zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Wyszukiwanie - Wyszukiwarka wyroków w Zamówieniach Publicznych

KIO 1357/12 – Wyrok KIO – 2012-08-20 558 fragmentów

2012-08-20 » Oddala odwołanie

złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak ...

skutecznego odstąpienia Zamawiającego od tej umowy. Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu ...

braku skutecznego odstąpienia Zamawiającego od umowy ze spółką Alpine Bau GmbH ...

r., w sprawie odstąpienia od umowy zawartej z Zamawiającym - na okoliczność ...

A-1 sp. j. od umowy z Zamawiającym, d) odpisu pozwu ...

Zamawiającym odnośnie skutecznego odstąpienia od umowy przez Alpine Bau GmbH A ...

na okoliczność zwłoki Zamawiającego w wykonaniu umowy z Alpine Bau GmbH A ...

ze Szczególnymi Warunkami Kontraktu dla umowy z 18 października 2007 r ...

532, jest wadliwa i uniemożliwia wykonanie obiektu zgodnie z umową zawartą przez Zamawiającego i Alpine ...

Odwołujący podniósł następujące okoliczności faktyczne: Umowa z 18 października 2007 r ...

km 567+223 (dalej jako "umowa"), została zawarta pomiędzy Zamawiającym a ...

września 2008 r. Zgodnie z umową spółki Alpine Bau GmbH stała ...

pismo - powiadomienie o odstąpieniu od umowy z dniem 29 grudnia 2012 ...

otrzymania wezwania. Podstawę odstąpienia od umowy stanowić miała subklauzula 15.2 ...

Warunków Kontraktu (stanowiących część składową umowy), w której uregulowane zostało umowne ...

samego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 18 grudnia 2009 r. Alpine ...

spółki oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to zostało przekazane Zamawiającemu ...

A-1 sp. j. od umowy stało się skuteczne. Oznacza to ...

że oświadczenie o odstąpieniu od umowy stało się skuteczne zanim jeszcze ...

złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Pomiędzy Zamawiającym a spółką Alpine ...

GmbH powstał spór dotyczący zakończenia umowy oraz związanych z tym roszczeń ...

oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy było bezskuteczne (powództwo to zostało ...

związku z rzekomym odstąpieniem od umowy. Postępowanie w tej sprawie toczy ...

że Zamawiający nie odstąpił od umowy, gdyż: a) złożył jedynie powiadomienie ...

art. 395 kodeksu cywilnego), d) umowa została rozwiązana z dniem 22 ...

sp. j. (od już rozwiązanej umowy nie można odstąpić), Sygn. akt ...

e) ewentualne odstąpienie Zamawiającego od umowy musiałoby i tak zostać uznane ...

sam pozostawał w zwłoce, a umowy nie można było wykonać z powodu wadliwości dokumentacji przekazanej ...

aby owo wcześniejsze odstąpienie od umowy (względnie jej wypowiedzenie lub rozwiązanie ...

o rozwiązaniu (wypowiedzeniu, odstąpieniu od) umowy, tzn. wykluczeniu podlega ten podmiot, który był stroną umowy w chwili jej zakończenia. W ...

tzw. powiadomienia o odstąpieniu od umowy jej stroną była Alpine Bau ...

Konsorcjum, z którym Zamawiający zawarł umowę (Zamawiający sam wskazał w tzw ...

Cz. s.r.o. zawarło umowę spółki cywilnej. W wyniku tego ...

jej wspólnicy. Tym samym stroną umowy w dniu składania przez Zamawiającego ...

o zamiarze odstąpienia od tej umowy była spółka Alpine Bau GmbH ...

Co więcej, w trakcie realizacji umowy to spółka Alpine Bau GmbH ...

j. wystawiała Zamawiającemu faktury za wykonane roboty, a Zamawiający dokonywał płatności ...

art. 26 § 4 ksh stroną umowy stała się spółka Alpine Bau ...

zmierzające do odstąpienia właśnie od umowy łączącej go z Alpine Bau ...

według arbitralnej oceny zamawiającego - nie wykonał należycie udzielonego mu zamówienia. Zamawiający tylko ...

Bau GmbH). B. Odstąpienie od umowy Kolejna przesłanka uzasadniająca wykluczenie danego ...

to dany zamawiający odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego. Konieczne ...

nie spełnia tego warunku, gdyż umowa wiążąca Zamawiającego i spółkę Alpine ...

2012 r., że odstąpienie od umowy nastąpiło w dniu 29.12 ...

sp. j. o odstąpieniu od umowy i to, że odstąpienie to ...

ze skutkiem natychmiastowym. Tym samym umowa uległa zakończeniu już 22 grudnia ...

r. W konsekwencji odstąpienie od umowy nie mogło nastąpić - jak chce ...

r., albowiem w tym dniu umowa wskutek oświadczenia spółki Alpine Bau ...

złożył oświadczenia o odstąpieniu od umowy, gdyż Odwołującemu doręczone zostało jedynie powiadomienie o odstąpieniu. Postanowienia umowy wskazują, że takie powiadomienie nie ...

odstąpieniu. Potwierdza to również konstrukcja umowy, w której we wskazanym wcześniej ...

że w toku realizacji innej umowy zawartej przez tego samego Zamawiającego ...

A. z siedzibą w Skopje (Umowa nr I/94/ZR-R ...

zapisem subklauzuli 15.2 (powoływana umowa była bowiem oparta o ten ...

doręczył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Co więcej, powiadomienie Zamawiającego zostało ...

postaci odstąpienia przez Zamawiającego od umowy zawartej ze spółką Alpine Bau ...

j. Istotne wątpliwości budzą postanowienia umowy wskazane przez Zamawiającego jako podstawy do wykonania prawa odstąpienia (subklauzula 15.2 ...

jakim prawo to może zostać wykonane. Tymczasem subklauzula 15.2 takiego ...

dojść do wniosku, że stronom umowy przysługiwały umowne uprawnienia z różnych ...

na tym, że mógł on wykonać jedno z kilku praw odstąpienia ...

tym wątpliwości, że Zamawiający może wykonać tylko jedno z przysługujących mu ...

przesłanki i - przede wszystkim - gdyby umowa nie została wcześniej skutecznie rozwiązana ...

że to on przygotował projekt Umowy. Wbrew zasadzie nemo turpitudinem suam ...

własnego niedbalstwa inkorporował do projektu umowy) okazała się nieważna. Zamawiający pomija ...

subklauzula 15.2 warunków kontraktu umowy jest nieważna z uwagi na ...

brak zakreślenia terminu końcowego dla wykonania prawa odstąpienia. Powyższa wypowiedź wskazuje ...

od kwestii dotyczących ważności postanowień umowy, na podstawie których Zamawiający odstąpił od umowy, uwzględnić należy również okoliczność, że ...

i brakiem współdziałania przy wykonywaniu umowy doprowadził do powstania opóźnień przy ...

był uprawniony do odstąpienia od Umowy. Niezależnie od powyższego Zamawiający nie ...

wykazać, że skutecznie odstąpił od umowy, albowiem pomiędzy Zamawiającym a spółką ...

rozstrzygnięcie kwestii skuteczności odstąpienia od umowy. C. Zakres kognicji Krajowej Izby ...

w przypadku, gdy skuteczność zakończenia umowy łączącej zamawiającego i wykonawcę jest ...

również wskazywał, że odstąpił od umowy z wykonawcą z powodu okoliczności ...

odstąpienie z tego powodu od umowy, nie może być uznane za ...

odnośnie do skuteczności odstąpienia od umowy przez Zamawiającego (a raczej: ustalenia ...

zaistniały przesłanki do odstąpienia od umowy i że odstąpienie zostało dokonane ...

jedynie uprawdopodobnić dokonanie odstąpienia od umowy z wykonawcą. Taka interpretacja jest ...

przypadku bezzasadnego bądź nieskutecznego rozwiązania umowy przez zamawiającego. Zamawiający winien udowodnić ...

iż skutecznie rozwiązał albo wypowiedział umowę z wykonawcą albo od niej ...

zamawiającego oświadczenia, że odstąpił on umowy zawartej z wykonawcą z powodu ...

i rzeczywiście doprowadziło do zakończenia umowy między tym zamawiającym a wykonawcą ...

dotyczące skutecznego wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przez zamawiającego albo odstąpienia zamawiającego ...

którym dany zamawiający bezzasadnie rozwiązał umowę w okresie trwania postępowania przed ...

nie mógł skutecznie odstąpić od umowy. Trudno też uznać, że wykonawca ...

że zamawiający nie zakończył skutecznie umowy z wykonawcą, natomiast sąd powszechny ...

ustaliłaby, że zamawiający odstąpił od umowy z wykonawcą z powodu okoliczności ...

ten nie wywiązał się z umowy z danym zamawiającym także w ...

wypowiedzenia, rozwiązania albo odstąpienia od umowy przez zamawiającego, które miały miejsce ...

możliwości obiektywnego stwierdzenia okoliczności dotyczących niewykonania konkretnego zamówienia i to nawet ...

w których rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej przez ...

wykonawców, z którymi zamawiający zakończył umowy (poprzez ich wypowiedzenie, rozwiązanie albo ...

z powodu wypowiedzenia albo rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez zamawiającego nie był znany ...

przedmiotem jest rozstrzygnięcie, czy rozwiązanie umowy było zasadne i wywarło skutek ...

zawsze może być) utożsamiane z niewykonaniem zobowiązania. Tym samym nie może ...

wykaże, że w danych okolicznościach niewykonanie umowy rzeczywiście stanowi poważne wykroczenie zawodowe ...

które stanowią powód rozwiązania / wypowiedzenia umowy przez instytucję zamawiającą. Przesłanki te ...

za okoliczności prowadzące do rozwiązania umowy, które w konsekwencji uniemożliwia uzyskanie ...

28 postanowienia odsyłającego). Ponadto, samo wykonanie arbitralnego uznania przez instytucję zamawiającą ...

wykonawcy jest uzasadnione faktem, iż niewykonanie zamówienia publicznego przez wykonawcą albo nienależyte jego wykonanie prowadzące do rozwiązania umowy bez uzyskania przez zamawiającego zakładanego ...

realizacji zamówienia publicznego zgodnie z umową zawartą po przeprowadzeniu postępowania w ...

niebezpieczeństwem utraty środków finansowych, koniecznością zabezpieczenia inwestycji w okresie przejściowym do ...

samo zamówienie przez wykonawcę, który wykonał je nienależycie, jak również o inne zamówienia ...

Niespełnienie się przesłanki w postaci niewykonania zamówienia przez Alpine Bau GmbH ...

że Zamawiający mógłby odstąpić od Umowy z Alpine Bau GmbH A ...

uchybienia Zamawiającego w zakresie wykonywania umowy czy powołany już wyżej załącznik ...

sp. j. o odstąpieniu od umowy zostały następnie potwierdzone działaniami samego ...

albowiem spółka ta nie mogła wykonać umowy z przyczyn dotyczących Zamawiającego - Sygn ...

1357/12 zwłoki Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązania do dostarczenia dokumentacji ...

1 sp. j.) nie mógł wykonać umowy z przyczyn niezależnych od siebie ...

przyczyn leżących po stronie wykonawcy umowy, Odwołujący wskazał na następująco pogrupowane ...

przez GDDKiA obowiązku współdziałania w wykonaniu umowy (w odwołaniu zamieszczono obszerny i ...

budowy nadzoru autorskiego. 16. Brak należytego przygotowania dokumentacji - wycinka drzew, odhumusowanie. 17. Brak możliwości wykonania umowy z przyczyn niezależnych od stron ...

GDDKiA uczyniła pretekst dla rozwiązania umowy. W szczególności brak przekazania placu ...

s.i.w.z., brak należytego współdziałania Sygn. akt KIO 1357 ...

współdziałania w dokonywaniu zmian do umowy oraz wypłacania należnego wykonawcy wynagrodzenia ...

wpływ nie tylko na możliwość wykonania umowy w terminie, ale na możliwość wykonania umowy w ogóle. Zamawiający na posiedzeniu ...

rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez ...

złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy z wykonawcą, w treści którego ...

odpowiedzialność ponosi wykonawca, oraz czy umowa uległa rozwiązaniu. W razie uzasadnionych ...

sytuacji gdy zamawiający odstąpi od umowy z powodu niewykonania przez wykonawcę 3 budynków, w ...

opis przedmiotu zamówienia i zawarta umowa przewidywały wykonanie tylko 2 budynków. Przy czym ...

inne okoliczności, np. odstąpienie od umowy również przez wykonawcę. Praktyka potwierdza ...

przypadku, gdy zamawiający odstępuje od umowy z przyczyn leżących po stronie ...

również od razu odstępuje od umowy, albo wiedząc o zamiarze odstąpienia ...

niedopuszczalna jest zmiana strony podmiotowej umowy, w tym zmiana składu konsorcjum ...

czyli zarówno w chwili podpisywania umowy, a także w trakcie jej ...

ustawy. Wyłącznie przekształcenie strony podmiotowej umowy w sprawie zamówienia publicznego mające ...

przypadku Odwołującego, takie przekształcenie strony umowy w sprawie zamówienia publicznego określanej ...

cywilnej lub zawiązania przez wykonawcę umowy spółki cywilnej i wniesienia do ...

wynikających z zawartej przez niego umowy w sprawie zamówienia publicznego, jednak ...

chwilą wyboru oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Za ...

pl): Wobec faktu, iż zawarcie umowy spółki cywilnej po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego przez ...

ma wpływu na stronę podmiotową umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ...

odpowiedzialności solidarnej takich podmiotów za należyte wykonanie umowy, uznać należy, iż brak jest ...

1 ustawy Pzp, w postaci umowy spółki cywilnej. Zawarcie umowy spółki cywilnej będzie zatem możliwe ...

w toku postępowania, przed zawarciem umowy, a także po zawarciu przez takich wykonawców umowy w sprawie zamówienia publicznego. Skoro ...

23 pzp status wykonawcy - strony umowy w sprawie zamówienia publicznego mają ...

pozostaje bez wpływu na treść umowy w sprawie zamówienia publicznego, a ...

odpowiedzialności wobec zamawiającego za sposób wykonania zamówienia publicznego podmiotów wskazanych w treści umowy jako wykonawca. Przyjęcie odmiennego poglądu ...

Zarzut dotyczący skuteczności odstąpienia od umowy Uwagi wstępne W ocenie Zamawiającego ...

prawną - skuteczności odstąpienia zamawiającego od umowy, pomijając tym samym całkowicie kwestię ...

złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada wykonawca, to umowa uległa rozwiązaniu z tej przyczyny ...

złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy z powodu okoliczności, za które ...

w tej dacie Wykonawca wykonywał umowę w sposób nienależyty, co prowadziło do opóźnień (za ...

r. - potwierdzające, że Wykonawca nie wykonał wezwania do poprawy; oraz przede ...

Zamawiający najpierw stwierdził, że Odwołujący nienależycie wykonuje umowę, wezwał Odwołującego do usunięcia naruszeń ...

zakreślonego w wezwaniu, odstąpił od umowy. Ustalenie, że ww. oświadczenia zostały ...

próbuje podważyć odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie ...

kontraktu oraz wcześniejsze odstąpienie od umowy przez Odwołującego. Dodatkowo Odwołujący podniósł ...

które wygenerował w trakcie realizacji umowy z przyczyn od niego zależnych ...

Odwołujący od samego początku realizacji umowy w sposób lekceważący podszedł do ...

końcu nieuchronnej, możliwość nieukończenia przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie, (2) podjęcia ...

kroków zmierzających do odstąpienia od umowy. Starając się uchylić opisane ryzyka ...

MA 532 - GDKKiA odstąpiła od umowy (za 14 dniowym wypowiedzeniem). Przyczyną ...

Skuteczność odstąpienia przez GDDKiA od umowy 1. Zarzut nieważności zastrzeżenia prawa ...

przewidują różne podstawy odstąpienia od umowy. Umowa może zostać rozwiązana na podstawie ...

umownego przewidującego dopuszczalność odstąpienia od umowy bez wskazywania jakiejkolwiek przyczyny, realizowanego ...

związku ze zwłoką wykonawcy w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, po uprzednim wezwaniu go do wykonania w ściśle określonym terminie (art ...

samym faktem możliwości odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny przez ...

odniesieniu do możliwości odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki jednej ze stron w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej. Sprzeczna z istotą tego ...

wprowadzenia zastrzeżenia, że odstąpienie od umowy wzajemnej w przypadku zwłoki jednej ze stron w wykonania jej zobowiązania (np. zapłaty wynagrodzenia ...

okresie pierwszych trzech miesięcy obowiązywania umowy. W tym kontekście trzeba więc ...

1 kc (prawo do odstąpienia umowy w przypadku zwłoki jednej ze stron w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej). W wyroku z 23 ...

zmodyfikować ustawowe warunki odstąpienia od umowy wzajemnej. W świetle przesłanek przewidzianych ...

procedury i warunków odstąpienia od umowy na Sygn. akt KIO 1357 ...

Ogólnych Warunków Kontraktu (wezwanie do wykonania zobowiązania umownego z zastrzeżeniem terminu wykonania, którego bezskuteczny upływ otwiera uprawnienie do odstąpienia od umowy). Zamawiający natomiast abstrahuje od tego ...

z sytuacji dopuszczających odstąpienie od umowy, a przewidziane w subklauzuli 15 ...

prawo odstąpienia bez oznaczenia terminu wykonania tego prawa. Strona nieuprawniona, a ...

stronie uprawnionej do odstąpienia termin wykonania prawa. Nawet gdyby przyjąć - z ...

kodeksowe określające przesłanki odstąpienia od Umowy. Oceniając skuteczność odstąpienia GDDKiA przez ...

z prawa do odstąpienia od umowy. Jeśli jednak uprawnienie do odstąpienia od umowy regulowane jest w umowie lub ...

do odstąpienia przez GDDKiA od umowy na podstawie art. 635 k ...

subklauzuli 15.2 Ogólnych Warunków Umowy nie daje podstaw do twierdzenia, że dla odstąpienia od umowy wymagane jest złożenie dwóch odrębnych ...

oświadczeniem zmierzającym bezpośrednio do rozwiązania umowy. Owo powiadomienie stanowi konstrukcję odstąpienia ...

jednoznaczny wynika, że odstąpienie od umowy następuje właśnie poprzez złożenie powiadomienia ...

powiadomienie było nieskuteczne, i że Umowa nie została rozwiązana. Jeżeli powiadomienie ...

potrzebne by polecić Wykonawcy (przykładowo) zabezpieczenie Robót. Z powyższego jednoznacznie wynika ...

oświadczenia woli. Strony zawierając sporną umowę, opartą o powszechnie stosowany w ...

Alpine Bau o odstąpieniu od umowy 1. Uwagi wstępne Odwołujący, starając ...

konsekwencje oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez GDDKiA, w 14 ...

Alpine Bau o odstąpieniu od umowy podważają zaś następujące okoliczności: (1 ...

był uprawniony do odstąpienia od umowy w związku z wadliwością projektu ...

zgadza - mógł on odstąpić od umowy jedynie w części, a więc ...

kontraktu przesłanek warunkujących odstąpienie od umowy z winy zamawiającego, które w ...

określają warunki skorzystania przez strony umowy z prawa odstąpienia (dyspozytywny charakter ...

Bau władna była odstąpić od umowy w oparciu o przesłanki ustawowe ...

może stanowić podstawę odstąpienia od umowy, to nie sposób zarzucić GDDKiA ...

był obciążony wadami uniemożliwiającymi realizację umowy. Argumenty opisane w pkt (1 ...

przez Alpine Bau od całości umowy. Przypomnieć należy w oparciu, o ...

odwołująca złożyła własne odstąpienie od umowy. Po pierwsze, w wezwaniu z ...

Zamawiającego - pod rygorem odstąpienia od umowy - wyłącznie do dostarczenia w terminie ...

od wad i zdatnego do wykonania prac budowlanych projektu budowlanego dla ...

Odwołujący przypisywał Zamawiającemu zwłokę z wykonaniem spoczywających na nim obowiązków. Po ...

drugie, w treści odstąpienia od umowy z 18 grudnia 2009 r ...

przeciwna wśród podstaw odstąpienia od umowy wskazała: (1) brak uczynienia zadość ...

współdziałania przez Zamawiającego przy wykonywaniu umowy, (3) rażące naruszenie warunków umowy poprzez podjęcie przez Zamawiającego bezzasadnej ...

uzasadnionej podstawy do odstąpienia od umowy (w szczególności w zestawieniu z ...

MA 532. W chwili zawarcia umowy Odwołujący dysponował przekazanymi mu przez ...

składających się na cały przedmiot umowy. Ze specyfiki tego przedmiotu wynikało ...

autostrady. Alpine Bau miała więc wykonać szereg mostów, wzmocnień, wałów, odcinków ...

r., a następnie odstępując od umowy, twierdził zaś, że wyłącznie w ...

532 do chwili odstąpienia od umowy realizował on inne obiekty i ...

świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się ...

władny byłby do odstąpienia od umowy jedynie w części dotyczącej właśnie ...

MA 532. W pozostałej części umowa nadal wiązałaby strony. 3. Dyspozytywny ...

uznać należy więc wprowadzenie do umowy zapisu, (subklauzula 16.2 ogólnych ...

już w sposób skuteczny od umowy odstąpił. 4. Brak możliwości kwalifikowania ...

odmowy współdziałania GDDKiA przy wykonywaniu umowy jako przesłanka odstąpienia od umowy o roboty budowlane z art ...

kreuje uprawnienie do odstąpienia od umowy, w przypadku, gdy jedna ze ...

stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej. Alpine Bau twierdzi, iż Zamawiający nie wykonał swojego zobowiązania z umowy, albowiem na jej wezwanie nie ...

elementem zobowiązania inwestora na gruncie umowy o roboty budowlane jest zapłata ...

projekt nie stanowi essentialia negotii umowy o roboty budowlane. Gdyby chcieć ...

do zobowiązań zamawiającego na gruncie umowy o roboty budowlane zaliczyć należałoby ...

zobowiązania przez dłużnika. Przepisy regulujące umowę o roboty budowlane nie regulują ...

poczytywać za zwłokę Zamawiającego w wykonaniu swojego zobowiązania z umowy wzajemnej. Zamawiający nie spotkał się ...

uzasadnioną podstawę do odstąpienia od umowy. Art. 640 kc wprost przewiduje ...

możliwość odstąpienia przez wykonawcę od umowy w przypadku, gdy do wykonania przedmiotu potrzebne jest współdziałanie zamawiającego ...

Jest to regulacja dotycząca wyłącznie umowy o dzieło, która na podstawie ...

kc nie znajduje zastosowania do umowy o roboty budowlane. Taki wniosek ...

Strzępki i E.A. Zielińskiej (Umowa o roboty budowlane w systematyce ...

uprawnia wykonawcy do odstąpienia od umowy w braku współdziałania inwestora w wykonaniu zobowiązania z umowy o roboty budowlane. Prawo takie ...

Alpine Bau do odstąpienia od umowy. 5. Brak możliwości przypisania GDDKiA ...

stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. Jedynie w przypadku ustalenia, że ...

w sposób zawiniony, celowo, nie wykonał spoczywającego na nim obowiązku w ...

do rozbicia zadań w ramach umowy o roboty budowlane w ramach ...

dotyczące budowy mostów. Dlatego też, wykonanie projektów przekazanych Wykonawcy (w tym ...

się do dowolnego podmiotu celem wykonania kosztownej ekspertyzy, podjęcie tegoż kroku ...

Bau oświadczenia o odstąpieniu od umowy Zamawiający nie zdołał zweryfikować poprawności ...

uzyskał już po odstąpieniu od umowy). Jeśli Izba w ogóle zdecydowałaby ...

Bau (w tym m.in. wykonania programu sprężania kabli, projektów rusztowań ...

MA 532 i jego poprawne wykonanie. Wykonawca jest w trakcie Sygn ...

przeciwną z zagrożeniem odstąpienia od umowy, kompletnie zaskakujące jest podnoszenie przez ...

ryzyka odstąpienia przez GDDKiA od umowy, po stronie Alpine Bau ustała ...

r. - tuż przed odstąpieniem od umowy przez GDDKiA - Odwołujący podejmował kroki ...

przypuszczać, że zamierza odstąpić od umowy, gdyż uważa, że Zamawiający nie wykonał spoczywających na nim obowiązków, uniemożliwiając ...

wykonawcami, którzy w przeszłości nie wykonali lub wykonali nieprawidłowo zawartą z tymi samymi zamawiającymi umowę w sprawie zamówienia publicznego w sytuacji, gdy okoliczność takiego niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia nie została jeszcze potwierdzona ...

sądu. Dotychczas na okoliczność nierzetelnego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający Sygn. akt KIO 1357 ...

w sprawie stwierdzenia szkody poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia przez wykonawcę. Taki stan ...

nie zapewniał jednak w sposób należyty ochrony interesów Skarbu Państwa dlatego ...

z postępowania wykonawców, którzy nie wykonali lub nienależycie realizowali umowy o zamówienia publiczne. W uzasadnieniu ...

samo zamówienie przez wykonawcę, który wykonał je nienależycie, jak również o inne zamówienie ...

w ustawie pzp podczas realizacji umowy o zamówienie publiczne. Tak też ...

uznał, że wykonawca, który nie wykonał umowy w sprawie zamówienia Sygn. akt ...

KIO 1357/12 publicznego lub wykonał ją nienależycie nie powinien mieć możliwości uzyskiwania ...

do których na podstawie ustawy, umowy lub zasad współżycia społecznego wykonawca ...

dalszą realizacją przez tego wykonawcę umowy w sprawach zamówienia publicznego. Takie ...

się najczęściej z nieprawidłowym wykonywaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ...

się z obowiązków wynikających z umowy i w konsekwencji musi być ...

niespełnienie się przesłanki w postaci niewykonania zamówienia przez Odwołującego z przyczyn ...

przypisania Odwołującemu zwłoki w realizacji umowy Alpine Bau podnosi, iż terminowa ...

o przebiegu prac dotyczących spornej umowy są protokoły z odbywających się ...

kontraktu Odwołujący nie wywiązywał się należycie ze swoich obowiązków. Z przyczyn ...

organizacji i czasu pracy oraz nienależytego zarządzania, w tym częste zmiany ...

25, jako obrazujący rzeczywistą realizację umowy przez Alpine Bau. Zamawiający opisał ...

do odstąpienia przez niego od umowy. W ocenie Zamawiającego dochował wszelkiej należytej staranności i podjął wszelkie możliwe ...

w celu zmobilizowania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, wykazując przy tym dobrą wole dalszej realizacji Umowy. Niestety Wykonawca nie podjął żadnych ...

Alpine Bau i czynność taką wykonał. Sygn. akt KIO 1357/12 ...

spełnienia się przesłanek w postaci niewykonania zamówienia z przyczyn, za które ...

z realizacją oraz odstąpieniem od umowy. Odwołujący powołał lub załączył do ...

praktyka Wykonawcy w trakcie realizacji umowy polegała na uporczywym forsowaniu swojego ...

mających miejsce w toku realizacji umowy. Wartość dowodowa wskazanych pism jest ...

pzp nie definiuje pojęć: rozwiązanie umowy, wypowiedzenie umowy, czy odstąpienie od umowy. Na podkreślenie zasługuje również fakt ...

kodeksu cywilnego wprowadza domniemanie, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za ...

to domniemanie przez wykazanie, że niewykonanie zobowiązania nastąpiło z przyczyn, za ...

zamawiający złożył oświadczenie o rozwiązaniu umowy z powodu okoliczności, co do ...

odwołujący winien wykazać, że rozwiązanie umowy nie nastąpiło z przyczyn, za ...

faktyczny w sprawie dotyczący realizacji umowy oraz relacji i współpracy z ...

i Zamawiającego w trakcie realizacji umowy i z przyczyn obiektywnych zostały ...

rzekomych roszczeń, w trakcie realizacji Umowy była szczegółowo wyjaśniana, co Alpine ...

Roszczenie o wydłużenie Minimalnej Ilości Wykonania i Czasu na Ukończenie oraz ...

z aktualizacją wskutek odstąpienia od umowy. 2. Roszczenie o zwrot dodatkowych ...

dodatkową płatność w związku z wykonaniem objazdu drogi technologicznej kolidującej z ...

z tego powodu zmianami do umowy. 7. Roszczenie o przedłużenie Czasu ...

Robotach powstałymi na skutek konieczności wykonania dodatkowej wymiany gruntu pod przepust ...

ekspertyz technicznych opracowanych na potrzeby umowy, wykraczających poza zakres Sygn. akt ...

wykonywanych robót z uwagi na zabezpieczenie odnalezionych na budowie niewypałów i ...

skutej zwiększenia ilości robót do wykonania w stosunku do ilości przewidzianej ...

przedstawione inżynierowi w czasie trwania Umowy, w związku z czym Inżynier ...

1 Warunków Kontraktu. Wykonawca realizując umowę zgłosił łącznie 10 roszczeń, z ...

100 roszczeń o przedłużenie terminu wykonania jest nieprawdziwe. W zasadzie jest ...

1 "Zamawiającego łączyła z Wykonawcą umowa w sprawie zamówienia publicznego, którą ...

10.2007 r., zawarta została umowa w sprawie ww. zamówienia publicznego ...

powiadomił Wykonawcę o odstąpieniu od umowy z dniem 29.12.2009 ...

Mayreder Bau GmbH dokonała zmiany umowy spółki (uchwałą wspólników z dnia ...

że Zamawiającego łączyła z Wykonawcą umowa w sprawie zamówienia publicznego, od ...

rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez ...

29.12.2009 r. od umowy z przyczyn leżących po stronie ...

powiadamiającym Wykonawcę o odstąpieniu od umowy Zamawiający szczegółowo opisał przyczyny odstąpienia ...

Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie ...

stanowi: (…) I. Przyczyny odstąpienia od umowy zgodnie z Subklauzulą 15.2 ...

się do Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania], lub do wezwania według Subklauzuli ...

wskazanym piśmie zobligowany został do wykonania asortymentu robót drogowych, mostowych oraz ...

niekorzystnych warunkach atmosferycznych, można było wykonać w terminach określonych w piśmie ...

9.10.2009 r., tj.: zabezpieczenia skarp wykopów - termin zakończenia do ...

mocy Klauzuli 15.2 Warunków Umowy do odstąpienia od Kontraktu. Zgodnie ...

naprawienia Wykonawca zobligowany został do wykonania określonego zakresu robót budowlanych oraz ...

uznać należy, iż odstąpienie od umowy z Wykonawcą na Sygn. akt ...

i następnie prowadzić Roboty z należytym pośpiechem i bez opóźniania. Wykonawca ...

początku realizacji Kontraktu nie wykazywał należytego i profesjonalnego zaangażowania umożliwiającego sprawną ...

nr 3 "rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy w sprawie zamówienia publicznego albo ...

r. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy na "Budowę autostrady płatnej A ...

niezrealizowanego wskutek rozwiązania albo wypowiedzenia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo ...

wynosi co najmniej 5% wartości umowy" Wartość umowy, od której Zamawiający odstąpił, tj ...

przez Wykonawcę wskutek odstąpienia od umowy wynosi 132 286 948,75 ...

co stanowi 59,18% wartości umowy. Zatem spełniona zostaje przesłanka, iż ...

niezrealizowanego wskutek rozwiązania albo wypowiedzenia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo ...

wynosi co najmniej 5% wartości umowy. Podane przez Zamawiającego okoliczności dotyczące ...

terminu zawarcia, przedmiotu oraz stron umowy z, a także przekształceń podmiotowych ...

grudnia 2009 r. odstępuje od umowy na Budowę autostrady płatnej A ...

odbywały się w toku realizacji umowy, oraz okoliczności, które zaszły w ...

przedstawicieli Wykonawcy o odstąpieniu od umowy z 18 października 2007 r ...

od wad i zdatnego do wykonania prac budowlanych projektu budowlanego dla ...

12 aneksu do wyżej wskazanej umowy, który regulować będzie zmiany w ...

dostarczony, - brak współdziałania Zamawiającego w wykonaniu umowy, - rażące naruszenie warunków umowy poprzez podjęcie przez Zamawiającego bezzasadnej próby odstąpienia od umowy. Ponadto pismo zawierało również wezwanie ...

do przyjęcia, że jeżeli ustanie umowy w sposób opisany w art ...

wykonawcy, który był stroną takiej umowy. W ocenie Izby wykluczenie Odwołującego ...

stosunków prawnych związanych z ustaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, lecz ...

podstawie wykluczenia w czasie wykonywania umowy, to wpłynęłoby to na jego ...

że uprzednio zawarta z wykonawcą umowa ustała wskutek jej rozwiązania, wypowiedzenia ...

wykonawca. Sposób ustania uprzednio zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego podlega ...

może jednak także podważać ustanie umowy wskutek czynności prawnej zamawiającego, w ...

konieczności ustalenia przez Izbę, czy umowa ustała na skutek czynności prawnej ...

Odwołujący podnosi między innymi, że umowa, którą zawarł z Zamawiającym ustała ...

wskutek odstąpienia której ze stron umowa ustała. Z jednej strony nie ...

niego oświadczenia o odstąpieniu od umowy z powodu okoliczności, za które ...

w oderwaniu od tego, czy umowa przestała obowiązywać na skutek czynności ...

zakończenia postępowań cywilnych pomiędzy stronami umowy, względnie Izba może uwzględnić odwołanie ...

samego Odwołującego, że nie każde niewykonanie zobowiązania może uznane za poważne ...

państwa członkowskie do określenia warunków wykonania tego przepisu zgodnie z przepisami ...

wykluczając, że w konkretnym przypadku niewykonanie zobowiązań umownych może być za ...

elementu zobowiązania wynikającego z zawartej umowy. II. Wykluczenie Odwołującego na podstawie ...

że Odwołujący nie był wykonawcą umowy, od której odstąpił Zamawiający. W ...

uznać wskazywanie na to, że umowa nie ustała w wyniku odstąpienia ...

skutek taki spowodowało odstąpienie od umowy przez Wykonawcę. Wreszcie w odwołaniu zakwestionowano dopuszczalność odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, który sam pozostawał ...

zamówienia, z którymi Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. Następnie wykonawcy ci zawarli umowę spółki cywilnej, która następnie została ...

z którym dany zamawiający od umowy odstąpił. Na tej podstawie Odwołujący ...

Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest stroną była Alpine Bau ...

była wykonawcą, który zawarł tę umowę i a następnie ją wykonywał ...

decydując się na odstąpienie od umowy z uwagi na nierzetelne wykonywanie ...

powinna być uznana za wykonawcę umowy w sprawie zamówienia publicznego również ...

Alpine Bau GmbH odpowiedzialności za wykonanie zamówienia publicznego, które zostało udzielone ...

to, że nie była wykonawcą umowy, od której Zamawiający odstąpił. Przyjęcie ...

pkt 1a pzp. Ustanie umowy na skutek odstąpienia W ocenie Izby umowa z 18 października 2007 r ...

pisemnego oświadczenie o odstąpieniu od umowy z dniem 29 grudnia 2009 ...

ze stanowiskiem Odwołującego, że powyższa umowa przestała wiązać strony 22 grudnia ...

2012 r. o odstąpieniu od umowy przez Wykonawcę. W pierwszej kolejności ...

złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy ze skutkiem natychmiastowym, Sygn. akt ...

z uprawnienia do odstąpienia od umowy, w ogóle nie mieści się ...

Odwołujący uprzednio wezwał Zamawiającego do wykonania zobowiązania w zakreślonym terminie z ...

jego bezskutecznego upływu odstąpi od umowy. Jednakże trudno uznać wyznaczony Zamawiającemu ...

on wadliwy. Zamawiający, który powierzył wykonanie unikalnego w skali kraju rozwiązania ...

Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy Zamawiający nie był w stanie ...

to Odwołującego do odstąpienia od umowy jedynie w części dotyczącej tego ...

przy podzielności świadczeń obu stron umowy, gdy jedna ze stron dopuszcza ...

drugiej strony do odstąpienia od umowy ogranicza się, według jej wyboru ...

strona może także odstąpić od umowy w całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej ...

na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce ...

on uprawniony do odstąpienia od umowy w całości z powołaniem się ...

W ocenie Izby specyfika przedmiotu umowy pn Budowa autostrady płatnej A ...

fizycznym projekt. Oczywistym jest, że wykonanie szeregu obiektów, nawet składających się ...

18 km odcinek, nie stanowi wykonania autostrady, zdefiniowanej w art. 4 ...

wykonawców. Równie dobrze zatem przedmiotem umowy mógł być odcinek dłuższy lub ...

odcinka drogi do ruchu po wykonaniu i odbiorze robót budowlanych. Właściwe ...

spełniane częściowo, to jest przez wykonanie poszczególnych obiektów, gdyż nie zmienia ...

spełniony wyłącznie w całości, gdyż wykonanie robót budowlanych dotyczących tego odcinka ...

co najwyżej pojedynczych obiektów, które wykonane częściowo nie mają właściwości przynależnych ...

Najwyższy dopuszcza podzielność świadczenia z umowy o roboty budowlane nawet w sytuacji, gdy przedmiotem umowy jest wykonanie jednego obiektu budowlanego, gdyż niepodzielność ...

budowlany, czym innym zaś możliwość wykonania robót niezbędnych do tego, aby ...

obiekt powstał częściami. Takie częściowe wykonanie robót, odnoszące się określonego obiektu ...

natomiast nie wyklucza to częściowego wykonania świadczenia i rozliczenia się stron ...

uznał, że świadczenie wykonawcy z umowy o roboty budowlane może mieć ...

na tle stanu faktycznego dotyczącego umowy na wykonanie jednego obiektu budowlanego. Zważając na ...

powyżej opisaną naturę świadczenia objętego umową z 18 października 2007 r ...

pewnością zainteresowany był przede wszystkim wykonaniem całości robót, o tyle gdyby ...

Natomiast występowanie podzielności świadczenia objętego umową w oczywisty sposób nie stanowi ...

kolei wobec szczegółowych zasad rozliczenia wykonania umowy w warunkach kontraktowych FIDIC, możliwe ...

robót, w razie konieczności rozliczenia niewykonania ich w części. Podsumowując, z ...

na to, że zarzucane Zamawiającemu niewykonanie świadczenia dotyczyło wyłącznie mostu autostradowego ...

mógłby co najwyżej odstąpić od umowy w części dotyczącej tego obiektu ...

Sygn. akt KIO 1357/12 umowa w pozostałym zakresie nadal wiązałaby ...

że tzw. ustawowe odstąpienie od umowy ma charakter wyjątku od zasady realizacji zawartej umowy w całości (tym bardziej umowy w sprawie zamówienia publicznego) - zastosowanie ...

uprawniałoby go do odstąpienia od umowy w całości. Zatem również z ...

powinien nadal realizować zgodnie z umową. Niezasadne jest stanowisko Odwołującego, że ...

skuteczności odstąpienia przez Zamawiającego od umowy nie przekreśla okoliczność, na którą ...

oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Z regulacji tej wynika, że ...

obligatoryjnych zastrzeżenia prawa odstąpienia od umowy należy zaliczyć: 1) określenie strony ...

M. Boratyńska, Znaczenie terminów w umowach. Wybrane zagadnienia: umowa przedwstępna i umowne prawo odstąpienia ...

zdarzenia przyszłego i niepewnego np. niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez drugą stronę.(…) Pojawiający ...

którego prawo to powinno być wykonane. Wprowadzenie takiego ograniczenia leży w interesie obu stron umowy. Termin w rozumieniu przepisu art ...

quem). Określenie terminu końcowego do wykonania prawa odstąpienia może być bowiem ...

strony, iż prawo odstąpienia od umowy wygasa z upływem określonego czasu ...

rok) liczonego od dnia zawarcia umowy (termin końcowy). Termin wygaśnięcia prawa ...

1357/12 upływać zarówno przed wykonaniem umowy głównej, jak i po jej całkowitym lub częściowym wykonaniu (np. po dokonaniu przez kontrahenta ...

FIDIC w zawieranych przez GDDKiA umowach pozostaje bez wpływu na jej skuteczność. Jeżeli tylko umowa zawierana na międzynarodowych warunkach FIDIC ...

k.c, który określa skutek wykonania prawa odstąpienia od umowy i obowiązki stron w razie ...

mogą zastrzec prawo odstąpienia od umowy, mogą też określić skutki odstąpienia ...

i to niezależnie od charakteru umowy i świadczeń, do których strony umowy były zobowiązane. Przepis art. 395 ...

razie umownego zastrzeżenia odstąpienia od umowy regulacja zawarta w art. 491 ...

KIO 1357/12 odstąpienia od umowy, także nie znajduje bezpośredniego zastosowania ...

ustalenia zakresu umownego odstąpienia od umowy ze względu na charakter świadczenia ...

uznać, że do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w ogóle nie ...

wolę odstąpienia przez niego od umowy z powodu przywołanych w nim ...

można tylko raz odstąpić od umowy, to tym samym w razie ...

które ujawnia wolę odstąpienia od umowy, należy ocenić jego skuteczność przez ...

własne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w ogóle nie podał żadnej ...

wierzyciela odpowiedniego dodatkowego terminu na wykonanie zobowiązania, wierzyciel musi także wskazać ...

jednak na to, że termin wykonania umowy (Czas na Ukończenie) wyznaczony pierwotnie ...

to sformalizowane podpisaniem stosowanej zmiany umowy, było wiadome również Odwołującemu, że ...

ograniczenia w możliwości odstąpienia do umowy w całości wobec podzielności świadczeń ...

zamawiającemu prawo do odstąpienia od umowy jeżeli wykonawca opóźnia się z ...

umówione de facto przedłużenie terminu wykonania umowy do 4 sierpnia 2010 r., uprawniona jest ocena, że wykonanie umowy w tym terminie przez Wykonawcę ...

że choć uzasadnienie odstąpienia od umowy zostało usystematyzowane pod kątem podciągnięcia ...

tam takie okoliczności, jak: brak należytego i profesjonalnego zaangażowania umożliwiającego sprawną ...

i rzetelnego podejścia do wykonywania umowy. Okoliczności te znajdują potwierdzenie w ...

że Wykonawca w toku realizacji umowy nie kwestionował większości uchybień, deklarował ...

2008 r. (2. miesiąc realizacji umowy): Sygn. akt KIO 1357/12 ...

2008 r. (3. miesiąc realizacji umowy): - Dyrektor Oddziału podniósł problem niezgodności ...

Podsumowując, Inżynier Rezydent stwierdził zagrożenie wykonania harmonogramu w pierwszym kwartale z ...

2008 r. (4. miesiąc realizacji umowy): - Uwaga do Personelu Wykonawcy: Osoby ...

sukcesywnego zwiększania zaangażowanego sprzętu. - Wyburzenia - wykonanie ok. 40%. Opóźnienie w stosunku ...

w szybszym tempie. - Drogi technologiczne: wykonanie ok. 4 km. Opóźnienie w ...

jest precyzyjnych informacji dotyczących zakresu wykonanych i pozostałych do wykonania robót. Brak ludzi sprzętu zaangażowanego ...

2008 r. (5 miesiąc realizacji umowy): - Personel Wykonawcy: Pracownicy Konsorcjum i ...

zgodnie z nowym harmonogramem. - Wyburzenia: wykonanie ogółem 60%. Opóźnienie w stosunku ...

koniec roku (2008) Wykonawca deklaruje wykonanie: Prace ziemne 90%. Sygn. akt ...

do całości. Średnio Wykonawca powinien wykonać ponad 400 tyś m3 ...

2008 r. (6. miesiąc realizacji umowy: - Inżynier zwrócił uwagę Wykonawcy, iż ...

stanie zaawansowania robót ujął ilości wykonanych wykopów łącznie z wykopami robót ...

końca maja br. Wykonawca zadeklarował wykonanie 454 tyś m3 wykopów ...

Robót wersja 7 powinno być wykonane 919 tyś m3 wykopów ...

2008 r. (7. miesiąc realizacji umowy): - Zasoby. Personel Wykonawcy: Pracownicy Konsorcjum ...

asortymenty robót (nasypy, wzmocnienie podłoża, zabezpieczenie skarp wykopów), które wymagają odpowiedniej ...

budowie. W pierwszej kolejności należy wykonać roboty ziemne, aby rozpocząć prace ...

obowiązującym harmonogramem jest przewidziany do wykonania w roku 2008. - Inżynier Rezydent ...

niewystarczającą logistykę oraz złą organizację wykonania robót ziemnych - nieprawidłowe wykorzystanie posiadanego ...

2008r. (8. miesiąc realizacji umowy): - Dyrektor Kontraktu poinformował, że nie ...

że przy sprzyjających warunkach atmosferycznych wykonane zostanie 4,2 min m ...

Na dzień dzisiejszy wykopy są wykonane w ilości 992 tyś. m ...

Harmonogramem - wersja 7 miało być wykonane 1720 tyś. m3, natomiast ...

ciągu Wykonawca nie rozpoczął robót: Zabezpieczenie skarp wykopów; Ulepszenie podłoża konsolidacja ...

warunków atmosferycznych spowodowało zniszczenie już wykonanych robót. - Zamawiający i Nadzór domaga ...

2008 r. (9 miesiąc realizacji umowy): - Dyrektor Kontraktu stwierdził, że jeżeli ...

geometerace, geokrata - roboty powinny być wykonane w większym zakresie. - Zdaniem Inżyniera ...

powinien rozpocząć roboty związane z zabezpieczeniem skarp wykopów. - Nadzór stwierdza, iż ...

2008 r. (10 miesiąc realizacji umowy): - Inżynier Kontraktu stwierdził, iż w ...

dokonać aktualizacji Harmonogramu Robót. - (…) Powyższe wykonanie robót drogowych jest zbyt małe ...

2008 r. (11. miesiąc realizacji umowy): - (…) W dniu 26.09.2008 ...

wykonywaniu nasypów, gdyż badania były wykonane w styczniu 2008r., a ...

frontu robót przez Wykonawcę, źle wykonany system odwodnienia (przykład: obiekt WD ...

należy rozpocząć prace związane z zabezpieczeniem skarp wykopów, jednak do robót ...

ilości poszczególnych robót koniecznych do wykonania w bieżącym roku, nie potrafił ...

2008 r. (11.miesiąc realizacji umowy): - Nadzór jest zaniepokojony zmianami dokonanymi ...

2008 r. (12. miesiąc realizacji umowy): - Inżynier Kontraktu zwrócił uwagę, że ...

2008 r. (12. miesiąc realizacji umowy): - Inżynier Kontraktu stwierdził, że pomimo ...

z różnych materiałów), natomiast Wykonawca wykonał tylko 1 odcinek próbny z ...

do Zamawiającego meldunków dziennych z wykonanych robót) leży po stronie sprzętu ...

na budowie tylko w braku należytej organizacji robót Ponadto zadeklarował, że ...

oraz wykorzystać wszystkie możliwości, aby wykonać przerób w wysokości 500 min ...

o czas na opracowanie programu wykonania robót w 2009 roku, aby ...

Wykonawca nie będzie w stanie wykonać. (…) Dyr. P. R……….. stwierdził, że ...

rzeczowego. - Kierownik Projektu poinformował, że wykonanie Kontraktu w terminie wymaga zabezpieczenia środków finansowych, które przedstawił Wykonawca ...

Dyrektor Kontraktu P. R………….. potwierdził wykonanie przedstawionego Harmonogramu Finansowego na 2009 ...

Nadzoru informacji o zespołach wykonujących zabezpieczenia oraz pielęgnację betonu w okresie ...

2008 r. (13. miesiąc realizacji umowy): - Kierownik Projektu stwierdził, iż bilans wykonanych robót się poprawił, jednak w ...

czekają od września br. na wykonanie izolacji, zasypki i nasypu między ...

zostaje odrzucona z uwagi na wykonanie robót niezgodnie Sygn. akt KIO ...

2009 r. (15. miesiąc realizacji umowy): - Inżynier Kontraktu potwierdził otrzymanie od ...

w dniu dzisiejszym zbiorczego zestawienia wykonanych robót oraz planu rzeczowego na ...

wszystkim wykopy i nasypy (od wykonania tych robót zależą pozostałe) oraz ...

są to krótkie odcinki, ich wykonanie będzie zależało od warunków atmosferycznych ...

2009 r. (16. miesiąc realizacji umowy): - Inżynier Rezydent po raz koiejny ...

schodnie na obiektach są słabo zabezpieczone. Sygn. akt KIO 1357/12 ...

pokazania robót drogowych takich jak wykonanie poboczy po wykonaniu SMA oraz oznakowania poziomego i pionowego; - roboty przezbrojeniowe: planujecie wykonanie zbiorników retencyjnych na rok 2009 ...

które są już w rzeczywistości wykonane; - brak zaznaczenia , że zakończenie robót ...

nie podjął wystarczających działań celem zabezpieczenia przed postępującą degradacją skarpy wykopu ...

2009 r. (17. miesiąc realizacji umowy): - W dniu dzisiejszym (9.04 ...

Robót w.7 jest przygotowana należycie i Nadzór będzie mógł go ...

2009 r, czego Wykonawca nie wykonał ! - Inżynier Rezydent analizując przedstawiony postęp ...

pozycja: drenaże poprzeczne, można było wykonać 257%, natomiast w innych sekcjach nie wykonano założonego planu. - Inżynier Kontraktu w ...

w zeszłym miesiącu Wykonawca planował wykonanie 40 tyś m3 wykopów, których nie wykonał i tą samą ilość planuje wykonać w bieżącym miesiącu, to kiedy ...

deklarował że roboty ziemne zostaną wykonane do końca miesiąca maja 2009 ...

i ich wydajność, których nie wykonał w miesiącu marcu 2009r ...

tym, że Wykonawca nie jest należycie przygotowany do Rady Budowy i ...

czy Wykonawca jest w stanie wykonać roboty, które zakładano. Protokół z ...

2009 r. (17. miesiąc realizacji umowy): Sygn. akt KIO 1357/12 ...

ma zatwierdzonego Kierownika Budowy.(…) - (…) Podsumowując wykonane roboty stwierdza się, że Wykonawca ...

świadczyć może, iż Wykonawca nie wykona robót wykończeniowych na tych obiektach ...

w bieżącym roku roboty zostaną wykonane na deklarowaną kwotę 530 min ...

2009 r. (18. miesiąc realizacji umowy): - Inżynier Kontraktu wyraził swoje zaniepokojenie ...

Wykonawcę Schemat Organizacyjny nie gwarantuje wykonania pożądanych wydajności. Na poprzedniej Radzie ...

ponieważ do obiektu powinny zostać wykonane drogi dojazdowe, natomiast na dzień ...

dzisiejszy brak materiałów do ich wykonania. - [MA 528] (…) Kierownik Projektu zwrócił ...

w robotach ziemnych. - Zdaniem Nadzoru wykonanie w ciągu 2 tygodni 192 ...

podczas, gdy do tej pory wykonano 115 tyś. jest mało realne ...

w ciągu 2 tygodni Wykonawca wykonał tylko 90 mb. Dyrektor Kontraktu ...

jaka ilość materacy jest do wykonania. - Inżynier Kontraktu wyraził po raz ...

przedstawić dokładnego zestawienia (ilości) robót wykonanych i pozostałych do wykonania robót oraz określić do kiedy ...

zostaną nadrobione, a poszczególne roboty wykonane. Podsumowując stwierdził, że zarządzanie pionem ...

2009 r. (19 miesiąc realizacji umowy): - Inżynier Kontraktu wyraził swoje zaniepokojenie ...

Z inicjatywy Wykonawcy zaakceptowano zmianę wykonania obiektu, natomiast w dalszym ciągu ...

dodał, iż należy rozważyć termin wykonania nawierzchni, gdyż Wykonawca planuje wykonać ją w okresie zimowym. - Inspektor ...

dot. realizacji kanalizacji deszczowej (nie wykonano pożądanej ilości 4,5 km ...

mrozoochronnej, drenażu i materacach, aby wykonać zaplanowane ilości. Dyrektor Kontraktu nie ...

zamian innych ilości, planowanych do wykonania na czerwiec 2009r. GID ...

pracy Wykonawcy na Budowie zostanie wykonany telefon informujący o kontroli bezpośrednio ...

Kontraktu wyjaśnił, że roboty zostaną wykonane w m-cu sierpniu br ...

robót na dany miesiąc do wykonania. Ponadto w przedstawionym planie prac ...

ziemnych i osiągnąć planowane ilości wykonania robót. - Kierownik Projektu zgodził się ...

2009 r. (20 miesiąc realizacji umowy): Sygn. akt KIO 1357/12 ...

przypomniał, iż obiekt miał być wykonany w ubiegłym roku. - [WA 541 ...

robót na dany miesiąc do wykonania, zwiększając wydajności w pogodne dni ...

do 14.07.2009r. wykonano: około 100tyś.m3 ...

tym jest również zagrożony pian wykonania na bieżący miesiąc. - GID nie ...

Wykonawca przedstawił następujące ilości do wykonania w m-cu lipca br ...

wstecz Wykonawca deklarował, że na wykonanie drogi dojazdowej do obiektu potrzebuje ...

obiekcie nie niszczyli swoją pracą wykonanych już uprzednio robót. - Inżynier Kontraktu ...

po raz kolejny Wykonawca nie wykonał założonego planu i nie potrafi ...

z naliczaniem kar umownych za niewykonanie Kontraktu zgodnie z Umową. a) Protokół z rady budowy ...

2009 r. (21 miesiąc realizacji umowy): - Główny Inspektor Robót Drogowych podsumowując ...

2009 r. (22. miesiąc realizacji umowy): - Główny Inspektor Robót Drogowych stwierdził ...

i szybkości zabudowy oraz brak zabezpieczenia materiałów w odpowiedniej ilości. Warstwy ...

wstecz Wykonawca deklarował, że na wykonanie dróg dojazdowych do obiektów poprzecznych ...

2009 r. (23. miesiąc realizacji umowy): - [MA 528] (…) Zakończenie obiektu - 30 ...

się do faktury za roboty wykonane w miesiącu wrześniu oraz braku ...

stosownych działań naprawczych uniemożliwi realizacje umowy do tej daty. Wykonawca zobowiązał ...

ukończenia już minął, nie zostały wykonane, a kolejno deklarowane przez Wykonawcę terminy ich wykonania są wydłużane oraz ze względu ...

Ponadto w podanym terminie należało wykonać roboty i obiekty określone w ...

warunków kontraktu zobowiązał Wykonawcę do wykonania zadeklarowanego przez niego zakresu robót ...

warunków kontraktu do odstąpienia od umowy. Pismem z 26 października 2009 ...

wyjątkiem robót, które można było wykonać w terminie pierwotnym, tj. zabezpieczenia skarp wykopów, drenaże i obiekty ...

określeniem dodatkowych kar umownych za niewykonanie poszczególnych asortymentów harmonogramu z przyczyn ...

wraz z dodatkowymi karami za niewykonanie kamieni milowych, o co został ...

był uprawniony do odstąpienia od umowy na podstawie art. 635 kc ...

przyczyną odstąpienia przez Zamawiającego od umowy. Bardzo obszerne wywody odwołania i ...

spełnienia przesłanki, że odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po ...

Zamawiającego w oświadczeniu odstąpieniu od umowy, a powtórzonych w zawiadomieniu o ...

zamiast tego relacjonuje przebieg realizacji umowy w zakresie wielu innych okoliczności ...

Wykonawcą jako dłużnikiem przy wykonywaniu umowy, na zasadzie art. 354 § 2 ...

zwalnia automatycznie drugiej strony od wykonania swojego zobowiązania. Odwołujący nie wskazał ...

uwagę inżynier w toku realizacji umowy. Powyższe stanowisko Odwołującego podważa nie ...

nim w związku z zawartą umową. Tymczasem brak zapewnienia odpowiedniej siły ...

sporne związane z rozliczeniem wygasłej umowy, w tym roszczenia o charakterze ...

bezskuteczności odstąpienia przez Zamawiającego od umowy - w postaci załącznika nr 29 ...

przed i po dacie wygaśnięcia umowy według Odwołującego, czyli 22 grudnia ...

przed doręczeniem swojego odstąpienia od umowy Wykonawca zgłosił w sumie 10 ...

czego 6 dotyczyło przedłużenia terminu wykonania umowy (1. Roszczenie Wykonawcy nr 1 wydłużenia Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania i Czasu na Ukończenie oraz ...

Robotach powstałymi na skutek konieczności wykonania dodatkowej wymiany gruntu pod przepust ...

złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy wyszczególniono dalszych 30 roszczeń (od ...

nich dotyczą przedłużenia terminu realizacji umowy (1. Roszczenie 23 Wyjątkowo niesprzyjające ...

pozostałe roszczenia o przedłużenie terminu wykonania zostały rozpatrzone negatywnie przez Zamawiającego przed odstąpieniem od umowy, jednak wobec ponawiania tych samych ...

z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy (pisma inżyniera kontraktu z 14 ...

nie wyraża zgodna przedłużenie terminu umowy poza sierpień 2010 r., a ...

upatrywał okoliczności przesądzającej o niemożności wykonania umowy w umówionym terminie. Należy zauważyć, że podpisując umowę, Odwołujący zaakceptował między innymi wyłączenie ...

wyniknąć w związku z realizacją umowy przez sąd właściwy dla siedziby ...

sporów na tle nieprzedłużenia terminu wykonania umowy. Tym samym w razie niezadawalających ...

Zamawiającego zgłoszonych w czasie obowiązywania umowy roszczeń - Odwołujący winien wystąpić z ...

Natomiast wobec bezspornego faktu ustania umowy, wszystkie później podniesione roszczenia nie ...

są już roszczeniami z obowiązującej umowy, lecz elementem spornych rozliczeń związanych ...

że dla zamawiającego odstąpienie od umowy stanowi ostateczność, bo generuje to ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 59 fragmentów

2015-01-12 » Oddala odwołanie

dowodu zrealizowania roboty w sposób należyty, zgodnie ze sztuką, jako prawidłowo ...

jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej ...

Zamawiający wymagał Wykazu robót budowlanych wykonanych w wymaganym okresie, co najmniej ...

z podaniem ich rodzaju, dat wykonania (od-do) oraz miejsca wykonania (w tym podmiotów, na rzecz których zostały wykonane ~ nazwa, adres i telefon) - opracowany ...

z załączeniem dokumentów potwierdzających ich wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej ...

na str 12-13 Wykazie wykonanych robót budowlanych byty wykonane w pełnym zakresie wyszczególnionym w ...

potwierdził, że pierwsza w Wykazie wykonanych robót budowlanych - Budowa Centrum Komputerowego ...

2014 r.] do uzupełnienia Wykazu wykonanych robót budowlanych wraz z załączeniem dowodów potwierdzających ich wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej ...

z dowodami mającymi potwierdzać ich wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej ...

ich prawidłowe ukończenie. W Wykazie wykonanych robót budowlanych, Mostostal wskazał wykonanie 4 robót budowlanych: 1. Budowa ...

Pożaru, opracowanym przez Specjalistę ds. Zabezpieczeń Pożarowych lub wymogi nakładane na ...

dla spełnienia wymagania w zakresie wykonania budynku w klasie B+ był ...

oraz innych obiektach zaprojektowanych i wykonanych w standardzie ukierunkowanym na zminimalizowanie ...

w klasie B+, skoro nie wykonano takiego elementu robót budowlanych. Odwołujący ...

oświadczeniu Mostostal z tabeli Wykaz wykonanych robót, obiekt Galerii Handlowej "Galeria ...

i wymagania odnośnie projektowanych i wykonanych budynków. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra ...

dla spełnienia wymagania w zakresie wykonania budynku w klasie B+, było wykonanie systemu podłóg technicznych i zgodnie ...

wezwanie wykonawca Mostostal uzupełnił Wykaz wykonanych robót budowlanych oraz przedstawił dokumenty ...

powinny wskazywać, że roboty zostały "wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki ...

wynika, że roboty budowlane zostały wykonane należycie. Wskazał na zapisy na protokole ...

na wymienione elementy świadczące o nienależytym wykonywaniu prac, należy patrzeć przez ...

rzecz którego zadanie budowlane zostało wykonane, z którego Zamawiający mógłby wywieźć, że przedmiotowa robota została wykonana należycie. Nie ma on też charakteru ...

Odwołujący podkreślił, że samo stwierdzenie wykonanie umowy, nie jest tożsame z potwierdzeniem należytego wykonania umowy, a zatem wykonania w pełni zgodnego z umową, W konkluzji wykonawca stwierdził, że ...

Warszawa S.A przestawił Wykaz wykonanych 4 robót budowlanych, z których ...

doświadczenia żądał Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat ...

i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dowodów dotyczących najważniejszych ...

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej ...

celu udowodnienia, że roboty budowlane wykonane zostały w sposób wymagany przez ...

ramach doświadczenia robót. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw, usług, czy też robót ...

nie wymaga, że na potwierdzenie należytego wykonania zamówienia wykonawcy powinni przedkładać wyłącznie ...

Tym samym zatem na potwierdzenie należytego wykonania zamówienia można przedłożyć każdy dokument ...

było realizowane, który będzie potwierdzał należyte wykonanie zamówienia, czyli prawidłowość jego wykonania. Wśród takich dokumentów wymienia się również protokoły obioru prac, wykonanych bez zastrzeżeń na rzecz podmiotu ...

że dokumenty przedstawiane na potwierdzenie należytego wykonania określonych prac nie muszą potwierdzać ...

w praktyce dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie robót, dostaw lub usług często ...

uznane np. pisemne potwierdzenia prawidłowego wykonania, protokoły odbiorów końcowych, a nawet ...

realizacji zamówienia, towarzyszące zwracanej gwarancji należytego wykonania. Podkreślił, że to do zamawiającego ...

dokument jest wystarczającym potwierdzeniem prawidłowego wykonania zadania wykazanego, jako doświadczenie wykonawcy ...

na potwierdzenie, iż roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką czy też ...

przejęcia robót, jak i świadectwa wykonania. Podniósł także, że "Na podstawie ...

Publicznych uznać należy, że pojęcie "należycie wykonane" mieści w sobie zarówno określenie ...

Zgodnie z orzecznictwem pojęcie "zasadniczo wykonane" jest określeniem też wystarczającym" oraz ...

że wymagane jest użycie zwrotu "należycie wykonane". Zdaniem Zamawiającego, ustawodawca pozostawił wykonawcom ...

przypadku z dokumentu winno wynikać wykonanie robót, dostaw lub usług zgodnie ...

końcowego nie miał waloru dowodu wykonania zgodnie ze sztuką zważywszy, że ...

przejęcia robót, jak i świadectwu wykonania przysługuje walor dowodu potwierdzającego należyte wykonanie robót (…) oraz, że (...) świadectwo przejęcia robót stanowi dowód potwierdzający wykonanie robót nawet wtedy, gdy wskazane ...

iż jest on obiektem bezpiecznym wykonanym zgodnie z zasadami sztuki budowlanej ...

dowiedział się, lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, już ...

jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej ...

Krakowie - w zakresie braku potwierdzenia należytego wykonania umowy. Z ustaleń Izby wynika, że ...

oraz innych obiektach zaprojektowanych i wykonanych w standardzie ukierunkowanym na zminimalizowanie ...

na uwzględnienie zarzut dotyczący niepotwierdzenia należytego wykonania zamówienia odnośnie roboty budowlanej wymienionej ...

Uwaga do tego punktu] robót wykonanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej ...

z załączeniem dokumentów potwierdzających, ich wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej ...

z punktu 1.1. zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki ...

dotyczy on także dokumentów potwierdzających należyte wykonanie robót, jednakże w zakresie punktu ...

warunku co najwyżej dokumentu potwierdzającego wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki ...

z punktu 1.1. zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej ...

końcowego nie miał waloru dowodu wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną ...

potwierdzenie, że taki obiekt został wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2019 20 fragmentów

2019-10-29

o.o. w W. zawarły umowę o ramowej współpracy w formie ...

lider miał być zobowiązany do należytego wykonania zamówienia publicznego w zakresie dostaw ...

Spółka N.) był zobowiązany do wykonania obowiązków związanych z przyjęciem ceny ...

sądem pozostałych roszczeń wynikłych z umowy przetargowej z zamawiającym, za wyjątkiem ...

roszczeń wskazanych w pkt 6 umowy. W aneksie z dnia 2 ...

powód "A." S.A. podpisał umowy sprzedaży i dostarczył na ich ...

sprzedaży. Sąd Okręgowy uznał, że umowy konsorcjum zmierzały do obejścia przepisów ...

Podzielił pogląd, ze pierwotna treść umowy o współpracy zmierzała do obejścia ...

jej podstawie umów konsorcjum. Nieważność umowy konsorcjum z kolei skutkowała nieważnością ...

uiszczenia kwot wynikających z ramowej umowy o współpracy w ramach konsorcjum ...

uiszczone na podstawie łączącej powodów umowy ramowej, a nie na podstawie umowy sprzedaży zawartej z pozwanym i ...

potwierdzenia sald mogło być wynikiem zabezpieczenia ich finansowania. Podobnie za dowód ...

bezpodstawnym wzbogaceniu wypadku, kiedy z umowy konsorcjum między dostawca leków i ...

przez podmiot finansowy w ramach umowy konsorcjum od możliwości następczego dochodzenia ...

działalności leczniczej oraz w kontekście umowy o współpracy w ramach konsorcjów ...

nie jest możliwe skuteczne zawarcie umowy konsorcjum z podmiotem, który uczestniczył ...

nie wykonywał przedmiotu zamówienia z umowy podstawowej. Nie można też przyjąć ...

A. kwot wynikających z ramowej umowy o współpracy w ramach konsorcjum ...

prawna. Powiązania dostawcy w ramach umowy konsorcjum z innymi podmiotami pozostają ...

uzyskanie zapłaty od pozwanego i zabezpieczenie finansowe dostawcy na wypadek opóźnienia ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 202 fragmenty

2016-04-13 » Uwzględnia odwołanie

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy o treści: Dzierżawca zastrzega sobie ...

zawarciem jak i po zawarciu umowy). Zmiana lokalizacji jest możliwa pod ...

uprawnienia do zmiany lokalizacji, zapisy umowy odnoszące się do lokalizacji zostaną ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy modyfikacje zawartych w dokumentacji postępowania ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy zastąpienie zdania: Jeżeli w trakcie ...

następuje naliczanie stawki dzierżawy, a umowa zostaje wydłużona o dotychczasowy okres ...

nie wymaga zawarcia aneksu do umowy następującym zdaniem: Jeżeli w trakcie ...

wznowienie naliczania stawki dzierżawy, a umowa zostaje wydłużona o dotychczasowy okres ...

nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Nakazuje Zamawiającemu wykreślić § 4 ust ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy o treści: W przypadku gdy ...

tych dni w okresie obowiązywania umowy nie będzie wiesza niż 10 ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy o treści: Okres obowiązywania umowy zostaje przedłużony o okres wstrzymania ...

wymaga to zawarcia aneksu do umowy Nakazuję Zamawiającemu w § 4 ust ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy zastąpienie postanowienia: Po okresie dzierżawy ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy zastąpienie postanowienia: Wydzierżawiający może obciążyć ...

Dzierżawa kombajnu ścianowego wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej ...

wprowadzeniu w SIWZ postanowień: uzależniających wykonanie odbioru technicznego i testu wydajności ...

Dzierżawa kombajnu ścianowego wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej ...

jego silników elektrycznych wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej ...

Dzierżawa kombajnu ścianowego wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej ...

jego silników elektrycznych wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej ...

Dzierżawa kombajnu ścianowego wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej ...

ich silników elektrycznych wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej ...

Dzierżawa kombajnu ścianowego wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej ...

ich silników elektrycznych wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej ...

Dzierżawa kombajnu ścianowego wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej ...

jego silników elektrycznych wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej ...

postanowienia które zostaną wprowadzone do umowy, dalej zwany IPU) wskazano, że wartość Umowy zawiera wszelkie koszty poniesione w celu należytego wykonania zamówienia, a cena ofertowa zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. W szczególności koszty te ...

zawarciem, jak i po zawarciu umowy). Zmiana lokalizacji jest możliwa pod ...

uprawnienia do zmiany lokalizacji, zapisy umowy odnoszące się do lokalizacji zostaną ...

obciążeniach i kosztach związanych z wykonaniem umowy. Na marginesie warto wskazać, że ...

publicznych instytucjami lub wprowadzić postanowienia umowy, które odpowiadałyby jego potrzebom, a ...

zmian przedmiotu zamówienia do przyszłej umowy w sposób niejednoznaczny i niewyczerpuiacy ...

przedmiotu zamówienia powierzonego wykonawcom do wykonania, a w konsekwencji do złożenia ...

ogłoszeniu lub specyfikacji przypadki zmiany umowy nie mogą bvć całkowicie dowolne ...

i pozwalać na radykalna zmianę umowy w stosunku do treści oferty ...

II załącznika nr 8 do Umowy Zamawiający zastrzegł że "Zdolność produkcyjna ...

od uruchomienia kombajnu do czasu wykonania przedmiotowego testu Wykonawca ma prawo ...

dzierżawnej. Tym samym wartość finansowa umowy może zostać obniżona nawet o ...

przy założeniu, że test zostanie Wykonany ostatniego dnia 3 miesiąca i ...

nadścianowym. Ponadto w przypadku nie wykonania przedmiotowego testu nie z winy ...

sprawności i wydajności. Test zostanie wykonany po zakończeniu rozruchu ściany i ...

oraz załącznika nr 8 do Umowy zachodzi rozbieżność. Nawet jeśli przyjąć ...

strat finansowych w przypadku zawarcia umowy o obecnej treści. Warto podkreślić ...

1991 roku podkreślił, iż "Natura umowy gospodarczej i generowanego przez nią ...

interesy te bywają przeciwstawne, istotę umowy stanowi uzgodnienie woli stron, wyrażające ...

oczywistym wymogiem tak przy zawarciu umowy, jak i przy zmianach jej ...

rzeczy za sprzeczne z naturą umowy gospodarczej należy uznać pozostawienie w ...

K.c., prowadzi do nieważności umowy, chyba że właściwy przepis przewiduje ...

interesie Zamawiającego wcześniejsze przystąpienie do wykonania testu. Warto także mieć na ...

dokumentem podpisanym przez obydwie strony umowy potwierdzającym dostarczanie do Zamawiającego kompletnego ...

wydajności. Dopiero w przypadku nie wykonania testu wydajności we wskazanym terminie ...

dostosować swoją ofertę do warunków wykonania zamówienia narzuconych przez zamawiającego, np ...

ryzyk i obowiązków Składając ofertę zabezpiecza zatem swoje interesy, kalkulując cenę ...

w wyżej wskazanym zakresie nie zabezpiecza postanowienie w § 5 ust. 13 ...

podlegają wcześniejszemu uzgodnieniu między stronami umowy, gdyż jak Odwołujący wskazał powyżej ...

szybkim przystąpieniem do odbioru i wykonania testu. Mając na względzie powyższe ...

w załączniku nr 8 do umowy (załącznika nr 5 do SIWZ ...

w załączniku nr 3 do umowy powinien być podpisany w dniu ...

pisemnego protokołu odbioru technicznego po wykonaniu testu wydajności (załącznik nr 6 do umowy). Wydzierżawiający zobowiązany jest zapewnić udział ...

mu treści: "W przypadku nie wykonania pomyślnego testu wydajności w terminie ...

w załączniku nr 8 do Umowy z przyczyn leżących po stronie ...

tych dni w okresie obowiązywania umowy nie będzie wiesza niż 10 ...

prawo do zmniejszenia zakresu finansowego umowy o okres w którym będzie ...

obowiązywania dzierżawy oraz zakres finansowy umowy bez żadnych konsekwencji może być ...

11 zastrzeżono przedłużenie okresu obowiązywania umowy o okres wstrzymania wydobycia, jednak ...

wymaga to zawarcia aneksu do umowy, natomiast nie wzięto pod uwagę ...

zamówienia, na jaki wykonawca musi zabezpieczyć określone środki techniczne, osobowe i ...

powoduje, że zarówno okres obowiązywania umowy, jak i jej zakres finansowy ...

trudne do zrealizowania w przypadku umowy dzierżawy), to jednak nawet przewidując ...

nie spowoduje wydłużenia okresu obowiązywania umowy. Odwołujący wnosi o wykreślenie z ...

stawki dzierżawnej zgodnie z niniejsza umową. Rozpoczęcie zawieszenia następuje z dniem ...

wznowienie naliczania stawki dzierżawy, a umowa zostaje wydłużona o dotychczasowy okres ...

nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Jeżeli eksploatacja przedmiotu dzierżawy nie ...

dzierżawy zgodnie z § 11 niniejszej umowy." IV. W załączniku nr 5 ...

naliczy stawki za dzierżawę przedmiotu umowy). Dzierżawca powiadomi Wydzierżawiającego telefonicznie oraz ...

normami. Wykonawca przekazując Zamawiającemu przedmiot umowy do dzierżawy przekazuje maszynę nową ...

podnoszącym wartość maszyny o wartość wykonanego remontu. Każde urządzenie w tym ...

w pokładzie. Niedostateczna dokładność ich wykonania, niska jakość zastosowanych materiałów czy ...

z eksploatacji w okresie obowiązywania umowy, odpowiednio oczyszczony, bez olejów i ...

w załączniku nr 8 do umowy (załącznika nr 5 do SIWZ ...

w załączniku nr 3 do umowy powinien być podpisany w dniu ...

pisemnego protokołu odbioru technicznego po wykonaniu testu wydajności (załącznik nr 6 do umowy). Wydzierżawiający zobowiązany jest zapewnić udział ...

mu treści: "W przypadku nie wykonania pomyślnego testu wydajności w terminie ...

w załączniku nr 8 do Umowy z przyczyn leżących po stronie ...

stawki dzierżawnej zgodnie z niniejsza umową. Rozpoczęcie zawieszenia następuje Z dniem ...

wznowienie naliczania stawki dzierżawy, a umowa zostaje wydłużona o dotychczasowy okres ...

nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Jeżeli eksploatacja przedmiotu dzierżawy nie ...

dzierżawy zgodnie z § 11 niniejszej umowy.", 7) zmianę § 4 ust. 5 ...

z eksploatacji w okresie obowiązywania umowy, odpowiednio oczyszczony, bez olejów i ...

353¹ Kodeksu cywilnego - Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według ...

określić, a obowiązki te Zamawiający wykonać winien rzetelnie. Zgodnie z wyrokiem ...

że wszystkie elementy istotne dla wykonania zamówienia będą w nim uwzględnione ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy § 6 pkt II ust. 8 ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy wskazał Zamawiający: "Dzierżawca zastrzega sobie ...

zawarciem jak i po zawarciu umowy). Zmiana lokalizacji jest możliwa pod ...

uprawnienia do zmiany lokalizacji, zapisy umowy odnoszące się do lokalizacji zostaną ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy. W ocenie Izby Odwołujący podnosząc ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy, zgodnie z którym, w cenie ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy. II. W zakresie podniesionej w ...

w załączniku nr 8 do umowy (załącznika nr 5 do SWIZ ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy) i nadanie mu treści: "Zdolność ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy dla zadań nr 1, 3 ...

w załączniku nr 3 do umowy powinien być podpisany w dniu ...

pisemnego protokołu odbioru technicznego po wykonaniu testu wydajności (załącznik nr 6 do umowy). Wydzierżawiający zobowiązany jest zapewnić udział ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy dla zadań nr 1, 3 ...

mu treści: "W przypadku nie wykonania pomyślnego testu wydajności w terminie ...

w załączniku nr 8 do Umowy z przyczyn leżących po stronie ...

w załączniku nr 8 do umowy (załącznika nr 5 do SWIZ ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy) "Zdolność produkcyjna kombajnu ścianowego zostanie ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy dla zadań nr 1, 3 ...

w załączniku nr 3 do umowy powinien być podpisany w terminie ...

pisemnego protokołu odbioru technicznego po wykonaniu testu wydajności (załącznik nr 6 do umowy). Wydzierżawiający zobowiązany jest zapewnić udział ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy dla zadań nr 1, 3 ...

10, 12: "W przypadku nie wykonania pomyślnego testu wydajności w terminie ...

w załączniku nr 8 do Umowy z przyczyn leżących po stronie ...

II załączniku nr 8 do umowy (załącznika nr 5 do SWIZ ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy), "Zdolność produkcyjna kombajnu ścianowego zostanie ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy, " "Odbiór techniczny kombajnu po dokonaniu ...

w załączniku nr 3 do umowy powinien być podpisany niezwłocznie tj ...

pisemnego protokołu odbioru technicznego po wykonaniu testu wydajności (załącznik nr 6 do umowy). Wydzierżawiający zobowiązany jest zapewnić udział ...

II załączniku nr 8 do umowy (załącznika nr 5 do SWIZ ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy) oraz w § 5 ust. 7 ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy, tym samym zmienił postanowienia zawarte ...

oświadczeniem złożonym przez Zamawiającego, Zamawiający wykonał przed rozpoznaniem odwołania czynności w ...

wydania orzeczenia przez Izbę zawrzeć umowy w sprawie zamówienia publicznego, co ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy Zamawiający w trakcie rozprawy wskazał ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w taki sposób aby było ...

II załączniku nr 8 do umowy (załącznika nr 5 do SWIZ ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy). Wskazać należy, po pierwsze że ...

II załączniku nr 8 do umowy (załącznika nr 5 do SWIZ ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy), oraz w § 5 ust. 7 ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy, zostały zmienione przez Zamawiającego a ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy. Zasadnym jest aby wykonawca miał ...

przedmiotu zamówienia zawarty w postanowieniach umowy staje się w takich okolicznościach kompatybilny z pozostałymi postanowieniami umowy, które mogą w zasadzie ulec ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy modyfikacje zawartych w dokumentacji postępowania ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy. W § 4 ust. 7 załącznika ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy Zamawiający podał: "W przypadku przymusowego ...

stawki dzierżawnej zgodnie z niniejsza umową. Rozpoczęcie zawieszenia następuje z dniem ...

następuje naliczanie stawki dzierżawy, a umowa zostaje wydłużona o dotychczasowy okres ...

nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Jeżeli eksploatacja przedmiotu dzierżawy nie ...

dzierżawy zgodnie z § 11 niniejszej umowy." W § 4 ust. 9 załącznika ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy Zamawiający podał: "W przypadku gdy ...

tych dni w okresie obowiązywania umowy nie będzie wiesza niż 10 ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy Zamawiający podał: "Okres obowiązywania umowy zostaje przedłużony o okres wstrzymania ...

wymaga to zawarcia aneksu do umowy" Odwołujący wniósł o: - wykreślenie z ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy § 4 ust. 9 i 10 ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy i nadanie mu treści: "W ...

stawki dzierżawnej zgodnie z niniejsza umową. Rozpoczęcie zawieszenia następuje z dniem ...

wznowienie naliczania stawki dzierżawy, a umowa zostaje wydłużona o dotychczasowy okres ...

nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Jeżeli eksploatacja przedmiotu dzierżawy nie ...

dzierżawy zgodnie z § 11 niniejszej umowy." W zakresie postanowień dotyczących § 4 ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy Izba uznała, że zasadnym jest ...

ustępu i zagwarantowanie wykonawcy realizującemu umowę, że w przypadku wznowienia wydobycia ...

stanowi o rzeczywistym odzwierciedleniu realizacji umowy, czyli sposobu realizacji zamówienia, jak ...

czego brakowało w dotychczasowych postanowienia umowy. Dlatego też Izba zarzut w ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy zastąpienie zdania: Jeżeli w trakcie ...

następuje naliczanie stawki dzierżawy, a umowa zostaje wydłużona o dotychczasowy okres ...

nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. następującym zdaniem: Jeżeli w trakcie ...

wznowienie naliczania stawki dzierżawy, a umowa zostaje wydłużona o dotychczasowy okres ...

nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. W zakresie postanowień dotyczących § 4 ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy Zamawiający argumentował w trakcie rozprawy ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy został przewidziany przedłużony okres obowiązywania umowy, a to pozwala na określenie ...

zauważył, że uwzględniając takie postanowienia umowy w zasadzie każdy podmiot skradający ...

założyć, że z rozpoczęciem obowiązywania umowy czynsz dzierżawny będzie liczony w ...

będzie tak przez cały okres umowy, ponieważ sytuacja ekonomiczna zamawiającego nie ...

jasno wskazują, że okres obowiązywania umowy zostanie przedłużony tylko o okres ...

być rzeczywistym odzwierciedleniem kosztów realizacji umowy, natomiast - jak wskazywał uczestnik postępoania ...

odwoławczego - przy takiej konstrukcji postanowień umowy założona cena przez wykonawcę musiałaby ...

wysoka w związku z koniecznością zabezpieczenia interesów wykonawców, z uwzględnieniem wszystkich ...

postępowania (przyjmująca jako koniecznym do zabezpieczenia 50% wartości czynszu). Jednocześnie nie ...

Zamawiający ma możliwość uregulowania postanowień umowy, które będą zabezpieczać jego potrzeby ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy. IV. W zakresie podniesionej w ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy. W § 4 ust. 4 załącznika ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy Zamawiający podał: "Naliczanie stawki dzierżawy ...

naliczy stawki za dzierżawę przedmiotu umowy). Dzierżawca powiadomi Wydzierżawiającego telefonicznie oraz ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy Zamawiający podał: "Po okresie dzierżawy ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy i nadanie mu treści: "Po ...

i higieny pracy oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy zastąpienie postanowienia: "Po okresie dzierżawy ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy. W § 10 ust. 6 załącznika ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy Zamawiający podał: "Wydzierżawiający może obciążyć ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy i nadanie mu treści: "Wydzierżawiający ...

szybkozużywające się i nieobjęte gwarancją." Umowa określa co jest przedmiotem dzierżawy ...

samym Zamawiający po zakończeniu realizacji umowy powinien zwrócić wykonawcy kombajn ścianowy ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy podnosząc, że stronie przysługuje prawo ...

Zamawiającego jest utrudnione. Takie postanowienie umowy również uniemożliwia wykonawcom prawidłowe skalkulowanie ...

do wniosku, że takie postanowienia umowy nie mogą się ostać. Dlatego ...

postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy zastąpienie postanowienia: "Wydzierżawiający może obciążyć ...

Dzierżawa kombajnu ścianowego wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej ...

w którym ten serwis będzie wykonany w sposób bezpieczny. Pełnomocnik wyjaśnia ...

w którym będzie mógł zostać wykonany jego serwis może zażądać takiej ...

Dzierżawa kombajnu ścianowego wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019 61 fragmentów

2019-05-07 » Oddala odwołanie

nie ogranicza możliwości instalacji aktualizacji zabezpieczeń dla wspieranych systemów operacyjnych"; Lp ...

ten ogranicza możliwość instalacji aktualizacji zabezpieczeń, zwracając komunikat podczas próby aktualizacji ...

9700 ogranicza możliwość instalacji aktualizacji zabezpieczeń dla systemu operacyjnego Windows 7 ...

model procesora umożliwia instalację aktualizacji zabezpieczeń dla systemu operacyjnego Windows 7 ...

nie uniemożliwia prawidłowej instalacji aktualizacji zabezpieczeń dla systemu operacyjnego. System Windows ...

zainstalowane na nim wszystkie aktualizacje zabezpieczeń dla tego systemu, a procesor ...

nie ogranicza możliwości instalacji aktualizacji zabezpieczeń dla wspieranych systemów operacyjnych", nie ...

nie ograniczał możliwość instalacji aktualizacji zabezpieczeń dla wspieranych systemów operacyjnych, tj ...

dokonywanego zakupu, którym jest pilne zabezpieczenie minimalnych potrzeb sprzętowych dla tych ...

nie będą instalowały się aktualizacje zabezpieczeń wydawane co miesiąc przez firmę ...

Z kolei poprzez brak aktualnych zabezpieczeń komputery będą podatne na zagrożenia ...

sprzęt ten nie będzie działał należycie i nie będzie mógł zostać ...

system operacyjny wszystkich dostępnych aktualizacji zabezpieczeń aż do zakończenia wsparcia produktu ...

nie ogranicza możliwości instalacji aktualizacji zabezpieczeń dla wspieranych systemów operacyjnych". "Bezterminowa ...

pojawianie się w trakcie aktualizacji zabezpieczeń dla systemu operacyjnego Windows 7 ...

również wszystkich aktualnie dostępnych aktualizacji zabezpieczeń tego systemu dla komputera z ...

dowód Odwołujący przedłożył zrzuty ekranu wykonane w dwóch komputerach: pierwszy z ...

procesor uniemożliwia instalację wszystkich aktualizacji zabezpieczeń dla systemu Windows 7 oraz ...

od możliwości skutecznego zainstalowania aktualizacji zabezpieczeń, dyskwalifikuje dany procesor. Następnie Odwołujący ...

dowodem potwierdzającym możliwość instalacji aktualizacji zabezpieczeń systemu Windows 7 na zaoferowanym ...

została zweryfikowana prawidłowość instalacji aktualizacji zabezpieczeń. Na dowód Odwołujący załączył oświadczenia ...

wyjaśnił, iż instalacja wszystkich aktualizacji zabezpieczeń możliwa jest na różne sposoby ...

wyżej sposobu umożliwiającego instalację aktualizacji zabezpieczeń, pomimo pojawienia się przedmiotowego komunikatu ...

procesor ogranicza możliwość instalacji aktualizacji zabezpieczeń dla systemu Windows 7. Skoro ...

oferowanym procesorem, wszystkich dostępnych aktualizacji zabezpieczeń, to nie można twierdzić, iż ...

ten ogranicza możliwość instalacji aktualizacji zabezpieczeń dla Windows 7. Powszechnie wiadomym ...

AMD ogranicza możliwość instalacji aktualizacji zabezpieczeń dla Windows 7. O wsparciu ...

AMD ogranicza możliwość instalacji aktualizacji zabezpieczeń dla Windows 7, ale dlatego ...

możliwe jest skuteczne zainstalowanie aktualizacji zabezpieczeń Windows 7. Przedmiotowy komunikat pojawił ...

nie było problemów z aktualizacją zabezpieczeń na komputerze z zaoferowanym procesorem ...

7, w tym aktualizowania kolejnych zabezpieczeń tego systemu. Odwołujący podniósł, iż ...

temu możliwa jest instalacja aktualizacji zabezpieczeń dla systemu Windows 7, oznaczająca ...

jest zainstalowanie wszystkich dostępnych aktualizacji zabezpieczeń tego systemu (oświadczenie AMD z ...

nie ogranicza możliwości instalacji aktualizacji zabezpieczeń, co potwierdzają składane przez niego ...

ten ogranicza możliwość instalacji aktualizacji zabezpieczeń dla systemu Windows 7. Izba ...

nie ogranicza możliwość instalacji aktualizacji zabezpieczeń dla wspieranych systemów operacyjnych-. 2 ...

będzie ograniczał możliwości instalacji aktualizacji zabezpieczeń dla systemów: Windows 7, Windows ...

oraz Zamawiający podczas instalowania aktualizacji zabezpieczeń nie otrzyma komunikatu o nieobsługiwanym ...

do SIWZ umożliwia instalację aktualizacji zabezpieczeń dla wspieranych systemów operacyjnych, tj ...

potwierdził, że podczas instalowania aktualizacji zabezpieczeń nie otrzymał komunikatu o nieobsługiwanym ...

do SIWZ umożliwia instalację aktualizacji zabezpieczeń dla wspieranych systemów operacyjnych, tj ...

10.12.2018 r.) aktualizacje zabezpieczeń wraz ze wszystkimi wymaganymi restartami ...

na dzień składania ofert) aktualizacji zabezpieczeń wraz ze wszystkimi wymaganymi restartami ...

oferowanej konfiguracji sprzętowej komputera, aktualizacji zabezpieczeń wraz ze wszystkimi wymaganymi restartami ...

nie ogranicza możliwość instalacji aktualizacji zabezpieczeń dla wspieranych systemów operacyjnych", tj ...

procesor umożliwi instalację wszystkich aktualizacji zabezpieczeń do systemu operacyjnego Windows 7 ...

oferowany procesor możliwości Instalacji aktualizacji zabezpieczeń dla wspieranych systemów operacyjnych - tym ...

może ograniczać możliwość instalacji aktualizacji zabezpieczeń dla wspieranych systemów operacyjnych, tj ...

system operacyjny wszystkich dostępnych aktualizacji zabezpieczeń aż do zakończenia wsparcia produktu ...

ten ogranicza możliwość instalacji aktualizacji zabezpieczeń, zwracając komunikat podczas próby aktualizacji ...

musi zapewniać możliwość instalacji aktualizacji zabezpieczeń dla wspieranych systemów operacyjnych oraz ...

może ograniczać możliwość instalacji aktualizacji zabezpieczeń dla wspieranych systemów operacyjnych. Tymczasem ...

strony procesora możliwości instalacji aktualizacji zabezpieczeń dla wspieranych systemów operacyjnych, a ...

dopuszczała nieautoryzowany sposób instalacji aktualizacji zabezpieczeń. Skoro Zamawiający wymagał procesora, który ...

nie ogranicza możliwości instalacji aktualizacji zabezpieczeń dla wspieranych systemów operacyjnych, jest ...

portalu, sposoby na dokonanie instalacji zabezpieczeń, pomimo wsparcia producenta systemu operacyjnego ...

systemie nie zostaną zainstalowane aktualizacje zabezpieczeń", jak również złożone przez Przystępującego ...

może ograniczać możliwości instalacji aktualizacji zabezpieczeń dla wspieranych systemów i ma ...

wymagał zapewnienia możliwości instalacji aktualizacji zabezpieczeń w autoryzowany sposób (co następuje ...

nie sprzedawane. Na mocy tej umowy Licencjobiorcy przysługują tylko niektóre prawa ...

autoryzuje takie sposoby instalacji aktualizacji zabezpieczeń, że są to legalne sposoby ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2021 12 fragmentów

2021-07-07 » Umarza postępowanie odwoławcze

przetargu nieograniczonego pod nazwą "Zawarcie umowy ramowej dotyczącej opracowania Studiów Techniczno ...

uwzględniający wszystkie okoliczności wymagane dla należytej wyceny przedmiotu zamówienia i złożenia ...

przekaże Wykonawcy dopiero po podpisaniu Umowy Wykonawczej. Odwołujący zaznacza, iż takie ...

zamówienia w postępowaniach o zawarcie Umowy Wykonawczej. Modyfikacja została dokonana przy ...

Wskazanie terenów, które będą wymagać zabezpieczenia przed ponadnormatywnym oddziaływaniem hałasu." W ...

OPZ nie wymaga od wykonawców wykonania modelowania akustycznego, bez którego wykonawcy ...

stanie wskazać, które tereny wymagają zabezpieczenia przed ponadnormatywnym oddziaływaniem hałasu. Wykonawcy ...

wskazać tereny chronione akustycznie. Bez wykonania modelu akustycznego wykonawcy nie mają ...

czy tereny te będą wymagały zabezpieczenia. Zabezpieczenie takie byłoby wymagane tylko w ...

zaś innym razem terenów wymagających zabezpieczenia przed ponadnormatywnym oddziaływaniem hałasu, które ...

Wskazanie terenów, które będą wymagać zabezpieczenia przed ponadnormatywnym oddziaływaniem hałasu. Jest ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2023 74 fragmenty

2023-07-17

stwierdził, że poprzez dopuszczenie powierzenia wykonania kluczowych części usług użyteczności publicznej ...

o zawarte przez Gminę porozumienia. Umowa w sprawie ww. zamówienia została ...

1 ust. 1-2 ww. umowy zamawiający określił przedmiot zamówienia w ...

r. poz. 1843 ze zmianami), wykonanie usługi zimowego utrzymanie dróg, chodników ...

należy: 1) podjęcie czynności zabezpieczających wykonanie zadania polegających m.in. na ...

do §1 ust. 2 ww. umowy dodano następującą treść: 7) odśnieżania ...

w załączniku nr 2 do umowy, 10) załadunek i wywóz śniegu ...

posiadaniu Gminy. Dodatkowo § 11 ww. umowy zamawiający przewidział następujące postanowienia dotyczące podwykonawstwa: 1. Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie z zastrzeżeniem ust. 2 ...

2. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, może ...

Zmiana ta wymaga aneksu do umowy. 4. Wykonawca nie może zwolnić ...

Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego ...

w związku z realizacją niniejszej umowy. W toku kontroli ustalono, że wykonawca GZK zawarł trzy umowy z odrębnymi podmiotami, których przedmiotem ...

wykonywanie części usług objętych ww. umową z dnia 31.12.2020 r. Były to: 1. Umowa z dnia 30 listopada 2021 ...

brutto 108,00 zł. 2. Umowa z dnia 30 listopada 2021 ...

brutto 108,00 zł. 3. Umowa z dnia 30 listopada 2021 ...

o.o. z tytułu realizacji umowy nr RRG.271.11.2020 ...

podwykonawcom wynosi 6,52%." W umowach zawartych przez wykonawcę GZK z ww. podwykonawcami wskazano: 1) Umowa z dnia 30.11.2021 ...

Rolne: §1. Przedmiot i termin wykonania umowy. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie dodatkowych usług w ...

3. (...) 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać umowę osobiście i nie jest uprawniony do powierzenia wykonania jakiejkolwiek części umowy osobie trzeciej. (...) § 2. 1. Zleceniobiorca ...

wykonywania lub nieterminowego i nierzetelnego wykonania usług powstałe w czasie obowiązywania niniejszej umowy. 2) Umowa z dnia 30.11.2021 ...

LOG: §1. Przedmiot i termin wykonania umowy. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie dodatkowych usług w ...

3. (...) 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać umowę osobiście i nie jest uprawniony do powierzenia wykonania jakiejkolwiek części umowy osobie trzeciej. (...) § 2. 1. Zleceniobiorca ...

wykonywania lub nieterminowego i nierzetelnego wykonania usług powstałe w czasie obowiązywania niniejszej umowy. 3) Umowa z dnia 30.11.2021 ...

RAPID: §1. Przedmiot i termin wykonania umowy. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie dodatkowych usług w ...

3. (...) 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać umowę osobiście i nie jest uprawniony do powierzenia wykonania jakiejkolwiek części umowy osobie trzeciej. (...) § 2. 1. Zleceniobiorca ...

wykonywania lub nieterminowego i nierzetelnego wykonania usług powstałe w czasie obowiązywania niniejszej umowy. W związku z tak ustalonym ...

zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę: 1) kluczowych części ...

roboty budowlane, jest obowiązany osobiście wykonać kluczowe części tych usług lub ...

ustawy Pzp2004 obowiązek osobistego wykonania kluczowych części zamówienia w przypadku ...

zastrzeżenia przez zamawiającego obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia ...

konsekwencji wyłączając możliwość dopuszczenia powierzenia wykonania kluczowych części usług użyteczności publicznej ...

zaproszenia, jak również w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego, zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia ...

11 ust. 2-5 wzoru umowy załączonego do zaproszenia do negocjacji ...

zdolności wykonawcy GZK do samodzielnego wykonania kluczowych części zamówienia przed wszczęciem ...

stwierdził, iż wykonawca GZK nie wykonał kluczowych części tych usług osobiście, lecz powierzył ich wykonanie podmiotom: D. L.- PPHU DarKa ...

właściwy przedmiot i główny cel umowy. Tym samym powierzenie przez wykonawcę ...

wynika z §1 ust. 2 umowy w sprawie zamówienia publicznego, odśnieżanie ...

tego rodzaju zadań stanowiła przedmiot umowy w sprawie zamówienia publicznego. Sam ...

charakter danych usług, zwłaszcza że niewykonanie przez wykonawcę określonej usługi, nawet ...

uznał, iż poprzez dopuszczenie powierzenia wykonania kluczowych części usług użyteczności publicznej ...

Zamówień Publicznych. W jego ocenie umowy z dnia 30 listopada 2020 ...

bezpośrednio związane z głównym przedmiotem umowy nr RRG.271.1 1 ...

nie wymaga w ogóle zawarcia umowy. Nie jest jednak wykluczone zawarcie umowy wykonawczej z takim "podmiotem wewnętrznym ...

przedstawioną przez Zamawiającego tezą, iż umowy z dnia 30 listopada 2021 ...

bezpośrednio związane z głównym przedmiotem umowy nr RRG.271.11.2020 ...

31 grudnia 2020 r. - tj. umowy w sprawie zamówienia publicznego zawartej ...

z uwagi na fakt, że umowy te miały dotyczyć najmu sprzętu ...

obowiązków wykonawcy GZK wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Nie ...

zobowiązań wykonawcy GZK wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego (szczegółowa ...

poprzez zamówienia publiczne należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a ...

Nie budzi wątpliwości, iż taka umowa została zawarta pomiędzy Zamawiającym a ...

protokołu postępowania; §1 ust. 1 umowy w sprawie zamówienia publicznego), w rezultacie którego zawarto umowę z dnia 31 grudnia 2020 ...

in. osobom prawnym w drodze umowy w trybie przepisów ustawy Pzp ...

2004, pozwala na uznanie tej umowy za umowę w sprawie zamówienia publicznego zawartą ...

ręki, w wyniku którego zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego nr ...

Zamawiającego, zgodnie z którą trzy umowy zawarte przez wykonawcę GZK z ...

bezpośrednio związane z głównym przedmiotem umowy z dnia 31.12.2020 ...

wskazano: §1. Przedmiot i termin wykonania umowy. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie dodatkowych usług w ...

do używania. Fakt, że do wykonania ww. usług konieczne było użycie ...

zatem podstaw, by uznać ww. umowy za umowy najmu (art. 659 § 1 kc ...

zadań powierzonych podwykonawcom w ww. umowach jest szerszy aniżeli "najem sprzętu ...

zobowiązań wykonawcy GZK wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. W ...

podnieść, że ww. usługi objęte umowami zawartymi z podwykonawcami stanowiły niewątpliwie ...

część zamówienia udzielonego wykonawcy GZK umową z dnia 31.12.2020 ...

1 ust. 2 pkt 2 umowy z dnia 31.12.2020 ...

istocie ma obowiązek zastrzeżenia osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia ...

pociąga za sobą zakaz powierzenia wykonania tychże kluczowych części podmiotom innym ...

gdy Zamawiający ma świadomość potrzeby zabezpieczenia usługi transportowej umowami zawieranymi z podmiotami zewnętrznymi, decyzja ...

wyborze formuły in-house do wykonania zadania własnego gminy nie może ...

uzasadnieniu m.in.: "Wymóg osobistego wykonania kluczowych części zamówienia jest założeniem ...

ustawy Pzp2004. Dopuszczenie powierzenia wykonania tychże kluczowych części podmiotom zewnętrznym ...

nie wymaga w ogóle zawarcia umowy. W pierwszej kolejności za zasadną ...

zawarł z wykonawcą GZK odpłatną umowę w sprawie zamówienia publicznego. Potwierdza ...

Zamawiającego, który w celu zawarcia umowy z dnia 31.12.2020 ...

VI GC 399/13 – Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie – 2014-07-23 63 fragmenty Premium

2014-07-23

postępowania przetargowego zawarł z pozwanym umowę na dostawę fabrycznie nowych, niskopokładowych ...

dostaw przekazano pozwanemu wszystkie wymagane umową dokumenty. Kilka dni po wydaniu ...

na podstawie § 9 ust. 1 umowy. Pismem z dnia 9 sierpnia ...

należnym powodowi z tytułu realizacji umowy, wymagalnym na dzień 11 sierpnia ...

wynikającemu z § 2 ust. 6 umowy nie dokonał ich odbioru w ...

nie były wymienione w treści umowy i żaden przepis prawa o ...

które w tym przypadku zostało wykonane. Ostatecznie powód, wskazując na całokształt ...

kosztów procesu przyznając fakt zawarcia umowy na dostawę spornych autobusów oraz treść tej umowy. Pozwany zarzucił, że brak zgody ...

wiązał się z brakiem możliwości zabezpieczenia wydatkowania z budżetu gminy znacznych ...

w terminach umownych wszystkich wymaganych umową i przepisami prawa oraz niezbędnych ...

instalacji gazowej (...), co potwierdza treść umowy - punkt 4.1 załącznika nr 1. B do umowy. Pozwany już w dniu dostawy ...

w treści § 9 ust. 1 umowy i art. 483 § 1 k ...

zakwestionował brak szkody z tytułu nienależytego wykonania przez powoda zobowiązania z uwagi ...

w oparciu o treść pisemnej umowy powód był zobowiązany do dostarczenia ...

dniu 14 listopada 2012r. umowę mającą za przedmiot dostawę przez ...

marki M. (...), typ 628, 0530 (...) (umowa wraz z załącznikami k. 31 ...

na zasadach określonych w projekcie umowy. W rozdziale 6 pkt 5 ...

nr 6 do SIWZ - projekt umowy na dostawę autobusów - ujęto zapis ...

odbiorczych (§ 2 ust. 4 projektu umowy) oraz, że własność autobusu przechodzi ...

autobusu (§ 2 ust 14 projektu umowy). W umowie z dnia 14 ...

Rzeczpospolitej Polskiej. § 1 pkt 8 umowy stanowi natomiast, że czynności związane ...

Zgodnie z § 2 ust. 9 umowy dostarczone autobusy winny bezwzględnie spełniać ...

autobusu i będzie skutkować opóźnieniem wykonania umowy przez wykonawcę stanowiących podstawę do ...

nr 1 pkt III do umowy (§ 2 ust. 11). Z czynności ...

ust. 1 pkt 1.1 umowy ustalono, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną ...

mowa w § 2 ust. 1 umowy. W załączniku nr 1 do umowy (k. 37 - 48) zawarto szczegółowy ...

wykonawca zobowiązany będzie po zawarciu umowy dostarczyć zamawiającemu dokumentację techniczną przedmiotowego ...

W załączniku nr 2 do umowy ustalono wzory protokołów odbioru zamówienia ...

o zarejestrowanie zbiorników (...) oraz o wykonanie doraźnego badania eksploatacyjnego dopuszczającego sporne ...

zdawczo-odbiorczymi mienia stosownie do umowy z 18 marca 2013r ...

1045). Pozwany polisą numer (...) zawarł umowy ubezpieczenia w spornych pojazdów (k ...

wysokości na podstawie łączącej strony umowy z 14 listopada 2012r ...

ust. 1 pkt 1.1 umowy (kwota 1.837.874,96 ...

podstaw, w oparciu o treść umowy i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa ...

poprzedzone jest przeprowadzeniem badania i wykonaniem czynności sprawdzających (art. 14 ust ...

SIWZ i treść łączącej strony umowy uznać należy, że powód powinien ...

załącznika nr 1.B do umowy oraz decyzję (...) zezwalającą na eksploatację ...

prawa. Potwierdza to także treść umowy wg, której powód upoważniał pozwanego ...

2 ust. 7 i 14 umowy.) Pozwany dopiero po odbiorze stawał ...

r., czyli po dacie zawarcia umowy i obowiązku wydania spornych pojazdów ...

zawartych w SIWZ, gdzie projekt umowy zawierał zapisy o uprawnieniu zamawiającego ...

należy z pozwanym, że treść umowy, którą należy interpretować w warunkach ...

zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej ...

1 załącznika 1.B do umowy k. 47/b) ale również ...

ust. 1 pkt 1.1 umowy w dostawie spornych pojazdów w ...

określonych w § 2 ust. 1 umowy i wydał je dopiero z ...

celem naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Nie można zgodzić ...

i wymaganej dokumentacji w sposób należyty wykonał zobowiązanie. Skoro pozwany nie mógł ...

się spornymi pojazdami to cel umowy nie został osiągnięty, a zobowiązanie zostało wykonane dopiero z momentem uzyskania pełnej ...

to wynikiem wzajemnych uzgodnień stron umowy oraz wyrazem wzajemnego współdziałania dla ...

wzajemne współdziałanie stron w realizacji umowy. Nie można również obciążać pozwanego ...

jej wcześniejsza weryfikację, skoro tą umową po raz pierwszy sprzedawał pojazdy ...

na skompletowanie dokumentacji zgodnie z umową i bezwzględnie obowiązującymi przepisami. W ...

ust 1 pkt 1.1 umowy w związku z art. 483 ...

zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane. To samo dotyczy przypadku jeżeli ...

powstałej po stronie wierzyciela wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, stopnia winy dłużnika i ...

stopień przyczynienia się wierzyciela do niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (por. P. D. i ...

pierwsza przesłanka miarkowania kary umownej - wykonanie zobowiązania w znacznej części - nie ...

okoliczności faktyczne sprawy oraz skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Należy więc wziąć pod ...

po stronie wierzyciela na skutek nienależytego wykonania zobowiązania, chociaż co do zasady ...

sposób obejmujący wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowiązania. Sąd Okręgowy w składzie ...

sposób wystraczający obarcza powoda skutkami nienależytego wykonania zobowiązania odnośnie dostawy spornych 12 ...

wyroku) na podstawie łączącej strony umowy oraz art. 535 kc. Sąd ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 172 fragmenty

2014-02-11 » Uwzględnia odwołanie

postępowaniu, Warunków Kontraktowych, postanowień Aktu Umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia w ...

szczególności Warunków Kontraktowych, postanowień Aktu Umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia w ...

cywilnego poprzez wprowadzenie do projektu umowy postanowień skutkujących istotną modyfikacją zakresu świadczenia wykonawcy w przedmiocie wykonania robót budowlanych w stosunku do ...

umownego prawa do odstąpienia od umowy w zakresie wykonania robót budowlanych w sposób sprzeczny ...

dotyczących zapłaty wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie robót budowlanych - z uwzględnieniem okoliczności ...

cywilnego poprzez wprowadzenie do projektu umowy postanowień skutkujących istotną modyfikacją zakresu świadczenia wykonawcy w przedmiocie wykonania Obszarowego Systemu Zarządzania Ruchem w ...

Szczegółowych Kontraktu oraz Warunków Szczegółowych Wykonania Obszarowego Systemu Zarządzania Ruchem, a ...

wykonawcy, 2. zastrzeżenie w Akcie Umowy, że wszelkie zmiany przedmiotu umowy, odnoszące się do wykonania robót budowlanych oraz do Obszarowego ...

Warunki Kontraktu oraz Warunki Szczegółowe Wykonania Obszarowego Systemu Zarządzania Ruchem, powstałe ...

prawo zamawiającego do odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia od Aktu Umowy w części dotyczącej wykonania obszarowego systemu zarządzania ruchem, 4 ...

i samodzielnej podstawy do zmiany umowy, albowiem jej dopełnieniem są postanowienia ...

taka są "niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia przyjętego założenia budowlanego ...

jak również w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, zamówień uzupełniających lub ...

lit. d) nie stanowi zmiany umowy i wymagań Zamawiającego, co wynika ...

systemu zarządzania ruchem i jego wykonanie oraz wdrożenie, w sposób zgodny ...

stanowi wykroczenia poza zakres przedmiotu umowy, zgodnie z którą Zamawiający określa ...

realizacje, czyli zaprojektowanie a następnie wykonanie zgodnie z tym projektem. Wobec ...

pozostałe elementy zamówienia muszą być wykonane spójnie z zaproponowanymi przez Wykonawcę ...

zmiany, tylko stanowi element prawidłowego wykonania zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem ...

adekwatnej do projektu OSZR, którego wykonanie jest zadaniem Wykonawcy. Równocześnie brzmienie ...

zamówienia w trybie zaprojektowania i wykonania kompleksowych prac związanych z wykonaniem systemu, jego wdrożeniem i wykonaniem niezbędnej infrastruktury budowlanej. To Wykonawca ...

wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia. Wobec powyższego wnoszę o ...

Zamawiający wyjaśnia, iż na akt umowy składają się Szczególne Warunki Kontraktu regulujące zasady wykonania robót budowlanych oraz Szczególne Warunki Wykonania Obszarowego Sterowania Ruchem, które regulują ...

Powyższe warunki stanowią część Aktu umowy, który w § 5 ust. 1 ...

robót budowlanych i zasady ich wykonania określają dokumentacja projektowa oraz Warunki ...

Szczególne Kontraktu. 2. Szczegółowe zasady wykonania i odbioru obszarowego sytemu zarządzania ...

w SIWZ i Warunki Szczególne wykonania obszarowego systemu zarządzania ruchem, stanowiące załącznik do niniejszego Aktu Umowy." W każdym z tych dokumentów ...

przewidział odrębne przesłanki odstąpienia od umowy. Z uwagi na złożony charakter ...

uzasadnione będzie odstąpienie od części umowy dotyczącej tylko np. systemu, ale ...

mogą zaistnieć przypadku odstąpienia od umowy w części dotyczących robót i ...

których będzie możliwe odstąpienie od umowy w części dotyczącej robót, gdy zamawiający odstąpi od umowy w zakresie dostarczenia Systemu. Dlatego ...

zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w części dotyczącej Systemu i ...

odstąpienia od tej części od umowy jeżeli zamawiający wcześniej odstąpił od części umowy dotyczącej Systemu. Tym samym wobec ...

jasnego definiowania przypadków odstąpienia od umowy w części dotyczącej Systemu wykonawca ...

liczyć z możliwością odstąpienia od umowy w części dotyczącej robót budowlanych ...

powstanie umownego prawa odstąpienia od umowy strony mogą uzależnić także od ...

prawo do umownego odstąpienia od umowy jest uzależnione od spełniania warunku w postaci odstąpienia od umowy w części dotyczącej Systemu. W ...

60 dni odstąpić również od umowy w części dotyczącej robót budowlanych ...

1 pzp wyraża zasadę, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może ...

opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków umowy zawartych w specyfikacji istotnych warunków ...

zastrzeżenia umownego prawa odstąpienia od umowy, które to zastrzeżenie jest dopuszczalne ...

zastrzeżenie umownego prawa odstąpienia od umowy, co pozostaje w całkowitej sprzeczności ...

SIWZ w części dotyczącej wzoru umowy tj. - subklazuli 4.4.5 ...

i załączonych do niej warunków umowy. Zgodnie z treścią art. 191 ...

czynności. Okoliczność zmiany kwestionowanego zapisu umowy następczego, po złożeniu odwołania, nie ...

Wykonawca w ramach powierzonego do wykonania projektowania systemu może i winien ...

przedmiotu zamówienia oraz stosownych postanowień umowy są całkowicie bezzasadne. Ustosunkowując się do zakwestionowanych postanowień umowy w części dotyczącej WSWOSZR Zamawiający ...

daje możliwość potwierdzenia prawidłowego jego wykonania. Odbiory częściowe z uwagi na ...

tej części jest ostatecznie prawidłowo wykonany, ponieważ nie obejmuje taka część ...

3). Wobec powyższego wnoszę zapis umowy jest w pełni prawidłowy. 3 ...

nie może dowolnie narzucić terminu wykonania modyfikacji, bowiem procedurę jej zlecenia i jej wykonania określa nie tylko § 13 i ...

i wprowadzania zmian. Ponadto nie wykonanie modyfikacji w wyznaczonym terminie nie ...

kary umownej. Opisane powyżej postanowienia umowy w części dotyczącej Systemu wiążą ...

Formularze załączników. Tom II Akt Umowy - Warunki Kontraktu - część 1 i ...

2 zamówienia. Tom III Akt Umowy - Warunki Kontraktu oraz Warunki Szczególne wykonania Obszarowego Systemu Zarządzania Ruchem - część ...

Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - część ...

Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i ...

4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na podstawie projektu robót budowlanych ...

sanitarnej i ogólnospławnej, przebudowę i zabezpieczenie sieci gazowej wysokoprężnej, średnioprężnej i niskoprężnej, przebudowę i zabezpieczenie sieci ciepłowniczych, przebudowę urządzeń teletechnicznych ...

Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część ...

sanitarnej i ogólnospławnej, przebudowę i zabezpieczenie sieci gazowej wysokoprężnej, średnioprężnej i niskoprężnej, przebudowę i zabezpieczenie sieci ciepłowniczych, przebudowę urządzeń teletechnicznych ...

Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część ...

zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy); - Dokumentacja techniczna projekty ruchowe dla ...

Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i ...

budowlaną oraz przepisami technicznymi. b) Wykonania tymczasowej organizacji ruchu oraz jej ...

na czasowe zajęcie terenu celem wykonania prac budowlanych. d) Sporządzenia inwentaryzacji ...

wartości zamówienia podstawowego. 5. Termin wykonania zamówienia. a) Wykonawca zobowiązany jest wykonać każdą z części zamówienia w ...

Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i ...

niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz ...

zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy (…) 28.1. Wszystkie istotne postanowienia umowy zawarte zostały w załączonym do ...

Kontraktu: w Tomie II "Akt Umowy - Warunki Kontraktu - część 1i ...

oraz w Tomie III "Akt Umowy - Warunki Kontraktu oraz Warunki Szczególne wykonania Obszarowego Systemu Zarządzania Ruchem - część ...

zastrzeżeń akceptujemy warunki Kontraktu na wykonanie zamówienia zapisane w SIWZ. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z ...

8" Część 3 (…) Oferuję/my *wykonanie zamówienia zgodnie z poniższymi ryczałtowymi ...

lub Warunków Szczególnych lub Akt Umowy Czas na Ukończenie przedmiotu Kontraktu §4 ust. 1 Aktu Umowy 31.10.2015 r. z ...

zachowaniem terminów pośrednich, Czas na wykonanie Obszarowego Systemu Zarządzania Ruchem § 9 Warunków Szczególne wykonania Obszarowego Zarządzania Ruchem - 31.10 ...

ruchem § 13, § 15 Warunków Szczególnych wykonania Obszarowego Zarządzania Ruchem 60 miesięcy ...

cywilnego poprzez wprowadzenie do projektu umowy postanowień skutkujących istotną modyfikacją zakresu świadczenia wykonawcy w przedmiocie wykonania robót budowlanych w stosunku do ...

zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, opis przedmiotu zamówienia ...

dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumenty ...

będą zobowiązani zrealizować w ramach wykonania zamówienia publicznego. Zakres dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jest ...

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ...

do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest ...

powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem ...

oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z ...

oraz 4.1.13 projektu umowy (szczególne warunki kontraktu) przewidział wprowadzenie ...

zakres robót budowlanych będzie zobowiązany wykonać, a tym samym nie jest w stanie oszacować kosztów wykonania tych robót. Nieprecyzyjne opisanie przedmiotu ...

może domagać się w ramach umowy zamawiający, ani do czego zobowiązany ...

Odwołujący podkreślał, że wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych ma charakter ryczałtowy ...

lit. c) i d) projektu umowy zastrzegają, iż jakakolwiek zmiana pierwotnej ...

i zakresu prac wymaganych do wykonania dzieła. Jest ono niezmienne, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru ...

zmiana zakresu prac wymaganych do wykonania dzieła odnosi ten skutek, że ...

Skoro, bowiem przyjmujący zamówienie ma wykonać dzieło w innym kształcie czy ...

oraz 4.1.13 projektu umowy naruszają również art. 140 ust ...

oznacza to, że opis przedmiotu umowy nie może odbiegać od opisu ...

wszystkim, co do zakresu tej umowy. Przy czym przez pojęcie zakresu ...

zmieniających w inny sposób zakres umowy nie wolno wprowadzać zarówno przed podpisaniem umowy, jak i w trakcie jej ...

dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty ...

odnosić się do wszystkich postanowień umowy, jednakże niedopuszczalne jest w oparciu ...

Szczegółowych Kontraktu oraz Warunków Szczegółowych Wykonania Obszarowego Systemu Zarządzania Ruchem, a ...

nie uczyni, to zarówno koszty wykonania dokumentacji - poprawionej, jak i koszty ...

roszczenia o przedłużenie terminu realizacji umowy w związku ze zmianą projektu ...

postanowienia § 1 ust. 3 aktu umowy, że jeżeli wykonawca uznaje, że dla należytego wykonania umowy konieczne są zmiany w dostarczonej ...

odcinek 8, zobowiązany jest do wykonania we własnym zakresie i na ...

przekazał wykonawcom dokumentację projektową dla wykonania robót budowlanych. Przekazał też dokumentację ...

z zapewnieniem zgodności i spójności wykonania robót budowlanych z systemem obszarowego ...

i zakresu prac wymaganych do wykonania dzieła określonych dokumentacją projektową na ...

niezmienne, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru ...

Zmiana zakresu prac wymaganych do wykonania dzieła zarządzana przez zamawiającego odnosi ...

Skoro, bowiem przyjmujący zamówienie ma wykonać dzieło w innym kształcie czy ...

tytułu, jeżeli prowadziłoby to do wykonania szerszego lub innego niż pierwotnie ...

K.c., gdyż wykonawca ma wykonać obiekt zgodnie z projektem dostarczonym ...

zmian do dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych następuje na wniosek ...

warunki wprowadzenia istotnych zmian do umowy. Zamawiający w ogólności nie może ...

z zapewnieniem zgodności i spójności wykonania robót budowlanych z systemem obszarowego ...

umownego prawa do odstąpienia od umowy w zakresie wykonania robót budowlanych w sposób sprzeczny ...

powinno być 15.5) projektu umowy (warunków szczególnych kontraktu na roboty ...

w przypadku odstąpienia od Aktu Umowy w części dotyczącej wykonania obszarowego systemu zarządzania ruchem. Oświadczenie ...

obejście wymogu określenia terminu dla wykonania prawa odstąpienia. Abstrahując od powyższego, zastrzeżenie w projekcie umowy prawa odstąpienia od umowy narusza przepis art. 140 ust ...

prawo zamawiającego do odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia od Aktu Umowy w części dotyczącej wykonania obszarowego systemu zarządzania ruchem. Stanowisko ...

przewidział prawo odstąpienia od aktu umowy w odniesieniu do obszarowego systemu ...

uprawniające go od odstąpienia od umowy w odniesieniu do OSZR, a może odstąpić od umowy w zakresie robót budowlanych w ...

dni od daty odstąpienia od umowy w odniesieniu do OSZR. Dlatego ...

warunek, że następuje odstąpienie od umowy w zakresie OSZR. Nie dochodzi ...

że w przypadku odstąpienia od umowy w zakresie robót budowlanych w ...

wypłaty wynagrodzenia wykonawcy za roboty wykonane do czasu odstąpienia. Stanowisko Izby ...

umownego prawa do odstąpienia od umowy w zakresie wykonania robót budowlanych w sposób sprzeczny ...

że w § 20 Warunków Szczególnych Wykonania Obszarowego Systemu Zarządzania Ruchem zamawiający ...

go uprawniały do odstąpienia od umowy, które to postanowienia SIWZ nie ...

zastały zaskarżone. Elementy zamówienia zaprojektowania, wykonania Obszarowego Systemu Zarządzania Ruchem i ...

wdrożenia, będącego systemem teleinformatycznym oraz wykonania robót budowlanych w zakresie infrastruktury ...

nierozerwalnie związane. Odstąpienie zatem od umowy w części dotyczącej Obszarowego Systemu ...

dotyczących zapłaty wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie robót budowlanych - z uwzględnieniem okoliczności ...

obejmującej Roboty powierzone w ramach umowy o podwykonawstwie i dowód uiszczenia ...

dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy ...

faktury dla zamawiającego obejmującej prace wykonane z udziałem podwykonawców, zastrzeżony został ...

postępowania odwoławczego zostały przez zamawiającego wykonane, gdyż byłoby to bezprzedmiotowe. Wykonawca ...

cywilnego poprzez wprowadzenie do projektu umowy postanowień skutkujących istotną modyfikacją zakresu świadczenia wykonawcy w przedmiocie wykonania Obszarowego Systemu Zarządzania Ruchem w ...

Techniczna (SST); 3) Warunki Szczegółowe Wykonania Obszarowego Systemu Zarządzania Ruchem (WSWOSZR); 4) Akt Umowy; 5) Zał. nr 1 do ...

do ich wprowadzenia w ramach Umowy na wykonanie niniejszego zamówienia, bez dodatkowego wynagrodzenia ...

zamawiający może stwierdzić, że system wykonany według zaakceptowanego przez niego projektu ...

60 dni od daty zawarcia umowy. Odwołujący wobec powyższego stanowiska zamawiającego ...

ust. 3.4 Warunków Szczególnych wykonania tego systemu. Stąd należy wywodzić ...

poprawność i przydatność do prawidłowego wykonania umowy z punktu widzenia stawianych wymagań ...

60 dni od daty zawarcia umowy. W ocenie Izby zatwierdzona dokumentacja ...

sposób wadliwy albo sprzeczny z umową zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania. Jedynie, gdy przyjmujący zamówienie wykonywa ...

sposób wadliwy albo sprzeczny z umową zamawiający ma prawo domagać się ...

do ich wprowadzenia w ramach Umowy na wykonanie niniejszego zamówienia, bez dodatkowego wynagrodzenia ...

ich ciągłego wprowadzenia w ramach umowy na wykonanie niniejszego zamówienia, bez dodatkowego wynagrodzenia ...

systemu i zmian zakresu rzeczowego wykonanych w poprzednich etapach prac - wyłącznie ...

przeprowadzenia testu na etapie realizacji umowy, do odmowy odbioru kolejnego Etapu ...

procedura testowa), a zatem prawidłowo wykonany etap może nie zostać odebrany, ze względu na prawidłowe wykonanie wcześniejszych etapów na podstawie arbitralnej ...

świadczenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy. Zgodnie z art. 140 ust ...

myśl którego wykonawca w ramach umowy, bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze ...

strony zamawiającego, zobowiązany jest do wykonania dodatkowych modyfikacji zgłaszanych przez zamawiającego ...

sposób, że wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do wykonania dodatkowych modyfikacji systemu zgłaszanych przez ...

wprowadzenia modyfikacji funkcjonalności Oprogramowania Aplikacyjnego, wykonanych dla innych klientów, bez ponoszenia ...

którego wykonawca zobowiązany jest do wykonania Modyfikacji, w terminach umożliwiających zamawiającemu ...

nie jest w stanie oszacować. Wykonanie złożonej modyfikacji w krótkim czasie ...

Tom I, Tom III Akt umowy, Szczególne Warunki Kontraktu dla robót budowlanych oraz Warunki Szczególne Wykonania Obszarowego Systemu Zarządzania Ruchem - część ...

obejmuje zaprojektowanie systemu OSZR, jego wykonanie wraz z elementami robót budowlanych ...

postępowaniu, całość zamówienia musi zostać wykonana w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, które ...

zostać podwyższone w trakcie realizacji umowy (jak wynika z § 3 ust. 2 Aktu Umowy). Wykonawca będzie zmuszony wykonać przedmiot zamówienia za cenę uwzględniającą ...

zamówienia na roboty budowlane i wykonania Obszarowego Systemu Zarządzania Ruchem w ...

Pzp, poprzez wprowadzenie do projektu umowy postanowień mogących skutkować istotną modyfikacją ...

zakresu świadczenia wykonawcy w przedmiocie wykonania przedmiotu zamówienia w stosunku do ...

ustawy Pzp, poprzez ustalenie warunków umowy w sprawie zamówienia publicznego w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021 96 fragmentów

2021-06-14 » Uwzględnia odwołanie

dziennie przez cały okres realizacji Umowy bez uregulowania jakiejkolwiek procedury zastępowania ...

bieżącej obsługi prawnej mimo jej należytego wykonania oraz w sposób niedozwolony modyfikuje ...

Tomu II SWZ (Projektowane Postanowienia Umowy); 3. w pozostałym zakresie zarzuty ...

wniósł odwołanie wobec projektowanych postanowień umowy i zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów ...

bieżącej obsługi prawnej mimo jej należytego wykonania oraz w sposób niedozwolony modyfikuje ...

tytułu - § 3 ust. 4 wzoru umowy) spoczywa na wykonawcy, zwłaszcza, że ...

dziennie przez cały okres realizacji umowy bez uregulowania jakiejkolwiek procedury zastępowania ...

ustanowienie arbitralnego prawa Koordynatora realizacji umowy po stronie Zamawiającego do wyrażania ...

adwokat, zdobytego w ramach jednej umowy (zakończonej lub będącej w trakcie ...

czas na jaki zawierana jest umowa wynosi 30 miesięcy i już ...

podanym wyżej zakresie daje rękojmię należytego wykonania zamówienia oraz w sytuacji, gdy ...

doświadczenia zdobytego przy realizacji jednej umowy, b) warunku posiadania przez każdą ...

zawodowego zdobytego w ramach jednej umowy (zakończonej lub będącej w trakcie ...

doświadczenia zdobytego w ramach jednej umowy; 5) art. 239 ust. 1 ...

w sposób znaczący na jakość wykonania zamówienia (bardziej niż już doświadczenie ...

7 dni od dnia zawarcia Umowy", - "Wykonawca skieruje niezbędną ilość radców ...

ofert czy postanowień OPZ lub umowy, które są niezgodne z ustawą ...

wynagrodzenia spodziewanego z tytułu realizacji umowy. Przedmiotem postępowania jest świadczenie stałej ...

w Tomie II (projektowane postanowienia umowy) oraz Tomie III (opis przedmiotu ...

Tomu II SWZ (projektowane postanowienia umowy): "4. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe ...

1) k.c., strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według ...

uznać przede wszystkim wprowadzenie do umowy mechanizmu obniżania należnego wykonawcy miesięcznego ...

W tym zakresie projektowane postanowienia umowy w sposób niedozwolony próbują zmieniać ...

Tomu li SWZ (projektowane postanowienia umowy): "1. Świadczenie usług objętych przedmiotem umowy odbywać się będzie poprzez: a ...

w postępowaniu oraz postanowieniami projektu umowy, wykonawca zobowiązany jest do skierowania ...

prawa czynności wykonywanych w ramach umowy (kierując do tego wspomniany Personel ...

Koordynatora po stronie Zamawiającego. Postanowienia umowy nie ustanawiają jakichkolwiek kryteriów wyrażenia ...

czy organizacją pracy u Zamawiającego). Umowa nie przewiduje żadnego trybu odwoławczego ...

adwokat, zdobyte w ramach jednej umowy (zakończonej lub będącej w trakcie ...

wyżej zakresie, zwłaszcza, że sama umowa zawierana będzie na 30 miesięcy ...

tego doświadczenia dawać może rękojmię należytego wykonania zamówienia. Ponadto, znacznie powyżej uzasadnionych ...

zdobywanego wyłącznie w ramach jednej umowy. Zakres nabywanego doświadczenia nie jest ...

związanej z jedną bądź kilkoma umowami w warunkach kontraktowych FIDIC i ...

może posłużyć dla wykazania rękojmi należytego wykonania zamówienia. Podobnie, nieproporcjonalne warunki zostały ...

adwokat, zdobytego w ramach jednej umowy. [zarzut nr 5] Jak stanowi ...

weryfikację i porównanie poziomu oferowanego wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie informacji ...

wykonawcy określone w Projektowanych Postanowieniach Umowy ma charakter ryczałtowy. Jeżeli w ...

egzekucyjnym (...)", dlatego też w celu zabezpieczenia interesu Zamawiającego dotyczącego rekompensaty tytułem ...

odpowiadało wysokości ustalonej zgodnie z umową - z tą różnicą, że będzie ...

procesowego, byłaby sprzeczna z postanowieniami umowy i intencją Zamawiającego. W rzeczywistości ...

przez wykonawcę - jest objęte przedmiotem umowy. W ocenie Zamawiającego, przedmiotowym zarzutem ...

Zamawiającemu sposób i przedmiot rozliczania umowy w taki sposób, by wprowadzić do projektu postanowień umowy dodatkowe wynagrodzenie za pomyślny wynik ...

konieczności korekty faktury), warunki realizacji umowy określone przez Zamawiającego nie naruszają ...

w uprawnienie do kształtowania treści umowy, co samo w sobie nie ...

zamawiający określa zasady, na których umowę chce zawrzeć (art. 281 ust ...

Wykonawca bowiem zawsze, jako strona umowy, jest uprawniony do składania wszelkiego ...

są jedynie wykonawcy dający rękojmię należytego wykonania zamówienia. Przy formułowaniu warunków udziału ...

tych, którzy są zdolni do należytej realizacji zamówienia. Zamawiający przywołał stanowisko ...

FIDIC, przy minimalnym okresie realizacji umowy - 36 miesięcy. Znaczna część projektów ...

i doświadczenie odpowiednie dla zapewnienia należytego poziomu usługi polegającej na kompleksowej ...

Aby w pełni i skutecznie zabezpieczyć interes Zamawiającego do zakończenia całego ...

uwagę już samą ilość inwestycji wykonanych i realizowanych przez Zamawiającego (Centrala ...

w stosunku do czasu trwania umowy na obsługę prawną, ani do ...

prawnej na poziomie dającym rękojmię należytego zabezpieczenia interesów decydują się na poszukiwanie ...

racji określonej roli w realizacji umowy, Lider powinien więc wykazać się ...

doświadczenia zdobytego przy realizacji jednej umowy została przedstawiona bez rozróżnienia na ...

pełnionej funkcji), w ramach jednej umowy pozwala na zdobycie odpowiedniego doświadczenia, dającego gwarancję należytego wykonania zamówienia. Doświadczenie nabywa się głównie ...

na wiedzy, jak pewne zadania wykonać. Legitymowanie się doświadczeniem przez okres ...

kilku miesięcy, nie daje rękojmi należytego wykonania zamówienia, ponieważ stanowi doświadczenie niekompletne ...

nabyte w wyrywkowych okresach realizacji umowy, zamiast doświadczenia usystematyzowanego, charakteryzującego się ...

występujących w ciągu realizacji danej umowy. Ze względu na specyfikę zamówienia ...

postępowaniu okresie, ograniczonym do jednej umowy. Niezależnie od powyższego, doświadczenie oparte ...

realizacji inwestycji i innych określonych umową. Różnorodność i stopień skomplikowania tematów ...

osoba nabyła doświadczenie niezbędne dla należytego wykonania zamówienia. Zarzut nr 5 Zamawiający ...

Zamawiający usiłuje ułożyć treść postanowień umowy z przekroczeniem zasady swobody umów ...

nie będzie wystawiana w dniu wykonania usługi za dany okres rozliczeniowy - wykonania świadczenia w postaci kompleksowej obsługi ...

w danym okresie rozliczeniowym nie wykonał jeszcze w całości. Przy rozwiązaniu ...

opodatkowania czynności dostawy towaru czy wykonania usługi. Nie można też podzielić ...

stałą obsługą prawną. Troska o zabezpieczenie interesu Zamawiającego znika w sytuacji ...

prawnej było zrównoważenie pozycji stron umowy o zamówienie publiczne i wyeliminowanie ...

współdziałania, a także w możliwość wykonania, ciążących na wykonawcach jako pracodawcach ...

Zamawiającego nakierowanej na zapewnienie rękojmi należytego wykonania zamówienia niewiarygodnymi i prowadzi do ...

także 3 letni horyzont realizacyjny umowy, determinuje, że do pełnienia tej ...

się przez osobę skierowaną do wykonania zamówienia doświadczeniem nabytym jako aplikant ...

nabywania doświadczenia przy obsłudze jednej umowy, Zamawiający wymaga też nabywania doświadczenia ...

dziennie przez cały okres realizacji Umowy bez uregulowania jakiejkolwiek procedury zastępowania ...

bieżącej obsługi prawnej mimo jej należytego wykonania oraz w sposób niedozwolony modyfikuje ...

Tomu II SWZ (projektowane postanowienia umowy) zostały przytoczone w treści odwołania ...

w Tomie II (Projektowane Postanowienia Umowy) oraz Tomie III (Opis Przedmiotu ...

Tym samym, ustanowienie takich postanowień umowy wykracza poza zasadę swobody umów ...

który stanowi, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według ...

i termin wypłaty wynagrodzenia określa umowa cywilnoprawna ". Natura wynagrodzenia za zastępstwo ...

nie będzie wystawiana w dniu wykonania usługi za dany okres rozliczeniowy - wykonania świadczenia w postaci kompleksowej obsługi ...

ustanowienie arbitralnego prawa Koordynatora realizacji umowy po stronie Zamawiającego do wyrażania ...

i doświadczenie odpowiednie dla zapewnienia należytego poziomu usługi polegającej na kompleksowej ...

określonej roli w ramach realizacji umowy, Lider w sposób oczywisty powinien ...

Zamawiającego, biorąc pod uwagę ilość wykonanych i realizowanych inwestycji (Centrala i ...

24 miesięcy, nie może zagwarantować należytego poziomu usługi polegającej na kompleksowej ...

w stosunku do czasu trwania umowy na obsługę prawną ani w ...

określonej roli w ramach realizacji umowy, Personel Kluczowy powinien wykazać się ...

zawodowego nabytego w ramach jednej umowy. Kontrakty realizowane w oparciu o ...

w postępowaniu w ramach jednej umowy pozwala na zdobycie odpowiedniego doświadczenia, dającego rękojmię należytego wykonania przedmiotowego zamówienia, którego realizacja została ...

o wiedzę, jak określone zadania wykonać w określonych warunkach. Legitymowanie się ...

kompleksowego charakteru inwestycji i realizacji umowy. Okres roczny, to jest w ...

w sposób znaczący na jakość wykonania zamówienia (bardziej niż doświadczenie przy ...

złożonych przez wykonawców zdolnych do należytego wykonania zamówienia, która w najwyższym stopniu ...

KIO 1357/12 – Wyrok KIO – 2012-08-20 558 fragmentów

2012-08-20 » Oddala odwołanie

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 59 fragmentów

2015-01-12 » Oddala odwołanie

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2019 20 fragmentów

2019-10-29

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 202 fragmenty

2016-04-13 » Uwzględnia odwołanie

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019 61 fragmentów

2019-05-07 » Oddala odwołanie

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2021 12 fragmentów

2021-07-07 » Umarza postępowanie odwoławcze

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2023 74 fragmenty

2023-07-17

VI GC 399/13 – Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie – 2014-07-23 63 fragmenty Premium

2014-07-23

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 172 fragmenty

2014-02-11 » Uwzględnia odwołanie

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021 96 fragmentów

2021-06-14 » Uwzględnia odwołanie

Wyszukiwarka

Krajowa Izba Odwoławcza

Sąd Okręgowy

Urząd Zamówień Publicznych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Sąd Najwyższy

Sąd Administracyjny

Główna Komisja Orzekająca

Prasa

Zespół Arbitrów

Narzędzia

Indeks Tematyczny

CPV

Informacje

Kontakt

Dane firmy