załącznika nr 13 stanowiącego projekt umowy: - § 5 ust. 1 i 2 ...
wszelkim sprzętem i ludźmi do wykonania zamówienia, - § 7 ust. 7 wprowadzenie ...
kodeksu cywilnego poprzez sporządzenie projektu umowy w sposób składający całe ryzyko ...
przedsięwzięcia tylko na jedną stronę umowy - wykonawcę, a także godzące w ...
usług (§ 7 ust. 7 projektu umowy), c) wprowadzenie obowiązku natychmiastowego reagowania ...
dysponować ilością sprzętu niezbędną do wykonania zamówienia, w więc także większą ...
dysponować ilością ludzi niezbędną do wykonania zamówienia, w więc także większą ...
w zakresie posiadania doświadczenia do wykonania zamówienia, 4. naruszenie § 1 ust ...
1 i ust. 2 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 13 do ...
zmianę § 5 ust. 1 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 13 do ...
doczyszczaniem". 3) wskazania w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 13 do ...
warunkiem zachowania liczby niezbędnej do wykonania zamówienia wynikającej z wymogów zawartych ...
Zamówienia, co nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga pisemnej akceptacji ...
nr 13 do siwz projektu umowy poprzez nadanie § 7 ust. 7 ...
z zastrzeżeniem §11 ust. 1 umowy," 6) zmianę treści siwz w ...
zakresie załącznika nr 13 - projektu umowy zakresie § 8 ust. 1 pkt ...
nieterminowego usunięcia wskazanych usterek w wykonaniu prac rozliczanych cenami jednostkowymi w ...
nieterminowego usunięcia wskazanych usterek w wykonaniu prac rozliczanych miesięcznym ryczałtem w ...
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy", - § 8 ust. 4 "W przypadku ...
odstąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego od umowy z przyczyn nie leżących po ...
5 pkt 1 "odstąpienia od umowy przez zamawiającego lub wykonawcę z ...
przedstawionej w §10 ust. 1 umowy", 7) zmianę treści siwz w ...
w załączniku nr 13 projekt umowy, przez wprowadzenie obowiązku potwierdzenia zlecenia ...
w załączniku nr 13 projekt umowy, przez wykreślenie sformułowania "...oraz innego ...
w załączniku nr 13 (projekt umowy), przez: a) wydłużenie terminu na ...
w załączniku nr 13 (projekt umowy), przez wydłużenie zakończenia akcji z ...
w załączniku nr 13 (projekt umowy), przez określenie, iż wykonawca ponosi ...
w załączniku nr 13 (projekt umowy), przez usunięcie obowiązku wywozy całości ...
w załączniku nr 13 (projekt umowy), przez usunięcie zapisu dotyczącego odpadów ...
dotyczący poziomu referencji: Zamawiający w wykonaniu dyspozycji art. 22 ust. 1 ...
warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie co najmniej jednej podobnej usługi ...
dużego (300-tysiecznego) miasta. Gwarancje należytego wykonania takiego zamówienia daje tylko taki ...
zna realia wiążące się z wykonaniem takiego zamówienia w całości, jak ...
zamówieniem są w stanie wykazać wykonanie zamówień o wartości przewyższającej kwotę ...
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych ...
sprzętu - wskazując jednocześnie w projekcie umowy, że co do zasady wymaga ...
ilość określić jest prawidłowa realizacja umowy, 2) zapewnienia minimum 20 osób ...
i analogiczne wymogi w projekcie umowy (§ 5 ust. 1 i 2 ...
ust. 1 i 2 projektu umowy. Zdaniem odwołującego zamawiający wymagając w ...
ust. 1 i 2 projektu umowy, aby wykonawca realizował zamówienie za ...
dotyczący § 7 ust. 7 projektu umowy - podniesienie ceny o wartości podwyżki ...
kc wskazując, iż celem zawarcia umowy o świadczenie usług jest z ...
wynagrodzenia). Zwrócił uwagę, iż projekt umowy załączony do siwz przewiduje uznaniowość ...
przepisami w tym zakresie. Pozostawienie umowy w dotychczasowej treści przesuwa ryzyko ...
art. 3531 kc strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według ...
oraz powoduje nierówne traktowanie stron umowy, co stanowi o sprzeczności takich ...
w najdalej idących konsekwencjach nieważność umowy na podstawie art. 58 § 2 ...
czynności określane jako minimalne do wykonania np. 2 razy w miesiącu ...
wymaganego sprzętu, są nierealne do wykonania. Ponadto zamawiający określając obowiązek posiadania ...
dotyczącym § 8 ust. 3 projektu umowy, pkt. 8, 12 c, 16 ...
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wymagał w pkt. VI ...
ust. 1 i 2 projektu umowy (załącznik 13 do siwz) zamawiający ...
do prawidłowej realizacji zadań objętych umową, uwzględniając wymagania dotyczące wykonawstwa i ...
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 ...
zamówienia, z wynikającymi z projektu umowy uwarunkowaniami związanymi z realizacją zamówienia ...
osobami w ilości niezbędnej do należytej realizacji zamówienia. Wykonawcy, jako podmioty ...
musieli zapewnić w celu realizacji umowy i odpowiednio skalkulować cenę. Obowiązkiem ...
czego zostanie mu udzielone zamówienie, należyta realizacja umowy przy użyciu zasobów, które będą ...
sprzętem czy osobami, w celu wykonania umowy. Wydaje się, iż przywołany przykład ...
nieterminowe usunięcie wskazanych usterek w wykonaniu prac rozliczanych cenami jednostkowymi - w ...
nieterminowe usunięcie wskazanych usterek w wykonaniu prac rozliczanych miesięcznym ryczałtem - w ...
w § 8 ust. 4 projektu umowy zostało postanowione, iż w przypadku ...
odstąpienia wykonawcy lub zamawiającego od umowy z przyczyn nie leżących po ...
do § 8 ust. 5 projektu umowy zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne ...
za odstąpienie przez zamawiającego od umowy z przyczyn dotyczących zamawiającego - w ...
przewidzianej w § 10 ust. 1 umowy (pkt 1) oraz za zwłokę ...
w § 8 ust. 6 projektu umowy zostało ustalone, iż strony mają ...
iż przywołane postanowienia § 8 projektu umowy naruszają art. 139 ust. 1 ...
stanowiący jej integralna część projekt umowy. Zgodnie z art. 36 ust ...
uprawnienie do ukształtowania postanowień przyszłej umowy zgodnie ze swoimi potrzebami i ...
wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na ...
sposób, że treść lub celu umowy nie mogą być sprzeczne z ...
sformułowanych przez zamawiającego postanowień projektu umowy dotyczących kar umownych pod względem ...
3531 kc. Pewna nierówność stron umowy w sprawie zamówienia publicznego wynika ...
prawo odstąpienia przez zamawiającego od umowy (art. 145 ustawy). Ustawodawca tworząc ...
stron do swobodnego kształtowania warunków umowy także i w ten sposób ...
zamawiającego, który zobowiązany jest zawrzeć umowę z wykonawcą wyłonionym w toku ...
i nie może zawrzeć takiej umowy bez przeprowadzenia owej procedury). Zamawiający ...
działalności gospodarczej, które występuje, gdy umowę zawierają dwaj przedsiębiorcy. Wskazać także ...
art. 353 1 kc (niezgodność umowy z właściwościami stosunku prawnego, ustawą ...
wynikające z nich ryzyko, odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy, kalkulując cenę ofertową ...
wykonawców w związku z realizacją umowy winien uwzględnić konsekwencję takiego działania ...
i obowiązków stron wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego, której ...
zapewnienie czystości i porządku, zatem wykonania obowiązków należących do zadań własnych ...
1 oraz ust. 4 projektu umowy Izba nie znalazła podstaw do ...
przedmiot zamówienia i wagę jego należytego wykonania z punktu widzenia zaspokajania potrzeb ...
ust. 6 Pzp. Interesy wykonawcy zabezpiecza także § 8 ust. 5 Pzp ...
zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary ...
kar umownych na gruncie danej umowy nie mieści w sobie wyłączenia ...
brak jednoznaczności postanowień § 8 projektu umowy, zatem niemożliwym jest ustosunkowanie się ...
obliczyć dzieląc miesięczną cenę "za wykonanie prac w ramach akcji czynnej ...
obliczyć dzieląc miesięczną cenę "za wykonanie prac w ramach akcji czynnej ...
obliczyć dzieląc miesięczną cenę "za wykonanie prac w ramach akcji czynnej ...
obliczenie ceny za realizację przedmiotu umowy, przy zachowaniu zasad wyrażonych w ...
siwz oraz analogiczne postanowienia projektu umowy) wskazując m.in.: a) w ...
w ciągu jednego dnia od wykonania koszenia oraz ponadto koszenie należy ...
stanowi o istotnych postanowieniach późniejszej umowy. Dlatego też na zamawiającym spoczywa ...
postanowienia siwz, w tym projektu umowy. Odnosząc się do postanowień siwz ...
co miałyby prowadzić do zawarcia umowy na podstawie art. 387 § 1 ...
na rozprawie - o ile do wykonania zamówienia wykorzystana byłaby większa, niż ...
zamówienia, z wynikającymi z projektu umowy uwarunkowaniami związanymi z realizacją zamówienia ...
osobami w ilości niezbędnej do należytej realizacji zamówienia. Z postanowieniami tymi ...
zamawiający nie ureguluje należności za wykonane prace, uznać należy za hipotetyczne ...
24 godzin nie jest możliwe wykonanie zamówienia. Jednocześnie jednak zamawiający określając ...
z siwz wykonawca dysponuje na wykonanie czynności może okazać się iluzoryczny ...
przypadku, gdy wykonawca nie może wykonać zobowiązania ze względu na blokujące ...
dotyczyć tylko zakresu zlecenia, którego wykonanie nie będzie możliwe z powodu ...
mające na celu stwierdzenie prawidłowego wykonania zamówienia w tym zakresie (zarzut ...
z § 33 ust. 10 wzoru umowy (zarzut nr 4 oraz 5 ...
modyfikację § 35 ust. 3 wzoru umowy poprzez nadanie jej następującej treści ...
szkody przewyższającej zastrzeżone w niniejszej Umowy kwoty kar umownych, Zamawiający oraz ...
budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz wykonaniem rozbiórek w systemie zaprojektuj i ...
treści Załącznika nr 7 do Umowy "Warunki pielęgnacji materiału roślinnego" (str ...
standardowe obowiązki gwarancyjne dotyczące jakości wykonanych robót; 2) art. 29 ust ...
finansowym (§ 32 ust. 18 wzoru Umowy), podczas gdy teoretycznie, Zamawiający może ...
do sytuacji braku rozliczenia prawidłowo wykonanych robót; 3) art. 29 ust ...
punktu widzenia realizacji oraz przebiegu Umowy informacja O strategicznym znaczeniu (§ 1 ...
ust. 1 pkt 4 wzoru Umowy); 4) art. 353(1) k ...
częściowej (§ 33 ust. 10 wzoru Umowy); 5) art. 353(1) k ...
ust. 19 zdanie drugie wzoru Umowy); 6) art. 353(1) k ...
cywilnego (§ 35 ust. 4 wzoru umowy); Sygn. akt KIO 3512/20 ...
odstąpienia, podczas gdy standardowo w umowach w sprawie zamówienia publicznego praktykowany ...
dni (§ 38 ust. 4 wzoru Umowy); 8) art. 353(1) k ...
tytułu (§ 11 ust. 9 wzoru Umowy). W związku z tak postawionymi ...
nadanie § 3 ust. 8 wzoru Umowy następującej treści: "Zamawiający lub Wykonawca ...
być uwzględniona w toku realizacji umowy; e) (dot. zarzutu nr 4 ...
z § 33 ust. 10 wzoru Umowy; f) (dot. zarzutu nr 5 ...
w § 38 pkt 9 wzoru Umowy "Wykonawcy z tytułu odstąpienia z ...
z § 11 ust. 9 wzoru Umowy sformułowania "jak i w okresie ...
wskazał, że zgodnie ze wzorem umowy (i całą logiką postepowania przetargowego ...
ofertę na wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy i realizować je zgodnie z ...
finansowym (§ 32 ust. 18 wzoru Umowy), lecz brak jest logiki w ...
wskazał, że wykonawca w treści umowy został zobowiązanych do zapłaty podwykonawcom ...
częściowej (§ 33 ust. 10 wzoru Umowy). Co więcej, Zamawiający zastrzegł prawo ...
ust. 19 zdanie drugie wzoru Umowy). Podkreślił, że zgodnie z przepisami ...
podwykonawców. Tymczasem zawarte we wzorze Umowy postanowienia rozciągają te uprawnienia także ...
6 Odwołujący stwierdził, że treść umowy przyznaje jedynie Zamawiającemu prawa do ...
cywilnego (§ 35 ust. 4 wzoru umowy). Umowa nie zawiera ograniczenia odpowiedzialności którejkolwiek ...
sytuacji, gdy do odstąpienia od umowy miałoby dojść z przyczyn, za ...
zobowiązanie) dłużnika określane w treści umowy oraz SIWZ maja charakter świadczenia ...
góry określonego wyniku (celu, efektu) — wykonanie Rewitalizacji Paku Helenów. Odwołujący ponosi ...
rezultat podejmowanych działań wynikających z wykonania rewitalizacji parku, a zakres uprawnień ...
w załączniku nr 7 do umowy powiązany jest ściśle z celem ...
Wskazane przez Zamawiającego we wzorze umowy uprawnienia gwarancyjne są określone w ...
treścią § 25 ust. 6 wzoru umowy umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji. Według ...
innego podmiotu w zaprojektowany i wykonany przez Wykonawcę system nawadniania. To ...
zielonych, które wcześniej zaprojektował i wykonał w ramach inwestycji. Uzasadnione celem ...
ust. 3 pkt 1 wzoru umowy mowy poprzez doprecyzowanie, iż wykonawca ...
treścią załącznika nr 7 do umowy Wykonawca nie odpowiada za odśnieżanie ...
że wykonawca określone w treści umowy obowiązki gwarancyjne powinien wycenić sporządzając ...
rzecz Zamawiającego w oderwaniu od umowy na realizację robót budowlanych. Brak ...
jest możliwości przewidzenia w treści umowy miesięcznego ryczałtu za usługi pielęgnacji ...
ust. 2 Pzp dotyczącego zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na ...
Podkreślił, że zgodnie z zapisami umowy to wykonawca, który wygra przetarg ...
zostanie doprecyzowany dopiero po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający ...
treścią § 3 ust. 7 wzoru Umowy przed rozpoczęciem realizacji robót, najpóźniej ...
W § 3 ust. 9 wzoru umowy przewidziano, iż w przypadku, gdy ...
treści § 3 ust. 8 wzoru Umowy przewidziane zostało prawo dla Zamawiającego ...
Treść § 3 ust. 8 wzoru Umowy nie narusza art. 29 ust ...
c. ma możliwość wprowadzenia postanowienia umowy, który przewiduje dla Zamawiającego prawo ...
do sytuacji braku rozliczenia prawidłowo wykonanych robót. Powyższe nie zasługuje na ...
z § 32 ust. 18 wzoru Umowy: Wynagrodzenie Wykonawcy w poszczególnych latach ...
Limit środków finansowych na realizację umowy, jakimi dysponuje Zamawiający - łączy się ...
wydatkowania w poszczególnych latach realizacji umowy zgodnie z postanowieniami planu finansowego ...
tym planem przeznaczonych na realizację umowy. Zgodnie z treścią art. 44 ...
wykreślenia § 32 ust. 18 wzoru umowy tak aby Wykonawca w celu ...
akt KIO 3512/20 przedmiotu umowy realizował przedmiot zamówienia niezgodnie z ...
dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę: 1) wynagrodzenia należnego ...
Postanowienia § 33 ust. 10 wzoru umowy nie naruszają treści art. 143 ...
z brzmieniem w/w postanowienia umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu ...
podwykonawstwo na przykład warunku akceptacji wykonanych prac przez podpisanie protokołu odbioru ...
dopóki wykonawca będzie wstrzymywał akceptację wykonanych prac, nie podpisując protokołu odbioru ...
wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, chyba ...
który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są ...
lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są ...
Z treścią w/w postanowienia umowy jest skorelowany § 32 ust. 19 wzoru umowy zgodnie z którym wraz z ...
uprawniony zgodnie z tym postanowieniem umowy do zatrzymania wynagrodzenia w części ...
lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są ...
treścią § 35 ust. 5 wzoru Umowy Wykonawca uprawniony będzie do na ...
treścią § 35 ust. 3 wzoru Umowy "W przypadku poniesienia szkody przewyższającej ...
represyjny oraz mobilizujący Wykonawcę do należytego wykonania umowy. W interesie publicznym (a tym ...
k.c. Zarzut ukształtowania warunków umowy w sposób sprzeczny z właściwością ...
c.), a pewna nierówność stron umowy w sprawie zamówienia publicznego wynika ...
że Zamawiający w § 25 wzoru umowy określił warunki gwarancyjne oraz warunki ...
w załączniku nr 7 do Umowy. Izba analizując treść powyższego załącznika ...
nie obejmuje tylko gwarancji na wykonaną usługę, ale de facto wprowadza ...
rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz wykonaniu rozbiórek na obszarze Parku Helenów ...
które jak wynika z § 25 Umowy mają być świadczone na rzecz ...
jakości dostarczonych roślin, czy też wykonanych prac wynikających z opisu przedmiotu ...
ustawowe obowiązki gwaranta, związane z wykonaniem zamówienia i rozszerza je do ...
odbiorze robót i zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia. Zauważenia wymaga także ...
stanie faktycznym było zakwestionowanie postanowienia Umowy oraz Załącznika nr 7. Dlatego ...
mające na celu stwierdzenie prawidłowego wykonania zamówienia w tym zakresie, pozostawiając ...
zawarte w § 3 ust. 8 Umowy nie narusza art. 29 ust ...
wykreślenia § 32 ust. 18 wzoru umowy, gdyż jak wykazał Zamawiający mogłoby ...
i 5 dotyczącego postanowień projektu umowy uzależniających zapłatę wynagrodzenia wykonawcy od ...
wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych. Ponadto ...
wprowadzone przez Zamawiającego postanowienia projektu umowy są niezgodne z ww. przepisami ...
kwestionowanych w odwołaniu postanowień projektu umowy i nakazała dokonanie modyfikacji zgodnie ...
dotyczącego postanowienia § 35 ust. 3 Umowy zgodnie z którym tylko Zamawiającemu ...
3531 k.c. strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według ...
do zasady swobodą kształtowania treści umowy, niemniej jednak swoboda ta nie ...
Zarówno treść, jak i cel umowy nie mogą być bowiem sprzeczne ...
z zasadami współżycia społecznego. Postanowienia umowy, bez względu zatem na wyrażoną ...
a sprowadzające się do chęci zabezpieczenia jego interesów, niemniej jednak powyższe ...
może prowadzić do nadania postanowieniom umowy treści obiektywnie niekorzystnej dla jednej ...
sytuacji, gdy do odstąpienia od umowy doszłoby z przyczyn, za które ...
w § 35 ust. 5 wzoru Umowy uprawnienie wykonawcy do naliczenia kary ...
przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z winy Zamawiającego. Może bowiem ...
taki musi posiadać uprawnienie do zabezpieczenia swojego interesu. Dlatego też w ...
dokonanie modyfikacji § 35 ust. 3 Umowy w sposób wskazany w sentencji ...
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na odcinku Czyżew ...
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych na odcinku Czyżew ...
jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty budowlane o określonych parametrach ...
budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego ...
zakresie, w jakim Zamawiający zaniechał wykonania wyroku KIO 16/20 tj ...
uwzględnił odwołanie w zakresie zaniechania wykonania w całości wyroku KIO wydanego ...
budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego ...
wykazu wskazano zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych na odcinku Sadowne ...
Sadowne-Czyżew lider Konsorcjum Intercor wykonał następujący zakres robót budowlanych: a ...
roboty odwodnieniowe, • roboty związane z wykonaniem peronów: − budowa 1 (jednego) peronu ...
roboty odwodnieniowe, • roboty związane z wykonaniem peronów: − budowa 2 (dwóch) peronów ...
czerwca 2017 r. (data podpisania umowy) do dnia 29 czerwca 2019 ...
a także potwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ...
Inwestycji Sadowne-Czyżew oraz brakiem należytej weryfikacji tego faktu przez Zamawiającego ...
robót (Inwestycja Sadowne-Czyżew) zostały wykonane przez Konsorcjum Intercor zgodnie z ...
prawidłowości ukończenia robót. Samo zaś wykonanie robót budowlanych zgodnie z przepisami ...
prawidłowo ukończone zgodnie z realizowaną umową. Pomimo braku wykazania prawidłowości ukończenia ...
uwagę, że pismo mające potwierdzić należyte wykonanie robót budowlanych zostało wydane przez ...
tak musiałby uznać, że roboty wykonane przez Konsorcjum Intercor na dzień ...
oderwany zupełnie od stanu realizacji umowy. Dokument potwierdzający prawidłowość ukończenia robót ...
ukończone, reguluje subklauzula 10.1 umowy z 13 czerwca 2017 r ...
Z treści subklauzuli 10.1 Umowy wynika wprost, że w stosunku ...
robót odcinka (zgodnie jednak z Umową strony nie podzieliły prac w ...
Zapisy dopełnia subklauzula 10.2 Umowy, zgodnie z którą: − Do czasu ...
tymczasowego nie jest badana zgodność wykonania robót z kontraktem, tj. nie ...
tym protokołem do użytkowania tymczasowego. Umowa jednoznacznie wskazuje, że jedynie w ...
wykazu robót, pn. "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla Modernizacji linii ...
prawidłowe ukończenie robót zgodnie z umową (a nie dokonanie bliżej niesprecyzowanego ...
potwierdzono, że Roboty zostały zasadniczo wykonane zgodnie z Kontraktem. Zaległą pracę ...
dokument powinno przedłożyć na potwierdzenie wykonania robót w ramach Inwestycji Sadowne ...
reżimem odpowiedzialności wykonawcy z tytułu należytego wykonania umowy. W tym sensie na dzień ...
prawidłowo ukończone. Zgodnie z § 1 Umowy ustalającym hierarchię dokumentów, które będą ...
służy bowiem realnemu potwierdzeniu prawidłowości wykonanych robót budowlanych, a ma na ...
nie powinny być (zamiast samej Umowy) "Warunki i zasady odbiorów robot ...
wszystkich parametrów zgodnie z realizowaną umową. Po oddaniu danej części robót ...
pewnymi warunkami, między innymi gdy wykonana jest dokumentacja powykonawcza wraz z ...
kolejowej lub jej części po wykonanych pracach (§ 5 pkt. 4 Warunków ...
dokonuje się ostatecznego stwierdzenia prawidłowego wykonania robót, które nie może być ...
obejmuje całość robót zgodnie z umową i dopiero na jego etapie ...
ich zgodność z dokumentacją projektową, umową, warunkami technicznymi, normami i przepisami ...
sama konkluzja co z przedstawionej Umowy, że jedynie protokół odbioru końcowego ...
bez jakiegokolwiek odniesienia się do umowy regulującej świadczenie wykonawcy), to i ...
komisja określała zakres i kompletność wykonanych prac oraz gotowość odbieranych częściowo ...
bowiem, że komisja odbierała wtedy wykonanie robót budowlanych w branży SRK ...
przez wybranego wykonawcę w ramach wykonania poprzednio zapadłych wyroków Krajowej Izby ...
20, iż dokumentami potwierdzającymi prawidłowość wykonania zamówienia mogły być protokoły odbioru ...
na określony typ dokumentu potwierdzającego wykonanie określonej kategorii prac pozostaje bezsporne ...
że do uznania prac za wykonane prawidłowo, zgodnie z zasadami sztuki ...
być odmienne, co do meritum wykonanych prac związanych z konkretnie oznaczonym ...
Intercor nie przedstawił dokumentów potwierdzających należyte wykonanie prac, które można byłoby w ...
będzie już stwierdzenie, że "roboty wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ...
się w takiej ocenie jakości wykonanych prac przez danego zamawiającego cech ...
przy odbiorze prac, że zostały wykonane one zgodnie z przepisami prawa ...
tych dwóch aspektów, będzie oznaczała należyte wykonanie zobowiązania. Dalej podkreślić należy, iż ...
było uznanie prac referencyjnych za wykonane dopiero po dokonaniu odbioru końcowego ...
od braku jakichkolwiek wad w wykonanym obiekcie. Inwestor może uchylić się ...
o charakterze istotnym, stanowiące o nienależytym zrealizowaniu zobowiązania. W tym miejscu ...
się przez Konsorcjum Intercor z wykonania prac opisanych w punktach c ...
wymaganym zakresie Przystępujący Intercor zabudowę wykonał. Warunek nie referował do wszystkich ...
tym samym czasie i tylko wykonanie prac w pełnym zakresie potwierdzi ...
w niniejszej sprawie, bowiem to wykonanie 27 zwrotnic dla toru 1 ...
tym ograniczenia takie oraz dodatkowe zabezpieczenia w postaci telefonicznego zapowiadania pociągu ...
dalej: SWK) oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D ...
Protestujący będzie zobowiązany do podpisania umowy oraz realizacji zamówienia zgodnie z ...
z pominięciem zachowania równowagi stron umowy. Wniosek co do rozstrzygnięcia protestu ...
Modyfikację treści SIWZ - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST ...
Modyfikację treści SIWZ - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST ...
właściciel/użytkownik wieczysty/władający uniemożliwił wykonanie tych robót. Notatka winna być ...
Modyfikację treści SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST ...
Modyfikację treści SIWZ - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D ...
usunięcie zapisu: "Koszty sprawdzenia i zabezpieczenia terenu oraz akcji usunięcia niewypałów ...
w powołanej powyżej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D ...
1.4.1. - (c) za niewykonanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania w terminie ustalonym w Załączniku ...
niedotrzymanie terminu usunięcia wad oraz wykonania drobnych zaległych praż określonych w ...
niedotrzymanie terminu usunięcia wad oraz wykonania drobnych zaległych prac w okresie ...
uprzywilejowanie Zamawiającego, jako Strony przyszłej Umowy. Celem wprowadzenia kar umownych, bez ...
W ocenie Protestującego, postanowienia przyszłej umowy, nie mogą się ograniczać wyłącznie ...
06) Zespół Arbitrów wskazał, iż umowa o zamówienie publiczne powinna chronić ...
zachowania zasad równego traktowania stron umowy, zasadne jest wprowadzenie do Warunków ...
treści SIWZ, tj. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST ...
art. 647 k.c. - przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje ...
oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z ...
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za należyte sporządzenie projektów przez Inwestora i ...
polegające na konstruowaniu postanowień przyszłej umowy w sprawie zamówienia, podlegają ocenie ...
Zamawiający zawarł w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST ...
właściciel/użytkownik wieczysty/władający uniemożliwił wykonanie tych robót. Notatka winna być ...
zostać przekazany w stanie umożliwiającym wykonanie umowy o roboty budowlane. W przypadku ...
jest do niezwłocznego przerwania robót, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich służb ...
powiadomienia Inżyniera. Koszty sprawdzenia i zabezpieczenia terenu oraz akcji usunięcia niewypałów ...
Technicznej, że "Koszty sprawdzenia i zabezpieczenia terenu oraz akcji usunięcia niewypałów ...
związku z pkt 2 Formularza Umowy - do celów interpretacji dokumenty tworzące ...
zgodnie z następującą kolejnością: a) Umowa wraz z załącznikami b) Gwarancja ...
Dokumentacja Projektowa, g) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, h ...
się z twierdzeniem Protestującego, iż umowa o roboty budowlane w sprawie ...
narzucania określonych postanowień we wzorze umowy. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych ...
prawo odstąpienia przez zamawiającego od umowy. Zasada równości odnosi się na ...
i obowiązków stron wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. (wyrok ...
Zamawiającego jest takie określenie postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, w ...
przewagę w kształtowaniu postanowień przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego albowiem ...
Zamawiającego w zakresie kształtowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego z ...
sposób, ze treść lub cel umowy nie mogą, być sprzeczne z ...
do Zamawiającego należy określenie warunków umowy. Zarzut Protestującego w tym zakresie ...
1.5.3 Specyfikacji Technicznej Wykonania l Odbioru Robót Budowlanych (ST ...
związanych z weryfikacją otrzymanego do wykonania projektu, Obowiązki te wynikają z ...
brakach w dokumentacji uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót. Jak zauważył Sąd Najwyższy ...
dających się wykryć przy zachowaniu należytej staranności. Tym samym Sąd Najwyższy ...
1.5.3 Specyfikacji Technicznej Wykonania l Odbioru Robót Budowlanych (ST ...
z postanowień SIWZ i wzoru umowy, a nie tylko te wynikające ...
1.5.8 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D ...
dalej: SWK) oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D ...
z pominięciem zachowania równowagi stron umowy, d) art. 647 kodeksu cywilnego ...
Modyfikację treści SIWZ - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST ...
Modyfikację treści SIWZ - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST ...
właściciel/użytkownik wieczysty/władający uniemożliwił wykonanie tych robót. Notatka winna być ...
Modyfikację treści SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST ...
w powołanej powyżej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D ...
W ocenie Odwołującego, postanowienia przyszłej umowy, nie mogą się ograniczać wyłącznie ...
06) Zespół Arbitrów wskazał, iż umowa o zamówienie publiczne powinna chronić ...
natomiast, aby dla równowagi stron umowy, zapisy Subklauzuli 8.7. przewidywały ...
być w umowie w sposób należyty chroniony poprzez wprowadzenie odpowiednich kar ...
stopniu jak Zamawiającego, powinny być zabezpieczone w umowie o zamówienia, jednakże ...
jakie obowiązki Zamawiającego powinny zostać zabezpieczone karami umownymi w omawianych Warunkach ...
żądania Odwołującego, aby łącząca strony umowa przewidywała również kary umowne od ...
treści SIWZ, tj. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST ...
art. 647 k.c. - przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje ...
oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z ...
możliwych do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności przez wykonawcę robót. Wykonawca ...
nie ponosi jednak odpowiedzialności za należyte sporządzenie projektów przez Inwestora i ...
obowiązki wynikające z SIWZ wzoru umowy, bez względu na nazwę przedmiotu ...
1.5.3. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST ...
Wykonawca był projektantem i weryfikował wykonany projekt Warunki Kontraktu opiera się ...
polegające na konstruowaniu postanowień przyszłej umowy w sprawie zamówienia, podlegają ocenie ...
Zamawiający zawarł w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST ...
właściciel/użytkownik wieczysty/władający uniemożliwił wykonanie tych robót. Notatka winna być ...
zostać przekazany w stanie umożliwiającym wykonanie umowy o roboty budowlane. W przypadku ...
Odwołujący będzie zobowiązany do podpisania umowy oraz realizacji zamówienia zgodnie z ...
1.4.1. - (c) za niewykonanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania w terminie ustalonym w Załączniku ...
niedotrzymanie terminu usunięcia wad oraz wykonania drobnych zaległych praż określonych w ...
niedotrzymanie terminu usunięcia wad oraz wykonania drobnych zaległych prac w okresie ...
kształtowana w dowolny sposób, forma umowy zależy od woli stron. Swoboda ...
do celu i treści zawieranej umowy. Ograniczenia te wiążą się z ...
tym, iż treść lub cel umowy nie mogą być sprzeczne z ...
partnera, z którym zawierana będzie umowa w sprawie zamówienia publicznego. To ...
autorem sformułowań zawartych we wzorze umowy, natomiast wykonawca nie ma dużego ...
to jednak, że postanowienia takiej umowy mogą być korzystne tylko dla ...
wprowadzenia kar umownych we wzorze umowy jako takich, czy też ich ...
treści SIWZ, tj. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST ...
Kodeksu cywilnego, w przypadku zawarcia umowy o roboty budowlane, do obowiązków ...
oddanie przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami ...
związanych z weryfikacją otrzymanego do wykonania projektu, Obowiązki te jasno wynikają ...
możliwych do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności przez wykonawcę robót. Wykonawca ...
nie może ponosić odpowiedzialności za należyte sporządzenie projektów przez Inwestora i ...
1.5.3 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w sposób ...
dających się wykryć przy zachowaniu należytej staranności oraz nieograniczanie na zgłoszenie ...
Zamawiający zawarł w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST ...
właściciel/użytkownik wieczysty/władający uniemożliwił wykonanie tych robót. Notatka winna być ...
1.5.8 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót poprzez dookreślenie ...
ustawą" ogłosiła przetarg nieograniczony na "Wykonanie rurociągu pary technologicznej wg PT ...
podpisana przez osobę działającą bez należytego umocowania a wobec tego oferta ...
gwarancji bankowej przesądzać powinna treść umowy ustalona w oparciu o reguły ...
także w przypadku, gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało ...
Zamawiającego nie były w pełni zabezpieczone, gdyż treść wadium nie gwarantowała ...
także w przypadku, gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn ...
odrzucenia ich oferty w pełni zabezpiecza ich interesy. Jeżeli bowiem w ...
oferta została wybrana: - "odmówi podpisania umowy w sprawie zamówień publicznych na ...
wadium w sytuacji, gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn ...
43/GW/2008 stanowi wymagane zabezpieczenie zapłaty ustalonej przez Zamawiającego kwoty ...
pomimo wygrania przetargu: - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówień publicznych na ...
GW/2008 r. w pełni zabezpiecza interes Beneficjenta i jest zgodna ...
Wadium jest wnoszone w celu zabezpieczenia kosztów ponoszonych przez zamawiającego i ...
formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta ...
zatrzymania wadium. Zwrot "nie podpisał umowy" pozwala na zaspokojenie się z ...
sytuacji, gdyby Odwołujący odmówił podpisania umowy, jak również, gdyby jej podpisanie ...
jest prawidłowa i w pełni zabezpiecza interes Zamawiającego. Gwarancja ma bowiem ...
które potwierdzają jakość i terminowość wykonanych przez nas prac za kwoty ...
wyczerpujących wyjaśnień, a do zamawiającego należyta ich ocena. Na ACER spoczywał ...
że on jest zdolny do wykonania zamówienia za określoną kwotę i ...
oferty. Cena musi obejmować koszt wykonania wszystkich prac związanych z wycinką ...
przedmiotu zamówienia. Skoro wykonawca oferuje wykonanie pełnego zakresu zlecanego mu do ...
za którą nie jest możliwe wykonanie zamówienia w należyty sposób, i która wskazuje na ...
daje pewności, że zamówienie zostanie wykonane należycie i w sposób założony przez ...
kryterium pozacenowym, tj. "Skrócenie terminu wykonania prac wycinkowych" - waga 5 pkt ...
ponieważ wykonawca ten oświadczył, że wykonał rozpoznanie w terenie, co do ...
pakiecie 24. Wykonawca ACER przedstawił umowy z innych wykonanych zamówień tego rodzaju na rzecz ...
oddziałów zamawiającego. ACER zakończył wszystkie umowy, które wykonywał na rzecz zamawiającego ...
nie było zarzutów, co do nienależytego wykonania tych umów za zaoferowane ceny ...
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie ...
wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami ...
niska, gdyż nie pozwala na wykonanie przedmiotu zamówienia. Przywołał wyrok Sądu ...
W opinii odwołującego - minimalna cena wykonania przedmiotu zamówienia jest wyższa od ...
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami ...
niska gdyż nie pozwala na wykonanie przedmiotu zamówienia. Przywołał wyrok Sądu ...
zaoferował". Zdaniem odwołującego minimalna cena wykonania przedmiotu zamówienia jest wyższa od ...
WZORY FORMULARZY CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY CZĘŚĆ I SIWZ Przedmiot zamówienia ...
wymaganiami określonymi w § 10 Wzoru Umowy Część IV SIWZ. IV. Oferty ...
realizacji zamówienia zawiera § 6 Wzoru Umowy Część IV SIWZ. VI. Opis ...
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i ...
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie ...
oferty. Cena musi obejmować koszt wykonania wszystkich prac związanych z wycinką ...
wysokości 23 %. Na etapie realizacji umowy będzie miał zastosowanie podatek VAT ...
oferty brutto - 95 % Skrócenie terminu wykonania prac wycinkowych - 5 % 8) Za ...
będzie rozpatrywany oddzielnie. XX. Warunki Umowy 1) Z Wykonawcą, którego oferta ...
w rozumieniu ustawy, zostanie zawarta umowa zgodnie ze Wzorem Umowy, załączonym w Części IV SIWZ ...
możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty ...
okoliczności wymienionych w § 19 Wzoru Umowy. Wykonawcy w formularzu oferty na ...
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i ...
stałą i zawiera wszystkie koszty należytego wykonania zamówienia. 5) Jesteśmy związani ofertą ...
SIWZ, w szczególności załączonym Wzorem Umowy, w wymaganych w SIWZ terminach ...
w SIWZ, w szczególności Wzorze Umowy. CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ...
OPZ) III. Zakres prac. 1. Wykonanie prac wycinkowych, przez które należy ...
wynikających z uzyskanych zezwoleń. c) Wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego dokumentacji ...
Uporządkowanie terenu po wycince. g) Wykonanie innych prac wyżej niewymienionych lub ...
wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania Umowy, w tym przeprowadzenia prac wycinkowych ...
zgodnie z decyzją administracyjną oraz wykona inne obowiązki wskazane w decyzji ...
wynikające z decyzji administracyjnej zostaną wykonane w terminie wskazanym w decyzji ...
w Części IV SIWZ - Wzór Umowy. 4. W ramach wprowadzenia Wykonawcy ...
nieaktualne informacje Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace określonych w pkt. III ...
do zajęcia nieruchomości w celu wykonania wycinki. Osobą odpowiedzialną za przekazanie ...
na zajęcie nieruchomości w celu wykonania wycinki na podstawie przepisów Rozdziału ...
12 (w tym informacji o wykonanych pracach, zagrożeniach, trudnościach, wynikach uzgodnień ...
zgody na udostępnienie nieruchomości oraz wykonanie wycinki i usunięcie zadrzewienia, zostanie ...
sprawdzenia, o którym wyżej, b) wykonać wycinkę w przypadku nie wywiązania ...
sprawdzenia, o którym wyżej, b) wykonać wycinkę w przypadku nie wywiązania ...
na brak stanu zagrożenia, uzasadniającego wykonanie wycinki, Wykonawca jest zobowiązany w ...
sprawdzenia, o którym wyżej, b) wykonać wycinkę w przypadku gdy zaistnieje ...
dla całości prac będących przedmiotem Umowy) będzie zobligowany do złożenia oświadczenia ...
w związku z realizacją przedmiotu Umowy, zostały zaspokojone a odszkodowania wypłacone ...
się jeden odbiór częściowy po wykonaniu 70% prac, wówczas przysługuje wynagrodzenie ...
Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na należyte wykonanie prac wycinkowych na okres 48 ...
linii napowietrznej Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace objęte przedmiotem zamówienia, w ...
stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy; 2.3. przepisami prawa obowiązującymi ...
z zajęcia nieruchomości w celu wykonania wycinki oraz usunięcia zadrzewienia, w ...
pieniężnych nałożonych w związku z wykonaniem wycinki bez wymaganych prawem zezwoleń ...
szczególności Wykonawca przygotuje, oznaczy i zabezpieczy miejsce pracy zgodnie z BHP ...
ramach realizacji powyższego obowiązku, Wykonawca wykona wszelkie prace zarówno o charakterze ...
prawidłowej realizacji prac, objętych przedmiotem Umowy, oraz prawidłowego przeprowadzenia prac przy ...
przeprowadzenia wycinki. § 6 Termin realizacji Umowy 1.1. W przypadku, o ...
prace podlegające odbiorowi końcowemu, zostaną wykonane: 1.1.1. w terminie ...
zgodnie z §1 ust. 1 Umowy; 1.1.2. w terminie ...
zgodnie z §1 ust. 1 Umowy. § 8 Wynagrodzenie, faktury i płatności ...
zgodnie z § 1 ust. 1 Umowy, łącznie wynosi netto …… zł (słownie ...
zasady określone poniżej, na podstawie należycie wystawionych faktur. (…) 3. Wynagrodzenie Wykonawcy ...
4. za zrealizowanie części przedmiotu Umowy. 3.2. W przypadku odbioru ...
czasie wykonywania prac wynikających z Umowy, ponosi Wykonawca. 2. Zamawiający ponosi ...
z działalnością Wykonawcy. 5. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed roszczeniami o odszkodowania ...
Wykonawcy użytych do realizacji przedmiotu Umowy. 6. W przypadku wystąpienia przez ...
w związku z realizacją przedmiotu Umowy przez Wykonawcę lub przeprowadzenia wycinki ...
za pomocą których Wykonawca realizuje Umowę, w tym działań pracowników Wykonawcy ...
o których mowa w § 12 Umowy, zobowiązany jest do pokrycia powstałej ...
koszt i w okresie realizacji Umowy zapewni ciągłość: 1.1. ubezpieczeń ...
jest lub w okresie realizacji Umowy zostanie zobowiązany w oparciu o ...
w związku z realizacją niniejszej Umowy wskazane przez Zamawiającego do sprzedaży ...
Żydowo - Gdańsk 1 kompleksowa wycinka wykonana była przez nas w latach ...
netto 753 200,00 zł (umowa nr PSE - Północ S.A ...
zł, czyli 1 km linii wykonamy za cenę 22 400,00 ...
00 zł, czyli 1 km wykonamy za cenę 22 405,00 ...
które potwierdzają jakość i terminowość wykonanych przez nas prac za kwoty ...
wskutek utraty szans na zawarcie umowy z zamawiającym i uzyskania wynagrodzenia ...
wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami ...
które potwierdzają jakość i terminowość wykonanych przez nas prac za kwoty ...
o których mowa w § 12 Umowy, zobowiązany jest do pokrycia szkody ...
na okres 48 miesięcy na wykonane prace i ich monitorowania, i ...
11. kosztów przygotowania, oznaczenia i zabezpieczenia miejsce pracy zgodnie z BHP ...
powyższego obowiązku, wykonawca zobowiązany będzie wykonać wszelkie prace zarówno o charakterze ...
prawidłowej realizacji prac, objętych przedmiotem umowy, oraz prawidłowego przeprowadzenia prac przy ...
oferty. Cena musi obejmować koszt wykonania wszystkich prac związanych z wycinką ...
wynika z nieoszacowania kosztów warunków wykonania usługi w stosunku zakresu prac ...
i ryzyk przeniesionych na wykonawcę umową oraz obciążenia wykonawcy wszelkimi kosztami ...
nie może mieć charakteru przesądzającego - umowa nie przebiega każdorazowo w identycznych ...
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie ...
związanych z obowiązkami: 1. uzgodnienia wykonania prac z osobami posiadającymi tytuł ...
o których mowa w § 12 Umowy, zobowiązany jest również do pokrycia ...
na okres 48 miesięcy na wykonane prace i ich monitorowania. Na ...
2. kosztów przygotowania, oznaczenia i zabezpieczenia miejsce pracy zgodnie z BHP ...
powyższego obowiązku, wykonawca zobowiązany będzie wykonać wszelkie prace zarówno o charakterze ...
prawidłowej realizacji prac, objętych przedmiotem umowy, oraz prawidłowego przeprowadzenia prac przy ...
oferty. Cena musi obejmować koszt wykonania wszystkich prac związanych z wycinką ...
wynika z nieoszacowania kosztów warunków wykonania usługi w stosunku zakresu prac ...
i ryzyk przeniesionych na wykonawcę umową oraz obciążenia wykonawcy wszelkimi kosztami ...
nie może mieć charakteru przesądzającego - umowa nie przebiega każdorazowo w identycznych ...
wyrazu: "nie" przed wyrazami: "wniosło zabezpieczenia" w części precyzującej warunki, pod ...
żadnym wypadku nie zmieniło jego zabezpieczenia z tytułu tak wystawionej gwarancji ...
po wyrazie: "wniosło" użyto słowa "zabezpieczenia", a nie "zabezpieczenie" co wskazuje, że zgodnie z ...
nie uchylił się on od wykonania dyspozycji ustawowych. Odwołujący wskazał również ...
będzie musiał się z niej zabezpieczyć, skład orzekający Izby uznał, że ...
w § 6 ust. 2 wzoru umowy, załączonego do SIWZ. Uwzględniając powyższe ...
na podstawie którego nastąpi rozliczenie wykonania prac z wybranym w postępowaniu ...
przedmiaru robót (23 znaki). Rozliczenie wykonanych robót w niniejszym postępowaniu nastąpi ...
Zamawiający zapłaci wykonawcy wyłącznie za wykonane prace i użyte materiały, zgodnie ...
finansową wykonawcy bowiem podraża ją. Wykonanie umowy natomiast nastąpi w graniach świadczenia ...
lipca 2013 r. została podpisana umowa na wymianę wodomierzy mieszkaniowych c ...
brutto 6.609,60 zł. Umowa ze strony zamawiającego została podpisana ...
odbioru" bez zastrzeżeń przez strony umowy. Natomiast w dniu 4 listopada ...
zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy ...
odbioru. Jednakże zgodnie z zapisami umowy z § 9 ust. 2, który ...
jakim prace te mają zostać wykonane..." Zamawiający jednakże w tym zakresie ...
Cała "akcja" z w/w umową została przeprowadzona w trakcie prowadzenia ...
w przypadku gdy zamawiający wypowiedział umowę z powodu okoliczności niezależnych faktycznie ...
niezgodne z prawem wspólnotowym. Wypowiedzenie umowy będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z ...
celowym zaniechaniem wykonawcy przy realizacji umowy. Po drugie, art. 24 ust ...
odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło ...
wyniosła co najmniej 5% wartości umowy. Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z ...
stanowiące przyczynę rozwiązania lub wypowiedzenia umowy albo odstąpienia od niej, za ...
nie mogą polegać na każdym nienależytym wykonaniu zobowiązania, ale muszą być następstwem ...
możliwe jest w przypadku, gdy niewykonanie umowy spowodowane jest co najmniej rażącym ...
u 8 i jego pracowników, wykonania prac przez odwołującego, w ramach ...
mowa w § 9 ust. 2 umowy. Zamawiający "zbagatelizował", a także nie ...
zbadał szczegółowo stopnia zawinienia przy niewykonaniu części zamówienia, w którym udział ...
zamawiający, który skutecznie uniemożliwia odwołującemu wykonanie brakujących prac oraz tego, że ...
terminie wyznaczyć odwołującemu termin na wykonanie prac, czego jednakże zamawiający nie ...
może być przypadek, gdy wypowiedzenie umowy nastąpiło z powodów związanych z ...
stanowiące przyczynę rozwiązania lub wypowiedzenia umowy albo odstąpienia od niej, za ...
nie mogą polegać na każdym nienależytym wykonaniu zobowiązania, ale muszą być następstwem ...
dopuścił się w realizacji poprzedniej umowy wykroczenia będącego dowodem braku profesjonalizmu ...
nieprawidłowe, niedokładne lub niskie jakościowo wykonanie umowy lub jej części może, co ...
stanowiące przyczynę rozwiązania lub wypowiedzenia umowy albo odstąpienia od niej, za ...
nie mogą polegać na każdym nienależytym wykonaniu zobowiązania, ale muszą być następstwem ...
możliwe jest w przypadku, gdy niewykonanie umowy spowodowane jest co najmniej rażącym ...
u 8 i jęgo pracowników, wykonania prac przez Odwołującego, w ramach ...
mowa w § 9 ust. 2 umowy. Zamawiający "zbagatelizował", a także nie ...
zbadał szczegółowo stopnia zawinienia przy niewykonaniu części zamówienia, w którym udział ...
Zamawiający, który skutecznie uniemożliwia Odwołującemu wykonanie brakujących prac oraz tego, że ...
terminie wyznaczyć odwołującemu termin na wykonanie prac, czego jednakże zamawiający nie ...
może być przypadek, gdy wypowiedzenie umowy nastąpiło z powodów związanych z ...
stanowiące przyczynę rozwiązania lub wypowiedzenia umowy albo odstąpienia od niej, za ...
nie mogą polegać na każdym nienależytym wykonaniu zobowiązania, ale muszą być następstwem ...
dopuścił się w realizacji poprzedniej umowy wykroczenia będącego dowodem braku profesjonalizmu ...
braku solidności. Skuteczność wypowiedzenia tej umowy przez zamawiającego może budzić wiele ...
i aby świadomie dążył do niewykonania zamówienia. Zasadne jest nadmienić odnosząc ...
mające jednoznacznie potwierdzać, że wypowiedzenie umowy było legalne, prawidłowe i zasadne ...
prawnej, zarówno co do wypowiedzenia umowy, jak i możliwości odniesienia tej ...
udowodnione przez zamawiającego, aby brak wykonania części prac był poważnym wykroczeniem ...
zawodowym, gdyż odwołujący zgłasza gotowość wykonania brakujących prac cały czas. Na ...
160/14 Podkreślić należy, źe niewykonanie umowy nie jest poważnym wykroczeniem zawodowym ...
a tym samym czyniąca wypowiedzenie umowy bezskutecznym, winna być uwzględniona w ...
Wskazał natomiast tylko na nieprawidłowe wykonanie umowy. W świetle powyższego nie można ...
odwołującego z postępowania było nie wykonanie umowy na montaż 68 wodomierzy na ...
64 wodomierzy. Zgodnie z §10 umowy podstawą do zapłaty było sporządzenie ...
wymiany wodomierzy u lokatorów. Podsumowując wykonane roboty zamawiający ustalił, że na ...
wody i w konsekwencji nie wykonania umowy niektórzy lokatorzy mieli otrzymać rachunki ...
11.2013r. nie została wykonana, pomimo że termin jej realizacji ...
przyczyn leżących po stronie odwołującego; umowa została wypowiedziana przez osobę do ...
powyżej 5 % wartości całego zamówienia; umowa została wypowiedziana w dniu 4 ...
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; wypowiedzenie umowy nastąpiło z przyczyn za które ...
więc została wystawiona faktura za niewykonane prace. Zaistniałe okoliczności wpływają bezwzględnie ...
wykonawcy w związku z wykonywaną umową w 2013r. przez odwołującego ...
następuje. Odwołującego i zamawiającego łączyła umowa Nr 42/2013/TE zawarta ...
2013r. Zgodnie z § 10 umowy rozliczenie za wykonane roboty nastąpi fakturą końcową. Podstawą ...
inspektora nadzoru. Zgodnie z § 4Umowy z ramienia wykonawcy roboty prowadzić ...
6.609,60 zł. (§ 5 umowy). Wykonawca nie miał prawa podzlecać ...
podwykonawcy bez zgody zamawiającego ( § 11 umowy.). Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji ...
będzie Pan A……….. Pl……….").Postanowienia umowy przewidywały ponadto, że strony podpiszą ...
robót stwierdziła co następuje: prace wykonano zgodnie z umową. Komisja dokonała odbioru robót i ...
68 sztuk wodomierzy jak przewidywała umowa (jak powyżej cytowano "Wykonawca miał ...
6.609,60 zł.- § 5 umowy). Na rozprawie strony wyjaśniły, że ...
z rzeczywistym stanem rzeczy. Po wykonaniu telefonów do lokatorów, żeby potwierdzić ...
kary umownej przewidzianej w § 13 umowy. Pismo podpisał Kierownik Działu Energetycznego ...
argumentacją braku umocowania do wypowiedzenia umowy przez Kierownika Działu Energetycznego, Sygn ...
pełnomocnictwa we wszystkich sprawach z umowy z odwołującym. Jednocześnie potwierdza wszystkie ...
T………… B…………. wynika, że zakres wykonanych prac wymiany wodomierzy c.w ...
pism do zamawiającego po wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym. I tak ...
wymiany brakujących wodomierzy po umożliwieniu wykonania tych prac przez zamawiającego. W ...
który był odpowiedzialny za samodzielne wykonanie powyższego zlecenia. Pan A.…….. P ...
chcieliśmy od razu przystąpić do wykonania prac, ale Pani Kierownik zakazała ...
i o nieskuteczności odstąpienia od umowy. Zamawiający ostatecznie w dniu 08 ...
podtrzymał stanowisko co do rozwiązania umowy. Po czym wystawił notę obciążeniową ...
umowna z tytułu odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn za ...
poprzez wystawienie faktury na nie wykonane roboty. Izba zważyła. Odwołanie nie ...
z powodu rozwiązania z nim umowy w 2013r. w trybie ...
skutkiem natychmiastowym z powodu nie wykonania umowy w terminie w umowie przewidzianym ...
okoliczności, w których nastąpiło rozwiązanie umowy, a które to okoliczności zostały ...
treści oświadczenia zamawiającego o rozwiązaniu umowy ale przede wszystkim na podstawie ...
poprzez wystawienie faktury, pomimo nie wykonania roboty. Istnieje do rozstrzygnięcia zagadnienie ...
osoby, którą posługuje się przy wykonaniu zamówienia. Odwołujący stawia te kwestię ...
pracownik wyłudza zapłatę za nie wykonane zamówienie, a wykonawca deklaruje się ...
ponieważ to on podpisał protokół wykonania robót oraz to on wystawił ...
śródków publicznych, wystawiając fakturę za niewykonaną usługę. Również jest rzeczą wtórną ...
to wystawienia faktury za nie wykonaną usługę dokonuje aktu skruchy, przyznaje ...
do bezpodstawnego obciążenia zamawiającego za niewykonaną usługę, ale z drugiej strony ...
swojego nagannego postępowania przy wykonywaniu umowy. Uważa, że nic się nie ...
zamawiający ma obowiązek umożliwić jemu wykonanie umowy, ponieważ skąd mógł wiedzieć, że ...
stwierdzenie, że powierzył jemu samodzielne wykonanie wymiany wodomierzy. Jeżeli uważa, że ...
za wymianę wodomierzy, której nie wykonano. Izba nie widzi podstaw do ...
lakoniczny sposób określa przyczynę wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym to Izba ...
próbę wyłudzenia zapłaty pomimo braku wykonania umowy, za co odpowiada wykonawca, a ...
się na bezpodstawne odstąpienie od wykonania umowy przez zamawiającego. Izba nie znajduje ...
obowiązek umożliwienia wykonawcy dalszej próby wykonania umowy. W takiej sytuacji próba oszukania ...
zamawiającego, aby ten umożliwił jemu wykonanie umowy w ramach roszczeń gwarancyjnych. Po ...
w związku z przekroczeniem terminu wykonania umowy, ale z powodu wyjścia na ...
wskazuje na przywoływany powyżej zapis umowy, z którego wynika, że z ...
robót jak i fakturę na niewykonane roboty wystawił P. A…………. P ...
publicznego, którego przedmiotem jest usługa wykonanie 120 000 000 stron skanów ...
dla zweryfikowania zdolności wykonawcy do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia, a także w ...
prokuratorskich, 2) usługi powinny być wykonane na rzecz określonej, bardzo wąskiej ...
3) podmioty na rzecz których wykonano usługi referencyjne muszą pochodzić z ...
i który może wykorzystać do wykonania zamówienia, są wystarczające dla uznania ...
wykonawca ten będzie w stanie wykonać zamówienie zgodnie z wymaganiami zamawiającego ...
5. Odwołujący podniósł, że do wykonania usługi skanowania dokumentacji w postaci ...
dotyczy to postępowań takich jak wykonane dla jednostek sektora finansów publicznych ...
że skanowanie dokumentacji bankowej może wykonać firma, która skanowała dokumentację w ...
do zapewnienia szczególnej staranności i zabezpieczenia integralności akt sądowych, które stanowią ...
pracę w Urzędzie na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innych umów cywilnoprawnych ...
w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę ...
20, którego przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie skanów dokumentów wchodzących w skład ...
jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał minimum dwie usługi skanowania zbiorów ...
300 000,00 zł brutto wykonana na rzecz jednostek sektora finansów ...
jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał minimum dwie usługi skanowania zbiorów ...
300 000,00 zł brutto wykonaną na rzecz jednostek sektora finansów ...
się nimi legitymował dawał rękojmię należytego wykonania zamówienia. W ocenie odwołującego, w ...
o taki warunek zrealizował je należycie. 24. Zgodnie z art. 131 ...
Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień. Przepisy ...
warunku w oparciu o usługi wykonane dla określonych podmiotów i tylko ...
również, że Zamawiający wymaga osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę ...
SIWZ: "Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom tylko w ...
usługi, jest również w stanie wykonać zbliżone zamówienie, o ile cechuje ...
pozwala odpowiednio dobierać sprzęt. Waga wykonania prawidłowych skanów akt sądowych w ...
ryzyka że pedofil ojciec otrzyma zabezpieczenie w postaci ustalenia z nim ...
życiowym dorobku Zamawiający ma obowiązek zabezpieczyć odpowiednio wyższe środki i mieć ...
służą wyłonieniu wykonawcy zdolnego do wykonania zamówienia. W związku z tym ...
aby wybrany wykonawca dawał rękojmię należytego wykonania umowy. W wyroku z 16 września ...
Izba uznała, że doświadczenie w wykonaniu pojedynczych przedsięwzięć przez dwa różne ...
ma znaczący wpływ na jakość wykonanych prac, zważywszy, że w procesie ...
Zamawiający prawidłowo określił zdolności do wykonania zamówienia na zasadzie wykazania wiedzy ...
ich wykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania zamówienia. Zamawiający przywołał wyrok KIO ...
dbałością o jakość i rzetelność wykonania przedmiotu zamówienia. Warunki udziału w ...
toku oferent dawał rękojmię właściwego wykonania kontraktu. W tym wypadku celem ...
w przypadku w pełni właściwego wykonania zleconego procesu digitalizacji obejmującego skanowanie ...
ogłoszenie o zamówieniu na "Usługę wykonania 120 000 000 stron skanów ...
technicznych lub zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna powyższy warunek ...
500 000 stron Powinno być: Należycie wykonał lub należycie wykonuje minimum jedną usługę skanowania ...
których usługi referencyjne mogły być wykonane tj. jednostek sądownictwa powszechnego lub ...
technicznych lub zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna powyższy warunek ...
przedmiotu usług referencyjnych tj. konieczności wykonania usługi skanowania dokumentów w postaci ...
których usługi referencyjne mogły być wykonane, a także w zakresie liczby ...
przedmiotowego warunku zniósł cenzus czasowy wykonania usług, zmniejszył liczbę wymaganych usług ...
ocenie Izby odwołujący nie dochował należytej staranności oczekując zgody zamawiającego na ...
których usługi referencyjne mogły być wykonane tj. jednostek sądownictwa powszechnego lub ...
pod kątem jego zdolności do należytego wykonania zamówienia. Nie oznacza to jednak ...
ocenę zdolności wykonawcy do jego należytej realizacji. Decyzja w zakresie ustanowienia ...
mógł być jednocześnie zdolny do wykonania przedmiotu zamówienia (tak Izba w ...
zamówienia wykonawcom dającym rękojmię jego należytego wykonania, a tym samym nie mogą ...
dla oceny zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia. Niemniej zamawiający jest zobowiązany ...
dla oceny zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia. Fakt ten potwierdza pośrednio ...
warunku w oparciu o usługi wykonane dla określonych podmiotów w krajach ...
których wskazano, że określone terminy wykonania są terminami maksymalnymi ("nie później ...
20 i §21 oraz §11 umowy z uwzględnieniem dostosowania postanowień do ...