[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012 212 fragmentów

2012-06-25 » Uwzględnia odwołanie

specyfikacją bez bliższego określenia) "Wzór umowy" - przez uchylenie tego postanowienia; 2 ...

nr 2 do specyfikacji "Wzór umowy" - przez określenie terminu na wyrażenie ...

nr 2 do specyfikacji "Wzór umowy" - przez uchylenie tych postanowień; 4 ...

nr 2 do specyfikacji "Wzór umowy" - przez ustalenie terminów zakończenia odbiorów ...

nr 2 do specyfikacji "Wzór umowy" - przez uchylenie treści tego postanowienia ...

nieograniczonego pod nazwą »Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych z dostawą urządzeń ...

bliższego określenia) w tym wzoru umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą ...

na niejednoznaczne sformułowanie postanowień wzoru umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą ...

ogłoszenia i specyfikacji (w tym umowy): 1) sekcja IV.3.4 ...

oraz § 12 ust. 1 wzoru umowy - przez ograniczenie zakresu zamówienia, które ...

ust. 3 pkt 5 wzoru umowy; sekcja II.1.5 ust ...

ust. 3 pkt 8 wzoru umowy - przez nadanie opłatom za przyłączenie ...

ust. 1 pkt 3 wzoru umowy - przez ustalenie zasad sprawowania nadzoru ...

ust. 6 zdanie drugie wzoru umowy - przez zobowiązanie wykonawcy do udzielania ...

7) § 9 ust. 8 wzoru umowy - przez nieustalenie terminu na zajęcie ...

8) § 12 ust. 7 wzoru umowy oraz część III ust. 4 ...

ust. 8 zdanie drugie wzoru umowy - przez wyłączenie możliwości naliczania odsetek ...

10) § 13 ust. 7 wzoru umowy - przez zaliczenie podmiotu świadczącego usługi ...

ust. 4 zdanie drugie wzoru umowy - przez wyłączenie możliwości zawarcia w ...

oraz poręczeniu bankowym, wniesionych jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zastrzeżenia, zgodnie z którym zamawiający ...

jego rachunek; 12) § 16 wzoru umowy - przez umożliwienie zamawiającemu skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku nienależytego wykonania lub niewykonania wszelkich obowiązków wynikających z umowy, a wiec również własnych zaniechań ...

ust. 1 pkt 22 wzoru umowy oraz sekcja III.1.2 ...

8, 12 i 13 wzoru umowy oraz sekcja lll.1.2 ...

15) § 19 ust. 21 wzoru umowy oraz sekcja lll.1.2 ...

ust. 3 i 4 wzoru umowy oraz sekcja IV.3 ust ...

17) § 24 ust. 7 wzoru umowy - przez pominięcie w katalogu okoliczności ...

okolicznościami wskazanymi w § 21 wzoru umowy; 18) § 27 ust. 4 i 7 wzoru umowy - przez zaniechanie określenia terminów zakończenia ...

7 pkt 2-6 wzoru umowy - przez przyznanie zamawiającemu prawa do odstąpienia od umowy w przypadku utraty dofinansowania z ...

ust. 1 pkt 3 wzoru umowy - przez przyznanie zamawiającemu prawa do odstąpienia od umowy w przypadku ogłoszenia upadłości wykonawcy ...

21) § 30 ust. 4 wzoru umowy - przez przyznanie zamawiającemu prawa do odstąpienia od umowy w każdym przypadku, gdy opóźnienie ...

22) § 32 ust. 2 wzoru umowy - przez niejednoznaczne określenie zasad rozliczania ...

lub demontażu; 23) § 33 wzoru umowy - przez przyznanie stronom umowy prawa do dowolnego oznaczania zakresu ...

24) § 34 ust. 1 wzoru umowy - przez zobowiązanie wykonawcy do cesji ...

oraz § 12 ust. 1 wzoru umowy - przez skreślenie postanowień; 3) § 2 ...

ust. 3 pkt 5 wzoru umowy; sekcja II.1.5 ust ...

ust. 3 pkt 8 wzoru umowy - przez skreślenie tego postanowienia; 5 ...

ust. 1 pkt 3 wzoru umowy - przez ustalenie zasad sprawowania nadzoru ...

ust. 6 zdanie drugie wzoru umowy - przez skreślenie postanowienia; 7) § 9 ust. 8 wzoru umowy - przez określenie terminu na wyrażenie ...

8) § 12 ust. 7 wzoru umowy oraz część III ust. 4 ...

ust. 8 zdanie drugie wzoru umowy - przez skreślenie tego postanowienia; 10) § 13 ust. 7 wzoru umowy - przez modyfikację postanowienia w sposób ...

ust. 4 zdanie drugie wzoru umowy - przez skreślenie tego postanowienia; 12) § 16 wzoru umowy - przez doprecyzowanie postanowienia przez wskazanie ...

że zamawiający może skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy jedynie w sytuacji nienależytego wykonania lub niewykonania obowiązków wynikających z umowy przez wykonawcę; 13) § 17 ust ...

ust. 1 pkt 22 wzoru umowy oraz sekcja III.1.2 ...

przez wskazanie daty wystawienia Świadectwa Wykonania oraz daty, od której rozpocznie ...

8, 12 i 13 wzoru umowy oraz sekcja lll.1.2 ...

15) § 19 ust. 21 wzoru umowy oraz sekcja lll.1.2 ...

ust. 3 i 4 wzoru umowy oraz sekcja IV.3 ust ...

17) § 24 ust. 7 wzoru umowy - przez uzupełnienie katalogu okoliczności wyłączających ...

przypadki wskazane w § 21 wzoru umowy; 18) § 27 ust. 4 i 7 wzoru umowy - przez ustalenie terminów zakończenia odbiorów ...

7 pkt 2-6 wzoru umowy - przez skreślenie postanowień; 20) § 30 ...

ust. 1 pkt 3 wzoru umowy - przez skreślenie postanowień; 21) § 30 ust. 4 wzoru umowy - przez przyznanie zamawiającemu prawa do odstąpienia od umowy jedynie, gdy opóźnienie w realizacji ...

22) § 32 ust. 2 wzoru umowy - przez jednoznaczne określenie zasad rozliczania ...

lub demontażu; 23) § 33 wzoru umowy - przez skreślenie postanowienia; 24) § 34 ust. 1 wzoru umowy - przez skreślenie postanowienia. Odwołujący przesłał ...

w odwołaniu Treść warunków wzoru umowy została ukształtowana nieprecyzyjnie i w ...

niekorzystnymi i niejednoznacznymi postanowieniami wzoru umowy, lub warunkami niemożliwymi do spełnienia ...

którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie skomplikowanego pod względem technicznym zakładu ...

oraz § 12 ust. 1 wzoru umowy: Zgodnie z postanowieniem "wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. […] brak informacji ...

będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ...

5 Pzp, wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku ...

w postępowaniu może powierzyć podwykonawcom wykonanie nie tylko części, ale również ...

co do decyzji o powierzeniu wykonania zamówienia lub jego części podwykonawcom ...

zamawiający będzie uprawniony do zastrzeżenia wykonania części lub całości wykonania przedmiotu zamówienia osobiście przez wykonawcę ...

skutku zobowiązaniowego, co do sposobu wykonania zamówienia określonego w ofercie. Jakakolwiek ...

ust. 3 pkt 5 wzoru umowy; sekcja II.1.5 ust ...

ust. 2 pkt 12 wzoru umowy, w ramach przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest do serwisowania ...

ust. 1 pkt 22 wzoru umowy, serwisowanie obejmuje wszystkie czynności w ...

dacie sporządzania oferty i zawierania umowy na jego realizację nie jest ...

ust. 3 pkt 8 wzoru umowy: Cena umowna jest kwotą ryczałtową (§ 6 ust. 1 wzoru umowy). Natomiast w § 6 ust. 1 wzoru umowy, opłaty za przyłączenie do sieci ...

ust. 1 pkt 3 wzoru umowy: Przedstawicielem inwestora (zamawiającego) na budowie ...

budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót oraz wydawać mu polecenia ...

dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań. Natomiast w ...

przytoczonym § 7 ust. 1 wzoru umowy wskazano, że "nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu zamawiającego pełnić będzie ...

ust. 2 pkt 1 wzoru umowy, Inżynier jest uprawniony do wyznaczenia ...

realizacji zobowiązań wykonawcy wynikających z umowy" (§ 7 ust. 2 pkt 4 wzoru umowy). Na podstawie tych postanowień nie ...

bezwzględnie obowiązujący. Strony w drodze umowy nie mogą go ograniczyć ani ...

ust. 6 zdanie drugie wzoru umowy: Zgodnie z § 9 ust. 6 zdanie drugie wzoru umowy, przedstawiciel wykonawcy zobowiązany jest udzielić ...

skreślone. § 9 ust. 8 wzoru umowy: Zgodnie z postanowieniem zmiana jakiejkolwiek ...

określania obowiązków jednej ze stron umowy jest sprzeczny art. 29 ust ...

wniosku. § 12 ust. 7 wzoru umowy oraz część III ust. 4 ...

zestawieniu z innymi postanowieniami wzoru umowy regulującymi sposób zapłaty za roboty ...

ostatnia płatność w wysokości 10% umowy regulowana po wystawieniu Świadectwa Wykonania) przerzuca na wykonawcę ciężar realizacji ...

realizacji kontraktu (w tym treść umowy zawieranej z przyszłym wykonawcą) nie ...

oznacza, że może ukształtować postanowienia umowy w sposób korzystny tylko dla ...

ust. 8 zdanie drugie wzoru umowy: Fakt zatrzymania płatności części należności ...

kwot wynagrodzenia. Zamawiający pod pozorem zabezpieczenia interesów podwykonawców będzie bowiem mógł ...

Kc). § 13 ust. 7 wzoru umowy: Postanowienie nakłada na wykonawcę obowiązek ...

rozumieniu w art. 6471 Kc. Umowa z podwykonawcą, o której mowa ...

takie usługi jako podwykonawców. Takie umowy nie mają bowiem związku z ...

przedmiot świadczenia wykonawcy w ramach umowy o roboty budowlane". Oznacza to ...

inwestycji. Kryterium tego nie spełniają umowy o świadczenie usług pomocniczych, np ...

dostarczenie rusztowań. Nie są zatem umowami o podwykonawstwo w rozumieniu ww ...

sposób, który wyłączy możliwość kwalifikowania umowy o świadczenie usług ochroniarskich jako umowy podwykonawczej. Pozostawienie postanowienia w obecnym ...

podwykonawcom (§ 12 ust. 1 wzoru umowy), a następnie będzie żądał składania ...

ochroniarską (§ 12 ust. 8 wzoru umowy). § 13 ust. 4 zdanie drugie wzoru umowy: Zgodnie z § 13 ust. 4 zdanie drugie wzoru umowy, "w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji ...

uniemożliwić wykonawcy uzyskanie tej formy zabezpieczenia z uwagi na standaryzację dokumentów ...

na danym rynku. § 16 wzoru umowy: Zamawiający "ma prawo wykorzystać zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania wszelkich obowiązków wynikających z Umowy". W obecnym brzmieniu postanowienie umożliwia ...

zamawiającemu skorzystanie z tej formy zabezpieczenia w celu niwelacji własnych zaniechań ...

doprecyzowanie postanowienia przez wskazanie, że zabezpieczenie może zostać uruchomione jedynie w ...

ust. 1 pkt 22 wzoru umowy oraz sekcja III.1.2 ...

z § 17 ust. 2 wzoru umowy, "bieg terminu uprawnień z rękojmi ...

jest od dnia wystawienia Świadectwa Wykonania". Analogicznie rozpoczyna bieg okres gwarancji (§ 17 ust. 6 wzoru umowy). Natomiast Świadectwo Wykonania wystawiane jest po dokonaniu odbioru ...

ust. 1 pkt 22 wzoru umowy). Ponadto w myśl sekcji III ...

podejmie decyzję odnośnie wydania Świadectwa Wykonania". Zgodnie z postanowieniami umowy po zakończeniu robót i ich ...

ust. 1 pkt 14 wzoru umowy) oraz Świadectwo Wykonania (§ 2 ust. 1 pkt 22 wzoru umowy). W postanowieniach wzoru umowy nie ustalono terminów, w których ...

końcowego (§ 27 ust. 5 wzoru umowy), a decyzja co do wystawienia Świadectwa Wykonania należy do Inżyniera (sekcja III ...

8, 12 i 13 wzoru umowy oraz sekcja III.1.2 ...

podwykonawców (§ 12 ust. 8 wzoru umowy). Postanowienia te zobowiązują zatem wykonawcę ...

upływie 11 miesięcy od podpisania umowy. Oznacza to, że w pierwszych fazach realizacji umowy wykonawca będzie zmuszony wyłożyć własne ...

otrzyma dopiero po wystawieniu Świadectwa Wykonania. W związku z tym należy ...

autorem sformułowań zawartych we wzorze umowy. Nie oznacza to jednak, że postanowienia takiej umowy mogą być korzystne tylko dla ...

pozycja zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać ...

Pzp). § 19 ust. 21 wzoru umowy oraz sekcja III.1.2 ...

W § 19 ust. 21 wzoru umowy zamawiający dopuścił możliwość wypłaty zaliczek ...

zależała od treści i realizacji umowy o dofinansowaniu projektu, możliwości finansowych ...

może udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia, jeżeli możliwość taka została ...

w specyfikacji. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia, jeżeli przewidywana wartość zaliczek przewyższa ...

powinien podać wszystkie warunki akcesoryjnej umowy zaliczki, w tym w szczególności ...

zaliczek, terminu rozliczenia oraz ewentualnego zabezpieczenia ich spłaty". Precyzyjne określenie wysokości ...

wykonawcy - § 19 ust. 7 wzoru umowy; obowiązek dokonywania uprzednich wypłat na ...

podwykonawców - § 12 ust. 8 wzoru umowy; bardzo wysoką kwotę minimalną Świadectwa ...

netto - § 19 ust. 8 wzoru umowy; ograniczenie wysokości Przejściowych Świadectw Płatności ...

Umownej - § 19 ust. 13 wzoru umowy). W przypadku tak niekorzystnych zasad ...

funduszu, ponadto zaliczkowe wypłaty przewiduje umowa z NFOŚiGW (por. Studium wykonalności ...

ust. 4 i 5 wzoru umowy oraz sekcja IV.3 ust ...

z § 23 ust. 4 wzoru umowy, "o ile prace zaniechane nie ...

o wyłączeniu z zakresu przedmiotu Umowy prac zaniechanych oraz obniżeniu Ceny ...

wynagrodzenia (cenę) stosownie do warunków wykonania zamówienia narzuconych przez zamawiającego, tj ...

i obowiązków, które wynikają z umowy. Przyznanie zamawiającemu prawa do jednostronnego ...

zmiany przedmiotu zamówienia po zawarciu umowy, naruszają zasadę równości kontraktowej (art ...

przedmiotu zamówienia w trakcie realizacji umowy stanowi również naruszenie art. 144 ...

lub w specyfikacji przypadki zmiany umowy nie mogą być całkowicie dowolne ...

i pozwalać na radykalną zmianę umowy w stosunku do treści oferty ...

do przewidzenia. [...] Natomiast możliwość zmiany umowy nie powinna być utożsamiana z ...

i ofercie w dacie podpisywania umowy, a także w trakcie jej ...

11). § 24 ust. 7 wzoru umowy: W § 24 ust. 7 wzoru umowy, zamawiający zamieścił katalog przypadków, których ...

okoliczności wskazane w § 21 wzoru umowy, tj. powodujące konieczność wstrzymania robót ...

do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania - że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które ...

powyższe nieprawidłowe jest formułowanie postanowień umowy w sposób przyznający zamawiającemu możliwość ...

kary umownej za przypadki nieterminowego wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezawinionych ...

okoliczności wskazane w § 21 wzoru umowy. § 27 ust. 4 i ust. 7 wzoru umowy: Zaskarżone postanowienia ustalają jedynie terminy ...

sytuacji wykonawcy (możliwość odstąpienia od umowy przez zamawiającego, naliczenie kar umownych ...

7 pkt 2-6 wzoru umowy: Zaskarżone postanowienia przyznają zamawiającemu prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: - zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz ...

skutek zmian zawartej przez zamawiającego umowy na dofinansowanie projektu lub wytycznych ...

dotyczących realizacji projektu lub zmiany umowy pożyczki z NFOŚiGW lub WFOŚiGW ...

odstąpienia zamawiającego lub NFOŚiGW od umowy o dofinansowanie projektu, - istotnych zmian ...

dotyczących realizacji projektu lub zmian umowy pożyczki z NFOŚiGW lub WFOŚiGW ...

Toruniu, - niezawarcia z jakiegokolwiek powodu umowy pożyczki z NFOŚiGW lub WFOŚiGW ...

lub WFOŚiGW w Toruniu od umowy pożyczki. W związku z tym ...

wskazać, że przesłanki odstąpienia od umowy na realizację zamówienia publicznego z ...

art. 145 Pzp. Powołany przepis zabezpiecza zatem interesy zamawiającego w sytuacji, gdy rozwiązanie umowy o dofinansowanie czy umowy pożyczki zostanie spowodowane okolicznościami nie ...

postanowienie umożliwia zamawiającemu odstąpienie od umowy w każdym przypadku zmiany lub rozwiązania umowy o dofinansowanie albo umowy pożyczki, więc również gdy utrata ...

Kształtując w ten sposób postanowienia umowy zdejmuje z siebie wszelką odpowiedzialność ...

wskazać, że możliwość odstąpienia od umowy nie powinna zależeć od charakteru ...

uprawnienia zamawiającego do odstąpienia od umowy o sytuacje wstrzymania finansowania czy rozwiązania umowy pożyczki z powodu jego błędów ...

ust. 1 pkt 3 wzoru umowy: Postanowienie § 30 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy umożliwia zamawiającemu odstąpienie od umowy w przypadku ogłoszenia upadłości wykonawcy ...

i naprawczego, nieważne są postanowienia umowy zastrzegające na wypadek ogłoszenia upadłości ...

dniu ogłoszenia upadłości zobowiązania z umowy wzajemnej nie zostały wykonane w całości lub w części, syndyk może wykonać zobowiązanie upadłego i zażądać od ...

spełnienia świadczenia wzajemnego lub od umowy odstąpić, - na żądanie drugiej strony ...

oświadczy na piśmie, czy od umowy odstępuje, czy też żąda jej wykonania; niezłożenie w tym terminie oświadczenia ...

uważa się za odstąpienie od umowy, - druga strona, która ma obowiązek ...

świadczenia, do czasu spełnienia lub zabezpieczenia świadczenia wzajemnego; prawo to drugiej ...

przysługuje, jeżeli w czasie zawarcia umowy wiedziała lub wiedzieć powinna o ...

może zatem automatyczne odstąpić od umowy z powodu ogłoszenia upadłości wykonawcy ...

Kc). § 30 ust. 4 wzoru umowy: Na podstawie zaskarżonego postanowienia zamawiający może odstąpić od umowy, gdy Wykonawca opóźnia się ponad ...

4 ust. 1 i wzoru umowy, z przyczyn niezależnych od zamawiającego ...

umożliwia zatem zamawiającemu odstąpienie od umowy, gdy przyczyną opóźnienia nie jest ...

brak odwołania do § 21 wzoru umowy, który przewiduje przypadki wstrzymania robót ...

i § 24 ust. 7 wzoru umowy, umożliwia zamawiającemu odstąpienie od umowy, a tym samym prawidłowo oszacować ...

przedmiotu zamówienia, w tym warunków umowy istotnych dla wykonawcy, co powoduje ...

postanowienia. § 32 ust. 2 wzoru umowy: Zgodnie ww. postanowieniem, "materiały pochodzące ...

przedmiotu zamówienia, w tym warunków umowy istotnych dla wykonawcy, co powoduje ...

modyfikacji zaskarżonego postanowienia. § 33 wzoru umowy: Zaskarżone postanowienie zobowiązuje strony umowy do taktowania jako poufne i ...

a uzyskanych w trakcie realizacji umowy. W związku z tym należy ...

publicznego jest jawne, a także umowa podpisana w wyniku jego rozstrzygnięcia ...

art. 139 ust. 3 Pzp, umowy są jawne i podlegają udostępnieniu ...

postanowienia. § 34 ust. 1 wzoru umowy: Zaskarżone postanowienie zobowiązuje wykonawcę do ...

przez uprawnionego, którym w przypadku umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest poszkodowana ...

wykonawca nie jest w stanie wykonać zobowiązania przewidzianego w tym postanowieniu ...

ust. 3 pkt 8 wzoru umowy ze względu na nadanie opłatom ...

z § 6 ust. 1 wzoru umowy. Tym precyzyjniej musi być określony ...

ust. 3 pkt 8 wzoru umowy opłaty za przyłączenie do sieci ...

z uprawnienia do sformułowania wzoru umowy, zgodnie z art. 36 ust ...

do sporządzenia m.in. wzoru umowy, aby było w nim możliwie ...

ust. 3 pkt 8 wzoru umowy ze względu na nadanie opłatom ...

postanowienie § 9 ust. 8 wzoru umowy ze względu na zaniechanie określenia ...

w § 9 ust. 8 wzoru umowy zawarł swoje uprawnienie do wyrażenia ...

obliguje strony do współdziałania przy wykonaniu zamówienia oraz art. 476 Kc obliguje do niezwłocznego wykonania swojego świadczenia po wezwaniu drugiej ...

może żądać sprecyzowania terminu na wykonanie swoich czynności przez zamawiającego (i ...

całkowity brak określenia terminu na wykonanie swoich czynności przez zamawiającego (i ...

których zamawiający (i Inżynier) musi wykonać swoje czynności. Takie zaniechanie zamawiającego ...

postanowienie § 9 ust. 8 wzoru umowy ze względu na zaniechanie określenia ...

ust. 4 i 5 wzoru umowy ze względu na przyznanie zamawiającemu ...

145 Pzp możliwość odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany ...

i wycenić ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Wobec tego postanowienie ...

umowne o możliwości zredukowania przedmiotu umowy o 20% przez jednostronne oświadczenie ...

swojej oferty, a następnie wykonywania umowy - pewności co do podstawowego elementu ...

pkt 16 Pzp odnośnie wzoru umowy został naruszony art. 29 ust ...

w efekcie tak sformułowanego postanowienia umowy, dopuszczającego odstąpienie od wykonania 20% przedmiotu zamówienia przez zamawiającego ...

ust. 4 i 5 wzoru umowy ze względu na przyznanie zamawiającemu ...

ust. 4 i 5 wzoru umowy ze względu na zaniechanie ustalenia ...

co uniemożliwia wykonawcy określenie terminu wykonania zamówienia, gdyż zamawiający może na ...

wpłynąć na możliwość odstąpienia od umowy przez zamawiającego, naliczenie kar umownych ...

ust. 4 i 5 wzoru umowy ze względu na zaniechanie ustalenia ...

w § 34 ust. 1 wzoru umowy obowiązku dokonania cesji praw wynikających z cyt. "odrębnej umowy ubezpieczenia dotyczącej realizacji Umowy" na zamawiającego - zasługuje na uwzględnienie ...

przez uprawnionego, a w przypadku umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest ...

wykonawca nie jest w stanie wykonać zobowiązania. Zamawiający naruszył art. 509 ...

postanowienie § 34 ust. 1 wzoru umowy ze względu na nałożenie na ...

praw wynikających z cyt. "odrębnej umowy ubezpieczenia dotyczącej realizacji Umowy" na zamawiającego - za zasadny i ...

cyt.: "Wykonawca ma swobodę zawarcia umowy. Żaden przepis prawa nie nakłada ...

ani zmuszania zamawiającego do zawarcia umowy, której treść mu nie odpowiada. Nie może zatem kwestionować umowy wyłącznie dlatego, że uważa, iż ...

w cenie oferty. Składając ofertę zabezpiecza zatem swoje interesy kalkulując cenę ...

sporządzenie specyfikacji, a konkretnie wzoru umowy. Skład orzekający Izby nie wziął ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej – 2007 31 fragmentów

2007-02-01 » art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a

2004 r. w imieniu zamawiającego (...) umowę z firmą Zakład Urządzeń Dozymetrycznych ...

12 tygodni od dnia podpisania umowy) zakup urządzeń od innego kontrahenta ...

a Zakładem Urządzeń Dozymetrycznych (...) (Dostawca) umowa nr MF/R/SC/03/194/OC. Umowa ze strony (...) została zawarta przez ...

spełnieniem świadczeń głównych przez strony umowy, a zawsze przed całkowitym wygaśnięciem ...

szkolenia. Jak wynika z treści umowy oraz protokołu z negocjacji z ...

gospodarczych. W szczególności nie uzasadniono należycie dlaczego niewskazane byłoby używanie dwóch ...

konkurencji. Odnośnie do przesłanki konieczności wykonania dodatkowego zamówienia publicznego na skutek ...

lub zaniechania Zamawiającego (jego braku należytej staranności), bowiem chodzi tu wyłącznie ...

nie mógł przewidzieć przy dołożeniu należytej staranności. W szczególności z dokumentacji ...

włączenia powyższych dokumentów było wykazanie należytej staranności po stronie osoby działającej ...

z upoważnienia dyrektora generalnego, zapewnienia należytych warunków prowadzenia postępowania w celu ...

w stosunku do podmiotu, który wykonał zamówienie publiczne, a tym samym ...

zastępca dyrektora Departamentu (...) było zachowaniem należytej staranności po stronie zamawiającego oraz ...

funkcjonariuszy celnych w ramach pierwotnej umowy pozwalało uniknąć przy realizacji kolejnego ...

zatwierdzał wyniki postępowań i podpisywał umowy z upoważnienia Dyrektora Generalnego, nie ...

w (...), wykazał swoją nie tylko należytą, ale najwyższą staranność w trakcie ...

dysponowania środkami finansowymi i zawarcia umowy w przedmiotowym zamówieniu, w imieniu ...

z upoważnienia Dyrektora Generalnego (...) zawarł umowę z Zakładem Urządzeń Dozymetrycznych (...), której ...

sygnalizatorów promieniowania jonizującego. Wyboru strony umowy dokonano w trybie z wolnej ...

łącznie 20% wartości zamówienia podstawowego; - wykonanie zamówienia stało się konieczne na ...

dwóch pierwszych warunków. W szczególności umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia Obwiniony ...

tym osoba merytorycznie odpowiedzialna za wykonanie zadania stanowiącego przedmiot postępowania. Ponadto ...

tylko w takich przypadkach strona umowy w sprawie zamówienia publicznego może ...

Orzekającej w przedmiotowej sprawie przedmiotem umowy w sprawie zamówienia publicznego była ...

dodatkowych, nie mógł natomiast zawrzeć umowy w sprawie zamówienia publicznego dodatkowego ...

largo (jako identyfikator podmiotu wykonującego umowę w sprawie zamówienia publicznego). Ustawa ...

działań zamawiającego podejmowanych przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, użyte ...

odnoszą się do podmiotu wykonującego umowę w sprawie zamówienia publicznego, tak ...

zgodnie z którym "zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy [...] na rachunek wykonawcy". We wskazanym ...

przypuszczać, iż wykluczonym byłby zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy dostawcy. W przedmiotowej sprawie, zdaniem ...

być interpretowane jako podmiot (strona umowy) wykonująca zamówienia publiczne, czyli sensu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 95 fragmentów

2013-03-13 » Oddala odwołanie

zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą "Budowa ...

przygotowania kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, przedmiaru ...

26 tygodni od dnia podpisania umowy, co, biorąc pod uwagę możliwość ...

w tej części: k) brak należytego opisu sposobu przeprowadzenia wizji w ...

zorganizowanie tej wizji; l) brak należytego opisu warunków korzystania z mediów ...

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w sposób nieproporcjonalny do ...

przedsięwzięcia w sposób naruszający naturę umowy o roboty budowlane, dzieło, zlecenie ...

istotnych warunków zamówienia i wzór umowy: a) nie określają jednoznacznych i ...

podmiotu trzeciego; c) nakazują wykonawcy wykonanie kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiaru ...

i uzgodnień. Pozostaje niemożliwym do wykonania usunięcie wad w takiej dokumentacji ...

odmawia ich odebrania i poleca wykonać tę samą pracę raz jeszcze ...

prawa do odstąpienia od całości umowy z uwagi na brak przedłużenia ...

powagą zamówienia. Skutek odstąpienia od umowy ma tak dalekosiężne konsekwencje, że ...

odebranie prawa do odstąpienia od umowy w zamian za przyznanie prawa ...

inwestorskiego prawa do domagania się wykonania nieokreślonych, a więc wszelkich prób ...

prawa do żądania naprawy (ponownego wykonania) prac wykonanych wadliwie w określonym terminie bez ...

nieuwzględniający warunków technicznych związanych z wykonaniem prac i oznacza w istocie ...

technicznych lub eksploatacyjnych, podczas gdy umowa w żadnym punkcie nie rozróżnia ...

powodu do odmowy odbioru przedmiotu umowy oraz deklarowanych parametrów technicznych lub ...

w załączniku nr 12 do umowy, a treść §11 ust. 3 umowy jednoznacznie mówi o tym, że ...

zamawiającego, gdyż za opóźnienie w wykonaniu umowy wykonawca zapłaci karę w wysokości ...

zamawiającemu prawa do odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia w jej wykonaniu przekraczającego 30 dni i pominięcia ...

zamawiającemu prawa do odstąpienia od umowy w przypadku braku przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez obwarowania możliwości skorzystania z ...

nawet ich zniszczeniem. Literalna treść umowy takich okoliczności nie uwzględnia obciążając ...

braku prawa do zmiany terminu wykonania umowy w przypadku, gdy opóźnienie w ...

w przypadku zawinionego przez dłużnika niewykonania zobowiązania. Nie ma powodu dla ...

umownych, a bieżąca kontrola realizacji umowy pozwala na natychmiastową reakcję w ...

z tego rodzaju konstrukcji. Obecnie umowa w ogóle nie przewiduje zmiany ...

wykonawcy za opóźnienie w realizacji umowy. Wykluczenie powyższych sytuacji może polegać ...

niewspółmiernego. Bezdyskusyjnym jest natomiast, że umowa o realizację zamówienia publicznego realizowana ...

przygotowania kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i ...

miejskiej sieci ciepłowniczej celem umożliwienia wykonania jej analizy hydraulicznej; 13) przedstawienie ...

system ORC; 2. we wzorze umowy: 1) ustalenie jednoznacznych i jasnych ...

trzeciego; 3) odstąpienie od obowiązku wykonania kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiaru ...

prawa do odstąpienia od całości umowy z uwagi na nieprzedłużenie ważności ...

inwestorskiego prawa do domagania się wykonania nieokreślonych, a więc wszelkich prób ...

inwestorskiego do żądania naprawy (ponownego wykonania) prac wykonanych wadliwie poprzez wskazanie, że termin ...

wykluczenie prawa do odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia w jej wykonaniu przekraczającego 30 dni w sytuacji ...

zamawiającemu prawa do odstąpienia od umowy w przypadku braku przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy koniecznością uprzedniego wezwania wykonawcy do przedłużenia ważności zabezpieczenia w ustalonym przez zamawiającego, nie ...

rozliczenia, na wypadek odstąpienia od umowy, również tych materiałów i urządzeń ...

wykonawcy prawa do zmiany terminu wykonania umowy w przypadku, gdy przyczyną opóźnienia ...

sytuacji, gdy zajdą przesłanki rozwiązania umowy w trakcie realizacji zadania po wykonaniu i odebraniu projektu zamawiający będzie ...

są dokumentami niezbędnymi. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest uszczegółowieniem ...

do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Dokument ten będzie ...

przedmiotem zamówienia jest m.in. wykonanie projektu, a w związku z ...

warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie doświadczenia w ...

Jednocześnie zamawiający w § 20 wzoru umowy opisał katalog warunków umożliwiających ewentualną ...

Zamawiający jako załącznik zamieścił również umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ...

osiągnięcia oczekiwanych rezultatów i właściwego wykonania zadania zamawiający postawił minimalne warunki ...

nie narazić się na niewłaściwe wykonanie zadania. Zagwarantować to mają osoby ...

przez wykonawcę w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Argumenty, że ...

wie, jakiego rodzaju działania musi wykonać, aby doprowadzić do odbioru końcowego przedmiotu umowy, świadczyć może tylko o tym ...

e) i f) § 7 wzoru umowy mówi, że: "Zamawiający po stwierdzeniu ...

niezbędnych działań związanych z właściwym wykonaniem robót będzie zawarte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, którą wykonawca ...

Koszty ww. czynności zgodnie z umową pokrywać będzie wykonawca. Zamawiający nie ...

pkt. 2.3 § 15 wzoru umowy na następujący: "Za każdy dzień ...

prawa zamawiającego do odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu prac projektowych lub robót budowlanych ...

opracowania projektu wykonawczego oraz termin wykonania całości zamówienia. Wyznaczenie wymaganego terminu wykonania zamówienia zostało narzucone przez darczyńcę ...

zadania. Ponadto w § 20 wzoru umowy zamawiający przewidział możliwość zmiany terminów ...

zapisu dotyczącego prawa odstąpienia od umowy ma stanowić uprawnienie zamawiającego do możliwości rozwiązania umowy w razie niewywiązywania się wykonawcy ...

obowiązków wynikających z nierzetelnego wykonywania umowy. Z uwagi na krótki termin ...

prawo odstąpienia przez zamawiającego od umowy. Działając w interesie publicznym zamawiający ...

o) Wykonawca obowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na cały okres realizacji zadania oraz zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za ...

wady obiektu. Konieczność przedłużenia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy może zaistnieć w momencie zmiany terminu realizacji umowy. Wtedy to w interesie wykonawcy leży wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Podpisanie aneksu powodującego zmianę terminu wykonania umowy może nastąpić jedynie w momencie posiadania przez zamawiającego odpowiedniego zabezpieczenia umowy. Ad. 4p) Zgodnie z § 16 ust. 3 wzoru umowy: "Na podstawie sporządzonej inwentaryzacji strony ...

protokół, w którym określają wartość wykonanych robót i zakupionych materiałów, które ...

Ad. 4r) § 20 wzoru umowy został skonstruowany w taki sposób ...

3531 Kodeksu cywilnego strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według ...

zakresu zadania, które ma być wykonane i sposobu jego wykonania, a wykonawca ze swojej strony ...

zamawiający określa zasady, na których umowę chce zawrzeć, po trzecie: strony nie mogą swobodnie zmienić umowy już zawartej. Co do drugiego ...

zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na ...

tylko zobowiązanie do ustalenia warunków umowy już na etapie publikacji specyfikacji ...

wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na ...

podmiotowe do jednostronnego ustalenia warunków umowy. Jest również rzeczą zrozumiałą, iż zamawiający, ustalając warunki umowy, dba o zabezpieczenie swoich interesów i interesów publicznych ...

jest to, iż obie strony umowy godzą się na wprowadzenie do ...

wyraz odwołujący, jest to, iż umowy z zamawiającym nie zawrze (w ...

zamawiającego, który zobowiązany jest zawrzeć umowę z wykonawcą wyłonionym w trakcie ...

i nie może zawrzeć takiej umowy bez przeprowadzenia owej procedury). Zresztą ...

może mieć własną koncepcję brzmienia umowy, co z kolei byłoby niedopuszczalne ...

prawo zamawiającego do ustalenia warunków umowy ma jednak swoje ograniczenie - zamawiający ...

zakresu zamówienia, który wykonawca ma wykonać, jednak - co oczywiste - żądając za ...

ma przeszkód, by zamawiający zawarł umowę zawierającą w sobie cechy wielu umów nazwanych lub też umowę nienazwaną, jak również, by zamówił wykonanie obiektu "pod klucz" czy gotowego ...

ujmie - jeżeli zamawiający życzy sobie wykonania pełnej dokumentacji projektowej, to zadaniem wykonawcy jest taką dokumentację wykonać (za opłatą), jeżeli ma dostarczyć ...

nie zamawiającego. Poza tym sama umowa również nie musi - a nawet ...

je opisać w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych. Poza ...

przygotowania kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz ...

zamówienia, który wykonawca jest zobowiązany wykonać i nie do niego należy ...

26 tygodni od dnia podpisania umowy), zamawiający zapewnił z kolei, że nie będzie konieczne wykonanie oceny oddziaływania na środowisko. Co ...

jest, aby nadzór był sprawowany należycie, a wizyty odbywały się zgodnie ...

będzie ściśle zależał od sposobu wykonania obiektu oraz rodzaju zamontowanego przez ...

zamówienia jest, że wykonawca ma wykonać projekt budowlany obiektu tak, aby ...

musi je osiągnąć na etapie wykonania zamówienia. Izba nie znalazła również ...

prawidłowe sporządzenie projektu czy prawidłowe wykonanie robót. Odwołujący, oprócz kwestionowania tego ...

zostać opisane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych. Co ...

nadużywać. Co do innych postanowień umowy dotyczących prawa do odstąpienia od umowy czy wysokości kar umownych Izba ...

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych. Jego ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie ws. wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy KIO – 2021 47 fragmentów

2021-10-28

r. o uchylenie zakazu zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową ...

2021", postanawia: uchylić zakaz zawarcia umowy U z a s a ...

wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ...

w celu uniemożliwienia Zamawiającemu zawarcia umowy.Zamawiający wyjaśnił, że wykonawca Webfleet ...

wszystkich niezbędnych informacji umożliwiających przygotowanie umowy do podpisu, w tym w szczególności do wskazania formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający załączył jako dowód wydruk ...

ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczącej zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W odpowiedzi na przedmiotowe wezwanie ...

treści specyfikacji warunków zamówienia i umowy. W dniu 4 października 2021 ...

tym pełnomocnictwo dla osoby, podpisującej umowę oraz przesłanie projektu gwarancji (jeśli zabezpieczenie miałoby zostać wniesione w takiej ...

przekazane niezbędne dane umożliwiające zawarcie umowy, na które wykonawca odpowiedział w ...

wymagań. Jednocześnie wykonawca wskazał, że zabezpieczenie należytego wykonania zostanie wniesione w formie gwarancji ...

wystosował oficjalne wezwanie do zawarcia umowy na dzień 22 października 2021 r. i przedłożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamieszczając wezwanie na platformie zakupowej ...

polegającą na wezwaniu do zawarcia umowy na dzień 22 października 2021 ...

pierwotnie wyznaczonego terminu na zawarcie umowy, wyznaczając go ostatecznie na dzień ...

zmierzają do uniemożliwienia Zamawiającemu zawarcia umowy, jednocześnie pozbawiając go możliwości skorzystania ...

upływa termin związania z ofertą zabezpieczoną wadium. Zamawiający, co należy podkreślić ...

dnia dzisiejszego nie mógł zawrzeć umowy z wykonawcą, którego oferta została ...

wykonawcy skutecznie uniemożliwiają Zamawiającemu zawarcie umowy, a aktualne odwołanie na czynność ...

na wezwaniu wykonawcy do zawarcia umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zmierza de facto do uniemożliwienia ...

wykonawcy ciążącego zobowiązania do zawarcia umowy, w razie niedochowania tego terminu ...

wyznaczenie nierealnego terminu na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pomijając przy tym istotną okoliczność ...

prawie dwa miesiące na pozyskanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zdaniem Zamawiającego, to działania wykonawcy ...

skutecznego blokowania zawarcia z nim umowy z uwagi na art. 577 ...

przeszkodzie, aby zawrzeć z wykonawcą umowę, zgodnie z jego deklaracją. Zamawiający ...

jest zainteresowany zawarciem z nim umowy, wręcz przeciwnie wszystkie jego dotychczasowe ...

działania zmierzały do tego, aby umowa mogła zostać skutecznie zawarta. W ...

żadnych konsekwencji odstąpić od zawarcia umowy, pomimo złożonej oferty. Powoływane w ...

6 października, który wskazał, że umowę będą podpisywały osoby ujawnione w ...

Zamawiającego stosowne pełnomocnictwo do zawarcia umowy. Co więcej, czynienie zarzutu Zamawiającemu ...

podejmował czynności zmierzających do niezawarcia umowy, takie ustalenia Strony mogłyby dokonywać ...

z wykonawcą terminu na zawarcie umowy i podkreślił, że wykonawca złożył ...

dokonania tej czynności, tj. zawarcia umowy. Ocena tego stanu faktycznego, przy ...

przygotować niezbędne formalności, umożliwiające zawarcie umowy w szczególności do pozyskania gwarancji ...

dłużej zwlekać z zawarciem przedmiotowej umowy, stąd też wyznaczony przez niego ...

interesu Zamawiającego poprzez zawarcie przedmiotowej umowy. Izba ustaliła i zważyła, co ...

wszystkich niezbędnych informacji umożliwiających przygotowanie umowy do podpisu, w tym w szczególności do wskazania formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W dniu 6 września 2021 ...

złożył wniosek o uchylenie zakazu umowy. Zgodnie z art. 578 ust ...

Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli: 1. niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla ...

wyłącznie w celu uniemożliwienia zawarcia umowy. Zamawiający w złożonym wniosku podniósł ...

wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy, a także pokrótce odniósł się ...

wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przed ...

wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy nie ma charakteru "przedsądu". Pogląd ...

że instytucja uchylenia zakazu zawarcia umowy stanowi wyjątek od ogólnej reguły, zgodnie z którą, umowę w sprawie zamówienia publicznego zawiera ...

odwoławcze. Możliwość uchylenia zakazu zawarcia umowy jest instytucją wyjątkową, która nie ...

po raz kolejny terminu zawarcia umowy i przedłożenia przez ww. wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zmierza wyłącznie do uniemożliwienia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na ...

który uzasadnia uchylenie zakazu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w ...

wyłącznie w celu uniemożliwienia zawarcia umowy. W ocenie Izby, Zamawiający przedstawił ...

przez Zamawiającego zmierzającej do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, a ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 21 fragmentów

2014-10-07 » Oddala odwołanie

by przez cały okres realizacji umowy wykorzystywane samochody były objęte obowiązkowym ...

będzie musiał przeznaczyć do realizacji umowy przynajmniej 2 kierowców niezależnie od ...

wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy będzie musiał utrzymywać zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania ...

wybranej, prowadziłoby do nakazania zamawiającemu wykonania takiej czynności, czego efektem może ...

III pkt 1 SIWZ). Termin wykonania zamówienia określono na okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do ...

do SIWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do ...

Ponadto przystępujący wskazał, że do wykonania zamówienia przydzielonych jest 8 kierowców ...

W związku z tym, za wykonanie tego dodatkowego zlecenia nie będą ...

pismo, w którym przystępujący wypowiedział umowę bez podania przyczyny wypowiedzenia, 2 ...

będzie musiał przeznaczyć do realizacji umowy przynajmniej 2 kierowców. Faktem jest ...

podał w wyjaśnieniach kosztu utrzymywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Powyższe nie oznaczało jednak konieczności ...

701.000 zł i wysokość zabezpieczenia w wysokości 2 % (postanowienia wzoru umowy), oznaczało to konieczność utrzymywania zabezpieczenia na poziomie ok. 14.000 ...

07.2014 r. przystępujący wypowiedział umowę bez podania przyczyny wypowiedzenia. W ...

przystępujący zrezygnował z realizacji pierwszej umowy z powodu jej nieopłacalności. Zaoferowanie ...

powód rezygnacji z realizacji pierwszej umowy. Z kolei akcentowana przez odwołującego ...

8 pracownikami, którzy będą wykonywali umowę, a jeżeli będą to umowy o pracę, także wysokości naliczonych ...

pojazdów, którymi wykonawca zamierza realizować umowę, a jeżeli samochody te są ...

leasingu, najmu lub kredytu pojazdów, umowy z dostawcą paliwa, 3) faktury ...

wykazu kierowców dopiero po podpisaniu umowy. Do tego zatem momentu miał ...

samochodów najpóźniej w dniu podpisania umowy. Do tego zatem momentu miał ...

wniosku o przeprowadzenie dowodu z umowy z dostawcą paliwa wzięto ponadto ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 89 fragmentów

2015-06-18 » Oddala odwołanie

4 gwarancji. Odwołujący wywiódł, że umowa gwarancji ubezpieczeniowej nie została w ...

gwaranta kształtowana jest przez strony umowy gwarancyjnej i w sposób wyczerpujący ...

spółka Lotof System odmówiłaby podpisania umowy na przedmiotowe zamówienie, gwarant nie ...

wspomnianych przepisów. Gwarancja ubezpieczeniowa na zabezpieczenie zapłaty wadium powinna być udzielona ...

taki sposób, aby jak najpełniej zabezpieczyć interes zamawiającego. Nie byłoby wystarczającym ...

aktualizuje się dopiero po zawarciu umowy na wykonanie Sygn. akt KIO 1177/15 ...

ustawy Pzp i dotyczy jedynie wykonania umowy oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. A contrario, solidarna odpowiedzialność wykonawców ...

Lotof System: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na ...

określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało ...

zawarł jedynie następujące postanowienia dotyczące zabezpieczenia oferty wykonawcy wadium: 1. Wadium ...

bankowym. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium ...

także do pozyskania i złożenia zabezpieczenia, gdyż mieści się to w ...

wadium jest upoważniony do zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Przesądza także ...

nie mogłoby dojść do podpisania umowy z winy partnera, to odpowiedzialność ...

ubezpieczeniowa pozwala mu na uzyskanie zabezpieczenia finansowego od ubezpieczyciela wystawiającego gwarancję ...

gdyby Partner Konsorcjum odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, gdyż odmowa podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, o ...

tych wykonawców. Brak zamiaru podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego i ...

zamówienia publicznego), a tym samym umowa w takim przypadku nie może ...

powodującym powstanie solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zobowiązania zawarcia umowy o zamówienie publiczne. W sytuacji gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stałoby ...

o udzielenie zamówienia odmówiłby podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na ...

dla solidarnie zobowiązanego do zawarcia umowy członka konsorcjum ubiegającego się o ...

członków Konsorcjum nie skutkuje ograniczeniem zabezpieczenia zamawiającego jedynie do możliwości domagania się wykonania tej gwarancji w przypadku, gdy do zawarcia umowy nie dojdzie z przyczyn obciążających ...

wzajemnych zobowiązań uzasadnionych wyłącznie treścią umowy o konsorcjum, której co istotne ...

do momentu przystąpienia do zawarcia umowy z zamawiającym. A zatem przepisy ...

oferty znajdują umocowanie w treści umowy konsorcyjnej. Jeśli treść dołączonego do ...

wspólnego ubiegania się przez strony umowy o konsorcjum o zamówienie publiczne ...

prawne źródło czerpały z treści umowy o konsorcjum. W konsekwencji także ...

oferty istnienie, forma prawna, ważność umowy konsorcyjnej nie podlega badaniu w ...

twierdzenia, iż ewentualna odmowa zawarcia umowy o zamówienie publiczne przez podmiot ...

489/06): zobowiązanym do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego jest ...

1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zdaje się rzeczywiście nie dotyczyć ...

powstania przeszkód w zawarciu samej umowy. Stosownie jednak do przepisu art ...

solidarnie także za zobowiązanie zawarcia umowy w przypadku wyboru ich oferty ...

konsekwencje powstania sytuacji, gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało ...

powodującym powstanie solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zobowiązania zawarcia umowy o zamówienie publiczne. W sytuacji kiedy do zawarcia umowy nie doszłoby z przyczyn leżących ...

dla solidarnie zobowiązanego do zawarcia umowy członka konsorcjum ubiegającego się o ...

solidarnie także za zobowiązanie zawarcia umowy w przypadku wyboru ich oferty ...

konsekwencje powstania sytuacji, gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało ...

powodującym powstanie solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zobowiązania zawarcia umowy o zamówienie publiczne. W sytuacji kiedy do zawarcia umowy nie doszłoby z przyczyn leżących ...

dla solidarnie zobowiązanego do zawarcia umowy członka konsorcjum ubiegającego się o ...

p.z.p. (...) Odmowa podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, o ...

braku solidarnej odpowiedzialności za podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przez ...

tych wykonawców, brak chęci podpisania umowy w sprawie zamówienia i odmowa ...

udzielenie zamówienia), a tym samym umowa w takim przypadku nie może ...

z członków Konsorcjum zażąda spełnienia zabezpieczenia wadialnego, bez względu na to ...

ponosi odpowiedzialność za nie zawarcie umowy po wyborze oferty Konsorcjum jako ...

obowiązującymi przepisami, interes zamawiającego został należycie zabezpieczony. W przedmiotowej sprawie brak zatem ...

Pzp. W razie nie zawarcia umowy przez konsorcjum zamawiający może domagać się wykonania zabezpieczenia wadialnego w postaci gwarancji bankowej ...

konsorcjum odpowiadają za obowiązek zawarcia umowy w przypadku wyboru ich oferty ...

konsekwencje powstania sytuacji, gdy zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn ...

któregokolwiek z uczestników konsorcjum. Jeśli umowa stanie się niemożliwa do zawarcia ...

równoznaczna z niemożliwością podpisania tej umowy przez lidera konsorcjum. W ocenie ...

oferta złożona przez przystępującego została zabezpieczona wadium w sposób prawidłowy, pomimo ...

solidarnie w sytuacji, gdy zawarcie umowy staje się niemożliwe z przyczyn ...

wadium przez konsorcjum jest wystarczającym zabezpieczeniem oferty konsorcjum, o ile zamawiający ...

gdy: 1) Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na ...

2) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało ...

związania ofertą, 2) Wykonawca zawarł umowę i wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 3) wycofano ofertę przed upływem ...

została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na ...

ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało ...

de facto i de iure zabezpiecza opisane w ustawie interesy zamawiającego ...

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Natomiast ...

ich wspólnej oferty oraz jej zabezpieczeń. Dotyczy to np. instytucji: zakazu ...

wszyscy wykonawcy składają ofertę, podpisują umowę lub odmawiają jej podpisania, uzupełniają ...

zobowiązujący do zaciągnięcia zobowiązania ostatecznego umowy i wykonywania w postępowaniu wszelkich ...

przewidywanych przez ustawę, które zawarcie umowy warunkują, w zestawieniu z powoływanymi ...

zaniechania, np. takie jak niezawarcie umowy czy nieuzupełnienie dokumentów. Lex non ...

z osobna, pozostaną w stanie niewykonania swoich zobowiązań wynikających ze złożenia ...

KIO 1177/15 jest wystarczającym zabezpieczeniem oferty konsorcjum (…). Stosownie jednak do ...

solidarnie także za zobowiązanie zawarcia umowy w przypadku wyboru ich oferty ...

konsekwencje powstania sytuacji, gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało ...

powodującym powstanie solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zobowiązania zawarcia umowy o zamówienie publiczne. W sytuacji kiedy do zawarcia umowy nie doszłoby z przyczyn leżących ...

dla solidarnie zobowiązanego do zawarcia umowy członka konsorcjum ubiegającego się o ...

wyrażając się ściślej: obejmuje i zabezpiecza wszystkie przypadki przepadku wadium opisane ...

jest w tym przypadku następująca: umowę w sprawie zamówienia można zawrzeć ...

1 pzp), nie można zawrzeć umowy ze wszystkimi wykonawcami wspólnie ubiegającymi ...

zwarcia zgodnej z przepisami ustawy umowy uchylają się wszyscy wykonawcy (każdy ...

iż zamawiający wzywa do podpisania umowy wszystkich wykonawców łącznie i poza ...

przyczyny którego z nich zwarcie umowy nie może nastąpić. Skutek jest ...

wykonawca wskazany w gwarancji) ważnej umowy w sprawie zamówienia nie zawierają ...

technicznej złożenia podpisu pod dokumentem umowy, ale jako zaciągnięcie zobowiązania umownego ...

nie podpisze). Za odmowę zawarcia umowy należy również uznać brak zaciągnięcia ...

umownego ze wskazaniem, że wykonawca umowę chciałby zawrzeć, ale nie może ...

przez zlecającego gwarancję od zawarcia umowy czy nieuzupełnieniu dokumentów, o których ...

jej treści wskazany odmówił zawarcia umowy, na przykład ze względu na ...

przesłanka doprowadzenia do niemożliwości zawarcia umowy… etc. Odnośnie interpretacji samego dokumentu ...

dla celów przetargu publicznego i zabezpieczenia przesłanek zatrzymania wadium opisanych w ...

istnieje jakieś rozdzielne "odmówienie podpisania" umowy lub "nieuzupełnienie dokumentów" przez wykonawcę ...

nieistotnych dla kwestii faktów, że umowa konsorcjum jest umową nienazwaną czy konsorcjum nie ma ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021 9 fragmentów

2021-06-11 » Oddala odwołanie

ratowniczego oraz sprzętu spadochronowo - desantowego. Umowa miała zostać podpisana po wynegocjowaniu wszystkich warunków umowy, złożeniu wymaganych zaproszeniem dokumentów, a ...

za pośrednictwem poczty elektronicznej projekt umowy wraz z informacją, że warunkiem ...

certyfikatów tkanin celem wpisania do umowy oraz (ii) wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Nie było innych warunków. W ...

Odwołujący potwierdził, że akceptuje projekt umowy i kompletuje stosowną dokumentację dotyczącą ...

02.2021 r. zostało wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 27.225,00 ...

trybie roboczym przekazał Odwołującemu projekt umowy, który został przez niego zaakceptowany ...

dalszego udziału w postępowaniu (zawarcia umowy), które to czynności wskazano jako ...

później jednak niż przed podpisaniem umowy, złożył oświadczenie o spełnianiu warunków ...

nie później niż przed podpisaniem umowy: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków ...