dokumentacji do Urzędu Zamówień Publicznych, umowy z wykonawcą w sprawie zamówienia ...
Zamawiający wskazał, że powodem zawarcia umowy był fakt krótkiego terminu realizacji ...
dla robót budowlanych, przed zawarciem umowy, są zobowiązani przekazać do Urzędu ...
Stwierdzono zatem, że Zamawiający, zawierając umowę z wykonawcą przed przekazaniem dokumentacji ...
i ich montaż nastąpi po wykonaniu niezbędnych prac budowlano instalacyjnych realizowanych ...
SIWZ zamawiający zawarł zapis: Termin wykonania zamówienia: do 31.08.2016 ...
sekcji 11.3) opisu terminu wykonania zamówienia wynika z faktu, że ...
na rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy to 1,5 miesiąca (ok ...
postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego umowa została zawarta dopiero w lutym ...
r. nie na skutek zawarcia umowy o zamówienie i konieczności zastosowania ...
do klauzul zawartych w projekcie umowy, który został im przekazany dopiero ...
Tym samym dokonując oceny możliwości wykonania zamówienia opierali się na danych ...
od tego, że dokonanie zmiany umowy w tym zakresie po jej ...
treści SIWZ zapisy dotyczące terminu wykonania zamówienia niezgodne z treścią ogłoszenia ...
sprawie którego ma zostać zawarta umowa. Zamawiający zauważył dodatkowo, że odniesienie ...
oferty, a nie przed zawarciem umowy wprost koresponduje z przepisem art ...
stanowiącym, iż zamówieniem publicznym jest umowa odpłatna zawierana między zamawiającym a ...
11 ust. 8 ustawy - zawarcie umowy musi być poprzedzone przeprowadzeniem kontroli ...
o zamówieniu, do kwestii terminu wykonania zamówienia Zamawiający odniósł się w ...
i ich montaż nastąpi po wykonaniu niezbędnych prac budowlano instalacyjnych realizowanych ...
nie ma możliwości wskazania terminu wykonania inaczej, aniżeli wynika to z ...
tak dokładne określenie wymaganego terminu wykonania zamówienia. Takie też okoliczności zaistniały ...
i ich montaż nastąpi po wykonaniu niezbędnych prac budowlano instalacyjnych realizowanych ...
po zakończeniu realizacji robót budowlanych (wykonania obiektu, w którym zamawiana linia ...
przecież wykonawcy dokonując oceny możliwości wykonania zamówienia i decydując się na ...
warunków realizacji zamówienia, szczegółowych postanowień umowy itp., a jednak zarówno ustawodawca ...
2015 r. Bezzwłocznie po podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu (10 październik ...
zamówienia." Taki sposób określenia terminu wykonania - wskazanie okresu czasu na jego ...
usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Dodatkowo zgodnie z art ...
najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy. W konsekwencji należy uznać, że ...
do kontroli uprzedniej przed zawarciem umowy stanowi naruszenie art. 170 ust ...
do klauzul zawartych w projekcie umowy, który został im przekazany dopiero ...
zauważyć, że zgodnie z zapisami umowy Zamawiający miał możliwość zmiany terminu ...
realizacji zamówienia już po zawarciu umowy z wykonawcą w przypadku nieterminowego ...
zgodnie z Klauzulą 13.1 umowy, nie narażając się na zarzut ...
lub też dokonanie zmiany zawartej umowy w zakresie terminu realizacji, umożliwiałoby ...
obowiązkowe, gdy wartość zamówienia albo umowy ramowej dla dostaw lub usług ...
usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Dodatkowo zgodnie z art ...
przekazania dokumentacji postępowania przed podpisaniem umowy do Prezesa UZP celem przeprowadzenia ...
zmiany kręgu potencjalnych wykonawców zainteresowanych wykonaniem zamówienia w momencie, w którym ...
o zamówieniu powiązano ze zmianami umowy, której treści i zakresu przewidywanych ...
winy pozwanego i zaniechania podpisania umowy z powodem, w którym to ...
został on zaproszony do podpisania umowy, co w konsekwencji spowodowało znaczną ...
powód został zaproszony do zawarcia umowy na dzień 23 lipca 2015 ...
od dnia zaproszenia do zawarcia umowy, do jej realizacji. Z tego ...
u pozwanego w celu podpisania umowy, dowiedział się jednak, że pozwany ...
wyboru oferty najkorzystniejszej i zawrzeć umowę z powodem. Pozwany podjął również ...
że nie można było zawrzeć umowy ze względu na zaistnienie tzw ...
brakiem możliwości przewidzenia, że termin wykonania zamówienia stanowiący jedno z kryteriów ...
do naliczenia kar umownych. Realizacja umowy była zatem możliwa. W ocenie ...
którym stawił się na podpisanie umowy było jego zdaniem sprzeczne z ...
na uchylanie się od zawarcia umowy przez pozwanego. Powód określając podstawę ...
kryteriów oceny ofert był termin wykonania zamówienia. Wskazał, że dokonał wyboru ...
powód został zaproszony do zawarcia umowy na dzień 23 lipca 2015 ...
lipca 2015 r. wniósł o zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W dniu 21 lipca 2015 ...
możliwością braku dojścia do zawarcia umowy. W związku więc z tym ...
stronami nie doszło do zawarcia umowy, żądanie naprawienia szkody w reżimie ...
także uchylaniem się od zawarcia umowy, każda odmowa jej zawarcia. Pozwany ...
nie wykazał również, by dla wykonania zamówienia w terminie, niezbędnym było ...
nabycia urządzeń elektronicznych przed zawarciem umowy. Strata wynikająca z nabycia urządzeń ...
koszt czynności zlecanych, a następnie wykonanych w celu przygotowania oferty i ...
że to pozwany ustalił termin wykonania zamówienia jako jedno z kryteriów ...
był rozstrzygnąć postępowanie i zawrzeć umowę z jednym z oferentów gdyż ...
porównywalne i umożliwiały zawarcie ważnej umowy. Powód zajął więc stanowisko, że ...
powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leżało w interesie ...
niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą zawarcie umowy. W ocenie powoda w zakresie ...
zamówienia publicznego. Bez natomiast podpisania umowy nie sposób podjąć decyzji o ...
kryteriów oceny ofert był termin wykonania zamówienia. W ocenie pozwanego powód ...
niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego. Nie jest więc ...
że brak zawarcia przez pozwanego umowy z jakimkolwiek podmiotem był wynikiem ...
pozwany rzeczywiście nie miał zamiaru umowy tej zawrzeć, a wniosek taki ...
nie można domagać się zawarcia umowy w sprawie zamówień publicznych w ...
pozwanego w postępowaniu o zawarcie umowy w trybie zamówienia publicznego nie ...
być przedmiotem nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, został ...
to, że sposób określenia terminu wykonania zamówienia, w tym zwłaszcza biorąc ...
powód w ofercie wskazał termin wykonania umowy, dlatego też to on ponosi ...
tych urządzeń jeszcze przed zawarciem umowy. W odniesieniu do powołanego przez ...
wyborze oferty miał być termin wykonania zamówienia, z maksymalną możliwą do ...
05 sierpnia 2015 r. Za wykonanie zamówienia w terminie do dnia ...
ruchową" - k. 78-82; wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego załącznik ...
treści żadnych zastrzeżeń. Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie ...
z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego za ...
oraz ostateczne wezwanie do podpisania umowy (zeznania A. K. przesłuchanego w ...
po zaproszeniu powoda do zawarcia umowy. Decyzja w tym przedmiocie została ...
z uwagi na bliski termin wykonania zamówienia (zeznania świadka M. K ...
4.231,20 zł tytułem zabezpieczenia wykonania umowy została przelana z rachunku (...) Sp ...
powoda na umówiony termin podpisania umowy, został on poinformowany o unieważnieniu ...
przelana na rachunek (...) tytułem zwrotu zabezpieczenia (wydruk potwierdzenia operacji - k. 197 ...
1 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna ...
zamawiający nie przewidywał, że termin wykonania zamówienia stanowiący jedno z kryterium ...
pierwotna niemożność świadczenia, a zawarcie umowy czy też dalsze prowadzenie przedmiotowego ...
powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie ...
najkorzystniejszej i zawarcia z nim umowy. Zamawiający wniósł o unieważnienie czynności ...
zawiadamiającego jako najkorzystniejszej oraz zawarcie umowy z zawiadamiającym. W piśmie tym ...
S. w W. do zawarcia umowy i zapłaty uzasadnionych kosztów uczestnictwa ...
utraconych korzyści (wezwanie do zawarcia umowy i zapłaty z dnia 16 ...
11 p.z.p.). Zawarcie umowy mogło nastąpić w drodze przetargu ...
oraz ostateczne wezwanie do podpisania umowy. Powód przedłożył do akt sprawy ...
niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. W sprawie powód w dniu ...
że po zaproszeniu do zawarcia umowy, postępowanie zostało ostatecznie unieważnione z ...
powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie ...
powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie ...
okoliczności; 3) prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie ...
dalsze prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym ...
także wykazać, że przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wcześniej przewidzieć ...
powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie ...
na możliwość zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy, nie są wystarczającą podstawą do ...
wady a brakiem możliwości zawarcia umowy) (Komentarz do art. 93 PZP ...
wyboru swojej oferty i zawarcia umowy. Konsekwencją jest nawet możliwość żądania ...
zastępczego oświadczenia woli w celu wykonania umowy, bowiem procedura zamówienia publicznego opiera ...
1 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna ...
zamawiający nie przewidywał, że termin wykonania zamówienia stanowiący jedno z kryterium ...
pierwotna niemożność świadczenia, a zawarcie umowy czy też dalsze prowadzenie przedmiotowego ...
bezpodstawnie uchylił się od zawarcia umowy. Powód odwoływał się również do ...
przetargu uchyla się od zawarcia umowy, ich uczestnik, którego oferta została ...
zmierzające do bezpodstawnego nie zawarcia umowy (Wyrok SN z dnia 26 ...
uchylaniem się każda odmowa zawarcia umowy. Każdorazowo przy dokonaniu kwalifikacji odmowy ...
3 k.c. jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań ...
została przyjęta, mogą dochodzić zawarcia umowy. W związku z tym wykonawca ...
roszczeniem o zawarcie z nim umowy o treści odpowiadającej warunkom określonym ...
oświadczenia woli w celu zawarcia umowy. Tymczasem w sprawie niniejszej powód ...
drugiej zaś nie żądał zawarcia umowy, lecz skierował względem pozwanego roszczenie ...
momentu zaproszenia powoda do zawarcia umowy przez pozwanego, powziął on kroki ...
że zostanie z nim zawarta umowa i będzie ją wykonywać za ...
z.p.), a także unieważnienia umowy (art. 146 p.z.p.) czy odstąpienia od umowy (art. 145 p.z.p ...
procedury zamówieniowej z zawartą już umową i bezwzględnie wiązać z oczekiwaniem ...
które niesie ze sobą zawarcie umowy. Jeżeli wykonawca uznaje to za ...
objętego zamówieniem przed datą podpisania umowy, stanowiła ryzyko po jego stronie ...
05 sierpnia 2015 r. Za wykonanie zamówienia w terminie do dnia ...
liczby punktów za tak szybkie wykonanie zamówienia. W ocenie Sądu pochopne ...
zamówienia przed terminem faktycznego podpisania umowy, nie mogło zostać usprawiedliwione presją ...
z brakiem możliwości odwołania, zawarcie umowy można traktować jako pewnik. Pozwany ...
następującym stanie sprawy. Na podstawie umowy z dnia 30 czerwca 2017 ...
1 pkt 1 i 2 umowy o dofinansowanie środki na realizację ...
wydatków kwalifikowanych. Na podstawie powyższej umowy IZ RPO WL przekazała P ...
wymagając wykazania się "doświadczeniem w wykonaniu co najmniej dwóch zamówień obejmujących ...
tych spośród wykonawców, którzy oferowali wykonanie zamówienia z użyciem produktów dostarczonych ...
doświadczenia i wyksztalcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu ...
budowlanej, jest zatrudniona na podstawie umowy zlecenia oraz wskazał numer jej ...
postępowaniu; 6) zamawiający we wzorze umowy wymagał przedstawienia polisy ubezpieczeniowej o ...
ust. 1 zawartej z wykonawcą umowy z dnia 19 czerwca 2018 ...
przez wykonawcę polisa potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia na okres od 7 ...
z.p., polegającym na realizacji umowy z wykonawcą, który nie spełnił ...
o udzielenie zamówienia lub zawarcia umowy koncesji, kryteriach kwalifikacji, kryteriach selekcji ...
dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia lub umowy koncesji" - ze stawką korekty 25 ...
z.p., polegające na realizacji umowy z wykonawcą, który nie spełnił ...
10% wydatków kwalifikowalnych wynikających z umowy zawartej z wykonawcą G. W ...
do zawężenia kręgu podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia i tym samym ograniczenia ...
doświadczenia i wyksztalcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu ...
budowlanej, jest zatrudniona na podstawie umowy zlecenia oraz wskazał numer jej ...
organ podniósł, że we wzorze umowy załączonym do SIWZ określono wymóg ...
Przy tym zarówno we wzorze umowy, jak i w umowie z ...
wynika z § 5 ust. 2 umowy, datą rozpoczęcia robót dla zadań ...
wykonawcę polisa nr [...] potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia na okres od 7 ...
a polisa nr [...] potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia na okres od 8 ...
r., a zatem okres zawartej umowy ubezpieczenia według przedstawionej polisy ubezpieczeniowej ...
z zapisami § 8 pkt 9 umowy wykonawca miał przedstawić przed datą ...
szczególności długością okresu, na jaki umowa ubezpieczenia ma zostać zawarta. Tym ...
obowiązek przedłożenia na etapie realizacji umowy polisy ubezpieczeniowej z sumą ubezpieczenia ...
w miarę możności doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby ...
P. B. z Województwem Lubelskim umowy o dofinansowanie projektu "Rozwój infrastruktury ...
przypadku programu EWT - zgodnie z umową o dofinansowanie projektu albo decyzją ...
osobę, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi ...
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu ...
w § 8 pkt 9 wzoru umowy pomiędzy skarżącym, a potencjalnym wykonawcą ...
oraz w § 8 pkt 9 umowy z dnia 19 czerwca 2018 ...
polisy ubezpieczeniowej. Zgodnie z postanowieniem umowy polisy, dokumenty ubezpieczeniowe i dowody ...
zaś z § 5 ust. 2 umowy z dnia 19 czerwca 2018 ...
wykonawcę polisa nr [...] potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia od dnia 7 sierpnia ...
Z kolei polisa nr [...] dotyczy umowy ubezpieczenia zawartej na okres od ...
wykonawca w terminie wynikającym z umowy nie przedstawił też dowodu opłacenia ...
że zawarcie w opisanych okolicznościach umowy z wybranym wykonawcą, mimo nieprzedstawienia ...
nie stanowił przesłanki odstąpienia od umowy. Nie stanowił też warunku udziału ...
zamówienia, a nie kwestie realizacji umowy zawartej w wyniku takiego postępowania ...
ubezpieczeniowej wynikał bezpośrednio z wzoru umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. Niewątpliwie ...
dodatkowego zobowiązania już po zawarciu umowy z wykonawcą bez wątpienia stanowi ...
punkcie 6, jako dotyczącej realizacji umowy. Stanowisku skarżącej przeczy chociażby treśc ...
charakter stwierdzonych nieprawidłowości, dotyczących zawarcia umowy z wykonawcą, który nie powinien ...
dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia lub umowy koncesji i zastosował korektę finansową ...
w ramach świadczeń realizowanych (niezakończonych) wykonał należycie usługi o w/w wartości ...
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego pionowego" wykonane na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg ...
wskazana w wykazie usługa została wykonana należycie, przystępujący przedłożył dowód w postaci ...
oznakowania drogowego pionowego -ogólna wartość wykonania powyższego zakresu prac wyniosła 1 ...
powierzony zakres robót firma TIOMAN wykonał w sposób rzetelny i profesjonalny ...
i załączonych referencjach, nie mógł wykonać usług określonych w warunku udziału ...
referencje mają za zadanie potwierdzić należyte wykonanie usługi. Nie jest zatem właściwe ...
lub dostaw o element potwierdzenia należytego ich wykonania. Odwołujący powołali się na wyroki ...
niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz ...
do realizacji zadań wynikających z umowy." Odwołujący wskazali, że łącznie usługa ...
umożliwiających realizowanie zadań wynikających z umowy, wyposażonymi w urządzenia GPS oraz ...
i sprzęt niezbędne do realizacji umowy (klucze, nasadki, śrubokręty, drabiny, łopaty ...
załączniku oraz niezbędne do realizacji umowy )" Koszty obsługi kontraktu w tym ...
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument, z ...
składania ofert, wykonywała lub wykonuje należycie usługi polegające na pracach utrzymaniowych ...
czy zestawy narzędzi dodatkowych do wykonania zadania. Prace takie wykonuje od ...
tymczasowego przystępujący przyjął niski koszt wykonania z uwagi na duże zapasy ...
w.z. oznakowania tymczasowego jako wykonanego z nowych elementów. Oświadczył, że ...
produkować część znaków potrzebnych na wykonanie przedmiotowego zamówienia. Koszty prac i ...
Przystępujący w przedstawionej kalkulacji założył wykonanie przedmiotu zamówienia siłami własnymi za ...
o. zmniejszą się miesięczne koszty wykonania przedmiotu zamówienia. Ponadto przystępujący wyjaśnił ...
zrealizowane usługi, - przystępujący posiada zawarte umowy na dostawy niezbędnych materiałów na ...
w ramach świadczeń realizowanych (niezakończonych) wykonał należycie usługi o w/w wartości ...
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego pionowego" wykonane na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg ...
wskazana w wykazie usługa została wykonana należycie, przystępujący przedłożył dowód w postaci ...
oznakowania drogowego pionowego -ogólna wartość wykonania powyższego zakresu prac wyniosła 1 ...
powierzony zakres robót firma TIOMAN wykonał w sposób rzetelny i profesjonalny ...
17 października 2014 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego ...
niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz ...
do realizacji zadań wynikających z umowy." Szacunkowa wartość zamówienia wynosiła: 9 ...
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument, z ...
postaci wiedzy i doświadczenia przy wykonaniu zamówienia pod nazwą "Utrzymanie drogowej ...
konsultacji i doradztwie przy wykonywaniu umowy w pełnym zakresie usług świadczonych ...
wykonywaniu zamówienia przez cały okres wykonania umowy przez przystępującego. Izba zważyła, co ...
wykonawcy, z którym zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego. Przenosząc ...
przetargu zarówno odnośnie do zamówienia (umowy), jak i prowadzenia postępowania w ...
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek ...
na dany przedmiot zamówienia, zakładającej wykonanie zamówienia poniżej jego rzeczywistych kosztów ...
że przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę byłoby dla niego ...
którzy składając swoje oferty na wykonanie części robót, nie przedstawiali sposobu ...
szczegółowe) dopiero na etapie zawierania umowy. Odwołujący w toku rozprawy podtrzymał ...
na to, że ten zaaferował wykonanie całego przedmiotu zamówienia przy powierzeniu ...
mają być złożone przed zawarciem umowy, a rzetelny wykonawca powinien zapoznać ...
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami ...
wymogami zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami - wykonanie zamówienia. Ustawodawca dał w tym ...
którą będzie możliwie sprawne i należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami ...
wykonawców dopiero na etapie podpisywania umowy w sprawie zamówienia publicznego, oczekując ...
w szczególności przy zamówieniu na wykonanie robót budowlanych istnieje potrzeba wyspecyfikowania ...
oceny, czy przedstawione mu koszty wykonania określonych robót budowlanych są realne ...
w każdym wypadku nawet jeżeli niewykonanie zobowiązania umownego (brak podwykonawcy) nastąpiło ...
rażące uprzywilejowanie w treści projektu umowy pozycji Zamawiającego, wbrew zasadom współżycia ...
ust. 13, 14, 15 Projektu umowy uznaniowego prawa do odmowy dokonania ...
tylko w przypadku, gdy przedmiot umowy obarczony jest wadami istotnymi. W ...
że przy obecnych postanowieniach wzoru umowy Zamawiający ma uznaniowe prawo nie ...
w § 6 ust. 11 Projektu umowy prawa do nieprzystąpienia do czynności ...
w § 6 ust. 10 Projektu umowy. Zgodnie z art. 647 kc ...
robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie wykonanych robót przed ich uszkodzeniem lub ...
zdarzeniem, czy też naruszeniem postanowień umowy przez wykonawcę, co może wpłynąć ...
wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonania dzieła. Tym samym to wykonawca ...
zamówienia w oparciu o postanowienia umowy. Powyższe naruszenie w konsekwencji spowodowało ...
rażące uprzywilejowanie w treści projektu umowy pozycji Zamawiającego, wbrew zasadom współżycia ...
ust. 1 lit. c) Projektu umowy, który jest także niespójny w ...
prawidłową kalkulację oferty. Postanowienia projektu umowy wprowadzają niepewność co do zasad ...
punkt a, b, c niniejszej umowy, do zgłoszenia danego etapu robót ...
ust. 2 lit. e) Projektu umowy w następujący sposób: "z tytułu ...
ust. 13, 14, 15 Projektu umowy w następujący sposób: "13. Z ...
obniżenia wynagrodzenia. 14. Za dzień wykonania robót Strony uznają dzień podpisania ...
usunięcie § 6 ust. 11 Projektu umowy. 4. w odniesieniu do zarzutu ...
ust. 1 pkt 16) Projektu umowy. 5. w odniesieniu do zarzutu ...
zmianę § 6 ust. 1 Projektu umowy w następujący sposób: "Strony umowy ustalają, że będą dokonywały n ...
odbiorów końcowych robót - nastąpi po wykonaniu całości robót budowlanych. Rozliczenie odbioru ...
w § 7 ust.1 niniejszej umowy, tj. do 100%.całkowitego wynagrodzenia ...
w przypadku zaistnienia wad przedmiotu umowy w okresie obowiązującej gwarancji i ...
wybudowanego w wyniku realizacji przedmiotu umowy". W uzasadnieniu odwołania Odwołujący Alstal ...
w każdym wypadku, nawet jeżeli niewykonanie zobowiązania umownego (brak podwykonawcy) nastąpiło ...
rażące uprzywilejowanie w treści projektu umowy pozycji Zamawiającego, wbrew zasadom współżycia ...
kar umownych z powodu nieterminowego wykonania zobowiązań umownych zostało zastrzeżone na ...
a), b), e), h) Projektu umowy). Wskazane postanowienie jest niezgodne z ...
który stanowi, że projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy ...
tylko w przypadku, gdy przedmiot umowy obarczony jest wadami istotnymi. W ...
że przy obecnych postanowieniach wzoru umowy Zamawiający ma uznaniowe prawo nie ...
sporu jest kwestia wad w wykonanych robotach w związku, z których ...
na etapie odbioru końcowego przedmiotu umowy. Tego typu spory były przedmiotem ...
od braku jakichkolwiek wad w wykonanym obiekcie. Inwestor może uchylić się ...
mamy do czynienia z nieprawidłowym wykonaniem zobowiązania przez wykonawcę. W takiej ...
6 ust. 13-15 Projektu umowy zaproponowana przez Zamawiającego narusza art ...
postanowienia zawarte we wskazanych punktach umowy powinny zostać zmienione w taki ...
tj. w przypadku, gdy w wykonanych robotach brak jest wad istotnych ...
odbioru końcowego. Wskazane postanowienia wzoru umowy w obecnej formie oprócz wskazanego ...
W § 6 ust. 10 Projektu umowy znajduje się katalog dokumentów, co ...
do zasady związanych z potwierdzeniem wykonania zobowiązań wykonawcy wobec podwykonawcy oraz ...
w § 6 ust. 11 Projektu umowy ustanowił sankcje za brak dostarczenia ...
zakresie, co w sposób wystarczający zabezpiecza interes Zamawiającego. Art. 465 Pzp ...
w § 6 ust. 11 Projektu umowy niegodnie z przedmiotowym przepisem dał ...
Ponadto, § 6 ust. 10 Projektu umowy jest niezgodny z art. 643 ...
wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami ...
wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonania dzieła. Tym samym to wykonawca ...
zamówienia w oparciu o postanowienia umowy. Powyższe naruszenie w konsekwencji spowodowało ...
rażące uprzywilejowanie w treści projektu umowy pozycji Zamawiającego, wbrew zasadom współżycia ...
sporządzenie oferty. Powyższe postanowienia projektu umowy naruszają nie tylko wskazane przepisy ...
o przebiegu czynności zmierzających do wykonania umowy. Zakłada się bowiem, że to ...
wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonania dzieła. Nie jest jednak zaprzeczeniem ...
po to by mógł on należycie zabezpieczyć swoje interesy. W stanie faktycznym ...
ust. 1 pkt 16) projektu umowy Zamawiający może jednakże jednostronnie wpływać ...
wpłynąć na narzucenie wykonawcy sposobu wykonania zamówienia, nawet jeśli z punktu ...
wykonawcy wykonywał on swoje obowiązki należycie i zgodnie ze sztuka budowlaną ...
ust. 1 pkt 16) projektu umowy uprawnienie do przerwania robót oprócz ...
rażące uprzywilejowanie w treści projektu umowy pozycji Zamawiającego, wbrew zasadom współżycia ...
pkt 37 i 38 Projektu umowy Zamawiający opisując obowiązki wykonawcy posługuje ...
definicji "odbioru końcowego robót przedmiotu umowy" dwoma odrębnymi definicjami "odbioru końcowego ...
robót" oraz "odbioru końcowego przedmiotu umowy" zapewni jednoznaczność w zakresie zasad ...
dowodów z następujących dokumentów: 1. Umowy darowizny zawartej pomiędzy m.st ...
poczynił założenia, że postanowienia projektowanej umowy dotyczące kary umownej stanowią w ...
postaci niedbalstwa. Innymi słowy, niedołożenie należytej staranności przez dłużnika to możliwość ...
on za umyślne uchybienia w wykonaniu zobowiązania. Art. 433 pkt 1 ...
że również opóźnienie kwalifikowane w wykonaniu zobowiązania jakim jest zwłoka wyłącza ...
do zakresu odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonanie zobowiązania określonej w art. 471 ...
gruntu. Ponadto, na podstawie zawartej umowy z 16 lutego 2021 r ...
powyższej drogi zawartym w § 3 umowy darowizny zawartej pomiędzy m.st ...
ww. aktami notarialnymi, czy ww. umową, są dla Zamawiającego okolicznościami uzasadniającymi ...
tezy. Wskazać należy, że strony umowy o roboty budowlane działają w ...
ram prawnych dla stron zawierających umowę, których przedmiotem są prace budowlane ...
wskazując po stronie wykonawcy obowiązek wykonania robót jako obowiązek dłużny. Art ...
oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z ...
warunkami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, zgodnie ze ...
zgodnie z postanowieniami Kc, czy umowy, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru ...
przypadku wystąpienia wad, czyli braku wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją ...
warunkami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, zgodnie ze ...
co do charakteru wady i wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze wskazanymi powyżej zasadami ...
Występowanie wady uniemożliwiającej używanie przedmiotu umowy, na etapie czynności odbioru jest ...
pozwolenia na użytkowanie nastąpi po wykonaniu wszystkich etapów planowanej inwestycji, a ...
zajmują stanowisko w zakresie zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem ...
w zakresie obowiązku odbioru przedmiotu umowy nie znajduje zastosowania na etapie ...
na użytkowanie. Zatem postanowienia projektowanej umowy w § 6 ust. 13, 14 ...
kc. Zarzut nr 3 Postanowienie umowy wskazane w § 6 ust. 11 ...
w § 6 ust. 10 projektowanej umowy, które potwierdzają dokonanie odbioru od ...
kwestionowane przez Odwołującego postanowienia projektowanej umowy nie stanowią nadużycia prawa o ...
5 Zamawiający dokonał zmiany projektowanej umowy przez usunięcie § 4 ust. 1 ...
w pozostałym zakresie postanowienia projektowanej umowy w zakresie § 6 ust. 1 ...
wynikają z niewłaściwego rozumienia charakteru umowy o roboty budowlane. Wykonawca zobowiązuje ...
sporządzenie oferty oraz oszacowanie kosztów wykonania przedmiotu zamówienia z uwagi na ...
jednoznaczne określenie zakresu prac do wykonania w ramach zamówienia, w szczególności ...
wykonawcy obejmują również czynności do wykonania po zakończeniu innych "etapów" budowy ...
ich realizacji, podczas gdy jedynie wykonanie prac składających się na wszystkie ...
wykonawcy wypełnienie wszystkich zobowiązań z umowy dotyczącej zamówienia (tj. m.in ...
do procedur odbiorowych, a ostatecznie wykonanie odbiorów przez Powiatowego Inspektora Nadzoru ...
36), 37) oraz 40) Projektu umowy), co uniemożliwia należyte skalkulowanie ceny oferty i skutkować ...
sporządzenie oferty oraz oszacowanie kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, z uwagi na ...
w § 7 ust. 1 Projektu umowy, remediacji gruntu, mimo, że Zamawiający ...
sporządzenie oferty oraz oszacowanie kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, z uwagi na ...
mogą implikować konieczność zmiany sposobu wykonania przez wykonawcę posadowienia budynku, którego ...
pkt 6) lit. f) Projektu umowy wszystkich elementów tzw. "klauzuli waloryzacyjnej ...
sposób niezgodny z podstawowymi zasadami umowy o roboty budowlane i naruszający ...
ust. 15 zd. 1 Wzoru umowy, że "Roboty uważa się za ...
Wykonawcę wszystkich pozostałych wynikających z umowy obowiązków", podczas gdy jednym z ...
obowiązków zamawiającego jest dokonanie odbioru wykonanych przez wykonawcę robót, zaś ewentualne ...
ust. 3 pkt 3 Wzoru umowy skutkujących koniecznością zmiany technologii robót ...
innymi zamówieniami publicznymi, a których wykonanie warunkuje oddanie do użytkowania budynku ...
w § 1 ust. 1 Wzoru umowy pojęć "przedmiot umowy" oraz "budowa", b. jednoznaczne wskazanie ...
stanowić obowiązek wykonawcy modyfikację Projektu umowy w taki sposób by Zamawiający ...
opisane przez Zamawiającego) "zmiana terminu wykonania umowy o czas trwania przeszkody" będzie ...
o informacje pozwalające wykonawcom na należytą wycenę prac dotyczących usunięcia pozostałości ...
ust. 3 pkt 6) Wzoru umowy: "Poza innymi przypadkami wymienionymi w ...
możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty ...
określonego w § 7 ust. 1 umowy w następujących przypadkach: (...) f) gdy ...
będą miały wpływ na koszty wykonania budowy - Zamawiający dopuszcza zmianę raz ...
budowlanych, które pozostały jeszcze do wykonania zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego ...
więcej niż o 10 % wartości umowy w zakresie zmniejszenia, czy zwiększenia ...
b), e) oraz h) Projektu umowy przez zastąpienie ujętych tam kar ...
ust. 3 zd. 1 Projektu umowy: "Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa projekt budowlany pn. "Budowa ...
2021 r., branżowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (zwane dale ...
warunkami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, zgodnie ze ...
36), 37) oraz 40) Projektu umowy, tzn.: 34) dokonywanie przez osoby ...
lit. b) tir. 8 Wzoru umowy - określając przedmiot Zamówienia - Zamawiający wskazał ...
budynku szkoły podstawowej, w tym: (...) wykonanie wykończenia wewnętrznego pomieszczeń na 3 ...
ze sobą ww. postanowień Wzoru umowy wykonawca dokonuje swoistego dekryptowania zakresu ...
z przywołanymi powyżej postanowieniami Wzoru umowy, Odwołujący ustalił, że w zakres ...
konserwacji instalacji, czy urządzeń technicznych wykonanej budowy (również w zakresie nieobjętym ...
jednoznacznego określenia zakresów prac do wykonania w ramach Zamówienia, jak również ...
to również wykonawcy, za prace wykonane przez inne podmioty - co generuje ...
zajmują stanowisko w zakresie zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem ...
nr 2 do SWZ (Projekt umowy), a także dowody z dokumentów ...
umowne: a) za opóźnienie w wykonaniu danego etapu robót budowlanych, w ...
punkt a, b, c niniejszej umowy, do dnia zgłoszenia danego etapu ...
albo do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, b) za opóźnienie ...
h) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu ...
pkt 1 Pzp projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy ...
wobec zacytowanych wyżej postanowień Projektu umowy, że intencją Zamawiającego jest, wbrew ...
zamiar interpretować kwestionowane postanowienia Projektu umowy w sposób zgodny z art ...
nie odpowiada, zatem postanowienia Projektu umowy nie mogą być sprzeczne z ...
b, e i h wzoru umowy tak samo jak Odwołujący, to ...
13, 14 i 15 Projektu umowy Zamawiający wskazał: 13. Jeżeli w ...
z art. 647 Kc przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje ...
oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z ...
inwestorowi określonego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z ...
przez Odwołującego Alstal postanowienia Projektu umowy nie są sprzeczne z wyżej ...
Kc. Podkreślenia wymaga, że postanowienia umowy nie muszą zawierać regulacji dotyczących ...
każdego szczegółu wzajemnych obowiązków stron umowy w sytuacji, gdy obowiązki te ...
ust. 10 i 11 Projektu umowy, które stanowią: 10. W przypadku ...
dostaw lub usług związanych z wykonaniem umowy zrealizowanych przez podwykonawców lub dalszych ...
usług związanych z realizacją robot wykonanych przez podwykonawców/dalszych podwykonawców, 2 ...
podwykonawców na podstawie łączącej ich umowy; dowód zapłaty powinien odnosić się ...
pełnej oceny ww. postanowień Projektu umowy istotne znaczenie ma również § 6 ...
odstąpieniem przez Wykonawcę/podwykonawcę od umowy z podwykonawcą/ dalszym podwykonawcą z ...
pod uwagę powyższe postanowienia Projektu umowy Izba uznała, że zarzut nr ...
że § 6 ust. 11 Projektu umowy jest sprzeczny z art. 647 ...
zamówienia otrzymali wynagrodzenie z tytułu wykonanych robót. Zamawiający może zażądać takich ...
wyżej § 6 ust. 12 Projektu umowy pozwala z kolei wykonawcy oczekiwać ...
przez Odwołującego Alstal postanowienia Projektu umowy nie jest sprzeczne z przepisami ...
robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie wykonanych robót przed ich uszkodzeniem lub ...
on w razie odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu ...
na wadliwy lub sprzeczny z umową sposób realizacji przedmiotu zamówienia) i ...
terminowa i niezakłócona realizacja przedmiotu umowy, co zresztą Zamawiający podkreślał wskazując ...
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, tj. do 100%.całkowitego wynagrodzenia ...
oświadczył, że dokonał zmiany Projektu umowy w ten sposób, że usunął ...
ocenie Izby usunięte zostało postanowienie umowy, w oparciu o które Odwołujący ...
zostały wszystkie czynności do których wykonana będzie zobowiązany wykonawca zamówienia. Odwołujący ...
prac przyjętego przez Zamawiającego do wykonania w ramach realizacji zamówienia. Izba ...
robót jak i kolejności ich wykonania, a Izba nie ma podstaw ...
jego ofertę. Gdyby Zamawiający w należyty sposób zweryfikował, czy wobec Odwołującego ...
Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 15 marca ...
zł brutto, wariant V, termin wykonania Projektu Budowlanego i Dokumentacji Projektowo ...
zł brutto, wariant III, termin wykonania PB i DPK - odpowiednio: 90 ...
00 brutto, wariant V, termin wykonania PB i DPK - odpowiednio: 80 ...
NA. Dalej Zamawiający wskazał, że umowy rozwiązane zostały z przyczyn leżących ...
60 dni od daty podpisania umowy, etap II - w ciągu 120 ...
Już na wstępnym etapie realizacji umowy nr 235/003/2016/01504 ...
stosunków własnościowych gruntu, którego dotyczyła umowa, które to elementy były wyłącznymi ...
przekazano). W trakcie obowiązywania ww. umowy Odwołujący wielokrotnie monitował Zamawiającego w ...
4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. Zamawiający w ...
Postępowania wskazał, że Odwołujący nie wykonał umowy nr 235/003/2016/01504 ...
biorąc pod uwagę okoliczności towarzyszące wykonaniu rzeczonej umowy, w ogóle nie może być ...
określonych w przepisie, gdyż do niewykonania doszło z przyczyn leżących po ...
faksem pierwszą stronę wypełnionego wzoru umowy na etap I - opracowanie programu ...
jakim dniu należy datować podpisanie umowy jest okolicznością leżącą po stronie ...
nie informował go o podpisaniu umowy. W piśmie z 24 czerwca ...
realizacji procesu projektowego. Dopiero w umowach była informacja, w jakich klauzulach ...
podpisanych umów. Dopiero po podpisaniu umowy można było podjąć działania w ...
wniósł o wydłużenie terminu realizacji umowy o okres opóźnienia po stronie ...
treść trzech umów. W poszczególnych umowach brakowało załączników nr 1, na ...
wniósł o wydłużenie terminu realizacji umowy o okres opóźnienia w przekazywaniu ...
10-dniowego opóźnienia w realizacji umowy spowodowanego okolicznościami nieleżącymi po stronie ...
sposób dorozumiany odmówił przedłużenia terminu wykonania umowy. W piśmie z 7 lipca ...
2016 r. wskazał, że termin wykonania zadania określa umowa, a na niedotrzymanie terminu skutkować ...
przewidzianymi w § 4 i 10 umowy. Jest to jednoznaczny brak współpracy ...
zawarto informację, że podstawą do wykonania przedmiotowej dokumentacji są zatwierdzone MW ...
gdyż były one podstawą do wykonania programu inwestycji. Odwołujący wskazał, że ...
po przedłożeniu operatu geodezyjnego z wykonanych pomiarów aktualizacyjnych do Ośrodka Dokumentacji ...
gdy już nie było możliwości wykonania zamówienia. Zwłoka Zamawiającego związana z ...
Odwołujący zdecydował się odstąpić od umowy, wobec czego 24 i 26 ...
dokumentów i materiałów koniecznych do wykonania dokumentacji projektowej, w tym upoważnienia ...
dokumentów i materiałów koniecznych do wykonania dokumentacji projektowej, w tym umów ...
przekazane. Odwołujący wyjaśnił, że w umowach przyłączeniowych określone są niezbędne dane ...
stwierdził, że do wspomnianego rozwiązania umowy w rzeczywistości doprowadził Odwołujący, a ...
złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy w pismach doręczonych Zamawiającemu w ...
2016 r. w sytuacji, gdy umowa już została wypowiedziana przez Odwołującego ...
przepisów prawa wynika zatem, że umowa została zniesiona skutecznie odstąpieniem Odwołującego ...
Zamawiającego o braku możliwości wykonywania umowy z uwagi na brak niezbędnych ...
prac Zamawiającemu. Co istotne, Odwołujący wykonał wszystkie czynności, które możliwe były ...
Zamawiającego - liczyć termin na ich wykonanie. Zamawiający zasygnalizował, że Odwołujący zaoferował ...
przez niego krótki termin jego wykonania. Zamawiający wyjaśnił, że przedmiotowy dokument ...
ponadto, że część informacji objętych umowami zamieszczona została w MW. Na ...
bądź znaczne utrudnienia w wykonywaniu umowy nr 235. Zamawiający nie kwestionował ...
ww. dokumenty były niezbędne do wykonania kontraktu, wobec czego fakty, które ...
wyboru oferty Odwołującego. Zaoferował on wykonanie programu inwestycji i dokumentacji projektowo ...
winy Odwołującego. Podpisane przez Odwołującego umowy Zamawiający otrzymał za pismem z ...
tej samej daty (termin realizacji umowy nr 235 określono, zgodnie z ...
50 dni od daty zawarcia umowy, tj. do dnia 6 sierpnia ...
oraz załącznik nr 2 do umowy nr 236 ("Szczególne wymagania dotyczące ...
przesłano mu jedynie pierwszą stronę umowy nr 235 oraz że do ...
r. otrzymał od niego niekompletne umowy (bez załącznika nr 1), wnosząc ...
ponownie wniósł o wydłużenie terminu wykonania umów. 30 czerwca 2016 r ...
nich stanowi konsekwencję odstąpienia od umowy nr 235. Opisana korespondencja została ...
przysługiwało uprawnienie do odstąpienia od umowy? Wyjaśnić należy bowiem, że rozstrzygnięcie ...
się do wykonawcy, który nie wykonał umowy w sprawie zamówienia publicznego z ...
oświadczenie Odwołującego o odstąpieniu od umowy nr 235 zostało złożone wcześniej ...
stron obciąża obowiązek współdziałania w wykonaniu umowy o dzieło zależy od okoliczności ...
wyrażono pogląd, że "[…]analiza istoty umowy o dzieło prowadzi zaś do ...
wyraźną przewagą jednej ze stron umowy - zamawiającego. Uprawniony wydaje się wniosek ...
w kwestii współpracy przy realizacji umowy. Powyższe może mieć dodatkowe uzasadnienie ...
we współpracy z Zamawiającym w wykonaniu zawartych umów fakt zaoferowania przez ...
terminów realizacji części zamówienia objętych umowami nr 235 i 236 (zob ...
jedynie 50 dni, terminie realizacji umowy nr 235, jako że składając ...
określonym celu skrócił maksymalny termin wykonania projektu inwestycji aż o 10 ...
zapatrywaniami Izba stwierdziła, że przyczyny niewykonania umów nr 235-237 leżą ...
na brak możliwości przystąpienia do wykonania umowy z uwagi na nieznajomość klauzul ...
że "[…]Dopiero po przekazaniu podpisanej umowy można było podjąć działania w ...
również, że "[…]Dopiero po podpisaniu umowy - można było podjąć działania w ...
autorem) miałby uniemożliwiać przystąpienie do wykonania zamówienia. 2. Zwłoka Zamawiającego w ...
stanowił część zawartej z Zamawiającym umowy nr 235 (przykładowo pkt 1 ...
Kartograficznej Stołecznego Zarządu Infrastruktury na wykonanie prac geodezyjnych dla konkretnego nr ...
niezależnie od rzeczywistej daty zawarcia umowy), to - będąc, jak podkreślał, podmiotem ...
postanowień załącznika nr 2 do umowy nr 236, których treść powinna ...
z uprawnienia do odstąpienia od umowy o dzieło na podstawie art ...
sierpnia 2016 r.) termin realizacji umowy nr 235 (8 sierpnia 2016 ...
braku koniecznego współdziałania Zamawiającego w wykonaniu zawartych z Odwołującym umów. Izba ...
oraz 593,04 zł netto; - zabezpieczenie należytego wykonania umowy (w wysokości 5% kontraktu) - dla ...
jednostkowa zaoferowana przez Konsorcjum za wykonanie usługi odbioru odpadów zmieszanych - 324 ...
wymagania opisane zostały w projekcie umowy oraz opisie przedmiotu zamówienia dla ...
wyjaśnień na wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia. Odwołujący podniósł, że jest ...
roboczogodzin przewidzianych przez ILF do wykonania przez poszczególnych specjalistów oraz stawki ...
wejście w teren w celu wykonania np. badań geologicznych. Każdy brak ...
trasy na etapie projektu wstępnego, - wykonania raportu oddziaływania na środowisko dla ...
ograniczenia na podstawie zapisów specustawy, - wykonania wszystkich prac związanych z opracowaniem ...
drzew i krzewów do wycinki, - wykonania dodatkowych operatów wodnoprawnych (przekroczenia cieków ...
wskazał, że gdyby ILF próbował wykonać część 1 w zakładanej wydajności ...
wyjaśnień niekorespondującą z rzeczywistym planem wykonania przedmiotu zamówienia przez ILF, co ...
nr 4 - wykaz prac projektowych wykonanych lub w trakcie wykonywania przez ...
nr 5 - wykaz prać projektowych wykonanych przez ostatnie lata przez Odwołującego ...
nr 2 do SIWZ (Wzór umowy) oraz że cenę oferty należy ...
Oznacza to, iż Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za cenę, która jest ...
w zakresie: 1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo ...
prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w ...
prawa ochrony środowiska; 5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy (jeżeli dotyczy ...
zapewnia ich realizację w sposób należyty, zgodny z wymaganiami określonymi w ...
ceny oferty. I. Oszczedność metody wykonania zamówienia, koszty pracy, dedykowany zespół ...
zmniejszenia nakładów organizacyjnych niezbędnych na wykonanie usługi. d) Zespół ekspertów, który ...
Zamawiający nie wymaga zawarcia odrębnej umowy ubezpieczenia dla tego konkretnego projektu ...
ok. 0,1% wartości oferty/umowy. Il. Wybrane rozwiązania techniczne 1 ...
za podaną cenę możliwe było wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób prawidłowy ...
poszczególne elementy prac niezbędnych do wykonania. Do wyjaśnień załączono również oferty ...
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami ...
w zakresie: 1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo ...
prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w ...
prawa ochrony środowiska; 5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Art. 90 ...
przez Zamawiającego czy konieczny do wykonania na podstawie przepisów prawa nie ...
pierwsza zamówienia jest niemożliwa do wykonania przy zaangażowaniu przewidzianym na poziomie ...
byłoby uznać za uprawdopodobnienie niemożliwości wykonania przedmiotu zamówienia. Nie wiadomo, jaka ...
związane z liberalizacją postanowień wzoru umowy na usługi projektowe. Skoro wykonawca ...
SIWZ - Wzoru Istotnych posta- nowień umowy oraz pkt 9.2.3 ...
do SIWZ - Wzoru Istotnych postanowień umowy w postaci warunków odbioru robót ...
tym z naturą stosunku prawnego umowy o roboty budowlane w takim ...
w świetle zaskarżonych postanowień Wzoru umowy) uprawniony do odmówienia odbioru robót ...
jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie: 9.2.3.1.5 ...
2.1.2. doświadczenie - liczba wykonanych projektów w odpowiedniej specjalności - 4 ...
1.3. doświadczenie - min. liczba wykonanych projektów w odpowiedniej specjalności -2 ...
1. doświadczenie szczegółowe: udział w wykonaniu min. 2 zamówień polegających na ...
bez istotnego wpływu na jakość wykonania zamówienia i tym samym niczym ...
przy inwestycji w ramach której wykonano ponad2000 m2 nawierzchni ...
spełniania odpowiedniego warunku, doświadczenie w wykonaniu projekt budowlanego i wykonawczego lub ...
do SIWZ — Wzoru Istotnych postanowień umowy: f) jeżeli w toku odbioru ...
do SIWZ - Wzoru Istotnych postanowień umowy: 7) jeżeli w toku odbioru ...
gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, 9) Zamawiający przystąpi do ponownego ...
jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie: Otrzyma nowe, następujące brzmienie: "9 ...
jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie: [...]" e. 9.2.3.1 ...
2.1.2. doświadczenie - liczba wykonanych projektów w odpowiedniej specjalności - 4 ...
2.1.2. doświadczenie - liczba wykonanych projektów w odpowiedniej specjalności - 4 ...
1.3. doświadczenie - min. liczba wykonanych projektów w odpowiedniej specjalności - 2 ...
1.3.doświadczenie - min. liczba wykonanych projektów w odpowiedniej specjalności - 2 ...
1. doświadczenie szczegółowe: udział w wykonaniu min. 2 zamówień polegających na ...
1. doświadczenie szczegółowe: udział w wykonaniu min. 1 zamówienia polegającego na ...
przy inwestycji w ramach której wykonano ponad 2000 m2 nawierzchni ...
przy inwestycji w ramach której wykonano ponad 2000 m2 nawierzchni ...
spełniania odpowiedniego warunku, doświadczenie w wykonaniu projekt budowlanego i wykonawczego lub ...
spełniania odpowiedniego warunku, doświadczenie w wykonaniu projekt budowlanego i wykonawczego lub ...
do SIWZ - Wzoru Istotnych postanowień umowy, jaka ma zostać zawarta z ...
do SIWZ - Wzoru Istotnych postanowień umowy stanowi naruszenie art 647 Kc ...
ani odmiennej, ani autonomicznej definicji umowy o roboty budowlane, treść stosunku ...
oferentem - wykonawcą, musi odpowiadać postanowieniom umowy o roboty budowlane zdefiniowanej przez ...
647 - 658 Kc), która jest umową nazwaną, a jej przedmiotowo istotne ...
jest odebranie od wykonawcy obiektu wykonanego zgodnie z projektem i z ...
sposób wadliwy lub sprzeczny z umową - dotyczy ich przepis art. 656 ...
Odwołującego, w przypadku występowania w wykonanych robotach wad usuwalnych - a zatem ...
gdy roboty budowlane nie zostały wykonane w ogóle bądź gdy wada ...
jeżeli wskutek ich wystąpienia przedmiot umowy jest niezdatny do określonego w ...
do SIWZ - Wzoru Istotnych postanowień umowy oczekiwanie, by tak złożone i ...
sprzeczne z naturą stosunku prawnego umowy o roboty budowlane (art. 3531 ...
do częściowej nieważności postanowień Wzoru umowy. Odwołujący wskazuje, że nie twierdzi ...
ustawy Pzp zastosowanie także w umowach w sprawie zamówień publicznych - nie ...
w przypadku jakichkolwiek wad w wykonanych robotach, lecz tylko w razie ...
przypadku zachodziłaby sprzeczność odpowiednich postanowień umowy z przepisami art. 647, 654 ...
oraz z naturą stosunku prawnego umowy o roboty budowlane (art. 3531 ...
nadających się do usunięcia, strony umowy winny wady wyspecyfikować i poczynić ...
do SIWZ - Wzoru Istotnych postanowień umowy uprawnienia do odmowy dokonania odbioru ...
ustawą oraz naturą stosunku prawnego umowy o roboty budowlane. Odwołujący zaznacza ...
że treść tych postanowień Wzoru umowy w brzmieniu proponowanym przez Odwołującego ...
na weryfikację zdolności wykonawcy do należytej realizacji przedmiotu zamówienia, a także ...
składający ofertę jest w stanie wykonać dane zamówienie. Zasada proporcjonalności nakazuje ...
tj. sprawdzenia zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia poprzez sprawdzenie jego dotychczasowego ...
na weryfikację zdolności wykonawcy do należytej realizacji przedmiotu zamówienia, a także ...
składający ofertę jest w stanie wykonać dane zamówienie. Zasada proporcjonalności nakazuje ...
tj. sprawdzenia zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia poprzez sprawdzenie jego dotychczasowego ...
to wykonawcy wykazać się muszą wykonaniem podobnych zadań. Mnogość wymogów oraz ...
udział w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania. Zdaniem Odwołującego wszystkie w ...
w szerszym zakresie doświadczeniem w wykonaniu tego typu obiektów inżynierskich oraz ...
wykonawców zdolnych, zdaniem Odwołującego, do wykonania zamówienia, bowiem na przestrzeni 5 ...
wykazać się doświadczeniem w zakresie wykonania robót polegających: a) na remoncie ...
niego legitymowania się referencjami w wykonaniu zadania danej branży w tak ...
takie jest bowiem w stanie wykonać przy pomocy wykwalifikowanych podwykonawców i ...
i parkingi, które w sposobie wykonania czy nadzoru nie różnią się ...
wykonawców, którzy byliby w stanie wykonać zamówienia. W opinii Odwołującego opisany ...
jego złagodzenie nie da mu należytej rękojmi realizacji zamówienia. W doktrynie ...
w realizacji zamówienia każdego wykonawcę należycie przygotowanego i obiektywnie zdolnego do ...
jakość, terminowość ani inne aspekty należytego wykonania zamówienia spowoduje, że tylko wykonawca ...
wskazuje, że sama metodyka BIM wykonania projektu jest jeszcze na naszym ...
jest - krótszy - w tym okresie), wykonał należycie:". Nadto Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ ...
warunek o możliwość legitymowania się wykonaniem również chodnika lub parkingu, - pkt ...
warunek o możliwość legitymowania się wykonaniem również chodnika lub parkingu, - pkt ...
warunek o możliwość legitymowania się wykonaniem projektu również chodnika lub parkingu ...
warunek o możliwość legitymowania się wykonaniem również chodnika, - pkt 9.2 ...
warunek o możliwość legitymowania się wykonaniem również chodnika, - pkt 9.2 ...
warunek o możliwość legitymowania się wykonaniem projektu również chodnika lub parkingu ...
o możliwość powołania się na wykonanie również projektu chodnika. Przystępujący nie ...
do oceny zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia na odpowiednim po- ziomie ...
wymagał wykazania się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej dwóch robót budowlanych ...
wykreślenia wymogu, by roboty referencyjne wykonane były w technologii reliningu luźnego ...
takie zadanie jest w stanie wykonać przy pomocy wykwalifikowanych podwyko- nawców ...
ubiegać mogą się wykonawcy którzy wykonali co najmniej 3 roboty budowlane ...
doświadczenie w przynajmniej 2 projektach wykonanych w odpowiedniej specjalności w tym ...
i dopuścił powołanie się na wykonanie modelu parkingu lub chodnika. W ...
gdzie BIM wy- magany był umową jest także zbędny, gdyż doświadczenie ...
bo- wiem byłoby wykazanie się wykonaniem jakiegokolwiek modelu placu, ulicy, chodnika ...
że warunek wymaga wykazania się wykonaniem modelu do- tyczącego powierzchni min ...
2, tymczasem przedmiot zamówienia obejmuje wykona- nie dokumentacji przy użyciu BIM ...
to minimalny wpływ na sposób wykonania zamówienia. W ocenie Izby wymóg ...
ma wpływ na sposób jego wykonania, Zamawiający jest więc uprawniony do ...
przedmiocie wymogu, by doświadczenie w wykonaniu modelu BIM nabyte było w ...
gdzie zastosowanie metodyki było wymuszone umową, Izba stwierdza, że przedstawiona w ...
BIM, który brał udział w wykonaniu min. 2 zamówień polegających na ...
wartości modelu BIM, w którego wykonaniu brał udział ww. koordynator. Podnosił ...
doświadczenia po- przez wskazanie wartości wykonanych robót/usług jest powszechnym standardem ...
potwierdzenie posiadanego doświadczenia udziałem w wykonaniu jakichkol- wiek modeli BIM, nawet ...
o możliwość powołania się na wykonanie projektu chodników. W tej części ...
mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia. Ad pkt 18.2 ...
ww. funkcję w ramach której wykonano ponad 2000 m2 nawierzchni ...
w znaczący sposób na jakość wykonania zamówienia a Kierownik budowy czy ...
Przedmiotem zamówienia jest m.in. wykonanie nawierzchni z kostki z kamienia ...
spełniania odpowiedniego warunku, doświadczenie w wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego lub ...
o możliwość powołania się na wykonanie projektu chodników. Odwołujący cofnął w ...
zamówienia wpływ na ja- kość wykonania zamówienia jest w tym wypadku ...