[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2019 63 fragmenty

2019-06-07 » oddala skargę kasacyjną

A. we W. (uczestnik) zawarli umowę konsorcjum celem przystąpienia do nieograniczonego ...

lider konsorcjum miała reprezentować strony umowy przed zamawiającym, podpisywać dokumenty w ...

konsorcjum był też zobowiązany do należytego wykonania umowy z zamawiającym w zakresie obowiązków ...

monitoringu zadłużenia oraz windykacji należności. Umowa weszła w życie w chwili ...

2013 r. zawarł z nimi umowę o sprzedaż leków, które miały ...

A. we W. (uczestnik) zawarli umowę konsorcjum celem przystąpienia do nieograniczonego ...

lider konsorcjum miała reprezentować strony umowy przed zamawiającym, podpisywać dokumenty w ...

konsorcjum był też zobowiązany do należytego wykonania umowy z zamawiającym w zakresie obowiązków ...

monitoringu zadłużenia oraz windykacji należności. Umowa weszła w życie w chwili ...

2013 r. zawarł z nimi umowę o sprzedaż leków, które miały ...

Okręgowy uznał, że skoro powodowie wykonali umowę, to pozwany powinien im zapłacić ...

decyduje wzajemny i konsensualny charakter umowy sprzedaży i dostawy (art. 487 ...

Okręgowy nie podzielił zarzutu pozorności umowy konsorcjum, jej sprzeczności z zasadami ...

postępowaniu przetargowym. Zdaniem Sądu Okręgowego, umowy zawarte między powodami o wspólne przystąpienie do przetargu i wykonanie zobowiązania zgodnie z przyjętym podziałem ...

A. była w stanie samodzielnie wykonać zamówienie pozwanego, gdyż nie wykluczało to zawarcia przez nią umowy konsorcjum w celu wykonania tego zamówienia ze spółką ,,N ...

związku z zawarciem oraz wykonywaniem umowy o sprzedaż leków takiego stosunku ...

dalej - p.z.p.). Skoro umowy konsorcjum były wykonywane w celu ...

do zakwestionowania przez pozwanego ważności umowy konsorcjum zawartej przez spółki, które ...

ich relacje, w tym także umowę konsorcjum. Pozwany zdecydował się zawrzeć z powodami umowę znając zakres ich wzajemnych uprawnień jako stron umowy konsorcjum i wiedząc, że spółką ...

wierzytelności w związku z wykonywaniem umowy sprzedaży doszło po nawiązaniu przez ...

czy też windykowania wierzytelności z umowy sprzedaży, to nie sposób mówić ...

rzecz podmiotu, który nie wykonywał umowy, a także z naruszeniem art ...

sprzedane mu i dostarczone rzeczy. Umowy, z wykonaniem których związane są roszczenia powodów ...

r. Powodowie spełniali określone tymi umowami świadczenia, a pozwany je przyjmował ...

te przyjmował przez okres związania umowami. Pozwany, jako zamawiający według prawa ...

zakładach opieki zdrowotnej wymieniał konkretne umowy, których przedmiotem były aktywa trwałe ...

opieki zdrowotnej, a które to umowy, jeżeli zostały zawarte z naruszeniem ...

użytkowanie, użyczenie aktywów trwałych), dodał umowę przelewu wierzytelności. W art. 54 ...

CSK 245/15 (nie publ.) umowę poręczenia za zobowiązania zakładu opieki ...

dostrzegł zarazem, że w przypadku umowy poręczenia nie dochodzi do przeniesienia ...

powodów w stosunku do pozwanego umowy z 3 lipca 2013 r ...

publicznego ma zagwarantować, że wykonawca umowy angażującej środki publiczne zostanie wyłoniony ...

zabiegających o zawarcie z nimi umowy, w postępowaniu przeprowadzonym jawnie, zgodnie ...

ust. 1 p.z.p.). Umowa stanowiąca zamówienie publiczne może być ...

wspólnie o zawarcie z nimi umowy, z zastrzeżeniem, że w takim ...

do zrealizowania w celu jego wykonania. Charakterystyczne jest jednak, że ustawodawca ...

zdolności technicznej lub zawodowej do wykonania umowy (art. 22 ust. 1b ...

powodów i wówczas mógł te umowy kwestionować z powołaniem się na ...

stanowiska kontroli zanim związali się umową i spełnili swoje zobowiązania zaciągnięte ...

stosowne na etapie przygotowania konkretnej umowy, z tego względu, że zaangażowanie w jej wykonanie większej ilości wykonawców może stwarzać ...

do którego dąży - jest władny zabezpieczyć swoje interesy przy wykorzystaniu mechanizmów ...

nie tylko to, że wykonawcą umowy zostanie konsorcjum, jak o tym ...

spoczywać w związku z wykonywaniem umowy, stosownie do tego, jak same ...

konsorcjum byli zdolni do samodzielnego wykonania umowy z zamawiającym i czy powinni ...

meriti odniesienia się do postanowień umowy o współpracę w ramach konsorcjum ...

poziomach, tj. ustalenia literalnego brzmienia umowy, ustalenia treści oświadczeń woli przy ...

zgodnego zamiaru stron i celu umowy (por. wyrok Sądu Najwyższego z ...

nakaz kierowania się przy wykładni umowy jej celem; dotyczy to zresztą ...

wykładni oświadczeń woli niejasności tekstu umowy powinna ponieść ta strona, która ...

w postępowaniu przetargowym, wspólne zawarcie umowy z pozwanym, a następnie współpraca w określonym umowami zakresie przy wykonywaniu umów sprzedaży ...

konsorcjum jest zawarcie z nim umowy o zamówienie publiczne, w braku ...

wspólnie przez wykonawców o zawarcie umowy, nie może skutecznie kwestionować sposobu ...

między siebie zadania konieczne do wykonania zobowiązań wynikających z umowy zawartej z nimi wspólnie, zwłaszcza gdy umowa została już wykonana. Brak jest podstaw do uznania za pozorną umowy zawartej na podstawie prawa zamówień ...

te odebrał. Zamawiający, który zawarł umowę sprzedaży i dostawy z konsorcjum ...

na ich rzecz, zgodnie z umową, ma obowiązek spełnić swoje świadczenie ...

i następnie zawarcie z nimi umowy, czyni tych przedsiębiorców wspólnie wierzycielami ...

opieki zdrowotnej. Zawarcie pomiędzy nimi umowy o współpracę, do której zamawiający ...

wykonawcy i zawarciem z nim umowy, nie jest czynnością prowadzącą do ...

1, poz. 18), jakoby zawarcie umowy konsorcjum, a następnie wyłonienie tego ...

u.d.l. Przedsiębiorcom związanym umową o współpracę, którzy zawarli w rozważanych okolicznościach umowę z zamawiającym będącym zakładem opieki ...

gdy wiązał się z nim umową. Trudno im też zarzucać, że ...

swoim działaniem spowodowali wzrost kosztów wykonania zobowiązania po stronie zamawiającego, gdyż ...

znana w chwili, gdy zawarł umowę z działającymi wspólnie wykonawcami i ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2009 39 fragmentów

2009-04-28 » Oddala odwołanie

na Wykonawców obowiązków prowadzących do wykonania części funkcjonalności Systemu jeszcze przed ...

nr 5 do Specyfikacji (projekt umowy), w części dotyczącej §11 ust. 1 i 2 projektu umowy przez ustalenie rażąco zawyżonych kar ...

dotyczącej §3 ust. 4 projektu umowy przez wprowadzenie wymogu przedstawienia Zamawiającemu listy pracowników Wykonawcy realizujących umowę wraz z ich danymi osobowymi ...

dotyczącej §5 ust. 6 projektu umowy przez wprowadzenie zapisów przenoszących własność ...

miałaby nastąpić jednorazowo po zakończeniu umowy. Odwołujący podniósł, iż Zamawiający wskazując ...

sprzętowe i programowe niezbędne do wykonania prezentacji. Jak zauważył Odwołujący, uprawnienie ...

w §11 ust. 2 projektu umowy, która wynosi 20% umówionego wynagrodzenia ...

ona zostać naliczona także za nienależyte wykonanie zobowiązania. Jak wskazał Odwołujący, umowa nie definiuje tego pojęcia, które ...

jakiego rodzaju "nieprawidłowości" w realizacji umowy jest mowa. Zdaniem Odwołującego, podstawą ...

Odwołujący podkreślił również, iż projekt umowy w żadnym stopniu nie zabezpiecza interesu Wykonawcy, co stanowi o nierównym traktowaniu stron umowy, a tym samym o naruszeniu ...

umowne mają służyć dyscyplinowaniu stron umowy, a nie wzbogaceniu jednej z ...

w §3 ust. 4 projektu umowy wymóg dostarczenia przez Wykonawcę listy pracowników realizujących umowę wraz z ich danymi osobowymi ...

nie jest niezbędna do zrealizowania umowy. Co więcej, to Wykonawca ponosi ...

w zakresie zgodności ww. fragmentu umowy z ustawą o ochronie danych ...

w §5 ust. 6 projektu umowy, zgodnie z którym własność dostarczonego ...

nałożenia kar od zwłoki w wykonaniu umowy, jak również wyraźne zastrzeżenie możliwości ...

dochodzenia odszkodowania od obu stron umowy (§11 projektu umowy), - wykreślenie §3 ust. 4 projektu umowy, - wykreślenie §5 ust. 6 projektu umowy lub zmodyfikowanie warunków płatności określonych w §6 projektu umowy tak, aby mogły one następować ...

pracowników biorących udział w realizacji umowy oraz treści §5 ust. 6 projektu umowy. Zamawiający uwzględnił protest również w ...

treści § 11 ust. 2 projektu umowy i zobowiązał się do dokonania ...

w § 11 ust. 1 projektu umowy tak, aby naliczana była w ...

kar umownych zaproponowane w projekcie umowy w tym zakresie jest dozwolone ...

przez Wykonawców w ofertach dopiero wykonania systemu z funkcjonalnościami wskazanymi w ...

systemem RIS. Co do terminu wykonania prezentacji Zamawiający stwierdził, iż nie ...

na Wykonawców obowiązków prowadzących do wykonania części funkcjonalności Systemu jeszcze przed ...

ust. 1 i 2 projektu umowy). Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu ...

warunków ich naliczania (§11 projektu umowy). Odwołanie zostało złożone z zachowaniem ...

bazy danych itp.) niezbędne do wykonania prezentacji (pkt XI ppkt 2 ...

przez Zamawiającego w § 11 projektu umowy kar umownych. W ust. 1 § 11 projektu umowy Zamawiający wskazał, iż w przypadku ...

w dotrzymaniu terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia ...

W ust. 2 § 11 projektu umowy Zamawiający przewidział z kolei karę ...

łącznej wartości wynagrodzenia w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Jednocześnie w ust. 3 zastrzegł ...

Zamawiający dodał do § 11 projektu umowy ust. 5, w którym przewidział ...

opóźnienie wynika z niedotrzymania warunków umowy przez Zamawiającego". W ocenie Izby ...

sposób, że treść lub cel umowy nie mogą być sprzeczne z ...

zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach. Zatem to ...

do zamawiającego należy określenie warunków umowy. W ocenie Izby, Zamawiający ma ...

bowiem opóźnienia w realizacji zamówienia, niewykonanie umowy lub jej nienależyte wykonanie mogą skutkować dla Zamawiającego poważnymi ...

zatem szkoda w postaci opóźnienia, niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, wiąże się z utratą ...

udziału Zamawiającego w niedotrzymaniu warunków umowy tj. w opóźnieniu wykonania zamówienia. Tym samym nie potwierdził ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 68 fragmentów

2013-05-24 » Uwzględnia odwołanie

1 PZP - poprzez ukształtowanie warunków umowy w sposób sprzeczny z właściwością ...

z narzuceniem 12 miesięcznego na wykonanie zamówienia - Czas na Ukończenie m ...

Oferty, liczonym od daty zawarcia Umowy, wliczając w to okresy zimowe ...

1 PZP - poprzez ukształtowanie warunków umowy w sposób sprzeczny z właściwością ...

przez Wykonawcę na podstawie pisemnej umowy (Formularz nr 2.1. Załącznik ...

1 PZP - poprzez ukształtowanie warunków umowy w sposób sprzeczny z właściwością ...

w takiej sytuacji aneksu do umowy (pkt4.3. Umowy) [Zarzut nr 4]; 5. art ...

1 PZP - poprzez ukształtowanie warunków umowy w sposób sprzeczny z właściwością ...

1 PZP - poprzez ukształtowanie warunków umowy w sposób sprzeczny z właściwością ...

i Usługodawców, które będzie stanowiło nienależyte wykonywanie Umowy i będzie uprawniało Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania, w celu dokonania zapłaty na ...

Dostawcy lub Usługodawcy, kopię zawartej umowy, zakres rzeczowy i wartość świadczeń ...

Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane usługi lub dostawy i udokumentuje ...

zasadność takiego żądania dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych usług lub ...

Usługodawcy z kwot pozyskanych z Zabezpieczenia Wykonania, a po dokonaniu zapłaty przez ...

1 PZP - poprzez ukształtowanie warunków umowy w sposób sprzeczny z właściwością ...

1 PZP - poprzez ukształtowanie warunków umowy w sposób sprzeczny z właściwością ...

Kontraktu postanowień zgodnie, z którymi umowa z Podwykonawcą nie może zawierać ...

od dokonania przez Inżyniera odbioru wykonanych przez Podwykonawcę robót (Subklauzula 4 ...

1 PZP - poprzez ukształtowanie warunków umowy w sposób sprzeczny z właściwością ...

1 PZP - poprzez ukształtowanie warunków umowy w sposób sprzeczny z właściwością ...

1 PZP - poprzez ukształtowanie warunków umowy w sposób sprzeczny z właściwością ...

przez Wykonawcę na podstawie pisemnej umowy [Zarzut nr 3]; 4. nakazanie ...

on treść pkt 4.3. Umowy na następującą: "W przypadku, gdyby ...

będzie to stanowiło normalne wykonywanie Umowy, i nie stanowi zmiany Umowy." [Zarzut nr 4]; 5. nakazanie ...

należne z tytułu Kontraktu jako zabezpieczenie na rzecz banku lub innej ...

Kontraktu postanowień zgodnie, z którymi umowa z Podwykonawcą nie może zawierać ...

od dokonania przez Inżyniera odbioru wykonanych przez Podwykonawcę robót (Subklauzula 4 ...

należy liczyć od daty zawarcia umowy i obejmuje on również okresy ...

dni licząc od dnia podpisania umowy na przekazanie wykonawcy placu budowy ...

uniemożliwiają, przy zachowaniu reżimów technologicznych, wykonanie poszczególnych robót) uzasadnia przedłużenie Czasu ...

przez Zamawiającego określenie terminu realizacji umowy w jakikolwiek sposób różnicuje sytuację ...

odwołaniu przywołanych nie byłoby możliwym wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia ...

w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Przepis ten, w ...

gdy te czynności zostały już wykonane przez zamawiającego brak jest podstaw ...

przez wykonawcę na podstawie pisemnej umowy (zawarty w formularzu 2.1 ...

przez wykonawcę na podstawie pisemnej umowy. Nie wykazał również, iż obowiązek ...

podmiot, który zawarł z wykonawcą umowę, na podstawie której dostarcza materiały lub urządzenia na potrzeby wykonania roboty) i usługodawcy (dodatkowa subklauzula ...

podmiot, który zawarł z wykonawcą umowę, na podstawie której oddaje wykonawcy ...

czy otrzyma wynagrodzenie za wszystkie wykonane prace. Zgodnie z pkt 4.2 Formularza umowy (tom II SIWZ - Warunki kontraktu, rozdział 1 - Formularz umowy), maksymalna wysokość zobowiązania wynosi 107 ...

bowiem przyjąć, iż tak skonstruowana umowa pozbawia wykonawcę możliwości podjęcia próby ...

w pkt 4.2 Formularza umowy. Wręcz przeciwnie, Zamawiający zabezpieczył sobie, zgodnie z art. 144 ...

Pzp, możliwość dokonania zmiany postanowień umowy określających maksymalną kwotę jego zobowiązania ...

taki właśnie kształt postanowień Formularza umowy uzasadnia w jego przypadku fakt ...

oczywistym jest, iż musi odpowiednio zabezpieczyć własne interesy, tak, aby nie ...

pozbawia ono bowiem możliwości ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu i ustanowienia przelewu ...

te nie mają na celu zabezpieczenia interesu Zamawiającego, dlatego też nie ...

wykonawcy, z którym Zamawiający zawarł umowę o roboty budowlane. Ustawa ta ...

stronie Zamawiającego istniała uzasadniona potrzeba zabezpieczenia swoich interesów, poprzez ujęcie w ...

SIWZ zapisów odnoszących się do zabezpieczenia wypłaty dostawcom i usługodawcom wykonawcy ...

Uniemożliwiać to miało też wykonawcom należyte zaplanowanie realizacji robót, co z ...

działanie Zamawiającego na etapie realizacji umowy, będzie oceniane przez pryzmat regulacji ...

jest, aby mógł się on zabezpieczyć przez sytuacją, w której Inżynier Kontraktu zakwestionuje roboty wykonane przez podwykonawcę - dopiero odbiór dokonany ...

Inżyniera potwierdza, iż zostały one wykonane należycie. Co istotne, Odwołujący w toku ...

że zamawiający oczekuje, iż roboty wykonane przez podwykonawców każdorazowo odbierane będą ...

nr 8, zawarł wymóg, aby umowa z podwykonawcą nie mogła zawierać ...

od dokonania przez Inżyniera odbioru wykonanych przez podwykonawcę robót. Analiza powołanego ...

że zamawiający oczekuje, aby roboty wykonane przez podwykonawców każdorazowo odbierane były ...

należnego podwykonawcy wynagrodzenia od odbioru wykonanej przez niego roboty przez Inżyniera ...

mieści się w essentialia negotti umowy o roboty budowlane. Co istotne ...

niego przepisy wyłączają powierzenie wykonawcom wykonania prac dodatkowych, nie stanowiących o ...

może bowiem w sposób oczywisty zabezpieczyć interesy Zamawiającego, chroniąc go przed ...

po stronie Zamawiającego uzasadniona potrzeba wykonania takiej inwentaryzacji. Odwołujący nie udowodnił ...

a także wiązanie z ich wykonaniem negatywnych konsekwencji (uniemożliwienie rozpoczęcia robót ...

tych podmiotów podpisania protokołu poświadczającego wykonanie inwentaryzacji. Dlatego też, jako zapis ...

możliwym jest takie uregulowanie postanowień umowy, które będą rodziły faktyczną nierównowagę ...

odwoławczego, że Zamawiający konstruując zapisy umowy w taki właśnie sposób dopuścił ...

nimi uczciwą konkurencję. Zamawiający formułując umowę w taki właśnie sposób, tj ...

się on poprzez takie ukształtowanie umowy naruszenia przepisów przywołanych w zarzucie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010 65 fragmentów

2010-02-25 » Oddala odwołanie

m.in. niektórych postanowień wzoru umowy. Protesty takie zostały wniesione również ...

specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wzór umowy: 1. § 3 ust. 3 o ...

rynkowych (urynkowienia), pod rygorem rozwiązania umowy przed terminem, na jaki została ...

Zamawiającemu uprawnienie do żądania rozwiązania umowy w przypadku poniesienia przez Zamawiającego ...

przyjęcie, że w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego w przypadkach, o ...

należnego za czas pomiędzy rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego, a terminem, na jaki umowa została zawarta, a więc okres, w którym doszło do niewykonania usług objętych przedmiotem umowy z winy Zamawiającego, względnie ustalenie ...

nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającej z umowy. Obecne brzmienie wskazanego postanowienia rażąco ...

nominalną zobowiązania Zamawiającego wynikającą z umowy. W związku z powyższym Odwołujący ...

obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy (w przypadku uwzględnienia zarzutu z ...

in. § 8 i § 20 wzoru umowy. Na podstawie dokumentacji postępowania, treści ...

wskazanych w odwołaniu postanowień wzoru umowy, ze KIO/UZP 69/10 ...

obarczonego wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy, Izba stwierdziła, iż nie znalazła ...

na jego usunięcie ze wzoru umowy modyfikacją z 15 lutego 2010 ...

tą Zamawiający wykreślił ze wzoru umowy również sporny § 8 ust. 2 ...

publicznych, określenie postanowień i warunków umowy jest kompetencją zamawiającego (może on ...

wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach"). Zatem zakres ...

o oczekiwane korzyści poszczególnych stron umowy. Także nie wszystkie działania niekorzystne ...

zamówień publicznych zasada swobody stron umowy uległa znacznemu ograniczeniu - po stronie ...

otrzymał on prawo kształtowania warunków umowy, a ze strony wykonawcy - ograniczonego wpływu na kształt zawieranej umowy, który jednak ma możliwość decydowania ...

czy chce z zamawiającym daną umowę podpisać. W stosunku do zarzutu ...

dotyczącego § 3 ust. 3 wzoru umowy i żądania jego usunięcia, Izba ...

zawiera zobowiązania wykonawcy wynikające z umowy i ma następujące brzmienie: "1 ...

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Umowy zgodnie z celem jej zawarcia ...

uwzględniając fakt, iż prawidłowe wykonywanie Umowy jest niezbędne dla realizacji przez ...

najwyższej staranności profesjonalnej przy wykonywaniu Umowy uwzględniającej fakt, iż Zamawiający zawiera Umowę dla realizacji interesu publicznego. 3 ...

ciągłość świadczenia Usług. 4. W wykonaniu zobowiązań określonych w ustępach poprzedzających ...

tego paragrafu określają więc cel umowy i sposób jej wykonania przez wykonawcę w sposób ogólny ...

iż Zamawiający życzy sobie realizacji umowy zgodnie z jej celem, profesjonalnie ...

tym, w miarę upływu lat (umowa ma być zawarta na okres ...

do zarzutu dotyczącego § 7 wzoru umowy i żądania jego zmiany, Izba ...

1) prawo Wykonawcy obejmuje okres Umowy od dnia 1 stycznia 2011 ...

za pełny rok kalendarzowy obowiązywania Umowy, 3) Wykonawca może żądać waloryzacji ...

iż każda ze stron przyszłej umowy chciałaby jak najlepiej zabezpieczyć swoje interesy, które w tym postanowieniu umowy w sposób naturalny są rozbieżne ...

publicznych, nie ma możliwość zmiany umowy. Zatem racjonalne byłoby przewidzenie również ...

do zarzutu dotyczącego § 18 wzoru umowy i żądania jego usunięcia, Izba ...

Konflikt interesów. W trakcie obowiązywania Umowy, Wykonawca nie będzie podejmował żadnych ...

zrozumieć wymóg, by wykonawca realizując umowę, nie działał na niekorzyść Zamawiającego ...

nie jest, że między stronami umowy mogą zaistnieć nieporozumienia przy jej ...

i zaniechań podczas realizacji samej umowy. Poza tym, w razie zaistnienia ...

ust. 1 pkt 4 wzoru umowy i żądania jego usunięcia, Izba ...

treść: "1. W przypadku każdorazowego niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy lub z przepisów prawa, w ...

stwierdzonych podczas kontroli prawidłowości wykonywania Umowy, Zamawiający ma prawo według swojego ...

umownej. 2. O stwierdzonych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień Umowy, Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie ...

pkt 7, 8 i 9 Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty ...

3 ust. 4 pkt 6 Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty ...

pkt 11 i 12, § 19 Umowy, w trakcie obowiązywania Umowy lub po jej rozwiązaniu lub ...

przekazywania Zamawiającemu dokumentacji potwierdzającej właściwe wykonanie umowy jako załączników do protokołu odbioru ...

4: "Ponadto Zamawiający może rozwiązać Umowę w trybie i na warunkach ...

według stanu na dzień zawarcia Umowy w Prawie Zamówień Publicznych z ...

w życie po dniu zawarcia Umowy, wywiera skutek wobec Stron, 2 ...

mowa nie określają okresu wypowiedzenia Umowy, okres ten wynosi 3 (słownie ...

miesiąca kalendarzowego, 3) postanowienia § 30 Umowy nie stosuje się." § 28 stanowi, iż "Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ...

naruszy swoje obowiązki wynikające z Umowy lub w razie wystąpienia innych ...

nie będzie zainteresowany kontynuowaniem takiej umowy. Poza tym dane postanowienia umowne ...

zawieraniu, lecz w trakcie realizacji umowy. Co do swobody zawierania umów ...

dotyczącego § 28 ust. 5 wzoru umowy i żądania jego zmiany, Izba ...

okoliczności uprawniających Zamawiającego do rozwiązania Umowy, o których mowa w ust ...

Wykonawcę wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy. W razie sporu między Stronami ...

określony w § 8 ust. 3 Umowy." Przy tym modyfikacją z 15 ...

mają treść: "Zamawiający może rozwiązać Umowę przy zachowaniu 3 (słownie: trzy ...

na MUX3 umożliwiającą kontynuowanie Umowy, 6) Decyzja Rezerwacyjna została zmieniona ...

w Umowie, 7) dalsze wykonywanie Umowy przez Strony jest niemożliwe lub ...

one sytuacji, w których rozwiązanie umowy nie wynika z winy Zamawiającego ...

publicznych, zgodnie z którym, jeśli wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym ...

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Poza tym, jak już stwierdzono ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2010 31 fragmentów

2010-01-19 » Uwzględniono zastrzeżenia

o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa ...

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa ...

wysokości, jednakże byliby w stanie wykonać zamówienie. Szczególnie biorąc pod uwagę ...

uznać, że dla wykazania zdolności wykonania ww. zamówienia, dodatkowo musiał posiadać ...

W związku z powyższym realizacja umowy według warunków kontraktowych FIDIC (lub równoważnych), czy też umowy nie odwołującej się do FIDIC ...

poszczególnych klauzul w ostatecznie zawieranych umowach. W takich przypadkach zasadność powoływania się przez strony umowy na FIDIC, może budzić wątpliwości ...

Wyjaśnił, że zakres zamówienia obejmuje wykonanie: 1. modernizacji stacji dmuchaw; 2 ...

a jedynie w najlepszy sposób zabezpieczyć swoje interesy. W interesie Zamawiającego ...

od wykonawców dających dostateczną rękojmię należytego, a przede wszystkim terminowego wykonania zamówienia. Norma wypływająca z art ...

w postępowaniu są w stanie wykonać tak skomplikowaną i ważną zarazem ...

dają rękojmię terminowego i sprawnego wykonania zamówienia. Zamawiający musi mieć pewność ...

takich, które są w stanie zabezpieczyć środki niezbędne do realizacji danego ...

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. Zastrzeżenia do stwierdzenia ...

realizacji zamówienia i krótkich terminów wykonania pierwszego etapu inwestycji Zamawiający wymagał ...

płynność inwestycji miały doświadczenia w wykonaniu projektu realizowanego właśnie na takich ...

są koniecznością szybkiego i sprawnego wykonania zamówienia. Zaś warunek dysponowania osobami ...

wyłonienia wykonawcy, który będzie gwarantował należyte wykonanie zamówienia. Warunki udziału w postępowaniu ...

zdolni są de facto do należytego wykonania zamówienia. Oznacza to, że nie ...

lat jest niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia, zwłaszcza gdy termin wykonania zamówienia wynosi 11 miesięcy. Zamawiający ...

zdolny de facto do prawidłowego wykonania zamówienia, posiadający odpowiednie zaplecze techniczne ...

beneficjentów funduszy unijnych, wykorzystuje w umowach z wykonawcami warunki kontraktowe FIDIC ...

je wykonawca, był w stanie wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością. Zabezpiecza to uzasadniony interes Zamawiającego. Podobne ...

podmiotów, w tym niezdolnych do wykonania zamówienia w sposób należyty" (M. Stachowiak (w:) M. Stachowiak ...

zapewnienia bezpiecznego, rzetelnego czy sprawnego wykonania zamówienia przez wykonawcę" (wyrok z ...

realizacji Wykonawcy będącego w stanie wykonać tak skomplikowaną i ważną zarazem ...

ocenie, rękojmię terminowego i sprawnego wykonania zamówienia. Zarazem pewność zaangażowania znacznych ...

takich, które są w stanie zabezpieczyć środki niezbędne do realizacji danego ...

miasta Płocka. Zamawiający był zmuszony zabezpieczyć interesy publiczne wynikające z istniejących ...

realizacji zamówienia i krótkich terminów wykonania pierwszego etapu inwestycji Zamawiający wymagał ...

płynność inwestycji miały doświadczenia w wykonaniu projektu realizowanego właśnie na takich ...

interesem, polegającym na uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia publicznego, a interesem potencjalnych ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2010 31 fragmentów

2010-01-19

o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa ...

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa ...

wysokości, jednakże byliby w stanie wykonać zamówienie. Szczególnie biorąc pod uwagę ...

uznać, że dla wykazania zdolności wykonania ww. zamówienia, dodatkowo musiał posiadać ...

W związku z powyższym realizacja umowy według warunków kontraktowych FIDIC (lub równoważnych), czy też umowy nie odwołującej się do FIDIC ...

klauzul w ostatecznie 3 zawieranych umowach. W takich przypadkach zasadność powoływania się przez strony umowy na FIDIC, może budzić wątpliwości ...

Wyjaśnił, że zakres zamówienia obejmuje wykonanie: 1. modernizacji stacji dmuchaw; 2 ...

a jedynie w najlepszy sposób zabezpieczyć swoje interesy. W interesie Zamawiającego ...

od wykonawców dających dostateczną rękojmię należytego, a przede wszystkim terminowego wykonania zamówienia. Norma wypływająca z art ...

w postępowaniu są w stanie wykonać tak skomplikowaną i ważną zarazem ...

dają rękojmię terminowego i sprawnego wykonania zamówienia. Zamawiający musi mieć pewność ...

takich, które są w stanie zabezpieczyć środki niezbędne do realizacji danego ...

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. Zastrzeżenia do stwierdzenia ...

realizacji zamówienia i krótkich terminów wykonania pierwszego etapu inwestycji Zamawiający wymagał ...

płynność inwestycji miały doświadczenia w wykonaniu projektu realizowanego właśnie na takich ...

są koniecznością szybkiego i sprawnego wykonania zamówienia. Zaś warunek dysponowania osobami ...

wyłonienia wykonawcy, który będzie gwarantował należyte wykonanie zamówienia. Warunki udziału w postępowaniu ...

zdolni są de facto do należytego wykonania zamówienia. Oznacza to, że nie ...

lat jest niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia, zwłaszcza gdy termin wykonania zamówienia wynosi 11 miesięcy. Zamawiający ...

zdolny de facto do prawidłowego wykonania zamówienia, posiadający odpowiednie zaplecze techniczne ...

beneficjentów funduszy unijnych, wykorzystuje w umowach z wykonawcami warunki kontraktowe FIDIC ...

je wykonawca, był w stanie wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością. Zabezpiecza to uzasadniony interes Zamawiającego. Podobne ...

podmiotów, w tym niezdolnych do wykonania zamówienia w sposób należyty" (M. Stachowiak (w:) M. Stachowiak ...

zapewnienia bezpiecznego, rzetelnego czy sprawnego wykonania zamówienia przez wykonawcę" (wyrok z ...

realizacji Wykonawcy będącego w stanie wykonać tak skomplikowaną i ważną zarazem ...

ocenie, rękojmię terminowego i sprawnego wykonania zamówienia. Zarazem pewność zaangażowania znacznych ...

takich, które są w stanie zabezpieczyć środki niezbędne do realizacji danego ...

miasta Płocka. Zamawiający był zmuszony zabezpieczyć interesy publiczne wynikające z istniejących ...

realizacji zamówienia i krótkich terminów wykonania pierwszego etapu inwestycji Zamawiający wymagał ...

płynność inwestycji miały doświadczenia w wykonaniu projektu realizowanego właśnie na takich ...

interesem, polegającym na uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia publicznego, a interesem potencjalnych ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 34 fragmenty

2013-08-26 » Oddala odwołanie

zakresie poz. 1 - 3 wykazu wykonanych zamówień - w przypadku, gdy zamówienia ...

poz. 1 i 2 wykazu wykonanych zamówień na potwierdzenie spełniania warunku ...

jest krótszy - w tym okresie, wykonali i wdrożyli: co najmniej 2 (dwa) zintegrowane systemy zabezpieczenia technicznego, o wartości nie mniejszej ...

załączenia do wniosku dowodów potwierdzających należyte wykonanie zamówień objętych wykazem (pkt III ...

ogłoszenia wraz z dowodami potwierdzającymi należyte ich wykonanie. W wykazie 1d konsorcjum ...

telewizji dozorowanej na ogrodzeniu lotniska wykonany dla Portu Lotniczego we Wrocławiu, - poz. 2 - Projekt oraz wykonanie systemów niskoprądowych w obiekcie RCTB ...

zakwestionował załączone dowody na potwierdzenie należytego wykonania dostaw z wykazu, które dotyczyły ...

Pzp do uzupełnienia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie ww. zamówień oraz w trybie ...

A. potwierdzające w imieniu NICE należyte wykonanie całości Projektu. Wskazano, że wszelkie ...

zamawiającego brak jest dowodów potwierdzających należyte wykonanie ww. zamówień. Odwołujący podniósł w ...

sprawie dokumentów, dowodem na potwierdzenie należytego wykonania zamówień na dostawy lub usługi ...

Indiach i podpisana z nim umowa zawierająca klauzule poufności nie pozwalały na uzyskanie poświadczenia wykonania w rozumieniu § 1 ust. 2 ...

Techniczny Policji w Delhi potwierdzają należyte wykonanie prac, jako dokumenty, które spełniają ...

pozycji 1 i 3 wykazu wykonanych zamówień. Odwołujący wskazał, że wezwanie ...

zł) oraz dodał nowe zakresy wykonanych robót - m.in. system zarządzający ...

inPro) oraz oświadczył co do wykonania integracji wskazanych systemów. Atrem S ...

musiałby de facto uzupełnić wykaz wykonanych zamówień ponieważ w ramach wyjaśnień ...

dodatkowe punkty w zakresie wykazu wykonanych zamówień, nie zostałoby wykluczone, co ...

e do ogłoszenia. Na potwierdzenie należytego wykonania zamówień wskazanych w poz. 1 ...

dokumentów złożonych w celu potwierdzenia należytego wykonania zamówień wskazanych w poz. 1 ...

A. w imieniu NICE, potwierdzające należyte wykonanie całości projektu. Wskazano także, że ...

poz. 1 i 2 wykazu wykonanych zamówień (załącznik nr 1e ...

w żadnym aspekcie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zrealizowanych zamówień. Przede wszystkim należy ...

być uznane za dokument potwierdzający należyte wykonanie wskazanego zamówienia, zgodnie z brzmieniem ...

dokumenty, mające na celu potwierdzenie należytego wykonania zamówienia, tj. kopia zamówienia dla ...

Policji w Delhi, nie potwierdzają należytego wykonania zamówienia, zgodnie z § 1 ust ...

Infosysytems Ltd., a nie ich wykonania. Natomiast informacja, skierowana do firmy ...

nie jest równoznaczne z potwierdzeniem wykonania bez zastrzeżeń zrealizowanego zamówienia lub ...

dodatkowych informacji, wymaganych dla potwierdzenia należytego wykonania zamówień. Przepis § 1 ust. 5 ...

nie odnosi się do aspektu należytego wykonania tych zamówienia, a wobec tego ...

poz. 1 i 3 wykazu wykonanych zamówień. Izba ustaliła, że w ...

zakres zamówienia obejmował "integrację" podsystemów zabezpieczenia technicznego wskazanych w wykazie oraz ...

640429,00 zł wskazując zakres wykonanych prac - m.in. system zarządzający ...

zrealizowanych zamówień, zamawiający musi dochować należytej staranności przy sumowaniu wartości zamówień ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2009 23 fragmenty

2009-10-14 » Oddala odwołanie

że Konsorcjum PTS nie potwierdziło należytego wykonania usług. PKS Chojnice przedstawiło jedynie ...

w wykazie. Wskazał też, że wykonanie niektórych usług nie zostało w ...

realizowała. Świadczą o tym zapisy umowy Konsorcjum wedle których to Przedsiębiorstwo ...

zamówienia t.j. 2006 r.. wykonali na liniach regularnych usługi przewozowe ...

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia t.j. posiadają środki ...

1 lit f) siwz wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych ...

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów ...

potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - wg załącznika nr 4; − w ...

będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub ...

osobna. Przystępujący złożył wymagany wykaz wykonanych usług, których wartość i okres ...

W ofercie przystępującego znajduje się umowa konsorcjum zawarta w dniu 20 ...

na potrzeby badanego postępowania. § 1 umowy stanowi o solidarnej odpowiedzialności obu konsorcjantów za wykonanie zamówienia. § 5 umowy ustala obowiązki wykonawców, w tym ...

w załączniku Nr 3 do umowy. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice Sp ...

wykonawca dawał racjonalną pewność, że należycie zrealizuje zamówienie publiczne. Jeśli zdaniem ...

że podmiot taki daje gwarancje należytego wykonania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, jest ...

i doświadczenia. Z dokumentów dotyczących wykonanych usług, składanych przez wykonawców celem ...

doświadczenia, winien wynikać zatem fakt należytego wykonania usług odpowiadających opisanym przez zamawiającego ...

000 wozokilometrów. Przystępujący potwierdził prawidłowo należyte wykonanie usług. Ze złożonych rekomendacji nie ...

wskazane w wykazie nie zostały wykonane należycie. W ocenie Izby złożone dokumenty potwierdzają wykonanie wszystkich usług ujętych w wykazie ...

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia wymagał w części IV ...

zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność, za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia wykonywania umowy. Zamawiający może zatem domagać się realizacji zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego, tak ...

solidarną odpowiedzialność względem zamawiającego za wykonanie umowy. Reasumując, przystępujący dysponuje wymaganą wiedzę ...

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz wykazał spełnianie warunków ...