ...

mocy której Zamawiający wprowadził do umowy procedurę polegającą na konieczności zaakceptowania ...

zgód i zezwoleń niezbędnych do wykonania robót. Podobnie sytuacja przedstawia się ...

może odmówić wystawienia wykonawcy Świadectwa Wykonania. W obu powyższych przypadkach niekoniecznie ...

winy wykonawcy może dojść nieterminowego wykonanie zadania, a co za tym ...

12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z wykonawcą. Naturalnie niedochowanie przez ...

również tego terminu zgodnie z umową uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar ...

Zamawiający przyznając sobie na gruncie umowy uprawnienie do naliczenia kar umownych ...

Zamawiającego zapłaty kar umownych za nienależyte wykonywanie ciążących na nim obowiązków ...

8.4 -Przedłużenie Czasu na Wykonanie). 40. naruszenie zasad współdziałania wierzyciela ...

W sytuacji gdy dłużnik ma wykonać swoje zobowiązanie (w tym przypadku ...

jeżeli prace miałyby utrudniać Zamawiającemu "należyte korzystanie z Robót" - mamy do ...

podatku VAT w czasie trwania Umowy mogłoby się okazać, że Wykonawca ...

Wykonawca ma obowiązek zafakturowania ilości wykonanych prac, a nie fakturowania ilości prac wynikających z ilości wykonanych prac, pomniejszonych o ewentualne potrącenia ...

ZIKiTjest jedynie jednostką gminną- podmiotem umowy musi być Gmina Miejska Kraków ...

że wynagrodzenie jednej ze stron umowy jest uzależnione od decyzji drugiej ...

51. ustalenie konieczności ustalania wartości wykonanych prac przy wynagrodzeniu ryczałtowym Zamawiający ...

aby w PŚP wskazywać wartość wykonanych prac, co zbliża zasady rozliczeń ...

zafakturowania takiej ilości prac, jaką wykonał, a nie taką, jaką uzna druga strona umowy (skoro druga strona jest zobowiązana ...

Zamawiającego. Czym innym jest bowiem wykonanie prac (z czym powiązana jest ...

konieczność wystawienia faktury) od uznania wykonania tych prac przez Zamawiającego. Ponadto ...

upływie tego terminu może od Umowy odstąpić (pomimo tego, że istnieje ...

nie będzie mógł odstąpić od Umowy. Postanowienia tego rodzaju nie mogą ...

a więc już po ich wykonaniu) z przepisami prawa, a więc ...

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ...

rozumiane używane przez niego skróty: Umowa, Kontrakt - wzór umowy stanowiący Część II SIWZ, "WOK ...

na odwołanie modyfikacji zapisów wzoru umowy oraz innych dokumentów wchodzących w ...

odwołania co do zapisów Aktu Umowy uznać należy za nieuzasadniony. W ...

sprecyzowania i dokładnego określenia stron umowy oraz konkretnych osób ją zawierających ...

samym fakt wpisania w projekcie umowy jako strony Zamawiającej ZIKiT bez ...

wykonawców Zamawiający doprecyzował w projekcie umowy opis strony Zamawiającej przed wniesieniem ...

odwołania co do zapisów Aktu Umowy nie zasługuje na uwzględnienie. W ...

niedopuszczalnej metodzie wykładni postanowień projektu umowy polegającej na interpretowaniu poszczególnych zapisów wzoru umowy w całkowitym oderwaniu od kontekstu ...

wniosku, iż użycie w Akcie Umowy zwrotu "wszelkie wady" w zakresie ...

wyłącza zastosowanie innych postanowień projektu umowy regulujących zasady usuwania wad. Skoro ...

wady na gruncie postanowień wzoru umowy nie ma charakteru absolutnego (jak ...

charakter wynikający z całokształtu postanowień umowy. Pod pojęciem "wszelkich wad" użytym w Akcie Umowy należy bowiem w świetle postanowień umowy rozumieć wszelkie wady za usunięcie ...

wykonawców Zamawiający dokonał zmiany projektu umowy doprecyzowując preambułę oraz pkt 3) Aktu Umowy poprzez wskazanie, iż wykonawca usunie ...

co do pkt 2 Aktu Umowy są całkowicie nieuzasadnione. Wszelkie dokumenty ...

dokumentów w pkt 2 Aktu Umowy. W szczególności nie sposób zgodzić ...

gruncie brzmienia pkt 2 Aktu Umowy występuje "ryzyko arbitralnego wykorzystywania przez ...

wymienione w pkt 2 Aktu Umowy dokumenty. Wbrew gołosłownym twierdzeniom Odwołującego ...

jest wskazywanie że skoro postanowienia umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami PFU ...

znajduje żadnego oparcia w treści umowy która w zakresie określenia przedmiotu umowy przedmiotu wprost odsyła do Wymagań ...

pierwszeństwa dokumentów składających się na umowę nie wynika, iż dokumenty wyższego ...

są znane wykonawcy przed zawarciem umowy, co więcej w składanej ofercie ...

zostanie wyraźnie wpisana w Akcie Umowy w momencie podpisywania Kontraktu. Zatem ...

Wykonawcy jest zobowiązanie się do wykonania przedmiotu zamówienia na zasadach wynikających ze wzoru umowy oraz dokumentów składających się na ...

usunięcie całego pkt 2 Aktu Umowy) prowadziło by do powstania istotnych ...

Odwołujący. Postanowienia pkt 2 Aktu Umowy nie stanowią zatem naruszenia przepisów ...

gospodarczą w zakresie realizacji przedmiotu umowy powinien działać zgodnie z postanowieniami ...

z postanowieniami Kontraktu realizować przedmiot umowy. To właśnie wykonawca zawierając umowę przyjmuje na siebie obowiązek zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami i ...

Brak przywołanego postanowienia w projekcie umowy mógłby prowadzić do konstruowania przez ...

braku jego jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykonane roboty na podstawie samego faktu ...

byłoby niezgodne z istotą projektowanej umowy oraz jej celem. To wykonawca ...

pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację umowy i nie może przerzucać odpowiedzialności ...

Wykonawcę. Zatem pomimo braku odrębnej umowy pomiędzy Inżynierem a Wykonawcą wszelkie ...

wynikających z zawieranej z zamawiającym Umowy. Ponadto postanowienia Klauzuli 3.5 ...

kiedy przewidują to wyraźnie postanowienia umowy zawartej z Wykonawcą Nie może ...

będzie stosował się do postanowień umowy nie może być w żadnej ...

niedopuszczalnej metodzie wykładni postanowień projektu umowy polegającej na interpretowaniu poszczególnych zapisów wzoru umowy w całkowitym oderwaniu od kontekstu ...

wyłącza zastosowanie innych postanowień projektu umowy regulujących zasady usuwania wad. Skoro ...

wady na gruncie postanowień wzoru umowy nie ma charakteru absolutnego (jak ...

charakter wynikający z całokształtu postanowień umowy. Pod pojęciem "wszelkich wad" użytym ...

umowie należy w świetle postanowień umowy rozumieć wszelkie wady za usunięcie ...

iż celem i istotą zawieranej umowy jest osiągnięcie określonego efektu w postaci wykonania przedmiotu umowy a nie prowadzenia przez wykonawcę ...

istotą zobowiązania umownego wykonawcy jest wykonanie przedmiotu umowy (przedmiotu zamówienia) a nie prowadzenie ...

ustalony zakres świadczenia wynikający z umowy z konkretnym zakresem prac (czyli ...

jaki ma w tym celu wykonać. Z natury rzeczy nie da ...

konkretnych czynności faktycznych) jakie ma wykonać wykonawca (ze szczególnym uwzględnieniem charakteru umowy tj. "zaprojektuj i wybuduj" oraz ...

charakteru wynagrodzenia wykonawcy) w celu wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca ma bowiem wykonać wszelkie prace (czyli wszelkie czynności ...

działania Robót - czyli zrealizowania przedmiotu umowy (zakresu świadczenia) który jest precyzyjnie ...

znaczenie iż wykonawca na gruncie umowy ma podjąć wszelkie czynności niezbędne dla prawidłowego wykonania ustalonego przedmiotu umowy co jest w pełni zgodne ...

on wyłączny. Oznacza to, iż umowa potencjalnie dopuszcza zamawiającemu wprowadzenie na ...

przez zamawiającego, wobec zakresu przedmiotowego umowy, zastosowanie może znaleźć np. w przypadku powierzania (na podstawie umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa) wykonania określonych prac innym podmiotom w trybie wykonania zastępczego za które odpowiedzialność ponosi ...

przyjmuje na siebie obowiązek kompleksowego wykonania pełnego zakresu przedmiotowego umowy począwszy od zaprojektowania aż do pełnego wykonania przedmiotu umowy to nie może uchylać się od odpowiedzialności za kompleksowe wykonanie robót w tym za przyjęte ...

że złożone oferty zostały przygotowane należycie, tzn. wykonawcy przy ich sporządzaniu ...

nie powinien się podejmować jego wykonania. Akapit drugi przywołanej klauzuli 4 ...

gospodarczą w zakresie realizacji przedmiotu umowy powinien działać zgodnie z postanowieniami ...

z postanowieniami Kontraktu realizować przedmiot umowy. To właśnie wykonawca zawierając umowę przyjmuje na siebie obowiązek zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami i ...

Brak przywołanego postanowienia w projekcie umowy mógłby prowadzić do konstruowania przez ...

braku jego jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykonane roboty na podstawie samego faktu ...

byłoby niezgodne z istotą projektowanej umowy oraz jej celem. To wykonawca ...

pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację umowy i nie może przerzucać odpowiedzialności ...

z tezą, że każdy zapis umowy o charakterze generalnym stanowi naruszenie ...

nie ma wpływu na ważność umowy, może mieć jednak wpływ na jej wykonanie. Z cała pewnością wypełnienie obowiązków ...

szczególności za moment zakończenia wykonywania umowy i wypełnienia wszelkich obowiązków z ...

postanowień dopiero dzień wydania Świadectwa Wykonania (klauzula 11.9 - "Świadectwo Wykonania będzie jedynym dokumentem potwierdzającym przejęcie ...

dopiero z dniem wydania Świadectwa Wykonania) albowiem dopiero z tym dniem ...

zostały wypełnione. Tym samym Świadectwo Wykonania przyjmuje w niniejszym przypadku charakter ...

wystawiono Świadectwo Przejęcia. Dopiero po wykonaniu powyższych obowiązków możemy mówić o wykonaniu przedmiotu umowy. Wskazać w tym miejscu należy ...

na kanwie sporu o termin wykonania usługi budowlanej w którym to ...

wyroku Sad stwierdził, iż pojęcie wykonania usługi nie zostało zdefiniowane w ...

one z koniecznością akceptowania ich wykonania przez zleceniodawcę (inwestora). Stąd istotą wykonania takiej usługi jest skwitowanie jej ...

praktyka obrotu gospodarczego łączy potwierdzenie wykonania tego typu usług tzw. protokołami ...

dokumenty mają za zadanie potwierdzać wykonanie danej usługi. Z istoty swej zawierają więc datę wykonania usługi, jej zakres oraz podmiot, który wykonał usługę, oraz wskazanie o przyjęciu (zaakceptowaniu) wykonanej usługi przez zleceniodawcę. Bez znaczenia ...

co za tym idzie potwierdzającym wykonanie i przyjęcie (odebranie) usługi budowlanej na gruncie projektu umowy jest Świadectwo Wykonania które stanowi podstawę do dokonania ...

zatem, iż utożsamianie przez wykonawcę wykonania usługi budowlanej jedynie z jej ...

z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 ...

30 dnia, licząc od dnia wykonania tych usług. Na mocy art ...

i usług nie zawiera definicji "wykonania usługi", dlatego w przypadku usług budowlanych za datę "wykonania usługi" powszechnie przyjmuje się dzień ...

lub innym dokumentem stwierdzającym przyjęcie wykonanej usługi. Zatem, dzień wykonania usługi - to dzień podpisania protokołu ...

iż protokół powinien zawierać opis wykonanych prac, ich odbiór oraz podpisy ...

jest wyłącznie rozliczeniem finansowym stron umowy, (tak: Dyrektor Izby Skarbowej w ...

kto, kiedy i jakie prace wykonał oraz wskazywać, że określonego dnia ...

przez drugą stronę tzn. sposób wykonania został bezdyskusyjnie zaakceptowany przez stronę ...

tym bardziej nieuzasadniony, że projekt umowy przewiduje dokonywanie z Wykonawcą kwartalnych ...

Oświadczenia Końcowego (a wiec po wykonaniu całego zakresu przedmiotowego umowy) nie był w stanie ustalić ...

należności pieniężnych z tytułu realizacji umowy zwłaszcza w aspekcie ryczałtowego charakteru ...

powierzone wykonawcy na podstawie odrębnej umowy a co za tym idzie ...

sumiennego działania w trakcie wykonywania umowy. Wobec powyższego zarzuty Odwołującego wskazane ...

uzasadniają żądanie przedłużenia Czasu na Wykonanie lub dodatkowej zapłaty. Przywołana klauzula ...

uprawnieniu do skorzystania z zapisów umowy co do np. przedłużenia Czasu na Wykonanie lecz pomimo tego nie zgłasza ...

kumulacji podstaw do przedłużenia terminu wykonania umowy i ujawnieniu ich np. na ...

krótki czas przed umownym terminem wykonania przedmiotu umowy. Takie nielojalne działanie Wykonawcy mogłoby ...

Zamawiającego związane z zapewniłem finansowania umowy ze środków unijnych. Nie może ...

zapewnienie rzetelnej i sumiennej realizacji umowy co z pewności nie może ...

której wykonawca może rozpocząć wykonywanie umowy ale datę od której wykonawca ...

do rzeczywistego i faktycznego wykonywania umowy. Podkreślić należy, iż zgodnie z ...

już z dniem podpisania Kontraktu umowa wiąże Strony a co za ...

aby wykonawca przystąpił do realizacji umowy w dniu jej podpisania. Jednak ...

czynności przygotowawczych do rozpoczęcia realizacji umowy co jednakże nie może wpływać ...

na umowny termin realizacji przedmiotu umowy. Niemniej jednak zawarcie postanowień dotyczących ...

jego uprawnień do odstąpienia od umowy na gruncie klauzuli 15 podpunkt ...

do wymagań i potrzeb przedmiotu umowy. W pierwszym rzędzie należy wskazać ...

uwagę, że w analizowanym projekcie umowy Okres Zgłaszania Wad przyjmuje charakter ...

którym wykonawca nadal realizuje przedmiot umowy skoro w tym czasie wykonać ma zaległe prace wskazane w ...

robót na dzień wydania Świadectwa Wykonania - skoro obowiązkiem wykonawcy jest usuwanie ...

użytkowanie Robót przed wydaniem Świadectwa Wykonania nie ma żadnego negatywnego wpływu ...

na interpretowaniu poszczególnych zapisów wzoru umowy wyrwanych z kontekstu pozostałych regulacji ...

należy bowiem w świetle postanowień umowy rozumieć wszelkie wady za usunięcie ...

wyjaśniania ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych zapisów umowy. Przywołany zapis nie powoduje zatem ...

użytkowego które stanowią integralną część umowy. W pozostałym zakresie znajdują w ...

wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru ...

przypadkach związanych z projektem Robót wykonanym przez Personel Zamawiającego lub osoby ...

każde zastrzeżenie wynagrodzenia ryczałtowego w umowach zawieranych zgodnie z postanowieniami pzp ...

zarzutów całkowicie nieprawidłowo interpretuje postanowienia umowy w powyższym zakresie nie uwzględniając ...

przeniesienie praw majątkowych do opracowań wykonanych przez podmioty inne niż wykonawca ...

do współdziałania z wykonawcą w wykonaniu zobowiązania przez dłużnika. Wręcz przeciwnie ...

które wyrażane jest w zapisach umowy). Niezależnie od powyższej okoliczności która ...

wykonawców Zamawiający dokonał zmiany projektu umowy poprzez wykreślenia zmiany wprowadzanej przez ...

27) Klauzula 2.4 Projektu umowy nie wprowadza żadnych ograniczeń co ...

z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy oraz robót dodatkowych lub koniecznych do wykonania umowy, zaakceptowanych na piśmie przez inwestora ...

samej zasadności wprowadzenia do postanowień umowy klauzuli 3.1 są nieuzasadnione ...

skoro Inżynier nie jest stroną umowy z wykonawca (jak słusznie wskazuje ...

Odwołujący) to aby mógł wypełniać należycie swoje zadania na zasadach określonych ...

sprzeczna z istotą i celem umowy. Wobec powyższego zarzuty Odwołującego wskazane ...

art. 151 pzp Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Nie może budzić jakichkolwiek wątpliwości, iż na gruncie projektowanej umowy dniem wykonania zamówienia i uznania go przez zamawiającego za należycie wykonane jest dzień wystawienia świadectwa wykonania (patrz również argumenty przedstawione m ...

przejęcie zakłada bowiem że w wykonanych robotach mogą występować wady, mogą ...

roboty zaległe (czyli jeszcze nie wykonane) a wykonawca pozostaje nadal zobowiązany ...

jako takie nie przesada o należytym wykonaniu zamówienia przez wykonawcę. Ponadto wbrew ...

ust 2 nie mówi o zabezpieczeniu "usunięcia wad" nie odnosi się ...

stanowi o kwocie pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za ...

nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Rękojmia za wady biegnie natomiast zgodnie z postanowieniami umowy począwszy od dnia wydania świadectwa wykonania. Wobec powyższego zarzuty Odwołującego wskazane ...

decyduje o używanych przy wykonywaniu umowy urządzeniach, sprzęcie, maszynach i środkach ...

jakiegokolwiek zachwiania równowagi miedzy stronami umowy a jedynie podkreśla wynikające z ...

podkreślić, iż zgodnie z postanowieniami umowy Inżynier Kontraktu pełni m. In ...

w pełni przewidzieć koniecznych do wykonania w związku z powyższym uszkodzeniem ...

konkretnych czynności faktycznych). Tym samym umowa musi przewidywać możliwość elastycznego działania ...

dokumentami mającymi stanowić podstawę do wykonania prac projektowych i w dalszej ...

celem przywoływanych postanowień jest zapewnienie należytego wykonania umowy i osiągniecie zamierzonego w niej ...

zgodne z interesem obu stron umowy. Klauzula ta ma zatem charakter ...

roszczenie o przedłużenie Czasu na Wykonanie. Zarzut, iż termin na zbadanie ...

samej zasadności wprowadzenia do postanowień umowy klauzuli 8.1 są nieuzasadnione ...

skoro Inżynier nie jest stroną umowy z wykonawcą (jak słusznie wskazuje ...

Odwołujący) to aby mógł wypełniać należycie swoje zadania na zasadach określonych ...

sprzeczna z istota i celem umowy. Ponadto zawarcie przywołanych postanowień nie ...

do jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy obowiązkiem wykonania zamówienia zgodnie z umową i odpowiednimi decyzjami (pozwoleniami) a ...

może budzić bowiem wątpliwości, iż wykonanie umowy zgodnie z decyzją (pozwoleniem) której ...

obowiązków wykonawcy wynikających z zawartej umowy nie może samo przez się ...

odpowiedzialności wykonawcy na gruncie zawartej umowy. Jednocześnie należy wskazać, iż przywołana ...

aby w każdym przypadku przedmiot umowy był zrealizowany zgodnie z wymogami ...

prawny odbioru przedmiotu świadczenia przy umowach rezultatu, do jakich należy zaliczyć umowy o roboty budowlane, to opowiedzieć ...

aprobując w ten sposób, że wykonane jest ono zgodnie z umowa i zwalnia wykonawcę z wykonanego świadczenia. Odbiór determinuje wykonanie zobowiązania przez wykonawcą i wygaśnięcie ...

samym stosunku powstałego przez zawarcie umowy o roboty budowlane. Od daty ...

co niezmiernie istotne - uregulowań projektu umowy, nie sposób przyjąć iż odbiór ...

wszystkie obowiązki wykonawcy w zakresie wykonania robót będą z tym dniem wykonane (w szczególności wykonawca ma uzyskać ...

prawnym znaczeniu. Dopiero wydanie Świadectwa Wykonania potwierdzi odebranie robót przez Zamawiającego z jednoczesnym potwierdzeniem ich należytego wykonania. Wbrew twierdzeniom Odwołującego na gruncie ...

wyraźnie rozróżnia się czynności stron umowy w zakresie oddania i odbioru ...

do faktu jednostronnego wydawania Świadectwa Wykonania skoro do dokonania tej czynności ...

Inwestor). Należy także podkreślić, iż Umowa dokładnie wskazuje terminy na wydanie świadectwa Wykonania nie pozostawiając miejsca na żadną ...

Zamawiającego są zatem nieuzasadnione skoro umowa precyzyjnie określa przesłanki i terminy wydania Świadectwa Wykonania. Dokonywane przez Odwołującego a priori ...

będzie stosował się do postanowień umowy nie może być w żadnej ...

się o przedłużenia Czasu na Wykonanie jedynie do okoliczności zawinionych przez ...

dopuszczają możliwość przedłużenia Czasu na Wykonanie w przypadku wystąpienia opóźnienia opisanego w poszczególnych klauzulach umowy. Jednocześnie zarzut ograniczenia możliwego przedłużenia czasu na wykonanie nie może zasługiwać na uwzględnienie ...

punktu widzenia Zamawiającego kluczowym jest wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia w ściśle ...

określonym terminie. Dotrzymanie zastrzeżonego terminu wykonania umowy warunkuje m. in. uzyskanie dla ...

Co za tym idzie terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, jako podstawowy obowiązek ...

dotyczących wymogu sporządzenia aneksu do umowy w celu przedłużenia Czasu na Wykonanie - patrz uwagi w punkcie 45 ...

kar umownych za opóźnienie w wykonaniu umowy przez wykonawcę nie zasługuje na ...

kary umownej za opóźnienie w wykonaniu umowy jest szczególnie uzasadnione w sytuacji kiedy wykonanie umowy w ściśle określonym terminie jest ...

ze środków pomocowych UE dla wykonania przedmiotu zamówienia oraz zapewnienie możliwości ...

a to fakt, iż przedmiotem umowy jest wykonanie robót w formule "zaprojektuj i ...

definicji przenosi na wykonawcę ryzyka wykonania umowy. Istotą umowy "zaprojektuj i wybuduj" jest bowiem kompletne wykonanie robót budowlanych począwszy od fazy ...

projektowej aż do ich pełnego wykonania. Wykonawca przyjmuje w tym zakresie ...

z powyższym rozkład ryzyk stron umowy musi odzwierciedlać kompleksowy charakter zobowiązań ...

oceny zdarzeń mogących wpływać na wykonanie umowy w zamian za co oferuje ...

jest niezależne od rzeczywistych kosztów wykonania przedmiotu umowy. Ponadto należy zwrócić uwagę, iż ...

wykonawców Zamawiający dokonał zmiany projektu umowy poprzez zmianę postanowień klauzuli 8 ...

bezpieczeństwa oraz wymagania dotyczące możliwości należytego korzystania z Robót przez Zamawiającego ...

w aspekcie przedmiotu postępowania którym wykonanie dróg i linii tramwajowych (np ...

w zakresie zasadności uznania Świadectwa Wykonania za przejaw dokonania końcowego odbioru ...

zasadności uznania dnia wydania Świadectwa Wykonania za właściwy dla rozpoczęcia biegu ...

na interpretowaniu poszczególnych zapisów wzoru umowy wyrwanych z kontekstu pozostałych regulacji ...

należy bowiem w świetle postanowień umowy rozumieć wszelkie wady za usunięcie ...

zasadności uznania dnia wydania Świadectwa Wykonania za właściwy dla rozpoczęcia biegu ...

art. 139 ust. 2 pzp Umowa zawierana z wykonawcą musi zachować ...

z którym uzupełnienie lub zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy jaką ...

żadnych wątpliwości, iż wprowadzenie do umowy jakichkolwiek zmian (z uwzględnieniem obostrzeń ...

art. 139 ust. 2 pzp Umowa zawierana z wykonawcą musi zachować ...

z którym uzupełnienie lub zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy jaką ...

żadnych wątpliwości, iż wprowadzenie do umowy jakichkolwiek zmian (z uwzględnieniem obostrzeń ...

bez zmiany postanowień zawartej uprzednio umowy - obowiązku zamawiającego zapłaty wynagrodzenia netto ...

ocenie SN jeżeli przy zawieraniu umowy o wykonanie zamówienia publicznego uzgodniono cenę obejmującą ...

należne mu zgodnie z postanowieniami umowy wynagrodzenie częściowe (przejściowe). Skoro zasady ...

się w zgodzie z postanowieniami umowy. W zakresie zarzutu sformułowanego w ...

Zamawiający przewiduje, iż termin realizacji umowy będzie wynosił 24 miesiące z ...

tym idzie przyjąć należy, iż wykonanie umowy będzie następowało w okresie dłuższym ...

musi być uwzględniona w treści umowy w zakresie rozliczeń częściowych z ...

ostatecznego rozliczenia z Wykonawcą po wykonaniu przedmiotu umowy, a jedynie rozliczeń częściowych w ...

normy ius dispositivi częściowe rozliczanie wykonanych robót nie jest w żadnym ...

pomiędzy stronami w trakcie realizacji umowy. W związku z powyższym konieczne ...

wykonawcy wysokości wynagrodzenia częściowego za wykonane roboty. Najwłaściwszą dla tego celu ...

wydaje się ustalanie ilości rzeczywiście wykonanych w danym okresie rozliczeniowym robót ...

nastąpi bowiem przy wydaniu Świadectwa Wykonania i nastąpi do pełnej wysokości ...

niezależenie od ilości czy wartości wykonanych prac. Wykonawca proponując ustalanie procentowego ...

ustalanej na podstawie ich rzeczywiście wykonanej ilości i cen jednostkowych z ...

rzędzie, iż utożsamienie przez wykonawcę wykonania usługi budowlanej jedynie z jej ...

z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 ...

30 dnia, licząc od dnia wykonania tych usług. Na mocy art ...

i usług nie zawiera definicji "wykonania usługi", dlatego w przypadku usług budowlanych za datę "wykonania usługi" powszechnie przyjmuje się dzień ...

lub innym dokumentem stwierdzającym przyjęcie wykonanej usługi. Zatem, dzień wykonania usługi - to dzień podpisania protokołu. Co do charakteru Świadectwa Wykonania jako dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi budowlanej równoważnego z dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy patrz punkt 15) oraz 37 ...

uniemożliwia przyjęcie, iż do częściowego wykonania usługi doszło). Przepisy ustawy o ...

iż protokół powinien zawierać opis wykonanych prac, ich odbiór oraz podpisy ...

jest wyłącznie rozliczeniem finansowym stron umowy, (tak: Dyrektor Izby Skarbowej w ...

kto, kiedy i jakie prace wykonał oraz, że określonego dnia zostały ...

przez drugą stronę tzn. sposób wykonania został bezdyskusyjnie zaakceptowany przez stronę ...

zupełnej swobody w ustalaniu czy wykonał określone roboty oraz jaką część ...

do zasad rozliczeń miedzy stronami umowy co jest całkowicie niedopuszczalne. Tym ...

zasługuje na uwzględnienie. W szczególności umowa w ogóle nie musiałaby przewidywać ...

zawieszenia wykonywania prac, jednakże dla zabezpieczenia interesów wykonawcy zastrzeżenie takie zawarto ...

stosowali się do postanowień zawartej umowy a tym samym w praktyce ...

formułowania zarzutów co do postanowień umowy. W każdym przypadku nieuzasadnionego zdaniem ...

zasługuje na uwzględnienie. W szczególności umowa w ogóle nie musiałaby przewidywać ...

uprawnienia wykonawcy do odstąpienia od umowy, jednakże dla zabezpieczenia interesów wykonawcy zastrzeżenie takie zawarto ...

będą stosowali się do postanowień umowy a tym samym w praktyce ...

formułowania zarzutów co do postanowień umowy. W każdym przypadku nieuzasadnionego zdaniem ...

przenosi na wykonawcę ryzyka sprawnego wykonania umowy. Istotą umowy zaprojektuj i wybuduj jest bowiem kompletne wykonanie robót budowlanych począwszy od fazy ...

projektowej aż do ich pełnego wykonania. W związku z powyższym rozkład ryzyk stron umowy musi odzwierciedlać kompleksowy charakter zobowiązań ...

oceny zdarzeń mogących wpływać na wykonanie umowy w zamian za co oferuje ...

nie zależne od rzeczywistych kosztów wykonania przedmiotu umowy. Wobec powyższego zarzuty Odwołującego wskazane ...

zasadności uznania dnia wydania Świadectwa Wykonania za właściwy dla rozpoczęcia biegu ...

jakości obowiązku zapewnienia zgodności przedmiotu umowy z prawem w całym okresie ...

jest uzasadniony i możliwy do wykonania natomiast sprawą wykonawcy pozostaje jedynie ...

do zasad liczenia Czasu na Wykonanie nie jest uzasadniony. W powyższym ...

zasadności uznania dnia wydania Świadectwa Wykonania za właściwy dla rozpoczęcia biegu ...

wykonawców Zamawiający dokonał zmiany projektu umowy poprzez zmianę postanowień klauzuli 8 ...

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ...

Zamawiający określa jako przedmiot do wykonania przez Wykonawcę. Ich zawartość jak ...

sposób wyczerpujący zakresy robót do wykonania, nieprawdziwe jest stwierdzenie Odwołującego, że ...

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ...

ustaliła, co następuje. Na Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszczony ...

z następujących rozdziałów: 1. Akt umowy 2. Warunki ogólne kontraktu (WOK ...

wniesionym odwołaniem. 1) W Akcie umowy stronę udzielającą zamówienia oznaczono jako ...

Krakowie". 2) W preambule Aktu umowy wskazano: "Zważywszy, że Zamawiający życzy ...

STEROWANIA RUCHEM W KRAKOWIE", zostały wykonane przez Wykonawcę, oraz że Zamawiający ...

przyjął Ofertę Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie i ukończenie tych Robót oraz ...

Również w pkt 3 Aktu umowy pierwotnie wskazano: "Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować, wykonać i wykończyć Roboty oraz usunąć ...

na: "Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować, wykonać i wykończyć Roboty oraz usunąć ...

3) W pkt 2 Aktu umowy wskazano: Następujące dokumenty będą uważane ...

następującego pierwszeństwa: a) niniejszy Akt Umowy; b) Warunki Szczególne Kontraktu ; c ...

Wykonawcy które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. 4)-18) Warunkami ogólnymi ...

Wykonawca" dodaje się słowa "z należytą starannością i pilnością". Ponadto po ...

56) Na SIWZ i Wzór umowy składały się również Warunki Szczególne ...

zawarły niniejszy Kontrakt podpisując Akt Umowy. Klauzulę 1.1.3.3 ...

je projektował i wykonywał z należytym pośpiechem i bez opóźnień. 20 ...

oznacza kwotę wymienioną w Akcie Umowy stanowiącą ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy należne do zapłaty za zaprojektowanie, wykonanie i wykończenie Robót oraz usuniecie ...

z kolejnością zapisaną w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią ...

i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego udzielonej na ...

utrwalony Wykonawca z dniem przekazania wykonanych utworów Zamawiającemu przenosi na Zamawiającego ...

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w Akcie Umowy (Zatwierdzona Kwota Kontraktowa) obejmuje łączne ...

nowych pól eksploatacji Dokumentów Wykonawcy wykonanych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy przez Wykonawcę i przekazanych Zamawiającemu ...

Krakowa limit finansowania. Wszelkie Roboty wykonane w danym roku i nie ...

winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków czy czynności określonych ...

8.4 [Przedłużenie Czasu na Wykonanie] vi. klauzula 8.8 [Zawieszenie ...

ix. klauzula 11.9 [Świadectwo Wykonania] x. klauzula 13 [Zmiany i ...

w ramach Kontraktu polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w ...

polecenia Inżyniera. 29) 4.2 Zabezpieczenie wykonania Niniejszą klauzulę 4.2 wykreśla ...

zawarcia niniejszego Kontraktu Wykonawca wnosi Zabezpieczenie należytego wykonania umowy które służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu (Zabezpieczenie Wykonania). Wysokość Zabezpieczenia Wykonania wynosi 7 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Zabezpieczenie Wykonania może być wniesione według wyboru ...

Rozwoju Przedsiębiorczości. Wykonawca zadba, aby Zabezpieczenie Wykonania było ważne i mogło być ...

aż do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukończy Roboty oraz usunie wszelkie wady. Jeżeli warunki Zabezpieczenia Wykonania wymieniają datę jego wygaśnięcia a ...

Wykonawca nie zdoła uzyskać Świadectwa Wykonania w terminie poprzedzającym o 28 dni datę wygaśnięcia Zabezpieczenia Wykonania to wykonawca przedłuży odpowiednio okres ważności Zabezpieczenia Wykonania mając na względzie, iż do dnia wydania Świadectwa Wykonania Zabezpieczenie wykonania musi opiewać na 100 % wymaganej ...

natomiast od dnia wydania Świadectwa Wykonania do dnia upływu okresu Rękojmi za wady Zabezpieczenie wykonania musi opiewać na 30 % wymaganej wartości Jeżeli Zabezpieczenie Wykonania zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający ...

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ...

W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ...

określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją poprzez wskazanie, iż stanowi ona zabezpieczenie należytego wykonania niniejszego Kontraktu c) kwotę gwarancji ...

gwarancji obejmujący cały okres realizacji umowy tj. aż do wydania Świadectwa Wykonania, a co do kwoty odpowiadającej 30 % wysokości Zabezpieczenia Wykonania także do upływu okresu Rękojmi ...

niniejszej klauzuli. Zamawiający zwróci wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. z dniem wydania Świadectwa Wykonania z zastrzeżeniem, iż Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za ...

wady kwotę wynoszącą 30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za ...

przez Wykonawcę. 31) 4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości Wykonawca, na własną ...

budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków ...

jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed roszczeniami i przejmie ...

robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji ...

następująco: "Wykonawca sporządzi projekty dla wykonania Robót zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego ...

czy wpływają one na możliwość wykonania Robót w ustalonym Czasie na Wykonanie oraz czy należy zastosować rozdział ...

będzie dokonywane przedłużenie Czasu na Wykonanie. 35) i 36) Klauzula 8 ...

je projektował i wykonywał z należytym pośpiechem i bez opóźnień. W ...

wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na podstawie ...

wniosków o udzielenie pozwoleń na wykonanie różnych części Robót najpóźniej w ...

37) 8.2 Czas na Wykonanie Na początku niniejszej klauzuli 8 ...

się następujące zdanie: Czas na Wykonanie Robót podany jest w Załączniku ...

wraz z usunięciem wad i wykonaniem zaległych prac zgodnie z klauzulą 11 dla uzyskania Świadectwa Wykonania, oraz" Dodaje się podpunkt (c ...

następującym brzmieniu: "(c) uzyskaniem Świadectwa Wykonania" Na końcu niniejszej klauzuli 8 ...

Niezależnie od ustalonego Czasu na Wykonanie dla całości Robót, Wykonawca zobowiązany ...

niezbędna do realizacji przedmiotu zamówienia wykonana została nie później niż w ...

10 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą, natomiast wszelkie decyzje ...

12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą 38) 8.4 Przedłużenie Czasu na Wykonanie W niniejszej klauzuli 8.4 ...

Wykonawcy do Przedłużenia Czasu na Wykonanie na mocy jakiejkolwiek klauzuli niniejszych ...

Zamawiającego wpływającej na możliwość terminowego wykonania Robót przez Wykonawcę. Na końcu ...

upoważniony do Przedłużenia Czasu na Wykonanie jeżeli przyczyny wystąpienia opóźnień leżą ...

Wykonawcy. Każde przedłużenie Czasu Na Wykonanie wymaga zmiany umowy zgodnie z postanowieniami Klauzuli 13 ...

iż łączne Przedłużenie Czasu na Wykonanie na podstawie jakichkolwiek Warunków niniejszego ...

zgodę na Przedłużenie Czasu na Wykonanie w większym wymiarze." 39) 8 ...

klauzuli 8.2. [Czas na Wykonanie], wymagań klauzuli 11.4 [Niewypełnienie ...

kary umownej za uchybienie terminom wykonania Robót lub usunięcia wad wynikających ...

za uchybienie terminowi ustalonemu na wykonanie przedmiotu umowy (Robót) zgodnie z Klauzulą 8.2 [Czas na Wykonanie] - w wysokości 0,1 % Zatwierdzonej ...

od upływu ustalonego Czasu na Wykonanie; • za uchybienie terminowi ustalonemu na ...

wymagania dotyczące możliwości zapewniania Zamawiającemu należytego korzystania z Robót." 41) 11.9 Świadectwo Wykonania Niniejszą klauzulę 11.9 wykreśla ...

Inżynier nie wystawi mu Świadectwa Wykonania stwierdzającego datę z którą Wykonawca ...

11.10 Inżynier wystawi świadectwo Wykonania: (a) w ciągu 21 dni ...

przez Wykonawcę; Przed wystawieniem Świadectwa Wykonania Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia ...

Jakości]. Inżynier nie wystawi Świadectwa Wykonania przed wypełnieniem powyższego obowiązku przez Wykonawcę. Jeden egzemplarz Świadectwa Wykonania Inżynier przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po jego wydaniu. Świadectwo Wykonania będzie jedynym dokumentem potwierdzającym przejęcie ...

trwałość i brak wad w wykonanych Robót oraz poprawność, jakość i ...

Wykonawcy, a także za ich wykonanie zgodnie z niniejszą umową, w tym Roboty i Dokumenty Wykonawcy wykonane przez podwykonawców. Strony postanawiają, iż ...

licząc od daty wystawienia Świadectwa Wykonania. W okresie Rękojmi za wady ...

Jakości Wykonawca przed wystawieniem Świadectwa Wykonania udzieli Gwarancji jakości na wykonane Roboty oraz Dokumenty Wykonawcy na ...

licząc od dnia wydania Świadectwa Wykonania 2) Na pozostałe Roboty (w ...

licząc od dnia wydania Świadectwa Wykonania Warunkiem wystawienia przez Inżyniera Świadectwa Wykonania jest podpisanie przez Wykonawcę i ...

szczególności do Przedłużenia Czasu na Wykonanie opisanych w Warunkach Kontraktu tj ...

8.4 [Przedłużenie Czasu na Wykonanie] g) Klauzula 8.5 [Opóźnienia ...

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Robót lub też w przypadku ...

Zamawiającego spowodowało istotne obniżenie kosztu wykonania Robót lub znacząco podniosło ich ...

funkcjonalność; 7. w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych ...

przewidywany wpływ proponowanej zmiany na wykonanie Kontraktu. Jeżeli z inicjatywą wprowadzenia ...

co do wpływu Zmiany na Wykonanie Kontraktu. Po przygotowaniu wskazanych wyżej ...

szczególności Cena Kontraktowa, Czas na Wykonanie, Wymagania Zamawiającego oraz zakres Robót ...

i prawidłowych, które Wykonawca ma wykonać w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej ...

kontraktową Robót i Dokumentów Wykonawcy wykonanych do końca danego kwartału, ustaloną ...

w oparciu o rzeczywiste ilości wykonanych Robót i Dokumentów Wykonawcy oraz ...

Krakowa limit finansowania. Wszelkie Roboty wykonane w danym roku i nie ...

potwierdzi ilość, jakość i wartość wykonanych Robót i Dokumentów Wykonawcy przedstawionych ...

bankowe Wykonawcy wskazane w Akcie Umowy chyba, że inny numer rachunku ...

w oparciu o rzeczywiste ilości wykonanych Robót i Dokumentów Wykonawcy oraz ...

oznacza kwotę wymienioną w Akcie Umowy stanowiącą ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy należne do zapłaty za zaprojektowanie, wykonanie i wykończenie Robót oraz usunięcie ...

robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji ...

następująco: "Wykonawca sporządzi projekty dla wykonania Robót zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego ...

czy wpływają one na możliwość wykonania Robót w ustalonym Czasie na Wykonanie oraz czy należy zastosować rozdział ...

będzie dokonywane przedłużenie Czasu na Wykonanie. 8.7 Kary za zwłokę ...

klauzuli 8.2. [Czas na Wykonanie], wymagań klauzuli 11.4 [Niewypełnienie ...

kary umownej za uchybienie terminom wykonania Robót lub usunięcia wad wynikających ...

za uchybienie terminowi ustalonemu na wykonanie przedmiotu umowy (Robót) zgodnie z Klauzulą 8.2 [Czas na Wykonanie] - w wysokości 0,1 % Zatwierdzonej ...

od upływu ustalonego Czasu na Wykonanie; - za uchybienie terminowi ustalonemu na ...

trwałość i brak wad w wykonanych Robót oraz poprawność, jakość i ...

Wykonawcy, a także za ich wykonanie zgodnie z niniejszą umową, w tym Roboty i Dokumenty Wykonawcy wykonane przez podwykonawców. Strony postanawiają, iż ...

licząc od daty wystawienia Świadectwa Wykonania. W okresie Rękojmi za wady ...

59) W rozdziale IV Wzoru umowy - Dokumencie gwarancyjnym, postanowiono m.in ...

Data Przejęcia - data wystawienia Świadectwa Wykonania; Art. 3 Okres Gwarancji 1 ...

biegnie od daty wydania Świadectwa Wykonania w rozumieniu postanowień Kontraktu. 2. Data wystawienia Świadectwa Wykonania: dzień ....... miesiąc ............. rok .............. 3. Okres ...

licząc od dnia wydania Świadectwa Wykonania 4. Okres Gwarancji dla pozostałych ...

licząc od dnia wydania Świadectwa Wykonania Art. 4 Warunki gwarancji 1 ...

Gwarancji ujawnione po wystawieniu Świadectwa Wykonania. 58) Art. 2 Przedmiot Gwarancji ...

przeznaczeniem." W rozdziale V Wzoru umowy - Załączniku do oferty, postanowiono m ...

Wiersz 4 tabeli - Czas na wykonanie - klauzula 1.1.3.3 WOK: Czas na Wykonanie wynosi 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą. Ponadto Zamawiający wymaga ...

niezbędna do realizacji przedmiotu zamówienia wykonana została nie później niż w ...

10 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą, natomiast wszelkie decyzje ...

12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą. 61) Wiersz 6 ...

licząc od daty wystawienia Świadectwa Wykonania. 62) Wiersz 7 tabeli - Okres ...

licząc od dnia wydania Świadectwa Wykonania. Pozostałe Roboty (w tym Dokumenty ...

licząc od dnia wydania Świadectwa Wykonania 63) Wiersz 14 tabeli - Okres ...

z VAT) określonej w Akcie Umowy za każdy dzień opóźnienia zgodnie ...

z VAT) określonej w Akcie Umowy za każdy dzień zwłoki zgodnie ...

zawarcia niezgodnej z przepisami prawa umowy w sprawie zamówienia). Przyjęcie założeń ...

3531 Kodeksu cywilnego strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według ...

do zasady więc, to strony umowy decydują na jakich warunkach, z ...

postanowieniach specyfikacji (w tym treści umowy i przesądzenia sposobu wyboru odpowiadającego ...

wymagań SIWZ (w tym warunków umowy), które mogą prowadzić do nadmiernego ...

opisanego przedmiotu zamówienia nie mogą wykonać lub dla których jego realizacja ...

szczególności niedopuszczalne jest ustanowienie wzoru umowy czy innych części specyfikacji kształtujących ...

regulującego stosunki cywilnoprawne. Postanowienia wzoru umowy kształtowane na zasadzie swobodnego uznania ...

zamawiającego naruszały zasadę równości stron umowy poprzez nieproporcjonalne ukształtowanie obowiązków i ...

równość ich uprawnień wynikających z umowy o zamówienie publiczne nie jest ...

3531 k.c. strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według ...

dostosować swoją ofertę do warunków wykonania zamówienia narzuconych przez zamawiającego, np ...

dla niego z tak sformułowanej umowy w sprawie zamówienia. Jak daleko ...

się, iż dłużnik może przez umowę przyjąć (a więc druga strona ...

tego możliwość zawarcia z nim umowy) odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności ...

są swoimi odpowiednikami jeżeli strony umowy wzajemnej umówiły się, że świadczenia ...

zarzucać Zamawiającemu, że poszczególne elementy umowy mu nie odpowiadają. Zgodnie z ...

c. Wykonawca ma swobodę zawarcia umowy. Żaden przepis prawa nie nakłada ...

ani zmuszania Zamawiającego do zawarcia umowy, której treść mu nie odpowiada. Nie może zatem kwestionować umowy wyłącznie dlatego, że uważa, iż ...

zakresu uprawnień i obowiązków stron umowy. Od razu nasuwa się doniosłe ...

znajduje odzwierciedlenie w treści zawieranej umowy. Zgodnie z charakterem zobowiązania publicznego ...

narzucić pewne postanowienia we wzorze umowy, a Wykonawca może nie złożyć ...

rozszerzony zakres ryzyk i odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy kalkulując cenę ofertową ...

wyborze najkorzystniejszej oferty musi zawrzeć umowę na warunkach przedstawionych we wzorze umowy i zapłacić wskazaną przez Wykonawcę ...

przyzwolenie na faktyczną nierówność stron umowy. Nieekwiwalentność sytuacji prawnej stron umowy nie wymaga, więc co do ...

zasługuje na potwierdzenie - w akcie umowy nieprawidłowo w świetle powoływanych w odwołaniu przepisów oznaczono stronę umowy, wskazując nieposiadającą osobowości prawnej jednostkę ...

przyznał sam zamawiający, iż stroną umowy jest w tym przypadku posiadająca ...

dokumentów składających się na jego umowę. Hierarchia taka ma jedynie znacznie ...

zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem ...

prawnych i tradycji prawnej, wzór umowy, to jednak na przestrzeni ostatnich ...

przepisu dodatkowo wskazuje, iż w umowach należy raczej badać, jaki był ...

zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej ...

skutków w tym zakresie. Stronami umowy o roboty budowlane pozostają inwestor ...

zwalniały wykonawcę z odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań, które na mocy takich ...

jest jej usunięcie przy pomocy należytej wykładni całości postanowień kontraktu i ...

zaznaczono powyżej, jakakolwiek "trójstronność" przedmiotowej umowy w znaczeniu zobowiązaniowym nie istnieje ...

bliżej nieokreślonych wymagań, co do wykonania wszystkich robót niezbędnych do zrealizowania ...

świadczenia, tj. zakres robót do wykonania, wyznaczany jest przede wszystkim wymaganiami ...

składać się będę na jej wykonanie, a w praktyce procesu budowlanego ...

będzie miało miejsce wtedy, gdy umowa rzeczywiście zdefiniuje i określi konkretny ...

będzie od wykonawcy egzekwowany do wykonania. 8) Zarzut jest niezasadny. Zgodnie ...

z 387 § 1 k.c. umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna ...

terenie budowy, upatruje powstania niemożliwości wykonania świadczenia. Wymagania klauzuli 4.1 ...

procesu budowlanego i odpowiedzialności za zabezpieczenie prowadzonych robót) odnoszące się do ...

terenie budowy, a także za zabezpieczenie robót w granicach prawem mu ...

danego rodzaju, obowiązki związane z zabezpieczeniem i zapobieżeniem niekorzystnych oddziaływań i ...

nadmierne i właściwie niemożliwych do wykonania w ramach umowy o roboty budowlane - wykonawca nie ...

30 dnia, licząc od dnia wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych ...

podatkowych, ustalenie przez strony momentu wykonania i ostatecznego odbioru robót budowlanych ...

znajduje wyraz w wystawieniu Świadectwa Wykonania, a nie Świadectwa Przejęcia Robót ...

należności z tytułu kontraktu (za wykonane roboty) zostały zgłoszone w stosowny ...

ale tylko roszczeń za prace wykonane w ramach kontraktu, co do ...

posiada pełną wiedzę (wie co wykonał i za co domaga się ...

zapłata przysługiwała będzie tylko za wykonane prace, wykraczające poza zakres pierwotnie ...

dotyczące żądania przedłużenia czasu na wykonanie robót. Odnosząc się do poszczególnych ...

Daty Odniesienia, czyli dnia podpisania umowy, nie stanowi znacznego uszczuplenia okresu przewidzianego na wykonanie prac i nie narusza art ...

ograniczyć lub wyłączyć. Jednakże w umowach z udziałem konsumentów ograniczenie lub ...

art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje ...

oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z ...

wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru ...

której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą ...

może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. Zamawiający w swoim stanowisku myli ...

które przyjdzie w ramach zamówienia wykonać), składają się również różnorakie ryzyka ...

wymagać, aby wykonawca, przystępując do wykonania tak opisanego zamówienia, skalkulował powyższe ...

dotyczących kosztów powstania okoliczności czy wykonania poleceń zamawiającego, określonych w pozostałych ...

czy nie przekreśla istoty całej umowy o roboty budowlane. 25) Zarzut ...

80 poz. 904 ze zm.) umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana ...

4 tego przepisu stanowi, iż umowa taka może dotyczyć tylko pól ...

określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie ...

przeniesie. Ponadto dokonując wykładni postanowień umowy i nadając im możliwy do ...

niezależnie kiedy i przez kogo wykonanych. 26) Zarzut zasługuje na potwierdzenie ...

1 k.c. dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią ...

sam sposób powinien współdziałać przy wykonaniu zobowiązania wierzyciel. Wprowadzenie postanowień umownych ...

wykonawcy (generalnemu wykonawcy) w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych. Natomiast według art ...

ust. 1 Pzp zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Ponadto zgodnie z ust. 2 ...

tego przepisu kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za ...

nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Natomiast według ust. 3 kwota ...

wady. Jak wynika z postanowień umowy cytowanych w ustaleniach Izby odnośnie ...

za wady. W świetle postanowień umowy zakończenie jej wykonywania i ostateczny ...

co potwierdzane jest wystawieniem Świadectwa Wykonania). Tym samym zwrot zabezpieczenia następuje względem tej daty, zgodnie ...

zasadę swobody umów lub istotą umowy o roboty budowlane, w nałożeniu ...

spowodowanych przez Wykonawcę. Interpretacja niniejszej umowy według zasad wskazanych powyżej oraz ...

budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków ...

dalszym szkodom, które winny być wykonane na polecenie podmiotu pełniące funkcję ...

a wskazanie na obowiązek ich wykonania nie narusza przepisów wskazanych w ...

terminie 14 dni po podpisaniu umowy - Izba stwierdza, iż mieszczą się ...

swobody umów, są możliwe do wykonania, a ponadto zostały precyzyjnie wskazane ...

się wykryć przy zachowaniu poziomu należytej staranności wymaganego w stosunkach danego ...

niezasadny. Określenie wymagania uzyskania Świadectwa Wykonania jako obowiązku umownego jest, co ...

najwyżej, pewnym skrótem myślowym. Świadectwo Wykonania jest tylko, i jednocześnie aż ...

i niejako skwitowanie przez zmawiającego wykonania rzeczowych obowiązków umownych. 38) Zarzut ...

możliwość żądania przedłużenia czasu na wykonanie robót w przypadkach przez niego ...

w ww. klauzuli wskazanych. Termin wykonania umowy jest jednym z jej wyraźnie ...

pisemnej, tj. za pomocą aneksowania umowy w tym zakresie. W przypadku ...

uchyli, a przyczyny uniemożliwiające terminowe wykonanie robót rzeczywiście wystąpią, wykonawca będzie ...

się od skutków odpowiedzialności za niewykonanie robót w terminie na zasadach ...

ogólnej odpowiedzialności wykonawcy za terminowe wykonanie zobowiązania na zasadzie ryzyka (art ...

zamawiającego, iż przedłużenia czasu na wykonanie robót dokonywane na podstawie kontraktu ...

braku zgody na aneksowanie terminu wykonania umowy ze strony zamawiającego; oraz po ...

k.c. dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności ...

w odwołaniu) wiąże się z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań w zwykłym wymiarze. Jak ...

się wierzycielowi tylko wtedy, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za ...

471 k.c.), tj. gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynika - jeżeli, tak jak ...

innego - z niezachowania przez dłużnika należytej staranności (art. 472 k.c ...

wyeliminowania tej instytucji z projektu umowy lub jej <miarkowania>". 40) Zarzut ...

czego wyrazem jest wystawienie Świadectwa Wykonania, i od tego momentu liczyć ...

ceny kontraktowej lub terminu realizacji umowy, w przypadku gdy brak jest ...

art. 139 ust. 2 Pzp, umowa zawierana z wykonawcą musi zachować ...

winny spełniać również zmiany tej umowy. Powyższe nie wyklucza roszczeń którejkolwiek ...

podatku VAT w trakcie realizacji umowy, Izba wskazuje, iż klauzule przewidujące ...

obowiązujących przepisów. Ich wprowadzenie do umowy mieści się w pełni w ...

już sądowa linia orzecznicza, stronie umowy (odbiorcy świadczenia pieniężnego) nie przysługuje ...

powołuje. Sposób kalkulacji ceny i zabezpieczenie się przed zjawiskami tego typu ...

na prawidłowość i niezakłócony przebieg wykonania zamówienia, pozostaje również ryzykiem zamawiającego ...

wskazać, iż przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w formule "projektuj i ...

wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób ...

4 WSK nie przekreśla istoty umowy o roboty budowlane ani nie ...

typu nie pozbawiają wykonawcy oraz umowy, którą zwiera, jej zasadniczego essentialium ...

jest wynagrodzenie. Rugują natomiast z umowy płatności częściowe, rozumiane jako zobowiązanie ...

nie są jednak nieodzownym elementem umowy o roboty budowlane, a ich ...

zaplanowanie przepływów finansowych niezbędnych do wykonania zamówienia, należy ocenić negatywnie - z ...

jako ryczałt obejmowało będzie całość wykonanego zamówienia, i jako takie jest ...

i nakładów, które się na wykonanie zamówienia złożyły. Natomiast płatności częściowe ...

usług dopuszczalne jest przyjęcie, iż wykonaniem usługi budowlanej - jest jej uznanie za wykonaną przez inwestora. 53) Zarzut jest ...

zobowiązał się w kontrakcie za wykonanie przedmiotu zamówienia, nawet jeżeli dokonane ...

innych zarzutach dotyczących przyjęcia, iż wykonanie zamówienia następuje po zakończeniu okresu ...

jego odbioru jest wystawienie Świadectwa Wykonania. 58) Zarzut jest zasadny. Wprowadzenie ...

na wykonawcę obowiązków niemożliwych do wykonania, przez to niezgodne z art ...

w stanie, w odniesieniu do wykonanych przez niego robót, zapewnić ich ...

zarzutów dotyczących Rozdz. V Wzoru umowy - Załącznika do oferty, Izba wskazuje ...

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010 10 fragmentów

2010-10-28 » Oddala odwołanie

ubezpieczeniowej powinno być jedynie wskazanie "zabezpieczonego rezultatu", co następuje przez określenie ...

którego ofertę wybrano, odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn ...

ubezpieczyciel zobowiązał się do wypłaty zabezpieczenia w sytuacji odmowy przez zobowiązanego podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, odmowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy ...

spełni określone warunki zapłaty, ubezpieczyciel wykona świadczenie pieniężne na jego rzecz ...

można uznać, że nastąpiło wskazanie "zabezpieczonego rezultatu". Treść gwarancji złożonej przez ...

obowiązek przygotowania dokumentów postępowania z należytą starannością. Sprzeczności istnieją w siwz ...

siwz. Oferta przystępującego była prawidłowo zabezpieczona wadium. W odniesieniu do wadium ...

formie pieniędzy wywodzić należy, że zabezpiecza ono ofertę przez okres związania ...

Warto też zauważyć, że wadium zabezpieczenie sytuacji zamawiającego, swoiste zabezpieczenie oferty, nie stanowi treści oferty ...

i innych elementów istotnych dla wykonania zamówienia. Nie uszło uwadze Izby ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 78 fragmentów

2016-01-12 » Uwzględnia odwołanie

doświadczeniem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dysponowanymi przez Energoprojekt podczas ...

10 oferty konsorcjum Elbud załączono umowę konsorcjum zawartą dnia 31.07 ...

Sieci Elektroenergetycznych S.A. (§1 umowy). Zgodnie z § 2 umowy Liderem Konsorcjum jest Elbud Katowice ...

2 oraz § 6 ust. 2 umowy konsorcjanci postanowili, że w imieniu ...

jednego członka konsorcjum jest wystarczającym zabezpieczeniem oferty konsorcjum, albowiem wykonawcy ubiegający ...

wykonawca, a zobowiązanym do zawarcia umowy jest konsorcjum, zaś odpowiedzialność konsorcjantów ...

Ważny jest cel wadium, czyli zabezpieczenie interesu zamawiającego, którzy samodzielnie ustala ...

powstałe w sytuacji, gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie ...

uzyskania zamówienia publicznego i realizacji umowy. Istota konsorcjum sprowadza się do ...

postępowaniu i na etapie zawarcia umowy. Dyspozycja art. 23 ust. 3 ...

się o udzielenie zamówienia związanych umową konsorcjum oznaczałoby konieczność wymienienia ich ...

wadium zostaną rozliczone między stronami umowy konsorcjum w częściach proporcjonalnych do ...

określonych w § 5 ust. 1 umowy konsorcjum. Zdaniem Izby, w rozpatrywanym ...

przesłanki zatrzymania wadium, b. złożenie umowy konsorcjum oraz pełnomocnictwa, które jednoznacznie ...

wadium zostało skutecznie wniesione i zabezpiecza interesy Zamawiającego w stopniu nie ...

trzeba przede wszystkim wskazać co zabezpiecza wadium. Kwestia ta uregulowana jest ...

została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na ...

ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało ...

on był umocowany do zawarcia umowy w razie wyboru oferty Konsorcjum ...

pkt 3, jak również niepodpisanie umowy lub nie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub niezawarcie umowy z przyczyn leżących po stronie ...

one dotyczyły. W sytuacji bowiem niewykonania przez Lidera Konsorcjum wezwań lub ...

przystąpienia przez niego do zawarcia umowy zamawiający miałoby prawo złożyć oświadczenie o niewykonania przez (...) sp. z o.o ...

dokumentów, informacji, czy wreszcie zawarcia umowy obowiązek ten obciąża wszystkich uczestników konsorcjum, a wobec tego niewykonanie tych obowiązków przez któregokolwiek uczestnika, zwłaszcza lidera konsorcjum oznacza niewykonanie tych obowiązków przez wszystkich uczestników ...

wykładnia jest sprzeczna z istotą umowy konsorcjum, które tworzone jest właśnie ...

iż w sytuacji w której umowa stanie się niemożliwa do podpisania ...

równoznaczna z niemożliwością podpisania tej umowy przez lidera konsorcjum (tak też ...

Przeciwnie, mając na uwadze treść umowy konsorcjum i pełnomocnictwa, z których ...

także zawarcia w imieniu konsorcjanta umowy z Zamawiającym o zamówienie publiczne i wniesienia należytego zabezpieczenia umowy, stwierdzić należy, że w przypadku ...

solidarny charakter odpowiedzialności konsorcjantów za wykonanie obowiązków związanych z udziałem w ...

z czynności prawnej. W zakresie zabezpieczonego przez wadium obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy odpowiedzialność solidarną ustanawia art. 141 ...

PZP. Również w pozostałym zakresie zabezpieczonym przez wadium odpowiedzialność współkonsorcjantów jest ...

solidarnej. Powszechnie przyjmuje się, że umowa konsorcjum jest zrównana z umową spółki cywilnej, z którą wykazuje ...

zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym także za zobowiązania ...

względu na przyczynę zaniechania, oznacza niewykonanie go przez każdego z uczestników ...

konsekwencje uchylenia się od zawarcia umowy jest objęta treścią zobowiązania związanego ...

w przypadku, gdy do zawarcia umowy nie dojdzie z przyczyn po ...

że w zakresie obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy odpowiedzialność solidarną współkonsorcjantów ustanawia art ...

sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej "umowami", stosuje się przepisy ustawy z ...

zgodnie z którym jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań ...

została przyjęta, mogą dochodzić zawarcia umowy. Ponieważ w przedmiotowym przypadku ważność umowy, zgodnie z art. 139 ust ...

wierzytelność), którego treścią jest zawarcie umowy. Prawo to ma charakter majątkowy ...

towarzyszy jednocześnie zobowiązanie do zawarcia umowy z zamawiającym. Ostatecznie więc zobowiązanie ...

solidarnej odpowiedzialności współkonsorcjantów za zawarcie umowy, co tym bardziej potwierdza wniosek ...

ustawy PZP wszelkie obowiązki, których niewykonanie może spowodować powstanie po stronie ...

konsorcjum łącznie obciąża obowiązek zawarcia umowy. Zwłaszcza w tym ostatnim kontekście ...

konsorcjum zobowiązuje zamawiającego do zawarcia umowy ze wszystkimi uczestnikami konsorcjum łącznie ...

i nie jest dopuszczalnym zawarcie umowy jedynie z niektórymi jego uczestnikami ...

oferty konsorcjum doszło do zerwania umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego ...

na złożeniu oświadczenia o zawarciu umowy mają charakter świadczenia niepodzielnego. W ...

stwierdzić, iż odpowiedzialność konsorcjum za wykonanie świadczeń, których uchybienie może spowodować ...

odpowiadających jak dłużnik solidarny może wykonać zobowiązanie ze skutkiem dla współdłużników ...

na przyczynę zaniechania, będzie oznaczać niewykonanie go przez każdego z uczestników ...

zasady prawnej, zgodnie z którą: "umowa gwarancji bankowej opatrzona klauzulami "nieodwołalnie ...

oraz "na pierwsze żądanie" jest umową samodzielną, nieakcesoryjną i abstrakcyjną. Umowa gwarancji bankowej opatrzona powyższymi klauzulami ...

tj. 15.07.2015 roku umowa konsorcjum jeszcze nie została zawarta ...

bez znaczenia dla oceny skuteczności zabezpieczenia oferty konsorcjum wadium. Podobnie, za ...

krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej jeden projekt budowlany ...

wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (sekcja VIII pkt 16 siwz ...

zamawiający wskazał na "obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę części zamówienia polegającego ...

doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów, dowód, że ...

okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zobowiązanie powinno być podpisane ...

stronach 65-66 oferty Wykaz wykonanych projektów, gdzie wskazano na: 1 ...

oferty nie załączono dowodów potwierdzających należyte wykonanie projektów. Na stronie 83 oferty ...

wykazu i referencji dotyczących projektów wykonanych przez Biura Studiów i Projektów ...

do dyspozycji zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia, nie wynika, że Energoprojekt ...

pisma konsorcjum Elbud załączyło wykaz wykonanych projektów, gdzie ujęto: Budowę linii ...

e części I siwz tj. "wykonanie co najmniej jednego projektu budowlanego ...

podwykonawstwo polegające na udostępnieniu poświadczeń należytego wykonania prac projektowych w zakresie zgodnym ...

siwz i opisanymi wyżej, poświadczających wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego". Charakter ...

będzie nas łączył w Wykonawcą: umowa o podwykonawstwo dokumentacji projektowej oraz ...

wystawiony przez Elbud Warszawa potwierdzający należyte wykonanie prac, podpisany przez Prezesa Spółki ...

że strony zobowiązania będzie łączyła umowa o podwykonawstwo dokumentacji projektowej oraz ...

łączył podmiot udostępniający z wykonawcą (umowa o podwykonawstwo), zobowiązania podmiotu udostępniającego ...

projektowej) oraz okres na jaki umowa została zawarta (w okresie trwania umowy oraz rękojmi i gwarancji). Wskazać ...

09.2015, wskazano, że podwykonawca wykona dokumentację projektową oraz techniczną wraz ...

wykazania dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Izba ustaliła co następuje ...

dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykazali że dysponują wskazanymi ...

zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, konsorcjum Elbud złożyło Wykaz ...

KIO 1926/13 – Wyrok KIO – 2013-08-26 18 fragmentów

2013-08-26 » Uwzględnia odwołanie

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2009 24 fragmenty

2009-01-29 » Oddala odwołanie

X GC 977/13 – Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi – 2016-02-09 78 fragmentów Premium

2016-02-09

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2009 11 fragmentów

2009-03-20 » Uwzględnia odwołanie

KIO 981/17 – Wyrok KIO – 2017-05-29 17 fragmentów Premium

2017-05-29 » Zaskarżone » Uwzględnia odwołanie

I C 423/13 – Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu – 2013-10-23 94 fragmenty Premium

2013-10-23

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020 48 fragmentów

2020-06-18 » Umarza postępowanie odwoławcze

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012 623 fragmenty

2012-03-14 » Uwzględnia odwołanie

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010 10 fragmentów

2010-10-28 » Oddala odwołanie

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 78 fragmentów

2016-01-12 » Uwzględnia odwołanie

Wyszukiwarka

Krajowa Izba Odwoławcza

Sąd Okręgowy

Urząd Zamówień Publicznych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Sąd Najwyższy

Sąd Administracyjny

Główna Komisja Orzekająca

Prasa

Zespół Arbitrów

Narzędzia

Indeks Tematyczny

CPV

Informacje

Kontakt

Dane firmy