modyfikację § 14 lit. c projektu umowy poprzez obniżenie wysokości kary umownej ...
modyfikację § 14 lit. d projektu umowy poprzez obniżenie wysokości kary umownej ...
na zweryfikowanie zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia i dający możliwość ubiegania ...
podjęcia decyzji o możliwości realizacji umowy na warunkach narzuconych przez Zamawiającego ...
zapisów siwz (w tym wzoru umowy) w pierwotnym brzmieniu (przed modyfikacją ...
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Wzoru umowy, a także wprowadzone kryterium oceny ...
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (ppkt 16). Zmiana wysokości ceny ...
stron w formie aneksu do umowy. Wniosek powinien zawierać pisemne uzasadnienie ...
13 ust 7-9 wzoru umowy oraz pkt XVII ppkt 2 ...
brzmienia § 13 ust 7 wzoru umowy: "Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w ...
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Zmiana wynagrodzenia ...
b i c na koszt wykonania zamówienia o szczegółowy sposób wyliczenia ...
Wykonawcę wpływu zmian na koszt wykonania zamówienia, Zamawiający ma prawo nie ...
uzasadnienia wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia i szczegółowego sposobu wyliczenia ...
opisu przedmiotu zamówienia oraz wzoru umowy. Nowe brzmienie ustępów 9 i ...
Stron w formie aneksu do umowy. Wniosek winien zawierać pisemne uzasadnienie ...
8, 9 i 10 wzoru umowy. Sygn. akt: KIO 2546/15 ...
z § 13 ust. 1 wzoru umowy) Zarzut zasługiwał w części na ...
142 ust. 5 Ustawy, przy umowach zawieranych na okres dłuższy niż ...
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Przedmiotowe zamówienie ...
realizowane ma być na podstawie umowy zawartej na okres 4 lat ...
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia. W wyniku dokonanej modyfikacji ...
takim scenariuszu, zapis siwz i umowy, wprowadzający dodatkowy okres, ponad okres ...
uregulowania zasad zmiany wynagrodzenia w umowach zawieranych na okres dłuższy niż ...
wpływu na realizowaną przez wykonawcę umowę. W tym znaczeniu automatyzm mechanizmu ...
wpływa na wysokość kosztów realizacji umowy. W niniejszej sprawie Zamawiający odgórnie ...
postanowień § 13 ust. 1 wzoru umowy w odpowiedzi na pytania nr ...
Wprawdzie par. 13 dotyczy rozliczenia wykonania usługi, to właściwe postanowienia dotyczące ...
8, 9 i 10 wzoru umowy. W ustępie 1 wskazana została ...
ustępie 3 wskazana została wartość umowy Sygn. akt: KIO 2546/15 ...
sprecyzowania, chociaż jednocześnie wartość brutto umowy musi uwzględniać stawkę podatku VAT ...
zmianie ulec będzie musiała wartość umowy brutto wskazana w ust. 3 ...
stwierdzone w drodze aneksu do umowy. Na marginesie należy wskazać, iż ...
a wpływających na rentowność realizowanej umowy zawartej w trybie postępowania o ...
przepisów obowiązujących w trakcie trwania umowy. Izba oddaliła zarzut naruszenia art ...
tymi jakie wynikają ze wzoru umowy, co wynika z różnego definiowania ...
wysokości wynagrodzenia brutto we wzorze umowy (§ 20. Ust. 1, § 13 ust ...
z § 1 ust. 2 wzoru umowy do Wykonawcy należy ustalenie w ...
kuchni w stopniu koniecznym do należytego wykonania świadczenia zasadniczego. Opisu nie można ...
oraz § 1 ust. 4 projektu umowy dopuścił prowadzenie usług na rzecz ...
wpłynie to negatywnie na wykonywaną umowę. Izba oddaliła odwołanie w tym ...
osiągnąć wykonawca przy okazji wykonywania umowy na rzecz Zamawiającego, nie wpłynie ...
zmniejszenie kosztów dotyczących świadczenia objętego umową. Odwołujący wskazywał w tym zakresie ...
oraz § 10 ust. 1 projektu umowy. Odwołujący wskazał na sprzeczność postanowień ...
00 (§ 10 ust. 1 projektu umowy). Odwołujący wniósł o jednoznaczne określenie ...
przejściowym jest okres od podpisania umowy do czasu uruchomienia produkcji w ...
W § 10 ust. 1 wzoru umowy Zamawiający przeniósł zapis dotyczący godziny ...
świadczenia usługi. Ostatecznie we zworze umowy wskazana została jedna godzina - 12 ...
zatem, przy obecnym kształcie projektu umowy, dla Zamawiającego wiążąca będzie godzina ...
i) § 3 ust. 6 wzoru umowy - Zamawiający przewidział obowiązek stosowania w ...
udziału w postępowaniu doświadczenia w wykonaniu nie mniej niż 1 usługę ...
że wykonawca będzie w stanie wykonać zamówienie na warunkach ustalonych przez ...
1 do siwz stanowiącego wzór umowy. Odnośnie podstawy do naliczenia kary ...
miał wskazać właściwy termin do wykonania zaleceń pokontrolnych. Doświadczenie życiowe uczy ...
termin do którego należy je wykonać. Odnośnie nowej argumentacji podnoszonej na ...
zalecenia, ale fakt ich nie wykonania w terminie właściwym. Odnośnie podstawy ...
posiłków nie jest możliwe utrzymanie należytego stanu higieny w sposób nieprzerwany ...
w § 14 lit. c wzoru umowy do poziomu 1,5% miesięcznego ...
d uzależniona od wartości brutto umowy w danym miesiącu stwierdzenia naruszeń ...
lit. c i d wzoru umowy poprzez wskazanie terminu na usunięcie ...
jest rolą Zamawiającego kontrolowanie sposobu wykonania umowy i wskazywanie na bieżąco wykonawcy ...
potrzeby czuwania nad prawidłową realizacją umowy i przestrzegania zasad określonych przez ...
r. gwarancji ubezpieczeniowej, zamiaru stron umowy gwarancji ubezpieczeniowej, tj. Odwołującego i ...
odwołującego na podstawie opisanej wyżej umowy. Dowód: pismo zamawiającego z dnia ...
rzeczywistą wolą i zamiarem stron umowy gwarancji ubezpieczeniowej było ustalenie jej ...
r. oferta odwołującego nie została zabezpieczona wadium jest całkowicie błędne oraz ...
skutek nie dojścia do skutku umowy z wnoszącym wadium wykonawcą. W ...
przypadku nie dojścia do skutku umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą ten ...
skutek nie dojścia do skutku umowy z wykonawcą w każdym przypadku ...
2332/16 7 stosunku prawnego (umowy), na podstawie której gwarancja została ...
ustalone zwyczaje, przy czym w umowach należy raczej badać, jaki był ...
zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej ...
zamawiający, prowadząc postępowanie z zachowaniem należytej staranności, dążąc do wyboru oferty ...
czy oferta odwołującego została prawidłowo zabezpieczona wadium zamawiający oparł się wyłącznie ...
i nie uwzględnił stanowiska stron umowy ubezpieczenia, na podstawie której udzielona ...
z TUiR WARTA S.A. umowę, na podstawie której ubezpieczyciel wystawił ...
r. oferta odwołującego nie była zabezpieczona wadium, a wobec tego winna ...
wyjaśnienie, czy interes zamawiającego został należycie zabezpieczony, to jest czy na wypadek ...
16 10 wykonawcę od zawarcia umowy zamawiający będzie miał możliwość zaspokojenia ...
że oferta odwołującego nie została zabezpieczona wadium w okresie od dnia ...
który uchyla się od zawarcia umowy po tym, jak jego oferta ...
zamawiający uprawniony był do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego nie ...
zamawiającego o przystąpienie do zawarcia umowy przez wykonawcę, którego oferta oceniona ...
wywodził odwołujący - mógłby żądać zawarcia umowy nie wcześniej niż w dniu ...
najkorzystniejsza wybrana zostałaby oferta odwołującego, umowa z zamawiającym mogłaby zostać zawarta ...
trzeba, że interesy zamawiającego, które zabezpieczone miały zostać wadium, nie były ...
następnie uchyliłby się od zawarcia umowy, zamawiający nie miałby możliwości zaspokojenia ...
jego oferta mogła zostać w należyty sposób zbadana i oceniona - jeśli ...
2016 r. włącznie nie została zabezpieczona wadium. Biorąc pod uwagę powyższe ...
dotyczy abstrakcyjnego zobowiązania niezależnego od umowy łączącej Gwaranta z podmiotem, który ...
nie może badać okoliczności zawarcia umowy pomiędzy Gwarantem a podmiotem wnioskującym ...
dotyczy abstrakcyjnego zobowiązania niezależnego od umowy łączącej Gwaranta z podmiotem, który ...
kontekście pewności zamawiającego co do zabezpieczenia jego interesów od momentu upływu ...
zapoznaniu się z cenami, terminami wykonania zamówienia, okresami gwarancji, czy warunkami ...
wyłącznie z przypadkiem odmowy podpisania umowy przez odwołującego, co jest niewystarczające ...
że w rozdziale 10 Wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy pkt 10.1. SIWZ zamawiający ...
rzetelny i pokrywa wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia; 5. art. 92 ...
wymaganiami zawartymi w dokumencie "Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D ...
limicie 6 % wartości wynagrodzenia za wykonanie Kontraktu. Oferta Odwołującego została uznana ...
z opracowań projektowych, które powinien wykonać wykonawca w ramach realizacji przedmiotu ...
celów projektowych dotyczyło mapy już wykonanej, a nie opracowania w trakcie ...
jej przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru mapy sytuacyjno-wysokościowej ...
projekty podziałów nieruchomości, przewidzianych do wykonania w ramach zadania pn.: "Zaprojektowanie ...
takiego poziomu nie określił. Niemożliwość należytej weryfikacji czy kwoty skalkulowane przez ...
wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. Jeżeli, na ...
V niniejszej SIWZ. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których nie ujęto ...
którą Wykonawca zgodnie z Kontraktem wykona przedmiot zamówienia obejmujący rezultaty rzeczowe ...
koszty ponoszone w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia to jest Dokumentów ...
za opracowanie wszystkich Dokumentów Wykonawcy, wykonanie Robót, dostaw i usług oraz ...
wszystkie pozycje. Kwoty (wartości) za wykonane, kompletne elementy zryczałtowane składające się ...
rozbieżności Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektu przebudowy sieci (sieci znajdują ...
Budowy obejmuje w szczególności: (...) a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej na podkładzie mapy ...
dróg co 50 m; (...) d) wykonanie operatu technicznego skompletowanego zgodnie z ...
o ryzykach związanych z zakresem umowy planowanym do podzlecenia? Jeśli tak ...
uruchomioną linię kredytową lub wstępną umowę kredytową? Zamawiający zadał również piętnaście ...
o ryzykach związanych z zakresem umowy planowanym do podzlecenia? Jeśli tak ...
główne ryzyka wynikające z zakresu umowy planowanej do podzlecenia wykonawca upatruje ...
Zamawiający nie wyjaśnił w sposób należyty wszystkich okoliczności, które mogły stanowić ...
roboty budowlanej, która nie została należycie wykonana przez SBB; B. art. 239 ...
co skutkować winno odstąpieniem od umowy; C. art. 239 w zw ...
dowodów, że roboty te zostały wykonane należycie. Na wezwanie Zamawiającego z dnia ...
zwanego w dalszej treści: "Sprawozdaniem") wykonanych przez Energopomiar Sp. z o ...
z Załącznikiem nr 1 do Umowy - Program Funkcjonalno-Użytkowy (zwanym dalej ...
5, strona nr 32 wzoru Umowy na Roboty Budowlane z postępowania ...
cytat: "Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy osiągnie oraz utrzyma w Okresie ...
w Załączniku nr 1 do Umowy. Niedotrzymanie Gwarantowanego Parametru Technicznego w ...
nr 32 w/w wzoru Umowy, sankcją za niedotrzymanie Gwarantowanych Parametrów ...
A jest możliwość odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w całości lub ...
z Załącznikiem nr 9 do Umowy - Etapy Realizacji Umowy (Dowód nr 4) dla postępowania ...
6) Załącznika nr 9 do Umowy (Dowód nr 5) - cytat: "Po ...
wypełniło również innego zobowiązania z Umowy na "Budowę kotłowni szczytowo - rezerwowej ...
wypełniło swojego zobowiązania umownego po wykonaniu już powtórnych pomiarów, czyli drugiej ...
kotłowni do eksploatacji nie zdążyło wykonać trzeciej serii Pomiarów Gwarancyjnych, a ...
7) Załącznika nr 9 do Umowy - Etapy Realizacji Umowy - Dowód nr 5 do niniejszego ...
nie można jej uznać za należycie wykonaną lub należycie wykonywaną. Tym samym SBB wprowadziło ...
15.6.4. Na potwierdzenie należytego wykonania tego zadania Wykonawca przedstawił dowód ...
A., wraz z wyciągami z Umowy potwierdzającymi, że przedmiotowe zadanie spełnia ...
rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane. Ze względu na fakt, że ...
że brak jest legalnej definicji "należytego wykonania". Powołał się na interpretację tego ...
i przyjęty przez zainteresowane strony umowy, tj. Wykonawcę - SBB Energy S ...
nim wyniki pomiarowe przesądzają o nienależytym wykonaniu umowy. Biorąc pod uwagę fakt, że ...
2) Załącznik nr 1 do Umowy - Program Funkcjonalno-Użytkowy w postępowaniu ...
Łagisza w Będzinie"; 3) Wzór Umowy - Umowa na roboty budowalne w postępowaniu ...
5) Załącznik nr 9 do Umowy - Etapy Realizacji Umowy w postępowaniu przetargowym na zadanie ...
18 czerwca 2021 r.; 4) Umowa o roboty budowlane z dnia ...
6) Załącznik nr 7 do umowy "Formy zabezpieczenia", pismo Tauron Wytwarzanie S.A ...
7) Załącznik nr 9 do umowy "Etapy Realizacji Umowy" (por. dowód nr 5 do ...
jego wiążący charakter dla stron umowy z dnia 28 września 2018 ...
jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 (jedno) zamówienie ...
jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 (jedno) zamówienie ...
4. SWZ: wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ...
rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn ...
technicznej lub zawodowej złożył wykaz wykonanych robót budowlanych, w którym wskazał ...
2020 r. dotyczący ww. zadania (umowa nr 2018/UM/TW/01 ...
Przystępujący załączył także wyciąg z umowy z dnia 28.09.2018 ...
oraz z załączonego do tej umowy PFU. Zamawiający dnia 24 maja ...
w Będzinie." Zgodnie z ww. umową Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A ...
3 załącznika nr 1 do umowy (Program Funkcjonalno-Użytkowy). Z kolei ...
w załączniku nr 1 do umowy, dokonywane przez firmę pomiarową zgodnie ...
z załącznikiem nr 9 do umowy (Etapy realizacji umowy). W umowie jako okres gwarancji ...
wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy. Okres odpowiedzialności wykonawcy z tytułu ...
6 ust. 2 i 3 umowy). W § 6 ust. 5 wskazano ...
iż wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy osiągnie oraz utrzyma w okresie ...
w załączniku nr 1 do umowy. Niedotrzymanie Gwarantowanego Parametru Technicznego będzie ...
eksploatacji. W § 14 ust. 7 umowy wskazano, iż w przypadku niedotrzymania ...
3. załącznika nr 1 do umowy) Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części ...
z załącznikiem nr 1 do umowy - PFU pkt 3.1 zakres ...
Grupy B zgodnie z postanowieniami umowy. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z ...
które wykonawca odpowiada zgodnie z umową, Pomiarów Gwarancyjnych ponosi wykonawca. W ...
iż ww. zadanie inwestycyjne zostało wykonanie w okresie od 28.09 ...
06.2020 r. na podstawie umowy 2018/UM/TW/01RBL ...
i przypomina, że zgodnie z umową pozostaje już tylko III, ostatnia ...
2) aneksu do gwarancji bankowej należytego wykonania (...) z terminem dostosowanym do planowanego ...
4. Wskazano również, że koszty wykonania III serii pomiarów leżą po ...
Przystępującego w poz. 2 Wykazu wykonanych robót budowlanych złożonego na potrzeby ...
norm emisji spalin, lecz wyłącznie wykonanie kotłów o odpowiedniej mocy cieplnej ...
w poz. 2 Wykazu robót wykonano dwa kotły, dodatkowo każdy o ...
zostały one wybudowane w sposób należyty oraz, że zostały uruchomione i ...
szczególności załącznika nr 9 do umowy - Etapy realizacji zamówienia, wynika jednoznacznie ...
pomiarów gwarancyjnych. Zamawiający może od umowy odstąpić tylko w przypadku, jeśli ...
serii pomiarów gwarancyjnych. Zgodnie z umową Przystępujący ma zagwarantowane trzy próby ...
że zarzuty Odwołującego co do nienależytej realizacji przez Przystępującego obowiązków gwarancyjnych ...
z załącznikiem nr 9 do umowy pomiary gwarancyjne powinny być zakończone ...
po upływie ww. okresu) strony umowy zgodnie stwierdziły, że Przystępujący przygotuje ...
podczas rozprawy, stanowi cytat z umowy i samo w sobie nie ...
czerwca 2021 r., że koszty wykonania trzeciej serii pomiarów leżą po ...
związanych nie tylko z jakością wykonania kotłów, ale również z eksploatacją ...
poz. 2 dokumentacji oferty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej ...
być uznany za dokument zawarcie umowy OC, zgodnie z zapisami SIWZ ...
aby przedmiotowy przelew został ostatecznie wykonany. Treść Potwierdzenia Przelewu nie wyklucza ...
firm potwierdzają, iż Polisa była należycie opłacona. Niezależnie od powyższego, Odwołujący ...
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich 5 lat ...
referencji wynika, iż całkowity budżet wykonanych prac bez podatku wynosi 15 ...
do poz. 1 wykazu robót, wykonanych w ramach zamówienia: pn: "Budowa ...
konsorcjum (art. 91 ustawy Pzp). Wykonanie wyroku oznaczało dla Zamawiającego konieczność ...
sytuacji finansowej i ekonomicznej. Obowiązek wykonania wyroku KIO oznaczał dla Zamawiającego ...
zlecenia przelewu nie zaś jego wykonania) dla członka konsorcjum Construcctiones Rehabilitationes ...
jest wystarczająca do osiągnięcia celu umowy ubezpieczenia, której zawarcia wymagał Zamawiający ...
wykreślenia § 3 ust. 4 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Uzasadniając ...
przez wykonawców osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w sekcji III.2 ...
i kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia oraz przynależą do OIIB ...
wykonawców, którzy byliby w stanie należycie zrealizować zamówienie. Według Odwołującego jako ...
ograniczających krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. W związku z tym ...
sztucznie podwyższyć ich wysokość, albo wykonać pozostałą część zamówienia poniżej rzeczywistych ...
wykonawca, który jest w stanie wykonać część elementów za cenę niższą ...
nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę ...
art. 150 ust. 2 Ustawy zabezpieczenie ustala się w wysokości od ...
do § 3 ust. 4 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ, w ...
to, że Zamawiający wprowadził wartość zabezpieczenia wyższą niż wskazana w ustawie ...
ust. 5 Zamawiający nie mógł wykonać skutecznego złożenia oświadczenia o zwolnieniu ...
jej ważności, 5) Oferent zawrze umowę o udzielenie zamówienia w postępowaniu ...
5 bezprzedmiotowym. Zamawiający podniósł, że wykonanie czynności zwrotu wadium w sposób ...
z długu albo odstąpienie od umowy gwarancji lub poręczenia. Pzp nie ...
osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane ...
może stanowić podstawy do unieważnienia umowy o zamówienie publiczne, bowiem naruszenia ...
jaką musi dysponować wykonawca przy wykonaniu tak skomplikowanego zamierzenia inwestycyjnego nie ...
wykonawcy są uprawnieni do wniesienia zabezpieczenia w formach i na zasadach ...
Informacje co do sposobu wniesienia zabezpieczenia otrzymali tylko wykonawcy zaproszeni do ...
tylko z powodu konieczności wniesienia zabezpieczenia w postaci żądanej przez Zamawiającego ...
potwierdzającego przynależność osób wskazanych do wykonania zamówienia do właściwej izby samorządu ...
usunięcia, stanowi okoliczność uzasadniającą unieważnienie umowy na podstawie art. 146 ust ...
miejsce, uniemożliwiały zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. Po pierwsze, warunki udziału w ...
się do zawartej między stronami umowy z dnia 3 lipca 2014 ...
przy jej realizacji w opóźnieniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do umówionego terminu ...
informowaniu zamawiającego o stanie realizacji umowy i istniejącym zagrożeniu wystąpienia zwłoki ...
zamawiającego sposób realizacji przez wykonawcę umowy z dnia 03 lipca 2014 ...
Pzp. Opinia zamawiającego dotycząca sposobu wykonania poprzedniego zamówienia nie może być ...
realizacji poprzedniego kontraktu (...) wskazała zawarcie umowy prawie 7 miesięcy po otrzymaniu ...
zamawiającego, zgłaszane w trakcie realizacji umowy. W ocenie (...) nie można również ...
sposób nierzetelny informowała o terminowości wykonania zamówienia. Zarzuciła, iż zamawiający w ...
na bieżąco aktualizowane harmonogramy realizacji umowy. W ocenie (...), to na zamawiającym ...
nie tylko fakt opóźnienia realizacji umowy dostawy, ale również stanowisko zamawiającego ...
informowania zamawiającego o stanie realizacji umowy i istniejącym zagrożeniu wystąpienia zwłoki ...
o wyborze oferty a zawarciem umowy o dofinansowanie odwołujący kilkukrotnie składał ...
aby przedłużający się termin zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego miał ...
2014r. doszło do zawarcia umowy dostawy z terminem realizacji wyznaczonym ...
09.2015r, integralną część umowy stanowił harmonogram dostaw. Dalej zamawiający ...
bez wpływu na termin realizacji umowy. Kolejno zamawiający twierdził, że w ...
pierwszej połowy roku 2015, że umowa dostawy realizowana jest bez zakłóceń ...
starał się monitorować postęp w wykonaniu umowy, zaś przedstawiciele wykonawcy regularnie składali ...
o możliwości niedotrzymania końcowego terminu wykonania dostaw, dotarły do zamawiającego pośrednio ...
budowie tramwajów. Dla potrzeb realizacji umowy zawartej pomiędzy (...) a wykonawcą, (...) wyraziła ...
zatrudnienia przy produkcji pojazdów. W wykonaniu tych ustaleń 41 pracowników zamawiającego ...
klauzuli 17.1-17.9 umowy wskazał, iż do odbioru pierwszego ...
istocie dotyczyły bądź to przewidzianego umową procesu uzgadniania bądź też zaistniałych ...
zwykłej nieumiejętności lub niedbałości w wykonaniu zamówienia. W ocenie zamawiającego rzeczywistą ...
że tak późny termin zawarcia umowy uniemożliwił wywiązanie się z umowy w zakresie terminu dostaw, to ...
od umów dostaw, (...) zawarła również umowy na modernizacje taboru. Powyższe, w ...
dostaw, a tym samym bez należytego zabezpieczenia interesów zamawiających. Nadto wskazał, iż ...
innych zamawiających wynika, że (...) zrealizowała umowy zawarte w latach 2013-2015 ...
inspekcji przewidzianą w klauzuli 9 umowy dostawy, oddelegowując grupę specjalistów kontrolujących ...
zamawiający wskazał, iż brak realizacji umowy zgodnie z harmonogramem spowodował kumulację ...
dostawę poszczególnych wagonów, termin końcowy wykonania zamówienia, przypadający na dzień 15 ...
informacji o występujących opóźnieniach, deklarując wykonanie 50 % umowy w terminie do 17 listopada ...
Ma natomiast wykazać, że termin wykonania zobowiązania bezskutecznie minął. W ocenie ...
na dostawy zagraniczne. Niedotrzymanie terminu wykonania umowy miało miejsce nie tylko w ...
zamawiającego, ale również w innych umowach. W ocenie zamawiającego zaciągnięcie zobowiązania ...
bez uwzględnienia realnych możliwości realizacji umowy, zaciąganie kolejnych zobowiązań pomimo braku ...
nieprawidłowe, niedokładne lub niskie jakościowo wykonanie umowy lub jej części może ewentualnie ...
przez czas opóźnienia w zawarciu umowy, jednakże w dacie składania tych ...
rozprawy wskazywał, że od podpisania umowy towarzyszyła mu obawa, związana z ...
w przekonaniu o realności terminu wykonania zamówienia, zdając sobie jednocześnie sprawę ...
7-miesięczne opóźnienie w podpisaniu umowy nie oznaczało automatycznego opóźnienia w ...
ocenie Izby, w momencie zawarcia umowy, terminowa realizacja kontraktu była możliwa ...
które ostatecznie w toku realizacji umowy wystąpiły. W zakresie wymagań zamawiającego ...
dochowanie terminu realizacji i przebieg umowy. Zamawiający twierdził bowiem, że wymagania ...
w konsekwencji ostateczny termin realizacji umowy. Izba wskazała, iż zeznania świadków ...
się do treści aneksów do umowy i ich wpływu na termin ...
jednak zamawiający. Wskazała, iż treść umowy zezwalała na dokonywanie uzgodnień pomiędzy ...
zakresie, opisanym w pkt 17 umowy. Podkreśliła, że nie może uchodzić ...
wyniku znacznego opóźnienia w zawarciu umowy harmonogram realizacji dostawy jest bardzo ...
także pociągają za sobą konieczność wykonania dodatkowych czynności. W ocenie Izby ...
7-miesięcznym opóźnieniem w podpisaniu umowy doprowadziło do wystąpienia niezawinionego opóźnienia ...
w stanie dochować ostatecznego terminu wykonania kontraktu, co potwierdza treść zeznań ...
pogłębienie się opóźnienia w realizacji umowy, przy czym w ocenie Izby ...
zobowiązana treścią pkt. 20. 3 umowy, tym niemniej w toku realizacji ...
że przyczyną opóźnienia w realizacji umowy było zawinione działanie (...), polegające na ...
na zawinienie wykonawcy w zakresie nienależytego sposobu prowadzenia procesu produkcji. W ...
niedobór wskazywałby, że terminowa realizacja umowy dostawy nie była możliwa. W ...
W zakresie prowadzenia w sposób nienależyty procesu produkcji Izba wskazała, iż ...
zaangażowani pracownicy (...), to ostateczny termin umowy dostawy nie byłby dotrzymany. W ...
z przedłużającym się terminem zawarcia umowy, nie przesądza, że pozostałe przyczyny ...
szczególności poprzez przyjęcie, że: (a) umowa o zamówienie publiczne z dnia ...
b) skarżący w trakcie realizacji umowy z dnia 3 lipca 20 ...
znaczący wpływ na termin realizacji umowy; (d) przyjęcie, że realizacja obowiązku ...
przedstawicieli skarżącego o stanie realizacji umowy; (e) uznanie, że naruszenie obowiązku ...
materiału dowodowego poprzez przyjęcie, że umowa została zawarta z siedmiomiesięcznym opóźnieniem ...
stanu faktycznego dotyczące przebiegu realizacji umowy w istocie nie były sporne ...
obowiązków zawodowych, jak również, by nienależyte wykonanie zobowiązania w tym zakresie było ...
ust. 5 pkt 2 Pzp nienależytego wykonania zobowiązania nie można automatycznie traktować ...
twierdząc, iż to samo zdarzenie (nienależyte wykonanie zobowiązania) może wywołać skutki na ...
od właściwego dla niej miernika należytej staranności. Przez rażące niedbalstwo rozumie ...
ma skarżąca, iż przy ocenie należytej staranności przeciwnika skargi należy mieć ...
traktowane jako równoznaczne z niedochowaniem należytej staranności, o której mowa w ...
wykonawcy i wykazania, że nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, przy czym nastąpiło to ...
zamówienia. Tym samym jakiekolwiek nieprawidłowe wykonanie umowy nie jest automatycznie równoważne z ...
było wykazanie, że przed zawarciem umowy wykonawca dopuścił się rażącego niedbalstwa ...
wykonawcę co do możliwości zrealizowania umowy w terminie, z tym, że ...
tożsamym okresie, co realizacja (...) została wykonana z opóźnieniem, z tym, że ...
tym, że z chwilą podpisania umowy przeorganizowała proces produkcji i po ...
się na długo przed zawarciem umowy, przy czym z uwagi na ...
2014r. tj. przed popisaniem umowy, przy czym (...) podjęła ryzyko poniesienia ...
kosztów, pomimo braku pewności, że umowa zostanie zawarta. Zdaniem Sądu Okręgowego ...
zapewnienie w aneksie nr (...) do umowy, skoro został on zawarty w ...
sierpnia 2015r. została zawarta umowa z (...), w oparciu o którą ...
sama w sobie dowodzić braku należytego przygotowania, w szczególności przy uwzględnieniu ...
przedłużyć czas potrzebny Dostawcy na wykonanie zobowiązań, za odszkodowaniem lub bez ...
przez strony na drodze zmian Umowy." Niewątpliwie przeciwnik skargi nie uczynił ...
odpowiadało rzeczywistemu stanowi rzeczy, skoro umowa przewidywała wypłatę drugiej i trzeciej ...
i dwunastu miesiącach od zawarcia umowy, jednakże pod warunkiem wykazania przez ...
zasadnie została wydatkowana na realizację umowy. Oczywistym, zatemjest, że uruchomienie płatności ...
z wypłatą, w szczególności, że umowa uzależniała wypłatę od wykazania jej ...
do zarzutu dotyczącego terminu zawarcia umowy, to, choć zgodzić należy się ...
do pogłębienia opóźnienia w realizacji umowy, przy czym w omawianym zakresie ...
musiała uwzględniać uwag (...) tam, gdzie umowa tego nie wymagała, pozostaje w ...
wskazał, że zawarł z Odwołującym umowę o zamówienie publiczne nr RE ...
informowania Zamawiającego o stanie realizacji umowy, istniejącym zagrożeniu zwłoki oraz jej ...
że nie daje ona gwarancji należytego wykonania zamówienia publicznego. W konsekwencji wykluczenia ...
Zamawiający powinien był, w celu należytego zbadania, czy Pesa nie podlega ...
3 Pzp. W związku z niewykonaniem takich czynności, w opinii Odwołującego ...
To samo zdarzenie (opóźnienie w wykonaniu umowy) może być spowodowane albo zawinionym ...
Pzp - wykazanie przez Zamawiającego, że niewykonanie zamówienia przez wykonawcę było zawinione ...
nieprawidłowe, niedokładne lub niskie jakościowo wykonanie umowy lub jej części może ewentualnie ...
Pesa wyjaśniał, że podczas wykonywania umowy dostawy, realizowanej na rzecz Zamawiającego ...
w ramach wykonywania przez Pesa umowy dostawy, nie doszło do zawinionego ...
opóźnienia w dostawie: − po pierwsze umowa dostawy pomiędzy Zamawiającym a Pesa ...
zgłaszane już w trakcie wykonywania umowy. Odwołujący, odnosząc się wprost do ...
z intencją Odwołującego. Opóźnienie w wykonaniu umowy dostawy nie oznacza istnienia winy ...
sposób nierzetelny informował o terminowości wykonania zamówienia. W pierwszej kolejności istotne ...
sposób nierzetelny informowała o terminowości wykonania umowy. Co więcej, Zamawiający nie podał ...
do faktów związanych z realizacją umowy dostawy, nie jest możliwe ustosunkowanie ...
ostrożności wskazywał, że zarówno sama umowa dostawy, jak i późniejsze ustalenia ...
na bieżąco aktualizowane harmonogramy realizacji umowy. Pesa stwierdziła, że wprost z ...
F. - na okoliczność przebiegu realizacji umowy dostawy, w tym ustalenia z ...
harmonogramu - załącznika nr 3 do Umowy Dostawy, procesu uzgadniania rozwiązań projektowych ...
ten sposób uniknąć odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy, którego się dopuścił. W związku ...
zachowania Odwołującego jako kontrahenta dotyczy umowy zawartej z Zamawiającym, Zamawiający posiada ...
że żaden z wniosków o zabezpieczenie roszczenia nie został uwzględniony. Sprawy ...
od wykonawcy należy oczekiwać dołożenia należytej staranności w udowodnieniu w trakcie ...
nie tylko fakt opóźnienia realizacji umowy dostawy, ale również stanowisko Zamawiającego ...
faktyczne zarówno dotyczące samego przypadku nienależytego wykonania umowy jak i jego oceny przez ...
informowania Zamawiającego o stanie realizacji umowy i istniejącym zagrożeniu wystąpienia zwłoki ...
informacji o wyniku kontroli uprzedniej umowa nie może zostać zawarta, o ...
Zamawiający wstrzymywał się z zawarciem umowy dostawy. Zgodnie bowiem z informacją ...
w Warszawie jako Instytucją Wdrażającą umowę nr POIS.07.03-00 ...
r. Według § 7 ust. 3 Umowy o dofinansowanie, Zamawiający zobowiązany był ...
konieczne było ustalenie konkretnej daty wykonania zamówienia, stanowiącego komponent nr 2 ...
o wyborze oferty a zawarciem umowy o dofinansowanie Zamawiający występował do ...
aby przedłużający się termin zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego miał ...
sierpnia 2015 r. Ostateczny termin wykonania umowy dostawy, tj. dostarczenia wszystkich wagonów ...
zgodnie z klauzulą 20.1 umowy dostawy, przypadał na dzień 15 ...
że na wniosek Pesy do umowy dostawy zostały zawarte następujące aneksy ...
r. - aneks nr 1 do umowy dostawy, wprowadzający zmiany projektowe w ...
r. - aneks nr 2 do umowy dostawy, wprowadzający zmiany projektowe w ...
r. - aneks nr 3 do umowy dostawy, wprowadzający zmiany projektowe w ...
na zachowanie umownych terminów realizacji umowy: "Jednocześnie Strony ustalają, że wprowadzone ...
ustalone terminy dostaw, umowny termin wykonania umowy a ponadto wiążący jest rozkład ...
w trzy miesiące po zawarciu umowy dostawy, zapewniła Zamawiającego, że dostawy ...
stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. Ponadto zapewniła, iż terminy dostaw ...
zostały zagwarantowane w zamówieniach i umowach z ich dostawcami. Terminy te ...
z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy. W dniu 5 grudnia 2014 ...
maksymalnie trzech zaliczek na poczet wykonania zamówienia w wysokości 10% ceny ...
zostać udzielona niezwłocznie po zawarciu umowy dostawy. Kolejne zaliczki mogły być ...
12 miesiącach od daty zawarcia umowy, pod warunkiem, że Dostawca wykaże ...
po ośmiu miesiącach od podpisania umowy, natomiast trzecia zaliczka w kwocie ...
zostały wydatkowane na poczet realizacji umowy dostawy, Odwołujący skorzystał z prawa ...
pierwszej połowy roku 2015, że umowa dostawy realizowana jest bez zakłóceń ...
stanowiącego załącznik nr 3 do umowy dostawy, zapewnień Odwołującego oraz wykorzystania ...
dostawę poszczególnych wagonów, termin końcowy wykonania zamówienia, przypadający na dzień 15 ...
r. Odwołujący zaproponował KTR podpisanie umowy o współpracy. Umowa ta została podpisana w dniu ...
budowie tramwajów. Dla potrzeb realizacji umowy zawartej pomiędzy KTR a Odwołującym ...
pojazdów w fabryce Odwołującego. W wykonaniu tych ustaleń 41 pracowników Zamawiającego ...
ewentualnym wpływie na terminy realizacji umowy. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów ...
stanowiącego załącznik nr 3 do umowy dostawy, dostawa pierwszego wagonu powinna ...
zawarcia aneksu zmieniającego termin realizacji umowy dostawy i wydłużeniu pierwotnie zakładanego ...
lipca 2014r. Strony podpisały umowę, Wykonawca musiał na nowo przeorganizować ...
UZP, mając kolejne kontrakty do wykonania. Zamawiający podnosił, że wysokie temperatury ...
jako podstawa do zmiany terminu umowy dostawy. W ocenie Zamawiającego w ...
zgody na zmianę terminu końcowego wykonania umowy dostawy, albowiem zmiana taka jest ...
że proces produkcji nie był należycie prowadzony i był przyczyną opóźnienia ...
związku z tym Odwołujący zadeklarował wykonanie 50 % umowy w terminie do 17 listopada ...
rzekomo ważącej na terminie realizacji umowy dostawy, kwestii jej podpisania po ...
sierpniu 2015 r., 2) podpisanie umowy dostawy w terminie 7 miesięcy ...
2016 r. Odwołujący przekazał MPK wykonaną na swoje zlecenie "Ekspertyzę Techniczną ...
następstw wysokich temperatur na realizację umowy w zakresie dostaw tramwajów typu ...
IGPiM"). Według wniosków Ekspertyzy IGPiM (...) umowa na dostawę taboru tramwajowego dla ...
zgodnie z klauzulą 25.1 umowy dostawy w celu polubownego rozstrzygnięcia ...
dostawach wagonów tramwajowych: a) podpisanie umowy dostawy po upływie siedmiu miesięcy ...
działania Zamawiającego rzekomo opóźniające realizację umowy dostawy. Odnosząc się do powyższego ...
omawiając poszczególne przyczyny: a) Podpisanie umowy dostawy po upływie 7 miesięcy ...
wskazanych przez PESA było podpisanie Umowy Dostawy po upływie siedmiu miesięcy ...
Odwołujący zobowiązał się na podstawie umowy dostawy dostarczyć 36 wagonów tramwajowych ...
dnia 15 września 2015 r. Umowa dostawy została podpisana, po kilkukrotnym ...
zawartego w ofercie zobowiązania do wykonania umowy na warunkach określonych w SIWZ ...
związania ofertą) Odwołujący deklarował możliwość wykonania umowy w terminie do dnia 15 ...
punktem XIII SIWZ przed podpisaniem umowy Odwołujący obowiązany był uzgodnić z ...
zostały zagwarantowane w zamówieniach i umowach z dostawcami. Odwołujący uzyskał od ...
ceny umownej wydatkował na realizację umowy dostawy (koszty projektowe, zakupy części ...
przyjąć, że umowny termin realizacji umowy był dla Odwołującego niemożliwy do ...
Odwołujący wnioskował o zmianę terminu wykonania Umowy Dostawy na dzień 20 grudnia ...
długi okres oczekiwania na zawarcie umowy, a nie wysokie temperatury. Zamawiający ...
samym wstępie zatem opóźnienie w wykonaniu przez Pesę zobowiązań umownych wyniosło ...
istocie dotyczą bądź to przewidzianego umową dostawy procesu uzgadniania bądź też ...
zgodnie z pkt. 17.6 umowy. Uzgodnienia dotyczące systemu antynapadowego "Panic ...
tym zwrócono uwagę na jakość wykonania wymienionych w pozwie elementów. W ...
czy dostarczony pierwszy wagon był wykonany ściśle, zgodnie z makietą zaprezentowaną ...
odzwierciedlały stanu technicznego i jakości wykonania. Toteż w trakcie czynności odbiorowych ...
we wnęce portalu pionowego drzwi. Wykonanie odbiegało od tego wyglądu. Zakwestionowana ...
1 aneksu nr 3 do umowy dostawy, w sprawie zmiany aranżacji ...
co Pesa powinna wiedzieć i wykonać z własnej inicjatywy. Zamawiający nie ...
W związku z tym zażądał wykonania tych elementów w taki sposób ...
na obicia i zarysowania, sugerując wykonanie tych elementów w wersji metalicznej ...
etapie sporządzania SIWZ i zawierania umowy, Zamawiający nie opisywał szczegółowo wymagań ...
na konieczność stosowania dodatkowego dolnego zabezpieczenia prowadzenia drzwi (zaistniały wypadek w ...
wysoko, ale nie domagał się wykonania zmiany położenia przycisku na płacie ...
pierwszego tramwaju, 26 miesięcy - ostatni.), umowa z dnia 15 stycznia 2014 ...
01.2015 Małopolskie Po podpisaniu umowy dostawy z WIPK, Odwołujący zawarł ...
zamówień udzielonych Odwołującemu po podpisaniu umowy dostawy: 1 Tramwaje 15.00 ...
winy Zamawiającego w tym, że umowa dostawy została zawarta po upływie ...
pojazdów. Pomimo tego Odwołujący podpisał umowę dostawy i zobowiązał się dostarczyć ...
że tak późny termin zawarcia umowy uniemożliwił wywiązanie się z umowy w zakresie terminu dostaw, to ...
od dostaw, PESA zawarła również umowy na modernizacje taboru, co sama ...
dostaw, a tym samym bez należytego zabezpieczenia interesów zamawiających. Zamawiający wskazywał, że ...
długi okres oczekiwania na podpisanie umowy z PKP IC na dostawę ...
7 miesięczne oczekiwanie na podpisanie umowy i rozpoczęcie produkcji, a potem ...
Zamawiającego wynika, że Odwołujący zrealizował umowy zawarte w latach 2013- 2015 ...
inspekcji przewidzianą w klauzuli 9 umowy dostawy. MPK oddelegowała do fabryki ...
na pogorszenie jakości tramwajów. Brak należytej organizacji pracy, dostępu do narzędzi ...
Odwołujący nie zapewnił w sposób należyty zaopatrzenia od podmiotów zewnętrznych, co ...
z o.o. sp. kom.- umowa z dnia 30 czerwca 2014 ...
Tarpol sp. z o.o. - umowa z 23 września 2014 r ...
Bydgoszcz sp. z o.o. - umowa z dnia 31 lipca 2015 ...
KTR sp. z o.o. - umowa z dnia 11 sierpnia 2015 ...
Łódź sp. z o.o.- umowa z 4 września 2015 r ...
z tych umów (za wyjątkiem umowy z MPK Łódź sp. z ...
Zamawiający twierdził, że brak realizacji umowy zgodnie z harmonogramem w początkowym ...
przedłużyć czas potrzebny Dostawcy na wykonanie zobowiązań, za odszkodowaniem lub bez ...
stanowiącym załącznik nr 3 do umowy dostawy oraz że terminy dostaw ...
zostały zagwarantowane w zamówieniach i umowach z ich dostawcami. Zamawiający wskazywał ...
stanowiącego załącznik nr 3 do umowy dostawy, Odwołujący nie dostarczył Zamawiającemu ...
dostawę poszczególnych wagonów, termin końcowy wykonania zamówienia, przypadający na dzień 15 ...
w dostawach tramwajów. Odwołujący zadeklarował wykonanie 50 % umowy w terminie do 17 listopada ...
transzy kredytowej i konieczność ustanawiania zabezpieczenia wymagane było działanie z odpowiednim ...
w Krakowie. Zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług przewozowych w ...
stycznia każdego następnego roku obowiązywania umowy. Corocznej waloryzacji podlega stawka za ...
w załączniku nr 9 do umowy. Jednym ze wskaźników waloryzacji jest ...
Zamawiającego tramwajów dostarczanych w ramach Umowy Dostawy koszt amortyzacji tramwajów zamówionych ...
to np. niedostarczenie produktu lub niewykonanie zamówienia znaczące wady dostarczonego produktu ...
okolicznością bezsporną i stanowi przejaw nienależytego wykonania umowy. W myśl art. 476 Kodeksu ...
dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. O należytym wykonaniu zobowiązania można mówić, m.in ...
Ma natomiast wykazać, że termin wykonania zobowiązania bezskutecznie minął. W ocenie ...
na dostawy zagraniczne. Niedotrzymanie terminu wykonania umowy miało miejsce nie tylko w ...
Zamawiającego, ale również w innych umowach. Powyższe okoliczności zaciągnięcia zobowiązania na ...
uwzględnienia realnych możliwości realizacji tej umowy w umówionym terminie, zaciąganie kolejnych ...
Pzp. Mając na uwadze realizację umowy RE140190 zawartej pomiędzy Zamawiającym ...
Wykonawca PESA, realizował dla Zamawiającego umowę o zamówienie publiczne nr RE ...
informowania Zamawiającego o stanie realizacji umowy i istniejącym zagrożeniu wystąpienia zwłoki ...
ubezpieczeniowej. Sposób realizacji przez Wykonawcę umowy RE 140190 poddaje w wątpliwość ...
IXGCo 182/16) o udzielenie zabezpieczenia przed wniesieniem powództwa; 2. Postanowienie ...
VIIIGCo 62/16) o udzielenie zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego SO (bez załączników ...
9 grudnia 2013 r.; 10. Umowa o Dofinansowanie w ramach Programu ...
26 czerwca 2014 r.; 16. Umowa nr RE 140190 z dnia ...
z załącznikami i dokumentami tworzącymi umowę: • Załącznik nr 1 wzory protokołów ...
nr 3 Harmonogram dostaw i wykonania usług powiązanych, • Załącznik nr 4 ...
17. Aneks nr 1 do umowy dostawy z dnia 2 października ...
18. Aneks nr 2 do umowy dostawy z dnia 30 marca ...
19. Aneks nr 3 do umowy dostawy z dnia 26 czerwca ...
sierpnia 2015 r. dotycząca zawarcia umowy pomiędzy pozwaną a KTR; 32. Umowa z dnia 11 sierpnia 2015 ...
KTR wraz z aneksem; 33. Umowa zawarta pomiędzy KTR a pracownikiem ...
następstw wysokich temperatur na realizację umowy w zakresie dostaw tramwajów typu ...
Zgłoszenia reklamacyjne (płyta CD); 106. Umowa kredytowa EBI; 107. Zestawienie Harmonogramów ...
r.; 112. Aneks nr 52 Umowy na Świadczenie usług komunikacji miejskiej ...
publicznej oraz zawartej z Pesa umowy: z dnia 21 marca 2013 ...
o., spółką będącą własnością Odwołującego, umowę z dnia 9 lutego 2015 ...
informowania Zamawiającego o stanie realizacji umowy i istniejącym zagrożeni u wystąpienia ...
nieprawidłowe, niedokładne lub niskie jakościowo wykonanie umowy lub jej części może ewentualnie ...
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub należycie wykonał zamówienie. Izba wskazuje, że w ...
brak jest bliższego określenia pojęcia nienależytego wykonania zobowiązania. Jednak z doktryny prawa ...
orzecznictwa generalnie wynika, że z nienależytym wykonaniem zobowiązania mamy do czynienia wtedy ...
od właściwego dla niej miernika należytej staranności. Przez rażące niedbalstwo rozumie ...
przekonania, że na termin realizacji umowy dostawy miały znaczący wpływ następujące ...
okoliczności: 1. opóźnienie w podpisaniu umowy dostawy; 2. wymagania Zamawiającego niesprecyzowane ...
następuje. 1. Opóźnienie w podpisaniu umowy dostawy. Z ustaleń Izby wynika ...
sporu co do tego, że umowa dostawy została zawarta z 7 ...
związku z przedłużającym się zawarciem umowy brano również pod uwagę, że ...
związania ofertą, ponieważ czas na wykonanie kontraktu będzie zbyt krótki. Tym ...
dnia 9 grudnia 2013 r., umowy o dofinansowanie z dnia 30 ...
przez czas opóźnienia w zawarciu umowy dostawy, ale w dacie składania ...
od początku, tj. od podpisania umowy dostawy z Pesa towarzyszyła mu ...
w przekonaniu o realności terminu wykonania zamówienia, zdając sobie sprawę z ...
twierdził, że opóźnienie w zawarciu umowy nie miało wpływu na okres ...
aby przedłużający się termin zawarcia umowy w sprawie dostawy 36 tramwajów ...
wskazywał, że bezpośrednio przed podpisaniem umowy dostawy Odwołujący uzgodnił z MPK ...
odniesienie do następujących faktów. Podpisanie umowy opóźniło się o ponad 7 ...
związane z opóźnieniem w zawarciu umowy na dostawę 36 tramwajów (Krakowiaków ...
do przekonania, że termin realizacji umowy dostawy pomimo, iż był terminem ...
7-miesięczne opóźnienie w podpisaniu umowy nie oznaczało automatycznego opóźnienia w ...
ocenie Izby, w momencie zawarcia umowy dostawy terminowa realizacja kontraktu była ...
które niestety w toku realizacji umowy dostawy wystąpiły. 2. Wymagania Zamawiającego ...
dochowanie terminu realizacji i przebieg umowy dostawy. Zamawiający w złożonych wyjaśnieniach ...
również na ostateczny termin realizacji umowy dostawy Krakowiaków. Izba zaznacza, że ...
miejsce uzgodnienia projektowe, przewidziane treścią umowy (pkt. 17 załącznika nr 16 ...
podano: "W fazie projektowej realizacji umowy Dostawca wystąpił o wprowadzenie zmian ...
2) Aneks nr 2 do umowy Dostawy, zawarty w dniu 30 ...
aneksu podano: "W fazie realizacji umowy Dostawca wystąpił o wprowadzenie modyfikacji ...
3) Aneks nr 3 do umowy Dostawy, zawarty w dniu 26 ...
aneksu podano: "W fazie realizacji umowy Dostawca wystąpił o wprowadzenie modyfikacji ...
przytoczoną powyżej treść aneksów do umowy dostawy twierdzili, że to nie ...
dostawy i stwierdziła, iż treść umowy zezwalała na dokonywanie uzgodnień pomiędzy ...
zakresie, opisanym w pkt. 17 umowy. Podkreślenia również wymaga, że w ...
wyniku znacznego opóźnienia w zawarciu umowy harmonogram realizacji dostawy jest bardzo ...
powodowało po stronie Pesa konieczność wykonania dodatkowych czynności, które wymagały nakładu ...
także pociąga za sobą konieczność wykonania dodatkowych czynności. Czasami również wymaga ...
7-miesięcznym opóźnieniem w podpisaniu umowy doprowadziło do wystąpienia niezawinionego opóźnienia ...
w stanie dochować ostatecznego terminu wykonania kontraktu. Wynika to z zeznań ...
z zachowaniem ostatecznego terminu realizacji umowy, który przypadał na 15.09 ...
ze skutków jakie może wywołać niewykonanie projektu w terminie zarówno dla ...
że na opóźnienie w realizacji umowy dostawy, występujące już na etapie ...
się opóźnienia w realizacji ww. umowy. W ocenie Izby w omawianym ...
jakimkolwiek momencie w trakcie wykonywania Umowy, Dostawca lub Podwykonawca(-y) napotkają ...
przedłużyć czas potrzebny Dostawcy na wykonanie zobowiązań, za odszkodowaniem lub bez ...
przez strony na drodze zmiany Umowy". Z ustaleń Izby, dokonanych w ...
wynikającego z pkt. 20. 3 umowy Izba stwierdziła, że realizacja ww ...
zobowiązana treścią pkt. 20. 3 umowy. Jednak nie sposób pominąć okoliczności ...
że występuje opóźnienie w realizacji umowy dostawy Krakowiaków. Izba wskazuje, że ...
zakresie przyczyn opóźnienia w realizacji umowy dostawy to wedle stanowiska Zamawiającego ...
przez Pesę nadmiernej ilości zobowiązań, • nienależycie prowadzony przez Pesę proces produkcji ...
że przyczyną opóźnienia w realizacji umowy dostawy było zawinione działanie Pesa ...
zawinienie wykonawcy Pesa w zakresie nienależytego sposobu prowadzenia procesu produkcji Krakowiaków ...
było wystąpienie opóźnienia w realizacji umowy dostawy. W kwestii nadmiernej ilości ...
skutkujących wystąpieniem opóźnienia w realizacji umowy dostawy, Izba zwraca uwagę, że ...
niedobór, wskazywałby, że terminowa realizacja umowy dostawy nie była możliwa. Nie ...
przedłużającym się oczekiwaniem na podpisanie umowy z MPK, Pesa zaczęła proces ...
W zakresie prowadzenia w sposób nienależyty procesu produkcji Izba podziela stanowisko ...
poddostawcami komponentów, niezbędnych do realizacji umowy dostawy Krakowiaków. Z ustaleń Izby ...
stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. Ponadto w piśmie podano, iż ...
zostały zagwarantowane w zamówieniach i umowach z ich dostawcami. Terminy te ...
z harmonogramem, stanowiącym załącznik do umowy (załącznik nr 21 do odpowiedzi ...
komponenty są zamawiane po zawarciu umowy lub jeszcze przed jej podpisaniem ...
od Zamawiającego) na potrzeby realizacji umowy dostawy Krakowiaków. Izba ustaliła, że ...
11 sierpnia 2015 r. zawarta umowa, wynikiem której było udostępnienie wykonawcy ...
pracownicy KTR to ostateczny termin umowy dostawy nie były dotrzymany. W ...
na wydłużeniu ostatecznego terminu realizacji umowy. W ocenie Pesa, w przypadku ...
zmianami projektowymi, opóźnienie w zawarciu umowy, anomalie pogodowe, a także organicznie ...
na przedłużenie terminu w zawarciu umowy. Ponadto Izba uznała za wiarygodne ...
że "przyczyna, polegająca na zawarciu umowy z 7-miesięcznym opóźnieniem (…) była ...
przyczyny. (…) że w przypadku zmian umowy Pesa stara się nie wskazywać ...
z przedłużającym się terminem zawarcia umowy, zupełnie nie przesądza o tym ...
pozostałe przyczyny, wpływające na termin wykonania umowy dostawy Krakowiaków, w momencie składania ...
pozostałe przyczyny opóźnienia w realizacji umowy dostawy, na które powoływała się ...
na wystąpienie opóźnienia w realizacji umowy dostawy Krakowiaków. Biorąc pod uwagę ...