miarkowanie kary umownej albowiem przedmiotowe niewykonane prace stanowią jedynie część pracy ...
Zamawiający wzywał ustnie wykonawcę do wykonania opisanych w protokole odbioru poprawek ...
było sporne, że strony zawarły umowę o roboty budowalne, które zostały ...
w zasadniczej części przez pozwaną wykonane, za swoją pracę pozwana otrzymała ...
art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje ...
oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z ...
Podstawowym zarzutem był fakt niemożności wykonania prac przez pozwanego w terminie ...
1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się ...
zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary ...
uwadze treść § 3 ust. 2 umowy (karta 11) miał na uwadze ...
doświadczenie niezbędne do zgodnego z umową wykonania zobowiązań określonych w umowie, że ...
zaś zapoznała się z przedmiotem umowy. Wobec powyższego wyjaśnienia ze sprzeciwu ...
które w świetle przywołanego fragmentu umowy powinny być mu znane. Pozwany ...
że powód zataił miejsce wykonywania umowy albo panujące w Polsce warunki ...
nie wskazała, że prac nie wykonała w terminie z winy powoda ...
ostateczny odbiór prac nie został wykonany, dzieło oddano z wadami, które ...
w stosunku do wartości przedmiotu umowy. Wartość umowy to 305.000 złotych, zaś ...
fakt, że przedmiotowy obszar wadliwego wykonania spoinowania nie był znaczny, zaś ...
wskazały, że koszt robocizny za wykonanie takich prac poprawkowych przy użyciu ...
wskazanym terminie) prace nie zostały wykonane. Mając wymienione okoliczności na uwadze ...
zobowiązanie jest w znacznej części wykonane albo gdy kara umowna jest ...
tę okoliczność, że kostka została należycie wyspoinowana, zaś strona powodowa odmawiała ...
iż pozwany w znacznej mierze wykonał zobowiązanie na rzecz powódki, niemniej ...
jej robót. W ocenie pozwanej, wykonała w całości zlecone jej prace ...
i nie mogą stanowić o niewykonaniu przez pozwaną zobowiązania; 2. naruszenie ...
ustaleniami Sądu. Wartości robót niepoprawnie wykonanych przez pozwaną wynoszą 500 zł ...
nie zostało w prawidłowy sposób wykonane. Zasądzona kwota 13.000 zł ...
26 krotność wartości robót, źle wykonanych przez pozwaną. Zdaniem skarżącej, zasądzona ...
do wysokości kosztów niezbędnych do wykonania prac, jest błędne. Na rozprawie ...
za opóźnienie w usunięciu usterek wykonanych prac, co prawidłowo ustalił i ...
zobowiązanie jest w znacznej części wykonane albo gdy kara umowna jest ...
oceniać przez pryzmat interesów, jakie zabezpiecza. W orzecznictwie wskazuje się, że ...
stanowi 0,16% wartości całej umowy - wykonanej prawidłowo i terminowo. Wprawdzie zastrzeżenie ...
ewentualną szkodą, a wartością całej umowy oraz wysokością naliczonej kary umownej ...
kary miało zdyscyplinować pozwaną do wykonania obowiązku usunięcia usterki. Zaznaczyć wyraźnie ...
całkowitym oderwaniu od wartości całych wykonanych prac oraz wartości grożącej powodowi ...
stanowi 1,6% wartości całej umowy i dziesięciokrotność grożącej powodowi szkody ...
skali usterki oraz zakresu całości wykonanych prac jest to kwota, która ...
brutto, b) wykonawca RLG nie wykonał samodzielnie robót rozbiórkowych wymienionych w ...
co nie nabył doświadczenia w wykonaniu robót budowlanych polegających na rozbiórce ...
robót budowlanych wraz z dowodami należytego wykonania robót w celu wykazania spełnienia ...
uwzględnienia odwołania, Izba może nakazać wykonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego lub ...
i ocenie ofert w wyniku wykonania wyroku Izby, zamawiający dokona wyboru ...
zawodowej jeżeli wykonawca wykaże się należytym wykonaniem robót budowlanych w okresie ostatnich ...
robotą budowlaną w ramach jednej umowy polegającą rozbiórce obiektów przemysłowych o ...
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. W odpowiedzi na wezwanie wykonawca ...
robót budwowlanych zawierający dwie pozycje wykonane w ramach oddzielnych zamówień i ...
439 999,59 zł brutto (umowa e-RU 201900137 z dnia ...
600 000,00 zł brutto (umowa e-RU 292100004 z dnia ...
brutto; 2) wykonawca RLG nie wykonał samodzielnie robót rozbiórkowych wymienionych w ...
co nie nabył doświadczenia w wykonaniu robót budowlanych polegających na rozbiórce ...
439 999,59 zł brutto (umowa e-RU 201900137 z dnia ...
600 000,00 zł brutto (umowa e-RU 292100004 z dnia ...
podnosi, że wykonawca RLG nie wykonał samodzielnie robót rozbiórkowych wymienionych w ...
co nie nabył doświadczenia w wykonaniu robót budowlanych polegających na rozbiórce ...
wykonawca RLG realizował na podstawie umowa numer e-RU 201900137 z ...
własnego zaplecza sprzętowego, na podstawie umowy podwykonawczej z dnia 10 maja ...
Sp. z o. o. (wartość umowy 1 449 782,55 brutto ...
można znaleźć dokument zatytułowany "Poświadczenie należytego wykonania usług" z dnia 11 lutego ...
w Suszcu KWK "Krupiński") potwierdził należyte wykonanie ww. rozbiórki bezpośrednio na rzecz ...
oraz pozostałego wyposażenia nie zostały wykonane przez RLG, lecz faktycznie roboty ...
wykonawca RLG powołał się na wykonanie umowy, której podwykonawcą była firma Tree ...
zamówienie wykonywał podwykonawca. W przywołanym wykonaniu zamówienia firma Tree Capital Sp ...
oraz pozostałego wyposażenia nie został wykonany przez RLG, lecz faktycznie rozbiórkę ...
zawodowej jeżeli wykonawca wykaże się: Należytym wykonaniem robót budowlanych w okresie ostatnich ...
robotą budowlaną w ramach jednej umowy polegającą na rozbiórce obiektów przemysłowych ...
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie". Odnosząc się do powyższego, wskazania ...
jeżeli wykonawca wykaże się: 1. należytym wykonaniem robót budowlanych w okresie ostatnich ...
wskazał, iż wykonawca RLG nie wykonał samodzielnie robót rozbiórkowych wymienionych w ...
co nie nabył doświadczenia w wykonaniu robót budowlanych polegających na rozbiórce ...
bez których nie da się wykonać nasadzeń i które są istotną ...
sił i środków w ich wykonanie i często zależy np. od ...
tym samym, nawet jeśli nie wykonał tego elementu prac w całości ...
mowa w dokumencie pn. "Poświadczenie należytego wykonania usług". Twierdzenia o braku doświadczenia ...
maszyny wiąże się również z zabezpieczeniem osoby (operatora), która posiada odpowiednie ...
długo trwającą procedurą przetargową, należało wykonać w krótkim terminie, co wymusiło ...
iż część prac zlecona do wykonania podwykonawcy, wynosiła wartościowo ok. 60 ...
przystępujący nie może legitymować się wykonaniem tego zadania w całości. W ...
faktyczny udział podwykonawcy w kontekście wykonania całego zamówienia. Skoro zatem przystępujący ...
w oparciu o wartość prac wykonanych przez podwykonawcę, iż przystępujący nie ...
w tym treści SWZ i umowy: - poprzez określenie jasnego i czytelnego ...
odwołania, - zmianę §3 ust. 4 umowy, tj. jednoznaczne uregulowanie zasad odpowiedzialności ...
5 ust. 3 pkt 3 umowy (i innych) poprzez usunięcie postanowień ...
usterek, - zmianę §8 ust. 13 umowy poprzez wprowadzenie jednoznacznego i czytelnego ...
prowadzi postępowanie, którego przedmiotem jest Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania ...
Zamówienia, w tym projektowanych postanowień umowy w sposób naruszający przepisy ustawy ...
prac stanowi świadczenie niemożliwe do wykonania niezgodne z prawem a jednocześnie ...
postanowienia § 3 ust 4 wzoru umowy przerzuca na wykonawcę ryzyko odpowiedzialności ...
8 ust 1, 13 projektu umowy określił procedurę odbioru częściowego i ...
2 i ust 7 wzoru umowy określa dwa odmienne górne limity ...
mowa w § 7 ust. 1 umowy. Limity te przekraczają karę za ...
zastrzeżonej z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie ...
istocie jest karą na okoliczność niewykonania zamówienia jest nieproporcjonalne, prowadzi na ...
realizacji zamówienia, naruszającym równowagę stron umowy i prowadzącym do naruszenia praw ...
każdy dzień zwłoki przy nieterminowym wykonaniu Przedmiotu Umowy oraz usunięcia wad i usterek ...
przewidzianą przez Zamawiającego ilość kontenerów, wykonanie przyłączy o określonej mocy i ...
wraz z punktem odbioru nieczystości, wykonanie ogrodzenia budowy na określonej trasie ...
nr 2 zamówienia, z uwzględnieniem wykonania opcji nr 1, w zakresie ...
jednej części są zależne od wykonania innych części zamówienia, dla których ...
umożliwiający ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia wyrażając je jako poziomy ...
technologicznie i organizacyjnie niemożliwym do wykonania w świetle wymogów prawa budowlanego ...
z § 3 ust 4 wzoru umowy w zakresie w jakim wykonawca ...
w § 5 i § 8 wzoru Umowy możliwości odmowy odbioru przedmiotu umowy w sytuacji wystąpienia wad i ...
zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy o roboty budowlanej z wadami ...
tylko w przypadku, gdy przedmiot umowy obarczony jest wadami istotnymi. W ...
zapłacić ustalone wynagrodzenie a postanowienia umowy nie mogą pozostawiać dowolności w ...
ust. 2 i 7 wzoru umowy podwójnego a jednocześnie sprzecznego ze ...
zmiany treści ogłoszenia, SWZ i umowy w zakresie określonym w odwołaniu ...
zakresie 3 pierwszych części zamówienia wykonał zadanie polegające na budowie, przebudowie ...
skoro przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie wykonanie zakresu. Warunek tak postawiony jest ...
umożliwiający ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia wyrażając je jako poziomy ...
ponosił odpowiedzialność za przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy, jak wykonawcy mają ...
w §3 ust. 4 wzoru umowy zapis o bezwarunkowym udostępnieniu placu ...
budowy, Zamawiający uzyska oferty na wykonanie, w których wielokrotnie (w każdej ...
wprowadzenia dodatkowych warunków do wzoru umowy regulujących zarówno kwestie obowiązków wykonawcy ...
Bezsprzecznie zapewnia to równowagę stron umowy i zapobiega nadużyciom w tym ...
tym dobitnie przygotowanie jednego wzoru umowy o tożsamym brzmieniu, gdzie wykonawca ...
obowiązków w zakresie przygotowania i zabezpieczenia placu budowy, brakiem możliwości pozyskania ...
w przypadku zastrzeżenia w projekcie umowy postanowień pozwalających na odmowę dokonania ...
zapisy zawarte we wskazanych punktach umowy powinny zostać zmienione w taki ...
końcowego w przypadku, gdy w wykonanych robotach brak jest wad istotnych ...
umownych w § 12 ust 2 umowy na poziomie 20 % wartości wynagrodzenia ...
kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie ...
Odwołujący przyznał, że rozumie potrzebę zabezpieczenia terminów realizacji po stronie Zamawiającego ...
1 ustawy Pzp) w terminowym wykonaniu przedmiotu Umowy jak i kary wskazane w ...
ust 1 pkt 2 wzoru umowy dotyczące uchybieniom terminowemu usunięcia wad ...
w umowie że w razie niewykonania zobowiązań przez wykonawcę będzie mógł ...
12 ust. 1 pkt 2 umowy nie jest przeznaczana na koszty ...
nie jest w stanie wycenić należycie przedmiotu zamówienia i złożyć prawidłowej ...
technologicznie i organizacyjnie niemożliwym do wykonania w świetle wymogów prawa budowlanego ...
w tym treści SWZ i umowy, poprzez: - określenie jasnego i czytelnego ...
postanowienia § 3 ust. 4 wzoru umowy, w którym przerzuca się na ...
dokonania zmiany § 3 ust. 4 umowy, tj. jednoznaczne uregulowanie zasad odpowiedzialności ...
budziło wątpliwości na etapie realizacji umowy. Dotyczy to przede wszystkim kwestii ...
ust. 4 i 5 wzoru umowy), podczas gdy ww. przepisy ustawy ...
4 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa, której przedmiotem są roboty budowlane ...
ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczy umowy o roboty budowalne realizowane w ...
w § 5 i § 8 wzoru umowy możliwości odmowy odbioru przedmiotu umowy w sytuacji wystąpienia wad i ...
zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy o roboty budowlanej z wadami ...
tylko w przypadku, gdy przedmiot umowy obarczony jest wadami istotnymi. W ...
zapłacić ustalone wynagrodzenie, a postanowienia umowy nie mogą pozostawiać dowolności w ...
z § 8 ust. 13 wzoru umowy: Faktura wystawiona nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie ...
Literalna treść tego postanowienia wzoru umowy nie rozstrzyga tego w sposób ...
związku z powyższym, postanowienie wzoru umowy powinno uzyskać brzmienie uwzględniające powyższą ...
ust. 3 pkt 3 wzoru umowy: Jeżeli w toku czynności odbioru ...
przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy, co jest uprawnieniem jeszcze dalej ...
przytoczonych § 5 i § 8 wzoru umowy narusza wskazane przepisy prawa oraz ...
postanowienia zawarte we wskazanych paragrafach umowy powinny zostać zmienione w taki ...
końcowego w przypadku, gdy w wykonanych robotach brak jest wad istotnych ...
ust. 3 pkt 3 wzoru umowy (i innych), poprzez usunięcie postanowień ...
zmiany § 8 ust. 13 wzoru umowy, poprzez wprowadzenie jednoznacznego i czytelnego ...
ma również obowiązek przeanalizowania wzoru umowy pod kątem wyeliminowania postanowień, które ...
Zamawiający dwukrotnie zawarł we wzorze umowy zapisy określające maksymalną wysokość kar ...
samym zapis § 12 ust. 2 umowy (odwołujący się do górnej granicy ...
kar umownych przewidzianych we wzorze umowy, Zamawiający wyjaśnił, że: "ze względu ...
zapis § 12 ust. 8 wzoru umowy, ma on prawo żądać zapłaty ...
naliczonych do dnia odstąpienia od umowy oraz równocześnie kary umownej za ...
do zakresu robót) termin realizacji umowy, a aktualna sytuacja gospodarcza oraz ...
środków zewnętrznych i jego nie wykonanie w założonym terminie może spowodować ...
w wysokości przewidzianej we wzorze umowy, alby należycie zmotywować wykonawców. Ponadto ze względu ...
realizacji zamówienia ze środków zewnętrznych. Niewykonanie w terminie zamówienia może spowodować ...
skutek ujawnionej w trakcie wykonywania umowy wady dokumentacji projektowej, 2) art ...
stosunku prawnego, który przybiera postać umowy o roboty budowlane poprzez bezpodstawne ...
Krajową Izbę Odwoławczą usunięcia postanowienia umowy uregulowanego w subklauzuli 1.8 ...
Zgodnie z §3, na treść umowy składają się między innymi warunki ...
kompletność, dokładność i wystarczalność dla wykonania Robót i Dokumentów Wykonawcy oraz ...
i wystarczalność Dokumentacji Projektowej dla wykonania Robót i Dokumentów Wykonawcy. Wykonawca ...
nie nadaje się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne ...
jest, że Zamawiający chce się zabezpieczyć na wypadek zaistnienia takich błędów ...
uwzględniając odwołanie może wyłącznie nakazać wykonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego lub ...
roboty budowlane lub zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - opisu przedmiotu zamówienia ...
Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy winien być tożsamy z jego ...
do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Podniesiony w odwołaniu ...
na zakres świadczenia wynikającego z umowy, a usunięcie go nie wpłynie ...
zarzucać Zamawiającemu, że poszczególne elementy umowy mu nie odpowiadają. Zgodnie z ...
c., Wykonawca ma swobodę zawarcia umowy. Żaden przepis prawa nie nakłada ...
Wykonawcy. Subklauzula 1.8 Warunków Umowy wbrew twierdzeniom Wykonawcy zawartym w ...
w cenie oferty. Składając ofertę zabezpiecza zatem swoje interesy kalkulując cenę ...
oraz §9, §10 oraz §12 Umowy. W uzasadnieniu Odwołujący wskazał, że ...
być rozpoczęte po dniu podpisania umowy. Wymogi stawiane w pkt 6 ...
Warunków umownych ogólnych oraz § 9 Umowy są niezgodne z ogólnymi zasadami ...
i wynikać wprost z zawartej umowy. Harmonogram prac projektowych nie może ...
Projektu po rozstrzygnięciu przetargu. Terminy wykonania prac wynikające z harmonogramu i ...
Cywilnego ponieważ zatrzymana kwota jest zabezpieczeniem należności dla podwykonawców a za ...
Warunków umownych ogólnych oraz §10 Umowy są niezgodne z ogólnymi zasadami ...
winna wynikać z oferty i -umowy a nie z kompetencji kierownika ...
mogą być realizowane po podpisaniu umowy nie zaś jedynie po zaakceptowaniu ...
ogólnych oraz- § 12 pkt 9 Umowy są niezgodne z art. 353 ...
i standardów z dnia jej wykonania. Zmiana norm lub standardów po ...
w ich interpretacji, co uniemożliwi wykonanie zamówienia w standardach i terminach ...
60 dni od daty podpisania umowy, zaś w pozostałej części protest ...
60 dni od daty podpisania umowy ze względu na niewystarczający termin ...
odpowiednie zapisy w Ogólnych Warunkach Umowy pkt 10-11 a) i ...
podtrzymuje zapis dotyczący gwarancji za wykonaną dokumentację projektową. Zmiana norm lub ...
w §9, §10 oraz §12 Umowy, prcez niewłaściwą ich interpretację polegającą ...
zapłatę wynagrodzenia ponoszoną przez zawierającego umowę z podwykonawcą, inwestora i wykonawcy ...
tylko umów o roboty budowlane. Umowy o prace projektowe należą do ...
nieważna z mocy prawa przy umowach zawieranych o roboty budowlane. Niezgodne ...
warunków umownych ogólnych oraz §10 umowy. Zakres robót oraz kolejność opracowania ...
winna wynikać z oferty i umowy a nie z kompetencji Kierownika ...
realizacji należy do istotnych warunków umowy, jest ustalana przez podmioty uprawnione ...
projektu po rozstrzygnięciu przetargu. Terminy wykonania prac wynikające z harmonogramu i ...
określenie należą do istotnych elementów umowy. Zdaniem Odwołującego się ten zarzut ...
przez Kierownika Projektu przed podpisaniem umowy, nie wprowadza jednak tego zapisu ...
i standardów z dnia jej wykonania. Zmiana norm, lub standardów po ...
z kolei, iż strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według ...
tym, że treść lub cel umowy nie mogą być sprzeczne z ...
przez dłużnika, zobowiązaniach przemiennych i zabezpieczeniu sądowym. Zespół Arbitrów nie dopatrzył ...
w tym SIWZ oraz projektem umowy (WU) oraz Programem Funkcjonalno Użytkowym ...
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ...
związanych z zobowiązaniem Wykonawcy do wykonania badań obiektów inżynieryjnych i podtorza ...
związanych z zobowiązaniem Wykonawcy do wykonania projektów budowlanych i konieczności pozyskania ...
postępowania cywilnego poprzez skonstruowanie treści umowy w punkcie 6 subklauzuli 1 ...
z.p., poprzez skonstruowanie treści umowy w subklauzuli 10.1 [Przejęcie ...
zw. z subklauzulą 4.22 [Zabezpieczenie placu budowy], WU strona 47 ...
przepisów kodeksu cywilnego w zakresie umowy o roboty budowlane, a to ...
odbiorowej według której dojdzie do wykonania robót budowlanych, które z uwagi ...
z.p., poprzez skonstruowanie treści umowy w subklazuli 8.7 litera ...
p., poprzez: a) skonstruowanie treści umowy w zakresie kary umownej w ...
z.p., poprzez skonstruowanie treści umowy w subklazuli 8.7 litera ...
niejednoznaczny oraz ukształtowanie warunków treści umowy w sposób sprzeczny z właściwością ...
Wykonawcy i Zamawiającego za roboty wykonane i oddane do eksploatacji, a ...
w okresie - od ich faktycznego wykonania i oddania do eksploatacji ( przejęcia ...
niejednoznaczny oraz ukształtowanie warunków treści umowy w sposób sprzeczny z właściwością ...
z.p. poprzez sformułowanie treści umowy subklauzuli 11.1 [Ukończenie zaległej ...
niejednoznaczny oraz ukształtowanie warunków treści umowy w sposób sprzeczny z właściwością ...
Świadectwem Przejęcia, a więc Świadectwo Wykonania może jedynie służyć przejęciu Robót ...
niejednoznaczny oraz ukształtowanie warunków treści umowy w sposób sprzeczny z właściwością ...
zaprojektuj i wybuduj" i istoty umowy o roboty budowlane: b) określenie ...
niejednoznaczny oraz ukształtowanie warunków treści umowy w sposób sprzeczny z właściwością ...
niejednoznaczny oraz ukształtowanie warunków treści umowy w sposób sprzeczny z właściwością ...
okoliczność wykonawcy mieli przedłożyć wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat ...
okresie, z podaniem wartości, dat wykonania i odbiorców na załączniku nr ...
potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. Odwołujący powołał się, że z ...
kodeksie cywilnym. Odwołujący przedłożył wykaz wykonanych dostaw automatów do sprzedaży biletów ...
dniu 21 sierpnia 2006r. wykonał dostawę, montaż i konserwację automatów ...
faktu referencję wydaną na podstawie umowy z dnia 09.02.2001 ...
oraz wskazał, że zgodnie z umową sprzedaży wykonał to zamówienie w dniu 21 ...
3 aneksu nr 1 do umowy o § 8 ww. umowy. Powołał się na odpłatność umów ...
natomiast brak informacji co do zabezpieczenia wyświetlacza, ekranu startowego, menu hierarchicznego ...
ilości klawiszy, ich podświetlenia i zabezpieczenia, optycznych i akustycznych potwierdzeń opcji ...
znaczenie ma nie faktyczny termin wykonania dostawy, ale termin zapłaty. Taka ...
Odwołujący błędnie wywodzi, że datą wykonania zamówienia, na które powołuje się ...
2 pkt 2 ustawy jako umowę sprzedaży rzeczy. W tym zaś ...
z art. 14 ustawy, że umowa sprzedaży zobowiązująca do przeniesienia własności ...
inaczej postanowiły, a jeśli przedmiotem umowy są rzeczy oznaczone co do ...
Zielonej Górze był dzień zawarcia umowy, pod warunkiem, że automaty są ...
został wymieniony wśród dostaw, jakie wykonało wybrane Konsorcjum w okresie ostatnich ...
wniósł o dopuszczenie dowodu z umowy sprzedaży zawartej pomiędzy nim, a ...
aneksu nr 1 do tej umowy z dnia 23 marca 2001 ...
aneksu nr 2 do tej umowy z dnia 12 lutego 2002 ...
na okoliczność ustalenia faktu, że umowa została wykonana w dniu 21 sierpnia 2006 ...
odpowiada danym wskazanym w wykazie wykonanych dostaw automatów do sprzedaży biletów ...
załączniku nr 1 do wzoru umowy Zamawiający w sposób szczegółowy opisał ...
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. w ciągu ostatnich ...
warunku wykonawcy mieli załączyć - wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat ...
z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców na załączniku nr ...
potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. W pkt 7 siwz Zamawiający ...
tego wykazu znajdował się wykaz wykonanych dostaw automatów. Wśród tego wykazu ...
się załącznik nr 4 - wykaz wykonanych dostaw automatów do sprzedaży biletów ...
tym wykazie Odwołujący wskazał na wykonanie "dostawy, montażu i konserwacji automatów ...
8, Zielona Góra. Wedle wykazu wykonanie nastąpiło w dniu 21 sierpnia ...
listu wynika, że dostawy zostały wykonane należycie. Natomiast w liście brak dokładnych ...
wywiązała się ze swoich obowiązków należycie. Odwołujący w ofercie nie załączył ...
oferty Odwołującego, a także z umowy sprzedaży zawartej pomiędzy nim, a ...
aneksu nr 1 do tej umowy z dnia 23 marca 2001 ...
aneksu nr 2 do tej umowy z dnia 12 lutego 2002 ...
czerwca 2002r., a więc wykonanie umowy nie mieści się w czasookresie ...
w pkt siwz, to jest wykonania zamówienia odpowiadającego przedmiotowemu zamówieniu nie ...
ustawy. Jednakże dokonując oceny tej umowy na gruncie kodeksu cywilnego przy ...
należy wskazać, że jest to umowa sprzedaży - art. 535 i nast ...
spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy albo orzeczenia sądu ...
terminie 120 dni od podpisania umowy, a montaż wykonywany będzie sukcesywnie ...
w miarę udostępniania pojazdów - § 2 umowy. Z tego wynika, że dostawa ...
10 dnia każdego miesiąca -§ 3 umowy. Z tego zapisu wynika, że ...
sytuacji należy stwierdzić, że Odwołujący wykonał umowę najpóźniej w 2002r.. W ...
zamiennych w okresie pogwarancyjnym § 5 umowy, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych ...
zobowiązania, jego wartość określana osobnymi umowami, często także czasookres ich świadczenia ...
zaś aneksu nr 2 do umowy. Należy wskazać, że aneks ten ...
aneksu) należało traktować jako osobną umowę podlegającą zawarciu w trybie ustawy ...
nr 2 był zatem odrębną umową. Nawet gdyby jednak przyjąć, że ...
z aneksu jest związane z umową z dnia 9 lutego 2001 ...
w Załączniku nr 1 do umowy. Z analizy załącznika nr 1 do umowy wynika, ze jest on tożsamy ...
wykonawca wybrany zobowiązał się do wykonania umowy i świadczenia przedmiotu tożsamego z ...
wykonawców z którymi zostanie podpisana umowa ramowa. Wykonawca podał także, że ...
z o.o. zostałaby podpisana umowa ramowa z odwołującym. Wobec naruszenia ...
odwołujący został pozbawiony możliwości zawarcia umowy ramowej a tym samym możliwości ...
dokumenty: (1) Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z 24 ...
ZP/53/RZU/2010 na wykonanie Infrastruktury Pośredniczącej w technice WiMax ...
jedynie szkody związane z wykonywaniem umowy ramowej, która zostanie zawarta po ...
iż przedmiotem umów realizacyjnych będzie wykonanie infrastruktury pośredniczącej w technice WiMax ...
przy realizacji działalności polegającej na wykonaniu infrastruktury pośredniczącej w technice WiMax ...
Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. należytego umocowania Moniki B do działania ...
udzielania informacji wypływa bezpośrednio z umowy agencji [par. 2 pkt. 1 ...
charakter wadium, którego celem jest zabezpieczenie oferty. Skoro ważność oferty minęła ...
przedmiot dla którego zostało ustanowione zabezpieczenie. Wadium jest nierozerwalnie związane z ...
związania ofertą. Celem wadium jest zabezpieczenie zapłaty określonej sumy (przez wykonawcę ...
samo w sobie, gdyż stanowi zabezpieczenie dla zamawiającego w okresie, gdy ...
o. zamówienia realizacyjnego na podstawie umowy ramowej do uczestniczenia w realizacji ...
złożyła tej samej treści oferty wykonania prac objętych postępowaniem zarówno Zamawiającemu ...
brak możliwości powierzenia wykonywania części umowy ramowej, Zamawiający nie żąda wykazania ...
w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Żądanie wskazania takich ...
firmy DGT lub Wasko do umowy ramowej należy ocenić, iż szanse ...
do siwz i dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia. Podał także, że zgodnie ...
5 mln zł dotyczy tylko zabezpieczenia szkód wynikających z umowy ramowej, która byłaby zawarta z ...
posiadała i posiada nadal ważną umowę (polisę) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do ...
na podstawie umów realizacyjnych, nie umowy ramowej. Stwierdził także, że zgodnie ...
potwierdzeniu zapłaty składek z tytułu umowy ubezpieczenia. Zatem Pani Monika B ...
wyłącznie (…) szkody związane z wykonywaniem umowy ramowej, która zostanie zawarta po ...
posiadał i posiada nadal ważną umowę (polisę) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do ...
wyłącznie (…) szkody związane z wykonywaniem umowy ramowej, która zostanie zawarta po ...
Polisie [innym dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia] - tak jak wymaga tego ...
działalności gospodarczej, a nie służyć zabezpieczeniu realizacji kontraktu. Tym samym polisa ...
technicznym, oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego ...
z ceną poniżej kosztów faktycznego wykonania zamówienia [bez doliczenia jakiejkolwiek marży ...
w § 12 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do ...
wpływa na faktyczną umiejętność jego wykonania. Odwołujący wniósł o nakazanie skreślenia ...
skreślenie § 12 ust 1 projektu umowy, wskazując, że przeniesienie wszelkich praw ...
Microsoft, itp., co skutecznie uniemożliwi wykonanie umowy w tym zakresie. Odwołujący wniósł ...
który m.in.: 5.2 wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich ...
łącznie poniższe warunki: − instalacje pokładowe wykonane w ponad 400 pojazdach transportu ...
łącznie poniższe warunki: − instalacje pokładowe wykonane w co najmniej 20 wagonach ...
zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, punkcie 5.3 ppkt ...
z § 12 ust. 1 wzoru umowy (Prawa własności intelektualnej), w przypadku ...
trakcie lub w wyniku realizacji Umowy zostanie stworzony przez Wykonawcę lub ...
lub dostarczonych w trakcie realizacji Umowy przez Wykonawcę lub na jego ...
że odwołanie się do wartości wykonanych zamówień było nieuzasadnione. Zamawiający ma ...
warunków udziału w postępowaniu, wykazu wykonanych/wykonywanych dostaw lub usług, z ...
z tego pośrednio, że wartość wykonanych prac może być elementem podlegającym ...
określenia przez zamawiającego minimalnej wartości wykonanych dostaw i usług, ale w ...
360 zł. Wartość zamówień, których wykonaniem mieli się legitymować wykonawcy wynosiła ...
pozostały bez zmian, zatem wartość wykonanych zamówień stanowi jeszcze mniejszy procent ...
udziału w postępowaniu wykonawców, którzy wykonali zamówienia o podobnym zakresie i ...
bowiem zwrócić uwagę, że wartość wykonanych prac została ustalona na poziomie ...
osób nie dających rękojmi prawidłowego wykonania, co narażałoby Zamawiającego na sankcje ...
uwzględniła zarzut dotyczący postanowień wzoru umowy w zakresie przeniesienia autorskich praw ...
programów stworzonych w toku wykonywania umowy, przy czym stworzonych zarówno przez ...
brzmienie § 12 ust. 1 wzoru umowy nie odzwierciedla przedstawionej przez Zamawiającego ...
to znaleźć odzwierciedlenie w treści umowy. Izba nie przyznała natomiast racji ...
zaleca się, aby SIWZ i umowa z wykonawcą określały obowiązek przeniesienia ...
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac studialnych, koncepcji programowo- użytkowych ...
WYG z postępowania jest brak zabezpieczenia oferty wadium, a także przedstawienie ...
do jej złożenia nie była zabezpieczona przez cały okres związania ofertą ...
gwarancja wraz ze zmianą nie zabezpiecza Zamawiającego na wypadek okoliczności wskazanych ...
International sp. z o.o. Nienależyte wniesienie wadium jest okolicznością, która ...
konsorcjum WYG w formularzu zostały wykonane przez podmiot nie będący jego ...
prace projektowe nimi objęte zostały wykonane w okresie wcześniejszym, tj. dotyczące ...
zmiany do gwarancji wadium zostało zabezpieczone na cały okres związania ofertą ...
publicznego. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez partnera konsorcjum, Zamawiający byłby ...
po stronie wykonawcy uniemożliwiającej zawarcie umowy. Zgodnie z art. 23 ust ...
swoich twierdzeń, co do terminów wykonania przedstawionych zadań. Na podstawie oryginału ...
następuje. W zakresie zarzut braku zabezpieczenia oferty konsorcjum WYG wadium, skład ...
Izba uznała, iż gwarancja bankowa zabezpiecza ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się ...