[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020 138 fragmentów ciekawe zdania

2020-08-03 » Oddala oba odwołania

projektowanie, w którym wykonawcy winni wykonać dokumentację projektową i uzyskać prawomocną ...

6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, gdy tymczasem, uwzględniając czas niezbędny na wykonanie wszystkich obowiązków wchodzących w zakres ...

że termin na zakończenie przedmiotu umowy możliwy jest do zrealizowania do ...

roku, co oznacza, że na wykonanie wszystkich robót budowlanych wchodzących w ...

6 pkt 1.1. wzoru Umowy i pkt V la IDW poprzez wydłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania prawomocnej ...

12 miesięcy od dnia podpisania Umowy, 2. dokonanie modyfikacji treści SIWZ ...

6 pkt 1.2. wzoru Umowy i pkt V 1.b ...

zmianę daty zakończenia realizacji przedmiotu umowy z daty 15 grudnia 2021 ...

z treścią SIWZ oraz wzoru umowy, stanowiącej załącznik do SIWZ, przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, w tym projektu ...

i który podpiszę z Zamawiającym Umowę na realizację zamówienia, zobowiązany będzie do wykonania: • dokumentacji projektowej i przygotowania egzemplarzy ...

wskazane zostało powyżej, w ramach wykonania etapu prac projektowych, Wykonawca zobowiązany ...

6 pkt 1.1 wzoru Umowy będącej załącznikiem do SIWZ termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z ...

6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zgodnie natomiast z §6 pkt ...

1.2, zakończenie realizacji przedmiotu umowy przewidziane zostało na 15 grudnia ...

termin przewidziany przez Zamawiającego na wykonanie prac projektowych w zakresie określonym ...

z okresem czasu przewidywanym na wykonanie poszczególnych etapów. W ocenie Odwołującego ...

zgodnie z przedmiotowym harmonogramem samo wykonanie mapy do celów projektowych wymaga ...

Użytkowego, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji geodezyjno - prawnej, w tym ...

właścicielami działek spodziewać się, konieczności wykonania powtórnych powiadomień, czy też ewentualnych ...

Zarzucił, że Zamawiający określając termin wykonania prac projektowych, zdaje się w ...

wymaganych czynności wchodzących w zakresie wykonania dokumentacji geodezyjno - prawnej. Dodał przy tym, że wskazany etap wykonania prac projektowych, wymaga oprócz przywołanych ...

dokonanych z wszystkimi właścicielami działek, wykonania również szeregu innych czynności, jak chociażby samego wykonania map do celów projektowych, konieczności ...

sam zakres prac związanych z wykonaniem kompletnej dokumentacji geodezyjno - prawnej, wyczerpuje ...

wskazany przez Zamawiającego okres na wykonanie wszystkich prac projektowych. Idąc dalej ...

wcześniejszego zakończenia prac związanych z wykonaniem dokumentacji geodezyjno - prawnej, tj. np ...

prace wskazane pkt 20 tj. wykonanie projektów podziałów działek ewidencyjnych. Przypomniał ...

że Wykonawca musi po zakończeniu wykonania kompletnej dokumentacji projektowej uzyskać kolejno ...

określony przez Zamawiającego termin na wykonanie dokumentacji projektowej jest obiektywnie zbyt ...

mają bezpośrednie przełożenie na termin wykonania całego przedmiotu zamówienia, który określony ...

ocenie Odwołującego - realny termin na wykonanie wszystkich prac projektowych i uzyskanie ...

i przewidywany termin na podpisanie umowy w przedmiotowym postępowaniu to początek ...

co najmniej roczny termin na wykonanie prac projektowych, stwierdził, że pierwszy etap wykonania inwestycji tj. wykonanie prac projektowych zakończony zostałby na ...

okresem 2,5 miesiąca na wykonanie wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem ...

5 miesięczny okres czasu na wykonanie wszystkich robót budowlanych (tj. biorąc ...

pod uwagę przewidywany termin podpisania umowy oraz półroczny okres czasu na wykonanie prac projektowych oraz uzyskanie ZRID ...

termin na realizację całego przedmiotu umowy możliwy byłby do zrealizowania do ...

żąda zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy na 15.09.2022 roku ...

wynagrodzenia i terminu realizacji przedmiotu umowy, oraz opisu przedmiotu zamówienia (PFU ...

treści SIWZ tj. zmiany wzoru umowy w zakresie postanowień dotyczących: kar ...

odbiorów, a ponadto zmienił termin wykonania zamówienia w ten sposób, że ...

dotyczących zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający wskazał na treść umowy, bowiem zgodnie z brzmieniem par. 19 wzoru umowy, przewidział możliwości zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy m.in. z przyczyn wystąpienia ...

z obowiązującymi przepisami prawa warunków umowy, tj. od postanowień Specyfikacji Istotnych ...

niemożliwego do dochowania terminu na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ...

6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym zgodnie z zapisami ...

etapie projektowania wykonawca będzie musiał wykonać szereg obowiązków, dokonać szeregu uzgodnień ...

decyzji środowiskowych, a nadto, po wykonaniu projektów budowlanych, uzyskać prawomocna decyzję ...

co (uwzględniając czas niezbędny na wykonanie projektów budowlanych oraz realne terminy ...

nierealne i jednoznacznie niemożliwe do wykonania przez wykonawców w okresie zaledwie ...

także końcowego terminu realizacji przedmiotu umowy; 2) naruszenie przepisu art. 3531 ...

kar umownych w przypadkach, gdy nienależyte świadczenie usługi przez wykonawcę będzie ...

od wykonawcy; co uniemożliwia wykonawcom należytą ocenę ryzyka i prawidłowe skalkulowanie ...

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ...

ocenę składu materiałów, z jakich wykonana została droga powiatowa nr 3054 ...

co z kolei uniemożliwia wykonawcy należyte skalkulowanie przez niego ceny ofertowej ...

poprzez: a) wydłużenie czasu na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z ...

6 miesięcy od dnia zwarcia umowy do 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a w przypadku, gdy na etapie realizacji umowy zaistnieje konieczność uzyskania dodatkowych decyzji ...

22 miesięcy od dnia zawarcia umowy; b) wydłużenie czasu na zakończenie realizacji przedmiotu umowy z 15 grudnia 2021 r ...

przypadku, gdy na etapie realizacji umowy zaistnieje konieczność uzyskania dodatkowych decyzji ...

obowiązków, jakie nakłada na niego umowa (odpowiedzialność za zwłokę); b) zmniejszenie ...

punktach §18 ust. 1 wzoru umowy, - wysokość kar umownych wskazanych w ...

w §8 ust. 1 wzoru umowy. 4) doprecyzowanie OPZ w ten ...

lub składu materiałów, z jakich wykonana została droga powiatowa nr 3054 ...

Zamawiającego, możliwa będzie zmiana zawartej umowy w zakresie wynagrodzenia i/lub ...

Pzp), alternatywnie b) wykreślenie obowiązku wykonania przez wykonawcę badań oraz dokumentacji ...

ocenę składu materiałów, z jakich wykonana została droga powiatowa nr 3054 ...

takich samym warunkach, wszystkim wykonawcom należytej oceny ryzyk i dokonania kalkulacji ...

przerzucić wszelkie ryzyka związane z należytą kalkulacją ceny ofertowej na wykonawcę ...

Niezgoda. (...) 3. Zamówienie obejmuje: a) Wykonanie dokumentacji projektowej — według zakresu ustalonego w PFU, b) Wykonanie Projektu Czasowej i Stałej Organizacji ...

Projektu Wykonawczego, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych, części ...

poz. 2031 zpóźn. zm.); e) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o ...

użytkowanie, w przypadku konieczności, i) Wykonanie opisu stanu zagospodarowania nieruchomości, które ...

określił następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: a) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z ...

6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, - termin pośredni. b) zakończenie realizacji przedmiotu umowy: do 15 grudnia 2021 r ...

o uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń jak i korzystanie ze ...

500 (w formie wstęgi) oraz wykonania niezbędnych pomiarów uzupełniających i sprawdzających ...

w miejscach charakterystycznych. Mapę należy wykonać w formie cyfrowej, której obiekty ...

liniami rozgraniczającymi przedmiotu zamówienia oraz wykonanie stosownej dokumentacji, - sporządzenie map (odrębny ...

przepisami odrębnymi. Jeśli zajdzie konieczność wykonania dodatkowych projektów podziału gruntów Wykonawca wykona je w ramach ceny kontraktowej ...

dotyczący drzew na terenach leśnych, - Wykonania projektów podziałów wraz z pozyskaniem ...

na dzień wydania ZRID). 6) Wykonania badań oraz dokumentacji geotechnicznej: a ...

powinien pokrywać się z otworami wykonanymi w Koncepcji), a w kierunku ...

pod obiekty inżynierskie: - dla przepustów wykonać po dwa odwierty geotechniczne głębokości ...

wlocie i wylocie). Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych należy opracować opinię ...

określi zakres potrzebnych badań. 7) Wykonania wszelkich niezbędnych badań i pomiarów ...

nie jest możliwe zaprojektowanie i wykonanie Robót w sposób umożliwiający niewychodzenie ...

decyzji i zgód niezbędnych do wykonania kontraktu, - Odstępstwa od warunków technicznych ...

i za jego zgodą. 11) Wykonania projektów spełniających obowiązujące przepisy i ...

dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania, z uwzględnieniem wymagań: - obowiązujących ustaw ...

i zwarcia w imieniu Zamawiającego umowy na badania ratunkowe (w przypadku ...

takiej konieczności). W przypadku konieczności zabezpieczenia lub przeniesienia obiektów małej architektury ...

nadzoru archeologicznego jak również konieczność wykonania programu badań archeologicznych poprzedzonego powierzchniowym ...

przez Zamawiającego terminami na ich wykonanie oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami ...

Zamawiającego 6-miesięcznego terminu na wykonanie dokumentacji projektowej. Celem zobrazowania powyższych ...

głównych czynności, które będzie musiał wykonać na etapie projektowania i administracyjnych ...

jednak czasu niezbędnego na fizyczne wykonanie czynności projektowych. Wyjaśnił, że na ...

uzyskania nowej decyzji środowiskowej, których wykonania, z uwagi na jednoznaczne zapisy ...

że szacując czas niezbędny do wykonania dokumentacji projektowej nie sposób brać ...

zamówienia, czas potrzebny projektantom na wykonanie właściwych czynności projektowych. Bazując na ...

czas, powinien zostać przewidziany na wykonanie dokumentacji projektowej wynosi 16 miesięcy ...

również powinni kalkulować), czas na wykonanie dokumentacji projektowej ulegnie dalszemu wydłużeniu ...

z OPZ, wykonawca dopóki nie wykona badań geotechnicznych i nie sporządzi ...

będzie rzeczywisty zakres robót do wykonania. Dopiero po sporządzeniu ww. dokumentacji ...

w dodatku, że termin na wykonanie dokumentacji projektowej zostanie wydłużony do ...

środowiskowej, co z jednej strony zabezpiecza interesy wykonawcy, ale z drugiej ...

mniejszego zakresu prac niezbędnego do wykonania na etapie przygotowania dokumentacji projektowej ...

zakładanych przez Zamawiającego terminów na wykonanie dokumentacji projektowej automatycznie wpłynie na ...

o przesunięcie końcowego terminu realizacji umowy. Pismem z dnia 7 lipca ...

wynagrodzenia i terminu realizacji przedmiotu umowy, oraz opisu przedmiotu zamówienia (PFU ...

treści SIWZ tj. zmiany wzoru umowy w zakresie postanowień dotyczących: kar ...

odbiorów, a ponadto zmienił termin wykonania zamówienia w ten sposób, że ...

dotyczących zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający wskazał na treść umowy, bowiem zgodnie z brzmieniem par. 19 wzoru umowy, przewidział możliwości zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy m.in. z przyczyn wystąpienia ...

którego przedmiotowe badanie miałoby zostać wykonane dla drogi gruntowej, przed wybudowaniem ...

Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy wykonania badań geotechnicznych dodatkowych. Badania takie ...

i wybuduj, mając na uwadze należyte wykonanie umowy, może określić projektant wykonawcy, przy ...

jest utrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 15 grudnia 2021 ...

wskazał, że okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów ...

w rozdziale V SIWZ - Termin wykonania zamówienia postanowił, co następuje: 1 ...

określa następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: a) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z ...

6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, - termin pośredni. b) zakończenie realizacji przedmiotu umowy: do dnia 15 grudnia 2021 ...

że Zamawiający w §6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 SIWZ ...

określa następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z ...

6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 2) zakończenie realizacji przedmiotu umowy: etap I oraz etap II ...

osoby działającej na zlecenie Odwołującego wykonania poszczególnych elementów dokumentacji projektowej w ...

innych dowodów na wykazanie realności wykonania samych robót budowlanych. Podobnie przedstawia ...

a nie innego terminu realizacji umowy. W przekonaniu Izby - dowody te ...

Zdaniem Izby - przyśpieszona realizacja terminu wykonania umowy jest możliwa przy zaangażowaniu dodatkowych ...

19 ust.3 powyższego wzoru umowy obszerny katalog sytuacji uzasadniających zmianę terminu umowy, gdzie strony przewidują możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia, wyłącznie z przyczyn niezależnych ...

Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w następujących przypadkach: 1) działania ...

do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności (np. klęski żywiołowe, strajki ...

mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót 2) wydłużenia procedur uzgadniania ...

15 ust. 4 pkt. 1) umowy, 3) szczególnie uzasadnionych trudności w ...

wyjściowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy, 4) zmiany przepisów związanych z przedmiotem umowy, 5) objęcia ochroną zasobów, tworów ...

niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej ...

konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie ...

9) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie ...

do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę ...

uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót lub nakazuje wstrzymanie robót ...

zgodnie z którym strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020 45 fragmentów

2020-12-30 » Umarza postępowanie odwoławcze

dokonanie oceny zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w zakresie, w jakim ...

liczona wartość procentowa rotacji i zabezpieczenia pojemników w okresie trwania umowy (§ 1 ust. 1 pkt 3 ...

może wystąpić w okresie obowiązywania umowy w odniesieniu do liczby nieruchomości ...

nie zamieszkują mieszkańcy, co uniemożliwia należyte oszacowanie kosztów związanych z zapewnieniem ...

wykonawcę pojazdami służącymi do wykonywania umowy w zakresie odbioru odpadów wyposażonymi ...

sporządzenie załącznika do SIWZ - wzoru umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów ...

także w sposób uniemożlwiający wykonawcy należyte oszacowanie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia ...

a) § 4 ust. 17 wzoru umowy dla zadania 1 i zadania ...

15 ust. 1-3 wzoru umowy dla zadania 1 i zadnia ...

z odpadów i ponownym rozpoczęciu wykonania obsługi odbioru odpadów, co jest ...

c) § 15 ust. 4 wzoru umowy dla zadania 1 i zadnia ...

1 i ust. 2 wzoru umowy dla zadania 1 oraz § 17 ust. 2 umowy dla zadania 2 posługuje się ...

nieprawidłowa segregacja"; e) § 17 wzoru umowy dla zadania 1 nie doprecyzował ...

f) § 17 ust. 8 wzoru umowy dla zadania 1 zobowiązuje wykonawcę ...

potrzebami zamawiającego, g) § 19 wzoru umowy: - dla zadania 1 wymaga osiągnięcia ...

odzysku, w każdy kwartale wykonywania Umowy, podczas gdy zgodnie z w ...

ust. 7 tego postanowienia wzoru umowy), h) § 23 ust. 10 wzoru umowy dla zdania 1 i zadania ...

każdą swoją należność wynikającą z umowy lub związaną z umową od każdej płatności należnej wykonawcy ...

27, § 28 i § 29 wzoru umowy dla zadania 1 i zadania ...

j) § 29 ust. 2 wzoru umowy dla zadania 1 i zadania ...

k) § 29 ust. 9 wzoru umowy dla zadania 1 i zadnia ...

1 i pkt 2 wzoru umowy dla zadania 1 i zadania ...

swoją rzecz uprawnienie do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym lub z ...

do SIWZ (OPZ i wzór umowy): 1. określenie warunku udziału w ...

technicznej lub zawodowej w zakresie wykonanych lub wykonywanych przez wykonawcę usług ...

poszczególnych rodzajów, które wykonawca musi zabezpieczyć w celu realizacji wymiany pojemników (rotacja) i dostawiania pojemników (zabezpieczenia pojemników w celu wyposażenia nieruchomości ...

wyposażyć nieruchomości przed rozpoczęciem realizacji umowy (dot. zarzutu z pkt III ...

h), 4. w zakresie wzoru umowy: a) wykreślenie § 4 ust. 17 wzoru umowy dla zadania 1 i zadania ...

15 ust. 1-3 wzoru umowy dla zadania 1 i zadnia ...

wykreślenie § 15 ust. 4 wzoru umowy dla zadania 1 i zadnia ...

ust 5 pkt 6 wzoru umowy dla zadania 1 i zadnia ...

e) doprecyzowanie w § 17 wzoru umowy sposobu postępowania w przypadku stwierdzenia ...

z § 17 ust. 8 wzoru umowy dla zadania 1 obowiązku umieszczenia ...

g) w zakresie § 19 wzoru umowy (dot. zarzutu z pkt III ...

4 lit. g): - modyfikację postanowień umowy w taki sposób, że rozliczenie ...

w rozporządzeniu poziomy, - modyfikację postanowień umowy przez określenie wymogu przedłożenia zamawiającemu ...

brzmienia § 23 ust. 10 wzoru umowy do brzmienia art. 15r ...

27, § 28 i § 29 wzoru umowy dla zadania 1 i zadania ...

zmodyfikowanie § 29 ust. 2 wzoru umowy dla zadania 1 i zadania ...

zmodyfikowanie § 29 ust. 9 wzoru umowy dla zadania 1 i zadnia ...

w § 29 ust. 6 wzoru umowy, tj. poprzez wskazanie, że zamawiający ...

umownej z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez zamawiającego ...

określonego w § 23 ust. 1 Umowy, z tym zastrzeżeniem że ww ...

nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi na podstawie okoliczności wynikających ...

ust. 1 pkt 1 wzoru umowy oraz zmodyfikowanie § 35 ust. 1 ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2014 94 fragmenty

2014-03-08

01.2010 r. zamawiający zawarł umowę nr 1/STADION WROCŁAW/2010 ...

KG, zwanym dalej konsorcjum. Przedmiotem umowy było kontynuowanie budowy stadionu we Wrocławiu wraz z wykonaniem projektów wykonawczych z terminem wykonania umowy do 30 czerwca 2011 r. Umowa miała charakter ryczałtowy i obejmowała ...

centrala telefoniczna). W trakcie wykonywania umowy z 16.01.2010 r ...

informację, że konsorcjum nie zamierza wykonać dostawy sprzętu (CPD i centrala ...

Dlatego zamawiający powinien był zawrzeć umowę na dostawę i instalację sprzętu ...

wcześniej na podstawie umownego terminu wykonania zamówienia, który wynikał z umowy zawartej 16.01.2010 r ...

efekcie, pożądane przez zamawiającego, cząstkowe wykonanie zamówienia. Zamawiający wyjaśnił jednocześnie, że ...

nie miał możliwości skorzystania z wykonania zastępczego ani z możliwości udzielenia ...

związku przyczynowo-skutkowego między odmową wykonania rzeczowych dostaw przez konsorcjum i ...

08.2011 r. zamawiający zawarł umowę nr 01/08/W2012 ...

pkt 3 Pzp. Przedmiotem wskazanej umowy była sprzedaż sprzętu (CPD i ...

przewidzieć, d) wymagane będzie natychmiastowe wykonanie zamówienia, e) nie będzie można ...

przedmiotu zamówienia oraz odpowiednie postanowienia umowy) zminimalizować ryzyko wystąpienia niekorzystnych zjawisk ...

takich jak np. spory stron umowy odnośnie wykonania zamówienia, bądź jego elementów. Jeśli ...

zgodnie z którym to pismem wykonanie instalacji telefonicznej nie znajdowało się ...

twierdzeniem, zamawiający nie mógł przewidzieć niewykonania ww. dostaw przez konsorcjum do ...

centrala telefoniczna) w ramach zawartej umowy. Wyjaśnienia zamawiającego, zgodnie z którymi ...

które ostatecznie zostały przez konsorcjum wykonane bez dodatkowej zapłaty ma charakter ...

wzajemnych zobowiązań wynikających z zawartej umowy, a stan ten znany był ...

pomimo jednoznacznej informacji o odmowie wykonania określonego elementu zamówienia przez dotychczasowego ...

kontrolującego, zamawiający wiedząc o odmowie wykonania dostawy sprzętu (CPD i centrala telefoniczna) w ramach pierwotnej umowy zawartej z konsorcjum, zobowiązany był ...

podniósł, że: - konsorcjum w ramach umowy z 16.01.2010 r ...

i centrala telefoniczna); - konsorcjum nie wykonało umowy w zakresie dostarczenia i instalacji ...

badanie rynku i wykorzystując instytucję wykonania zastępczego (art. 479 i 480 ...

stanie w odpowiednio krótkim terminie wykonać zamówienie i dlatego to temu ...

sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia: wykonanie zamówienia jest konieczne do odbycia ...

nieprzewidywalność była spowodowana przez niepełne wykonanie umowy przez konsorcjum, konsorcjum nie dostarczyło ...

30.06.2011 r. mogło wykonać zamówienie, czego dowodem było wszczęcie ...

trybów udzielenia zamówienia, gdyż odmowa wykonania dostawy sprzętu (CPD i centrala ...

konsorcjum nie jest równoznaczna z niewykonaniem tej dostawy, a wykonanie umowy mogło nastąpić do końca czerwca ...

w szczególności zakres prac objętych umową pierwotną z 16.01.2010 ...

do których można zaliczyć np. zabezpieczenie majątku przed poniesieniem szkody o ...

realizacji przedmiotowego świadczenia na podstawie umowy z 16.01.2010 r ...

w której któraś ze stron umowy zostanie narażona na poniesienie dodatkowych ...

realizacji zobowiązań wynikających z pierwotnej umowy z 16.01.2010 r ...

w 2010 r., podczas gdy umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego zamówienia ...

2010 r., zgodnie z którym wykonanie instalacji telefonicznej nie znajdowało się ...

i centrala telefoniczna) na podstawie umowy z 16.01.2010 r ...

CPD i centrala telefoniczna); - konieczność wykonania zamówienia na skutek sytuacji niemożliwej ...

przypadku, gdy zamawiający, przy zachowaniu należytej staranności, nie mógł przewidzieć; - zamawiający ...

ręki było następstwem zastosowania instytucji wykonania zastępczego, tj. zlecenia dostawy sprzętu ...

tj. kto udziela zlecenia na wykonanie określonych prac przez przeprowadzenie postępowania ...

udzielenie zamówienia, a następnie zawarcie umowy; - to zamawiający, a zatem podmiot ...

a następnie skorzystanie z instytucji wykonania zastępczego, co tym samym nie ...

inwestycyjnego, zwłaszcza zakres prac objętych umową pierwotną z 16.01.2010 ...

uznawane za sytuację wyjątkową. Dlatego niewykonanie przez konsorcjum całego lub części ...

uzasadnił negatywną ocenę odstąpienia od umowy jako wyjątkowej okoliczności, wyrażając własne ...

konieczności odstąpienia przez zamawiającego od umowy nr [...]. Zgodnie ze stanowiskiem wypracowanym ...

w kategoriach obiektywnych, podobnych do należytej staranności, którą winien zachować dłużnik ...

swoich zobowiązań wynikających z zawartej umowy. W przypadku umów w sprawie ...

realizacja w całości, to jest wykonanie całości przedmiotu zamówienia w określonym ...

należy podkreślić, że: Nikt, podpisując umowę w dobrej wierze (tym bardziej ...

postępowanie, którego wynikiem jest zawarcie umowy o udzielenie zamówienia publicznego), nie ...

zakłada, że trzeba będzie od umowy odstąpić. Uwzględnia się taką możliwość ...

góry, że dojdzie do wypowiedzenia umowy o udzielenie zamówienia publicznego z ...

decyzji o zakończeniu bytu dotychczasowej umowy nie może przemawiać za brakiem ...

słowy decyzja o odstąpieniu od umowy następuje niejako automatycznie po zaistnieniu ...

ich zaistnienie w trakcie realizacji umowy nigdy nie jest pewne i ...

mógł mieć pewności co do wykonania w pełnym zakresie umowy, co zamawiający wykazał. Kontrolujący stwierdził ...

do których można zaliczyć np. zabezpieczenie majątku przed poniesieniem szkody o ...

lecz całym cyklem wydarzeń. Natychmiastowe wykonanie zamówienia, to właśnie m.in ...

wystąpieniem możliwości odstąpienia od pierwotnej umowy z 16.01.2010 r ...

wolnej ręki - wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a w zasadzie rozpoczęcie ...

zamówienia, bo zamawiający wykorzystując szansę wykonania umowy podstawowej z 16.01.2010 ...

dania powodów do odstąpienia od umowy ani nie rezygnując z możliwości ...

w której któraś ze stron umowy zostanie narażona na poniesienie dodatkowych ...

miał prawa wymagać od konsorcjum wykonania zamówienia w problematycznym zakresie. Dlatego ...

ostatniego momentu, gdy wiązała strony umowa z 16.01.2010 r ...

ono w terminie umożliwiającym terminowe wykonanie badanego zamówienia, gdyż zamawiający otrzymał ...

pomimo jednoznacznej informacji o odmowie wykonania określonego elementu zamówienia przez dotychczasowego ...

końca próbował polubownie załatwić problem wykonania wszystkich części zamówienia, aby samo ...

konsorcjum zrealizowało w największym zakresie umowę z 16.01.2010 r ...

miał pewności, że konsorcjum nie wykona w pełni swojego zobowiązania ani ...

których części zamówienia konsorcjum nie wykona. Potwierdza to treść wystąpienia zawarta ...

co do zakresu zaniechania lub wykonania podstawowej umowy z 16.01.2010 r ...

jakim zakresie nie będzie zrealizowana umowa podstawowa z 2010 r. Kontrolujący stwierdził, że konieczność wykonania zamówienia na skutek sytuacji niemożliwej ...

przypadku, gdy zamawiający, przy zachowaniu należytej staranności, nie mógł przewidzieć. Skład ...

w pełnym zakresie przedmiot pierwotnej umowy z 16.01.2010 r ...

się do zrealizowania kwestionowanego fragmentu umowy i doprowadziło do sprowadzenia przez ...

produktów, co w efekcie umożliwiło wykonanie kontrolowanego zamówienia we właściwym terminie ...

od zamawiającego. Zamawiający, przy zachowaniu należytej staranności, nie mógł przewidzieć czy ...

się na pełną realizację pierwotnej umowy z 16.01.2010 r ...

starał się doprowadzić do pełnego wykonania pierwotnej umowy z 16.01.2010 r ...

ręki było następstwem zastosowania instytucji wykonania zastępczego, tj. zlecenia dostawy sprzętu ...

nich nie znajduje się możliwość wykonania zastępczego, dlatego zamawiający nie może ...

tj. kto udzielał zlecenia na wykonanie określonych prac przez przeprowadzenie postępowania ...

udzielenie zamówienia, a następnie zawarcie umowy. Jednak w kontrolowanym postępowaniu nie ...

to znaczenia, gdyż zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia zgodnie z ...

a następnie skorzystanie z instytucji wykonania zastępczego, co tym samym nie ...

Jednak zamawiający nie zwlekał z wykonaniem określonych działań w celu wykazania ...

a następnie skorzystanie z instytucji wykonania zastępczego, jako uzasadnienia zastosowania trybu ...

zaistniałą sytuację do zastosowania instytucji wykonania zastępczego, ale realnie nie miało ...

przedmiotem zamówienia było nie tylko wykonanie dostawy sprzętu (CPD i centrala ...

telefoniczna) i jego instalacja, ale wykonanie dostawy sprzętu i jego instalacja ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 32 fragmenty

2016-04-26 » Oddala odwołanie

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w ...

nakładał na Wykonawcę kary za nienależyte wykonanie prac, zerwał z Wykonawcą umowę. Wykluczenie na podstawie art. 24 ...

zapłata kar umownych, czy zerwanie umowy nie zawsze musi oznaczać podstawę ...

2016 r. zawarł z zamawiającym umowę w wyniku przeprowadzonego innego postępowania ...

jego oferty nie odrzucono. Dowód: umowa z dnia 5 stycznia 2016 ...

zamawiający odstąpił tylko raz od umowy zawartej z odwołującym. Była to umowa zawarta dnia 2 grudnia 2015 ...

r. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w trybie natychmiastowym zostało zawarte ...

fragment odnosi się do ww. umowy. Dowód: umowa z dnia 2.12.2015 r., odstąpienie od umowy zawarte w piśmie z dnia ...

zaznaczał, że w ramach realizacji umowy z 2 grudnia 2015 r. otrzymał zlecenie do wykonania dopiero dnia 7 grudnia 2015 ...

otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od umowy w trybie natychmiastowym na podstawie § 7 pkt. 3 umowy, z powodu rażącego naruszenia warunków umowy. Pismo nie zawierało informacji, w ...

Odwołujący przyznał, że oprócz zakończenia umowy zapłacił zamawiającemu karę umowną, którą tenże obciążył wykonawcę. Wartość umowy wynosiła 34.965 zł, czas ...

że wartość i czas trwania umowy były niewspółmierne do nałożonej kary i sankcji odstąpienia od umowy. Odwołujący uważał, iż nie ponosił winy za odstąpienie od umowy i niesłusznie poniósł karę. Nie ...

2015 r. realizował również inne umowy zawarte z zamawiającym o numerach ...

zwrócił odwołującemu kaucję z tytułu należytego zabezpieczenia wykonania umowy i stwierdził w piśmie, że umowy zostały zrealizowane w sposób nie ...

ADREM" S.A. dowody: a) umowa z dnia 5 stycznia 2016 ...

znak sprawy: 5/2015 c) umowa z dnia 2.12.2015 r., d) odstąpienie od umowy zawarte w piśmie z dnia ...

zapłacił zamawiającemu kary umowne za nienależyte wykonywanie umów, zatem w tym ...

który zaproponuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę brygadzistów (5 pełnych ...

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w ...

przy pomocy osób zatrudnionych na umowę o pracę - TAK, kryterium środowiskowe ...

przy pomocy osób zatrudnionych na umowę o pracę - TAK, kryterium środowiskowe ...

przy pomocy osób zatrudnionych na umowę o pracę - TAK, kryterium środowiskowe ...

przy pomocy osób zatrudnionych na umowę o pracę - TAK, kryterium środowiskowe ...

nakładał na Wykonawcę kary za nienależyte wykonanie prac, zerwał z Wykonawcą umowę. Wykluczenie na podstawie art. 24 ...

przy pomocy osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz spełnienie kryterium ...

przy pomocy osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz spełnienie kryterium ...

przy pomocy osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz spełnienie kryterium ...

Usługowe "ADREM" S.A., zaproponował wykonanie przedmiotu zamówienia za najwyższą cenę ...

przy pomocy osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz spełnienie kryterium ...

nakładał na Wykonawcę kary za nienależyte wykonanie prac, zerwał z Wykonawcą umowę. Wykluczenie na podstawie art. 24 ...

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w ...

w postaci utraty możliwości zawarcia umowy z zamawiającym, zrealizowania zamówienia i ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2008 29 fragmentów

2008-03-06 » Uwzględnia odwołanie

w protokole postępowania Zamawiający "w wykonaniu wyroku sądu" dokonał ponownego badania ...

stanowisko i żądania. Samo stwierdzenie niewykonania określonej inwestycji zakontraktowanej w trybie ...

zamówienie w ogóle nie zostało wykonane, bądź wykonano je nienależycie, • poprzez niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tego zamówienia nastąpiło wyrządzenie szkody ...

szkoda dla zamawiającego wynikła z niewykonania zamówienia; • szkoda powstała wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, nie została dobrowolnie naprawiona ...

zadośćuczynił zamawiającemu w inny sposób); • niewykonanie zamówienia jest następstwem okoliczności, za ...

odpowiedzialność - chodzi tu o "niezachowanie należytej staranności" co oznacza winę dłużnika ...

inwestycji budowlanej poważną przeszkodę w należytym wykonywaniu zobowiązań zawartych w kontrakcie ...

ponosi ona bezpośrednio winy za niewykonanie tego zamówienia publicznego i zawierając ...

nim 4 kwietnia 2007 r. umowę na "Budowę kanalizacji w dzielnicach ...

niewykazanie, że na okoliczności skutkujące niewykonaniem zamówienia dany wykonawca miał jakikolwiek ...

przekazał Miastu Rybnik plac budowy zabezpieczony, z odtworzonymi drogami po kanalizacji ...

przesłanki muszą wystąpić trzy elementy: • niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, które nastąpiło w ciągu ...

miałby zostać ewentualnie wykluczony), • poprzez niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tego zamówienia nastąpiło wyrządzenie szkody ...

zostać ewentualnie wykluczony) lub gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia jest następstwem okoliczności, za ...

rzecz Miasta Rybnik nie zostało wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S ...

z o.o., którzy za wykonanie tego zamówienia byli odpowiedzialni solidarnie ...

W odniesieniu do faktu, czy niewykonanie powyższego zamówienia wyrządziło zamawiającemu, tj ...

Miasta Rybnik odstąpił od przedmiotowej umowy na podstawie klauzuli 15.2 ...

ok. 19 miesięcy od stwierdzenia niewykonania umowy przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S ...

podmioty, które nie dają gwarancji należytego wykonania KIO/UZP 146/08 10 z 13 umowy, nie można nie wziąć pod ...

bowiem, że wykonawca, który poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia publicznego wyrządził zamawiającemu szkodę ...

Izby rozważył, jest to, czy niewykonanie zamówienia jest następstwem okoliczności, za ...

byli zobowiązani solidarnie do jego wykonania, a także zgodnie z art ...

NA-1/065/18/06 niewykonanie umowy związane było ze spadkiem kursu ...

Holding i niemożliwością samodzielnego zakończenia umowy przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i ...

współwykonawcę, niemożnością pozyskania "gwarancji dobrego wykonania robót" oraz powiększających się strat ...

publicznych w swojej konstrukcji dotyczącej niewykonania zamówienia będącego następstwem KIO/UZP ...

odpowiedzialności wykonawcy może być niezachowanie należytej staranności. Pomimo stwierdzenia, iż przedstawione ...

Rybnik, które, pomimo upadłości współwykonawcy umowy, nie opuściło terenu budowy, lecz starało się wykonać zamówienie oraz przekazać Miastu Rybnik ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 79 fragmentów

2016-02-22 » Uwzględnia odwołanie

sposób, że wykonawca zobowiązany będzie wykonać umowę w terminie 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy 2. kosztami postępowania obciąża Skarb ...

terminu na realizację przedmiotu zamówienia, wykonanie świadczenia w ramach zamówienia gwarantowanego ...

chociażby z wielości niezbędnych do wykonania czynności administracyjnoprawnych, w tym uzyskania ...

najkorzystniejsza, już z chwilą podpisania umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią § 12 tej umowy powstanie obowiązek zapłaty wysokich kar umownych. Ponadto, niewykonanie zamówienia w założonym przez zamawiającego ...

2016 r., co uczyniło niemożliwym wykonanie świadczenia w terminie i prowadzi ...

zawarcia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą umowy o świadczenie pierwotnie niemożliwe, tj. umowy nieważnej. - art. 29 ust. 2 ...

gwarantowanego o czas niezbędny do należytego wykonania zamówienia pomimo kilkukrotnego przedłużania okresu ...

do zrealizowania przedmiotu zamówienia, czyniącego wykonanie tego zamówienia w terminie, niemożliwym ...

sposób, że wykonawca zobowiązany będzie wykonać umowę w terminie 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W uzasadnieniu odwołujący podniósł, że ...

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane od dnia zawarcia umowy w terminie wynikającym z oferty ...

także możliwości zmiany treści zawartej umowy w zakresie zmiany terminu realizacji ...

zamawiający dopuszczał zmiany treści zawartej umowy jedynie w zakresie: 1) pojawienia ...

technologii umożliwiających skrócenie terminu realizacji Umowy lub podniesienie jakości usług realizowanych w ramach Umowy, 2) zmian lub wejścia w ...

w innych, powiązanych z przedmiotem Umowy przedsięwzięciach realizowanych lub przewidzianych do ...

było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji przedmiotu Umowy, 4) zmian w organizacji Zamawiającego ...

sposób lub terminy realizacji przedmiotu Umowy, 5) zmian podejścia do realizacji ...

wymagań opisanych w Załącznikach do Umowy, jeżeli taka zmiana wynika z ...

wystąpiły w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz zmiana ta nie powoduje ...

ekonomicznej lub technicznej, skutkującej niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy, 7) zaistnienia okoliczności siły wyższej ...

o której mowa w § 16 Umowy, 8) trudności z dostępem do ...

zmniejszenie należnego wynagrodzenia Wykonawcy z Umowy, (kosztów umowy po stronie Wykonawcy), Zamawiający dopuszcza ...

będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza ...

było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy", Pierwotny termin składania ofert oznaczony ...

60 dni), czas pozostały na wykonanie zamówienia w zakresie dla 2016 ...

12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Należyta realizacja zamówienia w tym zakresie ...

że wyboru najkorzystniejszej uda się wykonać przed upływem terminu związania ofertą ...

Oznacza to, że zawarcie przedmiotowej umowy nie nastąpi wcześniej niż w ...

ofert. Reasumując, czas pozostały na wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi obecnie 282 ...

ocenie odwołującego nie ma możliwości wykonania przedmiotu zamówienia w terminie krótszym ...

ustawy P.z.p.), - podpisanie umowy powinno nastąpić w terminie nie ...

1 zaproponowanego przez Zamawiającego wzoru umowy (zgłoszenie zastrzeżeń wydłuży termin akceptacji ...

z zaproponowanego przez zamawiającego wzoru umowy dostawy (załącznik nr 5 do ...

Przykładowo: - zgodnie z § 7 wzoru umowy odbiór przez Zamawiającego testu akceptacyjnego ...

wobec zapisu § 7 ust 3 umowy: "po dokonaniu przez Zarządzającego Lotniskiem ...

te będą dostępne dopiero po wykonaniu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, czyli po ...

dezinstalacja istniejących systemów może zostać wykonana nie wcześniej niż 30 dni ...

mogą być wykonywane równolegle. Na wykonanie projektów budowlanych, realizację robót budowlanych ...

facto już z chwilą podpisania umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią § 12 tej umowy powstanie obowiązek zapłaty wysokich kar ...

Dzienna kara umowna od wartości umowy brutto wyniesie ponad 120 000 ...

wysokości określonej na 20% wartości umowy brutto czyli ok. 5 000 ...

z uwagi na przewidziane wzorem umowy kary umowne stanowił będzie o ...

2655/12, zgodnie z którym "umowa winna zmierzać do zabezpieczenia interesów obu stron, a kara umowa nie może prowadzić do nieuzasadnionego ...

albo rozszerzają krąg wykonawców mogących wykonać zamówienie lub decydujących się na podjęcie ryzyka wykonania zamówienia. Odwołujący podniósł, że zaniechanie ...

SIWZ. Ponadto, w opinii zamawiającego wykonanie przedmiotu umowy w terminach określonych w SIWZ ...

którego ten ostatni by nie wykonał. Dopiero takie działanie - wbrew nałożonemu ...

wiedzy i techniki nie wykluczają wykonania zamówienia, które jest przedmiotem niniejszego ...

razie nie prowadzi do nieważności umowy ani nie jest też sama ...

zostało już w znacznej części wykonane. Starannie działający wykonawca, który przystąpi ...

realizacji zamówienia niezwłocznie po zawarciu umowy i będzie je wykonywał w sposób należyty, nawet jeżeli nie zdąży wykonać zamówienia w całości do dnia ...

realizacji zamówienia, to z pewnością wykona przedmiot zamówienia w przeważającej większości ...

zamawiającego terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy, albo też, że są w ...

składanej ofercie. W zakresie zarzutu nienależytego opisu przedmiotu zamówienia - art. 29 ...

z zamawiającym na etapie realizacji umowy. Odwołujący zdaje się nie dostrzegać ...

obciąża obowiązek współdziałania przy realizacji umowy i działając z należytą starannością powinien on dokonywać swoich ...

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane od dnia zawarcia umowy w terminie wynikającym z oferty ...

także możliwości zmiany treści zawartej umowy w zakresie zmiany terminu realizacji ...

zamawiający dopuszczał zmiany treści zawartej umowy jedynie w zakresie: 1) pojawienia ...

technologii umożliwiających skrócenie terminu realizacji Umowy lub podniesienie jakości usług realizowanych w ramach Umowy, 2) zmian lub wejścia w ...

w innych, powiązanych z przedmiotem Umowy przedsięwzięciach realizowanych lub przewidzianych do ...

było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji przedmiotu Umowy, 4) zmian w organizacji Zamawiającego ...

sposób lub terminy realizacji przedmiotu Umowy, 5) zmian podejścia do realizacji ...

wymagań opisanych w Załącznikach do Umowy, jeżeli taka zmiana wynika z ...

wystąpiły w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz zmiana ta nie powoduje ...

ekonomicznej lub technicznej, skutkującej niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy, 7) zaistnienia okoliczności siły wyższej ...

o której mowa w § 16 Umowy, 8) trudności z dostępem do ...

zmniejszenie należnego wynagrodzenia Wykonawcy z Umowy, (kosztów umowy po stronie Wykonawcy), Zamawiający dopuszcza ...

będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza ...

było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy", Pierwotny termin składania ofert oznaczony ...

SIWZ. Ponadto, w opinii zamawiającego wykonanie przedmiotu umowy w terminach określonych w SIWZ ...

w kwestionowaniu pierwotnie ustalonej daty wykonania zamówienia. Dopiero zmiany terminu składania ...

ofert, skutkujące jednocześnie skróceniem terminu wykonania zamówienia, stanowiły podstawę do domagania ...

zamówienia gwarantowanego, co uczyniło niemożliwym wykonanie świadczenia w terminie i prowadzi ...

zawarcia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą umowy o świadczenie pierwotnie niemożliwe, tj. umowy nieważnej. Podkreślenia wymaga, że sporządzenie ...

na sporządzenie oferty. Niewątpliwie termin wykonania zamówienia jest jednym z elementów ...

późniejszego zobowiązania wynikającego z zawartej umowy. Izba przeanalizowała złożony przez zamawiającego ...

złożonym harmonogramie minimalne terminy na wykonanie niektórych prac i czynności, pewnych ...

iż niektóre z czynności można wykonać równolegle z innymi. W ocenie ...

iż nie stanowi o nieważności umowy w świetle art.387 K ...

może być dotrzymany i realizacja umowy nastąpi z opóźnieniem. Sąd Najwyższy ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021 328 fragmentów

2021-09-29 » Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie

do 20% łącznej wartości przedmiotu umowy z wyłączeniem przypadku naliczenia kary ...

umownej za odstąpienie lub rozwiązanie umowy, o którym mowa w pkt ...

załącznika nr 11 do wzoru umowy, wraz z uwzględnieniem konsekwencji wprowadzonej ...

Załącznika nr 7 do wzoru umowy przez wprowadzenie zasady, zgodnie z ...

Załącznika nr 7 do wzoru umowy i nakazuje Zamawiającemu zmianę pkt ...

Załącznika nr 7 do wzoru umowy przez wprowadzenie zasady, zgodnie z ...

ust. 2 litera a) Wzoru umowy i nakazuje Zamawiającemu doprecyzowanie treści ...

ust. 2 litera a) Wzoru umowy w taki sposób, aby wynikały ...

dające Zamawiającemu prawo odstąpienia od umowy. 4. Oddala odwołanie w pozostałym ...

dalej: "SWZ") oraz projektowanych postanowień umowy w sposób naruszający przepisy ustawy ...

wynagrodzenia wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, d) art. 3531 k.c ...

Ustawy, przez sformułowanie przesłanki rozwiązania umowy przewidzianej w §10 ust. 5 lit e projektu Umowy, e) art. 3531 k.c ...

który wyklucza wykorzystanie do realizacji umowy pojazdów o długości od 8 ...

wskazał, że wprowadzenie w projekcie umowy niezasadnych postanowień pozwalających Zamawiającemu rozwiązać umowę może uniemożliwić realizację zamówienia i ...

Załączniku nr 11 do projektu umowy zawarto zasady naliczania kar umownych ...

oparciu o dwa parametry: wartość umowy oraz wielokrotności ceny biletu jednorazowego ...

Ustawy przewidującego warunki dokonania zmiany umowy. Odwołujący Transgór argumentował, że modyfikacja ...

nastąpić wyłącznie w wyniku zmiany umowy, czyli dwustronnego oświadczenia woli. Jak ...

od woli jednej ze stron umowy, oznacza faktycznie przekazanie tej stronie kompetencji do jednostronnej modyfikacji umowy, ponieważ jednostronny akt woli określający ...

kary umowne za określone przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez wykonawcę (Załącznik nr 11 do projektu Umowy). Zamawiający określił aż 131 przypadków ...

zwrócił uwagę, że obecny projekt umowy oznacza więc dwukrotny wzrost ryzyka ...

kontraktowego w niektórych aspektach realizacji umowy w stosunku do poprzednio realizowanych ...

Załącznika nr 11 do projektu umowy, mogą być nałożone najwyższe kary ...

Ponadto Odwołujący Transgór wskazał, że umowa przewiduje 9 przypadków naliczenia kar ...

najcięższych naruszeń zobowiązań wynikających z umowy. Zdaniem Odwołującego Transgór powyższe przypadki ...

potrzebę wzmocnienia regulacji dotyczących wykonywania umowy, uznając, że należyte wykonanie zamówienia publicznego zależy od współdziałania obu stron umowy z poszanowaniem wzajemnych interesów (zob ...

Nakaz współdziałania stron przy wykonywaniu umowy realizuje tym samym generalną zasadę ...

doprowadzić do wypaczenia celu odpłatnej umowy. Nie można akceptować takich mechanizmów ...

odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym ...

wynagrodzenia wykonawcy za realizację przedmiotu umowy. Odwołujący Transgór wskazał, że z §9 ust. 13 projektu Umowy wynika, że maksymalna wysokość kar ...

łącznego wynagrodzenia wykonawcy za realizację Umowy. Takie określenie wysokości maksymalnej wysokości ...

stanowi, zdaniem Odwołującego Transgór, iluzoryczne wykonanie obowiązku wynikającego z treści art ...

maksymalnego poziomu ryzyka kontraktowego strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, głównie ...

przede wszystkim oszacowanie ryzyka związanego niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. Obowiązek określenia limitu kar umownych ...

ich z wynagrodzenia wykonawcy lub należytego wykonania zamówienia i w konsekwencji pozostawiania ...

o zawężeniu ryzyka gospodarczego realizacji umowy, tj. do 15% łącznej wartości przedmiotu Umowy, w wyłączeniem przypadku naliczenia kary ...

umownej za odstąpienie lub rozwiązanie Umowy (pkt 3 lit e, f ...

Załącznika nr 11 do projektu Umowy). Ad zarzutu naruszenia art. 3531 ...

Ustawy, przez sformułowanie przesłanki rozwiązania umowy przewidzianej w §10 ust. 5 lit e projektu Umowy. Odwołujący Transgór wskazał, że w ...

ust. 5 lit e projektu Umowy przyznano Zamawiającemu uprawnienie do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeśli "wykonawca ...

3 razy w okresie obowiązywania Umowy świadczenie usług pojazdami innymi niż ...

pojazdami". Zdaniem Odwołującego Transgór, postanowienie umowy jest wewnętrznie sprzeczne, ponieważ zamawiający ...

jako zasadę określił uporczywe realizowanie umowy pojazdami innymi niż określone w ...

co dawałoby prawo do rozwiązania umowy. Przy takiej redakcji postanowień, za ...

Zamawiający nabyłby prawo do rozwiązania umowy. Odwołujący Transgór wskazał, że usunięciem ...

3 razy w okresie obowiązywania Umowy świadczenie Usług pojazdami innymi niż ...

Załączniku nr 12 do projektu Umowy Zamawiający określił zasady waloryzacji wynagrodzenia ...

realizowanego przedsięwzięcia. Takie ukształtowanie warunków umowy stanowi, zdaniem Odwołującego Transgór, zaburzenie ...

który wyklucza wykorzystanie do realizacji umowy pojazdów o długości od 8 ...

załączniku nr 1 do projektu umowy określono wymagania wobec pojazdów wykonawcy ...

załączniku nr 1 do projektu umowy określono wymagania wobec pojazdów wykonawcy ...

sporządzeniu SWZ oraz projektowanych postanowień umowy w sposób naruszający przepisy ustawy ...

KC"), przez ukształtowanie projektowanych postanowień umowy w zakresie waloryzacji wynagrodzenia w ...

postanowień SWZ i projektowanych postanowień umowy poprzez nadanie im brzmienia lub ...

6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy"; b) zmianę: pkt 3.5 ...

6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy (zamiast wskazanych tam aktualnie określonych ...

6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, drugi okres - pierwszy dzień miesiąca ...

8 miesięcy od dnia zawarcia umowy, trzeci okres - pierwszy dzień miesiąca ...

10 miesięcy od dnia zawarcia umowy); c) zmianę pkt. 5.1 ...

wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy poda Zamawiającemu w wyznaczonym terminie, informacje niezbędne do podpisania umowy, w tym m.in.: numer ...

zł, ważną na dzień zawarcia umowy, dane identyfikacyjne pojazdów przeznaczonych do ...

pojazdów - Załącznik nr 13 do umowy, przy czym uzupełniony Załącznik 13 do Umowy zostanie złożony nie później niż ...

nr 7 do SWZ (wzór umowy) oraz przedłoży pisemną zgodę właściciela ...

w załączniku nr 13 do umowy pojazdu innego niż podany przez ...

udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Dla ...

7 Załącznika numer 7 do Umowy - Waloryzacja wynagrodzenia przez nadanie mu ...

8 Załącznika numer 7 do Umowy - Waloryzacja wynagrodzenia poprzez nadanie mu ...

określonej w § 7 ust. 1 Umowy" g) dodanie pkt. 9 w Załączniku numer 7 do Umowy - Waloryzacja wynagrodzenia poprzez nadanie mu ...

efekcie zastosowania w okresie realizacji Umowy postanowień dotyczących waloryzacji, nie może ...

określonego w § 7 ust. 1 Umowy"; 2) zasądzenie kosztów postępowania według ...

wiedzę i doświadczenie pozwalające na należyte zrealizowanie Zamówienia. Mając na uwadze ...

się o zamówienie publiczne. Ponadto umowa o zamówienie publiczne może ulec ...

prawny, aby dokonać modyfikacji postanowień umowy oraz SWZ, a co za ...

rozsądnie działających podmiotów nie zawrze umowy sprzedaży, najmu lub dzierżawy autobusów ...

zamówienia wykonawcom dającym rękojmię jego należytego wykonania, a tym samym nie mogą ...

za tym idzie dających rękojmię należytej realizacji zamówienia. Odwołujący Mobilis wskazał ...

Okoliczność, że zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia musi być oceniona najpóźniej ...

Postępowaniu wykonawców, którzy dają rękojmie należytego zrealizowania zamówienia oraz wykonawców z ...

charakterze niemożliwe. Analiza projektowanych postanowień umowy i opisu przedmiotu zamówienia jak ...

i informacje niezbędne do zawarcia umowy; 2) przystąpić do zawarcia umowy z Zamawiającym w bardzo specyficznym ...

na rynku i dają rękojmię należytego wykonania zamówieniu, dokonali wszystkich czynności niezbędnych ...

miesięcy licząc od daty zawarcia umowy w sprawie realizacji danej części ...

gdyż każdy inny wykonawca musi wykonać szereg dodatkowych czynności pozwalających na ...

w Załączniku numer 12 do Umowy określił sposób waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy ...

7 Załącznika numer 12 do Umowy, Zamawiający sprecyzował, że maksymalny wskaźnik ...

usługach. Odwołujący Mobilis wskazał, że umowa zawarta jest na okres 96 ...

postanowienia Załącznika numer 12 do Umowy są niesymetryczne i przerzucają ewentualne ...

Zamawiającego. Takie ukształtowanie projektowanych postanowień umowy stanowi wykorzystanie pozycji dominującej Zamawiającego ...

w tym zakresie pomiędzy stronami umowy Zdaniem Odwołującego Mobilis w przypadku ...

jest zrównoważenie ryzyk obu stron umowy o zamówienie publiczne i wprowadzenie ...

do SIWZ tj. projektowanych postanowień umowy w sposób naruszający przepisy ustawy ...

i możliwości odstąpienia od zawartej umowy w trybie natychmiastowym w przypadku ...

pojazd warunków określonych we Wzorze umowy, a także zastrzeżenia rażąco wygórowanej ...

takim przypadku odstąpienia od zawartej umowy; f) art. 112 ust. 1 ...

Załącznikiem nr 1 do Wzoru umowy, określonego w SWZ pkt 5 ...

w SWZ z opisem przedmiotu umowy w § 1 ust. 2 i ...

nr 7 do SWZ ("Wzór umowy" - dalej jako Wzór umowy) w zakresie określenia podstaw obliczania ...

Załączniku nr 1 do Wzoru umowy - "Wymagania wobec pojazdów Wykonawcy" - warunków ...

i AN, co skutkuje nieważnością umowy; i) art. 8 ust 1 ...

pkt 11 lit. p) Wzoru umowy - warunków niemożliwych (niemożliwość pierwotna) do ...

pobierania opłat za przejazdy" do Umowy oraz w Załączniku nr 5 ...

poboru opłat wariant Metrolinia" do Umowy", podczas gdy urządzenia te dostarczane ...

2) w zakresie istotnych postanowień umowy: a) art. 16 pkt. 2 ...

wysokości kar umownych we Wzorze umowy w sposób niejednoznaczny i nieproporcjonalny ...

wysokości kar umownych we Wzorze umowy w sposób rażąco wygórowany i ...

bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem; d) art. 8 ust. 1 ...

w § 4 pkt 5 Wzoru umowy, że: "W przypadku zmiany przepisów ...

umownych oraz prawa odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku świadczenia ...

nie może przewidzieć przy zawarciu umowy. W związku z powyższym Odwołujący ...

lit. a) dokonania zmiany Wzoru umowy poprzez sprecyzowanie, iż zmiana rozkładu ...

pn. "Waloryzacja wynagrodzenia" do Wzoru umowy; Ad. 1 lit. f) wykreślenia ...

Załączniku nr 1 do wzoru umowy"; Ad. 1 lit. f) wykreślenia ...

zmianę § 1 ust. 4 Wzoru umowy poprzez jednoznaczne określenie podstaw obliczania ...

przewidzianej do zlecenia w ramach Umowy wynosi ... , co stanowi 90% pracy ...

g) zmianę SWZ oraz Wzoru umowy poprzez dodanie zapisu stanowiącego podstawę ...

zależnych od Zamawiającego, Wykonawca nie wykona Zakresu podstawowego określonego w § 1 ust. 2 Umowy na poziomie gwarantowanej pracy eksploatacyjnej ...

określonej w § 1 ust. 4 Umowy, o przykładowej treści: "W przypadku ...

z przyczyn Zamawiającego, Wykonawca nie wykona Zakresu podstawowego określonego w § 1 ust. 2 Umowy na poziomie gwarantowanej pracy eksploatacyjnej ...

określonej w § 1 ust. 4 Umowy, Wykonawcy należne będzie wynagrodzenie w ...

określonej w § 1 ust. 4 Umowy przy czym rozliczenie powyższego dokonane ...

zakończenia każdego roku kalendarzowego obowiązywania Umowy"; Ad.1 lit. h) zastąpienia ...

Załączniku nr 1 do Wzoru umowy w punkcie 11 lit. a ...

Załączniku nr 5 do Wzoru umowy pn. "Standard wyposażenia pojazdów w ...

Załącznika nr 11 do Wzoru umowy ("Zasady naliczania kar umownych") poprzez ...

Taryfą obowiązującą w dniu zawarcia Umowy; Ad. 2 lit. a) zmianę ...

Załącznika nr 11 do Wzoru umowy ("Zasady naliczania kar umownych") w ...

05-krotności za każdy wozokilometr wykonany typem taboru [...]"; Ad. 2 lit ...

Załącznika nr 11 do Wzoru umowy ("Zasady naliczania kar umownych"); Ad ...

Załącznika nr 11 do Wzoru umowy ("Zasady naliczania kar umownych"); Ad ...

Załącznika nr 11 do Wzoru umowy ("Zasady naliczania kar umownych"); Ad ...

Załącznika nr 11 do Wzoru umowy ("Zasady naliczania kar umownych"); Ad ...

Załącznika nr 3 do Wzoru umowy w ten sposób, że zostanie ...

Załącznika nr 3 do Wzoru umowy; Ad. 2 lit. a) zmianę ...

Załącznika nr 11 do Wzoru umowy ("Zasady naliczania kar umownych") w ...

się do podstawy odstąpienia od Umowy w trybie określonym w § 10 ust. 1 Umowy z wyłączeniem przypadków wskazanych § 10 ust. 2 Umowy, ("Zasady naliczania kar umownych"); Ad ...

2 lit. a) zmianę Wzoru umowy poprzez zmianę § 10 ust. 5 lit. e). Wzoru umowy w ten sposób, że otrzyma ...

odstępach czasu, w okresie obowiązywania Umowy, świadczenia Usług pojazdami innymi niż ...

Załącznika nr 11 do Wzoru umowy ("Zasady naliczania kar umownych"); Ad ...

Załącznika nr 11 do Wzoru umowy ("Zasady naliczania kar umownych"); Ad ...

Załącznika nr 11 do Wzoru umowy ("Zasady naliczania kar umownych") poprzez ...

2 lit. a) zmianę Wzoru umowy poprzez zmianę § 10 ust. 2 lit. a. Wzoru umowy i wprowadzenie odwołań do konkretnych postanowień Umowy, których naruszenie będzie uznawane przez wadliwe lub sprzeczne z Umową wykonywanie Umowy przez Wykonawcę.; Ad. 2 lit ...

Załącznika nr 11 do Wzoru umowy ("Zasady naliczania kar umownych") poprzez ...

Załącznika nr 11 do Wzoru umowy ("Zasady naliczania kar umownych") poprzez ...

naliczane w odniesieniu do wartości Umowy określonej w § 7 ust. 1 Umowy (tj. określone w pkt 3 ...

Załącznika nr 11 do Wzoru umowy) będą ograniczone do wartości Umowy w zakresie niewykonanej części Umowy; Ad. 2 lit. b) zmianę Wzoru umowy poprzez usunięcie z punktu 3 ...

Załącznika nr 11 do Wzoru umowy ("Zasady naliczania kar umownych") przepisu ...

ust. 2 lit. b) Wzoru umowy; Ad. 2 lit. c) zmianę ...

Załącznika nr 11 do Wzoru umowy ("Zasady naliczania kar umownych") poprzez ...

lit. d) zastrzeżenie we Wzorze umowy dla wykonawcy prawa odstąpienia od umowy w całości lub w części ...

z § 4 pkt 5 Wzoru umowy, spowoduje po stronie wykonawcy nadmierne ...

w odniesieniu do projektowanych postanowień umowy (Wzoru umowy), Odwołujący A21 mógł ponieść ...

zakupu nowych pojazdów, koniecznych do wykonania zamówienia przy założeniu jego realizacji ...

od pracy, a we wzorze Umowy zagwarantować wykonawcy iż ewentualne zmiany ...

aktualne wymagania SWZ i Wzoru umowy nie oznacza, że wymagania te ...

również na dzień zawarcia samej umowy i dzień rozpoczęcia świadczenia usług ...

określonych ilościach oraz rodzaju umożliwiającymi wykonanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający zastrzegł wyposażenie ...

Załączniku nr 1 do wzoru umowy. Wymogi te ocenić należy, jako ...

w Załączniku nr 1 do Umowy. Wymogi te precyzyjnie określają mi ...

Załączniku nr 1 do Wzoru Umowy. Zdaniem Odwołującego A21system ...

rozstrzygnięcia przetargu do dnia zawarcia umowy czy nawet do czasu rozpoczęcia ...

do zamówienia wykonawcom dającym rękojmię należytego jego wykonania. Puntem odniesienia dla zasady proporcjonalności ...

umożliwiał ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności poprzez wskazanie ...

ramach dywersyfikacji ryzyk związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, Zamawiający może oczywiście ...

jest wiek pojazdów. Okres obowiązywania umowy (zgodnie z Wzorem umowy) wynoszący 96 miesięcy wymusza na ...

w perspektywie 96 miesięcy obowiązywania umowy jest najistotniejszym dla wykonawców czynnikiem ...

z § 7 ust. 3 Wzoru umowy: Stawka będzie waloryzowana w okresach ...

nr 12 "Waloryzacja wynagrodzenia" do Umowy. Zgodnie z Załącznikiem nr 12 do Wzoru umowy: "Stawka jednostkowa za wozokilometr, za ...

określona w § 7 ust. 3 Umowy, będzie corocznie waloryzowana, wskaźnikiem obliczonym ...

określonej w § 7 ust. 1 Umowy." Powyższy zapis oznacza, że maksymalna ...

jest nieadekwatne do projektowanych postanowień umowy (Wzór umowy), przewidujących konieczność jedno lub dwukrotnej ...

oraz wymogów określonych we Wzorze umowy. Należy zwrócić uwagę, że już ...

w perspektywie 96 miesięcy obowiązywania umowy dopuszczalna jest waloryzacja o 40 ...

sprzeczności SWZ z projektowanymi postanowieniami umowy (Wzoru umowy) Odwołujący A21 wskazał, że ...

7 do SWZ - projektowane postanowienia umowy, zwane również "wzorem umowy". Odwołujący A21 wyjaśnił, że ...

z § 1 ust. 2 Wzoru umowy "W okresie obowiązywania Umowy, Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie Usług w liczbie ....... (słownie: ......) wozokilometrów ...

obszarze o nazwie Segment ......" do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4.". Odwołujący ...

z § 1 ust. 4 Wzoru umowy "Wielkość gwarantowana pracy eksploatacyjnej przewidzianej do zlecenia w ramach Umowy wynosi ... , co stanowi 85% pracy ...

w przeciągu całego okresu obowiązywania Umowy, przy czym w każdym roku ...

15% liczby wozokm przewidywanych do wykonania na dzień zawarcia Umowy w danym roku kalendarzowym obowiązywania Umowy". Zdaniem Odwołującego A 21 treść ...

treścią § 1 ust. 4 Wzoru umowy w zakresie określenia podstaw obliczania ...

parametrów Zamówienia i podstawę do należytej kalkulacji oferty przez wykonawców. Odwołujący ...

z § 1 ust. 4 Wzoru umowy wielkość "gwarantowanej pracy eksploatacyjnej" ma ...

w § 1 ust. 2 Wzoru umowy z zastrzeżeniem, że ograniczenie pracy ...

w przeciągu całego okresu obowiązywania Umowy, przy czym w każdym roku ...

15% liczby wozokilometrów przewidywanych do wykonania na dzień zawarcia Umowy w danym roku kalendarzowym obowiązywania Umowy. Wzór umowy odwołuje się do innego parametru ...

podstawowego) przez Zamawiającego - we Wzorze umowy tym parametrem jest wyłącznie liczba ...

i dla danego taboru. Wzór umowy jest sprzeczny w tym zakresie ...

dotyczącego zapisów powodujące nieważność Wzoru umowy. Odwołujący A 21 wskazał, że ...

przełożenie na treść projektowanych zapisów umowy (Wzór umowy). Zgodnie z pkt 11 Załącznika nr 1 do Wzoru umowy - "Wymagania wobec pojazdów Wykonawcy": "Obniżenie ...

i przez to niemożliwe do wykonania, co w zgodnie z treścią ...

1 k.c. skutkuje nieważnością umowy. Nadto w pkt 11 lit. p) Wzoru umowy ponownie - zastrzeżono warunek niemożliwy (niemożliwość ...

pobierania opłat za przejazdy" do Umowy oraz w Załączniku nr 5 ...

poboru opłat wariant Metrolinia" do Umowy". Odwołujący A 21 wskazał, że ...

taboru, zgodnie w wymaganiami Wzoru umowy nawet dla jednego wykonawcy. Nie ...

ukształtowanie wymogów SWZ i Wzoru umowy powoduje, że żaden z wykonawców ...

1 k.c. skutkuje nieważnością umowy. Ad zarzutu dotyczącego dostosowania pojazdów ...

w § 4 pkt 5 Wzoru umowy, że: "W przypadku zmiany przepisów ...

korzystania z pojazdów niezgodnych z umową zastrzeżono rażąco wygórowane kary umowne ...

jednoznaczny) oraz prawo odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym ...

spełnienie świadczenia, wynikającego z Wzoru umowy przez wykonawcę będzie połączone z ...

nie może przewidzieć przy zawarciu umowy, w jaki sposób zostaną zmienione ...

prawne, dotyczące taboru. Jednocześnie Wzór umowy przewiduje możliwość odstąpienia od umowy dla Zamawiającego, w sytuacji, gdy ...

wystąpi istotnazmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym ...

było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy" (§ 10 ust. 2 lit. c) Wzoru umowy). W odniesieniu do wykonawcy brak ...

zarzutu dotyczącego nieprecyzyjnych postanowień Wzoru umowy Odwołujący A 21 w drugiej kolejności zarzucił, że Wzór umowy nie przewiduje zasad ustalania wynagrodzenia ...

Zamawiającego, Wykonawca nie będzie mógł wykonać pracy eksploatacyjnej w przeliczeniu na ...

Odwołujący wnosi o zmianę Wzoru umowy i precyzyjne określenie, że Wykonawcy ...

wysokości dopuszczalnego zgodnie z Wzorem umowy ograniczenia pracy eksploatacyjnej W oparciu ...

się wysokiej wartości kontaktu, a Umowa jest zawierana na okres 96 ...

eksploatacyjnej - w całym okresie obowiązywania Umowy - jest ograniczeniem rażąco przekraczającym obiektywne ...

kar umownych w projektowanych postanowieniach umowy (Wzór umowy) Odwołujący A 21 wskazał, że ...

Załącznikiem nr 11 do Wzoru umowy ("Zasady naliczania kar umownych") kary umowne naliczane na podstawie Umowy odnoszone są do stawek stanowiących ...

w Umowie. Powyższy zapis Wzoru umowy oznacza zdaniem Odwołującego A 21 ...

od nieznanej w dacie zawarcia Umowy ceny biletupapierowego jednorazowego/krótkookresowego, normalnego ...

umownych w Umowie, szczególnie, że Umowa jest zawarta na okres 96 ...

konsekwencji Wykonawca nie może dokonać należytego zabezpieczenia wykonania Umowy poprzez odpowiedniej wysokości ubezpieczenie, czy ...

ceny biletu w dacie zawarcia Umowy bądź wprost wskazanie nominalnej stawki ...

Załączniku nr 11 do Wzoru umowy ("Zasady naliczania kar umownych") a ...

Załącznika nr 11 do Wzoru umowy ("0,2 - krotności za każdy ...

23 oraz za każdy wozokilometr wykonany taborem") przewiduje karę umowną tej samej wysokości zarówno za niewykonanie przejazdu (w całości), jak i za wykonanie przejazdu, ale wykonane innego rodzaju pojazdem. Co więcej, § 7 ust. 4 Wzoru umowy określa zasady obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy ...

jazdy, ZTM zapłaci Wykonawcy za wykonanie przewozu taką Stawkę, jaka została ...

taboru, którym faktycznie przewóz został wykonany". Wykonywanie przejazdu innego rodzaju pojazdem ...

traktowane w sposób tożsamy z niewykonaniem przejazdu i powinno podlegać ograniczeniu ...

Załącznika nr 11 do Wzoru umowy ("200 - krotność za niestosowanie się ...

Wykonawcy - w zakresie terminu, sposobu wykonania - a więc niestosowanie się do ...

ciągły, przez cały okres obowiązywania Umowy). Kara umowna określona w punkcie ...

Załącznika nr 11 do Wzoru umowy ("200 - krotność za niestosowanie się ...

niedopuszczalna, gdyż nie przewiduje terminu wykonania zobowiązania. Kara umowna określona w ...

Załącznika nr 11 do Wzoru umowy ("1000 - krotność za niewywiązanie się ...

mowa w § 3 ust. 12 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek") odnosi ...

Załącznika nr 11 do Wzoru umowy ("1000 - krotność za niewywiązanie się ...

mowa w § 5 ust. 6 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek") odnosi ...

należne faktury z tytułu realizacji Umowy zostały zapłacone". Sankcją przewidzianą w ...

5 ust. 7 za brak wykonania powyższego zobowiązania jest uprawnienie Zamawiającego ...

Załącznika nr 11 do Wzoru umowy i jednocześnie odnoszące się do Załącznika nr 1 do Umowy są rażąco wygórowane, gdyż przewidują ...

Załącznika nr 11 do Wzoru umowy będzie wykonywał przejazd o zasięgu ...

Załącznika nr 11 do Wzoru umowy ("70- krotność: za niestosowanie się ...

takich przypadkach, następuje adekwatna i należyta reakcja Wykonawcy. W praktyce dyspozytor ...

dyspozytor ocenia jakiegorozwiązania musi użyć. Wykonanie tych czynności w czasie do ...

Załącznika nr 3 do Wzoru umowy) - jest fizycznie niemożliwe. Nieprzekazanie meldunku ...

Załącznika nr 11 do Wzoru umowy ("500- krotność za realizację usługi ...

Załącznika nr 11 do Wzoru umowy ("100- krotność za niestosowanie się ...

wysokością kary umownej za brak wykonania przejazdu. Kary umowne naliczane na ...

Załącznika nr 11 do Wzoru umowy ("500- krotność za niestosowanie się ...

Załącznika nr 5 do Wzoru umowy). Przepis ten w żaden sposób ...

Załącznika nr 11 do Wzoru umowy jest zastrzeżona na wypadek braku wykonania czynności przez kierującego pojazdem przed ...

realizacji kursu, kierujący pojazdem powinien wykonać następujące czynności: a. sprawdzić działanie ...

pojazdów wyposażonych w klimatyzację sprawdzić zabezpieczenia przed otwarciem okna przez pasażera ...

obszarze wyświetlaczy lub tablic liniowych." Wykonanie ww. obowiązków nie jest możliwe ...

Załącznika nr 11 do Wzoru umowy jest zastrzeżona m.in. w ...

Załącznikiem nr 11 do Wzoru umowy ("Zasady naliczania kar umownych") kary umowne naliczane na podstawie Umowy odnoszone są do wartości Umowy. Wartość Umowy stanowiąca podstawę naliczania kar umownych ...

odwołanie do § 7 ust. 1 Umowy tj. wartości netto wynagrodzenia Wykonawcy ...

z oferty na dzień zawarcia Umowy. Kary umowne naliczane na podstawie Umowy i odnoszone do wartości Umowy są zastrzeżone na wypadek: a ...

na którym na dzień zawarcia Umowy ZTM pełni funkcję organizatora publicznego ...

wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy); b) odstąpienia od umowy w trybie określonym w § 10 ust. 1 Umowy (10 % wartości wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy); c) odstąpienia od umowy w trybie określonym w § 10 ...

lit a), b) i e) Umowy (10 % wartości wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy); rozwiązania umowy w trybie określonym w § 10 ...

wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy). Odwołujący A 21 wskazał, że ...

się na każdym etapie wykonywania Umowy przez Wykonawcę a więc również w sytuacji, gdy Wykonawca należycie wykonuje Umowę przez długi okres czasu i ...

kary umownej za odstąpienie od Umowy określone w § 10 ust. 2 lit b) i e) Umowy oraz za rozwiązanie Umowy w trybie określonym w § 10 ...

dojdzie w pierwszym okresie obowiązywania Umowy czy też tuz przed upływem ...

kiedy to znaczna część przedmiotu umowy będzie już wykonana w sposób należyty przez wykonawcę. Tym samym powyższe ...

Załącznika nr 11 do Wzoru umowy ("Zasady naliczania kar umownych"), są ...

ustalane na poziomie 10% wartości Umowy a więc na bardzo wysokim ...

umownych w oparciu o wartość Umowy określoną w § 7 ust. 1 Umowy tj. wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy ...

treści oferty na dzień zawarcia Umowy - niezależnie od etapu realizacji Umowy przez Wykonawcę - czyni naliczane ww ...

Załącznika nr 11 do Wzoru umowy ("Zasady naliczania kar umownych") tj ...

na którym na dzień zawarcia Umowy ZTM pełni funkcję organizatora publicznego ...

wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy)" należy ocenić, zdaniem Odwołującego A ...

sposób nie wpływa na możliwość należytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę a jej brak ...

eksploatacyjnej jest technicznym udogodnieniem, ułatwieniem należytego wykonania Umowy przez Wykonawcę i nie służy ...

bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem i jako takie, jest niezgodne ...

umownej w wysokości 10 % wartości Umowy - określone w punkcie 3 lit ...

Załącznika nr 11 do Wzoru umowy ("Zasady naliczania kar umownych") - odnoszące ...

sytuacji odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy określonego w § 10 ust. 2 lit. b) Wzoru umowy tj. w przypadku gdy "łączna ...

mowa w § 7 ust. 1 Umowy w wysokości ustalonej na dzień zawarcia niniejszej Umowy". Przypadek ten stanowi wprost zastrzeżenie ...

limitu kar umownych wynikających z Umowy. Skoro maksymalna wysokość wszystkich kar ...

została na poziomie 50% wartości Umowy to okoliczność naliczenia maksymalnej kary ...

przypadku wadliwego lub sprzecznego wykonywania Umowy niezależnie od rodzaju wadliwości lub sprzeczności z Umową tj. bez szczegółowego określenia przypadków wadliwości lub sprzeczności z Umową bez odwołania do poszczególnych konkretnych postanowień Umowy (§ 10 ust. 2 lit. a. Wzoru umowy w zw. z punktem 3 ...

Załącznika nr 11 do Wzoru umowy ("Zasady naliczania kar umownych"). Zarówno podstawę do odstąpienia od Umowy, jak i uprawnienie do naliczenia ...

Załącznika nr 11 do Wzoru umowy ("Zasady naliczania kar umownych") kara ...

wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy, może być naliczana za odstąpienie od Umowy w trybie określonym w § 10 ust. 1 Wzoru Umowy. Zgodnie z § 10 ust. 1 Wzoru Umowy "Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części ...

Tymczasem prawo od odstąpienia od umowy zastrzeżone w ust. 2 obejmuje ...

ust. 2 lit. c) Wzoru umowy). Natomiast zgodnie z punktem 3 ...

Załącznika nr 11 do Wzoru umowy ("Zasady naliczania kar umownych") kara ...

tej samej wysokości (10% wartości Umowy), może być naliczana za odstąpienie od Umowy w trybie określonym w § 10 ...

a), b) i e) Wzoru Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy w trybie określonym w § 10 ...

ust. 5 lit. e. Wzoru umowy "Zamawiający może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym bez jej ...

3 razy w okresie obowiązywania Umowy świadczenia Usług pojazdami innymi niż ...

się uprawniony do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy. Określenie, że "okoliczność ta (świadczenie ...

w ciągu 1 dnia wykonywania Umowy, co czyni ww. zapis rażąco ...

będzie uprawniony do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy, uczyni ww. zapis jednoznacznym i ...

ryzyko natychmiastowego i niekontrolowanego wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego w przypadku, gdy ...

taboru w całości zgodnego z Umową, przez krótki okres czasu jakim ...

treść spornych postanowień SWZ, wzoru umowy i załączników do SWZ i wzoru umowy objętych zakresem zaskarżenia, został wyczerpująco ...

wynagrodzenia wykonawcy za realizację przedmiot umowy, w tym kara za odstąpienie od umowy, wydaje się być poziomem wygórowanym ...

ryzyka związane z długością trwania umowy (8 lat) i koniecznością zabezpieczenia interesu Zamawiającego, jednak zwrócić uwagę ...

nie jest jedynym narzędziem służącym zabezpieczeniu interesów stron umowy. Zamawiający zdaje się zapominać o ...

7 do SWZ, stanowiącym wzór umowy, zostały również przewidziane inne narzędzia ...

b) umowne prawo odstąpienia od umowy, przysługujące Zamawiającemu. W ocenie Izby ...

akt KIO 2369/21 tego zabezpieczenia interesu Zamawiającego w związku z prawem odstąpienia od umowy nie uszczupla. Ponadto, stanowisko zaprezentowane ...

miało zostać oszacowane w cenie umowy i stąd taka kara nie ...

każde ryzyko związane z karą umową może być wkalkulowane w cenę umowy, tj. również takie na poziomie ...

Zamawiający zyska prawo odstąpienia od umowy w sytuacji przekroczenia wskazanego tam ...

będzie mieć prawo odstąpienia od umowy. Natomiast w zakresie zarzutu wskazanego ...

perspektywie 8 letniego czasu trwania umowy, stąd też limit 5% jako ...

załączniku nr 12 do wzoru umowy zasługiwały na uwzględnienie. W konsekwencji ...

Pzp, nakazała zmianę projektowanego postanowienia umowy, tj. pkt 7 Załącznika nr 7 do wzoru umowy przez wprowadzenie zasady, zgodnie z ...

najkorzystniejszą ofertę zdolny jest do należytej realizacji zobowiązań kontraktowych. Warto także ...

dyspozycji wykonawcy z momentem podpisania umowy. Izba oddaliła również zarzut wskazany ...

7 do SWZ, tj. wzoru umowy. Izba uznając argumentację Odwołującego A ...

uprawnienia w zakresie odstąpienia od umowy w zasadzie w każdym przypadku ...

cel uprawnienia do odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia powinno bowiem przysługiwać ...

strony, które sprawia, że realizowanie umowy staje się uciążliwe dla drugiej ...

udzielenie zamówienia, w tym zawartej umowy jest co do zasady udzielenie ...

jakich kluczowych dla Zamawiającego postanowień umowy skutkować będzie odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy. W ocenie Izby powyższe nie ...

Zamawiającego, lecz przeciwnie, pozwoli mu zabezpieczyć ten interes w sposób precyzyjny ...

sankcji za naruszenie danych postanowień umowy nie tylko przez zastosowanie kary ...

skorzystanie z możliwości odstąpienia od umowy. W pozostałym zakresie odwołanie podlegało ...

Zamawiającego w Załączniku 12 do umowy w ust. 1 tiret trzecim ...

się przewidzieć w momencie zawierania umowy, zawsze istnieje możliwość weryfikacji tych ...

Załącznika nr 12 do wzoru umowy. Podkreślić w tym miejscu należy ...

postanowienia dotyczącego maksymalnej wartości zmiany umowy było by wbrew treści art ...

obowiązek wskazania maksymalnej wartości zmiany umowy. Natomiast żądanie zmiany treści pkt ...

jest wyznaczenie poziomu na którym wykonanie świadczenia jest przez Zamawiającego zagwarantowane ...

w załączniku nr 11 do umowy, wskazane w pkt 3 litera ...

kwestii doniosłych w punktu widzenia należytego wykonania usługi i zabezpieczenia uzasadnionych interesów Zamawiającego. Ponadto w ...

Izby istotnego dla prawidłowej realizacji umowy zagadnienia, gdyż odnoszącego się do ...

kwestionowanego §4 pkt 5 wzoru umowy jest w ocenie Izby nie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021 25 fragmentów

2021-12-28 » Oddala odwołanie

wynika więc, że Wykonawca zakładał wykonanie usługi ze stratą. Odwołujący podniósł ...

sytuacji kiedy mogą zaważyć na należytym wykonaniu przyszłej umowy. Regulację dotyczące rażąco niskiej ceny mają na celu zabezpieczenie zamawiającego, przed koniecznością zawierania umowy z wykonawcą oferującym cenę na ...

wydaje się, że wykonawca ten wykonana umowę, ewentualnie, iż wykona ją należycie. Nie jest przy tym wykluczona ...

Wykonawca nie ma bowiem możliwości wykonania zamówienia z uwzględnieniem kosztów wynagrodzeń ...

złożenie ogólnego zapewnienia, że wykonawca wykona zamówienie za oszacowaną przez siebie ...

sytuacji kiedy mogą zaważyć na należytym wykonaniu przyszłej umowy. Regulację dotyczące rażąco niskiej ceny mają na celu zabezpieczenie zamawiającego, przed koniecznością zawierania umowy z wykonawcą oferującym cenę na ...

wydaje się, że wykonawca ten wykonana umowę, ewentualnie, iż wykona ją należycie. Odwołujący wskazał, iż w przypadku ...

nr 1 do SWZ - Wzór umowy. Termin realizacji zamówienia określono na ...

24 miesiące od dnia zawarcia umowy. W postępowaniu wpłynęły cztery oferty ...

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami ...

z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w ...

Podstawowy koszt zatrudnienia pracownika na umowę o pracę: 3 888,37 ...

Podstawowy koszt zatrudnienia pracownika na umowę o pracę: 4 148,63 ...

Wykonawca wskazał ponadto, że do wykonania zamówienia na świadczenie usług ochrony ...

ryzyko przedsiębiorcy. W załączeniu przesłano umowę o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie ...

Powiatowy Urząd Pracy w Lodzi, umowę o pracę z pracownikiem ochrony ...

wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami ...

konkretny, że zaoferowana cena gwarantuje należytą realizację całego zamówienia, uwzględnia wszelkie ...

za zaoferowaną cenę możliwe jest wykonanie zamówienia przez wykonawcę w sposób należyty i bez poniesienia strat z ...

za którą nie jest możliwe wykonanie zamówienia w należyty sposób i która wskazuje na ...

że przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę za podaną cenę ...

wykonawcy bez strat i finansowania wykonania zamówienia z innych źródeł niż wynagrodzenie umowne, to zamówienie wykonać. Mieć należy także na uwadze ...

Pracy na potrzeby realizacji zamówienia (umowę zawartą z Urzędem Pracy, skierowanie ...

wydane przez Urząd Pracy i umowę o pracę zawartą z pracownikiem ...

będzie przedstawić dopiero po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (jak ...