Usługowe "W." (dalej: " W.") zawarły umowę konsorcjum, w celu przystąpienia do ...
i realizacji zadania inwestycyjnego. Strony umowy konsorcjum uzgodniły, iż "V." będzie ...
związanym z powierzonymi mu do wykonania robotami. W razie, gdy zamawiający ...
wynagrodzenia umownego, za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie ...
wykonawcy, w przypadku odstąpienia od umowy, z przyczyn od niego niezależnych ...
solidarności biernej wykonawców. Również analiza umowy konsorcjum, w której strony postanowiły ...
znaczenia jest fakt, że "W." wykonał powierzone mu roboty budowlane i ...
związku z § 9 ust. 3 umowy konsorcjum oraz art. 195 § 2 ...
nastąpił brak pełnej legitymacji czynnej. Umowa konsorcjum nie została uregulowana w ...
nie wypracowano jednolitej charakterystyki prawnej umowy konsorcjum, ani nie dokonano precyzyjnej ...
konstrukcja jest najbardziej zbliżona do umowy spółki cywilnej, choć co do ...
stosunku prawnego będzie wynikało, że umowa konsorcjum wykazuje istotne cechy spółki ...
wykazywać, należy ją zakwalifikować, jako umowę nienazwaną zbliżoną do spółki prawa ...
niepożądanych przez konsorcjantów. Skoro strony umowy konsorcjum, chciały podjąć współdziałanie nie ...
pojawiających się zagadnień powinna być umowa stron i w odniesieniu do ...
stosunku, a elementami kodeksowego typu umowy spółki cywilnej. W orzecznictwie Sądu ...
podzielenie pogląd, iż z istnienia umowy konsorcjum nie musi wynikać współuczestnictwo ...
w takiej umowie cech konstrukcyjnych umowy spółki cywilnej (por. wyroki Sądu ...
organizacyjnych i majątkowych wspólników). Skoro, umowa konsorcjum nie została zawarta w ...
o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia umowy w ramach tego postępowania oraz ...
w zakresie roszczeń wywodzonych z umowy o roboty budowlane, skoro pozostają ...
wynika przede wszystkim z konkretnej umowy konsorcjum, która w powiązaniu z ...
w sprawie związanej z wykonywaniem umowy o roboty budowlane. Zasadny był ...
O ile w czasie realizacji umowy o zamówienie publiczne, wierzyciel był ...
ona ograniczona do jednego postanowienia umowy oraz analizowana w izolacji od ...
z oferty (§ 9 ust. 2 umowy konsorcjum). Rację ma skarżący, iż ...
realizacji analizowanych umów spółka ta wykonała roboty o wartości 61.000 ...
strony w § 9 ust. 3 umowy, deklarując współpracę przy ich wspólnym ...
od powyższego dokonanie między stronami umowy konsorcjum rozliczeń potwierdzonych przez partnera ...
konsorcjum, wskazuje na rozwiązanie tej umowy, co stanowiło wystarczającą przyczynę do ...
kontrakt nie jest realizowany (§ 10 umowy konsorcjum). Rację ma także skarżący ...
kary umownej za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn niezależnych ...
V. w związku z realizacją umowy, określanej także, jako odszkodowanie odpowiadające ...
powódkę w związku z realizacją umowy (k. 3 i k. 15 ...
zł składa się wartość robót wykonanych wyłącznie przez V. oraz kosztów ...
tą spółkę na utrzymanie i zabezpieczenie budowy (k. 947-950 i ...
wynika, bowiem, czy odstąpienie od umowy nie objęło również prac, które ...
podziału zadań między konsorcjantami miała wykonać W. W takiej sytuacji Sąd ...
szczególności regulacji § 7 ust. 4 umowy konsorcjum, nie będzie wynikała potrzeba ...
upadłość V. miała wpływ na umowę konsorcjum i legitymację syndyka w ...
analogicznego stosowania tej regulacji do umowy konsorcjum, po ogłoszeniu upadłości, każdy ...
wszystkie jego roszczenia związane z wykonanymi robotami zostały zaspokojone. W takim ...
które zdecydowały się skorzystać z umowy konsorcjum, nie znajdującym dostatecznego oparcia ...
iż wielopodmiotowość stosunku prawnego z umowy konsorcjum, jak też zgłoszone żądania ...
postanowienia § 8 ust. 2 wzoru umowy bądź jego zmianę, poprzez jednoznaczne ...
powodów uprawniających strony do rozwiązania umowy wraz ze wskazaniem minimalnej wartości ...
zamówienia, ogłoszenia oraz postanowień wzoru umowy: 1) określenia warunków udziału w ...
jest krótszy w tym okresie należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną ...
obsłudze prawnej podmiotu leczniczego posiadającego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w ...
lub reprezentuje podmiot leczniczy posiadający umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w ...
zatwierdzeniu pod względem formalnoprawnym projektu umowy obadania kliniczne (w rozumieniu ustawy ...
które będą gotowe uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowego zamówienia, z których co ...
miesięcy. 3) wskazania w treści umowy zapisów utrudniających uczciwą konkurencję i ...
a) § 2 ust. 6 wzoru umowy, który nakłada obowiązek przedstawienia polisy ...
b) § 2 ust. 9 wzoru umowy, który nakłada na wykonawców obowiązek ...
c) § 6 ust. 10 wzoru umowy, który wskazuje, iż błędnie wystawiona ...
ust. 1 (in fine) wzoru umowy, zgodnie z którym maksymalna wartość ...
wysokości wynagrodzenia wynosi 5% wartości umowy w momencie jej zawarcia; e ...
ust. 2 pkt 3 wzoru umowy, zgodnie z którym maksymalna zmiana ...
dotyczącego reprezentowania podmiotu leczniczego posiadającego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w ...
pod względem formalno-prawnym projektu umowy obadania kliniczne (w rozumieniu ustawy ...
aplikantów; 2) zmianie postanowień wzoru umowy poprzez nakazanie: a. usunięcia § 2 ...
lub wskazania możliwości odstąpienia od umowy przez wykonawcę w przypadku zalegania ...
wysokości wynagrodzenia wynosi 5% wartości umowy w momencie jej zawarcia; f ...
ust. 2 pkt 3 wzoru umowy, zgodnie z którym maksymalna zmiana ...
może przekroczyć 6% niezrealizowanej wartości umowy netto na co najmniej 15 ...
nie w ramach 1 usługi wykonanej na rzecz podmiotu leczniczego dysponującego ...
lub reprezentuje podmiot leczniczy posiadający umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w ...
wykonawców reprezentujących podmioty lecznicze posiadające umowę z NFZ w więcej niż ...
nie będzie on w stanie należycie wykonać zamówienia. W ocenie Odwołującego wystarczającym ...
takie doświadczenie - jest w stanie należycie reprezentować klienta w kolejnych. e ...
pod względem formalno-prawnym projektu umowy obadania kliniczne (w rozumieniu ustawy ...
Dobrej Praktyki Klinicznej. Opiniowanie projektu umowy o badania kliniczne jest zatem ...
porównywalnym z każdym innym rodzajem umowy. Osoba dokonująca takiej weryfikacji bada ...
które będą gotowe uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowego zamówienia, z których co ...
ust. 2 pkt 3 wzoru umowy, zgodnie z którym maksymalna zmiana ...
może przekroczyć 6% niezrealizowanej wartości umowy netto wskazał, że zapis w ...
sposób nie przywróci równowagi ekonomicznej umowy, która jest zawierana na 3 ...
na rzecz zamawiającego możliwości rozwiązania umowy bez wskazania konkretnych i zależnych ...
obligacyjnego zawiązanego w wyniku zawarcia umowy o udzielenie zamówienia jest jego ...
mogą zaważyć na trwałości takiej umowy. Nieuprawnione zawężanie dostępu do zamówienia ...
i § 8 ust.2 wzoru umowy. Zamawiający przedstawił uzasadnienie faktyczne i ...
odwołania w odniesieniu do wzoru umowy, zgodnie z żądaniem Odwołującego, tj ...
posiadania przez cały okres realizacji umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ...
wraz z załącznikiem (modyfikacja projektu umowy). W dniu 11 stycznia 2023 ...
wykreślenia § 8 ust. 2 wzoru umowy. Izba ustaliła, co następuje: Izba ...
jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje łącznie co najmniej ...
obsłudze prawnej podmiotu leczniczego posiadającego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w ...
lub reprezentuje podmiot leczniczy posiadający umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w ...
pod względem formalno-prawnym projektu umowy o badania kliniczne (w rozumieniu ...
które będą gotowe uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowego zamówienia, z których co ...
dnia ....................... 2. Strony mogą rozwiązać umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu ...
szkody majątkowej powstałej na skutek nienależytej staranności w świadczeniu pomocy prawnej ...
4 ustawy pzp: "Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać: (...) 3) odpowiedzialności ...
k.c. stanowi: "Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według ...
zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary ...
jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje łącznie co najmniej ...
obsłudze prawnej podmiotu leczniczego posiadającego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w ...
lub reprezentuje podmiot leczniczy posiadający umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w ...
że w danym okresie wykonawca wykonał określoną usługę, po czym używa ...
obsłudze prawnej podmiotu leczniczego posiadającego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w ...
zł, w tym" wykonawca powinien wykonać również czynności wymienione od kropek ...
lub badacza", co wyłącza możliwość wykonania tych czynności w ramach usługi ...
pierwszej warunku Zamawiający określił okres wykonania usługi: "(...) wykaże, że w okresie ...
jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje łącznie co najmniej ...
jak warunek główny miałyby być wykonane w powyższym okresie. W ocenie ...
jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje" powinien zostać wstawiony ...
z treści SWZ jednoznacznie wynikało wykonaniem jakiej usługi, w jakim okresie ...
umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. W odniesieniu do zasady ...
niezdolnych do jego realizacji w należyty sposób, lub dopuszczenia wszystkich rozwiązań ...
tym, iż za zdolnego do wykonania zamówienia uznaje się wykonawcę, który ...
jego rodzaj, przedmiot, zakres, sposób wykonania, wartość i sposób płatności. Celem ...
powierzone podmiotowi dającemu rękojmię jego należytej realizacji. Zamawiający zobowiązany jest przy ...
postępowania wykonawców zdolnych do jego należytego wykonania (tak też: wyrok Krajowej Izby ...
na wartość podpisanej z NFZ umowy, wskazując że próg 2 000 ...
jest chybiony, gdyż wartość podpisanej umowy nie przekłada się na wartość ...
postanowienia § 8 ust. 2 wzoru umowy, sprowadzał się do ustalenia, czy ...
pzp oraz przeczy zasadzie trwałości umowy o zamówienie publiczne, a w ...
pozwala zamawiającemu na odstąpienie od umowy w ściśle określonych sytuacjach. Regulacja ...
obrotu. Zauważyć należy, że celem umowy o zamówienie publiczne jest realizacja ...
wykonawca, jak każdy podmiot zawierający umowę ze swoim kontrahentem, czyni to ...
przeświadczeniu, iż wzajemne zobowiązania zostaną wykonane (M. Stachowiak, J. Jerzykowski, W ...
postępowaniu Zamawiający przewidział możliwość wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron właściwie ...
modyfikacja § 8 ust. 2 projektu umowy, której dokonał Zamawiający w dniu ...
w interesie wykonawcy jest aby umowa została zrealizowana w całości z ...
uwagi na planowane zyski. Projekt umowy przewiduje klauzule waloryzacyjne wynagrodzenia wykonawcy ...
właściwie nie sprecyzował powodów wypowiedzenia umowy. W ocenie Izby, kwestionowane postanowienie ...
Postanowienie § 8 ust. 2 wzoru umowy przeczy zasadzie trwałości umów o ...
zawrzeć w umowie przesłanki rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, niemniej jednak muszą ...
oferty z uwzględnieniem okresu trwania umowy przewidzianego w SWZ. Mając na ...
dotyczy wiedzy i doświadczenia w wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych ...
wymaga tego w warunku Zamawiający) wykonał kilka zadań obejmujących realizację obiektów ...
ramach tych zadań nie zostały wykonane mosty objazdowe. Mosty objazdowe Odwołujący ...
doświadczenia czy most objazdowy został wykonany w ramach jednego zadania obejmującego ...
a tym samym daje gwarancję należytego wykonania przedmiotowego zamówienia. Wskazać również należy ...
się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych ...
Projektowane i nadzór nad wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach betonowych" W ...
Projektowanie i nadzór nad wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych na kontraktach stalowych" oraz ...
przedmiotowym zadaniu część drogowa do wykonania to zaledwie ok. 150 m ...
zrealizować to zadanie w sposób należyty (zgodnie z sztuką budowlaną), częstokroć ...
zamówienia wykonawcom zdolnym do jego wykonania. Istotne zatem jest, że zamawiający ...
wykazania się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeśli nie jest niezbędny ...
dla oceny zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia. Odwołujący wskazał, że w ...
oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia) w sposób nadmierny i ...
wykonawców pod kątem zdolności do należytej realizacji zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego ...
a co najważniejsze zdolnych do należytego wykonania zamówienia, co może przełożyć się ...
ogranicza dostęp do pozyskania i wykonania zamówienia małym i średnim firmom ...
mostowych i są zdolne do należytego wykonania tego zamówienia. Zgodnie z powszechną ...
z wykonawcą zdolnym do jego należytej realizacji. Realizacji tego celu, a ...
się wiedza i doświadczeniem w wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych ...
w przypadku doświadczenia posiadanego w wykonaniu odrębnie budowy/przebudowy obiektu mostowego ...
przypadku, gdy most objazdowy był wykonany przez podwykonawców, inwestycje były ukończone ...
podczas rozprawy, obie inwestycje były wykonane w terminie i nie zostały ...
pomimo, iż most objazdowy był wykonany przez podwykonawcę. Zamawiający nie wskazał ...
Zamawiający nie zastrzegł obowiązku osobistego wykonania mostu objazdowego przez wykonawcę. Oznacza ...
w celu terminowego i sprawnego wykonania przedmiotowego zamówienia nie znalazły odzwierciedlenia ...
może bowiem swobodnie zlecić podwykonawcy wykonanie mostu objazdowego i szeregu prac ...
wynika, iż wykonawcy wielokrotnie powierzają wykonanie mostów objazdowych podwykonawcom, a sami ...
analizowanym stanie faktycznym. Ani specyfika wykonania przedmiotowego zamówienia ani też sposób ...
nowych dwóch mostów stałych i wykonaniem dwóch mostów tymczasowych w ramach ...
Taka zaś bieżąca kontrola jakości wykonania dokonywana przez Głównego specjalistę ds ...
co minimalizuje ryzyko jego niewłaściwego wykonania i stwierdzenia wad na etapie ...
przysługuje im wynagrodzenie z tytułu umowy zawartej z A. J. na ...
Inwestora,którym była pozwana Gmina. Umowa została wykonana w całości.Końcowy odbiór został ...
Powód nie wywiązał się z umowy i nie zakończył realizacji umowy do 30 kwietnia 2011 roku ...
od rodzaju robót. Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy wyniosło 166 dni, gdyż odbiór ...
maja 2011 roku zmieniono stronę umowy w ten sposób, że w ...
i J. Ż..Z tytułu wykonania umowy, podwykonawcom przysługiwało wynagrodzenie w kwocie ...
gotowości do odbioru robót, zakres umowy nie był zrealizowany. Trwały prace ...
końcowego podpisany przez obie strony umowy i przedstawiciela inwestora bez zastrzeżeń ...
w zakresie odmowy odbioru przedmiotu umowy, jeżeli przedmiot wykazuje wady, które ...
czerwca 2011 roku ograniczono zakres umowy odnośnie brakujących elementów wyposażenia, choć ...
roboty za odebrane". Według pisemnej umowy nie do powodów należało uzyskanie ...
nie wszystkie prace wynikające z umowy zawartej pomiędzy pozwanymi czyli Gminą ...
i przekazania w użytkowanie przedmiotu umowy jest datowany na 3 listopada ...
opóźnienie realizacji elementów związanych z wykonaniem instalacji Legallet i że było ...
podłogowego Legallet. Zatem zdaniem biegłego, wykonanie robót przez powoda zależało w ...
a odnośnie robót budowlanych od wykonania robót fundamentowych fundamentów płytowych z ...
w zakresie robót elektrycznych pracami wykonanymi przez powoda zarówno, w zakresie ...
dostaw elementów niezbędnych do realizacji umowy. Na 30 kwietnia 2011 roku ...
placach,było to jednak z umowy wyłączone. Odbiór 10 sierpnia 2011 ...
wyposażenia.Nie uzupełniono barierek, nie wykonano znaków i oznaczeń poziomych, konieczne ...
prac powoda był szerszy niż umowa. Obejmował zakres działań zmierzających do ...
robót elektrycznych,robót związanych z wykonaniem instalacji Legallet (próby szczelności w ...
pozwanego ad. 2, których to wykonanie przypadało na okres późniejszy. Istniały ...
elementy robót, które nie były wykonane przez powódkę, a których realizacja ...
wykonywanych prze powoda jest niemożliwe.Wykonania wszystkich prac zewnętrznych, do których ...
datą 11 sierpnia 2011 roku.Wykonano próby instalacji na zimno i ...
wynagrodzenie zgodne z kontraktem, który wykonali. Do odbioru robót doszło 10 ...
to, że powodowie mieli do wykonania prace po zakończeniu montażu systemu ...
nie mieli możliwości zrealizowania przedmiotu umowy, w taki sposób aby w ...
nie ponoszą winy w opóźnionym wykonaniu zobowiązania (art. 471 kc). Naliczanie ...
sierpnia 2011 roku.Powodowie mieli wykonać prace oznaczone umową i nie ponoszą też odpowiedzialności ...
jest możliwość odmowy odbioru przedmiotu umowy jeżeli przedmiot wykazuje wady, które ...
z chwilą odbioru obiektu.Strony umowy o roboty budowlane nie mogą ...
Inwestor wyraził zgodę na zawarcie umowy wykonawcy z podwykonawcą. Jednak ta ...
jakichkolwiek ustaleń co do zakresu umowy wiążącej strony (w szczególności co ...
wynagrodzenia przysługującego powodom na podstawie umowy oraz należnej stawki VAT, wysokości ...
przez pozwanego A. J., terminowości wykonanych prac przez powodów oraz zawinienia ...
polegającą na uznaniu, że powodowie wykonali prace zgodnie z umową w terminie 10 sierpnia 2011 ...
do wniosku, że roboty były wykonane z opóźnieniem dopiero 3 listopada ...
uznaniu, iż powodom zgodnie z umową przysługiwało wynagrodzenie w zasądzonej wysokości ...
uznanie, że brak harmonogramu realizacji umowy w zakresie powiązania pomiędzy pracami ...
przez pozwanego opóźniły im realizację umowy; naruszenie prawa materialnego, a to ...
art.481 K.c. oraz (...) umowy poprzez ich błędną wykładnię i ...
2011 r. nie spełniał warunków umowy, roboty nie były wykonane a przede wszystkim powodowie nie ...
mającego spełnić świadczenie nie stanowi wykonania uprawnienia kształtującego, nie wypływa bowiem ...
nie miał racji twierdząc, jakoby umowa o roboty budowlane zawarta dnia ...
pomiędzy pozwanymi została inkoroporowana do umowy z podwykonawcą z dnia 7 ...
łączącej powodów z A. J.. Umowa ta stanowiła tylko załącznik do umowy z podwykonawcą; w tym drugim ...
czynność prawna określająca zadanie, którego wykonanie (z ograniczeniem przyjętym w aneksie ...
decyzji na użytkowanie" zawarte w § (...) umowy z 8 października 2009 r ...
Wykonawcy, czyli na A. J. (umowa z 8 października 2009 r ...
powodów z pozwanym A. J. umowa z podwykonawcą nie daje żadnych ...
J. i kwestii zawinienia opóźnienia wykonania robót. Sąd Okręgowy wskazał w ...
o której mowa w § (...) h) umowy i wobec tego nie domagali ...
odjęte od kwoty ryczałtowej z umowy. Zgodzić się należy z pozwanym ...
że zapłacił powodom z tytułu wykonania przedmiotowej umowy 1.577.094,08 zł ...
nie zignorował domniemania, iż niewłaściwe wykonanie zobowiązania było zawinione przez dłużników ...
zarzut, iż brak harmonogramu realizacji umowy łączącej powodów z pozwanym A ...
przez każdą ze stron tej umowy nie był okolicznością obciążającą wyłącznie ...
wielkości wpływu tempa i opóźnień wykonania instalacji Legallet, dostaw materiałów w ...
robót, z uwagi na zakres wykonanych prac oraz wyłącznie estetyczny, porządkowy ...
Wobec braku harmonogramu prac stron umowy z podwykonawcą z dnia 7 ...
przedwczesne. Przemawia za tym treść umowy z podwykonawcą, gdzie w ust ...
wynagrodzenia za zakończenie etapu robót wykonanych, jak i w ust.(...)) odnoszącym ...
się do rozliczenia końcowego, strony umowy zastrzegły, że wypłata nastąpi (niezależnie ...
w logicznym związku zapisu ust.(...)) umowy. Podwykonawcy wyrazili tam zgodę na ...
A zatem, zgodny zamiar stron umowy z 7 lipca 2010 r ...
jest, że Wykonawca chciał się zabezpieczyć przed taką możliwością przez zawarcie ...
związania omówionymi wyżej ustaleniami przedmiotowej umowy powodowie, co jest bezsporne, nie ...
otrzymał od powodów wynagrodzenia za wykonane roboty, mimo wystawienia faktury na ...
tego, iż powodowie ignorowali postanowienia umowy z 7 lipca 2010 r ...
chwili obecnej swego obowiązku z umowy łączącej ich z pozwanym A ...
spełniony uzgodniony przez strony tej umowy warunek skutkujący wymagalnością roszczenia powodów ...
w zakresie konieczności zastosowania obowiązkowych zabezpieczeń cyfrowych rozdzielnic o cechach i ...
Wymagania techniczne i konstrukcyjne dla zabezpieczeń w polach rozdzielnicy głównej 6 ...
rozdzielnice powinny być wyposażone w zabezpieczenia spełniające łącznie wszystkie tam określone ...
należało w ofercie opisać rodzaj zabezpieczeń i wykazać posiadanie opisanych powyżej ...
zaoferowane przez wybranego wykonawcę urządzenia (zabezpieczenia) spełniają określone s.i.w ...
techniczne. Cechy i parametry techniczne zabezpieczeń rozdzielnic były dla Zamawiającego bardzo ...
co najmniej kilkaset różnych typów zabezpieczeń cyfrowych, kilkudziesięciu producentów, z których ...
tym zakresie, tj. nieuwzględnienie wymaganych zabezpieczeń rozdzielnic, w sposób istotny wpływa ...
we wszystkich rozdzielnicach aż 71 zabezpieczeń, o których mowa w treści ...
można przyjąć, że koszt jednego zabezpieczenia wynosi około 9.500,00 ...
wymagań technicznych i konstrukcyjnych dla zabezpieczeń, gdyż wymagania te zawarł Zamawiający ...
Zatem uwzględnienie wymagań w zakresie zabezpieczeń wykracza poza zakres wymaganego w ...
oraz wszystkie koszty niezbędne dla należytego wykonania zamówienia, zapoznania się z s ...
elementami tego przedsięwzięcia są: 1. Wykonanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do złożenia ...
głównej 6 kV RG. 2. Wykonanie projektów wykonawczych na całość zadania ...
rozdzielń i montażu nowych. 14. Wykonanie systemu sterowania i nadzoru. 15 ...
w pkt. 1.1: a) wykonanie w 5 egzemplarzach kompletnej dokumentacji ...
lub wykonywania robót budowlanych, c) wykonanie w 5 egzemplarzach wielobranżowych (branże ...
Zamawiający udzieli pełnej informacji. g) wykonanie w 5 egzemplarzach dokumentacji technicznej ...
Zamawiającym i Wykonawcą przed podpisaniem umowy. Zamawiający udostępni dane do opracowania ...
dostarczenie Zamawiającemu kompletu protokołów z wykonanych pomiarów i prób, l) dostarczenie ...
ppoż., n) dokumentacje powinny być wykonane i sprawdzone przez osoby posiadające ...
Wymagania techniczne i konstrukcyjne dla zabezpieczeń w polach rozdzielnicy głównej 6 ...
oraz innych materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, j) instalacji oświetleniowej ...
nr VI, VII, VIII, IX. − Wykonanie przełączeń zgodnie z harmonogramem stanowiącym ...
12 do szczegółowego zakresu zamówienia. − Wykonanie wszystkich niezbędnych badań i prób ...
przedział obwodów wtórnych wraz z zabezpieczeniem będzie się znajdował z przodu ...
Zamawiającego parametrów technicznych w zakresie zabezpieczeń w polach rozdzielnicy głównej 6 ...
Wymagania techniczne i konstrukcyjne dla zabezpieczeń w polach rozdzielnicy głównej 6 ...
wskazał, w pierwszej kolejności, iż zabezpieczenia zabudowywane w nowych rozdzielniach powinny ...
określił następujące dane techniczne zespołu zabezpieczeń: − prąd pomiarowy znamionowy In 5 ...
5A − czas własny zadziałania zabezpieczeń maks. 40ms W postanowieniach ...
oferta "ELROW" nie opisuje rodzaju zabezpieczeń Sygn. akt KIO 714/11 ...
zamieszczenia w ofercie opisu zastosowanych zabezpieczeń, by później zmodyfikować swoje stanowisko ...
której znajduje się wiersz zatytułowany Zabezpieczenie, a w dalszych polach odnoszących ...
dane pole jest wyposażone w zabezpieczenie cyfrowe zgodne z wymaganiami Zamawiającego ...
rozdzielnic, lecz bez uwzględnienia parametrów zabezpieczeń - nie znajduje uzasadnienia w treści ...
logicznego rozumowania. Określenie wymagań dla zabezpieczeń rozdzielnic w załączniku 8 rozpoczyna ...
gdzie opisano wymagania techniczne tych zabezpieczeń, nie mają one racji bytu ...
akt KIO 714/11 (zintegrowane zabezpieczenia rozdzielnic). Zatem, o ile można ...
ppkt. 8 i 9), wreszcie, wykonania systemu sterowania i nadzoru (ppkt ...
w.z., w tym wzoru umowy, oraz objęcia ceną ofertową całego ...
Natomiast brak konkretyzacji danych dotyczących zabezpieczeń cyfrowych, których jak to zgodnie ...
rozwiązań w zakresie parametrów technicznych zabezpieczeń rozdzielnic wskazanych w załączniku 8 ...
wskazał, że strony łączyła zawarta umowa o roboty budowlane nr (...) z ...
mocy, której pozwany zlecił powodowi wykonanie boiska lekkoatletycznego w ramach zadania ...
w P.". Na podstawie niniejszej umowy płatności za wykonane prace miały następować etapowo na ...
również aneksy do w/w umowy o roboty budowlane, przy czym ...
dokonał wymagalnej płatności za realizację umowy, w związku z czym wystosowano ...
do zapłaty należności z tytułu wykonanych prac na rzecz Podwykonawcy. Następnie ...
zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę, co skutkowało podjęciem ...
fakturę żądając zapłaty za realizację umowy w przedmiocie robot budowlanych. Jednakże ...
protokół odbioru, który potwierdzałby faktyczne wykonanie robót budowlanych przez Podwykonawcę i ...
nie zostały przez niego nigdy wykonane w całości i zgodnie z umową. Po trzecie, jak wskazał powód ...
imieniu którego, w zakresie realizacji umowy, działają T. Ł., Wicestarosta, oraz ...
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów - umowę o roboty budowlane nr (...) w ...
KRS powoda (k. 6-9); umowa o roboty budowlane nr (...) z ...
40-40v). Przedmiotem zawartej umowy było wykonanie zadania pn. "Budowa boiska lekkoatletycznego ...
niezbędną infrastrukturą techniczną w P..". Umowa obejmowała swoim zakresem: budowę boiska ...
ofertowe (§ 1 ust. 1-3 umowy z dn. 30.10.2012 ...
nr (...)). Strony ustaliły, iż termin umowy dotyczący zakończenia robót i zgłoszenia ...
od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej części ...
z dalszymi podwykonawcami (ust. 5 umowy). Rzeczona umowa o roboty budowlane z dnia ...
ramach działalności stron postępowania. Dowód: umowa o roboty budowlane nr (...) z ...
Ż. (k. 16). Do powyższej umowy o roboty budowlane strony w ...
48). Jeszcze przed zawarciem głównej umowy o roboty budowlane nr (...) z ...
przy ul. (...) w P..". Zawarta umowa pomiędzy powodem a FUH (...) miała ...
główny Wykonawca) z pozwanym (Inwestor) umowy o roboty budowlane oraz wyrażenia ...
jako Podwykonawcy. Na mocy postanowień umowy nr (...)/P. z dnia 5 ...
i montażu wyposażenia sportowego. Termin wykonania zamówienia podzielono na 3 (trzy ...
z przebiegiem i realizacją przedmiotu umowy o roboty budowlane z dnia ...
od Wykonawcy należnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, bowiem Wykonawca uchyla ...
Inwestora o braku aneksu do umowy nr (...)/P. zawartej w dniu ...
roku strony dokonały odbioru szeregu wykonanych robót budowlano-montażowych związanych z ...
M. Kopernika w P.. Jakość wykonanych robót przez Wykonawcę została uznana ...
ani zastrzeżeń co do całości wykonanej inwestycji. Przy każdym częściowym odbiorze ...
PZLA. Tym samym strony zrealizowały umowę o roboty budowlane nr (...) zawartą ...
potwierdzając że prace budowlane zostały wykonane w całości, a sporządzony protokół ...
zamówienie uzupełniające stanowiło realizację dodatkowej umowy nr (...) z dnia 20 czerwca ...
2013 roku. Dowód: protokoły odbioru wykonanych robót nr 1 z dn ...
63-69v); protokół odbioru wykonanych robót końcowy z dn. 25 ...
Wykonawcy całego należnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na obiekcie zgodnie ...
z postanowieniami zawartej pomiędzy nimi umowy z dnia 5 września 2012 ...
pozostała do zapłaty kwota tytułem wykonanych robót wynosi 393.425,55 ...
rzecz Wykonawcy ze względu na wykonanie uzupełniających robót budowlanych związanych z ...
z tytułu faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 393.434,55 ...
zł oraz należność z tytułu wykonania robót uzupełniających w kwocie 37 ...
393.424,55 zł tytułem wykonania całości prac budowlanych zgodnie z umową z dnia 5 września 2012 ...
r. wraz z zestawieniem za wykonane roboty uzupełniające (k. 79-80 ...
461,26 zł tytułem realizacji umowy o roboty budowlane nr (...) z ...
nie otrzymał należnej zapłaty za wykonanie robót budowlanych w związku z ...
tym z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty uzupełniające, uznaje za bezzasadne ...
robót uzupełniających zgodnie z zawartą umową o roboty uzupełniające nr (...) z ...
przez Podwykonawcę tytułem ostatecznego rozliczenia wykonanych robót budowlanych w ramach powstałej ...
stanem rzeczy, pozwany uznał, że umowa o roboty budowlane z dnia ...
w sprawach majątkowych dotyczących zawartej umowy o roboty budowlane nr (...) z ...
zawarli aneks nr 1 do umowy nr (...)/P. z dnia 5 ...
całości prac objętych w/w umową przewidziano do dnia 20 czerwca ...
iż zlecone roboty nie zostały wykonane w prawidłowy sposób, w szczególności ...
Podwykonawcę wyznaczając stosowny termin do wykonania prac naprawczych do dnia 22 ...
Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości oraz usterki wykonanych robót budowlanych były odnotowywane w ...
10.05.2013 r. do umowy nr (...)/P. z dn. 5 ...
2013 r. na okoliczność nieprawidłowego wykonania podbudowy asfaltobetonowej (k. 192-193 ...
spowoduje zwiększenie zużycia materiałów do wykonania nawierzchni. Ponadto powód zaznaczył, iż ...
27.07.2013 r. odbioru wykonania podbudowy asfaltobetonowej (k. 196-197 ...
198). W związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy, pozwany wezwał powoda do zapłaty ...
w kwotą następuje z tytułu nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane nr (...) z ...
bezpodstawnie i niezgodnie z obowiązującą umową pomiędzy w/w stronami. Dowód ...
na załączonych dokumentach prywatnych obejmujących umowy łączące strony w przedmiocie określenia ...
art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje ...
oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z ...
stosunkiem zobowiązaniowym , którego źródłem była umowa o roboty budowlane, gdzie po ...
podwykonawców. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą ...
od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...
wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub ...
Ponadto ustawodawca wskazał wprost, iż umowy, o których mowa w § 2 ...
na przyjęcie zasady, iż zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i ...
zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę (§ 5). Przepis art ...
wykonawcy, względnie wykonawców częściowych, za umowy zawierane z podwykonawcami oraz dalszymi ...
z którym bezpośrednio zawarli oni umowę na wykonanie części robót, zmuszając inwestora do ...
podwykonawcy wyznacza przede wszystkim treść umowy zawartej z wykonawcą. Odpowiedzialność inwestora ...
przez niego zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, ma charakter dodatkowej gwarancji ...
Sąd Najwyższy wskazał, iż dostatecznym zabezpieczeniem interesów inwestora jest jego wiedza ...
uzyskanie zgody inwestora na nawiązanie umowy, na podstawie której wykonuje prace ...
w jego dzienniku budowy, odbieranie wykonanych przez niego robót oraz dokonywanie ...
jest konieczne przedstawienie inwestorowi ani umowy z podwykonawcą, czy też jej ...
nie musi znać treści całej umowy (jej projektu), wystarczająca jest znajomość ...
tych elementów, które konkretyzują daną umowę i decydują o zakresie solidarnej ...
roku nr (...) (§ 6 ust. 2 umowy) oraz w umowie o podwykonawstwo ...
1 ust. 1 i 3 umowy). Z przytoczonych umów wynika jednoznacznie ...
z Podwykonawcą przed zawarciem głównej umowy o roboty budowlane pomiędzy powodem ...
zgody przez Inwestora odnośnie powierzenia wykonania inwestycji w określonym zakresie przez ...
w zakresie jego wynagrodzenia za wykonane prace budowlane. Odnosząc się do ...
1 k.c. Podwykonawca po wykonaniu zleconych robót budowlanych wystawił fakturę ...
faktura nie świadczy o fakcie należycie wykonanych robót budowlanych. Jednocześnie jednak stwierdzić ...
do zapłaty wynagrodzenia na podstawie umowy z wykonawcą, może podnieść jedynie ...
są tu roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy) lub też zarzuty, które ze ...
w ocenie powoda doszło do nienależytego wykonania umowy. Jednakże trzeba podkreślić, iż opisana ...
co było wymagane w SIWZ, wykonania co najmniej dwóch podobnych robót ...
braku w ofercie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie ujętych w wykazie robot. Z ...
że budowa garaży nie była wykonana przez tego wykonawcę w całości ...
wiedzy i doświadczenia przedłożył wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat ...
nie mniejszej niż zaoferowana cena. Wykonane roboty aby więc potwierdzały oczekiwane ...
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia wymagał z kolei § 9 ...
Odwołujący składając swoją ofertę zaoferował wykonanie zadania za kwotę 2.399 ...
załącznik nr 9 zawierający wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat ...
wartości 1.175.960 zł , wykonane w okresie 28.04.2003 ...
wartości 2.419.372 zł wykonane w okresie 10.10.2003 ...
wartości 2.604.000 zł wykonane w okresie 14.101999 - 14 ...
być uznane za dokument potwierdzający należyte wykonanie robót. Zamawiający nie sprecyzował co ...
na temat okoliczności związanych z należytym wykonaniem zadania. Pod tym pojęciem należy ...
ale także terminowość i jakość wykonanych robót .Tej oceny nie mogą ...
nie być kwestii terminowego jej wykonania. Po drugie Strona 6 z ...
od inwestora , ich więc ocena wykonania inwestycji nie może dostarczyć Zamawiającemu ...
wiedzy i informacji na temat należytego jej wykonania. Nadto Zespół Arbitrów uznał, że ...
przedstawienie akceptowanego przez bank prawnego zabezpieczenia kredytu. Mimo zawartych w tym ...
niespełnienie przez Odwołującego wymogu wykazania wykonania w ciągu ostatnich pięciu lat ...
WP/3400/80/13" udzielonego umową z 11 listopada 2014 r ...
przedmiot kontrolowanego zamówienia obejmował: 1. Wykonanie nowego stropu nad piwnicą zgodnie ...
względu na powyższy remont w wykonanej na zlecenie zamawiającego dokumentacji projektowo ...
są niezbędne do jego prawidłowego wykonania, a ich wykonanie stało się konieczne na skutek ...
szczególności zamawiający nie wykazał, że wykonanie zamówienia dodatkowego stało się konieczne ...
pomieszczeń wchodzących w skład budynku, wykonanie nowych podziałów wewnętrznych, nowej klatki ...
stan faktyczny nie wskazuje, że wykonanie robót dodatkowych było konieczne wskutek ...
budynku, na którym miały być wykonane prace budowlane, zamawiający nie był ...
belek stropowych nad piwnicą oraz wykonania izolacji pionowej zewnętrznych ścian piwnic ...
zawilgocenia ścian konstrukcyjnych w przyziemiu. Wykonanie tych robót izolacyjnych zostało ujęte ...
w pełni wystarczające i po wykonaniu zakładanych robót nie rozwiązałoby to ...
mógł i powinien był przewidzieć wykonanie robót, które zlecił w ramach ...
całą koncepcję, zbędne jest ich wykonanie dla realizacji robót podstawowych - bowiem ...
roboty zamienne" w ramach istniejącej umowy albo zamówienie dodatkowe. Oczywiście nie ...
A zatem - że została dołożona należyta staranność, by wyeliminować okoliczności możliwe ...
zawodowej ani uprawnień zawodowych, dlatego wykonanie projektu zlecane jest projektantowi, na ...
przypadku robót budowlanych - zawarcie odpowiedniej umowy z projektantem, która będzie określała ...
obowiązki stosowne do podwyższonej trudności wykonania projektu, np. zlecenie dodatkowych badań ...
a co najmniej nie wykazał należytej staranności swoich działań na etapie ...
zmiany koncepcji zamawiającego co do wykonania remontu/przebudowy budynku. Natomiast w ...
zostały zaprojektowane i które należy wykonać, określa cały projekt budowlany. Zatem ...
zamawiający nie zlecałby dodatkowo jego wykonania. Co do zacytowanych w informacji ...
przepony ścian fundamentowych (iniekcji) oraz wykonanie izolacji podposadzkowej w piwnicy. Dobór ...
nie jest równoznaczne z niezachowaniem należytej staranności czy brakiem profesjonalizmu projektanta ...
błąd projektu jak pominięcie kwestii zabezpieczeń przeciwwilgociowych budynku - zwłaszcza w świetle ...
powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie ...
iż "nie dołączył" do wzorca umowy, stanowiącej załącznik do specyfikacji istotnych ...
rodzaj, częstotliwość i sposób jej wykonania. Jak dalej stwierdził, załączniki nr ...
stanowić załącznika nr 1 do umowy, o którym mowa wyżej choćby ...
mogła odnosić się do całości umowy, a jedynie części nie obejmującej ...
brak załącznika nr 1 do umowy legitymował go do unieważnienia postępowania ...
rodzaju prac, które wykonawca musi wykonać, ich zakresu, częstotliwości i powierzchni ...
że niemożliwym jest zawarcie ważnej umowy. Dla unieważnienia postępowania w oparciu ...
zaistniałą wadą, a niemożnością zawarcia umowy (UZP/ZO/0-1564/05 ...
Wykonawcy nie znali treści wzorca umowy w całości - a więc ich ...
mogła odnosić się do całości umowy, a jedynie do jej części ...
niezbędnego "załącznika" lub innego elementu umowy. Za konieczne uznał odwołujący stwierdzenie ...
wywarłaby tak istotny wpływ na umowę w sprawie zamówienia publicznego, że ...
z postępowania powinno poskutkować zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jednocześnie ...
powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie ...
który należy zakwalifikować do braku należytej staranności spowodowanej nieuwagą ludzką, a ...
wynika to z braku dochowania należytej staranności w przygotowaniu postępowania o ...
stanie faktycznym. Zamawiający zauważył, iż "wykonanie tego zamówienia w zakresie wyłącznie ...
którego zachwianie powodować będzie zagrożenie wykonania obowiązków ciążących na państwie z ...
leży w jego interesie zawarcie umowy z cenami przewyższającymi występujące na ...
także wykazać, że przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wcześniej przewidzieć ...
powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie ...
argumentacją zamawiającego, który podkreślał, iż wykonanie zamówienia w zakresie określonym w ...
w okresie ostatnich trzech latach wykonało dwie usługi, które - w ocenie ...
należnym za cały okres trwania umowy), nie spełnia bowiem warunku "wartości ...
obejmował też czynności, polegających na "wykonaniu ukształtowania i rekultywacji terenu wraz ...
i małą architekturą", których jednorazowe wykonanie za ww. kwotę min. 500 ...
czy też "usługi polegającej na wykonaniu ukształtowania i rekultywacji terenu wraz ...
ogranicza możliwość powoływania się na wykonane lub wykonywane usługi polegające na ...
zawierała wymagany przez Zamawiającego "Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich ...
wraz z załącznikami potwierdzającymi ich wykonanie. Nie ma zatem podstaw do ...
wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na ...
do zawartego w SIWZ wzoru umowy." Ma to również swoje uzasadnienie ...
na ustalenie w SIWZ wzoru umowy, to należy uznać go za ...
załącznika nr 1 do wzoru umowy, o którym mowa w § 3 ...
rodzaj, częstotliwość oraz sposób wykonywania umowy" w formie ramowego planu. Brak ...
wyraźnie przewidzianej części składowej wzorca umowy (ramowego planu - w formie załącznika ...
niewątpliwie pominięcie istotnych postanowień przyszłej umowy, która miałaby zostać zawarta przez ...
Pominięcie postanowień odnośnie do przyszłej umowy stanowi, że postępowanie obarczone jest ...
do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy (...) " (wyrok KIO z 19.09 ...
zamówień publicznych generalny zakaz zmiany umowy." (wyrok KIO z 14.04 ...
przetargowego powyższy brak treściowy wzoru umowy nie stanowi istotnego problemu, mając ...
załącznika nr 1 do wzorca umowy. Odwołujący pomija bowiem w szczególności ...
niezbędnego "załącznika" lub innego elementu umowy" (cyt.: str. 5 odwołania) jest ...
nr 1 jako element wzoru umowy, określający jej istotne postanowienia, nie ...
wyraźny wskazany w § 3 "Projektu umowy Nr BPM. ZZP.272. 616 ...
załącznik nr 1 do "Projektu umowy Nr BPM.ZZP.272.616 ...
III SIWZ zamówienie ma być wykonane zgodnie z wzorcem umowy (a nie załączników do specyfikacji ...
wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na ...
załącznik, którego przy tym wzorcu umowy brak, co oczywiście dyskwalifikuje załącznik ...
pkt 9. SIWZ to "wzór umowy określający przyszłe zobowiązania wykonawcy stanowi ...
zobowiązania określać miał załącznik do umowy, którego brak. Wobec jego braku ...
pominięcia tego załącznika przy wzorcu umowy, przyszłe zobowiązania wykonawcy nie są ...
być brana pod uwagę. Istotą umowy zawartej w Wyniku postępowania przetargowego ...
zawarte w załączniku do wzorca umowy, umowa zawarta w oparciu o ten ...
powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie ...
okoliczności dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia byłoby wbrew temu interesowi ...
tej wspólnoty samorządowej. W celu zabezpieczenia interesu publicznego w tej sferze ...
zieleni miejskiej nie będzie możliwe zabezpieczenie interesu publicznego w bardzo istotnej ...
odrębnego przetargu i zawieranie odrębnej umowy na pielęgnację wyłącznie nowo-zinwentaryzowanych ...
ust. 2 i § 4 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 19 do ...
istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie ...
przewidywanych wcześniej a koniecznych do wykonania prac z zakresu utrzymania i ...
finansowej dotyczącej wydatków związanych z wykonaniem tego zadania w całości. Konkludując ...
z załącznika nr 1 do umowy (…). Ramowy plan utrzymania terenów zieleni ...
aby wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na ...
realizacji zamówienia. Rozdział V termin wykonania zamówienia 01.01.2013 - 31 ...
oferty należy dołączyć zaakceptowany wzór umowy, o którym mowa w rozdziale ...
ujęte, a niezbędne do jej wykonania, w tym także między innymi ...
rzetelnej wyceny oferty. 9. Wzór umowy określający przyszłe zobowiązania wykonawcy stanowi ...
z załączonym do specyfikacji wzorem umowy. Rozdział XIV - Opis kryteriów, którymi ...
załączenia do oferty zaakceptowanego wzorca umowy. Rozdział XX - Wykaz załączników do ...
19. Załącznik nr 19 - Wzór umowy. Wzór umowy podaje: § 3 ust 1. Zakres ...
rodzaj, częstotliwość oraz sposób wykonywania umowy, tj. prowadzenie bieżącego utrzymania zieleni ...
załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. Ust. 2. Zamawiający ma prawo ...
5 ust. 1. Wynagrodzenie za wykonaną usługę wynikać będzie z cen ...
należy się tylko za usługę wykonaną. Wynagrodzenie przewidywane nie może stanowić ...
6. Zamawiający może odstąpić od umowy bez terminu wypowiedzenia w wypadku ...
prac wynikających z zakresu niniejszej umowy, 2) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o ...
Formularz oferty: Pkt 1. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę .... brutto, która ...
2015 - na którą opiewać będzie umowa. Pkt 5. Zapoznałem się ze ...
iż zawarty w SIWZ wzór umowy został zaakceptowany i zobowiązuję się ...
wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach ...
powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie ...
aby wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na ...
W załączonym do specyfikacji wzorcu umowy zawierającym ogólne uregulowania dot. przedmiotu ...
stanowić załącznika nr 1 do umowy, o którym mowa wyżej, choćby ...
mogła odnosić się do całości umowy, a jedynie do jej części ...
jak i fakt, że treści umowy podlegającej wykonaniu nie można domniemywać, ani tym ...
uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3 ...
też ujęto planowane środki na wykonanie zadania objętego niniejszym przetargiem. Opierając ...
powyższych ustaleniach ogłoszono przetarg na wykonanie usługi. W trakcie prowadzonego postępowania ...
ręki - jako prace nieobjęte zawartą umową o wykonanie usługi. Biorąc powyższe pod uwagę ...
przez wykonawcę podpisanego (parafowanego) wzoru umowy - nie stanowiłoby braku oferty, powodującego ...
załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Jednocześnie zamawiający zastrzegł sobie w ...
treści załącznika nr 1 do umowy, skoro pozostawił sobie możliwość jednostronnego ...
zaś równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy. Zgodnie z art. 140 ust ...
zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem ...
załączników), będzie zobowiązany do wykonywania umowy, z uwzględnieniem wskazań wynikających z ...
zamawiający powinien potraktować przy zawarciu umowy z wykonawcą - jako łączny zbiór ...
przy tak jednostronnie ukształtowanych warunkach umowy, zamawiający może dokonywać wszelkich zmian ...
sposób - przy opisanych powyżej postanowieniach umowy - nie daje podstaw do oceny ...
przesłanki do unieważnienia tak zawartej umowy przez Krajową Izbę Odwoławczą, czy ...
zamawiającego. Zamawiający nie wykazał, że umowa byłaby nieważna z mocy art ...
załącznik nr 1 do wzoru umowy stanowi opis przedmiotu zamówienia określony ...
naprawienia wada wpływająca na ważność umowy, która miała lub mogła mieć ...
w stopniu upoważniającym do unieważnienia umowy. Zarzut naruszenia art. 93 ust ...
brak załącznika nr 1 do umowy legitymował go do unieważnienia postępowania ...
że prowadzenie przedmiotowego postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie ...
b) że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie ...
Zamawiający finalnie przyznał również, iż "wykonanie tego zamówienia leży w interesie ...
szacunkowej zamówienia i we wzorze umowy, iż dotyczy ono maksymalnego zakresu ...
stanowi § 4 ust 1 wzoru umowy - nieprzekraczające łącznie wartości 10% wartości ...
byłby uprawniony do odstąpienia od umowy z wykonawcą w trakcie jej ...
to kwota jaką zamawiający ma zabezpieczoną w swoich prognozach finansowych, budżecie ...
do zaciągnięcia zobowiązania i podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego ...
wywodzonym z tego, że kwota zabezpieczona w planie wynosiła 5 100 ...
września 2015 r. i w należytej wysokości tj. w kwocie 10 ...
zwrotu pobranego dofinansowania na podstawie umowy o dofinansowanie nr (...) zawartej pomiędzy ...
sierpnia 2015 r. i w należytej wysokości, tj. w kwocie 10 ...
zwrotu pobranego dofinansowania na podstawie umowy o dofinansowanie Nr UDA-POIG ...
sierpnia 2010 r. została zawarta umowa o dofinansowanie nr (...)na realizację ...
zgodnie z § 5 ust. 1 umowy miała wynosić 10 000,00 ...
Zgodnie z § 3 ust. 1 umowy, Beneficjent był zobowiązany do zrealizowania ...
wskazanym w § 6 ust. 3 umowy, z należytą starannością, w szczególności zgodnie z ...
wspólnotowego. Postanowienie § 13 ust. 1 umowy zobowiązało Beneficjenta do ponoszenia wszystkich ...
funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego niniejszą umową w związku z jej realizacją ...
oparciu o § 5 ust. 3 umowy, na podstawie wniosku o płatność ...
mowa w § 13 ust. 1 umowy. Z dokumentacji zebranej na etapie ...
której mowa § 13 ust. 1 umowy o dofinansowanie. Tym samym koszt ...
sprawie zwrotu środków pochodzących z umowy o dofinasowanie nr UDA-POIG ...
Obwinionego można było wymagać, aby zabezpieczył środki w celu zwrotu dofinansowania ...
stwierdzenia odnoszące się do powinności zabezpieczenia przez Obwinionego środków w celu ...
pod kątem obiektywnej możliwości ich zabezpieczenia w określonym przedziale czasowym a ...
kwestii stopnia szkodliwości czynu oraz należytej staranności. Mając na uwadze ustalony ...
r. wynika, zdaniem MKO, możliwość zabezpieczenia kwoty w celu zwrotu - 5 ...
spółki w pierwszej kolejności, mógł zabezpieczyć odpowiednią kwotę w celu zwrotu ...
upadłościowym i naprawczym, świadczących o należytej staranności wymaganej od osoby pełniącej ...
r.) nie świadczy o zachowaniu należytej staranności i nie zwalnia od ...
wymaganej od osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązku w ramach pełnionych funkcji ...
miałoby świadczyć o braku zachowaniu należytej staranności. Wprawdzie kilka miesięcy przed ...
Obwinionego można było wymagać, aby zabezpieczył środki w celu zwrotu dofinansowania ...
ocenę tego, czy Obwiniony dochował należytej staranności. GKO zwraca przy tym ...
uznania, że Obwiniony nie dochował należytej staranności. GKO ponownie zwraca także ...
niedokonaniu w terminie i w należytej wysokości zwrotu pobranego dofinansowania, jest ...